河南省中牟县人民法院民 事 判 决 书（2021）豫0122民初1571号原告：王福锦，男，1975年5月27日出生，汉族，住四川省天全县。委托诉讼代理人：张玉江，河南赵庆利律师事务所律师。委托诉讼代理人：娄慧玲，河南赵庆利律师事务所律师。被告：陕西川来建筑工程有限公司，住所：西安经济技术开发。法代代表人：彭晓岭，系该公司董事长。委托诉讼代理人：张小萍，河南康鼎律师事务所律师。委托诉讼代理人：李明轩，河南康鼎律师事务所实习律师。原告王福锦与被告陕西川来建筑工程有限公司（以下简称陕西川来公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院立案后，根据《全国人民代表大会常务委员会关于授权最高人民法院在部分地区开展民事诉讼程序繁简分流改革试点工作的决定》，依法适用普通程序，由审判员独任审理，公开开庭进行了审理。原告王福锦及其委托诉讼代理人张玉江、娄慧玲，被告陕西川来公司委托诉讼代理人张小萍到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。原告王福锦向本院提出诉讼请求：1、判决被告立即支付原告劳务费515525.47元及利息（利息以515525.47元为基数，自2020年11月17日起至实际清偿之日止，按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算）；2、判决被告向原告支付鉴定费20000元；3、诉讼费用由被告承担。事实和理由：2020年3月份，被告将位于郑东新区龙华路北、仁和路西的永威森林花语项目中33#楼的基层抹灰石膏工程以包工不包料的形式分包给原告施工。2020年4月17日，双方就33#楼的粉刷石膏工程签订了《二次结构及粗装修工程分项施工合同》。33#楼的粉刷石膏工程完工后，在双方未最终商定劳务单价的情况下，被告又让原告完成了28#楼的全部粉刷石膏工程、30#楼的部分粉刷石膏工程、32#楼的部分粉刷石膏工程。期间，由于被告不能及时提供石膏抹灰面，导致原告停工。随后，原告又完成了28#、30#、33#楼部分刮腻子工程和28#楼部分刮顶板板缝工程。以上工程的施工过程中，由于墙面不平，倾斜度较大，原告投入巨大的人力和财力。所有工程经被告及工程总承包方验收合格后，现双方已对原告完成的工程量进行确认，但由于劳务单价争议较大，被告至今拒不支付劳务费。原告王福锦申请了司法鉴定，交纳了鉴定费用20000元，根据河南众惠工程咨询有限公司出具的建筑工程造价鉴定意见书和相关法律规定，为了维护原告的合法权益，原告诉至法院。被告陕西川来公司辩称，请求依法驳回原告的诉讼请求。被告和原告签订二次结构及粗装修工程合同后，并签订了技术交底施工方案。在技术交底施工方案中，原告已明知施工的具体施工明细，但是原告入住现场后并没有按施工方案中要求程序施工完毕，原告带领工人中途退场，并且至今双方没有进行任何结算。原告起诉当中提供的清单是由原告自己书写，上面没有被告的签字确认。并且其中总面积及刮腻子粉原告只施工了三分之二部分，至今没有完工，其中33号28号当中的补助费、防腐、零星用工，28号楼当中的23~26层主体墙面偏差补助、28号楼7~8层顶板清理石膏板缝、抹灰找平误差这些项目是原告单方面陈述，被告从没有和原告形成共识，所以其主张的这些项目不能作为合同履行的项目。原告提出诉请，没有事实根据和法律依据，原告因为中途退场属违约行为，为此给被告造成的损失，被告将通过另案诉讼向原告主张。原告没证据，请求依法驳回原告的诉讼请求。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证，对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证，对有争议的证据和事实，本院认定如下：2020年4月17日，被告陕西川来公司与原告王福锦双方签订《二次结构及粗装修工程分项施工合同》一份，主要内容为：一、合同分项施工条款概况：施工范围：33#楼。……八、单价及费用组成（本工程结算将以图纸为依据的实测实量来确定工程量）。（一）粉刷石膏工程：1、砌体砖、墙面粉刷石膏每平方米18元（含面层），包括基层清理、不同墙面材质交界处切缝灌胶挂白布及网格布、打粑冲筋、阴阳角粘贴阴阳角条、补板缝、归方正、现场安全文明施工的综合单价。……（二）合同外零星用工：1、普工（男）每天160元、10小时。2、普工（女）每天150元、10小时。3、技术工人每天240元、10小时……。合同签订后，原告组织人员进行了施工。此后，原、被告经协商，由原告对28#、30#、32#楼抹面石膏、刮腻子、刮顶板板缝等部分工程进行了施工，双方未签订书面合同。2020年11月17日，原、被告双方经核算签署《郑州永威森林花语项目王福锦班组工程量确认单》一份，主要内容为：“5、28#、30#、32#、33#抹面石膏合计（未做面层）：14886㎡+1615㎡+1806㎡+12360.25㎡=30667.25㎡；4、28#、30#、33#刮腻子（做一遍腻子）：1180㎡+2735㎡+6755㎡=10670㎡；28#刮顶板板缝472㎡；3、28#节点打混凝土：1.5+35+3.5=40立方米，40立方米×280元=11200元；2、30#、33#楼楼梯刮白，处理顶板混凝土每栋楼1800元，合计1800×2=3600元；1、零工：4月1工、6月2工，3个零工；33#、28#做楼层防护：共计20工，每个工160元，20×160=3200元；7月份清理垃圾300元。”后双方发生纠纷，原告诉至本院。本案在审理过程中，原告申请本院委托有关机构1、对原告完工的28#、30#、32#、33#楼石膏抹灰工程（工序：砖混交接处挂网—打点、冲筋、房间找方正—石膏分多次墙面抹灰—运料、清理垃圾—门洞和梁底收口—墙面整体打磨和线盒修方正、每户补大约30个中央空调洞口）的劳务价款进行鉴定；2、对原告完工的28#、30#、33#楼的刮腻子工程（工序：基层清理—阴阳角顺直、板缝找平—刮腻子）的劳务价款进行鉴定；3、对原告完工的28#楼的刮顶板板缝的劳务价款进行鉴定。2021年2月1日，河南众惠工程咨询有限公司出具《建筑工程造价鉴定意见书》，鉴定意见为：1、28#楼、30#楼、32#楼、33#楼墙面抹灰石膏劳务价款为人民币：561390.98元。2、28#楼、30#楼、33#楼顶板刮腻子一遍劳务价款为人民币：111608.20元。3、28#楼楼顶板刮缝劳务价款为人民币：4045.04元。4、其它零星工程劳务价款为人民币18780元。原告王福锦支付工程造价咨询费20000元。另查明，2020年11月22日，原告在《永威森林花语王福锦班组借支》清单上签名，该清单显示原告向被告借支款项272000元。本院认为，当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明。在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。根据原、被告2020年11月17日签署《郑州永威森林花语项目王福锦班组工程量确认单》，及河南众惠工程咨询有限公司出具的《建筑工程造价鉴定意见书》显示：原告已完工的工程量、单价及劳务价款为：1、28#、30#、32#、33#楼墙面抹灰石膏，总工程量为30667.25平方米（28#楼14886平方米、30#楼1615平方米、32#楼1806平方米、33#楼12360.25平方米），28#、30#、32#楼单价20.97元/平方米，33#楼单价14.36元/平方米，参考定额价款为561390.98元；2、28#、30#、33#楼顶板刮腻子一遍，总工程量为10670平方米（28#楼1180平方米、30#楼2735平方米、33#楼6755平方米），单价10.46元/平方米，参考定额价款为111608.2元；3、28#楼顶板刮缝，工程量472平方米，单价8.57元/平方米，参考定额价款为4045.04元；4、其它零星工程（包含：28#楼节点砼11200元，30#、33#楼刮白处理3600元，3个零工480元，垃圾清理300元，28#、33#楼防护清理3200元），劳务价款为18780元；上述费用合计为：695824.22元，扣除原告已借支的款项272000元，被告剩余应支付原告的工程款为423824.22元。因案涉的建设工程未交付，工程价款也未结算，故原告可要求被告自起诉之日起支付逾期利息（利息以423824.22元为基数，自起诉之日即2021年2月4日起至实际清偿之日止，按全国银行间同业拆借中心发布的一年期贷款市场报价利率计算）。原告过高请求，本院不予支持。被告辩称鉴定结论不能作为定案依据，本院不予支持。依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十八条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款，《最高人民法院关于适用的解释》第九十条之规定，判决如下：一、被告陕西川来建筑工程有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告王福锦工程款423824.22元及利息（利息以423824.22元为基数，自2021年2月4日起至实际清偿之日止，按全国银行间同业拆借中心发布的一年期贷款市场报价利率计算）。二、驳回原告王福锦的其他诉讼请求。被告陕西川来建筑工程有限公司可直接将应履行款项转入原告王福锦指定的账户：户名：王福锦，开户行：中国农业银行股份有限公司天全县支行，账号62×××72。如果未按本判决指定的期限履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费4577.5元，由被告陕西川来建筑工程有限公司负担3828元，由原告王福锦负担749.5元；保全费3020元，鉴定费20000元，由被告陕西川来建筑工程有限公司负担。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状及副本一式七份，上诉于河南省郑州市中级人民法院。并于上诉之日起七日内向河南省郑州市中级人民法院预交上诉案件受理费，并将交费凭证交本院查验。审判员  唐慧良二〇二一年六月二十二日书记员  朱莉芳