上海市闵行区人民法院民 事 判 决 书（2020）沪0112民初39575号原告：郭和英，女，1968年2月12日出生，汉族，住上海市崇明区。委托诉讼代理人：孔德明，上海市申中律师事务所律师。委托诉讼代理人：任金生，上海市申中律师事务所律师。被告：沈达刚，男，1976年5月11日出生，汉族，户籍地江苏省高邮市。被告：杨龙香，女，1976年9月8日出生，汉族，户籍地江苏省高邮市。原告郭和英与被告沈达刚、杨龙香装饰装修合同纠纷一案，本院于2020年10月29日立案后，依法适用简易程序进行审理。因被告沈达刚、杨龙香下落不明，本院以公告形式向其送达起诉状副本等相关法律文书，基于本案部分事实不易查明，但法律适用明确，故依法裁定转为普通程序，并由审判员沈旺迪独任审理，于2021年4月7日公开开庭进行了审理。原告郭和英及其委托诉讼代理人孔德明到庭参加诉讼。被告沈达刚、杨龙香经本院公告送达起诉状副本及开庭传票后，未到庭应诉，本院依法缺席审理。本案现已审理终结。原告郭和英向本院提出诉讼请求：1.判令原告与上海铭庭建筑装饰工程有限公司(以下简称铭庭公司)于2019年3月29日签订的《装饰装修施工合同》于本案应诉材料向两被告公告送达之日即2021年2月12日解除；2.判令被告沈达刚、杨龙香共同返还原告工程款人民币(以下币种同)21889元；3.判令被告沈达刚、杨龙香共同支付原告以58,000元为基数，自2019年6月16日至2020年3月25日止，共计283天，按每天万分之四标准计算的违约金6,565.6元；4.判令被告沈达刚、杨龙香共同支付原告自2019年6月16日至2020年9月30日止以3,000元/月为标准计算的租金损失46500元；5.判令被告沈达刚、杨龙香共同支付原告鉴定费1,000元、(2019)沪0112民初30211号案件公告费260元。事实和理由：2019年3月29日，原告与铭庭公司签订《装饰装修施工合同》一份，合同约定：工程地点位于“老沪闵路XXX弄XXX号502”，承包方式为包工、包料；开工日期2019年3月28日，竣工日期2019年6月15日；工程造价为58，000元；由于承包方原因致使工程延误，每延误一天向对方支付违约金发包价千分之二等。合同签订后，原告陆续支付给铭庭公司法定代表人暨本案被告沈达刚共计44,000元。然而，铭庭公司并未按时施工，致使工程迟迟没有进展。原告多次通过电话、微信语音催促被告沈达刚，至打消费者协会的电话咨询、投诉等，均未果。原告遂以装饰装修合同纠纷起诉铭庭公司至法院，案号为(2019)沪0112民初30211号。2020年3月25日，经法院委托上海联合工程监理造价咨询有限公司鉴定：上海市闵行区老沪闵路XXX弄XXX号502室房屋内已完成的工程造价金额为22,111元。2020年8月5日，原告获悉铭庭公司已注销，故申请撤回(2019)沪0112民初30211号案件的起诉。两被告系铭庭公司的股东。2020年5月26日，两被告以“公司不再经营”为由将铭庭公司注销并承诺“公司债务已清偿完毕，若有未了事宜，股东愿意在法律规定的范围内继续承担责任”。遂涉讼。被告沈达刚、杨龙香未作答辩亦未向本院提供证据。本院经审理认定事实如下：2019年3月29日，原告郭和英(发包方、甲方)与铭庭公司(承包人、乙方)签订《装饰装修施工合同》一份，合同约定：工程地点为老沪闵路XXX弄XXX号502室房屋，承包方式为承包方包工、包料；工程期限为75个工作日，开工日期为2019年3月28日，竣工日期为2019年6月15日；工程造价为58,000元；合同签订后，发包方按约定直接向承包方支付工程款29,000元;水电改造完工后，发包方按约定直接向承包方支付17,400元;油漆工程完工后发包方向承包方支付11,600元;由于承包方原因导致工期延误，每延误一天向对方支付发包价千分之二的违约金。被告沈达刚在合同落款乙方处签名。原告于2019年3月28日向沈达刚支付29,000元，于2019年4月30日向沈达刚支付15,000元。签约后，铭庭公司进场施工，但之后无故停工，且未完成案涉工程。2019年8月9日，原告以装饰装修合同纠纷为由向本院提起诉讼，案号为(2019)沪0112民初30211号，要求铭庭公司及沈达刚返还未施工工程款并承担违约责任等。在该案审理过程中，原告申请对上海市闵行区老沪闵路XXX弄XXX号502室房屋已完工装修价值进行司法审价，经上海市高级人民法院通过电脑配对，确定委托上海联合工程监理造价咨询有限公司就案涉工程已完成的装修工程量造价进行司法鉴定，原告为此垫付司法鉴定费1,000元。上海联合工程监理造价咨询有限公司于2020年3月25日向本院出具《工程造价鉴定意见书》，鉴定结论意见为：上海市闵行区老沪闵路XXX弄XXX号502室房屋内已完成的工程进行造价鉴定，经鉴定，造价金额为22,111元。该案亦采用公告送达方式，公告过程中，原告发现铭庭公司已注销，故撤回该案起诉。另查明，2020年5月，铭庭公司召开临时股东会会议，基于公司不再经营的原因，同意注销铭庭公司。2020年5月，铭庭公司注销清算报告显示，铭庭公司清算组成员为沈达刚、杨龙香，沈达刚为清算组负责人；铭庭公司债务已全部清偿，公司财产已处置完毕，股东沈达刚、杨龙香承诺：公司债务已清偿完毕，若有未了事宜，股东愿意在法律规定的范围内继续承担责任，此处有被告沈达刚、杨龙香的签名。2020年5月27日，上海市奉贤区市场监督管理局出具《准予注销登记通知书》，准许铭庭公司注销登记。以上事实，由原告提供的《装饰装修施工合同》、上海市房地产权证、转账凭证、收据、《工程造价鉴定意见书》、鉴定费发票、《股东会决议》、《上海铭庭建筑装饰工程有限公司注销清算报告》、《准予注销登记通知书》、(2019)沪0112民初30211号民事裁定书以及原告的庭审陈述予以佐证。本院认为，原告与铭庭公司之间的装饰装修合同关系系双方的真实意思表示，且不违反我国法律、行政法规的强制性规定，合法有效。合同签订后，铭庭公司擅自停工，未在合理期限内履行合同约定的主要义务，已构成根本违约，原告有权依法解除合同，现原告主张其与铭庭公司之间的装饰装修合同于本案应诉材料向两被告公告送达之日解除，合法有据，本院予以支持。合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。现铭庭公司已经清算后注销，被告沈达刚、杨龙香作为铭庭公司的股东，其自愿在法律范围内处理清算时未尽的相应事宜，自应包括本案合同解除及解除后果的处理。铭庭公司已施工的工程经鉴定造价为22,111元，原告实际付款44,000元，对于未施工的工程款21,889元当然应该返还，故对原告的该项诉讼请求，本院予以支持。根据合同约定，因承包方原因导致工期延误，每延误一天向对方支付发包价千分之二的违约金，现原告自愿将该违约金标准调整为日万分之四，属合理范畴，故对原告的该项诉讼请求，本院予以支持。本案鉴定费1,000元，系确定本案工程造价所产生的必要费用，理应由被告负担。关于(2019)沪0112民初30211号公告费，系因铭庭公司原因导致原告所实际产生的损失，被告理应承担，故对原告的该项诉讼请求亦予以支持。对于原告所主张的租金损失，本院认为，原告的该项主张与铭庭公司的违约行为之间并无必然联系，故对原告的该项诉讼请求，本院难以支持。被告沈达刚、杨龙香经本院合法传唤，无正当理由拒不到庭参加诉讼，视为放弃相应的抗辩权利，由此产生的法律后果由其自行承担。综上，依照《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条第二款、第十条，1999年《中华人民共和国合同法》第九十四条第四项、第九十七条、第一百零七条、第一百一十四条、《中华人民共和国民法典》第五百六十五条第二款和《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下：一、原告郭和英与上海铭庭建筑装饰工程有限公司于2019年3月29日就上海市闵行区老沪闵路XXX弄XXX号502室房屋签订的《装饰装修施工合同》于2021年2月12日解除；二、被告沈达刚、杨龙香于本判决生效之日起十日内返还原告郭和英工程款21,889元；三、被告沈达刚、杨龙香于本判决生效之日起十日内支付原告郭和英支付违约金6,565.6元；四、被告沈达刚、杨龙香于本判决生效之日起十日内赔偿原告郭和英鉴定费损失1,000元、公告费损失260元；五、驳回原告郭和英的其余诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费1,705.37元，公告费560元，两项合计2,265.37元，由被告沈达刚、杨龙香共同负担。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上海市第一中级人民法院。审 判 员 沈旺迪法官助理 王夙伟书 记 员 王夙伟附：相关法律条文一、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条……民法典施行前的法律事实引起的民事纠纷案件，适用当时的法律、司法解释的规定，但是法律、司法解释另有规定的除外。……第十条民法典施行前，当事人一方未通知对方而直接以提起诉讼方式依法主张解除合同的，适用民法典第五百六十五条第二款的规定。二、1999年《中华人民共和国合同法》第九十四条有下列情形之一的，当事人可以解除合同：……（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；……第九十七条合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施、并有权要求赔偿损失。第一百零七条当事人一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。三、《中华人民共和国民法典》第五百六十五条……当事人一方未通知对方，直接以提起诉讼或者申请仲裁的方式依法主张解除合同，人民法院或者仲裁机构确认该主张的，合同自起诉状副本或者仲裁申请书副本送达对方时解除。四、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。