苏州市吴江区人民法院民 事 判 决 书(2020)苏0509民初11783号原告：陈术香。委托诉讼代理人：杨东升，江苏双泽律师事务所律师。被告：苏州开平房地产开发有限公司，住所地苏州市吴江区松陵镇中山南路1729号上领大厦209室。法定代表人：耿旻黎，总经理。委托诉讼代理人：徐旬，江苏新高的（苏州）律师事务所律师。委托诉讼代理人：瞿亚东，江苏新高的（苏州）律师事务所律师。原告陈术香与被告苏州开平房地产开发有限公司（下称开平公司）商品房预售合同纠纷一案，本院于2020年9月24日受理后，依法由审判员沈国全适用简易程序于2021年4月9日公开开庭进行了审理，原告陈术香的委托诉讼代理人杨东升、被告开平公司的委托诉讼代理人瞿亚东到庭参加诉讼。本案现已审理终结。陈术香向本院提出诉讼请求：1、依法判决由被告对原告所购买房屋现存在的电梯停用、地下室渗水、墙面石材及其他相关房屋质量问题进行维修、整改直至符合交房验收条件；2、依法判决由被告承担违约责任并支付赔偿金计20万元；3、本案诉讼费用全部由被告承担。事实及理由：2017年6月9日，原告与被告就买卖商品房签订了《吴江市商品房买卖合同》一份(编号：苏房商吴江合同201706070452)，约定：被告以出让方式取得位于太湖××吴江冬××街东侧××路南侧地块的土地使用权，由被告在上述地块上建设商品房(定名为：枫香花园)，由原告购买其中第6幢102号房屋，该房屋用途为普通住房，层高为3.30米，建筑层数地上4层，地下1层(约定建筑面积共141.21平方米，套内面积124.892平方米，分摊的共有建筑面积为16.321平方米)，房屋价款总计3926224元。约定被告应当在2018年10月31日前将符合合同约定的商品房交付原告使用。现原告所购买的房屋因存在下述违反合同约定及法律规定的严重问题：1、房屋电梯(及救援通道)因违反规定现已停止使用，影响了原告正常居住、使用及安全。2、地下室严重渗水，至今仍无法得到有效解决；3、相关非机动车停车位的设置不符合要求(包括其他设施与销售时宣传承诺不一致)；4、房屋存在包括墙面石材与约定不符、落水管不符合设计要求导致渗水，墙面、石材等施工粗糙、低劣等情况。为此，原告分别通过电话、发送函件等方式联系进行反映并强烈要求被告给予解决，但被告却一直推诿始终不予以解决。综上事实，原告认为被告所出售商品房屋不符合约定、承诺和交付条件，已构成违约，并应承担相关责任。现特向贵院提起诉讼，恳请贵院根据事实及法律，裁如原告所诉请。开平公司辩称，一、案涉房屋已达到法定交付条件，符合合同约定的交付标准。案涉房屋通过政府相关部门的验收，取得了《吴江区商品房交付使用通知书》、《建筑工程竣工验收备案表》、《住宅质量保证书》、《住宅使用说明书》等系列合格证明，符合商品房销售合同约定及国家规定的房屋交付标准。被告已按约将涉案房屋交付原告。二、《商品房买卖合同》系依照双方真实的意思表示订立，被告并无虚假宣传的行为，从而误导原告与被告签订购房合同，并且相关宣传材料并不构成要约，具体权利义务以双方合同约定为准。1、吴江区市场监督管理局作出的（吴江）市监罚字【2017】141行政处罚针对的是被告在2016年6月至2016年7月20日间展示与规划设计不一致的沙盘的行为。售楼处现场公示的沙盘已经于2016年7月20日作出了整改，整改后的沙盘显示55号地块已将叠墅模型更改为八层洋房模型。而原、被告间的商品房买卖合同订立于2017年6月9日，即便依照现场沙盘展示的情况，原告对于55号地块已无四层叠墅模型这一情况应当是明知的，并无诱导、欺骗原告买房的情况，也不存在被告向原告销售宣传时与实际交付时严重不一致的情况。被告所受上述行政处罚与原告购房并无关联，被告也没有义务主动告知这一情形。2、关于原告提出的其他与销售宣传不一致的情形1）、花园面积、绿化率；2）、二层为干挂石材；3）、洋房楼道大白墙;4)、洋房电梯;5)、叠墅阳台栏杆等，该等情形均不属于商品房买卖合同约定的内容，且不会对案涉房屋价格的确定产生重大影响。同时《商品房买卖合同》补充协议十七约定：1、买卖合同及本补充协议作为确定买卖双方权利义务的最终依据。双方确认本合同签订前任何书面或口头的说明、介绍和承诺，以及相关宣传资料（如楼书、广告、沙盘模型等等，均不作为合同的组成部分，凡未在本合同中约定的，对双方均不具有约束力，对合同订立及房屋价格有重大影响的除外；2、出卖人发布的有关买受人所购商品房的销售广告和宣传资料仅为要约邀请…综上，原告在签署合同时应当知晓上述内容及法律后果，作为有独立民事行为能力的主体，对宣传资料的内容是否具有约束力具有适格的判断能力及选择是否签约购房的自由权利，以上宣传不应视为要约内容，而本案中《商品房买卖合同》的相关约定才真正体现了双方的权利义务。三、被告交付的房屋符合合同约定，不存在违约问题。如确实存在房屋质量瑕疵的，被告愿意履行相应维保责任。1、现电梯已通过主管部门验收并投入使用。2、关于热水器及管道设置问题，合同并未约定热水器的具体放置位置，管道设置在开敞式阳台不违反《住宅设计规范》。3、关于墙面石材与约定不符的问题。项目销售现场沙盘展示叠墅区一层石材干挂，以实际交付一致，项目一期外立面实际展示时间为2016年9月，业主在签订合同时可实地查看外立面交付状态。关于栏杆，样板房在栏杆处注明：铁艺栏杆款式仅供参考，非交付标准，故关于宝瓶柱栏杆的广告，不构成订立商品房买卖合同的要约，不应当视为合同内容。四、电梯停用系因检验标准变化导致，不应认定为违约。首先，关于电梯停用的问题，合同约定的电梯标准为“迅达/通力或同等品牌”，所涉电梯于交房时也已取得特种设备使用标志，但因原设计未预留位于三层电梯层站处的可通过公共区域直达的应急救援通道（设计时间为2016年，当时未有新版检规关于该方面的具体要求，事实上枫香花园项目于2016年7月19日取得《建设工程规划许可证》，于2016年8月4日取得《建设工程施工许可证》，于2018年6月20日通过吴江区建设工程规划验收-所涉电梯亦于2018年6月取得特种设备使用标志，有效期至2019年6月），项目一期交付业主使用后，吴江区特检站按照新规要求对所涉电梯进行2019年度年检时认为未达标并要求暂停电梯使用，电梯停用系因检验标准变化导致，不应认定为违约，且被告已积极采取补救措施，与主管部门沟通，并提出了相应解决方案。综上所述，原告的诉讼请求无合同及法律依据。被告特具上述意见，请求判决驳回原告的诉讼请求。本院经审理查明如下事实：2017年6月9日，陈术香与开平公司签订了《苏州市商品房买卖合同》一份(编号：苏房商吴江合同201706070452)，约定：开平公司以出让方式取得位于太湖××吴江冬××街东侧××路南侧地块的土地使用权，由开平公司在上述地块上建设商品房(暂定名为：枫香花园)，由陈术香购买枫香花园第6幢1单元102号房屋，该房屋用途为普通住房，层高为3.3米，建筑层数地上4层，地下1层。该商品房阳台是非封闭式。约定住宅建筑面积共141.21平方米，套内面积124.89平方米，分摊的共有建筑面积为16.321平方米，房屋价款总计3926224元。出卖人定于2018年10月31日前将该商品房交付给买受人。该商品房交付时，出卖人应向买受人出示《商品房交付使用通知书》或《建筑使用证》(《建筑临时使用证》)。第三十条(配套设施)出卖人关于基础设施和配套工程正常运行的承诺。1、买受人购买的商品房，出卖人承诺除符合《苏州市商品住宅交付使用管理办法》第六条相关规定外，其它与该商品房正常使用直接关联的下列配套设施和配套工程，将按以下日期达到使用条件：给排水设施、供电设施、燃气设施、电话通信线、有线电视线均为2018年10月31日，共用停车库2019年10月31日。2、如果在规定日期内未达到使用条件，双方同意按以下方式处理：(1)、出卖人在60日内采取修复措施并确保具备使用条件；否则，每逾期一日，出卖人按房屋总价款的万分之零点五向买受人支付违约金，本合同继续履行，但违约金不在上述基础设施、公共配套中累加。第三十四条(违约责任)在本合同履行过程中，买卖双方应按照合同约定履行义务，任何违反合同的行为，都应承担违约责任。违约方应根据本合同约定或者《中华人民共和国合同法》等我国法律法规的规定承担违约责任。补充协议八对主合同第十二条“房屋保修责任”的补充约定：1、…除地基和主体结构质量不合格以外，出卖人按《住宅质量保证书》的约定对买受人所购房屋的质量瑕疵承担保修责任。保修完毕后，买受人应于出卖人发出通知后的3日内对房屋的修复进行验收，逾期不验收，视同买受人验收完毕。同时，买受人对房屋保修应履行配合义务，包括但不限于签署保修方案、搬移家具、为保修人员提供出入方便等；否则，因买受人不履行配合义务导致的维修延迟，出卖人不承担任何法律责任。2、出卖人使用的建筑材料所呈现的颜色、纹路等自然差异，及有关施工的强制性规范标准所允许的施工瑕疵和误差，不属于房屋质量问题，出卖人不承担保修责任。十七条对主合同第二十七条“销售广告”的补充约定：1、买卖合同及本补充协议作为确定买卖双方权利义务的最终依据。双方确认本合同签订前任何书面或口头的说明、介绍和承诺，以及相关宣传资料(如楼书、广告、沙盘模型等等)均不作为合同的组成部分，凡未在本合同中约定的，对双方均不具有约束力，对合同订立及房屋价格有重大影响的除外。2、出卖人发布的有关买受人所购商品房的销售广告和宣传资料(对合同订立及房屋价格有重大影响的除外)仅为要约邀请。3、出卖人关联公司所开发小区之装修、销售人员个人承诺均非出卖人本小区房屋交付之依据和标准。附件七装修及设施设备标准四、室内外装修1、地面：水泥砂浆地面；2、门窗：铝合金门窗(入户门除外)；3、墙面：室外：涂料墙面、局部石材；室内：腻子批白(厨房、卫生间除外)；4、其他：无。合同签订后，陈术香依约支付了购房款。开平公司于2018年10月17日向陈术香邮寄房屋交付通知书。2018年10月27日，开平公司向陈术香开具了金额为3924556元的购房发票。2019年5月13日，涉案房屋办理了不动产权证书，不动产权证书载明权利人为陈术香，主房面积为141.15平方米，地下室面积为82.86平方米。2018年8月14日，涉案房屋进行了竣工验收备案。2018年10月23日，苏州市吴江区住房和城乡建设局出具编号为2018第050号《吴江区商品房交付使用通知书》，明确开平公司开发建设的枫香花园1幢、2幢、3幢、6幢、7幢、8幢、9幢、10幢、11幢、12幢、13幢、15幢、16幢、17幢、18幢、19幢、20幢、21幢、22幢、23幢、25幢、26幢、27幢、28幢、29幢5幢（物业用房1），4幢、14幢、24幢（变电站1、开闭所、变电站2、变电站3），一期地库、人防地库1【太湖××吴江冬××街东侧××路南侧】商品房工程建筑面积106793.33平方米已通过商品房交付使用备案。2016年7月19日开平公司取得建设工程规划许可证，开平公司在建设规划时未对（枫香花园）1号-21号楼叠加洋房电梯（共61台）设计电梯救援通道。2016年8月4日取得建筑工程施工许可证。2018年6月7日，江苏省特种设备安全监督检验研究院出具《电梯监督检验报告》，检验结论为合格，检验日期为2018年6月5日，下次检验日期为2019年6月。开平公司在宣传涉案楼盘时，广告语为“十字中轴美学、法式园林实景绽放”。房屋销售资料显示枫丹一号系Ⅱ洋房宫邸（王的宫殿、全球第三座枫丹白露宫），Ⅱ户型四房两厅两卫，建筑总面积约128平方米（礼仪社交区和家族生活区）；别墅宫殿（上叠）Ⅱ户型建筑总面积约137平方米，第三层为礼仪社交层、第四层为生活悦享层、阁楼为儿童娱乐层。陈术香认为开平公司前期宣传：1、沙盘及宣传材料显示前期宣传中轴两侧5排叠墅和3排洋房对称；实际规划变更，中轴西侧全为8层洋房，无叠墅，严重影响东侧叠墅及洋房采光，及整个小区的品质；2、样板房公共区域全部为瓷砖墙面，实际洋房二层以上全是大白墙；3、宣传册宣传洋房私密入户、户型图上有防火门，实际交付无防火门、无私密空间；4、宣传册宣传绿化率为42%（1/3乔木、1/3落叶、1/3彩叶），实际交付差距较大；5、宣传册宣传洋房电梯门大理石包边，实际交付两层以上全部为金属包边；6、宣传叠墅阳台栏杆为宝瓶柱栏杆，实际交付为简易铁艺栏杆；7、宣传叠墅二层均为干挂石材，实际交付仅一层为干挂石材；8、宣传二层外墙石材干挂，实际交付只有一楼外墙为石材，二层以上仿石漆，喷漆颜色分布不均，多处不平整，且鼓包。并认为另存在以下问题：楼栋外立面保温层破裂、多处破损；楼栋外立面石材安装上下不平；造型线条弯曲、断裂；台阶、栏杆等配套部位破损、开裂；弱电箱凸出影响门开启；斑驳的马路上处处窨井盖；落水管直接排放至花园草坪，没有接入市政排水系统；水管布置影响吊顶；热水器不应放置在主卧的阳台。2017年6月27日，苏州市吴江区市场监督管理局向开平公司做出《行政处罚决定书》，编号为（吴江）市监罚字〔2017〕141号，该决定书认定开平公司发布与规划设计不一致的房地产广告，售楼大厅展示的楼房沙盘中54号、55号、56号地块，55号地块南部有多幢4层建筑，与54号地块已建成的叠墅类似，在吴江区规划局批准了54号地块的总平面图方案后，公司更改了售楼处大厅展示的楼房沙盘55、56号地块的楼房沙盘模型，更改后的楼房沙盘、楼房户型模型由上海市山之田模型设计有限公司于2016年7月20日来公司售楼处安装，当日安装完成即启用，修改后的沙盘，55号地块已无4层叠墅。开平公司违反了《江苏省广告条例》第十六条第一款第（四）项的规定，依据《江苏省广告条例》第四十八条的规定，作出如下处罚：1、停止发布违法广告；2、并处广告费1倍罚款295000元。经开平公司申请，江苏省苏州市吴江公证处于2016年9月22日对位于苏州市吴江区松陵镇开平路、冬梅街交汇处的“枫丹壹号”项目售楼处两套样板房的部分现状进行保全证据公证，由公证处工作人员洪虹对该售楼处的样板房（Ⅱ户型四房两厅两卫）的部分现状进行了拍摄，共拍摄照片20张。样板房（Ⅲ户型，四房两厅三卫）的部分现状进行了拍摄，共拍摄照片27张。并对该售楼处大厅展示的楼盘沙盘、房屋户型模型及公示的展板的部分现状进行了拍摄，共拍摄照片23张，整个拍照过程公证员均在场。公证内容：2016年9月14日下午“枫丹壹号”项目售楼处楼盘沙盘、房屋户型模型及公示的展板的部分、样板房的部分进行了拍摄，照片显示双方争议的地块上无4层叠墅，在栏杆处注明：铁艺栏杆款式仅供参考，非交付标准。2018年5月17日，开平公司向江苏省特种设备安全监督检验研究院吴江分院出具承诺书，承诺书载明“我司开发的吴江枫香花园项目，一期叠墅共计61台电梯，其救援通道为钢楼梯（共有122个），并且满足国际要求，详如下图，我司在此承诺：该救援通道时刻保持畅通，此后物业接收时也告知并保持畅通”。图中二楼至三楼在室外有一钢楼梯。图上加盖了江苏省特种设备安全监督检验研究院吴江分院公章。2018年7月30日，国家市场监督管理总局办公厅下发《市场监管总局办公厅关于（TSGT7001-2009，含第2号修改单）电梯救援通道相关要求的实施意见》，关于新版检规附件A中8.7（２）项对于电梯紧急救援通道相关要求，经研究提出以下实施意见：一、依照《质检总局办公厅关于实施等6个安全技术规范第2号修改单若干问题的通知》（质检办特函[2017]868号）的规定，按新版检规进行监督检验的电梯，通往电梯每个服务层站的通道都应当符合附件A中8.7（2）项的要求，其以后的定期检验也应达到上述要求。二、对于新版检规实施前监督检验合格的电梯，或者在现有建筑物中增设的电梯，如因建筑结构等原因，难以整改达到附件A中8.7（2）项要求的，使用单位应采取可行措施，保证救援人员可通过钥匙或强制手段打开通往电梯服务层站的门窗等阻隔，及时到达实施救援的服务层站，并按规定开展应急救援演练。救援措施涉及相关业主利益的，应征得相关业主的同意。使用单位提供符合上述要求的材料，检验机构可以判定该项目符合要求。三、被检电梯原本满足新版检规附件A中8.7（2）要求，通往服务层站的通道被人为封闭的，必须整改达到符合要求。2019年1月23日，市场监管总局特种设备局在关于明确电梯救援通道有关要求的函（特设局函[2019]2号）补充说明，“现有建筑物中增设的电梯”，既包括2018年7月30日之前已建成的建筑物，又包括2017年10月1日之前取得《建设工程规划许可证》的建筑物，新增井道中安装的电梯或原有井道中新安装的电梯。2019年4月15日，苏州市吴江区市场监督管理局向开平公司做出《行政处罚决定书》，编号为吴江市监案字〔2019〕199号，该决定书中明确因开平公司委派销售人员对该楼盘一期项目进行如下宣传：1、叠墅二楼的栏杆是用宝瓶柱的形式体现的；2、叠墅的一层二层都是用干挂石材来做的。2018年11月30日，经现场检查情况如下：1、一期叠墅、洋房的阳台栏杆均为铁艺栏杆；2、楼盘一期叠墅一层采用石材干挂，二层未采用。因此，苏州市吴江区市场监督管理局决定给予开平公司罚款450000元。2019年7月江苏省特种设备安全监督检验研究院吴江分院对上述电梯进行年度检验，发现61台曳引驱动乘客电梯在使用过程中存在问题：1、机器设备间及相关设备通道安全使用畅通，不符合要求（1-3号楼、6-13号楼、15-21号楼）；2、建筑物内救援通道保持畅通，以便相关人员无阻碍地抵达实施紧急操作的位置和层站等处，不符合要求（1-3号楼、6-13号楼、15-21号楼），要求在问题未整改前停止使用。开平公司同意上述检验意见，承诺按期完成整改，并报送处理结果，在整改合格前停止使用。2019年7月30日苏州市吴江区市场监督管理局向开平公司下达特种设备安全监察指令书，责令开平公司于2019年7月30日前采取以下措施予以改正或者消除事故隐患：责令立即停止使用检验不合格电梯（共61台在用电梯），上述电梯未经检验合格不得使用。2019年8月23日，绿城物业服务集团有限公司吴江分公司和江苏苏州枫香花园生活服务中心在小区张贴《告业主书》，上载明“根据《市场监督总局办公厅关于（TSGT7001-2009，含第2号修改单）电梯救援通道相关要求的实施意见》内容要求即日起本小区内叠墅楼栋的电梯将暂停使用。为满足小区电梯救援通道的实施要求，不影响后期电梯的验收和使用，请叠墅楼栋的上叠户型业主及时至小区物业服务中心签署《苏州枫香花园入户电梯整改意见征询单》。枫香花园业主进行投诉，吴江区12345便民服务中心回复：您反映的松陵镇枫丹壹号别墅区的全部电梯都停用的问题，部门回复如下：市民反映的情况已于2019年9月17日做回复。2019年7月开平公司（枫香花园）1号-21号楼叠加洋房电梯（共61台）定期检验结论为不合格。经向省特检院吴江分院了解，开平公司（枫香花园）至今未提供整改方案及整改情况，故无法进行复检。2019年10月30日，苏州市吴江区市场监督管理局就关于枫香花园小区电梯无法使用问题回复区信访局：“按照《特种设备安全法》规定，我局的主要职能是对电梯等特种设备的安全实施监督管理。对于存在严重隐患的特种设备发出特种设备安全监察指令，责令使用单位停止使用。对于电梯停用后的整改速度不属于特种设备安全监察的职能范围。10月29日，我局已主动配合住建部门召开约谈会，省特检院吴江分院已从技术上提出相关的整改建议，请属地政府和相关部门督促该小区开发商加快整改速度，尽早整改到位，如整改到位我局将督促特检院及时复检，同时如存在矛盾纠纷进一步扩大的情况，建议按照《市政府办公室关于印发加强电梯安全管理工作意见的通知》（苏府办[2015]196号）规定，涉及电梯矛盾纠纷问题，由镇政府（街道办事处）牵头协调处置，相关部门和社会组织参与，妥善解决可能引发的群体性纠纷。2020年6月1日吴江电视台爆光台（第十一期）报道“被叫停的电梯”。内容为：枫香花园小区2018年10月房子通过验收后交付使用，当时每户的电梯都能正常使用。好几位居民反映在交房8个月后，电梯被紧急叫停，而这一停已过去11个月。记者在现场看到，枫香花园一期的这些电梯，原本从负一楼车库可以直达三楼上叠住户，但作为供电梯内乘客逃生和电梯维修使用的安全楼梯，却只建到二楼。江苏省特检院吴江分院工作人员表示，一旦电梯在三楼的位置出现异常，救援和维修人员无法第一时间到达现场，正是因为缺少了二楼至三楼外侧的安全通道，电梯被叫停。最初验收的时候，房子二楼至三楼外侧有铁梯，解决了安全通道的问题，所以验收通过。但年检的时候，发现外挂铁梯没了，不符合规定的电梯被叫停。吴江区住房和城乡建设局开发办负责人表示，2018年他们在进行房屋验收时并没有看到特检院所说的外挂电梯。所以江苏省特设院吴江分院验收电梯时，看到有铁梯作为应急通道，于是验收通过；住建部门验收时铁梯被拆掉了，也完成验收。房子建设时为什么不直接建好应急楼梯？开发商工作人员说，房屋设计的时候，电梯使用还没有这方面的要求。原来枫香花园小区开建是在2016年7月，到了2017年6月国家质检总局出台了《第2号修改单》，其中明确“电梯救援通道必须满足建筑物内的救援通道保持畅通，以便相关人员无阻碍地抵达实施紧急操作的位置和层站等处。”江苏省特检院吴江分院副院长黄伟华表示，2018年6月这61部电梯才以加装铁梯的方式通过江苏省特检院吴江分院的验收。黄伟华同时表示，他知道开发商是临时来对付验收的，所以让开发商和安装单位都写下承诺书（外挂电梯不能拆）。开平公司总经理廉浩良解释说，临时铁梯是为满足电梯验收的要求，但是这种加装的铁梯属于没有报批的违章建筑，由于电梯验收规范新旧衔接，为了满足各个部门的验收要求只能这么做。2020年8月12日开平公司向枫香花园一期叠墅业主及住户发出“关于枫香花园一期叠墅电梯检修面板改造的公告”，内容为“枫香花园一期叠墅电梯在区政府及各业主的共同推动下，已于2020年6月全部恢复运行，对电梯停运期间给大家带来的不便深表歉意。为保证电梯符合市场监管总局关于电梯检验新规的相关规范要求，并在今后顺利通过年检。经综合考虑项目实际情况，业主需求及方便业主、减少改造时间等因素。现将电梯改造方案公示如下，在二楼电梯旁开槽，并将检修面板由三楼移至二楼。公示时间2020年8月11日至8月13日”。2020年12月江苏省特种设备安全监督检验研究院向开平公司就涉案电梯颁发特种设备使用标志，下次检验日期为2021年12月。诉讼中，本院就涉案房屋对枫香花园小区进行了现场查看，明确现场情况如下：叠墅部分单元存在墙面石材泛黄现象。1幢、2幢、10幢、13幢、19幢、20幢、21幢各有若干单元，其中有的单元上叠在电梯停用期间不能从室外楼梯进出地下车库，需从远一、二十步远的隔壁单元室外楼梯进出地下车库。6幢、7幢、8幢、9幢各单元室外楼梯不通地下车库，该几幢的上叠业主装修只能从幢与幢的路面上搬运材料。所有下叠负一楼可通地下车库。庭审中，陈术香申请对涉案房屋地下室渗水等质量问题进行司法鉴定，后因未预交鉴定费，退回鉴定。庭审中，陈术香陈述，根据目前开平公司违约行为造成的影响及损害，参照双方所签订的商品房买卖合同相关违约责任的标准，暂定损失为20万元。以上事实，有原告提供的《苏州市商品房买卖合同》、设计图纸复印件、购房款发票、不动产权证书、宣传资料、告业主书、市场监管总局特种设备局在关于明确电梯救援通道有关要求的函（特设局函[2019]2号）、照片、关于枫香花园小区电梯无法使用问题的回复、特种设备安全监察指令书、《行政处罚决定书》、国家市场监督管理总局办公厅市监特[2018]37号文件、短信、承诺书、特种设备检验工作意见通知书、曝光台视频，被告提供的《吴江区商品房交付使用通知书》、交付通知书邮寄面单、建筑工程竣工验收备案表、建设工程规划许可证、建筑工程施工许可证、电梯监督检验报告、公证书、业主告知书、特种设备使用标志、关于枫香花园一期叠墅电梯检修面板改造的公告及当事人陈述等证据证实，本院予以确认。关于本案争议焦点：被告开平公司是否构成违约。原告以被告提供的电梯因违反规定停用；地下室严重渗水；相关非机动车停车位的设置不符合要求(包括其他设施与销售时宣传承诺不一致)；房屋存在包括墙面石材与约定不符、落水管不符合设计要求，墙面等施工粗糙、低劣等情况；且被告通过沙盘、网络等媒体进行虚假宣传，诱导客户，上述广告宣传构成合同的一部分，根据法律实践，被告应承担违约责任，支付违约金20万元。本院认为，第一，根据《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第三条之规定,销售广告和宣传资料视为要约必须满足两个条件,一是该说明、允诺的内容具有确定性、具体性,其内容是可以被特定化的并可以被明确地预期,二是该说明、允诺还应当对合同的订立及房屋的价格有重大的影响。本案中,前期的沙盘中55号地块上显示的是四层的叠墅，后被告开平公司于2016年7月20日对该沙盘进行了修改，改成了多层楼房，在原被告双方签订商品房买卖合同之前，被告已经完成了沙盘的修改，原告未举证证明其仅基于前期的沙盘而订立商品房买卖合同。第二，广告语“十字中轴美学、法式园林实景绽放”是抽象的一种概括，不具有确定性、具体性，不构成订立商品房买卖合同的要约，不应当视为合同内容。关于栏杆，样板房在栏杆处注明：铁艺栏杆款式仅供参考，非交付标准。故关于宝瓶柱栏杆的广告，也不构成订立商品房买卖合同的要约，不应当视为合同内容。原告主张的绿化率、公共区域墙面、入户门、防火门、洋房电梯门包边、外墙石材干挂等与前期样板房、宣传的不一致，但未举证证明上述内容对商品房买卖合同的订立以及房屋价格的确定有重大影响，且《商品房买卖合同》约定出卖人发布或提供的广告、楼书、样品、模型等仅供参考，该房屋平面布局、结构、建筑质量、装饰标准及附属设施、配套设施、小区布局等状况以《商品房买卖合同》之约定为准，以上宣传不应当视为要约。故原告主张上述广告内容都是双方买卖合同的组成部分，证据不足，本院不予采信。原告认为被告还存在以下违约行为：弱电箱凸出影响门开启；斑驳的马路上处处窨井盖；水管布置影响吊顶；落水管直接排放至花园草坪。本院认为双方买卖合同未作明确约定，原告主张被告该种行为违约，缺乏依据，本院不予认定。另，在查看房屋现场过程中，原告要求被告修复外墙裂缝、造型线条弯曲、断裂；台阶、栏杆等配套部位破损、开裂问题。根据最高人民法院《关于审理建筑物区分所有权纠纷案件具体应用法律若干问题的解释》第三条，建筑物的基础、承重结构、外墙、屋顶等基本机构部分属于物权法上的共有部分，业主对共有部分享有共有和共同管理的权利，故原告以其个人名义要求修复，本院不予理涉。原告认为被告交付的地下室严重渗水，存在违约行为，但原告申请鉴定后因未交鉴定费，鉴定退回，原告未能完成举证，故本院不予认定。被告安装的电梯违反了TSGT7001-2009特种设备安全技术规范2.8“在任何情况下均能够安全方便地从井道外接近和操作该装置”的规定，存在违约行为，后被告进行整改，在二楼电梯旁开槽，并将检修面板由三楼移至二楼。通过整改，江苏省特种设备安全监督检验研究院吴江分院对涉案电梯颁发特种设备使用标志，电梯恢复使用。2019年6月至2020年12月电梯停用造成了原告生活的不便及房屋装修成本的额外支出，结合实际情况，本院酌情认定被告赔偿原告损失12000元。综上所述，原、被告签订的商品房买卖合同合法有效，被告交付原告的电梯不符合约定，应承担违约责任。依照《最高人民法院关于适用时间效力的若干规定》第一条，《中华人民共和国合同法》第六条、第六十条第一款、第一百零七条，《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第一条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条的规定，判决如下：被告苏州开平房地产开发有限公司于本判决生效之日起十日内赔偿原告陈术香违约造成的损失12000元。（如采用转账方式支付，请汇入当事人指定账号；或汇入苏州市吴江区人民法院，开户行：中国农业银行股份有限公司吴江分行，账号：62×××62）如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费减半收取2150元，保全费1545元，合计3695元，由被告苏州开平房地产开发有限公司负担，于本判决生效之日起十日内交至本院。原告陈术香已预交的诉讼费用本院于本判决生效之日起十五日内退还。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于江苏省苏州市中级人民法院，同时按照国务院《诉讼费用交纳办法》规定向该院预交上诉案件受理费。审判员  沈国全二〇二一年五月七日书记员  李佳凯附录法律条文：《最高人民法院关于适用时间效力的若干规定》第一条民法典施行后的法律事实引起民事纠纷案件，适用民法典的规定。民法典施行前的法律事实引起的民事纠纷案件，适用当时的法律、司法解释的规定，但是法律、司法解释另有规定的除外。民法典施行前的法律事实持续至民法典施行后，该法律事实引起的民事纠纷案件，适用民法典的规定，但是法律、司法解释另有规定的除外。《中华人民共和国合同法》第六条当事人行使权利、履行义务应当遵循诚实信用原则。第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第一条本解释所称的商品房买卖合同，是指房地产开发企业（以下统称为出卖人）将尚未建成或者已竣工的房屋向社会销售并转移房屋所有权于买受人，买受人支付价款的合同。《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。人民法院应当按照法定程序，全面地、客观审查核实证据。第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。