广西壮族自治区都安瑶族自治县人民法院 民 事 判 决 书 （2019）桂1228民初792号 原告：都安全美装饰工程有限责任公司，住所地广西壮族自治区都安瑶族自治县安阳镇新屏路150号。统一社会信用代码91451228099909264W。 法定代表人：罗全斌，经理。 委托诉讼代理人：黄唯，都安律诚法律服务所法律工作者。 被告：黄某，女，1987年3月20日出生，壮族，住广西壮族自治区都安瑶族自治县东庙乡弄工村动外队5号，现住都安县。 委托诉讼代理人：卢培庭，广西培庭律师事务所律师。 原告都安全美装饰工程有限责任公司诉被告黄某装饰装修合同纠纷一案，本院于2019年5月20日立案后，依法适用普通程序公开开庭进行了审理。原告都安全美装饰工程有限责任公司的委托诉讼代理人黄维，被告黄某及委托诉讼代理人卢培庭到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告都安全美装饰工程有限责任公司向本院提出诉讼请求：1、请求人民法院判令被告偿还原告装修款61000元及违约金6100元（以61000×10%=6100元）共67100元；2、本案诉讼费用由被告负担。事实与理由：原、被告经过充分协商，双方于2016年11月10日签订《装修协议》，约定由原告对被告位于都安县城北领秀城B6-07F号房进行室内装修，承包方式包工包料，工程总告造价为111000元。合同期限自2016年11月11日至2017年3月10日。施工要求、付款方式、违约责任按合同约定。合同签订后，被告黄某依约支付了预付款20000元，原告亦依约进场施工，工程进度过半后，被告黄某于2017年2月10日支付了进度款30000元。在施过程中，被告又增加部分工程量，工程竣工后，被告一直未支付工程款，经原告多次催偿，但均未果。为维护原告合法权益，特向法院提起诉讼。 被告黄某辩称，1、原告严重违约，没有按照协议装修。原告未在合同约定的期限内完成装修过程，至今都没有装修完，已构成违约，应承担违约责任。2、原告未按照协议提供设计图和施工图，无法按照被告的要求施工，质量达不到要求，根据双方的装修协议第三条的规定：原告是包工包料，最主要的是原告所使用的材料，以次充好，房子还没有入住便出现开裂、漏水、发霉、脱落等现象。3、被告多次要求原告对房屋开裂、漏水、发霉、脱落和损坏的地方进行修复，原告并未修复，导致被告至今也无法正式的入住，这是典型的侵犯消费者权益的行为。提供不合格的装修服务本身就是违约行为，原告应免费提供修理服务。原告装修时间超期，装修质量不合格又不提供维修服务，根据合同法的规定，被告可以不支付或者减少支付装修费用。综上所述，本案原告将被告起诉至法院，其行为有悖我国相关法律规定，故被告请求法院驳回原告的诉请，被告保留起诉原告赔偿损失和违约责任的诉权，以便维护被告的合法权利。 当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。对有争议的证据和事实，本院认定如下： 一、被告对原告提交证据的认定 1、《营业执照》复印件，有异议认为，根据《住宅室内装饰装修管理办法》，原告营业执照上没有写明其有装饰装修的资质。本院认为，原告提交的该证据，来源合法，内容客观真实，本院予以确认。 2、《物流城装修预算表》复印件，关联性有异议认为，目前原告没有按要求采购材料进行装修，且装修并未完成。原告也没有提出证据证实其使用了双方约定的材料进行装修。本院认为，这只是预算，经双方签字确认按合同价来结算。 二、原告对被告提交证据的认定 《室内照片》9张，三性均有异议认为，从图片上看被告只是拍摄了每种材料的一个点，不能反映全部装修的真实情况。图片1不能全部反映是谁造成。图片2、3开裂原因无法确定是谁导致。图片4、5、6天花板漏水渗水并不是原告造成。被告认为原告没有按照装修图表装修，并不是原告的原因，有客观原因存在。图片7、可能被告对衣柜装修材料不了解，所以认为有色差。图片8、装修过程出现钉眼是不可避免的，图片无法显示全部的问题。图片9、楼顶不属于装修范围，与本案无关。本院认为，原告装修完成后，被告更换房门钥匙及联系方式，原告无法与其取得联系。且被告于2018年1月已搬入该房居住至今，均未向原告提出装修存在质量问题。 根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：原、被告经过充分协商，于2016年11月10日签订《装修协议》，约定由原告对被告位于都安县城北领秀城B6-07F号房进行室内装修，承包方式包工包料，工程总告造价为111000元。合同期限自2016年11月11日至2017年3月10日，双方对施工要求、付款方式、违约责任、维护维修均按合同约定。合同签订后，被告黄某依约支付了预付款20000元，原告亦依约进场施工。工程进度过半后，被告黄某于2017年2月10日支付进度款30000元。在施工过程中，被告增加二楼书房吊顶（价为660元）、书房书柜（价为9010元）、餐厅贴墙砖（价为3200元）、三楼房间床头背景墙（价为2975元）等工程量，增加的工程总价为15875元。由于被告增加了工程量，原告的工期也适当延长，至2017年4月底工程施工完毕。在施工过程中，原告使用的部分材料不符合合同约定，原告自愿减收电视墙864元、四扇门共1680元、楼顶护栏200元。共减收2744元。被告于2018年1月已搬入该房居住至今，但均未向原告提出装修存在质量问题。庭审中，被告称原告的装修存在严重的质量问题。开庭后，双方到现场核验，发现顶层天面有一处约0.3平方米的漏水痕、阁楼有一处约0.1平方米的漏水痕、有一处油漆脱落。楼顶护栏未安装。合同价款为111000元加上增加的工程量总价为15875元，共计126875元，减去部分不符合合同约定的材料款2744元，被告已预付的50000元，被告尚欠原告的装修款74131元。原告诉至本院，提出如上诉求。 另查明，被告黄某于2014年3月与蓝加贵办理结婚登记手续，于2016年10月12日办理离婚登记手续。约定位于都安县城北领秀城B6-07F号房及车牌号为桂Ｂ×××××号小车归被告黄某所有，男方不参与分割。 本院认为，装饰装修合同是指建筑装饰装修企业与发包方订立的明确装饰装修中双方权利义务的协议。建筑装饰装修是指为使建筑物、构筑物内、外空间达到一定的环境质量要求，使用装饰装修材料、对建筑装饰物、构筑物外表和内部进行装饰处理的工程建筑活动。本案中，原告都安全美装饰工程有限责任公司与被告黄某签订的《装修协议》符合装饰装修合同的构成要件，且系双方当事人真实意思表示，内容没有违反国家法律、行政法规的规定，合同合法有效，当事人均应依约全面履行义务。原告已按合同施工及增加的工程量已施工完毕。之后，由于被告更换房门钥匙及联系方式，原告无法与被取得告联系，当时未进行竣工验收。但被告已于2018年1月搬入该房居住至今。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十三条：“建设工程未经竣工验收发包人擅自使用后，又以部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持”的规定，原告请求由被告支付余下合同价款、增加的工程量及违约金的主张，有事实和法律依据，本院予以支持。被告以工程存在质量问题作为拒付工程款的抗辩理由不成立，本院不予以支持。 综上，依照《中华人民共和国合同法》第四十条、第六十条、第二百六十九条、第二百七十九条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十三条之规定，判决如下： 被告黄某于本判决生效之日起十日内向原告都安全美装饰工程有限责任公司支付工程款74131元及违约金7413.10元（74131×10%＝7413.10），共计81744.10元。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费739元，诉讼保全费691元，共1430元由被告黄某负担。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院或河池市中级人民法院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于河池市中级人民法院。 审 判 长  蓝贵平 人民陪审员  黄玉芬 人民陪审员  卢俊苏 二〇一九年七月十八日 书 记 员  谭程文