湖南省江永县人民法院民 事 判 决 书（2019）湘1125民初1016号原告：朱青长，男，1970年12月20日出生，汉族，农民，住江永县。委托诉讼代理人：李小林，湖南盘瑶律师事务所律师。一般授权代理。被告：福建省鑫钻建筑工程有限公司，住所地福建省莆田市城厢区龙桥居委会江南水乡小区**楼106。法定代表人：陈金忠，系公司总经理。被告：郭铁杰，男，1976年12月29日出生，汉族，居民，户籍所在地福建省莆田市，住所地福建省莆田市秀屿区。原告朱青长与被告福建省鑫钻建筑工程有限公司、郭铁杰承揽合同纠纷一案，本院于2019年8月13日立案。被告福建省鑫钻建筑工程有限公司在提交答辩状期间向本院提出管辖权异议申请,本院于2019年9月9日作出(2019)湘1125民初1016号民事裁定,驳回了被告福建省鑫钻建筑工程有限公司的管辖权异议。被告福建省鑫钻建筑工程有限公司不服该裁定,向湖南省永州市中级人民法院提出上诉。2020年5月27日,湖南省永州市中级人民法院作出(2020)湘11民辖终54号民事裁定,驳回上诉,维持原裁定。本院于2020年6月12日依法适用简易程序,公开开庭进行审理了本案。原告朱青长及其委托诉讼代理人李小林到庭参加诉讼。被告福建省鑫钻建筑工程有限公司、郭铁杰经传票传唤无正当理由拒不到庭参与诉讼。本案现已审理终结。原告朱青长向本院提出诉讼请求：依法责令两被告连带支付工程款78660元，并承担本案诉讼费用。事实和理由：2018年元月被告鑫钻公司负责人郭铁杰到县人民医院工地找到原告讲公司在江永县智慧社员城1#商业楼外墙干挂工程几百㎡的工程问原告做不做？我就答应做。每平方米115元，材料每平方米60元，架子每平方米20元，于2018年2月4日签订合同，合同要求1个月完成，3月5日进场开工，公司为修改图纸不同意开工，推迟到3月8日开工。原告提出修改价格人工费每平方米加25元，材料每平方米增加20元，每平方米价格为220元（除水管架子20元），被告同意后，原告讲要在合同上写，他讲不要紧，你做着才，面积按实际算，在做的过程中，原告提出要求支付一定的费用。被告讲做完工验收合格一个星期内扣5%的保修金全部付清。原告于同年5月29日全部做完980㎡×220元，被告应付215600元，另外加被告要求点工的5.5天×300元计1650元，买除锈剂两瓶135元，雨棚石材开口人工费1000元，总计218385元。现被告已支付139725元，目前应支付78660元，两被告以各种理由拒不支付。为此原告诉至法院，请法院作出公正裁判。被告福建省鑫钻建筑工程有限公司辩称，公司承包建设的江永智慧社员城1#高楼附楼项目工程，发包方为江永中合实业发展有限公司，整个工程施工均由公司经营。包括外墙干挂石材项目等均没有转包第三方施工。被答辩人朱青长与鑫钻公司均无任何承揽合同关系，也没有与被答辩人签订所谓的外墙干挂石材工程的合同。被告郭铁杰与原告签订的合同，只是郭铁杰不能代表公司，公司也没有在合同上盖章，是他自己个人擅自行为。所以被答辩人所诉公司支付工程款没有事实依据。依据《中华人民共和国民事诉讼法》的有关规定，应驳回被答辩人朱青长对鑫钻公司诉讼请求。被告郭铁杰庭审后通过短信提交答辩状辩称，郭铁杰是福建省鑫钻建筑工程有限公司派往湖南江永县智慧社员城工地员工，于2018年在江永县替公司负责工地外墙石材干挂项目。公司欠朱青长工程款，其中付朱青长117100元+22650元合计139750元整，另付朱青长员工干挂工人朱志伟7250元，用微信转姓陆石材打胶缝13000元。工程面积900㎡，工程款为900×220元=198000元-已付160000元=38000元，实际欠朱青长38000元整，郭铁杰是公司的打工者，江永工地至今还欠公司工程款未付，公司也不给郭铁杰工钱，本案的款项与郭铁杰无关。原告朱青长为支持其诉讼请求，向本院提交如下证据：江永县中合实业发展有限公司与鑫钻公司签订的《外墙干挂石材施工合同》（2018年2月3日）、郭铁杰以鑫钻公司名义与朱青长签订的《外墙干挂石材施工合同》（2018年2月4日）、江永县劳动监察大队对郭铁杰的调查笔录（2018年11月1日）、工程款清单、工人工资结算清单（2018年11月9日）、工程结算记录、鑫钻公司委托郭铁杰的委托书（2018年1月21日）以及中合公司付给鑫钻公司工程款的付款凭证等证据，本院认为，上述证据能反映本案相关事实，本院予以确认其关联性。根据当事人的陈述，庭审质证、认证的证据，本院确认如下案件事实:郭铁杰系福建省鑫钻建筑工程有限公司员工，该公司授权其以公司的名义签署有关涉案外墙干挂合同等相关事宜。2018年2月3日江永县中合实业发展有限公司（甲方）与福建省鑫钻建筑工程有限公司（乙方）签订《外墙干挂石材施工合同》，该合同约定由福建省鑫钻建筑工程有限公司以包工包料的方式承包江永智慧社员城1#商业楼附楼外墙干挂石材工程，合同单价为475元/㎡，外墙干挂面积约为700㎡，工程总造价为332500元，最终工程价款根据实际施工面积据实测量、结算，付款方式为：自开工之日起7天内钢龙骨安装完成，甲方支付工程总造价15%，收取5%质保金；待打胶前甲方支付工程总价60%；工程完工经验收合格付工程总款剩余20%。2018年2月4日，福建省鑫钻建筑工程有限公司（甲方）与朱青长（乙方）签订《外墙干挂石材施工合同》，被告福建省鑫钻建筑工程有限公司将承包江永县中合实业发展有限公司江永智慧社员城1#商业楼附楼外墙干挂石材工程转包给朱青长施工,承包方式、结算依据与前述《外墙干挂石材施工合同》约定一致,承包范围也与前述《外墙干挂石材施工合同》一致，但干挂面积约700㎡变成约500㎡。价款约定为：合同单价195元/㎡，最终工程价款根据实际施工面积据实核计、结算并扣除5%质保金。该合同甲方盖章处鑫钻公司未盖章，但有郭铁杰签名。施工过程中，朱青长与郭铁杰约定变更合同单价为220元/㎡。因甲方要求将贴墙干挂改为立柱干挂，原告于2018年3月初进场施工。该工程于2018年5月底完工并验收合格，朱青长与郭铁杰核算的工程量为980㎡。江永县中合实业发展有限公司按合同约定分别于2018年4月12日、2018年9月21日、2018年11月8日支付福建省鑫钻建筑工程有限公司扣除质保金5%外，全部工程款共计448091元（993㎡×475元/㎡×95%）。因郭铁杰与朱青长就工程款结算有争议，至2018年11月9日，郭铁杰仅支付朱青长部分工程款139725元（117100元+22625元），剩余工程款拖延不付。本院认为，被告福建省鑫钻建筑工程有限公司承包了江永县中合实业发展有限公司江永智慧社员城1#商业楼附楼外墙干挂石材工程,之后,又将该工程转包给了原告,并与原告签订了《外墙干挂石材施工合同》。虽然合同中没有被告福建省鑫钻建筑工程有限公司盖章，但是郭铁杰系该公司员工，经公司授权以公司的名义对外签署有关涉案外墙干挂合同等相关事宜，且原告实际完成的干挂石材也为被告福建省鑫钻建筑工程有限公司的施工范围,所以郭铁杰与原告签订合同并确认施工面积的行为，对被告福建省鑫钻建筑工程有限公司发生效力,郭铁杰系履行职务行为，不承担连带责任。根据《中华人民共和国合同法》第四百零二条规定，被告福建省鑫钻建筑工程有限公司应按合同约定向原告支付工程款。关于工程款数额的问题，涉案工程施工面积经江永中合实业发展有限公司与鑫钻公司项目部郭铁杰验收结算为993㎡，原告以其与郭铁杰验收测量为980㎡要求支付工程款，郭铁杰在江永县劳动监察大队时认可施工面积为980㎡，故本案工程款应当以施工面积980㎡计算即215600元（220元/㎡×980㎡）。被告郭铁杰在劳动监察大队调处纠纷时以原告工期延误40天等为由主张扣减实际施工面积80㎡按照900㎡计算工程款。本院经审查认为，首先，因被告方变更设计要求原告按照立柱干挂施工导致原告2018年3月份才进场施工；其次，施工期间恰逢当地雨季，按照合同约定工期可顺延；再次，因被告方变更施工要求导致施工量远大于合同约定的500㎡施工面积，且该工程于2018年5月23日完工验收。综上，原告施工延期符合合同第三条、第十条工期顺延的事由。因此，本院对被告郭铁杰该项抗辩意见不予采纳，工程款应当按照合同约定以双方核算的施工面积980㎡据实结算即215600元。因涉案工程已实际投入使用超过约定的质保期，各方也未对工程质量提出异议，故不再预留5%质保金。原告另外主张的点工费用1650元、除锈剂两瓶135元以及雨棚石材开口人工费1000元，双方未作约定且原告也未提交收款收据等证据予以证实，本院不予支持。据此，原告尚应收取的工程款为75875元（215600元-139725元）。被告郭铁杰辩称其已经支付原告工程款16000元，但是未向本院提交证据证实，本院不予采纳。被告福建省鑫钻建筑工程有限公司、郭铁杰经本院传票传唤未到庭参加诉讼，应视为放弃对实体权利的抗辩。综上所述，依照《中华人民共和国民法总则》第一百七十条，《中华人民共和国合同法》第六十条、第四百零二条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条以及第一百四十四条之规定，判决如下：一、被告福建省鑫钻建筑工程有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告朱青长工程款75875元；二、驳回原告朱青长的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱的义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费1766元，减半收取883元，由被告福建省鑫钻建筑工程有限公司负担800元，原告朱青长负担83元。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于湖南省永州市中级人民法院。审判员  唐建沅二〇二〇年六月二十八日法官助理谭飞书记员何亚娟附相关法律条文：《中华人民共和国民法总则》第一百七十条执行法人或者非法人组织工作任务的人员，就其职权范围内的事项，以法人或者非法人组织的名义实施民事法律行为，对法人或者非法人组织发生效力。法人或者非法人组织对执行其工作任务的人员职权范围的限制，不得对抗善意相对人。《中华人民共和国合同法》第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。第四百零二条受托人以自己的名义，在委托人的授权范围内与第三人订立的合同，第三人在订立合同时知道受托人与委托人之间的代理关系的，该合同直接约束委托人和第三人，但有确切证据证明该合同只约束受托人和第三人的除外。《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。