四川省广安市广安区人民法院 民 事 判 决 书 （2021）川1602民初2450号 原告：吴俊宁，男，生于1994年3月1日，汉族，住四川省南江县。 被告：广东美星装饰设计有限公司，住所地广东省佛山市顺德区大良街道办事处云良路（原百贸鞋厂）的建筑物D区。 法定代表人：金京三。 被告：广东美星装饰设计有限公司广安分公司，营业场所四川省广安市广安区西溪路242号1幢202号。 负责人：洪登俊。 原告吴俊宁与被告广东美星装饰设计有限公司（以下简称“广东美星公司”）、广东美星装饰设计有限公司广安分公司（以下简称“广东美星广安分公司”）装饰装修合同纠纷一案，本院于2021年4月1日立案后，依法适用简易程序，由本院审判员黄发于2021年5月7日公开开庭进行了审理。原告吴俊宁到庭参加了诉讼，被告广东美星公司、广东美星广安分公司经本院传票传唤未到庭参加诉讼，本院依法缺席进行审理。本案现已审理终结。 原告吴俊宁向本院提出诉讼请求：1.判决解除原、被告签订的《广东美星装饰统一施工合同》；2.判决二被告向原告退还装修工程款66000元；3.判决二被告向原告支付违约金3300元；4.本案诉讼费由二被告承担。事实和理由：2020年11月22日，原告与被告广东美星广安分公司签订了《广东美星装饰统一施工合同》，约定被告广东美星广安分公司为原告购买的广安市广安区××广场××栋××号住房进行装修，面积108平方米，工期为90天，装修工程报价为157181元，主材代购报价77834元，该工程款分四次支付。经双方协商后，最终报价为250000元。合同签订后，原告共计已向被告支付110000元，被告广东美星广安分公司未在约定期限内完成装修任务，尚有66000元工程未装修，严重延误了装修工期，已构成违约，应承担相应责任，故起诉至法院要求支持其前述诉讼请求。 被告广东美星公司、广东美星广安分公司未作答辩。 原告围绕诉讼请求依法提交了《广东美星装饰统一施工合同》、定单协议、收款收据、广东美星装饰广安分公司工程报价单及主材选购表、李正海出具的已完工程量单、装修现状视频，前述证据本院予以确认，并在卷佐证。 根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下： 2020年11月22日，原告吴俊宁（甲方）与被告广东美星广安分公司（乙方）签订《广东美星装饰统一施工合同》，约定乙方承包甲方环宇林肯广场4-304号房的装修工程，面积108平方米，预报价157181元，最终价款以实际结算为准；承包方式为乙方包工、部分材料、甲方提供部分材料；工程款支付方式：开工进场前支付50%，木工进场当天付30%，灰工进场当天付15%，竣工验收合格后三日内支付5%；由于乙方或甲方原因导致工期延误，每延误一日由责任方向对方支付工程总造价万分之一的违约金，合同任何一方提出解除合同或无论因何原因违约造成合同无法履行的，应及时通知另一方，经双方协商同意后，办理终止或延期履行合同手续的，双方互不违约。否则违约方应向守约方支付工程价款3%的违约金（签单定金不予退还），因此造成损失的违约方予以赔偿。合同末尾页备注本工程以999元/平方米（优惠后899元/平方米）桃村预算为依据，执行结算总价110000元，如有增加，按实收方结算。合同附件为广东美星装饰广安分公司工程报价单及主材选购表。 合同签订后，原告于2020年11月15日支付定金10000元，12月6日支付第一期工程款45000元，2021年1月24日支付第二期工程款33000元，共计88000元，但被告未按合同约定将原告的房屋装修完毕。原告遂诉讼来院请求支持前述诉讼请求。 庭审中，原告向本院提交了广东美星广安分公司监理李正海出具的《已完工程量单》，载明环宇林肯广场4-304装修完成的内容为：1.打拆墙；2.砌墙；3.水电前期安装（后续调试未作）；4.卧室（木地板）找平；5.卫生间、厨房找平、防水；6.木工吊顶。 本院当庭拨打广东美星广安分公司负责人洪登俊电话（182××××9999）核实，洪登俊称吴俊宁户装修已完工程价款确定为30000元，已支付装修款88000元，扣除已完工程30000元后余款予以退还，双方解除合同，违约金由法院判决，原告对此亦予以认可。 同时查明，本案起诉状副本于2021年4月8日送达至被告广东美星公司及广东美星广安分公司。 本院认为，本案法律事实发生在民法典施行前，合同约定的双方的义务履行期限也在民法典施行前，根据《最高人民法院关于适用时间效力的若干规定》第一条“民法典施行后的法律事实引起的民事纠纷案件，适用民法典的规定。民法典施行前的法律事实引起的民事纠纷案件，适用当时的法律、司法解释的规定，但是法律、司法解释另有规定的除外……”的规定，本案应适用民法典施行前的相关法律规定。 原告与被告广东美星广安分公司签订的《广东美星装饰统一施工合同》意思表示真实，内容不违反法律强制性规定，依法应认定为合法有效。根据《中华人民共和国合同法》第六十条第一款“当事人应当按照约定全面履行自己的义务”之规定，被告应按双方约定全面履行合同义务。但被告未按合同约定为原告装修完房屋，且不能继续进行装修，已构成违约，致使原告合同目的无法实现，根据《中华人民共和国合同法》第九十四条第（四）项“有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的”之规定，原告要求解除与被告广东美星广安分公司签订的《广东美星装饰统一施工合同》符合法律规定，本院予以支持。该合同于本案起诉状副本送达被告之日2021年4月8日解除。根据《中华人民共和国合同法》第九十七条“合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失”之规定，对于被告广东美星广安分公司未进行装修的部分款项，双方共同确认为58000元，该款广东美星广安分公司应予以退还。对原告主张的违约金问题，根据《中华人民共和国合同法》第一百一十四条第一款“当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法”之规定，双方的合同因被告广东美星广安分公司违约导致解除，原告有权要求被告广东美星广安分公司赔偿损失，原告主张按合同约定的标准装修款的3%为3300元，该标准较为适中，本院予以支持。 同时，根据《中华人民共和国公司法》第十四条“公司可以设立分公司。设立分公司，应当向公司登记机关申请登记，领取营业执照。分公司不具有法人资格，其民事责任由公司承担”的规定，广东美星广安分公司领取了营业执照，但其不具有法人资格，其民事责任应由广东美星公司承担。 综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第九十四条第（四）项、第九十七条、第一百一十四条第一款、《中华人民共和国公司法》第十四条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条、《最高人民法院关于适用时间效力的若干规定》第一条之规定，判决如下： 一、确认原告吴俊宁与被告广东美星装饰设计有限公司广安分公司于2020年11月22日签订的《广东美星装饰统一施工合同》于2021年4月8日解除； 二、被告广东美星装饰设计有限公司于本判决生效之日起十日内向原告吴俊宁退还装修款58000元； 三、被告广东美星装饰设计有限公司于本判决生效之日起十日内向原告吴俊宁支付违约金3300元； 四、驳回原告吴俊宁本案其他诉讼请求。 义务人未按本判决指定的期间履行给付义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。权利人可在本生效判决规定的履行期限最后一日起二年内向本院申请执行。 本案受理费1532元，减半收取766元，由被告广东美星装饰设计有限公司负担678元，原告吴俊宁自行负担88元，并分别向广安市广安区人民法院交纳。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院或广安市中级人民法院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出上诉状副本，上诉于广安市中级人民法院。同时预交上诉案件诉讼费，逾期未预交又提不出缓交申请的，依法按自动撤回上诉处理。 本判决书生效后，负有履行义务的当事人应当依法按期履行。逾期未履行的，权利人申请执行后，人民法院依法对相关当事人采取限制高消费、列入失信名单、罚款、拘留等措施。构成犯罪的，依法追究刑事责任。 审判员  黄发 二〇二一年五月十二日 书记员  楚陈