山东省济南市历城区人民法院 民 事 判 决 书 （2021）鲁0112民初280号 原告：西藏力诺太阳能电力有限公司，住所地日喀则市。 法定代表人：周广彦，总经理。 委托诉讼代理人：徐立春，女，该单位工作人员。 委托诉讼代理人：董冉冉，男，该单位工作人员。 被告：宜都市鑫鸿华太阳能有限公司，住所地宜都市陆城十里铺。 法定代表人：吴红，经理。 委托诉讼代理人：袁中，湖北省宜都市天平法律服务所法律工作者。 被告：湖北鑫鸿华新能源科技有限公司，住所地宜都市陆城十里铺。 法定代表人：罗红。 被告：吴红，男，1970年4月7日出生，汉族，住湖北省宜都市陆城街办解放社区。 委托诉讼代理人：袁中，湖北省宜都市天平法律服务所法律工作者。 原告西藏力诺太阳能电力有限公司（以下简称西藏力诺公司）与被告宜都市鑫鸿华太阳能有限公司（以下简称宜都鑫鸿华公司）、湖北鑫鸿华新能源科技有限公司（以下简称湖北鑫鸿华公司）、吴红买卖合同纠纷一案，本院于2021年1月7日立案后，依法适用简易程序公开开庭进行了审理。原告西藏力诺公司的委托诉讼代理人徐立春（第二次未到庭）、董冉冉到庭参加诉讼；被告宜都鑫鸿华公司、湖北鑫鸿华公司、吴红经传票传唤无正当理由拒不到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 西藏力诺公司向本院提出诉讼请求：1.判令宜都鑫鸿华公司返还原告已支付货款9295582.09元；2.判令宜都鑫鸿华公司支付原告违约金2788674.63元；3.判令宜都鑫鸿华公司支付原告逾期利息（以9295582.09元为基数，按照同期银行贷款利率，自2015年12月30日计算至2019年8月19日，以9295582.09元为基数，按全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款利率，自2019年8月20日计算至实际给付之日止）；4.判令解除原告与被告之间的合同关系；5.由宜都鑫鸿华公司承担本案案件受理费等所有费用；6.由湖北鑫鸿华公司、吴红对上述请求承担连带责任。诉讼过程中，原告变更诉讼请求为：1.判令湖北鑫鸿华公司返还原告已支付货款9295582.09元；2.判令湖北鑫鸿华公司支付原告违约金2788674.63元；3.判令湖北鑫鸿华公司支付原告逾期利息（以9295582.09元为基数，按照同期银行贷款利率，自2015年12月30日计算至2019年8月19日，以9295582.09元为基数，按全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款利率，自2019年8月20日计算至实际给付之日止）；4.判令解除原告与被告之间的合同关系；5.由湖北鑫鸿华公司承担本案案件受理费等所有费用；6.由宜都鑫鸿华公司、吴红对上述请求承担连带责任。事实与理由：2015年9月24日，原告与宜都鑫鸿华公司签订《力诺淮北杜集区朱庄山南侧19.8MW光伏组件采购合同》，合同签订后，原告于2015年10月支付1400万预付款，但宜都鑫鸿华公司未按照合同约定履行供货义务。2016年2月23日，原告与宜都鑫鸿华公司就原合同签订《力诺淮北杜集区朱庄山南侧19.8MW光伏组件采购合同补充协议》，补充协议签订后，原告又陆续向宜都鑫鸿华公司支付11087827.09元，宜都鑫鸿华公司依据原合同及补充协议约定仅向原告供货15908828元的组件。因其无法及时完全履行原合同及上述补充协议约定的供货义务，原告与宜都鑫鸿华公司经协商后于2016年5月6日再次签订《力诺淮北杜集区朱庄山南侧19.8MW光伏组件采购合同补充协议》，原告又向宜都鑫鸿华公司支付了7315620元的货款，但宜都鑫鸿华公司仅向原告供货7199037元的组件。截至原告起诉之日，原告总计向宜都鑫鸿华公司支付货款32403447.09元，但宜都鑫鸿华公司仅向原告供应了23107865元的组件，剩余9295582.09元的组件资金未向原告供应。2017年5月29日，宜都鑫鸿华公司、湖北鑫鸿华公司、吴红共同向原告出具《债务转移通知书》，由湖北鑫鸿华公司承担债务，并由宜都鑫鸿华公司、吴红对债务承担连带付款责任。现为维护原告的合法权益，特提起诉讼，望判如所请。 宜都鑫鸿华公司缺席，未作答辩。 湖北鑫鸿华公司缺席，未作答辩。 吴红缺席，未作答辩。 本院经审理认定事实如下： 1.2015年9月24日，西藏力诺公司（买方）与宜都鑫鸿华公司（卖方）签订《力诺淮北杜集区朱庄山南侧19.8MW光伏组件采购合同》（合同编号：LNDC/CG20150924068，以下简称《采购合同》）一份，约定以下内容：“项目名称为淮北杜集区朱庄山南侧；合同价格为3.55元/瓦，数量为19.8MW；合同价款为含税（17%）价款70290000元；卖方应在合同生效后5个工作日内（含本数）向买方提交金额为合同价格10%的履约保证金，有效期自卖方履约保证金提交买方之日起至合同项下货物全部完成安装、调试、性能试验和验收合格或组塔/挂线完成并经买方验收后为止；合同生效后7个工作日内，买方支付合同价格的40%给卖方，发货前且买方收到卖方开具的额度为80%合同价款的17%税率的增值税专用发票后7个工作日内，买方支付合同价款的30%给卖方，组件全部货到验收合格，且买方收到卖方开具的额度为20%合同价款的17%税率的增值税专用发票后7个工作日内，买方支付合同价款的10%给卖方，安装验收合格7个工作日内，买方支付合同价款的10%给卖方，剩余合同价格的10%作为质量保证金，买方在一年质保期满7个工作日内支付给卖方；买方向卖方以银行承兑（9个月期限）或电汇的方式付款；卖方送货到买方指定地点；合同签订后2015年10月20日前交货10MW，以后每15天交货不少于5MW，2015年11月20日内全部交货完毕；卖方违反合同约定迟延交货的，应按以下约定向买方支付迟延交货违约金：迟交1-4周（含本数），每周支付迟交货物金额的4‰，迟交5-8周（含本数），每周支付迟交货物金额的8‰，迟交9周以上（含本数），每周支付迟交货物金额的10‰，不满一周按一周计算。” 《采购合同》签订后，西藏力诺公司于2015年10月15日以电子承兑方式向宜都鑫鸿华公司支付货款1400万元，宜都鑫鸿华公司出具金额为1400万元的收据两张。 2.2016年2月23日，西藏力诺公司（甲方）与宜都鑫鸿华公司（乙方）签订《力诺淮北杜集区朱庄山南侧19.8MW光伏组件采购合同补充协议书》（合同编号：LNDC/CG20160217012，以下简称补充协议一）一份，约定以下内容：“甲乙双方经友好协商，依据实际情况，在原合同基础上变更合同条款部分内容，特订立以下补充协议；本补充协议双方签章后，乙方3个工作日内安排2592块组件发给甲方，乙方分批将59237块组件（含备品）在20个工作日内发货完毕；甲方派驻厂人员现场检验，乙方分批次按4兆瓦发货，经甲方驻厂人员确认，每批次发货前1个工作日由乙方通知甲方发货地点、时间、数量，甲方收到通知后1个工作日内按4兆瓦发货金额的94%付款，直至合同约定数量完成，原预付款剩余货款金额抵扣最后一次发货。乙方收到货款后即安排发货并在1个工作日内发货完成，同时在2个工作日内开具发货金额为17%增值税发票给甲方；若甲方已支付发货款，而乙方未按约定完成发货，甲方有权解除本协议；乙方若没有按照生产及发货计划进行生产或发货产生违约，因此导致项目无法进行，由乙方承担一切相关责任并赔偿由此给甲方造成的相关损失。” 补充协议一签订后，西藏力诺公司于2016年3月31日以银行转账的方式支付货款819300.24元，于2016年4月21日以银行转账的方式支付货款108526.85元，于2016年4月6日以银行承兑的方式支付货款2660000元，于2016年4月15日至4月17日以银行承兑的方式支付货款7500000元，共计支付货款11087827.09元。西藏力诺公司自述，根据其公司线上录入的统计单，宜都鑫鸿华公司在补充协议一签订后供货14456块组件（约4.48136MW），供货价值为15908828元。 3.2016年5月6日，西藏力诺公司（甲方）与宜都鑫鸿华公司（乙方）签订《力诺淮北杜集区朱庄山南侧19.8MW光伏组件采购合同补充协议书》（合同编号：LNDC/CG20160428056，以下简称补充协议二）一份，约定以下内容：“本补充协议双方签章后，乙方向甲方供货明细如下：产品名称为多晶组件310W，数量为29032板，单价1134.60元，合计32939707.20元，备注3.66元/W；甲方派驻工作人员到乙方工厂现场监造生产，乙方分批次按1兆瓦发货，甲方按每1MW进行分批付款提货；若甲方已支付发货款，而乙方未按约定完成发货，甲方有权解除本协议，乙方退还甲方已支付的预付款；分批次支付金额、提货数量约定如下：第一批到第四批分别支付约1MW金额的90%，即3293176.50元，甲方每批次提货3225板；第五批、第六批分别支付约1MW金额的70%，即2561359.50元，甲方每批次提货3225板；第七批支付约1MW金额的60%，即2195451元，甲方提货3225板；第八批支付约1MW金额的50%，即1829542.50元，甲方提货3225板；第九批支付约1MW金额的39%，即1440289.61元，甲方提货3232板；付款均以银行承兑结算；若因合同一方违约导致合同解除，违约方应按照原合同及协议就违约的实际损失赔偿给守约方。” 补充协议二签订后，西藏力诺公司于2016年6月3日至22日以银行承兑的方式支付货款3115620元，于2016年6月25日以电子银行承兑的方式支付货款200000元，于2016年7月22日以银行承兑的方式支付货款3000000元，于2016年7月29日以银行承兑的方式支付货款1000000元，共计支付货款7315620元。西藏力诺公司自述，根据其公司线上录入的统计单，宜都鑫鸿华公司在补充协议二签订后供货6345块组件（约1.96695MW），供货价值为7199037元。 4.2017年5月29日，宜都鑫鸿华公司、湖北鑫鸿华公司、吴红共同向西藏力诺公司出具《债务转移通知书》一份，该《债务转移通知书》载明：我司与贵司分别于2015年9月24日签署《采购合同》、2016年2月24日签署补充协议一、2016年5月6日签署补充协议二，由贵司采购我司组件。截至本通知出具日，与贵司的往来经核对后形成的债务转移给湖北鑫鸿华公司承担，由湖北鑫鸿华公司向贵司支付经核对后欠款（该债务须经湖北鑫鸿华公司确认并同意承担）。我司及吴红同意对上述经核对后的债务向贵司承担连带付款责任。宜都鑫鸿华公司、吴红在“特此通知，请贵司予以确认并同意”处分别盖章及签字。湖北鑫鸿华公司在“认可以上债务转移通知书内容，确认并同意承担该通知书项下经核对后对西藏力诺公司债务”处盖章。 西藏力诺公司自述，上述《债务转移通知书》系其接收后留存，故未在落款处盖章，其对债务转移予以认可；《债务转移通知书》出具后，双方未再进行业务往来。 5.2017年7月31日，西藏力诺公司向宜都鑫鸿华公司出具企业询证函一份，载明往来账项列示，请求宜都鑫鸿华公司复核回复。2017年8月29日，宜都鑫鸿华公司在被询证方结论处手写“我公司预收账款14923105.09元，已发货5627523元（未开票），欠货9295582元（本院注：上述两金额之差为9295582.09元）属实”，并在落款处盖章。 6.为本案诉讼，西藏力诺公司向亚太财产保险有限公司济南中心支公司购买财产保险服务，支付保险费9668元。 本院认为，《中华人民共和国合同法》第九十四条规定，当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同。本案中，西藏力诺公司预付货款后，宜都鑫鸿华公司未按约定履行供货义务，至今已有较长时间，且本院庭后对宜都鑫鸿华公司进行询问时，其委托诉讼代理人亦陈述“合同无法继续履行”，故涉案《采购合同》、补充协议一、补充协议二的合同目的已不能实现，对西藏力诺公司要求解除涉案合同的诉讼请求，本院予以支持。根据《中华人民共和国合同法》第八十四条的规定，债务人将合同的义务全部或者部分转移给第三人的，应当经债权人同意。西藏力诺公司对《债务转移通知书》予以认可，债务转移发生效力，宜都鑫鸿华公司对尚欠西藏力诺公司9295582.09元予以认可，对西藏力诺公司要求湖北鑫鸿华公司返还货款9295582.09元的诉讼请求，本院予以支持。涉案补充协议一及补充协议二就发货时间、货款支付、违约责任等内容均进行了变更，对西藏力诺公司主张按照《采购合同》约定的违约责任及补充协议一约定的交货时间计算违约金的诉讼请求，本院不予支持。根据补充协议一及补充协议二的约定，违约方应赔偿守约方的实际损失，西藏力诺公司未举证证明因宜都鑫鸿华公司逾期发货给其造成的实际损失。但宜都鑫鸿华公司预收货款后未按约定发货，给西藏力诺公司造成利息损失，西藏力诺公司主张按照中国人民银行同期同类人民币贷款基准利率/全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率计算利息损失，符合法律规定。根据补充协议一及补充协议二的约定，货物交付及款项支付均为分批次进行，但协议未明确约定各批次货物交付及款项支付的时间。宜都鑫鸿华公司于2017年8月29日对所欠货款数额予以核实确认，故利息损失自2017年8月29日起计算为宜。财产保全保险费系西藏力诺公司支出的合理必要费用，对西藏力诺公司的该项诉讼请求，本院予以支持。《债务转移通知书》中约定，宜都鑫鸿华公司与吴红对债务承担连带付款责任，对西藏力诺公司主张宜都鑫鸿华公司与吴红承担连带责任的诉讼请求，本院予以支持。 依照《中华人民共和国合同法》第八十四条、第九十四条、第一百零七条，《最高人民法院关于适用时间效力的若干规定》第一条第二款，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十四条之规定，判决如下： 一、西藏力诺太阳能电力有限公司与宜都市鑫鸿华太阳能有限公司签订的《力诺淮北杜集区朱庄山南侧19.8MW光伏组件采购合同》（合同编号：LNDC/CG20150924068）、《力诺淮北杜集区朱庄山南侧19.8MW光伏组件采购合同补充协议书》（合同编号：LNDC/CG20160217012）、《力诺淮北杜集区朱庄山南侧19.8MW光伏组件采购合同补充协议书》（合同编号：LNDC/CG20160428056）于本判决生效之日起解除； 二、湖北鑫鸿华新能源科技有限公司于本判决生效之日起十日内返还西藏力诺太阳能电力有限公司货款9295582.09元； 三、湖北鑫鸿华新能源科技有限公司于本判决生效之日起十日内支付西藏力诺太阳能电力有限公司利息损失（以9295582.09元为基数，自2017年8月29日起至2019年8月19日止，按照中国人民银行同期同类人民币贷款基准利率计算；自2019年8月20日起至实际给付之日止，按照全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率计算）； 四、湖北鑫鸿华新能源科技有限公司于本判决生效之日起十日内支付西藏力诺太阳能电力有限公司财产保全保险费9668元； 五、宜都市鑫鸿华太阳能有限公司、吴红对上述二、三、四项判决内容承担连带清偿责任； 六、驳回西藏力诺太阳能电力有限公司的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费47153元、保全申请费5000元，由湖北鑫鸿华新能源科技有限公司、宜都市鑫鸿华太阳能有限公司、吴红负担。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于山东省济南市中级人民法院。 审 判 员 任雅雯 二〇二一年五月八日 法官助理 申 林 书 记 员 马中辰