湖南省长沙市开福区人民法院民 事 判 决 书（2019）湘0105民初9092号原告：湖南达信科贸有限公司，住所地湖南省长沙市开福区芙蓉北路唐朝碧阁18D。法定代表人：李凌云。委托诉讼代理人：王建钢，男，汉族，1973年7月18日出生，住长沙市岳麓区。该公司员工。委托诉讼代理人：董盼，湖南湘军麓和律师事务所律师。被告：重庆天雄锰业有限公司，住所地重庆市酉阳县龙谭镇。法定代表人：阳庆时，公司董事长。委托诉讼代理人：袁文武，男，汉族，1965年8月6日出生，住湖南省涟源市。该公司员工。原告湖南达信科贸有限公司（以下简称“达信科贸公司”）与被告重庆天雄锰业有限公司（以下简称“天雄锰业公司”）买卖合同纠纷一案，本院受理后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告达信科贸公司的委托诉讼代理人王建钢、董盼与被告天雄锰业公司的委托诉讼代理人袁文武到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告达信科贸公司向本院提出诉讼请求：一、被告支付原告货款181409元；二、被告支付原告违约金259830元（以欠款金额为基数，从逾期付款之日起按照年利率24%的标准暂计算至2019年8月26日止，之后的违约金计算至债务清偿之日止）；三、本案诉讼费用由被告承担。事实与理由：2013年5月30日，原告与被告签订《中央空调设备销售及工程安装合同》，原告为被告指定的卓越麓山别墅D1栋供应中央空调并负责安装，合同约定了工程总价款、付款方式及期限以及违约责任等。后原告按照约定供应了中央空调及材料，并对全部隐蔽工程施工安装完毕，2013年8月26日，被告对原告供应的产品及隐蔽工程施工确认验收合格。根据合同约定被告应当在隐蔽工程验收合格后向原告支付合同总价97%的工程款即898526元（含税），但被告仅支付764000元。2013年9月10日，原告与被告签订《卓越麓山别墅D1栋空调系统补充协议》，应被告要求原告新增工程量，并约定全部工程款须开具增值税专用发票，税率为开票总额的5%，后被告确认增加的工程量及费用为19410元（含税）。2014年3月27日，应被告要求新增风管机，原告安装完毕后，被告确认工程量及费用为16947元（含税）。2014年9月10日，应被告要求对部分已经安装完毕的空调系统进行拆除并二次安装，原告安装完毕后，被告确认工程量及费用为10526元（含税）。但前述总合同中欠付的货款以及上述三次新增的货款、安装费用，均因被告原因导致别墅整体停工后被告一直拖欠原告上述款项，原告多年催要未果。现原告为维护自身合法权益，特向法院起诉。被告天雄锰业公司辩称，一、被告于2014年8月26日才在《项目施工-业主监督流程》表上签字，说明原告没有按期完工，原告也没有出具验收合格的证明。二、原告主张的违约金过高，合同没有约定利息，原告请求支付利息没有依据。三、原告没有完全履行合同义务，还有一部分外机没有交付给被告，并且原告有三年的免费维修义务，原告需要保持系统正常运行到合同约定的要求，还要向被告提交完整竣工验收资料。四、合同是格式合同，显失公平，双方约定的质保金过低，按照本案情况至少要约定10%。五、被告并非恶意拖欠货款，目前公司没有偿还能力，希望能够调解处理。原告围绕诉讼请求向本院提交了相关证据材料，被告未向本院提交证据材料，本院组织双方当事人进行了质证，对双方无异议的证据本院予以确认并在卷佐证。经庭审审查，结合当事人陈述，本院认定事实如下：2013年5月30日，原告达信科贸公司（乙方）与被告天雄锰业公司（甲方）签订《中央空调设备销售及工程安装合同》，合同约定：工程名称为麓山别墅D1栋中央空调系统；到货地点为卓越-麓山别墅D1栋；合同总价为88万元（设备明细见设备清单）；双方商定工程总工期为合同签订之日起90个有效工作日；工程竣工后，乙方按规定对工程实行保修，系统免费保修时间自通过竣工验收之日算起，保修期3年；三菱电机对设备整体的免费保修期为2年，压缩机3年（人为损坏除外）；合同签订的同时甲方付给乙方工程总额的30%，即为26.4万元，乙方收款后开始制订施工图并采购空调设备；内机进入工地后付工程总额的35%，即为30.8万元；内机安装完成后付工程总额的15%，即为13.2万元；隐蔽工程完毕试压验收后付工程总额的17%，即为14.96万元；余款3%为质保金，即2.64万元整，验收合格后一年一次性付清；任何一方如不能如期履行合同为其确立的义务，每逾期一日，按未履行部分工程款的0.5%承担违约金；如果甲方不按合同约定支付工程款，造成工期延误的，一切损失由甲方负责；如甲方不能完全履行付款约定，乙方有权将全部空调设备撤回，一切经济损失由甲方承担。合同签订后，原告向被告供应了中央空调设备，并进行了现场施工。被告方代表邱和堂在原告提交的《项目施工-业主监督流程》单上签名，签署日期为“8月26日”，未签署年份，确认相关隐蔽工程已施工完成。被告称签署日期应当是2014年8月26日，而非原告所称的2013年8月26日。现原告仅认可被告支付上述工程款764000元。2013年9月10日，双方就上述工程签订了《卓越麓山别墅D1栋空调系统补充协议》，协议约定：一、为配合装修吊顶及保证空调效果，经与装修设计师、甲方代表、装修施工方代表现场共同协商，改变部分室内机送风方式，增加单面彩钢复合风管送风。经现场测量、协商，最终增加单面彩钢酚醛复合风管等材料费共计18440元；二、根据双方约定，原报价不含税。现根据甲方需要，经双方友好协商，乙方提供增值税专用发票给甲方，甲方增加相应的税金给乙方，增加的税率为原双方约定的开票总额的5%即47286元[（88+1.844）/（1-0.05）-89.844=4.7286万元]。2014年3月27日，经共同协商后增加一台三菱电机3匹风管机，工程费用16100元，施工验收完毕后，被告方代表邱和堂、石毅予以确认。2014年9月10日，应被告要求对已经安装完毕的空调系统进行拆除并二次安装，原告安装完毕后，被告方代表邱和堂、石毅认可工程款10000元。原告称因被告原因导致别墅整体停工后一直拖欠原告上述工程款，原告多次催要未果，故诉至本院。本院认为，一、原告与被告签订《中央空调设备销售及工程安装合同》及《卓越麓山别墅D1栋空调系统补充协议》后，原告已将空调内机送达项目工地并完成安装，且隐蔽工程施工完毕后经被告代表验收，原告已按合同约定完成相应的工程进度，同时补充协议中增加的工程量及费用经被告方代表确认，故被告应当按约支付该合同及协议总价款（含税为：880000元+18440元+47286元=945726元）97%的款项即917354元（945726元×97%）。另外，对于2014年3月27日年增加的一台三菱电机3匹风管机，2014年9月10日应被告要求对已经安装完毕的空调系统进行拆除并二次安装，原告已施工完毕，被告代表已确认该两项工程量及费用合计26100元（16100元+10000元），本院予以认可，该款项系上述合同及协议之外增加的费用，双方未约定付款时间，原告已施工完毕，被告应当及时支付给原告。故被告应当按约支付原告上述款项共计943454元（917354元+26100元）。对于付款情况，因被告未提交相关证据证明，现原告认可被告支付其欠款764000元，故被告应当向原告支付的货款金额为179454元（943454元-764000元），原告主张181409元，超出部分本院不予支持。对于被告所称原告有部分义务没有履行及有违约行为的问题，若被告有充分证据证明，可另行主张权利。二、关于违约金。合同约定“每逾期一日，按未履行部分工程款的0.5%承担违约金”，该违约金比例过高，原告虽主动调整按年利率24%的标准计算违约金为258830元（从2013年8月26日起暂计算至2019年8月26日），但本案非民间借贷纠纷，该比例仍然较高，本院酌情予以调整，故对于2019年8月26日之前的违约金，本院根据被告欠付款项的金额和期间等情况，酌情调整为100000元，对于2019年8月26日之后的违约金计算方式，以欠款179454元为基数，可按中国人民银行同期贷款利率标准的1.5倍计算至欠款清偿之日止。综上所述，本院依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百三十条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十八条之规定，判决如下：被告重庆天雄锰业有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告湖南达信科贸有限公司欠款179454元及违约金100000元（暂计算至2019年8月26日，之后的违约金计算方式为：以179454元为基数，从2019年8月27日起按中国人民银行同期贷款利率标准的1.5倍计算至欠款清偿之日止）。如被告未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案受理费3959元，财产保全费2726元，合计6685元，由被告重庆天雄锰业有限公司承担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于湖南省长沙市中级人民法院。审 判 员  王剑锋二〇一九年十一月十四日代理书记员  黄俊杰附法律条文：《中华人民共和国合同法》第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第一百三十条买卖合同是出卖人转移标的物的所有权于买受人，买受人支付价款的合同。《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十八条人民法院对公开审理或者不公开审理的案件，一律公开宣告判决。当庭宣判的，应当在十日内发送判决书；定期宣判的，宣判后立即发给判决书。宣告判决时，必须告知当事人上诉权利、上诉期限和上诉的法院。