文书内容            广东省梅州市梅江区人民法院                  民事判决书      （2018）粤1402民初1888号原告：梅州雅迪装饰设计有限公司，统一社会信用代码91441402MA4UL5RH0W，住所梅州市梅江区江南金燕大道万象汇SY-02E栋二层2073号。法定代表人：叶锋，该公司董事长。委托诉讼代理人：曾志游，广东法泰律师事务所律师。委托诉讼代理人：张志群，广东客都律师事务所律师。被告：赵东云，男，白族，1967年12月20日出生，住址湖南省桑植县。原告梅州雅迪装饰设计有限公司（以下简称“雅迪装饰设计公司”）与被告赵东云建设工程分包合同纠纷一案，本院于2018年8月30日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告雅迪装饰设计公司的委托诉讼代理人曾志游律师、张志群律师到庭参加诉讼。被告赵东云经本院依法送达民事起诉状副本、开庭传票等诉讼文书，无正当理由拒不到庭参加诉讼。本案现已审理终结。雅迪装饰设计公司向本院提出诉讼请求：1.确认原、被告双方的承包关系已经解除；2.判令被告返还原告预先支付的工程款146487.8元（包含预付工程款115000元，垫付的工人工资90000元，减去本案鉴定的造价金额58512.2元，得出146487.8元）；3.判令本案诉讼费、鉴定费15750元由被告承担。事实和理由：在2017年9月19日，原告将西阳镇圣女峰酒道会所的部分附属工程分包给被告，由被告组织工人进行施工。原告按照工程进度支付了被告工程款115000元，但是被告从2017年11月中旬至今处于停工状态，原告电话无法联系到被告。由于被告没有及时支付工人工资，在劳动部门的协调下，原告先行向黄成贵工班支付了90000元工人工资。在无法联系被告的情况下，为了工期的顺利进行，原告于2018年4月11日向被告发出催告通知，在合理期限内，被告未组织工人现场施工。由于被告的严重违约行为，原告解除与被告的承包关系。被告在收取原告支付的工程进度款项后，未支付材料款、工人工资，目前无法联系，造成原告的工程处于停工状态，被告的行为属于违约，原告有权解除合同，并要求被告赔偿相应的损失。为此请求法院确认双方的承包关系已经解除，并赔偿原告的损失。赵东云未作答辩。雅迪装饰设计公司对其诉讼请求提供了如下证据予以证实：1.营业执照、法定代表人身份证明、叶锋的居民身份证，证明原告雅迪装饰设计公司的诉讼主体资格。2.签订日期为2017年9月19日的《梅州雅迪装饰施工工程》单一页、2017年9月22日的《圣女峰花园预算报价》单三页，证明原、被告之间的工程承包关系。3.《施工队进度支付申请书》四份、2017年10月15日的《收款收据》一张，证明原告已经实际支付给被告工程款115000元的事实。4.2018年6月27日黄成贵出具的《收据》一张和日期为2018年4月11日的西阳镇圣女峰酒道会所外花园结算单（前期部分）一份，证明因被告违约，未支付工人工资就失联，在劳动部门主持下，被告的工人黄成贵与原告结算工人工资，原告代被告向黄成贵支付了工人工资9万元的事实。5.2018年4月11日的《通知书》一份、EMS快递回单一张，证明原告曾向被告发出过通知，要求被告应当按照约定完成工程，如果十天内未组织工人进场并支付拖欠工人的工资，原告将解除合同，但被告一直没有答复。6.赵东云的居民身份证复印件，证明被告赵东云的诉讼主体资格。7.中国建设银行电子回单打印件一页、中国建设银行个人活期账户交易明细二份，证明原告支付工程款115000元给被告赵东云的事实。8.原告与被告的微信聊天截图打印件一张，证明原告将解除合同的通知通过微信发送给被告的事实。9.股东证明，证明原告通过公司股东余伟斌的账户向被告支付工程款115000元的事实。10.2018年6月30日的《收据》一张，证明2017年10月16日，被告收到原告支付的圣女峰基础爆破工程款35000元后，被告未将该35000元工程款支付给实际施工工人，造成原告于2018年6月30日向实际施工工人支付工程款35000元的事实。11.交通银行回单，证明诉讼过程中，原告向鉴定机构广东宏正工程咨询有限公司支付鉴定费15750元的事实。审理中，雅迪装饰设计公司表示愿意对其在法庭上所作陈述的真实性，以及向法庭所提供证据的真实性及来源的合法性承担相关法律责任。诉讼过程中，本院1.于2018年10月23日到位于梅州市××××酒道会所外花园施工现场进行现场勘验，制作现场勘验记录表及拍照。2.根据雅迪装饰设计公司的申请，依法委托广东宏正工程咨询有限公司对位于梅州市××××酒道会所外花园赵东云所完成的工程项目的工程总造价进行鉴定。2019年5月14日，广东宏正工程咨询有限公司作出了工程造价鉴定意见书，鉴定结果为：工程造价金额58512.2元。雅迪装饰设计公司向广东宏正工程咨询有限公司预交了鉴定费15750元。3.于2019年5月21日到梅州市××区人力资源和社会保障局调取了黄成贵等投诉赵东云拖欠工人工资相关情况的档案材料。4.对黄成贵、李尤所作的调查笔录。将上述证据进行出示、质证。本院经审理认定事实如下：原告雅迪装饰设计公司是有限责任公司，经营范围包括室内装饰及设计；房屋建筑工程；园林景观设计及施工等。2017年，原告雅迪装饰设计公司承包了私人业主位于梅州市××××酒道会所别墅的建筑工程。原告雅迪装饰设计公司将其中的“圣女峰一号酒窖施工工程”和“圣女峰花园工程”以包工包料的形式分包给被告赵东云。2017年9月19日，被告赵东云在原告雅迪装饰设计公司提供的《梅州雅迪装饰施工工程》单上“施工方代表签字”处签名。该《梅州雅迪装饰施工工程》单的项目名称为“圣女峰一号酒窖施工工程”，约定工程项目有瓦面、铜门、墙面铺贴、大理石浮雕、混泥土、石鼓、铝艺花格、角凤、铝扣板等九项，并对工程数量、材料（人工）单价、总价、实际结算金额、工程款的支付、施工期限等作了明确的约定。2017年9月22日，被告赵东云在原告雅迪装饰设计公司提供的《圣女峰花园预算报价》单上“客户确认”处签名。该《圣女峰花园预算报价》单的项目名称为“圣女峰花园”，约定工程项目有门楼、围墙、景观隔墙、地坪、卵石栈道、休闲平台、水沿边、水中品茶平台、花带、厨房加泡池、大理石石墩、路道平铺钢化玻璃等，并对工程数量、人工材料单价、总价等作了明确的约定，还约定以上工程项目以实际工作量结算，单价不变，增减项目另计。被告赵东云承包原告雅迪装饰设计公司的“圣女峰一号酒窖施工工程”和“圣女峰花园工程”后，就花园施工工程分别于2017年8月29日、2017年9月12日、2017年9月23日、2017年9月30日四次向原告雅迪装饰设计公司申请支取工程进度款共计80000元，原告雅迪装饰设计公司已将工程款80000元转账支付至被告赵东云在中国邮政储蓄银行62×××07的账户内。在花园工程施工期间，原告雅迪装饰设计公司与被告赵东云约定增加一项工程“圣女峰基础爆破工程”，原告雅迪装饰设计公司已于2017年10月16日将圣女峰基础爆破工程款35000元转账支付至被告赵东云在中国邮政储蓄银行62×××07的账户内。以上，原告雅迪装饰设计公司合计已经支付了115000元给被告赵东云。被告赵东云承包原告的“圣女峰一号酒窖施工工程”和“圣女峰花园工程”后，将“圣女峰花园”的水池、围墙、门楼、泡池、化粪池等五项工程以包工不包料的形式转包给黄成贵，双方于2017年9月5日签订了一份《协议书》，约定工程总价为145000元。黄成贵于2017年9月6日组织十多名工人进场施工。2017年11月底，黄成贵的工程进入最后一道工序“门楼泥水倒棚”时，被告赵东云突然离开工地、失联。黄成贵因被告赵东云没有支付工程款，于2018年1月29日向梅州市××区劳动保障监察综合执法大队投诉。因临近2018年春节，经梅州市××区劳动保障监察综合执法大队协调，原告雅迪装饰设计公司于2018年2月5日先行代被告赵东云向黄成贵支付了工人工资30000元。春节过后，原告雅迪装饰设计公司与黄成贵在2018年4月11日就黄成贵班组完成的工程量进行结算，黄成贵在原告雅迪装饰设计公司出具的《西阳镇圣女峰酒道会所外花园结算单（前期部分）》上“施工确认人”处签名，确认工程款90000元。该90000元工程款，其中80000元由原告雅迪装饰设计公司代被告赵东云支付（含2018年2月5日代付的30000元），10000元是黄成贵手下的一个工人在施工期间向被告赵东云所借。另查，在花园工程施工期间，被告赵东云将圣女峰基础爆破石头的工程转包给李尤等工人实际施工，并完工。原告雅迪装饰设计公司已于2017年10月16日将圣女峰基础爆破工程款35000元转账支付给被告赵东云。2017年11月中下旬，被告赵东云在其所承包的工程未完工、未告知原告雅迪装饰设计公司和实际施工工人的情况下离开工地，拖欠实际施工工人工资，导致工程停工，原告代付实际施工工人工资，为此，原告雅迪装饰设计公司于2018年4月13日通过EMS国内标准快递及手机微信等方式向被告赵东云发送《通知书》，通知被告赵东云在收到通知书十日内，组织工人进场施工，并发放工人拖欠工资，否则解除与被告赵东云的承包关系。但是，被告赵东云一直未回工地，也不处理工人工资问题。原告雅迪装饰设计公司便向本院起诉，提出上述诉讼请求。被告赵东云经本院合法传唤，无正当理由拒不到庭参加诉讼，本院依法进行缺席审理。审理中，原告雅迪装饰设计公司陈述，原告将圣女峰酒道会所别墅建筑工程中的“圣女峰一号酒窖施工工程”和“圣女峰花园工程”以包工包料的形式分包给被告赵东云，“圣女峰一号酒窖施工工程”被告赵东云没有施工，被告赵东云实际组织工人施工的是“圣女峰花园工程”的部分工程，被告赵东云完成的花园工程量以2018年4月11日原告与黄成贵班组经核算签订的《西阳镇圣女峰酒道会所外花园结算单（前期部分）》为准。为查明案件事实，本院依法通知黄成贵、李尤到庭调查。黄成贵到庭确认原告提供的证据《西阳镇圣女峰酒道会所外花园结算单（前期部分）》中“施工确认人：黄成贵”是黄成贵的签名，并陈述被告赵东云在未支付黄成贵负责的实际施工工人工资的情况下，于2017年11月中下旬突然离开工地、失联，造成黄成贵和工人向劳动监察部门投诉，经协调处理，原告雅迪装饰设计公司代被告赵东云支付了工人工资80000元。李尤到庭确认原告提供的证据2018年6月30日的《收据》是李尤出具给原告，但否认有收到原告雅迪装饰设计公司交来的爆破工程款35000元，并陈述会出具该《收据》给原告，是因为李尤等四个爆破工人完成爆破石头的工程后，被告赵东云以各种理由拖延结算工程款，并于2017年11月中下旬开始失联。之后，爆破工人与原告经协商达成一致意见，由李尤出具该《收据》给原告，由原告向人民法院主张权利。经出示质证上述证据，原告雅迪装饰设计公司确认代被告赵东云向黄成贵支付了工人工资80000元，没有支付爆破工程款35000元给李尤的事实。本院认为，原告雅迪装饰设计公司将其承包的梅州市××××酒道会所别墅的建筑工程中的“圣女峰一号酒窖施工工程”和“圣女峰花园工程”以包工包料的形式分包给被告赵东云，被告赵东云在原告雅迪装饰设计公司提供的《梅州雅迪装饰施工工程》单和《圣女峰花园预算报价》单上签名确认，双方当事人对工程项目、数量、人工材料单价、总价等作了明确的约定。原、被告之间的建设工程分包合同关系依法成立。在合同履行过程中，被告赵东云在向原告雅迪装饰设计公司支取花园施工工程款80000元后离开工地，拖欠实际施工工人工资，造成工程未完工即停工，原告雅迪装饰设计公司代被告赵东云向黄成贵班组支付工人工资80000元的事实，有原告提供的《施工队进度支付申请书》、付款凭证、收款收据、原告的陈述，以及本院对黄成贵所作的问话笔录、向梅州市××区人力资源和社会保障局调取的相关投诉档案材料等证据证实，应予认定。被告赵东云的上述行为，违反诚信原则，已经构成根本性违约，致使不能实现合同目的。被告赵东云于2018年4月13日经原告雅迪装饰设计公司催告后在合理期限内仍未履行合同义务，原告雅迪装饰设计公司依法可以行使合同解除权。现原告雅迪装饰设计公司请求确认双方的承包关系已经解除，于法有据，应予支持。关于原告要求被告返还原告预先支付的工程款的问题。审理中，本院依法委托广东宏正工程咨询有限公司对被告赵东云所完成的工程项目的工程总造价进行鉴定。广东宏正工程咨询有限公司作出的工程造价鉴定意见书，程序合法，内容客观，本院对该鉴定意见书的鉴定结果工程造价金额58512.2元予以采信。根据上述工程造价鉴定意见书的鉴定结果，被告赵东云所完成的工程项目的工程总造价为58512.2元，本院予以认定。被告赵东云已向原告雅迪装饰设计公司支取了花园施工工程款80000元，因被告赵东云违约造成原告雅迪装饰设计公司又代被告赵东云向实际施工工人黄成贵班组支付工人工资80000元，以上两项合计160000元，扣减被告赵东云完成的工程项目的工程总造价58512.2元，得出的101487.8元即是原告雅迪装饰设计公司因被告赵东云违约造成的损失，被告赵东云应当将该损失赔偿给原告雅迪装饰设计公司。关于原告要求被告返还“圣女峰基础爆破工程款”35000元的问题。因圣女峰基础爆破工程是原告雅迪装饰设计公司分包给被告赵东云，再由被告赵东云转包给李尤等爆破工人实际施工，该爆破工程已经完工，原告雅迪装饰设计公司也已经将该爆破工程款支付给被告赵东云。现原告雅迪装饰设计公司要求被告赵东云返还，于法无据，不予支持。至于被告赵东云有无与圣女峰基础爆破工程的实际施工工人李尤等人就该爆破工程进行结算，并支付工程款的问题，应由该爆破工程的实际施工工人另行主张权利。被告赵东云经本院合法传唤，无正当理由拒不到庭参加诉讼，依法作缺席判决。综上所述，被告赵东云的行为构成根本性违约，原告雅迪装饰设计公司依法可行使合同解除权，被告赵东云应当赔偿损失101487.8元给原告雅迪装饰设计公司。本院依照《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第九十四条、第一百零七条、第一百一十三条第一款，以及《中华人民共和国民事诉讼》第一百四十四条规定，判决如下：一、确认原告梅州雅迪装饰设计有限公司与被告赵东云之间的建设工程分包合同关系已于2018年5月解除。二、被告赵东云应当在本判决生效后十日内，赔偿损失101487.8元给原告梅州雅迪装饰设计有限公司。三、驳回原告梅州雅迪装饰设计有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费2600元，鉴定费用15750元，两项合计18350元（此款已由原告梅州雅迪装饰设计有限公司预交），由被告赵东云负担。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内,向本院递交上诉状，并按照对方当事人的人数提出副本，上诉于广东省梅州市中级人民法院。审判长  陈晓军审判员  黎伟平审判员  肖俊峰二〇一九年七月十七日书记员  郑佳裕