浙江省绍兴市柯桥区人民法院 民 事 判 决 书 （2018）浙0603民初9511号 原告：王夏根，男，1963年8月6日出生，汉族，住浙江省绍兴市柯桥区。 被告：绍兴任意装苹果装饰设计工程有限公司，住所地浙江省绍兴市越城区崇贤街****-2，统一社会信用代码91330602MA29DTF63U。 法定代表人：李齐。 被告：杭州任意装苹果装饰设计工程有限公司，住所，住所地浙江省杭州市江干区凤起东路**新城时代广场****社会信用代码91330106MA27YU1K4J。 法定代表人：陈瑶。 被告：衡阳苹果装饰设计工程有限公司，住所地湖南省，住所地湖南省衡阳市雁峰区解放路**宇元万向城宇元国际**代码91430400092933536L。 法定代表人：王自然。 原告王夏根与被告绍兴任意装苹果装饰设计工程有限公司（以下简称绍兴苹果公司）、杭州任意装苹果装饰设计工程有限公司（以下简称杭州苹果公司）、衡阳苹果装饰设计工程有限公司（以下简称衡阳苹果公司）装饰装修合同纠纷一案，本院于2018年9月12日立案后，依法适用简易程序。后因采用其他方式无法向被告绍兴苹果公司、杭州苹果公司、衡阳苹果公司送达，本案转为普通程序，公开开庭进行了审理。原告王夏根到庭参加诉讼。被告绍兴苹果公司、杭州苹果公司、衡阳苹果公司经本院公告送达开庭传票，未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告王夏根向本院提出诉讼请求：1.要求绍兴苹果公司向王夏根退还装修款191300元，支付违约金51800元；2.要求杭州苹果公司、衡阳苹果公司对上述债务承担连带清偿责任。事实和理由：2017年12月30日，王夏根和绍兴苹果公司签订一份《装饰装修意向书》，就绍兴苹果公司装修王夏根的位于柯桥区仁让堰33幢102室、32幢1001室房屋达成意向。2018年3月11日，绍兴苹果公司和王夏根就上述两套房屋的装修工程达成两份《工程合同》，约定由王夏根将上述房屋装修工程发包给绍兴苹果公司，其中33幢102室装修总价73630元、32幢1001室装修总价185370元，同时约定，若因乙方绍兴苹果公司原因要求本合同终止，乙方需向甲方王夏根支付合同金额20%作为违约金，乙方放弃已经做好的项目费用等。 嗣后，绍兴苹果公司进场施工。截至2018年5月4日，原告共计支付给被告工程款191300元。后绍兴苹果公司单方停止施工，经王夏根投诉后，绍兴苹果公司依旧不能履行合同义务。2018年5月13日，绍兴苹果公司主动要求与王夏根解除工程合同。2018年5月24日，绍兴苹果公司对已完工工程价格进行评估确认，王夏根无奈同意解除合同，但保留追偿权利。另经查，绍兴苹果公司系杭州苹果公司投资设立，杭州苹果公司系衡阳苹果公司投资设立，绍兴苹果公司和杭州苹果公司均收取王夏根款项，并且绍兴苹果公司多次在其公告中提及总公司挪用其公司资金，导致该公司资金链断裂。可见三被告的公司财产与股东财产未作区分，故王夏根认为，杭州苹果公司、衡阳苹果公司在本案中应当依法承担连带责任。综上，因王夏根要求三被告返还装修款、支付违约金未果，故为维护自身合法权益，王夏根向法院呈讼。 被告绍兴苹果公司、杭州苹果公司、衡阳苹果公司均未作答辩。 原告王夏根围绕诉讼请求依法提交了证据，本院予以确认并在卷佐证。 根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下： 2017年12月30日，发包人王夏根和承包人绍兴苹果公司签订二份《装饰装修意向书》，约定绍兴苹果公司有意向装修王夏根的位于柯桥区仁让堰33幢102室、32幢1001室房屋；33幢102室房屋建筑面积83平方米，简装修单价900元每平方米，设计费和管理费另付，工程总价73630元。32幢1001室房屋建筑面积130平方米，简装修单价1399元每平方米，设计费和管理费另付，工程总价185370元，上述合同结算金额最终以工程实际发生量作为结算依据等。 2018年3月11日，发包人甲方王夏根承包人乙方绍兴苹果公司就上述两套房屋的装修工程达成两份《工程合同》，约定由王夏根将上述房屋装修工程发包给绍兴苹果公司，其中33幢102室装修总价73630元、32幢1001室装修总价185370元，合同结算金额最终以工程实际发生量作为结算依据；工程期限120天，开工日期2018年3月11日，验收日期2018年7月11日；项目施工需要变更，双方应协商一致，签订工程变更单，同时调整相关工程费用及工期，任何形式的口头承诺均无效；乙方以清包工含辅材方式提供服务，按合同约定由乙方提供的材料、设备，乙方应在材料到达施工现场前通知甲方验收，若甲方不及时赶到验收现场，则视为材料验收合格，由甲方自行承担责任；双方自签订本合同之日起，不得单方终止合同，在乙方没有进场施工的情况下，一方单方要求合同终止，需向另一方支付合同总额10%作为违约金；在乙方已经进场施工的情况下，由于甲方原因要求本合同终止，甲方需向乙方支付合同金额20%作为违约金，并按预算向乙方支付已经做好的项目费用。若乙方原因，要求本合同终止的，则乙方需向甲方支付合同金额20%作为违约金，乙方放弃已做好的项目费用。工程款支付分四次，分别为第一次意向合同签订日、第二次施工合同签订日、第三次工程进度过半、第四次工程竣工等。 嗣后，绍兴苹果公司进场施工，王夏根迄今已付工程进度款191300元。后因绍兴苹果公司资金链断裂，案涉装修工程停工。2018年5月13日，绍兴苹果公司和王夏根签订一份协议，约定绍兴苹果公司自2018年5月5日起关闭，无继续履行合同能力，即日起剩下来的装修项目由王夏根继续履行，费用由王夏根自己承担，原工程合同解除，由于绍兴苹果公司的过错导致装修合同无法正常进行，给王夏根造成一定的损失，王夏根保留继续追偿赔偿的权利。2018年5月16日，绍兴苹果公司委托郑起微经理代表其处理绍兴苹果公司暂停营业的善后事宜，包括合同解除、后续工程扫尾以及与公司债权人之间的合同纠纷处理事宜。经消费者投诉，绍兴市越城区市场监督管理局向绍兴苹果公司于2018年5月17日发出责令改正通知，要求该公司按消费者权益保护法的规定，继续履行约定或退还消费者预付款。 2018年5月24日，郑起微与王夏根签订一份工程结算表，确认32幢1001室房屋装修合同总价185370元，已付129757元，减去已完成金额46477元，公司应返还金额83280元；33幢102室房屋装修合同总价73630元，已付金额61541元，减去已完成金额37148元，公司应返还金额24393元；经双方协商一致解除合同。 另查明，绍兴苹果公司的股东为杭州苹果公司。杭州苹果公司的股东为衡阳苹果公司。 本院认为，王夏根和绍兴苹果公司签订的两份《工程合同》，系签约双方当事人真实意思表示，内容不违反法律禁止性规定，应认定合法有效。签约当事人应诚实履行，现由于绍兴苹果公司经营状况出现问题，导致上述合同解除，绍兴苹果公司已构成违约，应承担违约责任。我国合同法第九十七条规定，合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施、并有权要求赔偿损失。结合上述合同的约定，若乙方即绍兴苹果公司原因，要求本合同终止的，则乙方需向甲方即王夏根支付合同金额20%作为违约金，乙方放弃已做好的项目费用。据此，绍兴苹果公司作为违约一方，一方面应返还王夏根已付工程进度款191300元，同时还应另支付违约金即合同总价的20%计51800元。据此，王夏根提出的由绍兴苹果公司返还装修款以及支付违约金的诉求，符合法律规定和合同约定，本院依法予以支持。 针对王夏根要求杭州苹果公司、衡阳苹果公司承担连带责任的诉求，本院认为，根据工商登记情况，杭州苹果公司、衡阳苹果公司均系一人有限责任公司，绍兴苹果公司的唯一股东为杭州苹果公司。杭州苹果公司的唯一股东为衡阳苹果公司。依照我国公司法第六十三条的规定，一人有限责任公司的股东不能证明公司财产独立于股东自己的财产的，应当对公司债务承担连带责任。经本院查实，绍兴苹果公司的股东杭州苹果公司未提供证据证明绍兴苹果公司的财产独立于自己的财产。另，绍兴苹果公司也未提供证据证明其财产独立于其股东杭州苹果公司自己的财产。同时，杭州苹果公司的股东衡阳苹果公司未提供证据证明杭州苹果公司的财产独立于自己的财产。另，杭州苹果公司也未提供证据证明其财产独立于其股东衡阳苹果公司自己的财产。在此情况下，王夏根主张杭州苹果公司、衡阳苹果公司在本案中应对绍兴苹果公司需承担债务承担连带责任，符合法律规定，本院依法予以支持。 综上所述，本院对王夏根的诉求依法予以支持。绍兴苹果公司、杭州苹果公司、衡阳苹果公司未到庭应诉，不影响本院根据查明的事实作出处理。依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第九十七条、第一百零七条，《中华人民共和国公司法》第六十三条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条规定，判决如下： 被告绍兴任意装苹果装饰设计工程有限公司应返还给原告王夏根装修款191300元，支付违约金51800元，合计243100元，限于本判决生效后十日内履行完毕。被告杭州任意装苹果装饰设计工程有限公司、衡阳苹果装饰设计工程有限公司对上述款项负连带清偿责任。 如果未按本判决指定的期间履行上述给付金钱义务，负有金钱给付义务的当事人应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费4947元，由被告绍兴任意装苹果装饰设计工程有限公司、杭州任意装苹果装饰设计工程有限公司、衡阳苹果装饰设计工程有限公司共同负担，限于本判决生效后十日内向本院交纳。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于浙江省绍兴市中级人民法院。 审 判 长  冯春盛 人民陪审员  王国林 人民陪审员  朱先淼 二〇一九年二月二十日 书 记 员  姜玲丽 附：相关法律条文 《中华人民共和国合同法》 第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。 第九十七条合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施、并有权要求赔偿损失。 第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 《中华人民共和国公司法》 第六十三条一人有限责任公司的股东不能证明公司财产独立于股东自己的财产的，应当对公司债务承担连带责任。 《中华人民共和国民事诉讼法》 第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。