黑龙江省大庆市龙凤区人民法院 民 事 判 决 书 （2019）黑0603民初4094号 原告：杨连成，男，1966年12月24日出生，汉族，大庆石化公司化工一厂职工，住大庆市龙凤区， 被告：北京东易雅居装饰有限公司大庆东风分公司，住所地大庆市萨尔图区黎明河北段西侧B10ab-3号商服，统一社会信用代码：912306026774501690。 负责人：陈岩。 被告：陈岩，男，1988年7月31日出生，汉族，住大庆市萨尔图区， 原告杨连成与被告北京东易雅居装饰有限公司大庆东风分公司、陈岩装修装饰合同纠纷一案，本院适用简易程序公开开庭进行了审理。原告杨连成到庭参加诉讼，被告北京东易雅居装饰有限公司大庆东风分公司、陈岩经本院合法传唤未到庭应诉，本案现已缺席审理终结。 原告杨连成向本院提出的诉讼请求：1.请求法院判令二被告返还所欠原告17，300元；2.请求法院判令二被告支付违约金（自2019年10月11日起以17，300元为本金，按照年利率24%计算至本判决生效之日止）；3.本案所发生的诉讼费用、保全费由二被告承担。事实和理由：2019年8月3日，原告与第一被告北京东易雅居装饰有限公司大庆东风分公司签订住房装修合同，原告将位于兴化的住房装修工程发包给第一被告，原告于当日向其指定账户汇款30300元，合同约定竣工日期为2019年10月16日。合同签订后，第一被告施工进度极其缓慢，故意拖延工期，原告多次催促无果。在无法按期完工的情况下，2019年9月26日，原告与第一被告协议解除装修合同，第一被告和第二被告共同承诺于2019年10月10日返还原告已支付装修款17，300元，并约定了违约金。二被告未按照解除协议的约定履行给付义务，故诉至法院，请求法院判令二被告共同给付原告17300元，按约定支付违约金，并承担本案诉讼费用。 被告北京东易雅居装饰有限公司大庆东风分公司、陈岩未到庭应诉，亦未提交书面答辩状。 原告为证实其主张向本院提供如下证据： 装饰装修工程施工合同1份、报价单2页、收据1份、解除房屋装修合同协议1份，欲证明原告与被告北京东易雅居装饰有限公司大庆东风分公司于2019年8月3日签订装饰装修工程施工合同，被告公司负责装修原告位于兴化村××区××楼××单元××室房屋，工程自2019年8月6日起，合同约定竣工日期为2019年10月16日，本合同工程造价为50，500元。2019年8月3日，原告根据合同约定的开工进度将装修款30，300元打入被告公司指定的账户中，被告公司给原告出具收据1份。合同签订后，第一被告施工进度极其缓慢，故意拖延工期，在无法按期完工的情况下，2019年9月26日，原告与被告协议解除房屋装修合同，双方核算现有工程量造价为13，000元，并约定于2019年10月10日前将剩余17，300元装修款返还原告。本院对装饰装修工程施工合同、报价单、收据予以采信，对解除房屋装修合同协议的真实性予以确认，对于欲证明的问题予以综合认定。 被告北京东易雅居装饰有限公司大庆东风分公司、陈岩未到庭，未向法庭提供证据。 通过原、被告举证、质证，并结合当事人陈述，确认本案的法律事实如下： 原告与被告北京东易雅居装饰有限公司大庆东风分公司于2019年8月3日签订装饰装修工程施工合同1份，约定：原告将位于龙凤区兴化村××区××楼××单元××室房屋装修工程交由被告北京东易雅居装饰有限公司大庆东风分公司施工，开工日期2019年8月6日，竣工日期2019年10月16日，工程总造价为50，500元，工程款的支付时间为：合同签订日支付20%即10，100元，开工三日前支付40%即20，200元，工程进度过半支付40%即20，200元。原告于2019年8月3日给付被告北京东易雅居装饰有限公司大庆东风分公司工程款30，300元。被告北京东易雅居装饰有限公司大庆东风分公司对涉案工程施工了一部分，2019年9月26日，原告与二被告签订解除房屋装修合同协议，内容：“双方于2019年8月3日签订了房屋装修合同，现交付期将至，按目前进度无法如期完工交付房主。现双方协议解除房屋装修合同。东易雅居公司和陈岩（身份证）将杨连成预付款30，300元扣除已施工（拆除、改水改电）工作量和运至现场的水泥、沙子、苯板、卫生间防水材料共计13，000元后，于2019年10月10日前将剩余款17，300元给付房主杨连成。杨连成不再承担违约责任。如到期不给付剩余款，东易雅居和陈岩需按36%的年利率向杨连成支付违约金。”协议落款处盖有北京东易雅居装饰有限公司大庆东风分公司印章，有原告及被告陈岩签名。 本院认为，原告与被告北京东易雅居装饰有限公司大庆东风分公司签订的装饰装修工程施工合同合法有效，在合同履行过程中，原告与二被告签订的解除房屋装修合同协议对原告与被告北京东易雅居装饰有限公司大庆东风分公司具有法律效力，双方应按此解除协议行使权利，履行义务，被告北京东易雅居装饰有限公司大庆东风分公司应于2019年10月10日前将剩余款17，300元给付原告杨连成，该公司尚未支付，应承担给付剩余款17，300元及相应的违约责任，故对于原告要求被告北京东易雅居装饰有限公司大庆东风分公司给付17，300元的请求本院予以支持，关于原告要求北京东易雅居装饰有限公司大庆东风分公司承担给付违约金的请求，被告北京东易雅居装饰有限公司大庆东风分公司未到庭参加诉讼，视为放弃相应民事权利，原告的该项请求，不违反法律规定，本院予以支持。关于原告要求被告陈岩承担责任的请求，解除房屋装修合同协议内容表明被告陈岩自愿承担给付剩余款17，300元及承担给付违约金的责任，原告的该请求，有证据证实，故本院确定被告陈岩与被告北京东易雅居装饰有限公司大庆东风分公司对于所欠原告的债务承担共同给付责任。依据《中华人民共和国合同法》第八条、第四十四条第一款、第九十三条、第九十七条、第九十八条、第一百零七条、第一百一十四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，缺席判决如下: 被告北京东易雅居装饰有限公司大庆东风分公司、陈岩共同给付原告杨连成人民币17，300元及违约金（以17300元为基数，自2019年10月11日起至本判决生效之日止，按照年利率24%计算），上述款项于本判决生效之日起十日内给付完毕。 如果被告北京东易雅居装饰有限公司大庆东风分公司、被告陈岩未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费116元、保全费220元，由被告北京东易雅居装饰有限公司大庆东风分公司、被告陈岩共同负担。 审判员  孙明昱 二〇二〇年一月二日 书记员  宋偲默 附：本判决所依据的法律条文 《中华人民共和国合同法》 第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。 依法成立的合同，受法律保护。 第四十四条依法成立的合同，自成立时生效。 法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续生效的，依照其规定。 第九十三条当事人协商一致，可以解除合同。 当事人可以约定一方解除合同的条件。解除合同的条件成就时，解除权人可以解除合同。 第九十七条合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。 第九十八条合同的权利义务终止，不影响合同中结算和清理条款的效力。 第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。 约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。 当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。 《中华人民共和国民事诉讼法》 第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。 第二百三十九条申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。 前款规定的期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。 第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。