苏州工业园区人民法院 民 事 判 决 书 （2019）苏0591民初1159号 原告：苏州灵动帧格网络科技有限公司，住所地江苏省苏州工业园区新平街********，统一社信用代码91320594091520764E。 法定代表人：苏公雨，该公司总经理。 委托诉讼代理人：王桂男，江苏孙吴律师事务所律师。 委托诉讼代理人：沈晓婷，江苏孙吴律师事务所实习律师。 被告：杭州维赢电子科技有限公司，住所地浙，住所地浙江省杭州市滨江区浦沿街道东信大道****楼**用代码91330104MA2AXTCN3W。 法定代表人：吴园园，该公司执行董事。 委托诉讼代理人：胡珊，北京盈科（北京）律师事务所律师 原告苏州灵动帧格网络科技有限公司（以下简称“灵动帧格公司”）与被告杭州维赢电子科技有限公司（以下简称“维赢电子公司”）买卖合同纠纷一案，本院于2019年1月30日受理后，依法由审判员刘戈适用简易程序独任审理，后变更由审判员王冬青适用简易程序独任审理。依原告申请，本院于2019年2月19日作出（2019）苏0591民初1159号民事裁定书，并依据该裁定书对被告名下财产采取了保全措施。案件审理过程中，被告维赢电子公司在提交答辩状期间向本院提出管辖权异议，本院于2019年3月18日作出民事裁定书，裁定驳回被告维赢电子公司对本案管辖权提出的异议。本案于2019年4月16日公开开庭进行了审理。原告灵动帧格公司的委托诉讼代理人王桂男、沈晓婷，被告维赢电子公司的委托诉讼代理人胡珊到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告灵动帧格公司向本院提出本诉请求：1、被告立即支付货款121547.79元，并按人民银行同期贷款利率5%支付逾期付款利息至款项付清时止（自2018年12月14日起暂计算至2019年6月13日为3038.69元）；2、本案诉讼费用由被告承担。事实和理由：2018年4月24日，原、被告双方签订销售合同，约定被告向原告订购210000PCS的Toshiba产品，总货款为142997.4元。被告于2018年4月24日向原告支付总货款的15%作为预付款。但是被告收货后一直借故不予支付剩余款项121547.79元，故原告诉至法院。 被告维赢电子公司辩称，1、原告一直在变更交货期限，被告已明确不同意原告对于交货期限的变更，且要求原告不再发货。2018年12月19日双方已达成解除合同的意思表示。2、被告已向法院提出反诉，要求确认双方已解除合同、退还预付款。综上，请求法庭驳回原告全部诉讼请求。 根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下： 2018年4月24日，被告维赢电子公司（甲方）与原告灵动帧格公司（乙方）签订了编号为932-497-9086的《销售合同》，合同约定甲方向乙方采购210000PCS型号为********的Toshiba,单价为0.68094元，总金额为142997.4元，交货时间为2018年12月15日。结算方式为预付15%货款，剩下的85%待发货时付清；交货地址为杭州市*********************；验收标准为：合同货物应符合客户技术质量参数，如双方确认不符合，甲方在一个月内有权要求退货或更换。 上述合同签订后，被告维赢电子公司向原告灵动帧格公司支付了15%预付款，即21449.61元。 关于原告灵动帧格公司是否履行交货义务的问题，原告向本院提交了五份FedEx公司物流查询单，单号分别为**************、**************、**************、**************、**************，始发地为MANSFIELD.TXUS，目的地为HANGZHOU.JSCN，均于2018年12月13日签收，签收人为T.GRT。拟证实原告于2018年12月13日通过物流向被告交付了销售合同项下标的物。被告对上述五份物流查询单真实性不予认可，认为即便该份证据真实，签收人T.GRT非被告，无法证明被告已经签收相关货物。又被告认可上述货物确实在其公司，但仅是暂时在被告处，因为被告已明确让原告不用再发货，但原告仍强行分两次发货。 关于被告维赢电子公司提出原告多次变更发货时间，且双方已协商一致解除合同的意见。被告向本院提交了一组邮件往来。2018年10月23日，灵动帧格公司余燕华向维赢电子公司吴园园发送邮件，邮件内容为：“吴总，您好，如微信告知，期货需要取消的两笔，之前支付的订金已退还给你，剩下这笔不能取消的部分（932-497-9086），交期更新为2018年11月14日。”2018年11月26日，维赢电子公司吴园园向灵动帧格公司余燕华发送邮件，邮件内容为：“但目前订单依然延期，我司不能接受这样无限期的延期，客户已多次投诉，我司现要求退款退货，并支付因此给我司造成的损失。”2018年12月4日，维赢电子公司吴园园向灵动帧格公司余燕华发送邮件，邮件内容为：“如上邮件所述，因贵司期货订单延期，且无法回复交期。造成我司多家车厂客户供应链考核及交付不合格。因无法交付造成客户改型及延期索赔。针对以上，我司不接受贵司最新排期，我司要求退货及索赔。”2018年12月11日，灵动帧格公司james向维赢电子公司吴园园发送邮件，邮件内容为：“吴总，首先交期的延误给贵司带来了麻烦，非常抱歉，我们一直也在和供应商进行沟通，努力push货物，在经过多方的努力，现在Mouser终于将210K货物全部发出，快递为fedex**************、**************、**************、473039475304、**************。”2018年12月11日，维赢电子公司吴园园向灵动帧格公司james发送邮件，邮件内容为：“如12.4号，10.23号有所述，此批货维赢电子公司不接受收货，货物将退回原发货地。对于贵司延期（包括无法回复具体交期，贵司已取消的订单），给我司及我司客户造成的损失，我们要求支付合同总金额2倍的赔偿。”2018年12月13日，灵动帧格公司james向维赢电子公司吴园园发送邮件，邮件内容为：“吴总，首先，该物料我们公司也和Mouser签订了NCNR，附件是我们三方签订的条款协议，该协议中有明确提出，原材料是有Delay可能的，不能因为交期delay取消订单或者退货。另外，我们再次和Mouser进行了交涉，再一次明确该订单是不可以退货的，如果贵司拒收货物，由此而造成的损失贵司是要承担责任的，还请再一次慎重考虑。”2018年12月13日，维赢电子公司吴园园向灵动帧格公司james发送邮件，邮件内容为：“贵司的货物今天已送达，维赢扣除已付款的11盘料，其他物料今天将退还贵司，请查收。”2018年12月13日，灵动帧格公司james向维赢电子公司吴园园发送邮件，邮件内容为：“吴总，我是不会接受贵司的退货的，再一次申明该订单是不可取消、不可退货。况且贵司已经签收了货物并且私自进行拆包。对于贵司的退货我们会拒绝签收，另外，我司一直是按照合同操作，如果贵司执意违规，我司财务会要求立马走法律程序。”2018年12月19日，维赢电子公司吴园园向灵动帧格公司james发送邮件，邮件内容为：“关于210k的物料，因上周贵司拒签，本着友好后续合作的态度，我司本周会安排顺丰再运送一次，如果贵司依然拒签，这单货我将退回原发货地，因我没有和原发货地的供应商产生任何交易，在此运输途中可能产生的风险，我司不负任何责任。另贵司支付已取消合同，因贵司无回复交期产生的合同交期Delay的违约金。”原告对上述邮件真实性不持异议，但认为案涉货物为期货交易，因此实际交货时间是由供应商决定的，在此过程中双方有交涉实际交货时间，但实际交货时间未晚于合同约定的最后交货时间，不能认定原告存在违约，且通过被告提交的上述往来邮件，不能看出双方就解除合同达成合意。 另查明，被告维赢电子公司于2019年4月11日对原告灵动帧格公司提起反诉，反诉请求为：1、判令解除双方签订的《销售合同》；2、判令反诉被告归还反诉原告已支付的款项21499.61元，并承担自2018年4月27日至实际归还日止的按同期贷款利率的利息；3、判令本案反诉费用由反诉被告承担。被告维赢电子公司在本院依法送达交纳诉讼费用通知后，未在七日内预交案件受理费。本院于2019年4月30日作出（2019）苏0591民初1159号之二民事裁定书，裁定按维赢电子公司撤回起诉处理。 上述事实，有原告提交的销售合同、网络交易平台打印件、物流签收记录打印件，被告提交的邮件往来及当事人陈述予以证实，本院予以确认。 本院认为，原、被告对于双方存在买卖合同关系，原告已交付案涉合同项下标的物，被告已支付15%预付款均不持异议。 关于被告提出双方已协议解除合同，即便双方未协议解除，被告仍可因原告迟延供货行使法定解除权的意见。本院认为被告提交的证据尚不足以证明双方当事人就解除案涉合同已协商一致。另依据双方当事人签订的932-497-9086《销售合同》，约定交货时间为2018年12月15日，经被告催告后，原告交付货物时间为2018年12月13日，并未违反合同约定，不符合《合同法》第九十四条第三款规定的“当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行”的情形。 原告依约交付标的物后，被告未按约付款，构成违约，原告有权要求被告支付剩余货款121547.79元。被告逾期付款，应承担相应的违约责任，故原告要求被告支付自2018年12月14日起至实际付款之日止按年利率5%计算逾期付款利息损失的主张，不违反法律的强制性规定，本院予以支持。 综上，依据《中华人民共和国合同法》第九十四条、第一百零七条、第一百一十三条第一款、《最高人民法院关于审理买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十四条第四款之规定，判决如下： 被告杭州维赢电子科技有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告苏州灵动帧格网络科技有限公司货款121547.79元、截至2019年6月13日的逾期付款利息3038.69元，以及自2019年6月14日起至实际清偿之日止，以121547.79元中未付部分为基数，按年利率5%计算的逾期付款利息。 如被告未按本判决指定的期间履行金钱给付义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费减半收取为1396元、诉讼保全费1170元，合计2566元，由被告杭州维赢电子科技有限公司负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于江苏省苏州市中级人民法院。同时按照国务院《诉讼费用缴纳办法》规定向江苏省苏州市中级人民法院预交上诉案件受理费。开户名：江苏省苏州市中级人民法院，开户行：中国农业银行苏州苏福路支行，账号：10×××76。 审 判 员 王冬青 二〇一九年七月十五日 法官助理 陈 晨 书 记 员 刘佳玉 附：本案适用的法律条文 《中华人民共和国合同法》 第九十四条有下列情形之一的，当事人可以解除合同： （一）因不可抗力致使不能实现合同目的； （二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务； （三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行； （四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的； （五）法律规定的其他情形。 第一百零七条当事人一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 第一百一十三条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或应当预见到的因违反合同可能造成的损失。 经营者对消费者提供商品或者服务有欺诈行为的，依照《中华人民共和国消费者权益保护法》的规定承担损害赔偿责任。 《最高人民法院关于审理买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释》 第二十四条买卖合同对付款期限作出的变更，不影响当事人关于逾期付款违约金的约定，但该违约金的起算点应当随之变更。 买卖合同约定逾期付款违约金，买受人以出卖人接受价款时未主张逾期付款违约金为由拒绝支付该违约金的，人民法院不予支持。 买卖合同约定逾期付款违约金，但对账单、还款协议等未涉及逾期付款责任，出卖人根据对账单、还款协议等主张欠款时请求买受人依约支付逾期付款违约金的，人民法院应予支持，但对账单、还款协议等明确载有本金及逾期付款利息数额或者已经变更买卖合同中关于本金、利息等约定内容的除外。 买卖合同没有约定逾期付款违约金或者该违约金的计算方法，出卖人以买受人违约为由主张赔偿逾期付款损失的，人民法院可以中国人民银行同期同类人民币贷款基准利率为基础，参照逾期罚息利率标准计算。 法信超链：案例4篇裁判94381篇期刊4篇 ×