福建省龙岩市永定区人民法院 民 事 判 决 书 （2019）闽0803民初176号 原告：福建省第五地质工程公司，住所地泉州市丰泽区城东闽东南地质大队院内，统一社会信用代码：91350500154900028N。 法定代表人：廖庆椿，该公司总经理。 委托诉讼代理人：施素芳，福建泉中律师事务所律师。 被告：龙岩市永定区人民政府，住所地龙岩市永定区凤城街道九一西路**，统一社会信用代码：11350822004107008G。 法定代表人：陈荣水，该区区长。 被告：龙岩市永定区民兵训练基地和福利中心建设领导小组，住所地龙岩市永定区凤城街道沿河北路**。 负责人：林建文，该小组组长。 上列被告共同委托诉讼代理人：曹昌辉，福建联合信实（龙岩）律师事务所律师。 上列被告共同委托诉讼代理人：林建兵，福建联合信实（龙岩）律师事务所实习律师。 原告福建省第五地质工程公司与被告龙岩市永定区人民政府、龙岩市永定区民兵训练基地和福利中心建设领导小组建设工程施工合同纠纷一案，本院于2019年1月8日立案受理后，依法组成合议庭公开开庭进行了审理，原告福建省第五地质工程公司的委托诉讼代理人施素芳和被告龙岩市永定区人民政府、龙岩市永定区民兵训练基地和福利中心建设领导小组的共同委托诉讼代理人曹昌辉、林建兵到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 福建省第五地质工程公司向本院提出的诉讼请求：1.判令龙岩市永定区人民政府、永定县民兵训练基地和福利中心建设领导小组（现为龙岩市永定区民兵训练基地和福利中心建设领导小组）共同向福建省第五地质工程公司支付工程款1162887元及逾期付款利息2140487元，共计3303374元，并自2019年1月1日起至实际付款之日止按年利率6％标准向福建省第五地质工程公司支付未付款项利息；2.本案诉讼费用由龙岩市永定区人民政府、龙岩市永定区民兵训练基地和福利中心建设领导小组依法承担。事实与理由：龙岩市永定区民兵训练基地和福利中心建设领导小组系龙岩市永定区人民政府设立的临时分支机构，不具有法人资格，但有自己的办公场所、账户、经费和工作人员。2010年3月25日，福建省第五地质工程公司与龙岩市永定区民兵训练基地和福利中心建设领导小组签订永定区民兵训练基地边坡支护工程《建设工程施工合同》。合同约定福建省第五地质工程公司应于每月25日向龙岩市永定区民兵训练基地和福利中心建设领导小组报送当月已完成工程量和进度报表，龙岩市永定区民兵训练基地和福利中心建设领导小组须在7天内完成审核，并开具工程款支付证书。工程进度款按每月进度的70％支付，工程竣工验收合格后付至工程总造价85％，经审计部门审核核定后一个月内，付至工程总造价的95％，剩余5％留作质量保修金，待工程竣工验收满一年后结清。如果龙岩市永定区民兵训练基地和福利中心建设领导小组不按合同约定支付工程款(进度款)，龙岩市永定区民兵训练基地和福利中心建设领导小组则应当承担违约责任，支付应付款的贷款利息。合同签订后，福建省第五地质工程公司依约开工建设，工程于2011年12月5日竣工验收合格。永定县固定资产投资审计中心经过审核，于2014年1月17日审定工程总造价为16756887元。期间，福建省第五地质工程公司向龙岩市永定区民兵训练基地和福利中心建设领导小组方报送当日完成工程量和进度报表，龙岩市永定区民兵训练基地和福利中心建设领导小组审核并开具工程款支付证书。但龙岩市永定区民兵训练基地和福利中心建设领导小组拖欠福建省第五地质工程公司工程款现象时有发生，福建省第五地质工程公司多次催讨，龙岩市永定区民兵训练基地和福利中心建设领导小组至今仍欠福建省第五地质工程公司工程款1162887元。截至2018年12月31日，龙岩市永定区人民政府、龙岩市永定区民兵训练基地和福利中心建设领导小组依约应当向福建省第五地质工程公司支付逾期付款利息2140487元(详见附后逾期利息计算表)，并自2019年1月1日起至实际付款之日止按年利率6％标准向福建省第五地质工程公司支付未付款项利息。为此，福建省第五地质工程公司为了维护自身的合法权益，根据《民事诉讼法》第119条的规定，特向法院提起诉讼，请依法判决。 龙岩市永定区民兵训练基地和福利中心建设领导小组和龙岩市永定区人民政府共同辩称，一、案涉工程的工程价款不合理。2010年3月25日，福建省第五地质工程公司与永定县民兵训练基地和福利中心建设领导小组（现更名为龙岩市永定区民兵训练基地和福利中心建设领导小组）签订《建设工程施工合同》，约定由福建省第五地质工程公司承包民兵训练基地边坡支护工程，合同价款约8000000元。2011年双方签订《补充合同》，约定民兵训练基地雨水管工程（附属项目）由福建省第五地质工程公司进行施工，工程预算造价835,299元。2011年12月5日，以上两项工程竣工验收。至2011年12月止，答辩人每月提交的工程款支付证书上的进度款累计为14914511.92元，与上述合同中签订的800多万元相差甚远。2014年1月17日，案涉工程由当时的永定县固定资产投资审计中心审计，送审造价为19099945元，比合同价款多了1000多万元，经审计后为16756887元，该价格比所有工程进度款累计的数额还多了近200万元。答辩人作为行政机关，每一笔钱的支出都需要有理有据，该项工程预算为800多万元，最终审定造价居然高达1600多万元，严重超预算施工，答辩人已支付15594000元，现如今福建省第五地质工程公司还起诉请求支付工程款及利息300多万元，实在不合理，答辩人仍需严格审查。二、福建省第五地质工程公司要求答辩人支付已付工程款的利息没有法律依据。2010年9月至2013年2月，答辩人累计支付工程款9244000元，已经超过合同约定的工程价款，答辩人认为已支付工程款超出了合同价款，故暂时停止向福建省第五地质工程公司付款，等待工程造价审计。2014年1月，经审计后工程价款为16756887元，远远超出合同价款，但答辩人仍向福建省第五地质工程公司支付了工程款6350000元。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条的规定：“当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理；没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息”，福建省第五地质工程公司如今要求答辩人支付已付工程款的利息近2000000元（且福建省第五地质工程公司主张的利息也有超过诉讼时效部分）没有法律依据。三、福建省第五地质工程公司提供的逾期付款利息计算表与事实不符。福建省第五地质工程公司提供的逾期付款利息计算表中第10、11项分别是雨水管工程与边坡支护工程竣工验收后，要求答辩人付至工程价款85％的金额。在第12项中，福建省第五地质工程公司又列有付至总工程价16756887元的85％。这两项重复要求答辩人竣工验收后支付85％的进度款，并且16756887元是2014年的审核造价，福建省第五地质工程公司却要求答辩人在2012年就支付至该价格的85％，明显缺乏依据。综上所述，答辩人认为福建省第五地质工程公司的诉讼请求没有事实与法律依据，请求依法予以驳回。 当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。福建省第五地质工程公司提供的《建设工程施工合同》、《工程竣工验收证明书》、《工程款支付证书》、《工程款支付申请表》、《工程（进度）结算书》、《建筑安装工程结算审核定知书》、《收款说明》、《银行回单》，经龙岩市永定区民兵训练基地和福利中心建设领导小组和龙岩市永定区人民政府质证均无异议，本院认为该证据来源、形式合法，内容真实，与本案具有关联性，其证明力本院予以确认并在卷佐证。 本院经审理对本案的事实认定如下：2008年2月28日，福建省永定县人民政府（现为龙岩市永定区人民政府）为加强县（现为区）民兵训练基地和福利中心建设工作的领导，确保工程如期完工，经研究，决定成立永定县民兵训练基地和福利中心建设领导小组（现为龙岩市永定区民兵训练基地和福利中心建设领导小组）。永定县民兵训练基地边坡支护工程进行公开招标后，由福建省第五地质工程公司中标。2010年3月25日，福建省第五地质工程公司作为乙方与永定县民兵训练基地和福利中心建设领导小组作为甲方签订了一份《建设工程施工合同》（以下简称“合同”），合同约定永定县民兵训练基地和福利中心建设领导小组将永定县民兵训练基地边坡支护工程发包给福建省第五地质工程公司承包建设。合同分为三部分及附件3。合同的第一部分协议书，主要内容：一、工程概况：工程名称为民兵训练基地边坡支护工程，工程地点在永定县凤城镇（现为龙岩市永定区凤城街道），工程立项批准文号：永发改【2008】5号，资金来源：财政拨款。二、工程承包范围：承包范围为由发包人根据设计图纸按实际需要确定施工项目。三、合同工期：开工日期为具备开工条件后发包人书面通知为准，竣工日期为通过验收的竣工报告日期，合同工期总日历天数200天。……。五、合同价款：总造价约8000000元。合同第二部分为通用条款，主要条款：通用条款第六条合同价款与支付：26．工程款（进度款）支付，26.1在确认计量结果后14天内，发包人应向承包人支付工程款（进度款）。按约定时间发包人应扣回的预付款，与工程款（进度款）同期结算。……。26.3发包人超过约定的支付时间不支付工程款（进度款），承包人可向发包人发出要求付款的通知，发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款，可与承包人协商签订延期付款协议，经承包人同意后可延期支付。协议应明确延期支付的时间和从计量结果确认后15天起计算应付款的贷款利息。26.4发包人不按合同约定支付工程款（进度款），双方又未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人可停止施工，由发包人承担违约责任。合同第三部分为专用条款。主要内容：专用条款第六条合同价款与支付，12．本合同价款采用可调价格的合同方式确定。……。13.工程预付款。发包人承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例：无，扣回预付工程款的时间、比例：无。13.1承包人向工程师提交已完工工程量报告的时间：承包人应于每月25日向工程师报送当月完成工程量和进度报表。14.工程款（进度款）支付。双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：（1）工程进度款按每月进度的70％支付。（2）工程师须在7天内完成审核，并开具工程款支付证书。（3）工程竣工验收合格后付至工程总造价85％，经审计部门审核核定后一个月内，付至工程总造价的95％，剩余５％留作质量保修金。（4）工程保修金待工程竣工验收满一年且承包商作出保修承诺书后14天内结清，保修期内如有返修，发生费用应在保修金内扣除。（5）工程款必须以银行转账形式支付至承包人银行账户，否则视为未付款。专用条款第九条竣工验收和结算：18.竣工验收：按通用条款及招标文件执行。18.3竣工结算：按通用条款及招标文件执行。专用条款第十条违约、索赔和争议，19.违约，19.1本合同中关于发包人违约的具体责任如下：……。本合同通用条款第33.3款约定发包人违约应承担的违约责任：按招投标文件内容及有关规定执行。双方约定的发包人其他违约责任：按招投标文件内容及有关规定执行。合同附件3：工程质量保修书，主要内容：……。二、质量保修期。……。7、本边坡工程保修期为一年。质量保修期工程竣工验收合格之日起计算。……。五、其他。双方约定的其他工程质量保修事项：工程质量保修金为一年期限，期满后由承包方作出保修承诺书后14天内全额返还。2011年5月5日，福建省第五地质工程公司与永定县民兵训练基地和福利中心建设领导小组签订了一份《补充合同》，主要内容为：依据永定县人民政府第三十四期专题会议纪要，民兵训练基地雨水管工程（附属项目）由福建省第五地质工程公司进行施工，遵照会议精神，双方特作如下补充：1.工程预算造价为835299元。2.工程量按实际施工工作量进行结算。3.工程造价按Ｋ值下浮10％执行。4.其余条款按原合同条款执行。 自案涉工程建设开始至今，福建省第五地质工程公司就民兵训练基地边坡支护工程的工程进度款先后于2010年5月25日、8月25日、10月25日、11月25日、12月25日、2011年4月25日、5月25日、12月16日编制工程进度结算书，向该工程监理单位出具工程款支付申请表，要求永定县民兵训练基地和福利中心建设领导小组应于2010年6月5日、9月5日、11月5日、12月5日、2011年1月5日、5月5日、6月5日、2012年1月5日前分别支付工程款596836元、2394008元、2253510元、1167518元、3580469元、1481591元、1106156元、4110241元，永定县民兵训练基地和福利中心建设领导小组就福建省第五地质工程公司申请支付的工程进度款经层层审批分别于2010年8月20日、10月8日、11月23日、12月13日、2011年1月17日、5月10日、2012年1月10日、2012年1月10日作出同意支付。 自案涉工程建设开始至今，福建省第五地质工程公司就民兵训练基地雨水管工程（附属项目）的工程进度款先后于2011年4月25日、6月25日、12月16日编制工程进度结算书，向该工程监理单位出具工程款支付申请表，要求永定县民兵训练基地和福利中心建设领导小组应于2011年5月5日、7月5日、12月25日前分别支付工程款633051元、730500元、1028627元，永定县民兵训练基地和福利中心建设领导小组就福建省第五地质工程公司申请支付的工程进度款经层层审批分别于2011年5月10日、2012年1月10日、12月10日作出同意支付。 2011年12月5日，永定县民兵训练基地边坡支护工程和民兵训练基地雨水管工程（附属项目）经福建省第五地质工程公司、永定县民兵训练基地和福利中心建设领导小组、监理单位、勘察单位、设计单位五方验收合格。该工程经验收合格后，永定县民兵训练基地和福利中心建设领导小组对永定县民兵训练基地边坡支护工程和民兵训练基地雨水管工程（附属项目）开始使用。永定县民兵训练基地边坡支护工程和民兵训练基地雨水管工程（附属项目）经永定县固定资产投资审计中心于2014年1月17日作出编号：LTGSGC20140117－1《建筑安装工程结算审核定知书》审核审定结论：送审造价：19099945元，审定造价：16756887元，审减造价：2343058元，其中2010年完成的永定县民兵训练基地边坡支护工程送审造价：10064125元、审定造价：8856890元、审减造价：1207235元；2011年完成的永定县民兵训练基地边坡支护工程送审造价：7803788元、审定造价：6921396元、审减造价：882392元；永定县民兵训练基地雨水管工程（补充合同）送审造价：1232032元、审定造价为978601元、审减造价：253431元。 福建省第五地质工程公司自认自工程开工至2017年3月30日，陆续收到案涉工程的工程款为15594000元（含2016年1月22日收到的3350000元、2017年1月16日收到的2000000元、2017年3月30日收到的1000000元），至2016年1月21日永定县民兵训练基地和福利中心建设领导小组向其支付了工程款为9244000元，至今尚欠工程款1162887元。 《建设工程施工合同》签订后，因撤县设区，永定县人民政府已变更为龙岩市永定区人民政府，永定县民兵训练基地和福利中心建设领导小组已变更为龙岩市永定区民兵训练基地和福利中心建设领导小组。 本院认为，永定县民兵训练基地和福利中心建设领导小组将永定县民兵训练基地边坡支护工程和民兵训练基地雨水管工程（附属项目）发包给福建省第五地质工程公司施工，双方签订了《建设工程施工合同》及《补充合同》，该合同系各方当事人的真实意思表示，未违反法律、法规的规定，受法律保护，合同双方均应按合同履行义务。永定县民兵训练基地边坡支护工程和民兵训练基地雨水管工程（附属项目）经永定县民兵训练基地和福利中心建设领导小组和福建省第五地质工程公司以及监理单位、勘察单位、设计单位验收合格，根据《建设工程施工合同》约定和审计中心审定，该边坡支护工程和雨水管工程的总价为16756887元。案涉工程价款是经过永定县固定资产投资审计中心审定的，且龙岩市永定区民兵训练基地和福利中心建设领导小组、龙岩市永定区人民政府对该审定工程价款没有提出异议，现主张案涉工程的工程价款不合理，不予采信。永定县民兵训练基地和福利中心建设领导小组至2017年3月30日已付工程款15594000元，尚欠福建省第五地质工程公司工程款1162887元（含5%的质量保修金837844.35元），福建省第五地质工程公司要求永定县民兵训练基地和福利中心建设领导小组（现为龙岩市永定区民兵训练基地和福利中心建设领导小组）支付的诉讼请求，符合法律规定，予以支持。永定县民兵训练基地和福利中心建设领导小组是龙岩市永定区人民政府（原为永定县人民政府）决定成立。福建省第五地质工程公司要求龙岩市永定区人民政府与永定县民兵训练基地和福利中心建设领导小组共同支付所结欠其剩余工程款及利息的诉讼请求，予以支持。福建省第五地质工程公司要求支付逾期付款利息按年利率6％计算，龙岩市永定区人民政府、永定县民兵训练基地和福利中心建设领导小组无异议，不违反法律规定，予以支持。关于福建省第五地质工程公司要求支付逾期付款利息是否已超诉讼时效的问题。案涉工程自2011年12月5日竣工至2019年1月8日福建省第五地质工程公司提起本案诉讼已历时7年之久，永定县民兵训练基地和福利中心建设领导小组在此期间陆续向福建省第五地质工程公司支付工程款，至2017年3月30日已支付15594000元。承担或者支付利息作为付款责任的一项随附义务，与当事人负有的付款责任同时产生，福建省第五地质工程公司每次收到永定县民兵训练基地和福利中心建设领导小组支付的工程款而未支付相应逾期付款利息时，就应当知晓其利息请求权被侵害，且已付款的逾期利息金额在永定县民兵训练基地和福利中心建设领导小组每次实际付款之日便已经确定，但福建省第五地质工程公司每次均未向永定县民兵训练基地和福利中心建设领导小组主张逾期付款利息，故应从永定县民兵训练基地和福利中心建设领导小组每次应当支付款项之日起计算逾期付款利息的诉讼时效期间。龙岩市永定区民兵训练基地和福利中心建设领导小组、龙岩市永定区人民政府抗辩部分逾期付款利息已超过诉讼时效，理由正当，予以采信。在无证据证明存在诉讼时效中断的情形下，根据民法总则有关诉讼时效的规定，福建省第五地质工程公司主张的逾期支付工程款的利息自本案起诉之日即2019年1月8日往前推算3年，因永定县民兵训练基地和福利中心建设领导小组2016年1月21日前（因2016年1月8日至2016年1月21日永定县民兵训练基地和福利中心建设领导小组未支付工程款）已支付案涉工程款9244000元（16756887元－7512887元），该工程款逾期支付利息的诉讼时效已超过，而福建省第五地质工程公司主张的逾期支付工程款6675042.65元（7512887元－质量保证金837844.35元）的利息未超过诉讼时效期间。根据审定的案涉工程造价额，经核算，永定县民兵训练基地和福利中心建设领导小组至2016年1月8日尚欠福建省第五地质工程公司的工程款为6675042.65元（已扣除质量保证金837844.35元），因2016年1月22日永定县民兵训练基地和福利中心建设领导小组支付了工程款3350000元，故6675042.65元工程款逾期支付天数为14天（2016年1月9日至2016年1月22日），按年利率6％计算，则逾期支付该工程款的利息为15575.1元；至2016年1月22日，尚欠工程款为3325042.65元(6675042.65元-3350000元)，因该款于2017年1月16日又支付了2000000元，故该款逾期天数为358天（2016年1月23日至2017年1月16日），按年利率6％计算，则逾期支付该工程款的利息为198394.2元；至2017年1月16日，尚欠工程款1325042.65元（3325042.65元-2000000元），因该款于2017年3月30日又支付了1000000元，故该款逾期天数为73天（2017年1月17日至2017年3月30日），按年利率6％计算，则逾期支付该工程款的利息为16121.35元，以上逾期付款利息累计230090.65元。龙岩市永定区民兵训练基地和福利中心建设领导小组、龙岩市永定区人民政府至2017年3月30日，尚欠工程款325042.65元（1325042.65元-1000000元），因该款至今未付，该工程款逾期支付利息则应当从2017年3月31日起至还清之日止，并按年利率6％计算。 福建省第五地质工程公司主张的工程款有837844.35元是质量保证金，对于质量保证金是否计付利息依据《建设工程质量保证金管理办法》第三条的规定，双方需在合同中进行约定，而案涉合同的双方就此未约定，且福建省第五地质工程公司未提供证据证明在工程质量保修期满后有作出保修承诺书，永定县民兵训练基地和福利中心建设领导小组也没有违约情形，其要求支付逾期付款利息，没有事实和法律依据，不予支持，该款应于本判决生效之日起30日内无息返还给福建省第五地质工程公司。 依照《中华人民共和国民法总则》第一百零四条，《中华人民共和国合同法》第四十四条第一款、第一百零七条、第二百七十九条第一款,《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条、第十八条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条的规定，判决如下： 一、龙岩市永定区民兵训练基地和福利中心建设领导小组、龙岩市永定区人民政府于本判决生效之日起30日内向福建省第五地质工程公司支付尚欠的工程款1162887元（其中质量保修金837844.35元），并支付扣除质量保证金以外的尚欠工程款325042.65元从2017年3月31日起至付清之日止按年利率6％计算的利息； 二、龙岩市永定区民兵训练基地和福利中心建设领导小组、龙岩市永定区人民政府于本判决生效之日起30日内向福建省第五地质工程公司支付从2016年1月8日起至2017年3月30日止逾期给付工程款的利息，合计230090.65元； 三、驳回福建省第五地质工程公司的其他诉讼请求。 如果被告未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 本案受理费33227元，由福建省第五地质工程公司负担15587元，由龙岩市永定区民兵训练基地和福利中心建设领导小组、龙岩市永定区人民政府共同负担17640元负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于福建省龙岩市中级人民法院。 本案生效后（当事人提起上诉的，以上诉法院生效判决为准），负有履行义务的当事人须依法按期履行判决，逾期未履行的，应向本院报告财产状况，并不得有高消费及非生活和工作必需的消费行为。本条款即为执行通知，违反本条规定的，本案申请执行后，人民法院可依法对相关当事人采取列入失信名单、罚款、拘留等措施，构成犯罪的，依法追究刑事责任。 审判长  林祥贞 审判员  卢海标 审判员  卢卫蓉 二〇一九年七月三日 书记员  赖玉珍 附：本案适用的主要法律条文及申请执行提示 《中华人民共和国民法总则》 第一百零四条非法人组织的财产不足以清偿债务的，其出资人或者设立人承担无限责任。法律另有规定的，依照其规定。 《中华人民共和国合同法》 第四十四条依法成立的合同，自成立时生效。 法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续生效的，依照其他规定。 第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 第二百七十九条建设工程竣工后，发包人应当根据施工图纸及说明书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准及时进行验收。验收合格的，发包人应当按照约定支付价款、并接收该建设工程。 建设工程竣工验收合格后，方可交付使用；未经验收或者验收不合格的，不得交付使用。 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》 第十七条当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理；没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。 第十八条利息从应付工程价款之日计付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间： （一）建设工程已实际交付的，为交付之日； （二）建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日； （三）建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日。 《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》 第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。 在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果 《中华人民共和国民事诉讼法》 第二百三十九条申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。 前款规定的期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。 第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。