上海市闵行区人民法院民 事 判 决 书（2019）沪0112民初37015号原告：上海域邦建设集团有限公司。法定代表人：丁国安，执行董事。委托诉讼代理人：温聪聪，上海尚银律师事务所律师。被告：上海协信远定房地产开发有限公司。法定代表人：邹淑媛，董事长。委托诉讼代理人：刘勇，男，上海协信远定房地产开发有限公司工作。原告上海域邦建设集团有限公司与被告上海协信远定房地产开发有限公司建设工程合同纠纷一案，本院于2019年10月9日立案后，依法适用简易程序，于2019年11月11日公开开庭进行了审理。原告上海域邦建设集团有限公司的委托诉讼代理人温聪聪，被告上海协信远定房地产开发有限公司的委托诉讼代理人刘勇到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告上海域邦建设集团有限公司向本院提出诉讼请求：1.判令被告立即支付原告工程款75,278元（人民币，下同）；2.判令被告向原告支付自2019年1月19日起算至上述款项实际清偿之日止，以75,278元为本金，按中国人民银行发布的同期同类贷款利率计算的逾期付款利息；3.案件受理费、财产保全费由被告承担。事实和理由：2016年10月原告与被告签订了一份风井移位及试桩工程施工合同，主要内容是被告将风井移位及试桩工程交由原告承包，承包范围为现有风井拆除移位和三根试桩，合同价款为376,389元，工程款支付为竣工结算款在工程竣工结算办理完毕，支付至结算价款的95%，剩余结算价5%作为质量保证金，保修期满两年后无息支付。合同工程所在地为上海市闵行区。合同签订后，原告如约完工，双方于2019年1月3日签订工程结算造价协议，确认工程款为376,389元。被告于2017年1月18日支付给原告301,111元,应当于2019年1月18日前支付的75,278元至今未付（逾期利息计算至2019年9月30日为2,283.12元）。原告为维护自己的权益，提起诉讼。被告上海协信远定房地产开发有限公司辩称，不同意现在支付上述款项，双方之间系一个项目两个部位签订了两个不同的合同，其中一个即为本案所涉的合同。本案所涉合同已经结算，欠款金额为75,278元，该款可以支付，但原告尚未开具发票。原告主张的自2019年1月19日起计算利息不认可，原因就是原告没有开具发票。本院经审理认定事实如下：2016年10月，原告上海域邦建设集团有限公司（指定分包人、乙方）与被告上海协信远定房地产开发有限公司（发包人、甲方）签订《风井移位及试桩工程施工合同》，约定：乙方承接甲方发包的风井移位及试桩工程，承包范围为现有风井拆除移位+三根试桩。合同价款：按照甲方提供的图纸及范围总价包干、综合单价固定、措施费包干，金额376,389元，其中风井移位194,321元，试桩182,068元。通用条款：17、工程款支付：17.1指定分包人应按合同规定的节点和时限向发包人、承包人提交付款审核单，付款审核单应写明指定分包人主张的应付工程款额，经承包人、监理和发包人审核确认后支付。在发包人付款前，指定分包人应提供同等金额的国家及当地政府认可的完税发票。17.2付款方式按照专用条款的约定执行。专用条款：工期：开工日期：2016年10月26日；竣工日期：2016年12月25日，总工期60天。工程质量保修金为分包工程结算价款的5%。工程付款方式：17.2.1本工程无预付款。17.2.2工程进度款：每月15号前上报当月完成工程量，经监理及甲方审核后，次月付至已审核工程量的70%。17.2.3全部工程施工完毕，经政府有关部门验收取得合格证书后付至合同价款的80%。17.2.4竣工结算款：工程整体竣工完成、取得相关验收备案证、工程竣工结算办理完毕，支付至结算价款的95%，剩余结算价的5%作为质量保证金，保修期满两年后无息支付。17.2.5质量保证金支付：保修期依据国家规定，免费保修期从工程总体竣工验收完成、完善整改意见并正式移交甲方，且双方在移交证书上签字之日起计算。17.5工程进度款的支付期限：发包人应在中期付款审核单发出后15天内支付证书上列明的款项。17.6结算款的支付期限：发包人应在最终结算协议签署后15天内支付协议书上列明的款项。17.7指定分包人每次申请付款必须向发包人提供合法、真实、有效的发票；经检查发现指定分包人提供的发票不符合《中华人民共和国发票管理办法》规定的，发包人将按发票总额的20%对指定分包人进行处罚，对发包人造成损失的，由指定分包人全额赔偿。17.8指定分包人根据形象进度编制进度预算工程月报，于每月15日向监理及发包人递交。指定分包人工程月报截止期限为上月15日至本月15日实际施工完成的合格工程量。先由监理、发包人四天内按实际完成的合格工程量核定报表，作为备案资料。发包人集中付款时间集中在每月的11号、23号（遇法定节假日顺延），上海付款日期的节点在集中付款日后的，则顺延至下一个集中付款日，因顺延至下一集中付款日统一付款的，期间不视为发包人逾期付款。17.9指定分包人提交月报表及付款手续不完善或不按时提交，因此而造成发包人工程付款延期的责任由指定分包人自行承担。17.10发包人按“工程进度款=当期完成工程产值（参照审定的施工图预算相应价款-甲供材金额）×当期付款比例+奖金-违约金或罚款-代付款”向指定分包人支付进度款。进度款与施工进度挂钩，即月末形象进度应符合发包人审定的总进度计划或各分部分项工程施工计划（进度计划中的工期节点必须满足施工合同协议条款中控制工期时间表中各项规定）。17.13工程完工后，乙方应在接到甲方通知后5个工作日内开具全额工程款发票，具体如下：（1）若乙方尚未上报工程结算，则按照合同暂定总价金额或工程进度产值两者较大金额开具发票；（2）若乙方已经上报工程结算，但甲方未完成工程结算审核，则按照乙方上报的工程结算金额开具发票；（3）若已经上报但尚未完成工程结算多级审核，则按照工程结算前一级审核审定金额开具发票。2019年1月3日，原、被告签署工程结算造价协议，确定工程结算金额为376,389元，工程质量保修金为18,819.45元。2019年1月18日，被告向原告付款301,111元。审理中，双方一致确认，本案所涉工程竣工验收日期为2016年12月23日。以上事实，由原告提供的《风井移位及试桩工程施工合同》、工程结算造价协议、中国建设银行单位客户专用回单等证据及当事人的陈述予以证实。本院认为，原、被告签订《风井移位及试桩工程施工合同》系双方当事人真实意思表示，符合法律规定，本院予以确认。双方在工程结束后进行了结算并签署了工程结算造价协议，双方均应按照约定行使权利、履行义务。被告对原告主张的工程余款金额无异议，本院予以确认。被告辩称尚未至支付期限，原因在于原告没有开具相应金额的发票，然本院注意到，双方合同的专用条款约定，工程完工后，乙方应在接到甲方通知后5个工作日内开具全额工程款发票，本案中，被告未向原告发出过要求原告开具工程款发票的通知，故被告以原告不开具发票而拒付工程款的抗辩不能成立，本院不予采信。双方一致确认工程竣工时间为2016年12月23日，故根据约定，该笔质量保证金的支付时间已于2018年12月22日届满，原告主张该质量保证金及自2019年1月19日起的利息符合法律规定，本院予以支持。据此，依据《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百一十二条、第二百八十六条之规定,判决如下:一、被告上海协信远定房地产开发有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告上海域邦建设集团有限公司工程款75,278元；二、被告上海协信远定房地产开发有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告上海域邦建设集团有限公司以75,278元为基数，支付自2019年1月19日起至本判决生效之日止的利息，2019年8月19日之前按同期中国人民银行公布的贷款基准利率计付，2019年8月20日之后按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR）计付。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费减半计收840.98元、财产保全费5,000元，合计5,840.98元，由被告上海协信远定房地产开发有限公司负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院（立案庭）递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于上海市第一中级人民法院。审判员  沈慧芬二〇二〇年一月二日书记员  张金连附：相关法律条文一、《中华人民共和国合同法》第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第一百一十二条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，在履行义务或者采取补救措施后，对方还有其他损失的，应当赔偿损失。第二百八十六条发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以申请人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。