上海市闵行区人民法院民 事 判 决 书（2019）沪0112民初27275号原告：谢佩，女，1988年11月10日出生，汉族，住上海市闵行区。被告：上海剑捷建筑装饰设计工程有限公司，住所地上海市金山区。法定代表人：周爱华。被告：周爱华，男，1980年5月22日出生，汉族，住江苏省东台市。原告谢佩诉被告上海剑捷建筑装饰设计工程有限公司、周爱华装饰装修合同纠纷一案，本院于2019年7月22日立案受理后，因被告上海剑捷建筑装饰设计工程有限公司、周爱华下落不明，本院采用公告形式向其送达起诉状副本等相关法律文书，后依法组成合议庭于2020年2月18日公开开庭进行了审理。原告谢佩到庭参加了诉讼。被告上海剑捷建筑装饰设计工程有限公司、周爱华经本院合法传唤无正当理由拒不到庭，本院依法缺席审判。本案现已审理终结。原告谢佩向本院提出诉讼请求：1.被告上海剑捷建筑装饰设计工程有限公司向原告谢佩返还未施工部分的工程款人民币(币种下同)17,440元；2.被告上海剑捷建筑装饰设计工程有限公司向原告谢佩支付违约金9,570元；3.被告周爱华对被告上海剑捷建筑装饰设计工程有限公司的上述付款义务承担连带清偿责任。诉讼过程中，原告谢佩明确上述第1项诉讼请求为：被告上海剑捷建筑装饰设计工程有限公司向原告谢佩返还未施工部分的工程款10,878元。事实和理由：2018年12月30日原告与被告上海剑捷建筑装饰设计工程有限公司签订了《家庭居室装饰装修施工合同》，合同金额为63,800元，被告承诺为原告装修位于上海市闵行区景谷中路XXX弄XXX号XXX室的住房，并承诺于2019年1月11日开工，90个工作日完工。2019年6月8日，原告得知被告上海剑捷建筑装饰设计工程有限公司内部宣布破产，被告跑路逃债，为此原告致电被告，被告不接，反而微信告知因投资失败造成资金链断裂，无法继续履行合同义务，上述情形造成工地停工，工人及供应商罢工，要想继续施工原告就必须再支付施工工人人工费及供应商材料费。而按照合同约定，原告已支付《家庭居室装饰装修施工合同》合同金额58,910元，现合同约定的施工期限已届满，被告上海剑捷建筑装饰设计工程有限公司以实际行为表明其无法履行合同，与此同时，经原告了解，被告周爱华系被告上海剑捷建筑装饰设计工程有限公司的唯一股东，被告上海剑捷建筑装饰设计工程有限公司为一人公司，综上，为了维护原告的合法权益，故原告诉至法院。被告上海剑捷建筑装饰设计工程有限公司、周爱华均未作答辩亦未向本院提供证据。本院经审理认定事实如下：原告谢佩与案外人曾某系夫妻关系。2018年12月1日，案外人曾某(作为委托方、签约甲方)与案外人马某某、被告上海剑捷建筑装饰设计工程有限公司(作为承接方、签约乙方)签订《剑捷装饰设计合同》1份，约定甲方委托乙方承担住宅居室的装饰装修设计，甲方委托设计项目地点为上海市闵行区景谷中路XXX弄XXX号XXX室；设计费合计5,600元；乙方派马某某设计师为项目主持设计。上述合同还对双方的其他权利义务作了约定。同日，被告上海剑捷建筑装饰设计工程有限公司向原告出具《收据》1份，载明收款事由为设计定金2,800元。2018年12月30日，原告谢佩(作为发包人，签约甲方)与被告上海剑捷建筑装饰设计工程有限公司(作为承包人，签约乙方)签订《家庭居室装饰装修施工合同》1份，约定：乙方为甲方装饰装修的施工地址位于上海市闵行区景谷中路XXX弄XXX号XXX室，承包方式为部分承包，总价款为63,800元；开工时间待定；工期90天；双方约定按工程款付款时间表支付工程款：对预算、设计方案认可，合同签订当日，支付30%计19,140元；施工过程中，水、电、管线隐蔽工程通过验收，支付35%计22,330元；工期过半，油漆工进场前，支付30%计19,140元；竣工验收，验收通过当天，支付5%计3,190元；合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守；任何一方需变更合同内容，应经协商一致后，重新签订补充协议；合同签订后施工前，一方如要终止合同，应以书面形式提出，并按合同总价款15%支付违约金，办理终止合同手续；施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，并由责任方按合同总价款15%赔偿，解除本合同；上述合同还对双方的其他权利义务作了约定。在上述合同落款乙方处由被告上海剑捷建筑装饰设计工程有限公司盖章，并由案外人马某某作为委托代理人进行签字。双方还在合同附件《工程预算工艺及报价特别说明》中对合同总价的组成及施工的具体项目、品名、规格、面积、主材单价、主材合价、辅材单价、辅材合价、人工单价、人工合价等作了约定。2018年12月31日，原告向被告周爱华的账户转账16,340元。2019年1月1日，被告上海剑捷建筑装饰设计工程有限公司向原告出具《收据》1份，载明收款事由为半包一期剩余款16,340元。2019年3月9日，被告上海剑捷建筑装饰设计工程有限公司向原告出具《收据》1份，载明收款事由为半包二期款22,330元。2019年3月11日，原告向被告周爱华账户转账22,330元。2019年5月19日，原告向被告周爱华账户转账17,440元。被告上海剑捷建筑装饰设计工程有限公司向原告出具《收据》1份，载明收款事由为半包三期款19,140元，减项1,700元，实收17,440元。2019年6月9日，施工人员陈某某通过微信告知原告因老板投资大工程失利，公司关了。2019年6月10日，原告丈夫曾某通过微信联系被告周爱华协商解决退款事宜，但双方未能达成一致意见。2019年6月18日，原告向被告上海剑捷建筑装饰设计工程有限公司寄送《关于施工催促函》1份，载明：因被告上海剑捷建筑装饰设计工程有限公司自2019年6月9日起毫无缘由地停工至今，期间原告已无法与其联系，故发函要求被告上海剑捷建筑装饰设计工程有限公司于2019年6月20日立即复工，以尽可能减少已给原告所造成的损失，如不能在函件通知的时间内进行复工，视为被告上海剑捷建筑装饰设计工程有限公司不再履行双方的合同，原告将另行安排第三方施工，由此造成的一切后果(包括但不限于违约责任、造成的损失)均由被告上海剑捷建筑装饰设计工程有限公司承担。2019年7月22日，原告以上述诉称及理由提起本案诉讼。2020年2月13日，案外人马某某在《三期款付款后未履行的项目》上签字，确认被告上海剑捷建筑装饰设计工程有限公司在原告支付三期款后未履行的具体项目，并确认未履行项目的金额总计为10,878元。另查明，被告上海剑捷建筑装饰设计工程有限公司为自然人独资有限责任公司，被告周爱华为公司的唯一股东。诉讼中，原告陈述由于被告上海剑捷建筑装饰设计工程有限公司关闭，施工队长陈某某表示未收到公司支付的后续安装尾款，故不同意完成后续施工内容，故原告只能自行采购材料，并另行向陈某某再支付人工费，现在装修已经全部完工。以上事实，由原告谢佩提供的《剑捷装饰设计合同》、《家庭居室装饰装修施工合同》、《工程预算工艺及报价特别说明》、《收据》、《关于施工催促函》、微信聊天记录、企业信用信息公示报告及营业执照、《三期款付款后未履行的项目》、转账凭证以及原告的当庭陈述等为证。被告上海剑捷建筑装饰设计工程有限公司、周爱华经本院合法传唤无正当理由拒不到庭应诉，应视为其放弃质证的权利。上述证据具有真实性，且与本案相关联，本院确认其证据效力。本院认为，原告与被告上海剑捷建筑装饰设计工程有限公司签订的《家庭居室装饰装修施工合同》系双方当事人的真实意思表示，内容未违反法律、行政法规的效力性强制性规定，应属有效，双方均应依约行使权利、履行义务。本案中，被告上海剑捷建筑装饰设计工程有限公司在原告按进度正常支付工程款的情形下，无正当理由停止施工，经原告催告后仍未恢复施工，其行为构成违约，双方合同实际已无法继续履行，应予以解除。现原告据此要求被告上海剑捷建筑装饰设计工程有限公司返还未施工部分的工程款10,878元并根据合同约定支付按合同总价款15%计算的违约金9,570元，于法有据，本院予以支持。由于被告周爱华系被告上海剑捷建筑装饰设计工程有限公司唯一的股东，且原告亦向被告周爱华的账户支付过工程款，在被告周爱华未提供证据证明被告上海剑捷建筑装饰设计工程有限公司财产独立于其个人财产的情况下，原告主张被告周爱华对被告上海剑捷建筑装饰设计工程有限公司的付款义务承担连带责任，于法有据，本院亦予以支持。被告上海剑捷建筑装饰设计工程有限公司、周爱华经本院合法传唤，无正当理由拒不到庭，系放弃相应的诉讼权利，由此产生的法律后果由两被告自行承担。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第九十七条、第一百零七条、《中华人民共和国公司法》第六十三条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下：一、被告上海剑捷建筑装饰设计工程有限公司于本判决生效之日起十日内返还原告谢佩工程款人民币10,878元；二、被告上海剑捷建筑装饰设计工程有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告谢佩违约金人民币9,570元；三、被告周爱华对被告上海剑捷建筑装饰设计工程有限公司的上述第一、第二项付款义务承担连带清偿责任。如果未按本判决指定的期间履行给付义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费人民币311.20元，公告费人民币560元，合计人民币871.20元，由被告上海剑捷建筑装饰设计工程有限公司、周爱华共同负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数或者代表人的人数提出副本，上诉于上海市第一中级人民法院。审 判 长  林 叶人民陪审员  胡武录人民陪审员  邓红霞二〇二〇年三月五日书 记 员  潘逸灵附：相关法律条文一、《中华人民共和国合同法》第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。依法成立的合同，受法律保护。第九十七条合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。二、《中华人民共和国公司法》第六十三条一人有限责任公司的股东不能证明公司财产独立于股东自己的财产的，应当对公司债务承担连带责任。三、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。