河北省丰宁满族自治县人民法院 民 事 判 决 书 （2021）冀0826民初1187号 原告：王增颖，女，1991年7月8日出生，汉族，农民，住丰宁满族自治县。 委托诉讼代理人：谢宝慧（系原告之夫），男，1988年10月24日出生，满族，设计师，住址同上。 委托诉讼代理人：武殿堂，男，1974年3月17日出生，汉族，法律服务志愿者，住丰宁满族自治县。 被告：丰宁满族自治县惟宜家具店，住所地丰宁满族自治县大阁镇新丰路天宇嘉园底商南面。统一社会信用代码：92130826MA0E990Y。 法定代表人：孔凡臣，职务：总经理。 委托诉讼代理人：丁浩，男，1992年5月7日出生，满族，家具店员工，住丰宁满族自治县。 委托诉讼代理人：孙立新，男，1987年8月15日出生，汉族，家具店员工，住丰宁满族自治县。 原告王增颖与被告丰宁满族自治县惟宜家具店合同纠纷一案，本院于2021年3月23日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告委托诉讼代理人谢宝慧、武殿堂,被告委托诉讼代理人丁浩、孙立新到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 王增颖向本院提出诉讼请求：1.请求法院依法判令被告赔付原告损失共计29480.60元及利息（自起诉之日至本金全部付清之日止）；2.将鞋柜拆除、搬走，墙面恢复原状；3.诉讼费由被告承担。事实和理由：原告与被告（签订合同时以维意定制丰宁旗舰店名义实际名称为丰宁满族自治县惟宜家具店）于2020年5月5日签订装修工程承包施工合同一份，合同约定了工程量、施工时间、图纸的提供方式、工程验收以及工程款的支付方式等内容。合同约定的竣工日期为2020年8月7日，截止到今天被告都没有按照合同约定交付工程，给原告造成极大损失，为维护原告合法权益现提起诉讼，请求支持原告诉请。 原告已支付被告工程施工费以及家具款计100504元，实际应支付1.工程基础项目款44802元；2.全屋家具定制费32606元-3880元（鞋柜）-3791元（次卧书桌）=24935元；3.主材项目款56444元-20169元（全屋砖款）-8515元（断桥铝窗款）-6800元（卫浴套餐款）=20960元；计90697元，被告应退还原告9807元。同时证明合同总价款为98368元，按照合同约定被告应支付原告截止到4月6日（计240天）的违约金为23608.32元，但是按合同约定违约金不能超过合同总价款的20%，因此主张19673.60元，合计损失29480.60元。 丰宁满族自治县惟宜家具店辩称，我们已经按合同约定完成了此项工程，不同意原告的诉讼请求。鞋柜、书桌的尺寸我们同意给改。 本院经审理认定事实如下：2020年5月5日，原告王增颖（甲方）与被告丰宁满族自治县惟宜家具店(乙方)签订《维意定制丰宁旗舰店装修工程承包施工合同》一份，主要内容为：第一条工程概况：1.1工程地点：东创三赢20-2-102；1.2工程装饰装修面积：106；1.3工程户型：2室2厅1厨2卫；1.4工程内容及做法（见报价单和图纸）；1.5工程承包，采取乙方包工、保全部材料（见附表）；1.6工程工期90日，开工日期2020年5月7日、竣工日期2020年8月7日；1.7本合同工程造价为133852元整。第二条施工图纸：采取甲方委托设计的，乙方须提供施工图纸一式三份，双方应对施工图纸予以签收确认。第五条工程变更：5.1施工期间本合同约定的工程内容如需变更，双方应当协商一致，共同签订《增减项报价单》同时调整相关工程费用及工期。工程变更协议，作为竣工结算和顺延工期的根据。第九条工程验收：9.2工程完工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到竣工验收通知后三日内组织验收。验收合格后，双方办理移交手续，签署保修单，乙方应向甲方提交其施工部分的水电改造图。9.4双方未办理验收手续，甲方不得入住，如甲方擅自入住视同验收合格，由此而造成的损失由甲方承担。9.6本工程自验收合格双方签字之日起，在正常使用条件下室内装饰装修工程保修期限为二年。第十条工程款支付方式：10.1合同签字生效后，甲方向乙方支付工程款的80%；10.3工程终期甲方向乙方支付工程款的20%。第十一条违约责任：11.2一方当事人未按约定履行合同义务给对方造成损失的，应当承担赔偿责任。11.4甲方未按合同约定的期限支付第二、第三工程款，每延误一日，应当向乙方支付迟延部分工程款2‰的违约金，但累计不得超过工程造价总金额的20%。甲方迟延支付超过15日的，乙方有权解除合同。11.5由于乙方责任迟延工期的，每延误一日，乙方支付给甲方本合同工程造价金额1‰的违约金，但累计不得超过工程造价总金额的20%。合同签订后，原告向被告支付工程款100504.00元。同日双方签署了三份报价单： 一、双方签订的《维意全屋定制施工工程报价单》基础项目最终造价为44802.00元。 二、双方签订的《维意全屋定制报价单》为46581.00元，最终优惠后价格为32606.00元，优惠比例为30%，其中鞋柜价格为3880.00元，优惠后价格为2716.00元（3880元X70%）；次卧整体书桌价格为3791.50元，优惠后价格为2654.05元（3791.50元X70%），两项合计5370.05元。在合同履行过程中，因被告所做的鞋柜、次卧整体书桌的尺寸不符合要求，被告对此事认可，原告请求应当从总价款中扣除，全屋定制最终价款为27235.95元（32606.00元-5370.05元）。 三、双方签订的《维意全屋定制主材报价单》为56444.00元。在合同履行过程中，此报价单中减去了全屋砖项目合款20169.00元、断桥铝窗项目合款8515.00元、卫浴套餐项目6800.00元，最终价款为20960.00元 以上三项合计总价款为92997.95元，原告已向被告支付工程款100504.00元，被告应向原告返还7506.05元。 原、被告双方因被告所做的鞋柜、次卧整体书桌的尺寸不符合要求，未办理验收手续。原告于2020年11月份入住案涉的房屋。 本院认为，原告王增颖与被告丰宁满族自治县惟宜家具店于2020年5月5日签订《维意定制丰宁旗舰店装修工程承包施工合同》是双方当事人自愿真实的意思表示，不违反法律和行政法规的强制性规定，合法有效。双方当事人应按合同约定全面正确履行自己的义务。原告按合同约定向被告支付了工程款，但被告在履行合同过程中所做的鞋柜、次卧整体书桌的尺寸不符合要求，致使双方未办理验收手续，延误了工期，被告应按合同约定支付给原告违约金并返还原告多支付的工程款。原告已于2020年11月份入住案涉的房屋，按合同第9.4条约定视同验收合格，违约期限本院酌定90日（自2020年8月8日至2020年11月8日），违约金为8369.82元（总价款92997.95元X90日X1‰）。 综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第二百六十二条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条的规定，判决如下： 一、被告丰宁满族自治县惟宜家具店于本判决生效之日起十日内返还原告王增颖工程款7506.05元、支付违约金8369.82元，合计15875.87元。 二、被告丰宁满族自治县惟宜家具店于本判决生效之日起十日内将制作的鞋柜拆除、搬走。 三、驳回原告的其他诉讼请求。 如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费514.00元，减半收取计257.00元，由原告王增颖承担120.00元，由被告丰宁满族自治县惟宜家具店承担137.00元。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于河北省承德市中级人民法院。 审判员  扈广洲 二〇二一年五月五日 书记员  王星月