呼和浩特市赛罕区人民法院民事判决书（2019）内0105民初226号原告(反诉被告):内蒙古天源国际文化教育有限公司,住所地内蒙古自治区呼和浩特市。法定代表人:高强,系该公司总经理。委托诉讼代理人：高霞，内蒙古东日律师事务所律师。委托诉讼代理人：李文涛，内蒙古东日律师事务所律师。被告（反诉原告）:深圳市盛世华影数字科技有限公司,住所地深圳市。法定代表人:郭雄飞,系该公司总经理。委托诉讼代理人：宋玉涵，广东卓兴律师事务所律师。委托诉讼代理人：吴云鹏，广东卓兴律师事务所律师。原告（反诉被告）内蒙古天源国际文化教育有限公司（以下简称天源国际公司）与被告（反诉原告）深圳市盛世华影数字科技有限公司（以下简称盛世华影公司）服务合同纠纷一案，本院于2019年1月8日立案后，依法适用简易程序，后经本院审查发现，因案情复杂，不宜使用简易程序，故2019年3月29日裁定转为普通程序。原告（反诉被告）天源国际公司的委托诉讼代理人高霞、李文涛、被告(反诉原告)盛世华影公司的法定代表人郭雄飞及委托诉讼代理人宋玉涵到庭参加诉讼。本案现已审理终结。天源国际公司向本院提出诉讼请求：1、判令解除天源国际公司与盛世华影公司签订的《影视拍摄制作合同书》；2、判令盛世华影公司退还天源国际公司已经支付的费用175520元；3、判令盛世华影公司向天源国际公司支付违约金131640元。事实与理由：2018年4月24日,天源国际公司与盛世华影公司签订了《影视拍摄制作合同书》,合同约定了项目要求、拍摄制作费用及支付方式、违约责任等内容。2018年4月25日,天源国际公司向盛世华影公司支付了制作费用87760元,2018年5月7日天源国际公司又向盛世华影公司支付制作费用87760元,合计175520元。天源国际公司依约付款后,盛世华影公司未完全按照合同约定履行义务,构成违约,天源国际公司的合同目的无法实现,盛世华影公司的违约行为给天源国际公司造成损失。为了维护天源国际公司的合法权益,特依法提起诉讼。盛世华影公司辩称，第一、天源国际公司要求解除双方签订的《影视拍摄制作合同书》的诉讼请求于法无据。根据双方签订的合同书第四条第六款、第五条第三款均约定，任何一方违约，仅支付合同金额按日支付合同金额10%的违约金。在此我们先不考虑他违约金的数额高与否。但是没有约定解除合同的事由。同时在第六条违约责任的第一款里边也明确约定，甲方在书面认可乙方提出的相关设计执行方案后，不得无故解除合同。否则乙方有权要求甲方赔偿因此造成的经济损失。所以天源国际公司的该项诉求既没有约定的解除事由，也没有法定的解除合同的事由。且双方签订的合同书，并没有约定该影片的实际用途，即天源国际公司所称的合同目的无法实现是没有事实和法律依据的。第二、关于天源国际公司要求返还已支付费用175520元的诉讼请求也没有事实和法律依据。根据我方提交的微信证据，是天源国际公司的法定代表人高强与我方财务进行的沟通对话，足以证明双方进展的程度已经到了合同书的第三条第二款的第（3）项，也就是飞跃呼和浩特后期处理，并与展会现场球幕对接，并去除影片中未成品字样交付甲方使用。而且这一步均已完成。所以现在天源国际公司要求退还第一步和第二步的费用是没有事实和法律依据的。第三、关于天源国际公司要求支付违约金的问题，本案是个双务合同，双方均具有履行义务。根据这个合同的第三条拍摄制作费用及费用支付，而且还根据本案的实际影片交接进展，均已达到第二条的第三项。已去除未成品字样，并且与球幕进行对接。所以天源国际公司违约在先，至今没有支付第三笔费用43880元。综上，请求人民法院判令驳回天源国际公司的全部诉求。反诉原告盛世华影公司向本院提出反诉请求：1、依法判令天源国际公司继续履行合同；2、判令天源国际公司支付逾期合同价款43880元；3、判令天源国际公司承担违约责任，支付迟延违约金130164元（以合同总价款433880元为基数，按每日10%计算，自2018年5月17日起计至实际付清之日止，但以实际损失30%为限）；4、本案的诉讼费用由天源国际公司承担（包括本案受理费、保全费、公告费等费用）。事实和理由：天源国际公司与盛世华影公司于2018年4月底签订《影视拍摄制作合同书》，约定由盛世华影公司为天源国际公司制作“飞跃内蒙古”的影视片两条。具体由盛世华影公司负责拍摄、特效合成、剪辑、配音配乐。2018年5月13日，盛世华影公司向天源国际公司交付成片。并且经过调试，影片通过天源国际公司所租赁的球幕设备进行播放，天源公司法定代表人高强亦认可播放正常，并表示双方可以进行下一步合作。随后盛世华影公司催促支付第三项进度款（43880元），此时天源国际公司却以第一季制作成果不符合约定为由拒付。盛世华影公司认为，盛世华影公司始终在如约履行、遵从天源国际公司的指示制作影片，并无违约行为；成果质量也符合合同5.1、5.2及附件的约定；拍摄制作完成后，影片也已经与展会现场球幕实现对接，合同约定的第三项进度款的付款条件已全部成就（合同3.2.3);盛世华影公司甚至在未收齐进度款时率先去除图像水印并且交付。而天源国际公司拖欠合同价款在先、无故要求解除在后，完全违背诚信原则。故此，为维护自身合法权益，特此提起反诉。反诉被告天源国际公司辩称，盛世华影公司未按合同约定在5月7日之前交付影片，其次，盛世华影公司交付的后期处理的影片与展会现场球幕对接不相融合，不符合支付43880元的条件。因此天源国际公司与盛世华影公司之间已经没有合同继续履行的可能。关于第三项的违约责任，因为盛世华影公司违约，所以该项违约责任不应由天源国际公司承担。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据《影视拍摄合同书》、《付款凭证》、《告知函》、《邮寄回执短信》、微信聊天记录、交付成片的电子邮件，本院予以确认并在卷佐证。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2018年4月24日，天源国际公司（甲方）与盛世华影公司（乙方）签订《影视拍摄制作合同书》，该合同约定：“影视片名：飞跃内蒙古；影视数量：2条；制作手法：全景拍摄，影片分辨率需达到4000像素；作片形式：现场实拍+三维特效合成；服务内容：拍摄+特效合成+后期剪辑+好莱坞音乐、音效+配音；全片制作完成时间为本合同签订后，5个工作日确定方案，第一条飞跃呼和浩特乙方须在5月7日完成并交付甲方，第二条飞跃内蒙古乙方须在5月30日完成并交付甲方，乙方确保影片内容及效果达到甲方标准和要求，并经甲方公司高层签字确认后视为交付完成;文件交付格式：avi、mp4等甲方需要的格式；总制作费：人民币438800元；付款方式：1）甲方在合同签署后3个工作日内，支付乙方合同全款的20%作为预付金，即人民币87760元，乙方开展方案策划、解说词稿撰写；2）乙方拍摄完飞跃呼和浩特经甲方确认后三个工作日内甲方支付乙方合同总额的20%进度款，即人民币87760元，乙方开展特效包装、剪辑配乐等工作；3）乙方制作完成飞越呼和浩特后期处理并与展会现场球幕对接相融合无误后经甲方测试效果符合要求后三个工作日内，甲方支付乙方10%进度款，即人民币43880元，乙方去除影视片中“未成品”字样并交付甲方使用；4）乙方拍摄完成飞越内蒙古剩余景区经甲方确认后，甲方支付乙方合同总额的30%进度款，即人民币131640元，乙方开展特效包装、剪辑配乐等工作；5）乙方制作完成飞越内蒙古全部景区后期处理并经甲方测试确认效果后支付乙方20%尾款，即人民币87760元，乙方确认到款后去除影视片中“未成品”字样交付甲方使用；在乙方无违约行为、按合同要求正确履行义务的条件下，甲方按合同约定按时支付乙方制作费用，因甲方原因未能按期付款，每延迟一天甲方应支付合同金额的百分之十的违约金给乙方；在甲方无违约行为、按合同要求正确履行义务的条件下，乙方应按合同约定按时保质完成全部制作，因乙方原因未能按时交付甲方合格成片的，每延迟一天乙方应支付合同金额的百分之十违约金给甲方；甲方在书面认可乙方提出的相关设计、执行方案后不得无故解除合同，否则乙方有权要求甲方赔偿因此造成的经济损失；乙方需严格按照甲方的标准及要求以及交付时间保质保量按期完成交付工作，不得拖延，否则视为乙方违约”。合同签订后，2018年4月25日，天源国际公司按照约定支付盛世华影公司合同全款的20%的预付金87760元。2018年5月12日，“飞跃呼和浩特”影片与展会现场球幕对接并测试完毕。2018年5月13日，盛世华影公司通过发邮件的形式将影片交付天源国际公司。2018年5月14日，盛世华影公司的工作人员在与天源国际公司的法定代表人高强微信沟通索要尾款当中，高强表示影片播放时无法呈现“飞跃”效果。2018年9月19日，天源国际公司函告盛世华影公司，认为“飞跃呼和浩特”影片按照合同约定的质量要求没有达到验收标准，内容与现场球幕不相融合，没有实现飞跃的体验感及效果，“飞跃内蒙古”剩余11个盟市至今没有拍摄，构成违约，要求盛世华影公司退还已支付的二笔款项，并解除合同。为此，双方发生纠纷。本院认为，关于双方签订的《影视拍摄制作合同书》是否达到解除条件的问题，根据《中华人民共和国合同法》第九十四条的规定：“有下列情形之一的，可以解除合同：（一）因不可抗力致使不能实现合同目的；（二）在履行期限届满之前，当事人明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；（四）当事人一方迟延履行债务或者其他违约行为致使不能实现合同目的；（五）法律规定的其他情形”。本案中，双方合同约定“第二条飞跃内蒙古乙方须在2018年5月30日完成并交付甲方”，但通过庭审查明，因双方在合同约定的第一条拍摄项目“飞跃呼和浩特”的放映过程中发生争议，致使合同约定的第二条拍摄项目“飞跃内蒙古”至今没有拍摄，已不能实现合同目的，故对于天源国际公司要求解除《影视拍摄制作合同书》的诉讼请求予以支持，对于盛世华影公司要求继续履行合同的反诉请求不予支持。关于天源国际公司要求盛世华影公司退还已支付的费用175520元的诉讼请求，本院认为虽然“飞跃内蒙古”没有按时拍摄致使合同目的不能实现，但是“飞跃呼和浩特”已于2018年5月12日与展会现场球幕对接并测试完毕，于2018年5月13日交付于天源国际公司，盛世华影公司已经按照合同约定完成了该部分的合同义务，故天源国际公司亦应按照合同约定履行按时支付进度款的义务。关于天源国际公司诉称的“飞跃呼和浩特”没有达到验收标准，没有实现飞跃的体验效果，因双方对“验收标准”、“飞跃效果”在合同中未作出具体规定，且影片分辨率已达到合同约定的4000像素，天源国际公司提交的视频亦不能证明该影片没有达到验收标准，故对天源国际公司要求盛世华影公司退还已支付的175520元的诉讼请求不予支持。双方合同约定“乙方制作完成飞越呼和浩特后期处理并与展会现场球幕对接相融合无误后经甲方测试效果符合要求后三个工作日内，甲方支付乙方10%进度款，即人民币43880元”，故对盛世华影公司要求天源国际公司支付逾期合同价款43880元的反诉请求予以支持。关于天源国际公司要求盛世华影公司支付违约金131640元的诉讼请求，根据双方合同约定“第一条飞跃呼和浩特乙方须在5月7日完成并交付甲方”，而本案中，盛世华影公司于5月13日将“飞跃呼和浩特”交付于天源国际公司，构成违约。根据《中华人民共和国合同法》第一百一十四条规定：“当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法”。双方合同约定“在甲方无违约行为。按合同要求正确履行义务的条件下，乙方应按合同约定按时保质完成全部制作，因乙方原因未能按时交付甲方合格成片的，每延迟一天乙方应支付合同金额的百分之十违约金给甲方”。根据《最高人民法院关于适用若干问题的解释（二）》第二十九条规定：“当事人主张约定的违约金过高请求予以适当减少的，人民法院应当以实际损失为基础，兼顾合同的履行情况、当事人的过错程度以及逾期利益等综合因素，根据公平原则和诚实信用原则予以衡量，并作出裁决。当事人约定的违约金超过造成损失的百分之三十的，一般可以认定为合同法第一百一十四条第二款规定的过于高于造成的损失”。故双方约定每延迟一天按合同金额的百分之十承担违约金高于法定标准，本院依法予以调整，酌情予以认定盛世华影公司承担违约金10000元。关于盛世华影公司要求天源国际公司支付迟延违约金130164元的反诉请求，双方合同约定“在乙方无违约行为、按合同要求正确履行义务的条件下，甲方按合同约定按时支付乙方制作费用，因甲方原因未能按期付款，每延迟一天甲方应支付合同金额的百分之十的违约金给乙方”，但本案中，盛世华影公司因迟延交付“飞跃呼和浩特”影片，已经构成违约，故不符合合同约定的要求给付违约金的条件，故对盛世华影公司的该反诉请求不予支持。综上，依照根据《中华人民共和国合同法》第六十条、第九十四条、第一百一十四条及《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条规定，判决如下：一、解除原告（反诉被告）内蒙古天源国际文化教育有限公司与被告（反诉原告）深圳市盛世华影数字科技有限公司签订的《影视拍摄制作合同书》；二、被告（反诉原告）深圳市盛世华影数字科技有限公司于判决发生法律效力后十日内给付原告（反诉被告）内蒙古天源国际文化教育有限公司违约金10000元；三、原告（反诉被告）内蒙古天源国际文化教育有限公司于判决发生法律效力后十日内给付被告（反诉原告）深圳市盛世华影数字科技有限公司制作费43880元；以上二、三项互相折抵，由原告（反诉被告）内蒙古天源国际文化教育有限公司于判决发生法律效力后十日内给付被告（反诉原告）深圳市盛世华影数字科技有限公司33880元。四、驳回原告内蒙古天源国际文化教育有限公司的其他诉讼请求；五、驳回反诉原告深圳市盛世华影数字科技有限公司的其他反诉请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费2954元（天源国际公司已预交），由原告内蒙古天源国际文化教育有限公司承担2758元，由被告深圳市盛世华影数字科技有限公司承担196元；反诉案件受理费1991元,由反诉原告深圳市盛世华影数字科技有限公司承担1603元，由反诉被告内蒙古天源国际文化教育有限公司承担388元。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于呼和浩特市中级人民法院。审 判 长 迟 玉 青人民陪审员 斯琴高娃人民陪审员 王 凤 祯 二〇一九年七月四日书 记 员 武 惠 敏