沈阳市铁西区人民法院民 事 判 决 书（2021）辽0106民初2174号原告：吴楠，男，汉族，1988年12月6日出生，住址辽宁省盘山县。委托代理人：刘天佐，系辽宁奥启律师事务所律师。被告：沈阳福尔装饰工程有限公司，住所地沈阳市铁西区北一中路1-8号1019。法定代表人：赵清玉，系该公司总经理。委托代理人：李书威，女，汉族，1982年1月28日出生，住址沈阳市沈河区。（系该单位员工）委托代理人：赵玉宝，男，满族，1987年1月3日出生，住址辽宁省西丰县。（系该单位员工）被告：沈阳福尔装饰工程有限公司浑南分公司，营业场所辽宁省沈阳市浑南区沈营大街38-19号1门。负责人：冯玉涛，系该单位总经理。委托代理人：赵玉宝，男，满族，1987年1月3日出生，住址辽宁省西丰县。（系该单位员工）原告吴楠诉被告沈阳福尔装饰工程有限公司、沈阳福尔装饰工程有限公司浑南分公司（下称福尔装饰浑南分公司）装饰装修合同纠纷一案，本院于2021年3月3日受理后，依法由审判员王延东独任审判，公开开庭进行了审理。原告吴楠及其委托代理人刘天佐，二被告的委托代理人赵玉宝均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。原告吴楠诉称，一、解除原、被告签订的《辽宁省家庭居室装饰装修合同》；二、返还已支付未做完的水电改造工程款6450元；三、返还已支付未施工的门禁、开关插座、套门、三防板款15290元；四、被告支付逾期交付违约金，按照日千分之一暂计至2020年12月2日，共4183元；五、赔偿原告因被告违约导致的违约金6800元；六、赔偿原告因延期交付导致的直接损失11125元，员工工资23000元；七、返还因被告违法堆放建筑垃圾被铁西城管执法罚款2000元；八、案件受理费由被告承担。二被告辩称，按我们装修合同白纸黑字写着你们首先不付5%的尾款我们无法安装，因为上面写的很清楚。至于原告说的什么三防板、城管罚款这些，原告都没跟我们说，还有原告的工人工资，与我们没有关系，是因为原告没交尾款导致我们安装不了，才导致这些后续问题。现在我们合同没解除，你们没有任何人通知我方。经审理查明，2020年8月28日，原告吴楠与被告福尔装饰浑南分公司签订《辽宁省家庭居室装饰装修合同》一份，合同约定，被告福尔装饰浑南分公司为原告位于沈阳市铁西区的宠物医院装修，工程总价款89000元，工期为45天，承包方式为部分大包。关于工程款付款事宜，双方约定首期款40%在进场前交齐，二期款30%在水电结束后、瓦工进场前交齐，三期款25%在木工进场前交齐，尾款5%在安装前交齐。合同第三条第五款约定，原、被告应及时办理隐蔽工程的检查和验收手续。验收合格，原、被告双方共同确认后，被告才能继续施工。合同第七条第三款约定，施工过程中，任何一方提出终止合同，须向对方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，并由过错方按合同总价款30%支付违约金，解除本合同。合同签订后，原告分别于2020年8月28日、9月23日、11月8日三次付款，共计支付84550元装修款，即95%的工程总价款。被告进场后，原告多次与被告方监理明宗挺微信联系，要求被告加快进度，并就地漏问题、卫生间打柜问题、二楼吊顶问题及大白问题与其沟通。2020年11月27日，原告用快递方式向二被告邮寄律师函，建议二被告与原告协商解决施工中存在的问题。2020年11月30日，原告与沈阳七彩装饰有限公司另行签订装修合同，为原告的宠物医院进行装修。上述事实，有当事人陈述、原、被告签订的《辽宁省家庭居室装饰装修合同》，银行交易明细，微信聊天记录、原告与沈阳七彩装饰有限公司签订的装修合同，原告向被告发送的律师函，装修现场照片等证据，经庭审质证，本院予以确认，在卷为凭。本院认为，原、被告签订的装饰装修合同是双方真实意思表示，不违背法律规定，在原、被告之间发生效力，原、被告均应按合同约定履行。通过原告与被告方监事之间的微信聊天记录可看出，被告福尔装饰浑南分公司的施工确实存在工程质量瑕疵，并且未及时整改。且被告在庭审中自认，装修过程中，应当每一个工序完成后，由原、被告共同验收合格后，再进行下一个工序，但被告未能提供原、被告共同签署的验收单，故被告福尔装饰浑南分公司存在违约行为。原告在被告未按其要求整改的情况下，拒绝支付剩余5%的装修合同款，属于履行不安抗辩权，故被告认为原告未及时支付装修款违反了合同约定的抗辩意见，本院不予采纳。但是，原告在未通知被告解除合同的情况下，擅自另行签订装修合同，亦属违约。关于原告提出解除合同的诉讼请求，鉴于原告已经另行委托装修公司完成装修工程，原、被告之间的装饰装修合同已无继续履行的可能，故原告的该项诉讼请求，本院予以支持。关于原告要求被告返还未做完的水电改造工程款6450元及返还已支付的未施工的门禁、开关插座、套门、三防板工程款15290元的诉讼请求，本院认为，被告未能完成剩余工程是因为原告违约，擅自另行委托装修公司完成装修工程，故原告的该项诉讼请求，本院不予支持。关于原告要求被告支付逾期交付违约金4183元的诉讼请求，本院认为，本案中，原告有不安抗辩权，被告也有顺序履行抗辩权，在原告未按合同约定时间向被告支付工程款的情况下，被告亦有权停止施工，故在工期延误问题上，双方均未违约。故原告的该项诉讼请求，本院不予支持。关于原告要求被告赔偿因延期交付导致的直接损失11125元，员工工资23000元的诉讼请求，因原、被告双方的合同中已经约定违约金，故原告该项诉讼请求本院不予支持。关于原告要求被告支付违约金6800元的诉讼请求，因原、被告双方合同约定违约金为合同总价款的30%，即26700元（89000元×30%），本案中，原、被告均存在违约行为，应按双方过错程度分担违约责任。综合全案来看，原告要求被告给付6800元违约金在合理范围内，本院予以支持。关于原告要求被告返还违法堆放建筑垃圾的罚款2000元的诉讼请求，因没有事实和法律依据，本院不予支持。关于原告要求被告沈阳福尔装饰工程有限公司承担赔偿责任的诉讼请求，根据《中华人民共和国民法总则》第七十四条规定，法人可以依法设立分支机构。法律、行政法规规定分支机构应当登记的，依照其规定。分支机构以自己的名义从事民事活动，产生的民事责任由法人承担；也可以先以该分支机构管理的财产承担，不足以承担的，由法人承担。本案中，被告福尔装饰浑南分公司不具备独立法人资格，系被告沈阳福尔装饰工程有限公司的分支机构，故被告沈阳福尔装饰工程有限公司应在被告福尔装饰浑南分公司不能给付范围内承担赔偿责任。综上所述，依据《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百一十四条、第一百二十条，《中华人民共和国民法总则》第七十四条之规定，判决如下：一、解除原告吴楠与被告沈阳福尔装饰工程有限公司浑南分公司于2020年8月28日签订的《辽宁省家庭居室装饰装修合同》；二、被告沈阳福尔装饰工程有限公司浑南分公司于本判决发生法律效力后十日内给付原告吴楠违约金6800元；三、被告沈阳福尔装饰工程有限公司对上述款项在被告沈阳福尔装饰工程有限公司浑南分公司不能给付范围内承担给付责任；给付义务人如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息；四、驳回原告吴楠的其他诉讼请求。案件受理费1521元，减半收取761元，由被告沈阳福尔装饰工程有限公司浑南分公司、被告沈阳福尔装饰工程有限公司承担。（原告已预交，被告直接给付原告）如不服本判决，可于判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人人数提出副本，上诉于辽宁省沈阳市中级人民法院。如在上诉期满后七日内未交纳上诉案件受理费，按自动撤回上诉处理。审 判 员 王延东二〇二一年四月二十一日法官助理 陈陆一书 记 员 秦 岭本判决所依据的相关法律《中华人民共和国合同法》第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。第一百二十条当事人双方都违反合同的，应当各自承担相应的责任。《中华人民共和国民法总则》第七十四条法人可以依法设立分支机构。法律、行政法规规定分支机构应当登记的，依照其规定。分支机构以自己的名义从事民事活动，产生的民事责任由法人承担；也可以先以该分支机构管理的财产承担，不足以承担的，由法人承担。