河北省涿鹿县人民法院 民 事 判 决 书 （2019）冀0731民初845号 原告（反诉被告）：涿鹿县金源装饰门市，住所地涿鹿县涿鹿镇合符大街西侧。 经营者：景慧芹（曾用名景慧琴）。 委托诉讼代理人：谷新富，涿鹿县涿鹿法律服务所法律工作者，住该所。 被告（反诉原告）：赵爱庭。 委托诉讼代理人：史仲宝，河北升华律师事务所执业律师。 涿鹿县金源装饰门市（以下简称金源门市）诉赵爱庭承揽合同欠款纠纷一案，本院于2019年6月3日立案。赵爱庭反诉金源门市承揽合同质量纠纷一案，本院于2019年7月8日立案。本院依法适用简易程序，合并公开开庭进行了审理。金源门市委托诉讼代理人谷新富及赵爱庭委托诉讼代理人史仲宝到庭参加诉讼。案件现已审理终结。 金源门市向本院提出诉讼请求：一、判令赵爱庭给付金源门市装修费55,000元；二、诉讼费由赵爱庭负担。事实与理由：2017年，金源门市与赵爱庭达成房屋装修协议，约定由金源门市为赵爱庭装修新房，装修材料由金源门市提供，人员也由金源门市雇佣，装修结束经赵爱庭验收后结清全部工料款。赵爱庭验收工程后支付了部分款项，尚欠工料款55,000元未付。赵爱庭书写了欠条，承诺于2018年10月底前陆续结清，但至今没有给付，给原告的资金周转造成困难，故请依法判决。 赵爱庭答辩并反诉称：金源门市所述装修协议及欠款情况属实。赵爱庭在装修未完工时即为金源门市出具了55,000元的欠条，后来之所以未给付剩余装修费是因为房屋出现墙皮裂缝等严重质量问题，且赵爱庭多次要求金源门市修理均被拒绝，故不同意金源门市的诉讼请求，并要求金源门市赔偿赵爱庭重新装修费用50,000元。庭审中，赵爱庭变更请求赔偿额为14,094.45元，并要求金源门市赔偿鉴定费损失12,000元，鉴定人出庭费用1,500元由金源门市负担。 金源门市辩称：金源门市的装修质量没有问题。赵爱庭验收装修工程后于2017年10月21日即入住新房，其时至现在才提出装修质量问题无依据。另外，厨柜内拉筐系赵爱庭自己购买后由金源门市安装的，卫生间铝合金门由赵爱庭自己购买并由售货方安装，与金源门市无关。赵爱庭申请鉴定扩大损失，金源门市对相关鉴定费和鉴定人出庭费用不予承担。 本院对当事人双方没有争议的证据和事实予以确认并在卷佐证。对双方有争议的证据和事实，分析认定如下： 一、关于保修期问题，金源门市在答辩中主张，赵爱庭在入住时就已对装修工程质量进行了验收，现在才提出装修质量问题没有依据；但金源门市在庭审中又陈述，是因赵爱庭要求修理时附加延期付款条件，金源门市才未予修理。本院认为：金源门市的意见前后矛盾，其认为赵爱庭未及时要求修理的答辩不能成立；双方订立合同时未约定保修期，之后亦未形成一致意见，保修期的确定应依照建设部于2002年3月5日发布的《住宅室内装饰装修管理办法》第三十二条的规定予以确定，即住宅室内装饰装修工程的最低保修期限为二年，故赵爱庭主张装修质量问题未超过保修期。 二、关于鉴定程序问题，金源门市认为，河北建筑工程司法鉴定中心于2019年10月18日第二次查勘现场时未通知金源门市到场见证，对此次查勘内容不予认可。该鉴定中心派员出庭时表示，2019年10月18日的现场查勘只是对上一次查勘的工程量数据进行复核，并未增加新的内容，同时提交相关查勘材料为证。本院经审查认为，河北建筑工程司法鉴定中心系具有相应资质的合法鉴定机构，其于2019年10月18日进行的第二次查勘虽未通知金源门市到场，但该行为未影响金源门市的实体利益，此程序瑕疵问题不足以影响鉴定结论的效力，故本院确认相关鉴定意见为有效证据。 三、关于鉴定报告所及损失项目问题，金源门市认为卫生间铝合金平开门和厨柜拉筐的损失与其无关，陶瓷地面砖无质量问题，损失不存在。鉴定人出庭解释：鉴定报告中所述“铝合金平开门”系笔误，该损失项目实为“厨房木门”；厨柜拉筐损失仅指轨道和安装费损失，不包括拉筐本身；陶瓷地面砖损失是因为要更换卫生间、厨房、阳台的墙砖就必须拆除部分地砖而造成的损失。本院认为：1．鉴定机构提供的现场查勘笔录（2019年7月28日）有“门关不严”记载，鉴定意见书亦有“厨房门关不严实”的表述，二者相互印证，且“实体项目预算表”和“据实调整材料汇总表”亦只有一个“门”的预算，鉴定人员关于笔误的解释应为合理，本院予以采信，故当事人关于卫生间平开门是否在金源门市装修范围的争议与鉴定结论无关联；2．金源门市虽主张厨柜拉筐系赵爱庭自己购买，但认可该拉筐由金源门市安装，故因安装不当造成的更换轨道费用损失应由金源门市承担；3．关于拆换墙砖是否必须拆除部分地砖及地砖损失如何预算的专业问题，鉴定人员进作出相应解释，金源门市虽持异议，但未申请重新鉴定或提供其他反证，故本院对相关鉴定意见予以采信。 本院经审理认定以下事实：2017年7、8月份，金源门市与赵爱庭达成口头装修承揽协议：由金源门市为赵爱庭装修位于涿鹿县房屋，装修材料和人工由金源门市提供；装修范围包括地面、墙面瓷砖铺贴，墙面粉刷，壁纸粘贴，吊顶，家具制作、安装，木门、门套、窗套购置、安装，厨柜制作、安装等。双方对装修质量、验收标准、保修内容和期限、违约责任等未明确约定。2017年10月21日，赵爱庭入住新房。双方经过结算，确定装修工料款共计105000元。赵爱庭在支付部分装修款后，于2018年2月15日出具欠条一张，确认欠金源门市装修费用55000元，承诺于2018年10月底前结清，此款至今未付。期间，赵爱庭要求金源门市对装修质量出现问题的部位进行修理，但双方协商未果。本案相关装修质量问题，经河北建筑工程司法鉴定中心进行鉴定评估，确定损失为14094.45元。赵爱庭向鉴定部门交纳了鉴定费12000元和鉴定人员出庭费用1500元。 本院认为：一、金源门市与赵爱庭口头约定，由金源门市提供工料，按照赵爱庭的要求为其装修房屋，装修完工后，由赵爱庭给付金源门市装修费用，据此形成了合法有效的承揽合同关系，双方应按照约定全面履行合同义务；二、双方对装修费用已结算确认，赵爱庭应按照承诺的期限付清欠款；三、双方对装修质量、违约责任、保修期等无明确约定，应参照相关行业规定执行；四、从赵爱庭入住房屋至反诉之日为期不足两年，金源门市应对相关质量问题予以保修而未予修理，应依法承担赔偿责任；五、经鉴定，金源门市的装修工程确实存在质量问题且造成一定损失，而金源门市在保修期内未予修理具有过错，赵爱庭为实现权利申请鉴定造成的鉴定费损失应由金源门市予以赔偿；六、鉴定机构的鉴定程序存在瑕疵，鉴定报告亦存在笔误，致金源门市产生异议，本院为澄清相关事实通知鉴定机构派员出庭，因此发生的出庭费用应由鉴定意见的举证责任人赵爱庭承担。 综上所述，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第六十一条、第一百一十一条、第一百二十条、第二百六十二条、第二百六十三条，《最高人民法院关于适用＜中华人民共和国民事诉讼法>的解释》第九十条的规定，判决如下： 一、被告（反诉原告）赵爱庭支付原告（反诉被告）涿鹿县金源装饰门市装修工程款55,000元。 二、原告（反诉被告）涿鹿县金源装饰门市赔偿被告（反诉原告）赵爱庭装修费、鉴定费损失共计26,094.45元。 上述一、二项折抵后，被告（反诉原告）赵爱庭于本判决生效后五日内给付原告（反诉被告）涿鹿县金源装饰门市人民币28,905.55元。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 本诉案件受理费1,176元，减半收取计588元，由赵爱庭负担；反诉案件受理费452元，减半收取计226元，由涿鹿县金源装饰门市负担。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于河北省张家口市中级人民法院。 审判员  杨秀娥 二〇一九年十二月三十日 书记员  韩美霞 附相关规定 《中华人民共和国民事诉讼法》 第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。 当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。 人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。 第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。 《中华人民共和国合同法》 第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。 第六十一条合同生效后，当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明确的，可以协议补充；不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定。 第一百一十一条质量不符合约定的，应当按照当事人的约定承担违约责任。对违约责任没有约定或者约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定的，受损害方根据标的的性质以及损失的大小，可以合理选择要求对方承担修理、更换、重作、退货、减少价款或者报酬等违约责任。 第一百二十条当事人双方都违反合同的，应当各自承担相应的责任。 第二百六十二条承揽人交付的工作成果不符合质量要求的，定作人可以要求承揽人承担修理、重作、减少报酬、赔偿损失等违约责任。 第二百六十三条定作人应当按照约定的期限支付报酬。对支付报酬的期限没有约定或者约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定的，定作人应当在承揽人交付工作成果时支付；工作成果部分交付的，定作人应当相应支付。 《最高人民法院关于适用＜中华人民共和国民事诉讼法>的解释》 第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。 在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。 《住宅室内装饰装修管理办法》 第三十二条在正常使用条件下，住宅室内装饰装修工程的最低保修期限为二年，有防水要求的厨房、卫生间和外墙面的防渗漏为五年。保修期自住宅室内装饰装修工程竣工验收合格之日起计算。 ——