宁夏回族自治区银川市兴庆区人民法院民事判决书（2021）宁0104民初1973号原告：陈泳，男，1971年2月16日出生，汉族，住宁夏回族自治区银川市兴庆区。被告：北京非凡世纪装饰工程有限公司，住所地北京市朝阳区王四营乡白鹿司村南（农机仓库）**-20。法定代表人：李广宇（未到庭，该信息由原告提供）。被告：北京非凡世纪装饰工程有限公司银川分公司，，住所地宁夏回族自治区银川市兴庆区北京东路**负责人：李广宇（未到庭，该信息由原告提供）。被告：李广宇，男，1978年11月18日出生，满族，住宁夏回族自治区银川市金凤区（未到庭，该身份信息由原告提供）。被告：刘璐璐，女，1982年5月22日出生，汉族，住宁夏回族自治区银川市金凤区（未到庭，该身份信息由原告提供）。原告陈泳与被告北京非凡世纪装饰工程有限公司、北京非凡世纪装饰工程有限公司银川分公司、李广宇、刘璐璐装饰装修合同纠纷一案，本院于2021年1月22日立案后，根据《全国人民代表大会常务委员会关于授权最高人民法院在部分地区开展民事诉讼程序繁简分流改革试点工作的决定》，依法适用普通程序，由审判员独任审理，于2021年4月26日公开开庭进行了审理。原告陈泳到庭参加诉讼，被告北京非凡世纪装饰工程有限公司、北京非凡世纪装饰工程有限公司银川分公司、李广宇、刘璐璐经公告送达开庭传票传唤，未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。陈泳向本院提出诉讼请求：1.判令解除原、被告于2019年7月27日签订的《宁夏家庭居室装饰装修工程施工合同》；2.判令被告向原告退还装修款34000元及违约金3240元（2019年10月30日至2020年9月17日）至实际给付完毕之日止，截止目前共计37240元；3.本案诉讼费由被告承担。事实与理由：2019年7月27日，原告与被告北京非凡世纪装饰工程有限公司银川分公司签订《宁夏家庭居室装饰装修工程施工合同》，约定由被告北京非凡世纪装饰工程有限公司银川分公司对原告位于银川市兴庆区某室房屋进行装修，合同约定被告北京非凡世纪装饰工程有限公司银川分公司以包工包料的方式进行装修，工期90天，开工日期为2019年7月29日，竣工日期为2019年10月29日，工程总价款为50000元。原告于合同签订当日向被告北京非凡世纪装饰工程有限公司银川分公司支付15000元，于2019年7月31日又支付15000元，于2019年8月19日再次支付19000元，共计支付49000元。开工后不久，被告北京非凡世纪装饰工程有限公司银川分公司便开始以各种理由拖延施工。至2019年10月29日，被告北京非凡世纪装饰工程有限公司银川分公司仅完成房屋水电改造、防水、包立管、屋内部分顶角石膏线、地面、地面找平地面瓷砖铺设、厨房墙面和地面瓷砖铺设、卫生间墙面和地面瓷砖铺设、对墙面做了初步处理就全面停工了。原告多次催促被告北京非凡世纪装饰工程有限公司银川分公司进行施工，但被告北京非凡世纪装饰工程有限公司银川分公司的项目经理均回复称公司没钱无法进行装修。被告完成的工程量至多值15000元，应退还原告34000元，被告未按约定完成施工，按照合同约定支付违约金。被告李广宇与刘璐璐系夫妻关系，本案债务产生于被告李广宇、刘璐璐的婚姻关系存续期间，被告刘璐璐应与被告李广宇承担共同还款责任，故原告诉至法院。北京非凡世纪装饰工程有限公司、北京非凡世纪装饰工程有限公司银川分公司、李广宇、刘璐璐未作答辩。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2019年7月27日，原告与被告北京非凡世纪装饰工程有限公司银川分公司签订《宁夏家庭居室装饰装修工程施工合同》一份，约定，被告北京非凡世纪装饰工程有限公司银川分公司承包原告的家庭居室装饰装修工程，工程地点位于银川市兴庆区某室；承包方式为包工、包全部材料；工程期限为90天，开工日期为2019年7月29日，竣工日期为2019年10月29日，工程造价为50000元；付款方式：合同签订当日付款60%，30000元。工期过半，水、电、管线隐蔽工程及瓦工工程技术后，上木工机油工前，付38%，19000元。竣工验收时安装赠品前付2%，1000元；由于被告北京非凡世纪装饰工程有限公司银川分公司原因致使工期延误，每延误一天向对方支付违约金10元。合同签订后，原告分别于2019年7月29日、2019年7月31日、2019年8月19日向被告北京非凡世纪装饰工程有限公司银川分公司支付15000元、15000元、19000元，共计49000元。后被告北京非凡世纪装饰工程有限公司银川分公司未按约定完成施工。2020年10月5日，被告北京非凡世纪装饰工程有限公司银川分公司的负责人李广宇向原告出具确认书一份，载明：“针对于2019年7月27日签订的兴庆区某号小区装修合同总价值（大写金额）伍万元整，小写金额50000元，业主实际已支付金额49000元，我现代表北京非凡世纪装饰工程有限公司银川分公司经与业主相互协商确认该房屋目前已完成装修产值（大写金额）贰万陆仟元（26000），我公司现实际尚欠业主陈泳的装修款（大写金额）贰万叁仟元，小写金额23000元（欠款为实际交款金额减去实际完成装修产值确认金额）。特此确认，本确认书经确认人签字后生效。确认人：李广宇，确认时间：2020.10.5”。后原告要求四被告退款无果，故诉至本院。本院认为，原告与被告北京非凡世纪装饰工程有限公司银川分公司之间的装饰装修合同关系，有原告提交的《宁夏家庭居室装饰装修工程施工合同》、收据、确认书为证，本院予以确认。被告北京非凡世纪装饰工程有限公司银川分公司的负责人李广宇于2020年10月5日向原告出具确认书，被告北京非凡世纪装饰工程有限公司银川分公司确认尚欠原告装修款23000元，该确认书应视为双方就合同解除达成合意，故原告与被告北京非凡世纪装饰工程有限公司银川分公司签订的《宁夏家庭居室装饰装修工程施工合同》已于2020年10月5日解除，现原告起诉要求解除该合同，本院不再支持。根据原告提交的确认书显示，被告北京非凡世纪装饰工程有限公司银川分公司尚欠原告装修款23000元，本院对此予以支持，超出部分不予支持。关于违约金，被告北京非凡世纪装饰工程有限公司银川分公司未按合同约定完成施工，构成违约，应按合同约定承担违约责任，至合同解除之日即2020年10月5日，被告北京非凡世纪装饰工程有限公司银川分公司已延误工期342天，共计产生违约金3420元（342天×10元/天），本院对此予以支持，超出部分不予支持。被告北京非凡世纪装饰工程有限公司银川分公司系被告北京非凡世纪装饰工程有限公司的分支机构，其民事责任由被告北京非凡世纪装饰工程有限公司承担，被告北京非凡世纪装饰工程有限公司应对上述债务承担共同付款责任。被告李广宇系北京非凡世纪装饰工程有限公司银川分公司的负责人，其向原告出具的确认书系履行职务行为，原告要求被告李广宇承担付款责任没有法律依据，故本院不予支持。原告未提供证据证明被告刘璐璐与被告李广宇系夫妻关系，且被告李广宇也并非责任承担主体，原告要求被告刘璐璐承担付款责任，于法无据，本院不予支持。四被告经合法传唤，未到庭参加诉讼，视为其放弃了答辩、举证和质证的诉讼权利。依照《中华人民共和国合同法》第九十三条、第九十七条、第一百零七条、第一百一十四条，《中华人民共和国公司法》第十四条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条，《最高人民法院关于适用的解释》第九十条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条规定，判决如下：一、被告北京非凡世纪装饰工程有限公司银川分公司、北京非凡世纪装饰工程有限公司于本判决生效之日起七日内退还原告陈泳装修款23000元，支付违约金3420元，合计26420元；二、驳回原告陈泳的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费731元，由原告陈泳负担212元，被告北京非凡世纪装饰工程有限公司、北京非凡世纪装饰工程有限公司银川分公司负担519元；公告费300元，由被告北京非凡世纪装饰工程有限公司、北京非凡世纪装饰工程有限公司银川分公司负担。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人的人数或者代表人的人数提出副本，上诉于宁夏回族自治区银川市中级人民法院。审判员 谷胜龙二〇二一年五月十七日书记员 郭 威附：与本案相关的法律条文《中华人民共和国合同法》第九十三条当事人协商一致，可以解除合同。当事人可以约定一方解除合同的条件。解除合同的条件成就时，解除权人可以解除合同。第九十七条合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施、并有权要求赔偿损失。第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。《中华人民共和国公司法》第十四条公司可以设立分公司。设立分公司，应当向公司登记机关申请登记，领取营业执照。分公司不具有法人资格，其民事责任由公司承担。公司可以设立子公司，子公司具有法人资格，依法独立承担民事责任。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条民法典施行后的法律事实引起的民事纠纷案件，适用民法典的规定。民法典施行前的法律事实引起的民事纠纷案件，适用当时的法律、司法解释的规定，但是法律、司法解释另有规定的除外。民法典施行前的法律事实持续至民法典施行后，该法律事实引起的民事纠纷案件，适用民法典的规定，但是法律、司法解释另有规定的除外。《中华人民共和国民事诉讼法》第十四条人民检察院有权对民事诉讼实行法律监督。第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。第二百三十九条申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。前款规定的期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。《最高人民法院关于适用的解释》第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。履行告知书负有履行义务的当事人必须依法按期履行本法律文书确定的义务。逾期未履行的，本案申请执行后，负有履行义务的当事人应向本院报告财产状况，并不得有高消费及非生活和工作必需的消费行为。本条款即为执行通知，违反本条规定的，人民法院将依法对相关当事人采取列入失信名单、罚款、拘留等措施，构成犯罪的，依法追究刑事责任。