内蒙古自治区包头稀土高新技术产业开发区人民法院民事判决书（2019）内0291民初644号原告：和林格尔县新华林石业有限责任公司。法定代表人:林某,经理。委托诉讼代理人：李某，住内蒙古自治区包头市。委托诉讼代理人：高某，包头市广元法律服务所法律工作者。被告：包某。法定代表人：王某。委托诉讼代理人：吴某，内蒙古承达律师事务所律师。被告：包头市滨河新区开发建设有限责任公司。法定代表人：陈某，董事长。委托诉讼代理人：于某，内蒙古天骄律师事务所律师。原告和林格尔县新华林石业有限责任公司（以下简称新华林公司）诉被告包某（以下简称建工集团）、包头市滨河新区开发建设有限责任公司（以下简称滨河公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2019年4月22日立案受理后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告新华林公司的委托诉讼代理人李某、高某，被告建工集团的委托诉讼代理人吴某，被告滨河公司的委托诉讼代理人于某到庭参加诉讼。案件审理过程，原告新华林公司向我院提出诉讼保全申请，我院依法进行了保全。本案现已审理终结。原告新华林公司向本院提出诉讼请求：1.请求人民法院依法判决被告包某支付原告工程款2531484.1元，被告包头市滨河新区开发建设有限责任公司在欠付工程价款范围内对原告承担工程款的责任；2.本案诉讼费由二被告承担。事实和理由：原告于2017年8月4日,2018年5月6日与被告包头建工(集团）股份有限公司签订了二份建设工程施工合同,合同约定由原告为其承包的被告包头市滨河新区开发建设有限责任公司(总发包方)承建的滨河风景建设工程一标段做花岗岩电梯门套和干挂石材;合同中对承包价格，开峻工日期，违约责任,保质金等作了详细约定,合同签订后原告如约履行了合同,经双方核算。二项工程总价款为11440358元,被告建工集团支付了8350000元,减去未到期548073.9元的质保金。尚欠2542284.1元,经多次催要,被告推诿拒付，为了维护合法权益,原告依据《中华人民共和国合同法》最高人民法院《关于审理建设工程合同纠纷案件》若干问题的解释(二)第24条之规定,现向人民法院提起诉讼，请求判决被告包头建工(集团)股份有限公司支付工程款,判决被告包头市滨河新区开发建设有限责任公司在欠付建筑工程价款范围内对原告承担还款责任。被告建工集团辩称，原告主张的工程款因目前工程没有竣工验收，被告与原告没有进行最终结算，根据分包合同的约定，工程项目竣工验收合格并完成工程最终结算后三个月内支付总价款的95&，我方按约定需扣除原告10800元卫生费。现在不具备付款条件，况且现在发包方，也就是本案的另一被告包头市滨河新区开发建设有限责任公司也没有与本公司进行结算，。因此原告主张支付工程款没有事实依据和法律依据，请求依法驳回原告诉讼请求。被告滨河公司辩称，因为该案原告依据《最高院的施工合同解释二》第二十四条，请求滨河公司在欠付的建筑工程款范围内对原告承担的还款责任，但该项工程正如建工集团意见所说，整项工程尚未全部竣工验收且双方承发工程合同的最终结算应由开发区审价中心以审计结果作为决算依据，现没有决算结果。另按工程进度答辩人并不欠建工集团应付的工程进度款，故请求驳回原告对答辩人的诉讼请求。本院经审理认定事实如下：被告滨河公司与被告建工集团于2015年6月3日签订了《建设工程施工合同》，合同约定由滨河公司将包头市滨河风景建设工程1标段项目发包给建工集团，工程内容为滨河风景南区高层住宅3栋，编号为1#、2#、3#；多层住宅12栋，编号为5#、6#、7#、8#、9#、10#、11#、12#、13#、14#、15#、16#；整体地下室等的建筑安装工程施工。合同签订后，建工集团于2017年8月2日将合同项下的外墙干挂石材工程分包给新华林公司，双方签订了合同编号为：BJGZ201708第01号专业分包合同。合同约定专业分包合同工期竣工时间为2018年10月31日。付款方式：按照工程形象进度付款，每月底按照实际完成量的70%支付；工程竣工预验收后付到工程总价款85%，工程竣工验收合格后付到哦个国内城总价款的90%；竣工验收合格并完成工程结算后三个月内支付总价款的95%；余款5%为质量保证金，质保期满后一次付清。合同签订后，原告方按要求进行了施工。2018年12月7日，建工集团与新华林公司进行了分包工程任务结算，确定结算金额为10961478元。2018年4月15日，建工集团与新华林公司签订了合同编号为：BJGZ201804第02号的专业分包合同，将花岗岩电梯门套工程分包给新华林公司。合同约定竣工时间为2018年7月30日。付款方式：按照工程形象进度付款，待材料进场后，支付工程总价款的70%；工程竣工预验收后付到工程总价款95%；竣工验收合格并完成分项工程结算后一个月内支付工程总价款的100%。合同签订后，原告方按要求进行了施工。2018年12月7日，建工集团与新华林公司进行了分包工程任务结算，确定结算金额为478880元。另查明，建工集团给付原告工程款8350000元。包头昆仑工程造价咨询有限公司负责对滨河风景建设工程1标段项目的结算审核，至2019年6月6日，该项目工程结算审核未完成。上述事实，有建设工程施工合同、专业分包合同、包头建工（集团）分包工程任务结算单、招投标工作说明、情况说明及原、被告的陈述、庭审笔录予以证实，应予认定。本院认为，原告新华林公司与被告建工集团签订的专业分包合同，系双方当事人真实意思表示，内容不违反法律、法规的规定，合法有效，合同双方均应按照合同约定履行各自应尽义务。原告已按合同约定履行了施工义务，被告建工集团对原告完成的建设工程也进行了竣工验收，并出具了任务结算单，进行了结算。经结算，干挂大理石工程价款为10961478元，除去5%的质保金及10800元卫生费，应付款项为10402604.1元。元。大理石门套工程价款为478880元。故建工集团应给付原告工程款10881484.1元，除去已付工程款8350000元，尚余2531484.1元。关于原告要求滨河公司承担连带责任的诉请，因该项目总体工程未进行结算审核，故要求滨河公司在建工集团未付工程款范围内承担连带责任无法律依据，本院不予支持。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第四十四条、第六十条第一款、第一百零九条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条之规定，判决如下：一、被告包某于本判决生效之日起十日内给付原告和林格尔县新华林石业有限责任公司工程款2531484.1元。二、驳回原告和林格尔县新华林石业有限责任公司求被告包头市滨河新区开发建设有限责任公司给付工程款的诉讼请求。三、驳回原告和林格尔县新华林石业有限责任公的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务的，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费27130元（原告和林格尔县新华林石业有限责任公司已预交），减半收取计13565元，由被告包某负担13565元。保全费5000元，由被告包某负担5000元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状并按对方当事人人数提出副本，上诉于内蒙古自治区包头市中级人民法院。审判员 刘丙辰 二〇一九年七月二十二日书记员 郑璐璐附：相关法律条文《中华人民共和国合同法》第四十四条依法成立的合同，自成立时生效。法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续生效的，依照其规定。第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。第一百零九条当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。