安徽省合肥市瑶海区人民法院民 事 判 决 书（2019）皖0102民初9137号原告：合肥志合建设工程有限公司，住所地安徽省合肥市当路与新海大道交叉口西北角新海尚宸家园三期商业1-1506室，统一社会信用代码913401006881361241。法定代表人：时光志，经理。委托诉讼代理人：李涛，安徽万世律师事务所律师。被告：中铁二十四局集团安徽工程有限公司，住所地安徽省合肥市瑶海工业园区纬二路北轻工园A型厂房1号，统一社会信用代码91340100149860850E。法定代表人：阚宏明，总经理。委托诉讼代理人：成乐，该公司员工。委托诉讼代理人：凌代郡，安徽承义律师事务所律师。原告合肥志合建设工程有限公司（以下简称“志合公司”）诉被告中铁二十四局集团安徽工程有限公司（以下简称“二十四局安徽公司”）劳务合同纠纷一案，本院于2018年9月5日立案后，于2018年12月7日作出（2018）民初9235号民事判决书，判决二十四局安徽公司给付志合公司工程款2751449元及其逾期付款利息损失等。志合公司不服判决提出上诉，案经安徽省合肥市中级人民法院审理，于2019年6月27日作出（2019）皖01民终4058号民事裁定书，以一审判决部分事实不清为由，裁定撤销判决，发回本院重审，本院依法另行组成合议庭，公开开庭进行了审理。原告志合公司的法定代表人时光志及其委托诉讼代理人李涛、被告二十四局安徽公司的委托诉讼代理人成乐、凌代郡到庭参加了诉讼。审理过程中，二十四局安徽公司向本院提起反诉，本院决定合并审理后，双方达成一致意见反诉部分另案诉讼解决，本院予以准许。本案现已审理终结。二十四局安徽公司向本院提出诉讼请求：1.判令被告立即支付济乐高速项目工程欠款2751449元；2.判令被告立即支付济乐高速项目工程欠款利息(按照中国人民银行同期贷款利率计算自2014年9月26日至付清时止)。事实和理由：2013年月1日，原告承接被告承建济乐高速公路LQ07标段路基土石方施工并于同日签订劳务协助合同，后原告按照合同的约定履行了施工义务。济乐高速已于2015年1月1日零时正式通车运营。2014年9月26双方进行结算，结算协议约定，最终结算总金额为人民币9053746元，截至2015年11月17日，欠款3251449元。截至2018年8月16日，被告已付款6302297元，仍欠2751449元。在过去的2年9个月内，在原告多次的催要下，被告也只是分多次共计付了500000元，原告多次催要但无实质性进展，此事件已严重影响到原告方的日常生产经营活动，且距结算日已经过去3年10个月有余，结清余款之日看似遥遥无期，故为维护自身的合法权益，原告根据《中华人民共和国民事诉讼法》之规定，特具此状诉至贵院，恳请人民法院支持原告诉请。二十四局安徽公司辩称，二十四局安徽公司不是适格主体，根据双方签订的合同，相对方是二十四局公司的乐高项目部，并不是二十四局安徽公司。马良宏虽是二十四局安徽公司的职员，但系二十四局抽调去乐高项目任项目经理。欠款金额为2751449元没有异议，但工程存在质量问题，二十四局安徽公司已被扣款，应当由志合公司承担。另外，应付款并不是现在主张的金额，应按二十四局与业主方的约定付款。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。双方对案涉总工程款9053746元，尚欠工程款2751449元意见一致，对应付款金额及利息损失和合同主体存在争议。对有争议的证据和事实，本院认定如下：2013年5月3日，中铁二十四局集团济南到乐陵高速公司LQSG7标项目部（甲方）与志合公司（乙方）签订《劳务协作合同》一份，该合同约定的主要内容为：甲方将其承包建设的济南至乐陵高速公路LQSG7标工程（山东省济南市商河县）项目的部分工序劳务等工作内容交由乙方施工完成；工程款的支付按照当月实际完成并经试验检测合格后的工程量进行办理每月度验工计价，由承包人按相应比例提供人工、材料及机械租赁运输发票后发包人按业主批复的70%支付承包方工程进度款。项目竣工验收后，甲方按照不超过与业主付款比例对乙方进行工程价款的支付，质量保证金按照甲方于业主的保证金比例扣除，保修期满后按照业主返还比例返还；若业主不能及时或不能全额拨付工程款时，甲方对乙方的拨款亦相应顺延或按比例递减；乙方必须按照国家规定的质量检验标准、施工验收规范、施工图纸及业主、监理、甲方指令组织施工，保证工程质量；缺陷责任期为2年，工程质量保证金按合同结算价款的5%预留，缺陷责任期内发生应由乙方承担的费用，均可自质保金中扣除。若缺陷责任期内发生质量问题，乙方必须负责维修，为使工程达到合格状态所发生费用由乙方承担，若乙方在接通知后7日不修理或无法通知乙方的，甲方有权自行组织或委派他人进行修理，所有费用均由乙方承担；若乙方承建的工程，缺陷责任期内未发生任何质量问题，甲方从业主收回质保金后及时无息退还乙方；乙方承诺书、甲方招标文件、劳务协作费用单价一览表等位合同的附件；合同自双方签字盖章后生效等。甲方负责由马良宏签订确认，并加盖项目部印章，乙方由时光志签字确认，并加盖公司印章。合同签订后，原告按约进行了施工。济南至乐陵高速公路于2015年1月1日正式投入运营。2015年11月13日，中铁建山东京沪高速公路济乐有限责任《合同款支付审批单》反映应支付案涉工程承包人中铁二十四局集团有限公司合同款为192846521元，已支付182336744元，质量保证金（5%）为9849777元。本院认为：中铁二十四局安徽公司的职员马良宏以中铁二十四局集团济南到乐陵高速公司LQSG7标项目部的名义与志合公司签订合同，无证据证明马良宏的行为系受中铁二十四集团有限公司的委托和批派，故马良宏的行为应为职务行为，代表二十四局安徽公司。双方签订《劳务协作合同》是双方当事人真实意思表示，且不违反法律、行政法规的强制性规定，应为合法有效。双方理应按约履行合同约定的义务。根据双方的约定至2015年11月13日，业主方已支付工程的95%，未支付的仅为质量保证金，按约志合公司所施工工程的质量保证金应为452687.30元，无证据证明业主单位已支付质量保证金，故该质量保证金部分支付条件不满足，依法不予支持，应支付的应为工程款2298761.70元及相应的利息损失。综上，依照《中华人民共和国合同法》第四十四条、第六十条、第一百零七条、第二百八十六条的规定，判决如下：一、被告中铁二十四局集团安徽工程有限公司于本判决生效后十日内给付原告合肥志合建设工程有限公司工程款2298761.70元其逾期付款利息损失（自2015年11月13日起至2019年8月19日按照中国人民同期同类贷款利率计算，自2019年8月20日起至本判决生效之日止按照同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算）；二、驳回原告合肥志合建设工程有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费34290元，由原告合肥志合建设工程有限公司负担5642元；被告中铁二十四局集团安徽工程有限公司负担28648元。如不服本判决，可自判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于安徽省合肥市中级人民法院。审 判 长  方业剑人民陪审员  陆蓉华人民陪审员  张 奎二〇一九年十二月二十五日书 记 员  王志茹附：本案适用的法律条文《中华人民共和国合同法》第四十四条依法成立的合同，自成立时生效。法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续生效的，依照其规定。第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第二百八十六条发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以申请人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。