内蒙古自治区包头稀土高新技术产业开发区人民法院   民事判决书   （2019）内0291民初881号   原告：全俊，男，1969年10月21日出生，住内蒙古自治区包头市。   委托诉讼代理人：冯翠玲，内蒙古道扬律师事务所律师。   被告：内蒙古春业同铭装饰装潢有限公司。   法定代表人：李春明，经理。   委托诉讼代理人：张万军，包头市钢苑律师事务所律师。   委托诉讼代理人：刘利，包头市钢苑律师事务所律师。   被告：李春明，男，1979年5月5日出生，住内蒙古自治区包头市。   原告全俊与被告内蒙古春业同铭装饰装潢有限公司、李春明装饰装修合同纠纷一案，本院于2019年5月29日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告全俊及其委托诉讼代理人冯翠玲，被告内蒙古春业同铭装饰装潢有限公司的法定代表人李春明及其委托诉讼代理人刘利，被告李春明到庭参加诉讼。本案现已审理终结。   原告全俊向本院提出诉讼请求：1.依法判决被告给付原告装修工程款92460元及利息（利息按中国人民银行同期银行贷款利率从2019年5月1日起计算至工程款付清之日止，暂计算至2019年5月28日利息为320元），以上合计92780元；2.本案诉讼费由被告承担。事实和理由：2018年9月28日，原告与被告内蒙古春业同铭装饰装潢有限公司签订《装修承包合同》，约定由原告承揽被告总包的包头市恒通汽车城佰新比亚迪4S店装修工程中的电焊工程，焊钢架及安装铝塑板每平米110元、焊接楼梯每平米180元。合同履行期间，双方又口头约定增加了焊接玻璃墙、汽车交验房、拆除广告牌、铝板墙等工程。原告依约完成上述电焊工程，双方于2019年1月31日进行工程结算，依据工程量及约定价款计算出的工程款为252460元。被告李春明以资金困难为由，只支付了160000元，约定剩余92460元于2019年5月1日前付清，并向原告出具欠条。截至原告起诉之日，二被告仍未支付。被告拒不支付装修工程款的行为，已严重侵犯原告的合法权益。   被告内蒙古春业同铭装饰装潢有限公司辩称，原告的诉讼请求无事实和法律依据。1.本案合同主体系原告全俊与被告内蒙古春业同铭装饰装潢有限公司，与李春明个人无关；2.工程约定质保期18个月，质保金为工程款的5%，现未过质保期，原告主张全部工程款不符合合同约定；3.合同约定按照《标准细节优化重点项目示意》施工，应向被告赔偿损失。工程期限为1个月，即2018年9月28日至2018年10月28日，原告交工时间为2019年1月26日，属于严重违约，每迟延一天扣1000元工程款；4.原告装修工程外墙铝塑板、缝有凹凸不平及缝的宽窄不均匀，被告被甲方扣分并扣款40000元，同时由于玻璃门及玻璃隔断楼梯胶不平整不均匀，被告被甲方扣分并扣款10000元。同时，原告施工不合格，一致存在漏水情形，原告也未保修。   被告李春明辩称，被告内蒙古春业同铭装饰装潢有限公司与原告全俊签订合同，原告不应起诉我个人。另外，合同约定工期为1个月，原告延期3个月才完工构成违约。   本院经审理认定事实如下：2018年9月28日，原告全俊（乙方）与被告内蒙古春业同铭装饰装潢有限公司（甲方）签订《装修承包合同》，约定原告承包被告位于包头市××路比亚迪4S店装修工程中的外墙钢结构及铝塑板安装工程。约定工期一个月，即2018年9月28日至2018年10月28日，工程价款：焊钢架、安装铝塑板每平米110元、焊接楼梯每平米180元，上述价格为含税价。付款方式：甲方根据乙方实际工程进度付款30%，钢架焊完付40%，铝塑板安装完验收付25%（时间1个月内），施工途中工程变更（加工费）、材料乙方不负责，其余5%作为质量保证金，质保期一年。违约责任：因乙方原因导致的工程延误，每延误一天扣除工程费用1000元，由甲方导致的材料迟延则工期顺延；质保期以比亚迪正式验收通过之日起计算，为期18个月，18个月内乙方需免费处理、修缮出现问题的装修部位，如乙方不配合，则甲方有权扣除乙方质量保证金，并向乙方索赔损失。甲方处加盖内蒙古春业同铭装饰装潢有限公司合同专用章，代表人处有李春明的签字，乙方代表人处有全俊的签字。   上述装修工程于2018年9月28日开工，于2019年1月26日完工，装修过程中经双方另行协商增加了工程量，但未签订书面协议，比亚迪4S店正式验收之日为2019年3月10日。工程总价款共计252460元，5%的质保金为12623元，被告李春明已给付160000元，尚欠92460元。双方均认可未按照合同约定的付款方式付款。2019年1月31日，被告李春明向原告全俊出具《欠条》一张，欠条载明：“今欠到电焊工、工费92460元，2019年5月1日前按合同条款支付”。   被告内蒙古春业同铭装饰装潢有限公司称原告全俊迟延交工构成违约，且装修不合格并提供《装修整体验收表》、《4SB类店最终验收必做项目列表》、《4SB类店最终验收选做作项目打分表》、视频资料及照片予以证明。原告全俊认可其装修工程有漏水现象。   本院认为，原告全俊与被告内蒙古春业同铭装饰装潢有限公司签订《装修承包合同》，承包位于包头市××路比亚迪4S店装修工程中的装修工程，该装修合同的内容不违反法律、行政法规的强制性规定，合同合法有效，双方均应依约履行。被告李春明向原告全俊出具欠条，确认欠原告全俊电焊工、工费92460元，并同意在2019年5月1日前按合同条款支付。双方均无法明确合同约定的工程进度节点的应付款时间。该工程于2019年3月10日完成验收，合同约定质保期为验收通过之日起十八个月，则质保期至2020年9月10日届满，5%的质保金12623元尚未到期，应从未付的92460元工程款中予以核减，原告全俊要求给付质保金的诉讼请求，于法无据，不予支持。原告全俊认可其装修工程有漏水现象，应承担相应的维修义务。被告内蒙古春业同铭装饰装潢有限公司应给付原告全俊装修工程款79837元（92460元-12623元）。被告未按约定给付原告装修工程款，现原告要求从2019年5月1日起按中国人民银行同期贷款利率支付利息的诉讼请求，不违反法律法规的相关规定，本院予以支持。被告李春明系被告内蒙古春业同铭装饰装潢有限公司的法定代表人，其本人向原告支付160000元的工程款并向原告出具欠条，与公司财务存在混同的情形，应与被告内蒙古春业同铭装饰装潢有限公司共同承担给付责任。被告关于欠款与李春明个人无关的抗辩理由，不能成立。双方在合同履行中增加了工程量，但未明确增加的工程量应完工时间，被告李春明出具欠条时亦未对逾期交工提出异议，被告关于原告全俊迟延交工构成违约的抗辩理由，本院不予支持。被告称因原告装修不合格，其被比亚迪4S店扣款50000元，未提供相应证据，被告的该抗辩理由，本院不予支持。依照《中华人民共和国合同法》第四十四条第一款、第六十条第一款及《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款之规定，判决如下：   一、被告内蒙古春业同铭装饰装潢有限公司、李春明于本判决生效之日起十五日内共同给付原告全俊装修工程款79837元；   二、被告内蒙古春业同铭装饰装潢有限公司、李春明于本判决生效之日起十五日内共同给付原告全俊上述79837元工程款的利息，利息按中国人民银行同期贷款利率从2019年5月1日起计算至本判决确定的给付之日止；   三、驳回原告全俊的其他诉讼请求。   如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务的，应当依   照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。   案件受理费2120元，减半收取计1060元（原告全俊已预交），由原告全俊负担144元，由被告内蒙古春业同铭装饰装潢有限公司、李春明负担916元。   如不服本判决，可在本判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人人数提出副本，上诉于内蒙古自治区包头市中级人民法院。   审判员 谢 莉     二〇一九年七月二十六日   书记员 黄晓敏   附：相关法律条文   《中华人民共和国合同法》   第四十四条依法成立的合同，自成立时生效。   法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续生效的，依照其规定。   第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。   当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。   《中华人民共和国民事诉讼法》   第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。   当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。   人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。   第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他债务的，应当支付迟延履行金。