宁波市奉化区人民法院 民 事 判 决 书 （2018）浙0213民初3874号 原告：江苏地基工程有限公司,住所地：江苏省宜兴市宜城街道龙潭西路**,统一社会信用代码：91320282142839100M。 法定代表人：周曙东，系该公司董事长。 委托代理人：吴小波，江苏骏图律师事务所律师。 被告：中建一局集团第六建筑有限公司,,住所地：河北省石家庄市中山东路**统一社会信用代码：91130000104326435N。 法定代表人：杨雁翔，系该公司董事长。 委托代理人：陈军利，系该公司员工。 委托代理人:陈健,系该公司员工。 原告江苏地基工程有限公司（以下简称江苏地基公司）为与被告中建一局集团第六建筑有限公司（以下简称中建一局第六公司）建设工程分包合同纠纷一案，于2018年7月25日向本院起诉。本院于同日立案受理后，依法组成合议庭于2018年12月18日、2019年7月10日公开开庭进行了审理。本案现已审理终结。 原告江苏地基公司以被告未按约定支付桩基及基坑支护工程款为由起诉要求判令:一、被告立即支付工程款8609826元，并承担其中7794334.7元自2018年7月25日(起诉之日)起至实际支付之日止按照同期银行贷款基准利率计算的利息；二、被告承担本案诉讼费用。 被告中建一局第六公司答辩称：1、保修期应当按照答辩人与业主方所签订施工合同约定的保修期来执行；2、工程款利息请法院依法裁判，答辩人认为是从判决生效之日起开始计算。 本院经审理，认定事实如下： 2016年下半年，原告江苏地基公司（乙方）与被告中建一局第六公司（甲方）就奉化市城市文化中心项目桩基工程签订了1份《奉化市城市文化中心工程桩基专业分包合同》，主要内容如下：本合同计价方式同总包合同约定，按照甲方与中基结算价作为工程总造价，暂定合同金额1008万元；乙方上交甲方的管理费为甲方与中基结算工程总造价的6%；乙方按照甲方与中基结算价开具增值税专用发票，并由乙方承担税金；在甲方收到业主支付的相应部分款项后,工程款按以下方式支付“本工程无预付款，乙方每月15日前将本月已完工程的形象进度报表及相关结算资料报甲方，待甲方收到由业主出具的对应结算报告后对乙方形象进度报表及相关结算资料进行审核，并在收到业主相应付款之后支付已完工程量的80%;桩基工程验收合格，办理结算后两个月内支付至结算价款的95%，剩余5%作为保修金，保修期两年（以验收合格日为准），保修期满一个月内一次性无息支付”；工程验收前,乙方必须将施工资料(含竣工图、质量保证资料、各种试验报告)整理齐全，一式五份交甲方审查合格后方可申请验收；甲方严格按照设计图纸及验收规范进行上下工序之间验收及竣工验收，并及时进行隐蔽工程交底和签认，配合乙方做好中间环节的签字确认；乙方单项工程施工完毕并自检合格后3日内填写单项工程验收单，书面报请甲方、监理验收；乙方按时完成本合同约定的所有工程内容，经甲方、监理、业主验收合格后，乙方向甲方递交完整的结算资料，结算资料包括其结算总价、明细表及甲方要求提供的其他资料等，甲方在收到结算资料后予以审核，经甲方项目及公司审批盖章后方可生效，甲方任何人员的单独签字确认，均不能作为结算依据；本分包工程保修期执行国务院《建设工程质量管理条例》，保修期按照甲方与业主签订的本工程施工合同中关于保修期的约定执行。 同期，原告江苏地基公司（乙方）与被告中建一局第六公司（甲方）就奉化市城市文化中心项目施工范围内的基坑围护工程签订了1份《奉化市城市文化中心桩基工程补充协议（基坑支护分包合同》，主要内容有：本合同计价方式同总包合同，按照甲方与中基结算价作为工程总造价，暂定合同金额840万元；乙方上交甲方的管理费为甲方与中基结算工程总造价的6%；乙方按照与甲方结算价开具增值税专用发票，税金由乙方承担，并承担甲方与中基结算价差额部分的税金，在最终结算时扣除此部分差额税金；在甲方收到业主支付的相应部分款项后,工程款按以下方式支付“本工程无预付款，乙方每月15日前将本月已完工程的形象进度报表及相关结算资料报甲方，待甲方收到由业主出具的对应结算报告后对乙方形象进度报表及相关结算资料进行审核，并在收到业主相应付款之后支付已完工程量的80%;桩基工程验收合格，办理结算后两个月内支付至结算价款的95%，剩余5%作为保修金，保修期两年（以验收合格日为准），保修期满一个月内一次性无息支付”;工程验收前,乙方必须将施工资料(含竣工图、质量保证资料、各种试验报告)整理齐全，一式五份交甲方审查合格后方可申请验收；甲方严格按照设计图纸及验收规范进行上下工序之间验收及竣工验收，并及时进行隐蔽工程交底和签认，配合乙方做好中间环节的签字确认；乙方单项工程施工完毕并自检合格后3日内填写单项工程验收单，书面报请甲方、监理验收；乙方按时完成本合同约定的所有工程内容，经甲方、监理、业主验收合格后，乙方向甲方递交完整的结算资料，结算资料包括其结算总价、明细表及甲方要求提供的其他资料等，甲方在收到结算资料后予以审核，经甲方项目及公司审批盖章后方可生效，甲方任何人员的单独签字确认，均不能作为结算依据；本分包工程保修期执行国务院《建设工程质量管理条例》，保修期按照甲方与业主签订的本工程施工合同中关于保修期的约定执行。 上述两份合同签订后，原告进场施工。现桩基及基坑支护工程已经完工。截至2019年7月10日，被告已经支付工程款770万元。 2018年4月26日，原告向被告寄达《工程款结算催付函》，要求被告于2018年5月10日前完成工程竣工结算审核，并根据合同约定支付相应工程款项。 经本院委托，宁波德威工程造价投资咨询有限公司于2019年6月20日出具了1份《工程造价鉴定意见书》，载明前述两份合同里面工程的总造价为17350879元，扣除管理费后为16309826元。被告为此垫付鉴定费167268元。 还查明，2018年10月15日，经奉化市城市文化中心项目新的施工单位即浙江欣捷建设有限公司和勘察单位、设计单位、监理单位验收，本案的桩基工程和基坑支护工程质量合格。 另外，庭审中，被告自认已经在2018年1月份正式退出奉化市城市文化中心项目。 本院认为：经鉴定，工程总造价为17350879元，则管理费为1041053元、保修金为867544元、进度款为15442282元。现被告已经支付进度款770万元，故尚余进度款7742282元。因桩基及基坑支护属于隐蔽工程，按照合同约定，“甲方严格按照设计图纸及验收规范进行上下工序之间验收及竣工验收”，现被告在未经验收的情况下即进入下道工序，参照《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十三条的规定，应当视为原告施工的桩基及基坑支护工程质量合格。根据实际情况，本院酌情将2018年1月16日视为验收合格时间。在验收合格的情况下，虽然双方曾经在合同中对结算、付款进行过约定,但因被告自认在2018年1月份就已经退出了奉化市城市文化中心项目，所以双方已经丧失了按照原来的约定进行结算、付款的客观条件。现被告在2018年4月26日就已经收到原告寄送的《工程款结算催付函》，却迟迟不予结算审核，显属不当，故本院认为被告应当及时支付剩余的进度款7742282元并支付从起诉之日起按照中国人民银行同期同类人民币贷款基准利率计算的逾期付款利息。对保修金，《奉化市城市文化中心工程桩基专业分包合同》约定“保修期两年（以验收合格日为准），保修期满一个月内一次性无息支付”，《奉化市城市文化中心桩基工程补充协议（基坑支护分包合同》约定“保修期两年（以验收合格日为准），保修期满一个月内一次性无息支付”，该两份合同里约定的“保修期两年”，实际属于缺陷责任期的范畴，与被告所谓的“本分包工程保修期执行国务院《建设工程质量管理条例》，保修期按照甲方与业主签订的本工程施工合同中关于保修期的约定执行”并不属于同一范畴，所以本案的保修金是否应当退还关键是看“保修期两年（以验收合格日为准）”是否已满。现因本院认定2018年1月16日为验收合格日期，故保修金退还时间尚未到，故本院对原告要求退还保修金的诉讼请求暂不予支持。为此，依照《中华人民共和国合同法》第六十条之规定，判决如下： 一、被告中建一局集团第六建筑有限公司于本判决生效之日起三日内向原告江苏地基工程有限公司支付工程进度款7742282元，并支付从2018年7月25日起至前述款清日止按本金7742282元按中国人民银行同期同类人民币贷款基准利率标准计算的利息； 二、驳回原告江苏地基工程有限公司的其余诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条及相关司法解释之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息（加倍部分债务利息=债务人尚未清偿的生效法律文书确定的除一般债务利息之外的金钱债务×日万分之一点七五×迟延履行期间）。 案件受理费72069元，由原告江苏地基工程有限公司负担7262元，由被告中建一局集团第六建筑有限公司负担64807元；保全费5000元，由被告中建一局集团第六建筑有限公司负担；鉴定费167268元，由原告江苏地基工程有限公司负担31469元，由被告中建一局集团第六建筑有限公司负担135799元。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于浙江省宁波市中级人民法院。上诉人在收到本院送达的上诉案件受理费缴纳通知书后七日内，凭判决书向浙江省宁波市中级人民法院立案大厅收费窗口预交上诉案件受理费，如银行汇款，收款人为宁波市财政局非税资金专户，账号：37×××92，开户银行：宁波市中国银行营业部。如邮政汇款，收款人为宁波市中级人民法院立案室。汇款时一律注明原审案号。逾期不交，作自动放弃上诉处理。 审 判 长  张远金 人民陪审员  卓恺淮 人民陪审员  竺祯安 二〇一九年七月二十二日 书 记 员  陈梦楚