河南省开封市禹王台区人民法院民 事 判 决 书（2020）豫0205民初2105号原告：陈永志，男，汉族，1970年3月19日生，住河南省唯县。委托诉讼代理人：代理，北京雍文（郑州）律师事务所律师。代理权限为一般授权代理。被告：河南国峰建筑劳务有限公司。住所：郑州市金水区丰庆路**院**楼******。统一社会信用代码：9141010039588177XX。法定代表人：张玉现，该公司总经理。委托诉讼代理人：周海永，该公司工作人员，代理权限为一般授权代理。委托诉讼代理人：万泽勤，河南荣元律师事务所律师，代理权限为特别授权代理。被告：河南省东誉建筑工程有限公司。住所;'>住所：开封市东京大道与开柳路交叉口往东路南第8商铺信用代码：91410200326831795U。法定代表人：宋魏红，该公司总经理。被告：开封中原置业有限公司。住所;'>住所：开封市华夏大道南苑办事处院内v>统一社会信用代码：91410200719161059(1-1)。法定代表人：李道峰，该公司总经理。委托诉讼代理人：董其臣，该公司工作人员，代理权限为特别授权代理。委托诉讼代理人：刘慧萍，河南龙文律师事务所律师，代理权限为特别授权代理。原告陈永志诉被告河南国峰建筑劳务有限公司(以下简称国峰劳务公司)、河南省东誉建筑工程有限公司(以下简称东誉建筑公司)、开封中原置业有限公司(以下简称中原置业公司)劳务合同纠纷一案，本院于2020年11月2日立案受理后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告陈永志及其委托诉讼代理人代理，被告国峰劳务公司的委托诉讼代理人周海永、万泽勤，被告中原置业公司的委托诉讼代理人董其臣、刘慧萍到庭参加诉讼。被告东誉建筑公司经本院依法传票传唤，无正当理由拒不到庭参加诉讼，本院依法缺席审理。本案现已审理终结。原告陈永志向本院提出诉讼请求：1.依法判令被告国峰劳务公司支付其劳务费45000元，并按年利率6%计算自2019年12月22日起至实际付清之日止的利息;2.被告中原置业公司、东誉建筑公司在未支付工程款范围内承担连带责任；3．本案诉讼费、保全费等费用由被告承担。事实与理由：开封市演武厅小区(二期)12号、15号、16号楼工程由被告中原置业公司开发，由被告东誉建筑公司承建，被告东誉建筑公司又将该工程分包给了被告国峰劳务公司。2017年4月，其与被告国峰劳务公司签订承包协议，约定由其承建此三栋楼的主体工程，并约定了施工工期、施工费等相关内容。协议签订后，其带领施工队及时进场施工。该工程于2019年7月主体工程完全竣工。后经其与被告国峰劳务公司结算，确定具体下欠数额为主体工程款400000元、误工补偿费134000元、车库工程款45000元，共计579000元（其中主体工程款400000元、误工补偿费134000元另诉）。被告东誉建筑公司的项目经理杨晓冬向原告出具45000元欠条，至今为止，上述车库工人工资尚未支付。被告国峰劳务公司辩称，1.涉案车库系被告东誉建筑公司的代理人杨晓冬直接发包给原告陈永志，在（2020）豫0205民初1410号案件庭审中，被告中原置业公司表明车库工资45000元已经支付给案外人杨晓冬，杨晓冬未将涉案劳务费交付给被告东誉建筑公司或交付给原告，应当由被告东誉建筑公司和杨晓冬共同对原告承担连带责任；2.其公司与原告的权利义务关系，已由贵院出具（2020）豫0205民初1410号民事判决书认定，双方之间没有其他的权利义务关系，因此，本案与国峰劳务公司无关，应驳回原告对其公司的诉讼请求；3.利息应当按照LPR标准计算。被告东誉建筑公司未提交答辩状，亦未到庭进行答辩。被告中原置业公司辩称，1.其与原告陈永志没有合同关系，不是合同相对人，无付款义务；2.（2020）豫0205民初1410号案件中原告已经承认了公司向其支付600000元工资的事实，已超本案45000元的诉请，故应当驳回原告的诉讼请求；3.利息的起始时间缺乏依据，本案如果成立，应当从立案时开始计息，且原告按照年利率6%请求，不应当得到支持。经审理查明，原告诉称的涉案车库系中原置业公司开发、被告东誉建筑公司承建的演武厅小区二期主体工程开工前期，在建筑项目工地由原告实际施工、用于施工工人临时居住的简易建筑，主体工程交付使用后由开发商作为车库出售的附属工程。2017年4月23日，被告东誉建筑公司（甲方）与被告国峰劳务公司（乙方）签订《建设工程劳务作业分包合同书》一份，合同内容四（第6页）约定：“4、甲方建的车库，乙方配合人工，由甲方出人工费；合同尾部发包方负责人处有杨晓冬署名并加盖有东誉建筑公司印章，劳务承包主责任人处有吴国峰署名，未加盖被告国峰劳务公司印章；2017年6月19日，被告国峰劳务公司又将该项目主体工程劳务部分转包给原告，并与原告签订《建设工程主体结构施工单项劳务合同》一份，但是，该合同内容并未涉及案涉车库。被告中原置业公司提交的案涉车库协议书约定：一、承包范围（承包内容）：按照汽车库施工图，及甲方（中原置业公司）提供相关施工方案、技术变更、承包施工；二、承包方式：车库所用建筑材料，乙方（东誉建筑公司）以购进材料发票经甲方代表卢新伟签字认可为准，人工费由乙方自己承担；五、工期要求：自签订之日起（2017年3月8日至2017年4月8日），30天内完工交于甲方验收。尾部甲方加盖有中原置业公司公章、落款日期为2017年3月9日，乙方杨晓冬署名，未加盖东誉建筑公司印章、落款日期为2015年3月9日。该协议书落款日期早于上述两个劳务合同的落款日期。2017年5月19日，被告东誉建筑公司向中原置业公司出具法定代表人授权委托书，该委托书声明，“公司法定代表人宋魏红授权委托韩冬冬全权负责演武厅二期小区现场事宜”。而原告陈永志举证的由杨晓冬署名的欠车库工人工资手续落款日期为2018年12月13日。2019年4月15日，被告东誉建筑公司与被告国峰劳务公司签订协议书（复印件）一份，约定关于演武厅二期项目国峰劳务公司承建的12#、15#、16#楼2019年4月复工前停工损失共计850000元及45000元车库工资，待本次复工后至项目竣工结算时，随时拨款节点分批支付完毕，以上款项待结算时从复工前工程款中扣除。2019年12月22日，在开封市禹王台区劳动保障监察局主持下，原告与被告国峰劳务公司委托人周海永进行结算并形成《开封市演武厅小区12号、15号、16号楼主体结算单》一份，确定共计剩余100000工程款未付，其中误工补偿费134000元不包含在内。2020年1月份，原告在禹王台区劳动局办公室领取了被告中原置业公司给付的农民工工资600000元。2020年7月28日，本院受理原告起诉三被告要求支付下欠款项579000元（主体工程款534000元、车库工资45000元）及利息案件，并于2020年8月31日开庭审理，该庭审笔录第11页，原告陈述自认：“截止2019年12月22日，被告1（国锋劳务公司）应付劳务费1134000元。这个结算单上不包含被告3（东誉建筑公司）之前付给我的45000元车库工资。”在（2020）豫0205民初1410号案件庭审结束后，原告提出变更诉讼请求申请，将其主张的车库工资45000元予以撤回。以上事实有协议书二份、《建设工程劳务作业分包合同书》、《建设工程主体结构施工单项劳务合同》、委托书、欠条、结算单及当事人陈述等在卷为证。本院认为，原告陈永志作为案涉演武厅小区（二期)车库工程实际施工人，被告国峰劳务公司、中原置业公司并无不异议。但是，根据中原置业公司与杨晓冬所签“协议书”、东誉建筑公司与国峰劳务公司所签《建设工程劳务作业分包合同书》、原告提交的杨晓冬署名的欠车库工资证据、开封市禹王台区劳动保障监察局调解笔录、本院（2020）豫0205民初1410号案件庭审中原告陈述，能够形成一个完整的证据链条，证明案涉车库劳务部分系案外人杨晓东以被告东誉建筑公司名义直接安排由原告陈永志施工，与被告国锋劳务公司、中原置业公司并无关联性，根据合同相对性原则，原告主张被告国锋劳务公司、中原置业公司支付其案涉车库工资（劳务费）的请求无事实和法律依据，故被告国峰劳务公司、中原置业公司关于其不应承担案涉劳务费的辩称，本院予以采信。关于劳务费用45000元支付问题。2017年5月19日，被告东誉建筑公司向被告中原置业公司出具法定代表人授权委托书，该委托书声明，公司法定代表人宋魏红授权委托韩冬冬全权负责演武厅二期小区现场事宜。而原告陈永志所提交的由杨晓冬署名的欠车库工人工资的手续落款日期为2018年12月13日，且未加盖东誉建筑公司公章，此时杨晓冬已不能代表东誉建筑公司料理相关工程事宜，故该证据与事件发生的时间不符合常理；另外，2019年4月15日，东誉建筑公司与国峰劳务公司签订协议书（复印件）显示：“……停工损失共计850000元及45000元车库工资，待本次复工后至项目竣工结算时，随时拨款节点分批支付完毕，以上款项待结算时从复工前工程款中扣除”，而原告提交的2019年12月22日的结算单清楚表明，扣除其已收到的1448284元后尚欠1000000元，再结合原告在本院（2020）豫0205民初1410号案件庭审中自认被告东誉建筑公司已向其支付过此款项的陈述、及庭审后原告将其主张的车库工资申请撤回的情况，本院认为，原告所提交证据不足以证明被告东誉建筑公司尚欠其车库工资的事实，故原告主张被告东誉建筑公司支付案涉车库劳务费的诉讼请求于法无据，本院不予支持。综上，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十四条之规定，判决如下：驳回原告陈永志的诉讼请求。本案诉讼费减半收取为491元，保全费470元，合计961元，由原告陈永志承担。如不服本判泱，可在判泱书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人或代表人的人数提出副本，上诉于河南省开封市中级人民法院。审判员  孙合竹二〇二一年一月十三日法官助理赵佳佳书记员朱亚丽