湖北省十堰市张湾区人民法院民 事 判 决 书（2019）鄂0303民初2087号原告：凌俭牛，男，1989年5月28日出生，汉族，住湖北省十堰市张湾区。委托诉讼代理人：郑家，湖北郧阳律师事务所律师。委托诉讼代理人：陈俊吉，湖北郧阳律师事务所律师。被告：湖北金成名家建筑装饰工程有限公司。住所地：十堰市北京北路**。统一社会信用代码91420300343497805J。法定代表人：帅琳，系该公司负责人。被告：帅猛，男，1977年2月28日出生，汉族，住湖北省十堰市茅箭区。原告凌俭牛诉被告湖北金成名家建筑装饰工程有限公司（以下简称“金成名家公司”）、帅猛合同纠纷一案，本院于2019年8月5日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告凌俭牛及其委托诉讼代理人郑家、陈俊吉，被告金成名家公司的法定代表人帅琳，被告帅猛到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。原告凌俭牛向本院提出诉讼请求：1.解除原告凌俭牛与被告金成名家公司签订的《施工合同》；2.被告金成名家公司、帅猛共同返还原告凌俭牛支付的各类款项共计62253.78元；3.被告金成名家公司、帅猛向原告凌俭牛支付违约金17746.22元；4.本案诉讼费用由被告金成名家公司、帅猛承担。事实及理由：2018年7月10日，我因房屋装修事宜向被告金成名家公司交纳了10000元定金，8月1日，我向被告交纳了108000元预付款。2018年10月18日，我与被告金成名家公司签订了《施工合同》，约定合同金额155948元，工期为2018年10月20日至2019年2月20日。2018年11月2日，我向被告转入工程款的25%，即38000元。至此，我已向被告转入156000元。被告金成名家公司在收到我的款项后，就将我的装修工程完全停工。我在维权的过程中了解到，有众多业主同样存在向被告交款后不能装修的情形，并且被告拖欠大量员工工资、供应商货款及房租，已经丧失合同履行能力。后我多次请求被告返还相应款项，被告均以各种理由推诿。十堰市公安局茅箭分局经侦大队已有证据证实被告帅猛系被告金成名家公司实际控制人，故被告帅猛应承担连带责任。被告金成名家公司辩称，对原告凌俭牛诉请的事实有异议，我公司进场进行了部分施工，完成了全部工期的70%，原告还收到我公司赠送的哈弗牌车辆一辆，因我公司遇到资金困难，后续工程就没继续施工。我公司已经不再经营，经济困难，希望原告放弃违约金请求。被告帅猛辩称，我并非被告金成名家公司法定代表人，我与被告金成名家公司系投资关系，原告凌俭牛的主张系与被告金成名家公司的事情，与我无关，请求驳回原告对我的诉讼请求。本案当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。本院经审理认定事实如下：2018年7月10日，原告凌俭牛因房屋装修事宜向被告金成名家公司交纳了10000元定金，8月1日，原告向被告交纳了108000元预付款。2018年10月18日，原告凌俭牛与被告金成名家公司签订一份《湖北金成名家建筑装饰工程有限公司施工合同》，约定原告凌俭牛将其位于乐业城的房屋交由被告金成名家公司承包装修，工程款为155948元，工期为2018年10月20日至2019年2月20日，还约定违约方应按合同金额的10%支付违约金及工程总价款0.01‰的每日延误工期违约金。2018年11月2日，原告向被告金成名家公司转入38000元。至此，原告共计向被告付款156000元。被告金成名家公司收到原告的款项后，进场进行了部分施工，后因资金困难，停止了原告凌俭牛的房屋装修施工。现被告金成名家公司已停止经营，原告凌俭牛索赔无果后诉诸本院，请求如前。另查明，1.在合同签订后，原告收到被告金成名家公司的限装修送汽车活动而赠送的哈弗牌车辆一辆。2.在审理过程中，经原告凌俭牛与被告金成名家公司协商，共同确认被告金成名家公司施工部分的工程款及限装修送汽车活动而赠送的车辆折算，合计100000元。3.被告帅猛系被告金成名家公司法定代表人帅琳之兄，被告帅猛与被告金成名家公司于2017年7月20日签订《股权投资协议书》一份，约定被告帅猛为该公司出资7350000元。且被告帅猛将其卡号为“62×××88”的农商银行账户用于被告金成名家公司经营往来。2019年6月28日，经十堰市公安局茅箭区分局经侦大队调查询问，被告帅猛自认系被告金成名家公司实际负责人。本院认为：依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同。原告凌俭牛与被告金成名家公司签订合同，并支付了定金、预付款，事实清楚、证据确凿，被告金成名家公司应当按合同约定履行施工义务，但被告金成名家公司完成部分施工后因资金紧张而停工，已严重违约，且已停止经营，丧失继续履行合同的能力。因此，原告凌俭牛请求解除合同、退还款项，并支付违约金的诉讼请求，本院予以支持，但是退还款项以原告支付的各类款项共计156000元，再扣减共同确认被告金成名家公司施工部分工程款及原告获赠的车辆折算，共计100000元的金额为限，即56000元（156000元-100000元）。被告帅猛虽系被告金成名家公司实际负责人，但被告金成名家公司并非一人公司，且原告凌俭牛系与被告金成名家公司签订的合同，其未提供充分证据证明被告金成名家公司股东滥用公司法人地位和股东有限责任的事实，故对于原告凌俭牛请求被告帅猛连带承担合同违约责任的主张，本院不予支持。依照《中华人民共和国合同法》第八条第一款、第六十条第一款、第九十四条、第九十七条、第一百一十四条第一款，《中华人民共和国公司法》第三条第一款，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条的规定，判决如下：一、解除原告凌俭牛与被告湖北金成名家建筑装饰工程有限公司于2018年10月18日签订的《湖北金成名家建筑装饰工程有限公司施工合同》；二、被告湖北金成名家建筑装饰工程有限公司于本判决生效之日起十五日内退还原告凌俭牛装修费用56000元，并支付原告凌俭牛违约金17746.22元；三、驳回原告凌俭牛的其他诉讼请求。如果被告湖北金成名家建筑装饰工程有限公司未按本判决指定的期间给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费1800元，由被告湖北金成名家建筑装饰工程有限公司负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于湖北省十堰市中级人民法院。本判决（或裁定、或调解书）发生法律效力后，当事人必须履行。一方拒绝履行的，对方当事人可以向人民法院申请执行。申请执行的期间为二年，该期间从法律文书指定履行期间的最后一日起计算。审 判 长  王 旭人民陪审员  罗高红人民陪审员  黄堂荣二〇二〇年四月十六日书 记 员  郑京春附：本判决所适用的法律（法规、司法解释）规定1、《中华人民共和国合同法》第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。第九十四条有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（一）因不可抗力致使不能实现合同目的；（二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；（五）法律规定的其他情形。第九十七条合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。2、《中华人民共和国公司法》第三条公司是企业法人，有独立的法人财产，享有法人财产权。公司以其全部财产对公司的债务承担责任。3、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。4、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。