辽宁省沈阳市苏家屯区人民法院民 事 判 决 书（2019）辽0111民初6924号原告：李东海，男，1988年12月19日出生，汉族，住沈阳市苏家屯区。委托诉讼代理人：赵庆波，辽宁德帮仲达律师事务所律师。委托诉讼代理人：王大可，辽宁德帮仲达律师事务所实习律师。被告：沈阳奥园新城置业有限公司，住所地沈阳市苏家屯区雪莲街**。法定代表人：谢超，该公司总经理。委托诉讼代理人：仇辉，辽宁同方律师事务所律师。第三人：李军，男，1963年4月1日出生，汉族，住吉林省辽源市龙山区。原告李东海与被告沈阳奥园新城置业有限公司、第三人李军商品房销售合同纠纷一案，本院立案受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。原告的委托诉讼代理人赵庆波、王大可与被告委托诉讼代理人仇辉到庭参加诉讼，第三人李军经本院合法传唤未到庭参加诉讼，本案现已审理终结。原告李东海向本院提出诉讼请求，1.请求解除原、被告之间签订的《商品房买卖合同》，被告返还购房款138813元及利息（以房款为基数，利率为中国人民银行同期贷款利率，自2013年3月6日计算至实际给付之日止）；2.诉讼费、鉴定费、保全费由被告负担。事实和理由：被告在苏家屯区开发建设奥园广场商业项目，对外出卖经营商铺。我在被告“运营韩国奥特莱斯”、“专业的建设团队、销售团队、运营团队”、“已经招来大量的商业品牌”、“美好的运营方案”等大力虚假宣传之下，以投资购买商铺用于经营为目的，与被告于2013年2月4日签订《商品房买卖合同》（奥莱铺）。在签订购房合同的同时，被告以统一经营管理、培育商业市场为由，让我与其指定的第三方，也就是其所谓的“专业运营团队”捆绑签订《物业委托经营协议》，否则不予签订《商品房买卖合同》。所谓的“三年或五年返租倒包”高利诱惑“充抵房款”的方式，成功的诱骗我与之签订《商品房买卖合同》，并最终确定合同价款为138813元。然而在我按约于当日交付了购房款、管理费后，至今近七年之久，却没有看到被告所谓的专业的运营团队，更没有看到子虚乌有的团队对所谓的韩国奥莱玛特商业运营。更为严重的是被告至今没有完成商铺应具备基本的运营条件，包括涉及范围内的商场内外及商铺的装修，商场内的业态规划，整个商业区域之间仍然空空如也，根本就无法认定我购买商铺的位置尚未完成初装修，至今未取得公众聚集场所的消防验收手续，也未取得消防安全许可证，甚至消防设施都不安装大门紧闭，而现场的基本形态与在房产局备案的相关文件相去甚远。现场的种种境况足以说明被告的行为不仅构成严重的销售欺诈，而且已经构成严重违约，并造成我无法实现购买商铺的目的，我不得已提出解除该商品房买卖合同之诉，被告恶意违约且占有我们交付资金，已经近七年之久，被告除应当承担房款的返回责任之外，还应当依法承担违约责任，即按照中国人民银行公布的同期贷款利率，以购房款为基数计算。根据占有近七年的客观事实，同期贷款利率应当按照五年以上期利率计算。我为了维护自身合法权益特诉至贵院，请贵院公正判决。被告沈阳奥园新城置业有限公司辩称，我公司不同意原告所提出的全部诉讼请求内容，请求法院依法判决驳回，理由如下：一、涉案商品房买卖合同及补充协议系双方当事人真实意思表示、合法有效，对双方当事人均具有法律约束力，原告的诉求没有事实及法律依据。原告与我公司所签订的《商品房买卖合同》及补充协议约定原告购买我公司开发的位于沈阳市苏家屯区间号商铺，建筑面积11.09平方米，总价款138813元；合同约定涉案商铺交付日期为2014年11月30日；《商品房买卖合同》第八条及补充协议第5条约定，商品房交付条件指出卖人取得涉案商品房项目建设工程竣工验收报告。上述《商品房买卖合同》及补充协议系双方当事人真实意思表示，内容并未违反法律或行政法规强制性规定，依法成立并合法有效，对双方当事人均具有法律约束力。双方当事人均应按合同约定履行各自应负的义务，我公司并无违约情形并已履行完毕合同约定的全部义务，原告诉请解除与我公司签订的合同没有事实及法律依据。二、我公司已履行完毕合同约定的义务，不存在根本违约情形，我公司已于2014年11月20日取得涉案房屋项目建设工程竣工验收报告，涉案房屋已达到合同约定的交付条件，2014年12月2日，我公司按合同约定的方式向原告送达了商品房交付通知书，履行了合同约定的交付义务，自此，我公司已经履行完毕合同约定的全部义务，合同目的已经实现。原告已按我公司通知时间办理收房手续，自交付之日起，房屋的权利及风险已转移给原告。涉案房屋已经交付且已具备办理房屋产权证的条件，我公司已经履行完毕合同约定的义务，不存在根本违约情形，合同目的已经实现，且遵从保护交易安全、维护市场秩序之原则，原告诉请不仅无任何事实和法律依据，亦不应被法院支持。三、涉案合同目的已经实现，原告主张解除合同的理由不成立，涉案合同为商品房买卖合同，双方当事人的合同目的系转让涉案房屋的所有权、获取房屋价款，我公司的主要义务为向原告交付符合合同约定交付条件的房屋并办理产权登记，原告的义务为交付房屋价款。涉案房屋在2016年11月已具备办理产权证的条件，且通过苏家屯区法院裁判、部分业主主动办理，已有多户办理完毕产权证，如原告未办理产权证则过错在于原告而非我公司。我公司作为房地产开发商，其经营范围并不包含承租经营、管理房屋等，且双方当事人均未就涉案房屋的经营及投资回报做任何约定或承诺能否整体招商委托经营、获取投资回报均属于商业投资风险，原告自称基于投资、商业经营目的而购买涉案房屋，则应自行承担相应的商业风险，原告要求我公司实现其经营房屋及投资回报之目的，不仅超出双方签订的合同范围，也不符合双方的合同目的，我公司并无义务保证其投资回报。因此，原告基于投资目的无法实现从而推导商品房买卖合同目的无法实现，实属偷换概念，缺乏事实及法律依据。我公司已于2014年向原告交付房屋，完成合同约定的交付义务，且合同解除权期间为除斥期间现已超过一年，合同解除权已归于消灭。另原告在诉状中主张存在合同欺诈，根据合同法，合同欺诈属于撤销合同的法定事由，撤销权的行使期间为1年，且也属除斥期间，原告已尚失合同的撤销权和解除权的法定权利。综上，依法驳回原告的诉请。第三人李军未答辩。原告向本院提交了：1.《商品房购买合同》及购房发票，2.《邀请函》、宣传单、韩国奥特莱斯韩国特色步行街、案涉市场的平面图、部分‘奥莱铺’价格表、（2018）辽0111民初6947号、（2018）辽01民终12254号民事判决书，3.案涉商铺的照片；被告向本院提交了：1.商品房销售合同及补充协议及附件一，2.房屋建设工程竣工验收报告，3.2014年12月2日原、被告签订的房屋交接确认表，4.2019年10月23日辽宁省公证处出具现场证据保全公证书及光盘、现场相片，5.2018年12月20日特快专递单，6.沈阳市房屋所有权初始登记证明，7.商品房买卖合同附图放大版本、商品房销售面积（预测变更2）分层分户表。当事人李军未向本院提交证据。本院组织当事人进行了证据交换和质证，对双方无异议的证据，本院予以确认。经本院审理认定事实如下：2013年2月4日，原告与被告签订《商品房买卖合同》（已备案），约定原告购买被告开发的坐落于沈阳市苏家屯区间号商铺一处，面积11.09㎡，用途为商业，总金额138813元，双方约定的交付期限为2014年11月30日前，交付条件为商品房经验收合格。双方签订的《商品房买卖协议》第5条对商品房交付条件做了补充约定，约定商品房交付条件指出卖人在该商品房项目取得建设工程竣工验收报告（指由建设单位、施工单位、设计单位、勘查单位、建立单位共同签署的建设工程竣工验收报告）即可办理交楼，买受人同意以此条件收楼后不追究出卖人的任何交楼责任，若买受人要求出卖人取得工程竣工验收备案表后收楼的，则买受人同意本合同约定的交楼时间相应顺延一年。同时，李东海与案外人沈阳新奥莱玛特商业管理有限公司签订《物业委托经营协议》，约定将涉案商铺的经营使用权委托沈阳新奥莱玛特商业管理有限公司自营、对外租赁和运营管理。但诉争商铺所在的商场一直未能营业。2014年11月20日原告购买的商铺所在的奥园会展广场（二期D）M3#楼取得竣工验收报告（施工单位、建立单位、勘查单位、设计单位、建设单位共同验收）。2016年11月29日涉案商铺取得房屋初始登记批复，但尚未办理产权登记。2019年9月29日被告申请辽宁省公证处公证保全证据，对商铺的现状进行了拍照，照片显示商铺地面为大理石，但并未对商铺进行标线等物理区分，2020年8月现场勘查，被告商铺已经进行了划线、标明了商铺号。另查明，沈阳新奥莱玛特商业管理有限公司于2020年5月注销。第三人李军系沈阳新奥莱玛特商业管理有限公司的自然人独资股东。本院认为，原、被告签订的商铺买卖合同是在平等、自愿的基础上达成的，系双方的真实意思表示，对双方均有约束力。双方商品房买卖合同约定的交付条件系在该商品房项目取得建设工程竣工验收报告（指由建设单位、施工单位、设计单位、勘查单位、建立单位共同签署的建设工程竣工验收报告）或取得工程竣工验收备案表，案涉商铺所在楼宇已于2014年11月20日取得建设工程竣工验收报告，符合了合同约定的交付条件，被告亦于2014年12月2日履行通知交付的义务，故无法认定被告存在违约行为，原告要求解除商品房买卖合同的事实和理由不充分，本院不予支持。并且按照双方合同约定，被告的交付期限为2014年11月30日，如原告认为被告存在未交付或逾期交付的行为，自2014年12月1日起即可主张权利，原告于2019年9月25日向本院提起诉讼，已经超过了一年的解除权行使期限，解除权消灭。至于商铺所在商场未能开业，应当属于商业风险。综上所述，依据《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十五条第二款、《中华人民共和国民事诉讼法》第五十八条、第六十四条、《最高人民法院关于适用的解释》第九十条规定，判决如下：驳回原告李东海的诉讼请求。案件受理费3076元，由原告负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于辽宁省沈阳市中级人民法院。审 判 长  李美佳人民陪审员  郭 婕人民陪审员  律 丹二〇二〇年九月二十八日书 记 员  卢晓丹