新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新市区人民法院   民 事 判 决 书   （2021）新0104民初2472号   原告：乌鲁木齐合鑫元洋装饰工程有限公司，住所地新疆维吾尔自治区乌鲁木齐高新区（新市区）中亚北路821号香郡原筑小区2号楼-1层商铺9。   法定代表人：李启元，该公司总经理。   委托诉讼代理人：韦鸿斌（社区推荐），男，1956年12月26日出生，汉族，住新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新市区。   被告：新疆百年印象文创企业管理有限公司，住所地新疆维吾尔自治区乌鲁木齐高新区（新市区）友谊路230号闽龙建材城9区45001号。   法定代表人：李翔，该公司经理。   被告：肖建康，男，1984年8月19日出生，汉族，新疆百年印象文创企业管理有限公司总经理，住四川省营川县。   二被告共同委托诉讼代理人：陈辉，新疆旭光律师事务所律师。   被告：新疆闽诚恒通物流有限公司，住所地新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新市区友谊路230号G4-32栋1层。   法定代表人：郑金聪，该公司董事长。   委托诉讼代理人：曹晓春，新疆联恒律师事务所律师。   原告乌鲁木齐合鑫元洋装饰工程有限公司（以下简称合鑫元洋公司）与被告新疆百年印象文创企业管理有限公司（以下简称百年印象公司）、肖建康、新疆闽诚恒通物流有限公司（以下简称闽诚恒通公司）装饰装修合同纠纷一案，本院于2021年2月7日立案后，依法适用简易程序，分别于2021年4月15日、2021年5月6日公开开庭进行审理。原告合鑫元洋公司的法定代表人李启元、委托诉讼代理人韦鸿斌、被告百年印象公司、肖建康的共同委托诉讼代理人陈辉、被告闽诚恒通公司的委托诉讼代理人曹晓春到庭参加诉讼。本案现已审理终结。   原告合鑫元洋公司向本院提出诉讼请求：1．解除原告与百年印象公司之间2018年8月22日签订的《工程施工合同》，判令被告百年印象公司退还原告交付的入场施工履约金15万元；2．判令被告百年印象公司承担占用原告资金期间利息57,520元；3．判令被告百年印象公司支付工程款及相关费用350,996.68元；4．判令被告肖建康、闽诚恒通公司承担连带给付责任；本案诉讼费及相关费用由被告承担。原告申请变更第二项诉讼请求为“判令被告百年印象公司承担占用原告资金期间利息47,520元（月息7.93‰，自2018年8月22日至起诉之日）”，变更第三项诉讼请求为“被告百年印象公司支付工程款及相关费用209,701.68元”。事实和理由：2018年8月22日，原告与被告百年印象公司签订《新疆百年印象文化创意产业园升级改造工程施工合同书》，被告百年印象公司将文化创意产业园升级的改造（装修）工程，包工包料发包给原告施工。并要求原告交纳工程合同履约金。《施工合同》约定工程量为壹仟万元。合同签订后，原告向被告百年印象公司交纳履约金15万元。原告交款后就组织施工人员和安排施工人员居住及生活场所，以及施工的各种设备进场施工。原告组织进场干活不到一周，被告百年印象公司与被告闽诚恒通公司之间就“文化创意产业园升级改造工程”的合作发生裂变，迫使工程停工，《工程施工合同》无法履行。原告的施工人员和设备滞留工地，给原告造成了极大的损失。被告应退还原告已交纳的履约金15万元，并承担占用期间利息，其次应支付原告已施工的工程款和原告为该工程施工所支出的各项费用。被告闽诚恒通公司与被告百年印象公司无法正常履行《施工合同》有直接的关联性和责任，被告闽诚恒通公司应承担连带责任。   被告百年印象公司与肖建康共同辩称，1.对被告损失表示抱歉。2.原告缴纳的保证金都交给了被告闽诚恒通公司，如果退的话需要被告闽诚恒通公司退给被告百年印象公司后，再行退给原告。3.被告肖建康是职务行为，个人不应当承担责任。4.对原告主张的工程款应当进行审计。   被告闽诚恒通公司辩称，不同意原告针对被告闽诚恒通公司的全部诉讼请求，请求驳回。1．原告与被告闽诚恒通公司之间，没有书面及事实上的合同关系，被告闽诚恒通公司也没有收取原告的任何费用及款项，原告所述的工程被告闽诚恒通公司不清楚也不知晓具体内容，故对施工内容工程量及工程价款均不认可，履约保证金及工程价款应当由合同相对方被告百年印象公司承担责任。2．被告百年印象公司、肖建康称将收取原告的履约保证金交给了被告闽诚恒通公司与事实不符，被告百年印象公司向案外人收取了履约保证金，至少有叁佰万元以上，上述费用并未交给被告闽诚恒通公司，所以应当由被告百年印象公司承担返还义务及利息。   当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。对有争议的证据和事实，本院认定如下：   1．《关于新疆百年印象文化创意产业园升级改造工程施工合同书》，原告提供。证明：原告与被告百年印象公司建立合同关系。   2.收据1张、POS机签购单2张，原告提供。证明：被告百年印象公司收到原告的履约金共计15万元。   3．欠条，原告提供。证明：被告百年印象公司欠付原告装修款25,308元。   4．维修施工费用清单，原告提供。证明：原告给被告百年印象公司做了工程各项维修产生的维修、材料费、水电安装及材料费、运输费、机械租赁费与搬运费79,089.06元，维修、修补、砸墙、拆除、清运人工工资与搬运费105,304.62元。   5．发票，原告提供。证明：发票开完后，被告百年印象公司未付款。   被告百年印象公司、肖建康对证据1、2、5的真实性认可，证据3需要核实，证据4是被告百年印象公司总经理肖建康在没有经过详细计算情况下给原告签字盖章的，故不认可。被告闽诚恒通公司对证据1、2、3、4真实性无法确认，对证据5的真实性、合法性、关联性均不认可。   被告百年印象公司、肖建康对证据1、2、5不持异议，本院对证据1、2、5真实性、合法性、关联性均予以确认，被告百年印象公司、肖建康虽称证据3需要核实，但未核实并告知本院，应当承担不利后果，且证据5可以佐证证据3欠款的事实，故本院对证据3的真实性、合法性、关联性亦予以确认。被告百年印象公司、肖建康称证据四是肖建康在没有经过详细计算情况下给原告签字盖章的，故不认可，肖建康原为百年印象公司的法定代表人，相对人有理由相信其作出的结算是公司行为，在该结算单不存在欺诈、胁迫等可撤销情形下，合法有效，本院对证据4真实性、合法性、关联性亦予以确认。   根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：   2018年8月22日，被告百年印象公司（甲方）与原告合鑫元洋公司（乙方）签订《关于新疆百年印象文化创意产业园升级改造工程施工合同书》，约定：一、甲方拟将新疆百年印象文化创意产业园升级改造项目中位于A、B、C、D区域的商铺（面积大约壹万平方米）装修工程发包给乙方施工，进场时间：以合同履约金到位之日起十个工作日内甲方安排开具进场通知书进场。二、乙方应具有装修施工资质的合法注册的装修公司，具有满足甲方装修施工要求的能力。三、承包方式：包工包料，工程暂定价壹仟万元整。四、合同工期：乙方收到甲方对具体商铺装修通知起60日内完工。五、乙方按拟总装修面积每平方米75元，共计柒拾伍万元整，乙方向甲方缴纳入场施工履约金。在签订此合同前乙方先行向甲方一次性支付壹拾伍元整履约金，在乙方进场后向甲方支付剩余陆拾万元整工程施工履约金，整体工程完工到50%时甲方向乙方返还一半施工履约金，在整体工程完工验收合格后，一个月内返还全部工程的入场工程施工履约金。六、结算方式。1.本合同对该工程所有资料、设备、耗材、人工费均由甲乙双方依据当时市场价，达成共识，签字认可，所有进场材料三证齐全（包括甲方指定产品）。乙方按合同工期应提前10天将所需材料计划单价按书面形式包给甲方。由甲方对市场进行调查了解后，双方认可并签字。若有争议，并且双方争议太大，甲方有权指定材料由乙方采购。2．工程量结算，按照施工图纸、变更、加签证，乙方不得私自变更图纸内容，签证必须先签后干，签证盖甲方公章生效。3．本工程属于清单报价，乙方利润按乙方所完成的工程量总价的15%计算。七、工程款支付方式。1．材料进场后，五个工作日内，甲方向乙方支付30%的工程款；2．整体装修工程量达到70%时，甲方向乙方支付40%的工程款；3．整体装修工程全部完工，并验收合格后，甲方向乙方支付25%的工程款；4．剩余的工程款的5%作为质量保证金，质保期届满后，无质量问题予以返还……。   合同签订后，原告支付被告百年印象公司质量保证金15万元。原告施工过程中因被告百年印象公司与出租方即被告闽诚恒通公司租金产生矛盾而停工。2018年11月28日，被告百年印象公司总经理肖建康在两份维修施工费用清单上签署“认可工程量及人工费”，并加盖百年印象公司印章，工程价款分别为79,089.06元、105,304.62元。另，原告提供的2018年8月22日欠条中有原告为被告百年印象公司装修售楼部及办公室，装修款34,903元，已付9,595元，欠25,308元。   本院认为，本案原告与被告百年印象公司签订的《关于新疆百年印象文化创意产业园升级改造工程施工合同书》系双方真实意思表示，不违反法律规定，合法有效，双方均应按约履行。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》（法释〔2020〕15号）第二条规定“民法典施行前的法律事实引起的民事纠纷案件，当时的法律、司法解释有规定，适用当时的法律、司法解释的规定，但是适用民法典的规定更有利于保护民事主体合法权益，更有利于维护社会和经济秩序，更有利于弘扬社会主义核心价值观的除外”。《中华人民共和国合同法》第九十四条第四项规定“当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的，当事人可以解除合同”。本案原告在施工的过程中，因被告百年印象公司与被告闽诚公司的纠纷停工，客观上已不能实现合同目的。现原告主张解除与被告百年印象公司签订的《关于新疆百年印象文化创意产业园升级改造工程施工合同书》的请求于法有据，被告百年印象公司亦同意解除，本院予以准许。《中华人民共和国合同法》第九十七条规定：“合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失”。合同既已解除，被告百年印象公司应将收取的入场履约金退还原告，对原告主张被告百年印象公司退还入场履约金15万元的请求，本院予以支持。原告主张被告承担资金占用利息47,520元，被告百年印象公司未按约履行合同，应当按照同期同类贷款利率和同期贷款市场报价利率支付原告资金占用利息，本院酌情自被告百年印象公司与原告结算之日即2018年11月28日起计算至起诉之日为13,705元。原告主张被告支付百年印象公司工程款及相关费用209,701.68元，有加盖被告百年印象公司欠条、维修施工费用清单为证，证据充分，本院予以支持。被告百年印象公司的辩解意见无事实依据，本院不予采信。原告主张被告肖建康共同承担责任，被告肖建康为百年印象公司的总经理，肖建康的行为系职务行为，责任依法由被告百年印象公司负担，原告主张其承担责任的请求于法无据，本院不予支持。原告主张被告闽诚恒通公司共同承担责任，闽诚恒通公司系百年印象公司出租方，原告主张其承担责任亦无相应法律依据，本院不予支持。   综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第九十四条第四项、第九十七条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》（法释〔2020〕15号）第二条之规定，判决如下：   一、解除原告乌鲁木齐合鑫元洋装饰工程有限公司与新疆百年印象文创企业管理有限公司2018年8月22日签订的《关于新疆百年印象文化创意产业园升级改造工程施工合同书》；   二、被告新疆百年印象文创企业管理有限公司于本判决生效后十日内返还原告乌鲁木齐合鑫元洋装饰工程有限公司入场履约金15万元；   三、被告新疆百年印象文创企业管理有限公司于本判决生效后十日内支付原告乌鲁木齐合鑫元洋装饰工程有限公司利息13,705元；   四、被告新疆百年印象文创企业管理有限公司于本判决生效后十日内支付原告乌鲁木齐合鑫元洋装饰工程有限公司工程款及相关费用209,701.68元；   五、驳回原告乌鲁木齐合鑫元洋装饰工程有限公司对被告肖建康的诉讼请求；   六、驳回原告乌鲁木齐合鑫元洋装饰工程有限公司对被告新疆闽诚恒通物流有限公司的诉讼请求。   如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。   案件受理费减半收取4,692.58元，由原告合鑫元洋公司负担2,689.52元,由被告百年印象公司负担2,003.06元。   如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院。   审  判  员   刘 萌   二 〇 二 一 年 五 月 十 二 日   书  记  员   侯晨璐