云南省香格里拉市人民法院 民 事 判 决 书 （2019）云3401民初348号 原告：广州怡典涂料装饰工程有限公司，住所：广州市天河区中山大道中****。 法定代表人：王蒙，系公司执行董事兼总经理。 委托诉讼代理人：沙玉洪，云南榆泰律师事务所律师，代理权限：特别授权代理。 被告：迪庆州亚洲旅游论坛投资置业有限公司，住所：云南省香格里，住所：云南省香格里拉市亚洲论坛永久性会址项目iv style="margin: 0.5pt 0cm; line-height: 25pt; text-indent: 30pt; font-family: 宋体; font-size: 15pt;"> 法定代表人：李存孝，系公司执行董事兼总经理。 原告广州怡典涂料装饰工程有限公司（以下简称广州怡典公司）诉被告迪庆州亚洲旅游论坛投资置业有限公司（以下简称迪庆亚洲旅游论坛公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2019年4月23日立案受理后，于2019年6月12日依法适用普通程序公开开庭进行了审理。原告广州怡典公司委托诉讼代理人沙玉洪到庭参加诉讼、被告迪庆州亚洲旅游论坛投资置业有限公司无正当理由未到庭参加诉讼，本院依法缺席审理，本案现已审理终结。 原告广州怡典公司向本院提出如下诉讼请求：1、请求人民法院依法判令被告支付拖欠原告的工程款、履约保证金共计人民币483,992.59元；2.依法判决按合同约定被告支付原告2018年7月6日起至2019年4月6日的违约金人民币244,048.00元，以及2019年4月6日之后到实际支付完毕之日止的违约金；3.依法判决被告承担本案的全部诉讼费用。事实与理由：原告与被告于2017年2月25日签订“唐拉雅秀酒店项目外墙涂料工程合同”，约定由原告对被告“香格里拉唐拉雅秀酒店”的外墙进行材料供货及装饰装修。当时双方约定的总工程初步预算为人民币602,221.00元，同时约定最终款项以实际完成并验收合格的工程质量乘以合同全费用固定综合单价结算。开工时间为2017年4月29日，竣工时间为开工后的40日为止。 工程开始后，双方均能依照合同履行各自的权利义务，但期间由于长时间下雨、被告钱款不到位等原因，导致有工期延误的情况，所以在2018年5月24日被告召集的“亚洲旅游论坛国际旅游主题商务休闲区项目参建单位工期违约及费用分摊专题会议”上，被告已经明确表示不追究工期违约处罚，其余合同条款则执行良好。2017年7月20日完工后，2018年4月2日由工程监理“云南镕城建设项目管理（集团）有限公司”完成竣工验收并出具“验收证明”；由工程造价“云南上德建设工程造价有限公司”完成“香格里拉唐拉雅秀酒店项目外墙涂料工程审核报告”的结算金额审核并出具审核结果，扣除相关费用外，该工程总的最终结算金额实际为人民币910,601.27元。2018年7月5日，经原、被告在“工程结算造价协议清单”上共同确认为903,881.54元，扣除已支付费用及相关应扣款项，被告尚需再支付原告453,881.54元的工程尾款（含被暂扣的工程保修款18,077.63元），签订“结算协议”后被告承诺次日即支付该尾款，“工程保修款”到期后会立即返还原告。但事实是从双方签订“结算协议”后至今，被告不断找理由拖延支付，也不退还原告缴纳的“履约保证金”，原告为追要这些款项不但花费巨大且使本公司的正常运作受到严重影响。原告为维护自身合法权益，特向人民法院提起诉讼。 被告迪庆亚洲旅游论坛公司未到庭参加诉讼，亦未向本院提交书面答辩状，视为放弃答辩的权利。 原告广州怡典公司向本院提交如下证据： 1、原告营业执照及法定代表人身份证复印件各1份，证明原告法人信息。 2、《香格里拉唐拉雅秀酒店项目外墙涂料工程合同》复印件1份，证明双方签订合同的事实。 3、由监理公司出具的“竣工验收证明”及相关验收材料复印件1份，证明原告所做工程已于2018年4月2日通过第三方监理公司的竣工验收的事实。 4、由工程造价公司出具的“工程结算审核报告”及相关核算材料复印件各1份，以证明工程最终造价及扣除相关费用外被告应再支付原告453,881.54元的事实。 5、工程结算造价协议清单及相关视频光盘，证明双方于2018年7月5日再次确认未付款项及暂扣“保修款”数额的事实。 6、工程款支付申请表及返还履约保证金申请表，证明被告已经支付过的款项，尚未支付的款项及尚未退还原告“履约保证金”的事实。 7、原告与被告国家“企业信用信息公示报告”，证明原、被告工商登记的相关信息。 被告迪庆亚洲旅游论坛公司未到庭参加诉讼，视为放弃举证、质证的权利。 结合庭审中当事人的陈述，经合议庭评议，对各证据效力作如下认定：本院认为原告提交的证据形式合法，内容客观真实，与本案具有关联性，本院予以确认并在卷佐证。 经审理查明：2017年2月25日，原告广州怡典公司与被告迪庆亚洲旅游论坛公司在香格里拉共同签订合同编号为香格里拉亚论-2017-024《香格里拉唐拉雅秀酒店项目外墙涂料工程合同》，该合同约定被告将香格里拉唐拉雅秀酒店项目外墙涂料工程承包给原告进行施工，该合同约定了工程承包范围、承包方式、合同工期、合同价款与支付、竣工验收与结算等内容。原告在2017年7月20日完工后，2018年4月2日由工程监理“云南镕城建设项目管理（集团）有限公司”完成竣工验收并出具“验收证明”；由工程造价“云南上德建设工程造价有限公司”完成“香格里拉唐拉雅秀酒店项目外墙涂料工程审核报告”的结算金额审核并出具审核结果，扣除相关费用外，该工程总的最终结算金额实际为人民币910,601.27元。2018年7月5日，经原、被告在“工程结算造价协议清单”上共同确认为903,881.54元，扣除已支付费用及相关应扣款项450,000.00元，被告尚需再支付原告453,881.54元的工程尾款（含被暂扣的工程保修款18,077.63元）。双方在合同中约定的质保期为两年。 本院认为，原告广州怡典公司与被告迪庆亚洲旅游论坛公司自愿签订《香格里拉唐拉雅秀酒店项目外墙涂料工程合同》，系双方当事人真实意思表示，不违反法律强制性规定，该合同合法有效。根据《中华人民共和国合同法》第八条、第三十二条、第四十四条、第六十条的规定，双方均应按合同约定履行自己的义务。原告广州怡典公司已经按照合同约定履行完施工义务，被告迪庆亚洲旅游论坛公司就应按合同约定履行自己的付款义务。该工程经双方结算确认，扣除工程保修款后被告应支付给广州怡典公司的工程款为435,803.91元，现已过合同约定的付款期，原告广州怡典公司要求被告迪庆亚洲旅游论坛公司支付上述工程款的诉讼请求，有事实和法律依据，本院予以支持。因双方在合同中约定保修期间为二年，现未到缺陷责任期结束日期，故原告现不能主张保修款。被告公司迟延支付工程款的行为已构成了违约，按照双方合同的约定，如被告公司延期付款超过30天，从合同约定的支付时间次日起，每延误一天，被告支付给原告合同总价的1‰作为违约金。合同约定的付款时间为结算完成后一日即2018年7月6日，故原告可自2018年7月6日起按照合同的约定主张违约金，原告的该项诉讼请求，本院依法予以支持。被告迪庆亚洲旅游论坛公司经传票传唤无正当理由未到庭参加应诉，不影响本院对本案的审理。综上，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第三十二条、第四十四条、第六十条、第一百零七条、第二百六十九条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下： 被告迪庆州亚洲旅游论坛投资置业有限公司于本判决生效起十五日内支付给原告广州怡典涂料装饰工程有限公司工程款共计人民币435,803.91元，并支付自2018年7月6日起至实际还清上述工程款之日止按照合同约定的违约金（以903,881.54为本金，自2018年7月6日起至实际清偿之日止按1‰计算）。 如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付延迟履行期间的债务利息。 案件受理费人民币11,808.00元，由被告迪庆州亚洲旅游论坛投资置业有限公司负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人人数提出副本，上诉于迪庆藏族自治州中级人民法院。 审 判 长  钱晓鹏 人民陪审员  孙永华 人民陪审员  和佳庚 二〇一九年七月八日 书 记 员  杨秋梅