文书内容广东省云浮市云城区人民法院民 事 判 决 书（2018）粤5302民初2409号原告：梁宇恒，男，汉族，1986年11月14日出生，住云浮市云城区。被告：云浮市一家一世界装饰工程有限公司。住所地：云浮市云城区河滨西路大坑边建材城14、15卡商铺。法定代表人：周世勤。原告梁宇恒与被告云浮市一家一世界装饰工程有限公司（以下简称“一家一世界装饰公司”）承揽合同纠纷一案，本院于2018年11月23日立案后，依法由审判员吴桂桃适用简易程序独任审理，于2019年1月16日公开开庭进行了审理。原告梁宇恒、被告一家一世界装饰公司的法定代表人周世勤到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告梁宇恒向本院提出诉讼请求：1．判令解除原告与被告签订的《一家一世界装饰工程装修合同》；2．判令被告返还未完工工程款44779元给原告；3．判令被告向原告支付装修合同约定的逾期竣工违约金，每逾期一天被告向原告支付0.5‰的违约金（违约金从2018年10月25日起至第二项请求的款项全部返还为止）；4．判令被告承担本案诉讼费用。事实与理由：2018年6月11日，原告因位于广东省云浮市云城区金山大道168号臻汇园19栋2801房有装修需求与被告达成口头装修协议，并刷卡支付定金10000元。2018年6月25日，原告与被告签订装修合同，原告向被告刷卡支付合同载明的6成装修款，共79680元。2018年8月7日，原告因有新增装修项目，向被告刷卡支付新增项目金额4142元。新增项目尚未完成。2018年8月14日，被告以装修项目有变为由，要求原告交清全款，并承诺变更装修项目并升级部分项目，原告刷卡支付合同尾款43120元。升级的项目并未完成。2018年10月26日至今，被告的公司店面关闭，原告的装修工程仍未竣工，被告没有继续进行余下的装修工程，现原告装修工程已被搁置。被告应为原告完成而未完成的工程项目、被告应交付而未交付给原告的产品及其对应金额如下表：            一、未完成的工程项目及未交付的产品                  序号              工程项目              单位              数量              单价（元）              合计（元）                  1              天花墙扇灰油漆              ㎡              320              35              11200                  2              门套喷漆              项              1              300              300                  3              厨卫铝扣板              ㎡              15              165              2475                  4              天花筒灯              个              24              55              1320                  5              开关插座面板              个              90              30              2700                  6              开关插座安装人工              个              90              25              2250                  7              卫生间排气扇              个              2               90              1800                  8              房门及卫生间门              套              5              1200              6000                  9              厨房推位门              ㎡              3.6              600              2160                  10              鞋柜              ㎡              2              700              1400                  11              等补货地砖（80×800）              块              8              75              600                  12              等补货墙砖（30×30）              块              42              8.5              357                  13              铺砖泥水人工              工              4              250              1000                  14              未完成石膏线              米              10              22              220                  15              益方泉净水器              台              1              3880              3880                  16              1万元店内自选卫浴产品              项              1              10000              10000                                小计              46042                  二、已完成但未结清的增加项目                  序号              工程项目              单位              数量              单价（元）              合计（元）                  17              主人房天花              米              3.5              160              560                  18              窗帘盒              米              7.4              95              703                                合计              1263                  以上1-16项合计46402元，17-18项合计1263元。未完工工程款总计为46042元-1263元=44779元      上述清单，原告与被告在2018年11月16日进行签名确认。原本基于信任才和被告签订装修合同，现被告违约，被告的违约行为导致原告之前的计划全部被打乱，致使原告未能如期完成房屋装修并入住，对原告造成损失。在多次协商索赔无果的情况下，原告只能向法院提起诉讼，希望法院能主持公道，判如所请。被告答辩称，请求返还的价格偏高，超出了市场的价格。虽然价格是经双方协商一致，但是是因为被告想尽快解决事情才签名确认，被告对尚未完成项目名称及数量没有异议，对项目单价有异议。被告未提供证据到庭。原告为证明其主张，向本院提供证据如下：1、身份证，证明被告的身份情况；2、营业执照副本，证明被告公司营业执照信息；3、一家一世界装饰工程装修合同，证明原告和被告装修合同关系；4、799/平方装修套餐项目清单，证明原告和被告约定的装修工程所包含的项目内容；5、云浮市一家一世界装饰工程有限公司工程预算，证明原告和被告约定的装修过程中额外增加的装修项目信息；6、臻汇园19栋2801梁总工程变更董事长特批，证明被告承诺的变更装修项目并升级部分项目信息；7、身份证复印件，证明被告指派的施工代表身份情况；8、收据及POS签购单，证明原告于2018年6月11日向被告支付装修定金10000元；原告于2018年6月25日向被告支付装修款79680元；原告于2018年8月7日向被告支付新增装修项目款4142元；原告于2018年8月14日向被告支付装修款43120元；9、银行卡转账记录，证明原告向被告公司支付装修款的银行卡转账；10、臻汇园19栋2801装修工程进度单，证明原告与被告双方确认的未完成的装修项目及未交付的装修产品情况；11、臻汇园19栋2801房照片，证明原告臻汇园19栋2801房子的装修进度照片情况；12、报警回执、受案回执、立案告知书，证明被告公司出了问题无法继续履行合同，案件尚在调查阶段。根据原告的陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：原告于2018年6月11日向被告一家一世界装饰公司支付10000元定金，双方签订《799/平方装修套餐项目清单》，被告出具盖有公章的《收据》，载明：今收到臻汇园梁生（19栋2801）交来6.11活动家装定金壹万元整（小写￥10000元）升值为贰万元，其中10000元为装修款，10000元为购买主材产品使用。2018年6月25日，原、被告签订《一家一世界装饰工程装修合同（2018年）》约定：第一条工程概况：1、甲方装饰地址系合法使用建筑；2、装饰施工地点：臻汇园19栋2801房；3、套内面积165方；4、装饰施工内容及做法：（见《预算书》及图纸）；5、承包方式：包工包料；6、总价款：132800元，双方约定，如变更内容、变更材料，这部分的工程款按实另计；7、工程期限：120天，开工日期为甲方首期款到账后第三日即2018年6月25日，如物业部门开工手续完备时间晚于前述时间，则以后者为开工日期，竣工日期为开工后第120天。第六条违约责任：……3、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方向甲方支付0.5‰的违约金（但不承担其它“租房”、“单位罚款”等各种任何名目的“损失”）。第八条合同（工程）的变更和解除。……3、施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，解除本合同。原告梁宇恒、被告一家一世界装饰公司及其代理人罗学桓签字盖章确认。同日，原告支付装修首期款79680元，被告出具相应收据。2018年8月7日，经双方协商一致，增加工程项目，原告支付增加项目全款4142元，被告出具相应收据。2018年8月14日，原告支付工程二期款和尾款43120元，被告出具相应收据。由于被告店面于2018年10月26日关闭，涉案装饰工程已被搁置，原、被告于2018年11月16日签订《臻汇园19栋2801装饰工程进度清单》，载明截至2018年11月15日，未完成装修项目价格为32162元，未交付产品价格为13880元（包括赠品益方泉净水器价值3880元），已完成但未结清项目价格为1263元，原、被告签名盖章确认。庭审过程中，原、被告确认工程进度清单是双方的真实意思表示并同意解除涉案合同。原告主张合同约定工程竣工时间为2018年10月25日，明确请求利息从2018年10月26日起以136942元为基础按日万分之五至被告方返还44779元之日止。本院认为，本案是装饰装修合同纠纷而非承揽合同纠纷。原、被告签订的《一家一世界装饰工程装修合同》、《臻汇园19栋2801装修工程进度清单》是双方真实意思表示，内容没有违反法律法规的强制性规定，合法有效，本院予以确认。被告明确表示因经营困难已经停止经营，无法再继续履行合同。《中华人民共和国合同法》第九十四条“有下列情形之一的，当事人可以解除合同：…（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；…”及第九十七条“合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施、并有权要求赔偿损失”。本案中，因被告没有能力继续履行合同而同意解除合同，本院予以确认，本院认定被告收到本案诉状之日即2018年12月26日为涉案合同解除之日。现原告请求要求被告返还未完工的工程款44779元，具有事实和法律依据，本院予以支持。关于违约金问题。原告要求被告支付合同约定的逾期竣工违约金，从2018年10月26日起每逾期一天被告向原告支付合同总价款0.5‰的违约金至工程款44779元全部返还为止。本院认为，违约金应从2018年10月26日起以工程总价款132800元为本金按日万分之五计付至合同解除之日即2018年12月26日止。至于合同解除之后的违约责任问题，因双方并未约定施工后合同解除的违约责任，且合同已经解除不再继续履行及施工，故不宜再以逾期完工时间计算损失，其损失可认定为资金占用期间的利息损失，可参照《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第二十九条第二款“未约定逾期利率或者约定不明的，人民法院可以区分不同情况处理：（一）既未约定借期内的利率，也未约定逾期利率，出借人主张借款人自逾期还款之日起按照年利率6%支付资金占用期间利息的，人民法院应予支持”的规定，从2018年12月27日起以工程款44779元为本金按年利率6%计付资金占用期间利息至44779元返还之日止。依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第九十四条、第九十七条、第一百零七条、第一百一十四条、第二百六十九条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条的规定，判决如下：一、解除原告梁宇恒与被告云浮市一家一世界装饰工程有限公司于2018年6月25日签订的《一家一世界装饰工程装修合同》。二、被告云浮市一家一世界装饰工程有限公司应于本判决发生法律效力之日起七日内返还工程款44779元给原告梁宇恒。二、被告云浮市一家一世界装饰工程有限公司应于本判决发生法律效力之日起七日内支付违约金（违约金从2018年10月26日起以工程总价款132800元为本金按日万分之五计付至2018年12月26日止；从2018年12月27日起以工程款44779元为本金按年利率6%计付利息至44779元返还之日止）给原告梁宇恒。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费920元，适用简易程序审理，减半收取460元（原告梁宇恒已预交），由被告云浮市一家一世界装饰工程有限公司负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广东省云浮市中级人民法院。审判员  吴桂桃二〇一九年二月二十一日书记员  黄雅欣附本判决相关适用法律条文及司法解释:《中华人民共和国合同法》第八条【依合同履行义务原则】依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。依法成立的合同，受法律保护。第六十条【严格履行与诚实信用】当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。第九十四条【合同的法定解除】有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（一）因不可抗力致使不能实现合同目的；（二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；（五）法律规定的其他情形。第九十七条【解除的效力】合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施、并有权要求赔偿损失。第一百零七条【违约责任】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第一百一十四条【违约金】当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。第二百六十九条【定义】建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第二十九条借贷双方对逾期利率有约定的，从其约定，但以不超过年利率24%为限。未约定逾期利率或者约定不明的，人民法院可以区分不同情况处理：（一）既未约定借期内的利率，也未约定逾期利率，出借人主张借款人自逾期还款之日起按照年利率6%支付资金占用期间利息的，人民法院应予支持；（二）约定了借期内的利率但未约定逾期利率，出借人主张借款人自逾期还款之日起按照借期内的利率支付资金占用期间利息的，人民法院应予支持。《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。第二百五十三条【迟延履行】被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。