江苏省泰州医药高新技术产业开发区人民法院民 事 判 决 书（2021）苏1291民初324号原告：王玉柱，男，1987年10月28日出生，汉族，住泰州市海陵区。被告：邓承华，男，1985年6月1日出生，汉族，住南京市江宁区。被告：泰州市安德广装饰工程有限公司，统一社会信用代码91321202MA1MYMFF2X，住所地泰州市周山河街区规划太湖路南鼓楼南路西侧绿地世纪城商铺******。法定代表人：邓承华。原告王玉柱与被告邓承华、泰州市安德广装饰工程有限公司（以下简称安德广公司）装饰装修合同纠纷一案，本院于2021年1月20日立案后，因被告百饰得业委会以法律规定的其他方式无法送达，本院依法以公告方式向邓承华、安德广公司送达了起诉状副本、证据副本、应诉通知书、举证通知书、合议庭组成人员通知、开庭传票，并依法组成合议庭，于2021年5月24日公开开庭进行了审理。原告王玉柱到庭参加诉讼。被告邓承华、安德广公司经本院依法公告传唤，无正当理由拒不到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告王玉柱向本院提出诉讼请求：1、解除与被告的装饰合同；2、被告二退还原告装修款6万元，被告一对被告二的上述债务承担连带清偿责任；3、诉讼费、公告费由被告承担。事实和理由：原告与被告于2020年10月29日签订装修施工合同，并支付装修首付款陆万元整给被告，被告约定2020年10月30号进场施工，竣工日期为2021年2月2号。但被告邓承华未履行合同协议，再三拖延，后被告勉强进场凿墙，开槽一天，然后就无限期拖延。2020年12月29日，原告出于无奈报警，当着警察的面被告邓承华手写承诺书。直至承诺日到期被告亦未履行义务。因此，原告为了维护自身的合法权益,特诉至法院。被告邓承华、安德广公司未答辩，亦未举证。本院经审理认定事实如下：原告（发包人甲方）与被告安德广公司（承包人乙方）于2020年10月29日签订装饰装修施工合同一份，约定:工程地点中铁溪园33#1205，工程装饰装修面积105㎡，工程户型三室一卫两厅，工程采取乙方包工、包全部材料，工程期限95日，开工日期自2020年10月30日，竣工日期2021年2月2日，全包工程期限以主材安装结束并验收时间为准；工程半包款47500元，工程主材款66800元；第十条半包工程款支付方式开工前三日支付55%的工程款26500元，水电、瓦工结束，木工进场前或水电、木工结束支付42%的工程款19900元，整体结束、验收合格支付工程款的3%1100元；第十一条主材工程款支付方式开工前三日支付55%的工程款36800元，水电、瓦工结束，木工进场前或水电、木工结束支付35%的工程款23400元，油漆结束主材进场之前支付10%的工程款6600元；第十五条其他约定事项首期减免3000元，二期款减免3300元，总价款改为108000元。后原告王玉柱于2020年10月29日通过银行转账6万元至被告邓承华的银行账户内，被告安德广公司于同日出具了6万元的收据，载明收款单位中铁溪园33#1205，工程首期款。被告安德广公司出具承诺书一份，载明本人邓承华代表公司作如下承诺：1、水电、木工约定于2021.1.9结束；2、封阳台框架约定于2021.1.9安装；3、瓦工约定于2021.1.25日结束；4、油漆木约定于2021.1.30日前期施工完；5、2021年4月21日前整体安装结束；6、二期暂不支付，由甲方直接支付给柜子厂方，余下款项工程全部完工支付。若未完成全额退款。被告邓承华、安德广公司签字盖章。另查明，被告安德广公司为自然人独资公司，被告邓承华为其唯一股东。以上事实有装饰装修施工合同、承诺书、收据、当事人陈述等证据予以证明。本院认为，原告王玉柱与被告安德广公司签订的《装饰装修施工合同》系双方真实意思表示,不违反法律法规的强制性规定,应属合法有效,双方均应按照合同约定履行各自义务。根据法律规定,当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。本案中,原告依约履行了部分工程款给付义务，被告安德广公司在签订合同后未按照合同约定期限完成阶段性工程,且在出具承诺后，亦未在承诺的期限履行其义务，故原告享有解除权；原告诉请与被告安德广公司解除合同，于法有据，本院予以支持。合同解除后,原告主张被告安德广公司退还其已支付的工程款6万元，金额无误,本院亦予以支持。关于原告要求被告邓承华担连带责任的请求，因原告将装修款直接汇入被告邓承华的个人账户,造成股东与公司的财产混同，且被告邓承华作为安德广公司的唯一股东，未到庭提供证据证明公司财产独立于股东自己的财产，故被告邓承华应对上述债务应承担连带清偿责任。被告邓承华、安德广公司经本院合法传唤，无正当理由未到庭参加诉讼，视为其放弃答辩、举证、质证等诉讼权利，本院依法缺席审理和判决。综上,依照《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条,《中华人民共和国合同法》第四十四条、第六十条、第九十四条、第九十六条第一款、第九十七条、《中华人民共和国公司法》第六十三条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十四条之规定,判决如下:一、原告王玉柱与被告泰州市安德广装饰工程有限公司于2020年10月29日签订的《装饰装修施工合同》解除；二、被告泰州市安德广装饰工程有限公司于本判决生效后十五日内返还原告王玉柱装修款6万元；三、被告邓承华对上述债务承担连带清偿责任。如果两被告未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案受理费2986元，公告费600元，合计3586元，由原告王玉柱负担400元（此款原告已给付），两被告共同负担3186元（此款已由原告垫付，两被告应负担部分于履行本判决确定的给付义务时一并给付原告）。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提交副本，上诉于江苏省泰州市中级人民法院。同时根据《诉讼费用缴纳办法》的有关规定，向该院预交上诉费。审 判 长  李文娟人民陪审员  曹桂华人民陪审员  谢荣金二〇二一年七月二十日书 记 员  丁梦雅附录法律条文:《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条民法典施行后的法律事实引起的民事纠纷案件,适用民法典的规定。民法典施行前的法律事实引起的民事纠纷案件,适用当时的法律、司法解释的规定,但是法律、司法解释另有规定的除外。民法典施行前的法律事实持续至民法典施行后,该法律事实引起的民事纠纷案件,适用民法典的规定,但是法律、司法解释另有规定的除外。《中华人民共和国合同法》第四十四条依法成立的合同,自成立时生效。法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续生效的,依照其规定。第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则,根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。第九十四条有下列情形之一的,当事人可以解除合同:(一)因不可抗力致使不能实现合同目的;(二)在履行期限届满之前,当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务;(三)当事人一方迟延履行主要债务,经催告后在合理期限内仍未履行;(四)当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的;(五)法律规定的其他情形。第九十六条当事人一方依照本法第九十三条第二款、第九十四条的规定主张解除合同的,应当通知对方。合同自通知到达对方时解除。对方有异议的,可以请求人民法院或者仲裁机构确认解除合同的效力。法律、行政法规规定解除合同应当办理批准、登记等手续的,依照其规定。第九十七条合同解除后,尚未履行的,终止履行;已经履行的,根据履行情况和合同性质,当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施,并有权要求赔偿损失。《中华人民共和国公司法》第六十三条一人有限责任公司的股东不能证明公司财产独立于股东自己的财产的，应当对公司债务承担连带责任。《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条当事人对自己提出的主张,有责任提供证据。当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据,或者人民法院认为审理案件需要的证据,人民法院应当调查收集。人民法院应当按照法定程序,全面地、客观地审查核实证据。第一百四十四条被告经传票传唤,无正当理由拒不到庭的,或者未经法庭许可中途退庭的,可以缺席判决。