广东省韶关市浈江区人民法院民 事 判 决 书（2019）粤0204民初358号原告：谢国英，女，1972年10月10日出生，汉族，住韶关市浈江区。委托诉讼代理人：王耀，广东磨铁律师事务所律师。委托诉讼代理人：谭玉庭，广东磨铁律师事务所实习人员。被告：北京紫名都装饰工程有限公司韶关分公司，住所地：韶关市武江区康乐村16号二层北区201。负责人：段德群。被告：北京紫名都装饰工程有限公司，住所地：北京市房山区燕山燕东路17号B座二区2192。法定代表人：李扣姐。原告谢国英与被告北京紫名都装饰工程有限公司韶关分公司（下简称：紫名都韶关分公司）、被告北京紫名都装饰工程有限公司（下简称：紫名都公司）装饰装修合同纠纷一案，本院于2019年2月1日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告谢国英及其委托诉讼代理人王耀、谭玉庭到庭参加了诉讼，被告紫名都韶关分公司、被告紫名都公司经公告送达开庭传票，未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告谢国英向本院提出诉讼请求：1、判令解除原告与被告紫名都韶关分公司签订的《家庭居室装修工程施工合同协议条款》，被告立即退还原告装修工程款57000元；2、判令被告紫名都韶关分公司赔偿原告违约金34200元；3、被告紫名都公司对上述债务向原告承担补充清偿责任；4、本案诉讼费由两被告承担。事实与理由：2017年12月16日，原告与被告紫名都韶关分公司签订一份《家庭居室装修工程施工合同》，约定：甲方同意将南郊铁路家属楼装修工程交由乙方负责施工管理，施工工期90日，开工日期2017年12月16日，竣工日期为2018年3月15日，预算造价（总包价）总额为101797.54元。工程折后价为87000元，工程款的支付总体上采取按工程进度分期付款的方式。紫名都韶关分公司的负责人段德群在合同尾部乙方法人代表处签字确认并加盖了紫名都韶关分公司的印章。原告于2017年12月20日以银行转账方式向紫名都韶关分公司负责人段德群指定的收款人段晓磊的工商银行账户转入5万元，并于次日通过微信和现金方式向段德群转账2000元和交付现金5000元，以上转款合计57000元。双方在《装修合同》第十一条中约定了违约责任，其中11.3约定：甲方无正当理由未按合同约定支付第二、第三次工程款，每延误一日应当向乙方支付延误部分工程款2‰的违约金。11.4约定：由于乙方责任延误工期的，每延误一日，乙方责任延误工期的，每延误一日，乙方应支付给甲方迟延部分工程款2‰的违约金。2014年9月17日，紫名都韶关分公司负责人段德群向原告出具收据一张载明：今收到广铁一线职工谢国英交来装修款￥57000元（大写：伍万柒仟元整），收款单位处有段德群的亲笔签名。原告认为，合同双方当事人应当按照合同约定全面履行双方的合同义务，原告已经在合同约定期限内向被告支付了家居公司装修款，然被告在装修工程期限内以各种理由推拖施工进度，在经原告多次催促后仍然拒不开工，严重损害了原的合法权益。根据《中华人民共和国合同法》第九十四条规定：“有下列情形之一的，当事人可以解除合同：……（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后再合理期限内仍未履行；（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；”被告在原告多次催促其按照合同约定的施工日期进行施工后，因其自身原因无法安排相关人员完成装修义务，逾期已接近一年。被告迟延履行装修装饰的合同义务致使原告长期无法正常使用房屋，导致原告订立本合同的目的已经不能实现，原告有权要求解除双方签订的《装修合同》并要求被告退还工程款及承担违约责任。《中华人民共和国合同法》第十四条规定：“公司可以设立分公司。设立分公司，应当向公司登记机关申请登记，领取营业执照。分公司不具有法人资格，其民事责任由公司承担。”紫名都韶关分公司系紫名都公司在韶关依法设立的分支机构（分公司），根据上述法律规定，紫名都公司应当对紫名都韶关分公司的债务承担民事责任。综上，原告的诉讼请求合法，特诉至贵院，望判如所请。被告紫名都韶关分公司未作答辩。被告紫名都公司未作答辩。原告围绕诉讼请求依法提交了证据，根据原告的陈述及本院审查确认的证据，本院认定事实如下：2017年12月16日，原告与被告紫名都韶关分公司签订一份《家庭居室装修工程施工合同》，约定：甲方(原告)同意将南郊铁路家属楼装修工程交由乙方（被告紫名都韶关分公司）负责施工管理，施工工期90日，开工日期2017年12月16日，竣工日期为2018年3月15日，预算造价（总包价）总额为101797.54元。工程折后价为87000元，工程款的支付总体上采取按工程进度分期付款的方式。双方在《装修合同》第十一条中约定了违约责任，其中11.3约定：甲方无正当理由未按合同约定支付第二、第三次工程款，每延误一日应当向乙方支付延误部分工程款2‰的违约金。11.4约定：由于乙方责任延误工期的，每延误一日，乙方应支付给甲方迟延部分工程款2‰的违约金。紫名都韶关分公司的负责人段德群在合同尾部乙方法人代表处签字确认并加盖了北京紫名都装饰工程有限公司韶关分公司的印章。原告于2017年12月20日以银行转账方式向紫名都装饰工程有限公司负责人段德群指定的收款人段晓磊的工商银行账户转入5万元，并于次日通过微信和现金方式向段德群转账2000元和交付现金5000元。以上转款合计57000元。2017年12月19日，紫名都韶关分公司负责人段德群向原告出具收据一张载明：今收到广铁一线职工谢国英交来装修款￥57000元（大写：伍万柒仟元整），收款单位处有段德群的亲笔签名。被告紫名都韶关分公司于2017年12月17日左右开始施工，做了部分装修工程，在未完工的情况下，被告于2018年1月初在未告知原告的情况下一直停工至今，原告多次催促复工未果，且后来无法联系到被告。为此，原告向本院提起诉讼。被告已完成的部分工程，经广州市安衡价格事务所有限公司进行价格评估，评估装修费为29544元。原告并为此支出评估费5000元。以上事实有原告提交的国家企业信息公示系统、《家庭居室装修工程施工合同协议条款》、《装修设计方案文件》、微信聊天记录、交易明细及微信转账记录、收据、《价格评估结论书》、发票及本案庭审笔录等在卷证实。本院认为：本案为装饰装修合同纠纷。原告与被告紫名都韶关分公司签订的《家庭居室装修工程施工合同协议条款》是原告与被告紫名都韶关分公司双方自愿签订的合同，且无违反法律的禁止性规定，原、被告双方应当按照合同的约定履行各自的合同义务。原告已按合同约定向被告支付了工程预付款，被告紫名都韶关分公司本应按合同约定推进工程进度，履行其装修义务。但被告仅完成部分工程之后便停止施工，原告一再催促其复工，被告紫名都韶关分公司不但不复工，且不辞而别，留下烂尾工程，被告紫名都韶关分公司构成合同严重违约，根据《中华人民共和国合同法》第九十四条“有下列情形之一的，当事人可以解除合同”第（二）项“在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务”、第九十七条“合同解除后，尚未履行的，终止履行，已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状，采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失”、第九十八条“合同权利义务终止，不影响合同中结算和清理条款的效力”、第一百零七条“当事人不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行，采取补救措施或者赔偿损失等违约责任”的规定，原告要求与被告紫名都韶关分公司终止合同，并要求被告紫名都韶关分公司承担相应的违约责任，理由充分，依法有据，本院予以支持。原告已预付给被告紫名都韶关分公司工程款57000元，被告已完成工程进度评估其工程价款为29544元，被告紫名都韶关分公司应退还原告57000元-29544元=27456元。原告因委托广州市安衡价格事务所有限公司对被告已完成的部分工程进行评估产生的价格评估服务费5000元，被告应予负担。关于违约金，根据合同11.4约定：由于乙方（被告紫名都韶关分公司）责任延误工期的，每延误一日，乙方应支付给甲方（本案原告）迟延部分工程款2‰的违约金。本案总工程价款为87000元，被告仅完成了29544元的工程，迟延履行部分工程的工程价款为57456元，原告要求自合同履行期限届满之日起，以迟延部分工程价款57000元为基数，按日2‰计算违约金，理由充分，本院予以支持。被告紫名都韶关分公司系被告紫名都公司在韶关设立的分公司，其无法人资格，其民事责任应由被告紫名都公司承担。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第九十四条第（二）项、第九十七条、第九十八条、第一百零七条，《中华人民共和国公司法》第十四条的规定，判决如下：一、解除原告谢国英与被告北京紫名都装饰工程有限公司韶关分公司签订的《家庭居室装修工程施工合同协议条款》；二、被告北京紫名都装饰工程有限公司应于本判决生效之日起五日内退还原告谢国英预付工程款27456元、价格评估服务费5000元；三、被告北京紫名都装饰工程有限公司应于本判决生效之日起五日内支付原告谢国英违约金（以57000元为基数，按日2‰计算，自2018年3月16日计至本判决生效之日止）。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案受理费2080元，由被告北京紫名都装饰工程有限公司负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广东省韶关市中级人民法院。审 判 长  刘文兴人民陪审员  柳芙蓉人民陪审员  邱 良二〇一九年七月二十二日法官助理马蓉蓉书记员曾燕琪