福建省闽侯县人民法院 刑 事 附 带 民 事 判 决 书 （2019）闽0121刑初17号 公诉机关：福建省闽侯县人民检察院。 附带民事诉讼原告人吴某1，男，汉族，1982年9月11日出生，住福建省闽侯县。 委托代理人吴志榕，福建法炜律师事务所律师。 被告人张国登（绰号本拉登），男，1983年9月30日出生于福建省闽侯县，汉族，初中，无业，户籍住址福建省闽侯县。2005年11月7日因妨害公务罪被闽侯县人民法院判处有期徒刑一年三个月，2006年11月14日刑满释放；2015年10月19日因容留他人吸毒罪被闽侯县人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金1万元人民币，2016年8月15日刑满释放。2017年12月14日因殴打他人，被闽侯县公安局行政拘留十五日。现因涉嫌犯聚众斗殴罪、寻衅滋事罪，于2018年6月9日被闽侯县公安局刑事拘留，同年7月17日被逮捕。现羁押于福州市第一看守所。 辩护人郭亮，福建八闽律师事务所律师。 被告人张国辉，男，1993年11月3日出生于福建省闽侯县，汉族，初中，无业，户籍住址福建省闽侯县。因涉嫌犯聚众斗殴罪、寻衅滋事罪，于2018年6月9日被闽侯县公安局刑事拘留，同年7月17日被逮捕。现羁押于福州市第一看守所。 辩护人暨附带民事诉讼委托代理人刘朝模、张建波（实习），福建诺鲁律师事务所律师。 被告人张崇福，男，1993年1月26日出生于福建省闽侯县，汉族，初中，无业，户籍住址福建省闽侯县。因涉嫌犯聚众斗殴罪、寻衅滋事罪，于2018年6月9日被闽侯县公安局刑事拘留，同年7月17日被逮捕。现羁押于福州市第一看守所。 被告人吴发明，男，1977年3月24日出生于福建省闽侯县，汉族，初中，无业，无，户籍住址福建省闽侯县。1999年4月13日因盗窃罪被福建省高级人民法院判处无期徒刑，并处罚金5000元人民币，2015年2月22刑满释放。因涉嫌犯寻衅滋事罪、强迫交易罪，于2018年6月9日被闽侯县公安局刑事拘留，同年7月17日被逮捕。现羁押于福州市第一看守所。 被告人张华浩，男，1986年12月1日出生于福建省闽侯县，汉族，专科毕业，无业，无，户籍住址福建省闽侯县。因涉嫌犯强迫交易罪，于2018年7月7日被闽侯县公安局刑事拘留，同年8月14日被逮捕。现羁押于福州市第一看守所。 辩护人孙陈兰，福建国富律师事务所律师。 辩护人童建炫，福建博世律师事务所律师。 福建省闽侯县人民检察院以侯检公诉刑诉〔2018〕652号起诉书指控被告人张国登犯聚众斗殴罪、寻衅滋事罪、张国辉犯故意伤害罪、寻衅滋事罪、张崇福犯故意伤害罪、寻衅滋事罪、吴发明犯寻衅滋事罪、强迫交易罪、张华浩犯强迫交易罪，于2019年1月2日向本院提起公诉。在本院审理期间，附带民事原告人吴某1向本院提起附带民事诉讼，本院依法组成合议庭，公开开庭进行了合并审理。福建省闽侯县人民检察院指派检察员陈胜男出庭支持公诉。被告人张国登、张国辉、张崇福、吴发明、张华浩及相关辩护人暨附带民事诉讼委托代理人、附带民事原告人吴某1的委托诉讼代理人吴志榕到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 福建省闽侯县人民检察院指控： 一、聚众斗殴 2017年9月，被告人黄恒銮（另案处理）与黄某7等奎石村村民共同承包位于闽侯县某1村南口桥至凤仪的两岸护堤工程。因张某4（另案处理）是张华昌（另案处理）的哥哥，黄某7欲借助张华昌背后的势力解决征地难题而以每月6000元的工资聘请张某4管理施工现场。2017年12月2日21时许，张某4因在现场施工遭到阻拦与某1村村民黄某1、黄煜平、黄某4等人发生口角并引发肢体冲突。张华昌闻讯携带两把长刀与张某6、谢兆楚（另案处理）一起由黄某5（另案处理）驾车赶到现场。被告人张国登和张某5（另案处理）获悉后也分别赶到施工现场与张某4汇合。到现场后，被告人张国登和张华昌、张某4等人与某1村民互相谩骂、对峙。尔后，被告人张国登手持匕首，张华昌、张某6各持一把长刀，谢兆楚手持棒球棍，与张某5等人一起和某1村村民进行械斗。械斗中，张华昌和某1村村民黄煜平、黄某4、张某3均被人打伤。经闽侯县公安局物证鉴定室鉴定，黄煜平损伤程度构成轻伤二级，张某3损伤程度构成轻伤二级，黄某4损伤程度构成轻微伤，张华昌的损伤程度构成轻微伤。 二、故意伤害 2018年4月13日23时许，张某锦驾驶轿车行至闽侯县过溪桥时差点追尾吴某2一方的轿车，后双方发生口角。张某锦打电话叫黄某10（另案处理）到场，双方经劝说后各自离开现场。次日凌晨0时许，黄某10使用张某锦（另案处理）手机与吴某2通话并发生争吵，黄某10随即安排程某、叶某1（均另案处理）纠集人员到在鸿××乡××村砖厂找吴某2谈判，计划谈判不成便殴打对方。程某、叶某1纠集人员并到黄某10家中取得砍刀等工具赶往砖厂。程某纠集被告人张国辉、张崇福与池某2（另案处理）等人与叶友峰纠集的张丹（另案处理）等人集合后共同乘车前往鸿××乡××村砖厂。被告人张国辉、张崇福明知程某、叶某1、池某2（均另案处理）等人到砖厂打架还是共同乘车前往鸿××乡××村砖厂。到达砖厂后，被告人张国辉随即与程某、叶某1、池某2等人一起下车与吴某2、张某1、吴某1、张维忠等人发生斗殴，被告人张崇福留在车上待程某、叶友峰、池某2、张国辉等人打架结束后开车将上述人员带离现场。在互殴中，吴某1头部被被告人张国辉、张崇福一方人员砍伤，张某1和叶某1、池某2在打斗过程中也各有损伤。经闽侯县公安局物证鉴定室鉴定，吴某1损伤程度构成重伤二级，张某1、叶某1损伤程度构成轻微伤。 三、寻衅滋事 2017年12月2日晚，黄恒銮（另案处理）手下张华昌（另案处理）与某1村村民因施工问题引发斗殴并受伤，黄恒銮知晓后安排黄某10（另案处理）纠集了被告人张国登和叶某1、程某、池某2、丁某、冉某、黄允杰、张某9、张某11、张某4、黄某5、张某5、杨某2（均另案处理）等人在鸿尾乡农村信用社附近聚集；同时黄某10通过冉某、丁某等人又召集了数十名外地社会青年从福州赶来摆场造势，欲报复某1村村民。被告人吴发明、张国辉、张崇福明知黄恒銮等人在公共场所聚众闹事仍与张某4、黄某5、张某5、杨某2（均另案处理）。等组织成员一起前往鸿尾乡农村信用社集合，积极参与摆场造势行动。在鸿尾乡农村信用社，各人员组织严密，分工明确。黄恒銮为现场总指挥；黄某10、叶友峰、程某、黄允杰、张某9负责引导从外地赶来的车辆、人员并维持现场秩序；黄某10、黄允杰将现金交给程某、叶某1，让程某、叶某1给召集来的外地人付车费；被告人张国登和程某等人准备了大量镀锌管、木棒等工具，供在场人员使用；被告人张国登、吴发明与张某4、黄某5、张某11等人在黄恒銮、黄某10等人的指挥下，给到场人员分发白色手套以作区分，避免误伤己方；黄某5调配车辆供在场人员乘坐，被告人张国辉也提供车辆帮忙运载人员；被告人张崇福和池某2（另案处理）等人全程参与摆场造势。上述上百名人员（含召集来的外地人）在分发完械斗工具及手套后，由黄某10、张某9、程某、叶友峰、黄某5等人安排乘坐十几部车辆，由被告人张国登和张某4开车带路，驶往护堤工地欲殴打某1村村民，某1村村民闻讯逃离现场。某1村村委会主任罗某1在工地附近被被告人张国登和张某4等人殴打致轻微伤后逃至鸿尾派出所躲避。随后黄某10接到黄恒銮电话，得知黄恒銮在派出所内与某1村支部书记黄某6发生冲突，遂带领所纠集的叶友峰、程某、黄某5、黄允杰、张某9、自豪、张某5、张某4、张某11、池某2等数十名社会青年，继续前往鸿尾派出所门前摆场造势，被告人张国登、张国辉、张崇见状也积极跟随前往。在派出所门口被告人张国登、吴发明伙同黄某10、张某4、杨某2等人在派出所门口大声辱骂黄某6，叫嚣要打死正在制作笔录的罗某1。派出所民警多次劝离，上述人员均拒绝离开，继续围在派出所门口叫嚣，严重影响派出所工作秩序，直至黄恒銮从派出所内出来喝令离开，上述人员方才撤离。 四、强迫交易 2016年8月份左右，中铁十二局承建的福银高速闽侯鸿尾乡互通连接线工程开始动工，黄恒銮、张华昌（均另案处理）等人预谋通过非法手段从该项目中获取经济利益。黄恒銮、张华昌指使被告人吴发明和石勇卿、谢兆楚、张某5（均另案处理）等人多次阻扰进出项目工地的车辆，并以此种方式强行获取工程产出的土石方、以及垄断工程地材（石子、砂子、混凝土）的供应。被告人张华浩明知工程产出的土石万、工程地材（石子、砂子、混凝土）供应系黄恒銮等人通过拦车等非法手段获取的，仍然参股并帮助黄恒銮一方管理资金以及工程款结算。 为保障工程的顺利进行，负责该工程退土石方的泰丰公司负贵人林某2、林某1被迫将工程产出的土石方无偿交给黄恒銮、张华昌等人并倒贴每车50元的运费，其中2016年需支付给黄恒銮一万人员的运费为175012元，2017年需支付给黄恒銮一方人员的运费为178690元，2018年需支付给黄恒銮一方人员的运费为217900元。 2016年下半年，泰丰公司下属的施工具体负责人周某被阻拦施工后被迫接受黄恒銮等人提供的高于市场价的地材（石子、砂子、混凝土）。经核算其向黄恒銮等人购买2296方混凝土，总金额689132元。 2018年5月，中铁十二局该项目部因施工受阻被迫答应由黄恒銮等人负责该项目施工便道建设的物资供应。因项目部要求提供正规发票，被告人张华浩联系捷亚鑫公司进行挂靠，并由石勇卿出面以捷亚鑫公司的名义与中铁十二局项目部签订施工便道建设的物资买卖合同。截至案发，项目部已支付黄恒銮等人192436.2元物资款。此外，黄恒銮一方以需要租用土地堆放土石方为由，并以拒绝派车运送土石方及阻拦工程方自行联系的车辆为要挟，逼迫中铁十二局支付50万元的租地费用，目前已支付40万元。 公诉机关当庭宣读和出示了相关证据，通过举证，公诉机关认为，被告人张国登的行为应以聚众斗殴罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任，被告人张国登系累犯，坦白，且自愿认罪认罚。建议判处被告人张国登聚众斗殴罪三年以上四年以下有期徒刑，寻衅滋事罪三年六个月以上四年六个月以下有期徒刑。 被告人张国辉的行为应以故意伤害罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任，被告人张国辉系坦白，且自愿认罪认罚。建议判处被告人张国辉故意伤害罪三年以上四年以下有期徒刑，寻衅滋事罪一年以上二年以下有期徒刑。 被告人张崇福的行为应以故意伤害罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任，被告人张崇福系坦白，且自愿认罪认罚。建议判处被告人张崇福故意伤害罪十个月有期徒刑，寻衅滋事罪十个月有期徒刑。 被告人吴发明的行为应以寻衅滋事罪、强迫交易罪追究其刑事责任，被告人吴发明系累犯，对寻衅滋事罪系坦白，自愿认罪认罚，被告人吴发明在强迫交易中起次要作用。建议判处被告人吴发明寻衅滋事罪二年六个月以上三年六个月以下有期徒刑，强迫交易罪二年三个月以上三年以下有期徒刑。 被告人张华浩的行为应以强迫交易罪追究其刑事责任，被告人张华浩系坦白，强迫交易中起次要作用，自愿认罪认罚。建议判处被告人张华浩强迫交易罪二年有期徒刑。 被告人张国登、张国辉、张崇福、吴发明一人犯数罪，应当数罪并罚。提请本院依法惩处。 被告人张国登对指控的事实和罪名没有异议。 被告人张国辉对指控的事实和罪名没有异议。 被告人张崇福对指控的事实和罪名没有异议。 被告人吴发明对指控的寻衅滋事罪犯罪事实和罪名没有异议；对指控的强迫交易罪辩称，他没有参与强迫交易，拦车是因为他的房子在旁边，工地施工影响了他的生活，造成房屋出现裂缝，手机中有照片有提供给有关部门。 被告人张华浩对指控的犯罪事实和罪名没有异议。 被告人张国登辩护人的辩护意见，张国登本意并非参加聚众斗殴，没有参与主要的斗殴行为，是对方引起的事件存在过错，被害人的伤不是他直接造成的；寻衅滋事他是普通参与者，已被行政拘留应折抵刑期，认罪态度好，建议从轻处罚。 被告人张国辉辩护人的辩护意见，故意伤害案件中起作用小可以认定从犯，被害人的伤不是张国辉造成的，被害人一方有过错；寻衅滋事案中张国辉没有参与派出所外的闹事。张国辉有坦白情节。 被告人张华浩辩护人的辩护意见，张华浩系从犯，具有坦白情节，且自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。但现有的证据证明张华浩是主动投案，应认定为自首，建议对张华浩适用缓刑。 附带民事诉讼原告人吴某1诉称，1、请求以故意伤害罪追究被告人张国辉、张崇福的刑事责任。2、请求判决被告人张国辉、张崇福共同赔偿附带民事诉讼原告人各项经济损失人民币235515.29元，其中医疗费125171.29元、护理费12775元、住院伙食补助费2700元、营养费16300元、交通费600元、误工费8591元、残疾赔偿金32670元、伤残鉴定费1000元、被扶养人生活费35708元。 被告人张国辉代理人答辩，本案应由同案人共同承担赔偿责任，护理费应按照5000元、营养费3000元、住院伙食补助费按30元每天，交通费同意200元，其他项目同意原告人的意见。 被告人张崇福同意张国辉代理人的答辩意见。 经审理查明： 一、聚众斗殴 2017年9月，黄恒銮与黄某7等奎石村村民共同承包位于闽侯县某1村南口桥至凤仪的两岸护堤工程。因张某4是张华昌的哥哥，黄某7欲借助张华昌背后的势力解决征地难题而以每月6000元的工资聘请张某4管理施工现场。2017年12月2日晚21时许，张某4因在现场施工遭到阻拦与某1村村民黄某1、黄煜平、黄某4等人发生口角并引发肢体冲突。张华昌闻讯携带两把长刀与张某6、谢兆楚一起由黄某5驾车赶到现场。张某5、被告人张国登获悉后也分别赶到施工现场与张某4汇合。到现场后，张华昌、张某4等人与某1村民互相谩骂、对峙。后张华昌、张某6各持一把长刀，谢兆楚手持棒球棍，被告人张国登手持匕首与张某5等人一起和某1村村民进行械斗。械斗中，张华昌和某1村村民黄煜平、黄某4、张某3均被人打伤。经闽侯县公安局物证鉴定室鉴定，黄煜平损伤程度构成轻伤二级，张某3损伤程度构成轻伤二级，黄某4损伤程度构成轻微伤，张华昌的损伤程度构成轻微伤。 上述事实，被告人张国登在庭审过程中均亦无异议，且有护堤施工合同、基本情况及户籍信息、前科材料、到案经过、刀具二把、闽侯县公安局物证鉴定室鉴定书、福建正中司法鉴定所司法鉴定意见书、现场勘验检查工作记录、证人罗某1、池某1、黄某1、罗某2、黄某2、黄某3、陈某1、詹某、杜某、林某3、张某2、杨某1的证言、张某3、黄某4、黄煜平的陈述、同案人张华昌、黄某5、张某4、张某5、张某6、谢兆楚的供述与辩解、被告人吴发明的供述与辩解等证据所证实，足以认定。 二、故意伤害 2018年4月13日23时许，张某锦驾驶轿车行至闽侯县过溪桥时差点追尾吴某2一方的轿车，后双方发生口角。张某锦打电话叫黄某10到场，双方经劝说后各自离开现场。次日凌晨0时许，黄某10使用张某锦手机与吴某2通话并发生争吵，黄某10随即安排程某、叶某1纠集人员到在鸿××乡××村砖厂找吴某2谈判，计划谈判不成便殴打对方。程某、叶某1纠集人员并到黄某10家中取得砍刀等工具赶往砖厂。程某纠集被告人张国辉、张崇福及池某2等人与叶某1纠集的张丹等人集合后共同乘车前往鸿××乡××村砖厂。到达砖厂后，程某、叶某1、池某2和被告人张国辉等人即与吴某2、张某1、吴某1、张维忠等人发生斗殴，被告人张崇福留在车上待程某、叶某1、被告人张国辉等人打架结束后将人员带离现场。在互殴中，吴某1头部被程某一方人员砍伤，张某1和叶某1、池某2在打斗过程中也各有损伤。经闽侯县公安局物证鉴定室鉴定，吴某1损伤程度构成重伤二级，张某1、叶某1损伤程度构成轻微伤。 上述事实，被告人张国辉、张崇福在庭审过程中均亦无异议，且有通话记录、情况说明、出院小结、疾病诊断证明书、门诊病历、基本情况及户籍信息、前科情况、菜刀两把、Ｔ形木棍、铁棍各一把、现场勘验检查工作记录、提取笔录及现场提取照片、闽侯县公安局物证鉴定室鉴定书、证人吴某3、叶某2、吴某4、张某7、吴某5、陈某2、王某1、张某8、黄某5、张某9、张某10的证言、被害人张某1、吴某2、吴某1的陈述、同案人黄某10、叶某1、程某、池某2的供述与辩解等证据所证实，足以认定。 三、寻衅滋事 2017年9月，黄恒銮与黄某7等奎石村村民共同承包位于闽侯县某1村南口桥至凤仪的两岸护堤工程。2017年12月2日晚，黄恒銮手下的张华昌与某1村村民因施工问题引发斗殴并受伤，黄恒銮知晓后安?排黄某10纠集了叶某1、程某、丁某、冉某、黄允杰、张某9、张某11、池某2与被告人张国辉、张崇福等人在鸿尾乡农村信用社附近聚集；同时黄某10通过冉某、丁某等人又召集了数十名外地社会青年从福州赶来摆场造势，欲报复某1村村民。张某4、黄某5、张某5、杨某2组织成员及被告人吴发明、张国登闻讯也前往鸿尾乡农村信用社集合。在鸿尾乡农村信用社，人员分工明确。黄恒銮为现场总指挥；黄某10、叶某1、程某、黄允杰、张某9负责引导从外地赶来的车辆、人员并维持现场秩序；黄某10、黄允杰将现金交给程某、叶某1，让程某、叶某1给召集来的外地人付车费；程某与被告人张国登等人准备了大量镀锌管、木棒等工具，供在场人员使用；张某4、黄某5、张某11与被告人张国登、吴发明等人在黄恒銮、黄某10等人的指挥下，给到场人员分发白色手套以作区分，避免误伤己方；黄某5调配车辆供在场人员乘坐，被告人张国辉提供车辆运载人员；被告人张崇福、张国辉与池某2等人全程参与摆场造势。上述上百名人员（含召集来的外地人）在分发完械斗工具及手套后，由黄某10、张某9、程某、叶某1、黄某5等人安排乘坐车辆，由张某4与被告人张国登开车带路，驶往护堤工地欲殴打某1村村民，某1村村民闻讯逃离现场。某1村村委会主任罗某1在工地附近被张某4、被告人张国登等人殴打致轻微伤后逃至鸿尾派出所躲避。随后黄某10接到黄恒銮电话，得知黄恒銮在派出所内与某1村支部书记黄某6发生冲突，遂带领所纠集的叶某1、程某、黄某5、黄允杰、张某9、丁某、张某5、张某4、张某11、池某2与被告人张国登、吴发明等数十名人员，继续前往鸿尾派出所门前摆场造势。黄某10、张某4、杨某2与被告人张国登、吴发明等人在派出所门口大声辱骂黄某6，叫嚣要打死正在制作笔录的罗某1。派出所民警多次劝离，上述人员均拒绝离开，继续围在派出所门口叫嚣，严重影响派出所工作秩序，直至黄恒銮从派出所内出来喝令离开，上述人员方才撤离。 上述事实，被告人张国登、张国辉、张崇福、吴发明在庭审过程中亦无异议，且有受案登记表、处警情况反馈单、行政处罚决定书、2017年12月2日聚众斗殴案探头分布路线示意图及监控探头视频截图、情况说明、监控截图、现场监控指认截图、到案经过、提取笔录及照片、福建正中司法鉴定所司法鉴定意见书、现场监控光盘四张、证人刘某、林某3、黄某6、罗某3、王某2、黄某1、陈某3、杨某1、黄某7、黄某8、林某4、林某5、黄某9、孙某1的证言、罗某1的陈述、同案人黄恒銮、黄某10、黄某5、程某、叶某1、丁某、冉某、张某4、张某5、杨某2、张某9、池某2、张某11、黄允杰的供述与辩解等证据所证实，足以认定。 四、强迫交易 2016年8月份左右，中铁十二局承建的福银高速闽侯鸿尾乡互通连接线工程开始动工，黄恒銮、张华昌等人预谋通过非法手段从该项目中获取经济利益。工程的股东有黄恒銮、张华昌、张天敬、石勇卿、张章涌、谢兆楚及被告人张华浩等人，并由被告人张华浩管理资金及工程款结算。黄恒銮、张华昌指使石勇卿、谢兆楚、张某5等人通过威胁、堵路等方式多次阻扰进出项目工地的车辆，以达到获取工程产出的土石方、垄断工程地材（石子、砂子、混凝土）供应的目的。 1、福建泰丰建设有限公司承包互通连接线工程的退土工程后，其实施产出的土石本可正常低价出售，但在黄恒銮等人的阻拦和要求下，该公司负责人林某2、林某1被迫将该土石方无偿交给黄恒銮、张华昌等人处理并倒贴每车50元的运费。黄恒銮则将其中5万多方黄土以每方10元的价格卖给奎石村金沙砖厂，牟取利益50多万元（已付16万元）。 2、2016年下半年，被害人周某向福建泰丰建设有限公司承包到互通连接线工程边坡防护工程后，遭到张某5、石勇卿、吴发明等人的多次阻拦施工，被迫接受由黄恒銮等人提供的在市场价加价约15-30元不等的石子、砂子、混凝土施工材料。其中，购买约混凝土2296方，总金额689132元，比正常市场价多付金额约为48359.5元。 3、2018年5月，中铁十二局该项目部因施工受阻被迫接受由黄恒銮等人负责该项目施工便道建设的物资供应。因项目部要求提供正规发票，张华浩联系捷亚鑫公司进行挂靠，并由石勇卿出面以捷亚鑫公司的名义与中铁十二局项目部签订施工便道建设的物资买卖合同。截至案发，项目部已支付黄恒銮等人物资款192436.2元。 4、黄恒銮以需要租用土地堆放土石方为由，拒绝派车运送土石方及阻拦工程方自行联系的车辆为要挟，逼迫中铁十二局支付50万元的租地费用，并已支付40万元。 上述事实，有下列证据予以证实： 1、受案登记表，证明张某5、石勇卿等阻扰泰丰公司施工，公安机关接警后进行了的受理登记； 2、统计明细，证明周某向张某5等人购买2296方混凝土，总金额689132元。 3、记账本复印件，证明周某工地平时购买材料型号、数量、挖机工作时长等情况。 4、中国建设银行转账凭证、票据，证明2017年4月20日林康平向张华浩转账238780元，由张某5签字确认；2017年6月27日林康平向杨某2转账76800元柴油费用，由石勇卿签字确认；2017年6月27日林康平向张华浩转账116376元，其中运渣土费用62350元，水泥、沙子、混凝土等建筑材料费用54026元，有张某12签字确认。 5、运费应付款材料，证明收款人张某5、石勇卿、张某12签字，付款账号黄恒銮、张华浩银行账号，闽侯书记（即黄恒銮）渣土运费等字眼。林某2列举的运费明细为2016年需支付175012元，2017年需支付给黄恒銮一方人员的运费为178690元，2018年需支付给黄恒銮一方人员的运费为217900元。 6、物资买卖合同、营业执照，证明石勇卿作为福州捷亚建材有限公司的委托代理人与罗某4签署物资买卖合同。 7、劳务分包合同，证明福建省泰丰建设工程有限公司与中铁十二局第一工程有限公司福银高速公路闽侯鸿尾互通A项目经理部订立劳务分包合同，由福建省泰丰建设工程有限公司分包闽侯鸿尾互通A合同段管区的路基及附属工程劳务施工。 8、商品混凝土购买合同，证明中铁十二局集团第一工程有限公司向福州三吉混凝土有限公司采购混凝土。 9、调价联系函，证明福州三吉混凝土有限公司分别于2017年5月9日、2017年12月1日、2018年5月1日提出混凝土价格上调。 10、临时用地合同及银行转账记录，证明中铁十二局第一工程有限公司福银高速公路闽侯鸿尾互通Ａ项目经理部占用张某16土地8.2亩约定占地费为20万元并实际支付20万元、占用石勇卿土地26亩约定占地费30万元并实际支付20万元，即实际支付租地费共40万元。 11、材料购销合同、营业执照、转账记录，证明2018年6月5日，中铁十二局向张华浩转账192436.2元人民币材料款。 12、材料点验单，证明了石粉、碎石、沙袋装水泥的数量及价格，金额共计146561.5元。 13、中铁十二局提供土石方工程情况说明，证明鸿尾互通路基土石方的方量。 14、运送石块统计清单，证明李某1提于2018年3-6月份运送石块419车、运费为51965元；李某2于2018年3-7月份运送石块337车；黄某11于2018年3-5月份运送石块346车、运费为43035元；李某3于2018年3-5月份运送石块石块356车、运费为44275元；张某14于2018年3-7月份运送石块160车；吴某6于2018年3-5月份运送石块401车、运费为49895元；陈某4于2018年3-4月份运送石块131车、运费为16200元。 15、商品代理协议书，证明福州三吉混凝土有限公司全权委托张华昌2016年12月7日至2017年12月6日在闽侯县区域内代理商品砼销售。 16、收款收据，证明黄恒銮于2016年11月至2017年4月从鸿尾高速互通工地拉的黄土卖给奎石砖厂的土方情况。 17、物资买卖合同、法定代表人授权委托书、承诺书，证明中铁十二局集团有限公司福银高速公路闽侯鸿尾互通A项目经理部与福州捷亚鑫建材有限公司签订物资买卖合同，且授权委托由石勇卿为捷亚鑫公司代理人全权负责与闽侯鸿尾互通保通便道工程有关一切事务，由石勇卿代理捷亚鑫出具承诺书将工程项目款汇至合同约定的账户。 18、报警记录，证明鸿尾互通工地施工多次遭到阻拦，严重影响施工，并报警。 19、鸿尾互通阻扰施工出警视频，证明鸿尾互通工程多次受到村民阻拦施工，公安机关接到报警后出警情况。 20、被害人周某的陈述及辨认笔录，证明2016年他从福建泰丰建设有限公司老板林某1、林某2俩兄弟处承包福银高速闽侯县鸿尾互通项目做边坡防护工程，当时他们谈好包工包料，工程总造价800万元人民币，工期是从2016年7月到2018年4月，并和林某2签订了承包合同。2016年8月进场时林某2把他找去其在工地的住处，当时有三个男子（一个绰号是“胖子”，一个是“结巴”，还有一个“老吴”）已经在那里，林某2对他说以后他所使用的工程材料袋装水泥、沙子、石子、罐装混凝土由这些人供应，具体价格由他和这些人谈。之后对方就告诉他，供货的价格会比市场价格贵，比如一方沙子一百元，卖给他就是一百二十元，需要材料打电话就会拉过来，之后他留了这些人的电话号码。开始施工后水泥和砂石都是这伙人供应了，当时他还没开始用混凝土，双方也没有具体谈混凝土供应的事。2016年9月底10月的时候，项目刚开始用罐装混凝土时，他有通过项目部和三吉公司联系上，叫三吉公司给他供应混凝土。当时已经拉进场一两车了，到第三车的时候，他接到驾驶员电话说路口车子被人拦了，接完电话后他就赶到现场，他看到一辆银白色的通用别克轿车横在316国道进工地的施工便道路口，车上没有人。当时他不知道是谁拦的车，中铁项目部的人就报了警。后来警察过来后通过车牌号查询车主信息，打电话通知人来把车子开走。当时工地里面还在施工，他看到项目部的人和警察都在处理这事情，他就先回去工地处理施工的事情了，之后谁来开车他没看到。当时第三辆罐装车被阻拦了一个小时左右，在现场他有看到“胖子”和“老吴”就站在这个路口旁边“红毛”的家门口。过了两三天，“胖子”过来工地找他，说混凝土这块也要其供应，价格也是每立方加20元。所以他判断出，当时就是“胖子”这伙人拦的车。因为他是外地人，看到这伙人拦车阻扰施工，没办法就答应由这伙人供应混凝土了。在这供货期间（2017年下半年）他心里很不愿意被加价，有时就偷偷联系三吉公司直接供应，每次被这些人发现了就以车子堵路的方式不让车辆通过。后面几次“胖子”等人直接在现场威胁驾驶员：“不许拉了，再拉把车子砸了”。他要是到现场“胖子”还会威胁他，偷拉的水泥方数，照样要向这些人结账。中铁项目部和他们都报过警，警察走了又开始拦，这样反反复复做了很多次。到现在工程造价进度有600万，材料大概花了300万，共计材料方数8000方左右。他向这伙人买材料大概多花了十六万元左右（具体没统计过）。他向张华浩（建行账号：62×××10）转过账，有时工程款下来时林某2直接转给这些人。他有听说这些人的后台老大是“黄书记”，老板是“张总”，听说都是当地“地头蛇”,连本地人都怕这些人。辨认出张某5（“胖子”）、石勇卿（“红毛”）、吴发明（“老吴”）。 21、被害人林某1陈述及辨认笔录，证明2016年8月份，闽侯县福银高速互通连接线工程是中铁十二局项目部中标建设的，这项工程路基部分由他公司承包。中铁十二局进驻施工时，当地村民就在村路的便道种植了很多小树，因为施工车辆进入工地破坏了这些小树，当地村民就抗议索要赔偿，后来黄恒銮出面调解后，中铁十二局赔偿了对方十几万元。到了2017年3月份的时候，工程进入路基方面建设，工程需要沙、石头，开始一个屏南县的“胖子”（具体叫什么名字不懂）带着石姓、曾姓两个当地男子过来跟他说石子、沙子、水泥、混凝土等材料由那边的书记（即黄恒銮）、张总（即张华昌）提供，可是价格比正常价格每方都高二三十元，他就不答应这些材料由其提供，这些人就当面说“要是不答应，其他人这些材料也运不进来”威胁的话。之后公司沙子、石子就叫当地其他村民提供，可是一旦其他村民将沙子、石子运进来时，“胖子”就带着石姓、曾姓等5、6个男子就在工地外面路口将车子拦住，甚至倒水泥时，也将倒水泥的车拦住，不让车子进入施工工地，就这样有阻拦施工好几天时间。当时工地还打电话报警，可是对方还是继续阻扰他们施工，工地无法施工，没办法就只好出面找对方谈。开始他是跟张华昌谈的，可是张华昌提出来的价格明显比市场价高出很多，他还是不同意，谈了几次都没有谈成。他就去找黄恒銮，黄恒銮当时跟他说：“既然你在我们这边做工程，至少也要给张华昌点面子，让他赚些钱，不然你们的工程也无法顺利进行。”张华昌都是指使“胖子”带着石姓、曾姓等人在工地外面路口拦车，威胁恐吓驾驶员，说再运材料进来就要搞这些驾驶员。他听工地的施工人员说有一次那些人还打了运沙的驾驶员。那些混混、村民阻拦车辆通行、威胁他们的时候，他有看到张某5、石勇卿、张某4等人又在现场。因为这事，工程无法正常施工，工期延误，最后他被迫无奈就答应地材由这些人负责提供，他与张华昌签订了合同之后就没有阻扰施工了。2017年5、6月份，工地开挖土石方的工程开始产出碎石子，张华昌提出开挖出来的碎石子由其承包运输处理，一开始他们也没有同意，因为挖出来的碎石子拉到外面去卖每方能够卖30元左右。张华昌等人也是采用拦车、堵路的方式阻止他们工地把碎石运出去，后来没有办法，他们只好答应把工地开挖出来的碎石子承包给张昌华等人处理，不但碎石子不收钱，每运一车出去还要贴给张华昌等人运费50元。他们工地开挖的碎石一共有20万方左右，扣除工地自用的一部分，他估计这一块工地的损失有三、四百万元。辨认出黄恒銮、张华昌、张某5（“胖子”）。 22、被害人林某2的陈述及辨认笔录，证明2016年7、8月份，他公司（福建省泰丰有限公司）从中铁十二局承包路基项目，之后公司开始寻找三混混凝土供应商，张华昌本人就主动找到公司法人代表林某1协商由其供应三混混凝土、袋装水泥、石粉以及承包渣土运输，当时林某1价格比较合理，就与张华昌口头约定好以252元价格购买三混混凝土。到了2017年7、8月份，张华昌先后两、三次加价，后来他们了解到张华昌没有混凝土厂，他们就自己去混凝土厂采购，这样可以省一些钱。他们自己找的供应商拉混凝土进工地时有2、3次都被人拦住路不让进场。他听林某1说，张华昌来商量的时候说他们公司如果自己运三混混凝土和运输渣土肯定被人阻扰。林某1为了不延误工程只好和张华昌签订合同。他猜阻扰施工的事情可能跟张华昌有关系，因为之前张华昌供货的一年时间里都没有人拦车。他们工地产生的渣土包含石料和土方，其中一部分工地自己使用，多出来的石料都会低价卖给别人。目前工程的渣土已经基本清理完了，总共开出石料20万方左右，土方约占10万方。因为张华昌等人明里暗里的阻扰，他们只能把工程的渣土交给张华昌帮忙运输，运输一车公司还要贴50元钱给张华昌等人，公司就损失了约三、四百万。工地上的护坡、涵洞、水沟、骨行骨架等需要沙石水泥的工程是承包给江西的小周，小周是包工包料，所以买材料的事情都是由小周负责的，他不清楚小周之前向谁购买。他们主要是负责土石方，就是把路面整平，再把多余的土石方运出去。刚开始在整平路面的时候，是用自己的车辆运输，到了开始要用沙石水泥材料的时候，小周有叫外面的人运沙子水泥进来，但被张华昌等人叫人开车堵在路上、将木头横在路中间，阻扰运输车辆的正常通行，运输车辆的驾驶员还被这些人给打了。堵车事情持续发生后不久，张华昌就和他们来谈相关工程承包的事了，所以他敢断定就是张华昌安排一些村里的小弟来堵车。奎石村的书记黄恒銮也和他们协调过好多次，他知道这些人都是一伙的。那些混混、村民阻扰运输车辆通行、殴打威胁他们的时候，他有看到张某5、石勇卿、张某4有出现在现场，但是没有注意到做了什么。辨认出张某4、石勇卿、张华昌、黄恒銮、张某5。 23、证人张某12的证言，证明黄恒銮叫他到中铁十二局闽侯互通鸿尾项目部工地找石勇卿安排他工作。做工地上土石方项目以及混凝土、石头、沙子等材料生意的股东是黄恒銮、张华昌、石勇卿、张华浩。张某5、石勇卿平时都是在工地上一起负责管理，偶尔我也有看到“依猛”（即谢兆楚）到工地上帮忙,张华浩负责工地上的财务，黄恒銮以及张华昌平时都没有在工地上管理，是幕后的股东。石勇卿叫他记录车次，他按照车次发给凭证，一车次一张卡，驾驶员拿着卡片到张华浩那里去算账，每运一车项目部就要贴50元钱运费。他听石勇卿说过在项目开始时，地材不是黄恒銮做的，黄恒銮、张华昌等人看到有一块很大的利润，于是就开始叫人去阻扰工程车的通行，造成项目部里面的工程车辆无法正常通行，使项目部需要的砂子、石子等地材无法正常运到工地，运送渣土的车辆也无法正常进出。项目部有报警但得不到解决，导致项目停工，工程无法正常开工，最后项目部被迫将地材让给黄恒銮、张华昌等人去做。辨认出程某、黄某10、张某5、黄恒銮、石勇卿、张华浩。 24、证人赵某1的证言及辨认笔录，证明2016年七、八月份的一天，有个姓周的江西男子到他的水泥店里，说承包了金沙高速公路互通工程里的护坡工程，要向他购买水泥，当时谈好的每吨水泥价格大约是390元。有一天小周叫他先送一车水泥，他就开着龙马车运了十三吨水泥到工地上，刚卸了一半的水泥，有几个陌生男子围了上来，凶神恶煞操着福州话对他说：“他妈的，谁叫你送水泥到这里的？”他说是这个工地的老板叫的，这些人就说水泥供应是其负责的，以后要送的话必须得通过这些人，否则不能送，不然就有他好看。他一看这几个人这么凶，害怕不敢卸水泥了。当时小周也在场，但他没去注意小周和这些人说了什么，他就继续把水泥卸车。后来小周和这些人沟通好后，当场把现金给他，并说送水泥的事情等以后再联系。过了约一个月后，有个自称叫张某5的男子打电话给他说再送一车水泥到工地上，他跟张某5谈好这车水泥的每吨价格是430元，他就运了15吨水泥到工地上。张某5跟他说要先签单，过段时间再给钱，在接下来的两三个月时间里等运了八十吨水泥后，才把水泥货款一次性用现金结清。他看到张某5会拖欠货款，就说不送了。2018年4月份的时候，石勇卿找他往那个工地送水泥，到现在钱都没有结算给他。刚开始他也不清楚为什么张某5会叫他送水泥，后来想想，原来在工地上拦他不让运水泥的人都是跟着张某5的，张某5又是跟着张华昌做事，这些都是张华昌在后面指挥安排的。这些人在村里都是有名的坏仔，村里的人都不敢惹这些人。辨认出张某5、石勇卿、张华昌。 25、证人白某的证言，证明他是中铁十二局集团有限公司项目部技术负责人，2016年4月15日至今，在运输渣土、混凝土期间多次遭到当地村民的阻扰，阻止施工车辆通行，项目部崔经理多次报警，公安出面协调后，车子才能够正常通行，但是没过几天又会有人以施工扰民、运输车辆超载等各种理由阻扰施工，导致延误施工。他听崔经理说这样的事情有十几次了，今年就发生两次了，一次是5月2日，当地村民用一辆车牌为闽Ａ×××××汽车以车子损坏为由挡着工地路口，不让运输砂石料车子进工地施工。在发生阻扰施工事件后，以张华昌为首的材料供应商就找公司负责人要求由其供应混凝土、砂石材料及承包渣土运输。他听说对方承诺如果其承包的话，可以保证当地村民不会阻扰运输，但提供的价格都会比市场价高一些。他猜测阻扰施工实际上是张华昌等人想要他们公司向其购买砂石、混凝土等材料，运输渣土赚钱使用的手段。他听林某1说渣土要是自己运的话，其中的石料每方可以卖30元，但是自己运渣土就会有村民阻扰，林某1只好让张华昌等人帮忙运输。这样下来林某1不仅没有赚取石料钱，还要每车贴50元运费给张华昌等人。张华昌还要求他们项目部支付每立方3元的堆放费，如果不支付就停止运输，工地无法正常施工。 26、证人崔某的证言，证明他是中铁十二局福银高速闽侯鸿尾互通Ａ项目部的施工经理，2017年3月份的一天23时许，他和林某1及六七个工人在现场施工时，他接到项目部高书记打电话说混凝土车被拦了。他和白某出去看到工地的路口横了一部小车，经报警后警察通知车主把车子开走才得以继续施工。2017年5月的一天中午，混凝土车运到项目部工地路口被七八个村民拦下，他也是接到高书记的电话到现场后，这些人说车开过去太吵不让过，他们报警后，这些人又说混凝土超载了，经警察处理后这些人才离开，他们才得以继续施工。2018年3月11日10时许，项目部在施工倒水泥的时候，他也是接到高书记的电话说外面水泥车又被拦了，他和白某出去看到二十几个当地村民将一个很长的树干拦在路上不让车辆进来，后来报警。经警察和乡政府的干部协调后村民才让开。2018年5月22日8时许，工地在倒石子的时候，现场看到后面的车辆堵了，他过去看到一辆银色别克凯越小车停在路中间，他打电话报警，警察通知车主过来说车子坏了，大家一起把车子推到路边上，路才得以通行。一共发生了好多次阻工情况，他能记得的就是这四次，因为这些阻工行为导致他们损失了工人、钩机、铲车等设备的工时费。 27、证人罗某4的证言，证明他在中铁十二局集团第一工程有限公司福银高速公路闽侯鸿尾互通项目部工作，2018年5月份的时候，他到鸿尾乡周边做地材单价调查，但这些材料店都不愿意送货到施工地点，因为送货的车会被鸿尾奎石村黄恒銮、石勇卿等村民给拦下来不让进场。期间石勇卿找到他说由其来给他送这些材料，但价格比他调查到价格每方高出将近15-20元。他咨询了项目部的施工方林某1，林某1跟他说如果去外面买，送的材料肯定进不了工地，车辆会被石勇卿这些人阻拦，林某1之前就遇到了类似的问题。他想自己数量不多，也不想被石勇卿这些村民找麻烦，就同意了石勇卿的要求。石勇卿是挂靠一家叫福州捷亚鑫建材公司资质单位与他签订物资买卖合同，合同是奎石村的黄恒銮书记安排石勇卿和他签的，因为黄恒銮有打电话和他说这些材料都是其等人在经营，其是村书记不好意思和他签合同，就安排村民石勇卿和他签订合同。石勇卿等村民为了让他们必须跟其买材料，采用阻拦车辆进出、打送货人等方式垄断材料的供应，不让别人给他们送货，还以高出市场价格逼他们买材料，他们为了工程进度敢怒不敢言，只好向这些人买。辨认出黄恒銮、石勇卿。 28、证人孙某2的证言及辨认笔录，证明他是中铁十二局第一工程有限公司福银高速鸿尾互通项目部计划部部长，他们项目所需要的水泥砂石都是向鸿尾奎石村的石勇卿购买的，其是挂靠在福州捷亚鑫建材有限公司跟他们签合同的。他听林某1说挖出来的土和石头本来是有人来直接购买，可以赚钱，但是被当地人拦车不让走，造成土和石头被当地人拿走，还要付运费给当地人，项目部要出钱租地堆放土石。后来黄恒銮与项目部高书记谈临时用地事宜，谈好后他们跟张某16和石勇卿签订临时用地合同，费用共支出50万元。辨认出黄恒銮、石勇卿。 29、证人高某的证言及辨认笔录，证明他是中铁十二局集团有限公司福银高速公路闽侯鸿尾互通Ａ项目经理部支部书记，项目部的承包商泰丰公司跟黄恒銮签了土石方运输合同与材料供应合同，他们项目部的车辆、进出道路经常被当地的一些村民阻拦，他知道其中一个男子叫石勇卿，他了解石勇卿是跟着黄恒銮做事。泰丰公司老板林某1告诉他，其跟黄恒銮合同也是被迫的，因为不答应黄恒銮的条件，自己安排的车辆进不来工地，对方运输车辆不派过来，无奈答应黄恒銮提出的各种不合理条件。2017年的时候他们项目部正在进行桥墩施工，混凝土是项目部联系由三吉混凝土公司供应，有一天石勇卿带人将一辆黑色小车停在便道上，导致混凝土车辆无法进入，报警后车辆才移走。过了段时间，我听说石勇卿又带人拦车说混凝土车超载。2017年年底黄恒銮告诉他，之前姚立国跟其签的租地合同，用于堆放土石方，现在运出的土石方量超出了当时约定的7万方，黄恒銮自己再去联系土地用来堆放后面运出的土石方，让他们按一方3元支付给其用于租地费。他觉得这是无理的要求，一方面是土石本来可以卖钱的，林某1那边还要支付黄恒銮一车50元的运费，另外一方面林某1能自己联系买家，土石方就能及时清运出去，施工就能正常进行，项目部根本不需要支付这笔租地钱，所以黄恒銮一提出这个要求，他就坚决不同意。之后林某1告诉他说黄恒銮经常不派运输车辆到工地将开采出来的土石方运出，土石方不能运出这也导致项目部的施工不能正常进行。他就去找黄恒銮协商，黄恒銮还是坚持一方要收取3元钱的租地费，我们前后协商了两、三个月，工期也因此受到很大的影响。最后在2018年3月份，双方再次协商，黄恒銮同意如果堆放达到10万方，不按30万算，给项目部减3万，算27万，超出10万方还是按3元一方算，黄恒銮要求他们项目部要先期支付租地费30万，后面继续堆放达到10万方按27万算，再堆放还是按一方3元钱算租地费。虽然知道黄恒銮的要求很过分，但为了项目部能正常施工，跟他们公司总部领导汇报后，同意了黄恒銮的要求，先支付了20万的租地费。黄恒銮肯定有参与拦车、堵路等事件，因为石勇卿等人在拦车堵路的时候，他在现场跟石勇卿协商，其告诉他要找黄恒銮商量，再加上林某1也说过黄恒銮的一些情况，他更加确定黄恒銮就是幕后主使，想逼迫他们与其签订供应合同。辨认出黄恒銮、石勇卿。 30、证人林某6的证言及辨认笔录，证明2018年3、4月份时候，一个叫张华浩的人问他有没做工程的朋友，其有一个向中铁十二局供应的砂石业务，需要一个公司代替去签合同。他就找了福州捷亚鑫建材有限公司一个业务员朋友余强，请余强帮忙能不能让福州捷亚鑫建材有限公司出面替张华浩去签这个合同。捷亚鑫建材公司愿意帮忙，就提供了公司的法人身份证、开户许可证、营业执照、购销合同等材料，他就把这些材料交给张华浩，张华浩自己去中铁十二局跑手续。后来中铁十二局和捷亚鑫建材公司签订了购销合同，实际上砂石材料供应商就是张华浩，货款由中铁十二局打给捷亚鑫建材公司，然后捷亚鑫建材公司再打款给张华浩。辨认出张华浩。 31、证人张某13的证言，证明他是福州捷亚鑫建材有限公司名义上的法人代表，没有实际参与公司经营管理。他没有代表公司与中铁十二局集团有限公司福银高速公路闽侯鸿尾互通Ａ项目经理部签署过物资买卖合同。 32、证人王某3的证言及辨认笔录，证明2016年年末的时候，他到鸿尾高速工程项目部找到土石方项目负责人林总，跟其说工程上有运输渣土、石子方面需要用车的话可以联系他。过了几天林总打电话说工程内部运输渣土，单价一车50元。他做了一段时间后知道黄恒銮有负责高速渣土方面的项目，他就找到黄恒銮问能不能让他运点渣土，黄恒銮就让他把高速内渣土运到其在鸿尾金沙的砖厂。过了几个月，他又找到黄恒銮问能不能再买两部货车运石块，黄恒銮听后说可以但是其要占三分之一股份，之后他就买了两部二手货车开始运输石块，把石块从高速工程内运到黄恒銮指定的鸿尾乡奎石村洋后空地、奎石村长家里空地两处地方。渣土有运了3000多方，总计1万多运费，石块有运了6000多方，总计5万多运费，现场有黄恒銮、张华昌、张华浩、“臭脚”、张天敬。工地上“阿肥”统计车次，后来由张某12接替，张某12当选书记后，由“臭脚”接替了。2018年5、6月份，黄恒銮叫他运送沙、石到高速工地，他就从地铁管片厂、某1村石子厂运送沙（每车150元运费）、石（每车200元运费）到高速工地使用，这些费用还没结算。辨认出黄恒銮、张某5（“阿肥”）、石勇卿（“臭脚”）、张某12、张华建、张华西、张华浩、张天敬、张华昌。 33、证人李某1的证言及辨认笔录，证明他是通过王某3介绍到高速公路拉渣土、石头出来到黄恒銮指定的位置。从高速往外拉石头业务是黄恒銮承包，并指定运到奎石村洋后空地及奎石村另外一处空地，每拉一车工地现场人员就会给他一张票，每天的票都当天都交给张某12。他一共拉了550车，共11000方石头，前面拉的130车黄恒銮已经将钱给他，还有419车运费还没结算。辨认出黄恒銮、张某12。 34、证人李某2的证言，证明他是今年3月11日开始为王某3开车，就是从福银高速鸿尾互通工程里运出渣土、碎石到鸿××乡××、六桥的堆场。他运送的每车渣土石都有做记录，好方便跟老板结算。 35、证人黄某11的证言及辨认笔录，证明2017年8月份的时候，王某3介绍他去高速工地渣土运到鸿尾洋后村，还说这个项目是黄恒銮的，到时候找黄恒銮拿钱。他将车开到高速的工地上，高速项目部的人会给他一张票据，他将碎石运到指定的地方，一个是鸿尾洋后村，一个奎石村的六桥，每天他会将票据交给张某12统计，年底和端午节时就凭着张某12的统计找黄恒銮结算。辨认出黄恒銮、张某12。 36、证人李某3的证言及辨认笔录，证明2017年8月份开始王某3打电话让他过去帮忙拉石块，他是零散、不定期的到鸿尾高速工地内运送石块到黄恒銮××乡奎石村××、长安里两处空地，期间总共运送了约有300车左右的石块。他驾驶货车到指定的两处卸货点卸货，施工方的管理人员“老林”在现场给他发写有“鸿尾高速互通”的票据，然后他将当天收到的票据交给黄恒銮的侄儿张某12，双方现场核实当天的运输车次情况，做好记录后作为他以后跟黄恒銮结算运费的时候用。2018年2月中旬王某3通知他说黄恒銮等人都在张华昌的家里跟各车队结算费用，他开车到张华昌家里，当时现场有黄恒銮、张华昌、张某12、张华浩，张华浩在负责登记、核对数据，黄恒銮负责发钱。辨认出黄恒銮、张华昌、石勇卿、张华浩、张某12。 37、证人张某14的证言，证明2018年2月份王某3叫他负责把鸿尾互通工程处堆积的石头装满运到鸿××石村××空地（金沙村附近）和奎石村长家里的一块空地，堆放地点听王某3说是黄恒銮指定的。他从2018年的3月份开始一直运到6月份，运费还没结算。 38、证人吴某6的证言，证明从2018年正月开始他朋友王某3叫他到福银高速鸿尾互通工程工地上运石头，工地上负责登记运输车次的是奎石村的张某12，到现在运费都还没拿到。辨认出张某12。 39、证人陈某4的证言，证明了他朋友王某3叫他一起到闽侯鸿尾高速出口工地运石头，这个工地是福清的老板承包的，这个老板请黄恒銮运石头，黄恒銮又叫王某3运。工地上是张某12在计数发卡，黄恒銮提供地方卸石块。他3、4月份运了一百多车，运费都没有结算。 40、证人吴某7的证言，证明2017年11月份的时候，他承包的一个工程需要土石方，王某3说鸿尾高速互通工程有开采出土石方，可以运输卖给他。他工程需要用土石就电话联系王某3送土石方过来，到2018年1月份工程结束他就没再购买土方。 41、证人林某7的证言，证明他是三吉混凝土公司物设部经理。2017年的时候，公司调度打电话跟他说一个驾驶员洪某在运混凝土到鸿尾金沙时，路口一辆银灰色车挡住去路。他赶到现场看到路口饭店坐着5、6个男子在喝酒，他问这些人车是谁的，对方没有回答，于是就打电话报警，一会儿就有人将车开走了。他们是从2016年下半年开始向福银高速闽侯县鸿尾互通工程供应混凝土的，刚开始是工地包工头周某出面购买，后来张华昌也向他们购买混凝土供应该工地。 42、证人洪某的证言，证明2017年8月一天晚上21时，他开闽Ａ×××××搅拌车到鸿尾云飞厂过桥右拐时，看见一辆小车停放在那，搅拌车过不去。旁边一个饭店有四五个年轻人在喝酒，他就问那些人车是谁的，对方说不清楚。之后他打电话给林某7，林某7到现场报警，警察到现场，才有一个人出来把车开走，这导致了他们公司延迟交货一个半小时。 43、证人许某的证言，证明了石勇卿是他妻子的四哥，闽Ａ×××××轿车都是他在使用，2018年5月的一天早上8时许，石勇卿向他借了闽Ａ×××××轿车，说是有事要做。到了约10时，他接到鸿尾派出所民警电话说他的闽Ａ×××××轿车停在村道影响车辆通行，要求马上将车挪走。他就打电话给石勇卿说：“鸿尾派出所的人打电话过来，你将车停的地方阻碍人通行了，你赶紧将车移走。”石勇卿说好的，到了12时许，石勇卿才将闽Ａ×××××轿车还给他。 44、证人赵某2的证言，证明他向公安机关反映石勇卿受黄恒銮指使在鸿尾乡高速工程上拦截车辆、阻扰施工，高速施工方被迫每个月给石勇卿5000元，听说事后高速施工方为了摆平此事才把土石方运输项目给黄恒銮一伙人做。他听赵某1说其驾驶龙马车运送水泥到鸿尾高速工程工地，但是在门口被石勇卿拦住，不允许把水泥运进高速工地。 45、证人张某2的证言，证明他是鸿尾乡金沙砖厂的出纳，砖厂生产砖块用的渣土一部分是向黄恒銮买的，黄恒銮供应的渣土是从鸿尾高速互通项目工地供应过来，供应的日期从2016年11月至2017年4月份，是由砖厂的股东张华建出面跟黄恒銮商谈，砖厂总计从黄恒銮处购买了5万多方的渣土，单价是每方10元，即砖厂要付50多万元，有先付了16万元，至今还有30多万元没有结清。 46、证人张某15的证言，证明他是奎石村砖厂的会计，2016年11月开始，奎石村村书记黄恒銮从鸿尾高速互通工地拉土过来卖到砖厂的，因为还没有结算，他都写有收款收据，经他统计共有25张收款收据，时间从2016年11月至2017年4月，共有52353方黄土，按每方10元计算，砖厂要给黄恒銮卖土款523530元。听管钱的张某2说已预支了16万元给黄恒銮，其他剩下的钱还没最终结算。 47、证人郑某的证言，证明她和石勇卿是男女朋友关系，黄恒銮那伙人被抓几天后，石勇卿到她家里说其跟黄恒銮一起做的高速公路工程出了点事情，黄恒銮被抓，其要躲一阵子。 48、证人石某的证言，证明他是奎石村金沙老人会会长，2018年3月的一天上午9时左右，鸿尾高速互通工程把村里通往山里的路够短了，村民无法进山，老人会的老人还有几个村民到316国道旁边通往鸿尾高速互通的工地的路上，用一些石头木桩放在路上拦住工地来往的车辆。施工方就报警了，经民警、乡政府工作人员和奎石村村干部张华浩等人调解后，大家就都退回去了。他们去拦路是为了让施工方给他们修一条去山里的便道。当时拦路的时候还有石勇卿、杨某2、石勇忠等人在场。 49、证人张某16的证言，证明2017年年初的时候，张天周找到他说生产队“一定仔”这块地要租出去，到时叫他代表生产队签租地合同。过了一段时间，张天周拿了份甲方写有“中铁十二局集团第一工程有限公司福银高速公路闽侯鸿尾高速互通Ａ项目经理部”，乙方写有他名字及身份证号码的合同给他，他就按照之前说好的签字，合同上的租地费是20万元。2017年4月份左右，他邮政储蓄账户收到10万元租地款，张天周让他在身份证复印件上签署收据并先保管这笔钱，2018年2月中旬的时候，他又收到项目部转来的10万，张天高还是叫他在身份证复印件上签署收据并保管这笔钱。后来他儿媳妇杨某3找他说因为买房子欠人家钱，跟他借10万元钱还债，于是他就将邮政储蓄卡及身份证交给杨某3让其自己去取。 50、证人杨某3的证言，证明2016年她和她丈夫张某12在甘蔗买房分两次向黄恒銮借了10万元（每次5万元）。2017年7、8月份的时候，她跟她公公张某16说向黄恒銮借10万元买房的事情，希望能在过年的时候借他10万元钱还给黄恒銮。2018年2月中旬，她公公就拿其邮政储蓄卡和身份证给她，说里面有10万多元，让她自己去取。她就通过邮政储蓄银行手机银行将10万元转给黄恒銮的建设银行卡上。 51、同案人张华建的供述与辩解，证明2016年奎石金沙砖厂重新投资运营，2016年11月份鸿尾高速工程渣土就开始供应砖厂使用，黄恒銮跟几个股东说其已经和高速施工方谈好，高速工程内挖出的渣土以10元每方的价格卖给砖厂，而且高速施工方每日还会派两部铲车到砖厂帮忙堆放运来的渣土，他们觉得价格很实惠，所以几个股东就都同意黄恒銮的提议。由张华西在砖厂内负责统计每日运来渣土的数量，张华西每日会将发给驾驶员的票据统计，然后报给张某15做账。运输渣土是黄恒銮会叫王某3帮忙联系车队运输。至今应该有4、5万方的渣土，折合人民币约四、五十万元。 52、同案人杨某2的供述与辩解，证明2016年8月份的一天早上六点多，石勇卿打电话跟他说其别克小车坏在鸿尾金沙路上叫他进去看一下。他到现场看到石勇卿的别克小车引擎盖翻起来了，石勇卿也在现场，他还看到渣土车无法开过去，现场也有一些渣土车司机和做工程的人员。派出所的警车过来后，他就帮石勇卿把小车移走。 53、同案人黄恒銮的供述与辩解，供认黄昌谈被致伤是张华昌打的，他没有包工程，赔偿款是他转给张华昌的。 54、同案人张华昌的供述与辩解，供认中铁十二局中标福银高速闽侯县互通连接线工程，后由林某1、林某2两兄弟承建。这两兄弟通过石勇卿找他租用四块地堆放渣土和石头，这四块地的租金总共是57万，是他从别人那边拿过来用的。他得知福银高速闽侯鸿尾乡互通连接线工程的退方工程的退方量很大，于是他叫石勇卿跟他一起去争取这个工程。黄恒銮就召集他们商量工程怎么做，黄恒銮说这个退方工程其找项目部拿下来了，工程分为6.5份，黄恒銮、他、张天敬、张华浩、石勇卿、张章涌各一份，谢兆楚0.5份。工程前期的垫款黄恒銮负责，张华浩管账，他负责联系车辆，石勇卿、谢兆楚、张某5负责现场，他还叫张某5找石勇卿安排计数（清点车辆）工作赚取5000元工资。他们商量好了之后，就找到项目部包工头林某1、林某2商量退方细节，他们以50元／车的价格把工程的土方和石块运出来堆放在空地上，运出来的石子和土方归他们所有，运输费用林某1、林某2支付，堆放土石方的租金由中铁十二局支付。同时他们这方还负责提供工地混凝土，提供的工地混凝土比市场价高20元／吨。 55、同案人张某5的供述与辩解，供认2016年下半年，他和张华昌是狱友，张华昌介绍他去京台高速鸿尾连接线的工地上找石勇卿干活，他根据石勇卿的安排在现场计退方土石的车辆数，还要注意下有没有外来运地材的车辆，及时跟石勇卿报告，并跟石勇卿等人出面制止、威胁、拦截等，一个月工资五千块。2016年下半年的一天福建泰丰建设有限公司老板林某2叫他、石勇卿、吴发明、承包工地的江西人小周、还有一个不知道叫什么名字，到其工地的住处，林某2跟小周说以后使用的工程材料（袋装水泥、沙子、石子、罐装混凝土）都由他们提供，石勇卿和小周谈好了价格，提供给小周的材料的单价会比市场价贵20元。后来工地的袋装水泥、沙子、石子都在按照石勇卿跟小周定的价格供应工地。工地开始使用混凝土的时候，小周偷偷联系别的供应商供应混凝土，他跟石勇卿讲了这个事情，然后石勇卿自己去找小周。之后有一天石勇卿向他借闽Ａ×××××号皮卡车，当天晚上林某2、林某1两兄弟都打电话问他怎么用皮卡车把人家工地的路堵住了，他说皮卡车借给石勇卿了，有什么事情联系石勇卿。石勇卿后来跟他说小周因为这个事情还报警了。2016年下半年的一天，金沙村卖水泥的老板拉了一车水泥到工地，被石勇卿看见了就打电话问他是不是他联系的，他说不是，可能是小周自己联系的。然后石勇卿到工地也叫他进来，石勇卿过去问水泥车老板：“是谁叫你们拉水泥进来的？”卖水泥老板说是工地老板叫的，石勇卿就说以后不要再拉水泥到工地了，再拉来就不客气。后来石勇卿给了他刚才提到的卖水泥老板电话，说以后工地要水泥就联系这个老板。大概一个月后，他就打电话给这个老板，让其送一车水泥到工地，当时约定价格是每吨430元，大概从这个老板拉了有十多吨水泥。石勇卿是负责工地现场管理的，他和吴发明、谢兆楚都是听石勇卿指挥，有几次拦车的时候吴发明都在现场，其中一次是用吴发明的黑色别克车拦的。因为他们提供的材料会比市场价贵，泰丰公司的相关负责人不同意，之后张华昌就指使石勇卿和他对泰丰公司工地进出的车辆进行阻扰，迫使泰丰公司从张华昌那里购买建筑材料。泰丰公司知道这些阻扰施工是黄恒銮、张华昌指使他们做的，所以之后泰丰公司找到黄恒銮和张华昌商量，最终与张华昌签订合同，约定建筑材料从张华昌那里购买。 56、同案人石勇卿供述与辩解，供认2016年5、6月的时候，他知道黄恒銮、张华昌等人在预谋承包鸿尾高速互通工程的砂石、水泥等材料供应的业务，他就找黄恒銮安排他做点事情、赚点钱。黄恒銮就答应给他占10%的股份，以后负责工地上管理。随后黄恒銮就安排张华昌和他一起到工地找林某1，要求林某1把路基工程中需要的砂石、水泥等材料给黄恒銮供应，因为他们给的价格比市场价高，林某1没答应。谈了几次没有结果，黄恒銮、张华昌就叫他和张某5等人去高速互通工程路口拦车，有时还报警说进出的车辆超载，民警也到过现场。工地被他们弄的没办法正常运行了，最后林某1被迫答应工程产生的土石方交给黄恒銮，每车还补贴给黄恒銮50元钱。张华浩找了一家叫福州捷亚鑫建材公司和中铁十二局签订了材料供需合同，合同上是他签字的。他们得到工程后，张华昌负责联系车辆，张某5、张某12在现场记数，他在现场管理，防止工地另外找人供应材料。有次他发现工地有三吉的水泥罐车进来，就借了许某的别克小车闽Ａ×××××堵住工地门口，后来工地有人报警后许某联系他把车移开。林某1的路基工程的护坡、水沟、挡墙的工程由小周分包。工程刚开工的那段时间看到赵某1用三轮农用车载了一车水泥到工地上，张某5、谢兆楚和他就威胁警告赵某1不要再运过来，之后就没再运水泥到现场。2017年夏天谢兆楚到他家说最近中铁十二局项目部在做桥墩，张华昌想从中铁十二局项目部把这部分混凝土工程拿下来大家赚点钱，叫他找借口让混凝土车运不进去，好让项目部妥协跟他们签合同，张某5也知道这个事情。过了不久的一天晚上他跟张某5、谢兆楚就在车辆进出便道饭店吃饭，商量到晚上十点以夜间车辆通行会影响到休息为由去拦车。当晚十点左右，吴发明将车停在家门口跟便道之间造成混凝土车辆无法进出，他知道吴发明是谢兆楚联系叫过来的。他、谢兆楚、吴发明就上前跟司机去讲晚上十点不要运混凝土会影响休息。混凝土公司的工作人员过来跟他们商量把车挪开让车先进去，后来警察到了现场，吴发明才将车挪开。过了一个月左右，他跟谢兆楚又到便道上拦混凝土车，报警称车辆超载，让警察到现场开罚单。但是项目部还是没有松口跟他们谈供应的事情，他们也没再去阻拦中铁十二局的混凝土车辆。工地运输出来的石料一部分运到洋后地块，一部分运到长安里脚下地，还有一部分土方堆放在砖厂空地。2018年三四月份的时候黄恒銮叫他出面跟中铁十二局项目部签订租赁协议，租金一年30万，他在5月收到20万元钱，当着杨某2的面把20万元交给黄恒銮。辨认出林某1、周某（小周）、赵某1、罗某4、张某5、吴发明、黄恒銮、谢兆楚、张华昌、张华浩、张某12。 57、同案人谢兆楚的供述与辩解及辨认笔录，供认他有伙同石勇卿、吴发明等人三次拦截高速互通鸿尾乡连接线工地的供应混凝土的水泥罐车。2016年鸿尾高速互通工程开始，张华昌、黄恒銮拿到了工程退方（土石方）业务，施工方是福清人林某1。张华昌叫他到工地帮忙，说给他半份股份，到工地现场帮忙还会另外发工资给他，于是他就答应了。他在工地帮忙记车数、发单子、指挥渣土车卸车倒车等，做了三个多月，渣土差不多都退完了，就没在工地里帮忙了，黄恒銮发了一万元工资给他，参股的钱要等工地做完后再结算。到了2017年夏天的时候，中铁十二局项目部开始建桥墩，要用大量的混凝土，张华昌表示要将混凝土业务也拿过来做，于是张华昌就叫他和吴发明配合石勇卿等人去拦截混凝土车辆，让混凝土车队害怕，同时也会给中铁十二局项目部造成压力，让工程不能按期完工，使得项目部妥协，达到拿下供应合同的目的。2017年七、八月份的一个晚上，张华昌叫他去找石勇卿和吴发明，他们几个就商量好以晚上十点后运输会扰民为由开车把路堵了，吴发明就将别克轿车停放路中间，有一辆运输混凝土车被堵在路上无法通行，他和石勇卿、吴发明就走到混凝土车辆旁边，对司机说：“跟你们老板说，晚上十点以后车辆不要经过该路段，很吵！会影响我们居民休息。”司机说会跟老板说，能不能让他先把车开过去，吴发明就走掉了。后来混凝土车队负责人跟中铁十二局项目部的人出来跟石勇卿交涉，但是石勇卿还是晚上十点过后以运输会扰民为由拒绝将车移开，后来警察到现场，警察打电话给吴发明，吴发明才回到现场把别克轿车移开。因为这次拦车没有达到预期的效果，所以张华昌又让他继续配合石勇卿去拦车，这一次是他和石勇卿直接用身体挡在混凝土车辆前面，石勇卿报警称该混凝土车辆超载，警察到现场开罚单。他们采取了这两次堵路、拦车的行为之后，张华昌说中铁十二局项目混凝土供应没拿下来。过了一段时间，林某1的分包商江西人小周跟张华昌、黄恒銮签订了供应合同，小周又偷偷找了其他公司供应混凝土，张华昌让张某5来找他，让他和张某5再去找石勇卿，配合石勇卿一起再去拦小周私下找的混凝土车，这次是2017年9月份左右的一天中午，他和张某5到达鸿尾云飞公司厂内的道路，张某5直接将白色皮卡车拦在一辆三吉混凝土公司的工程车前面，不让混凝土车辆前进。石勇卿到现场和小周讲合同都签好了由其供应混凝土，小周却偷偷联系别人供应混凝土，他们警告了小周如果再发生这种事就不客气了，小周也当场保证以后不会再私自联系混凝土车到工地，然后他们才将车辆放行。该项目工程股东有黄恒銮、张华昌、石勇卿、张华浩。张华浩是出纳，石勇卿是现场管理，黄恒銮跟张华昌主要去接工程，之后张某12接替张某5负责计车数。辨认出黄恒銮、张华昌、张某5、石勇卿、张华浩、林某1、周某（小周）。 58、被告人张华浩的供述与辩解及辨认笔录，供述高速公路施工方关于土石方、砂石供应项目是由黄恒銮、张华昌、张天敬谈下来的，黄恒銮说这个工程股份分成七份，股东有他、黄恒銮、张华昌、张天敬、石勇卿五个人，其他两份股东不知道是谁。因为他是村干部，所以他占的股分对外宣称是他父亲张某17的。2018年4月份，金沙老人会组织十几个老人去拦车，阻扰施工车辆通行，他接乡政府的通知去现场调解，他看到石勇卿也在现场，还叫他不要管，让那些老人去拦。到了5月份，石勇卿跟他说要跟项目部签砂石供应合同需要找家开票公司，他去联系了一家商贸公司作为开票公司提供项目部签署合同。合同签署后，他听他父亲说石勇卿用车去堵项目部的车辆通行道路，他问石勇卿是怎么回事，石勇卿说项目部的人把供应砂石的业务偷偷让给其他人做，所以就用拦路的方式让项目部妥协。土石方工程的价格是按照一车项目部贴50元运费签订的合同，运出来的土石他们自行处理。砂石等材料的价格会比市场价高。黄恒銮、张华昌是负责混凝土供应方面业务，张天敬只是负责参与商谈合同，石勇卿在工地上帮忙，协助张某5、张某12的工作，他负责管理账目以及资金往来并提供本人建设银行卡账号用于工程打款，之后收到项目部周某、林康平工程款后，2018年3、4月份，黄恒銮打电话给他说帮罗部长找家挂靠公司跟项目部签订合同用，他和罗部长商定好去找福州捷亚鑫建材公司签合同开票。并辨认出黄恒銮、石勇卿、张华昌。 59、被告人吴发明的供述与辩解，供述2016年7、8月份的时候，福银高速闽侯县鸿尾互通的工地在施工，工地的土方车都从他家门口这边进出，把门前路压坏，房子还开裂了，严重影响到他在家睡觉。他就先到村里反映，当时黄恒銮说会帮忙反映，但是要让他自己想方设法去阻拦施工车辆，不让车辆从他家门口的路进出。他被影响到没办法了，就把车子停在家门口的路边，把施工车辆拦住，后来工地的人就报警，警察过来让他把车开走。施工车辆还是没日没夜的从他家门口经过，没有任何改进，他就继续拦车。黄恒銮跟他交涉说这个事情要自己准备材料和拍照片反映到上级部门。石勇卿之前也有让他一起去拦车。黄恒銮在这个工地肯定有股份，黄恒銮利用他拦车的行为也客观帮助其获得工程生意。过了2、3个月的一天上午10点左右，他看到有一部工地上的混凝土车刚好经过他家门口的村道，他就马上开闽Ａ×××××黑色别克小车追上去，超车后把这部大车拦下来，之后他报警说这部车超载之类的，目的就是要让工地上的人不要再用大车从他家门口的村道运输沙石、混凝土等。拦下车后，石勇卿也有到场和他一起跟项目部的人谈，后来他才知道张华昌、张某5、石勇卿等人合股拿下了这个土方工程，之前都是利用他去阻拦施工车辆，让这些人后来参与到这个工程的业务创造条件。他知道还有石勇卿、张某5、谢兆楚等人也有参与过拦车。 关于公诉机关对被告人吴发明犯强迫交易罪的指控，经查，吴发明与该工程无利益瓜葛，虽吴发明有拦车阻扰工地车辆进出的行为，但其动机系因房屋遭到损毁，并非为了帮助黄恒銮等人谋取非法利益，强迫他人接受服务的特征并不明显，现有证据未能达到确实、充分的要求，故对公诉机关指控吴发明犯强迫交易罪的指控不予支持。吴发明没有参与强迫交易的辩解意见予以采纳。 关于被告人张国登辩护人提出聚众斗殴罪并非本意参加聚众斗殴、伤不是张国登造成的意见，经查，张国登持械伙同他人聚众斗殴，造成被害人不同程度的轻伤，属共同犯罪，该辩护意见不予采纳。关于提出寻衅滋事罪的辩护意见，经查，张国登到案后如实供述自己的罪行，并签署具结书，依法从轻处罚，辩护意见有理，予以采纳。 被告人张国辉辩护人提出故意伤害案中作用小，可认定从犯，被害人一方有过错的辩护意见，经查，被告人张国辉伙同他人持械斗殴，至被害人重伤二级，不宜认定主从犯，证人、同案人供述及物证可以相互印证，足以证实黄某10叫叶某1、张国辉等人去砖厂打架的犯罪事实，故上述辩护意见不予采纳。关于提出寻衅滋事罪中张国辉没有参与派出所外的闹事的意见，经查，被告人张国辉全程参与寻衅滋事，辩护意见与事实不符，不予采纳。张国辉到案后主动交代了犯罪事实，系坦白，辩护人的相关意见予以采纳。 关于被告人张华浩辩护人提出应认定自首的辩护意见，经查，张华浩经公安机关传唤到案后，首份讯问笔录中未如实供述自己的犯罪行为，未达到如实供述应有的真实性、完整性的标准，不属于自首，故该辩护意见不予采纳。辩护人提出建议对张华浩适用缓刑的意见，本起强迫交易情节特别严重，社会影响较大，不宜适用缓刑，该辩护意见不予采纳。辩护人提出张华浩系从犯，具有坦白情节，且自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚，经查，张华浩在强迫交易中起次要作用，系从犯，到案后如实供述自己的罪行，系坦白，依法从轻处罚，辩护意见有理，予以采纳。 另查明，根据《中华人民共和国侵权责任法》及《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》的规定，确定附带民事诉讼原告人吴某1的经济损失如下： 1、附带民事诉讼原告人主张医疗费125171.29元，有闽侯县医院门诊病历、收费票据、中国人民解放军福州总院门诊病历、诊断证明书、出院通知书、病人费用清单、诊断报告、收费票据等证据，本院认定医疗费125171.29元。 2、附带民事诉讼原告人主张残疾赔偿金32670元，有福建正方圆司法鉴定所关于吴某1的司法鉴定意见书，吴某1的损伤构成十级伤残，吴某1的户籍地属农村，该费用本院予以支持。 3、附带民事诉讼原告人主张住院伙食补助费2700元，考虑附带民事诉讼原告人在中国人民解放军南京军区福州总医院住院50天，该费用本院予以支持。 4、附带民事诉讼原告人主张误工费8591元，附带民事诉讼原告人在中国人民解放军南京军区福州总医院住院50天，结合考虑其户籍地属于农村，本院认定误工费7955元。 5、附带民事诉讼原告人主张护理费12775元，附带民事诉讼原告人在中国人民解放军南京军区福州总医院住院50天，本院认定护理费9456元。 6、附带民事诉讼原告人主张营养费16300元，参考医疗机构的意见，本院酌情认定1000元。 7、附带民事诉讼原告人主张交通费600元，但未能提供相应证据，考虑该项费用的实际发生，本院酌情认定300元。 8、附带民事诉讼原告人主张伤残鉴定费1000元，福建正方圆司法鉴定所出具的发票，该费用本院予以支持。 9、附带民事诉讼原告人主张被抚养人生活费35708元，有附带民事诉讼原告人的户籍证明、出生医学证明等证据，本院予以认定。 综上，附带民事诉讼原告人吴某1各项经济损失计人民币215960.29元。 本院认为，被告人张国登纠集多人持械聚众斗殴致二人轻伤，其行为已构成聚众斗殴罪。被告人张国登、张国辉、张崇福、吴发明纠集多人逞强争胜、辱骂、恐吓他人，情节恶劣，在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱，其行为均已构成寻衅滋事罪。被告人张国辉、张崇福伙同他人持械聚众斗殴致一人重伤，其行为均已构成故意伤害罪。被告人张华浩明知他人以暴力、威胁等手段强买强卖，仍然参与并管理财务，强迫交易达100万元以上，情节特别严重，其行为已构成强迫交易罪。公诉机关指控的罪名成立，适用法律准确，本院予以支持，但对被告人吴发明犯强迫交易罪的指控，证据不足，不予支持。被告人张国登、张国辉、张崇福、吴发明、张华浩到案后如实供述自己的犯罪行为，系坦白，依法从轻处罚；被告人张国登、张国辉、张崇福、吴发明、张华浩自愿认罪认罚，与公诉机关签订具结书，依法从宽处理。被告人张国登、吴发明被判处有期徒刑以上刑罚执行完毕后五年之内再故意犯，应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人张崇福在故意伤害案件中起次要作用，系从犯，依法减轻处罚。被告人张华浩在强迫交易案件中起次要作用，系从犯，依法减轻处罚。被告人张国登、张国辉、张崇福一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人张国辉、张崇福伙同他人造成附带民事诉讼原告人吴某1的损伤属重伤二级，伤残为十级伤残，应当赔偿附带民事诉讼原告人吴某1的各项经济损失共计人民币215960.29元。依照《中华人民共和国刑法》第二百九十二条第一款第（二）项、第（四）项、第二百九十三条第一款第（四）项、第二百三十四条第二款、第二百二十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十五条、第六十七条第三款、第六十九条、第三十六条第一款、《中华人民共和国侵权责任法》第十六条、《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第十七条第一款、第二款、第十九条、第二十条、第二十一条、第二十二条、第二十三条、第二十四条、第二十五条、第二十八条之规定，判决如下： 一、被告人张国登犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年九个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑四年；数罪并罚，决定执行有期徒刑七年二个月。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行已羁押的15日，羁押15日折抵刑期15日，即自2018年6月9日起至2025年7月24日止。） 二、被告人张国辉犯故意伤害罪，判处有期徒刑三年六个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑四年八个月。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月9日起至2023年2月8日止。） 三、被告人张崇福犯故意伤害罪，判处有期徒刑十个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑一年七个月。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月9日起至2020年1月8日止。） 四、被告人吴发明犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月9日起至2021年6月8日止。） 五、被告人张华浩犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币1万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月7日起至2019年12月6日止。罚金已缴纳。） 六、被告人张国辉、张崇福应于本判决生效后一个月内与本院（2018）闽0121刑初668号刑事附带民事判决的同案人共同连带赔偿附带民事诉讼原告人吴某1各项经济损失共计人民币215960.29元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省福州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  郑 英 人民陪审员  郑圣读 人民陪审员  黄轩绯 二〇一九年七月十九日 法官助理李大权 书记员陈燕 附： 本案适用法律条文 《中华人民共和国刑法》第二百九十二条聚众斗殴的，对首要分子和其他积极参加的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；有下列情形之一的，对首要分子和其他积极参加的，处三年以上十年以下有期徒刑： （一）多次聚众斗殴的； （二）聚众斗殴人数多，规模大，社会影响恶劣的； （三）在公共场所或者交通要道聚众斗殴，造成社会秩序严重混乱的； （四）持械聚众斗殴的。 聚众斗殴，致人重伤、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。 第二百九十三条有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制： （一）随意殴打他人，情节恶劣的； （二）追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的； （三）强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的； （四）在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。 纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。 第二百三十四条故意伤害他人身体的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。 犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。本法另有规定的，依照规定。 第二百二十六条以暴力、威胁手段，实施下列行为之一，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金： （一）强买强卖商品的； （二）强迫他人提供或者接受服务的； （三）强迫他人参与或者退出投标、拍卖的； （四）强迫他人转让或者收购公司、企业的股份、债券或者其他资产的； （五）强迫他人参与或者退出特定的经营活动的。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第三十六条由于犯罪行为而使被害人遭受经济损失的，对犯罪分子除依法给予刑事处罚外，并应根据情况判处赔偿经济损失。 承担民事赔偿责任的犯罪分子，同时被判处罚金，其财产不足以全部支付的，或者被判处没收财产的，应当先承担对被害人的民事赔偿责任。 《中华人民共和国侵权责任法》第十六条侵害他人造成人身损害的，应当赔偿医疗费、护理费、交通费等为治疗和康复支出的合理费用，以及因误工减少的收入。造成残疾的，还应当赔偿残疾生活辅助具费和残疾赔偿金。造成死亡的，还应当赔偿丧葬费和死亡赔偿金。 《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第十七条受害人遭受人身损害，因就医治疗支出的各项费用以及因误工减少的收入，包括医疗费、误工费、护理费、交通费、住宿费、住院伙食补助费、必要的营养费，赔偿义务人应当予以赔偿。 受害人因伤致残的，其因增加生活上需要所支出的必要费用以及因丧失劳动能力导致的收入损失，包括残疾赔偿金、残疾辅助器具费、被扶养人生活费，以及因康复护理、继续治疗实际发生的必要的康复费、护理费、后续治疗费，赔偿义务人也应当予以赔偿。 受害人死亡的，赔偿义务人除应当根据抢救治疗情况赔偿本条第一款规定的相关费用外，还应当赔偿丧葬费、被扶养人生活费、死亡补偿费以及受害人亲属办理丧葬事宜支出的交通费、住宿费和误工损失等其他合理费用。 第十九条医疗费根据医疗机构出具的医药费、住院费等收款凭证，结合病历和诊断证明等相关证据确定。赔偿义务人对治疗的必要性和合理性有异议的，应当承担相应的举证责任。 医疗费的赔偿数额，按照一审法庭辩论终结前实际发生的数额确定。器官功能恢复训练所必要的康复费、适当的整容费以及其他后续治疗费，赔偿权利人可以待实际发生后另行起诉。但根据医疗证明或者鉴定结论确定必然发生的费用，可以与已经发生的医疗费一并予以赔偿。 第二十条：误工费根据受害人的误工时间和收入状况确定。 误工时间根据受害人接受治疗的医疗机构出具的证明确定。受害人因伤致残持续误工的，误工时间可以计算至定残日前一天。 受害人有固定收入的，误工费按照实际减少的收入计算。受害人无固定收入的，按照其最近三年的平均收入计算；受害人不能举证证明其最近三年的平均收入状况的，可以参照受诉法院所在地相同或者相近行业上一年度职工的平均工资计算。 第二十一条护理费根据护理人员的收入状况和护理人数、护理期限确定。 护理人员有收入的，参照误工费的规定计算；护理人员没有收入或者雇佣护工的，参照当地护工从事同等级别护理的劳务报酬标准计算。护理人员原则上为一人，但医疗机构或者鉴定机构有明确意见的，可以参照确定护理人员人数。 护理期限应计算至受害人恢复生活自理能力时止。受害人因残疾不能恢复生活自理能力的，可以根据其年龄、健康状况等因素确定合理的护理期限，但最长不超过二十年。 受害人定残后的护理，应当根据其护理依赖程度并结合配制残疾辅助器具的情况确定护理级别。 第二十二条交通费根据受害人及其必要的陪护人员因就医或者转院治疗实际发生的费用计算。交通费应当以正式票据为凭；有关凭据应当与就医地点、时间、人数、次数相符合。 第二十三条住院伙食补助费可以参照当地国家机关一般工作人员的出差伙食补助标准予以确定。 受害人确有必要到外地治疗，因客观原因不能住院，受害人本人及其陪护人员实际发生的住宿费和伙食费，其合理部分应予赔偿。 第二十四条营养费根据受害人伤残情况参照医疗机构的意见确定。 第二十五条残疾赔偿金根据受害人丧失劳动能力程度或者伤残等级，按照受诉法院所在地上一年度城镇居民人均可支配收入或者农村居民人均纯收入标准，自定残之日起按二十年计算。但六十周岁以上的，年龄每增加一岁减少一年；七十五周岁以上的，按五年计算。 受害人因伤致残但实际收入没有减少，或者伤残等级较轻但造成职业妨害严重影响其劳动就业的，可以对残疾赔偿金作相应调整。 第二十八条被扶养人生活费根据扶养人丧失劳动能力程度，按照受诉法院所在地上一年度城镇居民人均消费性支出和农村居民人均年生活消费支出标准计算。被扶养人为未成年人的，计算至十八周岁；被扶养人无劳动能力又无其他生活来源的，计算二十年。但六十周岁以上的，年龄每增加一岁减少一年；七十五周岁以上的，按五年计算。 被扶养人是指受害人依法应当承担扶养义务的未成年人或者丧失劳动能力又无其他生活来源的成年近亲属。被扶养人还有其他扶养人的，赔偿义务人只赔偿受害人依法应当负担的部分。被扶养人有数人的，年赔偿总额累计不超过上一年度城镇居民人均消费性支出额或者农村居民人均年生活消费支出额。