福建省龙岩市新罗区人民法院 民 事 判 决 书 （2019）闽0802民初4577号 原告：龙岩市协和医院有限责任公司，住所地龙岩市新罗区溪南新村南巷1号，统一社会信用代码913508007380463472。 法定代表人：陈志成，执行董事。 委托诉讼代理人：邱方昭，福建岩风律师事务所执业律师。 委托诉讼代理人：葛凯，福建岩风律师事务所执业律师。 被告：安徽省海伦达医疗投资管理有限公司，住所地安徽省合肥市高新区习友路和玉兰大道叉口院士大厦12楼，统一社会信用代码91340100397227552C。 法定代表人：方伯友，总经理。 原告龙岩市协和医院有限责任公司（以下简称“协和医院”）与被告安徽省海伦达医疗投资管理有限公司（以下简称“海伦达公司”）买卖合同纠纷一案。本院于2019年5月24日立案后，依法适用简易程序公开开庭进行了审理。原告协和医院的委托诉讼代理人邱方昭到庭参加诉讼。被告海伦达公司经本院传票传唤，无正当理由拒不到庭。本案现已审理终结。 协和医院向本院提出诉讼请求：1．判令解除协和医院、海伦达公司于2018年8月10日签订的《销售合同书》；2．判令海伦达公司返还协和医院货款6万元，并赔偿协和医院损失22万元。 事实和理由：协和医院与海伦达公司于2018年8月10日签订《销售合同书》约定由协和医院向海伦达公司购买医疗设备一批，总金额为441,650元，首付款16万元，首付款之后发货以及其他约定等等。协和医院依约支付首付款16万元，提前预约邀请相关门诊专家坐诊，但海伦达公司却拒不发货。经协和医院多次催促，海伦达公司于2018年10月17日向协和医院出具承诺函，承诺于2018年10月27日将双方合同所需眼科设备安装到位，如有延误造成损失，由海伦达公司承担。但之后海伦达公司还是拒不发货，协和医院多次要求退款并支付违约金、赔偿损失。海伦达公司仅仅退还10万货款，海伦达公司于2018年12月24日向协和医院出具承诺函，承诺于2019年1月5日之前将双方《销售合同书》中“苏州六六视角的一台手术显微镜YZ20T9（价值7万元）”和“一台眼科AB超STR0NG6000AB（价值4万元）”发货到协和医院指定地方，剩余6万元设备款抵扣货款，原合同解除，如逾期不发货，将两倍给予补偿（按照两台设备价值11万元计算，共计22万元）。协和医院对此表示同意认可，但海伦达公司至今未发货，也未退还剩余6万元货款，严重侵害了协和医院的合法权益，应按照海伦达公司承诺另外补偿协和医院损失22万元。故协和医院诉至法院。 海伦达公司未作答辩。 协和医院围绕诉讼请求依法提交了销售合同书、海伦达公司营业执照、2018年10月17日的承诺书、2018年12月24日的承诺书、兴业银行汇款回单，海伦达公司未提出异议，亦未到庭参加诉讼，视为自愿放弃诉讼权利。对协和医院提交的证据，本院予以确认并在卷佐证。 本院经审理认定的事实如下：2018年8月10日，协和医院与海伦达公司签订《销售合同书》一份，主要约定：1．协和医院向海伦达公司购买裂隙灯、眼底镜、电脑验光仪带角膜曲率计等仪器设备，总价441,650元；2．首付（16万元）发货，余款281,650元分6月付清，买方每月10日前付卖方；3．产品运送方式为卖方托运/送货。协和医院于2018年7月24日、7月30日、8月10日分别向海伦达公司转账汇款5万元、4万元、7万元，合计16万元。2018年10月17日，海伦达公司出具承诺函一份，载明：我司承诺于2018年10月27日之前将协和医院所需眼科设备安装到位，如有延误造成损失，由我司承担。此后，海伦达公司未交付设备。经协和医院催讨，海伦达公司向协和医院退还10万元设备款。2018年12月24日，海伦达公司再次出具承诺函一份，载明：兹承诺我司于2019年1月5日之前把协和医院签订的合同中苏州六六视角7家的一台手术显微镜（YZ20T9）、一台眼科AB超（STR0NG6000AB）发货到协和医院指定地方，协和医院剩余6万元设备款抵扣货款，原合同解除。（如逾期不发货，将两倍给予补偿）。之后，海伦达仍未发货，协和医院催讨未果，故诉至法院，请求判如所请。 本院认为，协和医院与海伦达公司签订的《销售合同书》系双方当事人真实意思表示，其内容不违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效。协和医院履行了支付首付款的义务，海伦达公司未在承诺时间内交付设备，属违约行为，应承担违约责任。协和医院诉请解除《销售合同书》，并要求海伦达公司返还剩余设备款6万元，于法有据，本院予以支持。虽然海伦达公司承诺“如逾期（2019年1月5日前发货）不发货，将两倍给予补偿”，但协和医院未提供证据证明其实际损失，故本院认定协和医院要求按设备合同价款11万的双倍即22万元进行赔偿，过分高于其实际损失，结合本案设备款的支付及海伦达公司的违约情况，本院酌定海伦达公司应赔偿协和医院6万元。海伦达公司经本院传票传唤，无正当理由拒不到庭参加诉讼，依法缺席审理与判决。依照《中华人民共和国合同法》第九十四条第三款、第九十七条、第一百一十四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百四十四条，《最高人民法院关于适用的解释》第九十条规定，判决如下： 一、解除龙岩市协和医院有限责任公司与安徽省海伦达医疗投资管理有限公司于2018年8月10日签订的《销售合同书》； 二、安徽省海伦达医疗投资管理有限公司应于本判决生效之日起十日内返还龙岩市协和医院有限责任公司设备款6万元； 三、安徽省海伦达医疗投资管理有限公司应于本判决生效之日起十日内赔偿龙岩市协和医院有限责任公司6万元； 四、驳回龙岩市协和医院有限责任公司其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费10,417元，减半收取计5,209元，由安徽省海伦达医疗投资管理有限公司负担3,949元，由龙岩市协和医院有限责任公司负担1,260元。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于龙岩市中级人民法院。 本案生效后（当事人提起上诉的，以上诉法院生效判决为准），负有履行义务的当事人须依法按期履行判决，逾期未履行的，应向本院报告财产状况，并不得有高消费及非生活和工作必需的消费行为。本条款即为执行通知，违反本条规定的，本案申请执行后，人民法院可依法对相关当事人采取列入失信名单、罚款、拘留等措施，构成犯罪的，依法追究刑事责任。 审判员  郑冬伟 二〇一九年七月三十一日 法官助理赖芳芳 书记员卢晓青（代） 书记员邱瑜（代） 附： 一、主要法律条文： 《中华人民共和国合同法》 第九十四条有下列情形之一的，当事人可以解除合同： （一）因不可抗力致使不能实现合同目的； （二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务； （三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行； （四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的； （五）法律规定的其他情形。 第九十七条合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施、并有权要求赔偿损失。 第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。 约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。 当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。 《中华人民共和国民事诉讼法》 第六十四条第一款当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。 第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。 《最高人民法院关于适用的解释》 第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。 在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。 二、执行申请提示 《中华人民共和国民事诉讼法》 第二百三十九条申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。 前款规定的期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。 三、主动履行生效法律文书提示 （一）具有金钱给付内容的生效法律文书，履行义务人可以在生效法律文书确定的履行期间内将相应的款项通过法院转交给权利人；款项转入或存入法院指定的履行款账户后，应当及时告知案件承办人，并提供银行转入或存入凭证复印件。 履行款存入以下账户 开户单位：龙岩市新罗区人民法院 开户行：兴业银行龙岩新兴支行 账号：17×××01 支付款项时，请在摘要栏写明款项内容、案件承办人、案号、当事人姓名等。 （二）生效法律文书确定应当负担诉讼费用的当事人，应当在法律文书生效后七日内，自觉到办结案件的开票窗口开具网络版的《福建省政府非税收入缴款通知书》到代收银行缴款，缴款后及时到法院开票窗口领取相应的诉讼费票据；也可通过现场POS机刷卡直接缴款，现场领取相应的诉讼费票据。主动缴款后，应及时向案件承办人提供银行转入或存入凭证复印件，否则法院将依法定程序向当事人追缴。 （三）履行义务人未及时告知已自动履行，导致案件进入执行程序，造成的负担执行费用、列入失信被执行人名单等一切后果自负。 新罗区人民法院财务咨询电话：0597-28903300597-2890331