安徽省安庆市大观区人民法院民 事 判 决 书（2018)皖0803民初73号原告：安徽电信工程有限责任公司，住所地安徽省合肥市高新开发区合欢路**。法定代表人：夏波，总经理。委托诉讼代理人：孙旭东，安徽豪迪律师事务所律师。委托诉讼代理人：黄书巍，安徽豪迪律师事务所律师。被告：安庆市文峰置业有限公司，，住所地安徽省安庆市集贤南路**法定代表人：李后飞，该公司总经理。委托诉讼代理人：张文俊，北京京师（合肥）律师事务所律师。委托诉讼代理人：李丹丹，北京京师（合肥）律师事务所律师。原告安徽电信工程有限责任公司与被告安庆市文峰置业有限公司建设工程施工合同纠纷一案，本院于2018年1月3日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告安徽电信工程有限责任公司的委托诉讼代理人孙旭东、黄书巍，被告安庆市文峰置业有限公司的委托诉讼代理人张文俊、李丹丹到庭参加诉讼。2018年3月18日，安徽电信工程有限责任公司向本院申请对安庆汇峰广场小区光纤到户管线工程、安庆汇峰广场集中商业客流统计系统安装工程、安庆汇峰广场东侧人防、二期及三期人防区域电缆敷设及电缆桥架安装工程进行审计。2018年11月21日，安徽电信工程有限责任公司撤回了该申请。本案现已审理终结。安徽电信工程有限责任公司向本院提出诉讼请求：1.判令被告立即清偿原告工程款2369183.59元及其利息（利息自2015年1月15日起至清偿日止按中国人民银行同期同类贷款利率计算）；2.判令被告承担本案诉讼费、保全费。事实和理由：安庆市文峰置业有限公司自2013至2014年将其安庆汇峰广场城市综合体项目的部分工程发包给安徽电信工程有限责任公司施工，双方签订了七份工程施工合同，项目合同总金额为7942029.32元，因部分设备工程未实施和部分工程合并，最终安徽电信工程有限责任公司承包施工的合同金额为5784937.15元，2014年底安徽电信工程有限责任公司承包的工程已全部完工，安庆市文峰置业有限公司将其安庆汇峰广场城市综合体项目投入运营；安庆市文峰置业有限公司先后仅支付安徽电信工程有限责任公司3415753.56元，下欠安徽电信工程有限责任公司工程款2369183.59元。安徽电信工程有限责任公司多次向安庆市文峰置业有限公司催要该款项，安庆市文峰置业有限公司以种种理由拖延，安徽电信工程有限责任公司为维护自己的合法权益，诉至法院，请求判如所求。安庆市文峰置业有限公司辩称，安庆市文峰置业有限公司已支付3455813.56元，而非原告主张的3415753.56元，安庆市文峰置业有限公司多支付了40060元，剩余的工程款未经双方确认，无法确认的理由是因为安徽电信工程有限责任公司未提供相关的工程签单及变更的施工材料，致使安庆市文峰置业有限公司无法确认工程量的真实性，因此未确认审计报告,故应当根据现场实际工程量来计算工程款，未经确认的审计报告没有经过安庆市文峰置业有限公司盖章，主要针对的是安庆汇峰广场集中商业客流统计安装工程、安庆汇峰广场东侧人防、二期及三期人防区域电缆敷设及电缆桥架安装工程、安庆汇峰广场通信管线建设工程。由于对于剩余的工程款双方未能确认并且不能确认的缘由责任在安徽电信工程有限责任公司，安庆市文峰置业有限公司不存在拖欠工程款的事实，所以相关利息不应当支付。双方当事人围绕诉讼请求依法提交了证据。本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。对有争议的证据，本院认定如下：《安庆汇峰广场通讯管线建设协议》、《汇峰广场集中商业区无线AP定位覆盖及POS综合布线工程建设协议》、《安庆汇峰广场集中商业设备机房装饰及网络设备采购、安装工程施工合同》、《安庆汇峰广场管线建设协议》、《安庆汇峰广场通信管线建设补充协议》、《安庆汇峰广场集中商业客流统计系统安装工程施工合同》、《安庆汇峰广场东侧人防、二期及三期人防区域电缆敷设及电缆桥架安装工程》，予以认定；文峰置业网站截图,达不到证明工程实际使用时间的证明目的，不予认定；安徽省中灏工程咨询有限公司皖灏审字【2016】138号审计报告、安徽省中灏工程咨询有限公司皖灏审字【2016】137号审计报告、安徽元丰工程咨询有限公司皖元审计【2016】004号审计报告，均予以认定；建筑业统一发票，真实性予以认定；安庆汇峰广场集中商业客流统计系统安装工程建设工程结算审核定案表，安庆汇峰广场通信管线工程建设工程结算审核定案表，汇峰广场东侧人防、二期及三期人防区域电缆敷设及电缆桥架安装工程建设工程结算审核定案表均为复印件，庭审中安庆市文峰置业有限公司承认以上三项工程结算审核定案表的审计验证金额与原告主张的一致，故对以上证据予以认定；完工报告、工程竣工验收表的真实性予以认定；告知函,真实性予以认定；关于安庆汇峰广场安徽电信施工工程结算的情况说明，记载了各项工程的定案价格，真实性予以认定；安庆汇峰广场小区光纤到户管线工程结算书、安庆汇峰广场集中商业客流统计系统工程建设工程决算书、汇峰广场东侧人防、二期、三期人防区域电缆敷设及电缆桥架安装工程建设工程决算书，予以认定。付款凭证，对其中转账给程道宾的转账凭证不予认定，对其中付款金额464005.26元的付款凭证附言中扣罚款1450元的证明目的不予认定，对付款凭证的真实性均予以认定。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2014年1月27日，安庆市文峰置业有限公司（甲方）与安徽电信工程有限责任公司（乙方）签订了一份《安庆汇峰广场通信管线建设协议》，约定：工程名称为安庆汇峰广场小区光纤到户管线工程，工程建设随甲方的节点计划要求施工，乙方不得因本方的施工进度滞后而影响甲方的施工进度计划。工程完工后一月内完成工程验收，乙方应负责组织验收，并负责验收合格。预算总金额为1020000元。结算方式为，工程开工后，乙方按季度进度节点申报工程进度款，申请进度款之前须进行工程形象节点确认，甲方根据节点内容的审核价的70%支付工程进度款；工程验收合格并开通使用后，甲方在一周内完成审计，按本合同附件中工程量单价计价标准审核，如有附件中未列工程量需提供现场工程量签证，审计定案双方确认后甲方付款至总定案价95%，剩余5%作为质保金，质保期满后一周内付清，本工程质保期为一年。2014年5月22日，安庆市文峰置业有限公司（甲方）与安徽电信工程有限责任公司（乙方）签订了一份《安庆汇峰广场管线建设协议》，约定：工程名称为安庆汇峰广场集中商业、10#楼、地、地下室部分电缆敷设及电缆桥架安装工程程建设随甲方的节点计划要求施工，乙方不得因本方的施工进度滞后而影响甲方的施工进度计划。工程完工后一月内完成工程验收，乙方应负责组织验收，并负责验收合格。预算总金额为2200000元。结算方式为，工程开工后，乙方按月进度节点申报工程进度款，申请进度款之前须进行工程形象节点确认，甲方根据节点内容的审核价的70%支付工程进度款；工程验收合格并开通使用后，甲方在一周内完成审计，按合同附件工程量单价计价标准审核，如有附件中未列工作量需提供现场工作量签证，审计定案双方确认后甲方付款至总定案价95%，剩余5%作为质保金，质保期满后一周内付清，本工程质保期为一年。2015年1月31日，安庆市文峰置业有限公司（甲方）与安徽电信工程有限责任公司（乙方）签订了一份《安庆汇峰广场通信管线建设补充协议》，约定：甲乙双方的责任和义务、进度安排、材料及工程验收按照2014年5月22日签订的《安庆汇峰广场集中商业、10#楼、地、地下室部分电缆敷设及电缆桥架安装工程》算金额为2000000元整，结算方式按原合同的条款执行。2014年11月27日，安庆市文峰置业有限公司（甲方）与安徽电信工程有限责任公司（乙方）签订了一份《汇峰广场东侧人防、二期及三期人防区域电缆敷设及电缆桥架安装工程》，约定：工程名称为安庆汇峰广场东侧人防、二期及三期人防区域电缆敷设及电缆桥架安装工程，预算金额为500000元。结算方式为，工程开工后，乙方按月进度节点申报工程进度款，申请进度款之前须进行工程形象节点确认，甲方根据节点内容的审核价的70%支付工程进度款；工程验收合格并开通使用后，甲方在一周内完成审计，按合同附件工程量单价计价标准审核，如有附件中未列工作量需提供现场工程量签证，审计定案双方确认后甲方付款至总定案价95%，剩余5%作为质保金，质保期满后一周内付清，本工程质保期为一年。该合同未约定内容参照2014年5月22日签订的主合同《安庆汇峰广场管线建设协议》。2014年8月，安庆市文峰置业有限公司（甲方）与安徽电信工程有限责任公司（乙方）签订了一份《汇峰广场集中商业区无线AP定位覆盖及POS综合布线工程建设协议》，约定：工程名称为汇峰广场集中商业区无线AP定位覆盖及POS综合布线工程，工程建设随甲方的节点计划要求施工，乙方不得因本方的施工进度滞后而影响甲方的施工进度计划。工程完工后一月内完成工程验收，乙方应负责组织验收，并负责验收合格。集中商业无线AP定位覆盖系统的预算总金额为850000元，POS综合布线系统预算总金额为286093.32元。结算方式为，工程开工后，所有设备材料进场检验合格，甲方支付乙方50%的预付款，工程验收合格并开通使用后，甲方在一周内完成审计，按本合同附件中工程量单价计价标准审核，如有附件中未列工程量需提供现场工程量签证，审计定案双方确认后甲方付款至总定案价95%，剩余5%作为质保金，质保期满后一周内付清，本工程质保期为一年。2014年11月21日，安庆市文峰置业有限公司（甲方）与安徽电信工程有限责任公司（乙方）签订了一份《安庆汇峰广场集中商业设备机房装饰及网络设备采购、安装工程施工合同》，约定：工程名称为安庆汇峰广场集中商业设备机房装饰及网络设备采购、安装工程，施工工期为2014年11月10日至2014年12月10日。工程完工后一月内完成工程验收，乙方应负责组织验收，并负责验收合格。预算总金额为565936元。结算方式为，工程开工后，乙方材料进场验收后按合同造价支付40%预付款，施工验收完毕后按合同支付至80%，工程验收合格并开通使用后，甲方在一周内完成审计，按合同附件中审定的标准审核，如有附件中未列工作量需提供现场工作量签证，审计定案双方确认后甲方付款至总定案价95%，剩余5%作为质保金，质保期满后一周内付清，本工程质保期为一年。2014年11月27日，安庆市文峰置业有限公司（甲方）与安徽电信工程有限责任公司（乙方）签订了一份《安庆汇峰广场集中商业客流统计系统安装工程施工合同》，约定：工程名称为安庆汇峰广场集中商业客流统计系统安装工程，施工工期为前期布管布线在合同签订后立即进场施工，前段及末端涉笔以甲方工程部正式下发的开工令及开工时间为准。工程完工后一月内完成工程验收，乙方应负责组织验收，并负责验收合格。预算总金额为520000元整。结算方式为，工程开工后，乙方前段及末端设备进场验收合格后按合同造价支付40%预付款，施工验收完毕后按合同支付80%；工程验收合格并开通使用后，甲方在两周内完成审计，按本合同附件中审定的标准审核，如有附件中未列工作量需提供现场工作量签证，审计定案双方确认后甲方付款至总定案价95%，剩余5%作为质保金，质保期满后一周内付清，本工程质保期为一年。工程完工后，安庆市文峰置业有限公司先后委托安徽元丰工程咨询有限公司和安徽省中灏工程咨询有限公司对工程进行审计。安徽元丰工程咨询有限公司2016年4月9日出具的“安庆汇峰广场集中商业设备机房装饰及网络设备采购、安装工程”审计报告内容为，审计验证金额为501837.78元，安徽电信工程有限责任公司安庆分公司在审计报告附件“工程结算审核定案表”上盖章确认，安庆市文峰置业有限公司亦予以盖章确认，在“建设工程结算审核定案表”上安庆市文峰置业有限公司注明质保金为25092元，质保期间如无质量问题，于2016年8月19日无息返还，施工水电费为3513元，由财务扣除。安徽省中灏工程咨询有限公司2016年7月13日出具的“汇峰广场集中商业区AP定位覆盖及POS综合布线安装工程”审计报告的内容为：审计核定金额为1229433.81元（未扣除施工水电费，由财务扣除），安徽电信工程有限责任公司安庆分公司于2016年7月15日在审计报告附件“基建工程预决（结）算定案表”上盖章确认，安庆市文峰置业有限公司于2016年9月1日盖章确认，并注明质保金为61471.69元，质保期间如无质量问题，于2017年3月14日无息返还，施工水电费为8606.04元，由财务扣除；安徽省中灏工程咨询有限公司2016年7月13日出具的“汇峰广场集中商业、10#楼、地、地下室电缆及桥架工程”审计报告内容为计核定金额为3075011.70元（未扣除施工水电费，由财务扣除），安徽电信工程有限责任公司安庆分公司于2016年7月15日在审计报告附件“基建工程预决（结）算定案表”上盖章确认，安庆市文峰置业有限公司于2016年9月1日盖章确认，并注明质保金为153750.59元，质保期间如无质量问题，于2016年9月1日返还，施工水电费为4626.50元，由财务扣除。安徽电信工程有限责任公司于2016年3月18日向安庆市文峰置业有限公司提交“安庆汇峰广场集中商业客流统计安装工程”工程竣工结算文件，结算文件上载明送审造价为107076.49元；安徽电信工程有限责任公司于2015年9月24日向安庆市文峰置业有限公司提交“安庆汇峰广场东侧人防、二期及三期人防区域电缆敷设及电缆桥架安装工程”工程竣工结算文件，结算文件上载明送审造价为327335.52元；安徽电信工程有限责任公司于2015年8月19日向安庆市文峰置业有限公司提交“安庆汇峰广场小区光纤到户管线工程”工程竣工结算文件，结算文件上载明送审造价为1488698.52元。上述三项工程的建设工程结算审核定案表载明：“安庆汇峰广场集中商业客流统计安装工程”审计验证金额为39357.29元，质保期至2017年3月18日，施工期间水电费为276元，由财务扣除；“安庆汇峰广场东侧人防、二期及三期人防区域电缆敷设及电缆桥架安装工程”审计验证金额为265040.73元，质保期至2016年8月19日；“安庆汇峰广场小区光纤到户管线工程”审计验证金额为674255.84元，质保期至2016年8月19日。以上的审计验证金额均系审计报告的审计验证金额，金额合计978653.86元。以上三项工程的审计报告作出后，安庆市文峰置业有限公司未对审计报告的结果予以确认。安庆市文峰置业有限公司总计向安徽电信工程有限责任公司支付了3415753.56元工程款。案件审理过程中，经安徽电信工程有限责任公司申请，本院于2018年1月15日作出保全裁定，裁定冻结安庆市文峰置业有限公司名下银行存款280万元或查封、扣押其同等价值的财产。经安徽电信工程有限责任公司申请，本院到安徽文峰投资集团总部、安徽元丰工程咨询有限公司、安徽省中灏工程咨询有限公司调取工程审计定案材料未果。2018年9月30日，本院责令安庆市文峰置业有限公司提交安庆汇峰广场小区光纤到户管线工程、安庆汇峰广场集中商业客流统计系统安装工程、安庆汇峰广场东侧人防、二期及三期人防区域电缆敷设及电缆桥架安装工程的项目审计定案文件，安庆市文峰置业有限公司提供了“安庆汇峰广场集中商业客流统计安装工程”决算书、“安庆汇峰广场东侧人防、二期及三期人防区域电缆敷设及电缆桥架安装工程”结算书、“安庆汇峰广场小区光纤到户管线工程”结算书，以及26张图纸。本院认为，本案的争议焦点为:1.工程款的确定。2.工程款逾期付款利息的计算方式及依据。一、关于工程款的确定。安徽电信工程有限责任公司与安庆市文峰置业有限公司签署的各份合同，系双方当事人的真实意思表示，合法有效，双方当事人应当全面履行合同义务。合同涉及六个工程，分别为：1.安庆汇峰广场集中商业、10#楼、地、地下室部分电缆敷设及电缆桥架安装工程，2峰广场集中商业区无线AP定位覆盖及POS综合布线工程，3安庆汇峰广场集中商业设备机房装饰及网络设备采购、安装工程，4.安庆汇峰广场小区光纤到户管线工程，5.汇峰广场东侧人防、二期及三期人防区域电缆敷设及电缆桥架安装工程，6.安庆汇峰广场集中商业客流统计系统安装工程。前三项工程的审计验证金额共计4806283.29元，经过安庆市文峰置业有限公司在定案表上确认，虽然安庆市文峰置业有限公司提出定案表上仅有安徽电信工程有限责任公司安庆分公司盖章，没有安徽电信工程有限责任公司盖章确认，但安徽电信工程有限责任公司开具发票等行为明确表示认可其分公司对审计定案结果的确认，故应当予以认定，但对其中施工期间产生的水电费，应当予以扣除，故认定为4789537.75元。后三项工程同样经过了审计，审定金额合计978653.86元，虽然安庆市文峰置业有限公司提出因安徽电信工程有限责任公司未提交签证材料导致审计结果不准确，故无法确认工程款，但安庆市文峰置业有限公司在明知材料不全的情形下仍然两次委托审计机构进行审计，明显有违常理，且本院经安徽电信工程有限责任公司申请向安庆市文峰置业有限公司调取上述三个工程的相关审计定案文件，安庆市文峰置业有限公司拒不提交相关材料，在本院责令其提交后，仅提供一份决算书、二份结算书和部分图纸，并未提供其持有的其它审计定案材料，而根据庭审已提交的审计报告，审计报告上载明审计依据由建设单位安庆市文峰置业有限公司提供，审计依据是否包含签证材料会直接反映在审计报告中，安庆市文峰置业有限公司拒不提交其持有的其它审计定案材料，隐瞒其提供了哪些审计依据给审计机构，可以推定安徽电信工程有限责任公司向安庆市文峰置业有限公司交付了签证材料用于委托审计，安庆市文峰置业有限公司无法确认工程款的理由不能成立，安徽电信工程有限责任公司提交的建设工程结算审核定案表复印件内容真实，安徽电信工程有限责任公司主张验证工程金额为978653.86元，予以认定，但其中施工水电费276元，应当予以扣除，故认定为978377.86元。综上，涉案工程款共计5767915.61元，安庆市文峰置业有限公司已支付了工程款共计3415753.56元，还应支付安徽电信工程有限责任公司工程款2352162.05元。因安庆市文峰置业有限公司已支付的工程款未能明确指向支付的是哪几项工程的款项，故对未付的各项工程款按各自在未支付的总工程款中所占比例来认定具体金额，安庆市文峰置业有限公司应当支付安徽电信工程有限责任公司安庆汇峰广场集中商业、10#楼、地、地下室部分电缆敷设及电缆桥架安装工程12521061元工程款，汇峰广场集中商业区无线AP定位覆盖及POS综合布线工程497854.86元工程款，安庆汇峰广场集中商业设备机房装饰及网络设备采购、安装工程203217.37元工程款，安庆汇峰广场小区光纤到户管线工程274962.24元工程款，汇峰广场东侧人防、二期及三期人防区域电缆敷设及电缆桥架安装工程108083.89元工程款，安庆汇峰广场集中商业客流统计系统安装工程15937.38元工程款。二、关于工程款逾期付款利息的依据及计算方式。根据安徽电信工程有限责任公司提交的审计报告以及建设工程结算审核定案表，对各项工程支付逾期利息的起始时间认定如下：1.安庆汇峰广场集中商业、10#楼、地、地下室部分电缆敷设及电缆桥架安装工程后一笔尾款作为质保金应当于2016年9月1日付清，故逾期利息应当从2016年9月2日起算；2.汇峰广场集中商业区无线AP定位覆盖及POS综合布线工程，最后一笔尾款作为质保金应当于2017年3月14日付清，故逾期利息应当从2017年3月15日起算；3安庆汇峰广场集中商业设备机房装饰及网络设备采购、安装工程，最后一笔尾款作为质保金应当于2016年8月19日付清，故逾期利息应当从2016年8月20日起算；4.安庆汇峰广场小区光纤到户管线工程，最后一笔尾款作为质保金应当于2016年8月19日付清，故逾期利息应当从2016年8月20日起算；5.汇峰广场东侧人防、二期及三期人防区域电缆敷设及电缆桥架安装工程，最后一笔尾款作为质保金应当于2016年8月19日付清，故逾期利息应当从2016年8月20日起算；6.安庆汇峰广场集中商业客流统计系统安装工程，最后一笔尾款作为质保金应当于2017年3月18日付清，故逾期利息应当从2017年3月19日起算；逾期利息均应支付至款项付清之日止。安徽电信工程有限责任公司主张按中国人民银行同期同类贷款利息支付逾期利息的请求，符合相关法律规定，予以支持。安徽电信工程有限责任公司主张自2015年1月15日起支付逾期利息的请求，无事实依据不予支持。综上所述，安庆市文峰置业有限公司应当继续履行支付工程款的义务，并按照各个工程最后付款期限承担逾期利息的责任，依照《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第一百零九条、第二百六十九条,《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律的解释》第十七条、第十八条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百四十二条，《最高人民法院关于适用的解释》第一百一十一条、第一百一十二条规定，判决如下：一、被告安庆市文峰置业有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告安徽电信工程有限责任公司工程款2352162.05元及利息（其中1252106.31元工程款的利息自2016年9月2日起算，其中497854.86元工程款的利息自2017年3月15日起算，其中203217.37元工程款的利息自2016年8月20日起算，其中274962.24元工程款的利息自2016年8月20日起算，其中108083.89元工程款的利息自2016年8月20日起算，其中15937.38元工程款的利息自2017年3月19日起算，均按照中国人民银行同期同类贷款利率计算至实际付清之日止）；二、驳回原告安徽电信工程有限责任公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费25750元，保全申请费5000元，由原告安徽电信工程有限责任公司承担260元，由被告安庆市文峰置业有限公司承担30490元。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于安徽省安庆市中级人民法院。审 判 长  朱学燕审 判 员  许 鑫人民陪审员  江生根二〇一九年二月十二日书 记 员  江梦宇附本案所适用相关法律条文：一、《中华人民共和国合同法》第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。第一百零九条当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。第二百六十九条建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。二、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律的解释》第十七条当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理；没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。第十八条利息从应付工程价款之日计付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间：（一）建设工程已实际交付的，为交付之日；（二）建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日；（三）建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日。三、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。第一百四十二条法庭辩论终结，应当依法作出判决。判决前能够调解的，还可以进行调解，调解不成的，应当及时判决。四、《最高人民法院关于适用的解释》第一百一十一条民事诉讼法第七十条规定的提交书证原件确有困难，包括下列情形：（一）书证原件遗失、灭失或者毁损的；（二）原件在对方当事人控制之下，经合法通知提交而拒不提交的；（三）原件在他人控制之下，而其有权不提交的；（四）原件因篇幅或者体积过大而不便提交的；（五）承担举证证明责任的当事人通过申请人民法院调查收集或者其他方式无法获得书证原件的。前款规定情形，人民法院应当结合其他证据和案件具体情况，审查判断书证复制品等能否作为认定案件事实的根据。第一百一十二条书证在对方当事人控制之下的，承担举证证明责任的当事人可以在举证期限届满前书面申请人民法院责令对方当事人提交。申请理由成立的，人民法院应当责令对方当事人提交，因提交书证所产生的费用，由申请人负担。对方当事人无正当理由拒不提交的，人民法院可以认定申请人所主张的书证内容为真实。