江苏省无锡市中级人民法院民 事 判 决 书(2021)苏02民终2208号上诉人（原审被告）：盐城市明星涂装设备有限公司，住所地盐城市盐都区楼王镇人民北路**。法定代表人：王纵芹，该公司总经理。委托诉讼代理人：侍浩浩，男，该公司员工。被上诉人（原审原告）：无锡市玉净净化科技有限公司，住，住所地无锡市惠山经济开发区玉祁配套区隆祁路/div>法定代表人：吴金伟，该公司总经理。委托诉讼代理人：戴汉川，江苏沁园春律师事务所律师。上诉人盐城市明星涂装设备有限公司（以下简称明星涂装公司）因与被上诉人无锡市玉净净化科技有限公司（以下简称玉净净化公司）买卖合同纠纷一案，不服无锡市惠山区人民法院(2020)苏0206民初7142号民事判决，向本院提起上诉。本院于2021年4月9日立案后，依法组成合议庭进行了审理。本案现已审理终结。明星涂装公司的上诉请求：撤销一审判决，依法改判驳回玉净净化公司要求其提取292只中效过滤袋并支付相应价款21672元的诉讼请求。事实和理由：根据合同约定，玉净净化公司应于合同签订后15天向其交付全部货物，但玉净净化公司未向其交付案涉292只中效过滤袋，且自2018年12月7日至2020年5月26日期间，玉净净化公司从未催告其付款、提货，也未有任何证据显示玉净净化公司行使先履行抗辩权拒绝交付剩余货物，故案涉292只中效过滤袋未交付系由玉净净化公司违约所致，且现交付该292只中效过滤袋对其已无实际意义，故对玉净净化公司要求其提取292只中效过滤袋并支付价款21672元的诉讼请求应予以驳回。玉净净化公司答辩称，一审认定事实清楚，适用法律正确，请求驳回上诉，维持原判。玉净净化公司向一审法院起诉请求：1.要求明星涂装公司提取过滤袋292只；2.要求明星涂装公司支付货款73957.69元。一审法院认定事实：2018年12月7日，玉净净化公司与明星涂装公司通过微信回传的方式签订《买卖合同》（合同编号为YJ20181205783J）,约定明星涂装公司向玉净净化公司购买过滤器及中效过滤袋（其中规格为600*600*600-6P的数量为272只，规格为405*450*500-4P的数量为20只），价款合计为73957.69元（含13%税），合同签订后15日交货，交货地点按约定，运输费用由卖方负担，款到发货，合同自双方签订盖章时生效。同日，玉净净化公司按照明星涂装公司指定的交货地点，将合同项下的全部高温过滤器送至四川野马。2020年5月9日，玉净净化公司向明星涂装公司开具了价款合计为73957.69元的增值税专用发票。审理中，对于未交付合同项下的292只中效过滤袋的原因，双方产生争议。玉净净化公司称，合同约定款到发货，但是在合同签订前，明星涂装公司称四川野马的项目急需高温过滤器，并承诺货到后当天付款，故其按照明星涂装公司的要求先行对高温过滤器予以交付，但是明星涂装公司在收到货物后并未按照约定支付该部分款项，对于中效过滤袋，明星涂装公司不仅未按照合同先行付款，且合同未载明交货地点，其多次催告但明星涂装公司仍未提供交货地点，反而称项目进度未到故而要求迟延交货。为证明其已催告货款及发货，玉净净化公司向法院提交其业务员彭玉清与明星涂装公司负责人王纵星的微信聊天记录，该微信聊天记录显示，从2020年5月26日起，彭玉清即多次向王纵星催告货款，并在8月4日询问“还有点货什么时候发给你，货款什么时候付”，经质证，明星涂装公司对聊天记录无异议，但是称合同约定交货期为合同签订后15日，而玉净净化公司未按约交货，其催告后仍未交货，其从未向玉净净化公司提出过延期交货。为证明其已催告玉净净化公司交付货物，明星涂装公司向法院提交王纵星与玉净净化公司经理吴鸣芳2018年12月5日至同年12月27日的微信聊天记录，该聊天记录显示双方就合同的内容进行沟通，王纵星在12月5日询问“过滤器今天能发吗”，吴鸣芳回复“明天我们安排发货，你明天打款”，后吴鸣芳在12月7日称“所有的高温全部发出去了”并在12月11日问“承兑还没有收到”。经质证，玉净净化公司对微信聊天记录无异议，但是称该聊天记录也显示了其一直在催告货款。审理中，玉净净化公司称，因明星涂装公司未提供交付中效过滤袋的具体地点，其无法送货，故其要求明星涂装公司支付货款并自行提货。对此，明星涂装公司称若法院判决继续履行合同，其要求将货物送至盐城市盐都区楼王镇人民北路113号。以上事实，有合同、送货单、微信聊天记录、增值税专用发票及当事人陈述等证据在卷予以佐证。一审法院认为，依法成立的合同，对当事人均具有约束力，双方均应按约履行，一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，对方有权要求其继续履行、采取补救措施或者赔偿损失；一方未支付价款的，对方可以要求其支付价款。本案中，玉净净化公司与明星涂装公司签订的买卖合同系双方真实意思表示，未违反法律、法规的有关规定，应认定为合法、有效，法院对此予以确认。该合同约定交货期为合同签订后15日内，但是同时约定款到发货，虽然玉净净化公司在明星涂装公司未付款即交付合同项下的高温过滤器，但据此不能认定双方就交货及付款的先后顺序进行了变更，玉净净化公司在明星涂装公司未付款的情况下享有先履行抗辩权即拒绝交付货物，且根据明星涂装公司提交的微信聊天记录，无法证明明星涂装公司曾催告玉净净化公司交付剩余货物即中效过滤袋，反而根据玉净净化公司提交的微信聊天记录，可以认定玉净净化公司曾催告明星涂装公司付款及交货，故明星涂装公司辩称玉净净化公司存在延期交货的意见无事实依据，法院不予采纳，现距离签订合同已两年，明星涂装公司未履行付款义务，故玉净净化公司要求继续履行合同，交付货物、并由明星涂装公司支付价款73957.69元的请求具有事实依据，法院予以支持，但是交付中效过滤袋的方式应按照合同约定，即由玉净净化公司送至盐城市盐都区楼王镇人民北路113号，并自行承担运费。据此，一审法院依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百六十一条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决：一、明星涂装公司于判决生效之日起十日内向玉净净化公司支付价款73957.69元；二、玉净净化公司于判决生效之日起十日内将《买卖合同》（合同编号为YJ20181205783J）项下的中效过滤袋（其中规格为600*600*600-6P的数量为272只，规格为405*450*500-4P的数量为20只）送至盐城市盐都区楼王镇人民北路113号，并自行承担运费；三、驳回玉净净化公司其他的诉讼请求。本案案件受理费减半收取计825元、保全费1020元，合计1845元，由玉净净化公司承担5元，由明星涂装公司承担1840元。二审中，当事人没有提交新证据。本院对一审查明的事实依法予以确认。本院认为：玉净净化公司与明星涂装公司签订的买卖合同系双方真实意思表示，且未违反法律、法规的强制性规定，应为合法有效，双方均应按约履行。案涉买卖合同中虽约定合同签订后15日内交货，但同时又约定款到发货，故在明星涂装公司未支付货款的情况下，玉净净化公司享有先履行抗辩权即拒绝交付货物。明星涂装公司上诉称玉净净化公司迟延交付292只中效过滤袋构成违约，缺乏依据，对该上诉意见，本院不予支持。案涉买卖合同并未解除，明星涂装公司亦一直未履行付款义务，在此情况下，玉净净化公司有权要求明星涂装公司继续履行合同，故一审法院判决玉净净化公司向明星涂装公司交付292只中效过滤袋，明星涂装公司向玉净净化公司支付该中效过滤袋的货款21672元并无不当。综上，明星涂装公司的上诉请求不能成立，应予驳回；一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项的规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。二审案件受理费342元，由上诉人明星涂装公司负担。本判决为终审判决。审判长  华敏洁审判员  张朴田审判员  韦 苇二〇二一年五月八日书记员  沈秋月