云南省昆明市中级人民法院民 事 判 决 书（2019）云01民初98号原告（反诉被告）：云南周知文化传播有限公司。住所：云南省昆明市盘龙区联盟镇张官营丽水天锦****D301.**。法定代表人：白杰。委托诉讼代理人：韩加乾、田秋苑，云南格元律师事务所律师，特别授权代理。被告（反诉原告）：云南稻田影业有限公司。住;'>住所：昆明市二环西路**云南软件园产业楼****iv>法定代表人：李明。委托诉讼代理人：张定鹏，云南凌云律师事务所律师，特别授权代理。委托诉讼代理人：李皓皓，男，1963年12月8日出生，汉族，住云南省昆明市西山，住云南省昆明市西山区div>原告云南周知文化传播有限公司（以下简称周知公司）与被告云南稻田影业有限公司（以下简称稻田影业）、反诉原告稻田影业与反诉被告周知公司委托创作合同纠纷案，本院于2019年1月7日立案后，依法组成合议庭，于2019年5月21日公开开庭审理了本案。周知公司的法定代表人白杰及其委托诉讼代理人韩加乾、田秋苑，稻田影业的委托诉讼代理人张定鹏、李皓皓到庭参加了诉讼，本案现已审理终结。原告周知公司向本院提出诉讼请求：一、请求判令被告继续履行合同，依约向原告交付《铂骏集团宣传片》、《铂骏集团微电影》、《铂骏集团歌曲》、《铂骏集团MV》作品；二、请求判令被告向原告支付违约金42000元；三、请求判令本案的诉讼费用由被告承担。事实与理由为：原、被告于2018年1月11日签订委托合同书，合同总价款为人民币42万元。约定原告委托被告进行《铂骏集团宣传片》、《铂骏集团微电影》、《铂骏集团MV》拍摄制作、《铂骏集团歌曲》词曲创作。被告应将制作初稿提交原告审核，再根据审核意见进行修改后最终提交符合原告要求的作品。合同签订后，原告按照合同约定支付了全部合同价款。但被告未在合同约定期限内向原告提交符合要求的作品，给原告造成较大经济损失。根据双方合同约定，被告应向原告支付合同总额10%的违约金即42000元。故提起本案诉讼，请判如所请。被告稻田影业答辩称：原告的起诉歪曲双方已履行合同的事实，也隐瞒了原告自身首先违约的客观事实，其诉讼请求不能成立，请求依法驳回。被告于2018年2月5日前完成了3部影片的现场或实景拍摄工作，并将《铂骏集团MV》、词曲《一路有你》等交付原告审核，相关委托制作成果已由原告交付给关联委托方云南铂骏集团使用。原告长期侵权违法使用被告交付的拍摄制作成果，被告经数次催讨并提出严重交涉后，原告才于2018年12月10日付清余款。被告在履行中不存在违约行为，是原告履行合同存在事先违约行为。原告支付清余款前未对被告已交付的拍摄制作成果提出任何书面异议，其支付尾款的行为证实被告的工作成果和已履行合同事实。请法院依法驳回原告对被告全部诉讼请求。反诉原告稻田影业向本院提出以下反诉请求：1、请求判令反诉被告支付逾期付款违约金42000元；2、判令反诉被告承担反诉案件受理费。事实和理由为：2018年1月11日，反诉原告与反诉被告签订《委托合同书》，约定反诉被告委托制作《铂骏集团宣传片》、《铂骏集团微电影》拍摄制作、《铂骏集团歌曲》词曲创作录制，《铂骏集团MV》拍摄制作等服务。“项目工作时限和时间”约定，反诉人按反诉被告要求进行实景拍摄及后期剪辑制作，2018年1月2日开始前期准备，2018年2月5日前完成影片制作工作等。项目总金额为42万元人民币分期支付，合同签订生效后三个工作日内支付项目费用16.8万元，实景拍摄结束三个工作日内支付项目进度款8.4万元，制作修改完毕审片通过后15日内支付剩余尾款16.8万元。违约责任约定，任何一方违约的，赔付守约方合同总金额10%的违约金。合同签订后，反诉原告按约定时间在2018年2月5日前完成了3部影片的现场或实景拍摄工作，并将《铂骏集团MV》、词曲《一路有你》等交付原告审核使用。反诉被告拖延支付合同进度款，直至2018年12月20日才支付合同尾款，已构成了逾期付款的违约行为，应按合同约定承担违约责任。反诉被告周知公司答辩称，反诉被告在合同签订后，严格按照合同约定继续履行合同义务，不存在违约行为，分别于2018年1月12日、2018年1月13日、2018年2月8日和2018年12月10日向反诉原告支付合同全部款项共计42万元，全面履行付款义务。反诉原告在履行合同过程中多次违反合同约定，构成违约。按合同约定反诉原告负有先履行开发票义务，反诉被告后履行付款义务的先后顺序。但反诉原告出具的发票均在反诉被告付款之后，最长滞后期长达四个月之久。反诉原告于2018年2月5日向反诉被告提交的《集团宣传片》、《铂骏集团微电影》等作品，创作质量较差，属于严重违约。反诉原告制作的作品始终未能达到质量标准，使反诉被告以及委托方遭受了重大损失。反诉被告使用词曲《一路有你》和支付合同全部款项行为并非对涉案作品的认可，至今反诉原告仍未向反诉被告交付全部合格作品，严重违约，请求依法驳回反诉人的反诉请求。双方当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织进行了质证，综合诉辩双方意见，经本院审查，对双方当事人提交的所有证据的真实性本院予以确认并在卷佐证。本院确认如下法律事实：2018年1月11日，周知公司与稻田影业签订《拍摄制作、词曲创作录制委托合同》，约定：周知公司（甲方）委托稻田影业（乙方）进行《铂骏集团宣传片》、《铂骏集团微电影》、《铂骏集团MV》拍摄制作、《铂骏集团歌曲》词曲创作录制。乙方应于2018年2月5日前完成全部3项影片制作工作，加上甲方领导审片和修改工作将于2018年2月9日完成。乙方应根据甲方的合理意见和建议，对摄制作品进行调整修改尽量完善，直至通过甲方的审核。乙方应将最终成片以数据文件的形式提供给甲方留存和使用。项目总金额为42万元人民币，分三次付与乙方，乙方应当提前开具发票给甲方，否则甲方有权相应延迟付款。甲方在合同签订生效后三个工作日内支付乙方项目预付款16.8万元，乙方实拍结束三个工作日内，甲方支付项目进度款8.4万元，乙方制作及修改完毕，甲方审片通过后15日内支付剩余尾款16.8万元，乙方提交成片。若因甲乙双方中任何一方未完全履行本合同或不履行本合同，造成违约事实的，违约方应向守约方承担支付本合同总金额的10%的违约金。合同签订后，稻田影业按合同约定的2018年2月5日完成了拍摄制作及歌曲的词曲创作录制，之后将《一路有你》MV及词曲、《铂骏宣传片》等交付周知公司。周知公司当庭认可已收到过稻田影业交付的合同约定委托创作的作品，但仅认可《一路有你》MV及该歌曲词曲创作经使用过程的微调后，可以达到周知公司的要求，对《铂骏宣传片》和《铂骏集团微电影》认为稻田影业未按周知公司的修改要求进行修改，未交付符合要求的作品构成违约。周知公司于2018年1月12日向稻田影业支付10万元、2018年1月13日支付6.8万元、2018年2月8日支付2万元、2018年12月10日支付23.2万元。稻田影业认为周知公司从支付第二笔进度款起存在逾期付款行为，构成违约。2018年1月、6月，周知公司的财务人员均向稻田影业的财务人员就开具发票的事宜进行过催促。综合诉辩双方意见，本案争议的主要问题是：双方当事人是否存在违约行为并因此承担违约责任。本院认为：本案双方当事人签订的《拍摄制作、词曲创作录制委托合同》合法有效，双方应按合同约定履行各自的义务。对于双方履行合同的情况，根据本案查明的事实，稻田影业已向周知公司交付了合同约定委托创作的作品，周知公司也已向稻田影业付清了合同约定的全部价款。目前双方的争议主要在于周知公司认为稻田影业交付的部分作品不符合其要求，稻田影业认为周知公司存在逾期付款的违约行为。对此本院认为，根据双方合同的约定，稻田影业应根据周知公司的合理意见和建议对摄制作品进行调整、修改，尽量完善，直至通过周知公司的审核。由此可见，双方在合同中对委托摄制创作的作品约定的并非是可衡量和评价的客观标准，实际上是以周知公司认可接受为标准。而至今周知公司对稻田影业提交的《铂骏集团宣传片》和《铂骏集团微电影》表示不符合其要求，并诉请稻田影业继续履行合同，交付符合其要求的作品，但周知公司对于上述两作品应如何进行修改完善并不能提出具体、明确的要求，导致稻田影业对此无从履行，故对该项诉讼请求，本院不予支持。对于稻田影业反诉周知公司逾期付款构成违约的主张，因双方在合同中约定了稻田影业应当提交开具发票，否则周知公司有权相应延迟付款。从本案查明的事实和证据可以认定稻田影业确实存在延迟开具发票的行为，且至今部分作品也未能修改达到周知公司接受的标准，鉴于周知公司已将合同约定的项目费用全部支付完毕的实际情况，本院认为双方均存在未严格按照合同约定履行的情形，应各自承担相应的责任，对于双方均要求对方支付违约金的主张，本院不予支持。综上所述，原告的诉讼请求与反诉原告的反诉请求均不成立，本院均予以驳回。据此，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第一百零七条、第一百一十条、第一百二十条之规定，判决如下：一、驳回原告云南周知文化传播有限公司的诉讼请求。二、驳回反诉原告被告云南稻田影业有限公司的反诉请求。案件受理费人民币850元，由原告云南周知文化传播有限公司负担，反诉案件受理费425元，由反诉原告被告云南稻田影业有限公司负担。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于云南省高级人民法院。审 判 长  蔺以丹人民陪审员  孙翠鑫人民陪审员  陈绛绯二〇一九年七月四日书 记 员  侯 敏