宁夏回族自治区银川市兴庆区人民法院   民事判决书   （2020）宁0104民初6960号   原告：门建成，男，1977年4月23日出生，汉族，务工人员，住宁夏回族自治区青铜峡市。   被告：田进和，男，1984年4月6日出生，回族，银川八一学校董事长，住宁夏回族自治区银川市西夏区。   被告：银川八一学校，住所地宁夏回族自治区银川市滨河新区金源路北。   法定代表人：田进和，该学校董事长。   原告门建成与被告田进和、银川八一学校劳务合同纠纷一案，本院于2020年7月22日立案后，依法适用简易程序，于2020年11月19日公开开庭进行了审理，原告门建成到庭参加诉讼，被告田进和、银川八一学校经本院公告送达民事起诉状及开庭传票，公告期满未到庭参加诉讼。后因原告门建成申请对已完成工程量进行鉴定，根据《全国人民代表大会常务委员会关于授权最高人民法院在部分地区开展民事诉讼程序繁简分流改革试点工作的决定》，本案转为普通程序独任审理，并于2021年5月10日再次公开开庭进行了审理。原告门建成、被告田进和、被告银川八一学校的董事长田进和到庭参加诉讼。本案现已审理终结。   门建成向本院提出诉讼请求：1.判令二被告支付原告室内油漆工程款640246元、鉴定费7000元、按照合同约定的2倍利息计算的违约金12000元；2.诉讼费由二被告承担。事实和理由：2018年5月7日，原告承包了被告田进和在银川市滨河新区金源路北的新建银川八一学校2#办公楼、3#和4#教学楼、6#宿舍楼、7#餐厅楼室内油漆工程并与被告签订了《室内油漆施工合同》。原告施工完毕后，经被告负责人验收完，被告共欠原告688000元工程款并承诺过几天付款。后经原告多次催要，被告均未付款。   田进和辩称，其是被告银川八一学校的法定代表人，代表被告银川八一学校跟原告签订施工合同，被告田进和个人不应承担付款责任。   银川八一学校辩称，工程款的鉴定结果是306936.37元，其中包含的68878.19元不认可，因为虽然工程干完，但原告施工不合格，施工当中不做保护，污染了外墙室内油漆、门窗等，被告银川八一学校要求原告停工并按照国家施工要求做防护施工，原告就称不干了，被告银川八一学校另行要求原告返工赔偿，并已付给原告七、八万元，其中5万元由公户转给原告的小舅子梁军，其他的由田进和以及学校会计杨琴微信转给原告。原告没有按照合同约定时间完成工程，导致工期延误，原告违约在先，被告银川八一学校不承担鉴定费及违约金。   当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。1.原告提交油漆施工合同、工资表、考勤表、鉴定报告、鉴定费收据各一份，证明二被告欠原告工程款未付，鉴定花费7000元，要求二被告承担。二被告对油漆施工合同、鉴定报告无异议，工资表、考勤表均为原告单方面制作，没有学校盖章及学校相关人员签字，学校不认可，原告按照约定施工完毕，学校会出具工程决算单，不会产生鉴定费用，不应由被告承担鉴定费。本院对油漆施工合同、鉴定报告、鉴定费收据的真实性、合法性、关联性予以采信，对工资表、考勤表的真实性、合法性、关联性不予采信。2.二被告庭后提交微信聊天记录及银行流水打印件，证明被告银川八一学校于2019年4月30日向原告转账支付30000元、2020年4月26日微信转款2000元、2020年5月30日银行转账支付5000元、2020年6月4日微信转款1000元。原告质证认为30000元是支付的工程款，其他的都不是工程款，2020年4月26日微信转款的2000元是第二次维修的墙面风化处理款项、2020年5月30日银行转账的5000元是瓷砖的钱、2020年6月4日微信转款的1000元是原告让买乳胶漆的钱。因原告仅认可30000元是支付的工程款，故本院对已付的30000元工程款予以确认，其他的款项不能达到二被告的证明目的。   根据当事人陈述和经本院审查确认的证据，本院认定事实如下：2018年5月7日，甲方银川八一学校与乙方门建成签订《室内油漆施工合同》，约定甲方将银川八一学校滨河校区2#、3#、4#、5#、6#、7#楼的室内油漆工程发包给乙方施工，工期自2018年5月6日至2018年7月20日，因乙方原因延期的每天扣除工程款壹仟元，承包范围内的室内乳胶漆全面施工，砂纸打完付款捌万元整，验收合格付款贰万元整，剩余工程款在2019年5月一次性支付完，保修费5%扣除，保修期约定壹年，自竣工之日算起，甲方必须确保2019年5月剩余工程款的支付，如不能按期支付，剩余工程款将承担银行同期贷款利率2倍计息。被告田进和在该合同的发包人银川八一学校法定代表人处签名。宁夏鹏程飞建设工程咨询有限公司于2021年4月12日出具的宁鹏飞鉴字第（2021）第002号银川八一学校2-4、6-7号楼室内油漆工程造价鉴定报告书的鉴定结论为涉案工程中已完工的工程费用为306936.37元，其中：3#、4#教学楼2-3层墙面、天棚和顶层的墙面乳胶漆（不含主材）工程费用为68878.19元。该报告回复原告“所有的卫生间、顶棚没有施工的不应在面积中扣除”异议意见的答复说明：“2#综合办公楼、3#教学楼、4#教学楼的顶棚刮腻子和刷乳胶漆属于施工合同范围内的内容，而现场实际未施工，应在建筑面积中扣除”。原告支付鉴定费7000元。   本院认为，工程造价鉴定报告书确定上述涉案工程中已完工的工程费用为306936.37元，因原告未提交竣工结算单以及被告田进和是以个人名义与原告签订《室内油漆施工合同》的证据，而工程造价鉴定报告书已确定2#综合办公楼、3#教学楼、4#教学楼的顶棚刮腻子和刷乳胶漆属于施工合同范围内的内容，现场实际未施工，且被告银川八一学校辩称原告施工污染了外墙室内油漆、门窗等，要求原告停工并按照国家施工要求做防护施工，原告就称不干了，被告银川八一学校另行要求原告返工赔偿，故原告要求被告田进和个人承担付款责任以及被告银川八一学校支付违约金及鉴定费的证据不足，不应支持，且应按合同约定扣除5%质保金即15346.82元，现原告认可被告银川八一学校已支付工程款30000元，故被告银川八一学校还应支付原告剩余工程款261589.55元。   依照《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条、《中华人民共和国合同法》第一百零九条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条规定，判决如下：   一、被告银川八一学校于本判决生效之日起五日内支付原告门建成剩余工程款261589.55元；   二、驳回原告门建成的其他诉讼请求。   如果被告未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。   案件受理费10800元、公告费600元，由被告银川八一学校负担5524元，因原告门建成降低诉讼请求而退还408元，由原告门建成负担5468元。   如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数或者代表人的人数提出副本，上诉于宁夏回族自治区银川市中级人民法院。   审判员 李国群   二〇二一年五月二十四日   法官助理 李文雯   书记员 刘羽洁   附：本案适用的相关法律条文   《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》   第一条民法典施行后的法律事实引起的民事纠纷案件，适用民法典的规定。   民法典施行前的法律事实引起的民事纠纷案件，适用当时的法律、司法解释的规定，但是法律、司法解释另有规定的除外。   民法典施行前的法律事实持续至民法典施行后，该法律事实引起的民事纠纷案件，适用民法典的规定，但是法律、司法解释另有规定的除外。   《中华人民共和国合同法》   第一百零九条当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。   《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》   第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。   在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。   《中华人民共和国民事诉讼法》   第十四条人民检察院有权对民事诉讼实行法律监督。   第二百三十九条申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。   前款规定的期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。   第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。   履行告知书   本判决生效后，负有履行义务的当事人必须依法按期履行判决。逾期未履行的，本案申请执行后，负有履行义务的当事人应向本院报告财产状况，并不得有高消费及非生活和工作必需的消费行为。本条款即为执行通知，违反本条规定的，人民法院将依法对相关当事人采取列入失信名单、罚款、拘留等措施，构成犯罪的，依法追究刑事责任。