宁夏回族自治区银川市中级人民法院 民 事 判 决 书 （2018）宁01民终3595号 上诉人（原审被告）:宁夏闽宁金润通实业有限公司，住所地宁夏回族自治区永宁县闽宁镇闽宁国际商贸中心**楼**。 法定代表人：马翰蔚，该公司董事长。 委托诉讼代理人：董亮，宁夏辅德律师事务所律师。 委托诉讼代理人：辛婵娟，宁夏辅德律师事务所律师。 被上诉人（原审原告）：瓮金毕,男,1974年12月5日出生,汉族,农民,住宁夏回族自治区彭阳县。 委托诉讼代理人：马春虎，宁夏罗霄律师事务所律师。。 被上诉人（原审被告）：宁夏聚鑫海保温防水工程有限公司，住所地宁夏回族自治区银川市兴庆区丽景北街丽景商贸城**商铺**。 法定代表人：李永兵，该公司总经理。 被上诉人（原审被告）：焦作市耘拓建设工程有限公司宁夏分公司（原河南宏业光大建设有限公司宁夏分公司），住，住所地宁夏回族自治区银川市金凤区蓝欣苑小区******营业房/div> 负责人：王鹏飞，该分公司负责人。 委托诉讼代理人：卢跃新，男，该公司员工，住宁夏回族自治区银川市。 被上诉人（原审被告）：焦作市耘拓建设工程有限公司（原河南宏业光大建设有限公司），住所地，住所地河南省焦作市马村区永兴路祥瑞小区门面房**楼**iv> 法定代表人：王爱生，系该公司总经理。 委托诉讼代理人：王长林，男，该公司员工，住河南省焦作市山阳区。 上诉人宁夏闽宁金润通实业有限公司（以下简称金润通公司）因与被上诉人瓮金毕、宁夏聚鑫海保温防水工程有限公司（以下简称聚鑫海公司）、焦作市耘拓建设工程有限公司宁夏分公司（原河南宏业光大建设有限公司宁夏分公司，以下简称宏业光大宁夏分公司）、焦作市耘拓建设工程有限公司（原河南宏业光大建设有限公司，以下简称宏业光大公司）建设工程施工合同纠纷一案，不服宁夏回族自治区永宁县人民法院（2018）宁0121民初15号民事判决，向本院提起上诉。本院于2018年10月16日立案后，依法组成合议庭审理本案。本案现已审理终结。 上诉人上诉请求：1.请求撤销一审判决第二项，依法改判上诉人不承担任何责任或者发回重审。2.本案一、二审诉讼费等费用由被上诉人承担。事实和理由：上诉人已履行完毕合同约定的付款义务，不存在欠付工程款情形；被上诉人瓮金毕不属于实际施工人，不能突破合同相对性主张权利；涉案工程并未验收合格，被上诉人瓮金毕的诉讼请求没有事实依据。 被上诉人瓮金毕、宏业光大宁夏分公司、宏业光大公司辩称，一审判决认定事实清楚，适用法律正确，请求驳回上诉，维持原判。 被上诉人聚鑫海公司未到庭亦未提交书面答辩意见。 瓮金毕向一审法院起诉请求：1.被告聚鑫海公司支付原告工程款125161.40元及利息8349.00元（利息自2017年1月1日暂算至2017年12月5日，剩余利息至欠款付清为止，按年利率6%计算）；2.被告宏业光大宁夏分公司、宏业光大公司、金润通公司在未付工程款范围内对上述欠款承担连带责任；3.本案诉讼费由被告负担。 一审法院认定事实：2015年5月10日，被告金润通公司与被告宏业光大公司宁夏分公司签订一份《建设工程施工合同》，合同约定被告金润通公司将其开发的闽宁商贸汽车物流园项目Ⅰ标段工程发包给被告宏业光大公司承建。合同签订后，被告宏业光大宁夏分公司又将外墙保温、真石漆等工程分包给被告聚鑫海公司承建。2016年9月3日，被告聚鑫海公司将部分外墙保温工程分包给原告承建，并与原告签订了《闽宁镇汽车物流商贸中心真石漆与维修合同》，合同约定由原告负责维修、粘贴线条及外墙涂料等工程；个别单体腻子（由甲方现场技术员出具签订为准）18元／㎡；甲方（被告聚鑫海公司）驻工地代表为陈正阳；完工后预留5％质保金，质量保修期从工程实际竣工验收合格之日算起，保修期限为一年。合同签订后，原告在施工过程中，因三号楼劳务不让使用外架，给工人造成了一定的停工损失。经被告聚鑫海公司与宏业光大宁夏分公司的项目经理张勇协商，由被告宏业光大宁夏分公司自愿向原告补偿停工损失费18000元。工程竣工后，经双方于2016年12月31日结算，工程价款为223778元，因他人施工的1#楼工程质量不合格，原告进行了维修，产生维修费用6000元。2017年11月30日，经被告聚鑫海公司驻工地代表陈正阳与原告就3#楼刮白面积核算为1512.6平方米，按照双方约定的每平米18元计算，应付工程款27226.80元。综上，被告聚鑫海公司应付原告工程款总计275004.80元。被告金润通公司已付工程款150000元，剩余工程款125004.80元未付。故原告诉至法院，要求判如所请。 一审法院认为，承包人非法转包、违法分包建设工程或者没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同的行为无效。建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予以支持。被告宏业光大宁夏分公司将其承包的部分工程分包给被告聚鑫海公司承建，被告聚鑫海公司又将其中的粘贴保温板、真石漆及维修等工程分包给没有资质的原告，并签订《闽宁镇汽车物流商贸中心真石漆与维修合同》一份。应当认定被告聚鑫海公司与原告之间签订的《闽宁镇汽车物流商贸中心真石漆与维修合同》无效。合同虽然无效，但原告已与被告聚鑫海公司进行了结算，应当认定涉案工程主体已经竣工验收合格，且质保期限已届满，故对原告要求被告聚鑫海公司支付工程款125004.80元的请求符合法律的规定，予以支持。对原告要求被告支付自2017年1月1日至2017年12月5日期间的利息及至欠款付清为止的利息请求，因被告聚鑫海公司未按期支付，故应予以支持。截止2017年12月5日利息应确定为5487元，超出部分不予支持。被告金润通公司作为工程发包方，被告宏业光大宁夏分公司作为工程承包方，因其双方以及被告宏业光大宁夏分公司与被告聚鑫海公司至今未进行结算，且原告作为实际施工人，被告金润通公司、宏业光大宁夏分公司应在未付工程款的范围内对上述欠款本息承担连带给付责任。被告宏业光大宁夏分公司不具有独立法人资格，其民事责任依法应由所属法人被告宏业光大公司与其共同承担。依照《中华人民共和国合同法》第五十二条第（五）项、第五十八条，《中华人民共和国公司法》第十四条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条、第二条、第十七条、第十八条、第二十六条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决：一、被告宁夏聚鑫海保温防水工程有限公司于判决生效后十五日内支付原告瓮金毕工程款125004.80元，并承担利息5487元（暂算至2017年12月5日）以及至工程款付清为止按中国人民银行发布的同期同类贷款利率计算的利息；二、被告河南宏业光大建设有限公司宁夏分公司、河南宏业光大建设有限公司、宁夏闽宁金润通实业有限公司在未付工程款的范围内对上述工程款本息承担连带给付责任；三、驳回原告瓮金毕的其他诉讼请求。 如果未按判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费3250元，公告费600元，由被告宁夏聚鑫海保温防水工程有限公司负担3440元，由原告瓮金毕负担410元。 二审查明的事实与一审一致，对一审认定的事实予以确认。 本院认为，上诉人主张不欠付工程款，因上诉人作为发包人与承包人宏业光大公司宁夏分公司并未最终结算，上诉人主张不欠付工程款不成立；本案中被上诉人瓮金毕组织施工涉案工程并经结算，一审判决认定瓮金毕的身份系实际施工人正确；因被上诉人瓮金毕施工的工程经结算且已过质保期，且上诉人亦未提交证据证明涉案工程存在质量问题，一审判决判令上诉人承担相应责任亦正确。综上，上诉人的上诉请求不成立，不予支持。一审判决认定事实清楚、适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项、第一百七十五条之规定，判决如下： 驳回上诉，维持原判。 二审案件受理费3250元，由上诉人宁夏闽宁金润通实业有限公司负担。 本判决为终审判决。 审判长  赵和平 审判员  赵来珍 审判员  杨璐璐 二〇一九年二月二十日 书记员  王丽娟 附：本案适用的相关法律条文 《中华人民共和国民事诉讼法》 第一百七十条第二审人民法院对上诉案件，经过审理，按照下列情形，分别处理： （一）原判决、裁定认定事实清楚，适用法律正确的，以判决、裁定方式驳回上诉，维持原判决、裁定； （二）原判决、裁定认定事实错误或者适用法律错误的，以判决、裁定方式依法改判、撤销或者变更； （三）原判决认定基本事实不清的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审，或者查清事实后改判； （四）原判决遗漏当事人或者违法缺席判决等严重违反法定程序的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审。 原审人民法院对发回重审的案件作出判决后，当事人提起上诉的，第二审人民法院不得再次发回重审 第一百七十五条第二审人民法院的判决、裁定，是终审的判决、裁定。 第十四条人民检察院有权对民事诉讼实行法律监督。