陕西省安康市汉滨区人民法院   民 事 判 决 书   （2018）陕0902民初2534号   原告：陕西卓越建筑劳务有限责任公司。住所地：陕西省西安市莲湖区。    统一社会信用代码：9161000077000995X1。    法定代表人：代明洪，公司总经理。    委托代理人：马文龙，安康市汉滨区148法律服务所法律工作者   原告：代明学，男，1966年7月1日出生，汉族，四川省南部县人，现住陕西省西安市莲湖区，身份证号码：512XXXXXXXXXXXXXXX   被告：陕西金城置业有限责任公司。住所地：陕西省西安市雁塔区。    组织机构代码：73796252—X。    XXXXXXXXXXXXXXX6252法定代表人：高力新。    原告陕西卓越建筑劳务有限责任公司（以下简称卓越劳务公司）、代明学与被告陕西金城置业有限责任公司（以下简称金城置业有限公司）合同纠纷一案，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。原告陕西卓越建筑劳务有限责任公司委托代理人马文龙、原告代明学到庭参加了诉讼，被告陕西金城置业有限责任公司经本院公告传唤未到庭，本院依法缺席审理，本案现已审理终结。    原告陕西卓越建筑劳务有限责任公司向本院提出诉讼请求：1、判令被告支付原告工程欠款人民币4475800元。2、判令被告按照6.15％的年利率支付自2013年8月26日起至实际给付之日止的资金占用期的利息（截止起诉之日利息130万）。3、本案诉讼费用由被告承担。   事实与理由：2009年11月，被告与中航长城大地建工集团有限公司西安第一分公司（以下简称中航西安分公司）签订了安康市汉滨区XX大厦《建筑工程施工合同》。中航西安分公司将晶华大厦建设项目的劳务分包给了陕西卓越建筑劳务有限公司（以下简称卓越公司）。原告代明学代表卓越公司于2010年1月13日与中航西安分公司签订了晶华大厦建设项目《建筑工程施工劳务承包合同》。被告因未办理晶华大厦项目建设的相关用地和建设手续，导致晶华大厦项目建设施工合同在长达8个月里无法履行而终止。被告因违约需要赔偿中航西安分公司包括停工在内的各项经济损失，中航西安分公司需要赔偿卓越公司包括停工在内各项的经济损失。在此的情况下，被告承诺将晶华大厦建设项目交由卓越公司法定代表人：代明洪和晶华大厦建设项目劳务承包负责人代明学承包，其违约的停工损失费、购进材料费机械租赁费、招标费、签证费、质保金等均转嫁给原告卓越公司法定代表人代明洪和晶华大厦建设项目劳务承包负责人代明学承担。中航西安分公司因违约给卓越公司赔偿的部分先行挂账，由被告负责打工程款欠条给原告，待后由被告给付原告。被告因违约赔偿给中航西安公司的各项经济损失由原告卓越公司代表人代明洪和晶华大厦建设项目劳务承包负责人代明学先行垫付，由被告负责打工程款欠条给原告，待后由被告给付原告。同时由原告垫付一定的工程款帮助被告办理各项工程签证。待原被告之间的建设施工承包合同签订后，被告再将原告垫付的违约各项经济损失费、中航西安分公司因违约给卓越公司赔偿的经济损失费和原告帮助被告垫付的工程签证费一次性支付给原告。原告同意了被告的承诺，双方达成了口头协议。按照被告的要求，原告共为被告垫付了晶华大厦建设项目前期工程款6068360元。其中停工的各项损失费、质保金返还等约510万元，被告办理工程签证90余万元。因卓越公司和原告代明学不具备工程建设项目承建资质，原告卓越公司法定代表人代明洪就挂靠到陕西秦天建筑工程有限公司，在陕西秦天建筑工程有限公司授权下，原告代明洪任陕西秦天建筑工程有限公司晶华大厦项目建设负责人，于2013年1月13日与被告签订了晶华大厦《建筑工程施工合同》，并由原告代明洪、代明学开始承建组织施工。合同签订后，按原、被告的口头协议约定被告在无力偿还原告的工程前期垫付款和违约赔偿款情况下，被告采取授权交由原告代售代收房屋预付款还款和由四   川阳光融资担保公司担保预售房还款的两种方式偿还原告的工程前期垫付款。但因被告授权由四川阳光融资担保公司担保预售房向原告还款的合同未履行，原告只收回了被告授权交由原告代售代收房屋的预付款1610560元，还有4475800元工程借款没有归还原告。2013年8月26日，被告收回了向原告出具的所有工程前期违约赔偿垫付款欠条、支付过户质保金款项、办理签证的垫付款欠条、给原告赔偿的违约金和晶华大厦房屋预售的款项凭证等，经原、被告双方晶华大厦认定合计后，当日被告向原告出具了一张总的工程欠款单。工程欠款单載明：合计欠两原告借款、工程签证、质保金、停工费损失合计人民币4475800元。并承诺在三个月后逐步归还，归还的方式为现金或房产。2013年10月20日，被告高力新因晶华大厦建设项目加层建筑违法被收监，该工程停工。因购买晶华大厦商品房用户集体信访，2013年12月安康市政府复工组进驻该工程项目建设施工现场，2014年1月复工组组织俩原告对该工程复工继续建设，2015年5月俩原告将该工程竣工交付使用。2016年11月被告出监，被告出监后，原告多次向被告索要工程欠款，被告一拖再拖至今不能给付。综上所述，本案被告因晶华大厦工程建设项目欠原告工程款不予给付的行为，已违背了合同法的诚实信用原则。依据最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第17条的规定，请求法院判令由被告偿还原告代明洪、代明学工程欠款人民币4475800元，并按照6.15％的年利率支付原告自2014年8月26日起至实际给付之日的资金占用期的利息，依法维护原告代明洪、代明学合法权利。   原告为支持自己的诉讼主张，向本院提交以下证据：   1、原告陕西卓越建筑劳务有限责任公司营业执照、法定代表人资格证明、代明洪身份证复印件、代明学身份证复印件。证明两原告身份情况及诉讼主体适格。   2、晶华大厦建设工程施工合同、晶华大厦劳务承包合同、委托书、吴永年居民身份证、关于安康晶华大厦项目部主要人员任职决定、郑一兵居民身份证。证明：（1）XX城XX大厦建设项目后，将该建筑工程施工劳务承包给陕西卓越建筑劳务公司的事实成立。（2）证明吴永年和郑一兵系该工程负责人，吴永年签署的一切文件具有合法性的事实成立。（3）证明两原告因施工中的劳务关系为与被告建立承包该工程奠定基础的事实成立。   3、晶华大厦建设施工合同、进场通知书。证明（1）因被告未办理晶华大厦项目建设的手续，导致了与中航长城西安第一分公司的合同终止，被告以将该工程交由原告承包为条件，将支付中航公司第一分公司的停工损失费、质保金返还和办理工程签证、支付土地过户费、出让金等通过转嫁和借款的形式由原告承担支付的事实成立。（2）证明原告以陕西秦天建筑工程有限公司名义与金城置业公司建立《建设工程施工合同》符合被告承诺的将该工程交由原告承包，由原告承担中航长城公司与西安第一分公司违约金和经济损失的事实成立。   4、违约劳务及设备消耗单、关于晶华大厦基础及地下室部分施工钢材进场的通知函、送货单、签证单。证明（1）原告为被告承担因违约及设备53万元的事实成立；（2）被告通知原告购进530吨钢材，原告实际购进钢材572.879吨，购进款为2634409.48元的事实成立。（3）按照原被告的约定，被告应付530吨钢材的资金占用利息151950元的事实成立。4、证明该三笔款均由原告出资构成，被告应予以支付而未付，构成了工程欠款单的事实成立。   5、借据及借条、代明洪的儿子代大刚建行安康分行江北支行银行交易流水账。证明：（1）被告因办理安康晶华大厦建设项目土地出让金、环评等的相关审批手续向原告借款165万元的事实成立。（2）165万元均是由被告向原告借款构成的，被告应给予归还而未归还，构成了工程欠款单的形成事实成立（部分借据已给被告，原告未复印留存）   6、工程欠款单、代明洪、代明学抵债房已售明细。证明（1）被告欠原告工程款主要用于支付中航公司停工损失费、质保金返还、办理工程签证等事实成立。（2）证明被告采取授权由原告代售代收房屋预付款还款和由四川阳光融资担保公司担保售房两种方式向原告偿还工程欠款的事实成立。（3）证明被告尚欠原告4475800元工程至今未支付的事实成立。   7、竣工验收备案表。证明该工程已竣工交付使用，被告应按照6.15%的年利率，支付原告从2013年8月26日起至2018年8月26日止资金占用期的利息130万元。   被告陕西金城置业有限责任公司未答辩。   经审理查明， 2009年11月，被告金城置业有限公司与中航长城工程建设有限公司陕西分公司签订《建设工程施工合同》，工程名称安康市晶华大厦，工程范围除室内外装修、弱电、电梯、空调工程外蓝图范围内的所有内容。2010年1月，中航长城大地建工集团有限公司西安第一分公司安康晶华大厦项目部（甲方）与原告卓越劳务公司（乙方）签订《晶华大厦劳务承包合同》，约定甲方将安康晶华大厦土建工程发包给乙方施工。因卓越劳务公司和原告代明学不具备工程建设项目承建资质，原告卓越劳务公司法定代表人代明洪挂靠到陕西秦天建设工程有限公司名下，担任陕西秦天建设工程有限公司晶华大厦项目建设负责人。被告金城置业有限公司与陕西秦天建设工程有限公司签订《建设工程施工合同》，约定工程名称晶华大厦，工程内容土建、水电。被告金城置业有限公司及法定代表人高力新、陕西秦天建设工程有限公司及原告卓越劳务公司法定代表人代明洪签字盖章。2010年6月25日，被告金城置业有限公司向秦天公司发出进场通知书。2013年8月26日，被告向二原告出具工程欠款单，载明：合计欠你方借款、工程鉴定质保金、停工损失人民币肆佰肆拾柒万伍仟捌佰元整，此欠款我司承诺在叁个月后逐步归还，归还方式为资金和房产方式。并收回欠款单所依据的合同及收据。被告及其法定代表人高力新在工程欠款单上签章。2016年5月11日，本案所涉晶华大厦工程竣工验收合格。后原告向被告多次索要欠款，被告至今未付。   本院认为，被告向原告出示的工程欠款单系双方真实意思表示，且不违反法律强制性规定，被告应该按照约定全面履行自己的义务。故原告要求被告支付工程欠款人民币4475800元的诉讼请求本院予以支持。原告要求被告按照6.15%的年利率支付原告自2014年8月26日起至实际给付之日的资金占用期的利息，因双方未约定利息，可参照中国人民银行同期贷款利率计算利息损失。故依据《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第一百一十二条之规定，判决如下：   被告陕西金城置业有限责任公司于本判决生效后十日内支付原告陕西卓越建筑劳务有限责任公司、代明学欠款4475800元，并自2014年8月26日起按照中国人民银行同期贷款利率支付资金占用期间的利息至实际给付完毕之日止。   如果未按本判决指定期间履行给付金钱义务的，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。   案件受理费52230元，由被告陕西金城置业有限责任公司承担。   被告如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提供副本，上诉于陕西省安康市中级人民法院。            审 判 长 黄 蓁   人民陪审员 黄洪琴   人民陪审员 唐章乾   二〇一九年二月十三日   书 记 员 郑明玥               1