河南省安阳县人民法院民 事 判 决 书（2021）豫0522民初961号原告：安阳市龙安区华记施工队，住所地：安阳市龙安区龙泉镇十字街南。统一社会信用代码：92410506MA44KUP590。经营者：华瑞平，男，1977年7月2日出生，住安阳县。委托诉讼代理人：焦振堂，男，1964年7月27日出生，汉族，住安阳市北关区，系该队员工。被告：郑济华，男，1976年6月25日出生，住辽宁省开原市。委托诉讼代理人：张宝华，河南师林律师事务所律师。原告安阳市龙安区华记施工队与被告郑济华承揽合同纠纷一案，本院于2021年2月19日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告安阳市龙安区华记施工队经营者华瑞平及其委托诉讼代理人焦振堂、被告郑济华委托诉讼代理人张宝华到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。安阳市龙安区华记施工队向本院提出诉讼请求：1、要求郑济华立即归还镀锌管、PE管等价值14.3万元的天然气安装工程的原材料；2、要求郑济华支付安阳市龙安区华记施工队对郑济华的不合格工程所进行的整改费用14.72万元；3、诉讼费由郑济华负担。事实和理由：2019年3月19日，安阳市龙安区华记施工队鉴于郑济华的老乡唐玉懂得天然气安装技术，同唐玉和郑济华签订《天然气安装工程劳务承揽合同》。郑济华在合同中仅仅是个配角，对施工理论、技术、人员管理知之甚少，加之没有任何周转资金，进入施工后没有多久，郑济华和唐玉闹崩分手，但工程已经开始，无奈之下只好和郑济华重新补了一份同样的合同。郑济华由于管理无方、为人蛮横，没有好的技术工人跟他，造成工程严重质量问题。4月26日、27日、29日、30日被监理连下四张停工通知单。郑济华看到整改量大，干下去可能会亏钱，置整改通知和工程施工不管不顾，采取停工要钱、到处告状的无理取闹的方式给安阳市龙安区华记施工队施加压力，以达到逃避违约责任的目的。合同签订至今已经近两年，郑济华领取的安阳市龙安区华记施工队价值14.3万元的材料仍然非法占有。郑济华辩称，安阳市龙安区华记施工队陈述的事实不准确。安阳市龙安区华记施工队与郑济华签订天燃气安装合同，与诉状中涉及到的唐玉无任何关系。郑济华在施工过程中严格按照施工图纸施工，后来由于施工地地理条件及地质、地貌和群众的原因，导致无法正常施工。现场监理人员及安阳市龙安区华记施工队派驻的技术指导人员经过向安阳市龙安区华记施工队及安阳市龙安区华记施工队的甲方请示，答复为：在施工过程中可以根据施工地的实际情况及村民的具体要求，在有利于施工的基础上对施工图纸进行变更。但是，由于地理条件的限制，到2019年4月20日左右彻底无法施工。施工地的村委会结合施工地的实际情况向郑济华及安阳市龙安区华记施工队出具了情况说明，而安阳市龙安区华记施工队也根据村委会的情况说明向该工程的发包方安阳市北方胜利燃气公司说明情况，并希望根据实际情况协调解决，且更换施工图纸。后续一直得不到解决，郑济华为了避免损失才停工离场。郑济华与安阳市龙安区华记施工队和焦振堂签订的天燃气安装工程合同，本案仅仅为安阳市龙安区华记施工队一方。因此，请求法庭查明单独的安阳市龙安区华记施工队是否在处理本合同纠纷中处于适格地位。安阳市龙安区华记施工队诉请中第一项要求返还的原材料，其清单并不准确，所记载的原材料包含郑济华在施工过程中所领取的全部原材料，大部分已经用于施工进行安装，具体数量以现场存留为准。安阳市龙安区华记施工队诉请第二项整改费用并不存在，郑济华是严格按照安阳市龙安区华记施工队现场的技术指导及现场的监理进行的施工。因此，安阳市龙安区华记施工队主张整改费用不符合事实。郑济华同意返还现场勘验确定的原材料，要求驳回安阳市龙安区华记施工队的其他诉讼请求。本院经审理认定事实如下：2019年3月19日，安阳市龙安区华记施工队（甲方）与郑济华（乙方）签订一份《天然气安装工程劳务承揽合同》。合同主要内容为：“一、工程概况：山东军辉建设集团有限公司承接的安阳市北方胜利燃气有限公司安阳县韩陵镇“气代煤”燃气安装施工工程，委托甲方全权施工管理的安阳县韩陵镇东梁贡村燃气入户施工定作物工程，承揽给乙方完成。工程总价预计70万元。施工工期从2019年3月21日开始，工期为200天。二、工程款结算方式：燃气入户施工工程经安阳市北方胜利燃气有限公司验收合格后，甲方在两个月内负责开票决算总的工程量，按照安阳市北方胜利燃气有限公司验收决算的工作量向乙方结算总工程量的95%工程款。其中乙方向甲方支付工程总造价20%管理费（含税金）。剩余工程总造价75%工程款一次性结算。乙方向甲方缴纳工程总价5%的质量保证金，质保金从工程款中预留，工程由甲方验收完工后，甲方在1年内付清乙方质保金。三、甲方责任：甲方负责提供施工图纸、施工方案和验收标准，协助乙方进住现场，协调用水、电、场地等相关事宜。甲方提供施工工程中所需的所有原材料，但必要的如焊条、螺丝、三角支架、膨胀螺丝、生料带等不过燃气的耗材由乙方负责。四、乙方责任：按照甲方提供的图纸、方案和验收标准进行工程施工，并接受甲方代表的监督，乙方无条件接受根据安阳市北方胜利燃气有限公司要求变更的施工方案。乙方自行准备所需设备、工具、技术。自行雇佣管理定做施工人员，并提供必要的劳动保护保证安全。乙方要保证原材料的利用率，不得浪费、破坏、更换、自用、送人，出现非工作损耗的照价加倍赔偿。乙方应当每周参加甲方例会，接受甲方指导，通报进度，提出需要变更合同的邀约。五、质量要求：工程质量验收以北方胜利公司验收为准，质量不符合要求的应当无条件整改。一切质量问题均由乙方独立承担，但甲方特别要求乙方定作的除外。如因质量问题造成经济损失，应当赔偿甲方的损失。”该合同还约定了其他事项。合同签订后，郑济华对案涉工程进行了施工。郑济华在施工一月左右停止施工。经本院现场勘验，确认郑济华施工剩余的原材料如下：调压箱（DN50）2台、电熔套筒（Dn110）11个、电熔套筒（dn63）17个、电熔套筒（Dn32）6个、电熔异径（dn110×63）12个、电熔异径（dn90×63）19个、电熔异径（dn63×32）31个、电熔异径（Dn110×90）19个、电熔套管（dn63×63）132个、电熔套管（dn32）71个、电熔三通（dn63×63×63）58个、电熔三通（Dn63×32余姚希丹金公司）12个、电熔三通（Dn63×32浙江新大公司）40个、电熔三通（Dn63）1个、电熔三通（Dn90×63）10个、电熔三通（Dn90）3个、电熔三通（Dn110×63×110）1个、电熔弯头（dn63胜邦）16个、电熔弯头（dn63浙江新大公司）61个、电熔管帽（Dn63）18个、热熔管帽（Dn110）6个、电熔弯头（Dn110）15个、电熔管筒（Dn160）1个、IC卡燃气表（左、威星、G1.6）2块、单表箱36个、PE管（de32）1200米、PE管（de63）165根（1980米）、警示带1350米、焊接弯头（DN50）245个、焊接弯头（DN40）77个、焊接弯头（DN32）46个、焊接三通（DN50）44个、焊接三通（DN50×40）76个、焊接三通（DN40）25个、封头（DN40）80个、焊接封头（DN50）80个、燃气专用法兰球阀（DN50）2个、示踪线（4平方）1000米、法兰盘（DN50）5片、表接头58套、法兰钢垫（DN50）16片、表箱锁33个、玛钢球阀（DN50）7个、管古（DN15）180个、镀锌三通（DN15）40个、镀锌弯头（DN15）171个、镀锌对丝（DN15）14个、镀锌丝堵（DN15）36个、焊接变径（DN50×32）84个、焊接变径（DN50×40）37个、焊接变径（DN40×32）24个、薄壁管（DN32）6根（30米）、管卡（DN15）972个、薄壁管（DN80）4.22米、DN25管2根（12米）、DN15管110根（660米）、弯管钢塑（de63×57）15根、弯管钢塑（de63×48）12根、弯管钢塑（de32×15）60根、镀锌管（DN50）28根（6米/根）、镀锌管（DN40）85根（6米/根）。上述事实，有原告提交的劳务承揽合同、原材料清单等、被告提交的领料单、出库单等、本院制作的现场勘验笔录以及原被告双方当事人当庭陈述所证实。所有证据均经质证、认证，可以作为认定本案事实的依据。本院认为，安阳市龙安区华记施工队将案涉天然气安装工程交付给郑济华施工，安阳市龙安区华记施工队与郑济华系承揽合同法律关系。郑济华在施工过程中领取的原材料，在其停止施工后，剩余的原材料其依法应当返还安阳市龙安区华记施工队。安阳市龙安区华记施工队要求郑济华返还原材料符合法律规定，予以支持。但安阳市龙安区华记施工队要求返还的原材料数量有误，本院按照查实的数量予以支持。安阳市龙安区华记施工队要求郑济华支付其对郑济华的不合格工程所进行的整改费用14.72万元，因其未提供有力证据证明郑济华所施工的工程不合格，未提供有力证据证明其进行了整改且整改费用为14.72万元，故安阳市龙安区华记施工队该项诉讼请求无事实根据，不予支持。依照《最高人民法院关于适用＜中华人民共和国民法典＞时间效力的若干规定》第一条第二款、第二十八条，《中华人民共和国合同法》第六十条、第二百五十一条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十二条规定，判决如下：一、郑济华于本判决生效之日起十日内返还安阳市龙安区华记施工队原材料如下：调压箱（DN50）2台、电熔套筒（Dn110）11个、电熔套筒（dn63）17个、电熔套筒（Dn32）6个、电熔异径（dn110×63）12个、电熔异径（dn90×63）19个、电熔异径（dn63×32）31个、电熔异径（Dn110×90）19个、电熔套管（dn63×63）132个、电熔套管（dn32）71个、电熔三通（dn63×63×63）58个、电熔三通（Dn63×32余姚希丹金公司）12个、电熔三通（Dn63×32浙江新大公司）40个、电熔三通（Dn63）1个、电熔三通（Dn90×63）10个、电熔三通（Dn90）3个、电熔三通（Dn110×63×110）1个、电熔弯头（dn63胜邦）16个、电熔弯头（dn63浙江新大公司）61个、电熔管帽（Dn63）18个、热熔管帽（Dn110）6个、电熔弯头（Dn110）15个、电熔管筒（Dn160）1个、IC卡燃气表（左、威星、G1.6）2块、单表箱36个、PE管（de32）1200米、PE管（de63）165根（1980米）、警示带1350米、焊接弯头（DN50）245个、焊接弯头（DN40）77个、焊接弯头（DN32）46个、焊接三通（DN50）44个、焊接三通（DN50×40）76个、焊接三通（DN40）25个、封头（DN40）80个、焊接封头（DN50）80个、燃气专用法兰球阀（DN50）2个、示踪线（4平方）1000米、法兰盘（DN50）5片、表接头58套、法兰钢垫（DN50）16片、表箱锁33个、玛钢球阀（DN50）7个、管古（DN15）180个、镀锌三通（DN15）40个、镀锌弯头（DN15）171个、镀锌对丝（DN15）14个、镀锌丝堵（DN15）36个、焊接变径（DN50×32）84个、焊接变径（DN50×40）37个、焊接变径（DN40×32）24个、薄壁管（DN32）6根（30米）、管卡（DN15）972个、薄壁管（DN80）4.22米、DN25管2根（12米）、DN15管110根（660米）、弯管钢塑（de63×57）15根、弯管钢塑（de63×48）12根、弯管钢塑（de32×15）60根、镀锌管（DN50）28根（6米/根）、镀锌管（DN40）85根（6米/根）。二、驳回安阳市龙安区华记施工队的其他诉讼请求。案件受理费5,653元，减半收取计2,826.5元，由安阳市龙安区华记施工队负担1,433.5元，由郑济华负担1,393元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于河南省安阳市中级人民法院。审判员 申 兴二〇二一年五月二十六日书记员 刘卫华