安徽省颍上县人民法院 民 事 判 决 书 （2019）皖1226民初3568号 原告：合肥锐义装饰有限公司，住所地肥东县店埠镇定光社区老坪社区老圩组，统一社会信用代码91340422MA2N1B1465（1-1）。 法定代表人：韦东旭，该公司总经理。 委托诉讼代理人：张远征，上海新望闻达律师事务所律师。 被告：颍上县望和家居城有限公司，住所地安徽省颍上县经济开发区颍泰路北段鑫泉米业厂区北侧，统一社会信用代码91341226MA2MU1P308。 法定代表人：车洪前，公司执行董事。 原告合肥锐义装饰有限公司诉被告颍上县望和家居城有限公司为装饰装修合同纠纷一案，本院于2019年5月16日受理后，依法适用普通程序，于2019年8月7日公开开庭进行了审理。合肥锐义装饰有限公司的法定代表人韦东旭、委托诉讼代理人张远征到庭参加诉讼。颍上县望和家居城有限公司经本院传票传唤无正当理由未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 合肥锐义装饰有限公司向本院提出诉讼请求：1、请求法院判令颍上县望和家居城有限公司支付工程首期款1422146.4元，违约金暂计227543,42元，违约金计算标准为日违约金以1422146.4元为基数的千分之二，暂计算天数80天；2、本案诉讼费由颍上县望和家居城有限公司承担。事实和理由：2018年11月25日，颍上县望和家居城有限公司与合肥锐义装饰有限公司签订装饰装修施工合同，施工项目所在地为安徽省颍上县望和建材城，项目承包方式为，合肥锐义装饰有限公司包工、包基础材料，颍上县望和家居城有限公司提供主材料，合同价款为3555366.6元。2018年11月27日，在双方确认的情况下合肥锐义装饰有限公司逬场施工，根据合同约定，合肥锐义装饰有限公司开工30日内颍上县望和家居城有限公司应支付首期款1422146.4元，即工程造价的40%，但时至合肥锐义装饰有限公司起诉之日均未收到颍上县望和家居城有限公司任何款项，截止2019年1月21日，合肥锐义装饰有限公司完成工程量价款为1384026元，在多次催款无效的情况下，合肥锐义装饰有限公司根据合同约定暂停施工。合肥锐义装饰有限公司停止施工后，颍上县望和家居城有限公司于2019年3月25日向合肥锐义装饰有限公司发出解除合同通知，并认为合同无法继续履行的责任在合肥锐义装饰有限公司，合肥锐义装饰有限公司在2019年3月26日再次函告颍上县望和家居城有限公司依法履行合同义务。现合肥锐义装饰有限公司提起诉讼，望法院依法裁判。 颍上县望和家居城有限公司未做答辩。 当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，因颍上县望和家居城有限公司缺席，本院对合肥锐义装饰有限公司提供的证据进行了认证，对营业执照、资质证书、法人代表身份证明、《室内装饰装修工程施工合同》、进场确认单和进度验收表、终止合同函和催告履行函等证据，本院予以确认并在卷佐证。 根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2018年11月25日，颍上县望和家居城有限公司为甲方与合肥锐义装饰有限公司为乙方签订《室内装饰装修工程施工合同》。合同主要内容有：第一条1.1工程概况，工程地点：安徽省颍上县望和建材城；1.4乙方包工、包基础材料，甲方提供主材料；1.5工程期限120个工作日，开工日期2018年11月27日，竣工日期2019年3月26日；1.6合同价款为3555366.6元。第九条9.1双方约定在施工过程中分两个阶段对工程质量进行验收：（1）第一阶段工程验收：30天；9.2初期工程验收合格后，甲方按约定支付首批工程款，未按约定付款，乙方有权暂停施工。第十条10.1第一次首付款开工后三十日内，工程造价×40%，应付金额1422146.4元，第二次尾款竣工验收合格后三日内，工程造价×58%，应付金额2062112.6元，第三次质保金，质保期1年结束后三日内，工程造价×2%，应付金额71107.3元。第十二条违约责任12.3甲方未按期足额支付施工中期款、尾款的，每延误一天向乙方支付工程造价的千分之二的违约金。因甲方而导致的延期开工或中途停工，工期顺延……等内容。双方盖章确认。2018年11月27日，在双方确认的情况下合肥锐义装饰有限公司逬场施工，2019年1月24日，双方确认工程价款1328347元。合肥锐义装饰有限公司认为，根据合同约定，合肥锐义装饰有限公司开工30日内颍上县望和家居城有限公司应支付首期款1422146.4元，即工程造价的40%。在多次催款无果的情况下，合肥锐义装饰有限公司停止施工，2019年3月25日颍上县望和家居城有限公司于向合肥锐义装饰有限公司发出解除合同通知，2019年3月26日合肥锐义装饰有限公司函告颍上县望和家居城有限公司依法履行合同义务。合肥锐义装饰有限公司催要工程款无果，为此向本院提起诉讼。 本院认为：依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务。本案颍上县望和家居城有限公司与合肥锐义装饰有限公司签订《室内装饰装修工程施工合同》合法有效，双方应当按照约定履行自己的义务。双方确认工程价款为1328347元，合肥锐义装饰有限公司不能证明首期工程在三十日内完成并验收合格，其要求按照约定首期款1422146.4元，本院不予支持，应当按照双方确认的1328347元主张权利。合肥锐义装饰有限公司请求工程首付款违约金按日千分之二计算，合同没有约定首期款的违约金，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条“当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理；没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。”第十八条“利息从应付工程价款之日计付。”的规定，应当从2019年1月24日，双方确认工程价款之日，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。为保护当事人的合法权益，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第一百零七条、第一百零九条、第一百一十三条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条、第十八条之规定，判决如下： 一、颍上县望和家居城有限公司于本判决生效之日起十日内给付合肥锐义装饰有限公司工程款1328347元及利息（利息从2019年1月24日起至债务实际清偿完毕之日止，以1328347元为基数，按照中国人民银行同期贷款基准利率计算）； 二、驳回合肥锐义装饰有限公司的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费19650元，合肥锐义装饰有限公司负担1050元，颍上县望和家居城有限公司负担18600元。 如不服本判决，可在本判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人或代表人的人数提出副本，上诉于安徽省阜阳市中级人民法院。 审判长  黄海燕 审判员  赵 锐 审判员  杨 健 二〇一九年九月五日 书记员  王 震 《中华人民共和国合同法》 第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。 依法成立的合同，受法律保护。 第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 第一百零九条当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。 第一百一十三条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失。 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》 第十七条当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理；没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。 第十八条利息从应付工程价款之日计付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间： （一）建设工程已实际交付的，为交付之日； （二）建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日； （三）建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日。