河南省固始县人民法院民 事 判 决 书（2021）豫1525民初1473号原告:河南朗坤供应链有限公司。地址：固始县城关镇首府大厦17楼。统一社会信用代码：91411525084243631B法定代表人：汪俊，经理。委托诉讼代理人：蔡亭，河南誉蓼律师事务所律师（代理权限：特别授权）。被告：河南路友建材有限公司。地址：河南省荥阳市刘河镇王河村。统一社会信用代码：91410182MA44YCP64T。法定代表人：杨春龙，负责人。委托诉讼代理人：杨春龙，男，身份证号：35018219880411481X。系该公司法定代表人（代理权限：特别授权）。原告河南朗坤供应链有限公司诉被告河南路友建材有限公司买卖合同纠纷一案，本院于2021年2月19日受理后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告河南朗坤供应链有限公司的委托诉讼代理人蔡亭，被告河南路友建材有限公司的委托诉讼代理人杨春龙均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告河南朗坤供应链有限公司向本院提出的诉讼请求：1.要求被告退还原告超额预付货款74551.78元；2、要求被告按预付款且未供货部分的20%支付违约金，即违约金14910.35元；3、向原告开具67030.25元的增值税专用发票（税率13%）；4、由被告承担本案诉讼费。事实与理由：2019年5月7日，原、被告签订《平原新区侧石、边石、平石购销合同》，合同总金额305996.34元，税率13%。合同约定：甲方支付乙方10%合同款作为定金，发货前甲方支付乙方当批货物价款70%，收到货款后10日内供货完毕。延期供货的违约责任最高为合同货物总值的20%。合同签订后，原告支付了30599.63元定金。但被告一直没有按合同约定供货。2019年7月2日，原告再次与被告签订《平原新区项目人行道砖购销合同》，合同总金额293250元，税率13%。合同约定：甲方根据需求分批支付乙方货款，乙方收到货款后根据甲方供货通知2日内送到指定地点。原告先后支付了53176元和234600元货款。而被告仅购货实际价值101757.75元。开具了53176元的增值税发票，后经原告催要，被告退回货款186018.25元，但仍有48581.75元的增值税发票没有开具给原告；2019年7月19日，原告与被告签订《平原新区项目预制水泥制品购销合同》，合同总金额123643.4元，税率13%。合同约定：甲方根据需要分批支付乙方货款，乙方收到货款后根据甲方供货通知5日内送到指定地点。原告支付了84543.4元货款。而被告仅供货实际价值17008.5元。开具同等金额增值税发票，后经原告催要，被告退回货款23582.75元，但仍有43952.17元没有退回，且增值税发票没有开具给原告。被告河南路友建材有限公司辩称，最早是原告公司一个名崔涛涛的和我们联系买侧石、边石和混凝土制品，当时我们公司柯经理接洽，合同中购买的东西都是按照原告的标准定制。生产这批货时，因为环保查的严，原告生效周期拖的比较久，没有及时通知我们供货，崔涛涛离职后，我们联系不上原告，后来原告换了王经理接洽我们，我们一共和原告签订了3份合同，再后来王经理也离职了，我们也就把这个事情搁置了，因为原告需要的产品是定制的，产品生产后，原生一直不支付尾款，我们也没法给原告发货，因为是非标产品不是通用型号，所以必须原告先打款完成后我们才能发货。当事人围绕诉讼请求以及答辩意见，依法提交了证据材料。原告提交证据有：1、原告营业执照、法人身份证；2、被告营业执照副本、法人身份证；3、《平原新区侧石、边石、平石购销合同》一份；4、银行业务回单一份；5、《平原新区项目人行道砖购销合同》；6、银行业务回单2份。被告方质证：证据均属实。第一份合同因为原告的工期拖延，我们让原告要货，原告一直不要货。第二份和第三份合同，原告因为更换相关接洽人员，一直要货时断时续，导致供货时断时续。第二份合同的货款退还给原告了，发票应当我们开具，但原告没有要求我们，我们就没有开具发票。第三份合同中原告一直说我们的供货不符合要求，之前接洽的人员也更换，双方未做有效沟通，事项也就搁置在那。原告的第一份和第三份合同的数额是对的，三份合同的增值税发票应该由我方开具也是对的，但我方异议的地方是第一份合同原告没有按照合同约定支付70%的货款，只支付了10%的定金，因为原告没有支付完货款，我们没有给原告发货。原、被告前后签了两次合同，第一次合同签订的是块状石灰500元一吨；后来原告要求变更为粉状石灰800元一吨，才签了第二次合同，被告送的也是粉状石灰。25万货款收到属实，也对货物进行了准备，但原告一直不再通知供货。被告河南路友建材有限公司未提交证据。经审理查明，2019年5月7日，原、被告签订《平原新区侧石、边石、平石购销售合同》，合同总金额305996.34元，税率13%。合同约定：甲方支付乙方10%合同款作为定金，发货前甲方支付乙方当批货物价款70%，收到货款后10日内供货完毕。延期供货的违约责任最高为合同货物总值的20%，合同签订后，原告支付了30599.63元定金，被告未供货。2019年7月2日，原、被告签订《平原新区项目人行道砖购销合同》，合同总金额293250元，税率13%。合同约定：甲方根据需求分批支付乙方货款，乙方收到货款后根据甲方供货通知2日内送到指定地点。原告先后支付了53176和234600元货款。被告供货101757.75元并开具了53176元的增值税发票，经原告催要，被告退还货款186018.25元，仍有48581.72元增值税发票没有开具给原告。2019年7月19日，原、被告签订《平原新区项目预制水泥制品购销合同》，合同总金额123643.4元，税率13%，合同约定：甲方根据需求分批支付乙方货款，乙方收到货款后根据甲方供货通知5日内前到指定地点，原告支付了84543.4元货款。被告供货价值17008.5元并开具同等金额增值税发票，后经原告催要，被告退回货款23582.75元，下余43952.17元货款未退以及增值税发票未开具。现原告起诉来院，要求依法处理。本院认为，依法成立的合同，受法律保护。债务应当清偿。原、被告因供需需求先后签订三次合同，第一次合同原告支付定金后，未支付货款，被告亦未供货，故第一次合同双方均以实际行为表示不再履行，双方均不存在违约行为，被告应退还定金30599.63元；双方第二次合同被告提供部分货物后，退还货款186018.25元，原告已实际收到，被告还应依据合同约定开具48581.75元的增值税发票；双方第三次合同，被告提供部分货物后退还货款23582.75元，经原告催要后仍有43952.17元未退还，同时未开具增值税发票。以上数额原、被告均无异议。对于原告诉请要求被告按照预付款款且未供货部分的20%支付违约金，未予举证证实，本院不予支持。根据《中华人民共和国民法典》第四百六十五、第五百六十三条、第五百六十五条、第五百六十六条、第五百六十七条、第五百七十七条之规定，判决如下：一、被告河南路友建材有限公司于本判决生效后十日内退还原告河南朗坤供应链有限公司货款74551.78元。二、被告河南路友建材有限公司于本判决生效后十日内向原告开具67030.25元的增值税专用发票（税率13%）。三、驳回原告河南朗坤供应链有限公司其他诉讼请求。案件受理费减半收取2036.56元，由被告河南路友建材有限公司负担。如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。如不服本判决，可于判决送达之日起十五日内，向本院或上一级法院递交上诉状，并按对方当事人的人数提供副本，预交二审诉讼费2036.56元，上诉于河南省信阳市中级人民法院。审 判 长  梁光映审 判 员  王 丽人民陪审员  王同滨二〇二一年五月十七日书 记 员  王 酌