文书内容江西省南昌市西湖区人民法院民 事 判 决 书(2019)赣0103民初5492号原告：江西起鑫卫浴洁具有限公司，住所地：江西省南昌市西湖区沿江南大道1299号力高滨江国际花园1#写字楼-506室，统一社会信用代码91360100550899903G。法定代表人：陈金林，系该公司执行董事。委托代理人：潘红卫，江西瀛洪仁律师事务所律师。被告：江西省洪观建筑有限公司，住所地：江西省抚州市广昌县旴江镇沿江路2号，统一社会信用代码91361030705781775F。法定代表人：袁清生。委托代理人：柳敏捷，江西博衍律师事务所律师。原告江西起鑫卫浴洁具有限公司（以下简称“起鑫公司”）诉被告江西省洪观建筑有限公司（以下简称“洪观公司”）买卖合同纠纷一案，本院受理后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告起鑫公司的法定代表人陈金林、委托代理人潘红卫、被告洪观公司的委托代理人柳敏捷到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告起鑫公司诉称：2017年4月15日，原、被告签订了产品购销合同一份，约定：1甲方（被告）向乙方（原告）采购卫浴洁具一批，总价为人民币1842147元（以实际供货为准）；2、合同签订后甲方（被告）向乙方（原告）支付货款的30%计552644元为预付款；3、乙方（原告）送货至甲方指定地点验收合格后，甲方（被告）应三天内支付给乙方合同余款的67%计1234239元，剩余3%为质量保证金，在产品交付给一年期满时给予结清；4、甲方（被告）未按合同约定支付货款给乙方的，甲方应当按逾期未支付金额的日万分之五支付违约金；5、因合同产生争议的，任何一方均向乙方（原告）所在地人民法院提起诉讼。合同签订后，原告按约共向被告交付了价值1872654元的卫浴产品，但被告并未按约支付货款，经原告催收和诉前保全，仍有货款148814元未支付。为此，特向法院起诉，请求判令：1、被告立即支付货款人民币148814元，并承担违约金125573.20元（暂计算至2019年4月30日止）及自2019年5月1日起至付清之日止的违约金。2、本案案件受理费、保全费由被告承担。原告起鑫公司提交了以下证据：第一组证据：原告营业执照、企业信息查询单。证明目的：原、被告的诉讼主体资格。第二组证据：产品购销合同、产品清单。证明目的：1甲方（被告）向乙方（原告）采购卫浴洁具一批，总价为人民币1842147元（以实际供货为准）；2、合同签订后甲方（被告）向乙方（原告）支付货款的30%计552644元为预付款；3、乙方（原告）送货至甲方指定地点验收合格后，甲方（被告）应三天内支付给乙方合同余款的67%计1234239元，剩余3%为质量保证金，在产品交付给一年期满时给予结清；4、甲方（被告）未按合同约定支付货款给乙方的，甲方应当按逾期未支付金额的日万分之五支付违约金；5、因合同产生争议的，任何一方均向乙方（原告）所在地人民法院提起诉讼。第三组证据：送货清单、增值税专用发票。证明目的：1、原告共向被告交付了总价1872654元的科勒牌卫浴产品；2、原告向被告开具了总价为1883670元的增值税发票。第四组证据：付款电子回单。证明目的：1、被告共支付了1723840元的货款；2、被告的支付款存在迟延，应当承担逾期付款的违约责任。第五组证据：逾期付款违约金计算清单。证明目的：被告应承担逾期付款违约金125573.20元。第六组证据：诉前保全费票据。证明目的：原告花去了保全费3770元。被告洪观公司辩称：对双方买卖合同关系没有异议，货物总量核对49张送货清单统计收到货物金额1872504元，我们已经累计支付1723840元。不应当支付违约金。本案合同是原告方提供的格式合同，根据法规结合本案原、被告的实际做法是原告向被告出具发票，被告根据发票进行相应付款，那么可以推断合同第二条2（4）可以理解为被告依据原告开具的发票进行付款，根据原告出具的发票，经过核对原告向被告出具的发票部分与实际发货不一致导致被告未能按发票金额发款，需要双方确认实际发货后在付款，并且原。被告于2019年4月17日进行了核算，被告于2019年4月22日将核对的尾款全部付清。因为部分增减发货双方没有进行核算，因此被告对于剩余的部分尾款未能支付给原告。但这不属于违约行为，增减的单价没有书面的确认。2018年后原告向被告出具的发票增值税点为16%，根据合同约定原告应当向被告出具17%的发票，导致被告税点发生差额，且双方没有就税点的差额达成一致导致双方未能及时结算，被告未能及时付款的理由之一。原告发货清单并没有按照合同约定有指定的人签收，导致双方需要逐一进行清点数量，且双方于2019年4月17日进行了清点，被告在2019年4月22日清单点的金额全部支付，仅留了3%质保金没有付。双方合同约定的违约金过高于原告实际损失，原告的实际损失可以参照同期人民银行贷款利率，希望调整违约金数额。保全费被告认为是原告未进行结算被告未付款，被告不存在转移资产，逃避债务的行为，该笔花费是原告扩大的不合理的开支，要求原告自行承担。被告洪观公司提交了如下证据：证据：2019年4月17日双方签字确认发货明细清单一份。证明目的：原、被告于2019年4月17日就本案涉及的发货数量进行逐一清点，共计货物1777099元。以及结合原告提交的第四组证据2019年4月22日的付款金额说明被告在结算后及时付清了尾款，不存在违约行为。以及后续增补的量后续在进行结算。经审理查明，2017年4月15日，原告起鑫公司与被告洪观公司签订《产品购销合同》，约定被告向原告采购洁具，合同总价款1842147元，价款为含税价。合同中对付款方式约定为：1、合同签订后被告向原告支付合同总金额的30%计552644元，作为合同预付款；2、原告送货至被告指定地点验收合格后，被告应三天内支付给原告合同余款的67%计1234239元，余款货款3%计55264元作为质量保证金，在产品交付被告后一年期满时付清；4、结款方式，被告以转账或支票的形式付款，原告须开具增值税专用发票。合同签订前后，在2017年4月8日至2018年6月5日，原告依被告签约人员严伟的通知分批备货、供货。庭审中，对于原告实际所供货物及总金额，双方共同确认为1872504元。合同履行过程中，被告共支付货款1723840元，支付时间及金额为：2017年4月20日支付预付款552644元，2017年7月3日支付货款156620元，2017年7月18日支付货款239951元，2017年9月21日支付货款178103元，2018年1月10日支付货款238022元，2019年4月22日支付货款358500元。原告于2019年4月2日向本院申请诉请财产保全，支付保全申请费3770元。上述事实，有原、被告提供的证据及庭审笔录所证实。本院认为，原、被告间的《产品购销合同》合法有效，双方均应恪守履行。现双方均确认原告已供货总金额为1872504元，被告已付1723840元，对于尚欠的148664元，被告理应支付。被告辩称依据合同约定及双方的实际履行行为被告系根据原告的发票金额进行付款，但该辩称意见在合同条款及原告开票金额与被告的付款行为的对应性上均未得到印证，故本院不予采信。被告同时辩称原告所开具发票的税点与合同约定有异系导致被告推迟付款的原因。对此，应当认为，买卖合同中，支付价款系与取得货物所有权相对应的义务，本案合同条款亦是将被告的付款时间与原告送货时间而非开具发票时间相关联，被告应当在收到货物的约定期限内付款。且如原告开具的发票确实有误，被告亦应及时提出，而非在收到发票后久不提出异议亦不付款，至诉讼中以此作为迟延付款的理由。被告又辩称原告送货清单未找被告指定人员签收，导致双方需要额外逐一清点数量，至2019年4月17日才对部分货物进行了核算。然而，原告送货到达位于异地的被告所在地后，被告是否派合同中指定的人员签收本就不受原告控制。且原告每批次送货的具体型号及数量均系依据被告代表严伟的通知。被告在明知原告接到通知会送货的情况下，理应安排适当的人员对货物进行验收。同时，被告的签收人员理应及时确认并报告收货数量，被告方通知原告发货的人员亦应及时确认原告是否已按通知送货。上述事宜均属于被告内部管理范畴，被告在收货后迟迟未能统计清楚收货数量应归咎于被告自身。现被告认为货物未经指定人员签收，导致被告未能及时付款的意见，本院不予采纳。综上，被告未能在约定期限内付款，应当承担相应的逾期付款违约金。合同载明的日万分之五的违约金计算标准系双方当事人真实意思表示，且不属于约定过高，本院予以支持。截止2019年7月15日，被告应承担违约金金额为128043.1元（详见附件）。自2019年7月16日之后，继续按双方合同约定的日万分之五计算。据此，依据《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百三十条之规定，判决如下：被告江西省洪观建筑有限公司于本判决生效之日起三日内原告江西起鑫卫浴洁具有限公司支付货款148664元并承担逾期付款违约金（截止2019年7月15日为128043.1元，自2019年7月16日起至货款付清之日止，以148664元为标准，按日万分之五的标准计算）。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费5416元，本院减半收取2708元，财产保全申请费3770元，由被告江西省洪观建筑有限公司承担。如不服本判决，可在本判决书送达之日起十五日内,向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于江西省南昌市中级人民法院，且应在递交上诉状后七日内，到南昌市中级人民法院缴纳上诉费，或办理减、免、缓交手续，逾期不交或未按规定办理相关手续，南昌市中级人民法院按自动撤回上诉处理。审判员  黄迁二〇一九年七月十六日书记员  谢源附件：违约金计算表                                                                                                                                                                                                    序号              送货时间              送货金额              应付金额              应付时间              实付金额              实付时间              违约天数              违约标准              违约金额              余额              备注                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               20170420支付552644                                                                                                                                                                                       20170703支付156620                  1              20170408              4952              3317.84              20170411              3317.84              20170703              83              5‰0              137.69              153302.16                                 2              20170424              45120              30230.4              20170427              30230.4              20170703              67              5‰0              1012.72              123071.76                                 3              20170505              191478              128290.3              20170508              123071.8              20170703              56              5‰0              3446.01              -5218.5                                                                                                                                                                                                      20170718支付239951                  3              20170505                             5218.5              20170508              5218.5              20170718              71              5‰0              185.26              234332.5                                                                                                                                                                                                                         4              20170523              3757              2517.19              20170526              2517.19              20170718              53              5‰0              66.7              231815.31                                                                                                                                                                                                                         5              20170701              480              321.6              20170704              321.6              20170718              14              5‰0              2.25              231493.7                                 6              20170712              357845              239756.2              20170715              231493.7              20170718              3              5‰0              347.24              -8262.5                                                                                                                                                                                                      20170921支付178103                  6              20170712                             8262.5              20170715              8262.5              20170921              68              5‰0              280.93              169840.5                                                                                                                                                                                                                         7              20170829              6144              4116.48              20170901              4116.48              20170921              20              5‰0              41.15              165724.02                                                                                                                                                                                                                         8              20170906              2360              1581.2              20170909              1581.2              20170921              12              5‰0              9.49              164142.82                                 9              20170915              248336              166385.1              20170918              164142.82              20170921              3              5‰0              246.21              -2242.28                                                                                                                                                                                                      20180110支付238022                  9              20170915                             2242.28              20170918              2242.28              20170110              114              5‰0              127.81              235779.72                                 10              20170916              6380              4274.6              20170919              4274.6              20180110              113              5‰0              241.51              231505.12                                 11              20170922              223512              149753              20170925              149753.04              20180110              107              5‰0              8011.79              81752.04                                 12              20170927              8734              5851.78              20170930              5851.78              20180110              102              5‰0              298.44              75900.26                                 13              20170928              58555              39231.85              20171001              39231.85              20180110              101              5‰0              1981.21              36668.41                                 14              20170930              2700              1809              20171003              1809              20180110              99              5‰0              89.55              34859.41                                                                                                                                                                                                                         15              20171008              6352              4255.84              20171011              4255.84              20180110              91              5‰0              193.64              30603.57                                 16              20171010              2004              1342.68              20171013              1342.68              20180110              89              5‰0              59.75              29260.89                                 17              20171017              2970              1989.9              20171020              1989.9              20180110              82              5‰0              81.59              27270.99                                 18              20171025              37045              24820.15              20171028              24720.15              20180110              74              5‰0              914.65              2550.84                                 19              20171026              2850              1909.5              20171029              1908.19              20180110              73              5‰0              69.65              642.65                                 20              20171028              52000              34840              20171031              642.65              20181031              0              5‰0              0              -34197.35                                                                                                                                                                                                      20190422支付358500                                                                                                                                                                                                          20              20171028                             34197.35              20171031              34197.35              20190422              538              5‰0              9199.9              324302.65                                 21              20171115              8365              5604.55              20171118              5604.55              20190422              520              5‰0              1457.18              318698.1                                 22              20171116              378213              253402.7              20171119              253402.7              20190422              519              5‰0              65758              65295.4                                                                                                                                                                                                                         24              20171205              4024              2696.08              20171208              2696.08              20190422              500              5‰0              674.02              62599.32                                 25              20171208              24614              16491.38              20171211              16491.38              20190422              497              5‰0              3916.7              46107.94                                 26              20171213              820              549.4              20171216              549.4              20190422              492              5‰0              135.15              45558.54                                 27              20171214              4780              3202.6              20171217              3202.6              20190422              491              5‰0              786.24              42355.94                                 28              20171220              1006              674.02              20171223              674.02              20190422              485              5‰0              163.45              41681.92                                 29              20171226              8498              5693.66              20171229              5693.66              20190422              479              5‰0              1363.63              35988.26                                                                                                                                                                                                                         30              20180106              5876              3936.92              20180109              3936.92              20190422              473              5‰0              931.08              32051.34                                                                                                                                                                                                                         31              20180206              82000              54940              20180209              32051.34              20190422              441              5‰0              6903.17              -22888.66                                 31              20180206                             22888.66              20180209              0              20190715              521              5‰0              5962.5                                                32              20180206              2190              1467.3              20180209              0              20190715              521              5‰0              382.23                                                                                                                                                                                                                                        33              20180316              6685              4478.95              20180319              0              20190715              483              5‰0              1081.67                                                34              20180326              205              137.35              20180329              0              20190715              473              5‰0              32.48                                                35              20180330              15242              10212.14              20180402              0              20190715              469              5‰0              2394.75                                                                                                                                                                                                                                        36              20180403              2012              1348.04              20180406              0              20190715              465              5‰0              313.42                                                37              20180410              1320              884.4              20180413              0              20190715              458              5‰0              202.53                                                38              20180419              280              187.6              20180422              0              20190715              449              5‰0              42.12                                                39              20180423              2800              1876              20180426              0              20190715              445              5‰0              417.41                                                                                                                                                                                                                                        40              20180605              60000              40200              20180608              0              20190715              402              5‰0              8080.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              1872504                                                                                                        128043                             1723840