贵州省关岭布依族苗族自治县人民法院民 事 判 决 书（2021）黔0424民初11号原告：宁波福臻科技发展有限公司。住所：浙江省宁波市北仓区梅山盐场1号办公楼3号121室。法定代表人：赵春丽，职务：执行董事长。组织机构代码91330206688041360Q。委托代理人：凃松松，贵州蕴诚律师事务所律师，执业证号：15204201810050806，代理权限为特别授权代理。委托代理人：罗时栋，贵州蕴诚律师事务所律师，执业证号：15204202010196206，代理权限为特别授权代理。被告：盐城悍阳新能源科技有限公司。住所：盐城市滨海县城纬西路北侧碧水绿都20/23幢117室。法定代表人：李运祥，职务：经理。统一社会信用代码：91320922MA1P5BD1XR。委托代理人：罗兰，代理权限为特别授权代理。被告：卓阳能源集团有限公司。住所：上海市奉贤区青村镇吴房村1033号2幢。法定代表人：闫娟，职务：总经理。统一社会信用代码：913101200712158695。委托代理人：翟立伟，上海市百良律师事务所律师，执业证号：13101201210170020，代理权限为特别授权代理。被告：上海电气输配电工程成套有限公司。住所：上海市虹口区东大名路393号。法定代表人：杨兴海，职务：执行董事。统一社会信用代码：9131010913313087XF。委托代理人：徐豪，系公司法务人员，代理权限为特别授权代理。被告：关岭卓阳新能源科技有限公司。住所：贵州省安顺市关岭布依族苗族自治县关包路警苑小区。法定代表人：翟伟明，职务：总经理。统一社会信用代码：91520424MA6HUBFB26。委托代理人：殷艳岗，系公司员工，代理权为特别授权代理。原告宁波福臻科技发展有限公司（以下简称“宁波福臻公司”）与被告盐城悍阳新能源科技有限公司（以下简称“盐城悍阳公司”）、卓阳能源集团有限公司（以下简称“卓阳能源公司”）、上海电气输配电工程成套有限公司（以下简称“上海电气公司”）、关岭卓阳新能源科技有限公司（以下简称“关岭卓阳公司”）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2021年1月5日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告宁波福臻公司的委托代理人凃松松、罗时栋，被告盐城悍阳公司的委托代理人罗兰，被告卓阳能源公司的委托代理人翟立伟，被告上海电气公司的委托代理人徐豪，被告关岭卓阳的委托代理人殷艳岗到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告宁波福臻公司向本院提出诉讼请求：一、请求依法判决被告盐城悍阳新能源科技有限公司向原告支付拖欠的工程款共计1965027.19元。二、请求依法判决被告盐城悍阳新能源科技有限公司以欠付款项总额1965027.19元为基数按年利率3.85％自2020年8月14日计算利息至清偿上述债务之日止（暂计算至2021年1月4日，产生利息共计人民币29639.61元）。三、请求依法判决被告关岭卓阳新能源科技有限公司、上海电气输配电工程成套有限公司、卓阳能源集团有限公司在欠付工程价款范围内对上述款项承担连带支付责任。四、本案诉讼费、保全费由四被告承担。事实和理由：2019年10月，被告关岭卓阳新能源科技有限公司在取得贵州省关岭县岗乌卓阳农业光伏电站项目开发权后将该项目发包给被告上海电气输配电工程成套有限公司进行建设。被告上海电气输配电工程成套有限公司作为总承包人将部分工程分包给被告卓阳能源集团有限公司，后被告卓阳能源集团有限公司与被告盐城悍阳新能源科技有限公司于2019年11月签订《光伏区施工合同》将上述项目1标段60MW施工安装工程分包给被告盐城悍阳新能源科技有限公司。被告盐城悍阳新能源科技有限公司承接上述工程后因自身垫2；资能力不行造成工程停工，后原告宁波福臻科技发展有限公司与被告盐城悍阳新能源科技有限公司于2020年4月签订《关岭卓阳光伏电站53、54、55、58、79、80、81、82方阵安装、改造工程合同》，在卓阳能源集团有限公司允许的情况下，以被告盐城悍阳新能源科技有限公司名义将该项目1标段60MW部分方阵安装、改造剩余工程分包给原告施工，合同中对工程的范围、合同价款及工程款支付与结算等进行了明确约定。合同签订后，原告即依约对上述工程进行施工并如期完工。2020年7月29日，被告盐城悍阳新能源科技有限公司与原告对案涉工程进行结算并签署《盐城悍阳新能源科技有限公司（卓阳三队）工程量确认单》，上述结算单载明工程款总额为2165027.19元，该结果已经双方共同签章确认，双方已就该项目进行了结算。但被告盐城悍阳新能源科技有限公司仅向原告支付了人民币200000元工程款后剩余的工程款1965027.19元至今未支付。为此，原告多次要求被告盐城悍阳新能源科技有限公司及被告卓阳能源集团有限公司支付上述款工程款，被告盐城悍阳新能源科技有限公司均以被告卓阳能源集团有限公司欠付其工程款为由予以推诿，拒绝支付剩余款项，而被告卓阳能源集团有限公司亦承诺将在原告工程款范围内限制向被告盐城悍阳新能源科技有限公司支付工程款并保证原告的工程款足额支付，但迟迟未付。原告认为其作为实际施工人已完成案涉项目的施工，依法享有工程价款请求权，被告盐城悍阳新能源科技有限公司应秉承诚实守信的原则严格遵守约定，按照双方确认的金额支付剩余工程款，且其余被告应在欠付工程款范围内承担相应责任。故为维护原告的合法权益，诉至本院提出以上诉请。被告盐城悍阳公司答辩称：涉案项目是关岭卓阳取得光伏开发权后发包给上海电气公司，上海电气发包给卓阳能源公司，卓阳能源和盐城悍阳达成合作将项目交宁波福臻施工，后因为设计变更，卓阳能源要求更改。被告卓阳能源公司答辩称：原告与卓阳能源之间没有合同关系，合同价款为880万元，卓阳能源已经超付工程价款，现卓阳能源与盐城悍阳未结算，盐城悍阳施工中存在违约情形，卓阳能源不存在欠付工程款的情形，请求驳回原告对卓阳能源公司的诉讼请求。被告上海电气公司答辩称：上海电气公司与原告没有合同关系，原告诉请没有相应的法律规定和合同约定，请求驳回原告对上海电气公司的诉讼请求。被告关岭卓阳公司答辩称：我公司与原告没有合同关系，我公司已经超额支付工程款，我公司不承担连带责任，请求驳回原告对关岭卓阳公司的诉讼请求。本院经审理认定事实如下：2019年10月，关岭卓阳公司与上海电气公司签订了《关岭县岗乌卓阳农业光伏电站项目EPC总承包合同》，上海电气公司作为该项目的总承包人。同月，上海电气公司与卓阳能源公司签订《关岭县岗乌卓阳农业光伏电站项目PC承包合同》，卓阳能源负责关岭县岗乌卓阳农业光伏电站项目新建光伏区及汇流区除组件、逆变器外的设备材料采购、供货、土建施工、安装、调试。2019年11月，卓阳能源公司与盐城悍阳公司签订了《关岭县岗乌卓阳农业光伏电站项目光伏区施工合同》，盐城悍阳公司承建关岭县岗乌镇200MW农业光伏电站光伏区60MW施工安装工程。同时查明，盐城悍阳公司与宁波福臻公司签订了《关岭卓阳光伏电站53、54、55、58、79、80、81、82方阵安装、改造工程合同》，由宁波福臻公司接管盐城悍阳公司工程未完成部分，并顺利完成竣工验收，工程范围为：53、54、55、58、79、80、81、82方阵的测量放线；平整场地；机械打桩；埋件预埋、混凝土浇筑；原安装好光伏板组件拆除（如需）；光伏板支架安装、光伏板安装；光伏电气部分安装、改造；其他班组已完成光伏组件消缺（如需）；配合验收，工期为2020年5月1日至2020年7月30日，工程合同价款为2037752.28元，同时约定本工程无预付款，工程施工完成前3天核算完该部分产值后，工人、机械撤场前支付产值的70%，全部工程完工并验收，取得验收记录表后，双方办理结算，结算表签字盖章后15个工作日内支付至合同结算总价的100%。2020年7月29日，经盐城悍阳公司和宁波福臻公司结算，确认工程价款为2165027.19元。盐城悍阳公司于2020年6月12日转账20万元至宁波福臻公司银行账户。另查明，卓阳能源公司已支付盐城悍阳公司734.2万元和垫付农民工工资1107698元，现双方尚未竣工结算完毕。上述事实，有原告提供的营业执照、法定代表人身份证明及身份证、合同、施工图样、工程量确认单、转账记录等；有被告盐城公司提供的营业执照；有卓阳能源公司提供的转账记录、垫付农民工转账流水等及原、被告庭审陈述予以证实。以上证据客观真实，与本案具有关联性，本院予以确认。本院认为：关于原告宁波福臻公司诉请盐城悍阳公司支付拖欠的工程款的问题，审理中宁波福臻陈述其未取得承装（修、试）电力设施许可证，根据《承装（修、试）电力设施许可证管理办法》第四条：“在中华人民共和国境内从事承装、承修、承试电力设施活动的，应当按照本办法的规定取得许可证。除国家能源局另有规定外，任何单位或者个人未取得许可证，不得从事承装、承修、承试电力设施活动”和第七条：“许可证分为一级、二级、三级、四级和五级。……取得三级许可证的，可以从事110千伏以下电压等级电力设施的安装、维修或者试验活动”、《中华人民共和国民法典》第一百五十三条：“违反法律、行政法规的强制性规定的民事法律行为无效”的规定，盐城悍阳公司与宁波福臻公司签订的《关岭卓阳光伏电站53、54、55、58、79、80、81、82方阵安装、改造工程合同》无效，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第六条：“建设工程施工合同无效，一方当事人请求对方赔偿损失的，应当就对方过错、损失大小、过错与损失之间的因果关系承担举证责任。损失大小无法确定，一方当事人请求参照合同约定的质量标准、建设工期、工程价款支付时间等内容确定损失大小的，人民法院可以结合双方过错程度、过错与损失之间的因果关系等因素作出裁判”的规定，本案中原告宁波福臻公司明知自己未取得承装（修、试）电力设施，仍与盐城悍阳公司签订合同，但考虑到宁波福臻公司已履行合同义务，经盐城悍阳公司于2020年7月29日确认工程价款为2165027.19元，扣减已支付的20万元，尚有1965027.19元未付，故原告宁波福臻公司诉请被告盐城悍阳公司支付拖欠的工程款共计1965027.19元，本院依法予以支持。关于原告诉请盐城悍阳公司以欠付款项总额1965027.19元为基数按年利率3.85％自2020年8月14日计算利息至清偿上述债务之日止的问题，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第二十六条：“当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理。没有约定的，按照同期同类贷款利率或者同期贷款市场报价利率计息”和第二十七条：“利息从应付工程价款之日开始计付”的规定，本院依法判决盐城悍阳公司以欠付款项总额1965027.19元为基数按同期同类贷款利率计算支付宁波福臻公司自2020年8月14日至清偿完毕之日止的利息。关于原告诉请关岭卓阳新能源科技有限公司、上海电气输配电工程成套有限公司、卓阳能源集团有限公司在欠付工程价款范围内对上述款项承担连带支付责任的问题，本案原告未能举证证明关岭卓阳新能源科技有限公司、上海电气输配电工程成套有限公司、卓阳能源集团有限公司是否欠付工程价款及欠付的具体数额,现工程尚未竣工结算完毕，根据目前在案证据无法认定是否尚有未付工程款，或未付工程款的具体数额,故无欠付工程款范围内承担付款责任的事实依据，故对该诉请依法不予支持。综上，依照《中华人民共和国民法典》第一百五十三条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第六条、第二十六条、第二十七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条的规定，判决如下：一、限被告盐城悍阳新能源科技有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告宁波福臻科技发展有限公司工程款1965027.19元。二、限被告盐城悍阳新能源科技有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告宁波福臻科技发展有限公司以欠付款项1965027.19元为基数按同期同类贷款利率计算自2020年8月14日至清偿完毕之日止的利息。三、驳回原告其他诉讼请求。当事人应当按照判决书指定的期间和方式履行义务。如果义务人未按本判决所指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息；如果未按本判决书指定的期间和方式履行义务，导致对方当事人向人民法院申请强制执行的，可能被人民法院纳入失信被执行人名单。案件受理费22752元，按简易程序减半收取11376元，由被告盐城悍阳新能源科技有限公司负担11376元，退还原告宁波福臻科技发展有限公司11376元。案件保全申请费5000元，由被告盐城悍阳新能源科技有限公司负担。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于贵州省安顺市中级人民法院。逾期不上诉，本判决则发生法律效力，权利人可在二年内向人民法院申请执行。审判员  王文玉二〇二一年四月二日法官助理刘猛书记员张志磊