吉林省辽源市龙山区人民法院 民 事 判 决 书 （2019）吉0402民初1701号 原告：吉林省五一消防工程有限责任公司，住所地辽源市龙山区福镇大路**。 法定代表人：迟晶涛，该公司经理。 委托诉讼代理人：钱大勇，该公司职员。 委托诉讼代理人：金成浩，该公司职员。 被告：辽源天楹环保能源有限公司，住，住所地辽源市龙山区寿山镇大寿村**/div> 法定代表人：严圣军，该公司董事长。 委托诉讼代理人：邓宏宇，该公司职工。 原告吉林省五一消防工程有限责任公司（以下简称五一消防公司）与被告辽源天楹环保能源有限公司（以下简称天楹环保公司）合同纠纷一案，本院立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告五一消防公司的委托诉讼代理人钱大勇、金成浩，被告天楹环保公司的委托诉讼代理人邓宏宇到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 五一消防公司向本院提出诉讼请求：一、判令被告给付拖欠原告的工程款120311.95元及逾期付款利息（其中51913.95元起算点2015年6月6日至实际给付之日止，68400元的起算点2017年5月5日至实际给付之日止）;二、本案诉讼费用由被告承担。事实与理由：2013年11月13日，原、被告签订了《消防工程合同》。原告承包被告辽源垃圾焚烧发电项目消防工程，合同总价款1368000元。2014年4月25日，该消防工程开工，2014年8月25日竣工，2015年5月该消防工程经消防部门验收合格。原告给被告开具了全额工程发票，且该消防工程的保修期已届满。原、被告签订的《消防工程合同》第六条合同价款支付方式6.3款约定，工程全部结束，且通过消防部门的验收合格，乙方（原告)开具全额工程发票后，甲方（被告）支付至合同总金额的95%;合同第六条6.4款约定，本工程的质量保修金为合同总价的5%，保修期为当地消防部门验收合格后24个月，竣工保修期满后无质量问题无息返还乙方（原告)。按上述合同约定，被告应给付原告全部工程款1368000元，但被告至今尚有工程款120311.95元未给付。因索要无果，故起诉，请贵院支持原告的诉讼请求。 天楹环保公司辩称，我公司与原告签订的合同，工程结算时2016年6月22日审核订单核减数54644.16元。合同要求有2年保修期，我公司是2015年5月21日竣工完成，保修期在2017年5月21日截止，保修期内我公司出现几个问题，原告一直没有处理，按照图纸没有配备我公司油罐区300升移动式泡沫灭火装置及2个50公斤的干粉式灭火器，在保修期内我公司的各配电间的二氧化碳感温灭火器火碳管出现破裂现象，没有及时处理，设备都失效了。可燃气体报警装置未及时修复。其它消防设备故障原告没有及时处理。这些都是保修期内发生的，我公司与原告协调过，现在仍然没有解决。对起诉的数额有异议，我们在工程核算订单中已经减掉54644.16元，原告诉请当中未扣除这部分。 五一消防公司向本院提供如下证据：1、消防工程合同复印件1份，证明2013年11月13日原被告签订消防工程合同。2、建筑业统一发票2张，证明涉案工程全部结束，通过消防部门验收合格，五一消防公司给天楹环保公司开具了全额工程发票1368000元。3、中国人民银行系统支付专用凭证4张，证明截止2016年8月5日天楹环保公司给付五一消防公司工程款1247688.05元。 天楹环保公司向本院提供如下证据：1、工程结算审核定单彩印件、审计结算报告打印件各1份，证明起诉金额不正确，正确数额是65667.79元。审计结算报告证明核减数额产生来源，核减数额54644.16元。2、天楹环保公司给五一消防公司在质保期内发的传真复印件2份、关于消防设施缺陷处理协调会会议纪要及会议签到表各1份，证明未按设计图纸配备相应的消防器材，现场消防缺陷未及时处理，消防缺陷包含二氧化碳感温灭火装置等，上述是以传真形式发送的。会议纪要证明双方到现场同时对以上的缺陷共同确认，但仍没有及时处理，以上都是在保修期内发生的。3、公司内部采购订单打印件６张，证明维保期间内未五一消防公司未履行维保义务，消防设施按照法律规定必须保持完好，我公司自行采购消防设施。4、消防维保合同书复印件2份，证明合同要求有2年的维保期，保修期满后终身维护，仅收取成本费，实际未履行合同义务，按照国家法律法规要求，我公司委托其它消防资质公司进行维护保养。5、五一消防致辽源天楹环保能源有限公司的函1份，证明五一消防公司与我公司证实相关消防设施存在的问题。6、设计文件目录打印件1份，证明五一消防公司未按图纸配备相关消防器材。300升的泡沫灭火装置，2个50公斤的拖车灭火器。 本院经审理查明事实如下： 五一消防公司、天楹环保公司于2013年11月13日签订了《消防工程合同》，工程名称为辽源生活垃圾焚烧发电厂，工程地点为辽源市寿山镇，工程名称为消防工程，开工日期为2014年4月25日，竣工日期2014年8月25日，合同价款为总价固定方式，1368000元，合同生效后，支付合同总金额的30%作为预付款，完成除火探管安装之外所有的工程，支付合同总金额的20%，工程全部结束，且通过当地消防部门的验收合格，并开具全额工程发票后，支付至合同总金额的95%，工程质保金为合同总价的5%，保修期为当地消防部门的验收合格为准24个月，保修期满后无质量问题无息返还乙方。2015年5月25日，经辽源市公安消防支队验收合格，并依法核发备案辽公消竣备字[2015]第0040号建设工程竣工验收消防备案凭证。2016年6月22日，五一消防公司、天楹环保公司签订《工程结算审核定单》，载明工程送审数为1368000元，审定数为1313355.84元，核减数为54644.16元，并备注该工程为固定总价合同，扣减包干合同被未完成内容价格。天楹环保公司于2015年5月27日、2015年6月5日向五一消防公司开具发票1360000元发票及8000元发票两张，截止目前，天楹环保公司向五一消防公司支付工程款共计1247688.05元。 本院认为，当事人应按约定全面履行自己的义务。五一消防公司于2016年6月22日与天楹环保公司签订的《工程结算审核定单》，系经对该消防工程施工进行审计后，确定送审数1368000元，审定数为1313355.84元，核减数为54644.16元，该《工程结算审核定单》系双方当事人对消防工程的工程量及质量进行确认后的真实意思表示，不违反法律强制性规定，合法有效，本院予以确认。双方应按该《工程结算审核定单》约定内容予以履行。对于五一消防公司提出向天楹环保公司1247688.05元银行转账凭证，天楹环保公司均无异议，本院予以确认。本案《消防工程合同》总合同价款为1368000元，天楹环保公司已经给付1247688.05元，剩余合同款项120311.95元，扣除审计核减数为54644.16元，尚欠合同款项65667.79元。天楹环保公司应给付五一消防公司剩余款项65667.79元。对于利息，利息起算时间按合同约定最后付款时间即工程质保金支付时间计算，工程质保金应于当地消防部门验收合格后24个月即2017年5月25日支付，故利息应自2017年5月25日计算，根据相关法律规定，当事人对欠付工程款利息没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。 综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零九条、《最高人民法院关于审理建设工程合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十六条、第十七条规定，判决如下： 辽源天楹环保能源有限公司待本判决生效后十日内向吉林省五一消防工程有限责任公司支付工程款65667.79元（利息自2017年5月25日起按中国人民银行同期同类贷款利率计算至清偿之日止）。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费1353元，由辽源天楹环保能源有限公司负担740元，由吉林省五一消防工程有限责任公司负担613元。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于辽源市中级人民法院。 审判员 肖 聪 二〇一九年十一月十五日 书记员 朱子晋