wormtooth/MNBVC-judgment huggingface dataset:
沈阳市铁西区人民法院民 事 判 决 书(2021)辽0106民初998号原告：沈阳耐德机械有限公司，住所地沈阳市于洪区沈大路珍珠巷5号。法定代表人：宋茂亮，系该公司经理。委托代理人：朱春军，系辽宁欣合律师事务所律师。委托代理人：宋茂胜，男，汉族，1961年7月23日出生，住址沈阳市铁西区。被告：中国有色（沈阳）冶金机械有限公司，住所地沈阳经济技术开发区细河十北街26号。法定代表人：刘建辉，系该公司董事长。委托代理人：张猛，男，汉族，1987年1月29日出生，住址辽宁省昌图县。委托代理人：周爽，系辽宁同方律师事务所律师。原告沈阳耐德机械有限公司诉被告中国有色（沈阳）冶金机械有限公司普通破产债权确认纠纷一案，本院受理后，依法由审判员刘梅竹适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告委托代理人朱春军、宋茂胜，被告委托代理人张猛、周爽均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。原告诉称，2006年12月份，原告与被告签订眉山启明星《中间通道提升梁设计合同》后，被告委托原告设计中间通道提升梁两厂房各一套，设计费总价人民币125,000元，设计合同开始履行，2007年4月9日被告支付设计费62,500元，原告按照合同约定完成了设计，被告也实际使用了设计图纸，因此被告有义务支付剩余设计费62,500元。被告公司管理人认定：设计合同约定合同生效70天内向债权人提交图纸等资料，原告没有按时提交，不支持剩余设计费62,500元。被告公司管理人的认定明显不当，原因有：1、先违约的是被告公司，被告公司违约严重逾期支付预付款；2、设计评审后，被告公司又逾期违约支付第二笔设计费；3、2007年12月4日验收后又逾期支付剩余设计费；4、2007年3月3日，原告与被告签订的《定作合同》里确认了制造产品所用图纸的设计与设计合同的产品设计一致；5、原告的设计成果、图纸在2007年就已经投入使用，并在2007年12月4日确认设计验收通过，并确认设计已经按照合同要求完成。诉讼请求：1、确认原告对被告享有99,761.44元设计费债权，其中设计费本金62,500元，利息37,261.44元（从2008年5月30日至2020年7月29日止）；2、判令被告承担本案的诉讼费等全部费用。被告辩称，沈阳市铁西区人民法院2020年7月29日受理对中国有色的破产重整申请，同方律师事务所作为管理人，答辩如下：据沈冶的相关工作人员介绍，原告虽然与答辩人签订了设计合同，答辩人依据该合同5.2条的规定，支付了50%的预付款，但原告未按照本合同第四条的约定向答辩人交付产品图纸及相关说明资料。原告未按照设计合同的约定履行相应的合同义务，故无权要求答辩人支付相应的设计费。因沈冶已进入破产重整程序，故尚未启动，要求原告返还已付的预付款，但沈冶保留该权利。经审理查明，2006年12月，原告与沈阳冶金机械有限公司签订《眉山启明星铝业有限公司电解铝工程中间通道提升梁设计合同》，约定就提升梁机械部分，被告委托原告设计，设计费125,000元。被告应向原告提供产品图纸（两套中间通道提升梁全部机械设计图纸）合同生效后70天交被告电子版一套、蓝图一套。合同生效后70天交使用维护说明书、安装说明、检查说明、试车说明、备件明细、随即工具说明电子版隔一天、A4纸一套。付款方式约定为，合同签订7个工作日内，被告向原告支付合同金额50%即62,500元，作为预付款。工作图设计评审后被告向原告支付合同金额的20%即25,000元。图纸设计完成后并经被告验收签字，被告向原告支付合同金额的25%即31,250元。合同剩余的5%即6,250元作为图纸的质量保证金，设备试运行结束，图纸无重大设计问题全部结清，但最长时间不超过十八个月。本合同在被告付给原告50%预付款后生效。被告于2007年4月9日向原告支付预付款62,500元。2006年12月签订合同后，原告开始设计，并完成设计图纸，但因被告未给付后续设计费用，原告未将设计图纸交付给被告。2007年3月3日原告与被告另行签订《定作合同》，由原告承揽为被告定作中间通道提升梁两台，设备用于眉山启明星铝业公司。该定做为按图纸定做，合同第四条约定本合同由承揽方负责设计（设计合同另签）、负责制造。被告书面答辩中亦认可提升梁系采用原告设计并由原告承揽制作完成，原告将设备进行了安装调试并验收合格，该定做合同已履行完毕。另查明，2020年7月29日，本院作出（2020）辽0106破申1号民事裁定，受理中国有色金属建设股份有限公司对中国有色（沈阳）冶金机械有限公司的破产重整申请。2020年8月17日本院作出（2020）辽0106破1-1号决定，指定辽宁同方律师事务所组担任中国有色（沈阳）冶金机械有限公司管理人。再查明，原告向被告管理人申报含本案剩余设计费62,500元本金及利息在内的债权242,813.20元。管理人不予确认，维持《债权审查结论通知书》的意见，向原告出具了编号2317号《债权复核通知书》，遂原告于2020年11月诉至法院，要求确认设计费62,500元本金及利息的债权。以上事实，有原、被告的陈述，转账凭证、发票、定作合同、设计合同、民事裁定书、债权复核通知书等，经庭审质证，本院予以确认。本院认为，原告与被告构成委托设计合同关系，原告按照被告的委托完成了眉山启明星铝业有限公司电解铝工程中间通道提升梁的设计，同时按照被告的要求，原告依据该设计亦完成承揽制作的合同义务多年，虽被告抗辩原告未向其交付图纸但不影响被告依据该设计图纸进行的产品转化，故被告应当向原告支付剩余设计费用62,500元。同时，设计图纸是设计合同成果的重要载体，本案系普通破产债权确认纠纷，仅对原告主张的债权确认进行处理，被告可另行向原告主张交付设计图纸的权利。关于原告主张的利息，被告未向原告给付剩余设计款系因未收到设计图纸，故原告要求被告给付利息损失本院不予支持。综上所述，根据《中华人民共和国企业破产法》第五十八条，判决如下：一、原告沈阳耐德机械有限公司对被告中国有色（沈阳）冶金机械有限公司享有本案设计费62,500元的普通债权；二、驳回原、被告其他诉讼请求。案件受理费2,294元，减半收取1,147元，由原告承担466元，由被告承担681元（原告已预交，由被告直接给付原告）。如不服本判决，可于判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人人数提出副本，上诉于辽宁省沈阳市中级人民法院。如在上诉期满后七日内未交纳上诉案件受理费，按自动撤回上诉处理。审判员  刘梅竹二〇二一年六月一日法官助理刘阳书记员王群
沈阳市铁西区人民法院受 理 案 件 通 知 书（2021）辽0106民初1926号沈阳XX物业管理有限公司:沈阳XX物业管理有限公司与杜X生物业服务合同纠纷一案，本院已立案。现将受理案件的有关事项通知如下：一、在诉讼过程中，当事人必须依法行使诉讼权利，有权行使《中华人民共和国民事诉讼法》第四十九条、第五十条、第五十一条等规定的诉讼权利，同时也必须遵守诉讼秩序，履行诉讼义务。自然人应当提交身份证或者通行证、护照复印件；法人或者其他组织应当提交营业执照或者事业单位法人代码证复印件、法定代表人或者主要负责人身份证明书。当事人、法定代理人可以委托一至二人作为诉讼代理人。委托他人代为诉讼，必须向人民法院提交由委托人签名或者盖章的授权委托书。授权委托书必须记明委托事项和权限。诉讼代理人代为承认、放弃、变更诉讼请求，进行和解，提起反诉或者上诉，必须有委托人的特别授权。侨居在国外的中华人民共和国公民从国外寄交或者托交的授权委托书，必须经中华人民共和国驻该国的使领馆证明；没有使领馆的，由与中华人民共和国有外交关系的第三国驻该国的使领馆证明，再转由中华人民共和国驻该第三国使领馆证明，或者由当地的爱国华侨团体证明。四、应在接到本通知书后七日内，向本院预交案件受理费。五、根据《最高人民法院关于人民法院在互联网公布裁判文书的规定》，本院作出的生效裁判文书将在中国裁判文书网上公布。如果你认为案件涉及个人隐私或商业秘密，申请对裁判文书中的有关内容进行技术处理或者申请不予公布的，至迟应在裁判文书送达之日起三日内以书面形式提出并说明具体理由。经本院审查认为理由正当的，可以在公布裁判文书时隐去相关内容或不予公布。审判员  ：冯玲二〇二一年二月二十六日书记员  ：肇丹
沈阳市铁西区人民法院民 事 裁 定 书（2021）辽0106民初1926号原告：沈阳荆棘鸟物业管理有限公司，住所地沈阳市铁**建设西路**（3-303）。法定代表人：邵景云，系该公司经理。委托代理人：杨世龙，男，1989年5月8日出生，汉族，住址沈阳市浑**，系该公司员工。公民身份证号：2101。被告：杜芝生，男，1981年3月18日出生，住址沈阳市铁**。公民身份号码：2114221981********。原告沈阳荆棘鸟物业管理有限公司诉被告杜芝生物业服务合同纠纷一案，原告委托代理人于2021年6月4日向本院提出撤诉申请。本院认为，原告委托代理人提出的申请，符合法律规定，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十五条之规定，裁定如下：准予原告沈阳荆棘鸟物业管理有限公司撤诉。案件受理费50元，由原告沈阳荆棘鸟物业管理有限公司自行承担。审 判 长  冯 玲审 判 员  鲁 慧人民陪审员  刘炳辉二〇二一年六月四日书 记 员  肇 丹
沈阳市铁西区人民法院受 理 案 件 通 知 书（2021）辽0106民初1805号汪XX:汪XX与王XX、贝X、沈阳市XX有限公司、XX财产保险股份有限公司辽宁分公司机动车交通事故责任纠纷一案，本院已立案。现将受理案件的有关事项通知如下：一、在诉讼过程中，当事人必须依法行使诉讼权利，有权行使《中华人民共和国民事诉讼法》第四十九条、第五十条、第五十一条等规定的诉讼权利，同时也必须遵守诉讼秩序，履行诉讼义务。自然人应当提交身份证或者通行证、护照复印件；法人或者其他组织应当提交营业执照或者事业单位法人代码证复印件、法定代表人或者主要负责人身份证明书。当事人、法定代理人可以委托一至二人作为诉讼代理人。委托他人代为诉讼，必须向人民法院提交由委托人签名或者盖章的授权委托书。授权委托书必须记明委托事项和权限。诉讼代理人代为承认、放弃、变更诉讼请求，进行和解，提起反诉或者上诉，必须有委托人的特别授权。侨居在国外的中华人民共和国公民从国外寄交或者托交的授权委托书，必须经中华人民共和国驻该国的使领馆证明；没有使领馆的，由与中华人民共和国有外交关系的第三国驻该国的使领馆证明，再转由中华人民共和国驻该第三国使领馆证明，或者由当地的爱国华侨团体证明。四、应在接到本通知书后七日内，向本院预交案件受理费。五、根据《最高人民法院关于人民法院在互联网公布裁判文书的规定》，本院作出的生效裁判文书将在中国裁判文书网上公布。如果你认为案件涉及个人隐私或商业秘密，申请对裁判文书中的有关内容进行技术处理或者申请不予公布的，至迟应在裁判文书送达之日起三日内以书面形式提出并说明具体理由。经本院审查认为理由正当的，可以在公布裁判文书时隐去相关内容或不予公布。审判员 ： 吴 爽二〇二一年二月二十六日书记员 ：赫英男
沈阳市铁西区人民法院民 事 判 决 书（2021）辽0106民初1805号原告：汪冠良，男，1996年12月5日出生，汉族，军人，现住址湖南省常德市武陵区府坪。公民身份号码：43070219961。委托代理人：曹会，系辽宁奉仁律师事务所律师。被告：英大泰和财产保险股份有限公司辽宁分公司，住所地沈阳市浑南新区汇泉路7号2层。负责人：唐晓安，系该公司负责人。委托代理人：李双洋、迟丽丽（实习），系北京市炜衡（沈阳）律师事务所律师。原告汪冠良诉被告英大泰和财产保险股份有限公司辽宁分公司（以下简称保险公司）机动车交通事故责任纠纷一案，本院受理后，依法由审判员吴爽独任审判，公开开庭进行了审理。原、被告委托代理人均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告汪冠良诉称，2018年7月15日，被告王秀江驾驶辽Ａ×××××车辆在铁西区与原告发生交通事故，经交警认被告负全责。为维护原告合法权益，现向法院提出诉讼，请求维护原告合法权益。1、判令被告赔偿原告医疗费4546.22元、伙食补助费2600元、护理费16790元、误工费14500元、营养费14600元、交通费2000元、食品及日用品595元，共计55036.22元；2、判令被告支付原告伤残赔偿金63640元、鉴定费2020元、精神损害抚慰金20000元；3、诉讼费原告自愿承担。被告保险公司辩称，肇事车辆辽Ａ×××××在我司投保交强险、商业险50万含不计免赔，事故发生在保险期限内，我方同意在保险限额内对原告的直接损失予以赔偿，针对原告的主张的护理费、误工费，缺乏事实依据，不同意承担，营养费、交通费金额过高，精神损害赔偿金金额过高。经审理查明，2018年7月15日在铁西区，王秀江驾驶海军所有的租赁被告鹏程公司所有的车辆与原告发生交通事故，致原告受伤，经交警认定被告全责，原告无责。原告至沈阳军区总医院住院2次，共计26天，支付医疗费4546.22元，医嘱加强营养，伤残鉴定结论十级，支付鉴定费2020元。原被告因赔偿事宜未达成一致意见，原告于2021年2月26日诉讼来院。另查明，肇事车辆在被告保险公司投保交强险、商业险50万元，含不计免赔，事故发生在保险期限内。上述事实，有原、被告陈述，以及双方向法院提供的交通事故认定书、驾驶人及车辆信息查询单、门急诊病历、住院病案、医疗费收据、交通费收据、鉴定费发票等证据在卷佐证，本院予以确认。本院认为，公民的生命健康权受法律保护。王秀江驾驶海军所有的租赁被告鹏程公司所有的车辆与原告发生交通事故，致原告受伤，经交警认定被告全责，原告无责。故对原告的损失应由海军承担全部责任。因该肇事车辆在被告保险公司处投保交强险及商业三者险，故由海军承担的责任应先由被告保险公司在保险责任范围内先行赔偿，不足部分由海军赔偿。关于原告主张的医疗费、住院伙食补助费、伤残赔偿金、鉴定费，数额合理，本院予以支持。关于误工费、护理费，因无相关证据，本院不予支持。关于营养费，数额过高，本院酌定给付500元。关于交通费，数额过高，本院酌定给付1500元。关于精神损害抚慰金，数额过高，本院酌定给付4000元。综上所述，依据《中国人民共和国侵权责任法》第六条、第十六条、第四十八条、《中华人民共和国道路交通安全法》第七十六条、《中华人民共和国保险法》第六十五条之规定，判决如下：一、被告英大泰和财产保险股份有限公司辽宁分公司赔偿原告汪冠良医疗费4546.22元；二、被告英大泰和财产保险股份有限公司辽宁分公司赔偿原告汪冠良住院伙食补助费2600元；三、被告英大泰和财产保险股份有限公司辽宁分公司赔偿原告汪冠良营养费500元；四、被告英大泰和财产保险股份有限公司辽宁分公司赔偿原告汪冠良交通费1500元；五、被告英大泰和财产保险股份有限公司辽宁分公司赔偿原告汪冠良伤残赔偿金63640元；六、被告英大泰和财产保险股份有限公司辽宁分公司赔偿原告汪冠良精神损害抚慰金4000元；七、被告英大泰和财产保险股份有限公司辽宁分公司赔偿原告汪冠良鉴定费2020元；（上述一至七项判决，被告方应于本判决书生效之日起10日内给付；如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息）。八、驳回原、被告其它诉讼请求。案件受理费500元，减半收取250元，原告汪冠良自愿承担。如不服本判决，可于判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提供副本，上诉于辽宁省沈阳市中级人民法院。审判员  吴爽二〇二一年三月二十二日法官助理黄楚珊书记员赫英男本判决所依据的法律条文《中华人民共和国侵权责任法》第六条：行为人因过错侵害他人民事权益，应当承担侵权责任。根据法律规定推定行为人有过错，行为人不能证明自己没有过错的，应当承担侵权责任。《中华人民共和国侵权责任法》第十六条：侵害他人造成人身损害的，应当赔偿医疗费、护理费、交通费等为治疗和康复支出的合理费用，以及因误工减少的收入。《中华人民共和国侵权责任法》第四十八条：机动车发生交通事故造成损害的，依照道路交通安全法的有关规定承担赔偿责任。《中华人民共和国道路交通安全法》第七十六条：机动车发生交通事故造成人身伤亡、财产损失的，由保险公司在机动车第三者责任强制保险责任限额范围内予以赔偿；不足的部分，按照下列规定承担赔偿责任：（一）机动车之间发生交通事故的，由有过错的一方承担赔偿责任；双方都有过错的，按照各自过错的比例分担责任。（二）机动车与非机动车驾驶人、行人之间发生交通事故，非机动车驾驶人、行人没有过错的，由机动车一方承担赔偿责任；有证据证明非机动车驾驶人、行人有过错的，根据过错程度适当减轻机动车一方的赔偿责任；机动车一方没有过错的，承担不超过百分之十的赔偿责任。交通事故的损失是由非机动车驾驶人、行人故意碰撞机动车造成的，机动车一方不承担赔偿责任。《中华人民共和国保险法》第六十五条：保险人对责任保险的被保险人给第三者造成的损害，可以依照法律的规定或者合同的约定，直接向该第三者赔偿保险金。责任保险的被保险人给第三者造成损害，被保险人对第三者应负的赔偿责任确定的，根据被保险人的请求，保险人应当直接向该第三者赔偿保险金。被保险人怠于请求的，第三者有权就其应获赔偿部分直接向保险人请求赔偿保险金。责任保险的被保险人给第三者造成损害，被保险人未向该第三者赔偿的，保险人不得向被保险人赔偿保险金。责任保险是指以被保险人对第三者依法应负的赔偿责任为保险标的的保险。
河北省海兴县人民法院 民 事 裁 定 书 （2021）冀0924民初251号 申请人：曲策，男，1988年7月10日出生，汉族，住沧州市海兴县。 被申请人：毕桂枝，女，1974年3月19日出生，汉族，住河北省沧州市盐山县。 被申请人：刘洪松，男，1995年3月6日出生，汉族，住山东省庆云县。 原告曲策与被告毕桂枝等退伙纠纷一案，申请人曲策于2021年2月7日向本院申请财产保全，请求在5万元限额内依法保全被申请人毕桂枝、刘洪松的银行、微信、支付宝等账户，申请人曲策提供担保。 本院经审查认为，法院对于可能因当事人一方的行为或者其他原因，使判决难以执行或者造成当事人其他损害的案件，根据对方当事人的申请，可以裁定对其财产进行保全。本案存在因被申请人原因使判决难以执行或者造成申请人其他损害的情况。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百条、第一百零二条、第一百零三条第一款规定，裁定如下： 冻结被申请人毕桂枝、刘洪松银行账户、微信账户、支付宝账户存款共计5万元，期限为一年。 本裁定立即开始执行。 如不服本裁定，可以自收到裁定书之日起五日内向本院申请复议一次。复议期间不停止裁定的执行。 审 判 员 刘庆峰 二〇二一年二月八日 法官助理 杨俊香 书 记 员 刘盼盼
河北省海兴县人民法院 民 事 裁 定 书 （2021）冀0924民初355号 申请人：姜文博，男，1989年4月6日出生，汉族，住海兴县。 委托诉讼代理人：张国栋，海兴县阳光法律服务所法律工作者。 被申请人：海兴县赵毛陶镇北四村村民委员会，住所地海兴县赵毛陶镇北四村。 法定代表人：孙一峰，任村委会主任。 原告姜文博与被告海兴县赵毛陶镇北四村村民委员会建设工程施工合同纠纷一案，申请人姜文博于2021年2月8日向本院申请财产保全，请求冻结被申请人海兴县赵毛陶镇北四村村民委员会名下在海兴县赵毛陶镇政府财政和社会事务办公室账户资金150000元。申请人姜文博提供担保。 本院经审查认为，法院对于可能因当事人一方的行为或者其他原因，使判决难以执行或者造成当事人其他损害的案件，根据对方当事人的申请，可以裁定对其财产进行保全。本案存在因被申请人原因使判决难以执行或者造成申请人其他损害的情况。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百条、第一百零二条、第一百零三条第一款规定，裁定如下： 冻结被申请人海兴县赵毛陶镇北四村村民委员会在海兴县赵毛陶镇政府财政和社会事务办公室账户资金150000元，期限为一年。 本裁定立即开始执行。 如不服本裁定，可以自收到裁定书之日起五日内向本院申请复议一次。复议期间不停止裁定的执行。 审 判 员 刘庆峰 二〇二一年二月八日 法官助理 杨俊香 书 记 员 刘盼盼
河北省海兴县人民法院 民 事 判 决 书 （2021）冀0924民初251号 原告：曲策，男，1988年7月10日出生，汉族，住沧州市海兴县。 被告：毕桂枝，女，1974年3月19日出生，汉族，住河北省沧州市盐山县。 被告：刘洪松，男，1995年3月6日出生，汉族，住山东省庆云县。 原告曲策与被告毕桂枝、刘洪松退伙纠纷一案，本院于2021年2月2日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告曲策到庭参加诉讼，被告毕桂枝、被告刘洪松经本院传票传唤无正当理由未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 曲策向本院提出诉讼请求：1.请求依法判令被告偿还原告剩余退股金额39500元；2.诉讼费及保全费由被告负担。事实和理由：被告刘洪松、毕桂枝自2019年3月1日与曲策合伙经营庆云县邦妮佳洗涤厂，由于合作模式意见不同，曲策于2020年6月提出退伙，经三方协商结算，由庆云县邦妮佳洗涤厂的财产退还曲策83000元，协议约定毕桂枝、刘洪松、庆云县邦妮佳洗涤厂互付连带责任，庆云县邦妮佳洗涤厂应于2020年8月2日支付曲策4万元，后每月30日前给付曲策1万元直至全部付清曲策退股金额，如未按上述约定支付，曲策有权要求一次性索要剩余应付款，并要求支付逾期利息。协议签订后，庆云县邦妮佳洗涤厂、刘洪松、毕桂枝未按照本协议约定时间及金额给付曲策的应付款项，至2021年1月27日还剩余39500元退股金额未及时给付。 被告毕桂枝、刘洪松未到庭答辩，也未提交书面答辩意见。 本院经审理认定事实如下：原告曲策与被告刘洪松、被告毕桂枝系合伙关系。2019年3月1日，原告与二被告合伙经营庆云县邦妮佳洗涤厂，后因经营理念不同，原告于2020年6月提出自愿退出合伙申请，随之，原告与二被告签订《庆云县邦妮佳洗涤厂三方退股协议》。协议约定，原告自协议签订之日起不再享有庆云县邦妮佳洗涤厂三分之一股份，经原告与二被告三方结算，由庆云县邦妮佳洗涤厂的财产退还原告83000元。庆云县邦妮佳洗涤厂于2020年8月2日前支付原告40000元，后依次类推每月30日前给付原告10000元，直至完全付清原告退股结算款83000元。庆云邦妮佳洗涤厂与被告刘洪松、被告毕桂枝互付连带责任。至2021年1月27日，尚欠原告39500元退股结算款未给付。 本案审理过程中，被告刘洪松向原告给付退股结算款20000元。 以上事实，有原告庭审陈述及庆云县邦妮佳洗涤厂三方退股协议等证据予以证实。 本院认为，合伙人退伙，书面协议有约定的，按书面协议处理。本案中，原告曲策与二被告刘洪松、毕桂枝签订的《庆云县邦妮佳洗涤厂三方退股协议》系三方主体对于协商退伙事宜的真实意思表示，未违反法律、行政法规的强制性规定，应属有效。被告刘洪松、毕桂枝未按协议约定向原告曲策支付剩余退伙结算款，构成违约。由于二被告负连带责任，故原告请求二被告给付退伙结算款19500元，本院予以支持。 综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第六条、第六十条第一款、第一百零七条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下： 被告刘洪松、毕桂枝于本判决生效之日起三日内给付原告曲策退伙结算款19500元。 如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 本案案件受理费减半收取393元，保全费520元，由被告毕桂枝、刘洪松负担。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于河北省沧州市中级人民法院。 审 判 员 刘庆峰 二〇二一年三月二十四日 法官助理 刘秋军 法官助理 杨俊香 书 记 员 刘盼盼
河北省海兴县人民法院 民 事 判 决 书 （2021）冀0924民初355号 原告：姜文博，男，1989年4月6日出生，汉族，住海兴县。 委托诉讼代理人：张国栋，海兴县阳光法律服务所法律工作者。 被告：海兴县赵毛陶镇北四村民委员会，住所地海兴县赵毛陶镇北四村。 法定代表人：孙一峰，任村委会主任。 原告姜文博与被告海兴县赵毛陶镇北四村民委员会（以下简称北四村委会）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2021年2月8日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告姜文博委托诉讼代理人张国栋到庭参加诉讼，被告北四村委会经本院合法传唤无正当理由未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告姜文博向本院提出诉讼请求：1.依法判令被告给付拖欠原告机械费131250元及利息（利息自2020年1月20日起按照银行间同业拆借中心每月20日发布的一年期贷款市场报价利率为标准计算至清偿之日止）；2.本案诉讼费、保险费、保全费均由被告承担。事实与理由：2014年4月至6月被告雇佣原告挖掘机施工被告海兴县赵毛陶镇北四村美丽乡村工程，工程完工后，原被告经过对账，被告于2020年1月20日给原告姜文博出具欠条一张，此欠款原告不断向被告追要，被告以各种理由推诿至今，未能给付。综上所述，为维护原告的合法权益，特提起诉讼，请求依法支持原告的诉讼请求。 北四村委会未到庭参加诉讼，亦未提交答辩意见。 本院经审理认定事实如下：2014年4月至6月被告雇佣原告挖掘机为被告村美丽乡村工程施工，施工完成后，被告北四村委会于2020年1月20日为原告出具欠款条一份，内容为“欠姜文博美丽乡村工程土方机械费壹拾叁万壹仟贰佰伍拾元￥131250元”。被告北四村委会主任孙一峰在欠款条中签名，欠款条加盖被告北四村委会公章。此欠款经追要，被告至今未给付。 以上事实由原告陈述、欠款条等证据予以证实。 本院认为，原被告之间虽未签订书面施工合同，但是原告按照约定完成了土方施工，并进行了结算，原告请求被告北四村委会给付工程费，本院予以支持。被告于2020年1月20为原告出具欠款条，应当视为就该部分双方已经结算完毕，故原告主张自2020年1月20日起按照银行间同业拆借中心发布的贷款市场报价利率计算利息，符合法律规定。原告向保险公司支付的诉讼保全担保保险费450元，系原告因被告未及时给付施工费产生的合理损失，应当由被告北四村委会负担。 综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百零九条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第二十六条、第二十七条的规定，判决如下： 一、被告海兴县赵毛陶镇北四村民委员会于本判决生效之日起五日内给付原告姜文博工程费131250元及利息（自2020年1月20日起按照银行间同业拆借中心发布的贷款市场报价利率计算）； 二、被告海兴县赵毛陶镇北四村民委员会于本判决生效之日起五日内给付原告保全保险费450元。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费减半收取1462元、保全申请费1270元，由被告海兴县赵毛陶镇北四村民委员会负担。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于河北省沧州市中级人民法院。 审 判 员 刘庆峰 二〇二一年三月二十二日 法官助理 刘秋军 法官助理 杨俊香 书 记 员 刘盼盼
北京市房山区人民法院民 事 判 决 书（2020）京0111民初13357号原告：梁振华，女，1966年3月20日出生，汉族，住河北省邢台市桥西区，现住北京市丰台区。委托诉讼代理人：梁冰，男，1987年9月19日出生，汉族，住河北省邢台市桥西区。被告：刘月章，男，1995年7月29日出生，汉族，住吉林省前郭尔罗斯蒙古族自治县。被告：于洪月，女，1999年5月9日出生，汉族，住吉林省德惠市。原告梁振华诉被告刘月章、于洪月机动车交通事故责任纠纷一案，本院受理后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告梁振华的委托诉讼代理人梁冰、被告刘月章到庭参加诉讼。被告于洪月经本院合法传唤，未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。梁振华向本院提出诉讼请求：1、请求依法判决二被告赔偿原告车辆维修费38970元、折旧费（车辆贬值）38400元、交通费（加油、高速费、打车费、停车费）2900元、诉讼保全保险费300元等各项费用共计80570元；2、本案诉讼费、保全费由被告承担。事实和理由：2020年10月3日14时50分，在北京市房山区京港澳高速进京方向42．5公里处，被告驾驶车牌号为×××的小型轿车由南向北行驶，原告驾驶车牌号为×××的小型轿车由南向北行驶，发生追尾交通事故。事故发生后，北京市公安局公安交通管理局房山交通支队燕山大队于2020年10月3日出具了道路交通事故认定书，认定被告负此事故的全部责任，原告无责任。此次事故造成原告车辆损失严重，维修费用巨大，同时必然导致原告产生误工费、交通费，车辆贬值等损失。原告多次向被告主张赔偿事宜，被告始终推脱不付。故诉至法院，要求二被告对此事故承担连带赔偿责任。综上所述，为维护原告合法权益，依据《中华人民共和国民事诉讼法》第119条、《中华人民共和国侵权责任法》、最高人民法院《关于审理道路交通事故损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》等相关规定，请求法院依法支持原告的诉讼请求。刘月章辩称，对事故过程和责任认定均无异议，我把原告的车辆撞了，应当承担责任。我不同意原告的诉讼请求数额，我同意赔偿修车费3万多元并承担本案诉讼费。不同意给付300元保险费、不同意交通费和车辆贬值损失，只同意车辆维修费38970元。于洪月向本院提交书面答辩状辩称，一、答辩人作为车主不应承担本案事故赔偿责任。1、根据我国《侵权责任法》第四十九条规定：“因租赁、借用等情形机动车所有人与使用人不是同一人时，发生交通事故后属于该机动车一方责任的，由保险公司在机动车强制保险责任范围内予以赔偿。不足部分，由机动车使用人承担赔偿责任”。本案答辩人不是机动车使用人，对本案交通事故的发生不存在过错，不应承担任何赔偿责任。2、根据侵权责任法的相关规定，机动车所有人对出借机动车原则上不用承担相关赔偿责任，而只有在机动车所有人对损害的发生有过错的，才承担相应的赔偿责任。而车主将车辆借给有驾驶证的被告一使用，并没有存在过错，不应承担连带赔偿责任。3、对原告要求车主承担连带问题，因原告没有证据证明车主对发生本次事故存在过错，请求法院对原告该主张不予支持。二、被答辩人主张的赔偿金额部分与事实不符或无相关证据佐证，不合理部分应予驳回。被答辩人主张80570元维修费、折旧费、交通费，其中80570元无票据佐证，出具的维修费、折旧费、交通费的相关证明无加盖任何印章，真实性存疑，法院应予以查明后依法裁决。首先，本案是机动车交通事故损害赔偿侵权责任纠纷，答辩人是基于法律规定，原告没有证据证明车主对发生本次事故存在过错，请法院对原告该主张不予支持。其次，从交通事故认定书中可以看出，被答辩人驾驶车牌号为×××的小型轿车由南向北行驶，发生追尾的交通事故，第一被告驾驶车牌号为×××的小型轿车由南向北行驶，第一被告在本案事故中是全部责任，汽车借给别人开车出事故的相关责任划分分两种情况：1、如果出借汽车正常年检，借用人有相应驾驶资格的，发生交通事故后，车主不负法律责任；2、如果出借汽车未正常年检（包括无证行驶），或借用人没有相应驾驶资格的，发生交通事故后，车主要承担相应赔偿责任。以下四种情况认定车主有过错，车主承担法律责任：借给饮酒吸毒人的、出借故障车、借给无驾照者、其他应当认定机动车所有人或者管理人有过错的。三、原告将第一被告、第二被告列为共同被告存在异议。综上所述，本案答辩人对本次事故不应承担赔偿责任，且被答辩人所主张的损失应当依法认定，对缺乏事实依据和法律依据的损失，应予以剔除。请求人民法院查明事实，依法公正判决。经审理查明，2020年10月3日14时50分，在北京市房山区京港澳高速进京方向42．5公里处，刘月章驾驶车牌号为×××的小型轿车由南向北行驶，梁振华驾驶车牌号为×××的小型轿车由南向北行驶，发生追尾交通事故，造成车辆接触部位损坏，无人受伤。事故发生后，经北京市公安局公安交通管理局房山交通支队燕山大队认定，刘月章负此次交通事故的全部责任，梁振华无责任。后梁振华对×××的小型轿车进行维修，花费车辆修理费38970元。2020年10月26日，原告诉至本院。另查明，车牌号为×××的小型轿车登记所有权人为于洪月，上述事故发生时，该车未投保交通事故责任强制保险，刘月章系借用该车，刘月章有驾驶资格。车牌号为×××的小型轿车购置时间为2017年5月19日，登记所有权人为北京久鼎兴华商贸有限公司，实际车主为梁振华。上述事实，有当事人陈述；原告提交的诉讼费票、保险费发票、道路交通事故认定书、行驶证、北京久鼎兴华商贸有限公司证明、维修费发票、驾驶证在案佐证。本院认为，本案交通事故发生时，于洪月作为×××车辆所有权人，未按国家有关规定对该车辆投保机动车交通事故责任强制保险，致使受害人也即本案原告不能从交强险中获得赔偿损失，刘月章作为肇事车辆的实际驾驶人驾驶机动车有注意交强险标志的义务，其驾驶未放置保险标志的机动车不能上路行驶，故于洪月作为投保义务人与刘月章应在交强险责任限额内对原告合理损失承担连带赔偿责任。根据机动车交通事故责任强制保险条款规定，本院确认由于洪月、刘月章共同赔偿原告车辆损失2000元。原告车辆修理费共计38970元，扣除2000元后，剩余36970元部分，根据交通事故责任认定书，应由刘月章承担赔偿责任，于洪月不应承担赔偿责任。原告主张的保险费、加油等交通费、车辆贬值（折旧）费，无法律依据，本院不予支持。被告于洪月经本院合法传唤，无正当理由，拒不到庭，不影响本案公正审理。据此，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条；《中华人民共和国道路交通安全法》第十一条、第七十六条；《中华人民共和国侵权责任法》第八条；《机动车交通事故责任强制保险条例》第二条规定，判决如下：一、于洪月、刘月章于本判决生效后十日内赔偿梁振华车辆修理费2000元；二、刘月章于本判决生效后十日内赔偿梁振华车辆修理费36970元；三、驳回梁振华其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费907元，由梁振华负担469元（已交纳）；由于洪月负担22元（于本判决生效后七日内交纳）；由刘月章负担416元（于本判决生效后七日内交纳）。保全费825元，由梁振华负担425元（已交纳）；由于洪月负担20元（于本判决生效后七日内交纳）；由刘月章负担380元（于本判决生效后七日内交纳）。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数或者代表人的人数提出副本，上诉于北京市第二中级人民法院。审判员  王保新二〇二一年二月二十五日书记员  隗 鑫
北京市房山区人民法院民 事 裁 定 书（2020）京0111民初13357号申请人：梁振华，女，1966年3月20日出生，汉族，住北京市丰台区。被申请人：刘月章，男，1995年7月29日出生，汉族，住吉林省前郭尔罗斯蒙古族自治县。被申请人：于洪月，女，1999年5月9日出生，汉族，住吉林省德惠市。本院在审理申请人梁振华与被申请人刘月章、于洪月机动车交通事故责任纠纷一案中，申请人于2020年11月16日向本院提出财产保全的申请，请求查封于洪月名下车牌号为×××汽车一辆、冻结于洪月在招商银行长春自由大路支行账户存款20000元。申请人以中国人民财产保险股份有限公司邢台市分公司出具的保单作为担保。本院认为，申请人的申请符合法律规定，依据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百条、第一百零二条、第一百零八条之规定，裁定如下：一、查封于洪月（身份证号×××）名下车牌号为×××汽车一辆。二、冻结于洪月（身份证号×××）在招商银行长春自由大路支行账户（账号×********）存款20000元。本裁定送达后立即执行。如不服本裁定，可以申请复议一次，复议期间不停止裁定的执行。审判员  王保新二〇二〇年十一月十六日书记员  刘 倩
沈阳市铁西区人民法院受 理 案 件 通 知 书（2021）辽0106民初1798号孙XX:孙XX与孙XX、XX有限公司、浙商财产保险股份有限公司抚顺中心支公司机动车交通事故责任纠纷一案，本院已立案。现将受理案件的有关事项通知如下：一、在诉讼过程中，当事人必须依法行使诉讼权利，有权行使《中华人民共和国民事诉讼法》第四十九条、第五十条、第五十一条等规定的诉讼权利，同时也必须遵守诉讼秩序，履行诉讼义务。自然人应当提交身份证或者通行证、护照复印件；法人或者其他组织应当提交营业执照或者事业单位法人代码证复印件、法定代表人或者主要负责人身份证明书。当事人、法定代理人可以委托一至二人作为诉讼代理人。委托他人代为诉讼，必须向人民法院提交由委托人签名或者盖章的授权委托书。授权委托书必须记明委托事项和权限。诉讼代理人代为承认、放弃、变更诉讼请求，进行和解，提起反诉或者上诉，必须有委托人的特别授权。侨居在国外的中华人民共和国公民从国外寄交或者托交的授权委托书，必须经中华人民共和国驻该国的使领馆证明；没有使领馆的，由与中华人民共和国有外交关系的第三国驻该国的使领馆证明，再转由中华人民共和国驻该第三国使领馆证明，或者由当地的爱国华侨团体证明。四、应在接到本通知书后七日内，向本院预交案件受理费。五、根据《最高人民法院关于人民法院在互联网公布裁判文书的规定》，本院作出的生效裁判文书将在中国裁判文书网上公布。如果你认为案件涉及个人隐私或商业秘密，申请对裁判文书中的有关内容进行技术处理或者申请不予公布的，至迟应在裁判文书送达之日起三日内以书面形式提出并说明具体理由。经本院审查认为理由正当的，可以在公布裁判文书时隐去相关内容或不予公布。审判员 ： 吴 爽二〇二一年二月二十六日书记员 ：赫英男
沈阳市铁西区人民法院受 理 案 件 通 知 书（2021）辽0106民初976号邹XX:邹XX与沈阳XX有限公司商品房销售合同纠纷一案，本院已立案。现将受理案件的有关事项通知如下：一、在诉讼过程中，当事人必须依法行使诉讼权利，有权行使《中华人民共和国民事诉讼法》第四十九条、第五十条、第五十一条等规定的诉讼权利，同时也必须遵守诉讼秩序，履行诉讼义务。自然人应当提交身份证或者通行证、护照复印件；法人或者其他组织应当提交营业执照或者事业单位法人代码证复印件、法定代表人或者主要负责人身份证明书。当事人、法定代理人可以委托一至二人作为诉讼代理人。委托他人代为诉讼，必须向人民法院提交由委托人签名或者盖章的授权委托书。授权委托书必须记明委托事项和权限。诉讼代理人代为承认、放弃、变更诉讼请求，进行和解，提起反诉或者上诉，必须有委托人的特别授权。侨居在国外的中华人民共和国公民从国外寄交或者托交的授权委托书，必须经中华人民共和国驻该国的使领馆证明；没有使领馆的，由与中华人民共和国有外交关系的第三国驻该国的使领馆证明，再转由中华人民共和国驻该第三国使领馆证明，或者由当地的爱国华侨团体证明。四、应在接到本通知书后七日内，向本院预交案件受理费。五、根据《最高人民法院关于人民法院在互联网公布裁判文书的规定》，本院作出的生效裁判文书将在中国裁判文书网上公布。如果你认为案件涉及个人隐私或商业秘密，申请对裁判文书中的有关内容进行技术处理或者申请不予公布的，至迟应在裁判文书送达之日起三日内以书面形式提出并说明具体理由。经本院审查认为理由正当的，可以在公布裁判文书时隐去相关内容或不予公布。审判员 ： 徐 光二〇二一年二月十九日书记员 ：李雪琳
沈阳市铁西区人民法院民 事 判 决 书（2021）辽0106民初1798号原告：孙静刚，男，1963年7月18日出生，汉族，无职业，现住址沈阳市铁西区。公民身份号码：210105196。被告：孙宝权，男，1964年10月25日出生，汉族，无职业，现住址沈阳市皇姑区。公民身份号码：210105196。（缺席）被告：狮城（沈阳）汽车服务有限公司，现住址沈阳市沈河区文化东路52号。负责人：杨万成，系该公司法定代表人。委托代理人：白凌云、姜珊，系北京大成（沈阳）律师事务所律师。被告：浙商财产保险股份有限抚顺中心支公司，住所地抚顺市顺城区东段5号。负责人：黄莺，系该公司经理。委托代理人：韩琳，系该公司员工。原告孙静刚诉被告孙宝权、狮城（沈阳）汽车服务有限公司（以下简称狮城公司）、浙商财产保险股份有限公司抚顺中心支公司（以下简称保险公司）机动车交通事故责任纠纷一案，本院受理后，依法由审判员吴爽独任审判，公开开庭进行了审理。原告、被告及委托代理人均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告孙静刚诉称，2019年10月21日，被告孙宝权驾驶辽Ａ×××××车辆在铁西区与原告发生交通事故，经交警认被告负全责。为维护原告合法权益，现向法院提出诉讼，请求维护原告合法权益。1、判令被告赔偿原告医疗费37683.63元、伙食补助费9600元、护理费16992元、误工费14500元、营养费9600元、交通费1140元、物损1300元，共计90815.63元；2、诉讼费由被告承担。被告狮城公司辩称，肇事车辆在我司租用车标运营，该车实际车主是孙宝权，该车辆在被告保险公司处投保，原告诉请的与本案相关的合理损失应由保险公司在责任范围内优先在交强险中进行赔付，不足部分在商业险中赔付。保险公司不赔偿的，也不属于事故赔偿的范围。我司已经在与孙宝权签定的合同书中明确约定因交通事故产生的一切赔偿费用由其自行承担，其次我司与孙宝权之间实际上不存在劳动关系或雇佣关系，且我司只是涉事车辆的名义所有人，不能支配车辆的行驶及运营，我司不应承担赔偿责任。被告保险公司辩称，肇事车辆辽Ａ×××××在我司投保交强险、商业险50万含不计免赔，事故发生在保险期限内，我司在同意在保险限额内对原告合理合法诉求进行赔付，因伤者治疗费用中存在与本案无关的治疗费用，请法院予以剔除，伤者本人为三级残疾，身患尿毒症，误工费、诉讼费不同意赔付，其他见质证意见经审理查明，2019年10月21日在铁西区，被告孙宝权驾驶车辆与原告发生交通事故，致原告受伤，经交警认定被告全责，原告无责。事发后原告至沈阳维康医院住院3次，支付医疗费37683.63元，住院期间一级护理1天，二级护理94天，诊断休息130天（含住院95天）。原被告因赔偿事宜未达成一致意见，原告于2021年2月26日诉讼来院。另查明，肇事车辆在被告保险公司投保交强险、商业险50万元，含不计免赔，事故发生在保险期限内。肇事车辆挂靠在被告狮城公司名下。上述事实，有原、被告陈述，以及双方向法院提供的交通事故认定书、驾驶人及车辆信息查询单、抢救费垫付通知书、门急诊病历、住院病案、报告单、医疗费票据、诊断书、交通费票据、证明、营业执照副本、情况说明、情况说明、检验报告等证据在卷佐证，本院予以确认。本院认为，行为人因过错侵害他人民事权益造成损害的，应当承担侵权责任。被告孙宝权驾驶车辆与原告发生交通事故，致原告受伤，经交警认定被告全责，原告无责。故对原告的损失应由被告孙宝权承担全部责任。因该肇事车辆在被告保险公司处投保交强险及商业三者险，故由被告孙宝权承担的责任应先由被告保险公司在保险责任范围内先行赔偿，不足部分由被告孙宝权赔偿。关于原告主张的医疗费，数额合理，本院予以支持。关于住院伙食补助费，原告住院95天，数额应为9500元，本院予以确认。关于护理费，原告住院期间一级护理1天，二级护理94天，数额应为46970÷365×（1×2+94）=12354元，本院予以确认。关于误工费，原告诊断休息130天（含住院），其月收入3000元，具体数额为3000×12÷365×130=12822元，本院予以确认。关于营养费，因无相关医嘱，本院不予支持。关于交通费，数额过高，本院酌定给付1000元。关于财产损失，数额过高，本院酌定给付500元。综上所述，依据《中国人民共和国侵权责任法》第六条、第十六条、第四十八条、《中华人民共和国道路交通安全法》第七十六条、《中华人民共和国保险法》第六十五条之规定，判决如下：一、被告浙商财产保险股份有限公司抚顺中心支公司赔偿原告孙静刚医疗费37683.63元；二、被告浙商财产保险股份有限公司抚顺中心支公司赔偿原告孙静刚住院伙食补助费9500元；三、被告浙商财产保险股份有限公司抚顺中心支公司赔偿原告孙静刚护理费12354元；四、被告浙商财产保险股份有限公司抚顺中心支公司赔偿原告孙静刚误工费12822元；五、被告浙商财产保险股份有限公司抚顺中心支公司赔偿原告孙静刚交通费1000元；六、被告浙商财产保险股份有限公司抚顺中心支公司赔偿原告孙静刚财产损失500元；（上述一至六项判决，被告方应于本判决书生效之日起10日内给付；如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息）。七、驳回原、被告其它诉讼请求。案件受理费856元，减半收取428元，由被告孙宝权承担（原告已垫付，被告孙宝权应于本判决书生效之日起10日内直付原告）。如不服本判决，可于判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提供副本，上诉于辽宁省沈阳市中级人民法院。审判员  吴爽二〇二一年三月二十二日法官助理黄楚珊书记员赫英男本判决所依据的法律条文《中华人民共和国侵权责任法》第六条：行为人因过错侵害他人民事权益，应当承担侵权责任。根据法律规定推定行为人有过错，行为人不能证明自己没有过错的，应当承担侵权责任。《中华人民共和国侵权责任法》第十六条：侵害他人造成人身损害的，应当赔偿医疗费、护理费、交通费等为治疗和康复支出的合理费用，以及因误工减少的收入。《中华人民共和国侵权责任法》第四十八条：机动车发生交通事故造成损害的，依照道路交通安全法的有关规定承担赔偿责任。《中华人民共和国道路交通安全法》第七十六条：机动车发生交通事故造成人身伤亡、财产损失的，由保险公司在机动车第三者责任强制保险责任限额范围内予以赔偿；不足的部分，按照下列规定承担赔偿责任：（一）机动车之间发生交通事故的，由有过错的一方承担赔偿责任；双方都有过错的，按照各自过错的比例分担责任。（二）机动车与非机动车驾驶人、行人之间发生交通事故，非机动车驾驶人、行人没有过错的，由机动车一方承担赔偿责任；有证据证明非机动车驾驶人、行人有过错的，根据过错程度适当减轻机动车一方的赔偿责任；机动车一方没有过错的，承担不超过百分之十的赔偿责任。交通事故的损失是由非机动车驾驶人、行人故意碰撞机动车造成的，机动车一方不承担赔偿责任。《中华人民共和国保险法》第六十五条：保险人对责任保险的被保险人给第三者造成的损害，可以依照法律的规定或者合同的约定，直接向该第三者赔偿保险金。责任保险的被保险人给第三者造成损害，被保险人对第三者应负的赔偿责任确定的，根据被保险人的请求，保险人应当直接向该第三者赔偿保险金。被保险人怠于请求的，第三者有权就其应获赔偿部分直接向保险人请求赔偿保险金。责任保险的被保险人给第三者造成损害，被保险人未向该第三者赔偿的，保险人不得向被保险人赔偿保险金。责任保险是指以被保险人对第三者依法应负的赔偿责任为保险标的的保险。
沈阳市铁西区人民法院民 事 判 决 书(2021)辽0106民初976号原告：邹弢含，女，汉族，1986年4月12日出生，住址沈阳市沈河区。委托代理人：朱丽波，女，汉族，1963年1月29日出生，住址沈河区，系原告母亲。被告：沈阳国际纺织服装城开发有限公司，住所地沈阳市铁西区北二中路27号。法定代表人：赵钰琛，系该公司董事长。委托代理人：赵庆波，系辽宁德帮仲达律师事务所律师。委托代理人：王大可，系辽宁德帮仲达律师事务所律师。上列原、被告商品房销售合同纠纷一案，本院于2021年2月19日受理后，适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告委托代理人朱丽波，被告委托代理人王大可到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告诉称，原、被告于2013年6月21日签订《商品房买卖合同》，小区名称是景星花园，地址是沈阳市铁西区（5门车库）建筑面积29.26平方米，总房款321860元。原告于2013年6月21日办理了入住手续，交付使用后第360个工作日即为2014年6月20日。由于被告的责任一直不能出示竣工验收合格备案证明造成不能取得房产权属证书，被告对此不做出任何有效明确答复并以各种理由拖延推诿，由于不能取得产权证书，造成房屋不能买卖不能变现，不能抵押贷款，已经严重影响原告的生活给原告造成很大的利益损失及经济投资损失和精神压力伤害。被告在与原告签订合同时采用的是格式合同并未与原告商量，未做任何解释，合同约定买受人不能在规定的期限内取得权属登记证书，出卖人继续履行协助办理义务，并不是违约责任。1、要求被告给付从2017年6月19日开始截止到2020年6月19日前由于被告原因造成逾期办理产权登记共计86000元违约金；2、由被告承担本案诉讼费。被告辩称，1、原告的诉讼请求已经超过诉讼时效。2、双方就违约责任有明确的约定，该约定符合合同法第107条规定，不存在合同法所规定的格式条款的情形也不存在显失公平的法律规定条件。且主张显失公平应当在合同订立之日起一年内提出撤销，因此对双方具有约束力，同时今年以来铁西区人民法院作出的对被告不利的判决与2019年之前由贵院和沈阳市中级人民法院审理的结果截然不同，有关生效判决驳回原告的诉请，尊重的就是双方合同约定，并且事实是被告一直在履行协助办证义务。而今年以来判决不同结果的原因是首批原告依据合同第12条认为被告不能协助办理产权证，也就是该房屋无法办理，在此种情况下承办法院要求被告作出承诺在合理期限之内办理房证而免责。当时我方提出的承诺是基于区政府与被告之间的争议即将解决，区政府可以就工程的验收和房屋登记出具在多年以前被告已经递交材料，合理合法的备案，故此承诺至2019年12月中旬办理完毕初始登记，但因疫情原因及区政府截止到2020年3月才为被告出具了六年以前就应出具的合法文件，才导致2020年6月4日被告为所有业主协助办理完毕的初始登记，而在初始的登记取得之前贵院作出了对被告不利的判决，二审法院维持该结果，也是基于二审判决期间被告尚未取得初始登记批复（首次登记），为此基于现在已经能够办证的事实，因此应当回归到双方合同约定中来，因为继续履行合同也是法定的承担违约责任的方式，该种约定不违反法律，现在仍然按照对被告不利的生效判决延续同类案件的判决结果，既违背合同约定事实，也不符合法律规定，同时也违背生效判决对被告已经形成了有利的判决结果。即使法院判决被告承担违约责任，因被告已于2020年6月4日办理完毕初始登记，此后的违约责任不应承担，且双方之间的违约金的确定系根据商品房买卖合同司法解释第14条确定的，系按日计算的违约金，故对于违约金的诉讼时效应分别按日计算，即自起诉之日起向前推3年，原告的起诉之日根据起诉状中所载为2020年11月18日，故被告承担违约责任的期间为2017年11月18日至2020年6月4日。经审理查明，2013年6月21日原、被告签订《商品房买卖合同》，该合同约定，原告购买被告开发的位于沈阳市铁西区5门车库，建筑面积26.96平方米，每平方米11000元，总房款321860。合同约定交房时间为2013年6月30日。合同约定出卖人应在房屋交付使用后360个工作日内，将办理权属登记需由出卖人提供的资料报产权登记机关备案。如因出卖人的责任，买受人不能在规定期限内取得房地产权属证书的，双方同意按下列第3项（由出卖人继续协助买受人办理产权证）处理。上述合同签订后被告于2013年6月21日给原告出具房屋准住通知单，原告于2013年6月21日将总房款321860元交付被告，原告于2013年7月2日交纳税费13035.33元。2020年6月4日沈阳市铁西区楼的商品房首次登记经批准，原告2020年6月20日取得房屋产权证书。上述事实有原告的陈述，有原告提供的合同、购房发票、交税发票、准住通知单、物业费及电梯费发票，有被告提供的合同、商品房预售许可证、业主临时公约等，上述证据经质证及审查，本院予以确认。本院认为，合同成立并生效后，合同各方均应严格履行合同义务。原、被告签订的《商品房买卖合同》是当事人真实意思表示，不违反相关法律法规的规定，系有效合同。合同中约定，被告应在商品房交付使用后360个工作日将办理权属登记的资料报产权登记机关备案。原告于2013年6月21日取得房屋，于2013年6月21日交付全部购房款，被告于2020年6月4日才办理完该栋楼的首次登记，被告违反了合同约定，应承担违约责任。双方签订的合同没有约定违约金及违约金的计算方式，依照法律规定可参照中国人民银行规定的金融机构计收逾期贷款利息的标准计算。被告提出诉讼时效的抗辩，因原告未主张诉讼时效中止中断且未提供相应证据，故按其诉状记载日期（2020年11月18日）向前推3年即2017年11月18日起至被告办理完房屋初始登记时止（2020年6月4日）支持原告。综上所述，依照《中华人民共和国民法典》第五百七十七条的规定，判决如下：一、被告给付原告逾期办理产权证经济损失（以321860元为基数，从2017年11月18日起至2019年8月19日，按中国人民银行同期同类贷款利率标准上浮30%计算；2019年8月20日起至2020年6月4日，按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率标准上浮30%），于本判决生效后十日内履行。如逾期履行，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息；二、驳回原告其他诉讼请求。减半收取案件受理费975元，由被告承担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提供副本，上诉于辽宁省沈阳市中级人民法院。如在上诉期满后七日内未交纳上诉案件受理费，按自动撤回上诉处理。审判员  徐光二〇二一年三月二日法官助理邵春元书记员李雪琳本判决所依据的相关法律《中华人民共和国民法典》第五百七十七条：当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
北京市朝阳区人民法院民 事 判 决 书（2020）京0105民初58111号原告：刘某，男，1964年3月27日出生，汉族，住北京市朝阳区。委托诉讼代理人：赵子城，北京市京师律师事务所律师。委托诉讼代理人：贾龙宇，北京市京师律师事务所律师。被告：北京市融川商贸有限公司，住所地北京市朝阳区光华里甲17楼1幢。法定代表人：孙晓维，经理。被告：北京市融川融资担保有限责任公司，住所地北京市朝阳区光华里甲17楼。法定代表人：樊征，经理。被告：北京融川黄金珠宝有限公司，住所地北京市朝阳区育慧北路8号三区7号楼1层7-12。法定代表人：陈凯，经理。三被告委托诉讼代理人：王琤铮，北京市康达律师事务所律师。原告刘某（以下简称原告）与被告北京市融川商贸有限公司（以下简称融川商贸公司）、被告北京市融川融资担保有限责任公司（以下简称融川担保公司）、被告北京融川黄金珠宝有限公司（以下简称融川珠宝公司）民间借贷纠纷一案，本院立案后，适用普通程序，实行独任审判，公开开庭进行了审理。原告委托诉讼代理人赵子城、贾龙宇，三被告委托诉讼代理人王琤铮，融川担保公司法定代表人樊征，融川珠宝公司法定代表人陈凯到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。原告向本院提出诉讼请求：1、请求判令三被告偿还原告借款本金250000元；2、请求判令三被告支付原告律师费20000元。事实和理由：2017年原告与三被告建立民间借贷关系，约定原告提供借款，借款利息为年利率10%，借款用途为资金周转及企业内部拆借，借款期限为原告催要后及时还款。2017年3月30日原告向被告方指定个人账户转入借款，被告方按月通过个人账户向原告支付利息。2019年12月31日。三被告向原告确认还应偿还原告借款本金共计25万元，三被告出具了情况汇总表，并加盖了公章。之后至今三被告没有偿还上述借款本金，原告为维护合法权益故诉至法院。原告称，三被告是母、子公司，自己本来是被告公司员工，因为是内部人员所有没有签借款合同。三被告辩称：融川商贸公司是总公司，融川担保公司和融川珠宝公司是融川商贸公司的全资子公司。三被告共同盖章确认了原告的借款，对原告归还借款本金的诉讼请求认可，不认可其余诉讼请求。本院经审理认定事实如下：2017年3月30日，原告通过银行转账向三被告指定的个人银行账户内汇款250000元。三被告于2020年7月10日曾出具《融川公司使用个人银行卡情况说明》，称2012年10月，融川商贸公司的全资子公司融川担保公司设立了“时时贷”平台，开展借贷业务，后由融川商贸公司的全资子公司融川珠宝公司承接相关业务。因业务需要，自“时时贷”平台设立起陆续借用了个人银行账户进行资金往来。个人银行账户内所发生与“时时贷”平台业务相关的资金往来均属公司行为，如发生债权债务纠纷均与个人无关，全权由上述公司承担并处理。三被告均在该文件上加盖公章。三被告还曾出具《时时贷客户刘某资金余额情况汇总》，确认截至2019年12月31日，原告所剩资金余额为250000元。三被告均在该文件上加盖公章。现原告起诉要求三被告归还借款本金，三被告对此不持异议。原告提供了《委托代理协议》和律师费发票，用于证明为本案支出律师费用情况，三被告对真实性予以认可，对关联性不予认可，不同意承担。此外，经原告申请，本院对三被告名下部分资产予以保全，原告为此支付保全费1770元。本院认为，借款人应当按照约定的期限返还借款。本案中，原告提供的证据足以证明借款事实，现原告要求归还借款，三被告对此亦不持异议，本院予以支持。原告主张律师费，并无合同与法律依据，本院不予支持。综上，依照《中华人民共和国合同法》第二百零六条之规定，判决如下：一、被告北京市融川商贸有限公司、被告北京市融川融资担保有限责任公司、被告北京融川黄金珠宝有限公司于本判决生效后七日内偿还原告刘某借款本金二十五万元；二、驳回原告刘某的其他诉讼请求。如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费5350元，由原告刘某负担300元（已交纳），由被告北京市融川商贸有限公司、被告北京市融川融资担保有限责任公司、被告北京融川黄金珠宝有限公司负担5050元（其中2225元于本判决生效后七日内给付原告刘某，其余2825元于本判决生效后七日内交纳）。保全费1770元，由被告北京市融川商贸有限公司、被告北京市融川融资担保有限责任公司、被告北京融川黄金珠宝有限公司负担（原告刘某已垫付，于本判决生效后七日内给付原告刘某）。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人的人数提出副本，上诉于北京市第三中级人民法院。审判员 栾 荟二〇二一年二月二十五日书记员 徐琳琳
北京市朝阳区人民法院民 事 裁 定 书(2020)京0105民初58111号原告：刘某，男，1964年3月27日出生，汉族，住北京市朝阳区。委托诉讼代理人：赵子城，北京市京师律师事务所律师。委托诉讼代理人：贾龙宇，北京市京师律师事务所律师。被告：北京市融川商贸有限公司，住所地北京市朝阳区光华里甲17楼1幢。法定代表人：孙晓维。被告：北京市融川融资担保有限责任公司，住所地北京市朝阳区光华里甲17楼。法定代表人：樊征。被告：北京融川黄金珠宝有限公司，住所地北京市朝阳区育慧北路8号三区7号楼1层7-12。法定代表人：陈凯。原告刘某与被告北京市融川商贸有限公司、被告北京市融川融资担保有限责任公司、被告北京融川黄金珠宝有限公司民间借贷纠纷一案，原告刘某向本院申请财产保全，请求查封、扣押、冻结被告北京市融川商贸有限公司、被告北京市融川融资担保有限责任公司、被告北京融川黄金珠宝有限公司名下价值250000元的财产。担保人华安财产保险股份有限公司北京分公司足额开具保单、担保书为原告刘某提供担保。本院经审查认为，原告刘某的申请符合法律规定，且已提供担保。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百条、第一百零二条、第一百零三条第一款之规定，裁定如下：查封、扣押、冻结被告北京市融川商贸有限公司、被告北京市融川融资担保有限责任公司、被告北京融川黄金珠宝有限公司名下价值二十五万元的财产。案件申请费1770元，由原告刘某负担（已交纳）。本裁定立即开始执行。如不服本裁定，可以自收到裁定书之日起五日内向本院申请复议一次。复议期间不停止裁定的执行。审判员 栾 荟二〇二〇年十一月二十三日书记员 徐琳琳
天津市滨海新区人民法院民 事 裁 定 书（2021）津0116民初3627号原告：孙姗姗,女,1989年7月1日出生，汉族,住天津市滨海新区。被告:陈丽杰,男,1988年8月6日出生,汉族,住天津市滨海新区。原告孙珊珊与被告陈丽杰民间借贷纠纷一案，本院依法适用简易程序审理。本院认为，被告陈丽杰下落不明，本案不宜适用简易程序审理。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百六十三条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第二百五十七条第一项的规定，裁定如下：本案转为普通程序。审 判 长  陈树亮审 判 员  许 强人民陪审员  郑 苗二〇二一年二月二十二日书 记 员  王蓟宁
沈阳市铁西区人民法院受 理 案 件 通 知 书（2021）辽0106民初1866号李XX:李XX与沈阳XX有限公司、常XX房屋买卖合同纠纷一案，本院已立案。现将受理案件的有关事项通知如下：一、在诉讼过程中，当事人必须依法行使诉讼权利，有权行使《中华人民共和国民事诉讼法》第四十九条、第五十条、第五十一条等规定的诉讼权利，同时也必须遵守诉讼秩序，履行诉讼义务。自然人应当提交身份证或者通行证、护照复印件；法人或者其他组织应当提交营业执照或者事业单位法人代码证复印件、法定代表人或者主要负责人身份证明书。当事人、法定代理人可以委托一至二人作为诉讼代理人。委托他人代为诉讼，必须向人民法院提交由委托人签名或者盖章的授权委托书。授权委托书必须记明委托事项和权限。诉讼代理人代为承认、放弃、变更诉讼请求，进行和解，提起反诉或者上诉，必须有委托人的特别授权。侨居在国外的中华人民共和国公民从国外寄交或者托交的授权委托书，必须经中华人民共和国驻该国的使领馆证明；没有使领馆的，由与中华人民共和国有外交关系的第三国驻该国的使领馆证明，再转由中华人民共和国驻该第三国使领馆证明，或者由当地的爱国华侨团体证明。四、应在接到本通知书后七日内，向本院预交案件受理费。五、根据《最高人民法院关于人民法院在互联网公布裁判文书的规定》，本院作出的生效裁判文书将在中国裁判文书网上公布。如果你认为案件涉及个人隐私或商业秘密，申请对裁判文书中的有关内容进行技术处理或者申请不予公布的，至迟应在裁判文书送达之日起三日内以书面形式提出并说明具体理由。经本院审查认为理由正当的，可以在公布裁判文书时隐去相关内容或不予公布。审判员 ： 宫 婷二〇二一年二月二十六日书记员 ：孙凯英
天津市滨海新区人民法院民 事 判 决 书（2021）津0116民初3627号原告：孙姗姗,女,1989年7月1日出生,汉族，住天津市滨海新区。委托诉讼代理人：张彬（与孙姗姗系夫妻关系），男，1980年6月1日出生，汉族，住天津市滨海新区。被告:陈丽杰,男,1988年8月6日出生，汉族，户籍地址天津市滨海新区。原告孙姗姗与被告陈丽杰民间借贷纠纷一案，本院于2021年1月27日立案受理后，依法适用简易程序审理。因被告陈丽杰下落不明，2021年2月2日，裁定本案转换适用普通程序审理。2021年6月2日，公开开庭进行了审理。原告孙姗姗的委托诉讼代理人张彬到庭参加诉讼。被告陈丽杰经公告送达开庭传票，未到庭参加诉讼。本案现已缺席审理终结。孙姗姗向本院提出诉讼请求：1.判令陈丽杰返还借款31400元；2.本案诉讼费由陈丽杰承担。事实和理由：陈丽杰自2017年11月24日向孙姗姗借款31400元整,约定借款期限为24个月,至2019年11月25日到期归还本金,截至起诉之日,陈丽杰尚欠借款31400元整,后孙姗姗多次向陈丽杰主张权利，要求陈丽杰归还所借款项,但陈丽杰以各种理由拒不还款。望判如所请。陈丽杰未作答辩。本院经审理认定事实如下：孙姗姗与陈丽杰系同学及朋友关系。2017年10月22日，陈丽杰以承揽的工程缺少周转资金为由向孙姗姗借款，孙姗姗将现金11400元借予陈丽杰后，陈丽杰向孙姗姗提出所借11400元不够用，孙姗姗又通过支付宝向陈丽杰转账10000元、通过微信向陈丽杰转账5000元。2017年11月5日，陈丽杰再次提出借款，孙姗姗又通过微信向陈丽杰转账5000元，陈丽杰累计向孙姗姗借款合计31400元。2017年11月24日，孙姗姗拟好《借条》一份，陈丽杰在《借条》“借款人”处签名、捺印。该《借条》载明：“今2017年11月24日收到出借人孙姗姗（身份证号：120108198907××××）的借款，借款金额为人民币31400元（大写金额：叁万壹仟肆佰元整），借款期限24个月，2019年11月25日到期还本金。借款人已实际收到上述借款。借款人:陈丽杰借款人身份证号：120108198808××××”。2019年11月25日借款到期后，陈丽杰未返还借款。孙姗姗对自己的主张，向本院提交了支付宝转账电子回单一份、微信支付转账电子凭证二份（经本院与原始载体核实相一致）；借条一份、孙姗姗与陈丽杰微信聊天记录一份。因陈丽杰未到庭参加诉讼，视为其放弃质证的权利，陈丽杰应当承担不利的后果。孙姗姗提交的上述证据材料来源合法、内容真实、与本案相关联，结合当事人陈述，对上述证据材料本院予以采信，可以作为本案定案证据。本院认为，本案中，孙姗姗与陈丽杰双方具有真实的借贷意思表示，且孙姗姗向陈丽杰实际支付了出借款项，借款合同依法成立，合同的内容不违反法律法规强制性效力性规定，合同生效。合法的借贷关系受法律保护。陈丽杰在约定的借款期限届满后，未履行返还借款31400元的义务，系违约，陈丽杰应承担继续履行返还借款31400元的义务。综上，孙姗姗的诉讼请求，本院予以支持。依照《最高人民法院关于适用时间效力的若干规定》第一条第二款，《中华人民共和国合同法》第一百九十六条、第二百零六条，《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》（2015年9月1日起施行）第一条第一款，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条的规定，判决如下：被告陈丽杰于本判决生效后十日内返还原告孙姗姗借款31400元。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费584元、公告费600元，由陈丽杰承担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于天津市第三中级人民法院。本判决生效后（当事人提起上诉的，以上诉法院生效判决为准），负有履行义务的当事人须依法按期履行判决，逾期未履行的，应向本院报告财产状况，并不得有高消费及非生活和工作必需的消费行为。本条款即为执行通知，违反本条规定的，本案申请执行后，人民法院可立即查封、扣押、冻结相关当事人名下财产，并依法对相关当事人采取纳入失信被执行人名单、罚款、司法拘留等措施，构成犯罪的，依法追究刑事责任。审 判 长  陈树亮审 判 员  许 强人民陪审员  郑 苗二〇二一年六月二日书 记 员  王蓟宁评价二维码附：法律释明1.《中华人民共和国合同法》第一百九十六条借款合同是借款人向贷款人借款，到期返还借款并支付利息的合同。第二百零六条借款人应当按照约定的期限返还借款。对借款期限没有约定或者约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定的，借款人可以随时返还；贷款人可以催告借款人在合理期限内返还。2.《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》（2015年9月1日起施行）第一条本规定所称的民间借贷，是指自然人、法人和非法人组织之间进行资金融通的行为。经金融监管部门批准设立的从事贷款业务的金融机构及其分支机构，因发放贷款等相关金融业务引发的纠纷，不适用本规定。3.《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条民法典施行后的法律事实引起的民事纠纷案件，适用民法典的规定。民法典施行前的法律事实引起的民事纠纷案件，适用当时的法律、司法解释的规定，但是法律、司法解释另有规定的除外。民法典施行前的法律事实持续至民法典施行后，该法律事实引起的民事纠纷案件，适用民法典的规定，但是法律、司法解释另有规定的除外。4、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。5.《最高人民法院关于适用的解释》第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。
沈阳市铁西区人民法院民 事 裁 定 书(2021)辽0106民初1866号原告李雪阳，男，1992年2月2日出生，汉族，住址辽宁省昌图县。委托代理人霍佳睦，系辽宁恒生律师事务所律师。被告沈阳喃啵万房产经纪有限公司，住所地辽宁省沈阳市于洪区。法定代表人艾元浩，系该公司经理。委托代理人田川，男，1985年9月24日出生，汉族，住址沈阳市和平区。被告常绍晖，女，1973年2月26日出生，回族，住址沈阳市于洪区。原告李雪阳与被告沈阳喃啵万房产经纪有限公司、常绍晖房屋买卖合同纠纷一案，本院受理后，依法适用简易程序进行了审理。本案在审理过程中，原告于2021年3月24日向本院提出撤诉申请。本院认为，原告自愿申请撤回起诉，符合有关法律规定，应予准许。依据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十三条的规定，裁定如下：准予原告李雪阳撤回起诉。案件受理费520元，减半收取260元，由原告李雪阳承担。审判员  宫婷二〇二一年三月二十四日法官助理许墨池书记员孙凯英
沈阳市铁西区人民法院受 理 案 件 通 知 书（2021）辽0106民初1825号沈阳XX管理有限公司:沈阳XX管理有限公司与周XX物业服务合同纠纷一案，本院已立案。现将受理案件的有关事项通知如下：一、在诉讼过程中，当事人必须依法行使诉讼权利，有权行使《中华人民共和国民事诉讼法》第四十九条、第五十条、第五十一条等规定的诉讼权利，同时也必须遵守诉讼秩序，履行诉讼义务。自然人应当提交身份证或者通行证、护照复印件；法人或者其他组织应当提交营业执照或者事业单位法人代码证复印件、法定代表人或者主要负责人身份证明书。当事人、法定代理人可以委托一至二人作为诉讼代理人。委托他人代为诉讼，必须向人民法院提交由委托人签名或者盖章的授权委托书。授权委托书必须记明委托事项和权限。诉讼代理人代为承认、放弃、变更诉讼请求，进行和解，提起反诉或者上诉，必须有委托人的特别授权。侨居在国外的中华人民共和国公民从国外寄交或者托交的授权委托书，必须经中华人民共和国驻该国的使领馆证明；没有使领馆的，由与中华人民共和国有外交关系的第三国驻该国的使领馆证明，再转由中华人民共和国驻该第三国使领馆证明，或者由当地的爱国华侨团体证明。四、应在接到本通知书后七日内，向本院预交案件受理费。五、根据《最高人民法院关于人民法院在互联网公布裁判文书的规定》，本院作出的生效裁判文书将在中国裁判文书网上公布。如果你认为案件涉及个人隐私或商业秘密，申请对裁判文书中的有关内容进行技术处理或者申请不予公布的，至迟应在裁判文书送达之日起三日内以书面形式提出并说明具体理由。经本院审查认为理由正当的，可以在公布裁判文书时隐去相关内容或不予公布。审判员 ：李春颖二〇二一年二月二十六日书记员 ： 宋 雪
沈阳市铁西区人民法院民 事 裁 定 书(2021)辽0106民初1825号原告沈阳荆棘鸟物业管理有限公司，住所地沈阳市铁西区建设西路9号（3-303）。法定代表人邵景云，系该公司执行董事长兼总经理。委托代理人杨世龙，系该公司工作人员。被告本院受理了原告诉被告物业服务合同纠纷一案，本院在审理过程中，原告向本院自愿申请撤回起诉。本院认为，原告申请撤诉符合法律规定，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十五条、第一百五十四条之规定，裁定如下：准许撤诉。案件受理费由原告承担。审判员 ：李春颖二〇二一年××月××日书记员 ： 宋 雪
沈阳市铁西区人民法院受 理 案 件 通 知 书（2021）辽0106民初1806号宋X:宋X与沈阳XX医院、张XX服务合同纠纷一案，本院已立案。现将受理案件的有关事项通知如下：一、在诉讼过程中，当事人必须依法行使诉讼权利，有权行使《中华人民共和国民事诉讼法》第四十九条、第五十条、第五十一条等规定的诉讼权利，同时也必须遵守诉讼秩序，履行诉讼义务。自然人应当提交身份证或者通行证、护照复印件；法人或者其他组织应当提交营业执照或者事业单位法人代码证复印件、法定代表人或者主要负责人身份证明书。当事人、法定代理人可以委托一至二人作为诉讼代理人。委托他人代为诉讼，必须向人民法院提交由委托人签名或者盖章的授权委托书。授权委托书必须记明委托事项和权限。诉讼代理人代为承认、放弃、变更诉讼请求，进行和解，提起反诉或者上诉，必须有委托人的特别授权。侨居在国外的中华人民共和国公民从国外寄交或者托交的授权委托书，必须经中华人民共和国驻该国的使领馆证明；没有使领馆的，由与中华人民共和国有外交关系的第三国驻该国的使领馆证明，再转由中华人民共和国驻该第三国使领馆证明，或者由当地的爱国华侨团体证明。四、应在接到本通知书后七日内，向本院预交案件受理费。五、根据《最高人民法院关于人民法院在互联网公布裁判文书的规定》，本院作出的生效裁判文书将在中国裁判文书网上公布。如果你认为案件涉及个人隐私或商业秘密，申请对裁判文书中的有关内容进行技术处理或者申请不予公布的，至迟应在裁判文书送达之日起三日内以书面形式提出并说明具体理由。经本院审查认为理由正当的，可以在公布裁判文书时隐去相关内容或不予公布。审判员 ：宋奕赢二〇二一年二月二十六日书记员 ： 王 迪
淮南市谢家集区人民法院 执 行 通 知 书 (2021)皖0404执185号 樊福强、崔兴田： 你与淮南市住房融资担保中心追偿权纠纷一案，淮南市谢家集区人民法院作出的(2020)皖0404民初995号判决书已发生法律效力。申请执行人淮南市住房融资担保中心于2021年2月19日向本院申请强制执行，本院于2021年2月19日立案。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百四十条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第四百八十二条规定，责令你履行下列义务： 一、樊福强偿还淮南市住房融资担保中心垫付的贷款本息216794.64元，并支付违约金21679元。 二、崔兴田对上述债务承担共同清偿责任。 三、加倍支付迟延履行期间的债务利息。 四、交纳案件受理费4877元。 五、交纳执行费3550元。 特此通知。 二〇二一年二月十九日 风险提示： 根据《最高人民法院关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》第一条的规定，被执行人有履行能力而不履行生效法律文书确定的义务并具有下列情形之一的，人民法院将其纳入失信被执行人名单，依法对其进行信用惩戒： (一)以伪造证据、暴力、威胁等方法妨碍、抗拒执行的； (二)以虚假诉讼、虚假仲裁或者以隐匿、转移财产等方法规避执行的； (三)违反财产报告制度的； (四)违反限制高消费令的； (五)被执行人无正当理由拒不履行执行和解协议的； (六)其他有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务的。
沈阳市铁西区人民法院受 理 案 件 通 知 书（2021）辽0106民初1839号沈阳市XX辅机厂:沈阳市XX辅机厂与沈阳XX有限公司、沈阳XX设备制造有限公司、沈阳XX厂买卖合同纠纷一案，本院已立案。现将受理案件的有关事项通知如下：一、在诉讼过程中，当事人必须依法行使诉讼权利，有权行使《中华人民共和国民事诉讼法》第四十九条、第五十条、第五十一条等规定的诉讼权利，同时也必须遵守诉讼秩序，履行诉讼义务。自然人应当提交身份证或者通行证、护照复印件；法人或者其他组织应当提交营业执照或者事业单位法人代码证复印件、法定代表人或者主要负责人身份证明书。当事人、法定代理人可以委托一至二人作为诉讼代理人。委托他人代为诉讼，必须向人民法院提交由委托人签名或者盖章的授权委托书。授权委托书必须记明委托事项和权限。诉讼代理人代为承认、放弃、变更诉讼请求，进行和解，提起反诉或者上诉，必须有委托人的特别授权。侨居在国外的中华人民共和国公民从国外寄交或者托交的授权委托书，必须经中华人民共和国驻该国的使领馆证明；没有使领馆的，由与中华人民共和国有外交关系的第三国驻该国的使领馆证明，再转由中华人民共和国驻该第三国使领馆证明，或者由当地的爱国华侨团体证明。四、应在接到本通知书后七日内，向本院预交案件受理费。五、根据《最高人民法院关于人民法院在互联网公布裁判文书的规定》，本院作出的生效裁判文书将在中国裁判文书网上公布。如果你认为案件涉及个人隐私或商业秘密，申请对裁判文书中的有关内容进行技术处理或者申请不予公布的，至迟应在裁判文书送达之日起三日内以书面形式提出并说明具体理由。经本院审查认为理由正当的，可以在公布裁判文书时隐去相关内容或不予公布。审判员 ：王小娜二〇二一年二月二十六日书记员 ： 战 美
淮南市谢家集区人民法院 结 案 通 知 书 (2021)皖0404执185号 淮南市住房融资担保中心、樊福强、崔兴田： 淮南市住房融资担保中心与樊福强、崔兴田追偿权纠纷一案，申请执行标的238473.64元、诉讼费4877元、执行费3550元，共计246900.64元。经本院立案执行，现已全部执行到位，申请执行人款项已自法院领取。至此，淮南市住房融资担保中心向本院申请执行的（2020）皖0404民初995号民事判决书已全部执行完毕，现已结案。 特此通知。 二〇二一年六月二日
沈阳市铁西区人民法院民 事 判 决 书（2021）辽0106民初1839号原告：沈阳市胜昌节能锅炉辅机厂，住所地沈阳市铁**牛心屯三街**。法定代表人：郭鲁艺，系该厂厂长。委托代理人：王珊珊，系辽宁松岩律师事务所律师。被告：沈阳锅炉装备有限公司，住所地沈阳市铁**北一西路**。（缺席）法定代表人：韩俊兴。被告：沈阳重型电站设备制造有限公司，，住所地辽宁省沈抚新区翔宇路中立诚悦府**2603-8法定代表人：佟艳君，系该公司经理。委托代理人：张光磊，男，汉族，1983年4月16日出生，住址辽宁省营口市鲅鱼圈区，系该公司员工。委托代理人：张玉青，男，汉族，1982年2月9日出生，住址沈阳市铁**，系该公司员工。被告：沈阳锅炉厂，住，住所地沈阳市铁**北一西路**/div>法定代表人：高国胜，系该厂厂长。委托代理人：高维信，男，汉族，1948年11月18日出生，住址沈阳市铁**，系该厂员工。原告沈阳市胜昌节能锅炉辅机厂诉被告沈阳锅炉装备有限公司、被告沈阳重型电站设备制造有限公司、被告沈阳锅炉厂买卖合同纠纷一案，本院于2021年2月26日受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。原告的委托代理人王珊珊、被告沈阳重型电站设备制造有限公司的委托代理人张光磊、张玉青被告沈阳锅炉厂的委托代理人高维信均到庭参加了诉讼，被告沈阳锅炉装备有限公司经本院合法传唤，无正当理由未到庭参加诉讼，本案现已审理终结。原告沈阳市胜昌节能锅炉辅机厂诉称，2007年7月至11月，被告沈阳锅炉装备有限公司与原告共签订四份工业品买卖合同，合同内容为沈阳锅炉装备有限公司从原告处采购上煤机、环链陈渣机等锅炉辅机及配件，四份合同价款分别为14,000元、37,000元、45,000元、28,000元，总价款为124,000元。合同签订后，原告已经履行合同项下的全部义务，但被告沈阳锅炉装备有限公司仅支付了部分货款36,400元，至今尚欠87,600元。故原告诉至法院请求依法判令：1、请求依法判令被告沈阳锅炉装备有限公司立即给付原告货款87,600元及利息（自2009年1月1日起至2019年8月19日按照中国人民银行同期同类人民币贷款基准利率计算，2019年8月20日起至全部清偿之日止，按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算）；2、请求判令被告沈阳重型电站设备制造有限公司和沈阳锅炉厂对上述请求承担连带给付责任；3、被告承担本案全部诉讼费用。被告沈阳锅炉装备有限公司未到庭应诉。被告沈阳重型电站设备制造有限公司辩称，一、验资报告，证明我司已实缴所认缴出资，故而我司无需向原告承担责任。二、被告沈阳锅炉装备有限公司虽然吊销未注销，我司虽作为其股东之一，不符合向原告承担连带责任的条件，无需向原告承担连带责任。三、原告诉讼请求均已过诉讼时效。综上，请求法院驳回原告针对我司所提出的所有诉讼请求，依法作出公正判决被告沈阳锅炉厂辩称，沈阳锅炉厂作为第三被告，因果关系不明确买卖事由是由沈阳锅炉装备制造有限公司存续期间发生，理应由被告锅炉装备公司自行承担，不应转嫁给公司投资人。而且投资的比例明确，经营成果损失不应由锅炉厂承担。经审理查明，2007年7月6日、9月5日、10月10日、11月2日，原告沈阳市胜昌节能锅炉辅机厂与被告沈阳锅炉装备有限公司分别签订了四份《工业品买卖合同》，合同约定被告向原告采购环链除渣机、上煤机等锅炉辅机及配件，合同标的额分别为14,000元、37,000元、45,000元、28,000元，总计124,000元。合同分别约定了货款分期给付或者货到一次性付清，有一年的质保期。2009年11月27日，被告工作人员与原告进行对账，确认货款总额为124,000元，已付款数额为36,400元。2020年11月10日，被告沈阳锅炉装备有限公司的工作人员周永斌出具往来账明细载明四份合同已付款合计36,400元，尚欠87,600元。另查明，被告沈阳锅炉装备有限公司系被告沈阳重型电站设备制造有限公司、沈阳锅炉厂共同出资成立，现已吊销。2007年3月29日辽宁永成联合会计师事务所出具验资报告，证明沈阳重型电站设备制造有限公司、沈阳锅炉厂应缴出资均已实缴。上述事实，有原、被告的陈述，原告提供的《工业品买卖合同》、往来账明细、辽宁永城联合会计师事务所出具的验资报告等证据经庭审质证，本院予以确认，在卷佐证。本院认为，当事人应按照合同约定履行自己的义务，被告沈阳锅炉装备有限公司经本院合法传唤后，拒不到庭应诉、答辩，视为对自己诉权的放弃。被告沈阳锅炉装备有限公司未到庭应诉、放弃答辩的权利，故应当认定原告与被告沈阳锅炉装备有限公司双方形成的买卖关系真实、合法、有效。双方当事人应当全面履行自己的义务，原告按约履行了自己的义务后向被告催要货款，理由正当，证据充分，应予支持。被告工作人员于2020年11月24日为原告方出具《往来账明细》后应按照该明细确定的数额87,600元给付货款，原告此诉讼请求，有事实和法律依据，本院予以支持。关于原告要求被告给付利息的问题，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合合同约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任，双方签订的工业品买卖合同对于付款日期有明确约定，并载明有一年的质保期，原告将质保期扣除后要求被告给付利息，有合同依据，本院予以支持。关于原告要求被告沈阳重型电站设备制造有限公司、沈阳锅炉厂承担连带还款责任的诉请，因被告沈阳重型电站设备制造有限公司、沈阳锅炉厂出资均已实缴且被告沈阳锅炉装备有限公司仅为吊销状态，原告的诉请缺少事实和法律依据，故不予支持。关于被告沈阳重型电站设备制造有限公司提出的原告诉请超过诉讼时效的抗辩，因2020年被告工作人员对于欠款事实作出了确认，存在诉讼时效中断的情形，被告此抗辩理由，本院不予采纳。综上，依据《中华人民共和国民法典》第五百零九条、第五百七十七条、第六百二十六条的规定，判决如下：一、被告沈阳锅炉装备有限公司于本判决发生法律效力后十日内给付原告沈阳市胜昌节能锅炉辅机厂货款87,600元；二、被告沈阳锅炉装备有限公司于本判决发生法律效力后十日内给付原告沈阳市胜昌节能锅炉辅机厂货款利息（以87,600元为基数，从2009年11月27日开始至2019年8月19日按照中国人民银行同期贷款利率进行计算，从2019年8月20日开始至实际给付之日止按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率进行计算）；三、驳回原告沈阳市胜昌节能锅炉辅机厂的其他诉讼请求。如果被告沈阳锅炉装备有限公司未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费1,990元，公告费560元，由被告沈阳锅炉装备有限公司承担。如不服本判决，可于判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人人数提出副本，上诉于辽宁省沈阳市中级人民法院。如在上诉期满后七日内未交纳上诉案件受理费，按自动撤回上诉处理。审 判 长  王小娜人民陪审员  朱 丽人民陪审员  高 冰二〇二一年七月二十七日法官助理贺天洋书记员战美
沈阳市铁西区人民法院受 理 案 件 通 知 书（2021）辽0106民初942号陆xx:陆xx与柳xx民间借贷纠纷一案，本院已立案。现将受理案件的有关事项通知如下：一、在诉讼过程中，当事人必须依法行使诉讼权利，有权行使《中华人民共和国民事诉讼法》第四十九条、第五十条、第五十一条等规定的诉讼权利，同时也必须遵守诉讼秩序，履行诉讼义务。自然人应当提交身份证或者通行证、护照复印件；法人或者其他组织应当提交营业执照或者事业单位法人代码证复印件、法定代表人或者主要负责人身份证明书。当事人、法定代理人可以委托一至二人作为诉讼代理人。委托他人代为诉讼，必须向人民法院提交由委托人签名或者盖章的授权委托书。授权委托书必须记明委托事项和权限。诉讼代理人代为承认、放弃、变更诉讼请求，进行和解，提起反诉或者上诉，必须有委托人的特别授权。侨居在国外的中华人民共和国公民从国外寄交或者托交的授权委托书，必须经中华人民共和国驻该国的使领馆证明；没有使领馆的，由与中华人民共和国有外交关系的第三国驻该国的使领馆证明，再转由中华人民共和国驻该第三国使领馆证明，或者由当地的爱国华侨团体证明。四、应在接到本通知书后七日内，向本院预交案件受理费。五、根据《最高人民法院关于人民法院在互联网公布裁判文书的规定》，本院作出的生效裁判文书将在中国裁判文书网上公布。如果你认为案件涉及个人隐私或商业秘密，申请对裁判文书中的有关内容进行技术处理或者申请不予公布的，至迟应在裁判文书送达之日起三日内以书面形式提出并说明具体理由。经本院审查认为理由正当的，可以在公布裁判文书时隐去相关内容或不予公布。审判员 ： 葛 迪二〇二一年二月十八日书记员 ：刘浩洋
沈阳市铁西区人民法院民 事 裁 定 书（2021）辽0106民初942号原告陆洪波，女，1974年07月14日出生，汉族，住址沈阳市于洪区。被告柳淞严，男，汉族，1988年8月29日出生，住址沈阳市铁西区被告宫艳文，女，汉族，1987年5月1日出生，住址吉林省辽源市龙山区被告张光亮，男，汉族，1992年4月28日出生，住址沈阳市苏家屯区。公民身份号码：2101111992××××××××。原告陆洪波诉被告柳淞严、宫艳文、张光亮民间借贷纠纷一案，本院受理后，依法由审判员葛迪独任审理。在本案审理过程中，原告向本院提出撤诉申请。本院认为，原告自愿申请撤诉，符合有关法律规定，本院应准予。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十五条第一款之规定，裁定如下：准许原告陆洪波撤回起诉。案件受理费6700元，减半收取3350元，由原告陆洪波承担。审判员  葛迪二〇二一年三月十六日法官助理谢秋晨书记员刘浩洋
沈阳市铁西区人民法院受 理 案 件 通 知 书（2021）辽0106民初1803号杨X:杨X与康X、郎X、XX有限公司鞍山市中心支公司机动车交通事故责任纠纷一案，本院已立案。现将受理案件的有关事项通知如下：一、在诉讼过程中，当事人必须依法行使诉讼权利，有权行使《中华人民共和国民事诉讼法》第四十九条、第五十条、第五十一条等规定的诉讼权利，同时也必须遵守诉讼秩序，履行诉讼义务。自然人应当提交身份证或者通行证、护照复印件；法人或者其他组织应当提交营业执照或者事业单位法人代码证复印件、法定代表人或者主要负责人身份证明书。当事人、法定代理人可以委托一至二人作为诉讼代理人。委托他人代为诉讼，必须向人民法院提交由委托人签名或者盖章的授权委托书。授权委托书必须记明委托事项和权限。诉讼代理人代为承认、放弃、变更诉讼请求，进行和解，提起反诉或者上诉，必须有委托人的特别授权。侨居在国外的中华人民共和国公民从国外寄交或者托交的授权委托书，必须经中华人民共和国驻该国的使领馆证明；没有使领馆的，由与中华人民共和国有外交关系的第三国驻该国的使领馆证明，再转由中华人民共和国驻该第三国使领馆证明，或者由当地的爱国华侨团体证明。四、应在接到本通知书后七日内，向本院预交案件受理费。五、根据《最高人民法院关于人民法院在互联网公布裁判文书的规定》，本院作出的生效裁判文书将在中国裁判文书网上公布。如果你认为案件涉及个人隐私或商业秘密，申请对裁判文书中的有关内容进行技术处理或者申请不予公布的，至迟应在裁判文书送达之日起三日内以书面形式提出并说明具体理由。经本院审查认为理由正当的，可以在公布裁判文书时隐去相关内容或不予公布。审判员 ： 吴 爽二〇二一年二月二十六日书记员 ：赫英男
沈阳市铁西区人民法院受 理 案 件 通 知 书（2021）辽0106民初1774号常XX:常XX与陈XX、XX保险股份有限公司机动车交通事故责任纠纷一案，本院已立案。现将受理案件的有关事项通知如下：一、在诉讼过程中，当事人必须依法行使诉讼权利，有权行使《中华人民共和国民事诉讼法》第四十九条、第五十条、第五十一条等规定的诉讼权利，同时也必须遵守诉讼秩序，履行诉讼义务。自然人应当提交身份证或者通行证、护照复印件；法人或者其他组织应当提交营业执照或者事业单位法人代码证复印件、法定代表人或者主要负责人身份证明书。当事人、法定代理人可以委托一至二人作为诉讼代理人。委托他人代为诉讼，必须向人民法院提交由委托人签名或者盖章的授权委托书。授权委托书必须记明委托事项和权限。诉讼代理人代为承认、放弃、变更诉讼请求，进行和解，提起反诉或者上诉，必须有委托人的特别授权。侨居在国外的中华人民共和国公民从国外寄交或者托交的授权委托书，必须经中华人民共和国驻该国的使领馆证明；没有使领馆的，由与中华人民共和国有外交关系的第三国驻该国的使领馆证明，再转由中华人民共和国驻该第三国使领馆证明，或者由当地的爱国华侨团体证明。四、应在接到本通知书后七日内，向本院预交案件受理费。五、根据《最高人民法院关于人民法院在互联网公布裁判文书的规定》，本院作出的生效裁判文书将在中国裁判文书网上公布。如果你认为案件涉及个人隐私或商业秘密，申请对裁判文书中的有关内容进行技术处理或者申请不予公布的，至迟应在裁判文书送达之日起三日内以书面形式提出并说明具体理由。经本院审查认为理由正当的，可以在公布裁判文书时隐去相关内容或不予公布。审判员  ：鲁慧二〇二一年二月二十六日书记员  ：王璐
沈阳市铁西区人民法院受 理 案 件 通 知 书（2021）辽0106民初1793号顾XX:顾XX与朱XX、郑XX机动车交通事故责任纠纷一案，本院已立案。现将受理案件的有关事项通知如下：一、在诉讼过程中，当事人必须依法行使诉讼权利，有权行使《中华人民共和国民事诉讼法》第四十九条、第五十条、第五十一条等规定的诉讼权利，同时也必须遵守诉讼秩序，履行诉讼义务。自然人应当提交身份证或者通行证、护照复印件；法人或者其他组织应当提交营业执照或者事业单位法人代码证复印件、法定代表人或者主要负责人身份证明书。当事人、法定代理人可以委托一至二人作为诉讼代理人。委托他人代为诉讼，必须向人民法院提交由委托人签名或者盖章的授权委托书。授权委托书必须记明委托事项和权限。诉讼代理人代为承认、放弃、变更诉讼请求，进行和解，提起反诉或者上诉，必须有委托人的特别授权。侨居在国外的中华人民共和国公民从国外寄交或者托交的授权委托书，必须经中华人民共和国驻该国的使领馆证明；没有使领馆的，由与中华人民共和国有外交关系的第三国驻该国的使领馆证明，再转由中华人民共和国驻该第三国使领馆证明，或者由当地的爱国华侨团体证明。四、应在接到本通知书后七日内，向本院预交案件受理费。五、根据《最高人民法院关于人民法院在互联网公布裁判文书的规定》，本院作出的生效裁判文书将在中国裁判文书网上公布。如果你认为案件涉及个人隐私或商业秘密，申请对裁判文书中的有关内容进行技术处理或者申请不予公布的，至迟应在裁判文书送达之日起三日内以书面形式提出并说明具体理由。经本院审查认为理由正当的，可以在公布裁判文书时隐去相关内容或不予公布。审判员 ： 吴 爽二〇二一年二月二十六日书记员 ：赫英男
沈阳市铁西区人民法院民 事 判 决 书（2021）辽0106民初1803号原告：杨丽，女，汉族，1963年8月10日出生，住址沈阳市。公民身份号码：。被告：康健，男，1982年9月18日出生，住址沈阳市铁**。公民身份号码：。被告：中国人寿财产保险股份有限公司马鞍山市中心支公司，住所地马鞍山市雨山区湖西路步行街**楼C段。负责人：洪理，系该公司经理。委托代理人：王羽，系该公司员工。原告杨丽诉被告康健、中国人民财产保险股份有限公司马鞍山市中心支公司（以下简称保险公司）机动车交通事故责任纠纷一案，本院受理后，依法由审判员吴爽独任审判，公开开庭进行了审理。原、被告及保险公司委托代理人均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告杨丽诉称，2020年5月5日，被告驾驶辽Ａ×××**在铁西区南六中路与云峰街交叉口与原告发生交通事故，致原告受伤，经交警认定原告无责，被告负全责。为维护原告合法权益，现向法院提出诉讼，请求维护原告合法权益。1、判令被告赔偿原告医疗费23438.01元，交通费500元，住院伙补900元，误工费16260元，护理费9000元，营养费3000元，后期检查费5000元，合计52378.92元；2、诉讼费由被告承担。被告康健辩称，听从法院判决。被告保险公司辩称，肇事车辆辽Ａ×××**在我公司投保交强险、三者险100万含不计免赔。事故发生在保险期限内，本案肇事司机为酒后驾驶发生的交通事故，其行为违反了道路交通安全法，属保险公司免责事项，故我公司对原告诉求不同意赔付，应由被告自行承担，同时我公司保留追偿权利。经审理查明，2020年5月5日在铁西区南六中路与云峰街交叉口路，被告康健驾驶车辆与原告发生交通事故，致原告受伤，经交警认定被告全责，原告无责。事发后原告至沈阳医学院附属中心医院住院7天、留观2天，支付医疗费23438.01元，诊断休息121天（含住院），住院期间二级护理，出院后医嘱专人陪护60天、营养。原被告因赔偿事宜未达成一致意见，原告于2021年2月26日诉讼来院。另查明，肇事车辆在被告保险公司投保交强险及商业三者险100万元，含不计免赔，事故发生在保险期限内。上述事实，有原、被告陈述，以及双方向法院提供的交通事故认定书、驾驶人及机动车信息、门诊病历、医药费票据、住院病历、诊断书、费用明细、服务协议、护理人员身份证、交通费发票等证据在卷佐证，本院予以确认。本院认为，行为人因过错侵害他人民事权益造成损害的，应当承担侵权责任。被告康健驾驶车辆与原告发生交通事故，致原告受伤，经交警认定被告全责，原告无责。故对原告的损失应由被告康健承担全部责任。因该肇事车辆在被告保险公司处投保交强险及三者险，故由被告康健承担的责任应先由被告保险公司在保险责任范围内先行赔偿，不足部分由被告康健赔偿。关于原告主张的医疗费、交通费、住院伙食补助费，数额合理，本院予以支持。关于误工费，原告系退休人员，有退休金，其未提供劳动合同、工资条等证据，故应按照辽宁省2020年道路交通事故损害赔偿标准有关数据中全体居民人均消费性支出标准予以确定，具体数额为22203÷365×121=7360元，本院予以确认。关于护理费，不违反相关法律规定，本院予以支持。关于营养费，原告医嘱营养，但数额过高，本院酌定给付500元。关于二次手术，因尚未发生，本院不予支持。综上所述，依据《中国人民共和国侵权责任法》第六条、第十六条、第四十八条、《中华人民共和国道路交通安全法》第七十六条、《中华人民共和国保险法》第六十五条之规定，判决如下：一、被告中国人寿财产保险股份有限公司马鞍山市中心支公司赔偿原告杨丽医疗费10000元；二、被告康健赔偿原告杨丽医疗费13438.01元；三、被告中国人寿财产保险股份有限公司马鞍山市中心支公司赔偿原告杨丽交通费500元；四、被告康健赔偿原告杨丽住院伙食补助费900元；五、被告中国人寿财产保险股份有限公司马鞍山市中心支公司赔偿原告杨丽误工费7360元；六、被告中国人寿财产保险股份有限公司马鞍山市中心支公司赔偿原告杨丽护理费9000元；七、被告康健赔偿原告杨丽营养费500元；（上述一至七项判决，被告方应于本判决书生效之日起10日内给付；如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息）。八、驳回原、被告其它诉讼请求。案件受理费588元，减半收取294元，由被告康健承担（原告已垫付，被告康健应于本判决书生效之日起10日内直付原告）。如不服本判决，可于判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提供副本，上诉于辽宁省沈阳市中级人民法院。审判员  吴爽二〇二一年五月七日法官助理黄楚珊书记员赫英男本判决所依据的法律条文《中华人民共和国侵权责任法》第六条：行为人因过错侵害他人民事权益，应当承担侵权责任。根据法律规定推定行为人有过错，行为人不能证明自己没有过错的，应当承担侵权责任。《中华人民共和国侵权责任法》第十六条：侵害他人造成人身损害的，应当赔偿医疗费、护理费、交通费等为治疗和康复支出的合理费用，以及因误工减少的收入。《中华人民共和国侵权责任法》第四十八条：机动车发生交通事故造成损害的，依照道路交通安全法的有关规定承担赔偿责任。《中华人民共和国道路交通安全法》第七十六条：机动车发生交通事故造成人身伤亡、财产损失的，由保险公司在机动车第三者责任强制保险责任限额范围内予以赔偿；不足的部分，按照下列规定承担赔偿责任：（一）机动车之间发生交通事故的，由有过错的一方承担赔偿责任；双方都有过错的，按照各自过错的比例分担责任。（二）机动车与非机动车驾驶人、行人之间发生交通事故，非机动车驾驶人、行人没有过错的，由机动车一方承担赔偿责任；有证据证明非机动车驾驶人、行人有过错的，根据过错程度适当减轻机动车一方的赔偿责任；机动车一方没有过错的，承担不超过百分之十的赔偿责任。交通事故的损失是由非机动车驾驶人、行人故意碰撞机动车造成的，机动车一方不承担赔偿责任。《中华人民共和国保险法》第六十五条：保险人对责任保险的被保险人给第三者造成的损害，可以依照法律的规定或者合同的约定，直接向该第三者赔偿保险金。责任保险的被保险人给第三者造成损害，被保险人对第三者应负的赔偿责任确定的，根据被保险人的请求，保险人应当直接向该第三者赔偿保险金。被保险人怠于请求的，第三者有权就其应获赔偿部分直接向保险人请求赔偿保险金。责任保险的被保险人给第三者造成损害，被保险人未向该第三者赔偿的，保险人不得向被保险人赔偿保险金。责任保险是指以被保险人对第三者依法应负的赔偿责任为保险标的的保险。
沈阳市铁西区人民法院民 事 判 决 书（2021）辽0106民初1793号原告：顾凤琴，女，1933年9月13日出生，汉族，无职业，现住址沈阳市铁西区。公民身份号码：210106193。委托代理人：任哲明，男，汉族，1959年7月4日出生，无职业，现住址沈阳市铁西区南。公民身份号码：210106195。被告：朱春阳，男，1978年2月15日出生，汉族，无职业，现住址沈阳市皇姑。公民身份号码：210105197。被告：郑连辉，男，1975年9月9日出生，汉族，无职业，现住址沈阳市铁西区。公民身份号码：2101061975××××××××。原告顾凤琴诉被告朱春阳、郑连辉机动车交通事故责任纠纷一案，本院受理后，依法由审判员吴爽独任审判，公开开庭进行了审理。原、被告均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告顾凤琴诉称，2019年4月27日，被告朱春阳驾驶辽Ａ×××××车辆在铁西区建设西路附近与原告发生交通事故，经交警认被告负全责。为维护原告合法权益，现向法院提出诉讼，请求维护原告合法权益。1、判令被告赔偿原告医疗费1225.27元、鉴定费1000元，精神损失费8000元，伤残赔偿金23000元，共计33225.27元；2、诉讼费由被告承担。被告朱春阳辩称，我不同意赔付，应由车主郑连辉赔付，因为车主没有尽到告知我他没有办理交强险，我与他是雇佣关系，是他雇佣我开车，事故在工作时间发生，所以本次事故应由他承担赔偿。被告郑连辉辩称，该车已经给付朱春阳大哥娄斌，朱春阳应该是从娄斌手借开的车。关于原告赔偿我听从法院判决。经审理查明，2019年4月27日在铁西区建设西路，被告朱春阳驾驶辽Ａ×××××号车辆与原告发生交通事故，致原告受伤，经交警认定被告全责，原告无责。事发后原告至辽宁中置盛京老年病医院、沈阳医学院附属中心医院门诊治疗，支付医疗费1225.27元，伤残鉴定十级，支付鉴定费1000元。原被告因赔偿事宜未达成一致意见，原告于2021年2月26日诉讼来院。上述事实，有原、被告陈述，以及双方向法院提供的交通事故认定书、驾驶人及车辆信息查询单、伤残赔偿申请书、病历记录、鉴定报告及鉴定费收据、医疗费票据、交通费发票等证据在卷佐证，本院予以确认。本院认为，公民的合法权利受法律保护。被告朱春阳驾驶辽Ａ×××××号车辆行驶时与原告发生交通事故，致原告受伤，经交警认定被告全责，原告无责。被告郑连辉系肇事车辆车主，被告朱春阳系肇事车辆司机，且其无法证明其受雇于被告郑连辉，故对原告的损失应由被告朱春阳承担全部责任，被告郑连辉对被告朱春阳承担的赔偿责任在交强险范围内承担连带赔偿责任。关于原告主张的医疗费、鉴定费，数额合理，本院予以支持。关于伤残赔偿金，原告伤残鉴定十级，至鉴定报告出具时其已年满75周岁，数额为31820×10%×5=15910元，本院予以确认。关于精神损害抚慰金，数额过高，本院酌定给付4000元。综上所述，依据《中国人民共和国侵权责任法》第六条、第十六条、第四十八条、《中华人民共和国道路交通安全法》第七十六条、《中华人民共和国保险法》第六十五条之规定，判决如下：一、被告朱春阳赔偿原告顾凤琴医疗费1225.27元；二、被告朱春阳赔偿原告顾凤琴伤残赔偿金15910元；三、被告朱春阳赔偿原告顾凤琴精神损害抚慰金4000元；四、被告朱春阳赔偿原告顾凤琴1000元；五、被告郑连辉对被告朱春阳承担的赔偿责任在交强险范围内承担连带赔偿责任；（上述一至五项判决，被告方应于本判决书生效之日起10日内给付；如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息）。六、驳回原、被告其它诉讼请求。案件受理费500元，减半收取250元，由被告朱春阳承担（原告已垫付，被告朱春阳应于本判决书生效之日起10日内直付原告）。如不服本判决，可于判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提供副本，上诉于辽宁省沈阳市中级人民法院。审判员  吴爽二〇二一年三月二十二日法官助理黄楚珊书记员赫英男本判决所依据的法律条文《中华人民共和国侵权责任法》第六条：行为人因过错侵害他人民事权益，应当承担侵权责任。根据法律规定推定行为人有过错，行为人不能证明自己没有过错的，应当承担侵权责任。《中华人民共和国侵权责任法》第十六条：侵害他人造成人身损害的，应当赔偿医疗费、护理费、交通费等为治疗和康复支出的合理费用，以及因误工减少的收入。《中华人民共和国侵权责任法》第四十八条：机动车发生交通事故造成损害的，依照道路交通安全法的有关规定承担赔偿责任。《中华人民共和国道路交通安全法》第七十六条：机动车发生交通事故造成人身伤亡、财产损失的，由保险公司在机动车第三者责任强制保险责任限额范围内予以赔偿；不足的部分，按照下列规定承担赔偿责任：（一）机动车之间发生交通事故的，由有过错的一方承担赔偿责任；双方都有过错的，按照各自过错的比例分担责任。（二）机动车与非机动车驾驶人、行人之间发生交通事故，非机动车驾驶人、行人没有过错的，由机动车一方承担赔偿责任；有证据证明非机动车驾驶人、行人有过错的，根据过错程度适当减轻机动车一方的赔偿责任；机动车一方没有过错的，承担不超过百分之十的赔偿责任。交通事故的损失是由非机动车驾驶人、行人故意碰撞机动车造成的，机动车一方不承担赔偿责任。
北京市平谷区人民法院民 事 判 决 书（2021）京0117民初1099号原告：北京华晟绿地能源管理有限公司，住所地北京市平谷区中关村科技园区平谷园马坊工业园1区69号。统一社会信用代码：91110117078558637G。法定代表人：梁登城，总经理。委托诉讼代理人：王娜，女，北京华晟绿地能源管理有限公司员工。委托诉讼代理人：王雪娟，北京市方桥律师事务所律师。被告：侯志林，男，1987年出生。原告北京华晟绿地能源管理有限公司（以下简称华晟公司）与被告侯志林供用热力合同纠纷一案，本院于2021年1月25日立案后，根据《全国人民代表大会常务委员会关于授权最高人民法院在部分地区开展民事诉讼程序繁简分流改革试点工作的决定》，依法适用小额诉讼程序，公开开庭进行了审理。原告华晟公司的委托诉讼代理人王雪娟，被告侯志林到庭参加诉讼，本案现已审理终结。华晟公司向本院提出诉讼请求：1．判令侯志林支付2020年至2021年度北京市平谷区马坊镇梨羊路×号院×号楼供暖费2605．5元；2．判令侯志林支付2021年1月1日至付款日应付款额日百分之五的滞纳金。事实与理由：华晟公司从2014年11月15日起开始负责梨羊路5号院1号楼-2-1801室的供暖工作。根据北京市发改委相关文件规定，涉案小区供暖费按照30元/平方米收取，涉案房屋建筑面积为86．85平方米，侯志林应交纳2020年11月15日至2021年3月15日供暖费2605．5元，现侯志林未仍未交纳供暖费，故华晟公司诉至法院。侯志林辩称同意交钱，但华晟公司一直未安装测温表，如果华晟公司将测温表安好，且温度达标，就交纳供暖费。本院经审理认定事实如下，侯志林系北京市平谷区马坊镇梨羊路×号院×号楼业主，该房屋建筑面积86．85平方米。华晟公司向侯志林提供了2020年11月15日至2021年3月15日的供热服务，侯志林未交纳2020年11月15日至2021年3月15日供暖费。本院认为，华晟公司为侯志林所有的房屋提供2020年至2021年度了供暖服务，侯志林在享受供暖服务的同时应及时交纳供暖费。侯志林辩称华晟公司未给其安装测温表，但未安装测温表不能作为不交纳供暖费的理由，且侯志林未提供证据证明供暖温度不达标，故对其该条答辩意见，本院不予采信。考虑到侯志林并非无故不交纳供暖费，双方应进一步加强对供暖问题的沟通及处理，故对华晟公司主张滞纳金的诉讼请求，本院不予支持。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第六百五十四条、第六百五十六条之规定，判决如下：一、侯志林于本判决生效后七日内向北京华晟绿地能源管理有限公司交纳2020年至2021年度供暖费2605．5元；二、驳回北京华晟绿地能源管理有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费25元，由侯志林负担（于本判决生效后七日内交纳）。本判决为终审判决。审判员 张 欢二〇二一年二月二十五日书记员 刘光辉
沈阳市铁西区人民法院受 理 案 件 通 知 书（2021）辽0106民初1819号辽宁XX物业有限公司:辽宁XX物业有限公司与刘X物业服务合同纠纷一案，本院已立案。现将受理案件的有关事项通知如下：一、在诉讼过程中，当事人必须依法行使诉讼权利，有权行使《中华人民共和国民事诉讼法》第四十九条、第五十条、第五十一条等规定的诉讼权利，同时也必须遵守诉讼秩序，履行诉讼义务。自然人应当提交身份证或者通行证、护照复印件；法人或者其他组织应当提交营业执照或者事业单位法人代码证复印件、法定代表人或者主要负责人身份证明书。当事人、法定代理人可以委托一至二人作为诉讼代理人。委托他人代为诉讼，必须向人民法院提交由委托人签名或者盖章的授权委托书。授权委托书必须记明委托事项和权限。诉讼代理人代为承认、放弃、变更诉讼请求，进行和解，提起反诉或者上诉，必须有委托人的特别授权。侨居在国外的中华人民共和国公民从国外寄交或者托交的授权委托书，必须经中华人民共和国驻该国的使领馆证明；没有使领馆的，由与中华人民共和国有外交关系的第三国驻该国的使领馆证明，再转由中华人民共和国驻该第三国使领馆证明，或者由当地的爱国华侨团体证明。四、应在接到本通知书后七日内，向本院预交案件受理费。五、根据《最高人民法院关于人民法院在互联网公布裁判文书的规定》，本院作出的生效裁判文书将在中国裁判文书网上公布。如果你认为案件涉及个人隐私或商业秘密，申请对裁判文书中的有关内容进行技术处理或者申请不予公布的，至迟应在裁判文书送达之日起三日内以书面形式提出并说明具体理由。经本院审查认为理由正当的，可以在公布裁判文书时隐去相关内容或不予公布。审判员 ：孙宗杰二〇二一年二月二十六日书记员 ： 张 琳
沈阳市铁西区人民法院民 事 裁 定 书（2021）辽0106民初1819号原告辽宁天阳物业有限公司，住所地沈阳市皇姑区岐山中路13巷13号。法定代表人李冠霖，系该公司总经理。委托代理人黄鑫，系该公司员工。被告刘红，女，住址沈阳市铁西区公民身份号码：2101061962××××××××原告辽宁天阳物业有限公司诉被告刘红物业服务合同纠纷一案，本院受理后，原告向本院提出撤诉申请，要求撤回对被告刘红的起诉。本院认为，原告的申请符合有关法律规定，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十五条之规定，裁定如下：准许原告辽宁天阳物业有限公司撤回起诉案件受理费50元，减半收取25元，由原告辽宁天阳物业有限公司承担。审判员  孙宗杰二〇二一年三月四日书记员  张 琳
北京市平谷区人民法院民 事 裁 定 书（2021）京0117民初1099号本院2021年2月25日对原告北京华晟绿地能源管理有限公司与被告侯志林供用热力合同纠纷一案作出的（2021）京0117民初1099号民事判决书中，因法条书写错误，应予补正，现裁定如下：该判决书第二页倒数第七行的“《中华人民共和国合同法》”补正为“《中华人民共和国民法典》”。审判员 张 欢二〇二一年三月八日书记员 刘光辉-4--1-
沈阳市铁西区人民法院受 理 案 件 通 知 书（2021）辽0106民初1842号XX有限公司:XX有限公司与沈阳XX医药有限公司买卖合同纠纷一案，本院已立案。现将受理案件的有关事项通知如下：一、在诉讼过程中，当事人必须依法行使诉讼权利，有权行使《中华人民共和国民事诉讼法》第四十九条、第五十条、第五十一条等规定的诉讼权利，同时也必须遵守诉讼秩序，履行诉讼义务。自然人应当提交身份证或者通行证、护照复印件；法人或者其他组织应当提交营业执照或者事业单位法人代码证复印件、法定代表人或者主要负责人身份证明书。当事人、法定代理人可以委托一至二人作为诉讼代理人。委托他人代为诉讼，必须向人民法院提交由委托人签名或者盖章的授权委托书。授权委托书必须记明委托事项和权限。诉讼代理人代为承认、放弃、变更诉讼请求，进行和解，提起反诉或者上诉，必须有委托人的特别授权。侨居在国外的中华人民共和国公民从国外寄交或者托交的授权委托书，必须经中华人民共和国驻该国的使领馆证明；没有使领馆的，由与中华人民共和国有外交关系的第三国驻该国的使领馆证明，再转由中华人民共和国驻该第三国使领馆证明，或者由当地的爱国华侨团体证明。四、应在接到本通知书后七日内，向本院预交案件受理费。五、根据《最高人民法院关于人民法院在互联网公布裁判文书的规定》，本院作出的生效裁判文书将在中国裁判文书网上公布。如果你认为案件涉及个人隐私或商业秘密，申请对裁判文书中的有关内容进行技术处理或者申请不予公布的，至迟应在裁判文书送达之日起三日内以书面形式提出并说明具体理由。经本院审查认为理由正当的，可以在公布裁判文书时隐去相关内容或不予公布。审判员 ： 徐 光二〇二一年二月二十六日书记员 ：李雪琳
沈阳市铁西区人民法院民 事 裁 定 书(2021)辽0106民初1842号原告：紫柚（天津）国际贸易有限公司，住所地天津自贸实验区（中心商务区）滨海华贸中心-968。法定代表人：苏健生，系该公司经理。委托代理人：朱坤，系北京市京都律师事务所律师。被告：沈阳天益堂医药有限公司，住所地沈阳市铁西区南滑翔路18号。法定代表人：辛翠。系该公司总经理。委托代理人：高嘉阳，女，汉族，1992年2月16日出生，住辽宁省抚顺市新抚区，系该公司员工。上列原、被告买卖合同纠纷一案，本院于2021年2月26日受理后，在审理中，依法通知原告预交诉讼费，原告未能按规定预交。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十八条，《诉讼费用交纳办法》第二十条，《最高人民法院关于适用〈诉讼费用交纳办法〉的通知》的第二条的规定，裁定如下：本案按原告自动撤诉处理。审判员  徐光二〇二一年四月二十日法官助理邵春元书记员李雪琳
沈阳市铁西区人民法院受 理 案 件 通 知 书（2021）辽0106民初1901号沈阳xx有限公司:沈阳xx有限公司与沈阳xx有限公司借款合同纠纷一案，本院已立案。现将受理案件的有关事项通知如下：一、在诉讼过程中，当事人必须依法行使诉讼权利，有权行使《中华人民共和国民事诉讼法》第四十九条、第五十条、第五十一条等规定的诉讼权利，同时也必须遵守诉讼秩序，履行诉讼义务。自然人应当提交身份证或者通行证、护照复印件；法人或者其他组织应当提交营业执照或者事业单位法人代码证复印件、法定代表人或者主要负责人身份证明书。当事人、法定代理人可以委托一至二人作为诉讼代理人。委托他人代为诉讼，必须向人民法院提交由委托人签名或者盖章的授权委托书。授权委托书必须记明委托事项和权限。诉讼代理人代为承认、放弃、变更诉讼请求，进行和解，提起反诉或者上诉，必须有委托人的特别授权。侨居在国外的中华人民共和国公民从国外寄交或者托交的授权委托书，必须经中华人民共和国驻该国的使领馆证明；没有使领馆的，由与中华人民共和国有外交关系的第三国驻该国的使领馆证明，再转由中华人民共和国驻该第三国使领馆证明，或者由当地的爱国华侨团体证明。四、应在接到本通知书后七日内，向本院预交案件受理费。五、根据《最高人民法院关于人民法院在互联网公布裁判文书的规定》，本院作出的生效裁判文书将在中国裁判文书网上公布。如果你认为案件涉及个人隐私或商业秘密，申请对裁判文书中的有关内容进行技术处理或者申请不予公布的，至迟应在裁判文书送达之日起三日内以书面形式提出并说明具体理由。经本院审查认为理由正当的，可以在公布裁判文书时隐去相关内容或不予公布。审判员 ：尹学敏二〇二一年二月二十六日书记员 ： 于 淼