贵州省凯里市人民法院民 事 判 决 书（2018）黔2601民初7333号原告：吴某某，男，1981年3月12日出生，苗族，无固定职业，住贵州省凯里市。被告：湘西华丽装饰有限公司，住所地：湖南省吉首市镇溪街道雅溪社区大汉新城A1栋20楼2003室。法定代表人：叶华丽，总经理。委托诉讼代理人（特别授权）：张伟，湖南民生律师事务所执业律师。被告：凯里艾力尚健身有限公司，住所地：贵州省凯里市凯棉路138号佳和盛世一期2栋8号门面。法定代表人：彭军波，总经理。委托诉讼代理人（特别授权）：姜剑锋，北京成大律师事务所执业律师。被告：湖南艾力尚健身管理有限公司，住所地：湖南省吉首市镇溪街道雅溪社区大汉新城A1栋二楼。法定代表人：田景勇，总理。委托诉讼代理人（特别授权）：姜剑锋，北京成大律师事务所执业律师。原告吴某某与被告湘西华丽装饰有限公司（以下简称湘西华丽公司）、凯里艾力尚健身有限公司（以下简称凯里艾力尚公司）、湖南艾力尚健身管理有限公司（以下简称湖南艾力尚公司）合同纠纷一案，本院受理后，本院依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告吴某某，被告湘西华丽公司的委托诉讼代理人张伟，被告凯里艾力尚公司、湖南艾力尚公司的共同委托诉讼代理人姜剑锋到庭参加了诉讼。本案已审理终结。原告吴某某向本院提出诉讼请求：1、解除原告与被告湘西华丽公司2018年10月30日签订的《玻璃安装合同》；2、被告支付所欠原告玻璃货款62114元；3、案件受理费由被告承担。事实与理由：2018年9月2日，湖南艾力尚公司与湘西华丽公司签订《装修工程施工合同》，将凯里艾力尚游泳健身会所的装修装饰工程发包给湘西华丽公司，湘西华丽公司又将该工程中的玻璃安装工程以包工包料的方式发包给原告。原告已按合同约定保质保量完成了任务，由于无法联系到湘西华丽公司的相关人员，原告多次与凯里艾力尚游泳健身会所的相关人员就玻璃安装工程进行磋商并结算价值为62114元，凯里艾力尚游泳健身会所的经理彭海波认可，于2018年11月22日向原告出具承诺书一份，承诺由凯里艾力尚游泳健身会所支付原告剩余工程款。工程完工后，被告仍不支付所欠玻璃安装款项，经多次追索未果，特诉至法院，请求判如所请。庭审中，原告当庭变更第2项诉请中的玻璃货款为工程款52114元。被告湘西华丽公司未提交书面答辩意见，庭审中口头辩称：我方认可欠付原告工程款52114元，因被告凯里艾力尚公司、湖南艾力尚公司没有跟我方结算工程欠款，导致我方无法支付原告的欠款。被告凯里艾力尚公司、湖南艾力尚公司共同辩称：1、湖南艾力尚公司为在贵州凯里开展业务，在蝴蝶谷广场租赁了经营场地，2018年9月2日与湘西华丽公司签订场地装修工程施工合同，施工合同采取包工包料的模式，工程总价款为65.8万元，施工日期从2018年9月3日起至2018年11月18日止。合同签订后，湘西华丽公司指派张世平为项目负责人，向显勇为驻场负责人。后湖南艾力尚公司考虑到异地经营不便，于2018年9月7日成立关联公司凯里艾力尚公司用于运营凯里蝴蝶谷广场店。2、湖南艾力尚公司支付给湘西华丽公司30万元工程款后，湘西华丽公司严重违约，没有履行完施工合同，给湖南艾力尚公司、凯里艾力尚公司造成重大经济损失。湘西华丽公司自2018年9月4日开始施工，后因材料进场缓慢，导致工期进展缓慢，同时拖欠材料供应商材料款、工人工资，使施工现场出现各种问题，无法在合同约定的2018年11月18日按期完工，2018年11月25日全部工人撤出现场，合同无法继续履行。因湘西华丽公司违约，留下工地现场一堆烂摊子，湘西华丽公司的工人、材料供应商等转而向湖南艾力尚公司、凯里艾力尚公司要钱，严重破坏公司的社会形象。湘西华丽公司违约给凯里艾力尚公司造成巨大经济损失，同时依施工合同第六条第1款约定，因湘西华丽公司迟延完工，每日应按5000元罚款，直至工程款扣完为止，湖南艾力尚公司仍有权向湘西华丽公司追究违约责任或赔偿责任。3、湖南艾力尚公司、凯里艾力尚公司为涉案未完工工程再支出工程款351451元。湘西华丽公司自2018年11月25日前撤出工地现场后，工期停滞约4个月，2019年3月15日，湖南艾力尚公司才另行找工人对未完工工程进行装修，期间花费装修材料、人工等工程款351451元。4、涉案工程总价款为65.8万元，湖南艾力尚公司、凯里艾力尚公司已全部支出完毕，不应当对吴某某或湘西华丽公司项下其他工人工资、材料商材料款等承担支付义务。即便湘西华丽公司按最低10%的利润计算，工程总成本最多58万元左右，未完工工程湖南艾力尚公司支出成本351451元，湘西华丽公司已装修工程的成本最多为23万元，余下7万元视为工程利润，即便该7万元不计算成工程利润而计算为成本，湖南艾力尚公司所付的30万元工程款，湘西华丽公司足以覆盖已完成工程名下的工人工资、材料款，也就是说湖南艾力尚公司不再欠付湘西华丽公司装饰工程款。虽然吴某某与湖南艾力尚公司、凯里艾力尚公司没有合同关系，根据最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十六条的规定，湖南艾力尚公司、凯里艾力尚公司对施工人仍有法定支付工程款的义务，但该义务仅仅是在欠付工程价款范围内承担责任。湖南艾力尚公司不再欠付湘西华丽公司工程款，吴某某应向湘西华丽公司主张工程款，与湖南艾力尚公司、凯里艾力尚公司无关。即便适用该解释第二十六条第二款规定，发包人在欠付工程价款范围内对实际施工人承担付款责任的前提是各方当事人已依据合同完成结算且存在欠付款项。本案中，吴某某无法证明湖南艾力尚公司对湘西华丽公司欠付工程款，或欠多少工程款，吴某某与湘西华丽公司无法结算，现各方工程款以及实际欠款数额不明确，吴某某起诉湖南艾力尚公司、凯里艾力尚公司支付工程款没有事实及法律依据。综上所述，请求驳回原告吴某某对湖南艾力尚公司、凯里艾力尚公司的起诉。本院经审理认定事实如下：2018年9月2日，湖南艾力尚公司与湘西华丽公司签订《艾力尚健身会所装修合同》，合同主要约定：湖南艾力尚公司委托湘西华丽公司对位于凯里市蝴蝶谷健身会所进行室内装潢，工程价款为65.8万元，指派向显勇为湘西华丽公司工地代表，负责履行合同。同年10月30日，向显勇代表湘西华丽公司与吴某某签订《玻璃安装合同》，双方对玻璃安装及规格、价款等进行了约定，即湘西华丽公司以包工包料方式将工程转包给吴某某。合同签订后，吴某某进行了玻璃安装工程施工。湘西华丽公司对吴某某玻璃安装工程结算后确认工程款为62114元，扣除湘西华丽公司支付的7000元及凯里艾力尚公司支付的3000元，现尚欠52114元。2018年11月22日，凯里艾力尚游泳健身会所的工作人员彭海波向吴某某出具《承诺书》，承诺：涉案玻璃安装工程剩余款项由凯里艾力尚游泳健身会所按吴某某与湘西华丽公司签订的《玻璃安装合同》的约定代扣给吴某某，工程完工后，由湘西华丽公司与吴某某结算。如找不到湘西华丽公司进行结算，则由凯里艾力尚游泳健身会所与吴某某结算并支付剩余工程款项。嗣后，湘西华丽公司以尚未与湖南艾力尚公司、凯里艾力尚公司进行结算为由未予支付吴某某工程款项，吴某某遂诉至本院。另查明，凯里艾力尚公司系湖南艾力尚公司为方便管理而成立的关联公司，涉案工程艾力尚蝴蝶谷游泳健身会所实际为凯里艾力尚公司管理使用。同时查明，湖南艾力尚公司已支付湘西华丽公司工程款30万元，双方对工程尚未进行结算。本院认为：合同是平等主体的自然人、法人和其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。依法成立的合同受法律保护，对当事人具有法律约束力，当事人应当按照合同的约定全面履行自己的义务。本案中，被告湘西华丽公司与湖南艾力尚公司签订的《艾力尚健身会所装修合同》及原告与被告湘西华丽公司签订的《玻璃安装合同》是双方在平等自愿、协商一致的基础上订立的，系双方当事人的真实意思表示，对其真实性、合法性本院予以确认。原告已按合同约定以包工包料的方式进行了玻璃安装，履行了合同的义务，被告未按约支付原告工程款项的行为违反了诚实信用原则，已构成违约。现原告主张解除该合同，事实清楚，理由成立，符合解除合同的法定条件，本院予以支持。关于原告主张被告连带支付工程款52114元的诉请，被告湖南艾力尚公司将涉案装修工程发包给被告湘西华丽公司后，被告湘西华丽公司又将玻璃安装工程转包给实际施工人吴某某，现被告湘西华丽公司未按约支付原告工程款，湖南艾力尚公司及凯里艾力尚公司依法应在欠付工程款范围内承担连带清偿责任。被告湖南艾力尚公司、凯里艾力尚公司辩解称工程款已付清，而实际上双方对涉案工程至今尚未进行结算，且提供的证据不足以证明其主张，故其抗辩无事实依据，理由不成立，本院不予采纳。现原告主张被告连带支付工程款52114元，事实清楚，理由成立，本院予以支持。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第九十四条、第一百零七条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十六条，《最高人民法院关于适用的解释》第九十条之规定，判决如下：一、解除原告吴某某与被告湘西华丽装饰有限公司2018年10月30日签订的《玻璃安装合同》。二、被告湘西华丽装饰有限公司于本判决生效之日起5日内支付原告吴某某工程款52114元。被告凯里艾力尚健身有限公司、湖南艾力尚健身管理有限公司在欠付工程款范围内对上述款项承担连带清偿责任。若义务人未按照判决书确定的期限履行给付义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费减半收取676元，由被告湘西华丽装饰有限公司负担，此款原告吴某某已先行交付，被告湘西华丽装饰有限公司在支付上述款项时一并支付给原告。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院提交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，且在上诉期限内预交上诉费，上诉于贵州省黔东南苗族侗族自治州中级人民法院。逾期，本判决则发生法律效力。本判决发生法律效力后，如义务人不履行义务，权利人应在判决书确立的履行义务期限届满之日起二年内向本院申请执行。审判员  黄原慧二〇一九年七月十七日书记员  邓汝雪