东莞市第一人民法院 民 事 判 决 书 (2018)粤1971民初26420号 原告（被反诉人）：深圳市奇佳鑫光电有限公司，住所地：广东省深圳市宝安区航城街道九围第二工业区B栋7楼1号，统一社会信用代码：914403007892327648。 法定代表人：董仕应，该公司总经理。 委托诉讼代理人：涂香成，广东德纳律师事务所律师。 被告（反诉人）：广东深越光电技术有限公司，住所地：广东省东莞市石排镇石崇横路13号，统一社会信用代码：91441900MA4UW412XJ。 法定代表人：毛肖林，该公司副董事长。 委托诉讼代理人：徐华，该公司员工。 委托诉讼代理人：杜关，该公司员工。 原告深圳市奇佳鑫光电有限公司（以下简称奇佳鑫公司）诉被告广东深越光电技术有限公司（以下简称深越公司）以及深越公司反诉奇佳鑫公司买卖合同纠纷一案。本院于2018年8月30日立案受理，依法适用简易程序于2018年10月29日公开开庭进行了审理。原告奇佳鑫公司及其委托诉讼诉讼代理人涂香成，被告深越公司的委托诉讼代理人徐华、杜关到庭参加诉讼。后该案转为普通程序，本院于2019年1月9日组成合议庭公开开庭进行审理。原告奇佳鑫公司的委托诉讼代理人涂香成，被告深越公司的委托诉讼代理人徐华到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告奇佳鑫公司向本院提出如下诉讼请求：1、判令被告向原告支付货款人民币375260.5元；2、判令被告向原告支付逾期利息（从2018年2月起按欠款金额，以中国人民银行同期同类贷款基准利率为基础计算,计至付清全部款项时止）；3、本案诉讼费及保全费由被告承担。事实与理由：被告向原告采购偏光片等电子产品，双方约定付款时间为月结30天，但是被告未按双方约定时间支付货款，截止起诉日被告所欠货款总金额为人民币375260.5元。诉前原告曾多次要求被告支付货款，但被告一直置之不理，拒绝支付。综上所述，被告拒绝支付货款的行为，严重损害了原告的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》之规定，特向贵院起诉，望判如所请。 被告深越公司辩称，1、原告部分产品因质量问题导致客户深圳闻尚通讯科技有限公司对被告扣款20万元，被告对原告扣款20万元是合理合法的。2、原告交货存在严重延期问题，因向被告支付交货延期违约金260884.4元。综上，请求法院依法驳回原告的全部诉求，并追究原告错误进行财产保全的法律责任。 被告深越公司提出如下反诉请求：1、奇佳鑫公司向深越公司赔偿损失45万元。2、本案反诉费由奇佳鑫公司承担。事实和理由：奇佳鑫公司与深越公司存在业务合作关系，奇佳鑫公司向深越公司供应偏光片等产品。在合作期间，由于奇佳鑫公司供应的产品存在严重的质量问题以及交货延误等情况，严重影响了双方的继续合作。深越公司多次要求奇佳鑫公司改善品质问题，并向奇佳鑫公司发出扣款通知等，催促奇佳鑫公司改善质量问题，满足奇佳鑫公司的交货要求，但奇佳鑫公司始终无法有效改善产品品质和交货问题，给深越公司造成了较大的经济损失。为维护自身的合法权益，特提起反诉，请求判如所请。 原告奇佳鑫公司答辩称，1、原告提交给被告的产品符合双方约定，不存在质量问题。被告也没有提供证据证明原告的产品存在质量问题。2、原告是根据被告的要求按期交货，不存在延期交货问题。3、我方认为被告的反诉请求不成立，请法庭依法驳回被告的反诉请求。 经审理查明，2018年1月至2018年6月，深越公司向奇佳鑫公司发出订单，要求奇佳鑫公司供应各种规格的偏光片，采购订单的内容包括货物的品名/规格、数量、单价、交货日、金额等，并约定“每延期交货一天需支付相当于交易总额5%的违约金”。奇佳鑫公司收到上述订单后，依约向深越公司供应相应的货物。双方于2018年3月10日、2018年3月31日、2018年4月26日、2018年5月30日、2018年7月10日对账，对账的金额分别为：147825元、116518.1元、56930.4元、26207.02元、28259.98元。深越公司于2018年7月退回2018年6月份480元的货物后。截至庭审之日，深越公司累计拖欠奇佳鑫公司的货款为375260.5元。 庭审中，深越公司提供扣款通知单（打印件）、邮件（打印件）、保证函（打印件）、出差申请单（打印件），拟证明奇佳鑫公司于2017年11月的货物存在质量问题，深越公司扣减奇佳鑫公司20万元货款合理。奇佳鑫公司认为上述证据是打印件，对上述证据的真实性无法确认；其交付的案涉货物不存在质量问题，且深越公司主张的质量问题是发生在2017年11月份，深越公司支付该月货款时没有提出质量异议。另外，奇佳鑫公司诉请的是2018年2月之后的货款，故深越公司是为了拖欠货款而提出质量异议的。另外，深越公司提交的2018年6月6日的收件人为唐玲的邮件，该邮件陈述“此款凭是交华兴达贴合，当时华兴达很不配合闻喜，闻喜不能因为推不动华兴达就把交期问题就算在深越头上”、“中间华兴达也有工厂搬迁，这个对闻喜的交期影响也是很大的，外在因素不能算在深越头上”，上述陈述足以说明延期交货是深越公司与客户及贴合供应商之间的纠纷引起的，与奇佳鑫公司无关。另深越公司确认存在质量问题的货物并非奇佳鑫公司在本案中诉请的范围之内，但其认为扣款是后期扣款，与本案存在连贯性。 深越公司提供违约金金额汇总表，主张深越公司提供的货物存在交货延迟，应按照订购单的约定向其支付违约金260884.401元。奇佳鑫公司主张采购订单约定的违约金过高，且其没有逾期交货。奇佳鑫公司对汇总表中的交货时间确认，但认为双方约定的交货时间是一个大概时间，每个工厂的生产进度都是不同的，交货也是根据进度交货的。且奇佳鑫公司交货给深越公司时，深越公司并未提出任何异议，视为接收了货物，实际上视为双方对交货时间进行了变更，奇佳鑫公司为此提供放假通知、银行流水、催款通知等证据为证。深越公司表示对上述证据的真实性无法确认，并认为上述证据反而证明奇佳鑫公司因自身的原因导致交货延迟，并将该责任推卸给深越公司。深越公司主张奇佳鑫公司应按照订单约定的交货日交货，如奇佳鑫公司对交货日有异议应提前提出；深越公司之所以接收奇佳鑫公司的货物是因为其有订单要求，但深越公司接收货物不代表奇佳鑫公司可以延期交货。 奇佳鑫公司主张双方约定付款时间为月结30天，并提供2018年3月31日的对账单予以佐证。深越公司对对账单的真实性确认，但认为双方口头约定付款时间为月结90天。 另本院根据原告奇佳鑫公司的申请，依法作出（2018）粤1971民初26420号民事裁定书，裁定冻结被申请人深越公司375260.5元的银行存款或查封、扣押其相应价值的其他财产。 以上事实，有原告奇佳鑫公司提供的采购单、送货单、对账单、发票、放假通知、银行流水、催款通知，被告深越公司提供的扣款通知单（打印件）、邮件（打印件）、保证函（打印件）、出差申请单（打印件）、违约金金额汇总表及庭审笔录等附卷为证。 本院认为，原告奇佳鑫公司与被告深越公司之间存在买卖合同关系。原、被告双方均确认被告深越公司拖欠原告奇佳鑫公司货款375260.5元，本院对此予以认定。因此，原告奇佳鑫公司请求被告深越公司支付货款375260.5元，于法有据，本院予以支持。本案的争议焦点为：一、案涉货款的利息如何计算；二、深越公司以质量问题为由扣减奇佳鑫公司的货款是否合理；三、深越公司请求奇佳鑫公司支付逾期交货违约金是否合理。 关于第一个争议焦点，根据奇佳鑫公司提供的对账单，双方约定的付款期限为月结30天，本院结合双方的对账时间，酌定案涉货款的利息为：以147825元为本金，从2018年4月11日起计；以116518.1元为本金，从2018年5月1日起计；以56930.4元为本金，从2018年5月27日起计；以26207.02元为本金，从2018年7月1日起计；以27779.98元为本金，从2018年8月11日起计；上述款项均按中国人民银行同期贷款利率计至付清之日止。奇佳鑫公司超出该范围的请求，本院不予支持。 关于第二个争议焦点，首先，深越公司并没有提供有效证据证明奇佳鑫公司提供的货物存在质量问题。其次，深越公司主张存在质量问题的货物与本案涉及的货物无关。综合以上两点，深越公司要求扣减奇佳鑫公司案涉货款，于法无据，本院不予支持。 关于第三个争议焦点，本院作出如下分析与认定：1、根据奇佳鑫公司提供的采购订单、送货单及深越公司提供的交货违约金金额汇总表等证据，奇佳鑫公司确实存在逾期交货的行为。2、奇佳鑫公司主张按深越公司的要求变更了交货时间，但其没有提供相应的证据证明，本院对其主张不予采信。3、案涉采购订单是双方的真实意思表示，采购订单中的约定没有违反法律强制性规定，采购订单应属合法有效，双方均应按照采购订单的约定履行各自的权利和义务。奇佳鑫公司没有按照采购订单约定的交货时间交付货物，应承担相应的违约责任。4、采购订单约定“每延期交货一天需支付相当于交易总额5%的违约金”，该违约金的约定显然过高，且深越公司也没有提供证据证明其损失，故本院对该违约金的数额予以调整。综上，本院根据深越公司的实际损失，综合合同的履行程度、违约方的过错，按照公平原则和诚实信用原则，酌定该违约金数额为50000元。深越公司超出该范围的请求，本院不予支持。 综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第一百一十四条、第一百五十九条、第一百六十一条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十条、第一百四十二条的规定，判决如下： 一、被告广东深越光电技术有限公司应当在本判决发生法律效力之日起十日内向原告深圳市奇佳鑫光电有限公司支付货款375260.5元及逾期利息（以147825元为本金，从2018年4月11日起计；以116518.1元为本金，从2018年5月1日起计；以56930.4元为本金，从2018年5月27日起计；以26207.02元为本金，从2018年7月1日起计；以27779.98元为本金，从2018年8月11日起计；上述款项均按中国人民银行同期贷款利率计至付清之日止）； 二、原告深圳市奇佳鑫光电有限公司应当在本判决发生法律效力之日起十日内向被告广东深越光电技术有限公司支付逾期交货违约金50000元； 三、驳回原告深圳市奇佳鑫光电有限公司的其他诉讼请求； 四、驳回被告广东深越光电技术有限公司的其他反诉请求。 如被执行人不按本判决在指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 本案受理费6986.87元，保全费2396.3元，合计9383.17元（该款已由原告深圳市奇佳鑫光电有限公司预交），由原告奇佳鑫光电有限公司承担83.17元，被告广东深越光电技术有限公司承担9300元。反诉费4025元（该款已由被告广东深越光电技术有限公司预交），由原告深圳市奇佳鑫光电有限公司承担447元，被告广东深越光电技术有限公司承担3578元。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广东省东莞市中级人民法院。 审 判 长  陈志彪 人民陪审员  黄彩当 人民陪审员  梁见明 二〇一九年二月二十八日 本件与原本核对无异 书 记 员  伍冬红 附相关法律条文： 《中华人民共和国合同法》 第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。 约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。 当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。 第一百五十九条买受人应当按照约定的数额支付价款。对价款没有约定或者约定不明确的，适用本法第六十一条、第六十二条第二项的规定。 第一百六十一条买受人应当按照约定的时间支付价款。对支付时间没有约定或者约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定的，买受人应当在收到标的物或者提取标的物单证的同时支付。 《中华人民共和国民事诉讼法》 第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。 第一百四十条原告增加诉讼请求，被告提出反诉，第三人提出与本案有关的诉讼请求，可以合并审理。 第一百四十二条法庭辩论终结，应当依法作出判决。判决前能够调解的，还可以进行调解，调解不成的，应当及时判决。 第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。