云南省昆明市五华区人民法院民 事 判 决 书（2019）云0102民初7390号原告：昆明中伯中医医院有限公司，住所云南省昆明市五华区潘家湾44号。统一社会信用代码：91530100MA6K7PWP03。法定代表人：崔阳。被告：昆明星玛奥的斯电梯有限公司，住所云南省昆明市盘龙区北京路延长线彩云间花园5幢1103室。统一社会信用代码：91530100731214010D。法定代表人：曹云鹏。委托诉讼代理人：吕常国，北京盈科（昆明）律师事务所律师，特别授权代理。原告昆明中伯中医医院有限公司诉被告昆明星玛奥的斯电梯有限公司合同纠纷一案，本院受理后依法适用简易程序,公开开庭进行了审理。原告昆明中伯中医医院有限公司的法定代表人崔阳，被告昆明星玛奥的斯电梯有限公司的委托诉讼代理人吕常国到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告昆明中伯中医医院有限公司诉称：2016年10月27日，原被告签订《产品定作合同》和《产品安装合同》（下称“合同”)，根据合同约定：1、原告向被告购买电梯一部，包括供货、安装、调试，直至验收交付使用。2、被告供货时间20天、安装周期20天，被告于2017年3月进场安装，并于2017年4月安装完毕，2017年5月生产厂家派人员验收，经安装公司调试完毕，后经原告多次催促被告尽快验收、交付使用，但被告以各种原因推脱。3、2017年9月昆明市特种设备检验部门到场检验验收，结果不予验收通过，且至今没有验收，造成原告不能正常使用电梯。根据合同第十条违约责任第1项、第2项、第3项之规定：1、一方逾期交货或一方逾期付款的，违约方应按延误部分金额千分之一/天向另一方支付逾期违约金；逾期超过60天的，守约方有权单方解除合同，违约方应按合同金额的30%向守约方支付违约金。2、除本第1项规定外，未经对方同意，任何一方不得单方解除合同，否则应按合同总金额的30%支付违约金，且守约方有权要求继续履行合同。3、一方违约导致诉讼的违约一方除按上述约定承担违约金外，另需承担对方因此支出的差旅费、取证费、律师费和诉讼费等合理费用。为维护原告的合法权益，特诉至法院，请求判令：1、被告继续履行合同；2、被告自本民事起诉状送达被告之日起至电梯实际交付使用之日止，每天支付每天1000元逾期赔偿金；3、被告向原告支付违约金49350元；4、由被告承担本案的诉讼费用。被告昆明星玛奥的斯电梯有限公司答辩称：本合同未能履行完毕是因为验收标准发生变化。原告主张的部分违约大于损失，我方要求调整。审理中，原告提交以下证据：1、企业法人证书，证明2016年9月27日经昆明市工商行政管理局登记注册，为合法法人机构。2、房屋租赁合同，证明根据房屋租赁合同，被告享有楼宇使用权、装修改造权、租金为4110元/天。3、《产品定作合同》及《产品安装合同》，证明双方交易合法、意识表态明确，违约赔偿责任清晰。4、特种设备检验意见通知书，证明被告未通过特种设备质检部门验收，未能按期交付原告使用，造成违约。5、安装备案表，证明被告安装时间为2017年2月17日。6、电梯出厂合格证，证明电梯出厂日期为2016年11月14日。7、敦促验收文件，微信截图、短信、敦促函证明原告多次催促被告履行合同的法律事实。经被告质证认为，对原告提交全部证据的三性均无异议，但不认可证据4的证明目的，认为系因不可抗力造成合同不能履行完毕。本院认为，原告提交证据均符合有效证据的形式要件，且被告对原告提交全部证据的三性均无异议，故本院对原告提交全部证据的三性均予确认，至于是否能够证明原告的观点，在本院认为部分结合事实及法律一并阐述。审理中，被告提交以下证据：1、昆明中伯中医医院有限公司作为买方与昆明星玛奥的斯电梯有限公司签订的《产品定做合同》，2、昆明星玛奥的斯电梯有限公司作为买方与申龙电梯有限公司签订的《产品定做合同》，3、特种设备型式试验合格证，4、产品合格证、主机合格证、安全钳合格证、限速器合格证，5、电梯安装施工方案，以上证据欲证明昆明星玛奥的斯电梯有限公司不具备生产电梯的资质，其只对电梯进行安装，电梯的实际生产者为申龙电梯有限公司，电梯未经验收通过，是因为电梯制造者生产的电梯不符合检验标准。经原告质证认为，对被告提交全部证据的真实性均无异议，但对证明内容有异议。原、被告双方于2017年签订合同，新标准是于2018年才出台，因为被告没有在规定的缓冲期内到相关的检验机构去登记备案，所以导致了在安装的时候不符合要求，故被告应承担责任。本院认为，被告提交证据均符合有效证据的形式要件，且原告对被告提交全部证据的三性均无异议，故本院对被告提交全部证据的三性均予确认，至于是否能够证明被告的观点，在本院认为部分结合事实及法律一并阐述。经过法庭审理及对证据的分析认定，本院确认以下事实为本案的法律事实：2016年10月27日，原、被告双方签订《产品定作合同》约定，原告向被告定作一台电梯（型号为TBJ1600/1.75），含选配装置后总价为139500元；合同签订后3天内，原告应向被告支付134500元，余款5000元于12个月质保期满后5天内支付；被告在收到上述款项并且图纸确认后的15个工作日后被告从苏州工厂出货，并在5个工作日内到达项目现场；一方逾期交货或一方逾期付款的，违约方应按延误部分金额千分之一/天向另一方支付逾期违约金；逾期超过60天的，守约方有权单方解除合同，违约方应按合同总额的30%向守约方支付违约金；除本合同第1项规定外，未经对方同意，任何一方不得单方解除合同，否则应按合同总金额的30%支付违约金，且守约方有权要求继续履行合同；一方违约导致诉讼的违约一方除按上述约定承担违约金外，另需承担对方因此支出的差旅费、取证费、律师费和诉讼费等合理费用。同日，原、被告双方签订了《产品安装合同》约定，安装费用为25000元，包含安装、政府验收费用及自验收合格后十二个月的免费保养费等费用；被告负责办理开工报告和验收申报，并承担验收费用；若被告逾期安装的，被告应按延误部分金额千分之一/天的比例向原告支付逾期违约金。2016年10月28日，原、被告双方又签订了《电梯日常维护保养合同》。此后，原告按照上述各合同约定，充分履行了支付价款的义务。2017年9月11日，经云南省特种设备安全检测研究所检验，涉案电梯因安装单位无熟悉该电梯的熟练配合人员，检验不能正常实施。此后，原告多次敦促被告对涉案电梯验收工作进行处理，截至开庭之日被告未予妥善处理。本院认为，依法成立的合同，对当事人具有法律约束力，当事人应当按照约定履行自己的义务。被告辩称涉案合同未能履行完毕是因为验收标准发生变化，且被告并非涉案电梯生产商，涉案电梯未通过验收实际系因生产商生产的电梯不符合检验标准。根据合同相对性原则，原、被告双方签订的《产品定作合同》中，原告系定作人，具有支付约定价款的义务，被告系制作人，具有向原告提供符合验收标准的产品的义务。被告未能举证证明验收标准发生变化，且验收标准变化亦不属于情势变更或不可抗力，属于合理的市场风险；至于电梯生产商向被告提供的产品是否符合合同约定，被告可另案主张权利。综上，被告的辩称于理不合，于法无据，本院不予采信。原告要求被告继续履行合同，向其交付能够通过验收的电梯的主张，本院予以支持。被告辩称，配合办理验收属于《产品安装合同》约定义务，故原告不应根据《产品定作合同》约定主张违约金。本案中，原告诉争事实并非被告未按合同约定为其办理验收申报，而是被告未向原告交付能够通过验收合格的电梯，被告按期交付能够通过验收的货物，才应视为被告充分履行其交付义务。本案被告未能按照《产品定作合同》约定，如期交付能够通过验收的电梯，故原告有权根据《产品定作合同》约定，向被告主张违约金。本案《产品定作合同》关于违约责任的约定应理解为被告逾期交付60天内的，应按照延误部分金额千分之一/天向原告支付违约金；被告逾期交付超过60天的，应按照合同总额的30%向原告支付违约金。原告即要求被告按照延误天数以1000元/天向其支付违约金，又要求被告按照合同总额30%向其支付违约金的主张，与合同约定不符。因本案被告交付合格产品的逾期天数超过60天，故被告应向原告支付违约金41850元（139500元×30%=41850元）。据此，《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第一百零七条、第一百一十四条及《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百一十八条，判决如下：一、原告昆明中伯中医医院有限公司与被告昆明星玛奥的斯电梯有限公司签订的《产品定作合同》、《产品安装合同》继续履行；二、被告昆明星玛奥的斯电梯有限公司于本判决生效之日起十五日内向原告昆明中伯中医医院有限公司支付违约金人民币41850元；三、驳回原告昆明中伯中医医院有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费人民币1034元，减半收取人民币517元，由被告昆明星玛奥的斯电梯有限公司承担。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数或者代表人的人数提出副本，上诉于云南省昆明市中级人民法院。审 判 长 李 静人民陪审员 肖 琳人民陪审员 鲁朝云二〇一九年七月二十五日书 记 员 邓云飞