云南省瑞丽市人民法院民 事 判 决 书（2020）云3102民初1339号原告：泸西县中枢建筑建材总公司，住所地云南省红河州泸西县中枢镇九华路8号，统一社会信用代码9153252721806551XC。法定代表人：喻敏，系公司董事。委托诉讼代理人：刘永宋，云南智海律师事务所律师，执业证号15331201810062969。代理权限为特别授权代理。委托诉讼代理人：陈信芝，云南智海律师事务所律师，执业证号15331202011162309。代理权限为特别授权代理。被告：瑞丽姐告金龙房地产开发有限公司，住所地云南省德宏州瑞丽姐告边境贸易区月亮岛，统一社会信用代码91533102552717018E。法定代表人：赵宁，系公司执行董事。原告泸西县中枢建筑建材总公司（以下简称中枢公司）与被告瑞丽姐告金龙房地产开发有限公司（以下简称金龙公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2020年5月28日立案后，依法适用普通程序，分别于2020年7月20日、2021年5月18日两次公开开庭进行了审理。原告中枢公司的委托诉讼代理人刘永宋、陈信芝到庭参加诉讼，被告金龙公司经传票传唤无正当理由拒不到庭参加诉讼。原告中枢公司于2020年8月27日书面申请对已完工的涉案工程量及对应工程总价款进行鉴定，本院予以准许。本案现已审理终结。原告中枢公司向本院提出诉讼请求：1.判令原、被告双方解除《云南省瑞丽市珠宝特色小镇第1段高压旋喷连续墙工程施工合同》，被告向原告支付已完工的工程款共计人民币6249455,79元；2.请求判令被告承担合同总价款3%的违约责任，即向原告支付违约金人民币214641.09元（按合同约定的工程总价款人民币7154703.00元的3%计算）；3.请求判令被告向原告支付逾期利息538088.57元（暂计自2018年7月1日起至2019年8月19日止按照中国人民银行同期同类贷款利率计算的逾期利息341376.53元；自2019年8月20日起至2020年5月12日止按照同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算的逾期利息196712.04元）及起诉之日起至工程款全部履行完毕之日止的逾期利息。上述款项合计为人民币7002185.45元；4.判令被告承担本案的全部诉讼费用。事实和理由：原、被告双方于2018年3月19日签订了《云南省瑞丽市珠宝特色小镇第1段高压旋喷连续墙工程施工合同》（以下简称“工程施工合同”），其中约定：由原告承包被告位于瑞丽市高压旋喷连续墙工程；工程总价款暂计为人民币柒佰壹拾伍万肆仟柒佰零叁圆（小写：7154703.00元）；本工程无预付款，工程进度款按月支付，原告于每月30日前向被告提交截止当月25日完成的工程量，被告于次月15日前按照其审核的上月实际完成的工程量向原告支付80%的进度款，待工程竣工且验收合格后，按双方共同确认的结算总价款扣除5%质保金后一年内付清，暂扣的质保金待本工程缺陷责任期（即12个月）满后若未出现质量问题，则被告一次性给付原告；若一方违约的，违约方向守约方承担合同总价款3%的违约责任。合同签订后，原告按照合同约定积极地履行己方义务，并于每月底按时上报工程量并全部通过了被告的审核，但被告却未按合同约定及时按月向原告支付约定的工程款项。自被告拖欠工程款至今，原告已多次致函催讨，但被告仍未向原告支付过任何的款项，现原告自2018年4月至2018年7月已完工的工程款共计人民币6249455.79元。被告的违约行为，致使原告无法再继续履行合同，导致原告合同目的无法实现，且遭受了巨大的经济损失。故原、被告双方应解除上述《工程施工合同》，且被告在支付工程款的同时，还应承担3%的违约金及支付逾期利息。综上所述，被告的行为已经明显构成违约，其未按约定支付工程款的行为，给原告的生产生活造成了极大困难。现为维护原告的合法权益，根据《中华人民共和国民事诉讼法》《中华人民共和国合同法》《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》等相关法律法规的规定诉至法院，望判如所请。被告金龙公司未作答辩。原告中枢公司围绕诉讼请求依法提交了以下证据：1.营业执照、法定代表人身份证明、法定代表人身份证、《企业信用信息公示报告复印件各1份。欲证实原、被告是适格的诉讼主体。2.《云南省瑞丽市珠宝特色小镇第1段高压旋喷连续墙工程施工合同》原件1份。欲证实原、被告于2018年3月19日签订合同，约定：由原告承包被告位于瑞丽市高压旋喷连续墙工程；工程总价款暂计为人民币7154703.00元；本工程无预付款，工程进度款按月支付，原告于每月30日前向被告提交截止当月25日完成的工程量，被告于次月15日前按照其审核的上月实际完成的工程量向原告支付工程款；若一方违约的，违约方向守约方承担合同总价款3%的违约责任。3.2018年4月至7月的《会议纪要及会议与会议人员签到表》《批复表》《设计通知单》《情况说明》《工程形象进度表》《高压旋喷桩横断面示意图》《高压旋喷桩完成示意图》《高喷孔工程量表》《关于南拔河段土方调运函》《合同外新增或合同内变更项目工程现场签证表》复印件各1份（2018年4月进度表、部分图纸彩印后经孟改明签字，5-7月进度表系原件）。欲证实原告已按合同的约定如约履行完己方义务，但因被告未按合同约定支付工程进度款，导致原告被迫停工，原告不存有任何过错行为；原告自合同签订后至2018年7月已完工的工程量经核算确认工程款共计人民币6249455.79元。4.《关于瑞丽市珠宝特色小镇堤防整治工程的函》《关于瑞丽市珠宝特色小镇提防整治工程相关工程进度款支付的函》《律师函》《送达回证》原件各1份。欲证实被告拖欠工程款至今，原告已多次致函催要，但被告均未向原告支付款项，也未给原告答复。5.云南恒业工程造价咨询有限公司出具的《工程造价鉴定意见书》原件1份、中国建设银行电子回单打印件1份。欲证实原告已完成的案涉工程，经鉴定造价为6238364.07元，产生鉴定费56996元。本院认为，原告提交的五组证据能够互相印证，形成证据链，故对其真实性，本院予以采信。根据当事人的陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：中枢公司系依法登记设立，经营范围包括建筑工程、市政工程、水利水电工程、土石方工程、公路工程、建筑材料生产、销售等。2018年3月19日，金龙公司（发包人、甲方）与中枢公司（承包人、乙方）签订《云南省瑞丽市珠宝特色小镇第1标段高压旋喷连续墙工程施工合同》，约定“甲方将案涉工程发包给乙方。三、工程范围为云南省瑞丽市珠宝特色小镇第1标段高压旋喷连续墙工程。五、计价方式：1.本工程采用综合包干单价方式执行（详见附件一），暂估总价为7154703元。2.合同范围外新增项目单价处理原则：合同中有相同或相似的参照合同中相关价格执行，合同中没有的按实施时段实际发生的工作内容按2013定额及相关同期配套计价文件执行（主材按施工时段的《云南德宏建筑经济信息》瑞丽片区价格取定）。六、支付方式：本工程无预付款，乙方于每月30日前向甲方提交截止当月25日完成的工程量，经甲方现场代表、现场负责人、工程资料质检处及甲方项目分管领导共同审核后递交甲方工程预结算中心审核，在次月15日前按甲方审核的承包人上月实际完成工程量支付80%的进度款给乙方，其余款项待工程完工竣工验收合格、按双方共同确认的结算总价扣除5%质保金后一年内付清。本工程缺陷责任期为12个月，自工程竣工验收合格之日起计，缺陷责任期满后未出现质量问题，并且乙方能按约定条款积极承担保修义务，甲方一次性退还质保金（质保金不计息）。九、工程质保及费用：本工程质保期为二年，缺陷责任期为12个月，质保期自工程竣工验收合格之日起计算。工程在质保期内，因乙方施工产生的质量问题，由乙方负责保修，不另行收取材料及工时费；若因建筑结构变形、沉降开裂、人为损坏或其他方面使用及管理不当产生的问题，应由责任方负责，乙方应协助维修，且只收取材料及工时费。第十三条、违约责任：1.甲乙双方应严格履行合同规定的各项条款，若一方违约，由违约方向守约方支付合同总价3%的违约金等内容。”签订合同后，中枢公司进场进行施工。根据2018年3月22日监理[2018]纪要01号《会议纪要》及《会议与会议人员签到表》记载，胡鹏系建设单位金龙公司员工，曹明山系监理单位润水公司监理工程师，卢俊华系监理单位润水公司监理员，孟改明系云南景成建筑工程有限公司技术员，李胜天系云南景成建筑工程有限公司人员。2018年4、5、6月已完成的工程量均有《工程形象进度报表》及对应的测量数据图，进度报表的甲方现场负责人意见处均有李挺签字，工程资料质检处意见载有“经现场核实，以上内容完成属实，工程量以后附图纸尺寸为准”及李云丽签字，工程监理意见处载有“工程量属实”或“情况属实”及曹明山或杨洪桥、卢俊华签字，甲方现场代表、施工单位项目负责人亦进行了签字确认，对应的测量数据图亦有各方签字确认。2018年7月已完成的工程量《工程形象进度报表》仅有施工单位负责人签名及加盖了工程监理“云南润水工程项目管理有限公司瑞丽项目监理部”印章。对于增加变更工程，双方通过《合同外新增（或合同内变更）项目工程现场签证表》进行了签字确认。中枢公司分别于2018年6月5日、2018年11月5日、2019年6月14日、2019年7月11日与云南恒隆建设有限公司共同向金龙公司发函催要工程款。中枢公司于2020年8月27日申请对已完工的涉案工程量及对应工程款总价进行鉴定，本院依法委托云南恒业工程造价咨询有限公司进行司法鉴定，该公司于2021年3月12日出具《工程造价鉴定意见书》，已完成工程量鉴定造价为6238364.07元，产生鉴定费56996元。另查明，案涉工程于2018年7月停工。本院认为，本案系建设工程施工合同纠纷。根据原告的诉讼请求，将调查重点归纳为：一、原被告签订的《云南省瑞丽市珠宝特色小镇第1段高压旋喷连续墙工程施工合同》效力如何，应否解除；二、被告应否支付原告工程款，金额如何认定；三、被告应否承担违约金及逾期利息。本院评析如下：（一）原、被告于2018年3月19日签订的《云南省瑞丽市珠宝特色小镇第1段高压旋喷连续墙工程施工合同》系双方真实意思表示，原告具有相应施工资质，合同内容未违反法律、行政法规的强制性规定，合法、有效。被告未按约支付工程进度款，已构成违约，且工程已于2018年7月份停工，至今仍未复工，何时复工尚不确定，故根据《中华人民共和国合同法》第九十四条第（四）项、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第九条的规定，对于原告主张解除《云南省瑞丽市珠宝特色小镇第1段高压旋喷连续墙工程施工合同》的诉请，本院予以支持。（二）被告已依约进行施工，依据云南恒业工程造价咨询有限公司出具的《工程造价鉴定意见书》，原告已完成工程量的鉴定造价为6238364.07元，本院对此予以确认。因鉴定产生的费用56996元，应由被告承担。被告未按约支付工程款，已构成违约，应承担相应的违约责任。原告主张按合同《云南省瑞丽市珠宝特色小镇第1段高压旋喷连续墙工程施工合同》第十三条第1款约定的合同总价款3%承担违约责任，因案涉工程并未完工，故本院仅支持按其主张的已完成工程量工程款的3%支付违约金187151元（工程款项为6238364.07元×3%）。对于原告超过该金额部分的违约金主张，本院不予支持。根据《云南省瑞丽市珠宝特色小镇第1段高压旋喷连续墙工程施工合同》第八条、第九条的约定，被告应于次月15日前按上月实际完工量支付80%的进度款给原告，但案涉工程因被告原因于2018年7月份停工，且双方均未举证证明具体停工日期，故本院确定被告应于2018年8月15日前支付原告已完工量80%的工程款，质保期两年自2018年8月1日起算。停工后原告退场，但双方并未对案涉工程进行过实际验收及结算，故根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条、第十八条第三项的规定，被告应支付原告的利息为：1.以4990691.26元（6238364.07元×80%）为基数，按中国人民银行同期同类贷款利率计付自2018年8月16日起至2019年8月19日止的利息，按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计付自2019年8月20日起至付清之日止的利息；2.以311918.2元（6238364.07元×5%质保金）为基数，按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计付自2020年8月1日起至付清之日止的利息；3.以935754.61元（6238364.07元-4990691.26元-质保金311918.2元）为基数，按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计付自起诉之日即2020年5月28日起至付清之日止的利息。对于原告超过该部分的利息主张，本院不予支持。综上所述，依照《最高人民法院关于适用时间效力的若干规定》第一条第二款，《中华人民共和国合同法》第四十四条、第六十条、第九十四条、第一百零七条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第九条、第十条、第十六条第一款、第十七条、第十八条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百四十四条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条、第九十二条规定，判决如下：一、解除原告泸西县中枢建筑建材总公司与被告瑞丽姐告金龙房地产开发有限公司于2018年3月19日签订的《云南省瑞丽市珠宝特色小镇第1段高压旋喷连续墙工程施工合同》。二、被告瑞丽姐告金龙房地产开发有限公司于本判决生效之日起十五日内支付原告泸西县中枢建筑建材总公司违约金187151元、工程款6238364.07元及利息（1.以4990691.26元为基数，按中国人民银行同期同类贷款利率计付自2018年8月16日起至2019年8月19日止的利息，按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计付自2019年8月20日起至付清之日止的利息；2.以311918.2元为基数，按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计付自2020年8月1日起至付清之日止的利息；3.以935754.61元为基数，按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计付2020年5月28日起至付清之日止的利息）。三、驳回原告泸西县中枢建筑建材总公司的其他诉讼请求。如果未按照本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费60815元，由原告泸西县中枢建筑建材总公司负担3041元，被告瑞丽姐告金龙房地产开发有限公司负担57774元。鉴定费56996元，由被告瑞丽姐告金龙房地产开发有限公司负担。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于德宏傣族景颇族自治州中级人民法院。双方当事人均服判的，本判决即发生法律效力。若负有履行义务的当事人不自动履行本判决，享有权利的当事人可在判决规定的履行期限届满后二年内申请本院强制执行。审 判 长  黄国倩审 判 员  严淑云人民陪审员  李晓姣二〇二一年五月二十一日法官助理吞咩书记员董婷婷