文书内容广东省深圳前海合作区人民法院民 事 判 决 书（2019）粤0391民初3156号原告：广东南控电力有限公司，住所地：佛山市禅城区季华西路********02之**。法定代表人：刘香峰，系公司执行董事。委托诉讼代理人：邓远辉，广东永航律师事务所律师。被告：深圳市裕田综合能源有限公司（曾用名：深圳市综合能源有限公司），住所地：深圳市光，住所地：深圳市光明区玉塘街道田寮社区第四工业区友邦胶袋印制有限公司**301iv style='LINE-HEIGHT: 25pt; TEXT-INDENT: 30pt; MARGIN: 0.5pt 0cm;FONT-FAMILY: 宋体; FONT-SIZE: 15pt;'>法定代表人：陈浩，系总经理。被告：陈浩，男，汉族，1981年8月15日出生，住广东省广州市荔湾区。被告：陈蓉（曾用名：陈容），女，汉族，1983年10月12日出生，住广东省深圳市光明新区。被告深圳市裕田综合能源有限公司、陈浩、陈蓉共同委托诉讼代理人：杜心朦，广东百業時代律师事务所律师。被告深圳市裕田综合能源有限公司、陈浩、陈蓉同委托诉讼代理人：王楠，广东百業時代律师事务所律师。原告广东南控电力有限公司（以下简称为南控电力公司）诉被告深圳市裕田综合能源有限公司（以下简称为综合能源公司）、陈浩、陈蓉建设工程合同纠纷一案，本院于2019年7月10日立案后，依法适用普通程序由审判员独任审理，公开开庭进行了审理。原告南控电力公司委托诉讼代理人邓远辉、被告综合能源公司、陈浩、陈蓉的共同委托诉讼代理人杜心朦、王楠到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。原告向本院提出诉讼请求：1.判令被告综合能源公司向原告支付拖欠的工程款9526558.5元及利息（以4639854.1元为本金，按照银行同期贷款利率计算，从2019年1月25日起计至2019年2月24日止；以9526558.5元为本金，按照银行同期贷款利率计算，从2019年2月25日起计至实际还清之日止）暂计144884.3元；2.判令被告陈浩、被告陈蓉承担连带偿还责任；3.判令被告综合能源公司、被告陈浩及被告陈蓉共同承担本案全部诉讼费用、保全费。庭审中，原告变更诉讼请求，在原有诉讼请求基础上减少被告起诉后支付的金额，减少160万元本金，相应利息也进行变更。事实与理由：2018年8月3日，被告综合能源公司中标了郁南发展光伏扶贫项目（45322-201806-07011-0002,以下简称郁南光伏扶贫项目）。2018年8月，被告综合能源公司将郁南光伏扶贫项目的部分工作转包了给原告，并于原告分别签订了《云浮市郁南县通门镇、南江口镇、桂圩镇643.245KW分布式光伏并网发电项目施工承包合同》（以下简称合同1）、《云浮市郁南县千官镇、建城镇425.505KW分布式光伏并网发电项目施工承包合同》（以下简称合同2）、《云浮市郁南县大湾镇、河口镇397.575KW分布式光伏并网发电项目施工承包合同》（以下简称合同3）及《云浮市郁南县都城镇、建城镇1020.87KW分布式光伏并网发电项目施工承包合同》（以下简称合同4）。以上4份合同均约定了由原告负责除逆变器之外的材料供货及施工安装事项，具体包括：从太阳能光伏电站太阳能电池至并网点的全部工程设计、设备材料供应（包含彩钢瓦屋面、配套并网射速、交流汇流箱）、建筑安装工程施工、工程质量及工期控制、工程管理、设备监造、培训、电网接入系统检测、调试、试运直至验收交付生产，数据接入运营平台等全过程工作。此外,上述4份合同还就项目合同价款、项目工期、项目工程质量等分别进行了约定，上述4份合同约定了纠纷管辖法院为被告综合能源公司所在地人民法院。上述4份合同签订后，原告依约为4份合同所涉项目进行了现场勘察、项目设计、进场施工、设备调试及并网测试等一系列工作，上述4份合同所涉项目于2018年12月26日已经全部按合同约定的竣工验收标准通过了供电局并网验收且已经全部发电。根据合同1、合同2与合同3中第八条的约定，被告综合能源公司应该在项目通过供电局并网验收之日起60日内支付上述3份合同总价的80%,并网验收合格满一年后30天内支付至上述3份合同总价的90%,安装调试验收合格满2年后30天内支付上述3份合同总价的100%。上述3份合同所涉及的项目于2018年12月26日已经全部通过了并网验收，被告综合能源公司应在2019年2月25日前支付上述3份合同总价（根据实际的工作量，上述3份合同总价为6302475.8元）80%(5041980.6元），但被告综合能源公司实际上只支付了1415771.4元。根据合同4第八条的约定，被告综合能源公司应在项目通过供电局验收并网通电之日起30天内支付合同总价的90%,项目并网验收合格满一年后30天内付至合同总价款的100%。都城、建城项目于2018年12月25日通过了并网验收且发电，被告综合能源公司应在2018年1月24日前支付合同总价（根据实际的工作量，都城、建城项目合同总价为5155393.5元）的90%(4639854.2元），但被告综合能源公司实际上只支付了515539.4元。但截至原告起诉之日，虽然原告多次催告，被告综合能源公司只向原告支付了1931310.8元。此外，根据原告的调查，上述4份合同所涉项目的实际业主已向被告综合能源公司支付了全部的项目款项，而在原告的催告过程中，被告综合能源公司的股东陈浩、陈蓉以各种理由拖延支付项目款项且存在转移被告综合能源公司财产的行为。基于以上情况，上述4份合同所涉项目的质保金也应全部支付给原告，原告愿意提供由银行出具的保证函作为项目质保担保。此外，被告综合能源公司实际上是入驻深圳市前海商务秘书有限公司的空壳公司，被告陈浩、被告陈蓉作为被告综合能源公司的股东都是认缴出资而没有实际出资，现因被告陈浩、被告陈蓉转移被告综合能源公司财产，被告陈浩、被告陈蓉应对被告综合能源公司拖欠原告的工程款承担连带偿还责任。为维护自身的合法权益，原告现根据相关法律规定向法院提起诉讼，盼判如所请。被告综合能源公司辩称，一、原告要求综合能源公司支付利息的主张无事实与法律依据，法院应当驳回原告该项诉讼请求，原告与被告之间的案涉项目合同中，并未约定支付利息的条款。2、本案经广东省深圳前海合作区人民法院一审裁定、深圳市中级人民法院二审终裁认定本案为承揽合同纠纷，二审终裁案号为(2019)粤03民辖终3290-3291号。承揽合同系有名合同，承揽合同纠纷应当适用《合同法》总则以及分则第十五章中关于承揽合同的相关法律规定，但无论《合同法》总则以及分则中，均未规定原告有权要求被告综合能源公司支付利息的请求。二、原告主张被告欠付工程款9526558.5元与事实不符。首先，原告提供的三份《分布式光伏发电项目验收意见通知单》（原告证据第170-172页）以及新提交的证据3份《项目竣工验收报告》明确载明装机规模共计807.llKW,根据合同4（原告证据第105页）的第三条第1点、第八条第2点的相关约定，即使原告有权向被告主张工程款，也只能主张合同总价（单价为5.05元/W,根据实际装机规模807.llKW,合同总价应为4075905.5元）的90%即3668314.95元，而并非原告起诉状中主张的4639854.2元。其次，原告起诉状中明确写明原告本案主张合同1、合同2与合同3三份合同的工程款为5041980.6元。而并非原告主张的1931310.8元。综上，即使原告有权向被告综合能源公司主张工程款项，也仅只能主张3668314.95+5041980.6-3531310.8=5178984.75元，而并非原告主张的9526558.5元。三、原告存在违约行为，被告综合能源公司有权停止支付分包款项，并有权对原告处以罚款且要求原告向被告综合能源公司支付违约金：l、原告未按案涉四份施工承包合同约定的工期内完工，被告综合能源公司有权停止支付分包款项，并有权对原告处以31500元的罚款。原告南控电力公司与被告综合能源公司签订的合同1中约定工程工期为2018年9月1日至2018年11月15日，工期共计75个日历天，且原告南控电力公司在合同中确保在2018年11月15日前完成并网发电。但根据原告提供的广东永航律师事务所的律师函（原告证据第180页）中明确该项目的竣工时间为2018年12月26日，原告已实际逾期竣工42个日历天。原告南控电力公司与被告综合能源公司签订的合同3中约定工程工期为2018年9月1日至2018年11月15日，工期共计75个日历天，且原告南控电力公司确保在2018年11月15日前完成并网发电。但根据原告提供的广东永航律师事务所的律师函（原告证据第180页）中明确该项目的竣工时间为2018年12月26日，原告该项目已实际逾期竣工42个日历天。原告南控电力公司与被告综合能源公司签订的合同2中约定工程工期为2018年9月20日至2018年12月5日，工期共计75个日历天，且原告南控电力公司确保在2018年12月5日前完成并网发电。但根据原告提供的广东永航律师事务所的律师函（原告证据第180页）中明确该项目的竣工时间为2018年12月26日，原告该项目均已实际逾期竣工22个日历天。根据四份施工承包合同第五条第1点及第3点中均约定，“如属乙方原因未按甲方项目部制定的进度计划完成任务，每拖延一天甲方对乙方处以300元罚款”“如甲方认定乙方连续2周未能完成施工进度计划……甲方有权单方面解除合同，并停止支付分包款款项……”（原告证据第19页），因此，原告南控电力公司在履行合同的过程中未能按四份施工承包合同约定的工期履行施工义务，对于该逾期竣工的行为，被告综合能源公司有权停止向原告南控电力公司支付分包款项，并对原告南控电力公司处以31500元的罚款。2、原告未能按四份施工承包合同的约定完成工程发电量的义务，应当承担相应的整改义务，并向被告综合能源公司支付相应违约金，该违约金应当抵顶工程款项本项目是被告承包的政府扶贫项目，项目的关键是让处于贫困地区的老百姓家家都能用上电，因此发电量是本案整个扶贫项目的是否贯彻落实国家精准扶贫的关键。故原告与被告之问签订的四份施工承包合同中第四条第3点中均约定，“乙方保证首年光伏电站系统效率大于82%,因乙方技术工艺造成首年每瓦发电量每低于投标方案承诺值1%,承包人应向发包人支付合同价款基数的1%的违约金”（原告证据第18页），现原告的发电量未达到合同约定的标准，已经造成当地政府向被告要求损失，原告应当按照《合同法》规定承担整改的义务，并按合同约定向被告支付违约金，该违约金应当抵销项目工程款。综上所述，原告主张超额工程款与利息的请求没有事实与法律依据，且原告的违约行为已经对整个扶贫项目产生了严重影响，原告应当承担整改义务并支付违约金，被告有权停止支付分包款项，对原告处以罚款，罚款及违约金应当抵销合同约定的部分工程款项。被告陈浩辩称，1.被告综合能源公司系依法成立的有限责任公司，有独立的法人财产，本案应当由综合能源公司独立承担相应的债务责任。2.原告关于被告陈浩转移被告综合能源公司的财产并且没有实际出资的主张没有相关证据加以佐证，且与事实不符。综上所述，原告请求被告承担连带责任没有事实与法律依据，且应当驳回原告的相应诉讼请求。被告陈蓉辩称，1.被告综合能源公司系依法成立的有限责任公司，有独立的法人财产，本案应当由综合能源公司独立承担相应的债务责任。2.原告关于被告陈蓉转移被告综合能源公司的财产并且没有实际出资的主张没有相关证据加以佐证，且与事实不符。综上所述，原告请求被告承担连带责任没有事实与法律依据，且应当驳回原告的相应诉讼请求。原告围绕诉讼请求依法提交了被告综合能源公司企业资料及出资情况、《云浮市郁南县通门镇、南江口镇、桂圩镇643.245KW分布式光伏并网发电项目施工承包合同》、云浮市郁南县千官镇、建城镇425.505KW分布式光伏并网发电项目施工承包合同》《云浮市郁南县大湾镇、河口镇397.575KW分布式光伏并网发电项目施工承包合同》《云浮市郁南县都城镇、建城镇1020.87KW分布式光伏并网发电项目施工承包合同》、技术规范、项目备案证、验收意见通知书、银行流水、催款函、项目竣工验收报告等证据，被告综合能源公司、陈浩、陈蓉依法提交了（2019）粤03民辖终3290-3291号民事裁定书、银行对公账户（活期）对账单、中国银行深圳市分行对账单、中国执行信息公开网查询截图等证据，根据审查确认的证据和当事人的陈述，本院认定事实如下:1.2018年8月，原告和被告综合能源公司签订了第一份合同，合同约定由原告负责云浮市郁南县通门镇、南江口镇、桂圩镇643.245KW分布式光伏并网发电项目分布式光伏电站的材料供货及施工安装事项，具体包括：由原告负责除逆变器之外的材料供货及施工安装事项，具体包括：从太阳能光伏电站太阳能电池至并网点的全部工程设计、设备材料供应（包含彩钢瓦屋面、配套并网射速、交流汇流箱）、建筑安装工程施工、工程质量及工期控制、工程管理、设备监造、培训、电网接入系统检测、调试、试运直至验收交付生产，数据接入运营平台等全过程工作。合同第二条中约定的开工时间为2018年9月1日，竣工时间为2018年11月15日。合同第三条中约定，合同单价为5.05元/W，合同总价为3248387.25元。合同第五条中约定，在各类材料供应及时的情况下，乙方必须按照施工规范和甲方制定的施工进度计划完成其承包项目，如施工人员未能满足进度要求，乙方需自行补充。如属乙方原因未按甲方项目部制定的进度计划完成任务（进度计划甲方将提前3天书面送达乙方），每拖延一天甲方对乙方处以300元罚款。如甲方认定乙方联系两周未能完成施工计划，或者有不可接受的质量缺陷，甲方有权单方解除合同，并停止支付分包款项。如属乙方未能全力以赴完成施工进度，甲方有权调动其他工人给乙方作为补充，以满足施工要求，补充的人工费用按照300元／天＊人计算，并从乙方的工程款中扣除。合同第八条中约定，合同签订、工人进场7个工作日内，己方支付合同总价的5%（162419.36元）作为预付款。工程安装完成，供电局并网验收合格且乙方向甲方开具工程发票60天内，甲方支付至合同总价的80%，并网验收合格满一年后30天内甲方支付至合同总价的90%，安装调试验收合格满两年后30天内支付至合同总价的100%。合同中第九条约定，如甲方未按约定支付项目款超过一个月的，每逾一日按应付总款的千分之三加收违约金。2.原告南控电力公司和被告综合能源公司签订第二份合同，合同约定由原告负责云浮市郁南县千官镇、建城镇425.505KW分布式光伏并网发电项目分布式光伏电站的材料供货及施工安装事项。合同第二条中约定的开工时间为2018年9月20日，竣工时间为2018年12月5日。合同第三条中约定，合同单价为5.05元/W，合同总价为2148800.25元。合同第八条中约定，合同签订、工人进场7个工作日内，己方支付合同总价的5%（107440.01元）作为预付款。工程安装完成，供电局并网验收合格且乙方向甲方开具工程发票60天内，甲方支付至合同总价的80%，并网验收合格满一年后30天内甲方支付至合同总价的90%，安装调试验收合格满两年后30天内支付至合同总价的100%。该合同其他约定内容均与第一份合同内容相同。原告南控电力公司和被告综合能源公司签订第三份合同，合同约定由原告负责云浮市郁南县大湾镇、河口镇397.575KW分布式光伏并网发电项目分布式光伏电站的材料供货及施工安装事项。合同第二条中约定的开工时间为2018年9月1日，竣工时间为2018年11月15日。合同第三条中约定，合同单价为5.05元/W，合同总价为2007753.75元。合同第八条中约定，合同签订、工人进场7个工作日内，己方支付合同总价的5%（100387.69元）作为预付款。工程安装完成，供电局并网验收合格且乙方向甲方开具工程发票60天内，甲方支付至合同总价的80%，并网验收合格满一年后30天内甲方支付至合同总价的90%，安装调试验收合格满两年后30天内支付至合同总价的100%。该合同其他约定内容均与第一份合同内容相同。原告南控电力公司和被告综合能源公司签订第四份合同，合同约定由原告负责云浮市郁南县都城镇、建城镇1020.87KW分布式光伏并网发电项目分布式光伏电站的材料供货及施工安装事项。合同第二条中约定的开工时间为2018年11月25日，竣工时间为2018年12月25日。合同第三条中约定，合同单价为5.05元/W，合同总价为5155393.50元。合同第八条中约定，合同签订、工人进场7个工作日内，己方支付合同总价的10%（515539.35元）作为预付款。工程安装完成，供电局并网验收合格且乙方向甲方开具工程发票30天内，甲方支付至合同总价的90%，并网验收合格满一年后30天内甲方支付至合同总价的100%。该合同其他约定内容均与第一份合同内容相同。3.分布式光伏发电项目并网验收意见单显示：通门镇分布式光伏发电扶贫项目装机规模为185.82KW，南江口镇分布式光伏发电扶贫项目装机规模为126.255KW，桂圩镇分布式光伏发电扶贫项目装机规模为142.215KW，大湾镇分布式光伏发电扶贫项目装机规模为237.975KW，河口镇分布式光伏发电扶贫项目装机规模为159.6KW，千官镇分布式光伏发电扶贫项目装机规模为291.84KW，建城镇分布式光伏发电扶贫项目装机规模为143.64KW，都城镇分布式光伏发电扶贫项目装机规模为807.11KW。以上共计2094.455KW。4.2018年10月12日，被告综合能源公司向原告南控电力公司付款18万元，回单备注的用途为：付郁南项目工程预付百分之五。2018年11月1日，被告综合能源公司向原告南控电力公司付款35095.91元，回单备注的用途为：付桂圩镇工程预付款。2018年11月1日，被告综合能源公司向原告南控电力公司付款100675.54元，回单备注的用途为：付千官镇建城镇工程预付款。2018年11月14日，被告综合能源公司向原告南控电力公司付款515539.35元，回单备注的用途为：付都城建城工程预付款。2019年4月10日，被告综合能源公司向原告南控电力公司付款50万元，回单备注的用途为：付通门镇劳务款。2019年5月8日，被告综合能源公司向原告南控电力公司付款60万元，回单备注的用途为：付桂圩通门南江口镇劳务款。2019年7月10日，被告综合能源公司向原告南控电力公司付款60万元。2019年8月30日，被告综合能源公司向原告南控电力公司付款100万元，备注信息为都城镇劳务款。5.原告南控电力公司和被告综合能源公司确认，本案合同所涉项目完工后，第一份合同、第二份合同、第三份合同总价为6302475.8元，第四份合同为4075905.5元，四份合同总价为10378381.3元，对于前三份合同项目，被告综合能源公司已付工程款共计1415771.45元，对于第四份合同，被告综合能源公司已付工程款共计2115539.35元，共计3531310.8元。6.原告南控电力公司与被告综合能源公司确认，本案全部工程在项目于2018年12月26日竣工。按照各个合同约定的完工时间，第一份合同和第三份合同均逾期竣工42天，第二份合同逾期竣工22天。7.工商登记信息显示，被告陈浩和陈蓉为被告综合能源公司的股东。陈浩持股40%，认缴出资2000万元，认缴出资日期为2064年11月11日，陈浩已经出资440万元；陈蓉持股50%，认缴出资2500万元，认缴出资日期为2014年1月16日，陈蓉已出资560万元。8.原告在诉讼过程中追加被告云浮市郁南县扶贫开发领导小组办公室，要求被告云浮市郁南县扶贫开发领导小组办公室对被告综合能源公司拖欠的款项承担连带责任，在庭审中，原告放弃对云浮市郁南县扶贫开发领导小组办公室的诉讼请求，本院裁定驳回原告对云浮市郁南县扶贫开发领导小组办公室的起诉。本院认为，本案原、被告之间签订合同由原告南控电力公司承包被告综合能源公司发包的工程项目，该民事法律行为为双方真实意思表示，不违反法律、行政法规强制性规定，双方成立建设工程合同关系，均应按照合同约定履行各自义务。关于原告要求被告综合能源公司支付剩余工程款的诉讼请求。根据原告南控电力公司和深圳综合能源公司共同确认，在第一份合同、第二份合同和第三份合同项下，总计工程款为6302475.8元，已付工程款为1415771.45元。由于上述三份合同的完工时间相同，且合同约定的付款时间安排和比例相同：工程安装完成，供电局并网验收合格且乙方向甲方开具工程发票60天内，甲方支付至合同总价的80%，并网验收合格满一年后30天内甲方支付至合同总价的90%，安装调试验收合格满两年后30天内支付至合同总价的100%。本案工程完工已满一年但不足两年，依据合同约定，原告可要求被告付款金额达到合同总价的90%，即5672228.22元，减去被告已付金额，被告还应支付4256456.77元。被告认为，原告在第一份合同、第二份合同和第三份合同下的工程共计逾期106天，按照双方合同约定，逾期一天应当对原告罚款300元，该罚款可抵扣工程款。本院采纳被告的辩解意见，应付工程款应当减去该罚款31500元（计算方式：300元×106天）。综上，该三份合同项下在本案中应付工程款为4224956.77元（计算方式：4256456.77元-31500元）。在第四份合同下，原、被告确认合同总价为4075905.5元，被告综合能源公司已付2115539.35元，根据双方合同约定，工程安装完成，供电局并网验收合格且乙方向甲方开具工程发票30天内，甲方支付至合同总价的90%，并网验收合格满一年后30天内甲方支付至合同总价的100%。截止开庭日，该合同项下工程完工已满一年，被告综合能源公司应当向原告支付全部尾款1960366.15元。综上，按照合同约定，被告应当支付的四份合同项下的尾款应6185322.92元（计算方式：4256456.77元-31500元+1960366.15元）。被告认为原告的施工未按照合同约定完成工程发电量义务，应按照合同约定由原告承担整改义务并向被告支付违约金，该违约金可抵扣工程款。被告综合能源公司对该主张未提供证据予以证明，应承担举证不能的责任，本院对该辩解意见不予采纳。综上，对于原告要求被告全额支付剩余工程款的诉讼请求不符合双方合同约定，本院予以部分支持，被告综合能源公司应付原告剩余工程款为6185322.92元。关于利息的诉讼请求。根据合同约定，被告综合能源公司未按约定支付项目款超过一个月的，每逾一日按应付总款的千分之三加收违约金。原告主张按照银行贷款利率主张逾期工程款利息的请求不超过合同约定，本院予以支持。对于利息数额，原告主张以4639854.1元为本金，按照银行同期贷款利率计算，从2019年1月25日起计至2019年2月24日止；以9526558.5元为本金，按照银行同期贷款利率计算，从2019年2月25日起计至实际还清之日止。根据在案证据，对于第一份合同、第二份合同和第三份合同下的应付款项，依据双方合同约定，工程安装完成，供电局并网验收合格且乙方向甲方开具工程发票60天内，甲方支付至合同总价的80%，并网验收合格满一年后30天内甲方支付至合同总价的90%，如被告综合能源公司未按约定支付项目款超过一个月的，每逾一日按应付总款的千分之三加收违约金。原告主张的本案双方确认的工程验收合格日为2018年12月26日，后延60日至2019年2月24日，在此期间被告综合能源公司没有对原告进行过付款，其后续在2019年4月10日原告南控电力公司付通门镇劳务款50万元；2019年5月8日原告南控电力公司付桂圩通门南江口镇劳务款60万元。因此，对于逾期付款利息，应予分段计算：            时间段              本金              本金计算方式              利率                  2019-2-25至2019-4-9              4694709.19              6302475.8*80%-31500      -180000-35095.91-100675.54              中国人民银行同期同类贷款利率                  2019-4-10至2019-5-7              4194709.19              4694709.19-500000                  2019-5-8至2019-8-19              3594709.19              4194709.19-600000                  2019-8-20至2020-1-25              3594709.19                            全国银行间同业拆借中心公布贷款市场报价利率                  2020-1-25至付清之日              4224956.77              3594709.19+6302475.8*10%      对于第四份合同项下的应付款项利息，根据合同第八条中约定，合同签订、工人进场7个工作日内，己方支付合同总价的10%（515539.35元）作为预付款。工程安装完成，供电局并网验收合格且乙方向甲方开具工程发票30天内，甲方支付至合同总价的90%，并网验收合格满一年后30天内甲方支付至合同总价的100%。原告南控电力公司和被告综合能源公司已确认该合同项下未付货款为1960366.15元，验收合格的时间为2018年12月25日，在其后30天内，被告综合能源公司未进行过付款，后续在2019年7月10日向原告南控电力公司付款60万元；2019年8月30日向原告南控电力公司付款100万元，故对于利息应分段计算如下：            时间段              本金              本金计算方式              利率                  2019-1-24至2019-7-9              3152775.6              4075905.5*90%-515539.35              中国人民银行同期同类贷款利率                  2019-7-10至2019-8-19              2552775.6              3152775.6-600000                  2019-8-20至2019-8-29              2552775.6                            全国银行间同业拆借中心公布贷款市场报价利率                  2019-8-30至2020-1-24              1552775.6              2552775.6-1000000                  2020-1-24至付清之日              1960366.15              1552775.6+4075905.5*10%      关于原告南控电力公司要求被告陈浩、陈蓉对被告综合能源公司的债务承担连带责任的诉讼请求。原告认为被告陈浩和陈蓉认缴出资的期限是2016年11月2日，现该期限已过，二被告没有证明其已经实际履行了认缴出资的义务，应该在未出资的本息范围内与被告综合能源公司承担连带责任。被告陈浩和陈蓉认为，其已经实缴出资1000万元，陈浩与陈蓉并非本案合同主体，不应当承担责任。根据《最高人民法院关于适用若干问题的规定（二）》第二十二条第二款关于“公司财产不足以清偿债务时，债权人主张未缴出资股东，以及公司设立时的其他股东或者发起人在未缴出资范围内对公司债务承担连带清偿责任的，人民法院应依法予以支持”，《最高人民法院关于适用若干问题的规定(三)》第十三条第二款规定，“公司债权人请求未履行或者未全面履行出资义务的股东在未出资本息范围内对公司债务不能清偿的部分承担补充赔偿责任的，人民法院应予支持；未履行或者未全面履行出资义务的股东已经承担上述责任，其他债权人提出相同请求的，人民法院不予支持”。依照该规定，无论是认缴出资或者出资期限已届满的公司股东对于公司债务承担连带责任或补充赔偿责任的前提均是公司债务不能清偿，原告并未提供证据证实被告综合能源公司财产不足以清偿债务，故，原告要求被告陈浩、陈蓉作为公司股东承担连带责任，无事实依据，本院不予支持。原告在诉讼过程中追加被告云浮市郁南县扶贫开发领导小组办公室，要求被告云浮市郁南县扶贫开发领导小组办公室对被告综合能源公司拖欠的款项承担连带责任，在庭审中，原告放弃对云浮市郁南县扶贫开发领导小组办公室的诉讼请求，拖延了诉讼进程，浪费了司法资源，在诉讼费用的分摊上，原告应多承担诉讼费用。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第一百零七条、第二百六十三条、第二百六十九条第一款、第二百八十七条，《最高人民法院关于适用若干问题的规定（二）》第二十二条第二款，《最高人民法院关于适用若干问题的规定(三)》第十三条第二款，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下：一、被告深圳市裕田综合能源有限公司于本判决生效之日起十日内向原告广东南控电力有限公司支付工程款6185322.92元及利息（利息计算方式详见附表）；二、驳回原告广东南控电力有限公司对被告陈蓉、陈浩的诉讼请求；三、驳回原告广东南控电力有限公司的其他诉讼请求。如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费人民币68300元，由原告广东南控电力有限公司负担20000元，被告深圳市裕田综合能源有限公司负担48300元。原告广东南控电力有限公司已预交的人民币79500元，由本院予以退回59500元。被告深圳市裕田综合能源有限公司应在本判决生效之日起七日内向本院缴纳案件受理费人民币48300元，拒不缴纳的，本院依法强制执行。案件保全费5000元，被告深圳市裕田综合能源有限公司负担，原告广东南控电力有限公司已缴纳，本院不予退还。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广东省深圳市中级人民法院。审判员  郑松二〇二〇年五月二十一日法官助理谢雯法官助理窦天山书记员关天才            利息起至时间              本金              利率                  2019-2-25至2019-4-9              4694709.19              中国人民银行同期同类贷款利率                  2019-4-10至2019-5-7              4194709.19                  2019-5-8至2019-8-19              3594709.19                  2019-8-20至2020-1-25              3594709.19              全国银行间同业拆借中心公布贷款市场报价利率                  2020-1-25至付清之日              4224956.77                  利息起至时间              本金              利率                  2019-1-24至2019-7-9              3152775.6              中国人民银行同期同类贷款利率                  2019-7-10至2019-8-19              2552775.6                  2019-8-20至2019-8-29              2552775.6              全国银行间同业拆借中心公布贷款市场报价利率                  2019-8-30至2020-1-24              1552775.6                  2020-1-24至付清之日              1960366.15