山东省郓城县人民法院 民 事 判 决 书 （2020）鲁1725民初7052号 原告：通用技术集团工程设计有限公司，住济南市天桥区堤口路141号，统一社会信用代码913701052642733793。 法定代表人：康虎彪，职务：董事长。 委托诉讼代理人：张继（特别授权代理），山东高信律师事务所律师。 被告：山东李楼煤业有限公司，住山东省菏泽市郓城县潘渡乡李楼村，统一社会信用代码91370000795346514H。 法定代表人：郑学军，职务：执行董事兼总经理。 委托诉讼代理人：李宜锋（特别授权代理），山东鲁韵正道律师事务所律师。 原告通用技术集团工程设计有限公司与被告山东李楼煤业有限公司建设工程施工合同纠纷一案，本院于2020年11月26日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告通用技术集团工程设计有限公司的委托诉讼代理人张继，被告山东李楼煤业有限公司的委托诉讼代理人李宜锋到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 通用技术集团工程设计有限公司向本院提出诉讼请求：1.请求人民法院判令被告支付原告工程款13508372元(大写：壹仟叁佰伍拾万捌仟叁佰柒拾贰元)；2.请求人民法院判令被告支付原告以13508372元为基数，自起诉之日起至实际付清之日止，按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算的利息；3.诉讼费由被告承担。事实和理由：原被告于2017年3月28日签订《建设项目工程总承包合同》，合同就山东省郓城煤矿选煤厂浮选系统和主选扩能建设项目工程总承包进行约定，约定合同价款为31969302元，同时合同还约定了双方的权利义务。合同签订后原告已履行完毕合同约定的义务，被告按合同约定已支付部分款项。在施工过程中因材料、人工、设计等多方面原因，工程施工成本费用大幅度增加。经原告与被告沟通核算应增加工程价款6346000元。涉案工程于2017年12月19日完工交付被告。2018年12月28日煤炭工业济南设计研究院有限公司的名称变更为通用技术集团工程设计有限公司。2017年山东省郓城煤矿改制名称变更为山东李楼煤业有限公司。截止2020年11月23日被告应支付原告款项共计13508372元(其中欠付合同约定价款7162372元，变更增加的款项6346000元)。原告多次与被告协商付款事宜，被告均未及时支付上述款项。为维护原告的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》及相关司法解释、《中华人民共和国民事诉讼法》及相关司法解释的相关规定，原告特向贵院提起诉讼，恳请贵院判如所请。在诉讼过程中，原告将第一项诉讼请求变更为请求人民法院判决被告支付工程款9500272元；放弃第二项诉讼请求。原告变更诉讼请求的事实与理由：在原告提起诉讼后，被告于2021年2月26日向原告支付了500000元，该500000元从诉讼请求一中予以扣除；原被告于2020年6月17日对合同外增加的工程款进行协商，根据协商的结果对原告所提出的请求增加工程款634.6万元进行了调减，对于调减的数额在诉讼请求一中也予以扣除，因此现确定为9500272元。由于原告在提起诉讼后，被告仍然在陆续支付款项，所以我方愿意放弃利息的请求。 山东李楼煤业有限公司辩称：一、本案原被告签订《建设项目工程总承包合同》是事实，根据合同答辩人将山东省郓城煤矿洗煤厂浮选系统和主洗扩能建设项目发包人原告。根据总承包合同第一部分协议书五、合同价格和付款货币约定：合同（含税)价格为人民币31969302元。除根据合同约定在工程实施过程中需进行增减的款项外，合同价格不再调整。对于总承包合同约定的金额答辩人认可无异议；对于现在欠付合同约定的价款7162372元双方没有任何争议。答辩人愿意主动履行该部分工程款项的支付义务，双方已经对付款事宜达成一致，无需裁判解决。二、对于原告诉请在施工过程中因材料、人工、设计等多方面原因，工程施工成本费用大幅度增加，经原告与被告沟通核算应增加工程款6346000元，没有事实根据及法律依据，也不符合双方的合同约定，不应得到法庭的支持。综上答辩意见，望法庭核实并依法做出公正公平的判决。在诉讼过程中，被告对原告变更后的诉讼请求的答辩意见：对原告变更第一项诉请，该数额明显过高，在去除被告认可欠付原告工程款后，双方仅对增减工程款项目而产生争议，原告所计算的数字并不属实；对于原告变更后的诉请二被告无异议，不再答辩。 本院依法组织当事人进行了证据交换和质证。原告举证：一、企业变更情况信息，证明涉案合同的签署方煤炭工业济南设计研究院有限公司于2018年12月28日将名称变更为通用技术集团工程设计有限公司；二、建设项目总承包合同，证明原告总承包涉案工程以及该合同对原被告双方在涉案工程施工过程中的权利义务进行约定；三、山东李楼煤业有限公司选煤厂浮选系统和主洗扩能建设项目竣工结算报告一份，证明涉案工程已于2017年11月15日竣工后进行联合试运转，于2017年12月19日经各相关部门联合验收，涉案工程的总造价为3835.91万元，其中合同内的价款为3196.93万元，合同外增加的工程款为638.98万元；四、关于对通用技术集团工程设计有限公司《郓城煤矿选煤厂浮选系统和主洗扩能建设项目增加工程款的申请》的谈判纪要一份，证明在2020年6月17日因原告在施工过程中受原材料大幅度涨价的影响，致使工程造价随之上涨，在原告提出增加工程款的申请后，经被告的上级集团公司龙口矿业集团有限公司工程管理处主持原被告双方就增加工程款的问题进行了协商，协商后形成了该谈判纪要，该谈判纪要对原告提出的要求增加工程款634.6万元进行了核减，最终确认核减后的工程款为283.79万元，原被告双方的代表及龙口矿业集团有限公司工程管理处的主持人员均在该谈判纪要上签字。原被告最终确认增加的工程款为283.79万元；五、关于督办往年工程结算工作的通知一份，证明被告的上级公司龙口矿业集团有限公司工程管理处负责督办涉案工程的结算事宜，涉案工程在结算中原被告双方就增加的工程量产生争议，致使工程不能及时结算，被告上级公司出面协调。其他没有证据了。被告质证：对证据一、二无异议；对证据三部分有异议，该证据显示合同内价款为3196.9302万元无异议，但对合同外增加工程款638.98万元有异议，该数字系原告单独核算，并未得到被告方认可；对证据四的真实性无异议，确实是双方工作人员签订；对证据五无异议。对于原告所举证据一、证据二、证据四、证据五，由于经本院组织质证，被告未提出异议，故本院依法认定为有效证据。对于当事人双方没有争议的事实，本院予以确认。对于原告所举证据三中合同外增加工程款被告有异议，而原告所举的证据四经被告质证无异议，故本院依法认定原被告最终确认增加工程款为283.79万元。 综上所述，本院依法认定案件事实如下：煤炭工业济南设计研究院有限公司于2018年12月28日将名称变更为通用技术集团工程设计有限公司。山东省郓城煤矿于2020年11月25日进行了改制，将山东省郓城煤矿变更公司名称为山东李楼煤业有限公司。2017年3月28日煤炭工业济南设计研究院有限公司与山东省郓城煤矿签订《建设项目工程总承包合同》。合同约定：发包人为山东省郓城煤矿，承包人为煤炭工业济南设计院有限公司；工程名称为山东省郓城煤矿选煤厂浮选系统和主洗扩能建设项目。工程内容及规模：包含主洗扩能、增设浮选系统，其中包括①扩建主厂房的土建、设备、照明、采暖、消防、环保、给水排水、安全、卫生、防雷、检修、供配电、综合自动化控制等的设计、采购（招标人有特定要求的除外）、施工（招标人有特定要求的除外）。②该项目与原生产系统之间联系的工艺管道、产品输送、供配电、综合自化控制等的设计、采购、施工。③扩建主厂房原煤、产品、矸石与原有系统的搭接的设计、采购、施工，浮选药剂库的设计、采购、施工，原煤系统、浓缩系统、产品及矸石原运输系统，提升能力后的系统验算、改造设计、采购、施工。本项目为：浮选系统5Mt/a，主洗扩能2Mt/a，本工程执行国家、行业及地方有关工程建设强制标准，完成相关土建、设备、工艺管线等设计工作，材料与设备采购及上述全部内容总承包。工程承包范围：负责完成工程设计（包括初步设计、施工图设计、竣工图编制）、设备、材料采购及安装、单机试运转、空车联合试运转、带料联合试运转，对建设方的相关人员技术培训和操作培训等技术服务，质保期内系统质量追踪及售后服务等；并提供发包人所需的全部技术资料及其他资料。协助发包人对土建工程进行监督，并将发现的问题及时以书面形式反馈给发包人，由发包人相关部门责成土建工程施工单位整改并达到总包方的要求。实现设计、采购、施工各阶段的合理交叉与紧密融合，并对工程的质量、进度、造价、安全等全面负责。工程开工日期2017年3月23日，施工开工日期2017年4月1日，工程竣工日期2017年11月30日（完成联合试运转，重载出合格产品），工程设计质量标准要求合格，安装工程质量标准要求合格，合同（含税）价格为人民币叁仟壹佰玖拾陆万玖千叁佰零贰元整（31969302.00元）。2017年3月28日山东省郓城煤矿、煤炭工业济南设计研究院有限公司均在合同协议书上签名按印。合同签订后原告已履行完毕合同约定的义务，被告按合同约定已支付部分款项，被告欠付原告合同约定的价款7162372元。在施工过程中因材料、人工、设计等多方面原因，工程施工成本费用大幅度增加，经原告与被告沟通核算应增加工程价款。2017年12月19日经各相关部门联合验收。被告山东李楼煤业有限公司于2021年2月26日向原告通用技术集团工程设计有限公司支付了工程款500000元。2020年6月17日，原被告双方就增加工程款的问题进行了协商，原被告双方协商确定增加工程款2837900元。被告欠原告工程款9500272元（7162372元-500000元+2837900元）至今没有支付给原告。 本院认为，依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。依法成立的合同，受法律保护。当事人协商一致可以变更合同。当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。被告山东李楼煤业有限公司应当依法给付原告通用技术集团工程设计有限公司工程款人民币9500272元。 综上，依据《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条第一款、第七十七条、第一百零七条、第一百零九条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百三十四条第一款的规定，判决如下： 被告山东李楼煤业有限公司于本判决生效后90日内给付原告通用技术集团工程设计有限公司工程款人民币9500272元。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费102851元，由原告通用技术集团工程设计有限公司负担24550元，由被告山东李楼煤业有限公司负担78301元。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于山东省菏泽市中级人民法院。 审 判 长  高天增 人民陪审员  吴爱玲 人民陪审员  陈化贤 二〇二一年五月二十一日 法官 助理  马召杰 书 记 员  李金路