广东省佛山市顺德区人民法院民 事 判 决 书（2018）粤0606民初18026号原告（反诉被告）:佛山市顺德区特联五金电器实业有限公司，住所地：顺德区容桂街道华口工业区华新路**，统一社会信用代码914406067429959401。法定代表人：周永昌。委托诉讼代理人：杨道平，广东德先律师事务所律师。被告（反诉原告）：李力，男，1976年04月18日出生，汉族，住广东省佛山市顺德区，委托诉讼代理人:邱运忠，广东容桂律师事务所律师。委托诉讼代理人:郑伟兴，广东容桂律师事务所律师。原告佛山市顺德区特联五金电器实业有限公司（以下简称特联五金公司）诉被告李力买卖合同纠纷一案，本院于2018年9月13日立案后，被告李力向本院提起反诉，本院依法予以受理，并与本诉合并审理。本案依法适用简易程序，于2018年10月29日公开进行了第一次开庭审理，原告特联五金公司的法定代表人周永昌及委托诉讼代理人杨道平，被告李力及其委托诉讼代理人郑伟兴到庭参加诉讼。本案经审理查明原被告形成定作合同法律关系，遂变更案由为定作合同纠纷并于2018年11月12日公开第二次开庭审理，原告特联五金公司的法定代表人周永昌及委托诉讼代理人杨道平，被告李力及其委托诉讼代理人邱运忠到庭参加诉讼。本案已审理终结。原告特联五金公司向本院提出诉讼请求：一、判令解除原、被告双方于2018年3月7日签订的《合同书》；二、判令被告双倍返还原告定金60000元，被告返还原告预付货款50000元，共计110000元；三、本案诉讼费用由被告承担。事实和理由：2018年3月7日，原告委托公司法定代表人周永昌与被告签订《合同书》，原告向被告采购两台钻孔、攻牙机（转盘式），总价125000元，原告向被告支付3万元定金，被告在合同签署后30天内完成设备的第一阶段，被告在合同签署后的3个月内向原告交付完两台设备。原告依约先后分四次向被告支付定金和预付款共计8万元，被告没有按合同的约定向原告交付两台设备，原告曾多次催促被告尽快交付未果，为此，提起诉讼请求如上，请贵院支付原告的诉讼请求。被告李力辩称，一、被告已经交付了案涉合同的货物，本案应当是承揽合同纠纷而不是买卖合同纠纷；二、被告已经依照合同约定完成义务，并不存在其他违约责任。被告李力向本院提出反诉请求：一、反诉被告立即支付定作款45000元，并自起诉之日起至清偿之日止按银行同期同类银行贷款利率支付利息；二、反诉被告承担本案反诉费用。事实与理由：反诉人与被反诉人签订了《合同书》后，反诉人按合同要求设计和生产了两台机器，于2018年7月初交付给了被反诉人。但被反诉人验收该两台机器后，却提出了各种修改和更换材料的要求。反诉人已按合同的要求向被反诉人交付了机器，因被反诉人的无力整改要求，影响了该机器的正常使用。被反诉人对此应负全部责任。被反诉人不能因此拒不向反诉人支付尾款。反诉被告特联五金公司辩称，反诉请求不成立，事实理由与事实不符。1.根据双方签订的合同3.1条约定，由于设备属于非标机器，制造过程中，反诉原告应按照反诉被告提供的信息改良或修改设备的设计、工装等部件，反诉原告与反诉被告约定自合同签订起3月内交货，反诉原告以修改和更换材料的要求影响交付，理由不成立；2.反诉被告并没有收到反诉原告制作的两台机器，因此其反诉请求不成立。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织到庭当事人进行了证据交换和质证。到庭当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。对有争议的证据，本院认定如下:1、对被告提交的视频一份，原告对其有异议，后原告在本院第二次庭审中承认被告于2018年7月2日、2018年7月12日各交付了一台钻孔、攻牙机（转盘式），本院对涉案两台钻孔、攻牙机（转盘式）设备现放置于原告处这一事实予以采信；2、对证人梁某的证言，原告对其有异议，梁某为涉案钻孔、攻牙机第一阶段工程的制作人，其所陈述的两台钻孔、攻牙机在制造过程中存在修改的事实与原告此后提交的原告的法定代表人周永昌与被告的微信聊天记录中就钻孔、攻牙机的整改相印证，本院对梁某的证言予以采信；3、原告提交的微信聊天记录及收据两份，被告逾期不向本院提交书面质证意见及反驳证据，对该组证据为原告法定代表人周永昌与被告之间就钻孔、攻牙机完成的沟通及原材料的购买，本院予以采信。经审理查明：2018年3月7日，特联五金公司的法定代表人周永昌（甲方）与李力（乙方）签订《合同书》一份，双方约定乙方包工包料承揽完成两台钻孔、攻牙机（转盘式），该设备用以生产的产品为30度超薄阀胚、高低枪阀胚。两台设备总价为125000元，甲方应付定金3万元，以后根据项目发展程度，双方可协商确认后追加资金用于购买材料及支付相应的劳务成本，交货后甲方正常生产一个月双方确认没有问题后甲方付清价款。如乙方应在合同签署后的30天内未能提供成形的设备（《1.1设设备清单》内的所有配件安装完成的设备），亦或是乙方在合同签署后的3个月内未能交付成果甲方有权单方立即终止合同，乙方应在2天内退回甲方所支付的所有款项和定金并按照法律法规向甲方支付违约金。前述《合同书》签署后，特联五金公司分别于2018年3月9日向李力支付款项30000元、于2018年4月17日支付款项30000元、2018年6月6日支付款项10000元、于2018年6月21日支付款项10000元，共计支付预付款80000元。李力承揽该工程后进行设计、制作，期间，特联五金公司对李力完成的阶段性设备提出过整改，李力应特联公司要求对设备进行整改，后于2018年7月2日、2018年7月12日交付了两台钻孔、攻牙机，双方并无完成验收交接。后特联五金公司以李力所交付的钻孔、攻牙机不符合合同约定无法投入生产使用为由请求解除合同并要求李力承担违约责任，李力以履行了合同，交付了设备为由向本院提起反诉请求特联五金公司支付尾款。以上事实，还有本案开庭笔录在案佐证。本院认为，原告特联五金公司的法定代表人周永昌以自己的名义与被告李力签署《合同书》一份，事后原告特联五金公司对该《合同书》予以追认，被告李力对合同的相对方为特联五金公司亦无异议，本院予以确认。双方签署的《合同书》是双方的真实意思表示，于法无悖，依法对双方产生法律效力，双方应按照合同约定严格、全面履行合同义务。原告特联五金公司与被告李力形成承揽合同关系，被告李力作为承揽人，应按双方合同约定完成工作，向定作人特联五金公司交付工作成果，并保证所交付的工作成果符合合同约定。被告李力虽向原告特联五金公司交付了的钻孔、攻牙机（转盘式）设备，却在原告特联五金公司提出被告李力所交付的钻孔、攻牙机无法正常运行投入生产的异议后无法举证证明其所交付的钻孔、攻牙机（转盘式）已经过原告特联五金公司的验收合格，亦不向本院申请对其所完成的钻孔、攻牙机（转盘式）能否正常投入生产使用进行鉴定，由此造成的举证不能的不利后果应由被告李力承担。因被告李力所交付的钻孔、攻牙机（转盘式）无法投入生产使用，致使原告特联五金公司的合同目的无法实现，原告特联五金公司请求解除双方的《合同书》理由充分、于法有据，本院予以支持。关于违约责任的承担问题。因被告李力所交付的钻孔、攻牙机（转盘式）无法正常投入使用，导致原告特联五金公司的合同目的无法实现，被告李力存在根本违约，应承担相应的违约责任。双方合同明确约定原告特联五金公司应付“定金”3万元，原告特联五金公司也在合同签署后及时向被告李力支付了定金30000元，被告李力以其单方出具的收据上书写为“订金”二字为由主张不应适用定金罚则的意见本院不予采纳。《中华人民共和国合同法》第一百一十五条规定，当事人可以依照《中华人民共和国担保法》约定一方向对方给付定金作为债权的担保。债务人履行债务后，定金应当抵作价款或收回。给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金，收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金。《中华人民共和国担保法》第九十一条规定，定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的百分之二十。《最高人民法院关于适用的解释》第一百二十一条规定，当事人约定的定金数额超过主合同标的额的百分之二十的，超过部分，人民法院不予支持。因此，对于超过涉案合同总价款125000元的合同标的额20%以外的定金不适用定金罚则，被告李力应向原告特联五金公司返还预付款（含定金）80000元并赔偿定金25000元。相反，被告李力以履行了合同为由请求原告特联五金公司支付合同尾款45000元无理无据，本院不予支持。综上所述，本院仅支持上述合法有理的部分，其余部分本院予以驳回。依照《中华人民共和国合同法》第九十四条、第九十七条、第一百零七条、第一百一十五条、第二百五十一条、第二百六十一条，《中华人民共和国担保法》第九十一条，《最高人民法院关于适用的解释》第一百二十一条,《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款的规定，判决如下：一、解除原告佛山市顺德区特联五金电器实业有限公司法定代表人周永昌与被告李力于2018年3月7日签订的《合同书》；二、被告李力应于本判决生效之日起五日内向原告佛山市顺德区特联五金电器实业有限公司返还预付款80000元并赔偿定金25000元；三、驳回原告佛山市顺德区特联五金电器实业有限公司的其他诉讼请求；四、驳回反诉原告李力的全部反诉请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本诉受理费2420元（已减半收取并由原告预交），由原告佛山市顺德区特联五金电器实业有限公司承担440元，由被告李力承担1980元；反诉受理费462.5元（反诉原告已预交），由反诉原告李力承担。（李力负担部分径向佛山市顺德区特联五金电器实业有限公司支付，本院不另作退收）。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广东省佛山市中级人民法院。审判员  王晓晓二〇一八年十一月二十二日书记员  陈威奋