新疆维吾尔自治区伊宁市人民法院 民 事 判 决 书 （2019）新4002民初946号 原告：浙江星月门业有限公司，住所地浙江省永康市古山镇工业功能横分区古山大道2号。 法定代表人：王登，该公司总经理。 委托诉讼代理人：张枚，女，1977年2月19日生，汉族，该公司员工，住乌鲁木齐市，特别代理。 被告：新疆祥汇绿城房地产开发有限公司，住所地新疆伊犁州伊宁市伊犁河新路九号。 法定代表人：王英，该公司董事长。 委托诉讼代理人：郭东，男，1979年2月14日生，汉族，该公司员工，住伊宁市，特别代理。 委托诉讼代理人：杨帆，女，1995年7月29日生，汉族，该公司员工，住伊宁市，一般代理。 原告浙江星月门业有限公司（以下简称星月门公司）诉被告新疆祥汇绿城房地产开发有限公司（以下简称祥汇绿城公司）承揽合同纠纷一案，本院立案受理后，依法由审判员沈玲适用简易程序公开开庭进行了审理，原告星月门公司委托诉讼代理人张枚，被告祥汇绿城公司委托诉讼代理人郭东、杨帆到庭参加了诉讼，本案现已审理终结。 原告星月门公司向本院提出诉讼请求，请求判令：1、被告支付进度款279,264元；2、被告向原告支付预留质保金670,88元；3、被告向原告支付截止2018年10月15日的违约金175,946.816元（按合同约定的日千分之一计算），并支付自2018年10月15日起至欠款实际付清之日止的后续违约金（按照合同约定日千分之一计算）；4、被告承担本案全部涉诉费用及原告的差旅费；事实及理由：被告公司承建蔚蓝公寓二标东区工程后，因项目需要，于2014年6月3日与原告签订蔚蓝公寓二标东区工程防火门、入户门采购及安装合同，合同约定被告购买原告进户门、防火门，并对价格、数量、货款结算及支付方式、违约责任、争议解决方式等事项进行了约定。合同签订后，原告严格按合同约定供应防火门、进户门，认真履行合同，但被告却未按合同约定在质保到期后支付预留质保金，另被告拖欠货款的行为已构成严重违约，被告应向原告支付截止2018年10月15日的违约金175,946.816元，并支付自2018年10月16日期至欠款实际付清之日止的后续违约金，对于上述欠款款项，原告多次催要，被告均不予支付，故原告诉至本院。 被告祥汇绿城公司辩称，原告没有按照合同约定，安装质量合格的产品，且在质保期内出现了产品本身质量问题，如入户门出现掉角、松动现象，部分入户门厂家未提供大猫眼、主扇与副扇颜色有差异、启闭不灵活、门扇与门框不配合等问题，针对上述问题，我公司多次与原告公司联系，但并未得到原告公司的回复，故我公司认为质保金不应向原告支付。对于欠付原告的尾款及质保金数额，根据合同约定双方应在工程安装完毕后，进行账目核对，双方确认无误后，支付相应款项，现原被告双方未进行账目核对，导致剩余部分未支付。 本院经审理认定事实如下：2014年6月3日，原告星月门业公司作为乙方与甲方被告祥汇绿城公司签订蔚蓝.公寓二标东区工程防火门、入户门采购及安装合同，合同约定：被告同意购买，原告同意加工、安装出售下述商品（型号为SG060B黑桃木门、SG060B黑桃木门、乳白色门、防火玻璃门）。商品质量详见附件清单，清单由原被告双方签字为准。经原被告双方最终确认合同数量452樘，合同金额为人民币132,568,0元；交货地点及时间：合同签订后5个工作日内支付人民币20万元，作为本工程的预付款，预付款在合同如约履行后自动抵作工程款。并在接到甲方的供货计划书后由乙方签字确认后开始组织生产和按照供货计划书的要求进行交货，甲方应给乙方留足合理的产品生产、交货和安装周期，以上如有任何变动，交货时间顺延。交货时间：乙方分两批发货，合同签订生效后60天内供货，第一批防火门（供货数量不得低于总量的一半）运送到甲方指定地点，剩余货物（入户门及其他防火门）到货时间为2014年7月10日。乙方应在标的货物到达交货地点经甲方验收合格后5日内将标的货物安装完毕（不具备安装条件的除外）。验收方式验收期限及异议期限：乙方货物分批安装完毕，乙方自检后提出书面形式申请验收，甲方接到申请后及时配合验收工作，验收期限以竣工验收为准，乙方各批次货物到达甲方指定地点后，由甲方组织到场货物规格、数量等外观质量进行验收，如未通过甲方验收，乙方应在7日内补齐、更换直至符合合同约定要求，乙方各批次货物经甲方全部验收合格后视为交付。消防验收：乙方负责甲方防火门的消防验收需在竣工验收8月20日前完成，乙方应负责人本合同项下防火门一次性通过相关政府主管部门的消防验收工作，并承担因此产生的消防验收及送检费用，如未一次性通过相关政府主管部门消防验收的，乙方应在7日完成更换、整改并通过相关主管部门验收合格，如仍未通过验收的，甲方有权解除本合同，全部防火门经相关主管部门验收合格后视为乙方安装工程竣工。付款条件：合同签订5日内，甲方应支付20万元作为预付款；货到甲方工地，验收合格，7日内甲方应支付至该批货物总额的60%的货款。安装完毕经甲方验收合格确认后7日内支付该批次货物总额的80%；消防验收（防火门）合格后，移交至物业处7日内甲方应支付至该批货物总款的95%，剩余5%为质保金，保修期满后经物业确认无质量问题后一个月内付清余款（质保金无利息返还）。甲方在质保期内发现标的货物出现质量问题，应以书面形式提出，乙方应在收到质量异议书后的5日内负责处理答复，否则即视为默认甲方提出的异议和处理意见。乙方提供为期12个月的免费保修服务，终身维护，保修期从安装调试完成且防火门安装完毕经相关主管部门消防验收合格之日起算。或经双方验收合格签字之日起开始计算，质保期内发生任何质量问题的每一方应在24小时内派技术人员上门维修、更换、更换部门质保期限重新计算，如乙方怠于在约定期限内到现场维修的，每违反一次乙方应向甲方支付100万元违约金，并且甲方有权自行或委托第三方进行维修，因此产生的全部费用均由乙方承担。乙方应按本合同约定期限按期履行货物交付、安装等本合同项下任何一项义务，乙方逾期履行本合同项下任何一项义务的，每逾期一日，乙方应向甲方支付本合同暂定总价款千分之一的违约金，逾期超过7日的，甲方有权解除合同并要求乙方支付本合同暂定总价款10%的违约金。甲方中途退货，应向乙方支付违约金，违约金为合同金额的20%，除应向乙方偿付违约金外，甲方并应赔偿乙方因此遭受的实际损失。甲方拒绝接受乙方按照合同规定的时间交付货物或甲方拒不配合乙方安装调试的，应向乙方偿付违约金和乙方为此实际发生的运输费、人工费等费用，每推迟一日的违约金为剩余货款的千分之一，但是乙方产品质量不合格的原因除外。该合同后附钢木装甲进户门产品技术标准。通道楼梯口钢质防火门产品技术标准。造价明细表及供货清单等。 2017年4月25日，被告公司向原告公司发出函，函内容为：由于贵公司施工的蔚蓝公寓二标东区进户门、钢质防火门等工作，目前存在部分工作未完成，导致我公司其他工序无法施工，要求贵公司在3日内日即2017年4月28日前安排工人进场施工，施工完成后报请项目监理，甲方工程部验收。验收合格后将钥匙移交甲方工程部。2017年5月4日原告公司向被告公司发出要求配合验收工作的回函，函称：贵公司于2017年4月28日要求我公司派人前去配合伊犁蔚蓝公司一期二标东区入户门防火门采购安装工程的收尾验收工作，5月2日我公司就安排2人前去工地现场配合贵公司的工作，目前我公司工作人员已按贵公司要求调试维修完13、14楼，要求贵公司安排人员验收，但我公司工作人员在5月3日至5月4日多次与贵公司工程部沟通，贵公司均不配合验收。对于贵司提出的现场其他问题，我公司完成后也不予配合验收。从2015年安装结束后，贵司多次要求我公司配合工作，但因贵公司单方面原因，每次我公司安排人员去现场，均不配合验收。若5月4日贵公司仍不安排人员验收，我公司将撤回工作人员，并追究贵公司拖延付款的法律责任及相应的违约金及损失赔偿。 庭审中原被告均认可原告货物全部到达甲方工地的时间为2015年6月，（原告认为系被告工地无法达到施工条件，故其未按时交货）。2017年5月18日，施工单位、建设单位及物业公司共同签署工程验收表，内容为：项目名称蔚蓝公寓二标东区XX楼进户门、防火门工程。施工单位原告星月门公司、建设单位被告绿城房产公司。验收内容：蔚蓝公寓二标东区XX进户门及防火门。验收情况和验收结论：基本达到开关灵活、配件齐全。所有进户门已完成补漆工作，但存在一定色差，若后期业主对门不满意，由你单位负责维修解决。建设单位在该验收表中表明业主对门不满意的问题，后续由公司负责维修。物业公司意见为门存在的问题还是较多，保修达到5户以上，必须在一周内维修处理完毕。（该证据原被告均无异议）。 被告公司提供原告公司向其出具的蔚蓝公寓进户门防火门项目付款记录单。内容为：项目名称蔚蓝公寓二标段东区进户门防火门项目，结算价132,568,0+160,80=134,176,0元（原告认为160,80元系原被告双方对丢失的21樘门协商后被告应承担的数额，被告不予认可），付款记录：2014年6月付款20万元，2015年1月付款933,68元（备注11231#房余款），2015年10月付款113,362元（备注11221#房余款），2016年5月付款20万元，2016年8月付款10万元，2016年9月付款886,78元，2017年7月付款10万元，2017年8月付款10万元，合计995,408元。目前尚欠进度款279,264元，预留质保金670,88元，包含质保金在内发票开齐。（被告对上述付款总金额无异议）。原被告均认可防火门至今未通过消防验收。 被告在本案中提出反诉，后又撤回其反诉，本院已下发民事裁定书，裁定准许反诉原告祥汇绿城公司撤回其反诉请求。 上述事实，有入户门采购安装合同、防火门付款记录单，工程验收表及当事人陈述等在案资证，足以认定。 本院认为，本案原被告双方签订的蔚蓝.公寓二标东区工程防火门、入户门采购及安装合同系双方真实意思表示，应为有效合同。原被告双方应按照合同约定履行各自的义务，该合同约定付款条件为：合同签订5日内，甲方应支付20万元作为预付款；货到甲方工地，验收合格，7日内甲方应支付至该批货物总额的60%的货款。安装完毕经甲方验收合格确认后7日内支付该批次货物总额的80%；消防验收（防火门）合格后，移交至物业处7日内甲方应支付至该批货物总款的95%，剩余5%为质保金，保修期满后经物业确认无质量问题后一个月内付清余款（质保金无利息返还）。庭审中原告提供了工程验收表，该验收表写明验收情况和验收结论：基本达到开关灵活、配件齐全，故本院认定原告的货物及安装经被告方验收合格。依据合同约定被告应在验收合格7日内（2017年5月25日前）支付原告货物总额的80%即106,054,4元（132,568,0元×80%），被告虽辩称工程验收表写明所有进户门已完成补漆工作，但存在一定色差，若后期业主对门不满意，由你单位负责维修解决，不能证实验收合格，但本院认为通过该工程验收表显示原告对存在的质量问题进行了维修，被告仅表明后期出现问题由其继续负责维修，并未明确表明工程质量不合格，故本院对被告的该抗辩意见不予采信。根据被告庭审中提交的原告出具的款项支付记录显示被告向原告支付款项原告自认合计为995,408元，被告应当支付款项为106,054,4元，故现被告尚欠原告剩余款项为651,36元，原告主张丢失的21樘门双方协商后被告应承担160,80元，经审查原告庭审中提供的蔚蓝公寓东区二标现场丢失21樘防火门处理证明系复印件，原告也不予认可，故本院不予采信。原告也未提供其他证据证实被告同意承担321,60元，故本院对原告该项主张不予支持。原告主张的其他进度款尚未达到支付条件，本院亦不予支持。被告未按照合同约定的2017年5月25日前支付该款项，存在违约行为，应承担违约责任。但合同中仅约定甲方拒绝接受乙方按照合同规定的时间交付货物、甲方拒不配合乙方安装调试及甲方中途退货的违约责任，并未约定被告不按时支付款项的违约金，故本院对原告主张的逾期付款违约金的请求不予支持，但原告可根据法律规定另行向被告主张其实际损失。对于原告主张的质保金，根据合同约定为保修期满后经物业确认无质量问题后一个月内付清，而保修期从安装调试完成且防火门安装完毕经相关主管部门消防验收合格之日起计算，但庭审中原告自认防火门未经过消防验收，故至今保修期尚未期满，原告主张质保金的诉讼请求本院不予支持。对于原告主张的差旅费损失，因其未提供相应证据予以证实，本院不予支持。 综上所述，依据《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百零九条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款之规定，判决如下： 一、被告新疆祥汇绿城房地产开发有限公司于本判决生效之日起十日内向原告浙江星月门业有限公司支付进度款651,36元； 二、驳回原告浙江星月门业有限公司的其他诉讼请求。 若未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依据《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费减半收取4,511元，由被告新疆祥汇绿城房地产开发有限公司负担714元，原告浙江星月门业有限公司负担3,797元。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于新疆维吾尔自治区高级人民法院伊犁哈萨克自治州分院。 审判员 沈 玲 二〇一九年十二月二日 书记员 隋华月