包头市青山区人民法院民事判决书（2019）内0204民初1086号原告：张晔，女，1983年1月23日出生，汉族，无职业，住内蒙古自治区包头市。委托诉讼代理人：宋安平，内蒙古丹树辰洋律师事务所律师。被告：王晓军，男，1988年3月14日出生，汉族，无职业，住内蒙古自治区包头市。被告：包头市易装天下网络科技有限公司。法定代表人：蔚海文，该公司经理。委托诉讼代理人：程金平，北京市大瀚（包头）律师事务所律师。原告张晔与被告王晓军、被告包头市易装天下网络科技有限公司（以下简称易装天下公司）承揽合同纠纷一案，本院于2019年4月8日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告张晔的委托诉讼代理人宋安平，被告易装天下公司的委托诉讼代理人程金平到庭参加诉讼。被告王晓军经本院传票传唤，无正当理由拒不到庭。本案现已审理终结。原告张晔向本院提出诉讼请求：1、判令被告与原告解除房屋装修合同；2、判令被告返还原告装修款72600元；3、判令被告将房屋恢复原状；4、判令被告支付原告违约金14810.4元；5本案诉讼费由被告承担。事实和理由：原告与被告于2018年5月27日签订了合同编号为：20180016号房屋装修合同，约定于2018年5月30日对青山区逸民园10栋1单元202号房屋进行装修。合同中第2.1项约定若甲方对房屋装修有设计需求，需要甲方自行提供设计图及施工图纸，并在进场开工前提交至乙方，乙方将依据设计图同甲方确认施工方案；施工图纸在甲乙双方确认签字后生效。另第2.2项约定若甲方没有出具设计图，则由甲方向乙方提供设计思路，双方须共同出具简单的设计稿，经协商统一方案后，确认签字生效。另第4.8项约定乙方应严格按照设计图纸与甲方要求完善工程预算，不得故意漏项，不得随意增项。工程预算必须标明材料品种、品牌、材质（天然或者人造材料）及工艺说明，并经甲方确认签字。另第5.5项约定因乙方原因造成的工期延误，每超过一天需向甲方支付工程款的1‰作为赔偿金，由丙方代收后，在竣工后7个工作日内一并支付给甲方。根据合同约定，原告向被告支付了装修款72600元，被告并未向原告提供设计图或者施工图纸，就擅自对原告的房屋进行了装修。现原告认为被告未按合同约定进行装修，违反了合同约定，应当承担违约责任，第二被告作为保证人也应承担保证责任。在经双方协议未果的情况下，为维护原告的合法权益，故诉至法院。被告王晓军未到庭，未作答辩。被告易装天下公司辩称，合同已经履行完毕，自动终止，不存在解除情形；原告支付的工程款已经用于装修，装修材料已经添置在原告自己的房屋上，且房屋已经验收交付，不存在返还情形；房屋装修符合合同约定，双方签订的合同中只对工程的基础工期进行了约定，被告已经按照合同约定的期限交付工程，不存在违约情形，不同意支付违约金。综上，应当驳回原告的诉讼请求。本院经审理认定事实如下：原告张晔为装修位于包头市××区号房屋，于2018年5月27日，与王晓、被告易装天下公司签订《易装天下装修施工三方协议》，约定：甲方（原告张晔）委托乙方（王晓）提供装饰装修施工服务，其中1.2条约定工程造价为工程基础施工包27621元，个性包10290元，服务包3000元，产品包25947元，墙砖4105元，吊顶1600元，共计（优惠后）72000元；1.3条约定基础施工包在开工之日起75个工作日为工程期限，因甲方原因造成工期延误须自动顺延期限直至全部完工，开工时间2018年5月30日；2.1条约定若甲方对房屋装修有设计需求，需要甲方自行提供设计图及施工图纸，并在进场开工前提交至乙方，乙方将依据设计图同甲方确认施工方案，施工图纸在甲乙双方确认签字后生效；2.2条约定若甲方没有出具设计图，则由甲方向乙方提供设计思路，双方须共同出具简单的设计稿，经协商统一装修方案后，确认签字生效；5.5条约定因乙方原因造成的工期延误，每超期1天须向甲方支付工程款的1‰作为赔偿金，由丙方（被告易装天下公司）代收后，在竣工后7个工作日内一并支付给甲方；8.1条约定在施工过程中分五个阶段对工程质量进行验收，水电改造保护工程完工验收、木作及其他隐蔽工程完工验收、泥作工程完工验收、墙顶面工程（吊顶、墙地砖铺贴、乳胶漆基层）完工验收、竣工验收；9.1条约定施工基础包的报价金额甲方按照验收的五个阶段分别向丙方支付工程款，甲方每个阶段应支付的费用比例按照客户端显示金额为准，第一阶段，合同签订后支付97元，第二阶段，拆改成品保护及水电材料进场阶段，验收合格后支付合同非主材造价（30%）12273元，第三阶段，水电改造工程阶段，验收合格后支付合同非主材造价（30%）12273元且合同主材（客卧包、厨房包、卫浴包）70%21762元，第四阶段，瓦作工程阶段，验收合格后支付合同非主材造价（35%）14319元且主材造价（客卧包、厨房包、卫浴包）（30%）9327元，第五阶段，油作工程阶段，验收合格后支付（5%）2046元。另查明，《易装天下装修施工三方协议》中当事人乙方王晓系本案被告王晓军。在上述房屋装修过程中，原、被告双方均未提供过设计图或施工图纸，亦没有出具过设计稿。原告于2018年6月8日对房屋装修的电气工程及给排水工程（隐蔽工程）予以验收。被告易装天下公司向原告出具的收据显示，原告于2018年5月27日向被告易装天下公司支付装修定金97元、于2018年6月9日向被告易装天下公司支付装修款27146元（包括门2600元）、于2018年7月10日向被告易装天下公司支付装修款36081元、于2018年10月3日向被告易装天下公司支付装饰工程中期款9230元，原告共计向被告易装天下公司支付72554元，庭审中原告及被告易装天下公司均认可其中70000元是合同中约定的装修款。以上事实有原、被告陈述及双方提交的证据在案为凭。本院认为，原告与二被告签订的《易装天下装修施工三方协议》系各方当事人的真实意思表示，且不违反国家法律的禁止性规定，应为合法有效。该合同系继续性合同，根据前述查明的事实，原告已经向被告支付了工程施工前四个阶段的工程款，应视为已对施工前四个阶段的工程进行了验收，现原告以被告的装修方案没有经过原告确认，擅自装修不能达到原告装修房屋的目的为由，要求解除合同、返还装修款、恢复原状，系滥用民事权利，违反诚实信用原则，其主张本院不予支持。关于工期是否延误，被告是否存在违约的情形。根据合同第1.3条、8.1条、9.1条约定，结合原告支付工程款项的行为，可以认定合同1.3条约定的工程期限为全部施工的工程期限，工程期限为2018年5月30日至2018年9月5日，工程分五个阶段进行施工。庭审中，被告易装天下公司仅提供了被告关于电气工程、隐蔽工程验收单据，并未提供其他施工阶段的验收凭证，结合被告易装天下公司向原告出具的收据，载明被告易装天下于2018年10月3日收到装饰工程中期款9230元等情形，可以认定合同中约定的装修工程于2018年10月3日并未完成，被告存在延误工期的违约情形。庭审中，原告称二被告没有向原告提出过交房请求，双方没有交接单，2019年3月7日原告自行进入装修房屋，视为被告交付房屋；被告易装天下公司不清楚具体交房日期。故本院认定2019年3月7日为交房日期，原告主张违约金14810.4元，根据合同第1.2条、1.3条、5.5条约定每延期一天，被告王晓军应向原告支付72元，从2018年9月6日计算至2019年3月6日，被告王晓军应支付原告违约金13104元。原告要求被告易装天下公司承担连带责任，认为二被告之间存在挂靠与被挂靠的关系，被告易装天下公司对此不予认可，但其亦不能说明二被告之间的关系，根据原告、被告易装天下公司对合同签订过程的陈述结合合同约定的事项、工程验收、工程款给付情况，本院认定被告王晓军与被告易装天下公司存在挂靠与被挂靠关系，故被告易装天下公司对被告王晓军应付的违约金承担连带赔偿责任。被告王晓军经本院传票传唤，无正当理由拒不到庭，视为其放弃抗辩权。综上，依据《中华人民共和国合同法》六十条、第一百零七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条规定，判决如下：一、被告王晓军赔偿原告张晔违约金13104元，于本判决生效之日起十五内付清；二、被告包头市易装天下网络科技有限公司对上述款项承担连带赔偿责任；三、驳回原告张晔的其他诉讼请求。案件受理费990元（原告已预交），由原告张晔负担925元，被告王晓军、被告包头市易装天下网络科技有限公司负担65元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于包头市中级人民法院。审判员 赵亮 二〇一九年七月二十三日书记员 祁鑫附：相关法律条文《中华人民共和国合同法》第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。