湖南省长沙市岳麓区人民法院民 事 判 决 书（2019）湘0104民初3700号原告：江西省富煌钢构有限公司，住所地江西省九江市德安县宝塔工业园区富煌路1号。法定代表人：乔东应，总经理。委托诉讼代理人：吴捷，男，汉族，1965年9月26日出生，住江西省南昌市南昌县，系原告公司员工。委托诉讼代理人：万宗康，男，汉族，1987年10月3日出生，住江西省九江市德安县，系原告公司员工。委托诉讼代理人：袁自立，男，汉族，1982年2月15日出生，住长沙市雨花区，系原告公司员工。被告：湖南多彩景观工程有限公司，住所地长沙市雨花区城南东路53号城南郡听雨阁1804房。法定代表人：聂志纯，总经理。委托诉讼代理人：龙秀莲，湖南崇民律师事务所律师。原告江西省富煌钢构有限公司（以下简称“富煌公司”）诉被告湖南多彩景观工程有限公司（以下简称“多彩公司”）建设工程施工合同纠纷一案，本院立案受理后，依法适用简易程序，由审判员徐琼独任并公开开庭进行审理。书记员史莉担任庭审记录。原告富煌公司委托诉讼代理人吴捷、万宗康、袁自立、被告多彩公司委托诉讼代理人龙秀莲均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告富煌公司向本院提出以下诉讼请求：1、判令被告支付原告工程欠款740500元；2、判令被告赔偿原告逾期付款损失97076.5元（自2016年2月5日起，按同期银行贷款利率暂计算至2019年1月31日）；3、诉讼费用由被告承担。事实与理由：2015年3月26日，富煌公司与多彩公司签订了《建设工程施工合同》，约定：承包人富煌公司依据湖南省建筑设计院设计的钢结构施工蓝图按合同所附报价书包括的钢结构内容，合同价款245万元，其中承包价的80%（即196万元）为销售自产货物，提供富煌公司所在地增值税发票，承包价的20%（即49万元）为建筑劳务价款，提供工程所在地建筑安装业统一发票。发包人多彩公司收到竣工报告后28天组织验收，并在验收后14天内给予认可或提出修改意见；发包人收到竣工结算报告及结算资料后按有关规定无正当理由不支付工程竣工结算价款，从双方约定可延期到3个月内支付，如逾期支付按承包人同期银行贷款利率支付拖欠工程款的利息，并承担违约责任。2015年10月15日，该工程顺利竣工验收，富煌公司与多彩公司完成了竣工验收，并形成了竣工验收记录和竣工验收会议纪要，验收项目均合格。根据合同约定，钢构件进场50%后3日内多彩公司支付合同总价的工程款；钢构件全部进场后3日内付到合同总价60%的工程款；钢构件安装完毕后3日内支付合同总价的85%工程款，钢结构工程验收合格后3日内付清余下的全部工程款，该合同价款总价包干245万元。另富煌公司与多彩公司在2015年6月签订了《坪塘老工业退出企业职工再就业基地项目欢乐广场钢构件制作安装分包合同》，实为补充协议即该项目增项合同。合同约定富煌公司承建该项目的上层广场廊架钢结构工程，采取总价包干方式，合同金额13.8万元；施工合同与增项合同价款合计258.8万元。根据合同条款，钢构件安装完毕后3日内支付合同总价的85%工程款，钢结构工程验收合格后3日内付清余下的全部工程款，截止2015年10月18日，多彩公司应付工程款即258.8万元，但至今多彩公司仅支付了184.75万元，尚欠富煌公司74.05万元。多彩公司拖欠到期工程款的行为已经给富煌公司造成较大损失，多彩公司经富煌公司多次催告后也未承担付款责任。为维护原告自身权益，请求法院依法支持原告的诉讼请求。被告多彩公司辩称：一、原告富煌公司从未向被告开具过任何收款发票，致使被告只能自行填补税款，因此给被告造成损失。双方合同明确约定，双方工程付款方式是按照工程进度分期支付，并非一次性支付，但在被告如期付款后，原告未向被告提供收到工程款项的相应发票，从而使被告公司无法入账，已支付工程款的相应税款也无法抵扣；二、原告在履约过程中，因质量安全问题导致工期延误，且在工程验收后未如约提供完整的结算资料。合同约定的工期总日历天数仅为93日，而原告在施工过程中，因不符合质量标准，多次被安监站、业主、监理下停工令，致使工期延误长达三个多月，从而给被告造成了严重损失。合同通用条款33.1条的约定，承包人向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，双方按照协议书约定的合同价款及专用条款约定的合同价款调整内容，进行工程竣工结算。通常情况下，建设工程款项数额支付应有结算文书作为依据。而本案所涉工程竣工验收后，原告并未向被告提交过完整的结算资料，其在合同的履行上存在的瑕疵，给被告造成了一定的影响；三、原告的诉讼请求早已超过诉讼时效，被告对其不应承担责任。原告于2019年3月13日向岳麓区人民法院提起诉讼，按原告所述，双方工程已于2015年10月15日完成竣工验收。但无论是从竣工验收之日起，亦或是从合同约定的最后一笔款项应付之日起，直至其起诉之日前，原告从未就本案所涉合同向被告主张过任何权利，原告的主张早已超过法定的诉讼时效。即便是以被告最后实际支付之日，即2016年2月5日起算，至2019年2月4日时诉讼时效已届满。原告并未积极主张其享有的权利，应由其自身承担在法定诉讼时效届满之后造成的不利后果，被告不应承担责任。综上所述，原告并未履行其应尽的合同义务，也未在诉讼时效期内向被告主张过任何权利，请求法院依法驳回原告的诉讼请求。经审理查明：2015年3月26日，原告富煌公司（乙方：承包人）与被告多彩公司（甲方：发包人）签订了合同编号GF-1999-0201的《建设工程施工合同》，合同第一部分协议书约定：一、工程概况：1、工程名称：坪塘老工业退出企业职工再就业基地项目欢乐广场钢结构工程；2、工程地点:湖南省长沙市岳麓区坪塘；3、工程内容：施工图范围内：（1）钢结构工程的深化设计、制作、运输、安装；（2）不含连廊部分；二、承包范围：承包人依据湖南省建筑设计院设计的钢结构施工蓝图按合同所附报价书包括的钢结构内容；三、合同工期：1、开工日期2015年3月25日；2、竣工日期：2015年6月25日；3、合同工期总日历天数93天；五、合同价款：金额：贰佰肆拾伍万元（人民币）￥：245万元，其中承包价80%（即196万元）为销售自产货物，提供乙方所在地增值税发票，其中承包价的20%（即49万元）为建筑业劳务价款，提供工程所在地建筑安装业统一发票；……十、1、合同订立时间2015年3月26日；2、合同订立地点：湖南省长沙市；3、本合同双方约定：签字、盖章后生效。合同双方当事人已对该合同签字、盖章。合同第三部分专用条款约定：第六条、合同的价款与支付：23.2本合同价款采用总价包干方式确定；24、工程预付款：预埋件进场后两日内，发包人向承包人支付15%的工程预付款；26、工程款（进度款）支付：双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：钢结构进场50%后3日内发包人支付合同总价的40%合同款；钢构件全部进场3日内付到合同总价60%的工程款；钢结构安装完毕后3日内发包人支付合同总价85%工程款，钢结构工程竣工经验收合格后3日内发包人付清余下的全部工程款；第十条、违约、索赔和争议：35.1款：本合同中关于发包人违约的具体责任如下：本合同通用条款第24条约定发包人违约应承担的违约责任：执行通用条款24条，未按约定支付预付款，工期顺延；（通用条款第24条、工程预付款：实行工程预付款的，双方应当在专用条款内约定发包人向承包人预付工程款的时间和数额，开工后按约定的时间和比例逐次扣回。预付时间应不迟于约定的开工日期前7天。发包人不按约定预付，承包人在约定时间7天后向发包人发出要求预付的通知，发包人收到通知后仍不能按要求预付，承包人可在发出通知后7天停止施工，发包人应从约定应付之日起先承包人支付应付款的贷款利息，并承担违约责任。）本合同通用条款26.4款约定发包人违约应承担的违约责任：执行通用条款26.4条，发包人未按时支付工程进度款，双方又未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人可停止施工，发包人承担窝工损失和人、材、机涨价损失，并顺延工期。（通用条款26.4款：发包人不按合同约定支付工程款（进度款），双方又未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人可停止施工，由发包人承担违约责任。）33.3款：发包人收到竣工结算报告及结算资料后按有关规定无正当理由不支付工程竣工结算价款，从双方约定可延期到3个月内支付，如逾期支付按承包人同期向银行贷款利率支付拖欠工程款的利息，并承担违约责任。2015年6月，原告富煌公司（乙方：承包人）与被告多彩公司（甲方：发包人）签订了《坪塘老工业退出企业职工再就业基地项目欢乐广场钢构件安装分包合同》，该分包合同是作为合同编号：GF-1999-0201建设工程施工合同的补充协议。该分包合同约定：一、加工制作与安装的内容：1、按甲方提供的电子版图纸为依据，进行主体结构图纸深化设计、加工制作及安装，甲方提供图纸项目全称为：坪塘老工业退出企业职工再就业基地项目欢乐广场-上层广场廊架钢结构工程；2、制作与安装内容：广场廊架柱脚预埋件、地上主体钢构件的深化设计、制作与安装；二、承包及结算方式：综合总价包干的方式；三、合同价款：合同总价金额壹拾叁万捌仟元（人民币）￥：13.8万元；四、工程款支付方式：1、预付款：预埋件运至现场支付价款肆万元（￥4万元）；2、进度款：构件进场50%，甲方支付乙方至合同价款的70%，即玖万陆仟元（￥9.6万元）；主体结构工程完工后3天内支付全部合同价款。五、其他条款同双方签订的编号为《GF-1999-0201建设工程施工合同》的合同。另查明，被告于2015年4月10日向原告支付预付款，迟于开工日期2015年3月25日前7天（2015年3月18日）。原告收到被告支付的第一笔进度款时间为2015年8月12日，该时间已经超过合同约定竣工日期：2015年6月25日。本案所涉工程于2015年10月15日竣工验收合格。被告已经支付了184.75万元，现尚余74.05万元未支付。2017年11月23日，富煌公司向多彩公司就GF-1999-0201建设工程施工合同所涉工程款多彩公司尚欠部分602500元及其逾期支付利息32116.6元发送律师催款函。上述事实有原、被告的当庭陈述以及原、被告提交的GF-1999-0201建设工程施工合同、湖南多彩景观工程有限公司工程款明细、催款函、欢乐广场-上层广场廊架分部分项工程量清单与计价表、主体结构分部工程质量验收记录、工程验收签字表等证据予以证明，本院予以认定。本院认为:本案争议焦点为以下：1、关于诉讼时效问题。案涉工程于2015年10月15日竣工验收合格，按照合同约定应在竣工经验收合格后3日内付清余下的全部工程款，被告多彩公司最后一次向原告富煌公司支付工程款的时间为2016年2月4日，原告向被告发送律师催款函的时间为2017年11月23日，原告起诉之日为2019年3月13日，故原告的主张并未超过诉讼时效。关于原告主张的GF-1999-0201建设工程施工合同的补充协议的工程款，根据最高人民法院《关于诉讼时效规定》第十一条规定，权利人对同一债权中的部分债权主张权利，诉讼时效中断的效力及于剩余债权，但权利人明确表示放弃剩余债权的情形除外。该补充协议作为主合同的一部分，其增加的工程款数额应视为主合同工程款总数额的改变。原告虽只对GF-1999-0201建设工程施工合同的工程款进行了催款行为，也应视为其中断诉讼时效的效力及于补充协议的工程款的诉讼时效。故本院对被告多彩公司主张该工程款已过诉讼时效的抗辩不予认可。2、关于被告多彩公司主张原告履约延期对其所造成的损失、工程验收后未如约提供完整的结算资料的问题。对于该主张，因本案所涉工程已竣工验收合格，被告也参与了竣工验收，被告并未向本院提供足够证据证明工程存在质量问题，也未举证证明其损失程度和损失金额，故本院对被告该辩称不予认可。3、关于未及时开出增值税发票是否能拒绝付款的问题。原、被告签订的《建设工程施工合同》约定，由承包方富煌公司提供所在地增值税发票以及工程所在地建筑安装业统一发票。因被告尚未全部支付工程款给原告，也未举证证明原告拒绝开具增值税发票，因此被告不能因原告尚未开具发票拒绝支付剩余工程款。4、关于原告富煌公司主张的工程款数额。GF-1999-0201《建设工程施工合同》的合同价款金额为245万元；《坪塘老工业退出企业职工再就业基地项目欢乐广场钢构件安装分包合同》（GF-1999-0201建设工程施工合同的补充协议）的合同价款为13.8万元，共计258.8万元，且上述两个合同均为总价包干形式，现被告已经支付原告184.75万元，尚余74.05万元未支付。5、关于逾期支付利息。原、被告在合同中约定如逾期支付按承包人同期向银行贷款利率支付拖欠工程款的利息。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条，当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理；没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。案涉工程竣工验收合格是在2015年10月15日，按照合同约定竣工经验收合格后3日内发包人付清余下的全部工程款，因此逾期支付利息应从2015年10月19日起算，现原告主张从被告最后一次付款的时间2016年2月5日起算系对自己权利的处分，不违反法律规定，本院予以支持。故被告应向原告支付以剩余工程款74.05万元为基数按照中国人民银行同期同类贷款利率自2016年2月5日至全部工程款清偿之日止的逾期利息。综上，依照《中华人民共和国合同法》第五条、第六条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条之规定，判决如下：一、被告湖南多彩景观工程有限公司在本判决生效之日起十日内向原告江西省富煌钢构有限公司支付剩余工程款740500元；二、被告湖南多彩景观工程有限公司在本判决生效之日起十日内向原告江西省富煌钢构有限公司以欠付工程款740500元为基数，按照中国人民银行同期同类贷款利率支付自2016年2月5日起至全部工程款付清之日止的利息。如被告未按本判决指定的期间履行给付金钱的义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案案件受理费12176元，使用简易程序减半收取6088元，由被告湖南多彩景观工程有限公司承担。上述费用已由原告江西省富煌钢构有限公司垫付，被告应在履行以上给付义务时一并将原告垫付的受理费支付给原告富煌公司。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于湖南省长沙市中级人民法院。审判员  徐琼二〇一九年七月十日法官助理谷李军书记员史莉附相关法条：《中华人民共和国合同法》第五条当事人应当遵循公平原则确定各方的权利和义务。第六条当事人行使权利、履行义务应当遵循诚实信用原则。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理；没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。