新疆维吾尔自治区奎屯市人民法院   民事判决书   （2019）新4003民初59号   原告：唐富贵，男，1980年2月1日出生，汉族，个体，住新疆维吾尔自治区塔城地区乌苏市。   委托诉讼代理人：席勇，新疆雪峰律师事务所律师。   委托诉讼代理人：哈斯巴根，新疆雪峰律师事务所律师。   被告：新疆骏捷建设工程有限公司乌苏分公司，营业场所新疆维吾尔自治区塔城地区乌苏市新市区办事处文景路39号盛世名门3幢1-701。   负责人：谭英，该公司负责人。   委托诉讼代理人：文晖，女，新疆骏捷建设工程有限公司办公室主任。   被告：新疆蓝星丝路石化有限公司，住所地新疆维吾尔自治区伊犁州奎屯市东外环路以东、贵阳路以北、启航路以南。   法定代表人：来幼根，该公司执行董事。   委托诉讼代理人：宋志刚，男，该公司员工。   原告唐富贵与被告新疆骏捷建设工程有限公司乌苏分公司（以下简称骏捷公司乌苏分公司）、新疆蓝星丝路石化有限公司（以下简称蓝星丝路公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2019年1月10日立案后，依法适用简易程序，于2019年6月3日、2019年6月28日、2019年11月25日公开开庭进行了审理。原告唐富贵及其委托诉讼代理人席勇、哈斯巴根，被告骏捷公司乌苏分公司的委托诉讼代理人文晖，被告蓝星丝路公司的委托诉讼代理人宋志刚到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。   原告唐富贵向本院提出诉讼请求：1、判令二被告共同偿还原告工程欠款32.22万元；2、本案诉讼费由二被告承担。事实和理由：被告骏捷公司乌苏分公司承建蓝星丝路公司的建设工程项目，李连生作为工程项目负责人将工程中“罐基础沥青砂铺装防腐项目”以包工包料承包给原告进行施工，双方与2016年7月21日签订“劳务分包协议”约定了工程项目内容、施工地点、工程价格及结算方式，之后原告进厂施工，工程完工后被告骏捷公司乌苏分公司的负责人李连生在原告施工完成的工程量确认单上签字确认，根据工程量确认单被告应当向原告支付工程款474,535.25元，被告支付了部分工程款项后，仍有322,200元未付，另被告蓝星丝路公司作为本案建设工程的发包方并未全额向施工方支付工程款，因此应当承担连带支付义务，原告为维护自身合法权益，故诉至法院。庭审中，原告撤回了对被告蓝星丝路公司的起诉。   被告骏捷公司乌苏分公司答辩称，原告的诉讼主体不对，我公司是在2016年8月9日注册登记的，李连生是2016年7月21日签订了分包协议，故应该是李连生个人行为，不是公司的行为；既然李连生是工程项目负责人，以包工包料的方式分包给原告，后期又与原告签订劳务分包协议，次两项相互矛盾，所以分公司认为与我公司没有关联性。   被告蓝星丝路公司答辩称，1、原告与我公司不存在直接的合同关系，原告将我公司列为本案被告并无法律依据；2、退一步讲，即使我公司需要承担责任，也仅仅在欠付新疆骏捷工程款的范围内承担责任。   本院经审理认定事实如下：   2016年6月28日，被告骏捷公司乌苏分公司（发包方）与被告蓝星丝路公司（承包方）签订了30万吨／年轻质油低温异构项目土建施工合同。2019年4月1日，本院立案受理了，被告骏捷公司乌苏分公司诉蓝星丝路公司、淮南润成科技股份有限公司建设施工合同纠纷一案。   2016年7月21日的劳务分包协议，内容为：“甲方:李连生，乙方：唐富贵，甲方现有罐基础沥青砂铺装防腐项目，包工包料给乙方施工，双方本着互利互惠自愿的原则达成如下协议。1、工程地址：独山子-奎屯工业园。2、工程价格及结算方式：甲方按每平方米175元人民币包工包料包质量包安全给乙方施工，单位工程验收合格后十个工作日之内付总工程款的50%，留50%，开工日期2016年7月25日，竣工日期2016年9月25日，尾款于当年12月31日前全部付清。3、工程质量及安全：乙方须按甲方提供图纸及施工工艺说明进行施工，工程质量达到图纸设计说明，施工期间乙方须严格按设计图纸进行施工，严格按照业主、监理的要求做好现场安全文明施工。4、本合同未尽事宜双方协商处理。。。该协议下方甲方签章处有李连生的签字，乙方签章处有唐富贵的签字。2016年10月27日的工程量确认单，工程名称：30万吨/年轻质油低温异构化项目，分包单位：乌苏市旭日工程有限责任公司，项次：一分厂东侧地磅西侧道路，内容：我方（乌苏市旭日工程有限责任公司）已完成蓝星丝路公司30万吨/年轻质油低温异构化项目的沥青砂铺设工作如下：SJ-D-5408-SJ-D-5412面积为：168.47*6=1010.87m2，301-TK-01-301-TK-07面积为：103.8*7=726.7m2，5401-5404面积为：226.865*4=907.46m2，消防水罐面积为：103.8*=207.6m2   合计：2852.63m2，超141m2，确定工程量为2711.63m2。该确认单下方分包单位处有李连生的签字。2017年11月25日的欠据一份，内容为：“今欠唐富贵在蓝星丝路石化有限公司项目上，由骏捷公司乌苏分公司承建施工的沥青砂工程款计人民币叁拾贰万元贰仟贰佰元整，322，200.00元，（此款年前付壹拾伍万元整，余款2018年6月30日前结清）”，该欠据下方今欠人处有李连生的签字及被告骏捷公司乌苏分公司加盖的印章。   另查明，被告骏捷公司乌苏分公司的成立日期为2016年8月9日，负责人为李连生，2017年12月7日，负责人变更为谭英。   上述事实有原、被告的陈述，劳务分包协议、欠据、工程量确认单、土建施工合同、营业执照、起诉书等经过法庭质证的证据在卷佐证。   本院认为，当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。   本案中，被告骏捷公司乌苏分公司辩称，我公司在2016年8月9日注册登记的，李连生是2016年7月21日签订了分包协议，属于李连生的个人行为，不是公司的行为。经审理查明，虽被告骏捷公司乌苏分公司的成立日期为2016年8月9日，但被告骏捷公司乌苏分公司（承包方）与被告蓝星丝路公司（发包方）在2016年6月28日签订土建施工合同，并加盖被告骏捷公司乌苏分公司的合同专用章，代表人处有李连生的签名。2019年4月1日，本院立案受理了本案被告骏捷公司乌苏分公司诉蓝星丝路公司、淮南市润信环保科技有限公司建设施工合同纠纷一案（审理中），该案中，被告骏捷公司乌苏分公司以2016年6月28日与被告签订承包《土建施工合同》。。。及2016年9月17日三方又签订了《土建补充协议》，骏捷公司乌苏分公司按合同约定进行施工，工程施工全部按合同要求完成，该工程也已经顺利通过验收并已交付为由。。。。要求被告支付拖欠的施工合同款项。。。该案中被告骏捷公司乌苏分公司以公司名义主张的权利，可以认定被告骏捷公司乌苏分公司认为李连生的行为属于职务行为。而且，2017年11月25日，李连生出具欠据时属于被告骏捷公司乌苏分公司的负责人，并加盖了被告骏捷公司乌苏分公司的印章，被告骏捷公司乌苏分公司的该行为属于追认，虽然被告骏捷公司乌苏分公司认为，欠据上所加盖的章子属于虚假的，但被告骏捷公司乌苏分公司在本院规定的申请鉴定时限内，未申请鉴定，故被告骏捷公司乌苏分公司的以上抗辩意见，本院不予采纳。原告要求被告骏捷公司乌苏分公司支付工程款32.22万元的诉讼请求，有证据证实，本院予以支持。   据此，依照《中华人民共和国合同法》第五十二条第五项、第六十条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百四十二条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条之规定，判决如下：   被告新疆骏捷建设工程有限公司乌苏分公司于本判决生效之日起十日内支付原告唐富贵工程款32.22万元。   如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。   案件受理费6134元，减半收取3067元（原告已预付），被告新疆骏捷建设工程有限公司乌苏分公司负担（与上述款项一并支付）。   如不服本判决，可在本判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于新疆维吾尔自治区高级人民法院伊犁哈萨克自治州分院。   审判员 阿斯玛拉   二O一九年十二月二十四日   书记员 徐 珍 玲