湖南省长沙市岳麓区人民法院民 事 判 决 书（2021）湘0104民初3380号原告河南京诺装饰工程有限公司，住所地：河南省郑州市金水区鑫苑路****楼****。法定代表人文建山，系该公司执行董事兼总经理。委托代理人蔡贝贝，上海市浩信（郑州）律师事务所律师。委托代理人苗俊丽，上海市浩信（郑州）律师事务所律师。被告湖南怡佳装饰工程有限公司，住所，住所地：湖南省长沙市天心区书院路附**创远景园****div>法定代表人宾文举，系该公司执行董事兼总经理。被告宾文举，男，1990年9月12日出生，汉族，住湖南省沅江市。原告河南京诺装饰工程有限公司（以下简称“京诺公司”）诉被告湖南怡佳装饰工程有限公司（以下简称“怡佳公司”）装饰装修合同纠纷一案，本院于2021年2月19日受理后，原告京诺公司于2021年4月8日向本院申请追加宾文举为本案共同被告，本院经审查后予以准许并依法追加宾文举为本案被告参加诉讼，2021年4月23日，本案依法由审判员卿斌独任审判，公开开庭进行了审理，书记员杨婷婷担任法庭记录。原告京诺公司的委托代理人蔡贝贝、苗俊丽，被告宾文举（同时为被告怡佳公司的法定代表人）到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告京诺公司向本院提出下列诉讼请求：1.判令被告怡佳公司向原告支付工程质保金796190.95元及逾期付款利息（逾期付款利息分两部分计算，第一部分以101529.5元为基数，按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率自2019年9月5日计算至款项付清之日止；第二部分以694661.45元为基数，按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率自2020年5月11日起计算至款项付清之日止。利息暂计至2021年1月18日为24100.23元，本息暂合计为820291.18元），被告宾文举对被告怡佳公司的前述债务承担连带清偿责任；2.本案案件受理费、财产保全费等诉讼费用由被告承担。事实与理由：2017年，被告因长沙钱隆金融中心装修一事与原告签订两份施工合同，分别为《长沙-钱隆金融中心样板展示区装修工程施工合同》和《长沙-钱隆金融中心首层大堂及标准层公共部位装修工程施工合同》，工程地点均在长沙市岳麓区××路××路××交汇东南角（Ａ5-1）金融中心。《长沙-钱隆金融中心样板展示区装修工程施工合同》签订后，原告依约履行自身义务，涉案项目于2019年9月5日竣工验收合格。根据该合同第九条第2项约定，工程质保期2年，被告应于2019年9月5日支付工程款总额5%的质保金101529.5元。但经原告多次催促，被告拖延未付。《长沙-钱隆金融中心首层大堂及标准层公共部位装修工程施工合同》签订后，原告依约履行自身义务，涉案项目于2018年5月11日竣工验收合格。根据该合同第九条第2项约定，工程质保期2个，被告应于2020年5月11日支付工程款总额5%的质保金694661.45元。但经原告多次催促，被告亦未支付。被告因前述两份施工合同共计欠付原告工程质保金796190.95元。被告严重逾期付款，经原告多次催要无果。为维护自身合法权益，原告特起诉至法院，望判如所请。被告怡佳公司、宾文举辩称，被告宾文举自2019年受聘于湖南筑就建材有限公司，从事特勤工作，后因公司管理变动，转由北京签订劳动合同，后因公司经营原因于2021年4月与公司解除了劳动关系，目前属于离职状态。2020年8月10日，被告宾文举基于福建福晟集团有限公司安排接替前手股东成为被告怡佳公司的股东及法定代表人，并与福建福晟集团有限公司签订了代持协议，协议一式两份，原件均由福建福晟集团有限公司收回。被告宾文举并不参与被告怡佳公司的经营、管理，被告怡佳公司的所有相关事务被告宾文举均不清楚。被告宾文举仅是代持人，与被告怡佳公司根本无法构成人格混同。被告宾文举与被告怡佳公司并未发生任何资金上的往来，对该公司更无管理权，根本不可能构成所谓的人格混同。经审理查明，2017年6月1日，原告京诺公司（乙方）与被告怡佳公司（甲方）签订《长沙-钱隆金融中心样板展示区装修工程施工合同》一份,约定：“第一条工程概况1.工程名称：长沙-钱隆金融中心样板展示区装修工程。2.工程地点：湖南省长沙市岳麓区××路××路××交汇东南角（Ａ5-1）金融中心项目。3.工程内容：按甲方确认的《装修工程施工图》及《附件一：长沙-钱隆金融中心样板展示区装修工程-工程量清单》所包括的全部工程内容。4.施工范围：长沙-钱隆金融中心第36层样板展示区装修硬装部分（配合甲方进行报审以及内业资料的整理和提供）。5.承包方式：其中“消防、空调、新风、软装、监控、ＬＥＤ屏、视频会议、投影设备、网络地板、地毯、电动窗、地毯方另外分包，“强弱电箱、洁卫具（含软管、角阀、地漏等）、灯、地漏等插座面板、广播及功效等相关的设备、消防疏散指示照明”主材甲供，其它全部由乙方包工包料。乙方包工期、包施工质量、包安全、包文明施工、包符合相关规范验收合格。6.乙方在签订本合同前对本工程全部图纸、施工标准、技术说明、施工条件、工程环境及其他情况均已详细研究并充分了解，并按合同条款中的施工场地、施工条件、承包范围、质量标准、工期等要求综合考虑各项因素并进行计算，保证合同工程量全费用准确无误，如对本工程有误解或错漏，应由乙方自行负责。7.乙方按现场实际情况接收工作面，不再因工作面等其他现场已存在的交接情况增加签证。第二条工期1.开工日期：暂定为2017年6月20日（如开工日期发生变更，以甲方签章的《开工通知书》为准；2.工期：60日历日；3.竣工日期：2017年8月18日。4.乙方必须服从甲方工程进度紧迫情况下的交叉作业或加班等施工安排，并在上述日期之前完工并验收合格及交付甲方使用……第三条合同金额1.本工程暂定总价为￥1968938元整，大写：壹佰玖拾陆万捌仟玖佰叁拾捌元整，两者不符以人民币大写为准。具体计价清单详见《附件一：长沙-钱隆金融中心样板展示区装修工程-工程量清单》。2.计价方法：本工程采用固定综合单价包干，工程量按实结算。合同有效期内，此固定综合单价不受任何事由调整。施工过程中，甲方可以根据需要增减工程项目，因此产生的增减工程量并入结算按实结算；原工程量清单包括的项目，按原工程量清单或甲乙供材料品牌确认表中的单价计算；原工程量清单中包含的项目，施工过程中应甲方要求主材进行变更的，双方根据实际情况另行协商价格；原工程量清单中未包括的项目，双方根据实际情况另行协商价格，该部分施工过程中另行签订补充协议，于竣工交付时进行结算。其他甲供材料中甲方进行安装的，乙方不得另外收取费用。3.本合同价格包括但不限于工人材料费、设备费用、各类运输及清理费用、各类施工增加费、各类施工管理费、税金等履行本合同所涉及的一切费用以及上述因素在合同履行期内可能存在的费用波动风险。除本合同约定的工程总价外，乙方在履行合同时不得要求甲方支付其他任何费用。乙方供应的材料需提供材料厂家出厂的检测报告和合格证，后期验收有需要时配合总包提供材料复试。4.施工过程中，如出现工程计划外施工项目或支出的，具体计价方式详见《附件一：长沙-钱隆金融中心样板展示区装修工程-工程量清单》。本合同未约定计价方法的，由甲乙双方协商确定，报价经甲方认可后方可作为结算依据，工程量依据现场实际结算……第四条工程款支付1.履约保证金：乙方接到《中标通知书》通知后，投标保证金转为履约保证金，金额为￥30000元整，大写人民币：叁万元整。履约保证金用以保障乙方按约定履行合同。履约保证金待工程竣工验收合格并完成交接手续后，甲方一次性无息退还。如乙方未按约定履行合同，履约保证金不予返还，并且甲方有权根据合同约定要求乙方另行支付违约金。2.本工程开工后支付至合同暂定总价的50%，40天内到账，即￥984469元整，大写人民币：玖拾捌万肆仟肆佰陆拾玖元整。3.本工程完工且实验合格后支付至已完合格工程价款（材料仅进场不计）的80%。4.工程竣工，验收合格并完成交付且乙方按本合同第十条之约定办理竣工结算后，甲方向乙方支付至工程结算总价的95%。5.本工程预留工程结算总价的5%作为工程质量保证金，在保质期满扣除维修费用后甲方一次性无息付清……第九条竣工验收与保修1.工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方应自接到通知后十五个工作日内组织验收，经甲方验收合格后按实际完成工程量予以结算。甲方验收后提出整改意见的，乙方应自收到甲方意见之日起五日内整改完毕并再次通知甲方验收，经甲方验收仍不合格的，按本工程不能达到合同约定的质量标准处理。2.乙方应按有关工程质量保修条例承担本工程质量保修责任和义务，本工程保修期为贰年，自全部工程施工完毕并验收合格之日起计算。乙方接到甲方通知后十二小时内到现场对本工程进行保修，并在二十四小时内维修完毕，因工程质量发生的相应费用由乙方承担。如乙方未按合同约定保修，甲方有权自行维修或另行聘请第三方完成保修工程，因此产生的所有费用由乙方承担，如合同设有质量保证金，则甲方有权按维修费用双倍从质量保证金中扣除，质量保证金不足抵扣的部分，甲方有权向乙方追偿。第十条工程结算1.工程竣工验收合格后四十日内，乙方应一次性提交完整的竣工结算报告和竣工资料。甲方收齐相关资料后四十日内提出审核意见，乙方自收到审核意见五日内提出反馈意见，之后十个工作日为甲、乙双方结算核对时间。结算资料经甲乙双方确认无误后甲方支付剩余工程款。如乙方未提交完整竣工结算资料，甲方有取拒绝工程结算，甲方已完成工程结算的，乙方按工程逾期违约金的标准向甲方支付违约金……第十一条违约责任1.乙方应严格按本合同约定工期完成本工程，乙方逾期完工的，每日应向甲方支付1000元逾期完工违约金；乙方逾期完工超过十日的，每日应向甲方支付3000元逾期完工违约金；乙方逾期完工超过二十日的，甲方有权解除或终止本合同，并有权另行聘请第三方完成本工程，甲方因此造成的损失由乙方承担全部赔偿责任……”2017年7月26日，原告京诺公司（乙方）与被告怡佳公司（甲方）签订《补充协议》一份，约定：“甲乙双方签订了《长沙-钱隆金融中心样板展示区装修工程施工合同》（合同编号：FJ-FS-tongyonght-201706158，下称“原合同”），由于增加36层茶水间、总裁办电动卷帘电源及卫生间幕墙玻璃贴磨砂纸、沙盘区拼接屏钢骨架、办公展示区隔断等原因，现甲乙双方在原合同基础上对施工内容进行调整，经双方友好协商达成一致，签订本补充协议。一、详见附件一：《长沙-钱隆金融中心样板展示区装修工程工程量清单-补充协议》。二、协议金额：1.本协议含税包干总价为：￥122061元，大写人民币：壹拾贰万贰仟零陆拾壹元整，两者不符以人民币大写为准。具体计价清单详见附件一：《长沙-钱隆金融中心样板展示区装修工程工程量清单-补充协议》。2.计价方法：本工程采用含税总价包干，施工过程中，在施工图不变的情况下，工程量清单中的项目工程量增减不在变更范围，均由乙方承担；在施工图变更的情况下，就变更部分以现场签证形式按实结算，工程量清单包括的项目，按工程量清单的单价计算；工程量清单中未包括的项目，双方根据实际情况另行协商价格……三、付款方式：1.本工程无预付款；2.工程竣工，验收合格并完成交付且乙方按本原合同约定办理竣工结算后，甲方向乙方支付至工程结算总价的95%；3.本工程预留工程结算总价的5%作为工程质量保证金，在保质期满扣除维修费用后甲方一次性无息付清……四、本补充协议是原合同的有效组成部分，经甲乙双方签字盖章后生效。五、本补充协议与原合同内容不一致之处，以本补充协议条款为准。六、本补充协议未尽事宜，按原合同相关条款执行，原合同对本补充协议有效……”2017年6月19日，原告京诺公司（乙方）与被告怡佳公司（甲方）签订《长沙-钱隆金融中心首层大堂及标准层公共部位装修工程施工合同》一份,约定：“第一条工程概况1.工程名称：长沙-钱隆金融中心首层大堂及标准层公共部位装修工程。2.工程地点：湖南省长沙市岳麓区××路××路××交汇东南角（Ａ5-1）金融中心项目。3.工程内容：按甲方确认的《装修工程施工图》及《附件一：长沙-钱隆金融中心首层大堂及标准层公共部位装修工程-工程量清单》所包括的全部工程内容。4.施工范围：长沙-钱隆金融中心首层大堂及标准层公共部位装修硬装部分（配合甲方进行报审以及内业资料的整理和提供）。5.承包方式：其中“空调、软装、块毯、网络地板”甲方另外分包，“瓷砖、洁卫具（含软管、角阀、地漏等）、灯、地漏等插座面板”主材甲供，其它全部由乙方包工包料。乙方包工期、包施工质量、包安全、包文明施工、包符合相关规范验收合格……第二条工期1.开工日期：暂定为2017年5月18日（如开工日期发生变更，以甲方签章的《开工通知书》为准；2.工期：346日历日；3.竣工日期：2018年4月28日（配合土建交付节点分段施工，大堂及样板层先施工，大堂2017年8月底交付，样板层2017年7月底交付）……第三条合同金额1.本工程暂定总价为￥14582788元整，大写：壹仟肆佰伍拾捌万贰仟柒佰捌拾捌元整，两者不符以人民币大写为准。具体计价清单详见《附件一：长沙-钱隆金融中心首层大堂及标准层公共部位装修工程-工程量清单》……4.施工过程中，如出现工程计划外施工项目或支出的，具体计价方式详见《附件一：长沙-钱隆金融中心首层大堂及标准层公共部位装修工程-工程量清单》。本合同未约定计价方法的，由甲乙双方协商确定，报价经甲方认可后方可作为结算依据，工程量依据现场实际结算……第四条工程款支付1.进度款：1.1工程进度款按上个月完成工程量（材料仅进场不计）的70%在第二个月月底之前支付，乙方必须于上个月最后一天上报进度款申请计划给甲方现场工程师确认。1.2本工程完工且初验合格后支付至实际完成总量（材料仅进场不计）的70%。2.工程竣工，验收合格并完成交付且乙方按本合同第十条之约定办理竣工结算后，甲方向乙方支付至工程结算总价的95%。3.本工程预留工程结算总价的5%作为工程质量保证金，在保质期满扣除维修费用后甲方一次性无息付清……第十一条违约责任1.乙方应严格按本合同约定工期完成本工程，乙方逾期完工的，每日应向甲方支付3000元逾期完工违约金；乙方逾期完工超过十日的，每日应向甲方支付5000元逾期完工违约金；乙方逾期完工超过二十日的，甲方有权解除或终止本合同，并有权另行聘请第三方完成本工程，甲方因此造成的损失由乙方承担全部赔偿责任……”其余约定内容与双方签订的《长沙-钱隆金融中心样板展示区装修工程施工合同》约定的内容大致相同。2017年12月1日，原告京诺公司（乙方）与被告怡佳公司（甲方）签订《补充协议》一份，约定：“甲乙双方于2017年6月19日签订了《长沙-钱隆金融中心首层大堂及标准层公共部位装修工程施工合同》（下称“原合同”），由于现场施工过程中增加扣板安装、公区门套材质更换、不锈钢收口条、门洞封堵、增加逃生门、轿厢保护、两层样板层走道冲筋、拆改等其他内容，现甲乙双方在原合同基础上对施工范围进行调整，经双方友好协商达成一致，签订本补充协议。一、增加承包内容：按甲方确认的《工作联系单》及《附件一：长沙-钱隆金融中心首层大堂及标准层公共部位装修工程补充协议-工程量清单》所包括的全部工程内容。二、工期要求：2017年12月31日之前完成工程量清单内的全部内容。三、协议金额：1.本协议含税包干总价为￥866749元，大写人民币：捌拾陆万陆仟柒佰肆拾玖元整，不含税包干总价为￥780854.95元，大写人民币：柒拾捌万零捌佰伍拾肆元零玖角伍分，税金为￥85894.05元，大写人民币：捌万伍仟捌佰玖拾肆元零伍分；两者不符以人民币大写为准。具体计价清单详见《附件一：长沙-钱隆金融中心首层大堂及标准层公共部位装修工程补充协议-工程量清单》。2.计价方法：本工程采用含税总价包干，施工过程中，在施工图不变的情况下，工程量清单中的项目工程量增减不在变更范围，均由乙方承担；在施工图变更的情况下，就变更部分以现场签证形式按实结算，工程量清单包括的项目，按工程量清单的单价计算；工程量清单中未包括的项目，双方根据实际情况另行协商价格。其他甲供材料中甲方进行安装的，乙方不得另外收取费用……四、付款方式：1.本工程完工后支付至实际完成总量的80%。2.工程竣工，验收合格并完成交付且办理竣工结算后，甲方向乙方支付至工程结算总价的95%。3.本工程预留工程结算总价的5%作为工程质量保证金，在保质期满（贰年）扣除维修费用后甲方一次性无息付清……五、本补充协议是原合同的有效组成部分，经甲乙双方签字盖章后生效。六、本补充协议与原合同内容不一致之处，以本补充协议条款为准。七、本补充协议未尽事宜，按原合同相关条款执行，原合同对本补充协议有效……”上述合同签订后，原告京诺公司对涉案约定工程进行了施工。2017年9月5日，涉案样板展示区装修工程竣工验收合格。2018年5月11日，涉案首层大堂及标准层公共部位装修工程竣工验收合格。经双方结算确认：涉案长沙–钱隆金融中心样板展示区装修工程总造价为2010590元，其中工程保修金为5%共计101529.5元；涉案长沙–钱隆金融中心首层大堂及标准层公共部位装修工程总造价为13893229元，其中工程保修金为5%共计694661.45元。现上述质保金支付期限均已届满，被告一直未将上述质保金支付给原告，遂酿成本案诉讼。另查明，被告怡佳公司系自然人独资公司，注册资本3000万元为实缴。2020年8月10日，被告怡佳公司原股东周桥将其在该公司的3000万元股权以3000万元价格全部转让给被告宾文举，该公司法定代表人由周桥变更为被告宾文举。上述事实，有当事人当庭陈述，原告提交并经庭审质证的原告与被告怡佳公司签订的《长沙-钱隆金融中心样板展示区装修工程施工合同》及补充协议、《长沙-钱隆金融中心首层大堂及标准层公共部位装修工程施工合同》及补充协议、《工程结算审核结果定案书》2份、工程验收单、保修期满确认单、应付款申请批准表、进度款申请确认单、被告怡佳公司股东决定、被告怡佳公司股权转让协议；被告提交并经庭审质证的《劳动合同书》、被告的企业信用信息公示报告等证据予以证实，本院予以确认。本院认为，原告京诺公司与被告怡佳公司签订的《长沙-钱隆金融中心样板展示区装修工程施工合同》及补充协议、《长沙-钱隆金融中心首层大堂及标准层公共部位装修工程施工合同》及补充协议均系双方当事人的真实意思表示，且不违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效。双方均应按照合同约定履行自己的义务。合同签订后，原告京诺公司依约进行了施工并完成了竣工验收及结算，被告怡佳公司理应按照合同约定向原告支付工程款。现原、被告就涉案装修工程约定的质量保修期均已届满，被告理应将双方结算确认的质保金支付给原告。现原告要求被告退还涉案装修工程的质保金共计796190.95元，理由正当，本院予以支持。关于逾期付款利息的问题，因原、被告在涉案装修工程施工合同中已明确约定对质保金的支付为无息支付，故对原告要求被告支付逾期付款违约金的主张，本院不予支持。关于被告宾文举是否应当就被告怡佳公司的上述债务承担连带清偿责任的问题。虽然被告宾文举系被告怡佳公司的唯一自然人股东，但从原、被告双方提交的证据来看，被告宾文举于2020年8月10日才通过股权转让的形式变更该公司股东及法定代表人，且原告既未提供证据证明被告宾文举对该公司存在实际经营的行为，亦未举证证明被告宾文举的个人财产与被告怡佳公司的公司财产存在混同的情形，故对原告要求被告宾文举对上述债务承担连带清偿责任的诉请，本院不予支持。据此，依照《中华人民共和国合同法》第五条、第六条、第八条、第四十四条、第六十条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下：一、限被告湖南怡佳装饰工程有限公司于本判决生效之日起十日内向原告河南京诺装饰工程有限公司支付质保金796190.95元；二、驳回原告河南京诺装饰工程有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案案件受理费减半收取6002元、财产保全费4621元，由原告河南京诺装饰工程有限公司负担3000元，由被告湖南怡佳装饰工程有限公司负担7623元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于湖南省长沙市中级人民法院。审判员  卿斌二〇二一年五月十日法官助理罗翠玲书记员杨婷婷附相关法条：《中华人民共和国合同法》第五条当事人应当遵循公平原则确定各方的权利和义务。第六条当事人行使权利、履行义务应当遵循诚实信用原则。第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。依法成立的合同，受法律保护。第四十四条依法成立的合同，自成立时生效。法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续生效的，依照其规定。第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。