呼和浩特市玉泉区人民法院民事判决书（2019）内0104民初1599号原告：秦乌云，女，无固定职业，住呼和浩特市。被告：呼和浩特市绿房子装饰装潢有限公司，住所地呼和浩特市赛罕区万达广场B座七层万达广场商业综合楼B座706室。法定代表人：杨为芳，该公司执行董事。原告秦乌云与被告呼和浩特市绿房子装饰装潢有限公司（以下简称绿房子装饰装潢公司）装饰装修合同纠纷一案，本院于2019年5月9日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告秦乌云到庭参加诉讼，被告绿房子装饰装潢公司经本院依法公告送达开庭传票后未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告秦乌云向本院提出诉讼请求：1、请求判令被告支付原告后期装修款17432元，违约金9729.162以及后期的售后、维修厨房断电费用5600元，家电一台3300元，合计费用金额为36061.162元整。2、请求判令诉讼费用全部由被告承担。事实和理由：2018年8月31日原告与被告签订房屋装修合同，合同约定由被告为原告装修位于××区房屋，合同装修款为人民币108101.8元，双方约定合同生效后由原告分4次向被告支付，具体付款方式以合同为主，并约定工程期限为100天，如满工期天数后按合同违约责任第10条四款每延期1日向原告支付签单总金额1‰的违约金支付给原告。当原告支付被告98%的装修款，被告就以各种理由或借口推脱不给原告装修房屋。该公司工作人员协商同意原告自己买材料请工人装修房屋，后期所有的工程装修费用由绿房子装饰装潢公司承担，以票据为准。事后被告拒接电话，由此给原告造成损失，维护原告合法权益，特依据《中华人民共和国民事诉讼法》第119条规定，诉请贵院请依法判决以维护原告的合法权益。被告绿房子装饰装潢公司未到庭，也未提交书面答辩。原告秦乌云为支持诉讼请求向本院提供如下证据：居室装饰装修工程施工合同、工程管理手册、装修款收据、购买材料收据。证明要求被告赔偿未完成工程款和违约金。经审查，上述证据经与原件核对无误，该组证据相互印证居室装饰工程施工合同内容和签订主体以及依据合同给付款项的真实性，本院对原告提供的该组证据的真实性和证明的问题予以采信根据当事人陈述并结合本案证据，本院在原告举证的基础上认定事实如下：2018年8月31日，原告秦乌云（甲方）与被告绿房子装饰装潢公司（乙方）签订一份居室装饰装修工程施工合同，合同约定乙方对甲方位于××区房屋进行装饰装修，工程承包方式为乙方包工包全部材料，合同工期为100日，工程造价为108101.8元。双方约定合同生效后由甲方分4次向乙方支付，具体付款方式以合同为主。其中合同第六条第一款关于工程价款约定及款项结算：本合同签字生效后，甲方按下表中的约定向乙方支付工程款：签订合同后至开工3日前是第一次工程款支付，工程款支付比率为40%为43240.72元，第二次工程款支付比率为40%为43240.72元，第三次中期验收通过后至成品安装3日前支付18%为19458.33元，第四次工程款支付比率为2%为2162.04元。其中合同第十条第四款关于违约责任约定：工程由于乙方施工或提供的主材料原因导致工程延期时，按照主合同规定，每延期一日向甲方支付签单总金额1‰的违约金。该合同落款处乙方加盖了绿房子装饰装潢公司印章，甲方秦乌云个人签字。合同签订后，原告秦乌云按合同约定的支付时间和工程款支付比率支付装修款105939.77元，该笔款项均打入被告绿房子装饰装潢公司账户，被告绿房子装饰装潢公司为原告秦乌云出具收据，该收据落款处加盖了绿房子装饰装潢公司财务专用章和发票专用章。在合同履行过程中，被告绿房子装饰装潢公司开始入户按照约定进行装修，但仅完成部分工程后便终止施工且未在合同约定期限内完工。被告绿房子装饰装潢公司工作人员协商同意原告秦乌云自己买材料请工人装修房屋，后期所有的工程装修费用由被告绿房子装饰装潢公司承担，以票据为准。事后被告绿房子装饰装潢公司拒接电话，现该房屋已由原告秦乌云另行委托他人完成了装修，原告秦乌云后期购买装修材料支出21232元。另查明，被告绿房子装饰装潢公司成立于2018年3月20日，注册资本330万元，工商信息显示在2018年12月26日被告绿房子装饰装潢公司的投资人为杨为芳和李近青，杨为芳为公司法定代表人。本院认为，原告秦乌云与被告绿房子装饰装潢公司签订的居室装饰装修工程施工合同明确了双方的权利义务，系双方当事人的真实意思表示，且不违反法律、行政法规的强制性规定，应为有效合同，当事人双方均应按合同约定履行义务。合同签订后，原告秦乌云按照合同约定支付了98%的装修款105939.77元，被告绿房子装饰装潢公司仅完成部分装修后停止继续装修。因被告绿房子装饰装潢公司有剩余工程没有装修完毕，现涉案房屋已被原告秦乌云另行装修完毕，原告秦乌云未向本院申请对已完成的工程量作价格鉴定，现未完成的工程量无法核算，原告秦乌云没有主张未完成部分的工程价款，只请求被告绿房子装饰装潢公司支付其后续购买装修材料费用，理由正当，本院予以支持。本院核实原告秦乌云后期购买装修材料支出21232元，因原告秦乌云只主张17432元，依其主张17432元予以支持。被告绿房子装饰装潢公司中途退场没有完成装修工程构成根本违约，应依法承担相应的违约责任。关于原告秦乌云请求判令被告绿房子装饰装潢公司支付违约金的诉讼请求，被告绿房子装饰装潢公司应按照合同约定支付违约金。居室装饰装修工程施工合同约定，工程由于乙方施工或提供的主材料原因导致工程延期时，按照主合同规定，每延期一日向甲方支付签单总金额1‰的违约金。根据《中华人民共和国合同法》第一百一十四条：“当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务”之规定，被告绿房子装饰装潢公司可以请求调整违约金以达到违约金与因违约所造成的损失相当。人民法院对双方当事人约定的违约金数额进行调整的前提是当事人进行主张。由于被告绿房子装饰装潢公司经本院合法传唤，无正当理由拒不到庭参加诉讼，也未向本院提交书面答辩意见及相关证据，未提出对约定的违约金进行减少的请求，视为其放弃举证、质证及答辩等相关诉讼权利，应承担由此产生的不利法律后果，故按照合同约定以总价款108101.8元为基数，按照日千分之一标准向原告秦乌云支付自2019年1月18日（从合同期100日之后计算）至起诉之日2019年4月17日违约金为9729.16元（108101.8元×日千分之一×90日）。关于原告秦乌云主张的后期的售后维修厨房断电费用5600元和家电一台3300元的诉讼请求，因该主张没有证据予以证实，本院不予支持。被告绿房子装饰装潢公司经本院合法传唤，无正当理由拒不到庭参加诉讼，也未向本院提交书面答辩意见及相关证据，视为其放弃举证、质证及答辩等相关诉讼权利，应承担由此产生的不利法律后果。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百一十三条、第一百一十四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十四条规定，判决如下：一、被告呼和浩特市绿房子装饰装潢有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告秦乌云后期装修款17432元。二、被告呼和浩特市绿房子装饰装潢有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告秦乌云违约金9729.16元。三、驳回原告秦乌云的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费702元，由原告秦乌云负担173元，被告呼和浩特市绿房子装饰装潢有限公司负担529元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于呼和浩特市中级人民法院。审 判 长 高 明人民陪审员 刘万锁人民陪审员 燕慧龙 二〇一九年九月十六日书 记 员 范晓佳附：相关法律条文《中华人民共和国合同法》第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。《中华人民共和国合同法》第一百一十三条当事人一方不履行郝仁义务或者履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失。经营者对消费者提供商品或者服务有欺诈行为的，依照《中华人民共和国消费者权益保护法》的规定承担损害赔偿责任。《中华人民共和国合同法》第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加，约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条当事人对自己的主张，有责任提供证据。当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收据。人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。