广西壮族自治区南宁市邕宁区人民法院 民 事 裁 定 书 (2019)桂0109民初404号 原告：中国十九冶集团有限公司，住所地四川攀枝花市炳草岗，统一社会信用代码91510400204350723Y。 法定代表人：潘必义，该公司董事长。 委托诉讼代理人:吴进金,广西方园律师事务所律师。 委托诉讼代理人：吴晖，广西方园律师事务所律师。 被告：南宁市邕宁中盟产业园投资有限公司，住所地南宁市邕宁区蒲庙镇广信路5号中盟产业园A04栋4层，统一社会信用代码91450100098026080F。 法定代表人：张雅西，该公司执行董事、总经理。 委托诉讼代理人：熊瑞阳，广西欣源律师事务所律师。 委托诉讼代理人：蒋邵龙，广西欣源律师事务所实习律师。 第三人：方国中，男，汉族，1966年6月18日出生，住四川省南充市顺庆区。 委托诉讼代理人：王世明，男，汉族，1966年2月18日出生，住重庆市大足县。 原告中国十九冶集团有限公司（以下简称十九冶公司）与被告南宁市邕宁中盟产业园投资有限公司（以下简称中盟公司），第三人方国中建设工程施工合同纠纷一案，本院于2019年3月4日立案。 原告诉称，原告与被告于2015年6月10日签订了一份书面的《建设工程施工合同》（合同编号为YN-CYY（二）-施工-2015-001）（以下简称《合同》）及补充协议，《合同》及补充协议对原告承建被告中盟产业园二期工程项目的计量、计价、工程进度款的支付及违约责任等条款进行了详细约定。后原告按合同约定进场施工，然而被告却未按合同约定足额及时支付工程进度款，致使该工程无法继续施工而暂停。后双方经协商，就工程进度款即相关赔偿事宜达成一致并签订了《会议纪要》；然而被告却仍未按该《会议纪要》的约定履行给付工程进度款义务。被告的行为造成多次严重违约，致使合同目的无法实现。为此，原告提出以下诉请，其事实和理由是：一、解除双方签订的《建设工程施工合同》（中盟产业园二期工程，合同编号YN-CYY（二）-施工-2015-001）及相关补充协议。原告承建的E01、E02、E06栋主体工程已经在2015年8月25日经被告验收合格。根据补充协议第七条约定，主体工程验收合格后被告应支付合同总价的50%作为进度款，被告应支付工程进度款为合同总价的18848411.24的50%即9424205.62元，但被告没有按期足额支付，原告被迫停工；直至2017年6月19日双方就停工赔偿和复工等相关事项签署了会议纪要，明确被告应在确定赔偿协议签订后5日内向原告支付拖欠的工程进度款300万元。双方与相关劳务方已于2018年2月9日签署了中盟产业园二期工程停工补偿费谈判情况汇总表，被告本应在2018年2月14日前支付工程进度款300万元，但至今被告没有支付。根据建设工程施工合同通用条款16.1条约定，原告有权解除合同。二、判令被告支付原告已施工完成部分工程款1461.12万元。原被告签订的《合同》约定的总价为103500767.01元，工程在2015年6月完成E01、E02、E06主体施工任务，在2015年7月完成主体验收达到合同规定支付节点标准。但因被告未能按照合同约定支付工程款，从而造成了工程于2016年3月因资金不足全面停工。原告已实际完成2131.12万元的工程。后被告已支付工程进度款670万元，尚欠1461.12万元未支付。三、判令被告支付已完成工程量的奖励378000元。补充协议第三条约定，中盟产业园工程二期8.6773万平方米，所有单体在2015年12月31日前完成单体竣工验收的，甲方则给予按二期全部工程实际完成建筑面积20元/平米的奖励。由于被告原因工程停工，《会议纪要》第七条约定，因非乙方原因造成工程没有按《会议纪要》约定的工期竣工验收合格，则原合同约定的20元/平米奖励措施仍然有效，原告实际完成建筑面积18900平米，被告因支付已完成工程量的奖励为378000元。四、判令被告支付逾期支付工程进度款利息2283360元，违约金总额为4566720元，共计6850080元（截至2019年1月31日，以后另计至被告违约金支付完毕为止）。2015年8月25日，原告承建的E01、E02、E06栋主体工程完成验收。根据合同约定，主体工程完成验收，被告应支付的工程进度款为9424205.62元，被告没有按约定支付，应按合同约定的利率支付利息。《会议纪要》确定被告应支付的300万元工程进度款，被告没有按约定支付，也应该按合同约定的利率支付利息。另根据《合同》12.4.4约定，发包人所有需支付的款项（含保证金退付、合同价款支付等）到位超过约定时间30个工作日以上的，发包人除按照超过的期限及当期银行贷款基准利率支付利息外还需向承包人支付此笔银行利息2倍的违约金,因此,被告还应向原告支付855000元违约金。五、判令被告支付停工期间的损失2087191.6元。由于被告原因工程被迫停工，停工期间造成原告的各项经济损失被告应予以赔偿。经计算,原告的各项经济损失2087191.6元。六、确认原告对涉案的E01、E02、E06栋主体工程及G01-G06桩基工程享有工程款优先受偿权。《中华人民共和国合同法》第二百八十六条规定：“发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以申请人民法院将该工程依法拍卖。”原告作为承包人，依法享有涉案工程的工程款优先受偿权。为维护自身合法权益，特提起诉讼，提出诉讼请求：一、解除双方签订的《建设工程施工合同》（中盟产业园二期工程，合同编号YN-CYY（二）-施工-2015-001）及相关补充协议；二、判令被告支付原告已施工完成部分工程款14611200元；三、判令被告支付已完成工程量的奖励金378000元；四、判令被告支付逾期支付工程进度款利息2283360元、违约金总额为4566720元，共计6850080元（截至2019年1月31日，以后另计至被告工程款支付完毕为止）；五、判令被告支付停工期间的损失2087191.6元（截至2019年1月31日，以后另计至被告工程款支付完毕为止）；六、确认原告对涉案的E01、E02、E06栋主体工程及G01-G06桩基工程享有工程款优先受偿权；七、判令被告承担本案诉讼费用。 本院经审查认为: 《最高人民法院关于调整高级人民法院和中级人民法院管辖第一审民商事案件标准的通知》第二条规定：“当事人一方住所地不在受理法院所处省级行政辖区的第一审民商事案件……广西……所辖中级人民法院管辖诉讼标的额2000万元以上一审民商事案件。” 首先，本案为一审民商事案件。 其次，原告十九冶公司的住所为四川攀枝花市炳草岗，不在本院所处省级行政辖区广西壮族自治区。 最后，原告主张解除《建设工程施工合同（中盟产业园二期工程-E01~E06，G01~G06）》[合同编号为YN-CYY（二）-施工-2015-001]及相关补充协议等诉讼请求。本案诉争合同第4.1.“合同总价”约定：签约合同总价暂定为103500767.01元，暂估价1825834元，截止2019年1月31日诉讼请求总额为23926471.6元（14611200元+378000元+6850080元+2087191.6元），诉讼标的额超过2000万元，超出本院级别管辖的诉讼标的额，应由具有管辖权的南宁市中级人民法院管辖。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第三十六条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第二百一十一条，《最高人民法院关于调整高级人民法院和中级人民法院管辖第一审民商事案件标准的通知》（法发[2015]7号）第二条，《最高人民法院关于审理民事级别管辖异议案件若干问题的规定》第七条之规定，裁定如下： 本案移送南宁市中级人民法院审理。 本裁定一经作出即发生法律效力。 审 判 长  覃毅磊 人民陪审员  莫新凤 人民陪审员  潘如青 二〇一九年七月五日 法官 助理  韦嘉薇 书 记 员  莫姗姗