广东省四会市人民法院民 事 判 决 书（2016）粤1284民初49号原告（反诉被告）：广东精英纺织有限公司。住所地：肇庆市大旺经济开发区华盛工业园。统一社会信用代码：91441200741710747Y。法定代表人：满凯生。委托诉讼代理人：周燕萍，广东天诺律师事务所律师。被告（反诉原告）：东莞市美豪服装有限公司。住所地：东莞市虎门镇东风社区东北居民小组厂房第***层。组织机构代码：058560633。法定代表人：卢强。委托诉讼代理人：黄俊，广东旗峰律师事务所律师。委托诉讼代理人：柳翔，广东旗峰律师事务所律师。原告广东精英纺织有限公司诉被告东莞市美豪服装有限公司买卖合同纠纷一案，本院于2016年1月12日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告的委托诉讼代理人周燕萍、被告的委托诉讼代理人柳翔到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。原告广东精英纺织有限公司向本院提出了以下诉讼请求,要求判令被告东莞市美豪服装有限公司：1、支付货款1658120.58元、延期付款违约金480855元（从2015年3月1日起按每日万分之五计算至实际付款日止，暂计算至2016年10月11日）；2、本案诉讼及保全等费用由被告承担。事实与理由：原告广东精英纺织有限公司与被告东莞市美豪服装有限公司有长期的针织成品布料采购业务往来，2014年7月10日、同年12月19日、2015年4月22日、同年6月26日，原、被告双方签订了四份供销合同，约定由原告向被告供应32S/1CVC90/10平纹布（A10035）、26S/1CVC90/10平纹布（A10033）、20S/1JC+70D莱卡拉架2*2灯芯［1CS08A067（1CS08A067）］、32S/1JC+75D/36FP0LY+16S/1CVC60/40左斜鱼鳞底双卫衣布等布料，合计4273176.629元；如一方迟延交货或付款达一周以上，每延期一天，另一方有权要求违约方承担未交部分货值或未付款部分每日万分之五的违约金。合同签订后，原告依约及被告之要求将相关布料送交被告，并经被告确认收货。2014年7月、8月、12月、2015年1月7月，原告向被告供应布料共计6253030.02元。后经双方对账确认，原告向被告开具了大部分货款的增值税专用发票，剩下的少部分货款发票由于被告原因暂未开具。然时至今日，被告除了逾期支付货款4443528.23元外，尚有1658120.58元货款未予支付，虽经原告数次催收，但被告仍拒绝支付上述款项。被告东莞市美豪服装有限公司答辩称：1、确认原告起诉的金额，但该金额还没有扣除质量和延期扣款的金额，所以我方认为应当扣减一部分货款；2、原告存在严重的违约，分别是延期交货和交付的货品存在质量问题，在没有解决该两个问题之前，请求支付货款是没有法律依据的；3、被告没有违约，原告增加延期付款违约金的诉讼请求，也是没有法律事实依据的；4、原告存在严重违约，应当赔偿我方的经济损失。被告东莞市美豪服装有限公司提出了反诉请求，要求判令原告广东精英纺织有限公司：一、赔偿损失945314.38元（第三份合同、合同编号：JYMH15Q2001）。1、延期交货，第三人取消部分订单，造成反诉原告积压存货，需免费交第三人完结，无加工费结算损失611395元；2、延期交货，第三人打折收货，造成反诉原告损失113424.38元；3、延期交货，造成第三人对反诉原告扣款4300元；4、延期交货，造成反诉原告做工成本费用增加215470元；5、因质量造成反诉原告处理产生费用增加725元。二、赔偿损失555923.846元（第四份合同，合同编号：JYCT15Q3001）。(一）延期交货，造成反诉原告损失439555.846元。1、延期交货，第三人打折收货，造成反诉原告损失136452.28元；2、延期交货，造成反诉原告运输（空运）费用损失1606元；3、延期交货，第三人取消部分订单，造成反诉原告积压存货21374元；4、延期交货，第三人取消部分订单，造成反诉原告积压存货，免费交第三人无加工费完结损失10045元；5、延期交货，造成第三人对反诉原告扣款17879.566元；6、延期交货，造成反诉原告做工成本费用增加252199元。（二）因质量问题，造成反诉原告损失116368元。1、布料质量问题，第三人退货，造成反诉原告被罚款1000元；2、因布料掉色，反诉原告处理费用115368元。三、赔偿损失27108.6元（第五份合同，合同编号：JYMH15Q4001）。1、延期交货，造成第三人对反诉原告扣款200元；2、延期交货，第三人打折收货，造成反诉原告损失15303.6元；3、因布料掉色，反诉原告处理费用11605元。以上第一、二、三项诉讼请求，反诉原告损失总金额为1766354.406元。四、本案反诉、本诉的诉讼费用由反诉被告承担。原告对被告的反诉请求提出了如下答辩意见：1、美豪公司在反诉状的事实与理由第2条的其中一份合同（编号JY20140109），与该案没有关联，并不是原告诉求的依据，不应在该本案中处理；2、美豪反诉金额计算错误，应是1528346.826元，而不是被告所计算的金额；3、被告反诉没有事实与法律依据，应予以驳回，理由如下：1、双方布料买卖交易后，经过对账确认，减去相应的货款，精英公司开具了90%以上的增值税发票，剩余的发票由于美豪公司暂时不要求我方开具，并且经过双方确认后，美豪公司并没有异议，美豪公司将相关的对数表已作为证据提交；2、美豪公司与精英公司买卖合同中，所产生的权利与义务关系，仅受双方所签买卖合同的约束，至于美豪公司与案外人签订的任何合同，对我方均不具有约束力；3、美豪公司因延期交货成衣被案外人扣款所造成的损失，与精英公司延期交货没有直接的因果关系，因为精英公司与美豪公司长期的交易中，是先交货后签订合同，合同签订的时间已经超过合同的约定的交货期，被告明知精英公司会迟延交货，可以预见精英公司延期交货所造成的损失，但仍与精英公司签订购销合同，这就足以表明美豪公司有信心、有能力在足够的时间内完成对案外人以纯公司的交货，应视为接受供销合同对精英公司迟延交货行为所约定的违约救济方法，后美豪公司因自己延期向以纯公司交货，造成扣款，与精英公司没有直接关联，其成衣制作过程涉及多个环节，除了原材料的采购外，还涉及人手、物流、设备、工作效率因素可能等导致美豪公司延期交付成衣，并且成衣价格与精英公司所交付的布料的价格有着天壤之别，两者不具有可比性，更没有理由将相关成衣损失转嫁给精英公司承担；4、美豪公司就其反诉所举的证据不具备证据的三性原则，不能作为本案的判定依据，请求法院驳回被告的反诉请求。根据原、被告在庭审中的陈述及审查确认的证据，本院认定事实如下：原告广东精英纺织有限公司与被告东莞市美豪服装有限公司有长期的针织成品布料采购业务往来，2014年7月10日、同年12月19日、2015年4月22日、同年6月26日，原、被告双方签订了四份供销合同，约定由原告向被告供应32S/1CVC90/10平纹布（A10035）、26S/1CVC90/10平纹布（A10033）、20S/1JC+70D莱卡拉架2*2灯芯［1CS08A067（1CS08A067）］、32S/1JC+75D/36FP0LY+16S/1CVC60/40左斜鱼鳞底双卫衣布等布料，合计4273176.629元；如一方迟延交货或付款达一周以上，每延期一天，另一方有权要求违约方承担未交部分货值或未付款部分每日万分之五的违约金。合同签订后，原告依约及被告之要求将相关布料送交被告，并经被告确认收货。2014年7月、8月、12月、2015年1月7月，原告向被告供应布料共计6253030.02元。后经双方对账确认，被告除了支付货款4443528.23元外，尚有1658120.58元货款未予支付，故原告诉至本院,并提出了上述诉求。根据原告广东精英纺织有限公司的申请，本院依法查封或冻结了被告东莞市美豪服装有限公司1658120元的财产。本院认为：本案为买卖合同纠纷。原告广东精英纺织有限公司与被告东莞市美豪服装有限公司买卖布匹的行为，没有违反法律和法规的禁止性规定，应受法律保护。本案的争议焦点主要是一、关于原告所诉货款应否支持的问题。《中华人民共和国合同法》第一百零九条规定：“当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。”被告向原告购买布匹后，没有按照合同承诺向原告支付货款，违反了自己的承诺和合同法的上述规定，应承担相应的民事责任，将欠款1658120.58元支付给原告。二、关于原告所诉违约金应否支持的问题。《中华人民共和国合同法》第一百零七条规定：“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。”原告要求被告从2015年3月1日起按每日万分之五计算逾期付款违约金至实际付款日止，双方于2014年12月19日签订的JYMH15Q2001供销合同，原告自认最后一次交货的时间为2014年12月底，按照上述合同第十条结算方式中约定，被告应支付货款价值的20%作为定金，月结60天内支付80%余款，但双方在上述时间之后的2015年6月26日又签订了JYMH15Q4001供销合同，该合同没有载明原告的最后履行期限，从原告提交的《销售单》上也无法确认原告最后一次的履行期限，故原告该诉求事实不清、理据不足，本院不予支持，本院根据原告存在延期交货的行为，酌情减轻被告的责任，确认从原告向本院主张权利之日起以中国人民银行同期贷款利率计算逾期付款违约金。三、关于被告的反诉请求应否支持的问题。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条规定：“当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。”被告要求原告赔偿损失1766354.406元，并提交了自行制作的《美豪工厂次品退全检次管组》统计表格、《延期产生做工成本费用》统计表格、与案外人东莞市以纯集团有限公司签订的《服装购销合同》等证据以证实自己的主张。从被告提交的证据分析，原告均没有在上述证据签章确认，原告对被告证据的关联性不予确认，故本院对被告证据的关联性也不予确认。相反，在原告提交的全部《销售单》的最后一栏中标明“注意4、重量、数量、颜色如有不符或其他质量问题，请于七天内通知本厂，如经剪裁，恕不负责”的字样，被告没有证据显示由于重量、数量、颜色或其他质量问题曾经向原告提出过异议，在原告提起诉讼的情况下，才提出该抗辩，该抗辩事实不清、理据不足，本院不予支持。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百零九条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条、《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条、《最高人民法院关于审理买卖合同纠纷适用法律问题的解释》第二十四条第四款的规定，判决如下：一、被告东莞市美豪服装有限公司应自本判决生效之日起十日内，向原告广东精英纺织有限公司支付货款1658120.58元，并从2016年1月12日起按中国人民银行同期（六个月）贷款利率支付逾期付款违约金，至付清货款之日止。二、驳回被告东莞市美豪服装有限公司的反诉请求。三、驳回原告广东精英纺织有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案本诉受理费23912元、反诉受理费减半为10348.50元、财产保全费5000元，合共39260.50元，由被告东莞市美豪服装有限公司负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广东省肇庆市中级人民法院。审 判 长  梁小强审 判 员  邵 平人民陪审员  李素娴二〇一六年十月二十五日书 记 员  黄淑桢