安徽省合肥市瑶海区人民法院民 事 判 决 书（2019）皖0102民初6754号原告：安徽福尔康医疗器械有限公司，住所地合肥市新站区魏武路与大禹路交口西北角佳海工业城一期G7幢，统一社会信用代码：91340100087560966G（1-1）。法定代表人：梁伟东，该公司经理。委托诉讼代理人：穆振豪，男，1974年1月9日出生，汉族，住河南省平顶山市，该公司员工。被告：安徽聪店装装饰工程有限公司，住所地安徽省合肥市瑶海区裕溪路圣大国际灯饰城商业广场B座四层406号，统一社会信用代码：91340102MA2RQ5FJ13(1-1)。法定代表人：胡文灿，该公司经理。原告安徽福尔康医疗器械有限公司（以下简称“福尔康公司”）与被告安徽聪店装装饰工程有限公司（以下简称“聪店装公司”）装饰装修合同纠纷一案，本院立案后，依法适用普通程序公开开庭进行了审理。原告福尔康公司的法定代表人梁伟东及其委托诉讼代理人穆振豪到庭参加诉讼，被告聪店装公司经公告送达开庭传票，未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。福尔康公司向本院提出诉讼请求：1、请求判决聪店装公司返回福尔康公司装修款81061元并支付违约金7983.66元（按装修剩余款133061元，日千分之一计算，从2019年5月8日计算至2019年7月8日），以及资金占用费利息（按应返回装修款81061元，月利率1%计算，从2019年3月8日计算至实际返回款之日）。2、由聪店装公司承担诉讼费用。事实与理由：2019年3月7日，福尔康公司与聪店装公司签订《住宅室内装饰装修工程施工协议条款》合同，合同约定由聪店装公司负责装修福尔康公司位于合肥市佳海工业园G区xx幢房屋，合同期自2019年3月8日至6月8日。合同签订后，福尔康公司按照合同约定已经支付给聪店装公司装修款128000元，聪店装公司投入装修各项费用46939元后，因聪店装公司公司停业，表示不再继续装修，导致装修停工已经1个月。因公司约定装修期限2019年6月8日期满，聪店装公司到期已无法继续履行合同，聪店装公司应返还福尔康公司装修款81061元，并按照合同承担违约责任。福尔康公司为维护合法财产不受损失，故依法起诉。聪店装公司未提出答辩意见。本院经审查认定事实如下：2019年3月7日，原告福尔康公司（甲方）与被告聪店装公司（乙方）签订一份《住宅室内装饰装修工程施工合同协议条款》，约定：乙方以包工、包基础施工材料、包主材（以主材清单为准）方式承包甲方位于合肥市佳海工业园G区xx幢的住宅室内装饰装修工程，工程面积200㎡，工程期限90天，开工日期2019年3月8日8（以实际动工日期为准），竣工日期2019年6月8日（以实际竣工日期为准），工程造价为180000元；甲方委托乙方设计施工图纸，首期款于合同签订支付工程造价的60%计108000元，二期款于水电结束三日内支付工程造价的20%计36000元，三期款于瓦木工结束三日内支付工程造价的15%计27000元，尾款于竣工验收三日内支付工程造价的5%计9000元；施工过程中任何一方当事人无法继续履行合同的，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，并由责任方承担因合同解除而造成的损失；由于乙方原因致使工期延误，每延误一天向甲方支付工程造价余额的1‰的违约金等。同日，聪店装公司针对案涉工程款支付给福尔康公司书面“账户信息”一份。3月8日，福尔康公司支付工程首期款108000元至聪店装公司指定的胡文灿光大银行尾号6843号账户内。之后，聪店装公司进场施工，并安排李松涛为案涉工程的工长。4月16日，福尔康公司支付工程二期部分款20000元。因聪店装公司中断施工，福尔康公司遂于2019年6月3日提起本案诉讼。6月6日，本院依（2019）皖0102民初6754号民事裁定书前往聪店装公司住所地进行财产保全时，该公司处于停业无人经营状态。2019年6月9日，福尔康公司（甲方）与聪店装公司（乙方）签订“协议书”，内容为：甲方和乙方于2019年3月8日签订《住宅室内装饰装修工程施工合同协议条款》合同，由乙方负责装修装饰甲方安徽福尔康医疗器械有限公司合肥佳海工业城G区G7幢房，甲方已经支付乙方装修款壹拾贰万捌仟元（128000元），截止目前，合同约定装修期限已满，乙方仅投入装修各项费用共计肆万陆仟玖佰叁拾玖元整（46939元），其中支付给李松涛（施工工长）肆万元整，水电材料费陆仟玖佰叁拾玖元整（6939元），乙方现已不再继续装修，导致合同到期，乙方无法继续履行合同。现双方协商终止装修合同，甲方已经支付乙方的壹拾贰万捌仟元（128000元）装修款，扣除已经装修费用肆万陆仟玖佰叁拾玖元整（46939元），剩余款项捌万壹仟零陆拾壹元整（81061元）乙方应全额退还甲方，并按照合同承担责任。协议下方甲方签字：梁伟东，乙方签字：李松涛（因联系胡总联系不上，由本人代签，情况属实）。当日，福尔康公司另找他人装修。审理中，福尔康公司因财产保全，支付中国大地财产保险有限公司合肥市中心支公司担保服务费500元。福尔康公司举证时要求该费用由聪店装公司承担。庭审中，李松涛出庭作证陈述：我是聪店装公司的项目经理兼工长。2019年3月份与福尔康公司签订了装修协议，具体签订我不知道，签订协议后公司将该项目给我们进行施工，4月份上旬公司给了我2万元进场施工，后公司效益不好，我与福尔康公司一起联系公司，公司又给了2万元，总计4万元现金。公司送了一次水电材料价值6千多元。施工至5月上旬左右，就找不到公司的人了，没有钱，我就停工了，公司还欠我们的工资、材料费。后期我和原告之间直接签了一份协议，证明我已经按照公司支付的4万元款项进行了施工，另外材料6千多元都已经用于涉案工程了。已完工程为：楼下的公司入户砌的墙门、五楼办公室的水电改造、两个卫生间的红砖隔墙、石膏板隔的住宅和办公区域隔墙、开五扇窗户，大概这么多工程就是4万元现金及6千多元材料。上述事实，有福尔康公司所举《住宅室内装饰装修工程施工协议条款》、装修效果图、聪店装公司的营业执照及法定代表人身份证复印件、账户信息、银行电子回单、收据、说明书、协议书及进料单、证人证言、微信聊天记录以及当事人陈述等证据在卷佐证。本院认为，原告福尔康公司与被告聪店装公司签订的《住宅室内装饰装修工程施工合同协议条款》是双方当事人在平等协商基础上达成的一致，意思表示真实，且不违反法律、行政法规的禁止性规定，应为合法有效。合同签订后，双方当事人应全面履行合同约定的义务。本案中，福尔康公司依约支付了案涉房屋装饰装修工程进度款，聪店装公司则未按合同规定完成工程项目，并在工期内回避失联，表明其已不愿继续履行合同，该行为构成违约。2019年6月9日的“协议书”，李松涛虽在未经授权的情况下与福尔康公司签订，鉴于李松涛为聪店装公司指定案涉工程项目的工长，在聪店装公司无诚意履行合同的时与福尔康公司据实结算，既减少了福尔康公司的损失，也不损害聪店装公司的利益，故本院认定于“协议书”签订日为福尔康公司与聪店装公司合同协商终止之日，福尔康公司请求聪店装公司退还剩余装修款81061元，本院予以支持。关于福尔康公司主张的违约责任问题。根据合同约定，因聪店装公司原因致使工期延误，每延误一天向福尔康公司支付工程造价余额的1‰的违约金。案件查明，案涉工程的工程造价为180000元，至双方约定的竣工日2019年6月8日止，聪店装公司仅施工工程价款46939元，实际完成工程量的26％，显已逾期，聪店装公司应承担工程延期的违约责任，故福尔康公司主张聪店装公司支付2个月的工程延期违约金7983.66元（工程造价余额133061元×1‰×60天）请求较为公平合理，本院予以支持。关于福尔康公司主张资金占用利息并按月利率1%计算问题。福尔康公司主张聪店装公司自2019年3月8日起按月利率1%计算支付资金占用利息，缺乏事实与法律依据。结合本案，本院认为，福尔康公司与聪店装公司协商终止合同后，即应退回多收的工程款，逾期则应以多收的工程款81061元为基数，按中国人民银行同期贷款利率计算自2019年6月10日起至款清之日止支付资金占用的利息损失。福尔康公司要求聪店装公司承担因财产保全支付的担保服务费，无合同依据，本院不予支持。聪店装公司经本院合法传唤未到庭参加诉讼，视为对其抗辩权利的放弃，由其自行承担对其不利的法律后果。综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第九十四条、第九十七条、第一百一十四条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条的规定，判决如下：一、安徽聪店装装饰工程有限公司于本判决生效后十日内退还安徽福尔康医疗器械有限公司装修款81061元，并支付违约金7983.66元及资金占用利息损失（以81061元为基数，按中国人民银行同期贷款利率计算自2019年6月10日起至款清之日止）二、驳回安徽福尔康医疗器械有限公司其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费2030元，由原告安徽福尔康医疗器械有限公司负担30元，被告安徽聪店装装饰工程有限公司负担2000元；财产保全费1020元、公告费800元，合计1820元，由被告安徽聪店装装饰工程有限公司负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于安徽省合肥市中级人民法院。审 判 长  杨 源人民陪审员  张泰轩人民陪审员  范道琴二〇一九年十月十五日书 记 员  席俊婷附：本案适用的法律条文《中华人民共和国合同法》第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。第九十四条有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（一）因不可抗力致使不能实现合同目的；（二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；（五）法律规定的其他情形。第九十七条合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施、并有权要求赔偿损失。第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。