杭州市拱墅区人民法院 民 事 判 决 书 （2019）浙0105民初732号 原告（反诉被告）上海瑞宇服饰有限公司，住所地上海市松江区石湖荡镇长塔路******。 法定代表人宋俊华，总经理。 委托代理人宋在祥（特别授权），公司员工。 被告（反诉原告）杭州琼楼服饰有限公司，住所地浙，住所地浙江省杭州市拱墅区上塘路****（**楼）****v> 法定代表人赵烈江，总经理。 委托代理人黄春燕（特别授权），公司员工。 委托代理人吴国颖（特别授权），杭州市拱墅区天恒法律服务所法律工作者。 原告上海瑞宇服饰有限公司与被告杭州琼楼服饰有限公司合同纠纷一案，本院于2019年1月15日立案受理。原告上海瑞宇服饰有限公司诉请：判令被告杭州琼楼服饰有限公司支付原告货款2104604.32元。答辩期内，被告杭州琼楼服饰有限公司提起反诉，本院依法受理。被告（反诉原告）杭州琼楼服饰有限公司诉请：1、判令解除反诉人与被反诉人签订的《杭州琼楼服饰有限公司采购合同》五份（合同编号：G-GX180706-050、G-GX180706-051、G-GX180706-052、G-GX180926-064、G-GX180926-065）；2、判令被反诉人支付反诉人违约金777292万元；3、判令被反诉人承担反诉人因诉讼而支出的诉讼代理费43000元；4、反诉诉讼费用由被反诉人承担。本院依法适用简易程序于2019年3月31日、2019年4月25日两次公开开庭进行了审理。原告委托代理人宋在祥及被告委托代理人黄春燕、吴国颖到庭参加诉讼，本案现已审理终结。 本院经审理认定，2018年7月6日，原告上海瑞宇服饰有限公司（以下简称瑞宇服饰）（乙方）与被告杭州琼楼服饰有限公司（以下简称琼楼服饰）（甲方）签订了《杭州琼楼服饰有限公司采购合同》三份（合同编号：G-GX180706-050、G-GX180706-051、G-GX180706-052），由被告琼楼服饰向原告瑞宇服饰采购大衣、羽绒服、棉衣、卫衣等服饰。合同金额依次为2121330.46元、807588.95元、107400元。款号1078410B102、1078410B193、1088410B056、1028411A018、1028411A078、1098411A107、1088411A071、1078411B004、1088411B162货物的交货时间为2018年9月20日，款号1098410B091、1098411A147货物的交货时间为2018年9月5日。2018年10月8日，原告瑞宇服饰（乙方）与被告琼楼服饰（甲方）签订了《杭州琼楼服饰有限公司采购合同》两份（合同编号：G-GX180926-064、G-GX180926-065），由被告琼楼服饰向原告瑞宇服饰采购外套、卫衣等服饰。合同金额依次为41028元、31823元。款号1059101A179、1059101B027货物的交货时间为2018年12月5日，款号1029103A096货物的交货时间为2018年12月25日。五份合同均约定：本合同所需面料由乙方提供，费用由乙方承担。乙方须在验收前向甲方提交国家认可的检验部门出具之《测试报告》正本（含：面料、撞、辅料成分：按GB18401-2012标准规定的验测内容，测试结果必须符合“直接接触皮肤类”的各项指标）以及必须的技术和有关的质量证明。所需辅料及制作工艺须由甲方代表确认后方可进行制作生产。合同签订后7个工作日，甲方支付乙方合同价款的30%作为定金；待乙方将货物送至甲方仓库并验收合格后45个工作日甲方支付乙方合同价款的50%；第二期款项支付完毕后2个月甲方将余款付清。每次付款前15个工作日，乙方开具16%的全额增值税发票给甲方。乙方逾期交货，逾期3天内的根据实际情况决定是否扣款，逾期3-7天的，乙方应按每日1元/件的标准向甲方支付逾期履行金；逾期7-10天的，乙方应按每日2元/件的标准向甲方支付逾期履约金；逾期10-15天的，乙方应按每日3元/件的标准向甲方支付逾期履行金；逾期15天以上的，甲方有权拒收并有权要求乙方按合同价总额的25%支付违约金。甲方未及时提供材料和按时支付相应款项造成交货延误的，责任由甲方承担。守约方为实现合法权益所产生的所有费用（包括但不限于诉讼费、保全费、鉴定费、评估费、律师费、差旅费、公证费等）均由违约方承担。 《杭州琼楼服饰有限公司采购合同》（合同编号：G-GX180706-050、G-GX180706-051、G-GX180706-052）签订后，被告琼楼服饰于2018年7月6日支付《杭州琼楼服饰有限公司采购合同》（合同编号：G-GX180706-050）定金635365元，于2018年8月3日支付《杭州琼楼服饰有限公司采购合同》（合同编号：G-GX180706-051、G-GX180706-052）定金274495元。《杭州琼楼服饰有限公司采购合同》（合同编号：G-GX180926-064、G-GX180926-065）签订后，被告琼楼服饰于2018年11月22日支付定金21854元。原告瑞宇服饰于2018年11月、12月陆续将《杭州琼楼服饰有限公司采购合同》（合同编号：G-GX180706-050、G-GX180706-051、G-GX180706-052）项下1836400元的货物交付给被告琼楼服饰。2018年12月17日，被告琼楼服饰向原告瑞宇服饰表示《杭州琼楼服饰有限公司采购合同》（合同编号：G-GX180706-050、G-GX180706-051、G-GX180706-052）项下的2018冬女装还在线上的，交期实在太晚了，商品部已取消。被告琼楼服饰于反诉之日作出了解除《杭州琼楼服饰有限公司采购合同》（合同编号：G-GX180706-050、G-GX180706-051、G-GX180706-052、G-GX180926-064、G-GX180926-065）的意思表示。 本院认为，原告瑞宇服饰与被告琼楼服饰签订的合同系双方真实意思表示，且内容未违反法律、法规的强制性规定，应为合法有效。1、原、被告签订的合同约定原告逾期交货15天以上的，被告有权拒收并有权要求被告按合同价总额的25%支付违约金，被告接收原告于2018年11月陆续交付的《杭州琼楼服饰有限公司采购合同》（合同编号：G-GX180706-050、G-GX180706-051、G-GX180706-052）项下1836400元货物，是对原告交付期限变更的认可，对此部分货物，原告有权请求被告支付货款，被告无权要求原告支付违约金。因被告就该三份合同已支付909860元定金，被告仍需支付原告货款926540元。2、对《杭州琼楼服饰有限公司采购合同》（合同编号：G-GX180706-050、G-GX180706-051、G-GX180706-052）项下的其他货物，原告诉称根据被告提供的面料分解表，被告指定供应商绍兴缤耀纺织品有限公司、绍兴市希普纺织品有限公司、绍兴嘉简纺织品有限公司所提供原料未能检测合格、吴江瑞大纺织有限公司工人下单错误等原因导致交货逾期，与原告无关。本院认为，被告提供给原告的面料分解表中明确列明仅面料名称为90白鸭绒及胆布的为指定供应商，其他面料均为调样供应商。原告可以自由选择调样供应商或其他供应商。因第三方原因导致原告逾期交货，根据合同相对性原则，原告仍应承担相应的违约责任。对此部分被告有权拒收并有权要求原告支付违约金。原、被告于2018年7月6日签订《杭州琼楼服饰有限公司采购合同》（合同编号：G-GX180706-050、G-GX180706-051、G-GX180706-052），根据合同约定，被告应于2018年7月17日前支付定金。被告于2018年7月6日支付了《杭州琼楼服饰有限公司采购合同》（合同编号：G-GX180706-050）定金，于2018年8月3日支付了《杭州琼楼服饰有限公司采购合同》（合同编号：G-GX180706-051、G-GX180706-052）定金。对原告逾期交货，被告存在一定过错，本院酌情认定原告支付被告未履行合同价总额的20%违约金，计239983.88元（（2121330.46+807588.95+107400-1836400）*20%），并自被告表示拒收之日即2018年12月17日合同解除。3、对《杭州琼楼服饰有限公司采购合同》（合同编号：G-GX180926-064、G-GX180926-065）项下的货物，因合同约定被告未及时提供材料和按时支付相应款项造成交货期延误的，责任由被告承担。本院认为，原、被告于2018年10月8日签订《杭州琼楼服饰有限公司采购合同》（合同编号：G-GX180926-064、G-GX180926-065），根据合同约定，被告应于2018年10月17日前支付定金，被告实际交付定金的时间为2018年11月22日，逾期35天。由此导致原告交货期延误的，被告应当承担责任，无权要求原告支付违约金。被告于反诉之日作出解除该两份合同的意思表示，原告于2019年3月7日收到反诉状。本院认为，被告作为定作人，根据法律规定有权随时解除合同，但应承担由此给原告造成的损失。因原告就该两份合同项下的货物并未实际发货，原告无权请求被告支付货款，但有权依法不予返还被告支付的定金21854元。4、对被告诉请原告承担反诉的诉讼代理费43000元，因被告在合同履行的过程中亦存在违约行为，本院酌情调整为13300元。综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、九十七条、第九十九条、第一百零七条、第一百一十四条、第一百一十五条、第一百二十一条、第二百六十八条之规定，判决如下： 一、就原告（反诉被告）上海瑞宇服饰有限公司未履行部分，被告（反诉原告）杭州琼楼服饰有限公司与原告（反诉被告）上海瑞宇服饰有限公司签订的《杭州琼楼服饰有限公司采购合同》（合同编号：G-GX180706-050、G-GX180706-051、G-GX180706-052）于2018年12月17日解除，被告（反诉原告）杭州琼楼服饰有限公司与原告（反诉被告）上海瑞宇服饰有限公司签订的《杭州琼楼服饰有限公司采购合同》（合同编号：G-GX180926-064、G-GX180926-065）于2019年3月7日解除。 二、被告杭州琼楼服饰有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告上海瑞宇服饰有限公司货款926540元。 三、原告（反诉被告）上海瑞宇服饰有限公司于本判决生效之日起十日内支付被告（反诉原告）杭州琼楼服饰有限公司违约金239983.88元。 四、原告（反诉被告）上海瑞宇服饰有限公司于本判决生效之日起十日内支付被告（反诉原告）杭州琼楼服饰有限公司因诉讼而支出的诉讼代理费13300元。 五、驳回原告上海瑞宇服饰有限公司的其他诉讼请求。 六、驳回被告（反诉原告）杭州琼楼服饰有限公司的其他反诉请求。 上述判决的第二项、第三项相互抵销后，被告杭州琼楼服饰有限公司尚须支付原告上海瑞宇服饰有限公司货款686556.12元。 如果被告（或反诉被告）未按本判决指定的期间履行金钱给付的义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 本诉案件受理费减半收取计11819元、保全费5000元，合计16819元，原告上海瑞宇服饰有限公司承担9415元，被告杭州琼楼服饰有限公司承担7404元。反诉案件受理费减半收取计6001元，被告（反诉原告）杭州琼楼服饰有限公司承担4148元，原告（反诉被告）上海瑞宇服饰有限公司承担1853元。综上，原告上海瑞宇服饰有限公司承担11268元，被告杭州琼楼服饰有限公司承担11552元。 原告上海瑞宇服饰有限公司于本判决生效之日起十五日内向本院申请退费，被告杭州琼楼服饰有限公司于本判决生效之日起七日内，向本院交纳应负担的诉讼费。 如不服本判决，可在判决书送达之日起15日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于浙江省杭州市中级人民法院。 审 判 员 常孝永 二〇一九年七月九日 代书记员 袁荣华