北京市丰台区人民法院民 事 判 决 书（2019）京0106民初21123号原告（反诉被告）：深圳市宏业节能设备有限公司，住所地广东省深圳市宝安区西乡街道劳动社区名优采购中心******615。法定代表人：方龙，总经理。委托诉讼代理人：王美英，广东方根律师事务所律师。被告（反诉原告）：中铁建工集团安装工程有限公司，住所地北京市丰台区南四环西路******。法定代表人：王志红，董事长。委托诉讼代理人：郭道迁，男，该单位工作人员。委托诉讼代理人：王晶，女，该单位工作人员。被告：中铁建工集团有限公司，住所，住所地北京市丰台区南四环西路**诺德中心**楼div>法定代表人：张建喜。委托诉讼代理人：靳钰，女，该单位工作人员。原告（反诉被告）深圳市宏业节能设备有限公司（以下简称宏业公司）与被告（反诉原告）中铁建工集团安装工程有限公司（以下简称中铁安装公司）、被告中铁建工集团有限公司（以下简称中铁公司）买卖合同纠纷一案，本院立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告（反诉被告）宏业公司委托诉讼代理人王美英，被告（反诉原告）中铁安装公司委托诉讼代理人王晶、郭道迁到庭参加诉讼。被告中铁公司经传票传唤无正当理由拒不到庭参加诉讼。本案现已审理终结。宏业公司向本院提出诉讼请求：1.中铁安装公司向原告支付闸阀货款222815元，并支付逾期付款利息损失（利息计算至实际付清之日止，按中国人民银行同期贷款利率上浮50%计算）；2.中铁公司对中铁安装公司的债务承担连带清偿责任；3.诉讼费由被告承担。事实和理由：原告与中铁安装公司于2017年3月24日签订《买卖合同》，双方就中铁安装公司向原告购买闸阀货物达成约定。合同约定，因建设深圳市龙岗区华为坂田基地华为产品研发园，中铁安装公司向原告采购闸阀货物，分批交货，每次交货时间以中铁安装公司的书面通知为准，原告负责送货至华为产品研发园建设项目所在地。按照先交货，经验收合格后两个月中铁安装公司支付70%，安装并调试完成即付25%，剩余5%为质保金，待两年质保期满后一次性付清。货到后两个月才支付第一笔款，意味着原告垫付采购成本。买卖合同对违约责任进行了约定，但明显原告的违约责任远远大于中铁安装公司的违约责任。一旦有逾期交货等违约情形，原告则需要承担苛责的违约处罚。这些条款虽然有违民法的公正、对等原则，但原告考虑到被告属于上市公司的子公司，又有国资背景，应该能够信守承诺。所以原告接受了全部合同条款，并履行了全部合同义务。原告分三次履行了交货义务：2017年8月10日，供货金额421166元，但中铁安装公司只支付了第一期款30万元；2018年3月12日，原告供货金额64819元，中铁安装公司未支付款项；2018年5月25日，原告供货36830元，中铁安装公司未支付任何款项。原告多次要求付款未果。其拖欠行为严重影响原告的经营，故提起诉讼。中铁公司持有中铁安装公司100%股权，两公司存在一定程度的财产混同，故应当对中铁安装公司的债务承担连带清偿责任。中铁安装公司辩称，一、宏业公司起诉所要货款金额不正确。根据双方合同约定，每次付款前应提供不低于付款额的增值税专用发票和收据，在付清全部货款前，乙方向甲方开具设备的全额增值税专用发票，因乙方如未能及时提供上述发票，甲方付款时间将相应顺延。宏业公司分三批送达，其只开具了第一批货物增值税专用发票共计421166元，我方随后支付了30万元，因此所欠货款应为121166元，同时根据合同约定5%质保金应于质保期满两年后一次性付清，本工程两年未满，因此我方无须支付质保金。二、宏业公司逾期利息计算不正确。其没有明确的起算时间，要求上浮50%没有明确依据，根据我方实际欠款金额121166元，因此，逾期利息的计算基数不正确。三、宏业公司应承担逾期交货的违约责任，按照合同约定，其应当在接到我方书面确认的订单6-8周内供货至项目现场。合同约定每逾期交货一日按照合同总金额5%向我方支付违约金，并赔偿损失。第一批货下单时间为2017年5月11日和16日，宏业公司送货时间为2017年8月14日，超期34天；第二批货下单时间2017年12月28日，宏业公司送货时间为2018年3月12日，超期18天；第三批或下单时间为2018年3月23日，送货时间为2018年5月25日，超期7天。三批货累计逾期59天，合同总价暂定596719元，因此宏业公司应当支付违约金1760321元。中铁公司未作答辩。中铁安装公司向本院提出反诉请求：1.请求判令宏业公司承担逾期交货违约金1760321元；2.诉讼费由宏业公司承担。事实和理由：双方签订的《闸阀买卖合同》约定，交货时间为每批次交货时间以甲方书面通知为准，乙方接到甲方书面确认的订单6-8周内供货至项目现场。乙方逾期交货的，每逾期一日，应按照合同总金额5%向甲方支付违约金，并赔偿甲方因此遭受的损失。第一批货下单时间为2017年5月11日和16日，宏业公司送货时间为2017年8月14日，超合同约定最长送货期（8周）34天；第二批货下单时间2017年12月28日，宏业公司送货时间为2018年3月12日，超合同约定最长送货期（8周）18天；第三批或下单时间为2018年3月23日，送货时间为2018年5月25日，超合同约定最长送货期（8周）7天。三批货累计逾期59天，合同总价暂定596719元，因此宏业公司应当支付违约金1760321元。针对中铁安装公司的反诉，宏业公司辩称，一、中铁安装公司未在举证期限届满前提出反诉，依法应当驳回；二、仅有中铁安装公司提出反诉，主体不完全对应，不能够起合并、抵消的法律后果；三、我方应中铁安装公司要求备货，其可能是自身原因或其他供应商原因导致项目滞后，其要求我方延期交货，我方按照其要求迟延交货，其应当自行承担后果，不应要求我方支付违约金；四、即使逾期交货，对方并没有因交货行为产生实际损失，且其对业主的违约责任与我方无关；五、对方利用强势地位与我方签订格式合同，没有提醒我方注意，限制自己责任、加重对方的责任，违反公平原则。我方履行完毕后，其违反诚信原则，迟迟不支付我方的货款，滥用司法资源；六、根据合同约定，即使存在违约，对方有防止损失扩大的义务，行使解除权防止损失扩大；七、合同的违约金条款无效，如果法院认定违约金条款有效，我们要求降低。当事人围绕诉讼请求依法交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对于当事人无争议的证据，本院予以确认并在卷佐证。对于当事人有争议的证据和事实，本院认定如下:中铁安装公司系中铁公司的全资子公司。2017年3月24日，中铁安装公司（买方、甲方）与宏业公司（卖方、乙方）签订《闸阀买卖合同》（合同编号：HWJJ-2017-），合同约定名称、品种、规格、数量详见合同附件一《华为产品研发园闸阀合同清单》，交货时间：每批次交货时间以甲方书面通知为准，乙方接到甲方确认的订单6-8周内供货至项目现场。交货地点：由乙方负责运输至甲方指定地点地面交货。验收时间：货物运输至甲方指定地点后，双方在48小时内对品种、型号、规格、数量进行初步验收；如品种、型号、规格、数量不符合规定和合同约定的，甲方在验收完毕后的4日内向乙方提出异议和处理意见。对货物质量的异议不受时间限制，随时发现可疑随时提出异议。乙方在收到甲方异议后，应在2日内负责处理；如乙方逾期不予处理或收到异议通知后置之不理的，视为同意甲方提出的异议和处理意见，甲方有权将收到的货物自行处理，因此发生的费用和损失由乙方承担。合同约定货物的质保期为24月，自安装调试验收合格之日起计算，如果乙方对货物有另外承诺的质保期且与本合同约定不一致的，双方同意以期限较长的为准。单价：见合同附件一：《华为产品研发园闸阀合同清单》，暂定总价：596719元。每月的25日为当月结算截止日期，根据甲方检验合格及双方共同签认的凭证计算当月实际收货数量，除此之外任何证明、收条、欠条、信函等文件都不得作为结算、支付依据。付款方式：本合同无预付款，货到现场验收合格后两个月付至所到货物总额的70%（若分批发货分批支付），安装并调试完成付至所到货物总额的95%，质保金保留5%（不计利息），质保期两年满后一次付清，每次付款前应提供不低于付款额的增值税专用发票和收据。在付清全部货款前，乙方向甲方开具设备的全部增值税专用发票，因乙方如未能及时提供上述发票，甲方付款时间将相应顺延。各阶段付款由乙方出具收款收据，甲方在收到乙方出具的正式票据和相关文件后，按上述条款规定的条件和进度付款。乙方须在开具发票之日起15个工作日内将增值税发票送达至甲方，甲方签收发票的日期为发票的送达日期。乙方逾期交货的，每逾期一日，应按照合同总金额5%向甲方支付违约金，并赔偿甲方因此所遭受的损失；同时甲方有权向第三人采购同种类货物，因此增加的费用由乙方承担。如逾期超过7日，甲方有权终止合同并可就遭受的损失向乙方索赔。同时甲方有权向第三人采购同种类货物，因此增加的费用由乙方承担。合同签订后，宏业公司共向中铁安装公司供货三批，供货时间分布为2017年8月14日、2018年3月12日、2018年5月25日，供货金额分别为421166元、64819元、36830元。2017年10月16日，宏业公司开具发票4张，金额合计为421166元，中铁安装公司于2018年1月22日付款300000元。中铁安装公司主张宏业公司逾期送货，对此其提交日期分别为2017年5月11日、5月16日、12月28日及2018年3月23日的邮件截屏打印件多份，证明其通知交货时间。宏业公司认可邮件的真实性，但认为邮件截屏打印件看不出附件内容，中铁安装公司补充提交了邮件的附件打印件，宏业公司对附件的真实性、关联性、合法性均不认可。中铁安装公司提交其与第三方签订的合同、《华为公司产品研发园项目部供应商违约处理通知书》及扣款统计单，证明宏业公司延迟送货导致其遭受损失。宏业公司提交2019年5月6日的微信聊天记录证明中铁安装公司拒收发票的事实，中铁安装公司认可微信聊天记录的真实性，陈述因质保期尚未到期，双方在案件调解过程中对“先开质量保函后付清全部欠款”还是“先付清全部欠款后开具质保函”未能达成一致意见，以及对方存在逾期供货的事实，故中铁安装公司拒绝接收对方提供的发票。本院认为，双方当事人签订的《闸阀买卖合同》系当事人真实意思表示，且不违反法律的强制性规定，应为有效合同，双方均应按照合同约定履行各自的义务。中铁安装公司提交邮件证明宏业公司延期送货，宏业公司认可邮件的真实性，但不认可附件的内容，其既未提交相反的证据推翻邮件内容与本案的关联性亦未对附件内容作出说明，本院对附件内容的真实性予以认定，据此可以认定宏业公司存在延迟供货的情形，宏业公司应向中铁安装公司承担违约责任。由于双方约定的违约金数额过高，中铁公司提交的证据不足以证明宏业公司逾期供货对其造成的损失，违约金由本院以实际损失为基础，兼顾合同的履行情况、当事人的过错程度以及预期利益等综合因素，根据公平原则和诚实信用原则予以酌减。合同约定中铁安装公司在货到现场验收合格后两个月支付至所到货物总额的70%，安装并调试完成付至所到货物总额的95%，质保金在质保期满后一次付清，每次付款前宏业公司应提供不低于付款额的增值税专用发票和收据。关于验收合格的时间，合同约定货物运输至甲方指定地点后，双方应在48小时内进行验收，现双方均未举证证明实际验收时间，鉴于被告未主张货物不合格，本院依据合同推定验收合格时间为货物到达后48小时，即三批货物的验收合格时间分别为2017年8月16日、2018年3月14日、2018年5月27日。双方均未举证证明安装调试完成的时间，且中铁安装公司未举证证明货物至今未安装调试，故本院将现场验收合格后两个月的时间视同为安装并调试完成时间。宏业公司应在2017年10月16日前给付中铁安装公司第一批货物金额95%的发票，宏业公司已实际履行该义务，宏业公司应在2017年10月16日前给付第一批货物总金额95%的货款，即400107.7元，其实际支付300000元，欠付100107.7元。2019年8月16日，第一批货物质保期已经届满，中铁安装公司应支付剩余款项21058.3元。中铁安装公司逾期付款构成违约，由于双方合同并未约定逾期付款的违约金或违约金的计算方法，宏业公司主张中铁安装公司按照《最高人民法院关于审理买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十四条第四款的规定承担违约责任，符合法律规定。宏业公司主张中铁安装公司承担拖欠货款100107.7元的违约责任起算点为2017年11月1日，本院对此不持异议。中铁安装公司应支付宏业公司第二批、第三批货物95%的价款61578.05元和34988.5元，由于质保期尚未届满，宏业公司主张剩余5%的质保金，本院不予支持。合同约定付款前乙方应提供不低于付款额的增值税专用发票和收据。乙方如未能及时提供上述发票，甲方付款时间将相应顺延。乙方须在开具发票之日起15个工作日内将增值税发票送达至甲方，甲方签收发票的日期为发票的送达日期。现宏业公司未举证证明其在付款期届满前向中铁安装公司送达了发票，故其主张中铁安装公司就第二批、第三批货物的货款承担其送达发票前的违约责任，本院不予支持。2019年5月，宏业公司在微信聊天中提出交付发票，中铁安装公司拒绝接收发票，故宏业公司未开具发票不再系中铁安装公司拒绝付款的合理理由，自此中铁安装公司应向宏业公司承担逾期付款的违约责任。中铁安装公司并未就交付发票问题提出反诉，关于发票交付问题其可另行解决。宏业公司主张中铁公司承担连带付款责任，证据不足，本院对此不予支持。宏业公司辩称双方签订的《闸阀买卖合同》系格式合同，合同中约定逾期交货违约责任的条款应为无效的意见，缺乏法律和事实依据，本院不予采纳。综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百零九条、第一百一十四条，《最高人民法院关于适用若干问题的解释（二）》第二十九条，《最高人民法院关于审理买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十四条第四款，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下：一、中铁建工集团安装工程有限公司于本判决生效之日起七日内支付深圳市宏业节能设备有限公司货款100107.7元，并以100107.7元为基数，支付按照中国人民银行发布的金融机构人民币同期同类贷款基准利率的150%计算自二〇一七年十一月一日起至二〇一九年八月十九日的利息和按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率的150%计算自二〇一九年八月二十日起至全部款项清偿之日止的利息。二、中铁建工集团安装工程有限公司于本判决生效之日起七日内支付深圳市宏业节能设备有限公司货款21058.3元，并以21058.3元为基数，支付按照中国人民银行发布的金融机构人民币同期同类贷款基准利率的150%计算自二〇一九年八月十七日起至二〇一九年八月十九日的利息和按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率的150%计算自二〇一九年八月二十日起至全部款项清偿之日止的利息。三、中铁建工集团安装工程有限公司于本判决生效之日起七日内支付深圳市宏业节能设备有限公司货款96566.55元，并以96566.55元为基数，支付按照中国人民银行发布的金融机构人民币同期同类贷款基准利率的150%计算自二〇一九年五月六日起至二〇一九年八月十九日的利息和按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率的150%计算自二〇一九年八月二十日起至全部款项清偿之日止的利息。四、深圳市宏业节能设备有限公司于本判决生效之日起七日内支付中铁建工集团安装工程有限公司违约金40000元。五、驳回深圳市宏业节能设备有限公司其他诉讼请求。六、驳回中铁建工集团安装工程有限公司其他反诉请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本诉案件受理费4797元，由深圳市宏业节能设备有限公司负担109元（已交纳），由中铁建工集团安装工程有限公司负担4688元（于本判决生效之日起七日内交纳）；反诉案件受理费20642元，由深圳市宏业节能设备有限公司负担469元（于本判决生效之日起七日内交纳），由中铁建工集团安装工程有限公司负担20173元（已交纳）。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于北京市第二中级人民法院。审 判 长  董利娟人民陪审员  高顺荣人民陪审员  王 菲二〇一九年十一月三十日书 记 员  何江龙