上海市松江区人民法院民 事 判 决 书（2019）沪0117民初1705号原告(反诉被告)：安徽中天服饰有限责任公司，住所地安徽省芜湖市。法定代表人：洪涛，总经理。委托诉讼代理人：侯波。委托诉讼代理人：陈义良，安徽正伦律师事务所律师。被告(反诉原告)：上海胜基服饰有限公司，住所地上海市金山区。法定代表人：唐铁成，执行董事。委托诉讼代理人：朱宏剑，上海博韵律师事务所律师。委托诉讼代理人：胡周游，上海博韵律师事务所实习律师。原告安徽中天服饰有限责任公司(以下简称“安徽中天公司”)与被告上海胜基服饰有限公司(以下简称“胜基公司”)承揽合同纠纷一案，本院于2019年2月1日受理后，依法适用简易程序进行审理。审理中，胜基公司提起反诉，本院依法受理后，与本案合并进行审理。本案分别于2019年3月19日、2019年5月15日两次公开开庭。安徽中天公司委托诉讼代理人陈义良，胜基公司委托诉讼代理人朱宏剑、胡周游两次均到庭参加诉讼。安徽中天公司委托诉讼代理人侯波参加了第二次庭审。本案现已审理终结。安徽中天公司向本院提出诉讼请求，请求判令：胜基公司支付加工费238,494元(包括已交货部分的加工费121,379元及未发货部分的加工费117,115元)及利息损失(以238,494元为基数，自2019年2月2日起按年利率6%计算至实际清偿日止)。事实与理由：2018年5月24日，安徽中天公司与胜基公司签订服装加工合同4份，约定：胜基公司提供原材料和辅料，安徽中天公司进行羽绒服加工，收取加工费。加工订单作为合同附件。胜基公司派驻人员到安徽中天公司加工处检查质量并对相关工作事项进行沟通跟进，安徽中天公司按照胜基公司人员通知将制作完成的服装发往指定地点；付款方式为货品合格入库后，安徽中天公司在付款前30天开具增值税发票且完成发票检验后支付加工款。在合同履行过程中，由于胜基公司的原、辅料提供不及时，导致发货日期比订单日期有延后，胜基公司的代表饶思俭在场协商事情。安徽中天公司发货后，将已发货部分加工费121,379元的相应发票寄给胜基公司，但胜基公司将发票退还，不支付加工费。订单下的剩余服装也已经全部制作完毕，由于胜基公司没有指示发货地址，导致安徽中天公司无法发货。并且，由于胜基公司未支付已交货的121,379元加工费，安徽中天公司对于未发货部分的服装行使留置权。胜基公司辩称：双方存在承揽合同关系。关于已发货部分的加工费，胜基公司对于加工费的金额121,379元没有异议，但该部分服装超过合同约定的交货时间40天，安徽中天公司存在违约，故胜基公司退回发票，不同意支付加工费。关于未发货部分，安徽中天公司未按合同约定交货及开票，故相应服装的加工费付款条件未成就，胜基公司不应支付。胜基公司不存在逾期付款的违约行为，安徽中天公司按年利率6%主张资金占用利息没有法律依据，该利率也存在过高情形。饶思俭是胜基公司的跟单员，约定的交货期间内都在安徽中天公司处，就面辅料是否存在质量问题、数量缺少等情况与安徽中天公司进行沟通。安徽中天公司的交货一直存在逾期，胜基公司一直在催货。关于送货地址，下订单的时候胜基公司已经告知安徽中天公司，后由于安徽中天公司存在逾期，胜基公司重新确定交货地点，由饶思俭告知安徽中天公司具体送货地址。在2018年9月底10月初的时候，安徽中天公司部分货物已经制作完成但不肯发货，部分面辅料堆放在那里还没有制作，后来胜基公司的客户不要货物了，跟单员才离开安徽中天公司。胜基公司称面辅料逾期交付导致其逾期交货，但其是在超过订单交货日期40天后才提出的，未经胜基公司的认可，是安徽中天公司对其违约的辩解。胜基公司认为，双方交易的羽绒服是季节性较强的商品，安徽中天公司逾期交货会导致货物降价等情况，且安徽中天公司逾期交货后，胜基公司的客户已经拒收货物了，胜基公司合同目的无法实现，故提起反诉，请求判令：1、安徽中天公司支付逾期交货违约金187,117.05元(按服装吊牌价的30%计算)；2、解除编号为SJXXXXXXXXX的订单项下未交货部分服装的加工(包括18192-温莎蒂款中30件M号黑色款、35件L号黑色款、25件XL号黑色款、10件XXL号黑色款，加工费合计9,800元由安徽中天公司承担；18192-芭登芮芮款中4件XS号黑色款、25件S号绿色款、2件S号黑色款、15件S号酒红色款、63件M号绿色款、22件M号酒红色款、53件M号黑色款、73件L号绿色款、23件L号酒红色款、77件XL号绿色款、103件XL号酒红色款、18件XL号黑色款、5件XXL号绿色款、43件XXL号酒红色款、7件XXL号黑色款，加工费合计52,234元由安徽中天公司承担；ZW170119-佑泽款中13件S号酒红色款、42件M号酒红色款、25件L号酒红色款、17件XL号酒红色款，加工费合计13,580元由安徽中天公司承担)；3、解除编号为SJXXXXXXXXX的订单项下未交货部分的加工(即H160022-芭登芮芮款中14件S号黑色款、45件M号黑色款、57件L号黑色款、52件XL号黑色款、20件XXL号黑色款，加工费合计19,176元由安徽中天公司承担)；4、解除编号为SJXXXXXXXXX的订单项下未交货部分服装的加工(包括：18105-芭登芮芮款中9件XS号米灰色款、12件XS号粉色款、28件S号米灰色款、16件S号粉色款、40件M号米灰色款、15件M号粉色款、10件L号米灰色款、5件L号粉色款，加工费合计12,825元由安徽中天公司承担；18105-李彩虹款中15件M号米灰色款、15件M号粉色款、20件L号米灰色款、20件L号粉色款、15件XL号米灰色款、15件XL粉色款，加工费合计9,500元由安徽中天公司承担)；5、安徽中天公司赔偿胜基公司损失485,338元(包括面辅料损失192,449.42元、预期利益损失292,888.58元)。安徽中天公司对反诉辩称：面辅料是由胜基公司供应的，由于面辅料交期迟延，且有较多不合格情况，导致安徽中天公司无法按期加工服装、交货存在迟延；在加工过程中，经与饶思俭协商，其同意将车缝工序在外加工，故胜基公司对于部分工序外发是明知且认可的；由于胜基公司将发票退回以逃避付款，故其将剩余已加工完成的服装进行留置。对胜基公司的反诉请求均不予认可，请求予以驳回。经审理查明：2018年5月24日，胜基公司(委托方、甲方)与安徽中天公司(承揽方、乙方)签订《委外加工合同》一份，约定：甲方委托乙方加工货品；双方在《加工订单》中约定的加工货品所需面辅料由甲方提供，纸箱、……及出货运费等生产和出货相关的材料由乙方提供(另有约定除外)；货品内容详见双方签署的《加工订单》，甲方向乙方交付的所有原材料(面料、辅料)、待加工货品的所有权均属甲方所有，在甲方向乙方交付后，乙方在任何情形下不得将该物品出质、抵押、留置或作本合同约定方式外的方式处置；货品合格入库后，乙方应在付款前30天开具增值税发票并交给甲方，甲方在收到增值税专用发票且完成发票检验后按约定支付加工款；乙方逾期交付货物时，逾期超过7天以上的按该批货物加工款2%偿付违约金，逾期超过15天以上的按该批货物加工款5%偿付违约金，违约金在加工款中直接扣除，逾期超过20天甲方有权解除合同并取消订单，同时乙方应按照此订单吊牌价总和的30%赔偿甲方损失，如因甲方调整订单造成乙方交货延期的，交期可由甲乙双方协商解决；未经甲方书面同意，乙方擅自将甲方委托加工的货品交由第三方加工的，系外发行为，构成违约，对于初次发现外发行为的，按合同金额50%的违约金进行扣款，违约金直接在乙方的加工款中扣除，同时甲方有权解除本合同，并取消订单；……等等。该合同尾部甲方处，由胜基公司盖章，饶思俭作为授权代表签字，乙方处有签字盖章。合同签订后，胜基公司向安徽中天公司发送四份《加工订单》，分别为：2018年5月29日订单(编号SJXXXXXXXXX)，数量4,641件、金额480,348元、交货时间分别为2018年7月21日、8月5日、8月17日、9月10日；2018年7月10日订单(编号SJXXXXXXXXX)，数量2,081件、金额205,580元、交货时间2018年8月25日；2018年7月13日订单(编号SJXXXXXXXXX)，数量770件、金额78,540元、交货时间分别为2018年8月20日、8月31日；2018年7月21日订单(编号SJXXXXXXXXX)，数量2,131件、金额237,032元、交货时间分别为2018年8月18日、8月21日、8月31日。上述订单中履行过程中，除涉案部分服装加工双方存在争议外，其余款号的服装加工及款项支付，双方已履行完毕。2018年10月11日、17日、18日，安徽中天公司陆续向胜基公司指定地点发货，包括：18192款580件，加工费56,840元；H160022款557件，加工费56,814元；18385款46件，加工费4,600元；18325款7件，加工费756元；18378款23件，加工费2,369元，以上合计加工费121,379元。安徽中天公司开具合计金额为121,379元的两份发票，并交付胜基公司。后胜基公司将上述发票退回安徽中天公司。审理中，安徽中天公司确认订单项下的其他款号服装制作、装箱完毕(合计加工费117,115元，包括：18192款633件，加工费62,034元；H160022款188件，加工费19,176元；18105款235件，加工费22,325元；ZW170119款97件，加工费13,580元)，因胜基公司以退票的方式拒绝支付之前的加工费121,379元，故安徽中天公司将该部分服装留置不予发货，在胜基公司支付加工费、利息损失，且告知送货地址的前提下，安徽中天公司同意按照合同约定履行交货义务。另查明：侯波(系安徽中天公司员工)和饶思俭之间的聊天记录显示，在涉案服装制作过程中，部分面、辅料存在交货迟延的情况，胜基公司确定交货地点后要求安徽中天公司发货。安徽中天公司要求胜基公司400,000元账期，另外未付的加工费不能超过未发货的加工费。饶思俭对于安徽中天公司提出的付款条件变更表示明白，未予否决，在之后的要货过程中，也提到“……没有超出你的尾货数量”。本院认为，安徽中天公司与胜基公司签订的《委外加工合同》及《加工订单》均真实、合法、有效，双方应当按照约定履行各自的义务。饶思俭系胜基公司的合同签约人，又作为跟单员全程参与、监督安徽中天公司的服装加工过程，对于安徽中天公司将车缝工序外发加工是明知且认可的，故应视为胜基公司同意该外发行为，胜基公司所称安徽中天公司部分工序外发属于违约的抗辩意见，本院不予采信。在加工过程中，部分款号服装所需的面料、辅料的到货时间均存在不同情况的迟延，导致成衣制作完成的时间相应延后，该迟延责任应由胜基公司承担。胜基公司称安徽中天公司已交货服装存在迟延交付，应承担违约责任的意见，本院不予采信。胜基公司退回发票的行为表明其拒绝付款，故其除应当支付安徽中天公司上述服装的加工费121,379元外，还应当承担违约责任，支付相应的资金占用利息。安徽中天公司以年利率6%计算利息有所不当，本院调整为按中国人民银行同期贷款利率计算。关于安徽中天公司尚未交货的服装，安徽中天公司称其因行使留置权及胜基公司未告知送货地址故未发货。本院认为，就未发货部分的服装，因胜基公司未明确告知具体送货地点，故安徽中天公司无法自行发货。且胜基公司拒绝支付到期应付加工费，安徽中天公司对于已经制作完成的服装有权行使留置权。胜基公司以安徽中天公司拒绝交货、其合同目的无法实现为由主张解除合同，于法无据。胜基公司的反诉请求，均建立在解除合同基础上，故对胜基公司的反诉请求，本院均不予支持。安徽中天公司确认未交货服装已经制作完成，按照双方履行情况，胜基公司应当及时告知安徽中天公司送货地点，因胜基公司怠于履行告知义务，为避免诉累，本案中对该部分服装的交付及加工费的支付一并处理，胜基公司应支付安徽中天公司加工费117,115元，安徽中天公司收到款项后交付相应金额的增值税发票及对应的服装。据此，依照《中华人民共和国合同法》第九十四条第(四)项、第九十六条、第九十七条、第一百零七条、第一百零九条、第一百一十四条、第二百五十四条、第二百六十四条的规定，判决如下：一、被告上海胜基服饰有限公司于本判决生效之日起十日内偿付原告安徽中天服饰有限责任公司加工费121,379元及利息损失(以121,379元为基数，自2019年2月2日起按中国人民银行同期贷款利率计算至实际清偿日止)；二、被告上海胜基服饰有限公司于本判决生效之日起十日内偿付原告安徽中天服饰有限责任公司加工费117,115元(原告安徽中天服饰有限责任公司应同时交付被告上海胜基服饰有限公司相应金额的增值税发票及对应的服装，包括：18192款633件、H160022款188件、18105款235件、ZW170119款97件)；三、驳回原告安徽中天服饰有限责任公司其余诉讼请求；四、驳回反诉原告上海胜基服饰有限公司全部反诉请求。如果被告上海胜基服饰有限公司未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件本诉受理费4,900元，减半收取2,450元，财产保全费1,720元，反诉受理费5,262元，合计诉讼费9,432元，由被告上海胜基服饰有限公司负担(已付5,473.50元，余款3,958.50元于本判决生效后七日内交付本院)。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于上海市第一中级人民法院。审判员  钟玲二〇一九年七月十七日书记员  李娟附：相关法律条文《中华人民共和国合同法》第九十四条有下列情形之一的，当事人可以解除合同：……（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；……第九十六条当事人一方依照本法第九十三条第二款、第九十四条的规定主张解除合同的，应当通知对方。合同自通知到达对方时解除。对方有异议的，可以请求人民法院或仲裁机构确认解除合同的效力。……第九十七条合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第一百零九条当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。第二百五十四条承揽人可以将其承揽的辅助工作交由第三人完成。承揽人将其承揽的辅助工作交由第三人完成的，应当就该第三人完成的工作成果向定作人负责。第二百六十四条定作人未向承揽人支付报酬或者材料费等价款的，承揽人对完成的工作成果享有留置权，但当事人另有约定的除外。