湖北省随州市曾都区人民法院民 事 判 决 书（2019）鄂1303民初2761号原告（反诉被告）湖北成龙威专用汽车有限公司，住所地：随州市经济技术开发区（新火车站南2公里）。法定代表人刘永财，系该公司董事长。委托诉讼代理人刘斌，随州市曾都区东城法律服务所法律工作者，代理权限：特别授权。被告（反诉原告）淮南市天旭环保材料工程有限公司，住所地：淮南市田家庵区电厂东路**。法定代表人牛玲，系该公司董事长。委托诉讼代理人李松涛，男，1965年9月28日出生，汉族，住安徽省安庆市宿松县，系该公司经理。代理权限：特别授权。委托诉讼代理人吕颖波，安徽一耘律师事务所律师，代理权限：特别授权。原告（反诉被告）湖北成龙威专用汽车有限公司（以下简称“成龙威公司”）与被告（反诉原告）淮南市天旭环保材料工程有限公司（以下简称“淮南天旭公司”）买卖合同纠纷一案，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。原告成龙威公司的委托诉讼代理人刘斌、被告淮南天旭公司的委托诉讼代理人李松涛、吕颖波到庭参加诉讼，本案现已审理终结。原告成龙威公司向本院提出诉讼请求：1、被告立即支付购车款25万元；2、被告赔偿原告因违约所造成的一切经济损失；3、诉讼费由被告全部承担。事实与理由为：2019年3月14日，原、被告双方签订了《机动车销售合同》，被告购买型号CLW5251GSSE5洒水车一台，单价25万元，交付期为从签订合同之日起25天内交货。合同签订后，原告方严格按照《机动车销售合同》规定的型号、底盘、发动机等配置生产改装完毕该车辆后，按时通知被告方来原告厂区验收提货。被告来原告厂区验收合格后，在办理付款手续时，发现被告原支付的5万元定金承兑汇票是虚假的，为此被告离开原告处时至今日，原告方多次打电话通知被告方立即带款提车，而被告一拖再拖，为此诉至法院。被告淮南天旭公司辩称，一、按期交付是合同的重要内容，原告没有按期交付构成根本违约，合同目的无法实现，被告有权解除合同；二、汽车型号亦属于买卖合同的重要内容，原告擅自更改车辆外观以及型号存在根本性违约，不能实现合同目的，被告依法有权解除合同；三、被告因原告违约造成损失，原告应予以赔偿；四、被告依据合同约定将定金五万元支付给原告；五、原告没有证据证明被告存在过错，也无证据证明原告存在损失，故被告无需赔偿原告的损失。反诉原告淮南天旭公司向本院提出诉讼请求：1、判令被反诉人立即向反诉人返还双倍定金10万元（其中5万元已经通过电子承兑汇票退回）；2、判令解除反诉人与被反诉人于2019年3月4日签订的机动车销售合同；3、判令支付逾期交车的租金2万元；4、本诉及反诉的诉讼费均由被反诉人承担。事实与理由为：反诉人与被反诉人于2019年3月14日签订《机动车销售合同》，反诉人购买型号CLW5251GSSE5洒水车一台，约定交车时间为合同签订后20-25天。合同签订后，反诉人于2019年3月15日13点14分向被反诉人提交背书申请，将5万元定金的电子承兑汇票发送至被反诉人账户。此后，由于被反诉人未能在合同约定期限内交车，经反诉人多次催讨无果，故反诉人在2019年4月28日撤回背书。被反诉人逾期交付案涉车辆，已经构成违约，应当承担违约责任。由于被反诉人逾期交付案涉车辆，反诉人额外支付了租车费用2万元。反诉人认为反诉人按照合同约定交付定金，履行了合同义务，被反诉人未能按照合同约定期限按时交付车辆构成违约，为此诉至法院。反诉被告成龙威公司的委托诉讼代理人口头辩称：一、原告未收到被告的承兑汇票；二、原、被告的合同有效，应该履行。经审理查明，2019年3月14日，原告（反诉被告）成龙威公司作为供方与被告淮南天旭公司（反诉原告）作为需方签订《机动车辆销售合同》一份，主要内容为：“一、产品名称：洒水车；规格型号：CLW5251GSSE5；单位、数量：壹台；单价、总金额：25万元（5万元三个月承兑汇票，15万元六个月承兑汇票，其余为现金支付）；交（提）货时间：20-25天交车；底盘部分：公司调底盘，东风153后双桥底盘，新款D913驾驶室，玉柴240马力发动机（国五），陕齿小八档变速箱，1100钢丝胎，ABS，加装空调，底盘部分由东风公司负责三包。二、交货地点：供方厂区，若需送车到安徽淮南另加运费2200元，若自提车后或者车到乙方指定地点未提出异议，即视为验收合格。三、随车配件及工具：按照说明书清点配件。四、结算方式及期限：预付定金伍万元（定金必须汇入合同中账号），提车时一次性付清（提车时需方提供提车函方可安排提车）。车辆在未付清全款之前，车辆所有权归供方所有。五、售后服务方法：售后服务期壹年，若有质量问题由我厂24-48小时到位解决。六、违约责任：双方信守合同，不得违约。如有一方违约，按照合同法的有关条款执行赔偿另一方的经济损失。本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决，协商不成则依法，向供方所在地人民法院起诉。七、上装配置：严格按照公告尺寸及外形图片制作，碳钢板材，不带泵，不带后平台，罐体尺寸：7200×2100×1450，罐体内部16毫米聚乙烯衬塑，顶部一个塑料灌口（中部后靠后位置）灌口四周带结算盘，带两根滴水管，结算盘内做沥青防腐漆，底口出来管道108毫米，尾部左、右各一个2.5寸PP球阀带出口，带管道箱，两根罐体等长塑料书料管，PP炮筒管，中部一个双开门活动式工具箱（可拆卸）。公告运输介质：水，罐体颜色，全白，喷：灰、红色，实际运输介质：净水剂，密度1.3-1.4，双支撑，后桥处横梁加密、加站板，整车超重，上户问题需方自理。供方原告成龙威公司与需方被告淮南天旭公司的法定代表人及委托代理人分别签名并加盖公章。供方开户银行：中国民生银行武汉沌口支行，账号：05×××92；开户银行：工商银行湖北随州分行，账号：18×××68。需方开户银行：交行营业部，账号：344071100010251063216，，地址：淮南市田家庵区电厂路**”2019年3月15日，被告淮南天旭公司经交通银行淮南分行营业部通过网银的支付方式向原告成龙威公司提交背书申请，将5万元定金的电子承兑汇票发送至原、被告双方合同中约定的原告成龙威公司开户银行：中国民生银行武汉沌口支行，账号：05×××92。因原告成龙威公司在中国民生银行武汉沌口支行未开设网银业务，未在网银签收该款项，2019年4月28日，被告淮南天旭公司经交通银行淮南分行营业部撤回该笔5万元定金的电子承兑汇票背书申请。另查明，《机动车辆销售合同》签订后，原告成龙威公司即按双方合同约定的要求组织生产案涉车辆，自2019年3月14日17:54分至2019年4月29日9:42分，原、被告的工作人员就上述合同约定的车辆定作事项通过微信聊天的方式进行沟通。2019年4月27日，原告成龙威公司将车辆生产完毕，在车辆的交付过程中，因被告淮南天旭公司对该车的底盘型号不满意，拒绝提车。为此，原告成龙威公司诉至本院。本院针对本案争议焦点，综合评判如下：一、淮南天旭公司在支付定金上是否违约。2019年3月14日，原告（反诉被告）成龙威公司作为供方与被告淮南天旭公司（反诉原告）作为需方签订的《机动车辆销售合同》中明确约定，供方开户银行：中国民生银行武汉沌口支行，账号：05×××92；开户银行：工商银行湖北随州分行，账号：18×××68。需方开户银行：交行营业部，账号：344071100010251063216，地，地址：淮南市田家庵区电厂路**019年3月15日，被告淮南天旭公司经交通银行淮南分行营业部通过网银的支付方式向原告成龙威公司提交背书申请，将5万元定金的电子承兑汇票发送至原、被告双方合同中约定的原告成龙威公司开户银行：中国民生银行武汉沌口支行，账号：05×××92。由于原告成龙威公司在中国民生银行武汉沌口支行未开设有网银业务，导致原告财务系统不能显现定金已到帐，不能接收定金与淮南天旭公司无关，淮南天旭公司已按合同约定履行了支付定金的义务。故定金被退回的法律后果应由原告成龙威公司自行承担，被告在支付定金上不存在违约。二、成龙威公司逾期交车是否构成违约。成龙威公司与淮南天旭公司签订的《机动车辆销售合同》中约定交（提）货时间：20-25天，其最后交车时间应为2019年4月8日。2019年4月27日，原告成龙威公司将车辆生产完毕，从2019年3月14日17:54分至2019年4月29日9:42分，成龙威公司与淮南天旭公司的工作人员就上述合同约定车辆定作事项的微信聊天记录可以看出，成龙威公司与淮南天旭公司的工作人员一直在联系合同约定的车辆定作事项，淮南天旭公司认可成龙威公司延期交车的事实且又未提出异议，故原告成龙威公司逾期交车不构成违约。三、《机动车辆销售合同》能否解除，淮南天旭公司的反诉请求能否成立。本案诉争车辆系原告成龙威公司根据淮南天旭公司的要求及规格定作的车辆，原告成龙威公司依约完成了车辆的定作。该车各项技术参数符合国家规定标准，未违反合同的约定。被告虽辩称，原告擅自更改车辆驾驶室外观存在根本性违约，但合同中双方对驾驶室外观未作特殊明确约定，被告辩称理由不能成立。故《机动车辆销售合同》应予以履行，淮南天旭公司的反诉请求不能成立。综上，依照《中华人民共和国民法总则》第三条、第一百一十三条、第一百一十八条、第一百一十九条、《中华人民共和国合同法》第八条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款之规定之规定，判决如下：一、原告湖北成龙威专用汽车有限公司与被告淮南市天旭环保材料工程有限公司双方签订的《机动车辆销售合同》继续履行，被告淮南市天旭环保材料工程有限公司于本判决生效之日起十日内向原告湖北成龙威专用汽车有限公司支付购车款25万元提车。二、驳回原告湖北成龙威专用汽车有限公司的其他诉讼请求。三、驳回反诉原告淮南市天旭环保材料工程有限公司的反诉请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费5050元、财产保全费1770元，共计6820元由被告淮南市天旭环保材料工程有限公司负担。反诉费1550元由反诉原告淮南市天旭环保材料工程有限公司负担。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于湖北省随州市中级人民法院。审 判 长  邓 柯人民陪审员  郭志国人民陪审员  夏定刚二〇一九年十二月五日书 记 员  段晋廷