北京市海淀区人民法院民 事 判 决 书（2019）京0108民初28899号原告：王月兵，男，1983年10月29日出生，住山东省曹县。委托诉讼代理人：焦丽丽，北京雷石律师事务所律师。被告：北京铁兴泓运建筑劳务有限公司，住所地北京市大兴区庞各庄镇民生村委会东200米。法定代表人：唐金发，董事长。委托诉讼代理人：唐瑞林，男。被告：郭龙震，男，1985年6月19日出生，住山东省成武县。委托诉讼代理人：潘锦，北京京师（天津）律师事务所律师被告：中铁三局集团第四工程有限公司，住所地北京市门头沟区三家店新建路**。法定代表人：杨建滨，执行董事。委托诉讼代理人：苏洋，女，该公司员工。委托诉讼代理人：赵磊，男，该公司员工。原告王月兵与被告北京铁兴泓运建筑劳务有限公司（以下简称铁兴公司）、郭龙震、中铁三局集团第四工程有限公司（以下简称中铁三局四公司）劳务合同纠纷一案，本院于2019年4月23日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告王月兵的委托诉讼代理人焦丽丽，被告铁兴公司的委托诉讼代理人唐瑞林，被告郭龙震的委托诉讼代理人潘锦及被告中铁三局四公司的委托诉讼代理人苏洋、赵磊到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。王月兵向本院提出诉讼请求：1、判令三被告支付我劳务费5000元；2、本案诉讼费由三被告承担。事实和理由：铁兴公司分包了中铁三局四公司承包的北京地铁六号线西延项目的劳务工作，我为上述项目提供劳务，铁兴公司的班组负责人郭龙震于2018年2月8日为我出具了欠我5000元劳务费的欠条，经我催要对方至今拒不偿还。故现我诉至法院，提出上述诉请。铁兴公司辩称，不同意对方的诉讼请求，对方主张的劳务费并非发生在为我公司提供劳务期间，对方在我公司提供劳务期间的劳务费已经发放完毕。郭龙震辩称，不同意对方的诉讼请求，我和对方不存在劳务合同关系，也不拖欠对方的劳务费。中铁三局四公司辩称，不同意对方的诉讼请求。本案系劳务合同纠纷，我方不是劳务合同的相对方，与对方不存在任何法律关系；在我方监督下，对方在北京地铁六号线西延项目工地提供劳务期间的报酬已经由铁兴公司全部发放完毕，不存在拖欠劳务费的情况。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。北京地铁6号线西延02标项目位于北京市海淀区田村，总承包单位为中铁三局集团有限公司（以下简称中铁三局），中铁三局四公司系中铁三局的分公司，负责该标段施工。2013年中铁三局四公司分别与铁兴公司和菏泽市菏建劳务服务有限公司（以下简称菏建公司）签订了劳务分包合同，将该标段的临建工程、田村站主体结构暗挖工程的劳务分包给上述两家劳务公司，菏建公司负责2号、4号竖井横通道及部分田村车站主体工程，铁兴公司负责1号、3号竖井横通道及另一部分田村车站主体工程。菏建公司派驻项目工地的劳务负责人为祝某。施工合同履行过程中，菏建公司退场，中铁三局四公司将菏建公司未完成的工程项目重新分包给了铁兴公司，并签订了相应补充协议，原在菏建公司的郭龙震班组及其他部分工人转投铁兴公司继续在涉案项目中提供劳务。王月兵主张三被告欠付其劳务费5000元，就此向本院提交显示日期为2018年2月8日的收据及2019年1月20日工友孙某与中铁三局四公司工作人员赵磊即本案委托诉讼代理人的谈话录音为证，收据载明：今欠王月兵人工费5000元。交款人处有郭龙震的签名，收款人处有王月兵的签名，录音显示孙某询问其劳务费的钱何时到，赵磊称“你们那是祝某时候的事情，肯定到最后才能给你们解决……只能等郭龙震把工程队的钱结清了，剩余的才能给你们”“我们这次就算来钱也是解决现场工人的工资事情，人家是2018年的，你们那是2015年祝某时候的事”“当时郭龙震承认这部分钱，他说从他工程款给你们”。王月兵表示上述收据为郭龙震向其出具的欠条，录音能够证明三被告认可欠其劳务费。郭龙震对欠条的真实性认可，但是抗辩称欠条载明的欠款是王月兵为菏建公司、祝某提供劳务期间产生的未结款项，与其无关，其与菏建公司、祝某之间从未签订或达成任何债权债务转让协议，2016年6月以后王月兵及其他工人去中铁三局四公司项目部讨要工资，项目部安全经理王某给其打电话，叫其过去协商，协商结果是祝某欠王月兵和其他工人的未结工资由中铁三局四公司项目部承担，待中铁三局四公司与铁兴公司结算后由郭龙震向工人们支付，在此情况下，其将祝某为王月兵等工人出具的欠条收回，形成了本案中王月兵提交的欠条，其系为了赶工期和维稳及基于中铁三局四公司项目部的承诺，其才出具了该欠条。铁兴公司对上述欠条的真实性不认可，表示王月兵为其公司提供劳务期间的劳务费已经结清，且否认存在郭龙震所述其与中铁三局四公司认可负担祝某欠付王月兵等人工资的事实。中铁三局四公司表示对上述欠条的真实性无法确认，认为与其无关，并称其已经与菏建公司做了结算，足额支付了工程款，菏建公司是否欠付下属工人工资与其无关，否认存在郭龙震所述其与铁兴公司认可负担祝某欠付王月兵等人工资的事实，其认可录音的真实性，但表示并不能证明其欠付王月兵的劳务费。为证明已为王月兵结清劳务费、王月兵主张的劳务费并非为其提供劳务期间产生的，铁兴公司向本院提交以下证据：1、2018年6月20日公交分局五路居派出所对郭龙震所做询问笔录，笔录包含如下内容：问：讲一下具体经过？郭龙震：我从2016年6月1日开始，从我表哥祝某手里接下北京市地铁6号线西延线田村站，后来又从中铁三局处接下了地铁6号线轨排井、、地铁**线四季青站的工程现在前两个工程干完了，但是中铁三局没给我结算工程款。昨天下午2、3点中铁三局的工会主席赵磊、12号线的安全经理李某去到田村站工地宿舍，通知了在那的工人让他们今天到12号线的项目部来谈结算，昨天晚上8点多，赵磊也通知了我让我昨晚上去项目部谈，我因为昨晚喝了酒没去，所以今天上午和工人们一起到了项目部，但是今天他们又不和我谈，后来他们就报警了。问：之前中铁三局的人是否和你谈过结算的事？郭龙震：之前谈过，但是他们说结算不了。问：从何时起你们开始商谈结算的事？郭龙震：今年4月15日左右车体主体验收通过了，差不多从那个时候开始谈的，但是一直没有谈成，因为我同时还在干12号线的工程，每天都在亏钱，没法再干下去了，我就从今年5月16日起把12号线这边停工了，但是6号线那边的附属工程还在接着干，这期间他们一直没跟我谈过。问：这期间工人是否有过闹事、讨薪的情况？郭龙震：这期间大概有过4、5次，刚开始是在工地闹事，后来当时中铁三局承诺5月1日给工人结算2017年的工资，但是到了日期没有结算，后来5月份有一回是有大约5、60名工人去了北京市政府门口讨薪，我当时也去劝了工人，后来当天劳动局来人和工人们在项目部谈的，之后中铁给了30%左右的工资，后来12号线停工工人在项目部又闹了一次。问：你现在有何依据凭证？郭龙震：我这里现在有从2016年6月1日以前的祝某承包工程时欠工人们工资的欠条，大约一、二十人，共计大约130多万元人民币，还有当时我只跟着祝某干时他欠我的大约560万元，2016年6月1日之后的工程款还没有结算，现在说不好具体的欠款数额。问：今天去项目部的工人有何依据去和中铁三局讨要工钱？郭龙震：有我给他们打的欠条，其中有一部分大约七八个人，是从跟着祝某干时，欠的工钱，后来我又转签我的名字，剩下的都是我打的工资欠条。问：所欠工资欠条是何时签订的？郭龙震：都是2015年、2016年所欠的工资，有的欠条是当时签订的，有的是最近我给他们补的，因为当时没有给他们签。问：现在你对此事有何打算？郭龙震：现在我还是打算跟三局谈，把工人工资发了，之前的欠款给我解决一点，争取把我的工程款给结了。问：还有何补充？郭龙震：现在中铁三局没有通过我就把工人工资发了，好像跟我没有关系，我也很无助，我也没有钱，也不是我让工人来闹的，我只有让项目部给我钱，我才能给工人钱。2、工资公示表，其上载明：时间2017年2月至2018年2月5日，项目名称中铁三局集团有限公司北京地铁6号线田村车站02标项目经理部，班组名称田村主体结构，其中王月兵一栏显示工种为普工，出勤工日为125.3，日工资为220元，工资总额27566元，未支付数为10000元，剩余70%未支付7000元,30%工资支付3000元，该栏有王月兵的签字确认。王月兵认可上述证据的真实性，但认为只能证明2017年2月至2018年2月期间的劳务费已经结清，而并没有将2017年2月之前的劳务费结清。郭龙震认可上述证据的真实性，但称其在询问笔录中所述的2016年6月1日开始从其表哥祝某手中接下六号线西延田村站的意思不是其与祝某达成未完工程的权利义务转让，而是在说中铁三局四公司与铁兴公司就祝某未完成的工程达成了新的劳务分包协议。中铁三局四公司认可上述证据的真实性和证明目的。中铁三局四公司向本院提交与铁兴公司所举内容一致的工资公示表、2018年4月29日王月兵签名捺印的承诺书及王月兵于2018年6月20日出具的收据为证，主张王月兵在其承包施工的北京地铁6号线西延项目工地提供劳务期间的工资已经全部结清，承诺书载明王月兵在中铁三局北京地铁6号线西延02标郭龙震分包队伍从事劳务工作，所欠工资总额10000元，本次支付3000元，余额7000元在2018年8月15日前全部结清，中铁三局北京地铁6号线西延02标项目部做此证明，工资将在总包单位的监管下按承诺要求足额发放；收据载明“本人王月兵今收到中铁三局集团有限公司北京6号线西延02标项目部代郭龙震分包队伍支付工人工资7000元。本人在中铁三局集团有限公司北京地铁6号线西延02标项目部所欠工人工资已全部结清……”。王月兵认可上述证据的真实性，但表示只能证明2017年2月至2018年2月期间的劳务费已经结清，2017年2月之前的劳务费没有结清，经本院询问，王月兵确认2016年6月1日至2017年2月期间的劳务费亦已结清，其本案中主张的为2014年至2016年6月1日期间的劳务费。王月兵称其2014年开始到工地干活，最开始是祝某找其干活的，以后一直在菏建公司下属的郭龙震班组干活，一直干到2018年5月份，祝某在2016年6月之前也给其出具过欠条，后来祝某不干了，转由郭龙震出具欠条，把祝某出具的欠条收走了，郭龙震一共欠其11000元工资，出欠条之前郭龙震已经付过两笔款共计6000元，剩下5000元写在欠条中。郭龙震表示其不清楚王月兵何时到涉案项目工地工作，称2016年6月1日之前王月兵并不在其班组，而是在祝某班组，认可其在出具涉案欠条前向王月兵支付两笔款项共计6000元的事实。就本院询问的诉请铁兴公司、中铁三局四公司连带承担支付劳务费责任的依据，王月兵表示铁兴公司与中铁三局四公司存在违法分包行为，中铁三局四公司明知铁兴公司违法分包行为，故应承担责任，依据建设工程案件司法解释二，其作为实际施工人有权要求总包方承担清偿责任。另查，2016年，菏建公司下属班组承包人张某、邓某、朱某分别以建设工程施工合同纠纷为由起诉中铁三局、菏建公司至本院，诉请二者连带支付未付工程款，上述三案生效判决查明：“2016年1月26日，菏建公司（甲方）与张某班组、郭龙震班组、邓某班组、朱某班组（乙方）及丙方中铁三局集团有限公司北京地铁6号线西延02标项目经理部签订《协议书》，约定：乙方为甲方的作业班组（共4个，分别为张某班组、郭龙震班组、邓某班组、朱某班组），乙方在甲方合法授权代理人祝某的雇用下，进行了一定数量的劳务作业。甲方已按照乙方完成的工序数量对其进行了结算。但目前尚欠乙方工序费用,具体分别为张某班组1650000元、郭龙震班组1000000元、邓某班组1063000、朱某班组400000元……”，认定截至2016年10月，中铁三局已按照合同约定的进度款比例向菏建公司支付了对应进度的工程款，因此对于原告要求中铁三局承担连带付款责任的诉讼请求未予支持。本院认为，依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。债务人将合同的义务全部或者部分转移给第三人的，应当经债权人同意。本案中，根据双方陈述及举证情况，足以认定王月兵与郭龙震之间达成涉案债务由郭龙震予以负担的合意，现王月兵诉请郭龙震支付相应劳务费，具有事实及法律依据，本院予以支持。本案所涉劳务费为王月兵在菏建公司分包的劳务工程项目中产生，王月兵亦非实际施工人，且生效判决认定中铁三局已按照合同约定的进度款比例向菏建公司支付了对应进度的工程款，现王月兵诉请铁兴公司、中铁三局四公司连带承担涉案债务，缺乏事实及法律依据，本院不予支持。综上所述，根据《中华人民共和国合同法》第八条、第八十四条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》第二十四条之规定，判决如下：一、郭龙震于本判决生效后七日内支付王月兵5000元；二、驳回王月兵的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付延迟履行期间的债务利息。案件受理费50元（王月兵已预交25元），由郭龙震负担，于本判决书生效后七日内交纳。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于北京市第一中级人民法院。审 判 长  徐 斌人民陪审员  石亚华人民陪审员  史金凤二〇一九年七月三十一日书 记 员  袁子惠