福建省连江县人民法院 民 事 判 决 书 （2016）闽0122民初2186号 原告庄雪云，女，汉族，1975年4月1日出生，住福州市晋安区。 诉讼代理人李丹、林双，福建福民律师事务所律师，代理权限：特别授权。 被告北京冠盛家居装饰有限公司福州分公司，住所：福建省福州市仓山区建新镇百花洲路12号1号楼101-。 法定代表人岳献峰。 被告北京冠盛家居装饰有限公司，住址地：北京市丰台区大成里蔚园3号楼1303室。 法定代表人岳献峰。 原告庄雪云因与被告北京冠盛家居装饰有限公司福州分公司、被告北京冠盛家居装饰有限公司装饰装修合同纠纷一案，本院于2016年7月7日受理后，依法组成合议庭，于2016年9月2日公开开庭进行了审理。原告庄雪云及诉讼代理人李丹到庭参加诉讼，被告北京冠盛家居装饰有限公司福州分公司、被告北京冠盛家居装饰有限公司经本院传票传唤，无正当理由拒不到庭应诉。本案无法调解，现已审理终结。 原告庄雪云诉称，2015年9月19日，原告与被告北京冠盛家居装饰有限公司福州分公司签订住宅室内装饰装修工程施工合同，合同约定：原告为发包方（甲方），被告北京冠盛家居装饰有限公司福州分公司为承包方（乙方），由被告北京冠盛家居装饰有限公司福州分公司承包原告的住宅室内装饰装修工程。装饰装修工程地点为；工程装饰装修面积为68㎡；工程造价总额为人民币80253元；双方采用由乙方包工、包基础设施材料、包部分（或全部）主材的承包方式；开工日期为2015年9月23日（首期工程款到位、钥匙移交、工程技术交底、形象保护等前期工作完成视为开工），工程期限为100个工作日（法定节假日、物业特殊情况下要求停工、跨年工程除外）；竣工日期为合同约定的工程内容全部完成并按约定验收标准验收合格之日，若乙方提出验收要请而甲方未予以配合的，以验收邀请三日为竣工日期。合同还约定：甲方按照1.首期款（付款时间为开工前3日），支付金额48151元；2.中期款（付款时间为水电验收完），支付金额16050元；3.第三期款（付款时间为油漆前），支付金额为13643元；4.尾款（付款时间为竣工验收合格），支付金额为2409元。 目前为止，原告支付定金3000元；大定金18000元；补齐首期款29531元；二期款16116元；三期款14278元，以上共计人民币80925元。工程按合同约定本应于2016年2月2日全部完成，至2016年6月16日，装修已完工：砌墙、水电前期、贴瓷砖基本完成（卫生间干区地砖未铺贴、所有地脚线未贴、所有石材系业主自购）、腻子粉第一遍趴底未全部完成，其他工序均未做。被告北京冠盛家居装饰有限公司福州分公司于2016年6月6日承诺会按承诺的工程期履行相应的义务，但被告未再履行合同，也未按承诺的内容履行相应的义务。现已做项目估价为人民币32625元，原告经济损失人民币48300元。 上述事实说明，被告未按时完工，在约定的时间内只履行了部分义务，未履行部分折算的金额为人民币48300元，被告应返还。又因被告已违反合同约定，致原告无法按照约定日期入住，其行为严重侵害了原告的合法权益，应支付违约金人民币16050.6元。因被告北京冠盛家居装饰有限公司福州分公司北京冠盛家居装饰有限公司福州分公司为法人依法设立的分公司，虽具有诉讼主体的资格，但不能独立承担民事责任，故被告二北京冠盛家居装饰有限公司应承担连带责任。 原告庄雪云请求： 1.判决被告返还余款48300元；2.判决被告支付违约金16050.6元；3.判决被告承担全部诉讼费用。 原告庄雪云提供证明资料： A1、北京冠盛家居装饰有限公司、北京冠盛家居装饰有限公司福州分公司注册信息复印件、北京冠盛家居装饰有限公司福州分公司营业执照（副本）复印件、资质证书复印件各一份，证明:北京冠盛家居装饰有限公司福州分公司已取得营业执照，具有诉讼主体资格的事实 A2、住宅室内装饰装修工程施工合同复印件一份，证明：原告与被告北京冠盛家居装饰有限公司福州分公司签订装饰装修合同的事实。 A3、收款收据复印件一份，证明：原告向被告北京冠盛家居装饰有限公司福州分公司支付工程款项的事实。 A4、承诺的工程施工进度表复印件、损失表复印件、装修进度现状证明复印件、工程进度照片复印件各一份，证明：被告北京冠盛家居装饰有限公司没有根据合同的约定履行相应义务的事实。 A5、结婚证复印件一份，证明：庄雪云与原潮辉系合法夫妻的事实。 被告北京冠盛家居装饰有限公司福州分公司、被告北京冠盛家居装饰有限公司均未作答辩亦未提交证明资料。 经公开开庭审理，因被告北京冠盛家居装饰有限公司福州分公司、被告北京冠盛家居装饰有限公司未到庭应诉，故视为放弃举证、质证和抗辩的权利，原告提供的A1至A5，可以相互印证并形成证据锁链，具有证明效力，依法予以认定。 根据本案现有证据以及当事人的陈述，本院确认如下事实： 2015年9月19日，被告北京冠盛家居装饰有限公司福州分公司与原告庄雪云签订住宅室内装饰装修工程施工合同。合同约定：原告为发包方（甲方），被告北京冠盛家居装饰有限公司福州分公司为承包方（乙方），由被告北京冠盛家居装饰有限公司福州分公司承包原告的住宅室内装饰装修工程。装饰装修工程地点为连江县贵安,工程装饰装修面积为68㎡，工程造价总额为人民币80253元；双方采取被告包工、包基础施工材料，包部分（或全部）主材的承包方式；工程期限为100个工作日（法定节假日、物业特殊情况下要求提工、跨年工程除外）；开工日期为2015年9月23日（首期工程款到位、钥匙移交、工程技术交底、形象保护等前期工程完成视为开工）；竣工日期为合同约定的工程内容全部完成，按约定质量验收标准验收合格的日期为竣工日期，若被告提出验收邀请而原告未予以配合的，以验收邀请三日为竣工日期。合同还约定，原告按如下支付工程款。1、首期款（付款时间为开工前3日），支付金额48151元；2、中期款（付款时间为水电验收完），支付金额16050元；3、第三期款（油漆前），支付金额13643元；4、尾款（竣工验收合同），支付金额2409元。合同第十四条约定，合同当事人双方任何一方违约（或部分违约）均须向双方支付约定的违约金未开工为合同金额的10%计8025.3元，已开工20%计16050.6元，违约金不足以赔偿经济损失的，违约方赔偿因违约而给双方造成的损失。本合同另有约定的，按约定处理。 合同签订后，原告向被告北京冠盛家居装饰有限公司福州分公司支付共计80925元，被告北京冠盛家居装饰有限公司福州分公司向原告出具收款收据，并盖有被告北京冠盛家居装饰有限公司福州分公司财务专用章。2016年6月13日，本案涉案工程设计人出具未完成部分的证明。诉讼中，被告未到庭，故本院依法要求对已经施工部分进行造价鉴定，但原告以无力承担鉴定费为由，撤回鉴定。 综上事实，本院认为，原告庄雪云与被告北京冠盛家居装饰有限公司福州分公司签订的《住宅室内装饰装修工程施工合同》，系双方真实意思表示，对双方具有法律约束力，依法予以保护。合同签订后，被告北京冠盛家居装饰有限公司福州分公司未按合同约定履行义务，应承担违约责任。原告主张被告北京冠盛家居装饰有限公司福州分公司返还余款，因原告在诉讼中，撤回对诉争房屋的已装修部分的造价评估，故无法确定余款金额，故理由不足，依法不予以支持。因合同对违约责任已约定，故原告主张被告支付违约金16050.6元，于法有据，依法予以支持。因被告北京冠盛家居装饰有限公司福州分公司系被告北京冠盛家居装饰有限公司的分公司，故被告北京冠盛家居装饰有限公司应向原告承担支付违约金16050.6元的民事责任。依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第九十四条、第一百零七条、《中华人民共和国公司法》第十四条，《中华人民共和国公司法》第十四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条的规定，判决如下： 一、被告北京冠盛家居装饰有限公司福州分公司应在本判决生效之日起十日内向原告庄雪云违约金人民币16050.6元的民事责任由被告北京冠盛家居装饰有限公司承担。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 二、驳回原告庄雪云的其他诉讼请求。 本案案件受理费1409元，由被告北京冠盛家居装饰有限公司承担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数或代表人的人数提出副本，上诉于福州市中级人民法院。 审 判 长  程 菁 人民陪审员  刘美星 人民陪审员  陈长开 二〇一六年十月三十一日 书 记 员  吴婷艳 附：“主要法律条文” 一、《中华人民共和国民法通则》 第八十四条债是按照合同的约定或者依照法律的规定，在当事人之间产生的特定的权利和义务关系。享有权利的人是债权人，负有义务的人是债务人。 债权人有权要求债务人按照合同的约定或者依照法律的规定履行义务。 二、《中华人民共和国合同法》 第九十三条当事人协商一致，可以解除合同。 当事人可以约定一方解除合同的条件。解除合同的条件成就时，解除权人可以解除合同。 第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 三、《中华人民共和国民事诉讼法》 第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。 第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。 附注二：（申请执行提示） 《中华人民共和国民事诉讼法》第二百三十九条申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。前款规定的期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。