湖南省长沙市岳麓区人民法院民 事 判 决 书（2019）湘0104民初3776号原告（反诉被告）:苏州慧敏自动化系统科技有限公司，住所地苏州工业园区唯亭唯西路55号，统一社会信用代码：91320594MAIMNWTY42。法定代表人：曾向军，公司经理。被告（反诉原告）华自科技股份有限公司，住所地长沙高新开发区麓谷麓松路609号，统一社会信用代码：914300006940434345。法定代表人：黄文宝，公司董事长。委托诉讼代理人：田勇，男，1979年10月12日出生，苗族，住长沙市岳麓区，系被告公司员工。委托诉讼代理人：肖丽媛，女，1993年10月20日出生，汉族，住湖南省石门县，系被告公司员工。原告苏州慧敏自动化系统科技有限公司（以下简称慧敏公司）诉被告华自科技股份有限公司（以下简称华自公司）买卖合同纠纷一案，本院立案受理后，在审理过程中，被告华自公司向本院提起反诉，本院依法适用简易程序公开开庭合并进行了审理。原告（反诉被告）的法定代表人曾向军和被告（反诉原告）的委托诉讼代理人田勇、肖丽媛到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告慧敏公司向本院提出诉讼请求：1、判令被告向原告支付合同编号为2018051401采购合同部分履行损失赔偿金1471900元；2、判令被告向原告支付合同编号为2018051401采购合同中2018年5月14日1118051001订单验收款项延期支付违约金27675元；2018年6月21日1118060085订单中96台Ｇ×××××-MT设备验收款项延期支付违约金142560元。3、判令被告向原告支付合同编号1118051000采购合同数量折扣损失赔偿金52000元；4、判令被告向原告支付合同编号1118051000采购合同验收款项延期支付违约金23031元；5、判令解除原告与被告于2018年5月14日签订的2018051401、1118051000合同。6、判令被告承担本案相关的诉讼费。事实与理由：2018年5月14日,被告和原告签订了合同编号为2018051401的《采购合同》(以下简称合同一),原告(乙方)为供货方,被告(甲方)为采购方,合同为被告提供格式合同。第四条货期、运输、包装方式及费用承担中约定采取分批提货方式,乙方接到甲方的《订货单》后10-12天内将对应设备运输到最终用户施工现场。第五条付款方式第一项约定乙方在合同生效后即开始为甲方备货。第六条违约责任第三项约定乙方未能按约定的到货时间交货且未按甲方约定时间调试完毕的(非乙方原因导致的除外),乙方向甲方支付违约金,违约金数额按合同总额5‰/天计算,但最低不少于1000元/天,并承担延期交付给甲方造成的损失。第六条违约责任第四项约定合同一旦签订,乙方不得以交期紧张、生产紧张、停产、原材料缺乏、成本上涨等理由拒绝履行合同,一旦因此发生违约行为,乙方向甲方支付的违约金最低不少于合同总额的5%,如给甲方造成严重损失,甲方保留追偿的权利。第九条约定本合同自甲乙双方授权代表签字盖章之日起正式生效,具有法律效力。本合同生效之日起此前签订的合同(编号为2018051001)作废,甲乙双方不得就已作废的合同作其他有损对方的任何用途。本合同一式二份,甲乙双方各执一份,复印件具有同等法律效力(涂改除外)。据被告确认的关于调整93个贫困村光伏项目建设规模的紧急通知,被告于2018年5月8日得知实际需求减少的事实;被告在2018年5月10与原告签订编号为2018051001合同和在2018年5月14日与原告签订编号为2018051401、1118051000合同时,被告为享受数量折扣价格故意隐瞒与订立合同有关的重要事实、提供虚假情况,恶意要求原告扩大合同对应设备生产备货数量，合同签订后被告也未能将获知的重要事实及时通知原告,以减轻原告损失。结合合同一设备交付方式为分批提货(非专车运输),承运商从苏州厂家仓库提货…苏州物流仓库中转…南京物流仓库中转…长沙物流仓库中转…湘西物流仓库中转…泸溪物流仓库分转…被告邮件通知地点收货(地点为非被告关联地址,大多为快递不能覆盖区域)；被告指定多个配送地址为同一收货人,理论上就同一订单多个配送地址中只能一个地址具有及时签收可能；加上泸溪当地乡镇存有赶集习俗且各乡镇赶集时间不同步(赶集时交通阻塞严重)；被告签收人还兼顾外地市项目的收货工作,签收人主观和客观上均存在延迟签收事实。被告设置的上述违约承责条款迫使原告为避免违约,一是大幅提高运输成本缩短转运周期,二是必须得将合同所含设备全部生产出来。在合同生效且原告已基本完成备货后,被告为使本诉所涉设备接入被告自建平台,对合同一、二原告提供设备又提出了定制要求,原告为被告定制的设备不具备市场通用性。被告目前的行为已向原告明确表示不再履行合同一中剩余176台Ｇ×××××-MT和60台Ｇ×××××-MT设备的提货义务;被告的前述行为给原告造成了巨大经济损失。原告提出损失赔偿如下:对被告己按数量折扣价格提货结算设备,按同期被告子公司湖南格莱特新能源发展有限公司采购同型号设备价格补齐差价195*(18500-16500)=390000、10*(17500-14250)=32500合计422500元;对2018051401采购合同中被告未提货部分按未执行额30%赔偿损失(参被告2018年4月25日询价函、2018051001合同)计1049400元(176*14250*30%+60*16500*30%=1049400)。合同编号为2018051401采购合同中2018年6月4日1118060085订单拒绝履行损失已含在上述损失范围内。合同编号为2018051401的《采购合同》(以下简称合同一)中第五条付款方式第二项验收款约定:设备并网正常运行后一个月内甲方向乙方支付上月投入运行设备30%的验收款;验收的起计时间为业主签署并网验收文件之日或设备并网运行满叁个月,两者时间先到为准,因非乙方原因导致设备甲方签收后叁个月未能并网验收视同已并网验收。乙方需提交的验收款申请资料为:a:业主方提供的并网验收文件,需注明设备序列号,复印件一份(需带原件核验一致):b、付款申请单原件一份。第六条违约责任第三点约定:甲方未能按合同约定时间向乙方支付款项,甲方向乙方支付违约金,违约金数额按合同总额5‰/天计算,但最低不少于1000元/天,乙方同意如甲方实际支付时间延后不大于30天,则不追究甲方相应违约责任。在编号2018051401合同执行过程中,被告于2018年5月14日在合同一的基础上向原告签发了总价为307500元,编号为1118051001的订货单,原告按订单要求及时组织生产供货,并于2018年6月9日取得被告签发的验收报告,原告于2018年9月28日向被告提交了该订单的验收款申请资料,按合同一约定,被告应不迟于2018年10月9日向原告支付编号为1118051001订货单所交付设备验收款,被告实际签发编号为1118051001订货单所交付设备验收款银行承兑的时间为2018年11月29日,被告违约延后50天支付。在编号2018051401合同执行过程中,被告于2018年6月21日在合同一的基础上向原告签发了编号为1118060085的订货单,原告按订单要求及时组织生产供货,并于2018年6月28日前取得被告签发的96台Ｇ×××××-MT设备验收报告,原告于2018年9月28日向被告提交了该批货物的验收款申请资料,按合同一约定,被告应不迟于2018年10月28日向原告支付该批设备验收款,被告实际签发该批货物验收款银行承兑的时间为2018年11月29日,被告违约延后支付时段大于30天。据此请求判令被告向原告支付合同编号为2018051401采购合同中2018年5月14日1118051001订单验收款项延期支付违约金27675元(307500*30%*30%=27675元)；2018年6月21日1118060085订单中96台Ｇ×××××-MT设备验收款项延期支付违约金142560元(96*16500*30%*30%=142560)。2018年5月14日，被告和原告签订了合同编号为1118051000的《采购合同》（以下简称合同二），原告（乙方）为供货方，被告（甲方）为采购方。对合同中已按数量折扣提货结算的16台Ｇ×××××-MT设备，按同期被告子公司湖南格莱特新能源发展有限公司采购同型号设备价格相差补齐差价16*（17500-14250）=52000元；合同二中第五条付款方式第二项验收款约定：设备并网正常运行后一个月内甲方向乙方支付上个月投入设备30%的验收款；验收的起计时间为业主签并网验收文件之日或设备并网运行三个月，两者时间先到为准，因非乙方原因导致设备甲方签收后三个月未能并网验收视同已并网验收。乙方须提交的验收款申明资料为：a：业主方提供的并网验收文件，需注明设备序列号，复印件一份（需带原件核验一致）；b，付款申请单原件一份。合同二中第六条违约责任第三项约定：甲方未能按合同约定时间向乙方支付款项，甲方向乙方支付违约金，违约金数额按合同总额5‰/天计算，但最低不少于1000元/天，乙方同意如甲方实际支付时间延后不大于30天，则不追究甲方向相应违约责任在编号1118051000合同执行过程中，原告按合同二要求及时组织生产供货，并于2018年6月15日取得被告签发的验收报告，原告于2018年9月28日向被告提交了该合同的验收款申请资料，按合同二约定，被告应不迟于2018年10月15日向原告支付编号1118051000合同的验收款，被告实际签发编号为1118051000合同验收款银行承兑的时间为2018年11月29日，被告违约延时后44天支付，据此请求判令被告向原告支付合同编号为1118051000采购合同验收款项延期支付违约金23031元（255900*30%*30%=23031）。被告向法院提交了第三方发出的采购量调整通知,且对原告提起迟延交货违约反诉，被告以行为明确表示不再履行编号为2018051401、1118051000合同;被告在格式合同中设置多条显失公平格式条款；被告在合同谈判、订立及执行过程中多次出现违背诚实信用原则行为。故请求判令原告与被告与2018年5月14日签订的2018051401、1118051000号合同解除。合同解除后设备的售后服务继续由设备生产厂家按2017年12月1日向被告出具的售后服务承诺书执行。被告华自公司辩称：原告的诉讼请求没有事实和法律依据，第一、关于原告方要求解除2018051401、118051000合同的诉讼请求没有事实和法律依据，应予以驳回。被告特别强调该诉请为原告增加的诉请，应按合同总金额收取诉讼费，请法院予以肯定。该项诉请所对应的金额应为712.32万元。第二、关于原告要求被告支付合同编号2018051401泸溪项目下的两个订单1118060085和1118051001订单的损失和违约金没有依据。1118060085订单没有取消，因为属于政策调整，在2018年6月21日对订单进行了重新调整，6月4日的订单和6月21日的订单编号均为1118060085。2018年5月8日泸溪县政府向被告下发了政府文件，对光伏建设规模进行调整，调整为18289千瓦。2018年5月14日双方在知晓项目的情况下签订了2018051401合同，并在合同第一条明确该合同为固定单价合同，最终合同总额以实际发生为准。2018年6月4日被告向原告下达了编号1118060085订单，之后泸溪县政府因为政策再次调整于6月12日向被告下发了政府文件，将建设规模再次调整由18289千瓦调整为13299千瓦，在此情况下被告工作人员微信通知了原告对订货数量进行调整，并于6月21日重新下达了编号一致的订单，调整了供货数量。因此原告对于泸溪项目要求赔偿损失和违约金没有事实依据。该采购合同项目下没有任何损失，关于该合同下两订单迟延付款的违约责任没有合同依据和事实依据。该合同第五条第二款验收款支付必须满足两个条件：1、设备验收合格。2、原告提交申请付款单原件。但原告并没有向被告提供申请付款单原件，没有满足付款条件，被告无需承担违约责任。同时原告有违约交货的事实，被告享有付款抗辩权。关于原告要求被告支付1118051000采购合同的损失和违约金没有事实和法律依据。该合同履行原告并没有损失且存在逾期交货行为。关于迟延付款原告没有按合同第五条第二款的约定提供付款申请单原件，不满足付款条件，被告无需承担责任。退一步讲，如果存在被告迟延付款的情形也没有对原告造成损失，原告提及的违约金应降低，不能超过可预见损失的1.3倍，即按未付款金额92250元和76770元为依据按银行同期贷款利率计算明确的损失，二者相加不超过2000元。反诉原告华自公司向本院提出反诉请求：判令反诉被告向反诉原告支付迟延交货违约金747990元。事实与理由：2018年5月14日,反诉原告和反诉被告签订《采购合同》,合同编号1118051000,反诉原告向反诉被告采购组串式逆变器,合同金额255900元,采购设备用于郴州第一污水处理厂光伏发电项目。合同第四条约定,反诉被告在合同生效后10-12天内将设备运到最终现场,合同第六条约定迟延交货的违约责任为每延期一日,承担合同金额千分之五的违约金。合同签订后,反诉原告履行了付款义务,但反诉被告却迟延交货,迟延20日,违约金达2.559万元。2018年5月14日,反诉原告和反诉被告签订《采购合同》,合同编号2018051401,反诉原告向反诉被告采购组串式逆变器,采购设备用于泸溪县93个贫困村光伏项目。合同价款为固定单价不变合同,最终合同总额以实际执行发生的金额为准。合同第四条约定,反诉被告在合同生效后10-12天内将设备运到最终现场,合同第六条约定迟延交货的违约责任为每延期一日,承担合同金额千分之五的违约金。2018年5月14日,反诉原告向反诉被告下达了订货单,订单编号1118051001,订单金额307500元。2018年6月5日,下达了订货单,订单编号1118060085,2018年6月12日,反诉原告收到泸溪县(2018)4号《关于重新调整93个贫困村村级光伏扶贫项目建设规模的紧急通知》(依据湘发改能源和湘办联(2018)5号文要求),要求调减建设规模,因此,反诉原告遂向反诉被告说明要求减少供货数量。2018年6月21日,反诉原告重新向反诉被告下达了订单,订单编号与6月5日订单编号一致,为1118060085,但核减了数量,订单金额3052500元。因此,该泸溪县光伏项目实际采购总金额3052500+307500=3360000元。上述两订单生效后,反诉原告履行了付款义务,但反诉被告却迟延交货。编号1118051001的订单迟延交货14天,违约金达23.52万元,编号1118060085的订单迟延交货29天,违约金达48.72万元。反诉被告慧敏公司辩称：反诉原告在2018051001、2018051401及1118051000合同商谈、签订及执行过程中，对反诉被告实施了欺瞒、诱骗、道德绑架、设计陷害及肆意违约等侵权行为，反诉被告向反诉原告交付货物时无违约迟延交货存在。反诉原告对反诉被告的诉讼行为是隐瞒真相，捏造民事法律关系，虚构民事纠纷向人民法院提起民事诉讼的行为。经审理查明：2018年5月8日，泸溪县人民政府扶贫开发领导小组办公室、泸溪县发展和改革局下发了泸扶联发[2018]2号《关于调整93个贫困村扶贫项目建设规模的紧急通知》。2018年5月10日，原告与被告签订《采购合同》（合同编号：2018051001），约定原告向被告提供组串式逆变器441台（GW50K-MT186台、GW60K-MT255台）和数据采集器93台，用于泸溪县93个贫困村光伏扶贫项目，合同总价款为6867300元为固定单价不变合同，最终的合同总额以实际执行发生的金额为准。合同对货期、运输、包装方式及费用承担、违约责任等进行了相关规定。2018年5月14日，原告（甲方）与被告（乙方）签订《采购合同》（合同编号：2018051401），约定原告向被告提供组串式逆变器441台（GW50K-MT186台单价14250元、GW60K-MT255台单价16500元）和数据采集器93台（单价100元），用于泸溪县93个贫困村光伏扶贫项目，合同总价款为6867300元为固定单价不变的合同，最终的合同总额以实际执行发生的金额为准。合同履行期间不受汇率、政策性、市场等任何因素的影响而变化。合同第四条货期、运输、包装方式及费用承担约定：采取分批提货方式，乙方在接到甲方的《订货单》后10-12天内将对应设备运输到最终用户施工现场。乙方的交付进度应不影响项目整体进度。……交付地点为甲方公司或甲方指定地点，送货上门，运输费由乙方承担（直接发往现场的设备，乙方须提供现场负责人签收的回执给甲方）。第五条付款方式第二款验收款约定：设备并网正常运行后一个月内甲方向乙方支付上月投入运行设备30%的验收款；验收的起计时间为业主签署并网验收文件之日或设备并网运行满贰个月,两者时间先到为准,因非乙方原因导致设备甲方签收后叁个月未能并网验收视同已并网验收。乙方需提交的验收款申请资料为:a:业主方提供的并网验收文件或设备甲方签收满三个月的证明文件,需注明设备序列号,复印件一份(需带原件核验一致);b、付款申请单原件一份。第六条违约责任第三款约定：乙方未能按约定的到货时间交货且未按甲方约定时间调试完毕的（非乙方原因导致的除外），乙方向甲方支付违约金，违约金数额按合同总额5‰/天计算，但最低不少于1000元/天，并承担延期交付给甲方造成的损失。甲方未能按合同约定时间向乙方支付款项，甲方向乙方支付违约金，违约金数额按合同总额5‰/天计算，但最低不少于1000元/天，乙方同意如甲方实际支付时间延后不大于30天，则不追究甲方相应违约责任。第四款约定：合同一旦签订，乙方不得以交期紧张、生产紧张、停产、原材料缺乏、成本上涨等理由拒绝履行合同，一旦因此发生违约行为，乙方向甲方支付的违约金最低不少于合同总额的5%，如给甲方造成严重损失，甲方保留追偿的权利。甲方的订货单发出后，甲方不得以资金紧张、设备使用现场停工、阻工等理由拒绝履行合同，一旦因此发生违约行为，甲方向乙方支付的违约金最低不少于合同总额的5%，如给乙方造成严重损失，乙方保留追偿的权利。第九条约定：本合同自甲乙双方授权代表签字盖章之日起正式生效，具有法律效力。本合同生效之日起此前签订的合同（编号为2018051001）作废，甲乙双方不得就已作废的合同作其他有损对方的任何用途。2018年5月14日，原告（乙方）与被告（甲方）签订《订货单》（订单编号：1118051001），约定原告向被告供货组串式逆变器20台（GW50K-MT、GW60K-MT各10台）。第二条约定：本订单总价为307500元。第三条约定：乙方严格按照需方提供的送货单格式填写供货信息并按期交货，交货地址及联系人：湖南省湘西自治洲洗溪镇敬老院旁，曾铮133××××0909。第五条约定：鉴于甲乙双方已签订《采购合同》（编号2018051401），甲乙双方约定条约及双方责任均按照《采购合同》（编号2018051401）执行，本《订货单》作为附件使用，具有同等法律效力。2018年6月9日，被告出具《货物到货验收单》，确认到货物资的货物名称、规格型号、品牌及数量与送货单一致，且外观完好无损，现场到货验收合格。2018年11月29日被告向原告支付30%的验收款92250元。2018年6月4日，原告（乙方）与被告（甲方）签订《订货单》（订单编号：1118060085），约定原告向被告供货GW50K-MT组串式逆变器82台、GW60K-MT组串式逆变器165台。第二条约定：本订单总价为3891000元。第三条约定：乙方严格按照需方提供的送货单格式填写供货信息并按期交货，交货地址及联系人：湖南省湘西自治洲洗溪镇敬老院旁，曾铮133××××0909。第五条约定：鉴于甲乙双方已签订《采购合同》（编号2018051401），甲乙双方约定条约及双方责任均按照《采购合同》（编号2018051401）执行，本《订货单》作为附件使用，具有同等法律效力。2018年6月12日，泸溪县人民政府扶贫开发领导小组办公室、泸溪县发展和改革局下发泸扶联发[2018]4号《关于重新调整93个贫困村村级光伏扶贫项目建设规模的紧急通知》。2018年6月21日，原、被告签订《订货单》（订单编号：1118060085），约定原告向被告供货为GW60K-MT组串式逆变器185台，单价16500元。第二条约定：本订单总价为3052500元。第三条约定：乙方严格按照需方提供的送货单格式填写供货信息并按期交货，在乙方具备发货条件时甲方提供交货地址及联系人信息，以邮件形式发送，乙方未发货前甲方有权调整交货地点等信息。第五条约定：鉴于甲乙双方已签订《采购合同》（编号2018051401），甲乙双方约定条约及双方责任均按照《采购合同》（编号2018051401）执行，本《订货单》作为附件使用，具有同等法律效力。第六条约定：因不可抗力因素，政府行为所致，依据合同法第九十四条第一款之规定，同时依据《采购合同》中第六条第六点约定，甲乙双方经协商重新签订本订货单，甲方按照本订货总额分期支付给乙方相应的款项。第七条约定：本《订货单》自甲乙双方签字/盖章之日起正式生效，生效之日起此前6月4日签订的订货单（订单编号相同）解除。2018年6月26日原告向被告送货86台、6月28日送货10台，7月2日送货4台，共计100台。2018年7月3日，被告以电子邮件通知原告将余下85台送货到五个不同地址。原告7月10日送货2台、7月12日送货35台、7月13日送货8台、7月15日送货8台、7月17日送货18台、7月18送货12台，8月1日送货2台。2018年11月29日被告向原告支付30%的验收款915750元。2018年5月14日，原告（甲方）与被告（乙方）签订《采购合同》（合同编号：118051000），约定原告向被告提供GW50K-MT组串式逆变器16台（单价14250元）、GW20K-MT组串式逆变器3台（单价7350元）、GW15K-MT组串式逆变器1台（单价5850元），用于湖南省郴州第一污水处理厂光伏发电项目。合同总价款为255900元为固定单价不变的合同，最终的合同总额以实际执行发生的金额为准。合同履行期间不受汇率、政策性、市场等任何因素的影响而变化。合同第四条货期、运输、包装方式及费用承担约定：乙方在合同生效后10-12天内将对应设备运输到最终用户施工现场。乙方的交付进度应不影响项目整体进度。……交付地点为甲方公司或甲方指定地点，送货上门，运输费由乙方承担（直接发往现场的设备，乙方须提供现场负责人签收的回执给甲方）。第五条付款方式第二款验收款约定：设备并网正常运行后一个月内甲方向乙方支付上月投入运行设备30%的验收款；验收的起计时间为业主签署并网验收文件之日或设备并网运行满贰个月,两者时间先到为准,因非乙方原因导致设备甲方签收后叁个月未能并网验收视同已并网验收。乙方需提交的验收款申请资料为:a:业主方提供的并网验收文件或设备甲方签收满三个月的证明文件,需注明设备序列号,复印件一份(需带原件核验一致);b、付款申请单原件一份。第六条违约责任第三款约定：乙方未能按约定的到货时间交货且未按甲方约定时间调试完毕的（非乙方原因导致的除外），乙方向甲方支付违约金，违约金数额按合同总额5‰/天计算，但最低不少于1000元/天，并承担延期交付给甲方造成的损失。甲方未能按合同约定时间向乙方支付款项，甲方向乙方支付违约金，违约金数额按合同总额5‰/天计算，但最低不少于1000元/天，乙方同意如甲方实际支付时间延后不大于30天，则不追究甲方相应违约责任。第四款约定：合同一旦签订，乙方不得以交期紧张、生产紧张、停产、原材料缺乏、成本上涨等理由拒绝履行合同，一旦因此发生违约行为，乙方向甲方支付的违约金最低不少于合同总额的5%，如给甲方造成严重损失，甲方保留追偿的权利。甲方的订货单发出后，甲方不得以资金紧张、设备使用现场停工、阻工等理由拒绝履行合同，一旦因此发生违约行为，甲方向乙方支付的违约金最低不少于合同总额的5%，如给乙方造成严重损失，乙方保留追偿的权利。2018年6月11日，被告公司通过电子邮件通知原告发货地址，要求货物到达现场时间为2018年6月18日。2018年6月15日被告向原告出具货物到货验收单，确认到货物资的货物名称、规格型号、品牌及数量与送货单一致，且外观完好无损，现场到货验收合格。2018年11月29日被告向原告支付了30%的验收款76770元。上述事实，有原、被告的当庭陈述，原告提交并经本院庭审质证的《采购合同》、《订货单》、货物到货验收单、电子银行承兑汇票、电子邮件截图、《关于重新调整93个贫困村村级光伏扶贫项目建设规模的紧急通知》等证据证明，本院予以确认。本院认为，原告与被告签订的两个《采购合同》（编号：2018051401、118051000）是双方真实意思的表示，不违反法律、行政法规的强制性规定，合同依法成立并生效，双方都应按照合同约定履行义务。本案的争议焦点有以下几个方面：一、关于原告要求被告支付2018051401《采购合同》部分履行损失赔偿金1471900元是否应予支持的问题。原、被告于2018年5月14日签订了2018051401《采购合同》，合同中约定原告向被告提供组串式逆变器441台（GW50K-MT186台、GW60K-MT255台）和数据采集器93台，用于泸溪县93个贫困村光伏扶贫项目，同时约定合同总价款为6867300元为固定单价不变的合同，最终的合同总额以实际执行发生的金额为准。原告要求被告就未履行部分赔偿损失与合同约定以实际执行发生的金额为准的约定不符。上述合同签订后双方于6月4日签订了订单编号为1118060085《订货单》，约定原告向被告供货GW50K-MT组串式逆变器82台、GW60K-MT组串式逆变器165台。6月21日，原、被告签订订单编号为1118060085《订货单》，约定原告向被告供货为GW60K-MT组串式逆变器185台。其中第六条约定：因不可抗力因素，政府行为所致，依据合同法第九十四条第一款之规定，同时依据《采购合同》中第六条第六点约定，甲乙双方经协商重新签订本订货单，甲方按照本订货总额分期支付给乙方相应的款项。第七条约定：本《订货单》自甲乙双方签字/盖章之日起正式生效，生效之日起此前6月4日签订的订货单（订单编号相同）解除。6月21日签订的《订货单》，系因泸溪县政府对建设项目进行调整，原、被告双方协商一致解除6月4日签订的《订货单》，重新签订的《订货单》，并对供货数量进行了调整，原告不得就已解除的《订货单》来主张权利。对于原告要求被告赔偿未履行部分的损失，因原告没有提供充分证据证明其损失，且没有相关事实和法律依据，故本院不予支持。二、关于1118051001《订货单》被告是否逾期支付验收款及原告是否逾期交货问题。根据原、被告签订的2018051401《采购合同》第五项第二款验收款的约定，被告应在设备签收满三个月后支付验收款项，如被告实际支付时间延后不大于30天则不追究相应违约责任。原告交货时间为2018年6月9日，被告应在2018年10月9日前支付，实际支付时间为2018年11月29日，延期50天支付，根据合同约定计算应支付违约金840000元（3360000元×5‰×50），但过分高于原告因此而造成的损失，因此本院酌情确定被告按应付款的30%对向原告支付违约金27675元（307500元×30%×30%），故对原告的该项诉讼请求本院予以支持。《订货单》签订日为2018年5月14日，根据合同约定原告应在5月26日前交货，实际交货时间为6月9日，原告延期交货14天，对于被告要求原告按合同约定支付延期交货违约金235200元（3360000元×5‰×14）的反诉请求，过分高于被告因此而造成的损失，本院综合被告因原告的违约行为可能造成的各项损失，根据公平原则和诚实信用原则予以衡量，本院酌情确定原告支付被告逾期交货违约金21525元（307500元×5‰×14），故对于被告的反诉请求本院部分予以支持。三、关于1118060085《订货单》被告是否逾期支付验收款及原告是否逾期交货问题。2018年6月21日双方签订1118060085《订贷单》订货数量为185台，按合同约定原告应在7月3日前交货，原告在7月2日前送货100台，7月3日被告才以邮件方式通知原告余下85台发货地址且为5个不同地址，剩余85台原告陆续在7月10至8月1日送货完毕。根据合同约定：原告未能按约定的到货时间交货且未按被告约定时间调试完毕的（非原告导致的除外），原告向被告支付违约金。原告未能按约定的到货时间交货是因被告延迟告知了送货地址所致，非原告导致，故对被告的该项反诉请求本院不予支持。对于原告要求被告支付逾期付款违约金，根据原、被告签订的2018051401采购合同第五项第二款验收款的约定，被告应在设备签收满三个月后支付验收款项，如被告实际支付时间延后不大于30天则不追究相应违约责任，原告实际交货时间为2018年7月2日前100台，后因被告延迟通知送货地址，剩余85台于7月10日至8月1日送货，根据合同约定被告应支付逾期付款的违约金453600元（336000元×5‰×27），但过分高于原告因此而造成的损失，对此应当予以酌减。本院综合原告因被告的违约行为可能造成的各项损失，根据公平原则和诚实信用原则予以衡量，酌定被告向原告支付逾期付款违约金142560元，故对原告的该项诉请本院予以支持。四、关于1118051000《采购合同》被告是否逾期支付验收款及原告是否逾期交货问题。根据合同第五项第二款验收款的约定，被告应在设备签收满三个月后支付验收款项，如被告实际支付时间延后不大于30天则不追究相应违约责任，原告于2018年6月15日交货，被告应在2018年10月15日前支付，实际支付时间为2018年11月29日，延期44天支付，根据合同约定应支付违约金56298元（255900元×5‰×44），但过分高于原告因此而造成的损失，本院酌情确定被告向原告按应付款的30%支付违约金23031元（255900元×30%×30%），故对原告的该项诉请本院予以支持。对于被告要求原告支付此订单延期交货违约金的问题。本院认为，合同签订日为2018年5月14日，原告应在5月26日前交货，但被告6月11日才以邮件方式通知原告发货地址，并注明要求货物到达日期为6月18日，原告实际交货时间为6月15日。根据合同约定：原告未能按约定的到货时间交货且未按被告约定时间调试完毕的（非原告因导致的除外），原告向被告支付违约金。对于逾期交货系被告自身延迟告知原告发货地址造成，且原告在被告指定的时间内交付了货物，故对于被告反诉要求原告支付延期交货违约金25590元，本院不予支持。五、关于被告是否应支付原告1118051000采购合同数量折扣损失赔偿金52000元的问题。因原告未提交充分证据证明其损失，且没有相关事实和法律依据，故对原告的该项诉讼请求本院不予支持。六、关于2018051401和1118051000《采购合同》是否应予解除的问题。因原告没有提交充分证据证明上述合同符合合同解除的情形，且没有相关事实和法律依据，故本院不予支持。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百一十四条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国合同法〉若干问题的解释（二）》第二十九条，《中华人民共和国民事诉讼法》六十四条规定，判决如下：一、限被告（反诉原告）华自科技股份有限公司于本判决生效之日起三日内支付原告（反诉被告）苏州慧敏自动化系统科技有限公司逾期付款违约金193266元；二、限原告（反诉被告）苏州慧敏自动化系统科技有限公司于本判决生效之日起三日内支付被告（反诉原告）华自科技股份有限公司延期交货违约金21525元。三、驳回原告（反诉被告）苏州慧敏自动化系统科技有限公司的其他诉讼请求。四、驳回被告（反诉原告）华自科技股份有限公司的其他反诉请求。如果未按本判决指定的期限履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本诉案件受理费20254元，减半收取10127元，由原告（反诉被告）负担8987元，由被告（反诉原告）负担1140元；反诉案件受理费11279.9元，减半收取5639.95元，由原告（反诉原告）负担162元，由被告（反诉被告）负担5477.95元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于湖南省长沙市中级人民法院。审判员  黎春林二〇一九年七月三日书记员  陈旸芷