湖南省长沙市开福区人民法院 民 事 判 决 书 （2020）湘0105民初10829号 原告：湖南省金达工程建设有限公司，住所地湖南省长沙市开福区中山路589号开福万达广场C区2号写字楼1907。 法定代表人：刘华夏，董事长。 委托诉讼代理人：李宏伟，长春市二道区天龙法律服务所法律工作者。 委托诉讼代理人：于建华，湖南汗青律师事务所律师。 被告：沧州市荣达高速路设施有限公司，住所地河北省沧州市沧县姚官屯乡姜庄子村。 法定代表人：李令翠。 被告：李令翠，女，汉族，1991年8月15日出生，住河北省沧州市沧县。 原告湖南省金达工程建设有限公司（以下简称：“湖南金达工程公司”）诉被告沧州市荣达高速路设施有限公司（以下简称：“沧州荣达公司”）、被告李令翠买卖合同纠纷一案，本院于2020年12月7日立案受理后，依法适用普通程序公开开庭进行了审理。原告湖南金达工程公司的委托诉讼代理人于建华到庭参加诉讼。被告沧州荣达公司、被告李令翠经本院传票传唤，无正当理由拒不到庭参加诉讼，本院依法缺席审理。本案现已审理终结。 原告湖南金达工程公司向本院提出诉讼请求：1.请求判令解除原告、被告沧州荣达公司于2019年4月8日签订的《交通工程材料购销合同》（编号20190408）。2.请求判令被告沧州荣达公司立即返还原告多支付的材料款85192.54元。3.请求判令被告沧州荣达公司依合同约定立即支付原告违约金368151.26元。4.判令被告沧州荣达公司依合同约定立即足额开具466807.46元增值税专用发票给原告或立即支付原告等额税款（按13%计算）60684.97元。5.判令被告沧州荣达公司承担发生的代理费25000元及差旅费5000元。6.诉讼费及相关费用由被告沧州荣达公司承担。7.判令被告李令翠对上列二、三、四、五、六项费用承担连带给付责任。事实与理由：原告因承建吉林榆树（黑吉界）至松原××路××段高速公路，需购买建筑材料，遂于2019年4月8日双方签订了《交通工程材料购销合同》，双方对所购材料的品种、规格和数量，质量要求、技术标准，包装标准，交货方法、运输、交货地点，交货时间及用货计划，检验，对产品提出异议的时间和方法，合同的价格、价款的结算，违约责任，争议的解决等进行了详尽的约定。合同签订后，原告依约陆续支付货款合计1000000元，但被告违反合同约定供货不及时，累计供货914807.46元，此期间原告始终以诚信履约的态度多次与被告协调、沟通，督促被告积极全面的履行合同义务，但被告明确表态已经不能保证供货时间，并同意原告另外采购材料，拒绝履行合同约定的义务。被告的做法，严重地违反合同约定，已构成根本性违约，导致项目整体进度滞后，导致工期延误，导致影响原定的2019年9月29日的通车时间。现合同目的无法实现，故依法诉至法院，判如所请。原告多次索要未开具的增值税专用发票，被告均不予理睬和解决。被告沧州荣达公司为被告李令翠独资，故被告李令翠依法应承担连带责任。 被告沧州荣达公司、李令翠未到庭参加诉讼，亦未向本院提交书面答辩意见。 经审理查明：湖南金达工程公司（甲方）因承建吉林省榆树（黑吉界）至松原公路建设项目交通安全设施工程需要，于2019年4月8日与沧州荣达公司（乙方）签订交通工程材料购销合同（合同编号：20190408）。合同第一条约定所购材料的品种、规格和数量，清单单价为含13%增值税专用发票、含运费的价格。合同第八条约定：“1、合同单价：所有标志的下法兰盘、地脚螺栓等单价为6,720元/吨，单柱、双柱、单悬臂、双悬臂上部结构的钢构单价为7,420元/吨；门架、限高栏上部结构的钢构、抱箍及底衬等单价为7920/吨。以上材料单价为含13%增值税专用发票含运费价格；2、根据附件计算的合同总金额暂定为3,681,526.64元；3、甲方付给乙方的材料价款，包含一切可能存在的乙方为履行本合同而产生的材料、人力、制造、检验、包装、装车、保险等全部费用；4、合同签订后，湖南金达工程公司支付沧州荣达公司30%材料预付款，锁定价格无论价格涨跌均不作调整；5、供货期间业主（工程建设法人单位）计量批复并拨款到账户后，甲方支付乙方货款；6、甲方收到乙方增值税专用发票及等额收据后向乙方支付货款。”合同第九条第一款约定如沧州荣达公司未按期供货逾期超过7日的，湖南金达工程公司有权解除合同，沧州荣达公司按照合同总价的10%向湖南金达工程公司承担违约金，并赔偿由此造成湖南金达工程公司的全部损失；第九条第7款约定双方确认，上述条款所述湖南金达工程公司的损失为直接损失和间接损失，包括湖南金达工程公司为实现权利而产生的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、执行费、保全费、鉴定费、评估费、差旅费等）以及本合同履行后湖南金达工程公司可以获得的预期利益；第十条约定管辖为湖南金达工程公司住所地人民法院管辖。合同签订后，湖南金达工程公司分别于2019年4月30日向沧州荣达公司转款100000元，于2019年6月20日向沧州荣达公司转款600000元，于2019年8月1日向沧州荣达公司转款300000元。湖南金达公司当庭确认，沧州荣达公司累计向其供货数量总金额为918402.39元，并提供送货单予以证明。另沧州荣达公司于2019年8月13日向湖南金达工程公司开具四张票面金额为112000元的发票，合计总金额为448000元。沧州荣达公司在2019年9月3日向湖南金达工程公司运送最后一批货物，之后再未向湖南金达工程公司供货。湖南金达工程公司于2020年6月9日向沧州荣达公司邮寄法律工作者函主张权利，沧州荣达公司于2020年6月12日签收。另湖南金达工程公司向本院提供了其与湖南汉青律师事务所签订的委托代理合同及增值税发票，拟证明其为维权支付律师费25000元。 另查明，沧州荣达公司的股东为李令翠，持股比例100%，注册资金1,500万元，认缴出资额1,500万元，认缴出资日期2036年5月24日。 以上事实有原告湖南金达工程公司提供的交通工程材料购销合同、中国光大银行电子回单、送货单、河北增值税专用发票、公司章程、企业公示信息截图、EMS国内快递客户联、快递收件人签名单、回执信封、法律工作者函、代理合同、代理费发票、转账凭证截图等证据材料和庭审笔录在卷作证。 本院认为：一、原告与被告沧州荣达公司于2019年4月8日签订的交通工程材料购销合同，系双方当事人的真实意思表示，合同内容不违反法律、行政法规的强制性规定，双方均应按照约定履行各自义务。合同签订后，原告依约向被告沧州荣达公司支付货款合计10000000元，被告沧州荣达公司在2019年9月3日向原告湖南金达工程公司运送最后一批货物，之后再未向湖南金达工程公司供货，现原告承接的工程已经完工并实际交付使用，双方的合同已经无法继续履行，故对原告要求解除与被告沧州荣达公司签订的《交通工程材料购销合同》的请求，本院予以支持，本院确认原告与被告沧州荣达公司签订的《交通工程材料购销合同》于本案起诉状副本送达被告沧州荣达公司之日即2021年3月1日解除。二、在合同履行过程中，原告已向被告支付货款1000000元，而被告沧州荣达公司实际向原告的供货金额为918402.39元，尚余81597.61元未发货。故对原告要求被告沧州荣达公司返还多支付的货款81597.61元的请求，本院予以支持。三、被告沧州荣达公司未按合同约定向原告足额提供货物，已构成违约，理应承担违约责任。但原告主张按合同总价款的10%计算违约金，明显过高，考虑到合同签订后原材料价格上涨等因素对被告沧州荣达公司的供货有一定影响以及原告的损失情况，本院酌情认定按被告沧州荣达公司应返还货款金额即81597.61的百分之三十计算违约金24479.28元。四、截至2019年9月3日，被告沧州荣达公司累计向原告供货918402.39元，已向原告开具448000元发票，未开发票金额470402.39元。依据合同约定，原告在收到被告沧州荣达公司的增值税专用发票及等额收据以后向被告沧州荣达公司支付货款，现原告已经向被告沧州荣达公司支付货款，被告沧州荣达公司应向原告开具足额发票，故被告沧州荣达公司应对原告开具470402.39元的增值税专用发票。五、原告要求被告沧州荣达公司承担律师代理费25000元，该请求过高，本院酌情认定10000元。对于原告要求被告沧州荣达公司承担差旅费5000元，因原告并未提供证据证明，故对该项请求，本院不予支持。六、被告沧州荣达公司为一人有限责任公司，被告李令翠作为其股东未提供证据证明公司财产独立于其个人财产，应当对公司债务承担连带责任，故对于原告要求被告李令翠对被告沧州荣达公司债务承担连带责任的诉讼请求予以支持。七、被告沧州荣达公司、被告李令翠经本院传票传唤，无正当理由拒不到庭参加诉，应承担不应诉、不举证、不质证的法律后果。 据此，依照《中华人民共和国民法典》第五百六十二条、第五百六十五条、第五百六十六条、第五百八十五条，《中华人民共和国公司法》第六十三条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条、第一百四十八条之规定，判决如下： 一、原告湖南省金达工程建设有限公司与被告沧州市荣达高速路设施有限公司于2019年4月8日签订的《交通工程材料购销合同》（编号20190408）于2021年3月1日解除； 二、被告沧州市荣达高速路设施有限公司于本判决生效之日起十日内返还原告湖南省金达工程建设有限公司多支付的材料款81597.61元； 三、被告沧州市荣达高速路设施有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告湖南省金达工程建设有限公司违约金24479.28元； 四、被告沧州市荣达高速路设施有限公司于本判决生效之日起十日内向原告湖南省金达工程建设有限公司开具 470402.39元增值税专用发票； 五、被告沧州市荣达高速路设施有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告湖南省金达工程建设有限公司律师费金10000元； 六、被告李令翠对被告沧州市荣达高速路设施有限公司的上述债务承担连带责任； 七、驳回原告湖南省金达工程建设有限公司的其他诉讼请求。 如未按以上判决指定的期限履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 本案受理费13898元，由被告沧州市荣达高速路设施有限公司、李令翠承担。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人的人数提出副本，上诉于湖南省长沙市中级人民法院。 审 判 长  解 钢 人民陪审员  刘志飞 人民陪审员  徐 覃 二〇二一年四月十二日 法官助理李杰 代理书记员  宋 敏 附相关法律条文 《中华人民共和国民法典》 第五百六十二条当事人协商一致，可以解除合同。 当事人可以约定一方解除合同的事由。解除合同的事由发生时，解除权人可以解除合同。 第五百六十五条当事人一方依法主张解除合同的，应当通知对方。合同自通知到达对方时解除；通知载明债务人在一定期限内不履行债务则合同自动解除，债务人在该期限内未履行债务的，合同自通知载明的期限届满时解除。对方对解除合同有异议的，任何一方当事人均可以请求人民法院或者仲裁机构确认解除行为的效力。 当事人一方未通知对方，直接以提起诉讼或者申请仲裁的方式依法主张解除合同，人民法院或者仲裁机构确认该主张的，合同自起诉状副本或者仲裁申请书副本送达对方时解除。 第五百六十六条合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以请求恢复原状或者采取其他补救措施，并有权请求赔偿损失。 合同因违约解除的，解除权人可以请求违约方承担违约责任，但是当事人另有约定的除外。 主合同解除后，担保人对债务人应当承担的民事责任仍应当承担担保责任，但是担保合同另有约定的除外。 第五百八十五条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。 约定的违约金低于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少。 当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。 《中华人民共和国公司法》 第六十三条一人有限责任公司的股东不能证明公司财产独立于股东自己的财产的，应当对公司债务承担连带责任。 《中华人民共和国民事诉讼法》 第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。 第一百四十八条人民法院对公开审理或者不公开审理的案件，一律公开宣告判决。当庭宣判的，应当在十日内发送判决书;定期宣判的，宣判后立即发给判决书。 宣告判决时，必须告知当事人上诉权利、上诉期限和上诉的法院。宣告离婚判决，必须告知当事人在判决发生法律效力前不得另行结婚。