四川省岳池县人民法院 民 事 判 决 书 （2021）川1621民初1898号 原告：石海宁，女，汉族，1973年11月18日出生，住江苏省无锡市新吴区。 委托诉讼代理人：董继文，四川洪州律师事务所律师。 委托诉讼代理人：黄聪，四川洪州律师事务所律师。 被告：达州市天地人和装饰工程有限公司广安分公司，统一社会信用代码91511600MA68XJLHX1。 住所地：广安市枣山物流商贸园区站前大道西段2号广安客运枢纽站大楼东侧1楼大厅、3楼整层。 负责人：侯杰。 被告：达州市天地人和装饰工程有限公司，统一社会信用代码91511725MA6316B88K。 住所地：渠县渠江镇四合社区八组（华强阳光）1层8号。 法定代表人：李科。 被告：赵国海，男，汉族，1988年1月6日出生，住四川省达州市通川区。 被告：侯杰，男，汉族，1985年8月1日出生，住四川省达州市达川区。 原告石海宁与被告达州市天地人和装饰工程有限公司、达州市天地人和装饰工程有限公司广安分公司、赵国海、侯杰房屋装饰装修合同纠纷一案，本院于2021年4月19日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告石海宁的委托诉讼代理人董继文、黄聪到庭参加诉讼，被告达州市天地人和装饰工程有限公司（以下简称“天地人和公司”）、被告达州市天地人和装饰工程有限公司广安分公司（以下简称“天地人和广安分公司”）、被告赵国海、被告侯杰，经传票传唤无正当理由均拒不到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告石海宁向本院提出诉讼请求：1．判决解除原告与被告天地人和广安分公司于2020年3月20日签订的《材料工厂定金合同》、2020年6月7日签订的《住宅装饰装修工程施工合同》、2020年10月15日签订的《住宅装饰装修工程施工合同补充协议》；2．判决被告天地人和广安分公司与被告天地人和公司退还原告支付的定金10,000元及装修款145,277.20元，共计155,277.2元；3．判决被告天地人和广安分司与被告天地人和公司向原告支付违约金（从2020年10月18日开始按220元每天的标准计算至退清预收装修款之日，截止今日违约金暂计31,460元（143天＊220元/天）；4．判决被告天地人和广安分公司与被告天地人和公司向原告支付律师费14,000元、交通费12,292.49元、住宿费3,314元，共计29,606.49元；5．判决被告赵国海、侯杰对以上全部债务承担连带清偿责任；6．本案诉讼费由四被告承担。事实和理由：原告与被告天地人和广安分公司分别于2020年3月20日、2020年6月7日签订了关于原告委托天地人和广安分公司装修岳池县御水湾1-1-106号房屋的《材料工厂定金合同》、《住宅装饰装修工程施工合同》，该两份合同签订的当日，原告根据合同约定向被告天地人和广安分公司支付了定金1万元、装修款145,277.2元。《住宅装饰装修工程施工合同》中约定了工程概况、双方权利义务、付款方式、工程工期等内容，其中约定工期为2020年6月8日至2020年10月18日。由于天地人和广安分公司不能如期完工，双方于2020年10月15日签订了关于顺延工期等事项的《住宅装饰装修工程施工合同补充协议》，被告赵国海、侯杰以连带责任保证的方式为天地人和广安分公司的相关债务向原告提供了担保。截止今日，被告天地人和广安分公司仍未履行合同义务，且已明确向原告表示不能履行合同义务。原告现根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国公司法》等相关法律规定，向贵院提起诉讼，恳请贵院支持原告全部诉讼请求。 原告石海宁提供了以下证据：1．原、被告的身份信息；2．《材料工厂定金合同》；3．《住宅装饰装修工程施工合同》；4．《住宅装饰装修工程施工合同补充协议》；5．收款收据2张；6．案涉房屋现场拍摄的光盘1张；7．《委托代理合同》、四川洪州律师事务所收据1张；8．住宿费发票、机票购票信息打印件。 被告天地人和公司、被告天地人和广安分公司、被告赵国海、被告侯杰均未提出答辩意见，也未提供证据。 根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2020年3月20日，原告石海宁（甲方）与被告天地人和广安分公司（乙方）签订《材料工厂定金合同》，就甲方向乙方预定岳池御水湾1D-106号房屋装修事宜（装修材料预定）订立合同，约定：1．甲方应在本合同签订之日预付10,000元作为定金，该定金可冲抵工程款和材料款；2．装修总价238,888元，设计方案不变情况下不存在任何增项，拎包入住装修项目详见预算清单表；3．甲方单方解除合同，定金不予退还；4．如定期内遇建材价格调整，乙方须在3个工作日内通知甲方，甲方接到乙方通知后3个工作日内增补总装修金额的30%作为乙方为甲方建材保价的保价金，甲方缴纳保价金后一年内施工，乙方须按预交合同签订时的保价对甲方工程进行预算；5．指定设计师为唐江。原告当日缴纳定金10,000元，达州天地人和广安分公司向原告出具了收据。 2020年6月7日，原告石海宁（甲方）就岳池御水湾1-1-106号房屋与被告天地人和广安分公司（乙方）签订了《住宅装饰装修工程施工合同》，约定：1．甲方委托乙方负责房屋设计及装修施工，预算面积125平方米，价款238,888元；2．工作期限120个工作日（2020年6月18日至2020年10月18日），因甲方原因、自然不可抗力、国家法定节假日，工期顺延；3．家电配送及安装售后维修服务由电器供应商承担；4．因乙方的原因导致竣工日期延后，乙方按220元每个工作日赔偿甲方，赔偿总额以工程制安总额百分之五为上限；5．合同签订后甲方应在当日向乙方支付合同总金额的65%，即155,277.20元，在泥作工程、木制工程、漆工进场前，甲方向乙方支付二期工程款71,666.40元，余款5%即11,944.40元在双方制安验收合格的三日内付清；6．甲方拖欠付款的，按30元每天支付乙方违约金，甲方变更设计导致增加工程款的，应在缴纳二期款时缴纳增加工程款，在二期款后变更的，在增项项目开工前全额缴纳增加款项；7．保修期：防水工程保修期5年，水电工程保修期10年，木工泥工油漆工程保修期2年，主材保修期1年；8．设计方案不变情况下不存在任何增项，拎包入住装修项目详见预算清单表，额外赠送厨房凉霸、厨房洗碗机、客厅装饰画、厨房净水器、阳台休闲桌。原告当日向被告支付装修款145,277.20元。 2020年10月15日，原告石海宁（甲方）就岳池御水湾1-1-106号房屋与被告天地人和广安分公司（乙方）签订了《住宅装饰装修工程施工合同补充协议》，该协议约定：1．因乙方公司内部原因，合同约定装修内容已无法按约定工期完成，竣工日期顺延至2020年12月30日；2．如乙方未能在2020年12月30日前如约竣工交付房屋，乙方自愿将合同约定装修款优惠50%，即238,888元×50%=119,444元，乙方多收取的装修款应在验收合格之日起3日内返还给甲方；3．根据合同约定2.2.6条约定，乙方应从2020年10月18日起至房屋装修施工验收合格之日按220元/工作日计付逾期违约金给甲方，乙方在本协议约定期限内交房的，甲方在应付装修款项中扣除相应逾期违约金数额后有剩余的支付乙方；4．如乙方未能按合同及本协议约定履行义务的，除应按本协议约定履行外，还应承担甲方为实现权利而产生的律师费、诉讼费、鉴定费、交通费等费用；5．赵国海、侯杰二人作乙方的保证人，自愿为乙方承担的全部债务承担连带责任。赵国海在保证人处签名。 原告庭审中举示视频资料证实，合同签订后，因被告至今仅对涉案房屋的水电装修部分基本完成外，其余未完成。原告遂起诉至本院要求支持其前述诉讼请求。 同时查明，本案起诉状副本于2021年4月24日送达至被告天地人和公司，于2021年4月25日送达至天地人和公司广安分公司。原告石海宁为本案支付了律师代理费14,000元。 本院认为，本案争议的焦点问题为：1．案涉合同能否解除的问题；2．若合同解除，责任主体的确定及退款和赔偿金额的确定问题。 关于案涉合同能否解除的问题。原告与被告达州天地人和广安分公司签订的《住宅装饰装修工程施工合同》和《住宅装饰装修工程施工合同补充协议》，意思表示真实，内容不违反法律法规禁止性规定，依法应认定为合法有效，根据《中华人民共和国合同法》第六十条第一款“当事人应当按照约定全面履行自己的义务”、第九十四条第（四）项“有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的”之规定，本案原被告双方约定了工期为120个工作日，被告在约定的工期内完成装修工作，原、被告签订补充协议，约定2020年12月30日前完成装修工作，但被告至今未完成案涉房屋的装修，已构成严重违约，原告要求解除双方签订的《住宅装饰装修工程施工合同》的请求，符合法律规定，本院予以支持。关于合同解除的时间，根据《中华人民共和国合同法》第九十六条第一款“当事人一方依照本法第九十三条第二款、第九十四条的规定主张解除合同的，应当通知对方。合同自通知到达对方时解除。对方有异议的，可以请求人民法院或者仲裁机构确认解除合同的效力”之规定，本案合同解除的时间确定为本案起诉状送达给被告公司之日即2024年4月25日。 关于合同解除后的金额的确定问题。根据《中华人民共和国合同法》第九十七条“合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失”的规定，《住宅装饰装修工程施工合同》和《住宅装饰装修工程施工合同补充协议》约定的是包工包料，被告天地人和广安分公司负责图纸的设计、施工和材料的供应，原告的义务是根据合同约定支付价款。合同解除后，采用对装修部分折价后再返还原装修款的补救措施时，原告举证责任是是否按照合同支付给被告天地人和广安分公司装修款，而装修部分的价值应由被告天地人和广安分公司承担举证责任。原告举证证明其向被告天地人和广安分公司支了装修款155,277.20元，被告天地人和广安分公司未举证证明其已装修部分的价值，应承担举证不能的法律后果，本院依法认可原告陈述的被告天地人和广安分公司已施工部分的价值为10,000元。因此，被告天地人和广安分公司应退还原告剩余装修款145,277.20元，并承担相应的损失。其损失应包括应返还的装修款的利息损失、被告未按期完成装修导致的原告租赁房屋的损失、交通费等。合同约定按220元/工作日计付逾期违约金明显过高，本院予调整。对装修款的利息损失，本院确定合同自2021年4月25日解除，则其利息应从2021年4月25日起算至付清该款之日止，利息标准本院酌情确定按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算。逾期导致的租房损失，双方合同约定的装修工期为120个工作日，但被告至今仍未装修完毕，且实际已装修的工程量较少，原告重新委托装修公司进行装修基本仍需要合同约定的期限120日才能完成装修，原告因此延长的租房期间（算至本案庭审之日）至少为6个月，参照同地段租金标准与本案的实际情况，本院对原告的租房损失及交通费用共计酌情考虑为7,000元。 原告与被告天地人和广安分公司约定，如天地人和广安分公司未能按合同及协议约定履行义务的，除应按协议约定履行外，还应承担原告为实现权利而产生的律师费、诉讼费、鉴定费等费用，原告主张被告支付律师代理费14,000元的诉讼请求，本院以支持。 关于责任主体问题。根据《中华人民共和国公司法》第十四条“公司可以设立分公司。设立分公司，应当向公司登记机关申请登记，领取营业执照。分公司不具有法人资格，其民事责任由公司承担”的规定，达州天地人和广安分公司领取了营业执照，但其不具有法人资格，其民事责任应由达州天地人和公司承担。 被告赵国海作为原告石海宁与被告天地人和广安分公司签订的《住宅装饰装修工程施工合同补充协议》中的担保人，自愿承担连带责任，因此，被告赵国海应对被告天地人和广安分公司在本案中承担的全部债务承担带清偿责任。 被告侯杰未在原告石海宁与被告天地人和广安分公司签订的《住宅装饰装修工程施工合同补充协议》保证人处签名或盖印，原告石海宁主张被告侯杰对本案债务承担带清偿责任的请求，本院不支持。 综上，依照《最高人民法院关于适用时间效力的若干规定》第二条，《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第九十四条第（四）项、第九十六条第一款、第九十七条，《中华人民共和国公司法》第十四条，《中华人民共和国民法总则》第一百七十八条第三款，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十四条之规定，判决如下： 一、原告石海宁与被告达州市天地人和装饰工程有限公司广安分公司2020年6月7日签订的《住宅装饰装修工程施工合同》及2020年10月15日签订的《住宅装饰装修工程施工合同补充协议》于2021年4月25日解除； 二、被告达州市天地人和装饰工程有限公司于本判决生效之日起十日内向原告石海宁退还装修款145,277.20元及利息（利息从2021年4月25日起按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算至付清该款之日止）； 三、被告达州市天地人和装饰工程有限公司于本判决生效之日起十日内向原告石海宁支付合同解除的损失赔偿款7,000元； 四、被告达州市天地人和装饰工程有限公司于本判决生效之日起十日内向原告石海宁支付律师代理费14,000元； 五、被告赵国海对上述二、三、四项被告达州市天地人和装饰工程有限公司承担的债务承担连带清偿责任。 六、驳回原告石海宁的其他诉讼请求。 本案受理费4,546元，减半收取2,273元，被告达州市天地人和装饰工程有限公司负担2,000元，被告赵国海负连带责任；原告石海宁负担273元。 如不服本判决，可在本判决书送达之日起十五日内，向本院或广安市中级人民法院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于四川省广安市中级人民法院。 本案判决生效后，负有履行义务的当事人应当依法按期履行。如果义务人未按本判决指定的期间履行付款义务，应当依法加倍支付迟延履行期间的债务利息。逾期未履行的，权利人申请执行后，人民法院依法对相关当事人采取限制高消费、列入失信名单、罚款、拘留等措施，构成犯罪的，依法追究刑事责任。 审判员  粟海燕 二〇二一年五月二十四日 书记员  李红彬