湖南省张家界市武陵源区人民法院民 事 判 决 书（2019）湘0811民初598号原告：葛志强，男，1978年5月5日出生，汉族，户籍所在地江苏省徐州市泉山区，现住江苏省徐州市泉山区。原告：王朝，男，1985年3月20日出生，汉族，住江苏省徐州市铜山区。两原告共同委托诉讼代理人：吴若彬，湖南金旅律师事务所律师。被告：张家界路桥建设有限责任公司，住所地张家界市南庄坪。法定代表人：**君，董事长。委托诉讼代理人：罗忠亮，男，1969年6月22日出生，土家族，系该公司员工，住湖南省桑植县。原告葛志强、王朝与被告张家界路桥建设有限责任公司（以下简称张家界路桥公司）建设工程合同纠纷一案，本院于2019年11月7日立案后，原告葛志强、王朝向本院提出财产保全申请，本院于2019年11月8日作出（2019）湘0811民初598号民事裁定，冻结张家界路桥公司银行存款65万元。本院依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告葛志强、王朝及其委托诉讼代理人吴若彬，被告张家界路桥公司的委托诉讼代理人罗忠亮到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告葛志强、王朝向本院提出诉讼请求：1.判令被告支付下欠原告工程款628869元；2.案件受理费、保全费、保全保险费由被告负担。事实和理由：2018年5月8日，原告与被告环武陵源景区公路南线马公亭至插旗峪建设工程A2标段项目经理部签订《水稳层摊铺合同》，约定：由原告负责马公亭至插旗峪（K68+100-K75+600）建设工程范围内所有水稳料摊铺、机械操作和维护、水稳摊铺内其他一切人工等；项目计价方式为包工不包料3.5元/平方米；每月对原告完成工作量进行结算一次，并于3天内对已完成工程量支付60%的工程进度款，完工验收合格后30天内付清工程款尾款等。2018年7月18日，原告又与被告前述项目经理部签订《沥青层摊铺合同》，约定：由原告负责前述工程范围内所有沥青料摊铺、机械操作和维护、沥青摊铺内其他一切人工等；项目计价方式为包工不包料3元/平方米；每月对原告完成工作量进行结算一次，并于三天内对已完成工程量支付50%的工程进度款，完工并验收合格后三个月内付清工程款尾款等。2019年1月2日，双方通过签订补充协议的方式，将沥青摊铺单价调整为4元/平方米后，结算确认被告应付原告水稳层、沥青层工程款共计1171700元，扣除已付金额及柴油费外，下欠原告工程款578869元，另加误工补偿5万元。因被告对上述款项结算确认后至今未支付分文，故诉至法院。张家界路桥公司辩称：1.原告王朝不是涉案合同的相对方，不是适格原告；2.整个工程还未竣工验收，原告施工工程亦未验收合格，原告葛志强起诉要求支付涉案工程尾款的条件不成立。综上，请法院依法驳回原告的诉讼请求。本院组织双方当事人进行了证据交换和质证，对当事人无异议的证据：《水稳层摊铺合同》、《沥青层摊铺合同》、《补充协议》、马插公路（森林公园停车场至水绕四门）A2标施工结算单、张家界环武陵源景区公路项目建设有限公司出具的《情况说明》、《建设工程施工合同》、内资企业登记情况表，本院均予以确认并在卷佐证。对当事人有异议的证据，认定如下：张家界路桥公司提供的照片两张，能够反映案件真实情况、与待证事实相关联，可以作为认定案件事实的根据，本院予以确认。根据当事人的陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2017年3月10日，张家界市道路桥梁开发建设总公司（以下简称张家界市路桥总公司）与张家界环武陵源景区公路项目有限公司（以下简称环武公路项目公司）签订《建设工程施工合同》，环武公路项目公司将张家界环武陵源景区公路南线马公亭至插溪峪段建设工程A2标段承包给张家界市路桥总公司承建。2018年5月8日，张家界市路桥总公司（甲方）与葛志强（乙方）签订《水稳层摊铺合同》，约定：1.甲方委托乙方对环景区公路南线马公亭至插溪峪A2标段施工机械摊铺及平整人工辅助进行水稳层摊铺施工；2.工期从2018年5月10日至2018年6月30日止；3.合同固定单价为包工不包料方式3.5元/平方米；4.甲方对乙方每月完成工作量进行结算一次，并于3天内对已完成的工程量进行支付60%工程进度款，完成该项目水稳摊铺施工，验收合格后甲方于30天内付清工程款尾数。2018年7月18日，张家界市路桥总公司（甲方）与葛志强（乙方）签订《沥青层摊铺合同》，将沥青摊铺工程委托乙方施工，约定：1.工期从2018年7月23日起，具体工期及进场时间以甲方书面通知为准；2.合同固定单价为包工不包料方式3元/平方米；3.甲方对乙方每月完成工作量进行结算一次，并于三天内对已完成的工程量进行支付50%工程进度款，完成该项目沥青摊铺施工，验收合格后甲方于三个月内付清工程款尾数。2019年1月2日，王朝受葛志强的委托与张家界市路桥总公司对沥青层摊铺工程和水稳层摊铺工程结算进行协商，并签订了《补充协议》，因天气等原因造成工期拖延，张家界市路桥总公司同意将沥青摊铺工程单价由3元/平方米变更为4元/平方米，并另补偿葛志强5万元。当天，双方对沥青层摊铺工程和水稳层摊铺工程进行了结算，确认水稳层摊铺工程款总金额为385812元，沥青层摊铺工程款总金额为785888元，已经支付486979元，扣除垫付柴油款105852元，还应支付工程款578869元，双方在马插公路（森林公园停车场至水绕四门）A2标施工结算单上签字、盖章确认。2019年11月15日，张家界市路桥总公司变更登记为张家界路桥公司。因张家界路桥公司未再支付工程款，原告葛志强、王朝于2019年11月7日诉至本院。另查明，张家界路桥公司承建的张家界环武陵源景区公路南线马公亭至插溪峪段建设工程A2标段尚未竣工验收，但部分路段已经投入使用。本院认为，本案的争议焦点为原告施工的工程是否已经验收合格，张家界路桥公司是否应当向原告支付剩余工程款。原、被告所签订的《水稳层摊铺合同》、《沥青摊铺合同》是双方真实意思的表示，不违反法律、行政法规的强制性规定，依法成立并生效，双方均应严格按照合同的约定履行各自义务。原告王朝不是合同的相对方，其要求被告支付工程款的诉讼请求，本院不予支持。张家界路桥公司关于王朝不是适格的原告主体的辩解意见，本院予以采纳。本案中，葛志强按合同约定进场施工并顺利完工。张家界路桥公司于2019年1月2日对原告施工的水稳层摊铺工程和沥青层摊铺工程出具了施工结算单，原、被告双方对结算总金额、已付款项数额、尚欠款项数额皆无争议，可见，双方签字确认的施工结算单是工程竣工结算单而非对工作量的确认。任何工程的竣工结算都是在工程全部完工且验收合格后进行的，施工结算单作为竣工结算单证明被告已经对原告施工的工程验收合格，故原告要求被告支付剩余工程款的支付条件已经成就，张家界路桥公司应该按照工程结算单上所列的结算结果和工程施工合同的约定向原告支付工程款。被告与环武公路项目公司的建设施工合同与本案的两份合同之间是相对独立的关系，被告辩称整个工程还未竣工验收，原告施工工程亦未验收合格的抗辩理由，无事实及法律依据，本院不予采纳。综上所述，本院依照《中华人民共和国合同法》第四十四条第一款、第六十条第一款、第一百零七条、第一百零九条之规定，判决如下：一、张家界路桥建设有限责任公司于本判决生效后十日内向葛志强支付工程款628869元；二、驳回王朝的全部诉讼请求。如果未按判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费5044元，保全费3770元，保险费1950元，由张家界路桥建设有限责任公司负担。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于湖南省张家界市中级人民法院。审判员  左红艳二〇一九年十二月十六日书记员  游 览附：相关法律规定《中华人民共和国合同法》第四十四条依法成立的合同，自成立时生效。法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续生效的，依照其规定。第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第一百零九条当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。