河南省郑州市上街区人民法院民 事 判 决 书（2019）豫0106民初3952号原告：马鞍山市华珉生物科技有限公司，住所地安徽省马鞍山市当涂县黄池镇青山河工业园区富马智新科技园内。法定代表人：孙爱民，该公司执行董事兼总经理。委托诉讼代理人：桂金龙，男，1984年6月22日出生，汉族，住安徽省马鞍山市花山区，系该公司法务。被告：郑州新贝斯环保科技有限公司，住所地郑州市上街区峡窝镇石泉河路与玉发大道交叉口往西200米路北。法定代表人：李长江，该公司执行董事。委托诉讼代理人：李晓磊，男，1988年10月26日出生，汉族，住河南省巩义市。系该公司员工。原告马鞍山市华珉生物科技有限公司（以下简称“华珉公司”）与被告郑州新贝斯环保科技有限公司（以下简称“新贝斯公司”）买卖合同纠纷一案，本院立案受理后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告华珉公司的委托诉讼代理人桂金龙，被告新贝斯公司的委托诉讼代理人李晓磊到庭参加诉讼。本案现已审理终结。华珉公司向本院提出诉讼请求，1.确认原被告之间于2019年8月2日、2019年9月28日分别签订的编号为20190802-A以及编号为20190928-A的两份《设备订购合同》于2019年10月28日解除；2.请求判令被告立即返还原告已支付的货款153000元，并返还定金61200元，合计214200元；3.请求判令本案诉讼费、保全费、诉讼保全保险费等全部费用由被告承担。事实与理由：2019年8月2日，原告与被告签订合同编号为20190802-A的《设备订购合同》一份，向郑州新贝斯环保科技有限公司订购型号为NB-5D-DY2500的强力对辊带式压滤机一台，设备总价为28万元（含税含运费）。该合同第四条约定：首付总价30%货款合同生效，支付总价20%货款两天内发货，安装调试验收合格后支付总价45%货款，余下总价5%作为质保金，自设备安装调试验收合格一年后结算。合同第九条还约定，合同自供方收到需方定金后生效。2019年9月28日，原告与被告签订编号为20190802-A的《设备订购合同》一份，向被告订购型号为U400型螺旋输送机一台，设备价款为26000元（含税含运费）。合同约定首付总价30%货款合同生效，支付总价20%货款两天内发货，安装调试验收合格后支付总价45%货款，余下总价5%作为质保金，自设备安装、调试验收合格一年后结算。同时该合同还约定，合同自供方收到需方定金后生效。上述合同编号为20190802-A的压滤机《设备定购合同》签订后，原告于2019年8月7日（诉状中为8月5日，庭审中明确为8月7日）向被告银行账户支付了相当于压力机总价30%，也就是84000元整的设备款。2019年9月5日，被告向原告出具《交货保证书》一份，承诺在2019年9月13日将压滤机设备装车发货至原告指定的地点，但是虽然经过原告催促，至2019年9月13日当天，被告并未按照承诺将压力机设备装车发货。2019年10月10日，原告又向被告公司银行账户支付了相当于压滤机设备总价20%，即56000元整的设备款，至此原告共计支付了相当于压滤机设备总价50%的合同款14万元。在合同编号为20190928-A的输送机《设备订购合同》签订后，原告在2019年10月10日向被告支付了总价相当于输送机设备总价50%的货款13000元。2019年10月10日，原告再次要求被告履行发货义务，被告拒绝发货，而且无视合同约定和新贝斯公司2019年9月5日出具的《交货保证书》，要求原告再行支付45%的设备款，即要求原告支付95%的设备款后才进行发货。此后，虽然经过原告几番催促，被告仍然拒绝发货。无奈之下，原告于2019年10月17日向被告在两份《设备订购合同》下指定的联系地址发送解除合同通知，并且在2019年10月20日被告公司拒收后，在2019年10月28日，原告再次以微信的方式告知其解除案涉的两份设备订购合同。原告认为，原被告双方签订的两份设备订购合同在原告支付定金后已经生效。此后原告依约共计支付了相当于压力机输送机两台设备总价50%的合同款共计153000元，而被告拒不履行合同下的发货义务，属于违约，因此原告有权解除两份合同并要求被告双倍返还定金。新贝斯公司辩称，1.此设备作为定制设备，标准设备宽度为3米07，原告方所订设备必须要求在2米9以内，设备国标长度为6米，原告方所订设备必须要求在4米以内，此设备如果解除，被告方将无法正常第二次售卖。2.被告方已将部分货物运送至原告方，并且原告方也接收货物，所以不能说被告方拒绝发货。3.交货期问题，交货期是因为郑州少数民族运动会，所以延误了交货期，当时被告方销售代表和原告方已经解释过，这个对应合同第四条，因地震、洪水、战争等不可抗拒因素，交货期另行协商，被告方从未拒绝发货，一直都是以协商的目的来商议发货期的事，并且也将一部分货物发送给原告。被告方从未收到原告所寄送解除合同书。经审理查明，2019年8月2日，华珉公司与新贝斯公司签订编号为20190802-A《设备订购合同》一份，约定华珉公司向新贝斯公司订购强力对辊带式压滤机一套，单价280000元。首付总价30%货款合同生效，支付总价20%货款两天内发货，安装调试验收合格后支付总价45%货款，余下5%货款作为质保金，自设备安装调试验收合格之日起一年后结算。交货期为合同生效15个工作日内。因地震、洪水、战争等不可抗拒的因素影响，交货期另行协商。合同自供方收到需方定金后生效，传真件有效。2019年9月28日华珉公司与新贝斯公司签订编号为20190928-A《设备订购合同》一份，华珉公司向新贝斯公司购买螺旋输送机一套，单价26000元。其他合同条款同上述20190802-A《设备订购合同》内容一致。合同签订后,华珉公司于2019年8月5日向新贝斯公司支付20190802-A《设备订购合同》货款的30%即84000元，于2019年10月10日向新贝斯公司支付20190802-A《设备订购合同》货款的20%即56000元、支付20190928-A《设备订购合同》货款的50%即13000元。华珉公司向本院提交有加盖新贝斯公司印章的《交货保证书》一份，用以证明新贝斯公司承诺在2019年9月13日将合同项下的压滤机设备装车发货至华珉公司指定地点。该保证书显示：“此证明以保证郑州新贝斯环保科技有限公司需在2019年9月13日交付货物至金莱地食品有限公司，装车发货。2019年9月5日”。2019年10月17日华珉公司向新贝斯公司邮寄解除合同告知函，因“收件人不在收件地址且无法联系收件人”被退回。2019年10月28日,华珉公司工作人员向新贝斯公司工作人员发送微信消息告知解除涉案两份订购合同。新贝斯公司向本院提交有托运单一张，显示2019年10月20日郑森委托天地华宇托运聚酯网2张至马鞍山市丽山区九华西路1369号青年电子产业园14栋。庭审中，华珉公司自认收到聚酯网2张。新贝斯公司称未将全部设备一并发送给华珉公司是因为环保原因，有一个料斗没有做，做出来以后超过交货期了，因为其业务经理的原因，公司要求金莱地公司何总前来公司协商发货事宜。诉讼中，华珉公司向本院申请诉讼保全，并以保险公司独立保函为保全提供担保，支出保险费663元，保全费1625元。上述事实,有华珉公司提供并经新贝斯公司认可的两份《设备订购合同》、微信聊天记录及通话录音、《交货保证书》、银行交易明细回单、保险单等证据及双方在庭审中的陈述予以证明。本院认为,依法成立的合同,受法律保护。当事人应当按照约定全面履行自己的义务。本案华珉公司、新贝斯公司于2019年8月2日、2019年9月28日签订的两份《设备订购合同》系双方当事人真实意思表示,内容不违反法律、行政法规的禁止性规定,该两份合同合法有效,对双方均具有约束力。本案原、被告双方对合同签订、付款情况、合同履行情况等案件事实基本无争议,对新贝斯公司是否逾期发货、合同中是否约定有定金、华珉公司是否通知新贝斯公司解除合同有争议。依据两份《设备订购合同》载明的结算方式及华珉公司向新贝斯公司付款情况，确认华珉公司已于2019年10月10日向新贝斯公司支付涉案两份订购合同货款金额的50%，依据合同约定，新贝斯公司应在收到总价50%货款两天内即2019年10月12日前向华珉公司发货。新贝斯公司辩称因青年运动会延期交货，未提供证据予以证明，对其辩称不予采信。依据新贝斯公司提交的证据及庭审中的陈述，其未能在约定的时间履行发货义务，构成违约。本案中，华珉公司在通过EMS邮寄方式送达解除合同告知函未被签收的情况下，通过微信向新贝斯公司相关工作人员告知解除合同事宜，且庭审中华珉公司陈述其因新贝斯公司延期发货已向他人另行订购货物，故本案合同已不具备履行条件，确认涉案两份《设备订购合同》于2019年10月28日解除。合同解除后，新贝斯公司应向华珉公司退还货款153000元。关于华珉公司主张的返还定金61200元，依据双方签订的《设备订购合同》载明的内容，不能认定双方约定的“首付总价30%货款合同生效”即为定金，对华珉公司的该项诉请不予支持。华珉公司因为新贝斯公司的违约行为引发本案诉讼，华珉公司向保险公司支付的诉讼保全担保保险费属华珉公司支出的合理费用，应由新贝斯公司向华珉公司赔付。综上，依照《中华人民共和国合同法》第九十四条第三项、第九十六条、第九十七条之规定,判决如下：一、确认原告马鞍山市华珉生物科技有限公司与被告郑州新贝斯环保科技有限公司于2019年8月2日、2019年9月28日签订的编号为20190802-A、20190928-A《设备订购合同》于2019年10月28日解除；二、被告郑州新贝斯环保科技有限公司于本判决生效之日起十日内向原告马鞍山市华珉生物科技有限公司返还货款153000元；三、被告郑州新贝斯环保科技有限公司于本判决生效之日起十日内向原告马鞍山市华珉生物科技有限公司支付原告诉讼保全担保保险费663元;四、驳回原马鞍山市华珉生物科技有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定期间履行给付金钱义务的，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费2306元、保全费1625元，两项共计3931元，由原马鞍山市华珉生物科技有限公司负担1123元，由被告郑州新贝斯环保科技有限公司负担2808元。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数或者代表人的人数提出副本，上诉于河南省郑州市中级人民法院。审判员  石岩岩二〇二〇年二月三日书记员  张钰鑫