福建省将乐县人民法院民 事 判 决 书(2020)闽0428民初1825号原告：三明市景庭装饰设计工程有限公司，住所地;福建省将乐县古镛镇上河城A地块S1号楼店面105号三楼，统一社会信用代码：913504280976381738。法定代表人：余石其，职务：总经理。被告：福建闽发建筑工程有限公司，住所地：福建省福州市鼓楼区东水路88号闽发大厦23层，统一社会信用代码：91350100611317488P。法人代表人：林上成，经理。原告三明市景庭装饰设计工程有限公司（以下简称：“景庭公司”）与被告福建闽发建筑工程有限公司（以下简称：“闽发公司”）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2020年10月21日立案后，适用简易程序两次公开开庭进行了审理，景庭公司法定代表人余石其到庭参加诉讼，闽发公司经本院传票传唤拒不到庭参加诉讼。本案现已审理终结。景庭公司向本院提出诉讼请求：1.被告支付给原告工程款157318元；2.被告承担本案全部诉讼费用。事实与理由：2019年4月17日，原、被告签订《外墙面砖施工合同》。合同约定，被告将将乐经济开发区积善园企业废水第三方治理工程外墙饰面砖施工发包给原告施工。施工范围：本项目内综合楼、污泥脱水车间、水解酸化池、梯度供养池等所有面砖及屋面瓦片铺贴。承包方式：包工、所需的主材、辅助材料及所有施工工具。工程价款按每平方75元计算等。合同签订后，原告按要求进行了施工，施工完成后，双方结算，除被告已经支付的工程款外，被告尚欠原告工程款157318元。该款经催收，被告未付。闽发公司书面辩称，一、被答辩人主张的工程总价为550318元明显超出合同约定风险包干总价，且未经答辩人确认，不能作为结算付款依据。首先，双方约定：本合同最终结算量不得大于38万元，否则超出部分甲方（即答辩人）无付款义务，超期超量再协商另订合同，否则甲方对超期超量所供应的货物无支付款项的义务。而双方除该合同外没有对超出范围签订其他合同，案涉工程属于双方限定合同总价上限的风险包干，对于超出合同约定总额的工程款，答辩人不予认可。其次，双方对结算方式明确约定，工程施工完成后或合同规定的施工期限后21天内，由双方对工程量、付款情况进行核对，逾期不再核对，对账单需经双方相关人员签字并加盖公章后生效。被答辩人出具的结算单项计价项目及金额明显超出双方约定，也没有事先提交给答辩人核对、盖章确认，应不予认可。二、即使认定被答辩人尚有部分尾款尚未支付，被答辩人要求支付工程尾款的条件也尚未成就。双方约定：所有瓷砖施工完成后，经甲方、业主现场验收合格且经业主审定后，当期工程进度计量款到账后一周内，按乙方已完成工程量的95%支付。余款5%待保修期届满后一周内结清。本案中，截止到目前为止，案涉工程尚未通过竣工验收，答辩人尚未收到全部工程款。现被答辩人主张支付工程尾款的条件尚未成就，其主张于法无据。经审理查明，2019年4月17日，原、被告签订《外墙面砖施工合同》。合同约定，被告将将乐经济开发区积善园企业废水第三方治理工程外墙饰面砖施工发包给原告施工。施工范围：本项目内综合楼、污泥脱水车间、水解酸化池、梯度供养池等所有面砖及屋面瓦片铺贴。承包方式：包工、包料施工，所需的主材、辅助材料及所有施工工具。合同价款：本工程墙面铺贴墙砖约为5000平方米，工程价款按每平方75元（含13%增值税专用发票）的单价计取总价约375000元，按实际完成总量计取支付。本合同最终结算量不得大于38万元，否则超出部分甲方无付款义务，超期超量再协商另订合同，否则甲方对超期超量所供应的货物无支付款项的义务。结算方式：工程施工完成后或合同规定的施工期限后21天内，由双方对工程量、付款情况进行核对，逾期不再核对，对账单需经双方相关人员签字并加盖公章后生效。如甲方项目部经办人员未能按时核对，乙方在7日内联系甲方总公司经办人员，并发相关凭证至邮箱，甲方总公司人员在接到邮件内7日内无提出疑义，即为认可。付款方式：所有瓷砖施工完成后，经甲方、业主现场验收合格且经业主审定后，当期工程进度计量款到账后一周内，按乙方已完成工程量的95%支付。余款5%待保修期届满后一周内结清。2019年9月10日，陈强、林津代表闽发公司将乐经济开发区积善企业废水第三方治理工程项目部与余石其签订《将乐县污水处理厂综合楼室内装修施工合同》，约定将乐经济开发区积善园企业废水第三方治理工程由余石其承包施工，工程总价为75475元。案涉工程完工后，余石其要求与陈强及闽发公司补签增加工程量的补充合同，但闽发公司至今未签。2020年4月23日，陈强、林津与余石其对将乐污水厂瓷砖工程款进行结算，总计工程款550318元，已付金额393000元，尚欠157318元。另查明陈强是涉案工程闽发公司项目部具体负责人员。案涉瓷砖工程已于2020年1月份移交使用。上述事实有景庭公司提供的《外墙面砖施工合同》、《将乐县污水处理厂综合楼室内装修施工合同》、将乐污水厂瓷砖余石其班组结算清单、外墙瓷砖清单、景庭公司建设银行活期存款明细账、余石其与陈强的电话通话记录、闽发公司将乐经济开发区积善企业废水第三方治理工程项目部办公室内部上墙材料及景庭公司法定代表人余石其在法庭上的陈述为证，本院予以确认并在卷佐证。闽发公司经本院两次传票传唤，拒不到庭参加诉讼，应承担不到庭的不利后果。本院认为，闽发公司尚欠景庭公司工程款157318元，事实清楚，证据充分。虽然《外墙面砖施工合同》约定所有瓷砖施工完成后，经甲方、业主现场验收合格且经业主审定后，当期工程进度计量款到账后一周内，按乙方已完成工程量的95%支付，余款5%待保修期届满后一周内结清，也没有现场竣工验收，但案涉瓷砖工程已于2020年1月份移交使用，应以转移占有建设工程之日为竣工日期。发包人及转包人应于竣工日期支付尚欠的工程款。依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第二百六十九条、第二百八十六条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条、第十六条、第二十六条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条规定，判决如下：福建闽发建筑工程有限公司应于本判决生效之日起十日内支付三明市景庭装饰设计工程有限公司工程款157318元。如被告未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费3446元，减半收取1723元，由福建闽发建筑工程有限公司负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于福建省三明市中级人民法院。审 判 员 罗成辉二〇二〇年十二月十一日法官助理 陈 琳书 记 员 吴颖超附相关法律条款《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。第二百三十九条申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。前款规定的期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。《中华人民共和国合同法》第六十条【严格履行与诚实信用】当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。第二百六十九条【定义】建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。第二百八十六条【工程价款的支付】发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以申请人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理：（一）建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；（二）承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期；（三）建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。第十六条当事人对建设工程的计价标准或者计价方法有约定的，按照约定结算工程价款。因设计变更导致建设工程的工程量或者质量标准发生变化，当事人对该部分工程价款不能协商一致的，可以参照签订建设工程施工合同时当地建设行政主管部门发布的计价方法或者计价标准结算工程价款。建设工程施工合同有效，但建设工程经竣工验收不合格的，工程价款结算参照本解释第三条规定处理。第二十六条实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的，人民法院应当依法受理。实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人。发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任。