河南省灵宝市人民法院民 事 判 决 书（2021）豫1282民初73号原告：李晓斌，男，1985年10月27日生，汉族，住灵宝市。委托诉讼代理人：董川龙、侯沛（实习律师），河南崤函律师事务所律师，代理权限为特别授权。被告：三门峡泛美元洲装饰有限责任公司灵宝分公司，住所地灵宝市金城大道与函谷路交叉口西北角1幢5层。负责人：聂青雅，该公司经理。被告：三门峡泛美元洲装饰有限责任公司，住所地三门峡市商会大厦B座13楼1310号。法定代表人：王正西，该公司董事长。被告：王文权，男，1974年4月21日生，汉族，住灵宝市亚武东区。被告：聂青雅，女，1981年5月24日生，汉族，住郑州市中原区。原告李晓斌与被告三门峡泛美元洲装饰有限责任公司灵宝分公司（三门峡泛美元洲装饰灵宝分公司）、三门峡泛美元洲装饰有限责任公司（以下简称三门峡泛美元洲装饰公司）、王文权、聂青雅装饰装修合同纠纷一案，本院立案受理后，因被告三门峡泛美元洲装饰灵宝分公司、三门峡泛美元洲装饰公司、王文权、聂青雅下落不明，本院公告向其送达了起诉状副本、举证通知书及开庭传票。本院依法组成合议庭，于2021年5月17日在五号法庭公开开庭进行了审理。原告李晓斌及其委托诉讼代理人董川龙、候沛（实习律师）到庭参加诉讼，被告三门峡泛美元洲装饰灵宝分公司、三门峡泛美元洲装饰公司、王文权、聂青雅未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告李晓斌向本院提出诉讼请求：一、请求依法判令解除原告与被告三门峡泛美元洲装饰灵宝分公司、三门峡泛美元洲装饰公司于2020年3月4日签订的家庭装修工程施工合同；二、请求依法判令被告三门峡泛美元洲装饰灵宝分公司、三门峡泛美元洲装饰公司、王文权退还原告装修款112000元及逾期付款利息，逾期付款利息按照年利率6%计算，自2020年9月16日起计算至款付清之日止；被告聂青雅对上述款项承担连带还款责任；三、本案诉讼费用由被告负担。事实与理由：2020年3月4日，原告与被告三门峡泛美元洲装饰灵宝分公司、三门峡泛美元洲装饰公司签订家庭装修工程施工合同1份，约定由被告三门峡泛美元洲装饰灵宝分公司对原告位于灵宝市西车小区9号楼2单元8楼西的房屋进行室内装修，工程造价126800元、工程期限75个工作日。合同签订后，原告按照合同约定支付装修款112420元，在装修过程中，因被告拖延工期未能按时完工。2020年7月13日，经协商原告与被告达成协议，被告公司实际控制人王文权给原告出具借条1张，书面承诺2020年9月15日前交工，如不能按时完工退还11.2万元。被告聂青雅作为担保人在借条上签名。现承诺的时间已经到期，被告仅进行水电安装、地板砖铺装、木工吊顶等，其他项目均未进行。后原告多次联系被告，被告一直推托不予解决。被告灵宝分公司系被告三门峡泛美元洲装饰有限责任公司设立的分支机构。综上所述，原告与被告三门峡泛美元洲装饰灵宝分公司、三门峡泛美元洲装饰公司签订的合同为合法有效合同，被告未按照合同约定履行，其行为已构成违约。被告王文权承诺不能按时完工退还装修款，被告聂青雅为被告王文权提供担保，故其应承担相应责任。为此提起诉讼，请求人民法院依法支持原告的诉讼请求。被告三门峡泛美元洲装饰灵宝分公司、三门峡泛美元洲装饰公司、王文权、聂青雅未到庭，也未向本院提交答辩状。原告李晓斌向本院提交的证据材料有：1、装修施工合同1份、收据4份、转账记录3份，证明2020年3月4日，原告与被告三门峡泛美元洲装饰灵宝分公司、三门峡泛美元洲装饰公司签订家庭装修工程施工合同1份，约定由被告三门峡泛美元洲装饰灵宝分公司对原告位于灵宝市西车小区9号楼2单元8楼西的房屋进行室内装修，工程造价126800元、工程期限75个工作日。合同签订后，原告按照合同约定支付装修款112420元；2、借条1份，证明在装修过程中，因被告拖延工期未能按时完工，2020年7月13日，经协商原告与被告达成协议，被告公司实际控制人被告王文权给原告出具借条1张，承诺2020年9月15日前交工，如不能按照完工退还11.2万元，被告聂青雅作为担保人在借条上签名；3、三门峡泛美元洲装饰灵宝分公司、三门峡泛美元洲装饰公司工商登记信息，证明元洲公司灵宝分公司系三门峡泛美元洲装饰有限责任公司的分支机构，王文权系三门峡泛美元洲装饰公司股东；4、原告房屋装修现状照片9张，证明原告房屋的装修至今仍未完工。被告三门峡泛美元洲装饰灵宝分公司、三门峡泛美元洲装饰公司、王文权、聂青雅未向本院提交证据材料。经审查，本院认为原告提交的证据形式合法，内容客观真实，与本案具有关联性，可以作为本案的定案依据。经审理查明：2020年3月4日，原告李晓斌（甲方）与被告三门峡泛美元洲装饰灵宝分公司（乙方）签订一份《家庭居室装修工程施工合同》，约定由被告三门峡泛美元洲装饰灵宝分公司对原告位于灵宝市西车小区9号楼2单元8楼西的房屋进行室内装修，工程造价126800元、工程期限75个工作日，三门峡泛美元洲装饰公司在合同条款中加盖了印章，合同签订后，原告按合同约定支付被告装修款112420元，被告只在原告的房屋内完成了地板砖铺装、电线安装，因被告拖延工期未能按时完工。2020年7月13日，经协商，原告与被告达成协议，被告三门峡泛美元洲装饰公司的实际负责人王文权给原告出具1张内容为“今借到李晓斌现金壹拾壹万贰仟元（￥112000），此款为装修工程款，确保李晓斌装修工程在2020年9月15日交工，按期交工此借条作废，如未能按时完工，归还此借款，借款人：王文权”的借条，被告三门峡泛美元洲装饰灵宝分公司的负责人聂青雅在借条上签注“担保人：聂青雅”的字样。之后，被告没有继续施工，原告多次联系被告，因被告公司及负责人均下落不明，引起诉讼。本院认为，原告李晓斌与被告三门峡泛美元洲装饰灵宝分公司签订的《家庭居室装修工程施工合同》，系双方当事人的真实意思表示，内容不违反法律规定，为有效合同，原被告均应按合同约定履行各自的义务。合同签订后，原告按约定给被告支付了工程款，被告未按约定的时间完成装修工程，在原告催告后，三门峡泛美元洲装饰公司的实际负责人王文权给原告出具了借条，从借条的内容看，借条中明确了被告交工的时间、逾期交工的责任，因被告三门峡泛美元洲装饰灵宝分公司负责人聂青雅在借条以担保人的名义签名，因此，该借条应认定为原被告对合同内容的变更，因被告未按约定完成合同约定的施工义务，原告签订合同的目的无法实现，故原告要求解除双方合同的请求，符合法律规定，本院予以支持。合同解除后，被告应按约定承担违约责任，原告要求被告返还装修款11.2万元及利息的请求，符合合同约定，本院予以支持。被告聂青雅以个人名义在王文权出具的借条中签注担保人，因借条为变更合同的约定，聂青雅是灵宝分公司的负责人，因此聂青雅应按合同约定承担违约责任，原告要求被告聂青雅承担连带还款责任的意见理由不当，本院不予支持。依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第九十四条第（四）项、第九十七条、第一百零七条和《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下：一、解除原告李晓斌与被告三门峡泛美元洲装饰有限责任公司灵宝分公司2020年3月4日签订的《家庭居室装修工程施工合同》；二、被告三门峡泛美元洲装饰有限责任公司灵宝分公司、王文权、聂青雅在本判决生效后五日内退还原告李晓斌装修款112000元及利息（利息按月息6%，从2020年9月16日起计算至款付清之日止）；三、驳回原告其他诉讼请求。案件受理费2540元，由被告三门峡泛美元洲装饰有限责任公司灵宝分公司、王文权、聂青雅负担。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务或者其他义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息或者支付迟延履行金。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于三门峡市中级人民法院。审判长  聂全国审判员  王项锋审判员  史惠霞二〇二一年五月三十日书记员  许西帅