广西壮族自治区融安县人民法院 民 事 判 决 书 （2019）桂0224民初70号 原告：融安县屋背山粮油种植专业合作社，住所地：广西融安县大良镇山口村木林屯**，统一社会信用代码：93450224MA5KARHR1J。 法定代表人：邓国勋，该合作社负责人。 委托诉讼代理人，邓国勋，男，1983年7月25日出生，汉族，住广西融安县。 被告：广西九五机械设备有限公司，，住所地：广西贵港市友谊大道东侧龙床小区统一社会信用代码：91450802MA5KAHU73E。 法定代表人：仲伟祺，该公司执行董事兼总经理。 原告融安县屋背山粮油种植专业合作社诉被告广西九五机械设备有限公司买卖合同纠纷一案，本院受理后，依法组成合议庭公开开庭进行了审理。原告委托代理人邓国勋到庭参加诉讼，被告广西九五机械设备有限公司经本院依法传票传唤，无正当理由拒不到庭参加诉讼，本案现已审理终结。 原告融安县屋背山粮油种植专业合作社向本院提出诉讼请求：1、要求被告退还设备款及其它费用累计123390元；2、诉讼费由被告承担。事实和理由：2017年7月29日原告与被告的营销员陈宇签订《日产100吨大米生产线购销合同》（以下简称：7.29合同），签订合同后，原告相继支付给被告货款210000元，被告收到货款后没有按约定时间向原告交货及进场施工，到货的价款为133000元，尚有77000元价值的货物没有向原告交付，经联系被告公司法定代表人仲伟祺，仲伟祺于2017年11月1日重新与原告签订《日产100吨大米生产线购销合同》（以下简称：11.1合同），按合同的约定，原告向被告支付货款等费用为370330元，实际原告到货的材料及设备等价值仅323940元，尚有46390元的设备款及垫付费用在被告手上，原告多次与被告电话沟通无果，遂于2018年12月5日书面解除与被告签订的两份合同。综上所述，被告没有履行两份合同确定的义务，经结算尚有123990元的货款在原告手上，严重损害原告的合法权益，故诉至法院，提出上述请求。 被告广西九五机械设备有限公司未提供书面答辩，亦未到庭参加诉讼。 原告对其陈述事实提供的证据有: 《7.29合同》，证明原、被告存在买卖设备合同关系； 照片，证明2017年7月29日签订《7.29合同》被告的法定代表人也到场。 陈宇经手到货设备及材料清单一份，证明与陈宇签订《7.29合同》后，被告发货给原告的设备及设备总价值； 陈宇经手账单一份，证明原告付给被告的付款记录； 收条，证明陈宇收到原告支付的货款210000元，被告发货给我的设备价值为133000元，尚有价值77000元的货物没有发送给原告； 《11.1合同》，证明陈宇经手的《7.29合同》没有履行完毕的情况下，原告又与被告重新签订11.1合同； 仲伟祺经手到货设备及材料费清单一份，证明签订《7.29合同》后，被告向发给原告设备名称及价值； 仲伟祺经手账单，证明重新签订《7.29合同》后，被告收到原告付的货款金额； 活期存款历史明细查询表，证明原告转账给被告法定代表人仲伟祺的转账记录； 与被告法定代表人的微信截图，证明与仲伟祺的聊天记录以及从微信转账给他； 材料发货及运输单、运费收条，证明货物的运费原告为被告垫付； 现金支出单据，证明按装材料钢材是原告购买的，按合同约定应当是被告购买； 伙食开支明细单，证明被告请人来按装设备，伙食费由原告为被告垫付； 收条，证明被告请来的安装工人的工资款是原告垫付，垫付金额为每人5000元； 解除合同通知书，证明原告解除与被告签订的两份合同； 微信对账聊天截图，证明被告提供的电子称不能使用，原告为被告代付解码费后，厂家才办解码使用； 对原告提供的证据，本院认定如下：证据1、6，原、被告在合同上签字盖章，是双方的真实意思表示，合法有效，对原告的证明观点，本院予以采信；证据2与本案没有关联性，对原告的证明观点，本院不予采信；证据3是原告罗列的明细账，没有被告签字确认，对原告的证明观点，本院不予采信；证据4有被告销售人员出具的证据5收条佐证，对原告的证明观点，本院予以采信；证据5是经双方结算后，被告销售人员陈宇向邓国勋出具，收条内容是陈宇的真实意思表示，对原告的证明观点，本院予以采信；证据7、8、9、10、11、12、13、14、16，11.1合同签订后，原、被告没有对合同履行情况进行结算确认，上述证据是原告个人出具的单据，没有被告结算签字确认，对原告的证明观点，本院不予采信。 根据当事人庭审陈述及审查确认的证据，本院认定如下事实： 原告融安县屋背山粮油种植专业合作社经营水稻种植，大米加工、销售，2017年7月29日以原告为甲方，以被告为乙方，双方签订《7.29合同》，合同约定：因甲方生产经营需要，由乙方负责设计、安装、调试一条日产100吨精米生产线；合同总成交价为710000元，含运费及所有机械设备、安装人工、全套材料直至调试正常生产为至；付款方式，①自双方签订合同起甲方付款10000元作为定金，15日内甲方打款200000元，并安排部分材料到位，工人进场施工。②、第一批货带货总数50%以上，甲方再付款100000元，乙方安排后续所有设备。③、施工人员进场20日内后，需提升机平台完成，部分设备安装到位，料仓基本结束，全部设备到位后，甲方需打款100000元。④、乙方将所有设备到位并安装完成调试正常生产后，甲方付款100000元。⑤、乙方完成调试并配合甲方正常生产1个月内。甲方需结算全部过程款70%，余下30%一年内设备生产无问题即结算。合同签订后，原告陆续向被告转账货款210000元，但被告没有按合同约定时间交货及施工安装，2019年10月15日被告方合同代表人陈宇当即向邓国勋出具收条一张。收条载明“今收到邓国勋人民币贰拾壹万元整（210000）以发货总价为壹拾叁万元叁仟元整，余款柒万柒仟元整于2017年10月21日前到货，到货后以实际货品总价多还少补把款项结清，具体事宜到货后商定，落款人：陈宇时间：2017、10、15。”，出具收条后，陈宇至今没有向原告发货。 2017年11月1日原告与被告重新签订第二份合同即《11.1合同》，其中合同约定：此项目最终成交价为肆拾贰万元整（420000）其中含运费含设备及全套材料人工（原有的27万元货除外）；施工标准详见设备清单，按原合同发货剔除原有27万元货款）；项目工期为60天整，停电断料顺延，电器部分自项目竣工后7日内完成安装，3天内开始调试；付款方式为，①自双方签订合同起甲方付款100000元作为订金乙方须保证3日内安装人员进场，10日内货物到场60%,以上；②、货物到场后，甲方到场核实后打款80000元，乙方须发完所有的设备；③、项目基本完工前，甲方打款50000元，乙方须全部完工及将电器部分安装到位；④、乙方全部试机并保证甲方正常生产后，甲方付款20000元。⑤、正常生产无问题后，甲方须在2017年12月30日最迟不超过2018年1月30日前付款50000元；⑥、工程余款120000元甲方须在2018年2月-7月，每月向乙方打款20000元。原告称：按这份合同约定，原告已向被告支付、垫付货款及其他费用共计370330元，被告交付的货物及材料价值为323940元，尚有46390元的货款在被告手上。 另查明，仲伟祺为被告法定代表人。2018年12月5日原告单方解除与被告签订的《7.29合同》和《11.1合同》。 本院认为，涉案合同《7.29合同》、《11.1合同》是原、被告双方真实意思表示，没有违反法律规定，合法有效，双方当事人应按合同约定履行各自的义务。本案争议焦点为：关于原告诉请被告退还设备款及其他费用共计123390元（其7.29合同退还款项为77000元、11.1合同退还款项为46390元）是否有事实和法律依据。 首先，2017年10月15日陈宇向邓国勋出具收条一张，所记载内容是陈宇对《7.29合同》履行情况的结算，真实合法有效，陈宇应在2017年10月21日前向邓国勋发送价值77000元货物，经审理查明，陈宇至今没有履行。本案涉案合同《7.29合同》陈宇在合同甲方（被告）处签名，应视其为被告的委托代理人，委托代理人在履行合同中所产生的债务，应由委托方即被告承担。故原告诉请被告返还77000元货款，有事实和法律依据，本院予以支持。 其次,《11.1合同》原、被告双方至今未结算，原告主张已向被告支付、垫付货款及其他费用共计370330元，被告交付的货物及材料价值为323940元，尚有46390元的货款在被告手上，仅是原告单方统计，未有被告在原告统计单据上签字确认，本院不予采信，故原告诉请被告退还46390元，本院不予支持。 被告经本院传票传唤，无正当理由拒不出庭参加诉讼，视为放弃答辩、举证、质证的权利。 综上所述，依照《中华人民共和国民法通则》第一百零六条、第一百三十四条第一款第（四）项，《中华人民共和国合同法》第四十四条、第六十条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条、《最高人民法院关于适用的解释》第九十条，《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条的规定，判决如下： 一、被告广西九五机械设备公司在本判决生效之日起十日内返还原告融安县屋背山粮油种植专业合作社货款77000元； 二、驳回原告融安县屋背山粮油种植专业合作社其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。权利人可在本案生效判决规定的履行期限的最后一日起二年内，向本院申请执行。 案件受理费2768元，原告融安县屋背山粮油种植专业合作社负担1052元，被告广西九五机械设备公司负担1716元。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院或者柳州市中级人民法院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于柳州市中级人民法院。 审判长  罗家宏 审判员  江世金 审判员  韦 华 二〇一九年七月三十日 书记员  江 越