贵州省安顺市西秀区人民法院民 事 判 决 书(2015)黔0402民初2266号原告广州市美星装饰设计有限公司遵义分公司，住所地：遵义市汇川区澳门路艺林商住二楼。组织机构代码：76137486-7。法定代表人徐修世，该公司总经理。委托代理人廖锦荣，贵州崇尚律师事务所律师。代理权限：特别授权。委托代理人叶其余，男，1984年8月29日生，汉族，江西省九江市人，广州市美星装饰设计有限公司遵义分公司职工。代理权限：特别授权。被告安顺西秀区友好医院。住所地：贵州省安顺市西秀区运输路**号。统一社会信用代码：91520402MA6DJJ777T。法定代表人柯金瑞。委托代理人郎红，女，1972年5月20日生，满族，贵州省贵阳市人，安顺西秀区友好医院办公室主。代理权限：特别授权。被告柯金瑞，男，1957年6月10日生，汉族，福建省莆田市人，安顺西秀区友好医院法定代表人。原告广州市美星装饰设计有限公司遵义分公司与被告安顺西秀区友好医院、柯金瑞、陈志峰、林国镇装饰装修合同纠纷一案，本院于2016年7月25日立案受理后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告广州市美星装饰设计有限公司遵义分公司的委托代理人廖锦荣、叶其余到庭参加诉讼，被告安顺西秀区友好医院、柯金瑞经本院传唤（传票），无正当理由拒不到庭参加诉讼，本案现已审理终结。原告广州市美星装饰设计有限公司遵义分公司向本院提出诉讼请求：1、要求被告安顺西秀区友好医院支付欠原告的工程款45万元，并支付从2015年5月10日起至付清工程款之日止按人民银行同期贷款利率计算（利息）资金占用费；2、要求柯金瑞、陈志峰、林国镇承担连带责任；3、要求被告承担案件诉讼费。事实和理由：2014年7月，原告与被告代表徐秋建签订《工程装修合同》，约定原告为被告进行装修；合同签订后原告进场装修，因被告工程款的原因2014年8月15日停工。2015年6月8日，被告重新委派代表陈志峰与原告签订《安顺友好医院室内装饰工程承包合同》，重新启动该工程。2015年8月13日，双方签订《补充协议》，对工程造价等做了调整，工程于2015年10月25日竣工。2015年10月29日，双方签订《工程总造价结算清单》，2015年11月8日，双方对工程进行综合验收，对差欠工程款699074元进行确认。此后被告友好医院支付了部分款项。2016年3月28日，被告安顺西秀区友好医院向原告出具《协议》一份，内容为：“安顺友好医院欠广州美星装饰遵义分公司装修款549000元，自2016年4月每月6-10日支付工程款50000元，直至付清为止”。2016年3月、4月被告用物资抵偿49000元工程款，4月支付50000元工程款后均未按协议支付原告工程款，现被告友好医院尚欠原告工程款45万元。被告未按协议支付原告工程款，违反诚实信用原则，构成违约，经原告多次催要无果，故诉至法院，提出如上诉讼请求。审理中，被告广州市美星装饰设计有限公司遵义分公司撤回了对被告陈志峰、林国镇的起诉。被告安顺西秀区友好医院在法定答辩期间未提交答辩状，亦未出庭对原告提交的证据进行质证。庭审后称与原告签订装修合同属实，因医院筹备阶段名称没有正式确定，故先后由徐秋建、陈志峰、林国镇与原告签订合同。工程整体验收合格，部分需要修整，工程款支付了部分，欠款需与财务核实。被告柯金瑞在法定答辩期间未提交答辩状，亦未出庭对原告提交的证据进行质证。本院经审理认定事实如下：广州市美星装饰设计有限公司遵义分公司系2004年6月18日经工商登记成立的有限责任公司分公司，经营单位为室内装饰及设计。因被告安顺西秀区友好医院处于筹备阶段，2014年6月23日，被告安顺西秀区友好医院以“安顺友好妇产医院”名称由其代表徐秋建作为甲方与作为乙方的原告广州市美星装饰设计有限公司遵义分公司签订《工程装修合同》，约定乙方对甲方的工用房进行装修，工程地址：安顺市运输路（区工会办公楼），工程天数为90天，工程价款为人民币3200000元。合同签订后，原告方于2014年7月2日进场装修，后于2014年8月15日停工。2015年6月18日，被告安顺西秀区友好医院以“安顺友好妇产医院”名称由其代表陈志峰作为甲方与乙方原告广州市美星装饰设计有限公司遵义分公司签订《安顺友好医院（工会大楼）室内装饰工程承包合同》，对双方于2014年6月23日签订的《工程装修合同》的工期、工程造价等进行重新约定：工期80天，开工日期2015年6月20日，竣工日期2015年9月10日；工程总造价为人民币3568847元。前述《工程装修合同》的甲方代表徐秋建在该合同上签名纳印：“前合同现变更，在此只作参考，原法人改为陈志峰。原法人签字徐秋建”。同时案外人林国镇作为股东在该合同上签名纳印。后因上述工程未如期进行，被告安顺西秀区友好医院代表陈志峰、林国镇作为甲方代表于2015年8月26日再次与原告签订《补充协议》，就工程项目、造价及施工期限、付款方式再次进行变更约定。2015年10月29日，林国镇与原告共同出具《工程总造价结算清单》，经双方确认至2015年10月29日原告广州市美星装饰设计有限公司遵义分公司承接施工的四项工程总造价为3424074元，2015年10月16日前共支付工程款2725000元，剩余工程款699074元，该尾款从2015年10月25日起按九个月均摊付清。2015年11月8日，原告方将工程名称为“安顺市友好医院”大楼装修工程交付予安顺西秀友好医院筹备组使用，经筹备组确认验收合格，出具《工程施工综合验收单》，并对剩余工程款699074元进行确认后，加盖“安顺西秀友好医院筹备组”印章。后被告支付原告广州市美星装饰设计有限公司遵义分公司工程款150074元。2015年11月19日，被告安顺西秀区友好医院登记成立，企业类型为个人独资企业，法定代表人为被告柯金瑞；被告安顺西秀区友好医院办公地点为安顺市西秀区运输路区工会大楼。2016年3月28日，被告安顺西秀区友好医院以向原告出具“协议”，确认其欠原告广州市美星装饰设计有限公司遵义分公司装修款549000元，并承诺自2016年4月起每月6-10号支付工程款50000元至付清为止。被告安顺西秀区友好医院出具上述协议后，依协议约定于2016年3月、4月分别支付原告工程款49000元、50000元后，余款450000元未按协议履行支付义务，致成诉讼。同时查明，截至2016年10月14日，被告安顺西秀区友好医院一直未按约定向原告广州市美星装饰设计有限公司遵义分公司履行支付工程款的义务。庭审后，被告安顺西秀区友好医院的委托代理人郎红对上述事实进行了确认。被告安顺西秀区友好医院的委托代理人郎红同时述称安顺西秀区友好医院后又向原告支付装修工程款7000元，但至本案审理终结止，并未提交有效证据予以证实。本院认为：当事人应当按照约定全面履行自己的义务。原告提交的2014年6月23日《工程装修合同》、2015年6月18日《安顺友好医院（工会大楼）室内装饰工程承包合同》、2015年8月26日《补充协议》，结合被告安顺西秀区友好医院委托代理人的陈述，形成完整的证据锁链，证实被告安顺西秀区友好医院处于筹备阶段时，徐秋建作为其代表与原告广州市美星装饰设计有限公司遵义分公司签订了关于友好医院大楼装修工程合同，后又由陈志峰、林国镇作为代表先后就上述合同与原告方进行变更约定及签订补充协议的事实，原告广州市美星装饰设计有限公司遵义分公司亦按照先后签订的协议内容履行乙方义务，对工程内容安顺西秀区友好医院大楼进行装修，并于2015年11月8日交付安顺西秀区友好医院筹备组验收合格，所欠原告方工程量亦先后经安顺西秀区友好医院筹备组及后登记成立的被告安顺西秀区友好医院确认，至2016年3月28日止尚欠原告广州市美星装饰设计有限公司遵义分公司装修工程款549000元，并出具被告安顺西秀区友好医院加盖印章的《协议》对所欠装修款项进行了确认，被告安顺西秀区友好医院应按《协议》内容履行支付工程款的义务，自2016年4月起每月10日前向原告支付工程款50000元至款项付清之日止。但被告安顺西秀区友好医院于2015年4月10日前向原告支付了99000元的工程款后，怠于履行支付义务，自2016年5月至本案庭审终结前，连续6月均未按《协议》约定向原告支付工程款，以其行为表示不履行主要义务，且经本院传唤无正当理由拒不到庭参加诉讼，消极应对，故原告广州市美星装饰设计有限公司遵义分公司诉请被告安顺西秀区友好医院支付尚欠工程款450000元的诉讼请求，本院予以支持。因被告安顺西秀区友好医院不履行付款义务，应承担相应的违约责任，故原告广州市美星装饰设计有限公司遵义分公司诉请被告安顺西秀区友好医院按同期银行贷款利率支付利息的诉讼请求于法有据，本院予以支持，但应自原告向本院主张权利之日即2016年7月25日计算至本金付清之日止。关于原告广州市美星装饰设计有限公司遵义分公司主张要求被告柯金瑞对上诉款项承担连带清偿责任的诉讼请求，本院认为，被告安顺西秀区友好医院系登记成立的个人独资企业，根据法律规定，个人独资企业的财产为投资人个人所有，投资人以其个人财产对企业债务承担无限责任，被告柯金瑞作为安顺西秀区友好医院的独资法人，应对被告安顺西秀区友好医院的债务承担连带清偿责任，故原告广州市美星装饰设计有限公司遵义分公司的该项诉讼请求，本院予以支持。被告安顺西秀区友好医院、柯金瑞不到庭参加诉讼，自动放弃权利，不影响人民法院对案件的审理。依据《中华人民共和国民法通则》第一百零八条、《中华人民共和国合同法》第六条、第六十条第一款、第七十七条、第一百零七条、《中华人民共和国独资企业法》第二条、《中华人民共和国民事诉讼法》第十三条第一款、第一百四十四条、《诉讼费用交纳办法》第二十九的规定，判决如下：一、由被告安顺西秀区友好医院在本判决生效后十日内支付原告广州市美星装饰设计有限公司遵义分公司工程款人民币450000元及利息（以人民币450000元为本金，按中国人民银行同期同类贷款利率自2016年7月25日计算至本金还清之日止）。二、被告柯金瑞对被告安顺西秀区友好医院承担的还款金额承担连带清偿责任。如果被告未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费人民币9050元，减半收取人民币4025元，由被告安顺西秀区友好医院、柯金瑞承担。该款原告广州市美星装饰设计有限公司遵义分公司缴纳，被告安顺西秀区友好医院、柯金瑞于本判决生效之日起十日内直接支付予原告广州市美星装饰设计有限公司遵义分公司。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于贵州省安顺市中级人民法院。逾期不上诉，则本判决发生法律效力，原告可在履行期届满二年内，向本院申请强制执行。审判员 王  一  雯二〇一六年十月二十日书记员 杨天秀（代）