山东省莱西市人民法院 民 事 判 决 书 （2020）鲁0285民初6938号 原告：青岛普华生物科技有限公司，住所地：山东省莱西市沽河街道办事处长广路西普华物流院内，统一社会信用代码91370285MA3RG45H6J。 法定代表人：李瑞,该公司经理。 委托诉讼代理人：姜海燕，山东瀚生律师事务所律师。 委托诉讼代理人：吴贺彬，该公司员工。 被告：深圳市金诚生物科技有限公司，住所地：广东省深圳市龙岗区南湾街道康乐社区丹翠欣苑，统一社会信用代码：91440300MA5G2PKFXL。 法定代表人：张生，该公司经理。 委托诉讼代理人：邱蓉，四川迪泰（德阳）律师事务所律师。 委托代理人：李关峥，男，1982年5月14日出生，汉族，住苏州市太仓市。 被告：李关峥，男，1982年5月14日出生，汉族，身份证住址：上海市浦东新区；确认送达地址：苏州市太仓市。 原告青岛普华生物科技有限公司（以下简称普华公司）与被告深圳市金诚生物科技有限公司（以下简称金诚公司）、李关峥产品责任纠纷一案，本院受理后，依法适用普通程序公开开庭进行了审理。原告青岛普华生物科技有限公司委托诉讼代理人姜海燕、吴贺彬，被告深圳市金诚生物科技有限公司委托诉讼代理人邱蓉、李关峥、被告李关峥到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 青岛普华生物科技有限公司向本院提出诉讼请求：1、依法判令解除原被告于2020年4月13日及4月23日签署的两份《熔喷机设备销售合同》；2、依法判令被告向原告退还合同款项合计人民币1341万元；3、依法判令被告承担本案的全部诉讼费用。事实和理由：2020年4月13日及23日，青岛普华生物科技有限公司与深圳市金诚生物科技有限公司就原告向被告采购熔喷布生产设备（BFE99、PFE99级别）签订了《熔喷机设备销售合同》两份，合同约定，原告向被告采购熔喷布生产设备共3套，两份合同约定的总价款为人民币1630万元;另，合同对熔喷布生产设备的交货时间及质量要求进行了约定。合同签署后，原告依照约定向被告支付了合同款项总计人民币1341万元，然被告交付的生产设备始终无法正常稳定运行生产，且设备存在严重的质量安全问题，2020年6月11日，设备运行中突然喷浆，导致被告设备调试人员严重烫伤。原告认为，被告交付的生产设备不符合质量要求，致使原告的合同目的无法实现，故依法要求解除原被告签署的合同，被告返还原告货款。经与被告多次协商未果，故原告诉至贵院，恳请判令如前诉请，以维护原告的合法权益。 深圳市金诚生物科技有限公司辩称：一、1、原告与被告之间确实签订了2份合同，原告支付了货款1341万元，被告履行了全部的供货义务，原告没有理由追究被告的赔偿损失和返还货款的责任；2、原告认为被告交付的生产设备无法正常运行生产不是事实，被告有充分证据证明提供的设备能够正常生产；3、合同也没有约定稳定运行生产，而且稳定运行生产不是被告的义务，应该是原告自己的管理能力以及聘请的技术工人水平的问题，原告将稳定生产这一规则以被告不符合市场交易习惯，对被告是不公平的；4、被告有证据能够证明原告的生产没有稳定运行系原告的技术工人的水平和操作能力有限，并非被告原因导致；5、被告能提供证据证明原告是因为生产产品的市场价格突然下滑，原告自己主动停产停止运行，而并非是设备的问题导致的停止运行。因此原告在起诉状中论述的第一个理由被告交付的设备无法正常稳定运行生产不成立；二、关于设备是否存在严重的质量安全问题被告认为不存在该问题，1、被告将提交的证据公证书关于原被告之间建立的微信群聊天记录能够证明设备本身没有质量问题，只是因为原告指派的技术工人不会开机、不会操作基本生产流程所导致的；2、如果是被告设备有问题，为何当被告技术人员教会原告技术工人后就能正常生产并生产出合格产品；3、原告的法人在其微信群里公开发出微信朋友圈证明其能生产出符合原被告签订的协议中合格产品的标准；4、被告能提交证据证明被告提供的产品已经安装到原告的生产车间的设备正常生产运行出品的视频，证明被告的设备没有质量问题。三、原告认为被告交付的设备不符合质量要求，致使原告的合同目的无法实现，要求解除合同，被告对原告的这一事实理由完全不赞成：1、根据双方签订的2份合同第六条均明确约定原告最迟应当在收货后3天内提出书面异议，否则视为原告已经确认被告提供的设备符合合同约定，而事实原告并没有在3天内提出质量问题，由此说明被告设备不存在质量问题，而且原告根据合同约定准时的把尾款支付给了被告，更加证明原告清楚明白设备没有质量问题；2、因为我国合同法第96条关于解除权的行使的规定，如原告根据合同法第94条解除合同应该通知被告，但原告并没有履行通知义务；3、若原告根据合同法第93条2款规定行使解除权，不符合双方在合同中对原告解除权的约定，因为合同第7.4条约定原告享有解除权的条件是被告在收原告预付款30天后没有完成生产线的交付，而被告将提交的证据能够证明生产线的交付视频形成的时间没有超过30天；4、熔喷布市场对产品需求量的下滑导致价格大幅度降价，是在原告向被告订货后很短时间，在该情况下原告认为无利可图要求解除合同，这是原告恶意行为，根据双方合同第七条第二款约定，甲方中途退货视为甲方单方解除合同，甲方无权请求返还已支付的款项并要求被告赔偿损失。综上，法庭不应支持原告诉讼请求，请求驳回原告诉讼请求。 被告李关峥辩称，原告不应追加李关峥为被告，因本人只是公司业务经理，是聘用的法律关系，不是适格主体，应驳回该诉讼请求。 经审理查明，2020年4月13日，原告普华公司（甲方）与被告金诚公司（乙方）签订《熔喷机设备销售合同》，该合同书载明：1、设备型号及数量，甲方同意按附件1（设备清单）中所描述的设备向乙方购买设备，乙方设备具备日产2吨产能，并具备BFE99、PFE95级别熔喷布生产能力。附件内容是本合同必不可少的组成部分。2、合同价格:按照附件1中双方认可的设备型号、价格及数量，双方约定合同不含税总价为￥1000万元,2套设备，人民币(大写)：一千万元整。结算方式及合同履行地:2.1合同签订后一天内，甲方即支付合同总金额的30%(即￥300万元)给乙方作为预付款，本合同开始生效。2.2在预付款支付后五天内，甲方应支付合同总金额的40%(即￥400万元)给乙方作为首付款。2.3甲方在乙方指定场地看到设备的全部配件后，且配件无质量问题，甲方支付合同总金额的20%(即￥200万元)。2.4余款，即合同总金额的10%(100万元)作为质保金，待设备能生产具备BFE99、PFE95级别熔喷布，且日产能不低于1.5吨后，甲方予以支付。2.4本合同的履行地在乙方所在地。户名：深圳市金诚生物科技有限公司，账号:75×××01，开户行：招商银行深圳分行深圳天安云谷支行。3、付款方式3.1甲方同意按第2种方式向乙方付款：①转账支票、②银行电汇、③银行本票。银行支票必须正确填写乙方单位名称，因未填写乙方单位名称的支票造成损失的由甲方负责。3．2乙方开具甲方抬头的发票，发票抬头须和付款单位一致。4、合同履行负责任，为便于履行合同，甲方授权并指定李瑞为合同履行主要负责任人，甲方指定的人员所进行的关于合同履行、合同变更的一切行为对甲方均具有法律效力。5、交货5.1预付款支付后40天内交货生产线至甲方指定地点，乙方负责运输，并承担运输风险。5.2运输方式为货车运输，运输费用由甲方负责支付。5.3甲方指定李瑞为收货负责人，联系方式为:17701609298。5.4设备全部运达甲方指定地点后5天内，乙方负责完成设备安装和调试，乙方差旅费及食宿自理。5.5甲方应确保场地具备生产条件，包括但不限于场地面积、厂房高度、变压器容量、政策要求等，由于场地不达标导致设备无法正常安装和运行的，甲方应承担相应损失。6、设备的签收、保管：乙方货物运达甲方指定的地点后，甲方须在4小时内派人按合同附件1约定的内容进行现场清点，并签收货物。因乙方设备交付时某些产品、部件是组装在一起的，所以甲方收货时应当查验，若发现设备型号、数量与合同附件1不符，甲方最迟应当在收货后三天内提出书面异议，否则视为甲方已确认乙方所提供的设备符合合同约定，此外，甲方需妥善安排安全可靠的场所，并负责保管已签收的设备。7、违约责任：7.1本合同一经签订即具有法律效力，双方应严格遵守，任何一方不得擅自毁约或解除合同，否则应向对方支付合同总额3%的违约金。7.2甲方中途退货，视为甲方单方解除合同，甲方无权请求返还已付款项，并要赔偿乙方损失。7.3如果甲方未能按期支付首付款，每延迟一日应向乙方支付合同总额0.5%的违约金，累计最高不超过合同金额的10%。7.4乙方未能在预付款支付后40天内完成生产线的交付，则每延迟一日应向甲方支付合同总额0.5%的违约金，累计最高不超过合同金额的10%。逾期交货超过30天的，甲方有权解除本合同，乙方应退还全部款项，并按合同总金额的10%向甲方支付违约金。7.5甲方确定本合同设备安装使用于熔喷机项目中，项目地址在；山东省青岛市莱西市沽河街道办事处长广路西(普华物流园内)，如甲方变更设备安装地，以书面方式5天通知乙方新项目名称和地址。8、免责条款：乙方不应对因在生产、运输或安装过程中发生的不可抗力而造成的发货延迟逾期完工负责，当以上提及的不可抗力发生时，乙方应及时告知甲方，并且在十五天内特快专递壹份由负责该事项的当地有关机构印发的特发事件证明给甲方，处在该形势下的乙方仍要尽力组织发货或施工。9、争议的解决本合同在履行时发生纠纷应通过友好协商得到解决，若双方彼此间不能达成协议，任何一方均可向甲方住所地人民法院提起诉讼。 2020年4月23日，原、被告双方又签订一份《熔喷机设备销售合同》，原告又购买被告一台熔喷机设备，计款630万元。合同其他条款及附件同第一份合同相同。 合同签订后，原告按照合同约定先后支付被告设备款1341万元。 被告按照合同约定将三台设备运到广西柳州市上海普天物流有限公司柳州分公司厂内。1号机于5月30日安装结束，6月开始试机；2号机5月23日安装结束（原告称是5月27日安装结束），开始试机；3号机是6月4日安装结束，6月5日开始试机。 试机过程中出现问题：1号机出现控制器损坏、螺杆压力大漏浆、煅烧清洗喷丝板故障；2号机更换喷丝板、刮板换模具、过滤器损坏、加热板温度上不去、跳闸停电、喷丝板煅烧清洗未达标；3号机设备模头漏浆等。 庭审时，被告提供公证书，证明被告积极进行设备调试，原告没有合格的技术工人使用被告的设备，也没有相应的管理能力组织协调正常生产。原告提供公证书，证明被告对设备一直未调试成功，出现的问题一直通过微信联系处理。原告提供现场照片，证明：一、1号、2号、3号机全景图片，证明：被告供货的三台机器设备的型号、外观、各部位配件明显不一致，违背合同约定；二、1号、2号、3号机收卷机滚筒部位照片，证明：被告供货的三台设备的收卷机滚筒型号、外观以及用料明显不一致；且1号机生锈严重、2号机未生锈、3号机部分生锈；三、1号、2号、3号机螺杆机主机部位照片，证明：被告供货的三台设备的螺杆机主机型号、外观以及质量明显不一致；四、1号、2号、3号机成网机部位照片，证明：被告供货的三台设备的成网机型号、外观以及质量明显不一致；且1号机成网机滚筒部位严重生锈（被告供货时就存在该现象），2号、3号机未生锈；五、1号机换网器部位照片，证明：被告工作人员在调试维修换网器时发生喷浆事故以后，其工作人员拆卸换网器维修时的现场现状，至今仍保持其离场时设备拆卸的现状；换网器外观以及铁箱内的漏浆，能够显示换网器存在严重漏浆结块的情形；六、2号机换网器部位照片，证明：被告工作人员拆卸换网器维修时的现场现状，至今仍保持其离场时设备拆卸的现状；换网器外观显示存在严重漏浆结块的情形；七、3号机换网器部位照片，证明：被告工作人员拆卸换网器维修时的现场现状，至今仍保持其离场时设备拆卸的现状；八、1号机、3号机换网器漏浆照片，证明：设备调试过程中一直存在严重漏浆结块情形；九、喷丝板现场透光照片，证明：喷丝板存在喷丝孔变形、堵塞等严重质量问题；十、厂区设备照片，证明：同厂区内有八台机器设备，其中有被告供货的三台、其他厂家供货的五台。其他厂家的5台设备与被告差不多同一时间段安装，2020年5月份已经调试成功投产。在同样的温度、湿度环境条件下，使用同样的原材料，由同样的工作人员操作，能够生产出合格产品。 另查明，被告认可三条生产线是组装的，无合格证明。认可从6月12日左右开始派员驻厂协助原告调试机器，7月25日撤回驻厂人员。 诉讼过程中，本院征求双方意见，是否对三台设备进行质量鉴定，原告认为被告应提供设备合格证，但被告未提供，该举证责任在被告。被告不同意对设备进行质量鉴定。但双方均同意对设备进行现场生产测试。被告提出书面要求：1、生产产品的原材料必须是被告指定的型号；2、生产实验过程中，原告只能派一至二人协调人员在场，且在场人员不能提出生产异议或进行任何阻挠……。 2021年4月21日，本院组织双方到上海普天物流有限公司柳州分公司厂内进行现场测试，被告金诚公司提交书面意见一份，认为实验目的不清晰、实验条件未经验证，不同意生产测试。 经本院组织双方对三条生产线进行现场勘验（并全程录像），结果如下： 一号机现状：1、收卷机：滚筒、刀片生锈。原告律师指出二号机的未生锈；被告认可配制不一样；2、静电驻极：钼丝有水珠，机器有灰尘。被告称机器已受潮，开机可能存在隐患；原告称同厂区有其他厂家生产的机器5台，同样条件下可以随时开机试验，与温度、湿度无关；3、一号机成网机：滚筒生锈、轴承需要清理维护。被告称设备没有得到妥善保管；原告称被告安装时就已生锈，提交的微信聊天记录提出过异议；4、配电箱受潮。被告称受潮可能影响开机，主电缆有水渍；原告称同样条件下其他配电箱可正常使用；5、螺杆主机上的换网器损坏：被告称调试时换网器确实坏了，但我们已经更换了新的，是2020年6月16日换的，6月22日试机时能运行，按压力表显示的数据不正常，7月3日更换压力传感器，经测试，信号反馈正常；原告称6月11日被告工作人员王海涛在维修换网器时发生喷浆事故，将王海涛烫伤，现在的现场就是当时的现状，机器已经拆开，未装好，未恢复能生产的状态。 二号机现状：1、换网器漏浆结块。被告称换网器切换时漏浆属正常现象；原告称我们说的不是换网器切换时漏浆，而是生产时漏浆，我们还专门做了一个铁箱盛装漏浆（铁箱内装有漏浆结块），其他厂家不存在这个问题；2、成网器与一号机成网器型号、外观不同。被告称我们是签了二份合同，签订的时间不同安装设备的时间接近，当时未考虑型号问题；被告称二份合同附件约定的配件名称、型号、品牌、价格都是完全一致的，一号机的配件质量明显不如二号机的配件质量；3、二号机调试时，未调试成功。被告称二号机一直正常，6月14、15、16日正常生产，6月18日凌晨，二号机加热罐发生短路，跳闸，设备暂停。6月18日下午电工进行维修，该电工开始是我们的电工轩某某（具体名字记不清了，后已离职），恢复，但接到厂方通知暂不开机。6月19日上午开机，换上加热罐爆炸，是因温度失控引起，将控制电柜烧坏。后来购买元件，7月3日更换了主加热保险丝，和辅加热接触器，经测试可以正常运行。7月12日开机；原告称6月17日晚上8点多，加热罐（热风炉）发生爆炸，我们已在微信群中发了，被告技术人员朱雷说没问题，可以开机，因此6月19日下午开始试机，罗茨风机发生短路，20号朱雷又试机，朱雷说不行，产品存在一边薄、一边厚的现象，停产，再未调试。现在的现场就是发生故障后的现状。之后，被告再未派人维修。 三号机现状：1、收卷机滚筒部分生锈，刀片生锈。被告予以认可；原告称与二号机质量不一致；2、螺杆主机与一号、二号不一样。被告予以认可；原告称合同约定应该是一样的；3、更换过换网器。被告予以认可，是朱雷换的；原告称换网器确实因漏浆更换，但更换后的换网器，生产不出合格产品，现场是被告工作人员朱雷拆卸的，一直未恢复；4、喷丝板（江苏产）问题。被告称设备是组装的，我们从各个厂家购买的零件，有裂纹的喷丝板是原告摔裂的，有聊天记录证明，我们已经更换了，旧的喷丝板是煅烧后有煅烧痕迹，不是旧的，后面的喷丝板是在原告厂内煅烧。认可喷丝孔有灰尘堵塞，但能捅开；原告称喷丝板送来时就有一块是旧的，一块有裂缝的。裂缝的后来被被告拉走，旧的喷丝孔是堵的，影响出布质量。煅烧的痕迹不是旧的问题，孔被堵了，可以现场查看，是孔变形、堵塞，是质量问题。 另外，被告对原告厂房的高度、面积及已经安装空调等没有异议。原告要求现场进行开机实验，被告拒不同意。 勘验时，在上海普天物流有限公司柳州分公司同一厂房内，还有其他生产厂家生产的熔喷布生产设备，共5条生产线。同时，厂内还存放大量成品熔喷布。 发生纠纷后，原告于2020年7月7日向本院提出诉前保全申请书，要求查封被告价值1341万元的财产。 庭审时，原告增加诉讼请求，要求被告支付违约金163万元，但未补交诉讼费用。 本院认为，合同签订后，双方当事人应该严格按照合同的约定履行自己的义务。本案中，双方争议的焦点是被告销售的设备是否存在质量问题。应从以下几个方面认定： 一、设备的生产能力问题。合同约定：“设备具备日产2吨产能，并具备BFE99、PFE95级别熔喷布生产能力”，双方在设备组织调试过程中，未能提供证据证明，设备已经达到合同约定的生产能力和标准；BFE99是指：“细菌过滤效率”、PFE95是指“颗粒物过滤效率”，这是熔喷布质量的两个检验标准，设备调试过程中，被告销售的设备，未能稳定生产出符合要求的熔喷布，更未对熔喷布的质量是否符合BFE99、PFE95标准进行检验过。 二、原告提供的厂房是否具备合同约定的条件。合同约定：“甲方应确保场地具备生产条件，包括但不限于场地面积、厂房高度、变压器容量液要求等”，经本院组织双方实地勘验，原告提供的生产场地，具备以上条件。且勘验时，被告并未对合同约定的该条件提出过异议。 三、关于设备的型号、外观问题。二份销售合同的附件1完全相同，说明被告销售的设备型号、外观应该完全相同。而通过现场勘验，发现三台设备的收卷机、螺杆主机、成网器外观、型号不同；一号机滚筒、刀片生锈，而二号机滚筒未生锈，三号机滚筒部分生锈，刀片生锈。《中华人民共和国产品质量法》第二十七条规定：“产品或者其包装上的标识必须真实，并符合下列要求：（一）有产品质量检验合格证明；（二）有中文标明的产品名称、生产厂厂名和厂址；（三）根据产品的特点和使用要求，需要标明产品规格、等级、所含主要成分的名称和含量的，用中文相应予以标明；需要事先让消费者知晓的，应当在在外包装上标明，或者预先向消费者提供有关资料”，而本案中，通过调查和现场勘验，被告均未提供产品合格证书，产品说明书，售后服务手册等；销售的设备上也没有明显标识、生产日期、生产厂家等。因此，被告销售的设备无生产日期、无质量合格证、无生产厂家，属“三无”产品，属不合格产品。 四、被告销售的设备是否存在质量问题。1、庭审时，被告明确表示，其销售的设备系拼装，无合格证书，故拼凑设备之间是否匹配、是否具备质量问题和生产能力，被告未提供证据予以证明；2、被告派驻技术人员调试安装设备时，一号机换网器发生喷浆，并且将被告维修人员王海涛烫伤，此时，一号机停止维修和调试。到本院现场勘验时，设备仍处在拆卸状态，说明一号机并未进入正常生产状态；二号机调试时，发生问题：（1）、换网器发生漏浆；（2）、加热罐发生短路，维修重试时，又发生爆炸；再次维修试机时，产品出现一边薄、一边厚现象，导致停产，再未调试；三号机换网器曾因漏浆更换，但更换后未生产出合格产品，被告工作人员朱雷将设备拆开，一直未修复；3、喷丝板问题。喷丝板因存在裂纹现象，更换过一次；喷丝板使用后，喷丝孔堵塞，通过清洗、煅烧手段后，仍有堵塞现象；原告称是因喷丝孔变形的原因堵塞，被告称是被灰尘堵塞，但均未提供证据予以证明。综上，被告销售的设备出现过以上质量问题，在调试过程中，被告未提供证据证明设备已经达到合同约定的产能，或具备合同约定的BFE99、PFE95级别熔喷布生产能力。被告在派技术人员继续维修的情况下，原告在2020年7月7日就向法院申请诉前保全。2020年7月25日，被告在设备未交付使用的情况下，撤回驻厂人员。 被告称生产熔喷布受温度、湿度的影响，应该安装空调等，而经现场勘验，三台设备周围均安装了空调。同时，在该厂内原告也安装了其他厂家生产的五台生产熔喷布设备，且均能生产出合格熔喷布，故被告该辩论意见，本院不予采信。 被告称“根据双方签订的2份合同第六条均明确约定原告最迟应当在收货后3天内提出书面异议，否则视为原告已经确认被告提供的设备符合合同约定，而事实原告并没有在3天内提出质量问题，由此说明被告设备不存在质量问题”。《最高人民法院关于审理买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十八条规定：约定检验期间过短，依照标的物的性质和交易习惯，买受人在检验期间内难以完成全面检验的，人民法院可以认定该期间为买受人对外观瑕疵提出异议的期间，并根据本解释第十七条第一款的规定确定买受人对隐蔽瑕疵提出异议的合理期间。约定检验期间或者质量保证期间短于法律、行政法规规定的检验期间或者质量保证期间的，人民法院应当以法律、行政法规规定的检验期间后质量保证期间为准。因此，被告称合同约定的3天提出书面异议，只能是对外观提出异议，对设备的隐蔽瑕疵时间过短，故被告该意见本院不予采信，本案设备的检验期间和质量保证期应符合有关法律规定。 本院在组织双方进行生产实验的过程中，被告拒绝生产实验，认为不具备生产实验的条件，但未提供有效证据予以证明。《中华人民共和国产品质量法》第三十四条、第三十九条规定,销售者应当采取措施保持销售产品的质量,不得以不合格产品冒充合格产品。所以,金诚公司作为销售者,有法律规定的义务，保证产品无质量问题。在金诚公司拒绝生产实验，又不申请质量鉴定的情况下，其辩称其销售的设备不存在质量问题的意见，本院不予采信。《中华人民共和国合同法》第一百四十八条的规定：标的物质量不符合质量要求,致使合同目的不能实现的,买受人可以主张解除合同。因此，原告要求解除合同的请求，本院予以支持。原告请求被告返还设备款，请求合理，本院予以支持。被告返还设备款后，原告应将三台设备返还给被告。原告要求被告李关峥承担责任，但未提供证据予以证明，该请求本院不予支持。庭审时，原告增加诉讼请求，要求被告支付违约金163万元，但未补交诉讼费用，且未提供合同依据，故其该请求本院不予支持。据此，依照《中华人民共和国产品质量法》第二十七条、第三十四条、第三十九条、《中华人民共和国合同法》第六十二条、第一百三十条、第一百四十八条、第一百五十四条、第一百五十八条之规定，判决如下： 一、解除原告青岛普华生物科技有限公司与被告深圳市金诚生物科技有限公司于2020年4月13日、2020年4月23日签订的二份《熔喷机设备销售合同》； 二、被告深圳市金诚生物科技有限公司于判决生效后十日内返还原告青岛普华生物科技有限公司设备款1341万元； 三、原告青岛普华生物科技有限公司在被告深圳市金诚生物科技有限公司付清设备款之日起十日内返还诉争的三台设备；由深圳市金诚生物科技有限公司自行拉回,原告青岛普华生物科技有限公司予以配合协助; 四、驳回原告青岛普华生物科技有限公司的其他诉讼请求。 如被告深圳市金诚生物科技有限公司未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费102260元，保全费5000元，由被告深圳市金诚生物科技有限公司负担。 如不服本判决，可于判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于山东省青岛市中级人民法院。 审判长  王云林 审判员  李海方 审判员  刘兴俐 二〇二一年五月十八日 法官助理王一飞 书记员吴楠                            附件一：                                                                                                                           配件                       数量                       型号                       品牌                       价格                                                                                                                           螺杆挤出机                       1                       90C                       帕萨电子                       30万                                                                                                                           罗茨风机                       1                       LK1632,75KW                       济南星悦                       12.8万                                                                                                                           引风机                       1                       LK550                       淄博风机厂                       6.2万                                                                                                                           空压机                       1                                               上海空压机厂                       8万                                                                                                                           加热罐                       1                                               南通祥德                       16万                                                                                                                           计量泵                       1                       100cc                       奥德赛                       3万                                                                                                                           计量泵减速电机                       1                                               奥德赛                       1.2万                                                                                                                           熔体管道                       1                                               金诚                       5万                                                                                                                           换网机                       1                                               金诚                       5万                                                                                                                           模头1600                       1                                               金诚                       120万                                                                                                                           喷丝板1600                       1                                               金诚                       100万                                                                                                                           成网机                       1                       1600卷帘                       金诚                       50万                                                                                                                           收卷机                       1                       1600自动下滚                       金诚                       30万                                                                                                                           静电驻极装置                       1                       双驻1600                       盐城三圣                       30万                                                                                                                           电柜及控制系统                       1                                               豫鹰自动化                       50万                                                                                                                           备用喷丝板                       选配                                                                                                                                                                                                   真空煅烧炉                       选配                                                                                                                                                                                                   超声波清洗机                       选配