安徽省铜陵市铜官区人民法院 民 事 判 决 书 （2019）皖0705民初4520号 原告：马良超，男，汉族，1945年2月6日出生，住安徽省铜陵市。 被告：铜陵艺空间装饰工程有限责任公司，住所地安徽省铜陵市北斗星城金融大厦B1座6-7楼。 法定代表人：董纬。 委托代理人：施有为，系该公司材料主管。 原告马良超诉被告铜陵艺空间装饰工程有限责任公司装饰装修合同纠纷一案，本院依法于2019年8月7日立案受理后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告马良超，被告铜陵艺空间装饰工程有限责任公司委托代理人施有为，到庭参加诉讼，本案现已审理终结。 原告马良超向本院提出诉讼请求：1、判令被告承担违约金1995元（以合同总价款35000元为基数，从2019年7月1日起至2019年8月27日按1‰即35元／天的标准计算）；2、判令被告赔偿原告重新安装人工及材料费合计2195元（其中未装进水阀为1000元，未装方灯1000元，未装厨柜网篮、油烟机电源插座145元，拆除空调外机支架50元）；3、判令被告退还原告因减量而多收的费用3898元（含多收7.2／平方米576元）；4、判令被告按照《中华人民共和国消费者权益保护法》退一赔三相关规定赔偿原告11694元；5、判令被告承担本案诉讼费。事实和理由：2019年4月3日原、被告之间签订《艺空间装饰有限公司施工合同》，该合同约定：合同金额35000元，工程地址：，被告采取包工包全部材料的方式。开工日期：2019年5月1日；竣工日期：2019年7月1日，工程总天数：60天。付款方式：一期款：合同签订开工前付合同价30%，瓦工进场前付合同价30%；二期款：木工结束，油漆进场前付合同价35%；尾款：工程竣工验收结束后付5%。被告在装修期间承担施工负责人的管理和施工职责，对本次装修工程的质量、工期和施工现场安全负责。如果因为被告方原因而延迟完工，每延迟一日，每日按合同总价的1‰作为违约金罚款支付给原告方。上述合同生效后，原告按照合同的约定履行自己的义务。被告从2019年7月1日起至2019年8月27日拖延工程完工，造成违约，应支付原告违约金1995元。被告在施工过程中，未能保质保量，而是偷工减量造成原告重新安装人工及材料费合计2195元及被告退还原告因减量而多收的费用3898元。被告的行为侵犯了原告的合法权益，依据消费者权益保护法退一赔三的相关规定，被告应赔偿原告11694元。 被告铜陵艺空间装饰工程有限责任公司辩称：1、根据合同约定2019年7月15日交付了，被告延期14天，赔偿原告490元。 2019年7月15日己经交付，但因原告要求装水阀为由，不给我方交付，拖到起诉，赔偿770元。 居民楼有统一的水阀，如果原告要求装水阀应在施工过程中或签订合同时，原告完工后再要求装水阀不符合合同约定范围内。 2、橱柜的网蓝也不在合同约定范围内。 3、增减量按实际的工程量，工程未交付时，原告方把钥匙拿走了，导致对于增减项无法进行测量。 4、原告目前尚欠工程尾款2000元未付。 综上，依法裁决，维护我方的合法权益。 本院经审理认定事实如下：2019年4月3日原告马良超与被告铜陵艺空间装饰工程有限责任公司之间签订《艺空间装饰有限公司施工合同》，该合同约定：工程地址：。被告铜陵艺空间装饰工程有限责任公司采取包工包全部材料的方式。开工日期：2019年5月1日；竣工日期：2019年7月1日，工程总天数：60天。合同金额35000元，垟见本合同附件（二）《家庭装潢工程材料预算表》。工程验收标准，双方同意参照安徽省地方标准《住宅装饰装修验收标准》规定。施工中，原告方如有特殊施工项目或特殊质量要求，双方应确认，增加的费用，应另签订补充合同。付款方式：一期款：合同签订开工前付合同价30%，瓦工进场前付合同价30%；二期款：木工结束，油漆进场前付合同价35%；尾款：工程竣工验收结束后付5%。工程施工中如有项目增减或需要变动，双方应签订补充合同，并由被告铜陵艺空间装饰工程有限责任公司负责开具施工变更令，通知施工工地负责人。如有增减项目，在交付二期款同时一并结算，并且支付结清。被告在装修期间承担施工负责人的管理和施工职责，对本次装修工程的质量、工期和施工现场安全负责。如果因为被告方原因而延迟完工，每延迟一日，每日按合同总价的1‰作为违约金罚款支付给原告方。被告铜陵艺空间装饰工程有限责任公司严格按照原告方确定好的图纸施工，所有施工项目必须依据本报价清单及工程量施工，报价清单以外要施工的项目或工程量在原报价的基础上增加的一律作为增项核算。……等。上述合同生效后，原告马良超分别于2019年4月30日、5月21日、6月5日、6月21日向被告铜陵艺空间装饰工程有限责任公司支付装修进度款人民帀33000元。2019年7月30日，被告铜陵艺空间装饰工程有限责任公司通知原告马良超现场验收。原告马良超与被告铜陵艺空间装饰工程有限责任公司因进水阀的安装问题，未进行验收。2019年8月26日，原告马良超与被告铜陵艺空间装饰工程有限责任公司就装修工程减量项目进行了确认：3440元（封阳台、防盗窗、阳台防水、衣柜移门、插座开关、衣柜、保洁、门槛石、打孔、鞋柜、电视组合柜门、砌墙）。对于装修工程增量项目1305.42元，原告马良超未在工程签证单上签字认可。综上，被告铜陵艺空间装饰工程有限责任公司从2019年7月2日起至2019年7月30日止违约29天，违约金1015元（35元／天＊29天）、装修工程减量项目3440元、卫生间地漏及照明方灯未按装补偿250元，共计4705元。 另查明：装修工程中进水阀的安装及厨房地柜网篮，不在原告马良超与被告铜陵艺空间装饰工程有限责任公司签订《艺空间装饰有限公司施工合同》及附件的约定内容中。 以上事实有当事人身份信息、《艺空间装饰有限公司施工合同》及附件、收据及付款凭证、微信记录、图片、装修工程减量项目签证单及开庭笔录在卷证实，本院予以认定。 本院认为，依法成立的合同受法律保护。原告马良超与被告铜陵艺空间装饰工程有限责任公司之间签订《艺空间装饰有限公司施工合同》及附件是原、被告双方真实意思表示，合法有效，应受法律保护。原告马良超依约履行了自己的付款义务，被告铜陵艺空间装饰工程有限责任公司未按合同约定的时间完工交付，属于违约行为。被告铜陵艺空间装饰工程有限责任公司应承担赔偿原告马良超违约金1015元（35元/天*29天）、装修工程减量项目3440元、卫生间地漏及照明方灯未按装补偿250元，共计4705元的民事责任。对于原告马良超要求被告铜陵艺空间装饰工程有限责任公司赔偿未装进水阀为1000元，未装厨柜网篮等145元的诉讼请求，因该施工项目，不在原告马良超与被告铜陵艺空间装饰工程有限责任公司签订《艺空间装饰有限公司施工合同》及附件的约定内容中，本院不予认定。对于原告马良超要求被告铜陵艺空间装饰工程有限责任公司按照《中华人民共和国消费者权益保护法》退一赔三相关规定赔偿原告11694元的诉讼请求，因本案属于装饰装修合同纠纷，原、被告之间属于装饰装修合同法律规定调整范围。本案不属《中华人民共和国消费者权益保护法》调整范围，不适用《中华人民共和国消费者权益保护法》的相关规定。依照《中华人民共和国合同法》第八条第二款、第六十条第一款，第一百零七条、第一百零九条、第一百三十条、第二百五十一条、第二百五十九条第一款、第二百六十二条、第二百六十三条之规定，判决如下： 一、被告铜陵艺空间装饰工程有限责任公司于本判决生效后十日内偿还原告马良超违约金1015元（35元/天*29天）、装修工程减量项目3440元、卫生间地漏及照明方灯未按装补偿250元，共计4705元。 二、驳回原告马良超的其它诉讼请求。 如果被告未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费50元，减半收取25元由被告铜陵艺空间装饰工程有限责任公司承担。 如不服本判决,可在判决书送达之日起十五日内,向本院递交上诉状,并按对方当事人的人数提出副本,上诉于安徽省铜陵市中级人民法院。 审判员 王 宁 二〇一九年九月二十六日 书记员 何亚玲 附相关法律条文： 《中华人民共和国合同法》 第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。 依法成立的合同，受法律保护 第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。 第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 第二百五十一条承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人给付报酬的合同。 第二百五十九条承揽工作需要定作人协助的，定作人有协助的义务。 第二百六十二条承揽人交付的工作成果不符合质量要求的，定作人可以要求承揽人承担修理、重作、减少报酬、赔偿损失等违约责任。 第二百六十三条定作人应当按照约定的期限支付报酬。对支付报酬的期限没有约定或者约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定的，定作人应当在承揽人交付工作成果时支付；工作成果部分交付的，定作人应当相应支付。