湖南省长沙市开福区人民法院民 事 判 决 书（2015）开民二初字第05100号原告姚晓虹。委托代理人杨双，湖南普特律师事务所律师。委托代理人王妍，湖南普特律师事务所律师。被告湖南标竿建筑装饰工程有限公司。法定代表人陈小志。原告姚晓虹与被告湖南标竿建筑装饰工程有限公司装饰装修合同纠纷一案，本院受理后，依法组成由审判员杨嘉担任审判长，人民陪审员严丽君、黄巧红参加的合议庭，公开开庭进行了审理。代理书记员邓香蓉担任记录。原告姚晓虹及委托代理人杨双、王妍到庭参加诉讼，被告标竿公司经本院依法传唤，未到庭参加诉讼。本案依法缺席进行审理。现已审理终结。原告姚晓虹诉称，原告与被告于2015年4月11日签订《建筑装饰工程施工合同》，合同约定由被告负责装修原告的XX小区XX栋XX室，装修期限为2015年7月6日至2015年9月21日，合同价款为119000元，双方约定合同生效后由原告分三次向被告支付，具体付款方式为：开工前三日内支付60%的工程款即71400元，工程进度过半支付35%工程款即41650元，竣工验收合格后支付工程款5%即5950元，并在合同中约定由于被告责任延误工期的，每延误一日，被告支付给原告合同迟延部分工程造价金额0.5‰的违约金。合同签订后，原告如约于2015年6月28日向原告支付家装首付款71400元整，于2015年9月15日支付部分二期款20000元，2015年9月22日支付材料款5000元，但被告却于2015年9月23日开始停工，二被告仅仅完成了约3万元的工程量，经原告多次催促并未照常继续开工。为维护原告的合法权益，请求法院判令：1、解除原、被告双方2015年4月11日签订的《建筑装饰工程施工合同》；2、被告返还装修款60000元及自合同解除之日起按中国人民银行同期贷款利率支付利息直至全部款项返还之日止；3、被告支付从2015年9月22日起至合同解除之日止的违约金（暂从2015年9月22日计算至2015年10月21日为900元）；4、本案全部诉讼费用由被告承担。被告湖南标竿建筑装饰工程有限公司经本院依法传唤，未到庭参加诉讼，亦未向本院提交答辩状。经审理查明，原告姚晓虹（甲方）与被告湖南标竿建筑装饰工程有限公司（乙方）于2015年6月28日签订《建筑装饰工程施工合同》，合同约定由被告承包原告的家庭居室装饰装修工程，工程地点为XX小区XX栋XX室，由被告包工、包全部材料，工程期限为75日，开工日期为2015年7月6日，竣工日期为2015年9月21日，工程造价为119000元。合同对于工程款支付方式为：开工前三日支付60%即71400元，工程进度过半支付35%即41650元，竣工验收合格后支付5%即5950元。合同中关于违约责任的约定为：合同因甲方原因无法履行合同的，应赔偿乙方工程总造价10%的违约金，若此时乙方材料已进场施工，则造成的工、料损失由甲方承担。由于乙方责任延误工期的，每延误一日，乙方支付给甲方本合同迟延部分工程造价金额0.5‰的违约金。双方共同确定装饰价格及主材料。合同签订后，2015年6月28日，原告向被告支付装修首付款71400元，2015年9月15日，原告再次支付装修款20000元，2015年9月22日原告支付装修材料款5000元，原告向被告支付装修款共计96400元，被告标竿装饰公司出具了收据。后被告仅做了厨房、卫生间、阳台的瓷砖铺设和部分吊顶工程就离场，原告多次到被告处，被告公司已经关门。故原告诉至法院请求1、解除原、被告双方2015年4月11日签订的《建筑装饰工程施工合同》；2、被告返还装修款60000元及自合同解除之日起按中国人民银行同期贷款利率支付利息直至全部款项返还之日止；3、被告支付从2015年9月22日起至合同解除之日止的违约金900元（暂从2015年9月22日计算至2015年10月21日止）；4、本案全部诉讼费用由被告承担。原告自认，被告湖南标竿建筑装饰工程有限公司已施工部分工程部分价款为36400元，被告未提供任何的证据证明进场施工及已完成施工部分造价情况。另查明，本院于2016年1月23日向被告湖南标竿建筑装饰工程有限公司公告送达民事起诉状副本、应诉通知书、举证通知书、合议庭组成人员通知书及开庭传票等法律文书。公告送达生效日期为2016年3月31日。上述事实，有《建筑装饰工程施工合同》、收据、当事人陈述、庭审笔录等证据材料在卷佐证。本院认为，原告姚晓虹与被告湖南标竿建筑装饰工程有限公司签订的《建筑装饰工程施工合同》，系当事人真实意思表示，未违反我国法律和行政法规的强制性规定，合法有效，应受法律保护，合同双方当事人均应按合同约定履行义务。本案中，根据原告提供的收据证明，原告已向被告支付了装修款共计96400元。被告未提供证据证明，其按照合同约定履行了合同义务，应承担举证不能的责任。原告在法庭审理过程中自认被告已进场施工部分价款为36400元，该事实对于原告不利，本院予以确认。现早已超过合同约定的履行期限，被告迟延履行合同义务，导致合同目的不能实现。故对原告主张自法院相关的法律文书公告送达被告之日起解除《建筑装饰工程施工合同》，且要求被告返还装修款及从解除合同之日按中国人民银行同期贷款利率计算利息的诉讼请求，符合法律规定及合同约定，本院予以支持。原告要求被告支付从2015年9月22日起至合同解除之日止的违约金900元的诉讼请求原告在庭审中明确表示放弃，故该项诉讼请求本院不再处理。被告湖南标竿建筑装饰工程有限公司经本院传票传唤，无正当理由未到庭参加诉讼，应承担不出庭、不质证的法律后果。综上所述，本院依据《中华人民共和国合同法》第九十四条第（四）项、第一百零七条、第一百一十二条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条、第一百四十八条第一款、第二款，《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条，《最高人民法院关于适用＜中华人民共和国民事诉讼法＞的解释》第九十二条第一款之规定，判决如下：一、解除原告姚晓虹与被告湖南标竿建筑装饰工程有限公司签订的《建筑装饰工程施工合同》；二、被告湖南标竿建筑装饰工程有限公司于本判决生效之日起7日内返还装修60000元，并自2016年4月1日起按中国人民银行同期贷款基准利率支付利息至本判决生效确定支付之日止。如果未按照本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付延迟履行期间的债务利息。本案受理费1300元，由被告湖南标竿建筑装饰工程有限公司承担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提交副本，上诉于湖南省长沙市中级人民法院。审 判 长  杨 嘉人民陪审员  严丽君人民陪审员  黄巧红二〇一六年四月二十六日代理书记员  邓香蓉附法律条文：《中华人民共和国合同法》第九十四条有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（一）因不可抗力致使不能实现合同目的；（二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；（五）法律规定的其他情形。第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第一百一十二条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，在履行义务或者采取补救措施后，对方还有其他损失的，应当赔偿损失。《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。第一百四十八条人民法院对公开审理或者不公开审理的案件，一律公开宣告判决。当庭宣判的，应当在十日内发送判决书；定期宣判的，宣判后立即发给判决书。宣告判决时，必须告知当事人上诉权利、上诉期限和上诉的法院。宣告离婚判决，必须告知当事人在判决发生法律效力前不得另行结婚。第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明。没有证据或者证据不足以证明当事人的事实主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果。《最高人民法院关于适用＜中华人民共和国民事诉讼法＞的解释》第九十二条一方当事人在法庭审理中，或者在起诉状、答辩状、代理词等书面材料中，对于己不利的事实明确表示承认的，另一方当事人无需举证证明。