宁夏回族自治区银川市兴庆区人民法院民 事 判 决 书（2019）宁0104民初14787号原告：田兴鹏，男，1979年8月4日出生，回族，个体从业人员，住宁夏回族自治区同心县。被告：中航长城大地建工集团(宁夏)建设有限公司，住所地宁夏回族自治区银川市兴庆区。法定代表人：位永杰，该公司董事长。被告：杨占东，男，1973年8月1日出生，回族，中航长城大地建工集团(宁夏)建设有限公司项目负责人，住宁夏回族自治区银川市金凤区。原告田兴鹏与被告中航长城大地建工集团（宁夏）建设有限公司（以下简称中航宁夏公司）、杨占东、刘君劳务合同纠纷一案，本院于2019年9月11日立案后，田兴鹏申请撤回对刘君的起诉，本院审查后做出（2019）宁0104民初14787号民事裁定，裁定准予田兴鹏的撤诉。后本院依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告田兴鹏，被告中航宁夏公司的法定代表人位永杰，杨占东到庭参加诉讼。本案现已审理终结。田兴鹏向本院提出诉讼请求：1.判令解除田兴鹏与中航宁夏公司签订的《劳务施工合同》；2.判令中航宁夏公司、杨占东返还田兴鹏押金50000元、支付利息9599.04元（按月息2%，自2018年11月25日计算至2019年9月10日），并主张利息支付至押金付清之日止；3.本案诉讼费由中航宁夏公司、杨占东承担。事实和理由：2018年8月31日，田兴鹏与中航宁夏公司签订《劳务施工合同》，约定中航宁夏公司将石嘴山市领航鑫源住宅小区建筑面积约40000平米的工程交由田兴鹏施工。后中航宁夏公司、杨占东收取田兴鹏押金50000元并向田兴鹏出具了《押金收条》。工程至今未动工，田兴鹏多次要求返还押金未果，故诉至法院。中航宁夏公司辩称，中航宁夏公司未收到田兴鹏的押金，对案外人刘君的身份不清楚，请求驳回田兴鹏的诉请。杨占东辩称，50000元款项是案外人刘君支付给杨占东的，该笔款项应当由刘君偿还。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。对有争议的事实和证据，本院认定如下：1.田兴鹏提交《劳务施工合同》一份、《押金收条》一份、照片三张、杨占东身份证复印件一张、电话录音一份，证明田兴鹏与杨占东、中航宁夏公司签订合并且交付押金，曾与中航宁夏公司法定代表人位永杰电话电话沟通，中航宁夏公司知晓上述事实。中航宁夏公司对《劳务施工合同》、《押金收条》中的中航宁夏公司的印章不认可，且合同中没有中航宁夏公司工作人员签字，刘君不是中航宁夏公司员工，没有授权。照片只能证明田兴鹏和杨占东吃饭，不能证明签署合同。杨占东身份证复印件也无法证明双方签署合同。通话录音是田兴鹏打电话请求帮忙向刘君要回押金。杨占东认为《劳务施工合同》中其未签字，公章情况不清楚。《押金收条》是刘君给田兴鹏出具的，收条上杨占东的签字不是本人所签。对照片认可，但照片中的合同没有盖章。通话录音杨占东未参与，情况不清楚。2.中航宁夏公司提交《公司专用章》一份，证明中航宁夏公司公章与田兴鹏提交的合同中的公章不一致。田兴鹏称不清楚中航宁夏公司的公章情况，只认可合同中的印章，是杨占东当面加盖。杨占东对该证据认可。3.杨占东提交微信凭证一份，证明杨占东给案外人刘君转账的情况。田兴鹏认为杨占东与刘君之间的转账与其无关，田兴鹏将钱转给了杨占东。中航宁夏公司认为杨占东出示的转账证明属实，能够证明刘君欠杨占东钱。本院对上述证据进行审查，对于证据1，中航宁夏公司、杨占东对《劳务施工合同》、《押金收条》虽不予认可，认为其中印章与签字不属实，本院限定中航宁夏公司、杨占东于庭后十日内提交书面鉴定申请，中航宁夏公司、杨占东至今未向本院提交，且其他证据可以证实上述证据的真实性，故本院对该两份证据予以采信。对于照片，杨占东虽认为照片中所显示的合同未盖章，但对照片中其与田兴鹏签订合同一事未予否认，本院对照片显示杨占东签订合同、在收条上加盖印章的事实予以认定。身份证复印件能证明杨占东身份，本院予以采信。电话录音系田兴鹏与中航宁夏公司之间的通话，与本案具有关联性，本院予以采信。对于证据2，因中航宁夏公司未申请司法鉴定，故本院对该证据不予采信。对于证据3，系杨占东与刘君之间的转账凭证，与本案无关，本院不予采信。根据当事人陈述和经审查确认的证据,本院认定事实如下：2018年8月31日，田兴鹏与中航宁夏公司项目负责人杨占东协商签订《劳务施工合同》，约定承包人为中航宁夏公司，分包人为田兴鹏，工程名称为石嘴山市领航鑫源住宅小区，建筑面积约4万㎡，合同主要工作内容包括钢筋工程、模板工程、砼工程、砌体工程、楼地面工程、屋面工程、抹灰工程、脚手架工程、文明施工、建筑物外墙边线外1米范围内所有工作内容的包干；坡道、散水。工期暂定。如因不可抗力致使合同无法履行，或因一方违约或发包人原因造成工程停建或缓建，致使合同无法履行的，甲方和乙方可以解除合同。杨占东在该合同中加盖中航宁夏公司合同专用章。该合同签字页空白处手写：“承诺：如未按合同约定时间进场，所收的伍万元合同违约金退回，如分包方到时通知不进场，伍万元违约金不予退还，进场7个工作日退合同违约金。刘君”。在该承诺上加盖有中航宁夏公司合同专用章。2018年11月24日，刘君、杨占东向田兴鹏出具《押金收条》，载明：“今收到田兴鹏于2018年9月20日现金50000（伍万元整），用于石嘴山市惠农区领航鑫源小区项目合同押金。由于前期手续问题开工时间推迟到2019年3月15日。如不开工本人刘君、杨占东承诺所有的资金费用，并按3%利息计算。合同价调为450元”，杨占东在该收条上加盖中航宁夏公司合同专用章。工程至今未开工，中航宁夏公司、杨占东也未向田兴鹏返还押金，故田兴鹏诉至本院。庭审中，中航宁夏公司认可杨占东是其公司惠农领航小区项目负责人。田兴鹏陈述和杨占东签合同后杨占东让交押金，2018年9月12日其通过合伙人***的账户给杨占东转款50000元，杨占东说刘君是他的项目经理，让刘君签了字。杨占东认可其收到50000元，但称不知道打款人是谁，认为是刘君还给杨占东的钱。本院认为，田兴鹏与中航宁夏公司签订《劳务施工合同》，约定中航宁夏公司将石嘴山市领航鑫源住宅小区工程分包给田兴鹏施工，双方之间的劳务合同关系成立。至今案涉工程未开工，致使合同无法履行，田兴鹏要求解除《劳务施工合同》符合法律规定及合同约定，本院予以确认。合同解除后，因该合同取得的财产，应当予以返还。田兴鹏基于对合同的信任向杨占东交付押金50000元，杨占东代表中航宁夏公司向田兴鹏出具《押金收条》，并加盖中航宁夏公司合同专用章，故应共同承担返还责任。中航宁夏公司、杨占东虽对其印章、签字不予认可，但在本院限定的期限内未提交书面鉴定申请，且照片显示杨占东在收条上加盖公章，即使其未签字，不影响本案事实认定。综上，中航宁夏公司、杨占东应承担向田兴鹏返还押金的责任。对于田兴鹏主张的利息，《押金收条》中虽写明按3%利息计算，但并未明确该利率是月息，故本院确定中航宁夏公司、杨占东按中国人民银行同期同类人民币贷款基准年利率4.35%支付50000元自2019年3月16日至2019年9月19日的利息1105.62元（50000元×4.35%÷12个月×6个月＋50000元×4.35%÷360天×3天），并按中国银行间同业拆借年利率4.20%支付50000元自2019年9月20日至本判决确定的付款之日止的利息。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第九十三条、第九十七条、第一百零七条规定，判决如下：一、原告田兴鹏与被告中航长城大地建工集团(宁夏)建设有限公司签订的《劳务施工合同》解除；二、被告中航长城大地建工集团（宁夏）建设有限公司、杨占东于本判决生效之日起五日内向原告田兴鹏返还押金50000元，支付利息1105.62元，合计51105.62元，并按中国银行间同业拆借年利率4.20%支付50000元自2019年9月20日至本判决确定的付款之日止的利息。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费1290元，原告田兴鹏负担212.36元，被告中航长城大地建工集团（宁夏）建设有限公司、杨占东负担1077.64元。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于宁夏回族自治区银川市中级人民法院。审 判 长  赵晓颖人民陪审员  刘明飞人民陪审员  殷宝红二〇二〇年三月十九日法官 助理  王 婷书 记 员  郑 莹附：本案适用的相关法律条文《中华人民共和国合同法》第九十三条当事人协商一致，可以解除合同。当事人可以约定一方解除合同的条件。解除合同的条件成就时，解除权人可以解除合同。第九十七条合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施、并有权要求赔偿损失。第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。《中华人民共和国民事诉讼法》第十四条人民检察院有权对民事诉讼实行法律监督。第二百三十九条申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。前款规定的期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。履行告知书依法履行生效法律文书确定的义务，是每一位当事人应尽的法律责任。如未在生效法律文书规定的期限内履行义务，进入执行程序后，法院将依法采取以下强制措施。1、扣押、冻结、划拨、拍卖被执行的财产；2、将被执行人纳入失信人员名单；3、对被执行人限制高消费、限制出入境；4、采取罚款、搜查、拘留等强制措施；5、情节严重，构成犯罪的，依法追究拒不执行判决、裁定罪的刑事责任。以上强制措施，可以同时采取，希望当事人在生效法律文书确定的期限内自觉履行义务。