江苏省无锡市梁溪区人民法院民 事 判 决 书（2020）苏0213民初9373号原告：张纾萌，男，1994年12月14日出生，汉族，住无锡市滨湖区。委托诉讼代理人：包燕玲，北京市（京师）律师事务所律师。委托诉讼代理人：王昳丹，北京市（京师）律师事务所律师。被告：叶成涛，男，1982年8月16日出生，汉族，住无锡市锡山区。委托诉讼代理人：管国栋，江苏宸扬律师事务所律师。被告：谢能武，男，1982年4月21日出生，汉族，住无锡市梁溪区。委托诉讼代理人：管国栋，江苏宸扬律师事务所律师。被告：刘堂福，男，1983年8月24日出生，汉族，住无锡市梁溪区。委托诉讼代理人：管国栋，江苏宸扬律师事务所律师。被告：张梅，女，1982年11月16日出生，汉族，住无锡市锡山区。委托诉讼代理人：管国栋，江苏宸扬律师事务所律师。原告张纾萌与被告叶成涛、谢能武、刘堂福、张梅买卖合同纠纷一案，本院于2020年10月27日立案后，依法适用普通程序，公开开庭审理了本案。原告张纾萌及其委托诉讼代理人包燕玲，被告叶成涛、刘堂福及叶成涛、谢能武、刘堂福、张梅的共同委托诉讼代理人管国栋到庭参加诉讼。本案现已审理终结。张纾萌向本院提出诉讼请求：1.判令立即解除双方签订的购销合同及家具订购物单;2.判令叶成涛、张梅立即向张纾萌返还已支付的预付货款405100.8元、双倍返还定金148325.2元，合计701751.2元;3.全部诉讼费、保全费均由叶成涛、张梅承担。事实和理由：张纾萌因新房装修需要，经人介绍于2020年4月认识了叶成涛投资的梁溪区绿叶家居经营部（以下简称绿叶经营部）的业务员谢能武，并于2020年4月17日与叶成涛的绿叶经营部签订了合同总价为588200元《购销合同》及合同总价为153426元《家俱定购单》，委托叶成涛的绿叶经营部对张纾萌的新房进行整木定制并定购其代理的品牌家俱。后张纾萌向绿叶经营部支付了二笔款项共553426元，其中包含定金148325.2元。绿叶经营部亦出具了收款收据。但此后绿叶经营部并未按约定履行自己的义务。后经查询得知，绿叶经营部于2020年6月19日登记注销，注销原因是经营者决定注销。张纾萌联系叶成涛继续履行合同或解除合同并退款均无果。绿叶经营部的经营者为叶成涛，张梅与叶成涛系夫妻关系，且在张纾萌知悉绿叶经营部注销后，两次前往协商解决本案事宜时，张梅均在场，故应与叶成涛共同承担违约责任。叶成涛辩称，1.涉案的买卖合同与叶成涛无关，叶成涛不是适格的被告；2.谢能武不是绿叶经营部的业务员，是实际经营者。涉案的绿叶经营部，叶成涛已在2020年1月19日转让给谢能武和刘堂福经营。转让后产生的一切债权债务、法律纠纷由受让人谢能武和刘堂福承担；3.张纾萌向谢能武订购木作和家具是张纾萌岳母因为谢能武以前给她做过整木定制等才向谢能武继续定制木作和家具，张纾萌是知道谢能武是绿叶经营部的老板而不是业务员；4.涉案合同是在叶成涛不在场的情况下签订的。叶成涛并不知情。在涉案合同和订购单上所盖的绿叶经营部的印章是谢能武未经叶成涛同意私自所盖，印章为发票专用章而不是公章或合同专用章，也不是叶成涛真实意思表示，该合同无效；5.收款收据上的财务章是谢能武未经叶成涛同意盖的，并且2019年4月17日开具收款收据时没有发生真实的付款行为。该收款收据是无效的。根据张纾萌提供的证据，其是支付给了谢能武个人40万元承兑和转账给刘堂福老婆吴军言153426元。如此大额的转账和给付没有与绿叶经营部叶成涛核实就按谢能武指示支付，证明张纾萌是明知与其实际交易的是谢能武个人，根据张纾萌岳母是玉娟与谢能武聊天记录也可佐证。故涉案合同与叶成涛无关；6.绿叶经营部注销属于不可抗力，因为绿叶经营部是承租的第六空间国际家居城的商铺，第六空间家居城在2020年6月关闭，要求所有租户退出，绿叶经营部只能注销，属不可抗力，不应承担违约责任；7.绿叶经营部属于个体工商户，法律赋予了个体工商户的用工资格，个体工商户营业执照仅仅是该登记业主（自然人）对外经营的资格证明，以及对该自然人民事行为能力及其经营范围的限制。虽然绿叶经营部注销了，但并不影响实际经营者谢能武和刘堂福继续履行合同义务，交付木作和家具。现在刘堂福已有新店开业，办理了营业执照，可以继续履行合同；8.张纾萌无理由解除合同，根据整木定制合同约定第七条1.1款规定：交付产品的生产周期起始为：乙方最终确认好订单参数含颜色，甲方复尺后开始计算。甲方在下单前会通过书面或通讯方式和乙方进行最后确认。叶成涛了解到在起诉时张纾萌家装修仅在水电安装阶段，涉案合同还不到交付产品阶段。家具订购单并未明确交货日期。谢能武和刘堂福并没有违约；9.家具订购单是折后交付全款，并不存在定金。整木定制合同也不存在定金。该合同第四条1.4款，“考虑到是定制性产品，乙方在签订合同时最少需付甲方货款总额80%为产品定金”，80%定金的约定远超正常定金的规定，此处定金按交易惯例是为预付款的意思；10.根据合同第四条1.4款约定，考虑到定制性产品，张纾萌在签订合同时张纾萌最少需付货款总额80%为产品定金，但张纾萌仅付了40万承兑汇票，还有8万元不愿按合同约定支付，根据合同第四条1.1约定“因乙方延误货款造成的订单延期，乙方应承担责任，并不得以任何理由拖欠货”，张纾萌先违约，造成订单延期。应承担违约责任。综上，张纾萌明知涉案合同与叶成涛无关还起诉叶成涛，既不合情理，也不符合法理。请求法院驳回张纾萌的诉请。谢能武辩称，1.谢能武以绿叶经营部名义与张纾萌签订整木定制《购销合同》和家具订购单前，叶成涛已将绿叶经营部转让给谢能武和刘堂福，张纾萌的40万承兑汇票是付给谢能武的，家具款153426元是打给刘堂福老婆账上。涉案合同与叶成涛无关；2.谢能武以绿叶经营部名义与张纾萌签订《购销合同》后第六空间家居城突然在2020年6月关闭，要求所有租户退出，绿叶经营部只能注销，这属于不可抗力，不应承担违约责任；3.绿叶经营部属于个体工商户，根据《中华人民共和国民法典》第五十六条规定，个体工商户的债务，个人经营的，以个人财产承担。法律赋予了个体工商户的用工资格，在生产经营中仍是以自然人的法律身份对外承担责任，个体工商户营业执照仅仅是该登记业主（自然人）对外经营的资格证明，以及对该自然人民事行为能力及其经营范围的限制。虽然绿叶经营部注销了，但并不影响谢能武和刘堂福继续履行合同义务。交付整木定制和品牌家具。并且现在刘堂福已有新店开业，谢能武和刘堂福可以继续履行合同；4.张纾萌无理由解除合同，根据整木定制合同约定第七条1.1款规定：“交付产品的生产周期起始为：乙方最终确认好订单参数含颜色，甲方复尺后开始计算。甲方在下单前会通过书面或通讯方式和乙方进行最后确认。”，到起诉时张纾萌装修仅在水电安装阶段，涉案合同还不到交付产品阶段，订购单并未明确交货日期。谢能武和刘堂福并没有违约；5.家具订购单是折后交付全款，并不存在定金。整木定制合同约定的货款总额80%为产品定金，80%定金的约定远超正常定金的规定，此处定金按照整木定制惯例是为预付款的意思；6.根据合同第四条1.4款约定，考到定制性产品，张纾萌在签订合同时最少需付货款总额80%为产品定金，但张纾萌仅付了40万承兑汇票，还有8万元不愿按合同约定支付，有双方微信聊天记录佐证。根据合同第四条1.1约定“因乙方延误货款造成的订单延期，乙方应承担责任，并不得以任何理由拖欠货”，张纾萌先违约，造成订单延期，应承担违约责任。张梅辩称，张梅不是本案适格的被告，张纾萌要求张梅返还预付货款405100.8元、双倍返还定金148325.2元的理由不成立，请求驳回对张梅的诉请，理由如下：1.绿叶经营部是个体工商户，经营者是叶成涛，组织形式为个人经营，并无家庭成员。个体工商户的债务，个人经营的，以个人财产承担；绿叶经营部的债务与张梅无关，张纾萌因张梅在张纾萌与叶成涛、谢能武、刘堂福协商解决本案事宜在场就要张梅承担本案债务的理由没有法律依据；2.货款没有付给绿叶经营部的账户，也未付给叶成涛，而是打给了刘堂福的老婆吴军言和给了谢能武个人，绿叶经营部和叶成涛没有取得任何货款，张梅更没有取得该货款，张梅与本案无关。刘堂福辩称，1.谢能武以绿叶经营部与张纾萌签订整木定制《购销合同》和家具订购单前，叶成涛已将绿叶经营部转让给谢能武和刘堂福，张纾萌的40万承兑汇票是付给谢能武的，家具款153426元是打在刘堂福的老婆账上。涉案合同与叶成涛无关；2.绿叶经营部被迫关店后刘堂福与谢能武有协议，涉案合同的债权债务和法律责任由谢能武承担，与刘堂福无关；3.谢能武以绿叶经营部与张纾萌签订《购销合同》后第六空间家居城突然在2020年6月关闭，要求所有租户退出，绿叶经营部只能注销，这属于不可抗力，不应承担违约责任。并且谢能武和刘堂福也在积极寻找店面重新开业，以承接涉案合同的后续进行。现在刘堂福新店已开业，营业执照已办理好，可以继续履行合同；4.绿叶经营部属于个体工商户，虽然绿叶经营部注销了，但并不影响谢能武和刘堂福继续履行合同义务。交付整木定制和品牌家具。现在刘堂福已有新店开业，谢能武和刘堂福可以继续履行合同；5.张纾萌无理由解除合同，根据整木定制合同约定第七条1.1款规定：“交付产品的生产周期起始为：乙方最终确认好订单参数含颜色，甲方复尺后开始计算。甲方在下单前会通过书面或通讯方式和乙方进行最后确认。”，到起诉时张纾萌装修仅在水电安装阶段，涉案合同还不到交付产品阶段，订购单并未明确交货日期。谢能武和刘堂福并没有违约；6.家具订购单是折后交付全款，并不存在定金。整木定制合同约定的货款总额80%为产品定金，80%定金的约定远超正常定金的规定，此处定金按照整木定制惯例是为预付款的意思；7.根据合同第四条1.4款约定，考到定制性产品，张纾萌在签订合同时最少需付货款总额80%为产品定金，但张纾萌仅付了40万承兑汇票，还有8万元不愿按合同约定支付，有双方微信聊天记录佐证。根据合同第四条1.1约定“因乙方延误货款造成的订单延期，乙方应承担责任，并不得以任何理由拖欠货”，张纾萌先违约，造成订单延期，应承担违约责任。本院经审理认定事实如下：无锡市梁溪区行政审批局企业直接申请注销资料查询表显示：绿叶经营部的经营者为叶成涛，经营性质为个体工商户，开业日期为2019年4月18日，经营场所为无锡市梁溪区锡沪西路226、228号（无锡第六空间经营管理有限公司4楼01号），注销日期为2020年6月19日，注销原因为经营者决定注销。2019年4月18日，叶成涛填写的个体工商户开业登记申请书中组成形式一栏勾选为个人经营。2020年4月17日，甲方绿叶经营部与乙方张纾萌签订《购销合同》，约定的主要内容是：1.本合同于2020年4月l7日在无锡市火车站第六空间4F-01号绿叶家居经营部签订；2.合同中所指“产品”是指甲方自行设计、生产、OEM并冠以“唐朝”或OEM品牌标志的实木产品或其他金属类(含玻璃类)产品；3.乙方所购产品为佛山市顺德区唐式木业有限公司及OEM品牌战略联盟商自行研发、设计、生产的专利产品，乙方在未得到甲方授权的情况下不得以任何理由将产品图片、参数、及相关技术细节转让给第三方；4.考虑到是定制性产品，乙方在签订合同时最少需付甲方货款总额80%为产品定金，发货前付10%货款，安装调试验收合格后一周内付清余款；5.主材质：俗称：卡斯拉，工艺及颜色：有色板；6.本产品（含设计、安装及物流费）全价为折后总金额588200元整；7.乙方在确定本合同后按照合同约定以现金、转账或电子汇款方式将定金付至甲方指定账户。甲方依照收款数目开具收款收据给乙方并存档；8.本合同自签订之日起至产品安装完成验收后自行失效。(产品生产周期为55---65天，具体视客户装修进度，为保障产品安装后不被外因损坏，安装应在基础装修结束后予以进行)。注意：产品生产周期起始为：乙方最终确认好订单参数含颜色，甲方复尺后开始计算。甲方在下单前会通过书面或通讯方式和乙方进行最后确认；9.如有一方未能履行合同规定的一条或数条条款，双方为此协调不能达成一致，另一方有权单方面终止合同；10.标的为报价的0.67折。该合同落款处甲方代表签字（盖章）一栏有绿叶经营部发票专用章的盖章和谢能武的签字。乙方代表签字（盖章）一栏有张纾萌的签字。编号为0000325、0000326的订/购物单显示：顾客姓名张纾萌，订货日期2020年4月17日，送货地址滨湖区胡埭镇新力帝泊湾26号，注：家具材质均为非洲黑檀，面料：比利时贝卡特亚麻面料，产品名称：三人沙发、二人沙发、单人位、大茶几、小茶几、电视柜、玄关、低床箱、床头柜、床头、低床箱、架子床（不要架子）、低床箱、床头、床头柜、床榻、屏风，圆餐桌、餐椅，总价438489元，折后153426元，订购需要交货款30%作为定金；异型定做需交50%作为定金；购方退货不退定金，提货时验货付清货款方可提货；免费送货安装，该订/购物单落款处客户一栏签名人为虞琳钰，另盖有绿叶经营部的发票专用章。同日，绿叶经营部出具收款收据，载明：全屋定制全款588200元，家具款153426元，收据上除盖有绿叶经营部的财务专用章外，还有谢能武的签名。2020年4月20日，是玉娟根据谢能武的指示向吴军言账户转账支付153426元，交易附言为新力帝博湾26号家具款。2020年5月1日，谢能武出具收据，确认收到张纾萌交付的银行承兑汇票原件3张，金额为40万元。2020年10月12日，张纾萌父亲张文卫通过微信向叶成涛发送微信内容如下：叶成涛先生您好！我方于2020年4月17日与您一人投资设立的绿叶经营部签订了整木定制类别的《购销合同》一份及《订／购单》一份，约定由贵经营部为我方提供整木定制及成套家俱。我方于当日向贵经营部支付了定金等款项共553426元。经查询贵经营部已于2020年6月19日注销。故我方特此通知您，立即解除我方与贵经营部签于2020年4月17日签订的《购销合同》及订购物单。本通知自此生效。叶成涛回复：先声明一下这个钱没有打到我的账户，他们私自拿我印章这个事张总您也很清楚，关于后面的事我一直也在积极协调他们，在完成对您的合同义务。2020年1月19日，出让人叶成涛、谢能武（唐朝全屋定制板块）与受让人刘堂福、谢能武签订《无锡绿叶家具门店经营权变更协议》，该协议约定的主要内容为：1.经营权转让店面地点为无锡市锡沪西路第六空间国际家居城站店四楼4F-01号；2.门店经营权转让范围为该门店欧上名居活动家具类、定制家具类以及唐朝全屋实木定制经营的所有品类，以及出让人签订代理合同的其他金属类楼梯产品；3.出让人出让该协议约定范围内项目时，不收取受让人转让费用，采取月度固定租金形式转让。出让人与受让人转让协议每年签订1次，即该协议有效期为1年，如续签则双方达成一致后续签；4.此协议内出让项目所有品牌代理权归叶成涛所有。此协议内出让项目的门店展厅以及所有品牌的经营权归刘堂福、谢能武所有；5.此协议内出让项目欧上名居品牌旗下所有产品，含店内样品以及门店装修固定资产产权归叶成涛所有；6.此协议内出让项目唐朝品牌旗下所有产品，含店内样品以及门店装修固定资产产权叶成涛占股51%，谢能武占股49%，其转让盈收双方按股份比例分配；7.受让人在经营过程中应遵纪守法，合法经营，在经营过程中产生的一切债权债务、法律纠纷由受让人承担；8.2020年1月1日前欧上名居品牌旗下订单债权债务由出让人负责承担并结算；9.唐朝品牌旗下订单含2019年全年所有订单债权债务由受让人承担并结算；10.出让人在2020年3月15日前将门店经营营业执照变更至刘堂福名下，包括商场备案的其他经营手续；11.合作期间财务有张梅担任。2020年8月3日，谢能武与张纾萌的微信聊天记录如下：谢能武：张总，下午有空吗？张纾萌：谢总，有事吗。谢能武：谢总是这样的，厂里发通知来，木材要调价，我们要把签了合同的客户报备过去，我们木作合同还有部分款未达80%,财务统计需要补款到80%,之前付了40万承兑，按照合同还有8万，您看是付承兑还是转账，如果是付承兑您就直接付10万整数的，便于记账，剩余10万尾款就安装结束再付。帮个忙，不报备厂里要调价我们就麻烦了。张纾萌：晚上回去商量一下。谢能武：张总，昨晚沟通没什么问题吧？支持下我的工作，我们今天两个楼梯客户订单也过来办好了，相互支持下。张纾萌：不好意思我们还是希望尾款在安装后一起付。谢能武：尾款安装后再付没有问题，但是合同签订付到80%是每个客户都一样的，不是针对您这个订单，这样的话我们也好开展工作，订单也要报备至工厂，您就按照合同再补款8万吧，付到80%,都是老客户了，支持下工作，说多也没意思啦，张总，感谢。2020年10月4日在月星家居“欧上名居”店内与谢能武通话及叶成涛交流部分内容如下：谢能武：因为我刚刚也说了嘛，如果是家具······那么······把这个尺寸全部确定好，然后就下下去。张文卫（张纾萌之父）：但是直接确定好了······这个单······家具有什么尺寸？谢能武：肯定有尺寸要确认的嘛。张文卫：你这个家具还要定制吗？张纾萌：我四个月之前签这个合同，尺寸所有的都谈的好好的。张文卫：你们家都是标准号，现成的标准号，还要我们去定制吗？谢能武：那肯定啊。……张文卫：我只要我原先的型号，你们家的型号是你们家定的，不是我提供的型号。谢能武：诶对。……谢能武：那我刚刚讲了吗，我们现在店要搬。张文卫：不，你们店是才搬嘛？谢能武：我们店就是才搬呀。张文卫：我查了一下，你这个小家伙就不老实了！你们6月20号就注销了，还才搬！谢能武：我的店是才搬。张文卫：你给我少扯淡！姓谢的，我告诉你，你给我少扯淡！我对你已经够客气了！你6月20号就注销了店，然后告诉我才搬店！你还跟我撒谎！你这个人做人太不地道了！到现在还撒谎，给你点穿了还撒谎！张文卫家属：既然这样应该还是退钱吧。谢能武：家具的话就是现在可以下，可以下的话我就帮你下了。张文卫：不用下了。今天要么给我提货要么给我退钱！家具本身是你们这边的常规规格，还跟我说量，尺寸定制，你不扯淡嘛给我！我们不是用的你们的尺寸规格吗，我们定制了吗，我们提加长加宽了吗？……张文卫：你现在就告诉我能不能提货！我五个月了！你们这个不是开了个黑店嘛！张纾萌：要么今天就是司法了，我报警了啊！……张梅：来了来了，我们店长来了。叶成涛：老板说交货周期时间还没到。张文卫：你们老板叶成涛是法人是吧。叶成涛：你去问姓谢的讨。……叶成涛：虽然我是法人，但这个地方已经不是我的了。张文卫家属：我们是看你是法人我们才来买的呀，不是吗。……叶成涛：你拿的那个章你找我是对的，对我来说你告我的时候我同时告他们。就是你说你这个家具你怎么弄，你怎么跟他们约定的。张文卫：他是说有现成品。我们都是常规的家具。叶成涛：到现在我才第一次看到这个单子。……张纾萌家属：那当时他也没让我们写交货期啊，你们让我现在怎么办呢。我如果不是下单我付全款干嘛呢。张文卫：今天我这样跟你说，我有个想法。家具我今天向你下单，你两个月是不是。叶成涛：你等他7号我们来谈这个事，详细的都跟你谈好。再有一点，如果你木做的东西，我们没给你订尺寸没给你弄，你要告要告。张纾萌：我问你，你是哪家做的？叶成涛：唐朝，但现在唐朝没有，唐朝是老谢做的。唐朝又不是我的。张文卫：但是他合同都是绿叶家居的啊。叶成涛：他开的绿叶家居的单啊？那这个就是很大的问题。我到今天为止才知道，他说帝泊湾开了单，我到现在才知道。他全部用我的章在盖。签你们这个合同是不是都是晚上签的？下午签的，六七点签的。都是我下班之后签的咯。……叶成涛：对，你现在所有盖的章，工商登记信息都是我的，我不否认。但这是老谢盗用我的章，我肯定会帮你处理这个事情。第二点，我和他之间的事，我们6、7号碰头，我们把这个事情彻底解决。对我来说，该掏的我会掏。……张纾萌家属：那他这个合同是造假的了？叶成涛：合同他没造假，只是删掉了一些条款。我可以给你看我的合同模板，我都写明只认准一个财务账户的，是被他删掉了。张纾萌家属：叶总，吴军言是谁？叶成涛：刘堂福老婆。……叶成涛；好多东西，我当时跟他说，你做不做，不做我关掉了。然后他和刘堂福开心心的接单了，包括你帝泊湾的单子嗜的。所有签的合同我都有监控什么的，都有，但在这之后他如果还用绿叶家居的章，那我肯定要追究他的责任。我的公章就是放在小柜子里，下班我就走了，谁知道会发生这个事情题。我注销了跟我履行这个合同义务没任何关系。2020年10月8日，双方继续协调的聊天主要内容如下：张文卫：我那天也跟你说了，我还是找公司。绿叶家居，如果做，你们两个，这个下面怎么操作法？我想听听你们的意见。第一，你们要提供你们代理的源头公司的具体全称、地址、联系方式。我还查了下你们唐朝现在的经营状况。谢能武：不乐观，今年也不乐观。张文卫：不是不乐观，我的意思是能不能活着的问题。设备在拍卖，我们先按着来，叶总你说呢。比如说我们既然花了钱也想买到东西，我们今天本身就是讨论怎么把这个事情圆满解决。信任建立起来简单，一旦有裂缝了，再要建立信任必须有凭据啊。所以我要看你们源头的东西，包括后续的东西，找担保还是什么的。我总得找个抓手能抓得住啊。叶成涛：你们所有单子都是刘总和老谢负责的。还有这个唐朝确实好多问题，对你来说你幸好钱也没打过去。履行如果出问题的话，可以给你换个厂嘛，品质也不比它差。……谢能武：居然之家那边呢，只有八个店做建材的，这边呢其实也不成熟，我们也在犹豫。唐朝是做原木啊那些。像你说的，唐朝如果像你说的那样，不干了，那很难看的，说实话我们也在焦头烂额。第一，你说的补个协议，都可以，我这边店一弄好就重新弄个协议，没问题。接下来我们谈我们的事，既然我们是老客户，一定一如既往，好好做下去的。我也希望你们早点放心，不要因为这个事情搞得不愉快，那更不应该啦。张文卫：一查你这个公司6月19号注销，唐朝公司在拍卖，完了之后你们也没告诉我们，你们到底什么情况。反正我说我找绿叶公司。叶老板是法人代表，不管什么事情，我肯定要找你法人代表的。至于你们怎么合作的，你们员工怎么样，跟我半毛钱关系也没有。我是跟你公司签的合同，不是跟某个人签的，包括钱你收据上盖的也是你的财务章。叶成涛：对我来说，我肯定是想要这个单子尽量我们四方都在，对我来说，我没拿到钱也没做这个东西。你章盖的是我，法代人也是我，这我认，但实际上这个事情不该是我来做，这我肯定不认可。退一万步，他们俩不做了，跑了，或者我跑了，你告我，我没有意见的，法律上我也跑不掉。张文卫：既然他们要的，这又是无锡唯一的店。我现在要这家店出一个家具的单子给我，至于你钱怎么给，我可以不问。我要这个单子，叶老板签字，盖上这家店的章在上面，我们写清楚了。我只认你们店说话。你们商量好，出个凭据给我就行了，我以这家店说话。我肯定要有个抓手，到什么时间我要跟进，我得弄的明明白白。既然是唯一一家店，既然我还是要认这个牌子，对不对。我可以不问你们自己给钱怎么给法。至于单子，我清单还是原来的清单。你们三位去商量商量，要给个期间，什么时候我能拿到这个单子。等我拿到子，我把原来的单子和收据给你，单子换单子，这个事情就这么了了。……叶成涛：这个事情不是我的，就是你到时候找我，我也不认账。2020年10月10日，刘堂福与谢能武签订《协议》，约定：自本协议签订并生效后双方之间关于唐朝店的合伙就此终止，双方合伙事务终止。特约约定：帝泊湾26号下单款，安装费及其他费用由乙方承担，刘堂福只负责设计和工地对接，不承担任何债权债务和法律责任，该工地结束后15天内由谢能武向刘堂福支付50%的利润。无锡栖木堂装饰设计有限公司于2020年12月3日登记设立，法定代表人为刘堂福，注册资本100万元。审理中，叶成涛以与张纾萌签订本案的《购销合同》时，涉案的绿叶经营部经营权已于2020年1月19日转让给谢能武和刘堂福经营，合同上所盖的绿叶经营部的印章是谢能武未经叶成涛同意私自所盖，张纾萌支付的货款也未支付到绿叶经营部的账上，而是支付给了谢能武和刘堂福为由，申请追加谢能武、刘堂福为本案被告。审理中，张纾萌陈述：1.张纾萌与妻子虞琳钰及张纾萌的父母于2020年4月17日到绿叶经营部店内与店长包珠一起签订了购销合同1份以及家具订购单2页，签订合同时谢能武、刘堂福在绿叶经营部店内，虞琳钰在家具订购单上签字是根据张纾萌的授权是夫妻的真实意思表示；2.2020年4月20日张纾萌的岳母是玉娟根据谢能武的要求将153426元订购家具款转入刘堂福吴军言的账户，谢能武表示该账户是财务账号；3.张纾萌是案件诉讼以来才知道叶成涛和谢能武、刘堂福之间有经营权变更协议，之前并不知晓，该份协议表面是经营权的变更，实际上是店面的出租使用，并且加上项目合作并分成这个主要内容，可以看出谢能武和叶成涛一直是合作关系，在手写的附件部分表明合作期间的财务有张梅担任；4.购销合同的总金额是588200元，家具订购单是153426元，按照20%计算定金，购销合同的定金是117640元，家具订购单的定金是30685元，总计支付定金是148325.2元。张纾萌在本次案件中实际付款是553426元，减去属于定金部分是148325.2元，预付的货款为405100.8元；5.张纾萌之所以不同意支付后期8万元是因为当时谈好的，跟谢能武商量的，暂时付这么多等到实际下单到工厂做，再付余款，谢能武催要了一次，才知道谢能武资金运转有问题，所以没有同意交付8万元尾款。当时催要8万元尾款的时候，还在做水电，正常地砖结束可以家具进场，应该是2020年年底；6.因为谢能武催要款项，张纾萌于10月3日发现绿叶经营部已经注销，而且上家唐朝出现经营困难无法继续履行合同，10月8日去协商，当时解决方案是要么出具家具的订单，叶成涛签字并盖家具店的公章，或者把款项退给张纾萌，重新签合同，需要有人来担保；当时谢能武选择的是有担保，表示第二天与张纾萌联系，但是第二天并没有联系，所以张纾萌提起诉讼；7.张纾萌家属于常规家具订购。当时签合同有价格原因，也没有订制品，所以是默认当场定当场下单。因为是全款下单的，但通过录音文件可知，此订单尚未下单；8.谢能武、刘堂福是否有要承担责任由法院认定，如果要承担责任，谢能武、刘堂福应当与叶成涛和张梅共同承担责任。审理中，叶成涛陈述：1.华夏店是谢能武开的，谢能武是老板，张纾萌的岳母曾在谢能武的华夏店购买整木家具，张纾萌是知道谢能武是老板不是业务员，所以按其指示打款，且该款并不是张纾萌所支付，是是玉娟所支付，所以张纾萌无理由向叶成涛催要；2.张梅与叶成涛系夫妻关系；3.签订这份协议时虽然写明财务由张梅担任，但实际并未履行，而是由刘堂福老婆吴军言担任，张梅也并不知情，从家具订购款付给刘堂福老婆吴军言账户即可证明；审理中，刘堂福陈述：张纾萌与刘堂福等人协商时，刘堂福海正在寻找店面重新开店，没有条件与张纾萌重新签订合同，但10月8日最后一次协商后，张纾萌就于10月12日起诉，目前刘堂福为继续履行合同已经找到店面并已开张，已能够实际履行合同。合同以及订购单签订的时候在场的是张纾萌及其妻子，张纾萌父母还有刘堂福、谢能武、包珠。张纾萌家中木工还没有做完，还没有达到可以下单的地步，要做完木工等后才能下单。审理中，谢能武陈述：合同以及订购单签订的时候在场的是张纾萌及其妻子，张纾萌父母还有刘堂福、谢能武、包珠。协商的时候因为谢能武和刘堂福都在找店面，但店面也不是一时半会能够找到的，谢能武当时也去看了好几个商场，没有满意的的场地，第二天担保人没找到，一时无法答复张纾萌，张纾萌其实相隔了四天就起诉了，给谢能武的时间太短。张纾萌家是常规家具订购，除了桌子有变故，但是订购单是格式合同，具体到本案，因为对张纾萌做了大幅的让利，张纾萌支付了全额货款，不存在定金的问题。因为当时张纾萌并未说明何时要货，同时张纾萌的新房还未装修完毕，家具应在装修完毕后通知送货时才送货。实际家具订购单于10月15日已经下单，现在也已经做完。本院认为，当事人应当按照约定全面履行自己的义务。在履行期限届满之前,当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务的,另一方可以解除合同。张纾萌与绿叶经营部签订的《购销合同》系当事人的真实意思表示，且不违反法律、行政法规的强制性规定，该协议合法有效。张纾萌与绿叶经营部签订合同后，双方均应按照合同约定的内容全面履行自己的义务，但绿叶经营部已经于2020年6月19日注销，事实表明不能继续履约。根据叶成涛与谢能武、刘堂福签订的《无锡绿叶家居经营权变更协议》、谢能武与刘堂福签订的《协议》以及本案当事人陈述可以认定在本案《购销合同》签订时绿叶经营部的实际经营者为谢能武、刘堂福。虽然刘堂福设立了新的公司表示愿意继续履行与张纾萌之间的义务，但该行为属于债务转让，应当经过债权人同意，现谢能武、刘堂福在绿叶经营部注销后未能与张纾萌就如何继续履行合同协商一致，故现张纾萌要求解除《购销合同》，符合法律规定，本院予以支持。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第五十九条规定：“在诉讼中，个体工商户以营业执照上登记的经营者为当事人。有字号的，以营业执照上登记的字号为当事人，但应同时注明该字号经营者的基本信息。营业执照上登记的经营者与实际经营者不一致的，以登记的经营者和实际经营者为共同诉讼人。”因此，叶成涛作为绿叶经营部的经营者亦应承担相应违约责任。叶成涛与谢能武、刘堂福签订的《无锡绿叶家居经营权变更协议》、谢能武与刘堂福签订的《协议》仅能约束叶成涛与谢能武、刘堂福，故对于叶成涛、刘堂福提出的应由谢能武承担相应责任的抗辩意见，本院不予采纳。关于张梅是否应当承担共同责任，个体工商户的债务，个人经营的，以个人财产承担；家庭经营的，以家庭财产承担；无法区分的，以家庭财产承担。本案中，叶成涛与谢能武、刘堂福签订的《无锡绿叶家居经营权变更协议》中明确约定合作期间财务由张梅担任，且在张纾萌与叶成涛等协调时张梅亦在场，张梅作为叶成涛的妻子，在无法举证明证绿叶经营部系叶成涛个人经营，故应与叶成涛承担共同责任。个体工商户开业登记申请书仅是叶成涛单方填写，无法证明实际情况，张梅的社保缴费明细亦无法证明其没有参与绿叶经营部的经营，故本院对张梅提出的抗辩意见，不予采纳。关于定金，因绿叶经营部注销，导致合同无法继续履行，叶成涛、谢能武、刘堂福本应双倍支付张纾萌定金，但根据《购销合同》约定，张纾萌应支付货款的80%即470560元，但张纾萌仅支付了40万元，张纾萌亦存在违约，考虑到双方均有过错，故张纾萌无权要求叶成涛、谢能武、刘堂福双倍返还定金，叶成涛、谢能武、刘堂福也无权没收定金，合同解除后，叶成涛、谢能武、刘堂福应将该定金返还给张纾萌。关于订/购物单项下的权利义务，虽然订/购物单上抬头客户姓名一栏为张纾萌，但实际落款处客户一栏为虞琳钰，且货款153426元亦非张纾萌支付，根据合同相对性原则，张纾萌无权要求解除订/购物单及返还货款。综上所述，依照《中华人民共和国民法典》第五百六十三条第二款、第五百六十六条、第五百八十六条、第五百八十七条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第五十九条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十二条规定，判决如下：一、叶成涛、谢能武、刘堂福、张梅应于本判决发生法律效力之日起十日内返还张纾萌400000元；二、驳回张纾萌的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期限履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费10818元、诉讼保全申请费4170元，两项合计14988元（张纾萌已预交），由张纾萌负担6445元，由叶成涛、谢能武、刘堂福、张梅负担8543元，叶成涛、谢能武、刘堂福、张梅于本判决发生法律效力之日起十日内直接向张纾萌支付。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于江苏省无锡市中级人民法院。审 判 长  李琪霖人民陪审员  徐 健人民陪审员  窦登丰二〇二一年七月二十二日书 记 员  赵蕴怡本案援引法律条款《中华人民共和国民法典》：第五百六十三条有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（一）因不可抗力致使不能实现合同目的；（二）在履行期限届满前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；（五）法律规定的其他情形。以持续履行的债务为内容的不定期合同，当事人可以随时解除合同，但是应当在合理期限之前通知对方。第五百六十六条合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以请求恢复原状或者采取其他补救措施，并有权请求赔偿损失。合同因违约解除的，解除权人可以请求违约方承担违约责任，但是当事人另有约定的除外。主合同解除后，担保人对债务人应当承担的民事责任仍应当承担担保责任，但是担保合同另有约定的除外。第五百八十六条当事人可以约定一方向对方给付定金作为债权的担保。定金合同自实际交付定金时成立。定金的数额由当事人约定；但是，不得超过主合同标的额的百分之二十，超过部分不产生定金的效力。实际交付的定金数额多于或者少于约定数额的，视为变更约定的定金数额。第五百八十七条债务人履行债务的，定金应当抵作价款或者收回。给付定金的一方不履行债务或者履行债务不符合约定，致使不能实现合同目的的，无权请求返还定金；收受定金的一方不履行债务或者履行债务不符合约定，致使不能实现合同目的的，应当双倍返还定金。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》：第五十九条在诉讼中，个体工商户以营业执照上登记的经营者为当事人。有字号的，以营业执照上登记的字号为当事人，但应同时注明该字号经营者的基本信息。营业执照上登记的经营者与实际经营者不一致的，以登记的经营者和实际经营者为共同诉讼人。《中华人民共和国民事诉讼法》：第一百四十二条法庭辩论终结，应当依法作出判决。判决前能够调解的，还可以进行调解，调解不成的，应当及时判决。第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。