新疆维吾尔自治区奇台县人民法院民 事 判 决 书（2021）新2325民初852号 原告：乌鲁木齐天柱云海新能源有限公司，住所地新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新市区苏州东路**苏州**********。法定代表人：刘成新，系该公司董事长。委托诉讼代理人：王昭，北京盈科（乌鲁木齐）律师事务所律师。委托诉讼代理人：陈晓辉，北京盈科（乌鲁木齐）律师事务所实习律师。被告：奇台县圣水世纪商业管理有限公司，住所，住所地新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州奇台县奇台镇北京中路**7丘**div>法定代表人：石志敏，系该公司副经理。委托诉讼代理人：张青山，男，1979年3月8日出生，汉族，系该公司职员，住新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州奇台县。原告乌鲁木齐天柱云海新能源有限公司与被告奇台县圣水世纪商业管理有限公司买卖合同纠纷一案，本院于2021年4月10日立案后，依法适用简易程序，于2021年4月23日公开开庭进行了审理。原告乌鲁木齐天柱云海新能源有限公司的委托诉讼代理人王昭、陈晓辉，被告奇台县圣水世纪商业管理有限公司的法定代理人石志敏、委托诉讼代理人张青山到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。乌鲁木齐天柱云海新能源有限公司向本院提出诉讼请求：1、判令被告支付原告剩余工程款141504元；2、判令被告支付原告违约金106128元；3、判令被告承担办案的诉讼费用。2018年3月7日，原、被告双方签订《锅炉采购合同》，合同约定由原告承包被告奇台县圣水世纪广场锅炉房电锅炉采购及安装公共场合，合同总价款为353760元。合同签订后，原告依约履行了合同全部义务，但被告只向原告支付了合同第三条第一、二项约定的60%的合同款（212256元），在设备安装调解完毕、正常投入使用及保修期已满的条件成就后，被告仍拒绝向原告支付剩余40%的合同款（141504元）。根据双方签订的《锅炉采购合同》第七条第八项违约责任的约定，被告已经构成了根本违约。故原告将被告起诉至法院，请求处理。奇台县圣水世纪商业管理有限公司辩称，当时锅炉采购合同签订后，安装过程中，被告如期履行了支付义务，在整个锅炉安装完之后，试用过程中，被告告知了原告锅炉使用过程中产生了高额的电费，要求原告过来进行维护，当时单月最高电费额是180000多元，安装过程中造成了被告的损失，被告要求原告维护维修，但是原告一直未履行责任。被告一直与原告联系，但原告置之不理。至今，原告安装的锅炉工程一直未完成竣工验收。因为原告提供、安装的锅炉给被告公司造成经济损失，要求原告赔偿并根据合同支付30％的违约金。对原告提出的前两项诉讼请求，被告认为在原告没有履行完合同，并且在工程未竣工验收的情况下，被告理应拒绝支付尾款，不产生任何违约责任。原告乌鲁木齐天柱云海新能源有限公司围绕诉讼请求提供了如下证据：锅炉采购合同一份。付款凭证两份。被告奇台县圣水世纪商业管理有限公司未提供证据。被告对原告提供的证据的真实性均无异议，但认为原告锅炉安装完成后产生了高额的电费，原告未按照约定维修，同时原告未完成申竣工验收，也未履行售后义务。本院对上述证据的真实性均予以确认，并在卷佐证。本院经审理认定事实如下：2018年3月7日，原、被告双方签订《锅炉采购合同》一份，合同约定：由乙方（即原告）承建甲方（即被告）的锅炉房工程，承包方式为：电锅炉采购安装工程；施工周期：自本合同签订之日起25天内，含设备制造、运输、安装调试。合同价款：本合同总价为人民币353760元。付款方式：1、合同正式签署之日起三天内甲方（被告）向乙方（原告）支付合同总金额30%，作为预付款。2、乙方设备运抵甲方安装场所，经甲方查验数量规格及质量无误后，甲方向乙方支付合同总金额的30%。3、本合同安装调试完毕，经甲方验收无误，正常运行一个月后，甲方再向乙方支付合同总价款的35%（如安装完毕，一个星期内因甲方原因无法调试且验收，甲方应无条件支付给乙方总合同价款的35%，但不免除乙方全部合同履行责任）。4、剩余5%作为工程质量保证金，质量保修期为二年（两个采暖周期），待保修期满后，保修期满后7天内甲方将质保金支付给乙方。同时合同第七条对违约责任进行了约定，“任何一方不遵守合同之约定的行为均视为违约，守约方有权要求违约方承担责任；……；工程验收中，甲方或监理中的任何一方对该工程验收不合格的，乙方应无偿进行修复，直到各方验收合格为止，且由此造成的一切经济损失由乙方承担；；非乙方原因甲方不得以任何借口拖欠工程款项，……。若支付期超过本合同规定时间20天的，乙方有权解除本合同，撤走所有设备，甲方还必须所拖欠款按工程总造价的30%向乙方支付违约金，一切后果由甲方承担。”合同签订后，被告分别于2018年4月9日、4月17日通过汇款方式向原告支付货款共计212256元。原告按照约定将安装调试后的锅炉交付被告，被告进行了试用和使用。现原告认为已经按照合同约定履行了合同义务，被告未按约定支付剩余工程款141504元，已构成违约。故将被告起诉至法院，请求处理。本院认为，原。被告双方签订的《锅炉采购合同》系双方真实意思的表示，且不违反法律、行政法规强制性规定，合法有效。本院对该合同的效力予确认。原、被告双方应当按照合同约定全面履行。被告对未付工程款为141504元表示认可，故本院对《锅炉采购合同》项下未付工程款141504元予以确认。被告辩称在原告锅炉安装调试完毕后认为该锅炉不能正常使用，未达到正常交工标准，原告否认该事实。依据《最高人民法院关于适用的解释》第九十条规定，当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实应当提供证据加以证明，在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证责任的当事人承担不立后果。本案被告未提供证据证明其辩解理由，故应对承担对其不立的法律后果。自锅炉安装调试完成已过两年保修期，根据合同约定，被告应当在保修期满后7日内向原告支付质保金，故本院对原告要求被告支付工程款141504元的请求予以支持。关于违约金，双方在合同中明确约定了“若支付期超过本合同规定时间20天的，乙方有权解除本合同，撤走所有设备，甲方还必须所拖欠款按工程总造价的30%向乙方支付违约金，一切后果由甲方承担”。据此，本院对原告要求被告支付违约金106128元（353760×30%）的请求予以支持。综上所述，本院依据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条，《最高人民法院关于适用时间效力的若干规定》第一条第二款，《中华人民共和国合同法》第一百五十九条，《最高人民法院关于审理买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十四条第三款之规定，判决如下：一、被告奇台县圣水世纪商业管理有限公司于本判决生效后十日内向原告乌鲁木齐天柱云海新能源有限公司支付工程款141504元；二、被告被告奇台县圣水世纪商业管理有限公司于本判决生效后十日内向原告乌鲁木齐天柱云海新能源有限公司支付违约金106128元。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费减半收取2507元，由被告奇台县圣水世纪商业管理有限公司负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州中级人民法院。本案生效后（当事人提起上诉的，以上诉法院生效判决为准），负有履行义务的当事人须依法按期履行判决，逾期未履行的，应向本院报告财产状况，并不得有高消费及非生活和工作必需的消费行为。本条款即为执行通知，违反本条规定的，本案申请执行后，人民法院可依法对相关当事人采取列入失信名单、罚款、拘留等措施，构成犯罪的，依法追究刑事责任。审  判  员   马建军二 〇 二 一 年 五 月 二 十 一 日书  记  员   顾怡甜