宁夏回族自治区银川市金凤区人民法院民 事 判 决 书（2015）金民初字第4417号原告：杨炯，男，1957年11月10日出生，回族，上海市人，个体户，住宁夏回族自治区银川市兴庆区。委托诉讼代理人：王旭华，宁夏正义达律师事务所律师。被告：华宸建设集团股份有限公司宁夏分公司，住所地：宁夏回族自治区银川市金凤区。负责人：李晓为，系该公司经理。被告华宸建设集团股份有限公司，住所地：河北石家庄市新华区。法定代表人：范定胜，系该公司董事长。二被告共同委托代理人范金苹，宁夏辅德律师事务所律师。原告杨炯与被告华宸建设集团股份有限公司宁夏分公司（以下简称华宸宁夏分公司）、华宸建设集团股份有限公司（以下简称华宸公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院立案受理后，依法由审判员韩淑梅适用简易程序公开开庭进行了审理。原告杨炯及其委托诉讼代理人王旭华、被告华宸宁夏分公司、华宸公司共同委托诉讼代理人范金苹均到庭参加诉讼。本案审理中，双方申请庭外和解期限，期限届满亦未达成和解协议。本案现已审理终结。原告杨炯向本院提出以下诉讼请求:1、请求判令被告华宸建设集团股份有限公司宁夏分公司向原告支付拖欠合同价款541000元，欠款利息62215元（按照银行同期贷款利率6%计算，自2013年12月23日至2015年11月22日共计23个月）；2、依法判令被告华宸建设集团股份有限公司对上述欠款及利息共同承担清偿责任；3、本案诉讼费由被告承担。事实理由：2011年11月1日，原告与被告华宸建设集团股份有限公司宁夏分公司（下称：华宸宁夏分公司）签订了一份《高低压供配电设备供货及安装合同》，由原告承担被告华宸宁夏分公司位于宁夏恒瑞机械厂内的高低压供（配）电设备的供货及安装项目。合同约定总价格为500000元，合同约定款项结算由被告华宸宁夏分公司以其承建的位于金凤区长兴名邸营业房抵顶，在履行合同中原告应被告要求增加了供货量。2012年3月15日，华宸宁夏分公司出具变更签证单增加费用55100元。后原告在合同约定的时间内对上述项目进行了供货及安装，积极履行了合同义务，涉案工程于2012年11月28日安装完毕并实际投入使用，现已过保修期。2013年12月23日，原告与被告华宸宁夏分公司又签订了《补充协议》，补充协议约定，由被告华宸宁夏分公司给原告补充增加费用共计81000元，原告履行合同总计价款为581000元。因合同约定的抵顶货款的营业房价格远高于原告承担的供货及安装合同总价581000元，原告在合同签订后于2011年11月4日向被告华宸宁夏分公司支付了350000元的抵顶房款差额。原告在完成配电设备安装并经验收合格后，被告于2014年1月7日向原告支付4万元货款，剩余541000元未予支付。被告长期拖欠原告的设备及安装款项，属严重违约，被告应当向原告支付拖欠款项并承担欠款期间的利息（暂计算自2013年12月23日至2015年11月22日）。被告华宸建设集团股份有限公司应当对上述欠款及利息承担共同清偿责任。故向法院提起诉讼，请求支持原告的诉讼请求。被告华宸宁夏分公司、华宸公司辩称，一、《高低压供（配）电设备供货及安装合同》约定原告供货及安装范围包括：由供电局高压接入点至开闭所以及车间变电室所有的设备设施及材料的供货、安装、调试；本工程为交钥匙工程，总价包干施工，并保证该工程要通过有关部门验收；《补充协议》也约定现场变更签证费用，待竣工验收合格后，根据有效凭证按实结算。由于现场的设备还未安装到位，电还没通，供电手续也不全，设备无法运行，工程不具备验收条件，截止目前工程也没有向被告交付。该工程只有在供电局验收合格且通电后，双方才能进行结算。现在该工程还没有竣工验收也没有进行结算，原告无权要求被告向其支付工程款。二、在合同中并没有约定违约金，原告要求支付欠款利息，理由不足，不应予以支持。三、根据合同的相对性华宸公司与本案无关，且华宸宁夏分公司有独立的财产能够独立承担民事责任，华宸公司不应承担付款义务。综上，请求法院驳回原告的起诉。原告围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证，被告对证据的真实性均无异议，且证据间相互印证，本院予以采信并予以确认并在卷佐证。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2011年11月1日，原告与被告华宸宁夏分公司签订《高低压供配电设备供货及安装合同》一份，被告华宸宁夏分公司将宁夏恒瑞机械厂内的高低压供（配）电设备的供货及安装工程承包给原告，合同约定高低压供（配）电设备供货及安装范围为由供电局高压接入点至开闭所有及车间变电室所有设备设施及材料的供货、安装及调试(具体以规范、图纸所要求的为准)；总价包干价500000元，包括税金等所有费用。如遇供电局审图意见书发生变更，双方以补充签证进行结算，价格双方协商。合同约定款项结算由被告华宸宁夏分公司以其承建的位于金凤区长兴名邸营业房抵顶，房屋面积暂定180㎡，单价暂定1万元／㎡，原告再支付被告华宸宁夏分公司550000元。合同还约定该工程保修期三年，按工程款的5%扣留原告保修金，属产品质量问题保修期内免费更换，产品终身维护。合同加盖被告华宸宁夏分公司印章，该公司委托代理人余甫、张俊伟及原告均在合同上签字具名。合同签订后，原告即开始施工。2012年3月15日，被告华宸宁夏分公司向原告出具变更签证单一份，增补项目价款为55100元，其中含增加一台高压出线柜费用。原告按约完成了施工任务。2013年12月23日，原告与被告华宸宁夏分公司签订《补充协议》一份，约定由被告华宸宁夏分公司借用原告35万元同意补偿原告15000元、工期延误损失补偿费20000元、手续补办费用6000元、新增高压进出线柜一台的设备材料、安装等包干价40000元，共计81000元；现场变更签证费用，待竣工验收合格后，根据有效签证，按实结算。上述合同及补充协议均未约定付款期限。之后，被告华宸宁夏分公司向原告支付工程款40000元，尚欠541000元至今未付。原告催款未果，遂诉至本院，请求判如所请。庭审中，原告认可其无施工资质，其系挂靠宁夏美通电力安装有限公司进行施工，其未能提供工程验收的相关证据，其称涉案工程于2012年上半年已交付使用，现被告实际使用原告提供的电气设备供电。二被告称工程未完工、未交付使用，亦未进行结算，现在施工系临时用电，其未提供相关证据。另查明，原告于2011年11月4日向被告华宸宁夏分公司支付抵顶房屋差价款350000元。2012年11月28日，被告华宸宁夏分公司给原告出具福满苑15#楼购房意向确认单一份，其中财务部会计一栏由被告华宸宁夏分公司财务人员谢群书写：“财务未挂账，合同是包干价：50万元，据余工讲设备已全部装完，待明年调试”。李晓为在董事长一栏签字具名。庭审中，被告华宸宁夏分公司认可李晓为、张俊伟时任被告华宸宁夏分公司副总经理，余甫系华宸宁夏分公司主管电气项目工程负责人。2015年5月15日，李晓为向原告出具承诺一份，认可尚欠原告五十余万工程款，并答复以房屋抵顶工程款。上述房屋相关手续至今仍未办理。本院认为，涉案工程法律规定施工方须具备相应的施工资质，故本案案由应定为建设工程施工合同纠纷。原告无施工资质，其与被告华宸宁夏分公司签订的供货及安装合同及补充协议无效。但原告完成了被告华宸宁夏分公司承包给其的宁夏恒瑞机械厂内的高低压供（配）电设备的供货及安装工程。合同包干价为500000元。之后被告华宸宁夏分公司确认合同增项及其它费用合计81000元，工程总价款应认定581000元。双方协商及被告承诺抵顶房屋，因手续尚未办理，本院不予确认。双方未约定付款期限。原告称工程于2012年上半年交付使用。二被告称工程未完工、未交付使用，亦未进行结算。根据原告提交的证据4中福满苑15#楼购房意向确认单，被告华宸宁夏分公司财务人员在确认单上书写“财务未挂账，合同是包干价：50万元，据余工讲设备已全部装完，待明年调试”，被告华宸宁夏分公司认可时任公司副总经理的李晓为在董事长一栏签字具名，据此认定该工程已于2012年11月28日前完工。被告华宸宁夏分公司时任公司副总经理的李晓为于2015年5月15日出具承诺书确认尚欠原告工程款50余万元，被告华宸宁夏分公司应至迟于出具承诺书之日向原告支付工程款。逾期支付，应按年利率6%向原告支付利息。合同约定保修期为3年，保修金为工程价款的5%。被告称施工系临时用电，其未能提供证据证实，其应承担举证不能的不利后果。原告称工程于2012年上半年已交付使用，其在诉状中称于2012年11月28日安装完毕并投入使用，应按其陈述的不利于其的后一个时间予以认定。2012年11月28日至今，保修期已过三年，被告华宸宁夏分公司应全额支付原告工程款，其已付40000元应予以扣减，剩余541000元应支付原告，并自2015年5月15日按年利率6%向原告支付利息至本判决确定给付之日的利息，其中至2015年11月22日计算为16630元（6%÷365天×187天×541000元）。被告华宸公司作为总公司应对被告华宸宁夏分公司上述付款义务承担共同偿还责任。二被告抗辩意见不能成立，本院不予采纳。依照《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件司法解释》第一条第（一）项、第二条、第十四条、第十六条第一款、第十七条、第十八条第一款第（一）项，《中华人民共和国合同法》第五十七条，《中华人民共和国公司法》第十四条第一款之规定，判决如下：一、被告华宸建设集团股份有限公司宁夏分公司、华宸建设集团股份有限公司支付原告杨炯工程款541000元、利息16630元（暂计算至2015年11月22日），2015年11月22日之后利息按年利率6%计付至本判决确定的给付之日止；二、驳回原告杨炯其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间债务的利息。案件受理费9832元，减半收取4916元，由原告杨炯负担228元，被告华宸建设集团股份有限公司宁夏分公司、华宸建设集团股份有限公司负担4688元。如不服本判决，可自判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于宁夏回族自治区银川市中级人民法院。审判员  韩淑梅二〇一六年八月十五日书记员  于 楠附：相关法律条文《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件司法解释》第一条建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法第五十二条第（五）项的规定，认定无效：（一）承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的；（二）没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的；（三）建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的。第二条建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。第十四条当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理：（一）建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；（二）承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期；（三）建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。第十六条第一款当事人对建设工程的计价标准或者计价方法有约定的，按照约定结算工程价款。第十七条当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理；没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。第十八条利息从应付工程价款之日计付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间：（一）建设工程已实际交付的，为交付之日；（二）建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日；（三）建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日。《中华人民共和国公司法》第十四条公司可以设立分公司。设立分公司，应当向公司登记机关申请登记，领取营业执照。分公司不具有法人资格，其民事责任由公司承担。公司可以设立子公司，子公司具有法人资格，依法独立承担民事责任。《中华人民共和国合同法》第五十七条合同无效、被撤销或者终止的，不影响合同中独立存在的有关解决争议方法的条款的效力。《中华人民共和国民事诉讼法》第十四条人民检察院有权对民事审判活动实行法律监督。第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。