四川省广安市广安区人民法院 民 事 判 决 书 （2021）川1602民初2872号 原告：陈本发，男，生于1976年12月28日，汉族，住四川省武胜县。 委托诉讼代理人：贾伟，四川亚美律师事务所律师。 被告：达州市天地人和装饰工程有限公司，住所地四川省渠县渠江镇四合社区八组（华强阳光）1层8号。 法定代表人：李科。 被告：达州市天地人和装饰工程有限公司广安分公司，住所地四川省广安市枣山物流商贸园区站前大道西段2号广安客运枢纽站大楼东侧1楼大厅、3楼整层。 负责人：侯杰。 原告陈本发与被告达州市天地人和装饰工程有限公司（以下简称“达州天地人和公司”）、达州市天地人和装饰工程有限公司广安分公司（以下简称“达州天地人和广安分公司”）装饰装修合同纠纷一案，本院于2021年4月16日立案后，依法适用简易程序，由本院审判员黄发于2021年5月28日公开开庭进行了审理。原告陈本发到庭参加了诉讼，被告达州天地人和公司及其广安分公司经本院传票传唤未到庭参加诉讼，本院依法缺席进行审理。本案现已审理终结。 原告陈本发向本院提出诉讼请求：1.判决解除原告与被告签订的《材料工厂定金合同》、《住宅装饰装修工程施工合同》；2.判决被告向原告退还装修款67100元并承担资金占用利息；3.判决被告向原告赔偿经济损失24624元；4.本案诉讼费由被告承担。庭审中，原告方明确资金占用利息以67100元为基数，从2020年3月26日起，按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算至付清该款之日止。事实和理由：原告就其位于****号住房装修事宜与被告达成合意，于2020年3月26日与被告签订了《材料工厂定金合同》，并交纳了定金10000元，2020年4月5日双方签订了《住宅装饰装修工程施工合同》，合同约定原告将上述住房以123120元承包给被告施工装修，工程期限为120日。合同约定因被告原因导致竣工日期延后，被告按220元/日赔偿。原告在签订合同当日预付装修款33000元，通过微信支付37100元。被告未在约定期限完工，原告向广安市市场监督管理局申请投诉，经调解，被告承诺在2020年12月30日前装修完毕，否则承担总价款20%的违约金。但被告至今未再进行装修，已构成违约。已完工的水电工程部分装修款为13000元，扣除该款后余款应予以退还并赔偿损失，故起诉至法院要求支持其前述诉讼请求。 被告达州天地人和公司及其广安分公司均未作答辩。 原告围绕诉讼请求依法提交了《材料工厂定金合同》、《住宅装饰装修工程施工合同》、收据及转款记录、装修现场照片和光盘、投诉调解书、微信聊天记录，以及本院向被告公司赵某核实情况的电话录音，前述证据本院予以确认，并在卷佐证。 根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下： 2020年3月26日，原告陈本发（甲方）与被告达州天地人和广安分公司（乙方）签订《材料工厂定金合同》，约定甲方向乙方预定房屋装修事宜，装修地址为****号，甲方应在本合同签订之日预付10000元作为定金，该定金可冲抵甲方应缴纳的工程款和材料款；预付定金后甲方有权获得乙方承诺的服务及赠送的相应产品；最终手写备注：设计费全免，合同金额117528元，赠送家具（三个床、六个床头柜、沙发、茶几、电视柜、餐桌、餐椅）、家电（冰箱、电视、洗衣机、燃气灶、热水器、抽烟烟机，其中冰箱海尔双开门，电视55寸，洗衣机滚筒），施工合同按四次收款，开工付35%，水电做完付30%，木工做完付30%，家电进场付5%。 2020年4月5日，原告陈本发（甲方）就****号房屋与被告达州天地人和广安分公司（乙方）签订了《住宅装饰装修工程施工合同》，约定：1.甲方委托乙方负责房屋设计及装修施工，预算面积92平方米，价款123120元；2.工作期限120日，开工日期2020年4月10日，竣工日期2020年8月10日；3.家电配送及安装由电器供应商承担；4.因乙方的原因导致竣工日期延后，乙方按220元每个工作日赔偿甲方，赔偿总额以工程制安总额百分之五为上限；5.合同签订后甲方应在当日向乙方支付合同总金额的65%，即80028元，在泥作工程、木制工程、漆工进场前，甲方向乙方支付二期工程款36936元，余款5%6156元在双方制安验收合格的三日内付清；6.甲方拖欠付款的，按30元每天支付乙方违约金，甲方变更设计导致增加工程款的，应在缴纳二期款时缴纳增加工程款，在二期款后变更的，在增项项目开工前全额缴纳增加款项；7.保修期：防水工程保修期5年，水电工程保修期10年，木工泥工油漆工程保修期2年，主材保修期1年；8.合同末尾处备注：合同金额123120元，赠送家具（床、床头柜、沙发、茶几、电视柜、餐桌、餐椅）、家电海尔（冰箱双开门、电视、洗衣机、燃气灶、热水器、抽烟烟机），施工合同按四次收款，开工付35%，水电做完付30%，木工做完付30%，家电进场付5%，工程款中包含电视墙石材。 原告2020年3月26日预付了定金10000元，2020年4月5日向被告支付了33000元，2020年5月25日通过微信向廖某（施工合同载明的设计师）支付30000元和7100元，共计已付80100元。因被告未按合同约定期限装修完毕，原告投诉至广安市市场监管部门，经调解，双方达成一致，于2020年8月26日签订了《投诉调解书》，载明被告达州天地人和广安分公司工作人员赵某以公司名义承诺2020年12月30日前将原告的房屋装修完毕，业主款项在地砖、吊顶做完支付工程款总价的15%，衣柜装好付15%（所有柜子），违约赔偿工程总价款20%。赵某在被投诉人处签字确认，并加盖了被告达州天地人和广安分公司公章。但经调解后，被告仍未继续对原告房屋进行装修，原告遂起诉来院要求支持其前述诉讼请求。 本案开庭前，被告公司赵某（电话182××××7056）向本院承诺准时出庭应诉并提交实际完工装修工程价值的证据材料，如未到庭提交证据材料，则以原告主张的已完工水电装修工程价值13000元为准。但被告实际未到庭参加诉讼也未提交任何证据。 同时查明，本案起诉状副本于2021年5月19日送达至被告达州天地人和公司及其广安分公司。 本院认为，本案争议的焦点问题为：1.案涉合同能否解除的问题；2.若合同解除，应退款金额及损失及责任主体的确定问题。 本案合同签订时间在民法典施行前，但合同履行持续至民法典施行后，原告因被告未完成装修于2021年4月16日起诉至本院，应认定因民法典施行后履行合同发生争议，根据《最高人民法院关于适用时间效力的若干规定》第二十条“民法典施行前成立的合同，依照法律规定或者当事人约定该合同的履行持续至民法典施行后，因民法典施行前履行合同发生争议的，适用当时的法律、司法解释的规定；因民法典施行后履行合同发生争议的，适用民法典第三编第四章和第五章的相关规定”之规定，本案应适用民法典的相关规定。 关于案涉合同能否解除的问题。原告与被告达州天地人和广安分公司签订的《材料工厂定金合同》、《住宅装饰装修工程施工合同》意思表示真实，内容不违反法律法规禁止性规定，依法应认定为合法有效，根据《中华人民共和国民法典》第五百六十三条第（四）项“有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的”之规定，本案原被告双方约定了竣工日期为2020年8月10日，被告未能在约定的期限内完成装修，经投诉调解后承诺于2020年12月30日前完成装修，但被告仍未采取任何措施继续完成装修工作，已构成严重违约，致使原告合同目的无法实现，原告要求解除双方签订的《住宅装饰装修工程施工合同》的请求，符合法律规定，本院予以支持。《材料工厂定金合同》的内容已全部转为《住宅装饰装修工程施工合同》内容，定金也转为了装修款，故对该合同无需再进行处理。关于合同解除的时间，根据《中华人民共和国民法典》第五百六十五条条第二款“当事人一方未通知对方，直接以提起诉讼或者申请仲裁的方式依法主张解除合同，人民法院或者仲裁机构确认该主张的，合同自起诉状副本或者仲裁申请书副本送达对方时解除”之规定，本案合同解除的时间确定为本案起诉状送达给被告公司之日即2021年5月19日。 关于合同解除后应退款项金额的确定问题。根据《中华人民共和国民法典》第五百六十六条“合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以请求恢复原状或者采取其他补救措施，并有权请求赔偿损失”的规定，《住宅装饰装修工程施工合同》解除后，达州天地人和广安分公司应将其已收的原告装修款在扣除其已施工的价值金额后的剩余款项返还给原告，并承担相应的损失。已施工的工程价值的举证证明责任应由被告公司承担，被告公司也承诺在其未提供证据证明已完工工程价值时以原告主张的已完工价值为准，故本案被告已完工装修工程的价值确定为原告主张的13000元。被告应向原告退还装修款67100元。该款自合同解除之日应予退还，逾期应按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算利息损失。原告主张按总价款的20%计算其逾期使用装修房屋的损失、主张权利的误工差旅损失、装修材料差价损失等，但未提交证据证明，原告因被告违约致使其不能在合同约定的期限入住使用装修完毕的房屋，必然导致原告的相应损失，本院综合考虑被告逾期的期间、原告继续装修房屋需要的时间及装修材料市场行情等因素，酌情确定被告应赔偿的损失为15000元。 关于责任主体的问题。根据《中华人民共和国民法典》第七十四条“法人可以依法设立分支机构。法律、行政法规规定分支机构应当登记的，依照其规定。分支机构以自己的名义从事民事活动，产生的民事责任由法人承担；也可以先以该分支机构管理的财产承担，不足以承担的，由法人承担”之规定，本案系达州天地人和广安分公司与原告签订的合同，达州天地人和广安分公司不具有法人资格，其责任在其管理的财产范围内予以承担，不足部分由达州天地人和公司承担。 综上所述，依照《中华人民共和国民法典》第七十四条、第五百六十三条第（四）项、第五百六十五条条第二款、第五百六十六条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条、《最高人民法院关于适用时间效力的若干规定》第二十条之规定，判决如下： 一、原告陈本发与被告达州市天地人和装饰工程有限公司广安分公司2020年4月5日签订的《住宅装饰装修工程施工合同》于2021年5月19日解除； 二、被告达州市天地人和装饰工程有限公司广安分公司于本判决生效之日起十日内向原告陈本发退还装修款67100元，并从2021年5月19日起按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算利息至付清该款之日止； 三、被告达州市天地人和装饰工程有限公司广安分公司于本判决生效之日起十日内向原告陈本发赔偿损失15000元； 四、本判决第二项、第三项确定的债务，被告达州市天地人和装饰工程有限公司广安分公司在其管理的财产范围内不足支付的部分，由达州市天地人和装饰工程有限公司承担； 五、驳回原告陈本发其他诉讼请求。 义务人未按本判决指定的期间履行给付义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。权利人可在本生效判决规定的履行期限最后一日起二年内向本院申请执行。 本案受理费2158元，减半收取1079元，由被告达州市天地人和装饰工程有限公司及其广安分公司共同负担940元，原告陈本发自行负担139元，并分别向广安市广安区人民法院交纳。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院或广安市中级人民法院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出上诉状副本，上诉于广安市中级人民法院。同时预交上诉案件诉讼费，逾期未预交又提不出缓交申请的，依法按自动撤回上诉处理。 本判决书生效后，负有履行义务的当事人应当依法按期履行。逾期未履行的，权利人申请执行后，人民法院依法对相关当事人采取限制高消费、列入失信名单、罚款、拘留等措施。构成犯罪的，依法追究刑事责任。 审判员  黄发 二〇二一年五月二十八日 书记员  楚陈