重庆市渝北区人民法院 民 事 判 决 书 （2018）渝0112民初23481号 原告：潘晓艳，女，1993年8月24日出生，汉族，住重庆市巫山县。 委托诉讼代理人：樊江培，重庆雄明律师事务所律师。 委托诉讼代理人：王郑叶，重庆雄明律师事务所律师。 被告：张明，男，1982年8月26日出生，汉族，住重庆市合川区。 原告潘晓艳与被告张明装饰装修合同纠纷一案，本院于2018年11月9日立案后，依法由审判员黄明真担任审判长，与人民陪审员彭钦梅、晏慧耘组成合议庭，适用普通程序于2019年3月29日公开开庭进行了审理，由审判员黄明真担任审判长，与人民陪审员李国华、晏慧耘组成合议庭，适用普通程序于2019年7月12日公开开庭进行了审理。原告潘晓艳的委托诉讼代理人樊江培和王郑叶到庭参加诉讼。被告张明经本院公告传唤无正当理由拒不到庭参加诉讼，本院依法进行了缺席审理。本案现已审理终结。 原告潘晓艳向本院提出诉讼请求：1.解除潘晓艳与张明于2017年6月5日签订的《装修合同书》；2.张明立即退还潘晓艳装修款40000元并支付利息（以40000元为基数从2018年7月11日起按照中国人民银行同期存款利率计算至付清之日止）；本案诉讼费由张明承担。事实及理由：2017年6月5日，潘晓艳与张明签订了《装修合同书》，约定张明对潘晓艳所有的位于重庆市渝北区XX小区X栋XX-X号房屋进行装修，合同对装修价款、工期、违约责任等进行了明确约定。合同签订后，潘晓艳陆续向张明支付了装修款70000元，但张明迟迟未将案涉房屋装修完毕。2018年6月14日，双方再次协商确认张明在2018年7月10日之前必须将案涉房屋装修完毕。但是，张明至今未装修完毕，仅完成了少量的基础工作。潘晓艳为维护自己的合法权益，遂起诉来院。 被告张明未到庭，亦未提交书面答辩状，视为放弃答辩的权利。 经审理查明：2017年6月5日，潘晓艳（发包方、甲方）、张明（承包方、乙方）签订了一份《装修合同书》，主要约定：工程地址XX小区X-X-X，工程户型58平方米，两室一厅；工程承包方式全包；工程期限90天，开工日期2017年6月5日，竣工日期2017年9月4日；合同价款75000元；第一次合同签订时支付15000元，第二次水电完成支付45000元，第三次木工完成支付11250元，第四次竣工完成验收支付3750元。合同还约定了其他内容。合同附了一张手写的“添加事项”，载明：双方约定在2018年6月底、7月初，最迟7月10号整体装修完成支付后验收。落款乙方处有张明签名和捺印，甲方处无人签名、捺印，落款时间为2018年6月14日。 关于潘晓艳支付装修款的情况。潘晓艳于2017年6月5日向张明分三次转账合计20000元、于2017年8月6日向张明转账10000元、于2017年8月26日向张明转账10000元。潘晓艳向迪凯商贸于2017年12月1日转款5000元、于2018年1月4日转款5000元、于2018年2月6日转款5000元、于2018年5月4日转款5000元、于2018年5月5日转款10000元，合计30000元。潘晓艳称，迪凯商贸的支付宝收钱码由张明通过微信提供，张明的微信号链接的微店就是迪凯商贸。 潘晓艳举示了其于2018年10月29日拍摄的照片，拟证明张明未完成案涉房屋的装修工程，只完成了少量的基础性工作。照片显示的是住房的装修现场情况，已施工内容包括木柜主体、电线线槽，堆积了水泥河沙在地面。 2018年7月10日，潘晓艳与张明通电话。潘晓艳：我给你拿了70000元，你补我50000元，我们两个这个事情就算了；50000元钱，你今天给我转过来，听到没得？张明：好……今天肯定转不到……我一个星期之内把钱转给你……50000元肯定不得行，我刚才算了哈，你那边最低都要35000元。潘晓艳：那你拆走得行不嘛。张明：不得行，啷个可能嘛，那你去告我嘛。 2018年7月11日，双方继续通电话。潘晓艳：你补我40000元。张明：行嘛，那补你40000元嘛。潘晓艳：拿给我撒，你转给我。张明：要得要得，我看我下午有时间没得……我晚上到你那来。潘晓艳：说好的是晚上哈。当晚双方继续通话。潘晓艳：你到底好久出面解决这个事情。张明：你让我考虑哈，我看凑得齐不，凑得齐我这两天把钱打给你。潘晓艳：最迟13号，听到没？张明：嗯。 2018年7月11日，双方继续通电话。潘晓艳：你凑钱凑得咋样了？张明：下周星期一我打20000元给你，然后下周之内我把剩余的钱打给你。潘晓艳：下个星期之前把钱给我结清。 2018年7月6日至2018年7月24日期间，潘晓艳与张明通过微信沟通。2018年7月16日，潘晓艳：你凑钱凑的怎么样了。张明：支付宝得行不，卡号发过来给我……今天晚上8点左右给你存过来。潘晓艳：好。当晚潘晓艳问：到底还有好久哟，现在都10点咯。张明：我尽快嘛。2018年7月17日，潘晓艳：你今天是不转了是吗？张明：今天真的不得行……我会尽快给你的……最迟不会超过星期天。2018年7月23日，张明：今天下午钱解出来了就转给你。潘晓艳：确定今天下午能解？之后张明未答复。 庭审中，潘晓艳称，张明施工内容包括水电完成了、拉了些材料到屋内、做了3个柜子模架；2017年8月张明就停工退场了，潘晓艳要求其继续施工，故双方于2018年6月14日约定了添加事项，但是张明仍未按约继续施工；案涉房屋至今未委托他人继续装修；通话录音中张明承诺退还40000元，故潘晓艳不对张明已施工内容申请进行鉴定；双方补充约定最后完工日期2018年7月10日，故主张从次日即2018年7月11日起算利息。 上述事实，有《装修合同书》、支付宝账单截图5张、微信截图4张、支付宝及微信截图演示视频（附光盘）、照片10张、通话录音11段（附文字整理材料）、微信聊天记录截图25张、发票以及当事人陈述载卷为凭，足以认定。 本院认为：潘晓艳与张明签订的《装修合同书》是当事人的真实意思表示，不违反现行法律法规的禁止性规定，合法有效。各方均应当按照合同的约定履行相应义务。 张明不继续履行装修义务，导致合同无法继续履行，属于根本违约，潘晓艳有权解除合同。故对潘晓艳诉请解除《装修合同书》的诉讼请求，本院予以支持。本院于2018年12月28日向张明发出送达民事起诉状副本等内容的公告，于2019年2月26日公告期满60天，故合同于2019年2月27日解除。 潘晓艳举示的其与张明的通话录音和微信聊天记录可以认定，张明于2018年7月11日承诺向潘晓艳退还装修款40000元，双方约定最迟2018年7月13日退款，但张明一直拖延未退款。张明应对其已退还潘晓艳装修款40000元承担举证责任，其未对此举示证据予以证明，应承担相应的举证责任，故对潘晓艳要求张明退还装修款40000元的诉讼请求，本院予以支持。张明未按双方约定于2018年7月13日之前退款40000元，并在之后一直单方面推迟还款时间，其逾期不退款给潘晓艳造成了资金占用利息损失，故张明应向潘晓艳支付以40000元为基数从2018年7月14日起按照中国人民银行同期存款利率计算至付清之日止的资金占用利息。 被告张明无正当理由拒不到庭参加诉讼，视为其放弃各项诉讼权利，自行承担相应的法律后果。 综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条，《最高人民法院关于适用的解释》第九十条规定，判决如下： 一、于2019年2月27日解除潘晓艳与张明于2017年6月5日签订的《装修合同书》； 二、被告张明于本判决生效后立即退还原告潘晓艳装修款40000元； 三、被告张明于本判决生效后立即支付原告潘晓艳以40000元为基数从2018年7月14日起按照中国人民银行同期存款利率计算至付清之日止的资金占用利息； 四、驳回原告潘晓艳的其他诉讼请求。 如果被告张明未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付延迟履行期间的债务利息。 案件受理费1680元，由被告张明负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于重庆市第一中级人民法院。上诉期满后七日内仍未交纳上诉案件受理费的，按自动撤回上诉处理。双方当事人在法定上诉期内均未提出上诉或仅有一方上诉后又撤回的，本判决发生法律效力。 审 判 长  黄明真 人民陪审员  李国华 人民陪审员  晏慧耘 二〇一九年七月十八日 书 记 员  陈 实