浙江省永嘉县人民法院 民 事 判 决 书 （2018）浙0324民初4467号 原告：潘伟伟，男，**********。 被告：温州任意装苹果装饰设计工程有限公司。住所地：浙江省温州市鹿城区车站大道交行广场1幢六层西首。 法定代表人：陈志强。 被告：湖南苹果装饰设计工程有限公司。住所地：湖南省长沙市开福区黄兴北路89号上城金都大厦202、302号房。 法定代表人：李齐。 被告：李齐，男，**********。 以上二被告的共同委托诉讼代理人：丁利平，湖南万和联合律师事务所律师。 原告潘伟伟与被告温州任意装苹果装饰设计工程有限公司（以下简称温州任意装公司）、湖南苹果装饰设计工程有限公司（以下简称湖南苹果装饰公司）、李齐装饰装修合同纠纷一案，本院于2018年6月5日立案后，依法适用简易程序审理。审理过程中发现有不宜适用简易程序的情形，裁定转为普通程序。本案于2018年10月16日公开开庭进行了审理。原告潘伟伟到庭参加诉讼，被告温州任意装公司、湖南苹果装饰公司、李齐经公告送达开庭传票，未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告潘伟伟向本院提出诉讼请求：1.判决解除原告与被告温州任意装公司之间签订的装修装饰施工合同；2.判决被告温州任意装公司与被告湖南苹果装饰公司向原告返还未施工款共计95807元及合同违约款33600元；3.判决被告李齐对上述第二项款项承担连带清偿责任；4.本案诉讼费由三被告共同承担。事实与理由：2018年1月9日，原告为装修房子事宜与被告温州任意装公司签订了《装修装饰意向书》，并在被告温州任意装公司处用POS机向被告湖南苹果装饰公司交付了2万元的意向金。后原告于2018年3月10日与被告温州任意装公司签订了一份《工程合同》，约定施工合同总价为168000元，并约定于2018年6月15日前施工完毕。至此，原告以刷卡的形式向被告湖南苹果装饰公司共计支付了117600元。合同签订后，被告温州任意装公司一直拖延施工，至水电完成后于2018年4月16日停止施工，2018年4月20日被告温州任意装公司已经不在经营状态，公司内部无人进行管理。后原告寻至被告湖南苹果装饰公司处要求支付债务，被告湖南苹果装饰公司发出声明会及时对各位业主进行清算并同意对该债务承担责任，其法定代表人李齐也声明愿意对该债务承担担保责任。但时至今日，三被告均无所作为。原告认为，被告温州任意装公司停止施工的行为已经违反了合同约定，现公司无人经营已经无法继续履行合同义务，应向原告承担违约责任。被告湖南苹果装饰公司作为收款方也未履行合同义务，被告李齐作为被告湖南苹果装饰公司法定负责人自愿对该债务承担担保责任，其应对原告的损失承担责任。为保障原告权益，现原告特根据《中华人民共和国民事诉讼法》之相关规定，请贵院依法进行判决。 被告温州任意装公司、湖南苹果装饰公司、李齐均未作答辩。 原告潘伟伟围绕诉讼请求依法提交了原告的身份证、被告的企业公示信息、身份信息查询、《装修装饰意向书》、《工程合同》、项目价格清算单、收款收据、付款凭证、照片、湖南苹果装饰设计工程有限公司出具的声明、视频等证据。因被告温州任意装公司、湖南苹果装饰公司、李齐均未到庭，亦未提供书面质证意见，视为放弃质证权利。经本院审查，原告潘伟伟提供的上述证据尚未发现存在瑕疵或疑点，故本院均予以认定。 根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2018年1月9日，原告与被告温州任意装公司经商谈就原告坐落于永嘉县房屋装修事宜达成初步意向，双方签订了《装饰装修意向书》。原告已于2017年11月24日支付诚意金20000元。原告又于2018年1月9日支付意向款30400元。2018年3月10日，原告（甲方）与被告温州任意装公司（乙方）签订《工程合同》，合同约定，甲方工程设计负责人邹剑雄，工程地点永嘉立体城（揽江阁）11栋2001室；工期95天，开工日期2018年3月14日，验收日期2018年6月16日；工程价款168000元，合同结算金额最终以工程实际发生量作为结算依据；工期延误及违约责任：第9.8条约定，在乙方已经进场施工的情况下，由于甲方原因要求本合同终止则甲方须向乙方支付合同金额20%作为违约金，并按预算向乙方支付已经做好的项目费用；若是乙方原因要求本合同终止则乙方须向甲方支付合同金额20%作为违约金，乙方放弃已经做好的项目费用。合同另行约定了工程变更、材料供应、工程验收及保修，施工合同款支付方式等双方其他权利义务。当天，原告支付了施工首期款67200元，累计已支付被告温州任意装公司装修款117600元。被告温州任意装公司于2018年4月初进场施工，2018年4月16日停止施工。被告温州任意装公司仅完成了砌墙和水电施工，原告根据《工程合同》及项目价格清算单确认被告温州任意装公司已施工工程价款为21793元。 2018年4月24日，被告湖南苹果装饰公司出具一份声明，载明：“为保障各位业主、材料商、项目经理因湖南苹果装饰设计工程有限公司旗下子公司所产生的债务损失，湖南苹果装饰设计工程有限公司愿意积极面对事态，不逃避所有债务。即日起湖南苹果装饰设计工程有限公司会派遣清算人员到嘉兴当家苹果装饰设计工程有限公司、绍兴任意装苹果装饰设计工程有限公司、台州任意装苹果装饰设计工程有限公司、温州任意装苹果装饰设计工程有限公司对各位业主、材料商、项目经理所有项目进行清算以及协助业主施工扫尾，并同意对该清算债务承担全部责任。湖南苹果装饰设计工程有限公司对本次事件对各位业主、材料商、项目经理造成的困扰深表歉意，希望广大业主、材料商、项目经理予以积极配合早日进行清单。声明人：湖南苹果装饰设计工程有限公司，时间：2018年4月24日。” 本院认为，原告与被告温州任意装公司签订的《工程合同》系双方当事人的真实意思表示，且不违反法律、行政法规的强制性规定，应认定合法有效。合同签订后，原告已依约履行付款义务，但被告温州任意装公司未依照合同约定进度组织工程施工，工程于2018年4月16日停工后，未再进行施工，被告温州任意装公司以自己的行为表明不再履行合同主要义务，属于严重的违约行为，原告据此诉请解除双方签订的工程合同，具有事实依据和法律依据，本院予以支持。合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。本案中，《工程合同》明确约定，被告温州任意装公司原因解除合同的，放弃已施工项目费用，现原告要求被告温州任意装公司返还扣除原告自认的已施工工程费用21793元后的装修款95807元（117600元-21793元），未违反合同约定，本院予以支持。违约金系当事人通过约定预先设定并独立于履约行为之外的给付行为，其效力不因合同权利义务终止而受到影响，故合同因一方违约而解除，违约金条款可以继续适用。本案中，被告温州任意装公司违约致使合同无法继续履行，原告依据双方签订的《工程合同》第9.8条的约定诉请被告温州任意装公司支付按照合同金额168000元的20%计算的违约金33600元，本院予以支持。被告湖南苹果装饰公司出具书面声明同意对被告温州任意装公司所有项目进行清算以及协助业主施工扫尾，并同意对清算债务承担全部责任，可视为其作为债务人加入原告与被告温州任意装公司的债权债务，故原告诉请被告湖南苹果装饰公司承担付款责任，本院予以支持。关于被告李齐担保责任是否成立的问题。根据《中华人民共和国担保法》及相关司法解释的规定，设定保证应当订立书面保证合同，或以书面形式向债权人出具担保书且债权人接收未提出异议，或在主合同上以保证人的身份签字或者盖章。本案中，被告李齐未以书面的形式确认保证的意思表示，不能由此认定保证责任成立，故原告诉请要求被告李齐承担连带清偿责任，本院不予支持。依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条第一款、第九十四条第（二）项、第九十七条、第九十八条、第一百零七条、第一百一十四条，《中华人民共和国担保法》第十三条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国担保法〉若干问题的解释》第二十二条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条规定，判决如下： 一、解除原告潘伟伟与被告温州任意装苹果装饰设计工程有限公司于2018年3月10日签订的《工程合同》； 二、被告温州任意装苹果装饰设计工程有限公司、湖南苹果装饰设计工程有限公司于本判决生效之日起十日内返还原告潘伟伟装修款95807元并支付违约金33600元； 三、驳回原告潘伟伟的其他诉讼请求。 如果被告未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费2888元，由被告温州任意装苹果装饰设计工程有限公司、湖南苹果装饰设计工程有限公司负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于温州市中级人民法院。 审 判 长  郑黎明 人民陪审员  林孙强 人民陪审员  杨孙文 二〇一九年二月一日 书 记 员  张金瓯