西藏自治区白朗县人民法院   民事判决书   （2021）藏0228民初4号   原告：马麻乃，男，1985年12月7日生，回族，经商，住址西藏自治区白朗县。   被告：刘明，男，1975年9月14日生，汉族，经商，住址甘肃省山丹县。   原告马麻乃诉被告刘明装饰装修合同纠纷一案，本院于2021年1月5日立案受理后，依法适用普通程序，于同年4月22日公开开庭进行了审理。原告马麻乃到庭参加了诉讼，被告刘明经传票传唤，无正当理由拒不到庭。本案现已审理终结。   原告马麻乃向本院提出诉讼请求：1.请求人民法院判令解除原告与被告之间的《伊家商务宾馆装修合同》；2.请求人民法院判令被告返还预付装修款145,520.00元；3.请求人民法院判令被告承担违约金146,640.00元；4.请求人民法院判令被告承担本案全部诉讼费用。事实和理由：2020年8月17日，原告与被告经人介绍，就原告产业伊家商务宾馆装修工程达成一致，签订了《伊家商务宾馆装修合同》。约定工期为2020年8月20日至2020年10月30日，约定总工程款488,800.00元。但截止工程工期到期，被告仍未完工，原告已经支付工程款195,520.00元，但被告只完成 50,000.00余元的工程量。为维护原告合法利益，特向法院提起民事诉讼。   本院受理该案后，向被告刘明公告送达了起诉书副本、应诉通知书、举证期限通知书及诉讼风险告知书、告知合议庭组成人员通知书、开庭传票等诉讼材料。被告刘明未作答辩，亦未向本院提供证据，视为放弃举证、质证权利。   原告围绕诉讼请求依法提交了以下证据：1.《伊家商务宾馆装修合同》一份。2.农业银行卡交易明细单一份和转账记录一份。3.视听资料一份。4.两名证人出庭作证。5.微信转账记录一份。因被告刘明未到庭质证，视为放弃相应的民事诉讼权利。经审查上述证据符合有效证据的构成要件，且与本案有关联，能够达到原告的证明目的，本院予以确认并在卷佐证。   经审理查明：2020年8月17日原告与被告签订了《伊家商务宾馆装修合同》。双方约定由被告对白朗县伊家商务宾馆进行装修，工期为2020年8月20日至2020年10月30日，合同总工程款为488,800.00元。付款方式为：第一次在合同签订后开工前由原告向被告支付总工程款的40%，共计195,520.00元；第二次在施工工程进度到总工程的80%，由原告向被告支付总工程款的20%，共计97,760.00元；第三次在竣工验收后原告向被告支付总工程的32%，共计156,416.00元；剩余工程总价8%，共计39,104.00元作为保证金，工程保修期为一年。合同中双方对违约责任和处罚进行了约定：由于原告原因导致工程无法继续的，原告按实际工程量结算给被告，并支付被告其他损失费用。被告也可以从已付工程款中扣除损失费用，不够时有权向原告索要。原告有补清所有损失费的义务。原告按约定时间逾期三日未付工程款时逾期一日按所付工程款的15%向被告纳滞纳金。被告未按约定时间保质保量的完工逾期十日后，逾期一日按总工程款的15%向甲方纳滞纳金。由于被告任何原因导致不能施工或中途停工时，原告视为被告违约不做任何结算，不支付任何费用。并且追究被告违约责任和向被告索要原告已付工程款，被告必须以所收工程款二倍的金额返还给原告作为补偿并承担原告所有损失费用。原告于合同签订当日通过转账方式向被告支付了工程款的40%，共计195,520.00元，同年10月24日两次通过微信转账方式共向被告支付材料款9,340.00元。原告自2020年10月23日起无法联系到被告，继续雇用被告原有的装修工人继续进行施工，至起诉至法院原告依然无法联系到被告。原告于2020年12月1日在施工现场拍摄了被告已完成的工程情况。以上事实有原告提交的《伊家商务宾馆装修合同》，农业银行卡交易明细单一份和转账记录一份，微信转账记录，视听资料一份，两名证人证词在卷证据相互印证，足以认定。   本院认为：1.原告马麻乃与被告刘明之间签订的《伊家商务宾馆装修合同》系双方当事人协商一致、真实意思的表示，该合同合法有效，双方当事人均应依合同约定履行义务。合同签订当天，原告便履行了支付40%工程款计195,520.00元的义务，但被告于2020年10月23日起未履行合同确定的义务。原告以诉讼方式要求解除双方签订的合同于法有据，本院予以支持。2. 关于原告诉请法院判令被告返还预付款145,520.00元和承担违约金146，640.00元的诉讼请求，虽然原告提供了视听资料、申请了两名证人出庭作证，但该视听资料只能反映被告刘明在无法取得联系前完成的装修工作主要为吊顶钢架部分，该部分工程量价值50,000.00余元也是原告个人的预估，未经有关机构鉴定评估。原告申请出庭的两名证人，只能证明无法与被告取得联系的时间和原告继续雇用其进行施工的事实，无法对被告工程完成量进行评估。原告于2020年10月23日无法联系到被告后，继续雇用被告原有装修工人继续进行施工的行为，属于对被告违约行为、损失扩大的自力救济。原告主张被告返还预付款145,520.00元和承担违约金146，640.00元的诉讼请求证据不足，本院不予支持。3. 本案受理费是基于292,160.00元的诉讼标的收取，因该部分赔偿请求未获支持，案件受理费应由原告承担。   综上所述，本院对原告的部分诉讼请求予以支持。被告经传票传唤无正当理由拒不到庭，可以缺席判决。依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第九十四条第（四）项、第九十七条、第一百零七条、第一百一十四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定判决如下：   一、原告马麻乃与被告刘明于2020年8月17日签订的《伊家商务宾馆装修合同》合法有效。   二、原告马麻乃与被告刘明签订的《伊家商务宾馆装修合同》因合同目的无法实现，本院依法予以解除。   三、驳回原告马麻乃其他诉讼请求。   案件受理费5682.40元，由原告马麻乃承担。   如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于西藏自治区日喀则市中级人民法院。   审 判 长 许 东 升   审 判 员 拉巴普赤   人民陪审员 格桑旦增   二○二一年五月二十一日   法 官 助 理 巴桑卓嘎   书 记 员 巴  片   附：本案判决适用的法律依据   一、《中华人民共和国合同法》   第六十条 当事人应当按照约定全面履行自己的义务。   当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。   第九十四条 有下列情形之一的，当事人可以解除合同：   （一）因不可抗力致使不能实现合同目的；   （二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；   （三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；   （四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；   （五）法律规定的其他情形。   第九十七条 合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施、并有权要求赔偿损失。   第一百零七条 当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。   第一百一十四条 当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。   约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。   当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。   二、《中华人民共和国民事诉讼法》   第一百四十四条 被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。