广东省中山市第二人民法院民 事 判 决 书（2020）粤2072民初16970号原告:深圳市好日来导示规划有限公司，住所地广东省深圳××××××××××××××××巷4号。法定代表人：蔡亚娇，该公司总经理。委托诉讼代理人：郭琳，北京大成（深圳）律师事务所律师。委托诉讼代理人：李佐君，北京大成（深圳）律师事务所律师。被告：中山市京珠商务酒店有限公司，住所地广东省中山市×××××××××（东）1号大锦中心1层4号。法定代表人：梁某。原告深圳市好日来导示规划有限公司（以下简称好日来公司）与被告中山市京珠商务酒店有限公司（以下简称京珠公司）、承揽合同纠纷一案，本院于2020年12月22日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告好日来公司的委托诉讼代理人李佐君到庭参加诉讼，被告京珠公司经本院传票传唤无正当理由拒不到庭参加诉讼。本案现已审理终结。好日来公司向本院提出诉讼请求：1.京珠公司支付好日来公司拖欠的合同尾款128625.6元，并支付好日来公司逾期违约金（以428752元为基数，自2019年1月1日起按日万分之五的标准计算至付清之日止，暂计至2020年11月20日为147705.06元）；2.判令京珠公司承担好日来公司本案律师费17117元。事实和理由：2018年3月30日，好日来公司与京珠公司双方签署《酒店大堂展览展示策划合同》（以下简称“合同”）一份，约定好日来公司向京珠公司提供一批酒店大堂饰品，合同总价为428752元。合同签订后，好日来公司依约向京珠公司提供指定饰品并安装完毕，然而京珠公司除2018年8月28日支付85750.4元、2018年10月19日支付214376元外，余款128625.6元至今未付。好日来公司已就京珠公司拖欠尾款事宜多次催告，但京珠公司以各种理由拖延，严重损害了原告的合法权益及阻碍了原告的正常经营。京珠公司未到庭答辩，亦未提供证据。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据并附卷佐证。本院经审理认定事实如下：中山市京珠岭南东方酒店有限公司（甲方、需方）与好日来公司（乙方、供方）于2018年3月30日签订酒店大堂展览展示策划合同，约定本次展览展示策划订制酒店大堂饰品一批，合同总价428752元，以上价格包含设计费、物品费、安装费、运输费、人身意外保险费、安全文明施工费、增值税6%的专用发票等。支付方式：1.签定合同后三个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的20%作为定金；2.全部物品送到甲方指定地点，经甲方签收并经甲方出具签收清单后三个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的50%；3.全部物品安装完毕甲方验收合格并出具合格证明书后三个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的20%；4.剩余合同总价的5%作为质保金，自甲方验收合格起满二年三个工作日内无息付清；5.乙方在每次请款前，应开具6%增值税专用发票给甲方，否则甲方可延迟付款而无需承担任何责任，乙方仍应按合同约定交付产品。合同签定，乙方须在2018年4月25日前在甲方指定地点安装完毕。如甲方未按合同的约定支付款项超过15天的，则每延期一天，甲方向乙方支付合同总价的万分之五违约金，如甲方延期付款超过30天的，则乙方有权单方面解除合同，甲方赔偿乙方由此造成的损失。同年8月31日，好日来公司向中山市京珠岭南东方酒店有限公司出具工程联系单，载明：因为酒店方未达到安装工作条件，至2018年8月28日，好日来公司才收到合同总价20%的定金85750.4元，合同工期按2018年8月29日起执行。同年10月19日，中山市京珠岭南东方酒店有限公司向好日来公司支付214376元。同年11月5日，好日来公司向京珠公司送货并安装，合计总金额404483元。好日来公司合计向中山市京珠岭南东方酒店有限公司开具了300126.4元的发票。好日来公司主张京珠公司尚欠其128625.6元未付并向京珠公司追讨承揽款未果，遂委托北京大成（深圳）律师事务所向本院起诉，提出前述诉求。另查明：2019年8月13日，中山市京珠岭南东方酒店有限公司变更名称为京珠公司。京珠公司为有限责任公司（自然人投资或控股），于2017年10月18日成立，法定代表人梁某，股东蔡某、蔡某1。再查明：好日来公司主张其为本次维权支付了律师费17117元、公证费1372.5元及担保费800元，并提供相关发票佐证，其中，好日来公司（甲方）与北京大成（深圳）律师事务所（乙方）签订的委托代理协议中载明：甲方因与京珠公司（曾用名：中山市京珠岭南东方酒店）存在《酒店大堂展览展示策划合同》之合同纠纷，根据中华人民共和国有关法律规定，聘请乙方的律师作为委托代理人。甲方于本合同签订之日起7日内，支付一审律师费17117元。上述事实，有好日来公司提供的酒店大堂展览展示策划合同、送货单、发票、委托代理协议及当事人陈述为凭，本院予以确认。本院认为，本案为承揽合同纠纷。好日来公司主张京珠公司拖欠其承揽款128625.6元并提供酒店大堂展览展示策划合同、送货单、微信聊天记录佐证，京珠公司未到庭对上述证据提出异议，故本院对好日来公司的上述主张予以认定。双方合同约定京珠公司应在验收合格后三个工作日内支付合同款，但京珠公司未按约定支付承揽款，已经构成违约，应承担相应的违约责任及付款责任，故好日来公司请求京珠公司支付承揽款128625.6元理据充分，本院予以支持。关于违约金问题。合同约定京珠公司逾期付款超过15天的，应每日向好日来公司支付应付未付金额万分之五的违约金，2018年11月5日，好日来公司已经向京珠公司送货并安装，根据合同约定京珠公司应于6个（3+3）工作日内即2018年11月13日前向好日来公司支付承揽款合计总额95%即407314.4元，截止至2018年10月28日，京珠公司仅向好日来公司支付300126.4元，尚欠107188元，现好日来公司主张从2019年1月1日开始计算违约金，符合双方约定，根据合同约定，京珠公司应于2019年11月19日前支付剩余5%的承揽款即21437.6元，另，因双方约定违约过高，故本院调整好日来公司主张的违约金为按实欠金额为基数，2019年8月20日前按中国人民银行同期同类贷款利率的1.5倍计算，2019年8月20日后按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率的1.5倍计算。综上，京珠公司应向好日来公司支付的逾期违约金以107188元为基数，自2019年1月1日起按中国人民银行同期同类贷款利率的1.5倍计算至2019年8月19日止，自2019年8月20日起按全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率的1.5倍计算至2019年11月18日止；以128625.6为基数，自2019年11月19日起按全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率的1.5倍计算至清偿之日止。关于律师费问题。合同约定由败诉方承担对方的诉讼费、差旅费、律师费等一切费用，京珠公司亦为本案支付律师费17117元，京珠公司对此亦未提出异议，故根据合同约定京珠公司应向好日来公司支付上述费用。京珠公司经本院传票传唤无正当理由拒不到庭参加诉讼，视为放弃抗辩的权利，本院依法缺席判决。综上，依照《最高人民法院关于适用时间效力的若干规定》第一条第二款，《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百零九条、第二百六十三条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条的规定，缺席判决如下：一、被告中山市京珠商务酒店有限公司于本判决发生法律效力之日起七日内向原告深圳市好日来导示规划有限公司支付承揽款128625.6元及违约金（以107188元为基数，自2019年1月1日起按中国人民银行同期同类贷款利率的1.5倍计算至2019年8月19日止，自2019年8月20日起按全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率的1.5倍计算至2019年11月18日止；以128625.6为基数，自2019年11月19日起按全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率的1.5倍计算至清偿之日止）；二、被告中山市京珠商务酒店有限公司于本判决发生法律效力之日起七日内向原告深圳市好日来导示规划有限公司支付律师费17117元；三、驳回原告深圳市好日来导示规划有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行金钱给付义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费5702元，减半收取计2851元，诉讼保全申请费1987元，合计4838元（已由原告深圳市好日来导示规划有限公司预交），由被告中山市京珠商务酒店有限公司负担并直接向原告深圳市好日来导示规划有限公司支付。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于广东省中山市中级人民法院。审判员  石一夫二〇二一年三月十八日书记员  高斯韵