安徽省合肥市瑶海区人民法院 民 事 判 决 书 （2019）皖0102民初2613号 原告：北京百度建筑装饰工程安徽有限公司，住所地合肥市包河区美菱大道**综合楼，统一社会信用代码91340100580128288Y。 法定代表人：朱蕾，总经理。 委托诉讼代理人：张知己，安徽李丰升律师事务所律师。 被告：郑伟，男，汉族，1989年6月10日出生，住合肥市瑶海区。 委托诉讼代理人：孙仁业，安徽奥成律师事务所律师。 原告北京百度建筑装饰工程安徽有限公司与被告郑伟装修装饰合同纠纷一案，本院立案受理后，依法适用普通程序公开开庭进行了审理。原告北京百度建筑装饰工程安徽有限公司委托诉讼代理人张知己、被告郑伟及其委托诉讼代理人孙仁业到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告北京百度建筑装饰工程安徽有限公司（以下简称“百度装饰公司”）向本院提出诉讼请求：1、依法判令被告立即支付所欠原告装饰装修工程款206321元，并自2018年9月15日起以206321元为基数按日2‰支付违约金直至款清时止（暂计违约金3000元）；2、本案诉讼费用由被告承担。事实与理由：2017年6月24日，被告因店面施工需要，与原告签订《合肥市住宅室内装饰装修工程施工合同》，约定原告为被告紫云府工程进行装饰装修，工程面积800平方米，工程期限90日（自2017年6月15日至2017年9月15日），总价款为340000元，后在施工过程中，因工程量增加，经双方确认增加工程量合计76322元。原告的义务为自合同签订之日起90日内按被告的要求施工完毕，被告的义务是按合同约定按时足额支付工程款，此外双方还就违约责任、解决争议方式等其他权利和义务作了详细的约定。合同签订后，原告立即组织工人进场施工并于2017年9月15日前完工，履行了合同义务，然被告在验收合格后却迟迟不履行付清工程款的义务。时至今日，被告仍欠原告工程款206321元。经多次催耍，被告总是以种种理由拖延支付，为维护合法权益不受侵犯，原告特具状贵院，提出以上诉讼请求，望予支持为盼。 被告郑伟辩称：首先，我们原告诉请工程款没有相应的事实和法律依据，因为案涉工程至今未能完成全部的施工内容，原告也未办理工程验收，更没有办理工程结算，所以原告主张的工程款数额没有事实依据；其次，原告诉求的迟延付款违约金也没有依据，因为工程款数额至今不能确定，且是原告的原因造成的，所以其主张违约金没有事实依据，同时原告主张违约金的利率标准过高，请法庭依法予以调整；最后，由于原告的工期进度迟延，原告同意承担2万元的违约金，我方要求在本案结算价款中予以扣除。 经审理查明：2017年6月24日原告百度装饰公司与被告郑伟签订了《合肥市住宅室内装饰装修工程施工合同》，合同约定：被告郑伟将位于合肥市瑶海区紫云府800平方米的房屋交由原告百度装饰公司进行装修装饰，工期自2017年6月25日至2017年7月15日竣工，承包方式为包工包基础施工材料，郑伟提供主材。合同预算工程造价为340000元，结算价按实际发生并经郑伟确认的工程项目结算，百度装饰公司（乙方）应在工程结束后提前2天书面通知郑伟（甲方）验收，阶段验收合格后双方应填写工程阶段验收单，甲方在收到乙方的书面工程竣工验收报告后3内组织验收，验收合格由甲方签字确认。工程竣工验收合格后，乙方向甲方提交竣工工程量清单报告，甲方应在接到报告3日内通知乙方，核实竣工工程量，甲方在收到竣工工程量清单报告3日内未通知乙方的，乙方报告中开列的工程量视为被甲方确认，作为工程款结算的依据。竣工验收经甲方确认后，乙方应向甲方提交竣工工程款结算清单，并将有关资料交甲方，甲方接到资料后3日内如未提出异议，即视为同意。工程价款支付方式为：合同签订后3日内支付工程款总额的80%，计272000元；电气管线、给排水管道铺设工程阶段验收合格后2日内支付工程价款总额的5%计17000元；瓦、木工程阶段验收合格后3日内支付工程款总额的10%计34000元；油漆工程阶段验收合格后3日内支付工程款总额的5%计17000元，增加项目的工程款，在该项目阶段性验收后3日内付清。在该份合同的补充条款中约定：1、首付10万元；2、合同报价34万元内无增项，如遇现场甲方要求增加部分，后期按实际发生量计算；3、施工项目以报价清单为主。另双方在合同中对其他事项进行了约定。百度装饰公司工程设计人贾剑豪及郑伟在合同及报价单上签字确认。 合同签订后，原告百度装饰公司按约进行了施工，并指派了罗飞为现场负责人。施工过程中，原告在报价单之外增加了部分工程内容，经被告签字确认的增加工程量价款为53246元。2017年9月份案涉装修装饰工程基本完工。工程施工过程中及工程结束后，双方并没有办理阶段性验收及完工验收手续，但百度装饰公司将装修后的房屋交给了被告郑伟。为此，百度装饰公司现场负责人多次要求被告郑伟支付剩余装修工程款，但郑伟以工程质量不合格为由，不予支付，为此，原告诉至来院，请求判如所请。 另查明，被告郑伟在签订合同时向原告百度装饰公司支付了预付款10万元，工程施工过程中支付11万元的工程款。2017年9月10日因工程未能按约定完成，原告公司现场负责人出具书面承诺，自愿接受处罚2万元。 以上事实有原告提交的企业信息查询单、《合肥市住宅室内装饰装修施工合同》及套餐报价单、工程增项单、工作计划单，以及原、被告的当庭陈述等证据在卷佐证。 本院认为，依法成立的合同对合同当事人具有法律约束力，当事人应当按照合同约定履行自己的义务。当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。本案中，被告郑伟与原告百度装饰公司签订的案涉房屋《合肥市住宅室内装饰装修施工合同》系双方真实意思表示且不违反法律规定，本院予以确认。原告百度装饰公司依约完成了装修工程，但未与郑伟办理工程验收手续，虽然原告在装修完工后，将房屋交给了郑伟，但工程验收是履行交付的一个重要环节，同时也是本案合同中约定装修款支付的先决条件，原告在没有履行工程交付验收手续的情况下主张首付款之外的装修款，缺乏事实依据和法律依据，本院不予支持。但原告主张的双方合同中约定的在合同签订后3日内支付工程款总额80%的不足部分请求及违约金的主张，本院认为符合合同约定，予以支持，但对于违约金的主张，合同约定明显过高，本院酌定按中国人民银行同期同类贷款利率的四倍予以计算，较为符合合同约定和法律规定，违约金的起算时间，原告主张不早于被告应支付的时间，故本院予以采纳。虽然被告辩称在补充条款中约定首付款为10万元，但结合双方在合同中的第11.2（1）及其他款项的支付情况及原告对于10万元支付的陈述，该补充条款系首付款80%中的10万元，并非是将工程款总额的80%变更为10万元，故对于被告此项抗辩，本院不予支持。 综上所述，综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第一百零七条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条及《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条之规定，判决如下： 一、被告郑伟于本判决生效之日起十日内支付原告北京百度建筑装饰工程安徽有限公司工程款62000元及违约金（违约金自2018年9月15日起以62000元为基数按中国人民银行同期同类贷款利率的四倍计算至款清之日止） 二、驳回原告北京百度建筑装饰工程安徽有限公司的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费4440元，由原告北京百度建筑装饰工程安徽有限公司负担3197元，由被告郑伟负担1243元。 如不服本判决，可于本判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于安徽省合肥市中级人民法院。 审 判 长  吴 扬 人民陪审员  程文光 人民陪审员  张泰轩 二〇一九年十一月五日 书 记 员  丁海恩 附法律条文： 《中华人民共和国合同法》 第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。依法成立的合同，受法律保护。 第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 《中华人民共和国民事诉讼法》 第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。 《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》 第二条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明。没有证据或者证据不足以证明当事人的事实主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果。