广东省深圳市坪山区人民法院民 事 判 决 书（2019）粤0310民初307号原告：深圳亚洲富士电梯设备有限公司，住所地广东省深圳市坪山区。法定代表人：岑道许。委托诉讼代理人：岑文俊，男，住广东省恩平市。被告：阳春市昊翔房地产开发有限公司，住所地广东省阳江市。法定代表人：梁凡敢。委托诉讼代理人：王廷，广东金轮律师事务所律师。委托诉讼代理人：崔雅怡，广东金轮律师事务所律师。原告深圳亚洲富士电梯设备有限公司与被告阳春市昊翔房地产开发有限公司买卖合同纠纷一案，本院受理后，依法组成合议庭公开开庭进行审理。本案现已审理终结。原告诉称，2014年1月26日，原告与被告签订《电梯销售安装合同》，合同编号为XXX，合同总额3120000元（人民币，下同），合同附件约定增加停电应急装置、五台通话线安装合共80000元，签订合同时支付定金50000元。随后原告接到被告通知变更电梯合同的安装数量为11台，剩余11台不再安装或另行通知，合同标的按实际交付设备变更为11台，金额为1551000元（11×141000）。另合同附件约定增加应急装置3500元一台，合计38500元（11×3500），以上总额为1589500元。原告根据被告要求先安装11部电梯，并已按照合同安装好后验收合格并交付被告使用。依照建设部在1995年发布的《关于加强电梯管理的暂行规定实施细则》相关规定，新安装的电梯质量保修期为从验收合格之日起一年，或货到工地18个月。综上，原告已全部履行完毕，被告于2016年4月22日支付原告300000元，于2017年8月12日支付原告200000元，尚欠原告1039500元。经原告多次催讨，被告拒不付款。故原告起诉至法院，请求法院判令：1.被告偿还原告电梯工程款1039500元及按合同约定的延期付款利息及滞纳金（利息按月息2%暂计至2018年10月26日，实际计至付清之日止）；2.受理费、保全费、执行费、律师费由被告承担。被告未出庭，书面答辩称：1.对于原告采取法律途径解决争议、维护自身权益的做法，表示肯定与认可。2.被告对需要向原告支付电梯款1039500元的事实没有异议。3.根据相关规定，电梯需要每年进行一次定期检验。本案所涉电梯全部属于初装电梯，原告提交的特种设备使用标志显示下次检验日期为2019年4月28日，被告提交的特种设备使用登记表显示本案所涉电梯初次验收合格时间为2018年4月27日。合同约定待法定检验机构检验合格并颁发合格证之日起六个月内支付余款，被告应在2018年10月27日前支付余款。故，截至原告起诉之日即2018年10月14日，被告并不存在逾期付款的违约情形。4.即便需要被告承担逾期付款的违约责任，原告未举证证明其损失，原告诉请按照月利率2%支付延期付款的利息，明显高于其损失，无事实及法律依据。5.请求法院在查清事实的前提下，对原告的第二项诉请按比例由原、被告双方承担。经审理查明，2014年1月26日，原告与被告签订合同编号XXX的《电梯销售安装合同》，约定被告向原告购买乘客电梯，其中800KG的乘客电梯20台，单价141000元，总价2820000元；1000KG的乘客电梯2台，单价150000元，总计300000元；以上电梯款含税合计3120000元，均已含安装费、验收/运输费。合同约定电梯款应全部通过银行转账支付原告，合同签订之日起7个工作日内，被告先向原告支付50000元作为合同诚意金（排产时转为部分定金），合同计划排产时被告再向原告支付合同总价款30%即936000元作为定金。被告在本合同约定的产品安装完毕，待法定检验机构检验合格并颁发合格证后之日起六个月内支付完余下款项（若电梯因工程进度需要分批安装，付款方式则需按电梯验收台数结算）。被告逾期付款经原告书面通知后十五个工作日依然未支付的，原告有权解除合同，被告已支付的定金不予退还，同时，被告应当按照设备总价款的30%向原告支付违约金。合同附件约定，根据被告电梯项目要求增加有偿配置，其中停电应急装置单价3500元每台，20台共70000元；五台通话拉线到管理处工程500元每台，20台共10000元。上述合同签订后，原告主张被告口头通知其根据现场施工数量确认安装800KG的乘客电梯11台，剩余电梯根据施工进度再安装，电梯款为1551000元、停电应急装置款为38500元，总价款变更为1589500元。原告提交特种设备使用标志11份，主张其已向被告交付并安装上述约定的11台乘客电梯，且上述电梯均已通过质量检验，并于2018年4月27日由阳春市质量技术监督局颁发合格证书。原告确认被告已于2014年1月29日支付定金50000元，之后分别于2016年4月22日、2017年8月12日支付电梯款300000元及200000元，剩余1039500元未支付，并提交结算清单佐证。原告未提交证据证明电梯安装时间，但主张被告楼盘2014年10月对外发售，足以证明此前原告已将电梯安装完毕；被告楼盘烂尾原因及被告违约造成相关部门质检延时的责任应由被告承担，并主张逾期付款利息按照月利率2%自2014年6月26日计算至付清之日止。被告确认需向原告支付电梯款1039500元，但主张案涉电梯于2018年4月27日经法定检验机构检验合格并颁发合格证书，合同约定涉案电梯余款待法定检验机构检验合格并颁发合格证之日起六个月内支付，截至原告2018年10月14日起诉之日，被告并不存在逾期付款的违约行为。以上事实，有原告提交的《电梯销售安装合同》、结算清单、特种设备使用标志等证据为证，结合原告的庭审陈述，足以认定。本院认为，当事人应当按照约定全面履行自己的义务。原告与被告签订的《电梯销售安装合同》系双方真实的意思表示，内容不违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效，双方当事人应严格履行。原告主张被告尚欠其电梯款1039500元，被告无异议，故本院予以确认。合同约定电梯余款待法定检验机构检验合格并颁发合格证后之日起六个月内支付完毕，双方确认案涉电梯于2018年4月27日经法定机构检验合格并颁发合格证书，被告逾期未付，故原告诉请被告支付电梯款1039500元，本院予以支持。关于原告诉请的利息，合同仅约定被告逾期付款，原告解除合同情形下被告应当承担的违约责任，以及原告迟延交货的违约责任，并未约定合同履行完毕后被告逾期付款的违约责任及支付标准，原告亦未举证证明案涉电梯的安装时间及系被告原因导致法定检验机构检验延迟，原告诉请利息按照月利率2%自2014年6月26日计算无事实和法律依据，本院不予支持。本院酌定被告应当按照年利率6%支付原告自2018年10月27日至付清之日止的逾期付款损失。原告其他诉讼请求超出法律规定及本院认定部分，本院一并驳回。被告经本院合法传唤，无正当理由未到庭参加诉讼，本院依法缺席判决。综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百五十九条、第一百六十一条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十四条的规定，本院判决如下：一、被告阳春市昊翔房地产开发有限公司于本判决生效之日起10日内支付原告深圳亚洲富士电梯设备有限公司电梯款1039500元。二、被告阳春市昊翔房地产开发有限公司于本判决生效之日起10日内支付原告深圳亚洲富士电梯设备有限公司上述款项的逾期付款损失（按年利率6%自2018年10月27日起计算至付清之日止）。三、驳回原告深圳亚洲富士电梯设备有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案受理费24098元（原告已预交），由原告负担11817元，由被告负担12281元。被告负担的部分，于本判决生效之日起10日内迳付原告。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于广东省深圳市中级人民法院。审 判 长  杨爱华人民陪审员  曾运娣人民陪审员  杨文涛二〇一九年七月十九日书 记 员  李佩珊