湖南省湘阴县人民法院 民 事 判 决 书 （2021）湘0624民初967号 原告：冯霞，女，1979年3月26日出生，汉族，住湖南省湘阴县。 委托诉讼代理人：徐劲锋（特别授权），男，1979年7月29日出生，住湖南省湘阴县，系公民代理。 被告：王白玉，女，1981年10月2日出，汉族，住湖南省沅江市。 被告：王某，男，2003年6月18日出，汉族，住湖南省湘阴县。 法定诉讼代表人：王白玉，女，1981年10月2日出，汉族，住湖南省沅江市，系被告王某母亲。 被告：岳阳市旺成装饰有限公司。住所地：岳阳市岳阳楼区花板桥路黄金街医药批发综合楼**。 统一社会信用代码：91430600554936556K。 诉讼代表人：王白玉，女，1981年10月2日出，汉族，住湖南省沅江市，系该公司股东。 原告冯霞与被告王白玉、王某、岳阳市旺成装饰有限公司（以下简称旺成装饰公司）不当得利纠纷一案，本院于2021年4月12日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告冯霞委托诉讼代理人徐劲锋到庭参加了诉讼，被告王白玉、王某、岳阳市旺成装饰有限公司经本院传票传唤未到庭参加诉讼，本院依法缺席审理，本案现已审理终结。 原告冯霞诉称，原告购得湘阴县文星镇天元首府4栋1206室房屋，经他人介绍于2020年8月20日与被告公司签订《装饰装修工程施工合同》，原告以“整装”方式总价17万元发包给被告公司施工装修。被告公司于2020年9月组织施工班组入场施工，施工不到十几天，恰逢“国庆、中秋”双节，施工人员暂时解散回家过节。假期后的2020年10月9日、10日，本应当依约前来的施工班组均没有如期前来施工，原告多方打听，才知道被告公司法定代表人王建兵（施工主要组织者）于国庆期间入院，于2020年10月10日不幸离世。而原告房屋的装修预期是2020年的老历年前要乔迁，时间工期比较紧。无奈之下的原告行使不安抗辩权，于2020年10月14日向被告公司的股东暨被告王白玉（其股权出资比例为90%）通电话，请求被告王白玉在法定代表人王建兵已经死亡的现实情况下，代表被告旺成装饰公司尽快组织相关人员进场施工，不然的话原告要求与被告公司尽快解除合同，另行择选其他施工队伍进场施工，以不耽误装修工期和乔迁预期。在10月14日的电话中，原告委托同事徐劲锋向被告王白玉明确通（告）知：限期被告公司在2020年10月20日前组织原相关人员继续施工，否则视为被告公司重大违约，双方解除合同。至2020年11月4日止，面对被告公司法定代表人王建兵已经死亡，其相关施工人员已然全部解散的事实，被告公司已经完全丧失履行合同的能力，而且经原告尽到合理的通知之后，被告公司对原告要求入场继续履行的要求置若未闻，一直没有组织施工班组前来原告所有房屋施工装修，被告公司已经构成严重违约，原告于2020年向人民法院起诉维护其合法权益（后因证据原因原告撤诉）。同时原告另行所交的2万元定作门窗款，当时是按照被告公司法人代表王建兵的要求直接转帐汇入了被告王某的个人帐户，没有进入被告公司的对公帐户；被告公司会计也在另案诉讼的庭审中明确表示此2万元没有进入公司帐户，是由被告王某个人帐户将此款收入（见提供证据之“另案庭审笔录”）。如今被告公司法人代表、股东王建兵如今已身故多时，其装饰装修工程已然停工，原告至讫今没有看到所定制的窗户实物，此定作门窗款预交款2万元已构成不当得利，被告王某应当返还给原告；同时被告王白玉是被告王某的法定代理人，应当对上述定作窗户款项2万元的返还和清偿承担连带责任。请求法院判令：1、被告王某立即返还不当得利2万元，由被告王白玉对上述款项的返还承担连带责任。2、由被告等承担与本案相关的诉讼费用。 被告王白玉辩称，原告起诉的内容不符合客观事实。1.原告是与王建兵签订的合同，与其儿子王某没有任何关系，王某目前还是一个在校的未成年人。2.原告所述其打入2万元门窗款到王某的卡上，但此卡一直是王建兵本人在使用，王某没有见到过这张卡也不知道里面的经济往来。直到王建兵去世之后才由其弟弟找到该卡，且在上次庭审时已经说明了里面没有一分钱。原告打给王建兵的门窗款可能已经被王建兵打给了材料商，王某、王白玉没有见过这一笔钱，也不可能去承担这一笔钱。儿子王某没有继承过王建兵的财产，其还未成年，更没有义务去承担王建兵的债务。之前冯霞已经起诉过一次，在庭上已经举证且也有证人已经陈述清楚。我们也没有经济能力去承担这笔债务。 原告在法定期限内向本院提交了以下证据： 证1.原告冯霞的居民身份证复印件； 证2.被告岳阳市旺成装饰有限公司工商登记资料； 证3.《装饰装修工程施工合同》； 证4.被告王某的身份证； 证5.被告王白玉身份证。 以上5份证据证明原、被告主体适格。 证6.银行流水复印件； 证7.原告与被告公司法人代表王建兵的微信聊天记录截屏； 证8.庭审笔录摘录（四页）； 证9.湘阴县人民法院（2020）湘0624民初2811号民事裁定书复印件。 以上证据证明被告王某构成不当得利事实。 证10.通话录音转文字记录、通话录音（录制光盘）。证明原告尽到向被告公司和股东王白玉两者要求继续履行合同的通知、催告权；被告公司已构成根本违约。被告公司法定代表人王建兵已经死亡事实。 被告王白玉、王某、旺成装饰有限公司未向本院提交证据。 经审理查明，原告冯霞于2019年下半年在湘阴县文星镇“天元首府”小区4栋购买了一套商品房。2020年8月20日，原告与被告旺成装饰公司签订《装饰装修工程施工合同》，约定房屋装修包干价为170000元。之后，被告旺成装饰公司派人进场装修，至2020年10月9日，原告冯霞共计支付被告旺成装饰公司装修款107000元，其中包括原告于2020年9月25日通过中国建设银行6227××××8761账户转入被告王某6217××××7128账户门窗款20000元（该门窗款不在装饰装修工程施工合同内）。2020年10月10日，被告旺成装饰公司法定代表人王建兵因病去世。除房屋水电已验收，客厅仅贴三分之一的瓷砖外，其余装饰装修工程项目均未完工。原告冯霞遂另请他人装修房屋，并于2020年底入住。 另查明，1.2021年5月26日，原告向本院提出撤诉申请，本院于2021年5月26日作出（2021）湘0624民初967号民事裁定书，准予原告冯霞撤回对被告旺成装饰公司的起诉。 2.被告旺成装饰公司法定代表人王建兵（已去世）与被王白玉原系夫妻关系，与被告王某系父子关系，被告王某系中学在读学生。 3.被告旺成装饰公司股东为王建兵、王白玉。 本院认为，没有合法依据，取得不当利益，造成他人损失的，应当将取得的不当利益返还受损失的人。不当得利的成立要件包括：1.一方取得财产利益；2.一方受到损失；3.取得利益与所受损失间有因果关系；4.取得利益没有法律上的依据。本案案涉门窗款20000元是按旺成装饰公司法定代表人王建兵的要求直接汇入被告王某的个人账户，会出现两种情形：1.该款被王某取走；2.该款被被告旺成装饰公司法定代表人王建兵取走。如果是第一种情形，由于被告旺成装饰公司股东王建兵、王白玉是被告王某的父母，只能说明被告旺成装饰公司财产与股东王建兵、王白玉家庭财产混同。如果是第二种情形，只能说明被告王某并未取得该财产。故本案不构成不当得利，原告冯霞的诉讼请求不能成立，本院不予支持，应予驳回。被告王白玉、王某经本院传票传唤，无正当理由拒不到庭参加诉讼，本院缺席判决。据此，根据《中华人民共和国民法通则》第九十二条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下： 驳回原告冯霞对被告王白玉、王某的诉讼请求。 本案案件受理费300元（由原告冯霞预交），由原告冯霞承担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于湖南省岳阳市中级人民法院。 审 判 长 黄 坤 人民陪审员 侯 静 人民陪审员 徐辉先 二〇二一年五月二十七日 书 记 员 欧 莎 附法律条文： 《中华人民共和国民法通则》 第九十二条没有合法根据，取得不当利益，造成他人损失的，应当将取得的不当利益返还受损失的人。 《中华人民共和国民事诉讼法》 第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。