河南省平顶山市湛河区人民法院民 事 判 决 书(2019)豫0411民初2610号原告：平顶山海王银河医药销售有限公司。法定代表人：朱某某，董事长。委托诉讼代理人：胡坤林，某某安理（郑州）律师事务所律师。委托诉讼代理人：蔡佳，某某安理（郑州）律师事务所律师。被告：国欣健康管理（某某）有限公司。法定代表人：宋贤华，总经理。委托诉讼代理人：张景霞，金博大律师事务所律师。委托诉讼代理人：王铮，金博大律师事务所律师。原告平顶山海王银河医药销售有限公司（以下简称海王公司）与被告国欣健康管理（某某）有限公司（以下简称国欣公司）买卖合同纠纷一案，本院立案受理后，依法组成合议庭公开开庭进行了审理。海王公司的委托诉讼代理人胡坤林、蔡佳，国欣公司的委托代理人张景霞、王铮到庭参加诉讼。本案现已审理终结。海王公司诉称，2017年9月29日，海王公司与国欣公司签署《销售合同》一份，合同约定由海王公司向国欣公司采购医疗设备一台，设备价值为1700万元，并约定了交货方式、交货时间及违约责任等。以上合同签订后，海王公司即按约定向国欣公司履行了付款义务，但国欣公司迟迟未按约定履行己方交货义务，导致海王公司合同目的无法实现，资金困难，利益严重受损。无奈，海王公司只好依据有关法律规定向法院提起诉讼，请求判令：1、解除双方于2017年9月29日签订的《销售合同》；2、国欣公司退还海王公司设备款1700万元及支付原告损害赔偿金、资金占用费、违约金，损害赔偿金、资金占用费、违约金暂计至2019年7月16日为663万元，以上合计：2363万元；后续损害赔偿金、资金占用费、违约金以货款本金1700万元为基数，按月利率2%的标准，自2019年7月17日计至全部款项实际付清之日止）；3、国欣公司支付海王公司律师费70.89万元；4、本案案件受理费、保全费、保险保函费等由国欣公司承担。国欣公司辩称：一、国欣公司并无违约行为，《销售合同》不应当予以解除，设备款1700万也不应当退还。国欣公司属于贸易平台公司，其作为卖方与海王公司签署《销售合同》，同时作为买方与某某惠恒发展有限公司（以下简称某某公司）签署《设备买卖合同》并按约定支付了设备款。国欣公司卖给海王公司的医疗设备是由某某公司直接发货至合同履行地，即临某某医院的。根据某某公司的发函，该批设备早已完成加工，之所以没有供货完毕，是因为某某医院的场地不符合要求，不能满足设备安装条件，某某公司也多次前往某某医院进行督促协调，但始终场地无法达到安装条件。根据国欣公司与海王公司签订的《销售合同》3.1条“发货日期：卖方确认收到600万元货款2个月内（最终用户场地已确认准备完毕，具备发货条件前提下）发货”,3.2条显示最终用户为某某医院。也就是说2个月内发货的前提是某某医院场地已确认准备完毕。因此，涉及本案争议的医疗设备早已经生产完成，并非国欣公司违约不供货，而是最终用户某某医院场地建设未完成，不符合交付条件。且根据《销售合同》3.1场地原因无法确认的不能按2个月内发货期进行计算。某某医院符合场地要求，可立即供货安装完成，双方签署《销售合同》的目的可以实现。因此，国欣公司并无违约，《销售合同》不应当予以解除，应当继续履行，设备款1700万不应当退还。二、海王公司要求国欣公司支付损害赔偿金、资金占用费、违约金无事实和法律依据，且金额过高，不应当予以支持。首先，国欣公司并未违约，不应当承担损害赔偿金、资金占用费、违约金等，而是由于最终用户场地不符合安装条件所致，详细理由同以上答辩意见一。其次，根据《销售合同》10.1约定，即使是因为国欣公司的原因未按期交付货物，每延期一日承担延期部分货物价值0.1%的损害赔偿金，且该赔偿金不得超过延期部分货物价值的30%。即双方约定逾期交货的违约金上限为延期部分货物价值的30%。而海王公司诉状计算损害赔偿金、资金占用费、违约金金额明显过高且无事实和法律依据，不应当予以支持。三、海王公司诉状中要求支付律师费不应当予以支持。海王公司与国欣公司签署《销售合同》并未约定任何关于律师费的承担条款。并且，聘请律师是海王公司与律所之间的《委托代理合同》关系，合同具有相对性，该费用应当由海王公司承担。因此，海王公司要求国欣公司支付律师费不应当予以支持。四、本案并非单纯的普通买卖合同纠纷，属于海王公司及关联公司恶意诉讼，故意设局诈骗国欣公司，国欣公司已开始整理材料向公安机关、证监会、证券交易所进行报案。国欣公司属于平台贸易公司，而海王生物即海王公司母公司属于上市公司，其无法直接让关联公司进行交易，且为增加销售业绩，就找到国欣公司作为贸易公司先买设备再卖设备，交易的对象均是海王公司母公司指定的。具体合同履行均是实际的买卖双方直接交易，只是以国欣公司的名义分别签署合同而已。但合同签署后海王公司以国欣公司并未实际履行合同为由起诉，查封国欣公司股权，明显属于恶意故意设局诈骗国欣公司。海王公司的关联公司河南海王医疗器械有限公司(海王公司与河南海王医疗器械有限公司控股股东均为河南海王医药集团有限公司，且法定代表人均为朱某某)与国欣公司在郑州市××新区法院××案件与本案完全一致。国欣公司作为买方与河南某某科技有限公司签署《采购合同》，同时作为卖方与河南海王医疗器械有限公司签署《采购合同》而河南某某科技有限公司是河南海王医疗器械有限公司100%控股子公司，且这两家公司法定代表人均是朱某某，这两家公司本身母子公司，可以进行买卖交易，为何让国欣公司作为中间交易主体，其目的就是为了规避上市公司关联公司关联交易，明显属于违法违规行为。现又以国欣公司违约为由起诉，造成国欣公司缺席判决承担高额赔偿费用，上述行为属于有预谋故意设局诈骗国欣公司。希望本案能够引起贵院重视，本案并非单纯的买卖合同纠纷，审查本案时能够将涉及海王公司、国欣公司及关联公司的一系列案件作为考虑因素，查明事实维护国欣公司的合法权益。海王公司为支持其诉讼请求向本院提交以下证据：证据一、《销售合同》一份，证明：2017年9月29日，海王公司、国欣公司签订《销售合同》一份，协议约定由国欣公司向海王公司提供医用直线加速器一台，设备价值1700万元，合同对设备的交付方式和时间均进行了详细明确的约定；合同第三条第一款约定，卖方确认收到600万元货款后2个月内发货；合同第十条第一款约定，卖方逾期交货，每逾期一天，买方可要求其承担延期部分货物价值0.1%的损害赔偿金。证据二、某某银行业务回单四份，证明：海王公司分别于2017年9月30日向国欣公司支付货款600万，于2017年12月1日向国欣公司支付货款900万，于2017年12月29日向国欣公司支付货款120万，于2018年4月19日向国欣公司支付货款80万，全部货款1700万元已于2018年4月19日支付完毕。然国欣公司收到上述货款后，迟迟未按约定交付设备，已构成根本违约，故海王公司方有权请求解除与国欣公司之合同。又因医疗行业资金需求及流动性大，拆借资本相当高昂，银行贷款及私人融资成本的综合借贷利息远高于2分的保护性规定。在海王公司1700万元巨额资金被长期占用近两年的情况下，国欣公司的违约行为，已给海王公司造成巨大资金、信誉、机会成本等损失，该损失远远超出合同预期，也远超出合同约定。故本案合同约定损害赔偿金日0.1%（即月息3分）不存在过分高于情形。海王公司参考相关法律规定，起诉时主动降低相关费用计算标准，综合按照月息2分主张损害赔偿金、资金占用费及违约金，符合双方合同约定和法律规定，依法应予以支持。证据三、《委托代理合同》、律师费发票及转账凭证回单，证明：海王公司为本案诉讼支付律师费70.89万元，依据河南省律师行业收费标准、代理阶段和本案标的额大小，上述支出为必要合理费用，符合双方合同约定及法律规定，依法应予支持。证据四、诉讼保全责任保险保险单、发票及转账凭证回单，证明：为确保日后执行到位，我方已在本次诉讼中申请贵院对国欣公司财产进行了财产保全，并由中国某某有限公司郑州市分公司为本案财产保全提供担保。海王公司于2019年9月5日向该保险公司交纳24338.9元保险费。因国欣公司违约行为酿成本案诉讼，海王公司为此向保险公司交纳的诉讼保全担保保险费系我方支出的合理必要费用，属海王公司损失的一部分，应由对方承担。证据五、设备安装验收调试报告一份，证据来源是国欣公司向海王公司提供。证明：国欣公司公司为获取海王公司巨额设备款，伪造设备安装验收报告，涉嫌诈骗。国欣公司质证称：对证据一真实性无异议，但对证明内容有异议，该合同并不能直接证明国欣公司存在违约行为，该合同第3.1条明确约定发货日期“卖方确认收到货款2个月内”（最终用户场地以确认准备完毕，具备发货条件下发货），第3.2条约定最终的用户为某某医院。根据上述约定可以证明2个月内某某医院的场地准备完毕符合安装要求。销售合同的10.1条明确约定损害赔偿金的计算，损害货物每日0.1%的赔偿金，该赔偿金不得超过延期的30%，违约金上限为延期部分货物的30%。证据二真实性无异议，但证明内容有异议。该四份银行回单并不能证明海王公司进行拆借资金并且高于2分利率的海王公司证明内容，仅能够证明海王公司支付1700万元的支付款。证据三有异议，双方的《销售合同》中并没有关于律师费承担和支付的相关条款，律师费不是必要支出费用。该合同属于海王公司和律所签订的代理合同，不应当由国欣公司承担相关的律师费。证据四有异议，国欣公司并无违约行为，相关的保全、诉讼费应当由海王公司自行承担。证据五真实性、合法性、关联性均有异议，证据是复印件无法核实，上边没有显示国欣公司的相关名称，并且在该报告处明确写明的是河南某某科技有限公司，该公司是海王公司的关联公司，和国欣公司并没有任何法律关系，从设备安装验收调试报告不能看出来是本案的国欣公司向海王公司提供和出示的。如果该份报告是真实的，也反证了海王公司的诉请是不成立的，理由是设备已经安装完毕了，说明合同已经履行完毕了。国欣公司为支持其抗辩意见向本院提交如下证据：证据一、国欣公司签署的《销售合同》，证明：1、国欣公司作为卖方与海王公司签署《销售合同》，合同3.1约定“发货日期：卖方确认收到600万元货款2个月内(最终用户场地已确认准备完毕，具备发货条件前提下)发货；3.2条约定最终用户为某某医院。根据上述约定2个月内发货的前提是某某医院场地已确认准备完毕。2、《销售合同》10.1约定，卖方原因未能按期交付货物，每延期日承担延期部分货物价值0.1%的损害赔偿金，且该赔偿金不得超过延期部分货物价值的30%。即双方约定逾期交货的违约金上限为延期部分货物价值的30%。证据二、国欣公司与某某公司签署《设备买卖合同》及付款凭证。证明：国欣公司作为买方与某某公司签署《设备买卖合同》，由某某公司直接将产品运送至某某医院，并按约定支付定金。证据三、某某公司于2019年5月18日向国欣公司发函。《关于协商合同履行事宜的函》，2019年9月23日发函《关于要求退回交易发票的函》。证明：1、涉及本案争议的医疗设备某某公司已经生产完成，由于最终用户某某医院场地建设未完成，不符合交付条件以致一直无法供货安装。某某公司也多次前往某某医院进行督促协调，但始终场地无法达到安装条件；2、由于某某医院场地原因长时间无法供货安装，也将会导致某某公司根据合同追究国欣公司的相关责任，该损失也应当由海王公司承担。证据四、河南海王医疗设备有限公司与国欣公司签署的《采购合同》：河南某某科技有限公司与国欣公司签署《采购合同》：海王公司以及河南海王医疗设备有限公司与河南某某科技有限公司企业信用公示报告；郑州市某某开发区人民法院(2019)豫0191民初2368号民事判决书。证明：1、国欣公司作为买方与河南某某科技有限公司签署《采购合同》，同时作为卖方与河南海王医疗器械有限公司签署《采购合同》。而河南某某科技有限公司是河南海王医疗器械有限公司100%控股子公司，且这两家公司法定代表人均是朱某某。同属于上市公司海王生物，这两家公司本身母子公司，可以进行买卖交易，却让国欣公司作为中间交易主体，其目的就是为了规避上市公司关联公司关联交易增加销售业绩。2、海王公司与上述两家公司也属于关联公司，海王公司与河南海王医疗器械有限公司控股股东均为河南海王医药集团有限公司，且法定代表人均为朱某某。3、河南海王医疗器械有限公司在郑州某某法院起诉国欣公司，缺席判决造成国欣公司未答辩，该案与本案情节几乎一致。因此，本案并非简单的买卖合同纠纷，而属于海王公司及其母公司设局诈骗国欣公司，希望能够引起法院的足够重视。且国欣公司已开始整理材料向公安机关、证监会、证券交易所进行报案。海王公司对国欣公司提交的上述证据发表质证意见如下：对证据一真实性无异议，证明目的有异议。1、关于设备交付：国欣公司声称系因最终用户原因导致设备未交付与客观事实严重不符。国欣公司在本次交易中存在重大欺诈行为，其通过伪造设备验收文件，隐瞒设备未交付的事实，以此骗取海王公司巨额设备款。且国欣公司在侵占我司1700万元设备款长达两年多的时间内，其也从未将设备未交付的事实及设备未交付的原因告知海王公司，导致海王公司至2019年才通过上游公司知晓设备未交付的事实。由此可能导致我方被上游追诉的预期损失，也应当由国欣公司方一并承担。2、关于违约金标准：《合同法》第114条规定：约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加。医疗行业资金需求及资金流动性大，拆借资本相当高昂，银行贷款及私人融资成本的综合借贷利息远远高于2分的保护性规定。在海王公司1700万元巨额资金国欣公司长期占用近两年的情况下，国欣公司的违约行为，已给海王公司造成巨大资金、信誉、机会成本等实际损失，该损失远远超出合同预期，也远超出合同约定。故本案合同约定损害赔偿金日0.1%（即月息3分）不存在过分高于情形。对证据二、三《设备买卖合同》及往来函件真实性及证明目的均有异议。涉案合同签订时间为2017年9月29日，交付时间为两个月，即2017年11月底设备就应当交付完毕。而对方提供的采购合同并无签订日期，且国欣公司所谓转款时间为2017年12月21日，也就是说，国欣公司据此合同根本不可能履行对我方的交付义务，即此合同即便为真，在签订该合同之时，就已经构成了根本违约。另外，此合同签订地点为深圳，与双方注册经营地毫无关联；转款备注为货款，而并非合同约定之保证金，也可明显看出合同系事后伪造的。另国欣公司提供的合同涉及多台医疗器械的采购，其中即包括另案立体定向伽马射线的采购，而伽马射线一台设备的价款就已经高达2200万元，本案对方提交的设备采购合同包含多台大型医疗器械，采购总金额才仅仅为1300万，这明显与客观事实相违背，我方有绝对理由相信其系拿着转账凭证为本案事后创设的伪造证据。另该合同相对方未出庭，无法核实其真实性，且根据合同相对性，是否向上游采购、是否向上游付款并不是本案合同所涉权利义务，故不能约束及限制涉案合同相对方。对证据四采购合同及判决书真实性、关联性及证明目的均有异议。首先，即便真实，该合同也与本案交易无关。与涉案交易不是同一台设备，也不是同一个最终用户，根本毫无关联。其次，根据大型医疗器材行业惯例，医药领域已经实行两票制，而医疗器械领域并没有实行两票制。医疗采购企业目前仍需要具备相应的资质及相应医疗器械代理权限，而不同品牌、产地、配置，型号的设备，将导致采购链条的完全不同，故不能拿着另案合同与本案设备做类比。经审查，本院对双方无异议的证据予以采信，对有异议的证据予以审查分析确认。根据当事人的陈述及经审查确认的证据，本院认定事实如下：2017年9月29日，海王公司与国欣公司签署《销售合同》一份，合同约定由海王公司向国欣公司采购医疗设备医用直线加速器ElektaCompact一台，设备价值为1700万元。合同第2条约定：支付条款，合同签订后2个工作日内通过电汇方式向卖方支付600万元货款，剩余设备款清关时支付1100万元整。交货合同第3.1条约定：卖方确认收到600万元货款2个月内（最终用户场地已确认准备完毕，具备发货条件的前提下）发货。第3.2条约定：在卖方收到买方根据本合同第三条交付的货款后，卖方将按约定的日期将产品运货至以下交货，地点交货地点临某某医院。第3.3条交货条件约定：交货地点为本合同规定的最终用户交货现场。第3.4条约定卖方按照交货日期交付货物是有条件的，这是指买方及时履行了其本合同项下的义务，包括但不限于根据合同第二条支付款项。如果上述条件未及时得到满足，交货日期则应相应延长。违约责任，第10.1条约定：卖方应按照本合同第3条规定的日期交货，延期超过30日，买方有权解除本合同且不承担相应责任。如果因完全归咎于卖方的原因未能在合同规定的交货日期或经双方同意的任何延长期限内交付货物，则每延期壹日，买方可以要求延期部分货物价值的0.1%的损害赔偿金。该等损害赔偿金不得超过延期部分货物价值的30%。卖方基于延期交货或与此相关的任何进一步的权利、索赔要求应予以排除。买卖双方确认此损害赔偿金并不反映实际损失而是为使双方避免计算实际损失的准确金额。基于可预见的实际损失，双方认为本条所规定的损害赔偿金数额合理而充分。争议解决：第12.2条约定，如争议无法通过协商解决，则任何一方均可以将该争议提交给买方所在地法院。上述合同签订后，海王公司通过某某银行分别于2017年9月30日、2017年12月1日、2017年12月29日、2018年4月19日向国欣公司支付货款600万、900万、120万、80万，全部货款1700万元现已支付完毕。现海王公司称是因为收到了国欣公司向其发送的设备安装验收调试报告，才能货款向国欣公司全部支付。因在合同签订并由海王公司支付全部货款后，国欣公司对所购设备的交付安装一直未有履行，海王公司故提起诉讼。庭审中，国欣公司认可已收到海王公司1700万货款的事实，但认为涉案设备未供货完毕，是因为最终用户某某医院场地不符合安装条件所致。2017年12月份具体日期不详（根据合同内容推定应在2017年12月10日左右）以国欣公司为买方，某某公司为卖方。双方就医用电子直线加速器一台、放射治疗自动多叶准直器一台、三维适形调整放射治疗计划系统（TDS系统）一套、数字模拟定位机一台、CT-SIM模拟定位系统一台、立体定向伽玛射线全身治疗系统（SGS-I）一套等设备的买卖事宜。甲乙双方本着自愿及平等互利的原则，经友好协商达成以下合同条款，以共同遵守。为此双方签订《设备买卖合同》，其主要内容：第一条，由买方购进，卖方售出的设备的商业名称、型号、产地、单位、数量及总价如下：医用电子直线加速器·型号HH-JSQ-G-A，一台；放射治疗自动多叶准直器·型号HSR-GSW40，一台；放射治疗计划系统·型号TiGRTTPS，一台；放射治疗模拟机TWM-I，一台；射线来扫描测量系统IMrtrixxwithcmnipro一台；立体定向伽玛射线全身治疗系统·型号SGS-1，一台；总价款壹仟叁佰万元。定金约定：第四条，在本合同经双方签章后10天内买方向卖方支付定金110万元。从定金到达卖方银行帐户之日起本合同正式生效。买方付款方式：第六条约定，第一期货款，在合同正式生效且买方的机房达到可安装设备时，应以书面形式通知卖方发货。买方在书面通知卖方发货前，向卖方支付货款人民币540万元，即与定金合计支付第一期货款共650万元。……设备交付方式，第十条约定，机房建设，在本合同正式生效后，卖方向买方提供根据国家有关标准和条例规定的《机房建设指导手册》，买方委托具有相应资质等级的设计单位完成机房的基建设计。买方的机房设计图纸应交给卖方转提交给该设备的生产厂商审核。并在其签署书面认可意见后买方才能按图纸施工。买方应在本合同正式生效后的六个月内完成机房的建设。第十一条约定，机房验收，买方在完成机房建设工程后向卖方提交《机房验收通知书》，卖方在收到买方的《机房验收通知书》后3个工作日内，由卖方负责安排设备生产厂商派遣技术人员代表卖方依据《机房建设指导手册》和工程图纸对机房进行验收。在设备生产商派遣的技术人员确认买方机房符合《机房建设指导手册》的要求后，双方代表在《机房验收表》上签字。第十三条约定，发运设备的条件，卖方在收到买方支付的第一期货款后，组织设备的发运。并在双方代表在《机房验收表》上签字确认机房合格后将设备发送到买方指定地点。第十五条约定，设备发运到买方××地点潍坊市临某某医院。买方的权利和义务：第三十三条约定，买方应按双方确认的进度在合同正式生效之日起六个月办理好购置及安装设备（包括放射源）所须的各种许可证，并将许可证发一件提交给卖方，有关费用和风险由买方承担。……该合同签订后，2017年12月21日，国欣公司按合同定金条款约定向某某公司支付了定金1100000元，以上合同生效后并未履行。2019年5月8日、2019年9月23日，某某公司二次向国欣公司发出《关于协商合同履行事宜函》和《关于要求退回交易发票函》。第一次致函认为截止目前，医院仍未满足设备安装条件，也未收到后续款项。为此，致函国欣公司设备何时可以发运。如不能继续履行合同，造成某某公司损失将通过法律措施追究责任。第二次致函认为，关于双方2017年12月签订的某某医院项目的《设备买卖合同》至今两年时间，国欣公司项目建设一直停滞不前，在履行合同方面除已支付合同定金外，未支付后续货款。而某某公司已按约定组织合同项下设备的生产和备货。虽然，某某公司通过口头和书面方式多次与国欣公司协商合同履行事宜，但看不到医院项目的实质性进展和国欣公司履行合同的实际行动。鉴于国欣公司已经长时间逾期不能履行合同的情况，某某公司根据法律和税务意见，要求国欣公司立即退回某某公司开出的部分发票，并视情况是否终止双方的《设备买卖合同》和追究国欣公司的违约责任。国欣公司系经依法登记的有限责任公司（自然人独资），经营范围为健康管理、健康咨询；经济信息咨询、企业管理、医院管理；医疗设备租赁、医疗设备维修、销售第一类医疗器械、第二类医疗器械、销售第三类医疗器械。经某某市环境保护局批准，许可其销售Ⅱ类Ⅲ类射线装置。某某公司系经依法登记的有限公司，经营范围：研究、开发、租赁、销售计算机软件、硬件，纸浆销售、医疗投资；进出口业务。本案所涉医用直线加速器医疗设备，系特许经营与放射性医疗设备。对其设备的采购、机房的建设、安装、使用均有特殊的环保标准要求。本院认为，本案系买卖合同纠纷，国欣公司与海王公司所签订的医用直线加速器ELektaCompact《销售合同》作为卖方的国欣公司取得了环保部门颁发的Ⅱ、Ⅲ类放射装置许可证，也属其经营一、二、三类医疗器械的经营范围。双方所签订的《销售合同》是双方的真实意识表示，不违背相关法律法规的禁止性规定，合法有效。在《销售合同》签订并生效后，海王公司本应按合同约定在设备安装调试完成后向国欣公司支付全部货款。海王公司现称是收到了国欣公司向其发送的设备安装调试报告，海王公司于2018年4月19日已向国欣公司支付了全部货款，履行了买卖合同法律关系中作为买受人的付款义务。但在海王公司支付全部价款后，国欣公司并未履行作为出卖人的交付标的物的义务。为此，海王公司认为国欣公司的行为已构成违约，导致其合同目的无法实现，现起诉要求解除合同。对此，国欣公司抗辩称合同不能解除的主要理由是，双方签订的《销售合同》第3.1条约定，卖方确认收到600万元货款2个月内（最终用户场地确认准备完毕，具备发货条件的前提下）发货。2个月发货的条件是用户某某医院的场地确认准备完毕，符合要求。而根据某某公司2019年5月8日、2019年9月23日向国欣公司发函可知，该批设备早已完成加工，之所以没有供货是因为某某医院的场地不符合要求，不能满足设备安装条件。为此，某某公司多次前往某某医院进行督促协调，但始终场地无法达到安装条件。因此如某某医院场地符合要求，双方签订《销售合同》的目的仍可以实现，国欣公司并无违约，合同不能解除，应当继续履行，设备款不应退还。为支持其抗辩意见，国欣公司提供了2019年5月8日、2019年9月23日，某某公司向国欣公司发的《关于协商合同履行事宜的函》《关于要求退回交易发票的函》。以证明其抗辩理由的成立。此外，还提供了2017年12月国欣公司与某某公司签订的设备买卖合同及付款凭证，以证明为履行上述与海王公司签订的《销售合同》，已与某某公司签订了医用电子直线加速器的《设备买卖合同》，并支付了合同约定的定金。国欣公司在积极履行合同。对于以上国欣公司的抗辩理由是否成立，履行合同中是否存在违约行为，要从二个关联的合同履行情况综合分析认定。要实现海王公司的合同目的，国欣公司要履行与海王公司的《销售合同》，首先国欣公司要履行其与某某公司的《设备买卖合同》，从其提供的2019年5月8日、2019年9月23日，某某公司向国欣公司的发函可证明，国欣公司并未完全按约履行《设备买卖合同》中买方的义务。主要表现是，未满足设备安装条件，未收到后续款项。按照《设备买卖合同》设备交付方式第十条。机房建设约定，在本合同正式生效后，卖方向买方提供根据国家有关标准和条例制定的《机方建设指导手册》买方委托具有相应资质等级的设计单位完成机房的基建设计。买方的机房设计图纸应交给卖方转提交该设备的生产厂商审核。并在签署书面认可意见后，买方才能按图纸施工，买方应在本合同正式生效后的六个月内完成机房的设计。第十一条机房验收约定，买方在完成机房建设工程后向卖方提交《机房验收通知书》，卖方在收到买方的《机房验收通知书》后3个工作日内，由卖方派技术人员与买方共同到机房现场进行机房验收。在技术人员确认买房机房符合《机房建设指导手册》的要求后，双方代表在《机房验收表》上签字。可见满足机房设备安装条件系国欣公司在《设备买卖合同》中的义务，而国欣公司在与海王公司签订《销售合同》近二年时间，与某某公司签订《设备买卖合同》近二十一个月时间内，并未实际完成机房建设要求的合同义务，促使货物支付条件的成就导致不能满足设备安装条件系国欣公司不作为的违约行为所致。另外，按照海王公司与国欣公司签订的《销售合同》，第2.1条约定，合同签订后2个工作日内通过电汇方式向卖方支付600万元。剩余设备款清关时支付1100万元。第3.2条约定在卖方收到买方根据本合同第2条交付的货款后，卖方将按约定的日起将产品运送交付。海王公司于2018年4月9日即将全部货款向国欣公司支付，而国欣公司在收到全部货款至今均未有积极履行合同义务的行为，可见其以自己的行为表明不履行主要义务。故国欣公司的抗辩理由不能成立，现海王公司以合同目的不能实现为由起诉解除《销售合同》，本院应予以支持。合同解除后国欣公司并应向海王公司返还设备款1700万元，根据《销售合同》关于违约责任的约定，除返还货款外国欣公司还应当按总货款1700万元的30%向海王公司支付510万元的赔偿金。在该案诉讼中，海王公司因申请诉讼保全，支付保险保函费24338.90元，对此国欣公司应向海王公司支付。对海王公司请求赔付的因本次诉讼发生的律师费708900元，因对此损失的赔付双方在合同中未作约定，并且在合同中双方约定了最高限额的赔偿金标准，本院已全部支持故对海王公司主张的律师费不予支持。驳回海王公司的其它诉讼请求。国欣公司的抗辩意见，证据不充分本院不予采纳。综上依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条第一款、第九十四条第二项、第四项、第九十七条、第一百三十条之规定，判决如下：一、解除平顶山海王银河医药销售有限公司与国欣健康管理（某某）有限公司于2017年9月29日所签订的《销售合同》。二、国欣健康管理（某某）有限公司于本判决生效后十日内退还平顶山海王银河医药销售有限公司设备款17000000元，并支付损害赔偿金5100000元。三、国欣健康管理（某某）有限公司于本判决生效后十日内向平顶山海王银河医药销售有限公司支付保险保函费24388.9元。四、驳回平顶山海王银河医药销售有限公司的其它诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费163495元，保全费5000元，共计168495元，平顶山海王银河医药销售有限公司负担7495元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于河南省平顶山市中级人民法院。审 判 长  刘 威人民陪审员  张明月人民陪审员  王清芝二〇二〇年三月十五日书 记 员  李珊珊附：《中华人民共和国合同法》第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。依法成立的合同，受法律保护。第六十条第一款当事人应当按照约定全面履行自己的义务。第九十四条第二项、第四项有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（一）因不可抗力致使不能实现合同目的；（二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；（五）法律规定的其他情形。第九十七条合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。第一百三十条买卖合同是出卖人转移标的物的所有权于买受人，买受人支付价款的合同。《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。