辽宁省沈阳市于洪区人民法院民 事 判 决 书（2020）辽0114民初17052号原告：江林海，男，汉族，住址沈阳市沈河区。委托诉讼代理人：曹善勤，辽宁善勤律师事务所律师。委托诉讼代理人：张悦，辽宁善勤律师事务所实习律师。被告：辽宁隆合生血液净化集团沈阳盛兴血液透析中心有限公司，住所地：沈阳市于洪区。法定代表人：任飞，该公司经理。委托诉讼代理人：赵冠，辽宁华恩律师事务所律师。第三人：深圳市中建南方建设集团有限公司，住所地：深圳市南山区。法定代表人：刘慧永，该公司经理。原告江林海与被告辽宁隆合生血液净化集团沈阳盛兴血液透析中心有限公司（以下简称“隆合生沈阳公司”），第三人深圳市中建南方建设集团有限公司（以下简称“中建南方公司”）建设工程施工合同纠纷一案，本院受理后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告委托诉讼代理人曹善勤、张悦，被告委托诉讼代理人赵冠到庭参加诉讼，第三人经本院合法传唤，未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告向本院提出诉讼请求：1、判令被告给付工程款211,970.14元、材料代付款60,316.91元、工程变更材料款11,449.27元、外墙涂料二次施工费用6,000元、利息30,583.28元（以289,736.32元为基数，自2018年4月12日至2019年8月19日按中国人民银行同期贷款利率计算，2019年8月20日至实际给付之日按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算）；2、诉讼费由被告承担。事实与理由：2017年11月，深圳市中建南方建设集团有限公司与被告签订《建设工程施工合同》一份，约定由中建南方公司承包，由被告发包的位于沈阳市于洪区长江北街76号沈阳吉康盛兴血液净化中心室内装饰改造、室外装饰、室内水电安装、户外发光字工程，合同总价款135,509.44元（总价包干）。合同签订后，中建南方公司如约履行了全部合同义务。该工程己于2018年4月5日竣工验收合格并投入使用。被告现己付工程款1,143,939.3元，尚欠工程款211,970.14元、材料代付款60,316.91元、工程变更材料款11,449.27元、外墙涂料二次施工费用6,000元，经多次催要未付。因原告系该工程实际施工人，中建南方公司遂将上述债权及利息转让给了原告，现经原告多次催要，被告未给付。被告辩称：一、因工程存在质量问题，答辩人不应全额支付工程款。依据《合同法》第82条之规定，债务人接到债权转让通知后，债务人对让与人的抗辩，可以向受让人主张。答辩人与第三人中建南方公司于2017年11月份签订《建设工程施工合同》，合同约定工程内容为室内装饰改造工程、室外装饰工程、室内水电安装工程、户外发光字工程，合同价款为1,345,810.94元，提供增值税普通发票。承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。2018年4月初，答辩人在工程收尾过程中，对工程进行抽查验收时，发现多处存在质量问题，不符合验收标准。答辩人及时向第三人中建南方公司提出整改要求，但第三人中建南方公司在回复函件中，对于我方提出的工程质量问题予以承认，并进行部分整改，但整改后仍未达到验收标准，至今未完成全部整改，故答辩人不应全额支付工程款。二、原告诉答辩人应当支付的工程款金额与事实不符。原告起诉状事实与理由中所述工程价款与合同约定价款不一致，根据答辩人与第三人中建南方公司签订的《建设工程施工合同》第五条约定，工程总价款为包干总价1,345,810.94元。原告起诉中自认被告已付第三人中建南方公司工程款1,143,939.3元。即便按照工程质量符合标准的情况下，尚欠工程款为201,871.64元，而非原告诉请的211,970.14元。三、答辩人不应支付工程款和材料款利息。如前所述，因工程质量不合格，答辩人多次向第三人中建南方公司发送工程联系单等材料，要求及时整改修复，但第三人中建南方公司多次推诿或草草整改，未达到质量标准。依据《中华人民共和国合同法》第281条规定：因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权要求施工人在合理期限内无偿修理或返工、改建。经过修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人应当承担违约责任。由于第三人违约，答辩人对现场未整改问题进行汇总，并按照合同约定单价进行核算金额为169,094.87元，并将材料通过邮件和微信发给第三人中建南方公司，原告诉请支付工程款利息没有事实依据。另，原告诉请答辩人支付材料款利息问题，答辩人依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第六条第三款规定：当事人对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的，不予支持。故，答辩人不应支付工程款和材料款的利息。原告的诉讼请求无事实与法律依据，请求法院依法驳回原告的诉讼请求。第三人未出庭应诉，也未提供书面陈述意见。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据质证。对当事人无异议的证,据，本院予以确认并在卷佐证。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：沈阳吉康盛兴血液透析中心有限公司（甲方）与第三人中建南方公司（乙方）签订建设工程施工合同，内容有：工程名称为沈阳市吉康盛兴血液净化中心室内外装饰改造工程，工程地点在沈阳市于洪区长江北街76号。承包范围为总价包干。开工日期为2017年11月15日，竣工日期为2018年4月5日，合同价款为1,345,810.94元。乙方在工程竣工验收合格后向甲方递交竣工结算报告及完整的结算资料（竣工图、设计变更通知书、现场签证、工程结算书等）。发包人派驻的工程师为郗长乐，职权为施工现场与各方面的关系，监督协调工程质量、进度和安全文明施工中存在的问题，解决有关设计和技术签证办理、签认现场经济技术签证，审核工程进度报表。甲方收到乙方送交的结算资料后7天内进行核实，并给予确认或提出修改意见，双方对竣工结算确认后7天，扣留约定的质保金等金额后进行退补结算，支付结算价款等。以上合同签订后，第三人进入现场进行了施工。2018年4月5日，第三人中建南方公司向发包人派驻的工程师为郗长乐交付了钥匙。被告已支付工程款1,143,939.3元。2019年12月15日，第三人中建南方公司与原告签订债权转让协议，将沈阳吉康盛兴血液透析中心改造工程所欠工程款（以项目最终结算金额为准）转让给原告，并通知了被告。2018年7月19日，辽宁隆合生血液净化集团沈阳盛兴血液透析中心投入使用。2018年5月25日，沈阳吉康盛兴血液透析中心有限公司更名为辽宁隆合生血液净化集团沈阳盛兴血液透析中心有限公司。本院认为：沈阳吉康盛兴血液透析中心有限公司与第三人中建南方公司签订的建设工程施工合同是双方真实的意思表示，不违反法律、法规的相关规定，为合法有效的合同。沈阳吉康盛兴血液透析中心有限公司更名后，应由辽宁隆合生血液净化集团沈阳盛兴血液透析中心有限公司履行合同义务。第三人已履行了施工义务，本案所涉工程已投入使用，被告隆合生沈阳公司应支付工程款及材料代付款。但该债权已转让给原告，被告应向原告履行合同义务，被告应向原告支付工程款201,871.64元及材料代付款60316.91元。关于工程款的问题。合同约定的总价包干金额为1,345,810.94元，扣除被告已经支付的1,143,939.3元，被告尚欠工程款数额为201,871.64元。关于材料代付款的问题。材料代付款172,334.03元，原告自认尚欠60,316.91元，且被告收到请款报告后，未提出异议，本院对原告的该项请求予以支持。关于工程变更材料款及外墙涂料二次施工费用的问题对于该两笔款项，被告不予认可，且原告提供的证据为报价单，而非结算单，故对于原告的该两项请求不予支持。关于利息给付时间的问题。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第九条：当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，人民法院应当分别按照以下情形予以认定：（一）建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；（二）承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期；（三）建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。本案中，辽宁隆合生血液净化集团沈阳盛兴血液透析中心已于2018年7月19日投入使用，2018年4月5日交付了钥匙。故2018年4月5日视为转移占有之日。因此，利息应从2018年4月13日起支付利息。关于垫资利息的问题。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第二十五条第二款：当事人对垫资没有约定的，按照工程欠款处理。本案中，双方对垫资没有约定，按工程欠款处理，故被告应支付利息。关于被告所称存在质量问题或未保修的问题。因被告与第三人或原告就以上问题未达成一致意见，故不予抵销，被告可另案诉讼。综上所述，依据《中华人民共和国民法典》第五百六十八条、第五百七十七条、第五百七十九条、第七百八十八条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第九条、第二十六条之规定，判决如下：一、被告辽宁隆合生血液净化集团沈阳盛兴血液透析中心有限公司于本判决书发生法律效力后3日内给付原告江林海工程款201,871.64元；二、被告辽宁隆合生血液净化集团沈阳盛兴血液透析中心有限公司于本判决书发生法律效力后3日内给付原告江林海工程款的利息（以201,871.64元为基数，从2018年4月13日至2019年8月19日止，利率按中国人民银行同期贷款利率计算；从2019年8月20日至实际付清之日止，利率按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算）；三、被告辽宁隆合生血液净化集团沈阳盛兴血液透析中心有限公司于本判决书发生法律效力后3日内给付原告江林海材料代付款60,316.91元；四、被告辽宁隆合生血液净化集团沈阳盛兴血液透析中心有限公司于本判决书发生法律效力后3日内给付原告江林海材料代付款利息（以60,316.91元为基数，从2018年4月13日至2019年8月19日止，利率按中国人民银行同期贷款利率计算；从2019年8月20日至实际付清之日止，利率按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算）；五、驳回原告江林海其他的诉讼请求。如果被告辽宁隆合生血液净化集团沈阳盛兴血液透析中心有限公司未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费6,104.8元，由被告辽宁隆合生血液净化集团沈阳盛兴血液透析中心有限公司承担5579.97元，由原告江林海承担524.83元。保全费2,170元，由被告辽宁隆合生血液净化集团沈阳盛兴血液透析中心有限公司承担1983.45元，由原告江林海承担186.55元。如不服本判决，可在判决书送达之日起15日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，交纳上诉案件受理费，上诉于辽宁省沈阳市中级人民法院。如在上诉期满后7日内未交纳上诉案件受理费，按自动撤回上诉处理。审 判 长  赵宝伟人民陪审员  闫 红人民陪审员  刘 岩二〇二一年五月二十日书 记 员  吕长影