安徽省濉溪县人民法院民 事 判 决 书(2016)皖0621民初3450号原告:某某有限公司，住所地安徽省濉溪经济开发区。法定代表人：秦某某，该公司经理。委托诉讼代理人：王示宏，安徽省濉溪县临涣镇法律服务所法律工作者。被告：董某，男，1971年10月30日出生，汉族，居民，住安徽省淮北市相山区。委托诉讼代理人：徐曼，安徽胜方律师事务所律师。原告某某有限公司（以下简称某某某公司）与被告董某承揽合同纠纷一案,本院于2016年8月16日立案后,依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告某某某公司的法定代表人秦俊岭及其委托诉讼代理人王示宏，董某及其委托诉讼代理人徐曼到庭参加诉讼。本案现已审理终结。某某某公司向本院提出诉讼请求：1、判令董某支付承揽费360720元及利息52809.41元（详见附件）；2、董某支付某某某公司违约金129859.2元（详见附件）；3、董某支付某某某公司仓管费139104元（详见附件）；4、诉讼费由董某负担。事实和理由：2014年8月6日，原、被告签订钢结构加工订货合同。合同约定：某某某公司为董某加工制作钢构Q345B63吨，每吨4400元，计277200元；钢构Q235B14吨，每吨4800元，计67200元；以上两种产品加工要求除锈，一道底铁红防锈，一道中灰面漆。镀锌C型钢19.6吨，每吨3700元，计72520元；镀锌天钩3.0ｍｍ厚，展开150ｍｍ宽，约292M，每米150元，计43800元。以上报价以双方共同确认的图纸资料为准。图纸资料的材料规格与合同约定不一致的以合同为准。不在合同范围的材质规格另行报价，开票另加5%。主构件标准按国家标准执行，钢板厚度误差0.25ｍｍ范围内。合同总金额460720元。董某自签字24小时支付定金100000元。定金完全到账合同自动生效。如定金不及时到账，单价随市场上浮，提货是分批款到发货。交货地点及方式，原告工厂。交货时间，定金和图纸到位后15日开始提货，最后提货日期不迟于定金到位后20日。董某不能在有效期（含原告加工制作期）内提供图纸资料导致逾期提货或超过本合同第四条约定的最后提货日期15日必须立即将计划提货相应货款支付给原告。否则，原告有权对该相应货款按每日万分之五收取逾期付款违约金，并按2元/吨/天收取相应货物仓管费。图纸名称，欧华电力1#厂房等条款。合同签订当日，董某支付定金100000元。合同签订后，原告依照被告确认的图纸和合同约定的内容购置材料进行加工制作完毕钢结构，被告没有依据合同约定提取货物。董某辩称：1、某某某公司为董某提供的钢结构存在质量问题，董某不存在违约行为，不应当承担违约责任。仓管费用是格式条款约定，董某不提货是因为某某某公司提供的货物存在质量问题，对于该部分扩大损失，董某不承担责任。某某某公司围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证，董某对某某某公司所举下列证据中的1-2无异议，本院予以确认，并在卷佐证。某某某公司举证：1、加工订货合同。2、钢结构设计图纸（因尺寸较大，庭审后被某某某公司领走）。证据1-2证明某某某公司依据合同约定和董某提供并确认的图纸，进行承揽加工制作钢结构等。本案审理查明的事实与某某某公司起诉的事实相同。综合双方当事人的举证、质证及诉辩意见，本案的争议焦点为：1、某某某公司已加工制作完毕的钢结构及附件等产品是否存在质量问题；2、董某是否应该支付某某某公司已加工制作完毕但没有提取部分主钢钢结构及附件的报酬；3、董某是否应支付逾期提货违约金，并赔偿某某某公司购买原料借款利息损失；4、董某是否应支付某某某公司已加工制作完成主钢钢结构及附件未提取部分的仓管费。关于某某某公司已为董某加工制作完毕的钢结构及附件是否存在质量问题本院认为：董某在法定期间内向本院提出对某某某公司为其加工制作的产品质量进行鉴定，主审人将本案移送本院鉴定室进行鉴定，董某在法定期间没有履行举证义务，案件被退回。因此，董某放弃鉴定，应视为对某某某公司已为其加工制作完毕的钢结构及附件的质量认可。关于张某是否应该支付某某某公司已加工制作完成但没有提取的部分主钢钢结构及附件的报酬本院认为：某某某公司已加工制作完成的主钢钢结构及附件是为董某加工制作的特定物，某某某公司履行了合同义务，董某依法应支付某某某公司已完成的钢结构及附件的报酬，该主钢钢结构及附件属于董某所有。某某某公司已加工制作完成而董某未提取的主钢钢结构及附件价值计460720元［277200元（63吨×4400元/吨）+67200元（14吨×4800元/吨）+72520元（19.6吨×3700元/吨）+43800元（292米×150元/米）］，扣除董某已支付的定金100000元（460720元-100000元），还应支付某某某公司报酬360720元。关于董某是否应支付某某某公司逾期提货违约金，并赔偿某某某公司购买原料借款利息损失本院认为：董某于2014年8月6日与某某某公司签订的加工订货合同约定：董某不能在有效期（含原告加工制作期）内提供图纸资料导致逾期提货或超过本合同第四条约定的最后提货日期15日必须立即将计划提货相应货款支付给原告。否则，某某某公司有权对该相应货款按每日万分之五收取逾期付款违约金。该约定不违反相关法律法规的规定。某某某公司主张从2014年8月27日起计算违约金，已给董某预留宽限时间，但董某至今既没有提货，也没有主动与某某某公司协商处理事宜，显已违约。故对某某某公司要求董某按约定支付违约金的诉讼请求，本院予以支持。董某应按约定支付某某某公司违约金129859.2元[360720元×0.0005（日万分之五）×720天（自2014年8月27日起计算至2016年8月26日止）]。某某某公司要求董某赔偿某某某公司购买原料借款利息损失，因双方没有约定，且其要求董某依约支付违约金已获本院支持，故对其此项诉讼请求，本院不予支持。关于董某是否应承担某某某公司已加工制作完成主钢钢结构及附件未提取部分的仓管费本院认为：董某与某某某公司于2014年8月6日签订的加工订货合同约定：董某不能在有效期（含加工制作期）内提供图纸资料导致逾期提货或超过订货协议约定不按期提货，某某某公司有权对该相应货款按每日万分之五收取逾期付款违约金，并按2元/吨/天收取相应货物的仓管费，该约定不违反相关法律法规的规定，某某某公司据此主张权利，应予支持，董某应支付某某某公司仓管费139104元[96.6吨×2元×720天（自2014年8月27日起计算至2016年8月26日止）］。综上所述，某某某公司与董某于2014年8月6日签订的钢结构加工订货合同为有效合同，某某某公司履行了合同义务，董某反加工订货合同约定，至今未提取某某某公司已为其加工制作完成的产品，未履行部分应予解除，并应按加工订货合同的约定支付报酬、赔偿损失。故对某某某公司的主要诉讼请求，本院予以支持，对其要求董某赔偿购买原材料款利息的诉讼请求，本院不予支持。董某的辩称与本案审理查明的事实不符，本院不予采纳。依照《中华人民共和国合同法》第四十四条第一款、第六十条、第九十四条、第九十七条、第一百零七条、第二百五十一条、第二百六十三条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第三款之规定，判决如下：一、被告董某支付原告某某有限公司报酬360720元；二、现存放在原告某某有限公司、根据董某提供的图纸加工制作完成的主钢构件Q345B63吨、Q235B14吨、镀锌C型钢19.6吨、镀锌天钩292MM，属被告董某所有；三、被告董某支付原告某某有限公司违约金129859.2元；四、被告董某支付原告某某有限公司仓管费139104元。五、驳回原告某某有限公司的其他诉讼请求。上述第一项、第二项、第三项、第四项限于本判决生效后15日内履行完毕。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费10625元，减半收取5312元，保全费3770元，合计14395元，由被告董某负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于安徽省淮北市中级人民法院。审判员  余绍德二〇一六年十月三十一日书记员  谢亚莉附相关法律条文《中华人民共和国合同法》第四十四条第一款依法成立的合同，自成立时生效。第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。第九十四条有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（一）因不可抗力致使不能实现合同目的；（二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；（五）法律规定的其他情形。第九十七条合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。第二百五十一条承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人给付报酬的合同。承揽包括加工、定作、修理、复制、测试、检验等工作。第二百六十三条定作人应当按照约定的期限支付报酬。对支付报酬的期限没有约定或者约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定的，定作人应当在承揽人交付工作成果时支付；工作成果部分交付的，定作人应当相应支付。《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。第三款人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。