上海市闵行区人民法院民 事 判 决 书（2020）沪0112民初38867号原告(反诉被告)：蚌埠蕴莹服饰有限公司，注册地安徽省蚌埠市。法定代表人：朱玉，该公司总经理。委托诉讼代理人：俞国栋，上海市诤正律师事务所律师。被告(反诉原告)：上海三人行企业发展有限公司，注册地上海市金山区。法定代表人：戴建忠，该公司执行董事。委托诉讼代理人：程然，上海盈合汇律师事务所律师。原告蚌埠蕴莹服饰有限公司(以下简称蕴莹公司)与被告上海三人行企业发展有限公司(以下简称三人行公司)加工合同纠纷一案，本院于2020年10月21日立案受理。诉讼过程中，三人行公司提起反诉，本院经审查认为符合反诉受理条件，遂决定将本诉与反诉合并审理，并依法适用简易程序公开开庭进行了审理。因本案案情复杂，依法转为普通程序再次公开开庭进行了审理。蕴莹公司的法定代表人朱玉及委托诉讼代理人俞国栋，三人行公司的法定代表人戴建忠及委托诉讼代理人程然到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。蕴莹公司在本诉中向本院提出诉讼请求：判令三人行公司支付加工款48,000元。事实和理由：蕴莹公司、三人行公司于2018年8月15日签订了两份商品加工合同，约定由蕴莹公司为三人行公司加工生产男士拼接夹克(数量309件，单价85元/件，共计26,265元)及女式双排扣烫金棉服(数量275件，单价80元/件)。后蕴莹公司完成上述加工产品后将加工物交付给了三人行公司，但三人行公司至今未给付加工款，蕴莹公司故提起本案诉讼。三人行公司针对本诉辩称，不同意蕴莹公司诉请。理由：双方确实签订了系争两份商品加工合同，实际发生的加工费确实是48,000元，三人行公司尚未支付，但由于合同中对交货期有明确约定，蕴莹公司延期交付造成三人行公司经济损失，故三人行公司尚未支付加工费，且提起反诉。三人行公司向本院提出反诉请求：1、判令蕴莹公司支付逾期交货违约金30,925.50元；2、判令蕴莹公司赔偿损失58,255.79元。事实和理由：蕴莹公司、三人行公司于2018年8月15日签订了两份商品加工合同，约定交期为2018年9月15日，逾期交货的，三人行公司有权每日扣罚1%的货款作为违约金，同时有权要求蕴莹公司承担空运费用；逾期10天以上的，三人行公司有权拒收，并由蕴莹公司承担一切损失。合同履行过程中，蕴莹公司未按期交货，延期供货超出10天以上，导致三人行公司未能按期向购买方供货，由此造成极大经济损失，三人行公司故提起反诉诉请。蕴莹公司针对反诉辩称，不同意三人行公司反诉诉请。理由：1、双方签订的两份合同约定的违约责任，每日1%罚息是针对逾期交货3-10天内，故超过该期限，并不适用该条款，而是三人行公司有权拒收；2、三人行公司主张的空运费损失应仅针对双方之间发生的空运费，并非三人行公司跟第三方发生的空运费用；3、交货逾期的原因在于三人行公司，双方签订合同后，三人行公司应及时向蕴莹公司交付面料等原材料，因为三人行公司逾期交付原材料，导致蕴莹公司逾期交付成品，三人行公司交付完整原料的时间应是2018年9月30日，但合同中未约定交付原材料的具体时间，基于三人行公司交付原材料的时间延后，故蕴莹公司无法按照合同约定的履行期限向其交付货物，因此蕴莹公司不应承担违约金及损失，且三人行公司计算的违约金不符合其真实损失情况，计算过高。蕴莹公司、三人行公司围绕本诉和反诉诉讼请求依法提交了证据，其中蕴莹公司提交了以下证据：1、商品加工合同2份；2、快递单微信照片1份；3、微信聊天记录1组。三人行公司提交了以下证据：1、微信聊天记录1组；2、大货物料清单、采购合同、送货单1组；3、对账单1份；4、微信聊天记录1组。本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认，并在卷佐证。经对当事人提供的证据进行质证、认证并结合当事人的陈述意见，本院查明本案事实如下：2018年8月15日，蕴莹公司(乙方)与三人行公司(甲方)签订商品加工合同(以下简称合同一)，主要约定乙方为甲方加工产品，款式为女式双排扣烫金棉服，款号为PTNW51-1，数量275件，单价80元，总金额22,000元；合同交期2018年9月15日。合同在验收条款中约定1、送大货之前提前3天预约送仓时间，凭产前样、大货物料卡、装箱明细；2、客人收货后，发现数量短缺或质量问题由此产生的扣款或索赔，由甲方承担相应损失。合同在违约责任条款中约定1、货期方面：乙方交货逾期3-10天内，甲方有权每日扣罚乙方1%的货款，或有权要求乙方承担空运费用；逾期10天以上甲方有权拒收，并由乙方承担甲方一切损失。同日，蕴莹公司(乙方)与三人行公司(甲方)又签订商品加工合同(以下简称合同二)，主要约定乙方为甲方加工产品，款式为男士拼接夹克，款号为PTNW71，数量309件，单价85元，总金额26,265元；合同交期2018年9月15日。合同在验收条款中约定1、送大货之前提前3天预约送仓时间，凭产前样、大货物料卡、装箱明细；2、客人收货后，发现数量短缺或质量问题由此产生的扣款或索赔，由甲方承担相应损失。合同在违约责任条款中约定1、货期方面：乙方交货逾期3-10天内，甲方有权每日扣罚乙方1%的货款，或有权要求乙方承担空运费用；逾期10天以上甲方有权拒收，并由乙方承担甲方一切损失。2018年10月9日，蕴莹公司通过快递将合同一项下货物发送给三人行公司，并通过微信将该批货物快递凭证发送三人行公司。2018年10月22日，蕴莹公司通过快递将合同二项下货物发送给三人行公司，并通过微信将该批货物快递凭证发送三人行公司。庭审中，三人行公司认可蕴莹公司上述发货时间，表示均于上述发货时间的次日收到货物。本院认为，蕴莹公司、三人行公司之间签订的商品加工合同系双方当事人的真实意思表示，内容合法有效，协议的条款对当事人具有拘束力，双方均应按约定全面履行各自义务。庭审中，三人行公司对未支付蕴莹公司加工款48,000元的事实予以确认，故蕴莹公司要求三人行公司支付加工款的诉讼请求，本院予以支持。本案争议焦点在于，蕴莹公司是否需向三人行公司支付逾期交货违约金及赔偿经济损失。庭审中，蕴莹公司抗辩逾期交货是由于三人行公司逾期向其交付原材料导致，但蕴莹公司对此未提供证据予以证明，因两份合同均有明确的交货期，对逾期交货违约责任也有明确约定。现根据蕴莹公司提供的快递凭证，两批货物均存在逾期交货的情况，应当按约承担逾期交货违约金。但合同约定的违约金计算比例过高，且三人行公司至今未付加工款，同样存在违约。本院综合考虑对违约行为的惩罚性及对守约方补偿功能，根据合同履行程度，违约过错程度、合同的预期等综合考量，按日万分之三计算逾期交货违约金。据此计算，两批货物的逾期交货违约金合计应为927.77元。关于三人行公司所主张的经济损失，因合同中明确约定因数量短缺或质量问题由此产生的扣款或索赔，由甲方(即三人行公司)承担相应损失，且三人行公司所主张的原材料损失、收益损失、空运费损失均未提供有效证据予以证明，蕴莹公司也不承认存在上述损失，故对三人行公司要求蕴莹公司赔偿经济损失的诉讼请求，本院不予支持。三人行公司在三次庭审均已结束的情况下向本院申请对货物现有价值及仓储费用进行评估，因其评估内容与本案并无关联，本院不予准许。据此，依照《最高人民法院关于适用时间效力的若干规定》第二条以及1999年《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第一百零七条、第一百零九条、第一百一十四条，《最高人民法院关于适用的解释》第九十条之规定，判决如下：一、被告上海三人行企业发展有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告蚌埠蕴莹服饰有限公司加工款48,000元；二、反诉被告蚌埠蕴莹服饰有限公司于本判决生效之日起十日内偿付反诉原告上海三人行企业发展有限公司逾期交货违约金927.77元；三、驳回反诉原告上海三人行企业发展有限公司的其余反诉请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱的义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。本诉案件受理费1,000元，由被告上海三人行企业发展有限公司负担；反诉案件受理费1,014.77元，由反诉原告上海三人行企业发展有限公司负担1,004.21元，反诉被告蚌埠蕴莹服饰有限公司负担10.56元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或代表人的人数提出副本，上诉于上海市第一中级人民法院。审 判 员  彭 巍法官助理  冯瑉一书 记 员  冯瑉一附：相关法律条文一、《最高人民法院关于适用时间效力的若干规定》第二条民法典施行前的法律事实引起的民事纠纷案件,当时的法律、司法解释有规定,适用当时的法律、司法解释的规定,但是适用民法典的规定更有利于保护民事主体合法权益,更有利于维护社会和经济秩序,更有利于弘扬社会主义核心价值观的除外。二、《中华人民共和国合同法》第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。……第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第一百零九条当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。三、《最高人民法院关于适用的解释》第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。