湖南省长沙市岳麓区人民法院民 事 判 决 书（2019）湘0104民初16493号原告：陈劲松，男，1992年2月24日出生，汉族，住湖南省冷水江市。被告：湖南红石榴装饰工程有限公司。住所地湖南省长沙市岳麓区望城坡街道咸嘉湖西路179号前程丽景大厦第1栋616房。法定代表人：罗小红。被告：罗小红，男。1986年1月7日出生，汉族，住湖南省隆回县。原告陈劲松与被告湖南红石榴装饰工程有限公司（以下简称“红石榴公司”）、被告罗小红装饰装修合同纠纷一案，本院于2019年11月15日立案后，依法适用普通程序公开开庭进行了审理。原告陈劲松到庭参加了诉讼，被告红石榴公司、被告罗小红经公告送达开庭传票，未到庭参加诉讼，本院依法缺席审理。本案现已审理终结。原告陈劲松向本院提出诉讼请求：一、解除原告陈劲松与被告湖南红石榴装饰工程有限公司签订的《湖南红石榴装饰装修施工合同（简装）》；二、被告湖南红石榴装饰工程有限公司、被告罗小红返还原告工程款7,500元；三、被告湖南红石榴装饰工程有限公司、被告罗小红向原告支付违约金、延期费、赔偿损失合计20,000元。四、本案诉讼费用由两被告承担。事实与理由：原告系位于湖南省长沙市长房时代5栋l单元2904房的所有权人，2018年10月7日，原告陈劲松与被告湖南红石榴装饰工程有限公司（以下简称“红石榴公司”）签订《湖南红石榴装饰装修施工合同（简装）》，根据合同约定，红石榴公司承接原告上述房屋的装饰装修工程，工程造价38,118元，工程有效期60天，合同开工期2018年10月15日，合同竣工期2018年12月15日。签订合同后，原告向红石榴公司支付了第一笔工程款13,341元，经原告多次催促，被告才于2018年12月12日完成了水电布局。同日，原告根据罗小红的要求向罗小红的支付宝账户转户转账第二笔工程款11,435元。在原告支付第二笔工程款后，被告罗小红承诺在一定期限内施工，但实际上并未动工，并以各种借口推脱。2019年5月2日，罗小红向原告出具《欠条》，欠条中载明“…本人现郑重承诺于2019年5月25日前务必还清，如本人未能如期归还装修款柒仟伍佰元人民币，则愿意承担因此所产生的违约金、银行利息、业主差旅费等共计贰万元人民币…”。到期后，被告—直没有向原告支付过任何款项，原告多次向申请人追讨未果。被告湖南红石榴装饰工程有限公司违反合同规定，拖延施工，给原告造成严重经济损失，已经构成了根本违约。罗小红作为红石榴公司的法定代表人及股东，一直未履行出资义务，且罗小红代为收取客户费用却并没有将费用转交至公司，一直未履行其承诺的按时施工的义务，应对公司债务承担连带赔偿责任，且在《欠条》中也明确其“本人”的还款义务。为维护自身合法权益，原告特提起诉讼。被告红石榴公司、被告罗小红经本院依法传唤无正当理由未到庭参加诉讼，亦未向本院提交书面答辩意见，视为其放弃答辩、质证、举证和辩论的权利。经审理查明：原告陈劲松（甲方）与被告红石榴公司（乙方）于2018年10月7日签订了一份《湖南红石榴装饰装修施工合同（简装）》，合同约定由陈劲松承包甲方位于长沙市岳麓区长房云时代5栋1单元2904房的装饰装修工程，合同第一条约定工程面积65平方米，工程造价38,118元。乙方包工。包全部材料。合同约定工程有效期限60天，合同开工日期2018年10月15日，合同竣工日期2018年12月15日。合同第十一条约定合同签订后，合同任一方提出终止合同或无论因何原因违约造成合同无法履行的，应及时通知另一方，经双方协商同意后，可办理终止合同或延期履行合同；办理终止合同的，违约方应向守约方支付工程总价5%的违约金，若因此造成损失，违约方应予赔偿。原告与2018年10月7日向被告红石榴公司指定账户转账支付1,500元定金，于2018年11月14日向被告红石榴公司指定账户转账支付装修款11,841元，于2018年12月12日向被告罗小红转账支付装修款11,435元。被告红石榴公司在完成水电等部分装修工程后。延期四个月后无法继续履行合同，原，被告遂协商解除合同。2019年5月2日，被告红石榴公司、被告罗小红向原告陈劲松出具《欠条》一张，《欠条》载明：本人经营的湖南红石榴装饰工程有限公司，因本人经营不善，导致与陈劲松（432502199202248315）所签订的长沙长房云时代5栋1单元2904装修合同（装修合同附件），因拖延工期四个月仍不能开始装修，经本人与业主协商一致同意只能中止该合同。业主之前所付的装修预付款（￥11345）。本人现郑重承诺于2019年5月25日前务必还清。如本人未能归还装修款柒仟伍佰元人民币，则愿意承担因此产生的违约金、银行利息、业主差旅费等共计贰万元人民币（￥20,000元），并业主陈劲松可依法向岳麓区人民法院申请强制执行。被告红石榴公司作为欠款人在《欠条》上盖章确认，被告罗小红作为红石榴公司的法定代表人亦在《欠条》上签名确认。被告罗小红于2019年11月归还原告装修款200元，至今尚欠原告7,300元装修款未归还，原告催要未果，遂诉至法院。上述事实有到庭当事人的当庭陈述及《欠条》、《收据》、转账凭证、微信截图等证据予以证实，本院予以确认。本院认为，原告陈劲松与被告红石榴公司签订的《湖南红石榴装饰装修施工合同（简装）》系双方当事人真实的意思表示，不违反法律、行政法规的强制性规定，亦不违背公序良俗，无法定无效情形，合同依法成立并生效，双方均应严格按照合同的约定履行自己的义务。因被告红石榴公司延期四个月仍无法履行合同导致合同目的无法实现，双方于2017年5月2日合意解除合同，且该合同已实际解除，故无须再判决解除，故对原告请求解除原告陈劲松与被告湖南红石榴装饰工程有限公司签订的《湖南红石榴装饰装修施工合同（简装）》的诉讼请求，本院不予支持。合同解除后，被告应按《欠条》承诺归还原告支付的7,500元装修款，被告尚欠7,300元装修款未归还，故对原告请求被告湖南红石榴装饰工程有限公司、被告罗小红返还原告工程款7,500元的诉讼请求，本院予以部分支持，依法确认被告需返还原告装修工程款7,300元。根据合同约定，双方协商解除合同的，违约方应向守约方支付工程总价5%的违约金，因此被告应向原告支付违约金1,906.9元。案涉合同解除后，被告承诺如未按期归还7,500元装修款，则自愿承担违约金、利息、差旅费等损失20,000元。但原告除利息、差旅费外，未提供证据证明其它损失。综合本案按期，本院基于公平原则，酌情确定被告需赔偿原告利息，差旅费等损失2,000元。对原告请求被告湖南红石榴装饰工程有限公司、被告罗小红向原告支付违约金、延期费、赔偿损失合计20,000元的诉讼请求，本院予以部分支持，依法确认被告需支付原告违约金1,906.9元并赔偿原告损失2,000元，对此项诉请的超出部分，本院不予支持。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第五条、第八条、第六十条、第九十三条、第一百零七条、第一百九十六条、第一百一十四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十四条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条规定，判决如下：一、限被告湖南红石榴装饰工程有限公司、被告罗小红于本判决生效之日起三日内返还原告陈劲松工程款7,300元；二、限被告湖南红石榴装饰工程有限公司、被告罗小红在于判决生效之日起三日内支付原告陈劲松违约金1,906.9元并赔偿原告陈劲松损失2,000元；三、驳回原告陈劲松的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费488元，公告费560元，两项合计1,048元，由被告湖南红石榴装饰工程有限公司及被告罗小红负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于湖南省长沙市中级人民法院。审 判 长  舒志明人民陪审员  张星霞人民陪审员  张永玲二〇二〇年五月十八日法官助理邓家欣书记员陈文凤附：适用的法律条文《中华人民共和国合同法》第五条当事人应当遵循公平原则确定各方的权利和义务。第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。依法成立的合同，受法律保护。第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。第九十三条当事人协商一致，可以解除合同。当事人可以约定一方解除合同的条件。解除合同的条件成就时，解除权人可以解除合同。第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。