河北省兴隆县人民法院民 事 判 决 书（2019）冀0822民初2696号原告：福建博成建筑工程有限公司。住所地：福建省福州市。法定代表人：陈良效，总经理。委托代理人：林钦顺，男，住福建省福州市晋安区。委托代理人：姜文韬，河北山庄（北京）律师事务所律师。被告：天津齐明环保设备有限公司。住所地：天津专用汽车产业园九山顶路以西。法定代表人：齐建鹏，经理。委托代理人：王小会，女，住河北省承德市兴隆县。委托代理人：付连存，河北瑞峰律师事务所律师。原告福建博成建筑工程有限公司与被告天津齐明环保设备有限公司合同纠纷一案，本院于2019年8月23日立案后，依法适用简易程序，于2019年11月6日公开开庭进行了审理。原告福建博成建筑工程有限公司委托代理人林钦顺、姜文韬、被告天津齐明环保设备有限公司委托代理人王小会、付连存到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告福建博成建筑工程有限公司向本院提出诉讼请求：要求解除原告和被告签订的所有《材料采购合同》；要求被告支付原告违约金19,000.00元，赔偿原告损失5,000.00元；被告没有为原告开具货款金额为809,675.00元的增值税专用发票，要求被告赔偿原告应抵扣税金的损失56,677.52元。事实和理由：原告和被告于2016年签订《材料采购合同》，合同约定由被告供应原告加气砖，合同约定价格为包含运费和卸车费用价格，但该价格为不含税价格，如果开具发票另加9个点的税款。自2016年至2018年，被告共计向原告供应加气砖总货款额为1,509,236.50元，被告已经为原告开具增值税发票总额为699,560.00元，尚有809,675.00元没有为原告出具增值税发票，要求被告赔偿原告税金损失56,677.52元。另原、被告在履行合同过程中，因为被告擅自中止供货，造成原告工地停工长达19天，被告应该依据合同的约定承担违约责任。现原告诉至法院，要求解除原告和被告签订的所有《材料采购合同》并要求被告承担违约责任并赔偿不能为原告开具增值税发票给原告造成的税金损失。被告天津齐明环保设备有限公司辩称，2016年，我公司和原告确实签订了《材料采购合同》及补充协议，2018年，我公司和原告再次签订了《材料采购合同》。现原告要求解除和我公司签订的所有《材料采购合同》，我公司同意解除合同。原、被告于2018年签订的合同中对开具增值税发票事宜进行了约定，以前的合同没有关于增值税发票的约定。我公司已经将应为原告开具增值税票的货款总额全部依据约定为原告开具了发票。原告主张我公司停止供货是因为原告违约在先，原告没有按照约定时间和我公司结算下欠货款，因此原告主张的违约责任我公司不予承担。本院经审理认定事实如下：2016年8月9日，原告和被告签订《材料采购合同》一份，约定由被告向原告供应加气砖，约定单价为600*300*200规格的为140.00元每立方米、600*300*100规格的为145.00元每立方米。约定该价格为不含税价格，但包含运输、保险、防护及装卸等所有费用。2016年9月25日和2016年8月31日原、被告又分别签订补充协议各一份，对价格进行了调整。被告自2016年合同签订后开始为原告供应加气砖。2018年3月10日，被告天津齐明环保设备有限公司（乙方）与原告福建博成建筑工程有限公司（甲方）签订了《材料采购合同》一份。该合同第二条内容为“加气砖：600*300*100每立方米﹦195元、600*300*200每立方米﹦190元，1、以上价格为不含税，含运费、含卸车费价格。如有开17%增值税票另加10个点”。该合同第三条内容为：交货时间、地点、数量、方式：“1、需方提前通知供方要求配货的数量及送货方式和到达时间，通过微信方式通知乙方，甲方微信号×××，乙方确保1天内到货，到货时间以不影响工地使用为准。2、供方按需方送货要求及时将货送到九龙城工地施工现场指定地点，货到工地由需方自己负责安排卸货，按要求堆放整齐，需方指定雷明星专人现场验收”。该合同第六条约定了结算条件及方式：“1、月结，＜每月15日结上月＞材料款需方直接汇入供方以下指定银行账户：户名：天津齐明环保设备有限公司，开户行：中国银行天津蓟县支行，账号：26×××95；2、供方每发货量的价款需与需方的付款额相等，确因包装等原因须超额供货，供货量达到合约定总量后，供方不得擅自供货，除非得到需方对账人的书面同意”。该合同第七条内容为：违约“1、供方如不按时按量按质供货，每耽误一天赔偿需方￥1000.00元，需方有权终止合同，在合同履行期内供方无故终止供货，赔偿需方经济损失￥5000.00元……。”原、被告自2016开始按照合同约定履行合同至2018年8月。2018年8月7日至8月28日，被告为原告供应加气砖核款35,220.00元。但原告没有按照合同约定时间向被告结算下欠的货款。被告于2018年9月22日向原告送加气砖核款3,560.00元。综上，原告共计下欠原告货款38,780.00元。原告没有按照合同约定时间为被告结算下欠的货款。2018年10月8日，被告的工作人员明确告诉原告，被告停止向原告供应加气砖。原、被告因此发生纠纷。被告曾经于2019年1月11日诉至本院，要求原告给付下欠货款及税款合计76,712.50元。本院于2019年4月22日作出（2019）冀0822民初330号民事判决，本院（2019）冀0822民初330号民事判决关于下欠税款认定如下：2018年8月4日被告天津齐明环保设备有限公司给原告福建博成建筑工程有限公司开具了290,000.00元的增值税发票，按9个点计算，应付税款26,100.00元。2018年10月6日被告天津齐明环保设备有限公司给原告福建博成建筑工程有限公司开具了130,473.00元的增值税发票，按9个点计算，应付税款11,742.50元，原、被告签订的合同约定17%增值税，加10个点，实际开的增值税税率为16%，按9个点计算，原告应付被告税款37,842.50元。该判决判令原告给付被告货款38,870.00元和税款37,842.50元，合计76,712.50元。原告不服该判决提出上诉，承德市中级人民法院于2019年7月15日作出（2019）冀08民终1778号民事判决，维持了本院（2019）冀0822民初330号民事判决，该判决现在本院执行过程中。现原告诉至本院，要求解除原告和被告签订的所有《材料采购合同》；要求被告支付原告违约金19,000.00元，赔偿原告损失5,000.00元；因原告未能开具金额为809,675.00元的增值税专用发票，要求被告赔偿原告税金损失56,677.52元。在本案审理过程中，原、被告均同意解除原、被告之间签订的所有《材料采购合同》。经本院主持调解过程中，原、被告对被告向原告开具的增值税专用发票进行核对，被告已经按照合同约定为原告开具完毕。但就被告于2018年10月6日为原告开具的总计货款130,473.00元的增值税发票三张，被告主张已经交付原告，原告不予认可，主张没有收到该票据的原件，无法抵扣税款17,996.27元，要求被告予以赔偿。原告主张2018年10月8日开始被告擅自停止供货，造成原告停工19天，要求被告依据合同约定赔偿停工损失5,000.00元，违约金19,000.00元。被告抗辩主张自己停止供货的原因是因为原告没有按照约定结算下欠货款，属于原告违约在先。本院认为，依据原、被告提交的证据和原、被告在庭审过程中的陈述可以确定原、被告之间自2016年签订合同后开始履行合同至2018年10月，现原告诉至本院要求解除合同，被告明确表示同意解除合同，因此原告要求解除和被告之间的所有《材料采购合同》的诉讼请求，本院予以支持。因为原告没有按照合同约定时间向被告结算下欠被告的货款，被告于2018年10月8日停止向原告供货。原告要求被告支付停工损失和违约金的诉讼请求本院不予支持。被告主张其将2018年10月6日为原告开具的三张增值税专用发票已经交付原告，原告对此不予认可，被告就自己的主张又不能提供充分的证据予以支持，原告因为不能以该三张增值税专用发票抵扣税金的损失17,996.27元，被告对此应该承担赔偿责任。依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条的规定，判决如下：一、解除原告福建博成建筑工程有限公司和被告天津齐明环保设备有限公司之间于2016年8月9日、2016年8月31日、2016年9月25日、2018年3月10日签订的《材料采购合同》。二、被告天津齐明环保设备有限公司于本判决生效后十日内赔偿原告福建博成建筑工程有限公司人民币17,996.27元。三、驳回原告福建博成建筑工程有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费1,820.00元，减半收取计910.00元，由被告天津齐明环保设备有限公司负担125.00元，由原告福建博成建筑工程有限公司负担785.00元。保全费810.00元，由被告天津齐明环保设备有限公司负担190.00元，由原告福建博成建筑工程有限公司负担620.00元。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于河北省承德市中级人民法院。审判员  冯静二〇一九年十一月十九日书记员  韩颖