广东省佛山市南海区人民法院民 事 判 决 书（2019）粤0605民初13655号原告：李志强，男，1993年12月20日出生，汉族，住四川省仪陇县************，公民身份号码************。委托诉讼代理人：刘晏，广东豪益律师事务所律师。委托诉讼代理人：简胜君，广东豪益律师事务所律师。被告：佛山市南海长富物业投资有限公司，住所地：广东省佛山市南海区**************，统一社会信用代码**********。法定代表人：招某1。被告：招某1，男，1972年10月14日出生，汉族，住广东省佛山市禅城区**************，公民身份号码***********。两被告共同委托诉讼代理人：邓骏，广东源浩律师事务所律师。两被告共同委托诉讼代理人：李嘉雯，广东源浩律师事务所律师。原告李志强与被告佛山市南海长富物业投资有限公司(以下简称长富公司)、招某1合同纠纷一案,本院于2019年6月14日立案,本院依法适用简易程序于2019年8月19日公开开庭进行了审理。原告的委托诉讼代理人刘晏、简胜君，被告的委托诉讼代理人李嘉雯到庭参加诉讼。诉讼中，当事人申请庭外和解但未能达成协议，和解期间依法不计入审理期限。本案现已审理终结。原告向本院提出诉讼请求：1.解除原告与被告长富公司于2017年8月11日签订的《物业使用权租赁合同》；2.被告长富公司立即向原告退还使用权出让金310000元及利息（以310000元为本金，自2018年10月8日起按中国人民银行同期贷款利率计至实际清偿之日）；3.被告长富公司立即向原告退还物业维修基金3100元及利息（以3100元为本金，自2017年8月11日起按中国人民银行同期贷款利率计至实际清偿之日）；4.被告招某1对上述第2、3项诉讼请求承担连带清偿责任；5.本案的诉讼费由两被告承担。事实和理由：2017年8月11日，原告与被告长富公司签订《物业使用权租赁合同》约定由长富公司将位于佛山市南海区******号物业使用权转让给原告，租赁期限自物业交付之日至2038年6月30日，并赠送该物业使用权给原告至2042年9月1日，物业使用权租赁金总计为310000元，物业维修基金为总出让金的1%。长富公司应于2018年6月30日将物业交付给乙方使用。合同签订后原告将上述款项全部付至长富公司法人招某1账户，长富公司向原告出具了收据。被告在没有通知的情况下无故延迟至2018年10月8日向原告交楼，行为已经严重违约。据原告了解，案涉物业所在土地是长富公司向佛山市南海区******×股份合作经济社承租的，承租期为30年。依照长富公司与经济社的约定：长富公司是每半年交一次租，若长富公司逾期交租的，经济社有权解除合同，该地上建筑物收回经济社所有。而长富公司将案涉物业转租给原告，租金却在几个月内全部收齐。若长富公司一旦无力向经济社支付租金，被经济社终止合同，那么原告20年的使用权将无法得到保障，这对原告明显不公平。且案涉物业在报建时也是以车间的名义进行报建的，而长富公司擅自将车间改为公寓对外进行宣传销售，其行为也违法。另招某1是长富公司的法人及股东，长富公司的注册资金仅30000元，长富公司用招某1的私人账户收取所有对外使用权的租金，可见招某1与长富公司的资产混同，招某1应对原告的损失承担清偿责任。庭审中，原告补充称：1.长富公司提供的涉讼物业所在地显示为工业用地，而非综合用地、住宅用地或商业用地，不能进行商品房的建设，但其对外销售时以商品房进行销售，至今该物业无法按照当初购买的意愿为商品房的性质对外出租或出售，使原告签订合同的目的无法实现；2.涉讼物业所在工程至今没有竣工验收备案，无法实现交付。两被告辩称，一、长富公司与原告签订的《物业使用权租赁合同》经协商一致，是双方真实意思表示，合同约定的权利义务属于租赁合同性质，故双方为租赁合同纠纷，且涉案物业办理了规划报建手续，验收合格，可正常使用，故该合同合法有效，依法应受到法律的保护。二、原告不享有单方解除权，双方应继续按《物业使用权租赁合同》约定履行。（一）长富公司不存在任何违约行为。涉案物业经规划验收合格，具备交付使用的条件及合同约定的交楼标准，经原告确认无异议后，长富公司按合同约定时间向其交付。（二）长富公司与佛山市南海区******×股份合作经济社签订的与涉案物业的相关书面资料合法有效，长富公司也一直按照约定正常履行，原告的不安并无事实依据，根本不构成解除合同的理由。（三）《物业使用权租赁合同》《委托经营管理合同》完全可以继续履行，并无出现妨碍履行的事由出现。由于《物业使用权租赁合同》不符合法定及约定的解除条件，合法有效，应保护合同的稳定性，继续履行。三、退一步，即使解除《物业使用权租赁合同》，被告认为：（一）原告主张的利息的开始时间并无法律依据，应从解除之日起计算。（三）原告主张招某1对长富公司需退换的款项及利息承担连带清偿责任并无法律及事实依据。1、招某1是长富公司的股东之一，与长富公司是不同的主体，相互独立，无需对长富公司债务承担清偿责任；2、涉案使用的户名为招某1的银行账户实际使用人为长富公司，并非招某1本人使用，长富公司也有独立的、完善的财务账册，两者的资产不存在混同的情形。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织双方当事人进行证据举证和质证。对当事人无异议或对其真实性无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。对当事人有异议的证据，本院认定如下：1.原告提交的宣传资料属于普通印刷品，一般人均具备委托制作能力，宣传资料没有形成时间，来源不明，被告不予确认真实性，不具有证明效力；2.被告提交的建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、建设工程竣工验收合格证、地址一致说明、证明为原件，土地租赁合同、土地使用权证虽为复印件，但与上述证据相互印证，原告并未举证反驳，本院确认该部分证据的真实性及证明力；3.被告提交的国土城建业务申请表、位置示意图为复印件，且内容不完整，未显示最终审批结果，本院对该证据不予确认。综合采信的证据及当事人的陈述，本院确认如下事实：位于佛山市南海区*******委会地段44501平方米的土地于2012年11月14日办理国有土地使用权证[证号佛府南国用×号]，登记土地使用权人为佛山市南海区******×股份合作经济社（以下简称×经济社），地号×，地类（用途）为工业用地。上述佛府南国用×号国用土地使用权证载明：地号为×、证号为佛府南国用（×号、面积为44500.9平方米的宗地用途由批发零售用地兼容住宿餐饮用地、商务金融用地及其他商服用地变更为工业用地。2012年8月31日，被告长富公司与×经济社签订《土地租赁合同》，约定长富公司承租×街×村×村民小组位于南海区××大道南侧地块，面积为49737.92平方米，折合74.61亩，租期自2012年9月1日起至2042年8月31日止，合同签订日至2013年3月31日期间为免租期，每年1月30日前支付当年上半年租金，6月30日前支付当年下半年租金，每年每亩33000元，另须支付×村委会福利费每年每亩1000元，合同对租金、权利义务进行约定。位于佛山市南海区*****侧的佛山市南海长富物业投资有限公司车间一项目于2014年12月31日办理建设工程规划许可证，2015年7月1日办理建筑工程施工许可证，2017年2月13日办理建设工程竣工规划验收合格证。2019年1月16日，×社区居民委员会出具《地址一致证明》，载明佛山市南海长富物业投资有限公司车间一与××路2号1号楼是同一地址。2017年8月11日，原告（乙方）与被告长富公司（甲方）签订一份《物业使用权租赁合同》，约定：乙方向甲方承租位于佛山市南海区******号房（以下简称涉讼物业）的物业使用权，物业建筑面积68.3平方米，其中公摊面积20.5平方米；乙方签订合同时清楚了解物业现状为在建工程，相关手续尚在完善，对甲方以预售方式租赁上述物业使用权并无任何异议；物业用途为主导商业、办公；物业使用权租赁期自物业交付之日起至2038年6月30日。上述租赁期限届满之日起，赠送该物业使用权给乙方至2042年9月1日，物业使用权租赁期满，乙方须将物业交回甲方使用。物业使用权租赁金总计310000元，签订《物业使用权租赁确认书》时乙方支付20000元作为租赁该物业使用权的定金，2017年8月12日支付首期租赁款155000元，2017年11月12日、2018年2月12日、5月12日、8月12日分别支付租赁款38750元。甲方应于2018年6月30日前将物业交付乙方使用，若提前交付或未能及时交付的，按甲方另行通知的时间或双方另行确认的时间为物业实际交付时间；乙方在甲方发出书面通知后十日内不接收该物业的视为甲方于发出书面通知后第十日将物业交付，乙方应于该期限次日起向物业管理公司缴交物业管理费，该物业损毁风险也转移予乙方。物业及公共设施、设备保质期为一年（自竣工日算起）。乙方按本合同租赁金总额的1%支付给甲方作为物业维修基金，用于该项目物业保修期满后的公共设施、设备的维修及更新，项目物业的维修费用超出维修基金，由相应使用的租赁方承担。甲方有下列情形之一的，乙方有权单方面解除合同：1.交付物业不符合合同约定并严重影响乙方使用的；2.交付的物业危及乙方安全或者健康的；3.物业交付时间逾期60天以上且双方无法对交付问题协商一致的；4.严重违反本合同其他约定，导致合同目的难以实现的。甲方应按约定交付租赁物业给乙方使用，如逾期交付应从逾期之日起每日按已收取租赁费的万分之五支付逾期违约金。逾期交付超过60天的乙方有权要求解除本合同。双方并约定其他权利义务。合同附件包括《1栋公寓平面图》及《长富都市创意产业园装修交楼标准》等材料。2017年8月11日，长富公司出具收据，确认收到原告支付的涉讼物业使用权转让金首期款155000元、物业维修基金3100元。之后，原告向长富公司支付第一至四期分期款，每期38750元，第四期于2018年10月8日支付。2018年10月8日，原告与长富公司签订《租赁物业使用权收楼确认书》，确认：2018年6月30日起，涉讼物业由长富公司交付给原告；原告收到该物业入户门钥匙6把；原告已交清房款；长富公司确认已达到《物业使用权转让合同》约定的交付标准。2019年6月14日，原告提起诉讼。2019年7月24日，被告长富公司收到本案起诉状及应诉材料。2019年8月26日，×经济社出具《证明》，证明签订《土地租赁合同》至今，长富公司一直按合同约定正常履行，土地使用权租金已支付至2019年12月31日。另查明1，长富公司在对外出租佛山市南海区*****侧车间物业时，向部分租户出具书面材料，提供招某1在中国工商银行的622*************317账户，收取使用权转让合同项下的分期款。另查明2，长富公司系自然人投资或控股的有限责任公司，法定代表人为招某1，股东包括招某1、马×。本院认为，原告与被告长富公司签订的《物业使用权租赁合同》约定原告向长富公司支付一定的对价，取得长富公司在建房产一定年限的使用权，到期后将房产交回给长富公司，该合同权利义务约定属于租赁合同的性质，故涉讼合同为房屋租赁合同。原告、长富公司签订《物业使用权租赁合同》时，出租的房产办理了规划报建手续，故原告、长富公司之间在二十年租期约定内形成合法有效的租赁合同关系。《中华人民共和国合同法》第二百一十四条规定：“租赁期限不得超过二十年。超过二十年的，超过部分无效。”《物业使用权租赁合同》约定租赁期限加上赠送的使用期限，实际租赁期限超过二十年，租期超过二十年的部分无效。《物业使用权租赁合同》约定长富公司应于2018年6月30日前交付房屋给原告使用，逾期交付超过60日原告有权解除合同。由于涉讼房屋在签订合同时尚未竣工验收，不具备投入使用的条件，长富公司应提供经联合竣工验收的房屋给原告使用。虽然原告与长富公司于2018年10月8日签订《租赁物业使用权收楼确认书》，但至本案庭审终结日，长富公司没有提供涉讼房产经联合竣工验收具备投入使用条件的证据材料，根据《中华人民共和国建筑法》第六十一条“交付竣工验收的建筑工程，必须符合规定的建筑工程质量标准，有完整的工程技术经济资料和经签署的工程保修书，并具备国家规定的竣工条件。建筑工程竣工验收合格后，方可交付使用；未经验收或验收不合格的，不得交付使用”的规定，上述交付不具有法律效力。现长富公司逾期交付租赁物，《物业使用权租赁合同》有效部分的约定，原告请求解除，符合双方约定和法律规定，本院予以支持。无效部分的约定自始无效，本院对原告相应解除请求不予支持。本院确认《物业使用权租赁合同》二十年租期内的约定于长富公司收到解除通知即本案起诉状之日2019年7月24日解除。合同部分无效，有效部分亦已解除，因该合同取得的财产应予返还，被告长富公司应退还原告已支付的物业使用权出让金310000元和物业维修基金3100元予原告。被告长富公司占用原告的款项获益，且造成原告资金占用损失，原告主张物业使用权出让金310000元自2018年10月8日（尾款支付日）起、物业维修基金3100元自2017年8月11日（付款日）起均至实际清偿之日止按中国人民银行同期贷款利率计付的利息，合情合理，本院予以支持。招某1系长富公司的股东，长富公司通过招某1的银行账户收取租金及支付经营回报收益，该行为造成公司财产与股东个人财产混同，属于公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任的情形，现原告主张被告招某1对被告长富公司在本案的债务承担连带清偿责任，本院予以支持。综上，依照《中华人民共和国合同法》第五十二条、第九十三条、第九十六条、第九十七条、第一百零七条、第二百一十四条、《中华人民共和国公司法》第二十条第三款、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条的规定，判决如下：一、确认原告李志强与被告佛山市南海长富物业投资有限公司签订的《物业使用权租赁合同》关于佛山市南海区******长富都市创意产业园1号楼540号房二十年租期内的约定于2019年7月24日解除；二、被告佛山市南海长富物业投资有限公司应于本判决发生法律效力之日起十日内返还物业使用权出让金310000元予原告李志强；三、被告佛山市南海长富物业投资有限公司应支付以310000元为本金从2018年10月8日起至实际清偿日止按中国人民银行同期贷款利率计算的利息予原告李志强，本项随上列第二项清；四、被告佛山市南海长富物业投资有限公司应于本判决发生法律效力之日起十日内返还物业维修基金3100元予原告李志强；五、被告佛山市南海长富物业投资有限公司应支付以3100元为本金从2017年8月11日起至实际清偿日止按中国人民银行同期贷款利率计算的利息予原告李志强，本项随上列第四项清；六、被告招某1对被告佛山市南海长富物业投资有限公司上述第二项至第五项债务承担连带清偿责任；七、驳回原告李志强的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案以简易程序结案，受理费减半收取计3066.69元，财产保全费2131.12元，合计5197.81元（原告李志强已预交），由被告佛山市南海长富物业投资有限公司、招某1负担并应于本判决发生法律效力之日起十日内向本院交纳，逾期交纳的，本院依法强制执行。原告预交的5197.81元，自本判决发生法律效力后，经原告向本院申请，本院予以退回。如不服本判决，当事人可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广东省佛山市中级人民法院。审判员  陈宇琼二〇一九年十一月八日书记员  林浩成