江苏省昆山市人民法院民 事 判 决 书（2020）苏0583民初13549号原告：巨立电梯股份有限公司，住所地江苏省昆山市巴城镇正仪工商区312国道北侧，统一社会信用代码91320500735736449R。法定代表人：张和滨，该公司董事长。委托诉讼代理人：张同刚，江苏嘉昆律师事务所律师。委托诉讼代理人：从利芳，江苏嘉昆律师事务所实习律师。被告：四川浙粤置业有限公司，住所地四川省资阳市雁江区书台路**，统一社会信用代码91512000577586157B。法定代表人：胡士宽，该公司执行董事。被告：四川浙粤投资有限公司，住，住所地四川省资阳市雁江区娇子大道**广电大楼****，社会信用代码91512000553452031D。法定代表人：胡士宽，该公司执行董事。被告：温州昇隆商业管理有限公司，住所地浙江省温州经济技术开发区金海园区金海湖公园**，统一社会信用代码91330301MA296XPP5J。法定代表人：涂金连，该公司执行董事。被告：温州多弗地产集团有限公司，住所地浙江省温州经济技术开发区金海园区金海湖公园**，统一社会信用代码91330301MA299BLE6G。法定代表人：胡晓慧，该公司执行董事。四被告共同委托诉讼代理人：吴卫炜，天津吉贤律师事务所律师。原告巨立电梯股份有限公司与被告四川浙粤置业有限公司（以下简称浙粤置业公司）、四川浙粤投资有限公司（以下简称浙粤投资公司）、温州昇隆商业管理有限公司（以下简称昇隆公司）、温州多弗地产集团有限公司（以下简称多弗公司）买卖合同纠纷一案，本院于2020年8月14日立案受理后，依法适用简易程序于2020年10月21日公开开庭进行了审理。原告巨立电梯股份有限公司的委托诉讼代理人张同刚、四被告共同委托诉讼代理人吴卫炜到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告巨立电梯股份有限公司向本院提出诉讼请求：1、被告浙粤置业公司向原告支付电梯价款269425.48元；2、被告浙粤置业公司向原告支付财产保全保函服务费500元；3、被告浙粤投资公司、昇隆公司、多弗公司对被告浙粤置业公司的上述付款义务承担责任；4、本案诉讼费用由被告承担。2020年10月21日，原告变更上述第1项电梯价款为209305.48元。事实与理由：2014年11月12日、2015年3月30日被告浙粤置业公司先后就“资阳国际商贸城售楼部”、“资阳·国际商贸城3#楼(DT7、DT8)”两个项目向原告定购4台电梯设备(设备编号分别为：14G29001-29002、15G29059-29060)，两个项目电梯及安装费用分别为369000元、347000元，总价为716000元。就“资阳国际商贸城售楼部”项目签订的合同约定，被告浙粤置业公司应当在合同签订之日起7日内向原告支付总价款的30%，在实际交货期20个工作日前交付总价款的50%，在电梯经当地检验机构验收合格的7个工作日内交付总价款的15%，在电梯验收合格期满一年后的7个工作日内交付剩余电梯价款。就“资阳·国际商贸城3#楼(DT7、DT8)”项目签订的合同约定，被告浙粤置业公司应当在合同签订之日起7日内交付设备价款的6%，电梯发运到工地后3天内支付安装费的20%，在实际交货期15个工作日前交付设备价款的50%，电梯安装调试完成后3个工作日内支付安装费的10%，电梯安装调试后的5个工作日内交付合同价款的10%，当地质监部门验收合格之日起5个工作日内交付设备价款的29%及安装费的65%，一年质保期满后5个工作日内付清剩余电梯设备款及安装费。合同签订后，原告均已按被告浙粤置业公司要求发运4台电梯设备，其中两台电梯(14G29001-29002)已安装完毕，并于2014年5月7日经当地质监部门验收合格，另两台电梯因项目停工未能安装。原告和被告浙粤置业公司双方还另就“资阳国际商贸城(欧城国际2-6号楼)”于2014年12月6日签订了合同编号为14G29025-29030的《电梯设备买卖合同》和《电梯设备安装合同》。买卖合同约定合同定金为60120元。因被告浙粤置业公司积欠原告电梯价款，且项目停工。经原告催告后，2019年9月18日，原告和被告浙粤置业公司双方签订两份补充协议，注明因项目停工，电梯已经不能满足更新的国家标准，需要整改，由被告浙粤置业公司承担补发更换和补发部件的费用67800元，项目停工期间产生的经济纠纷互不追究违约责任，“资阳国际商贸城(欧城国际2-6号楼)”14G29025-29030合同定金不予退还。但是补充协议至今尚未实际履行。被告浙粤置业公司为被告浙粤投资公司100%持股的一人公司。被告浙粤投资公司为被告昇隆公司100%持股的一人公司。被告昇隆公司为被告多弗公司100%持股的一人公司。现原告依法提起诉讼，要求被告浙粤置业公司支付剩余电梯价款269425.48元，被告浙粤投资公司、昇隆公司、多弗公司承担连带付款责任，望贵院判如所请。被告浙粤置业公司、浙粤投资公司、昇隆公司、多弗公司共同辩称：不同意原告的诉请，要求继续依据合同履行付款义务，总应付款项为32145.48元。其中包括售楼部电梯设备的安装合同（尾号2013-0014）,应付18545.48元；3号楼电梯设备安装合同（尾号2015-0004），应付13600元，合计32145.48元。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。根据当事人的陈述和审查认定的证据，本院确定以下事实：2014年11月12日，原告和被告浙粤置业公司就“资阳·国际商贸城售楼部”项目签订《电梯设备买卖合同》1份、《电梯设备安装合同》1份，由被告浙粤置业公司向原告采购2台33**小机房乘客电梯，电梯款297000元、安装费72000元。该合同签订后，原告于2014年3月4日向被告浙粤置业公司发运了2台33**小机房乘客电梯，该2台电梯于2014年5月7日经当地质检部门验收合格。被告浙粤置业公司于2014年3月20日支付原告电梯款297000元，于2015年3月20日支付原告安装费53454.52元。上述买卖合同和安装合同已履行完毕，被告浙粤置业公司尚欠原告安装费18545.48元。2014年12月16日，原告和被告浙粤置业公司就“资阳国际商贸城(欧城国际2-6号楼)”项目签订《电梯设备买卖合同》1份，约定被告浙粤置业公司向原告采购6台31**小机房乘客电梯。该合同签订后，被告浙粤置业公司于2015年1月14日转账支付原告定金60120元。该合同未继续履行。2015年3月30日，原告和被告浙粤置业公司就“资阳·国际商贸城3#楼(DT7、DT8)”项目签订《电梯设备买卖合同》1份、《电梯设备安装合同》1份，由被告浙粤置业公司向原告采购2台33**小机房乘客电梯，电梯款279000元、安装费68000元。其中电梯款付款方式为：合同签订之日起7日内付16740元，实际交货期15个工作日前付139500元，安装调试完成后5个工作日内付27900元，验收合格后5个工作日内付80910元，质保期满后5个工作日内付13950元，如因非原告原因造成电梯安装完毕后一个月内当地负责特种设备安全监管部门未能验收或未验收合格（包括但不限于未办管理人员的特种作业操作证的等），则视为已验收合格，不影响验收后付款的约定，被告浙粤置业公司应按约向原告付款。安装费付款方式为：电梯发运到工地后3个工作日内付13600元，电梯安装调试完成后3个工作日内付6800元，验收合格后的5个工作日内付44200元，质保期满后5个工作日内付3400元，如因非原告原因导致原告不能及时安装，或非因原告原因不能及时报验或因被告浙粤置业公司不具备验收条件而导致电梯不能及时通过当地特种设备安装监督管理的部门验收的，则从验收提货之日起3个月满日视为政府验收合格。该合同签订后，原告已向被告浙粤置业公司交付了2台33**小机房乘客电梯。被告浙粤置业公司于2015年4月10日支付原告电梯款16740元，于2015年5月14日支付原告电梯款139500元，剩余电梯款122760元、安装费68000元尚未支付。2019年9月18日，原告和被告浙粤置业公司签订《补充协议》，明确：1、双方于2015年3月30日签订的“资阳·国际商贸城3#楼(DT7、DT8)”项目《电梯设备买卖合同》，该主合同签署后，原告提供的2台电梯到达现场，因项目前期停工，未能及时安装和验收，该电梯的生产技术已不能满足新国际及新检规的要求，需更换、补发能满足新国标及新检规的部件，使电梯能够正常运行及使用；3、需更换部件合计67800元；4、项目停工期间产生的经济纠纷互不追究违约责任，资阳国际商贸城(欧城国际2-6号楼)”项目定金不予退还。原告向被告浙粤置业公司交付了更换的零件，被告浙粤置业公司于2020年3月27日支付原告67800元。2019年1月31日，原告向被告浙粤置业公司发送律师函催要剩余电梯款，被告浙粤置业公司收函后未支付款项。原告于2020年8月14日诉至本院。因申请保全，原告支付财产保全保函服务费500元。另查明：被告浙粤置业公司为被告浙粤投资公司100%持股的一人公司。被告浙粤投资公司为被告昇隆公司100%持股的一人公司。被告昇隆公司为被告多弗公司100%持股的一人公司。本院认为，原告和被告浙粤置业公司签订的《电梯设备买卖合同》、《电梯设备安装合同》、《补充协议》系双方真实意思表示，且并不违反国家法律和行政法规等强制性规定，真实有效，双方应恪守约定。“资阳·国际商贸城售楼部”项目的买卖合同和安装合同已履行完毕，被告浙粤置业公司尚欠原告安装费18545.48元，本院予以确认。“资阳·国际商贸城3#楼(DT7、DT8)”项目所交付的电梯因被告浙粤置业公司项目停工无法完成安装，依据合同约定，视为验收合格且付款条件已成就，被告浙粤置业公司应当支付合同项下剩余电梯款122760元、安装费68000元。以上款项合计209305.48元。原告诉请被告浙粤置业公司支付电梯价款209305.48元，具备事实和法律依据，本院予以支持。一人有限责任公司的股东不能证明公司财产独立于股东自己的财产的，应当对公司债务承担连带责任。经查，被告浙粤置业公司为被告浙粤投资公司100%持股的一人公司，被告浙粤投资公司未向本院提交证据证明公司财产独立于股东自己财产的，应就被告浙粤置业公司的上述债务承担连带责任。被告昇隆公司、被告多弗公司非被告浙粤置业公司的股东，不应承担连带责任。关于财产保全保函服务费的问题。因该费用并非被告浙粤置业公司违约产生的必然损失且双方在合同中并未约定被告浙粤置业公司应当承担该项费用，故对该项诉讼请求，本院不予支持。据此，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、《中华人民共和国公司法》第六十三条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十二条、《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条的规定，判决如下：一、被告四川浙粤置业有限公司于本判决生效后十日内支付原告巨立电梯股份有限公司电梯价款209305.48元。二、被告四川浙粤投资有限公司对被告四川浙粤置业有限公司的上述债务承担连带责任。三、驳回原告巨立电梯股份有限公司的其他诉讼请求。如未按本判决指定期限履行付款义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。如一方当事人不履行义务，可以依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百三十九条的规定，在法定期限内向人民法院申请执行，申请执行的期限为二年，申请执行时效中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定，执行期限，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算，法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期限的最后一日起计算，法律文书未规定履行期限的，从法律文书生效之日起计算。案件受理费减半收取2220元，保全费1910元，合计4130元,由被告四川浙粤置业有限公司、四川浙粤投资有限公司负担。原告预交的4130元，本院予以退还，被告四川浙粤置业有限公司、四川浙粤投资有限公司应当负担的4130元缴纳至本院（户名昆山市人民法院诉讼费专户、帐号32250198643600000811154561、开户行中国建设银行股份有限公司昆山分行营业部）。拒不交纳诉讼费的，本院将依法强制执行。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数或者代表人的人数提出副本，上诉于江苏省苏州市中级人民法院。同时按照国务院《诉讼费用交纳办法》规定向江苏省苏州市中级人民法院预交上诉案件受理费。审判员  唐敏二〇二一年四月二十日书记员  王**