重庆市江北区人民法院民 事 判 决 书（2018）渝0105民初15593号原告：柴艺，女，1989年8月14日出生，汉族，住重庆市江北区。委托诉讼代理人：单林芝，重庆百君律师事务所律师。委托诉讼代理人：王理，重庆百君律师事务所律师。被告：重庆亨元装饰设计工程有限公司，住所地重庆市江北区盘溪七支路11号永辉总部大楼5楼，统一社会信用代码91500105MA5U86900N。法定代表人：陈强，总经理。委托诉讼代理人：左自伟，重庆千品律师事务所律师。委托诉讼代理人：周炜，重庆千品律师事务所律师。原告柴艺与被告重庆亨元装饰设计工程有限公司（以下简称亨元公司）装饰装修合同纠纷一案，本院受理后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告柴艺及其委托诉讼代理人王理、被告亨元公司的委托诉讼代理人左自伟到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。原告柴艺向本院提出诉讼请求：1．被告退还原告装修工程款189289元；2．被告支付原告违约金暂计63362.2元（从2017年9月30日起，以199252.2元为基数，按照每日千分之一计算至起诉之日2018年8月22日合计318天）；3．被告支付原告拆除装修的费用1万元；4．本案的诉讼费、鉴定费、保全费等由被告承担。事实和理由：原、被告于2017年4月28日签订的《家庭居室装饰装修工程施工合同》，原告于2017年5月15日完成装修备案登记，取得物业装修资格。根据合同约定，被告应在原告取得装修许可证第二天起100个工作日内完成装修，但至起诉之日，被告还未能完成施工和通过工程竣工验收。施工完成应是验收完成才算完成，施工不合格就不能说完成。2018年5月最后一次整改时还在给我贴壁纸，不算完成施工。2018年5月让被告换成壁纸，是因为墙漆漆成花的，全是圈，才让被告换成壁纸。装修房屋门锁密码是2018年5月最后一次整改后换的。退还我装修款189289元中，因装修质量问题退还100000元；办理工程增减项后退还多收的4316元；因施工不符合图纸要求退还84936元。被告装修不符合质量约定，没按合同约定和图纸要求施工，应根据《中华人民共和国合同法》第一百一十一条、第一百一十四条规定，向原告返还相应价款及承担相应违约责任。违约金是依据双方签订合同的第十二条违约责任乙方责任中的第3款要求的。原告因被告延迟完工无法入住，承担了房租等实际损失，违约金是弥补原告损失，计算标准不应调整。还有，双方签订的施工合同是包干总价，不区分主材和人工费，主材是被告买的。从合同条款上理解主材价格不计入违约金计算基数，但主材具体金额应由被告举证证明，如被告无法证明，应按原告方式计算。虽然解除合同协议书原告未签字，但是该协议书中被告承认了多交工程款及质量瑕疵，应作为被告承认的事实予以认定。装修不符合图纸情况：走廊筒灯图纸是一圈十盏灯，中间三盏灯，实际施工为走廊6盏灯；次卧门口方形区域图纸是一圈四盏筒灯，实际施工为次卧门口一盏灯；次卧大门大灯开关图纸是三控，实际施工为双控；次卧床头左侧图纸是二插座、一开关（三控），实际施工为一插座、一开关（双控）；次卧床头右侧图纸是二插座，一开关（三控），实际施工为二插座，没开关；榻榻米卧室大门处图纸是大灯开关（双控），实际施工为大灯开关（单控）；榻榻米卧室墙图纸是一电视插孔、一网络插孔、二电源插座、一开关（双控），实际施工是一网络插孔、三电源插座；主卧进门处图纸是全屋筒灯（除床头二盏）开关（单控）、灯带开关（三控）、衣帽间开关（单控），实际施工是进门二筒灯开关、一圈筒灯开关、衣帽间开关；主卧床头靠衣柜处图纸是灯带开关（三控）、床头二筒灯开关（双控），实际施工是一圈筒灯开关、灯带开关；主卧床头靠窗处图纸是床头二筒灯开关、灯带开关（与另一侧对称排列），实际施工是只有灯带开关；入户处开关图纸是入户过道筒灯开关（单控）、客厅灯带开关（双控），实际施工是入户过道筒灯开关（单控）、客厅大灯开关（双控）；客厅图纸是客厅大灯开关（单控）、客厅灯带和筒灯开关（灯带与入户处双控）、书房筒灯开关、书房大灯开关、过道十一筒灯＋次卧四筒灯开关（与主卧门口开关双控），实际施工是客厅大灯开关（双控）、客厅筒灯开关（单控）、书房筒灯开关、书房大灯开关、客厅灯带开关、过道六筒灯开关；插座图纸与实际施工相较存在缺少、位置错误、多出等情况；未按图纸要求施工，私自增加墙体；柜子出现不符合图纸情况，如缺少隔板、多出隔板、柜距上下不均。装修质量不合格情况：柜子、抽屉的把手全部不齐，门缝大小不一、柜门上下磕碰、门缝不严问题均存在；抽屉拉手大部分安装歪斜、上下拉手对不齐、拉手安装高度不一致；柜子做工残次；柜子背板和侧板结合部接缝是S型，手指都能塞进去；衣帽间柜子有裂缝，面板中间亦有裂缝；次卧门口双开柜门打开后应是平的，有3个很大的圆孔，不知道是什么；柜子左右不对称，左右两边只有一边有木条，且为歪斜的边角料制作，缝隙间隔严重歪斜，不对称造成无木条一边磕碰墙面；主卧衣柜和飘窗柜柜门间隙不一致；主卧衣柜左边和柜顶跟天花板交接处墙已裂；榻榻米卧室柜子没有固定到墙上，有点前倾，柜子和墙面开裂，造成天花板的石膏板也开裂，从地面到天花板都开裂；主卧和次卧的墙面都有很细的大面积裂纹；墙是深色，但三次刷漆时每次都没刷好，后改成墙纸，现在墙纸已开胶了；橱柜的石材面板现已下陷，造成现在下面的柜门一个打不开，另一个被卡住；橱柜中间有一个放碗的金属拉篮，现已变形。另，2018年4月开始，我每天都去施工现场，发现质量不合格，让被告整改。2018年5月1日后，被告通知我验收，我去了发现质量还是不合格。施工合同不存在主体结构的变化。我是依据有效起诉的。综上，望支持原告的全部诉讼请求。被告亨元公司辩称，一、关于本案所涉装饰装修工程施工合同的效力问题。所涉施工不涉及房屋的主体结构，即使被告无装修施工资质也不影响本案所涉合同效力，故所涉合同为有效合同。二、关于是否退还原告装修款189289元，被告认为不应当返还该款项。理由：1、被告承接的涉案装修已全部完工，合同已经履行完毕；2、涉案房屋装修不存在质量问题，原告称存在质量问题，但并未举示证据予以证明。虽然，双方就装修问题在诉前进行过协商，但不能就此认定被告的装修存在质量问题，只是被告为化解双方的矛盾而做出的让步，但双方并未达成一致。3、原告诉求施工不符合图纸退还的款项84936元无事实和法律依据，被告的装修是按图纸施工。原告未举示证据予以证明该事实，也无法律依据支撑其应当返还的具体金额。4、原告诉求退还增减项后多收的工程款4316元不应得到支持。双方签订的施工合同约定的工程价款为199252.2元，原告付款金额为189289元，因此，原告并未超额支付工程价款，也未对是否存在减项举示任何证据证明。三、被告没有违约行为，不应当承担违约责任。即使存在违约，违约金的计算基数也应当按照合同第十二条“乙方责任”扣除主材费用部分。1、被告的开工时间为2017年5月15日，实际完工时间为2018年1月17日，按照合同约定的期间可能存在一定的延误，但并非被告的行为导致，而原告自己购买的装修材料未及时到位以及未按照合同约定支付阶段性工程价款导致，被告催款的聊天记录已向法庭举示。2、按照合同约定违约金的计算应当扣除主材部分的费用，合同价款为199252.2元，经被告核算主材部分的费用为127535.10元，因此原告诉请违约金的基数错误。主材是被告买的，被告在装修时已给原告出具主材清单。故违约金计算基数，应由原告为支持其请求举示证据。3、即使法院认定被告违约，其合同约定的违约金每天千分之一过高，请求法院依法调整。另，墙约定是刷漆，2018年1月完工后原告说墙是花的，但看不出哪是花的，原告多次找被告，所以被告才给原告换的壁纸，为此被告也没有加钱。柜子原告也说有问题，被告多次沟通给他弄了。综上，被告按时按质完成施工，至今尚未收取全部工程价款，因原告个人认为存在质量问题起诉要求返还工程价款无事实和法律依据，工期的延误并非被告造成，原告诉求的违约金没有合同依据，同时被告对原告的无理要求也多次予以了配合处理，实际上加大了被告的实际损失，望法庭综合本案的证据以及双方的陈述，采纳被告的意见，驳回原告的全部诉讼请求。本案当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。原告柴艺举示的家庭居室装饰装修工程施工合同、公司账户（来源对方给我发的微信截图）、中国建设银行个人账户支出交易明细（原件）、借记卡账户历史明细清单（原件）、二装办理手册-装修备案登记表、融景城方案图、解除合同协议书、装修现场视频，前述证据能相互印证本院予以确认并在卷佐证。原告柴艺举示的不符合图纸项目、装修质量不合格，此属于柴艺自己的陈述，是否采信其陈述，要结合本案其他证据分析认定。被告亨元公司举示的家庭居室装饰装修工程施工合同、收据3张、微信聊天记录（融景城7-10-2工作交流群）、被告员工刘凤与柴艺的短信记录、2018年9月12日视频，前述证据本院予以确认并在卷佐证。被告亨元公司证人谭洪云关于融景城方案图是施工图，以及装修不一定按图纸施工的陈述，得到柴艺陈述的印证，反之亦证实了柴艺的陈述，前述证言，本院予以采信。谭洪云关于装修不按图纸施工是协商好的，及工程是2018年1月完工的陈述，因不能得到其他证据的印证，本院不予采信。被告亨元公司证人刘凤的证言，得到本案其他证据的印证，本院予以采信。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：亨元公司登记成立于2016年10月27日，经营范围：从事建筑相关业务（凭相关资质证书承接业务）等。2017年4月28日，柴艺（甲方）与亨元公司（乙方）签订了《家庭居室装饰装修工程施工合同》。与施工合同同时签订的特别告知载明：……4．为便于甲乙双方相互告知房屋装饰装修施工过程中可能发生的各种事项，甲乙双方宜填写固定电话号码、移动电话号码、通信地址和电子邮箱地址。上述通讯方式发生变动时，甲乙双方应在变更后3日内相互告知。因甲方通讯方式发生变动未及时告知乙方，导致乙方不能及时通知该房屋装饰装修施工过程中有关事项的，责任由甲方承担；5．鉴于装饰装修行业的特殊性，装修实际效果与设计图纸（方案）有一定误差，甲方同意对误差性的认可。施工合同约定：工程地点江北区五里店融景城丽苑7栋10-2，施工面积144平方米；工程承包方式，乙方包工、包部分材料，甲方提供部分材料（见附表一：甲方提供装饰材料明细表，见附表二：乙方提供装饰材料明细表）；工程期限100天（按工作日计算，不包括节假日），以业主领到装修许可证第二日开始计算工期；合同价款：本合同工程造价为（人民币）199252.2元（见附表三工程预算书）；工程设计，见重庆亨元装饰设计工程有限公司设计方案（见附表四：设计方案）；开工前5天，向乙方提供经物业管理部门确认的施工图纸或做法说明1份，并向乙方进行现场交底，为乙方入场施工创造条件。包括：搬清室内家具、陈设或将室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖，不影响施工为原则；工程变更，工程项目及做法如需变动，双方应协商一致，由甲方代表与乙方签订书面变更单，支付增减项目差额后乙方再进行施工，同时调整相关费用及工期（见附件五：工程变更单）。凡甲方未与乙方答订书面的变更单（变更单需乙方盖章，未盖章一律无效）而导致施工内容与之前合同约定不一致所引起的一切后果，由甲方自负；给乙方造成损失的，甲方应予赔偿；材料供应，按合同约定由甲方提供的材料、设备应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场（见附表一：甲方提供装饰材料明细表），双方共同验收并办理交接手续；由甲方供应的材料、设备发生了质量问题及损失，责任由甲方承担。若甲方未向乙方办理书面交接，或未按时到场，则导致工期延长，由甲方承担责任；按合同约定由乙方提供的材料、设备（见附表二：乙方提供装饰材料明细表），双方共同验收；如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用，若已使用，对工程造成损失的由乙方负责；工期，因下列原因造成工期延期，经甲方确认，工期相应顺延至以下情况排除后：1）工程量变化或设计变更：2）不可抗力；3）甲方同意工期顺延的其他情况；因甲方未按合同完成其应负责的工作包括但不限于未按期支付工程价款而影响工期的，合同工期相应顺延；因乙方责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的，工期不顺延；因乙方原因造成工程质量存在问题的，返工费由乙方承担，工期不顺延；因乙方通知甲方阶段性验收后，甲方不参与验收包括但不限于乙方通知后不回复、回复后不到现场等情况；质量标准，本工程施工质量按下列第1项标准执行：1）以施工图纸、设计变更的内容和《重庆市住宅装饰工程质量验收标准》；2）双方约定：①施工过程中双方对工程质量发生争议，申请由第三方权威部门对工程质量予以认证，认证所需费用采取“谁提出谁垫付”的原则。经认证，工程质量不符合合同约定标准的，认证所需费用由乙方承担；工程质量符合合同约定标准的，认证所需费用由甲方承担；②木材、石材为天然物品，允许有自然色差与纹理，乙方有义务提醒甲方；工程验收、工程价款结算及保修，甲乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续，乙方通知后甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，视为工程质量合格；双方约定在施工过程中分为下列几个阶段对工程质量验收：1）水电完工验收，2）木工、泥工完工验收，3）竣工验收；乙方应提前三天通知甲方参加验收，阶段验收合格后应填写工程验收单（见附表六：工程验收单）；工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知后三天内参与验收，并办理验收、移交手续。若甲方未按乙方通知参与验收，则以乙方通知甲方验收的时间作为竣工日期；工程竣工验收合格后，乙方应提交工程结算单及有关资料给甲方，甲方自接到上述资料三天内审查完毕，并在三天内结清工程尾款；本工程自验收合格双方签字之日起保修期为：水电隐蔽工程五年，饰面工程二年。验收合格签字且甲方结清工程尾款后，填写工程保修单（见附件七：工程保修单）；验收不合格，乙方负责返工，甲方不得使用，若甲方私自使用房屋视为房屋质量合格；因甲方购买材料未达到国家标准而出现的工程质量问题，乙方不负责保修；因甲方原因工程款未结清，乙方不负责保修；工程价款支付方式，1、合同生效后，甲方按下列表中的约定向乙方支付工程款：第一次，支付时间是合同签订，支付总金额的50%，支付金额99626元；第二次，支付时间满足以下一种条件：1．木工吊顶完成50%（未封板），2．砖到现场，支付总金额的45%，支付金额89663.5元；第三次，支付时间是工程竣工验收合格后三天，支付总金额的5%，支付金额9962.6元；违约责任，合同双方当事人中的任一方因未履行合同的约定或违反国家法律、法规，受到罚款或给对方造成损失均由责任方承担责任；因一方原因，造成合同无法继续履行时，应及时通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失；本合同生效后甲乙双方应严格履行合同所规定的各项条款，不得擅内变更或解除合同，否则违约方将支付守约方工程价款20%的违约金，并承担因此造成的经济损失；甲方责任，未办理任何手续，乙方有权拒绝改造原有建筑结构及设备管线，甲方强行要求乙方改造原有建筑结构及设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款）由甲方负责并承担损失；未按合同规定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料以及由甲方引起的其他原因等，除工期予以顺延外，还应赔偿乙方因此造成停工、误工的实际损失。每停工或误工一天，甲方支付乙方500元违约金；工程未经验收，甲方提前使用，视为房屋质量合格，出现质量问题，甲方承担责任；甲方未按期支付或未按期完全支付合同约定款项，每逾期－天，按未付款额的1‰支付违约金；逾期超过30天未付款乙方可以要求解除合同，并且甲方需向乙方支付违约金（违约金按未支付款项的按月息3分计算）；乙方责任，未经甲方同意，乙方擅自改造原有建筑结构及设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款）由乙方负责并承担损失；由于乙方原因，工程质量达不到约定的质量标准，乙方负责返工，工期不得）顺延；由于乙方原因致使工期延误，向对方支付违约金（违约金每天按合同总价款的千分之－计算，主材费用不计入违约部分）；争议解决方式，双方发生争议协商解决不成时，向重庆市江北区人民法院起诉；甲乙双方共同确认双方因履行本施工合同及合同附件中的通知义务约定如下：甲方的联系地址/、电话18811635332、微信/、邮箱/；乙方的联系地址重庆市江北区南桥寺永辉大厦5F，电话023-67626636、微信/、邮箱/（以上联系方式作为双方认可的送达方式，按照以上任意方式通知对方即视为履行本合同中的通知义务；书面邮寄市区内邮寄之日起3日内视为送达，市区外邮寄之日起5日内视为送达），若任意一方对联系方式私自变更需在变更后3日内通知对方，未履行通知义务，原送达方式送达的通知义务视为合法有效。柴艺向亨元公司支付工程款如下：2017年2月支付2000元2017年4月29日支付97626元、2017年7月18日支付50000元、2017年7月19日支付39663元，总额为189289元。融景城方案图（融景城·柴姐·雅居）载明：一、设计概况，……9．设计阶段：室内装修工程施工图；法律提示：……本设计图为施工合同的一部分，业主认可签字后即产生法律效力；施qia工说明：1.1工地管理人员及技术人员应对图纸和说明书做全面了解……；1.5关于施工图图纸，1.5.1全部施工图在施工前需业主签字确认……；注意事项：……3．图中未标注尺寸的地方请按比例执行，现场装饰施工人员可对局部尺寸做适当调整，调整尺寸应以现场实际尺寸为准。柴艺在前述方案图中的原始管道图、墙体拆除图、新建墙体图、平面布置图等图纸签字确认。此图柴艺称是施工图，而亨元公司证人亦证实为施工图。故，认定前述方案图为本案装饰装修工程的施工图。2017年5月15日，本案所涉装修工程取得装修备案登记表。2017年5月16日，前述约定的装饰装修工程开始施工。亨元公司证人能证实，实际施工与施工图存在变化。审理中，亨元公司对该变化系协商一致，没有举证证明。根据装修房屋的录像显示，装饰装修存在如下情况：柜子与墙面间存在缝隙，该缝隙延伸至屋顶；一屋墙砖间接缝勾缝存在颜色不一不均匀处；一屋门上门角处有破损现象；一柜子一边与墙面直接接触，使得该边柜门关开时有与墙面摩擦情形；一柜子的背板与侧板结合处有缝隙较大处；一墙面出现蛛网状小缝等。“融景城7-10-2工作交流群（16）”是为本案装饰装修工程设立的微信群。微信交流中，2017年6月5日，柴艺称“新墙已经砌起来了？”，亨元公司方答复“在放砌墙的线”、“在定位置”；2017年6月28日，亨元公司方叫柴艺明天来验收水电，柴艺问“今天中午能不能验收”，亨元公司方回答“要验收，改成中午1：30验收”；2017年7月12日，亨元公司方对柴艺称“我厨房墙砖贴完了你二期款还没去交吗？工人没钱，就无法做了，请早点去交完款，我们才好做起走……”，2017年7月17日，柴艺答复“卡的问题，转不了”；2017年7月25日，柴艺称“那个墙，现在是1米2？”，亨元公司方答“对，现在是一米二”，柴艺又称“她说能看出来，做得很规范”；2017年7月25日，亨元公司方称“卫生间的隔断什么时候拿来？”，柴艺答“卫生间的还没有定”；2017年10月12日，柴艺问“浴室柜今天送了没有，@谭洪云”，亨元公司方答“送了”；2017年11月6日，柴艺称“我要的是深色，这是什么，跟白墙没什么区别”；2017年11月12日，柴艺称“那个墙的颜色不是我要的颜色…”；2017年11月24日，柴艺称“灯明天送到”、“要安排人过去收一下安装，@谭洪云”、“直接寄到融景城”；2017年11月24日，柴艺称“这个颜色不是我要的颜色……”、“首先我要的是冷灰，而且，第一个太浅，第二个太深”；2017年12月26日，柴艺称“我又买了阳台灯”、“卫生间的暖风，应该这两天就到”；2017年12月28日，亨元公司方问“灯到完了没有”，柴艺答“物料显示还没”；2017年1月17日，亨元公司方问“你好久去公司结算”，柴艺答“没法结算，我昨天去看了，什么都不行”、“没法验收”、“我已经回北京了”、“还有墙漆，还有露白的地方，刷的那是什么”；2018年3月15日，亨元公司方在微信群中发了“融景城郦苑7-10-2问题及解决方案．docx”；2018年3月15日，亨元公司方称“明天融景郦苑7-10-2泥工补砖”；2018年4月26日，亨元公司方称“希望大家都认真地对待，把最后的收尾做完”；2018年4月29日，亨元公司方称“业主你好！关于墙面漆的问题，漆工说那颜色做不出来。你看是不是换一种色。做了几次了，做不出来”；2018年4月29日，柴艺称“另外，现在墙如果你们实在处理不了，两个解决方案，第一个，重新刷，五一之后必须完成；第二个，换成壁纸，如果有合适的可以接受。以上两种都可以，所有费用你们承担”、“按照约定，5月1号全部完成，现在肯定完不了，墙面和地板可以同时完成，最多再给你们一周的时间，5月7号必须完成”；2018年4月30日，柴艺称“壁纸还是要跟我那个颜色差不多的深色”，亨元公司方称“过节就落实完”；2018年5月7日，亨元公司方称“那项目经理叫他明天过来，可能是多干几天吧”，柴艺答“什么叫多干几天，都说了8号之前肯定得全部完工”；2018年5月11日，亨元公司方称“柴艺你妈她说你没给她讲签字，她不签”，柴艺问“是签的什么字”，亨元公司方答“装修完工”，柴艺回道“我还有问题需要跟你们公司谈，现在肯定不能验收啊”、“今天可以算完工，但是有很多地方都验收不合格”。另，柴艺称其是在2018年5月最后一次整改后换的门锁密码。2018年7月30日的《解除合同协议书》载明：“甲、乙双方于2017年4月28日签订《家庭居室装饰装修工程施工合问》，合同编号HY2017155，工程地点江北区五里店融景城郦苑7栋10-2，经双方于2018年7月11日协商达成如下协议：一、经双方核实，截至目前工程已全部完工，双方按合同办理增减项后，乙方应退回甲方多交工程款4316元；二、甲方阐述合同约定的衣柜和橱柜存在一定的瑕疵，经双方协商后乙方对甲方作出补偿，补偿金额为15684元；三、双方约定将以上两笔款项，共计20000元打入甲方个人账户，账户为/，账号/，开户行/；四、双方约定以上两笔款项乙方在2018年9月30日前支付到甲方本人的账户上；五、合同解除后甲方免除对已施工部分的工程质量责任，双方于2017年4月28日签订《家庭居室装饰装修工程施工合问》从甲方收到乙方以上两笔款项之日起解除合同，解除合同后双方再无任何债权债务关系……。”其上亨元公司加盖有公章。柴艺收到该协议书后称因协议只涉及解决柜子问题，未解决墙面裂缝等其他问题，故其拒绝签字。本院认为，柴艺与亨元公司间的装饰装修合同系家庭居室装饰装修工程，涉及的是对建筑物室内墙面、地板等进行一定程度的添附，不涉及更改房屋主体结构等建造活动，因此，柴艺将其家庭居室装饰装修工程交由亨元公司施工的装饰装修合同有效。当事人双方合同约定：施工过程中双方对工程质量发生争议，申请由第三方权威部门对工程质量予以认证，认证所需费用采取“谁提出谁垫付”的原则。经认证，工程质量不符合合同约定标准的，认证所需费用由乙方承担；工程质量符合合同约定标准的，认证所需费用由甲方承担。由此可知，对质量提出异议方有责任举证证明。柴艺称亨元公司装修质量存在问题要求退还工程款100000元；施工不符合图纸要求退还工程款84936元。但审理中，柴艺没有举证证明工程质量存在问题具体是哪部分，工程不符合图纸具体是哪部分，哪些问题需修理、更换、重作解决，哪些问题需减少价款解决及应该减少价款的数额。由此，柴艺前述的诉求，本院不予支持。而《解除合同协议书》中的补偿15684元，不能作为减少价款数额的依据。因为，对此柴艺并不认可，且是协议解除合同情形下的补偿而非赔偿。而现在当事人的装饰装修合同并未解除。对柴艺诉求退还合同办理增减项后多交的工程款4316元，本院支持。因为，亨元公司在协议书中认可多收工程款4316元，审理中，柴艺亦对此予以认可。微信群交流中，2018年4月29日，柴艺称“另外，现在墙如果你们实在处理不了，两个解决方案，第一个，重新刷，五一之后必须完成；第二个，换成壁纸，如果有合适的可以接受。以上两种都可以，所有费用你们承担”、“按照约定，5月1号全部完成，现在肯定完不了，墙面和地板可以同时完成，最多再给你们一周的时间，5月7号必须完成”；2018年4月30日，柴艺称“壁纸还是要跟我那个颜色差不多的深色”，亨元公司方称“过节就落实完”；2018年5月7日，亨元公司方称“那项目经理叫他明天过来，可能是多干几天吧”，柴艺答“什么叫多干几天，都说了8号之前肯定得全部完工”。由前述可知，当事人双方对本案装修工程的完工时间作了变更，完工时间变更为2018年5月7日。亨元公司称工程是2018年1月17日完工。本院不予认可。因为，亨元公司对此没有举证证明，且在微信交流中，2018年5月11日，亨元公司方称“柴艺，你妈她说你没给她讲签字，她不签”，柴艺问“是签的什么字”，亨元公司方答“装修完工”。据此也不能证实，2018年1月17日完工的亨元公司主张。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》（法释［2004］14号）第十四条规定：当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理：（一）建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；（二）承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期；（三）建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。本案证据不能证实存在前述第（一）、（二）项的情形。审理中，柴艺称其是在2018年5月最后一次整改后换的门锁密码。而微信交流中，2018年5月11日，柴艺称“今天可以算完工，但是有很多地方都验收不合格”。结合前述分析可认定，2018年5月11日时，柴艺已更换装修房屋的门锁密码。由此，该日柴艺转移占有装修工程，该日为竣工日期。合同约定：由于乙方原因致使工期延误，向对方支付违约金（违约金每天按合同总价款的千分之－计算，主材费用不计入违约部分）。亨元公司2018年5月8至11日工期延误，按约定应承担违约责任。审理中，当事人双方均称主材费用由亨元公司购买，故亨元公司对主材费用的金额有责任举证证明。因亨元公司没有举证证明主材费用的数额，其应承担不利责任。违约金计算基数按184973元（189289元-4316元）计。违约金计算为184973元×1‰×4天=739.89元。亨元公司所称违约金过高没有证据证实，本院不予认可。柴艺要求支付拆除装修的费用10000元。审理中，柴艺没有举示证据证明哪些装修确需拆除及其相应的费用。故，柴艺此诉求，本院不予支持。综上，依据《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百一十四条，《最高人民法院关于适用的解释》第九十条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十五条之规定，判决如下：一、本判决生效之日起三日内，被告重庆亨元装饰设计工程有限公司退还原告柴艺装修工程款4316元；二、本判决生效之日起三日内，被告重庆亨元装饰设计工程有限公司支付原告柴艺违约金739.89元；三、驳回原告柴艺的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案案件受理费4285.04元，由原告柴艺承担4235.04元，被告重庆亨元装饰设计工程有限公司承担50元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于重庆市第一中级人民法院。双方当事人在法定上诉期内均未提出上诉或仅有一方上诉后又撤回的，本判决发生法律效力，当事人应自觉履行判决的全部义务。一方不履行的，自本判决内容生效后，权利人可以向人民法院申请强制执行。申请执行的期限为二年，该期限从法律文书规定履行期间的最后一日起计算。审 判 长  陈学军审 判 员  韩玉成人民陪审员  何裕霞二〇一九年七月一日法官 助理  廖冰柔书 记 员  周 砚