江苏省江阴市人民法院民 事 判 决 书(2020)苏0281民初4640号本诉原告（反诉被告）：江苏吉贸缝纫设备有限公司，住所地江阴市顾山镇锡张路******，统一社会信用代码913202810941635392。法定代表人：周建芬，该公司董事长。委托诉讼代理人：宋振，江苏滨江律师事务所律师。本诉被告（反诉原告）：夏燕，女，1980年12月2日出生，汉族，住江阴市。委托诉讼代理人：黄道修，江苏三诚律师事务所律师。委托诉讼代理人：丁丽娜，江苏三诚律师事务所律师。第三人：刘金岳，男，1979年6月7日出生，汉族，住江阴市。本诉原告（反诉被告）江苏吉贸缝纫设备有限公司(以下简称吉贸公司)诉本诉被告（反诉原告）夏燕买卖合同纠纷一案，本院于2020年5月20日立案受理后，夏燕提起反诉，本院依法组成合议庭公开开庭进行了审理。后本院依法追加刘金岳为第三人参加诉讼。本诉原告（反诉被告）吉贸公司的委托诉讼代理人宋振、本诉被告（反诉原告）夏燕及其委托诉代理人黄道修、第三人刘金岳到庭参加诉讼。本案现已审理终结。本诉原告（反诉被告）吉贸公司向本院提出诉讼请求：1.判令夏燕支付货款106万元并承担该款自2020年5月6日起至实际给付之日止每天按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算的利息；2.夏燕承担本诉诉讼费用。后，吉贸公司放弃主张利息的诉讼请求。事实和理由：2020年4月12日吉贸公司与夏燕签订销售合同一份，约定夏燕向吉贸公司采购祖克自动点耳机一台，价款为480000元，先付定金50%，余款在发货前付清。夏燕于同日支付定金100000元，于次日支付定金140000元，合计支付定金240000元。2020年4月23日吉贸公司与夏燕签订销售合同一份，约定向吉贸公司采购祖克KN95打片机一台，价款为870000元，先付定金200000元，4月底前付235000元，余款在发货前付清。夏燕于同日支付定金200000元。在履行上述合同过程中，因夏燕提出要求更换成全自动口罩机，为此，双方于2020年4月30日签订合同补充协议书和销售合同各一份，确认解除以前的两份合同，并约定：夏燕向吉贸公司采购KN95全自动口罩生产线一条，型号：BKZ-0035，价款1500000元，预付定金50%，以前的两份合同的定金转为本合同定金的组成部分，余款在发货前付清。2020年4月30日的销售合同签订后，夏燕并未补足定金，在2020年5月5日吉贸公司向夏燕开始发货前，夏燕未将余款1060000元付清，在2020年5月6日夏燕收货后也未将该余款支付给吉贸公司。双方之间的买卖合同关系合法、有效，根据约定，夏燕本应于吉贸公司发货前付清全部款额，但其不仅未在吉贸公司发货前付清货款，在收取吉贸公司交付的货物后仍未付款，己构成严重违约。夏燕需承担付清全部货款的责任，现诉至法院，请求秉公裁判。本诉被告（反诉原告）夏燕辩称：1.吉贸公司陈述合同签订情况属实，双方确实在2020年4月30日签订了补充协议书和销售合同，解除以前签订的合同，重新约定了权利义务。夏燕购买生产线是要制作民用口罩，是让有资质的法定代表人是夏燕丈夫的江阴澳乐纺织有限公司生产口罩。2.吉贸公司没有按照2020年4月30日合同约定时间履行完毕供货义务，双方已经通过协议将原来的定金44万元转化为新合同的定金，新合同定金的50%已经超过合同的范围，也就是夏燕只要支付定金30万元，吉贸公司就应按照合同第二条在5天左右发货，吉贸公司仅在2020年5月8日发了部分的设备，关键的超声波没有发货，其他的配件还不清楚，因为吉贸公司还没有调试。夏燕认为吉贸公司没有按照合同履行，夏燕要解除合同。3.在合同签订之后，夏燕多次向吉贸公司提出退机，吉贸公司也同意退机，双方对退机一事已经在2020年5月14日形成一致意见，但双方对退机后吉贸公司退款金额未达成一致意见，夏燕已经支付44万元，吉贸公司同意退30万元，夏燕要求退35万元，双方对退款金额未达成一致，吉贸公司的行为表明了不愿意再继续履行合同，夏燕认为应该解除双方的合同。4.吉贸公司在2020年5月14日退了10万元给夏燕，该行为表明吉贸公司不再履行合同。吉贸公司要求支付货款违背诚信原则，请求驳回吉贸公司的诉讼请求。反诉原告（本诉被告）夏燕向本院提出诉讼请求：1.判令解除双方于2020年4月30日签订的销售合同及合同补充协议书；2.吉贸公司返还定金20万元，返还预付款14万元；3.吉贸公司自行至夏燕处将已交付的设备取回；4.反诉费用由吉贸公司承担。事实和理由：1.双方于2020年4月30日签订销售合同及合同补充协议书，约定吉贸公司向夏燕销售口罩全自动生产线，并约定了具体的标准，吉贸公司承诺超声波品牌为上海骄城和慧娟，电控系统为松下，并约定吉贸公司收到定金后5天发货，进行安装调试，如果调试不能正常运转，夏燕可退货，夏燕前期交付的44万元转化为新合同的定金。2.后吉贸公司主动提出改变合同履行方式，提前将生产线交给夏燕，夏燕检验发现生产线并非合同约定的产品，没有质量检验合格证，无法证明出厂日期和产品合格，没有标明厂名、厂址和规格型号，不知道哪家生产的，也不是松下品牌，没有产品使用说明书和售后保修手册，严重违反产品质量法和相关规定，完全属于拼凑的产品，属于假冒伪劣产品。此外，吉贸公司没有口罩机生产资质，而涉案口罩机却要能生产达到医用级别口罩，更不可能，夏燕有理由相信吉贸公司没有能力履行合同，为了消除夏燕的担心，夏燕要求吉贸公司履行安装调试义务以证明吉贸公司有能力，但吉贸公司以夏燕未付款为由进行回避，根据合同法第九十四条第二项，吉贸公司已经构成预期违约，夏燕有权解除合同并返还定金。3.2020年5月13日，吉贸公司主动向夏燕提出解除合同，要求将设备从夏燕处取回，并于5月14日凌晨主动先退10万元，后提出再退20万元，让夏燕将收到的设备全部退回，夏燕同意退货，要求将44万元定金全部退回，由于双方对退回定金数额未能达成一致意见，夏燕为减少风险，没有同意吉贸公司将设备取回。双方对不继续履行合同已经达成一致意见，仅是对退回定金的数额需要继续协商。因吉贸公司销售假冒伪劣产品，无生产销售医用口罩机的经营范围，回避安装调试义务，夏燕有权行使不安抗辩权中止履行，且吉贸公司构成预期违约，又主动提出解除合同，故提起反诉，要求解除合同，返还定金。庭审中，夏燕公司明确：要求解除合同及补充协议书的法律依据为合同法第九十四条第二项，对应的事实依据是：合同约定的型号是BKZ-0035，在双方5月3日的微信聊天记录中吉贸公司发送了1张“折叠式口罩自动生产线图片”，约定了相关参数，在4月29日的聊天记录吉贸公司陈述“用的是上海骄成或慧娟的超声波，电控系统是松下的”，关于超声波，夏燕不知道吉贸公司提供的具体品牌，因为吉贸公司还未提供，吉贸公司的电控系统不是松下的，是博辉特科技集团公司的，里面有YAKO的标志，吉贸公司应该在提供设备的同时提供生产线的合格证明，但截至目前没有提供。吉贸公司提供的生产线没有表明厂名、厂址及规格型号，根本不知道提供的产品是由哪家生产的，合同没有约定具体生产厂家，所以该产品应该由吉贸公司自己生产，该产品也没有标明型号，无法证明吉贸公司交付的产品型号就是BKZ-0035，吉贸公司交付的产品属于拼凑的产品，违反了产品质量法的规定。吉贸公司承诺的口罩机要达到医用口罩标准（FFP1、FFP2、N95,口罩规格SMMMS，该标准是医用标准），吉贸公司提供的三无产品，吉贸公司本身没有生产和销售普通口罩机的资质，夏燕购买的口罩机需要安装、调试、维修，吉贸公司提供的产品没有具体的厂家，而且吉贸公司本身不具备这样的能力，所以夏燕有理由相信吉贸公司没有能力继续履行合同。夏燕在诉讼过程中向吉贸公司发出通知，要求其履行安装调试义务，以证明其有能力履行合同，但是吉贸公司认为夏燕没有付钱回避了夏燕的合理请求。由于吉贸公司已经违反合同在先（吉贸公司交付的产品不符合双方合同的约定），而且其又没有生产销售口罩机的资质，夏燕要求其提供安装、调试义务来证明其能力，吉贸公司一味回避，吉贸公司的行为已经构成了预期违约，夏燕要求解除合同。合同约定的吉贸公司的履行期限是在夏燕付清货款的时候，在合同履行过程中，双方通过口头形式变更了履行期限，吉贸公司将交货期限提前到2020年5月4日；吉贸公司的履行期限很长，具体哪一天暂时无法明确。关于返还定金，总价款150万元，定金是20%即30万元，夏燕支付了44万元，吉贸公司已经返还了10万元，故要求返还20万元的定金，返还14万元预付款。反诉被告（本诉原告）吉贸公司辩称：1.吉贸公司有机械设备生产资质，口罩机也是机械设备，机器没有医用和民用标准之分，生产出来的口罩有医用民用标准，但跟环境、原料有关，吉贸公司确实通过微信向夏燕发出了“折叠式口罩自动生产线”图片1张，但明确根据原材料不同才能生产不同规格的产品。2.吉贸公司提供的不是三无产品，博辉特公司是大的集团公司，涉案设备的超声波用的是骄成的，符合承诺，超声波的震子（就是发生器）已经在机器上，电控箱还在吉贸公司；电控设备（PLC）吉贸公司承诺是松下的，夏燕的拍摄的图片不是电控设备，而是马达控制器，电控设备在机器上就是松下的。3.夏燕和夏燕母亲2020年5月5日在江阴市新桥镇景泰诺工厂看过机器，和涉案机器是同一批次，一模一样的，夏燕向吉贸公司方发送微信“货很好，这几天资金到位立刻汇款发货”、“很满意”。故请求驳回夏燕的反诉请求。第三人刘金岳述称：刘金岳是吉贸公司的总经理，该10万元是刘金岳出借给夏燕的，不是代吉贸公司退款，其他意见和吉贸公司公司意见一致。本案当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：（合同签订情况）2020年4月12日吉贸公司与夏燕签订销售合同一份，约定夏燕购买祖克自动点耳机一台，价格为48万元，并约定了其他权利义务。2020年4月23日吉贸公司与夏燕签订销售合同一份，约定夏燕购买祖克KN95打片机一台，价格为87万元并约定了其他权利义务。2020年4月30日吉贸公司与夏燕签订销售合同一份，约定夏燕向吉贸公司购买KN95全自动口罩生产线一台，型号为BKZ-0035，总金额为150万元，并约定收到定金后5天左右发货，延期3天不算违约，预付定金50%，发货前余款付清，运费由需方承担，供方应协助需方进行设备安装调试，如果机器到货安装调试不能正常运转，需方可退货，供方退还已付货款。2020年4月30日吉贸公司与夏燕签订合同补充协议书一份，约定解除2020年4月12日、2020年4月23日的合同，转为2020年4月30日的合同，夏燕将已支付定金44万元转为4月30日合同定金。（款项支付情况）2020年4月12日夏燕向吉贸公司一方银行转账10万元，载明为订金，2020年4月13日夏燕银行转账14万元，载明为订金，2020年4月23日夏燕银行转账23万元，载明为订金。吉贸公司认可收到上述44万元。（涉案机器参数情况）2020年4月29日吉贸公司一方刘金岳向夏燕发出微信：“我们全自动机器用的是慧娟（音译）的超声波，全中国最好的代用品牌，有的是上海骄成（音译）最大的超声波公司，我们用传动的四服马达，电控系统是松下的。”吉贸公司向夏燕发出“折叠式口罩自动生产线”图片一页，载明：“本设备适用于折叠式口罩生产的全自动机器，使用超声波技术，将3-6层PP无纺布、活性炭以及过滤材料粘合，焊接，折叠成形，产品输出。根据所使用的原材料不同，所生产的可以达到如FFP1、FFP2、N95等不同的标准。”（关于机器交付情况）2020年5月5日夏燕与吉贸公司一方人员刘金岳进行微信聊天：刘金岳发出：“今天看了如何，明天又有货发。”夏燕发出：“货很好，这几天资金到位，立刻汇款发货。”刘金岳发出：“用的都是最名牌超声波，小牌子的超声波的厂家机器不敢卖你了。”夏燕发出：“很满意。”对于以上微信聊天内容，吉贸公司意见为：夏燕和夏燕母亲2020年5月5日在江阴市新桥镇景泰诺工厂看过机器，和涉案机器是同一批次，一模一样的，夏燕向吉贸公司方发送微信“货很好，这几天资金到位立刻汇款发货”、“很满意”；吉贸公司在2020年5月5日将机器设备交付给夏燕，除了超声波的一个电箱和往口罩上打标记的模具还没有交付，其他均已交付。夏燕意见为：那天夏燕和母亲确实去看机器了，但没有正式生产，还在调试，发微信情况也属实，但不是吉贸公司理解的质量情况，而是只看到外观，两台机器是否一样记不清了；吉贸公司仅是在2020年5月8日发了部分的设备，关键的超声波没有发货，其他的配件还不清楚，因为吉贸公司还没有调试。吉贸公司交付的机器上有“博辉特科技集团”字样。夏燕认为机器电控系统不是松下品牌，后双方到夏燕处查看，吉贸公司向本院提供照片，显示有panasonic商标，夏燕对此予以认可。（关于十万元情况）2020年5月14日01：18，刘金岳向夏燕转款10万元。2020年5月14日12:48刘金岳向夏燕发出微信：“我都让到15万了，你们想一想还不同意解决，一共付了44万，我昨天付了你10万，还有34万，你想想……我再退二十万你，把这事解决，拖了等机器一文不值，我也死在你手上了。”2020年5月15日刘金岳向夏燕发出微信：“你先要把你老妈的钱要还了，我都给你凑了10万出去……那钱是我借给你的，你知道嘛……我那是借给你的，机器产权是你的，只是你欠我钱，欠我机器款没有付，你欠你老妈钱，你老妈不让你把机器拉出去……你是不是跟你老妈唱双簧忽悠我啊，我是掉坑里了。”2020年5月19日刘金岳向夏燕微信发出：“我觉得您先把那天晚上我私人借您的十万还给我，我们再来商量机器拉到汇博去加工的事情，那边确实还要机器，能帮忙我肯定帮啊，您那货款我也收不到，拉过去还能早点收款。”夏燕发出：“这个是不是私人借款，这个是但是您同意退的定金呀，这个事情之前不久商量了吗，现在你又不同意了，你当时同意退，现在又说借，那算了，该咋办咋办吧，我也尽力了。”刘金岳发出：“我什么时候说过会退定金，退定金的话要退44万了，你说你欠你妈42万，能凑到才能拉出去交给你，我才凑给你的。”同日刘金岳再次发出：“我前提肯定是，那个10万是我借给你的，你肯定要还给我，我才来和您谈这些事情的……。”（双方协商情况）双方就退机、退款问题进行协商，但未能最终达成一致。吉贸公司称：“吉贸公司没有违约，依据是合同第四条，吉贸公司在没收清余款钱就发货了，双方从没有就退机退款达成一致意见，吉贸公司也从来没有将机器拉回，机器还在夏燕处。吉贸公司确实在2020年5月14日支付给夏燕10万元，但这10万元是吉贸公司的经理刘金岳在夏燕处，夏燕的父母称夏燕欠他们钱，当时刘金岳鉴于各种情形的考虑，出借给夏燕10万元，让夏燕用于归还夏燕父母，当时是刘金岳问夏燕要货款，夏燕称设备因为政策原因不要生产了，准备出租给第三方，所得的租金或者加工费用于支付货款，也让刘金岳找能够租赁该设备的厂家，后来刘金岳找到了愿意承租设备的外地厂家，准备拿设备租赁的租金或者加工费来付清剩余的款项，这样就需要将设备从夏燕处拉至承租人处，夏燕也予以同意，刘金岳就于2020年5月13日下午将运输车辆叫到夏燕处，在准备将设备拉走的过程中，夏燕父母以夏燕结欠夏燕父母款项为由，不准将设备拉走，当时刘金岳为了尽快将设备拉走，就出借给夏燕10万元，夏燕收到10万元后，就立刻将款项转给了夏燕的妹妹（夏燕妹妹代表夏燕父母）。后来机器设备还是没有拉走，夏燕父母不让拉，后来刘金岳就走了，双方对退货退款后来也进行了沟通，但因为退款数额问题双方没有达成最终协议。”夏燕称：“最初确实是想把设备转租给外地人，通过租金或者加工费来冲抵夏燕的货款，2020年5月13日，吉贸公司派人来拉设备，夏燕父母说设备拉走了，交的定金还没有还，所以不让拉走。2020年5月14日，吉贸公司提出了两个方案：一个方案是夏燕赔偿吉贸公司总货款的20%，机器退还给吉贸公司，吉贸公司把机器拉走，双方合同解除；另外一个方案是吉贸公司把机器拉到外地由外地人生产，租金和加工费由吉贸公司直接收取，如果租金和加工费超过夏燕结欠的剩余货款，超过部分吉贸公司退给夏燕。夏燕选择了第一种退货退机的方案，双方均同意退货退款，双方就退款数额未达成一致，吉贸公司在第二天就起诉了。吉贸公司违背诚信原则，机器设备还在夏燕处，夏燕还等着吉贸公司把机器拉走。”（发函情况）2020年10月23日夏燕发函给吉贸公司，要求吉贸公司限期到夏燕处履行协助安装调试义务，如果不来，将构成根本违约。2020年10月25日，吉贸公司回函，称夏燕未按合同约定全额支付货款，吉贸公司享有先履行抗辩权，夏燕应付清剩余全部货款。（定金情况）吉贸公司称，定金20%只是法律规定的适用定金罚则，但是约定50%并未违法，如果夏燕的反诉请求成立，对定金30万元、预付款14万元的数额没有异议。（其他情况）1.2020年5月14日夏燕向刘金岳微信发出：“至于大机器，我也表态了，就这样吧，如果你们觉得这样还是不行，你就和股东说起诉我吧。”2.吉贸公司明确：在夏燕付清全部货款的情形下，吉贸公司随时可以将未提供的配件全部提供给夏燕，在上述情形下，吉贸公司愿意继续履行对设备的安装、调试义务。3.吉贸公司明确：关于刘金岳向夏燕汇款的10万元，吉贸公司坚持认为是刘金岳向夏燕提供的出借款，现吉贸公司明确，无论法庭对该款项作出如何认定，吉贸公司均不在本案中对该10万元予以主张。（承诺情况）双方均承诺：所有陈述均属实，不存在任何违反法律规定和损害第三方利益的行为，如有上述行为，均愿承担罚款、拘留及追究刑事责任等一切责任。以上事实，有合同、转账凭证、微信聊天记录及双方当事人的陈述等证据予以佐证。本案的争议焦点为：1.合同是继续履行，还是解除（主要为哪方违约）；2.刘金岳向夏燕支付10万元的性质。本院认为：当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。一、关于本案合同是继续履行，还是解除。吉贸公司认为：合同约定余款发货前付清，吉贸公司已经发货，夏燕仍未付款，故主张夏燕支付剩余货款106万元，并承诺“在夏燕付清全部货款的情形下，吉贸公司随时可以将未提供的配件全部提供给夏燕，在上述情形下，吉贸公司愿意继续履行对设备的安装、调试义务”。夏燕认为：吉贸公司主动提出改变合同履行方式，提前将生产线交给夏燕，夏燕发现交付的设备不符合合同约定品牌，也没有合格证，是拼凑的三无产品，且吉贸公司没有口罩机生产资质，吉贸公司不能证明其有能力履行合同，要求吉贸公司进行安装调试吉贸公司也予以回避，故吉贸公司构成预期违约，合同已经解除；此外，吉贸公司已经在5月14日退还了10万元，也说明双方同意退回，只不过对退款数额未能最终达成一致。本院支持吉贸公司的主张，认定吉贸公司不构成违约，合同尚未解除，应当继续履行，理由为：第一，合同约定“发货前余款付清”，夏燕在2020年4月30日之前支付44万元，尚有106万元未能支付，在此情况下，吉贸公司先行交付部分设备组件，剩余组件尚未交付，不构成违约。第二，夏燕认为吉贸公司交付的设备不符合合同约定是三无产品，但设备上明显有“博辉特科技集团”字样，且有“ＹＡＫＯ的标志”，电控系统上也有“ｐａｎａｓｏｎｉｃ商标”，吉贸公司也明确“超声波是用的是骄成的，符合承诺，超声波的震子（就是发生器）已经在机器上，电控箱还在吉贸公司”，故说明吉贸公司提供的设备符合双方的约定。第三，夏燕认为吉贸公司公司发出的“折叠式口罩自动生产线”载明口罩可达到医用标准，对此，吉贸公司解释为“机器没有医用和民用标准之分，生产出来的口罩有医用民用标准，但跟环境、原料有关”，同时“折叠式口罩自动生产线”图片上也载明“根据所使用的原材料不同，所生产的可以达到如ＦＦＰ1、ＦＦＰ2、Ｎ95等不同的标准”，吉贸公司的解释，更符合客观情况。第四，2020年5月5日夏燕到江阴市××镇××方厂家看了设备，并微信向刘金岳发出“货很好，这几天资金到位，立刻汇款发货，很满意”的内容，也可以说明夏燕认可涉案设备。第五，关于夏燕陈述的吉贸公司没有履行安装调试义务，本院认为，合同约定付清余款后发货，安装调试应当在发货后进行，现夏燕没有付清余款，故吉贸公司可拒绝发货并拒绝安装调试。第六，双方就退货退款问题进行协商，但未能最终达成一致，机器设备也仍在夏燕处，故双方合同尚未解除。综上，本院认定，2020年4月30日销售合同尚未解除，该合同合法有效，当事人应当按约履行。二、关于十万元的性质。该十万元转账并未标明款项性质。吉贸公司、刘金岳认为系出借给夏燕的款项。夏燕认为为退还的款项。本院认为，双方确实就退机退款问题进行了协商，协商时，刘金岳系代表吉贸公司一方，且该十万元也是2020年5月14日01：18刘金岳在双方协商退机退款过程中支付给夏燕，同时2020年5月14日12:48刘金岳向夏燕发出微信“一共付了44万，我昨天付了你10万，还有34万，你想想……”的内容，故本院认定该10万元是退还的款项，不是借款。关于吉贸公司要求夏燕支付货款及利息，本院认为，履行期限不明确的，债务人可以随时履行，债权人也可以随时要求履行，但应当给对方必要的准备时间。本案中，销售合同约定“收到定金后5天左右发货，延期3天不算违约……发货前余款付清”，销售合同并未约定夏燕具体的付款期限，夏燕在2020年5月14日向刘金岳微信发出“至于大机器，我也表态了，就这样吧，如果你们觉得这样还是不行，你就和股东说起诉我吧”的内容，吉贸公司于2020年5月20日起诉，故吉贸公司已经给予了夏燕必要的履行时间，因此夏燕应当付清剩余货款。据此，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第一百零七条，最高人民法院《关于适用时间效力的若干规定》第一条，最高人民法院《关于适用的解释》第九十条之规定，判决如下：一、夏燕于本判决发生法律效力之日起十日内向江苏吉贸缝纫设备有限公司支付货款106万元。二、驳回夏燕全部反诉请求。如果未按本判决指定的期限履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本诉案件受理费14340元、财产保全费5000元，合计19340元（江苏吉贸缝纫设备有限公司已预交），由夏燕负担，于本判决发生法律效力之日起十日内直接向江苏吉贸缝纫设备有限公司支付；反诉案件受理费减半收取3200元（夏燕已预交），由夏燕负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提交副本，上诉于江苏省无锡市中级人民法院。同时根据国务院《诉讼费用交纳办法》的有关规定，向江苏省无锡市中级人民法院预交上诉案件受理费。审 判 长  潘亚伟人民陪审员  吴品芳人民陪审员  杨晓岚二〇二一年二月七日书 记 员  孙玲莉本案援引法律条款《中华人民共和国合同法》：第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。依法成立的合同，受法律保护。第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。最高人民法院《关于适用时间效力的若干规定》：第一条民法典施行后的法律事实引起的民事纠纷案件，适用民法典的规定。民法典施行前的法律事实引起的民事纠纷案件，适用当时的法律、司法解释的规定，但是法律、司法解释另有规定的除外。民法典施行前的法律事实持续至民法典施行后，该法律事实引起的民事纠纷案件，适用民法典的规定，但是法律、司法解释另有规定的除外。最高人民法院《关于适用的解释》：第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。