安徽省南陵县人民法院民 事 判 决 书（2021）皖0223民初1275号原告：李俊，男，1970年10月13日出生，汉族，住南陵县。委托诉讼代理人:冯承明,安徽陵阳律师事务所律师。被告：南陵荣程新型材料制造有限公司，住所地南陵县烟墩镇刘店村西旁组5号，统一社会信用代码913402233945487725。法定代表人：程祥生。委托诉讼代理人:何圣年,安徽陵阳律师事务所律师。原告李俊与被告南陵荣程新型材料制造有限公司（以下简称“荣程公司”）加工合同纠纷一案，本院于2021年2月25日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告李俊及其委托诉讼代理人冯承明,被告荣程公司委托诉讼代理人何圣年均到庭参加了诉讼，本案现已审理终结。原告李俊向本院提出诉讼请求：1、判令被告赔偿原告购买设备等损失共计82614元(设备损失50000元、来回吊装、运输费用等18100元、铲车来回拖运费1600元、用费4314元、务工损失8600元);2、本案诉讼费用由被告承担。事实与理由：被告荣程公司在并没有与河北邢台路桥工程有限公司（南陵三一八国道南青段拓宽工程中标单位）签定石子破碎加工合同的前提下，却谎称已经与施工单位签订了合同。原告信以为真，于是和被告签定了《南青路二标段石子加工项目合作合同》。合同签定后，原告立即购买相关设备，以及组织人员准备生产。二0二0年十二月二十日左右原告购买的设备加工厂家通知原告，他们的设备即将运往原告处。于是原告找到被告公司的法定代表人程祥生，并告诉他原告购买的设备即将到货，并和程祥生一同到三一八工程二标段项目部施工工区。原告询问被告公司的法定代表人程祥生，为何当初说好的合同签定后一星期，被告把施工场地开始整平，却迟迟一直未动。被告以各种理由搪塞，并且保证马上开始施工，保证原告的设备在进场之前能进来。可是到了十二月二十八号，原告打电话给被告的法定代表人程祥生，并告诉他原告购买的设备，明天厂家要发货了，场地是否平整好了，被告的法定代表人程祥生回答，场地还没平整，因为挖机不好找，原告方购买的设备来了，先放外面，找场地给放一下，费用由被告承担。因为原告购买的设备是大型设备，来回装卸费用也得二万元，是平白多出来的，无论谁承担，都是不必要的损失。到这时，被告仍然隐满与项目部合同未签的事实。原告仍然不知道真相。期间，原告一直提醒对方，不能误事，哪怕平整费用由原被告共同承担，必须尽快，因为设备做好了，如果不拖回，超出时间，即为违约，提供设备的厂家有权不发货并扣除所有设备定金。被告又拖了一个星期，原告在二0二一年元月五日早上将设备拖进场地，当设备进入场地后，项目施工单位来人告诉原告，这里不能卸下设备，被告方与施工单位并没有签定加工石子合同，至此原告才知道被告隐瞒事实真相。为此该施工现场的项目部工作人员与原告一直都打电话催被告来现场当面解决相关事宜，但被告方都以各种理由拒来现场。最后项目部的人告诉原告，己经卸下的一车设备可以放在原处，还有两车未卸的必须拖出场地。最后，原告二车没有卸下的设备只能在旁边天郁山庄门口的空地上卸下。原告本着诚实守信的原则与被告进行合作，被告却隐瞒事实，给原告造成了很大的经济损失。被告荣程公司辩称，原告诉称与事实不符，被告具备签订合同的主体资格，且有相关的业务，与合同标的有相应的业务，原告诉请没有事实依据，原告没有在诉称中的时间段与被告进行相关电话沟通，其购买的设备也不具有客观事实，被告没有具体的履行合同，且被告已通知原告解除合同，原因是基于原告没有按照原、被告的合同约定履行，原告诉称的损失完全是基于自己的主观构想，且有明显的违背事实之处，比如赔偿清单上的第5项劳工损失,明显是自己的主观臆断,原告诉请有违事实,于法无据,请求法院驳回原告的全部诉请。双方签订的《南青路二标段石子加工项目合作合同》第一条明确约定在荣程公司平整场地后架设设备费用由被告自理，这一条证明原告的设备必须等待荣程公司将场地平整好以后提供给原告，再由原告架设机械设备，也就是原告只有待被告平整好场地后，才可以将设备运到指定的场地。本案中，原告明确知道被告的场地尚未平整好，却私自订购设备，并拖至现场，其行为不符合合同的约定，完全是其单方私自行为。原告称被告没有合同约定的项目存在，是在欺骗原告，庭审中被告出具的证据表明，被告实实在在地与有关单位在合作，并非系原告所称“被告根本没有合同约定的项目”，原告的损失没有事实依据，原告提交的《二手矿山设备购销合同》是与案外人订立，签订的日期为2021年元月8日，且在庭审中原告辩称出售方已告知：“如不提货就不存在计算货款延期给付利息，也不存在违约”，原告在2020年12月28日还明知被告的场地未予以平整，却仍然将设备拖运，这明显是故意行为，即便产生一些费用也应由原告自行负担，与被告无关。况且原告所提供的证据没有一张正式票据，只是白纸条几张，原告的证据明显不足以证明实际发生的损失。本院经审理认定事实如下：2020年12月3日原告李俊与被告荣程公司签订《南青路二标段石子加工项目合作合同》，约定：因荣程公司承接国道三一八南青段拓宽工程二标段石子加工业务，李俊现有石子加工生产线与熟练操作工人，李俊带1416型碎石移动破碎机一套，日产须保证南青段拓宽项目部工程进度所需原料供应，须保证破碎石子规格满足项目部所制定的规格，在荣程公司平整场地好后架设设备，费用由李俊自理。荣程公司负责在移动破架设好一星期内必须通电，保证试机调机，正式生产时间须根据项目进度确定等。2021年元月3日，原告与魏鹏程签订《二手矿山设备购销合同》，约定：李**在南陵县318国道南青段拓宽改造中承接二标段石子破碎业务，向魏鹏程购买石材破碎生产线一套，本生产线合计49万元，在设备装车前，李俊向魏鹏程交定金10万元，在接到定金2021年2月1日之前必须试产，试产当日李俊付给魏鹏程15万元，2021年2月27日为正式投产日，2021年5月28日前，李俊必须无条件把剩余款项付清，所有整套设备属于李俊所有。如李俊在2021年5月28日之前不能把所有剩余款项付清，李俊之前所付25万元，自愿作为对魏鹏程损失的赔偿，并且魏鹏程有权把整套生产线拆除拉回等。2021年元月4日和6日原告向魏鹏程转账汇款共10万元，2021年元月5日，原告在被告场地尚未平整好时将设备拖到现场，到现场后施工项目部不让原告放设备，并告知原告，被告并没有和项目部签订合同。2021年元月11日，原告与魏鹏程签订《协议书》，约定因李俊原因导致双方以前的合同不能履行，对魏鹏程造成损失，李俊保证，14号之前，如果仍不能开工建设，魏鹏程有权拖回设备，李俊赔偿魏鹏程损失5万元（含回程运费），前面双方合同作废，魏鹏程设备在发车前退还李俊设备首付款5万元。2021年1月14日，魏鹏程向原告转账5万元，退还首付款5万元，将设备拖回。原告在2020年12月28日付卢君豪铲车调运费800元，2021年元月14日付张金生吊机吊运费6000元。另：被告与G318南青段拓宽工程项目部多次洽商G318南青段拓宽工程二标段石子加工业务，但未达成协议，并为此与芜湖市阳光电力维修工程有限公司南陵县分公司签订《变压器安装工程施工合同》，与刘店村委会签订《租赁土地合同书》，为履约进行其他前期准备工作。上述事实有原、被告当庭陈述及原告提交的原告身份证复印件、被告企业信息、《南青路二标段石子加工项目合作合同》、《二手矿山设备购销合同》、《协议书》、收条、银行转账凭证、照片、被告提交的二次《南陵G318项目碎石加工场站洽商纪要》、《租赁合同书》、《变压器安装工程施工合同》等在卷证实，本院予以确认。本院认为：被告荣程公司为承接G318南青段拓宽工程二标段石子加工业务与该拓宽工程项目部虽经过多次磋商，并为履约作了准备工作，但其与项目部并未达成协议和签订合同。被告在尚未与项目部签订合同的情况，即与原告签订《南青段二标段石子加工项目合作合同》，也未将此事实告知原告。但原告在与被告签订合同时也未要求被告出示其与项目部签订的合同，签订后也未到项目部去核实，即于2021年元月3日与魏鹏程签订《二手矿山设备购销合同》，购买相关设备，原告在作出购买设备决定前，没有履行应当履行的注意义务，原告在运送设备前曾到达施工现场，并在明知被告没有平整好场地的情况下，将设备运至现场，造成损失。对损失的发生，原、被告双方均有过错，根据双方的行为对损失发生的作用，本院确定原告应承担40%的责任，被告应承担60%的责任，对损失额的确定：1、原告赔偿魏鹏程的损失（含回程运费）50000元，原告提交了《二手矿山设备购销合同》、《协议书》、银行转账凭证，对此本院予以确认；2、吊机吊运费6000元、铲车调运费800元，合计6800元，原告提交了收条，并且实际发生，数额合理，本院予以确认，对原告主张的其余损失，因无证据证明，被告又予以否认，本院不予确认。对原告上述损失56800元，被告应赔偿34080元。综上，依照《中华人民共和国民法典》第五百条第(三)项、第五百零九条第二款之规定，判决如下：一、被告南陵荣程新型材料制造有限公司赔偿原告李俊损失34080元，于本判决生效后10日内付清。二、驳回原告李俊其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行金钱给付义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费933元（已减半收取），由原告李俊负担433元，被告南陵荣程新型材料制造有限公司负担500元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于安徽省芜湖市中级人民法院。审判员  黄旭初二〇二一年五月七日书记员  刘凌志附相关法条：《中华人民共和国民法典》第五百条当事人在订立合同过程中有下列情形之一，造成对方损失的，应当承担赔偿责任：（一）假借订立合同，恶意进行磋商；（二）故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或者提供虚假情况；（三）有其他违背诚信原则的行为。第五百零九条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚信原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。当事人在履行合同过程中，应当避免浪费资源、污染环境和破坏生态。