山东省即墨市人民法院民 事 判 决 书(2016)鲁0282民初2042号原告（反诉被告）钱振秋，男，1971年12月28日出生。委托代理人赵国，山东雅博律师事务所律师。委托代理人刘学玉，山东雅博律师事务所律师。被告范振良，男，1973年5月26日出生。被告（反诉原告）青岛温泉建设集团有限公司。委托代理人杨潇龙，男，1981年12月11日出生。原告（反诉被告）钱振秋与被告范振良、被告（反诉原告）青岛温泉建设集团有限公司（下称温建公司）建设工程施工合同纠纷一案，于2016年1月14日向本院提起诉讼。本院受理后，依法组成合议庭，于2016年7月11日、7月28日、8月12日公开开庭进行了审理。原告钱振秋及委托代理人刘学玉，被告范振良，被告温建公司委托代理人杨潇龙到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告钱振秋诉称，2011年3月12日，被告温建公司与青岛昊通房地产开发有限公司签订了《建设工程施工合同》，约定由温建公司负责即墨市幸福家园小区的建设施工。2011年11月12日原告钱振秋与被告温建公司范振良项目部签订了《工程劳务合作合同》，合同约定由原告负责幸福家园小区6、7、9、10、14号楼的施工，原告按约保质保量完成了项目施工。2013年12月24日被告范振良出具证明材料，证明拖欠原告工程款830000元。2015年9月21日，被告温建公司出具证明材料，证实欠原告工程款830000元。该工程款两被告至今未付，要求判令两被告支付工程款830000元并承担自2013年12月25日至判决生效之日的利息，诉讼费由被告负担。被告范振良口头辩称，原告施工的工程有质量问题，应扣款项未扣，工期拖延，我们已付清款项，不同意付款830000元。被告温建公司口头辩称，与原告既无合同关系，也无经济往来，要求驳回原告的诉讼请求。同时反诉称：依据反诉原告与反诉被告的工程劳务合同第五条约定的进度要求，其中最后一款约定“以上工期严格执行，拖延一天罚款一万”的约定，要求反诉被告支付工程逾期违约金2000000元。针对被告温建公司的反诉，原告钱振秋口头辩称，被告温建公司的反诉，无事实和法律依据，应予驳回。经本院开庭审理查明，2011年3月12日，被告温建公司作为承包方与发包方青岛昊通房地产开发有限公司签订建设工程施工合同，由被告温建公司承包青岛昊通房地产开发有限公司开发的幸福家园住宅区6—14号楼及地下停车场工程，被告范振良为被告温建公司的项目经理。2011年11月22日，被告范振良以青岛温泉建设集团有限公司（范振良项目部）的名义与原告钱振秋签订工程劳务合作合同：一、工程概况1工程名称：幸福家园6#7#9#10#14#楼2工程地点：即墨市黄河三路以北，朝阳路以西二、工程分包范围分包范围：基础筏板按单项计算，600元/T，砼25元/m3，模板50元/㎡，止水钢板50元/米，后浇带60元/米，零工120元/工日（含二次结构），±0.00以下平均价格为237元/㎡（不含筏板以下）±0.000以上216/㎡。阳台按水平投影面积计算，外墙架子只负责安装，不包括拆除（面积计算方式与同项目部工地柳承建一致）。阁楼按1.5倍计算。劳务内容：现场发生的劳务事项，所有进出材料有乙方负责安全生产文明施工。付款方式：1.乙方进场施工一个月按计划完成工期后，甲方付给乙方30万元。±0.00以下基础完成后，甲方付给乙方±0.00以下所完成工程量价款的70%。2、基础层四层封顶后，甲方付给乙方30万元，基础层完成主体封顶后甲方付给乙方所完成工程量70%（185元/㎡）。3、年前付至80%。4、主体验收合格后，甲方应支付给乙方所完成工程量价款的90%。5、竣工验收后无质量问题一月内付清余款。6、余款在无质量问题时一次性付清。三、质量：严格按照国家规范施工工艺及公司要求、项目部要求施工，出现质量问题或受到我公司处罚有项目部提供影像资料、书面资料当天通知施工员到场处罚。四、安全生产及文明施工：严格遵守各项规章制度及项目部制度，按规章进行文明施工如不遵守，各种处罚同《三》。五、进度：2011年8月25日——2011年9月24日完成±0.000的50%。2011年9月25日——2011年10月24日完成±0.000的100%。2011年10月25日——2011年11月24日主体完成5层。2011年11月25日——2011年12月24日主体全部封顶。其中各工序进行穿插作业，二次结构完成30%。以上工期严格执行，拖延一天，处罚1万元，提前天一天奖1万元。六、材料：乙方按照施工图纸提前三天提供详细的材料计划，如因乙方原因造成多报、少报，由乙方负全责，并视情节轻重给予经济处罚。因由甲方原因造成，由甲方负责。七、现场零星费用及其它：以上价格为一次性包死，如因不可抗力造成，按国家规定办理，所以签证必须有项目经理签字生效。本合同一式三份，具有同等效力，甲方公司一份，项目部一份，乙方一份，合同三方签字后生效。备注：乙方项目经理有项目部进行考勤，缺勤一天罚5000元。如乙方在保证工期、质量的前提下，甲方奖励乙方500000元（五十万元整）。合同签订后，原告组织人员施工。2013年12月24日，被告范振良作为确认人为原告出具结算明细：幸福家园工程量钱振秋劳务人工费最终确认价款为8300000元，到2013年2.1为止已支款合计陆佰伍拾万元6500000，（以上所有支款单据作废）扣除未完成工程及材料浪费、支取领用工具、罚款所有费用（再不发生其他任何费用）共计伍拾万500000。总共剩余壹佰叁拾万元1300000整（如竣工验收后，出现住户投诉主体质量问题，所产生一切维修用工费用及赔偿纠纷均由劳务钱振秋个人承担与青岛温泉建设集团有限公司幸福家园范振良无关）按合同主体验收后应付劳务总价款90%，总价款8300000×90%=7470000支款6500000扣款确认500000尚应付肆拾柒万元470000还欠捌拾叁万元830000整。2015年9月21日，被告温建公司为原告出具授权委托书，委托事项：委托人承建的幸福家园二标段工程施工，现委托钱振秋就其施工劳务费830000（捌拾叁万元）找青岛昊通房地产开发有限公司催收，请青岛昊通房地产开发有限公司予以接洽，将拖欠款尽快支付到青岛温泉建设集团有限公司账户。因所欠的830000元劳务费至今未付，致原告诉讼来院。审理中，被告范振良对原告提供的确认书提出异议，要求鉴定，但未在规定期限内提出申请。其辩称原告施工工程有质量问题，原告不予认可，被告未提供有效证据证实。另查，涉案工程至今未进行竣工验收。上述事实，有原、被告的陈述，施工合同，结算确认书，授权委托书等证据佐证，经质证，本院予以确认。本院认为，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条：建设工程施工合同具有下列情形的，应当根据合同法第五十二条第（五）项的规定，确认无效：（一）承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的···。第二条：建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。本案原告无施工资质，故其与被告签订的《工程劳务合作合同》无效，但被告范振良为其出具了结算证明，被告温建公司出具了委托书，应视为验收合格，原告要求按照合同约定支付工程款830000元的请求应予支持；被告范振良作为被告温建公司的项目负责人，系履行职务行为，其个人不应承担付款义务，应由被告温建公司承担偿付工程款的责任。关于被告温建公司的反诉请求，因为被告范振良在为原告出具的结算确认书中，已将罚款等项目扣除，故其反诉请求本院不予支持；同时，因原告主张的工程款系工程10%余款，双方约定的付款时间为“竣工验收后无质量问题一月内付清余款”，涉案工程未进行竣工验收，所以原告要求支付工程款利息的请求，本院自原告起诉之日支持。综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条，最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条、第二条，最高人民法院《关于适用的解释》第九十条的规定，判决如下：一、被告青岛温泉建设集团有限公司于判决生效后十日内支付原告钱振秋工程款830000元；二、被告青岛温泉建设集团有限公司于判决生效后十日内支付原告钱振秋以830000元为基数，按照同期银行贷款利率计算的利息，自2016年1月14日始至本判决生效之日止；三、驳回原告钱振秋对被告范振良的诉讼请求；四、驳回被告青岛温泉建设集团有限公司的反诉请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依据《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费12100元（原告预缴），由被告青岛温泉建设集团有限公司负担。反诉费11400元（被告预缴），由被告（反诉原告）青岛温泉建设集团有限公司负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于山东省青岛市中级人民法院。审 判 长  宋金修审 判 员  周学成人民陪审员  刘昆孟二〇一六年十月十日书 记 员  赵彩彩附法律条文：1、《中华人民共和国合同法》第六十条的规定：当事人应当按照约定全面履行自己的义务。2、最高人民法院《关于适用的解释》第九十条的规定：“当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。”3、最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条：建设工程施工合同具有下列情形的，应当根据合同法第五十二条第（五）项的规定，确认无效：（一）承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的···。第二条：建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。