辽宁省北票市人民法院民 事 判 决 书（2021）辽1381民初1012号原告：沈阳江城建设工程有限公司，住所地沈阳市新民市柳河沟镇柳河沟村。法定代表人：刘晓嘉，经理。委托诉讼代理人：张佳妮，辽宁人民律师事务所律师。委托诉讼代理人：郭轩宇，辽宁人民律师事务所律师。被告：沈阳天北鸿基吉霞建筑工程有限公司，住所地沈阳市大**小北关街**（**）。法定代表人：张红霞，总经理。原告沈阳江城建设工程有限公司（以下简称“沈阳江城建设公司”）与被告沈阳天北鸿基吉霞建筑工程有限公司（以下简称“沈阳天北鸿基建筑公司”）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2021年3月5日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告沈阳江城建设公司的委托诉讼代理人张佳妮、郭轩宇到庭参加了诉讼，被告沈阳天北鸿基吉霞建筑工程有限公司经本院依法传唤未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。沈阳江城建设公司向本院提出诉讼请求：1．要求解除原、被告双方之间签订的《螺旋钻孔压灌桩施工协议》；2．请求法院判令被告向原告支付工程款343，467元；3．请求法院判令被告向原告支付违约金以300,000元为基数，按年利率24%计算，从2020年1月15日起计算至实际给付之日止，以43，467为基数，按年利率24%计算，从起诉之日起计算至实际给付之日止；4．请求法院判令被告向原告支付逾期还款利息以300,000元为基数，按同类同期贷款利率计算，从2020年1月15日起计算至实际给付之日止，以43，467为基数，按同类同期贷款利率计算，从起诉之日起计算至实际给付之日止；5．本案诉讼费用由被告承担。事实和理由：2019年11月，原告与被告签订了《螺旋钻孔压灌粧施工协议》，合同中约定，由原告承包位于辽宁省北票市辽宁康恩祥高精密金属制造有限公司宿舍楼和厂房的螺旋钻孔压灌粧工程。原告按照约定安排人员到工程地点，但因辽宁康恩祥高精密金属制造有限公司原因停工。2019年12月2日，原告与被告进行了前期费用结算，形成了金额为230,787元的《沈阳江城岩土工程有限公司前期费用汇总》，以及金额为112,680元的《沈阳江城岩土工程有限公司前期误工费、设备设置费汇总表》，均有双方盖章及负责人签字确认。同日，原、被告还签订了《基础桩2019年停工结算协议》，确认被告应向原告支付工程款343,467元，约定“甲方同意设备撤场且以支票的方式支付乙方（2020年1月15日可兑付）30万元整。余款43,467元（已包括人工生活费补贴及车费1万元）于乙方在2020年设备、材料、人员进场后一周内付清”也有双方盖章及负责人签字确认。2019年12月3日，原告与被告又签订了《关于基础桩2019年停工结算协议》，写明“由于建设方原因，暂时给乙方一张50万元的转账支票（甲方原有的），支票号为06414785，等甲方开完30万元的转账支票后，换回50万元的转账支票。”有双方盖章及原告领取人签字确认。但是，自双方进行前期费用结算至今，被告也没有向原告支付任何工程款。因此，原告有权要求被告按照《基础桩2019年停工结算协议》支付工程款343,467元。同时根据《螺旋钻孔压灌桩施工协议》第五条第8款约定“由于甲方不按合同支付工程款造成的后果由甲方负责，并应按24%的年利率支付乙方付款违约金”。且《基础桩2019年停工结算协议》以及《关于基础粧2019年停工结算协议》均写明30万元的支票的可兑付时间为2020年1月15日，故原告有权要求被告支付违约金（以30万元为基数，按年利率24%计算，从2020年1月15日起计算至实际给付之日止，以43,467为基数，按年利率24%计算，从起诉之日起计算至实际给付之日止）。同时，原告有权要求被告支付逾期还款利息（以30万元为基数，按同类同期贷款利率计算，从2020年1月15日起计算至实际给付之日止，以43,467为基数，按同类同期贷款利率计算，从起诉之日起计算至实际给付之日止）。综上，被告应向原告支付工程款、违约金及逾期还款利息，为维护原告的合法权益，特诉至贵院，请求贵院依法判决。原告沈阳江城建设公司向本院提交以下证据予以证明：《螺旋钻孔压灌桩施工协议》、照片、现场签证单、《沈阳江城岩土工程有限公司前期费用汇总》、《沈阳章程岩土有限公司前期误工费设备设置费汇总表》、《基础桩2019年停工结算协议》、《关于基础桩2019年停工结算协议》。沈阳天北鸿基建筑公司未向本院提交答辩意见及证据材料。本案当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院予以确认并在卷佐证。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2019年11月，原、被告双方签订了《螺旋钻孔压灌桩施工协议》一份，甲方为被告沈阳天北鸿基建筑公司，乙方为原告沈阳江城建设公司，双方就建筑辽宁康恩祥高精密金属制造有限公司宿舍楼、厂房相关事项进行了约定，其中“五、工程计量、结算与支付……2、甲乙双方约定的付款方式：今年工程停工，乙方设备撤场前，甲方按已完成工程量的70%结算并支付，以后按每栋建筑钻孔压灌桩施工完毕，支付工程款的70%，桩基检测报告合格时付100%。如遇地下障碍由甲方负责清除或者乙方清除，甲方负责清除费用……六、甲方责任：……8、由于甲方不按合同支付工程款造成的后果由甲方负责。并应按24%年利率支付乙方付款违约金”。2019年12月2日，原、被告就前期费用进行了核算，双方在汇总表上加盖公司公章和法定代表人印章确认，同日就停工事项签订《基础桩2019年停工结算协议书》，协议约定“1、甲乙双方达成一致意见：2019年停工期间乙方发生材料费、机械拆、装、运费、招待费等为230,787元，期间乙方停工人工费、设备闲置费为112,680元，共计：343,467元……3、甲方同意设备撤场前以支票的方式支付乙方（2020年1月15日可兑付）30万元整，余款53467（已包括工人生活费补贴及车费1万元）于乙方在2020年设备、材料、人员进场后一周内付清。”合同尾部甲方处盖有被告沈阳天北鸿基建筑公司公章、法定代表人印章及负责人签字，乙方处盖有原告沈阳江城建设公司公章、法定代表人印章及负责人签字。2019年12月3日，原、被告签订了《关于基础桩2019年停工结算协议》内容为：“甲方同意设备撤场前以支票的方式支付乙方（2020年1月15日可兑付）30万元整。现由于建设方原因，暂时给乙方一张50万元的转账支票（甲方原有的），支票号为：06414785。等甲方开完30万元的转账支票后，换回50万元的转账支票。在此期间，乙方不能做任何交易，50万元的转账支票完好无损的返还，发生一切后果乙方负法律责任。”截止起诉之日，被告沈阳天北鸿基建筑公司给付原告沈阳江城建设公司工人生活费补贴及车费10,000元，剩余款项未给付。本院另认定事实如下：原告沈阳江城建设公司于2020年3月24日进行工商登记变更，公司名称由沈阳江城岩土工程有限公司变更为沈阳江城建设公司。本院认为，原、被告双方签订了《螺旋钻孔压灌桩施工协议》，不违反法律法规，应为有效协议，但因建设方原因致使合同履行不能，原告要求解除合同，本院应予准许。原、被告2019年12月2日签订的《基础桩2019年停工结算协议书》合法有效，原告据此协议向被告主张停工期间相关费用343,467元的诉讼请求，本院予以支持。关于原告要求被告按照《螺旋钻孔压灌桩施工协议》约定支付违约金的诉讼请求，因此项请求的款项系施工之前及停工期间的相关费用，该款项的支付在双方签订的施工协议中未明确约定，故此项请求本院不予支持。关于原告要求被告向原告支付逾期还款利息以300,000元为基数，按同类同期贷款利率自2020年1月15日起计算至实际给付之日止、以43，467为基数，按同类同期贷款利率自起诉之日起计算至实际给付之日止的利息的诉讼请求，按照原、被告双方签订的《基础桩2019年停工结算协议书》、《关于基础桩2019年停工结算协议》，被告应在2020年1月15日给付原告300,000元，剩余款项给付时间并没有确定，故原告要求被告以300,000元为基数自2020年1月15日起、以43，467为基数自起诉之日即2021年3月5日起至欠款给付之日止计算利息的诉讼请求，本院予以支持，利息计算标准则应按照全国银行间同行拆借中心公布的贷款市场利率计算。综上所述，依照《最高人民法院关于适用时间效力的若干规定》第一条、第十条、《中华人民共和国民法典》第五百六十五条第二款、《中华人民共和国合同法》第九十四条同第一百零九条、第二百八十四条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下：一、解除原告沈阳江城建设工程有限公司与被告沈阳天北鸿基吉霞建筑工程有限公司于2019年11月签订的《螺旋钻孔压灌桩施工协议》；二、被告沈阳天北鸿基吉霞建筑工程有限公司于本判决生效之日起十日内给付原告沈阳江城建设工程有限公司停工期间相关费用343,467元及利息（利息自2020年1月15日起以300,000元为基数，按照全国银行间同行拆借中心公布的贷款市场利率计算至费用付清之日止、自2021年3月5日起以43,467元为基数，按照全国银行间同行拆借中心公布的贷款市场利率计算至费用付清之日止）；三、驳回原告沈阳江城建设工程有限公司其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费7,879元，由被告沈阳天北鸿基吉霞建筑工程有限公司负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于辽宁省朝阳市中级人民法院。审 判 长  刘学军人民陪审员  贾玉云人民陪审员  赵曼薇二〇二一年六月二十一日书 记 员  王梦瑶书 记 员  庄 磊