贵州省黔南布依族苗族自治州中级人民法院 民 事 判 决 书 （2021）黔27民终1234号 上诉人（原审被告）：贵州润东房地产开发有限公司，住所地贵州省都匀市。 法定代表人：罗世伟，该公司总经理。 委托诉讼代理人：莫雪，贵州仁义律师事务所律师。 委托诉讼代理人：唐凤遥，贵州仁义律师事务所律师。 被上诉人（原审原告）：尚兴旺，男，1990年5月20日出生，汉族，河南省淅川县人，住贵州省都匀市。 被上诉人（原审原告）：杨方平，男，1971年7月21日出生，汉族，贵州省都匀市人，住贵州省都匀市。 上诉人贵州润东房地产开发有限公司（以下简称润东公司）因与被上诉人尚兴旺、杨方平合同纠纷一案，不服贵州省都匀市人民法院（2020）黔2701民初5345号民事判决，向本院提起上诉。本院于2021年3月3日立案后，依法组成合议庭进行了审理。本案现已审理终结。 润东公司上诉请求：1、撤销原审判决，改判驳回尚兴旺、杨方平一审诉讼请求或者将本案发回重审；2、本案一、二审诉讼费用由尚兴旺、杨方平承担。事实及理由：一审认定事实错误。尚兴旺、杨方平起诉要求解除《施工资料承包协议》，且在一审庭审过程中明确表示不再为润东公司提供资料，即不再履行合同，润东公司才同意解除双方签订的《施工资料承包协议》。润东公司考虑到要求尚兴旺、杨方平提交符合住建部门档案馆要求的施工资料并配合办理施工资料验收备案的行为难以执行，才自愿撤回反诉，并非润东公司不追究尚兴旺、杨方平违反合同约定的行为。本案中尚兴旺、杨方平并未向润东公司移交施工资料，其并未实际履行《施工资料承包协议》，更不存在润东公司因工程进度原因，致使尚兴旺、杨方平不能在约定工期内按照协议完成资料的问题，并且尚兴旺、杨方平在一审庭审中未举证证明润东公司给其二人造成了损失，尚兴旺、杨方平无权要求润东公司赔偿其损失。润东公司在未收到尚兴旺、杨方平劳动成果的情况下，一审认定润东公司支付接近合同总价款的费用不合理。另外，尚兴旺、杨方平未付出劳动便能获得利益，与公平原则不相符合。 尚兴旺、杨方平二审均未作答辩。 尚兴旺、杨方平向一审法院起诉请求：1、依法判令润东公司按照2017年10月30日签订的《××××××小区3号、4号楼施工资料承包协议》中的约定给付尚兴旺、杨方平资料费人民币陆万元整（Y：60000.00元）并解除本协议；2、本案诉讼费等由润东公司承担。 一审认定事实：2017年10月30日，尚兴旺、杨方平（乙方）与润东公司（甲方）签订《施工资料承包协议》，协议主要约定：甲方将××××××小区3号、4号楼施工技术资料、安全资料（不包括电梯资料、消防资料）发包给乙方；承包范围：为施工资料（建筑面积）约6万平方米，最终结算以建设单位与施工单位确定的面积为准，不含施工日志；承包单价：2元/平方米，合计12万元不含实验费、竣工图、装订制作费、办事盖章等交通费及验收费用；工期要求：依据工程合同工期交工，工期10月（自2017年11月1日算起），若延长施工期限甲方应按7000元/月按月支付乙方；甲方责任：甲方提供实验检验报告、原材料质量证明文件；甲方施工人员应配合乙方，及时给乙方提供现场的变更及相关数据，且发生变更应及时通知乙方；乙方责任：按照规范及当地城建档案馆要求准确的编写资料，在甲方合理要求的时间内及时完成相关资料，认真落实资料收集、整理、编制、汇总的相关工作，协助甲方完成资料档案移交工作，协助编制整理好合议纪要，负责编制一套完整资料及相关纸张耗材；移交方式：乙方合同范围内的相关工作完成后，移交给甲方；付款方式：合同签订后支付资料费30%，如超过合同工期，合同期满支付资料费50%，剩余费用待城建档案馆验收合格，移交城建档案馆前一次性支付，如在合同工期内，剩余费用待城建档案馆验收合格，移交城建档案馆前一次性支付；协议变更：乙方应当及时整改甲方在监督管理过程中提出的整改要求，若乙方未在甲方要求的合理期限内有效整改，甲方有权单方解除本协议等。2017年12月13日，润东公司向尚兴旺支付工程资料费36000元，尚兴旺出具领据。2018年12月26日，尚兴旺、杨方平组织相关人员对3号楼、4号楼主体分部和节能分部验收，2019年1月7日，尚兴旺、杨方平组织相关人员对4号楼主体和3、4号楼节能进行验收，2019年1月22作“竣工验收前检查”的相关工作。2018年12月28日，都匀市安吉物业服务有限公司发出《交房通知》，开始移交房屋给业主。尚兴旺、杨方平认为，合同约定的工期已经届满，润东公司未按约定向尚兴旺、杨方平支付资料费60000元，侵犯了其合法权益。为此，特向一审法院起诉，请求如前所诉。一审诉讼过程中，润东公司提出反诉请求后又予以撤回。 一审法院认为，对于当事人双方没有争议的事实，予以确认。双方签订的《施工资料承包协议》，是双方在平等、自愿的情形下签订的，自成立时生效，该合同对双方当事人具有法律约束力。对于尚兴旺、杨方平诉请解除签订的《施工资料承包协议》，润东公司也书面同意解除，予以确认。对于尚兴旺、杨方平请求润东公司支付50%的资料费，承包协议第七条约定：合同签订后支付资料费30%，如超过合同工期，合同期满支付资料费50%，剩余资料费待城建档案馆验收合格，移交城建档案馆前一次性支付。双方在履行协议期间，因润东公司工程建设进度原因，致使尚兴旺、杨方平在约定的工期内未能按照协议履行相关工作及完成相关资料，责任在于润东公司。现已经超过双方约定的合同工期，且存在不可归责于尚兴旺、杨方平的事由，故润东公司应当按照协议履行支付尚兴旺、杨方平资料费50%的义务。综上所述，尚兴旺、杨方平请求判令润东公司支付50%的资料费60000元，具有事实和法律依据，依法予以支持。依照《中华人民共和国合同法》第四十四条、第六十条、第一百零九条、第四百零五条的规定，判决：一、解除尚兴旺、杨方平与润东公司于2017年10月30日签订的《施工资料承包协议》；二、润东公司于判决生效之日起十五日内支付尚兴旺、杨方平资料费60000元。案件受理费650元，由润东公司负担（该案件受理费尚兴旺、杨方平已预交，润东公司可径付给尚兴旺、杨方平）。 本案二审期间，当事人均未提交新证据。二审查明事实与一审查明事实一致。 本院认为，润东公司与尚兴旺、杨方平签订《施工资料承包协议》，润东公司将××××××小区3号、4号楼施工技术资料、安全资料（不包含电梯资料、消防资料）工作交给尚兴旺、杨方平完成，双方成立承揽合同关系，当事人对解除合同均无异议，本院予以确认。《中华人民共和国合同法》第九十七条和九十八条的规定：合同解除后，尚未履行的，中止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取补救措施，并有权要求赔偿损失；合同权利义务终止，不影响合同中结算和清理条款的效力。根据尚兴旺、杨方平的举证，其已依合同约定完成了3号、4号楼的主体和节能验收以及竣工验收前检查等工作，案涉房屋也已经物业公司通知移交业主投入使用。润东公司主张尚兴旺、杨方平未向润东公司移交施工资料，未实际履行合同，与本案查明事实不符，本院不予采信。且双方在合同中约定的付款方式为合同签订后支付资料费的30%，合同期满支付资料费的50%，剩余费用待城建档案馆验收合格，移送城建档案馆前一次性支付，属于结算条款。润东公司已按照约定支付了30%的资料费，现承包合同期限满，尚兴旺、杨方平起诉要求润东公司依合同约定支付50%的资料费，一审予以支持并无不当。润东公司上诉请求不成立，本院不予支持。 综上，上诉人贵州润东房地产开发有限公司的上诉请求不能成立，应予驳回；一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项规定，判决如下： 驳回上诉，维持原判。 二审案件受理费1300元，由贵州润东房地产开发有限公司负担。 本判决为终审判决。 审判长  刘国红 审判员  倪 安 审判员  袁丽娟 二〇二一年五月二十一日 法官助理陈艳 书记员齐雯