广东省广州市白云区人民法院民 事 判 决 书（2019）粤0111民初2398号原告：广州市点石城珠宝制作有限公司，住所广州市海珠区广州大道南1601-1603号自编之二、之三、之四主楼展馆第一层1213A、1215、1216、12174房间。法定代表人：陈亮，总经理。委托诉讼代理人：涂崇义，广东金鹏律师事务所律师。委托诉讼代理人：黄杰雄，广东金鹏律师事务所律师。被告：广州市维雄广告设计有限公司，住所广州市白云区江高镇珠江江夏北街54号。法定代表人：吴镇海。原告广州市点石城珠宝制作有限公司与被告广州市维雄广告设计有限公司承揽合同纠纷一案，本院于2019年1月18日立案后，依法适用简易程序，后因案情复杂转为普通程序，于2019年6月5日公开开庭进行了审理。原告的委托诉讼代理人涂崇义、黄杰雄到庭参加诉讼。被告经本院公告送达，逾期未到庭。本案现已审理终结。原告向本院提出诉讼请求：1、判令双方解除合同，被告退回原告70000元，原告退回被告涉案产品；2、判令被告向原告支付逾期违约金人民币216000元（逾期违约金按3000元/天标准，从2018年7月6日起计，计算至2018年9月14日共逾期72天）；3、判令被告赔偿原告损失人民币159283.46元；4、由被告承担本案的全部诉讼费用。事实和理由：2018年6月7日，原被告签订了《装饰柜台工程制作合同》，被告承揽原告中山小榄大信二店商铺柜台的制作和安装工作，工期自下单日计起25天发货并到现场安装完成交付给原告营业使用，每逾期一天按3000元的标准计收逾期违约金，工程制作造价为75000元，分阶段支付进度款。合同签订后，双方于2018年6月11日确定了商铺柜台的制作图纸，原告依约向被告支付了相应进度款，被告理应依约制作安装柜台并于2018年7月5日前交付工作成果。但被告一再迟延完工时间，直至2018年9月14日才实际交付给原告，导致原告商铺长时间停业而遭受租金、员工工资及社保费等损失。商铺柜台交付后，双方组织验收，原告发现交付的柜台尺寸、质量严重不符合同约定标准，无法正常使用。经多次催告，被告拒不予以修理，对原告形象和正常经营造成严重影响。特向人民法院起诉，请法院依法支持原告的全部诉讼请求。被告无答辩。经审理查明，2018年6月7日，原告（甲方）、被告（乙方）签订了《装饰柜台工程制作合同》，约定：工程名称：中山ROSSI专柜；工程地点：中山市小榄镇大信新都会广场；制作项目内容：柜台制作、地板；工程期限：下单日计起25天发货并到现场安装完成交付给甲方营业使用；工程制作造价：不含税75000元；付款方式：下单制作前付订金50%，进度款付40%，尾款10%安装完7天内付清；施工方式：乙方包工包料；关于材料供应的约定：本柜台制作乙方负责采购供应的材料，材料应符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场；凡由乙方采购的材料，如不符合质量要求或规范有差异，应禁止使用，若已使用，对柜台制作造成的损失由乙方负责；如在制作过程中甲方要求图纸变更方案及材料更换的相关费用由甲方承担；柜台、现场制作施工：乙方必须严格按设计图纸进行施工，如有违反，甲方有权提出停工或返工，所造成的损失由乙方负责；甲乙双方确认图纸后，该资料作为本合同不可分割的一部分，由于设计缺陷造成追加投资及方案设计时材料计划不足需增加的投资由甲方负责；施工中甲方提前增改项目，必须事先通知乙方，并双方签字附加协议，提出的增改项目对施工所造成的损失和误工费由甲方负责，工期顺延；柜台及现场制作质量：本工程制作以施工图纸、作法说明、设计变更为质量评定验收标准；由于乙方提供的材料质量不合格而影响柜台制作质量，其返工费用由乙方承担；由于乙方原因造成的无法返工的质量事故，一切后果由乙方负责；违约责任：因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失；由于乙方原因，工程制作质量达不到双方约定的质量标准，乙方负责修理，工期不予顺延；如乙方不能在合同指定工程期限内完工交付甲方进场营业使用，乙方需按逾期每天罚款3000元给甲方作违约逾期赔偿，而乙方每提前一天交付场地给甲方使用的奖励3000元给乙方（该条款是手写添加上去的，原告主张是双方签名盖章前添加，得到被告的确认，但没有提供证据）。合同落款处记载总价75000元，增加项目18920元，共计93920元。该部分内容是手写添加上去的，没有双方签名盖章。2018年9月8日，被告单方出具协议，载明工程9月10日完成，每超出1天罚款3000元，如13日前未交场，裸钻墙柜免费。2018年6月11日，原告确认施工图纸并通过微信向被告支付工程款30000元。2018年7月30日、9月1日，原告通过微信向被告支付工程款5000元、10000元。2018年9月4日，原告向被告支付25000元。上述款项共计70000元。被告于2018年9月18日出具收据，确认收到原告款项70000元（总价93920元）。原告主张被告于2018年9月14日才交付工作成果，仅提供现场照片，照片中的羊城晚报日期为2018年9月11日，巡查记录表显示2018年9月9日。原告主张产品质量存在问题，仅提供照片及文字说明，没有被告确认。原告主张损失，包括租金损失、员工工资损失、社保损失、道具制作费等，共计159283.46元，原告为此提供了商铺租赁发票、员工工资凭证、社保凭证、道具订货合同。租金发票的情况：2018年7月10日租金发票2张、物业管理费1张，金额分别是2160元、23725.5元、23725.5元；2018年8月7日租金发票2张、物业管理费1张，金额分别是2160元、23725.5元、23725.5元；2018年9月11日租金发票2张、物业管理费2张，金额分别是2160元、23725.5元、23725.5元、450元；购买方均为黄大夏。员工工资分别是2018年8月、9月、10月4名工人的工资支付情况，付款人为陈柏衡。社保缴纳凭证是2018年7月至9月。订货合同是原告与深圳市熙佳苑首饰包装有限公司签订，金额是21500元，原告用以证明因产品不符合要求，导致定制的道具无法使用。目前，原告仍然在使用涉案产品。以上事实有合同、协议、图纸、微信聊天记录、收据、租金发票、员工工资凭证、社保凭证、订货合同及当事人陈述等证据予以证实。本院认为，原、被告自愿签订的《装饰柜台工程制作合同》，合法有效，各方应恪守履行。被告作为承揽人应当按照原告的要求完成工作，按合同约定，工程期限自下单日计起25天发货并到现场安装完成交付原告营业使用。原告于2018年6月11日确定图纸，并向被告支付30000元，因此，本院认定该日期为下单日。根据原告提供的现场照片，羊城晚报的日期是2018年9月11日，巡查记录表是2018年9月9日，原告主张为2018年9月14日但未提供证据。被告单方出具的协议承诺2018年9月10日完成，未经原告确认。因此，本院认定交付成果的时间为2018年9月11日。2018年6月11日下单，工期期限25天，被告应当在2018年7月6日交付工作成果，被告于2018年9月11日交付，延期67天，合同约定每逾期1天违约金3000元过高，结合商铺的经济功能调整为每天1500元，则违约金为100500元。根据法律规定，承揽人交付的工作成果不符合质量要求，定作人可以要求承揽人承担修理、重作、减少报酬、赔偿损失等违约责任。原告目前正在使用被告提供的工作成果，原告并无证据证明合同达到解除的条件，原告请求解除合同退款退货，缺乏法律依据，本院不予支持。原告主张租金损失，仅提供租金发票，并不足以证明损失的存在。员工工资明细、社保缴费记录、购货合同及收据，均不足与证明与本案有关，本院不予采纳。因此，对原告主张被告赔偿损失，本院不予支持。被告经本院合法传唤，无故不到庭，本院依法缺席判决。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第二百五十一条、第二百六十二条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下：一、自本判决生效之日起十日内，被告广州市维雄广告设计有限公司向原告广州市点石城珠宝制作有限公司给付违约金100500元；二、驳回原告广州市点石城珠宝制作有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费6930元，由原告负担5074元，被告负担1856元。于本判决生效之日起三日内，被告向本院缴纳1856元，原告向本院补缴1609元。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于广东省广州市中级人民法院。审 判 长  张里活人民陪审员  杨建辉人民陪审员  何 斌二〇一九年七月二十五日书 记 员  陈珊珊