四川省彭州市人民法院 民 事 判 决 书 （2019）川0182民初1578号 原告：夏德华，男，1982年2月12日出生，汉族，住四川省岳池县。 委托诉讼代理人：黄文渠，四川千喆律师事务所律师。 被告：四川川建建筑安装工程有限公司，住所地四川省成都市青羊区贝森南路95号。 法定代表人：陈小波，职务：总经理。 委托诉讼代理人：陈东，四川衡平律师事务所律师。 委托诉讼代理人：李红燕，四川衡平律师事务所律师。 被告：彭州市温哥华置业有限公司，住所地四川省彭州市天彭镇石化大道一段669号。 法定代表人：陈茂华，职务：董事长。 委托诉讼代理人：陈东，四川衡平律师事务所律师。 委托诉讼代理人：李红燕，四川衡平律师事务所律师。 原告夏德华与被告四川川建建筑安装工程有限公司（以下简称：川建公司）、彭州市温哥华置业有限公司（以下简称：温哥华公司）建设工程分包合同纠纷一案，本院于2019年4月17日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告夏德华及其委托诉讼代理人黄文渠，被告川建公司的委托诉讼代理人陈东、李红燕，被告温哥华公司的委托诉讼代理人陈东、李红燕到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 夏德华向本院提出诉讼请求：1.判令二被告连带支付拖欠原告的工程劳务款145957.7元，并从2018年9月11日起至付清之日止按中国人民银行同期同类贷款基准利率计算资金占用利息；2.判令被告川建公司退还原告履约保证金50000元。事实与理由：2013年，被告川建公司承建了被告温哥华公司发包的彭州市温哥华牡丹花园小区建设工程项目，而后于2015年6月将该工程的木工班组劳务作业项目分包给原告施工，双方为此签订了《木工班组承包合同》。合同签订后，原告首先交纳保证金50000元，然后带领民工对劳务工程进行了施工。期间，由于川建公司未按时支付劳务款而导致停工，后温哥华公司承诺后续工程款由其直接向原告支付，原告才带领工人继续施工直至完工。2018年9月11日，原告与川建公司办理了结算，一致确认劳务总款为1055957.7元。其后，被告又向原告及其民工支付了部分费用，但对余款一直拖延不付，虽经多次催促及找相关部门解决，却一直未果。 川建公司辩称,夏德华与川建公司签订《木工班组承包合同》属实，但木工班组劳务实际上是由刘某完成的，部分劳务费也是直接付给刘某的。2019年1月19日，在彭州市公安局经侦大队的见证下，川建公司与刘某达成的最终结算金额为180000元，且川建公司已将该款支付给刘某，故川建公司已付清本案全部劳务工程款，不再差欠原告款项。另，川建公司未收到过原告履约保证金，故不存在退还原告保证金。因此，请求驳回原告对川建公司的诉讼请求。 温哥华公司辩称，温哥华公司与原告之间不存在合同关系，原告诉称的温哥华公司承诺向原告支付余款的事实与客观不符，因此，原告请求温哥华公司承担付款责任无事实及法律依据，请求驳回。 当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。对有争议的证据，本院认定如下：1.关于原告提供的2018年工程进度结算单、工程进度（结算）质量验收单、施工班组工程款结算单是否具有证明效力的问题，本院认证认为，从该组证据前后衔接来看，最后结算单载明的结算金额系从进度结算单金额演算而来。其次，每张单据上均有被告的相关部门负责人审核签字，符合履行职务行为的外在表现，足以让原告有理由相信该签证行为为代表川建公司所作，故该签证确认行为对川建公司具有约束力，其后果应由川建公司承担。因此，该组证据形式、来源合法，且证据内容之间协调一致，能够确认待证事实的真实性，故本院对该组证据予以采信；2.关于证人刘某的证言是否具有证明效力的问题，本院认证认为，刘某的证言与上述已采信证据及被告的举证之间均能相互印证，故其证言内容具有真实性，本院予以采信；3.关于被告川建公司提供的刘某谅解书是否具有证明效力的问题，本院认证认为，该谅解书内容仅能反映川建公司向刘某结清了劳务费的事实，而并不能佐证其答辩意见，因此该谅解书内容与本案处理结果之间不具有利害关联性，故本院对该证据不予采信。 温哥华公司未向法庭提交证据材料。 为查明案件事实，本院到温哥华牡丹花园小区售楼部依法调取了经对外公示的温哥华牡丹花园小区工程竣工验收报告，经庭审出示，原、被告对该份报告内容均不持异议。 本院经审理认定事实如下：位于彭州市天彭镇牡丹大道北段西侧、行政中心东侧交汇处的牡丹花园小区建设工程系被告温哥华公司发包给被告川建公司总承包。2015年6月5日，被告川建公司与原告夏德华签订《木工班组承包合同》，主要约定为：川建公司将温哥华牡丹花园小区工程剩余的基础、地下室、裙楼、配套（不含二次）的模板、木枋的下料制作、转运、安装、稳固（包括屋面花架）工程的人工（含该分项部分辅助材料）分包给原告施工作业。计价方式为基础、地下室、裙楼、花架综合包干单价为36元/㎡，若因班组原因造成未达到成都市标准化工程在以上包干价基础上下调2元/㎡，同时赔偿其他班组相应损失。承包单价为一次包干价，不随国家政策性调整人工单价而上下浮动。付款方式为基础、地下室及车道、配套、裙楼、花架工程施工完成后于2016年2月6日前支付已完成产值的80%，待川建公司工程竣工验收合格后，30个工作日内支付所有剩余的结算款。原告方所有的民工工资，由川建公司支付至农民工工资支付专用账户，然后由代理银行通过专用账户划拨至班组所有民工个人银行工资卡。双方还对其他合同内容进行了一并约定。 合同签订后，原告随即组织工人进场施工，并委派工头刘某作为班组施工现场管理人。2018年4月，该木工班组劳务工程施工完毕，川建公司于2018年4月24日组织人员进行了工程验收。2018年9月11日，原告委派刘某与川建公司项目部负责人办理了工程款结算，并向原告出具《施工班组工程款结算单》一份，载明原告的班组总结算费用为1055957.7元，并由川建公司相关负责人审核并签字确认。2019年1月19日，刘某向川建公司出具《温哥华牡丹花园小区项目木工班组（刘某）最终结算单》一份，载明“截止2019年1月19日温哥华牡丹花园小区项目木工班组（刘某）剩余结算金额为180000元”，温哥华公司于2019年2月2日代川建公司向刘某支付了该180000元。庭审中，原告当庭放弃对履约保证金50000元的诉讼请求。 同时查明，二被告分别向夏德华及刘某支付过劳务款，截至起诉前，向夏德华支付了370000元，向刘某支付了580000元，合计已支付劳务工程款950000元。 另查明，原告夏德华并无承包劳务作业的相关劳务资质。 还查明，川建公司承建的牡丹花园小区商住楼建设工程已于2019年4月15日经竣工验收合格。 本院认为，川建公司将其总承包的彭州市温哥华小区建设项目工程中的木工劳务作业工程违法分包给不具备工程劳务承包资质的夏德华，故川建公司与夏德华之间签订的《木工班组承包合同》系无效合同。虽然无效，但夏德华实际对合同范围内的木工劳务作业工程进行了实际施工，且双方已经验收并结算，故川建公司有义务将夏德华施工范围内的劳务工程款支付给夏德华。经计算，案涉木工班组工程结算总价款为1055957.7元，再扣减被告实际已支付的950000元，故川建公司还应支付原告的劳务工程款为105957.7元。对于履约保证金的诉讼请求，原告既已当庭放弃，本院不再作处理。 关于刘某向被告所出具的最终结算单是否为代表夏德华与川建公司之间结清劳务款的问题，本院认为，该结算单明确注明系与刘某所带班组的最终结算单，并非以夏德华名义所作的结算单，故该结算行为对夏德华不发生效力，因此本院对川建公司提出的已与夏德华结清全部劳务款的抗辩意见不予采纳。 关于欠付工程款利息，本院认为，利息系工程款的法定孳息，川建公司有义务向夏德华支付逾期未付的劳务工程款的利息，并从应付工程价款之日起计付。本案中，原合同约定川建公司在其承建的工程竣工验收合格后30日内支付所有剩余结算款，而总承包的温哥华商住楼小区建设工程实际竣工验收合格之日为2019年4月15日，照此推算，被告最迟付款时间为2019年5月15日，故案涉劳务款的实际计息日应从2019年5月16日起算，并按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率标准予以计算。 关于温哥华公司是否承担责任的问题。本院认为，现有证据下无法确认川建公司与温哥华公司之间是否办理工程款结算及温哥华公司是否欠付川建公司工程款，故原告无权径直要求温哥华公司对其承担工程款欠付责任，因此本院对原告要求温哥华公司承担付款责任的请求不予支持。 综上，依照《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条、第四条、第十七条、第十八条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条规定，判决如下： 一、四川川建建筑安装工程有限公司于本判决生效之日起十日内支付夏德华劳务工程款105957.7元及利息（利息计算方法为：以尚欠本金105957.7元为基数，从2019年5月16日起计算至本判决确定的本金给付之日止，以中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率为标准进行计算）； 二、驳回夏德华对彭州市温哥华置业有限公司的诉讼请求； 三、驳回夏德华的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费1810元，由被告四川川建建筑安装工程有限公司负担（应由被告四川川建建筑安装工程有限公司负担的受理费已由原告垫付，被告四川川建建筑安装工程有限公司在支付原告工程款及利息时一并给付原告）。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于四川省成都市中级人民法院。 审判员  陈勇 二〇一九年七月十七日 书记员  谢庆