江苏省南京市江宁区人民法院民 事 判 决 书(2018)苏0115民初1529号原告：南京金中建幕墙装饰有限公司（统一社会信用代码913201157162515508），住所地在南京市江宁经济技术开发区双龙大道**。法定代表人：崔开荣，公司董事长。委托诉讼代理人：许文哲，江苏海越律师事务所律师。被告：江苏裕华铝业有限公司（统一社会信用代码913202816079810441），住所，住所地在江阴市顾山镇div>法定代表人：徐丹，公司董事长。委托诉讼代理人：陆乐，江苏大桥律师事务所律师。原告南京金中建幕墙装饰有限公司（以下简称金中建公司）与被告江苏裕华铝业有限公司（以下简称裕华公司）定作合同纠纷一案，本院于2018年1月17日立案后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。原告金中建公司委托诉讼代理人许文哲，被告裕华公司委托诉讼代理人陆乐到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告金中建公司向本院提出诉讼请求：被告裕华公司给付违约金1500万元（南京金融城一期幕墙工程项下违约金为1286万元、昆山金融街一期外装饰工程项下违约金为1793219.68元、南京金融城幕墙工程二期项下违约金为497万元，合计19623219.68元，金中建公司自愿降低按1500万元主张）。事实与理由：2013年12月19日，金中建公司就南京金融城一期幕墙工程所需铝型材与裕华公司订立铝合金型材加工合同，约定裕华公司应按照合同和订单要求履行供货责任，裕华公司每逾期交货一天，金中建公司收取裕华公司1万元的延迟供货违约金。2014年11月12日，金中建公司就昆山金融街一期外装饰工程所需铝型材与裕华公司订立铝合金型材加工合同，约定裕华公司裕华公司应按照合同和订单要求履行供货责任，裕华公司每逾期交货一天，金中建公司收取裕华公司该批货款总额的千分之一违约金。2015年1月19日，金中建公司就南京金融城幕墙工程二期所需铝型材与裕华公司订立铝合金型材加工合同，约定裕华公司应按照合同和订单要求履行供货责任，裕华公司每逾期交货一天，金中建公司收取裕华公司1万元的延迟供货违约金。在上述三份合同履行过程中，被告不能按合同约定时间交付货物，多次延迟交货，且交付的货物存在质量问题，严重影响金中建公司施工，延误工程进度，不能按时完成施工，对业主方构成违约造成严重的经济损失。金中建公司多次发函催告裕华公司协商妥善解决，但裕华公司置之不理。故诉至法院，望判如所请。被告裕华公司辩称：1、关于2015年1月19日加工合同，该合同既未履行完毕，亦未终止或解除，金中建公司应另行提出解除该合同之诉，不能在本案中直接主张违约责任；2、金中建公司未按合同约定支付货款，违约在先，裕华公司均按约履行供货义务，并未违约，且即使裕华公司违约，金中建公司主张的违约金过高，根据法律规定，违约金不应超过实际损失的30%，但金中建公司并未举证证明其实际损失，且另外，金中建公司主张的违约金计算标准均超过银行同期贷款率利的4倍，请求法院依法调减。综上，请求法庭依法判决。本院经审理认定以下事实：2013年12月19日，金中建公司与裕华公司签订铝合金型材加工合同，该合同约定：1、金中建公司就承建南京金融城幕墙工程向裕华公司订购建筑幕墙、门窗铝合金型材，数量暂定850吨按图纸计划订货，由裕华公司负责免费运输到金中建公司南京加工厂，金中建公司收到的合格产品的实际数量结算；2、裕华公司针对此工程提供150吨货款的垫资额度，后续批次每交满50吨，金中建公司在一周内付清该50吨铝合金型材的货款，以此类推，待工程供货结束5个月内结算(每月按五分之一进行支付)，裕华公司未能按时供完上一批次货的或未按金中建公司要求按时提供相应金额的增值税专用发票(税率为17%)、(收款收据)、质量保证资料等时，金中建公司可拒绝付款，此时若金中建公司继续下单，裕华公司仍须及时加工供货，并保证原加工费不变，本工程货款独立结算，裕华公司不能以金中建公司其它工程的付款为由而影响本工程的生产与供货，如遇工程停工或中途付款不及时的，裕华公司有权暂停交货，待约定的应付货款付清后再继续发货；3、裕华公司收到金中建公司订单后应优先安排生产，并按金中建公司要求的供货顺序批次进行供货，若裕华公司未按金中建公司要求供货的，对不按顺序供货的铝型材金中建公司在前应付货款中不予计入，留至该批次铝型材货款应予结算时再计入。订单每批确保50-100吨，对采用裕华公司现有模具生产的产品，在收到金中建公司确认订单的18天内交清，但要求金中建公司的订单保证配套。首批次铝型材采用新开模具生产的产品于25天内交首批次铝型材，后分批交货，在生产过程中如粉末或氟碳颜色有变动，则裕华公司供货期相应顺延，并可要求金中建公司支付已购的粉末或油漆的货款；4、裕华公司应按照合同和订单要求履行供货责任，裕华公司每逾期交货一天，金中建公司收取裕华公司1万元延迟供货违约金，若因不可抗力或停电、模具损坏等特殊情况致使供货困难的，裕华公司应在48小时内以书面形式通知金中建公司，并负证明责任，且裕华公司应尽力根据工程要求采取应急措施，经与金中建公司协商同意后，可延期发货；5、在裕华公司按合同履行供货责任的情况下，如金中建公司不能及时支付货款的，则裕华公司供货可相应顺延，且每逾期付款一天，金中建公司需向裕华公司支付1万元滞纳金。2014年11月12日，金中建公司就昆山金融街一期外装饰工程所需铝型材与裕华公司签订铝合金型材加工合同，该合同约定与上述合同不同之处：数量暂定1000吨，加工费不同；裕华公司提供300吨货款的垫资额度，后续批次每交满80吨，金中建公司在一周内付清该80吨铝合金型材的货款，待工程供货结束6个月内结算；裕华公司每逾期交货一天，金中建公司收取裕华公司该批货款总额的千分之一违约金；在裕华公司按合同履行供货责任的情况下，如金中建公司不能及时支付货款的，则裕华公司供货可相应顺延，且每逾期付款一天，金中建公司需向裕华公司支付未付款总额的千分之一滞纳金。其余的约定与上述合同约定相同。2015年1月19日，金中建公司就南京金融城幕墙工程二期所需铝型材与裕华公司签订铝合金型材加工合同，该合同约定内容与上述2013年12月19日订立的铝合金型材加工合同一致。合同订立后，裕华公司即进行加工制作，并供货至2016年年1月。在供货过程中，裕华公司多次逾期交货，造成金中建公司工程延期，被业主方罚款。2016年7月8日，金中建公司发对账通知函给裕华公司，对账通知函内容为：“我司承揽的昆山金融街项目、南京金融城项目。均购买了由贵司生产加工的铝型材，现所涉工程正在进入审计决算阶段。有关货款支付及所涉工程贵司供货迟延引起的违约金及罚款等事宜，贵我双方自去年底至今已经沟通协商半年有余，一直没有最终解决，已严重影响到所涉工程的审计决算工作和相关付款安排。现再次书面通知贵方，尽快派专人来我司进行对账，并就有关迟延供货引起的违约金和罚款等事宜协商解决，以期形成最终的解决方案。”审理过程中，金中建公司以2015年1月19日铝合金型材加工合同尚未履行完毕为由，撤回关于该合同项下的违约金3799070元（按占比计算）的诉讼请求，另行主张，在本案中仅主张南京金融城一期幕墙工程、昆山金融街一期外装饰工程项下违约金11200930元。以上事实有加工合同、增值税专用发票、送货单、付款凭证、对账通知函及邮寄凭证、当事人陈述等证据在卷佐证。本院认为：原告金中建公司与被告裕华公司之间签订的2份加工合同系双方当事人真实意思表示，合法有效，双方均应按约定履行各自的权利义务。根据合同约定，裕华公司每逾期交货一天，金中建公司收取裕华公司1万元或该批货款总额的千分之一违约金，现被告裕华公司迟延交货，应当承担相应的违约金。根据《中华人民共和国合同法》第一百一十四条“当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少”、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国合同法〉若干问题的解释(二)》第二十九条“当事人主张约定的违约金过高请求予以适当减少的，人民法院应当以实际损失为基础，兼顾合同的履行情况、当事人的过错程度以及预期利益等综合因素，根据公平原则和诚实信用原则予以衡量，并作出裁决。当事人约定的违约金超过造成损失的百分之三十的，一般可以认定为合同法第一百一十四条第二款规定的‘过分高于造成的损失’”的规定，判断违约金是否过高，应当以造成的实际损失为基础。本案中，原告主张的违约金过高，应予调整，考虑到裕华公司迟延履行的次数、天数、货款金额、金中建公司因工期延误被罚款的数额等因素，本院酌定按300万元予以支持，对超出该数额的部分，本院不予支持。据此，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第一百一十四条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国合同法〉若干问题的解释(二)》第二十九条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款之规定，判决如下：一、被告江苏裕华铝业有限公司于本判决发生法律效力之日起十日内给付原告南京金中建幕墙装饰有限公司违约金300万元。二、驳回南京金中建幕墙装饰有限公司的其余诉讼请求。如果被告未按本判决指定的期间履行金钱给付义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案应收案件受理费111800元，财产保全费5000元，合计116800元，由原告金中建公司负担9万元，由被告裕华公司负担26800元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于江苏省南京市中级人民法院。同时应向南京市中级人民法院预交上诉案件受理费。审 判 长  孙自亮人民陪审员  邹 丽人民陪审员  陈 玲二〇一九年七月二十九日书 记 员  孙 林