贵州省务川仡佬族苗族自治县人民法院民 事 判 决 书（2021）黔0326民初929号原告：邹欢星，男，1991年9月14日出生，仡佬族，贵州省务川自治县人，住务川自治县。委托诉讼代理人：吴小兵，贵州宇航律师事务所律师。被告：贵州黄工装修设计创作有限公司，住所地：绥阳县万丰国际建材家居广场1-311、1-312、1-313、1-315，统一社会信用代码91520323MA6E7QMN8X。法定代表人：黄恩豪。被告：黄恩豪，男，1985年11月12日出生，汉族，广东省雷州市人，住绥阳县万丰国际建材家居广场1-311、1-312、1-313、1-315。原告邹欢星与被告贵州黄工装修设计创作有限公司（以下简称黄工装修公司）、黄恩豪装饰装修合同纠纷一案，本院于2021年3月3日受理。依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告邹欢星及委托诉讼代理人吴小兵到庭参加诉讼，被告黄工装修公司、黄恩豪经本院传票传唤，未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告邹欢星向本院提出诉讼请求：1、判令解除原、被告于2020年11月18日签订的装修工程施工合同及2020年12月12日签订的补充协议；2、判令二被告从2020年12月25日起至合同解除之日止，按合同约定每天5000元计算支付原告邹欢星违约金；3、判令二被告从2020年12月25日起至合同解除之日止，按每天406.33元计算赔偿原告邹欢星房屋租金损失；4、诉讼费由二被告承担。事实与理由：原、被告于2020年11月8日签订装修工程施工合同，约定原告邹欢星将位于务川自治县内装修工程，以包工包料的方式承包给二被告施工，工期从2020年10月开工至2020年12月15日，同时约定由于二被告原因逾期竣工，至逾期两天后，每逾期一天向原告邹欢星支付200元违约金，如一方无故毁约，违约方应支付守约方5000元违约金。合同签订后，原告邹欢星按合同约定向二被告支付进度款，履行合同义务。二被告在收到进度款后，并未按约定进行装修，经常无故拖延装修时间。2020年12月12日，在原告邹欢星多次催促下，二被告承诺在2020年12月25日前完成合同义务，双方签订补充协议，将工期延长至2020年12月25日，违约金计算标准约定为每天5000元。二被告至今未能完成合同义务，明确表示不再继续履行合同义务，致使原告邹欢星签订合同目的不能实现。二被告的违约行为，严重损害了原告邹欢星的合法权益，故诉请依法判决。被告黄工装修公司、黄恩豪未答辩。经审理查明，2020年10月14日，原告邹欢星与郑建兵签订商业租赁协议书，约定原告邹欢星承租位于务川自治县共计11间商铺作为经营使用，建筑面积609.51㎡，租赁期限2020年11月1日起至2023年10月31日止，用于经营餐饮，2020年11月1日至2021年4月30日，租金为0元，其后租金按照每月20元／平方米收取。2020年11月8日，原告邹欢星作为甲方，被告黄恩豪作为乙方签订装修工程施工合同，约定甲方将其位于务川自治县内工程，以包工包料方式承包给乙方施工，总价款268000元，工程工期2020年10月开工至2020年12月15日竣工（以上规定工期为指导工期，如遇工地停水、停电或雨天室外无法施工等问题，则相应顺延竣工日期，双方协商竣工时间，达成一致意见），付款方式：1、首付款3万元；2、2020年11月15日支付5万元；3、2020年11月25日支付5万元；4、2020年12月10日支付38000元，尾款10万元于2021年2月8日前付清，因甲方拖延付款，导致乙方各项费用开支不能正常运行，后果由甲方负责。违约责任：由于甲方原因逾期竣工，至逾期2天后，每逾期一天甲方向乙方支付200元违约金，由于乙方原因逾期竣工，至逾期2天后，每逾期一天乙方向甲方支付200元违约金，如一方无故毁约，毁约的一方应支付另一方违约金5000元，工程未办理验收、结算手续，甲方提前使用或擅自动用工程，由此造成无法验收或损失的，由甲方负全部责任。合同中加盖被告黄工装修公司印章，原告邹欢星陈述被告黄恩豪系被告黄工装修公司法定代表人，系与被告黄工装修公司签订合同，被告黄工装修公司于2020年10月下旬已进场施工，合同系补签。原告邹欢星通过其合伙人以微信转账方式支付工程款，款项系被告黄恩豪收取，2020年10月14日支付定金3万元，2020年11月7日支付工程款5000元，2020年11月9日支付工程款1万元，2020年11月13日支付工程款4万元，因被告黄工装修公司消极施工，原告邹欢星未支付2020年11月25日款项，2020年12月11日支付工程款5000元。因被告黄工装修公司不能按期装修完成交付原告邹欢星使用，双方于2020年12月12日达成补充协议：1、乙方承诺在2020年12月25日装修完成交付甲方使用；2、付款方式：甲方在2020年12月13日预付乙方3万元，2020年12月15日负乙方2万元，余款26800元在2020年12月25日乙方完工交由甲方使用后3天内支付；3、2020年12月25日乙方未完工将支付甲方违约金每天5000元。2020年12月13日，原告邹欢星通过其合伙人以微信转账方式支付工程款3万元，款项系被告黄恩豪收取，并通过微信向被告黄恩豪发送信息，要求在群里报工作安排，同时提出质疑在现场未见工人施工。因被告黄工装修公司未进行施工，原告邹欢星遂停止付款，并通过微信多次催促，至2021年1月27日被告黄恩豪承诺复工并及时完成装修，但均未实际履行。原告邹欢星陈述，合同解除之日为起诉之日，即2021年3月3日，装修工程现已由他人施工完成，2020年4月28日经营重庆串串香火锅开业。中国邮政储蓄银行资金到账通知信息显示，原告邹欢星经营的务川正其北串串香火锅店2021年4月30日金额33014.80元，2021年5月1日金额10241.51元，2021年5月2日金额14745.41元，2021年5月3日金额13075.80元，2021年5月4日金额10492.98元，2021年5月5日金额9201.48元，2021年5月6日金额8850.21元，2021年5月7日金额11903.13元，2021年5月8日金额7607.35元，2021年5月9日金额11198元，2021年5月10日金额5676元。原告邹欢星陈述成本为60%，利润为40%。原、被告协商无果，原告邹欢星遂诉至本院。另查明，被告黄工装修公司股东为被告黄恩豪，持股比例100%。本院认为，根据《中华人民共和国民法典》第五百六十三条第一款“有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的”的规定，原告邹欢星按照合同约定支付进度款，因被告黄工装修公司消极施工，原告邹欢星遂未支付2020年11月25日款项，未按照合同约定完成施工，原告邹欢星于2020年12月13日按照补充协议约定支付3万元，但被告黄工装修公司并未恢复施工，经原告邹欢星多次催促无果，被告黄工装修公司均以各种理由拖延未进行施工，导致合同目的不能实现，现装修工程已由他人施工完成，双方签订的装修工程施工合同、补充协议应予解除。根据《中华人民共和国民法典》第五百零九条第一款“当事人应当按照约定全面履行自己的义务”、第五百六十五条第二款“当事人一方未通知对方，直接以提起诉讼或者申请仲裁的方式依法主张解除合同，人民法院或者仲裁机构确认该主张的，合同自起诉状副本或者仲裁申请书副本送达对方时解除”、第五百七十七条“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任”的规定，鉴于被告黄工装修公司未按补充协议的约定完成装修交付原告邹欢星使用，且2021年1月27日仍未完成装修，故被告黄工装修公司应当按照补充协议的约定承担违约金。本案于2021年3月3日起诉，二被告于2021年3月11日签收相关应诉材料，即2021年3月11日为合同解除之日，被告黄工装修公司违约天数为75天。对于违约金计算标准，参考原告邹欢星经营的务川正其北串串香火锅店2021年4月30日至2021年5月10日的收入情况，约定每天违约金5000元明显过高，本院调整违约金计算标准为每天4000元，即被告黄工装修公司应当支付原告邹欢星违约金300000元。根据《中华人民共和国公司法》第六十三条“一人有限责任公司的股东不能证明公司财产独立于自己的财产的，应当对公司债务承担连带责任”的规定，相关工程款系被告黄恩豪收取，二被告并未提交证据公司与股东财产相互独立，故被告黄恩豪应当对被告黄工装修公司的债务承担连带责任。根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条第一款“当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外”、第二款“在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果”的规定，对于原告邹欢星诉请赔偿房屋租金损失，因2020年至2021年4月30日期间并未收取租金，该项损失不存在，故本院不予支持。根据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条“被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决”的规定，二被告经本院传票传唤，无正当理由未到庭参加诉讼，系对其诉讼权利的放弃，不利后果由其自负，本院依法缺席判决。为此，根据《中华人民共和国民法典》第五百零九条第一款、第五百六十三条第一款、第五百六十五条第二款、第五百七十七条、《中华人民共和国公司法》第六十三条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下：一、解除原告邹欢星与被告贵州黄工装修设计创作有限公司签订的装修工程施工合同、补充协议；二、被告贵州黄工装修设计创作有限公司于本判决生效之日起十五日内支付原告邹欢星违约金300000元，被告黄恩豪承担连带责任；三、驳回原告邹欢星的其他诉讼请求。案件受理费减半收取3050元，由原告邹欢星承担610元，被告贵州黄工装修设计创作有限公司承担2440元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，还应在上诉期满后七日内预交上诉费，上诉于贵州省遵义市中级人民法院。逾期不提出上诉，本判决则发生法律效力。审判员  任富春二〇二一年五月二十日书记员  徐 娟