上海市闵行区人民法院民 事 判 决 书（2016）沪0112民初31737号原告：上海爱登堡电梯安装工程有限公司，注册地上海市闵行区。法定代表人：李绥，该公司董事长。委托诉讼代理人：施婷，女。被告：九江海正房地产开发有限公司，注册地江西省九江市。法定代表人：周日成，该公司董事长。委托诉讼代理人：赵紫烟，女。原告上海爱登堡电梯安装工程有限公司(以下简称爱登堡电梯安装公司)与被告九江海正房地产开发有限公司(以下简称海正房地产公司)承揽合同纠纷一案，本院于2016年11月15日立案受理。被告海正房地产公司在法定期限内向本院提出管辖权异议申请，本院经审查后于2016年12月9日裁定驳回被告海正房地产公司对本案管辖权提出的异议。被告海正房地产公司因不服本院裁定提起上诉，上海市第一中级人民法院于2017年3月13日驳回被告海正房地产公司对本案管辖权提出的异议。依法由代理审判员汤晓音适用简易程序于2017年5月9日公开开庭进行了审理。原告爱登堡电梯安装公司的委托诉讼代理人施婷，被告海正房地产公司的委托诉讼代理人赵紫烟到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告爱登堡电梯安装公司向本院提出诉讼请求：1、判令被告支付原告承揽款人民币(以下币种相同)356,000元；2、被告支付原告以338,200元为基数，自2014年6月25日起至实际支付之日止，及以17,800元为基数，自2015年6月25日起至实际支付之日止，均按照每日万分之四计算的违约金。事实和理由：2012年10月16日，原、被告就被告的正海明珠项目签订了编号为ED121001(安)的电梯销售合同一份，约定原告为被告安装电梯8台，被告向原告支付合同款项356,000元。同时，合同约定了具体的付款期限和违约责任及诉讼管辖法院等事宜。合同签订后，原告依约履行了合同义务，所安装的电梯均通过了官方检测机构的验收，验收结果为合格。电梯也已使用至今，但被告至今未能履行相应的付款义务。原告为维护自身合法权益，故涉讼。原告爱登堡电梯安装公司对其诉称事实提供了以下证据：1、电梯安装合同一份，证明原、被告就电梯安装存在承揽合同关系。被告对真实性无异议；2、验收报告八份(编号TXXXXXXXXX-TXXXXXXXXX)，证明合同约定的付款条件已成就，涉案电梯分别为19层6台、24层2台，由于鉴定机构制作检验报告存在笔误，都写成了19层，实际其中有两台是24层的。被告对真实性无异议；3、电扶梯保养合同一份，证明涉案电梯已经实际投入使用。被告对真实性无异议，但对证明内容有异议，在使用过程中电梯存在质量问题。被告海正房地产公司辩称，被告向代表原告与被告签订合同的经办人李军支付了共计109,000元，包括：2013年3月25日，30,000元；2013年5月10日，40,000元；2013年7月4日，25,000元；2013年12月27日，10,000元；2013年12月23日，3,000元；2013年12月19日，1,000元。因此，被告认为就本案项下被告已经支付了109,000元，还剩余247,000元未付。就该款被告可行使先履行抗辩权，因为原告违约在先，被告有权进行抗辩。涉案电梯确实在合同约定的时间内交付，但是未按约定日期安装，直到2014年6月17日才安装完毕并进行了验收。被告认为因原告违约，原告反而应当支付违约金，双方互负金钱债务可以相互充抵，所以无需再付原告合同余款。被告海正房地产公司未提供证据。本院确认原告爱登堡电梯安装公司提供的证据真实、合法，与本案具有关联性，能证明本案事实。经对上述证据进行质证、认证，并结合当事人的陈述，本院确认本案事实如下：2012年10月16日签订上述《产品销售合同》当日，以海正房地产公司为委托方、爱登堡电梯安装公司为承揽方的双方签订编号为ED121001(安)的《产品安装合同》一份。第一条，工程范围。1、委托方根据与上海爱登堡电梯股份有限公司签订的《产品销售合同》(合同编号：ED121001)委托承揽方安装该产品销售合同项下所购买的全部产品，共计电梯、扶梯数量8台。2、产品规格型号：以委托方与产品供方签订的《产品销售合同》(合同编号：ED121001)中附件一《电、扶梯技术规格》表为准。……。第二条，安装费总金额。NO.1-6,6台，安装单价43,500元/台，NO.7-8,2台，安装单价47,500元/台。安装总价356,000元。第三条，安装工期。本项目下电、扶梯设备买卖合同如期履行时，本工程预约在(空白)年(空白)月进场安装，在安装过程中安装条件充分具备的条件下，每批次预计60天(工作日)内安装结束。如因委托方原因导致进场时间延误，安装工期则以实际进场时间顺延。因承揽方原因致使进场时间延误以致影响安装工期的，承揽方承担迟延责任。第四条、结算方式及付款期限。1、委托方在确认土建井道具备安装条件且于设备供方发货前30天支付安装款71,200元，占安装合同总价的20%，设备供方确认货款到账且现场具备安装条件后予以交货。2、货到工地后7天内，委托方向承揽方支付71,200元，占安装合同总价的20%。3、货物进场后30天后，委托方向承揽方支付71,200元，占安装合同总价的20%。4、委托方在承揽方安装调试完毕，法定检测部门验收合格后七天内，委托方向承揽方支付124,600元，占安装合同总价的35%。承揽方收到委托方付清以上款项的有效凭证后将产品交付给委托方。如承揽方完成安装调试两周后因委托方原因不能向有关部门申请验收，委托方也应向承揽方付清此款。5、合同款项17,800元，占安装合同总价的5%，作为质量保证金，委托方在产品质保期满7日内支付给承揽方。6、本合同约定的所有款项，必须由委托方向承揽方在本合同中指定的银行账号内支付。7、收到委托方款项后，承揽方或其当地分公司先出具收据，待电梯安装结束，经法定检测部门验收合格交付委托方使用后，委托方以收据换取发票。第五条，质量保证。……2、承揽方自产品安装完毕并经当地法定检测部门验收合格之日起12个月内(但不超过货到工地之日起18个月)，对产品安装质量提供保证，如确因电梯质量导致电梯维修或部件更换，承揽方承担相关费用。3质保期内因委托方使用、管理不当所造成的损失由委托方承担，承揽方提供有偿服务。……第六条，委托方责任。……4、产品运抵工地后，因委托方原因未能及时安装的，委托方在收货后进行大件(点箱)查验，并提供能防盗、防雨水的仓库存放。如对箱数有异议，在收货后三天内通知产品供货方。逾期则视为查验无误。……6、委托方因工期、水电、土建等自身原因造成本安装工期延长，要做书面说明或在安装施工日记上签字确认，该说明和确认不影响委托方应该承担的责任。7、委托方提供以下施工条件并承担相关费用……。8、委托方协助、配合承揽方做好施工前的开工申报工作。9、委托方应协助承揽方处理与其他施工单位的协调工作。第七条，承揽方的责任。……2、收到委托方的《准备工作就绪回复单》后，按预约日期如期派安装人员进场施工。3、在委托方配合下，如期向施工所在地有关部门进行开工申报。4、严格按照国家和制造厂有关标准、规范进行安装、调试工作。……第八条，安装竣工检测。1、安装结束自检合格后，委托方在收到承揽方签发的《竣工验收通知单》之日起三天内，协助承揽方向当地法定电、扶梯检验部门办理验收申报手续，验收合格或整改合格后办理电梯使用移交手续。验收过程中属电梯安装质量问题，由承揽方负责整改，并承担整改后重新申报验收的费用。……4、根据国家规定，电梯移交用户使用，应签订电梯维修保养合同。第九条，违约责任。……2、安装期间，因委托方原因造成误工，则工期按照实际延误时间顺延。延误超过5天，从第6天起，委托方按安装工人实际工资发生额向承揽方支付误工损失费。3、由于承揽方原因延误安装工期，承揽方每天按延误电梯安装总价的万分之四向委托方支付违约金。4、委托方逾期付款，应承担安装总价每天万分之四的违约金。超过三个月，承揽方保留停止电梯使用的权力。……第十条，其他事项。……4、委托方、承揽方在合同履行期内如遇合同争议时，可以通过友好协商解决。协商解决不成时，原告方可向其所在地人民法院提起诉讼。合同并对其他事项作了约定。合同的签章处双方均加盖了公章或合同专用章，承揽方并由其授权代理人李军签字。另，合同载明了承揽方的收款账户信息。2014年6月17日，由江西省市特种设备检验检测机构出具编号为TXXXXXXXXX-TXXXXXXXXX的《有机房曳引驱动电梯监督检验报告》八份，载明设备的使用单位为海正房地产公司，设备的规格型号为EDL-508K-Ⅱ/VF-800/1.75，制造单位上海爱登堡电梯股份有限公司，检验依据为TSGT7001-2009《电梯监督检验和定期检验规则-曳引与强制驱动电梯》，检验结论为合格。2016年3月8日，甲方江西隆华物业服务有限公司与乙方上海爱登堡电梯安装工程有限公司签订《电扶梯保养合同》一份，约定自2016年3月25日起至2017年3月24日止期限为12个月，甲方委托乙方对于位于海正明珠内的八台电梯实施有偿保养服务。经查明，2012年10月16日，以海正房地产公司为需方、上海爱登堡电梯股份有限公司为供方的双方就海正明珠项目签订编号为ED121001的《产品销售合同》一份，约定需方向供方采购型号为EDL-508K-Ⅱ/VF、载重量800KG、速度1.75m/s的客梯8台，其中：N0.1-6为19层，计6台；N0.7-8为24层，计2台。合同总价款1,460,000元，约定分期付款，其中合同签订后支付定金7%(计100,000元)，委托方在确认土建井道具备安装条件且于设备供方发货前30天、货到工地验收完毕后7天内、货物进场后30天后各支付合同总价的20%……。该合同第十二条产品安装约定，根据国家关于电梯生产企业实施制造、安装、维修全面负责的管理规定，产品的安装和维保由爱登堡电梯安装公司或其当地分公司负责。产品安装合同另行签订并开具建筑安装行业统一发票，安装合同编号：ED121001(安)。另，合同载明了承揽方的收款账户信息。海正房地产公司通过银行转账的形式向上海爱登堡电梯股份有限公司的账户付款情况如下：2012年10月15日，100,000元；2012年12月14日，363,200元；2013年1月16日，363,200元；2013年5月28日，363,200元。本院认为，原、被告之间签订的《产品安装合同》系合同当事人的真实意思表示，内容合法有效，合同的条款对合同当事人具有拘束力。双方均应按约履行各自的权利义务。庭审中，双方均未对涉案电梯的具体安装情况提供相应证据，被告虽确认供方按期交付了涉案电梯但主张原告并未按期安装，存在违约行为。首先，光从合同内容来看，双方对于安装工期并未作出明确约定，安装的具体时间？其次，电梯的安装必须在安装条件充分具备的情况下进行，施工条件何时具备？再次，即便确实存在施工工期延误的情况，造成的原因以及归责于何方？就以上几点，作为提出抗辩意见的一方，被告负有相应举证责任，然其未能提供相应证据。根据相关法律规定，未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果，被告的相应主张缺乏依据，本院难以采信。2014年6月17日，涉案电梯由当地法定电梯检测部门验收(官检)合格，时至今日质保期也已届满，合同款项的支付前提已经满足，原告要求被告支付合同款项的诉讼请求于法有据，本院予以支持。关于被告结欠合同款项的情况。首先，被告就涉案电梯分别签订了《产品销售合同》及《产品安装合同》，被告通过公对公转账的形式共有过四笔付款，除第一次付款之外，其余三笔的付款情况与《产品销售合同》及《产品安装合同》约定的付款比例(均为合同总价的20%)吻合，但被告均付至《产品销售合同》载明的供方账户内，庭审中被告也确认了通过银行转账的已付款归于《产品销售合同》项下，因此相应付款经双方确认与本案所涉《产品安装合同》无关。其次，被告辩称，其就《产品安装合同》项下向原告的合同经办人李军个人支付了109,000元，要求作为已付款予以扣除，但其并未就此提供相应证据，且根据《产品安装合同》第四条第6款约定，合同款项均应支付至合同指定账户内，鉴于此，被告要求抵扣的主张因缺乏依据，本院不予采纳。本院确认就《产品安装合同》项下，被告结欠合同款项356,000元。被告至今未能付清合同约定的款项，显属不当，基于其逾期付款行为原告主张相应违约金，违约金的计算标准也不存在约定过高的情况，其诉讼请求于法不悖，本院亦予以支持。据此，依照《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第一百零七条、第一百零九条、第一百一十四条第一款、第二百六十三条，《最高人民法院关于适用的解释》第九十条之规定，判决如下：一、被告九江海正房地产开发有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告上海爱登堡电梯安装工程有限公司安装款356,000元；二、被告九江海正房地产开发有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告上海爱登堡电梯安装工程有限公司以338,200元为基数，自2014年6月25日起至实际支付之日止，及以17,800元为基数，自2015年6月25日起至实际支付之日止，均按照每日万分之四计算的违约金。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱的义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费减半收取计3,320元，由被告九江海正房地产开发有限公司负担(于本判决生效之日起十日内直接向原告支付)。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数或者代表人的人数提出副本，上诉于上海市第一中级人民法院。代理审判员  汤晓音二〇一七年五月十日书 记 员  谢亚男附：相关法律条文一、《中华人民共和国合同法》第六十条第一款当事人应当按照约定全面履行自己的义务。第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第一百零九条当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。第一百一十四条第一款当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿数额的计算方法。第二百六十三条定作人应当按照约定的期限支付报酬。对支付报酬的期限没有约定或者约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定的，定作人应当在承揽人交付工作成果时支付；工作成果部分交付的，定作人应当相应支付。二、《最高人民法院关于适用%26lt;中华人民共和国民事诉讼法%26gt;的解释》第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。