山东省郯城县人民法院 民 事 判 决 书 （2019）鲁1322民初2682号 原告：仇凤军，男，1978年1月1日出生，汉族，居民，住郯城县。 委托诉讼代理人：徐刚，山东力维律师事务所，律师。 被告：张荣军，男，1972年10月8日出生，汉族，郯城县庙山镇新城村，居民。 被告：山东宇大建设工程有限责任公司（简称宇大公司）。 法定代表人：赵振振，该公司经理。 委托诉讼代理人：赵青松，男，该公司员工。 被告赣榆县市政建筑园林总公司临沂分公司（简称赣榆公司）。 法定代表人刘建利，该公司总经理。 委托诉讼代理人张学凯，山东三禾律师事务所，律师。 委托诉讼代理人于航，山东三禾律师事务所，律师。 原告仇凤军与被告张荣军、山东宇大建筑工程有限公司、赣榆县市政建筑园林总公司临沂分公司建设工程合同纠纷一案，本院于2014年5月16日作出判决，被告赣榆县市政建筑园林总公司临沂分公司不服，提起上诉，临沂市中级人民法院于2015年10月30日作出（2015）临民一终字第370号民事裁定书，撤销本院（2013）郯民初字第3362号民事判决，发回重审。本院依法另行组成合议庭，公开开庭进行了审理，原告仇凤军及其委托诉讼代理人徐刚、被告山东宇大建筑工程有限公司的委托诉讼代理人赵青松、被告赣榆县市政建筑园林总公司临沂分公司的法定代表人刘建利、委托诉讼代理人张徐凯、于航到庭参加讼、被告张荣军经本院合法传唤未到庭参加诉讼，本案现已审理终结。 原告向本院提出如下诉讼请求：1、判令被告偿还工程款50万元及利息，诉讼费由被告承担。事实及理由：2012年4月被告张荣军借用郯城宇大建筑工程有限责任公司资质与赣榆县市政建筑园林总公司临沂分公司签订郯城县庙山教育小区1号、2号、3号楼建筑工程施工合同，后张荣军又将部分工程转包给原告仇凤军，现工程已经竣工并入住，但被告张荣军迟迟未能给原告结清工程款，2013年6月6日，原告与张荣军签订还款协议，约定于2013年8月13日前偿还40万元，剩余10万元协商解决，但时至今日被告张荣军以赣榆市政公司欠其工程款为由分文未还，故提起诉讼，请求法院依法判决。 被告张荣军未到庭，未作答辩。 被告宇大公司辩称，该工程是张荣军借用我们的资质与赣榆市政园林公司签订的合同，合同约定赣榆市政公司办理所有开发手续，因赣榆公司未有办理合法开发手续，我们就解除了与其签订的合同。之后所有工程款都付给了张荣军，张荣军与开发商的事我们不知道，与我公司无任何关系。原告起诉我方无事实及法律依据，请予以驳回。 被告赣榆公司辩称，原告所称张荣军系借用宇大公司资质与事实不符，我方是与宇大公司建立的工程建设合同关系，张荣军只是其施工负责人；宇大公司将工程转包给原告，我方毫不知情，根据合同的相对性原理，我方不承担任何责任。原告诉称张荣军拖欠工程款是我方未按时拨款造成，与事实不符，我公司已将所有工程款拨付给了宇大公司，且宇大公司存在严重施工拖延行为，给我方造成较大经济损失。综上，原告列我方为被告属于诉讼主体错误，无法律依据，请求予以驳回。 原告为证实其主张，向本院提交如下证据：1、仇凤军与张荣军签订的还款协议一份，证明张荣军拖欠原告50万元工程款；2、郯城县法院在郯城县公安局调取的张荣军的口供一份，证明赣榆公司拖欠张荣军工程款的事实，赣榆公司应当在欠款范围内承担连带责任；3、郯城县法院对张荣军的询问笔录一份，证明赣榆公司扣留了原告60万元的铝合金及20万元的质保金，赣榆公司应当与张荣军承担连带偿还责任。 被告宇大质证意见：证据1与宇大无任何关系，对证据2、3无异议。 被告赣榆质证意见：对证据1的真实性与关联性均有异议，这是张荣军与原告所签订的还款协议，与我方无任何联系，根据协议原告应当向相关的责任人主张权利，我方已尽到拨款义务，根据合同的相对性，不应列我方为被告；对证据2的三性均有异议，从形式上看不是来自郯城县公安局，事实认定应以张荣军的刑事判决书为准；对证据3法院的询问笔录，张荣军称有60万元的维修费及20万元的保证金与事实不符，我公司是否付清款，应结合其它证据认定。 本院认为，对于证据1，能够证实张荣军拖欠原告工程款的事实，对证据2、3因是被告张荣军的单方陈述，无其它证据相互印证，证据效力不予认定。 被告赣榆公司为证实自己的主张，向本院提交如下证据：1、建设工程合同，证明我方与宇大公司签订了合同，张荣军只是宇大公司的施工负责人;2、收据10张，金额为9678181元，证明我方已向宇大公司拨付工程967.8181万元；3、支款单4张，金额为139080元，证明被告工地出现工伤事故原告已用质保金先行给被告垫付130000元，维修材料费及人工费9080元，用以证实工程质量存在问题，我方从维修基金先行给被告垫付；4、张荣军出具的说明一份，证明其是宇大公司的项目经理，证实我公司已经将工程款全部付清，质保金维修金也因工程中出现事故和房屋质量问题先行垫付，也已全部结清。5、收到条一份，证明宇大公司收到管理费43400元。 原告质证意见：证据1、第47条明确约定付款方式为双方财务人员办理，其它付款方式无效，故工程款未由我公司领取，不予认可；证据2其中的三张拨款单盖假公章，且无银行转账记录，亦不予认可；对证据3，人身事故属于专项赔偿款，应交纳保险金，发包方没有交纳应承担赔偿责任；张荣军的说明，系其因伪造公章在服刑期满后的打击报复行为，不具有证明效力；对证据5，宇大公司应当在收取管理费范围内承担责任。 宇大公司质证意见：我们收取了管理费，但又付出了。 本院认为，原告提供的证据能够证实被告张荣军先后从被告赣榆公司处领取工程款9678181元，被告赣榆公司又为张荣军垫付工人人身伤害赔偿金130000元，楼房维修费用9080元，被告赣榆公司共支付给张荣军9817261元。 本院经审理，认定案件事实如下;2012年4月21日被告张荣军借用被告山东宇大公司的资质，与被告赣榆公司签订《建设工程施工合同》，承包被告赣榆公司开发的郯城庙山教育小区1、2、3号楼建设工程，合同价款为981万元，竣工日期为2012年11月21日，合同对相关权利义务亦作了规定。5月12日张荣军出具说明书一份，内容为：庙山小区工程是我与赣榆市政园林分公司联系施工的工程，是我主动要求挂靠借用郯城宇大建筑工程有限责任公司的资质。我自愿按照规定的工程价格、自行组织人员施工及自负盈亏。是我亲自签订了施工合同。工地施工人员工资、工地材料款及相关费用均由我自行承担，与宇大公司无关，无经济纠纷。在施工过程中，被告张荣军将其中内外墙抹灰、屋面苫瓦、地面垫层、铝合金门窗安装等工程分包给原告。2013年3月郯城庙山教育小区1、2、3号楼建设工程竣工并交付使用，被告张荣军尚欠原告部分工程款，2013年6月6日被告张荣军与原告签订《还款协议》，协议约定：被告张荣军共欠原告工程款50万元，于2013年6月26日前支付10万元，同年8月13日前支付30万元，剩余10万元双方协商，上述欠款与被告郯城宇大公司无关。此后被告张荣军未能按约定履行付款义务，遂酿本案纠纷。 上述事实，有双方当事人的陈述、还款协议、建设工程合同、补充说明等证据为证，均收录在卷。 另查，郯城县宇大建设工程有限责任公司已更名为山东宇大建设工程有限责任公司。应原告申请，本院对被告赣榆公司在刘建利名下在郯城县农村商业银行庙山支行的银行存款600000元予以了冻结。 本院认为，最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定：承包人非法转包、违法分包建设工程或者没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同的行为无效；建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。根据上述规定，被告张荣军借用山东宇大公司的资质与赣榆市政临沂分公司订立的建设工程施工合同、被告张荣军与原告订立的分包协议无效。工程竣工后于2013年3月交付使用，被告张荣军所欠原告的工程款应按约定的期限支付。被告张荣军未按约定履行，已构成违约。原告要求被告张荣军支付所欠工程款及利息的诉讼请求，合法有据，本院予以支持。对原告主张的利息，应自约定支付工程款的最后期限的次日起即2013年8月14日起按中国人民银行发布的同期同类贷款利率计付。被告张荣军借用宇大公司的资质，被告张荣军系郯城县庙山教育小区建设工程的实际施工人，根据合同相对性原则，原告要求被告宇大公司承担工程款偿付责任的请求，与法无据，本院不予支持。被告赣榆公司提供的有张荣军签字的收款收据、支款条、被告的银行汇款记录和和张荣军出具的说明，相互印证，能够形成证据链条，证实被告赣榆公司已经足额给付张荣军工程款，故原告要求赣榆公司给付下欠工程款的请求，无事实及法律依据，本院亦不予支持。被告张荣军经本院合法传唤未到庭参加诉讼，不影响本案的审理，并要承担对自己可能不利的法律后果。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条、最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条第（二）项、第三条、第十七条、第十八条、《中华人民共和国民法总则》第一百一十八条的规定，判决如下： 一、被告张荣军于本判决生效后十日内支付原告仇凤军工程款500000元及利息（利息按中国人民银行同期同类贷款利率计算，自2013年8月14日起至履行之日止）。 二、驳回原告仇凤军的其它诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 诉讼费8800元，财产保全费3020元，由被告张荣军负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于山东省临沂市中级人民法院。 审 判 长  朱 冰 审 判 员  王义祥 人民陪审员  程西林 二〇一九年十月十八日 书 记 员  徐勤政