青海省甘德县人民法院   民事判决书   （2020）青2623民初66号   原告：才木多，系青海省甘德县人，现住该县。   被告：夏智尖措，系青海省化隆县人，现住该县。   原告才木多诉被告夏智尖措装饰装修合同纠纷一案，本院于2020年7月17日立案后，依法适用简易程序,于2020年8月21日公开开庭进行了审理。原告才木多、被告夏智尖措到庭参加诉讼。本案现已审理终结。   原告才木多向本院提出诉讼请求：一、被告赔偿原告100000元损失。二、被告承担全部诉讼费用。事实与理由：原告经营网吧需要内部装修，2019年12月16日与被告签订《网吧装修合同》，合同约定该装修工程总造价为39500元，对双方的权利、义务进行了约定。原告分别于2019年11月4日、2019年11月16日向被告支付5500元、10000元，被告承接该工程和收款15500元后未按照合同约定进行装修，造成工程停工影响原告营业应当赔偿原告100000元损失。为维护其合法权益，提起本案诉讼。   被告夏智尖措辩称：双方自愿签订合同的事实无异议，但实际上网吧已经装修了一部分，原告主张赔偿10万元的诉求，我不予认可。因为在2019年12月25日，我找到原告向其说明需要离开甘德县几日，但原告因醉酒不仅不理解还动手打了我，因我胳膊之前就有旧伤且做过手术，原告动手打我后，导致我至今胳膊的疼痛不能从事任何重力劳动，所以导致最终合同没有履行完。   本案当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院依法组织当事人进行了质证。   原告才木多为证明其主张提交了以下证据：   1.《合同书》、《网吧装修合同》各一份，拟证明原被告之间约定由被告为原告装修网吧的事实；   2.微信转账记录一份，拟证明原告向被告转账装修款和购买材料款总共计30000元的事实；   3.微信聊天记录一份，拟证明被告未完成装修工作无故离开的事实；   4.房屋租赁合同及藏文收条一份，拟证明其租用的房屋系扶贫项目及原告2019年9月16日向网吧房主支付房屋租赁费13000元的事实；   5.甘德县联盟网络会所光网业务合同一份，拟证明其网吧一年的网费是4万元的事实；   6.网吧收入清单九页，拟证明其网吧2018年12月27日至2019年10月18日的收入共计为223067.50元的事实；   7.施工图一份，拟证明原、被告对施工部分协商后进行的施工；   8.房屋及网吧装修的照片及视频资料各一份，拟证明房屋装修不合格的事实；   9.联盟网络会所与陕西蓝鹰网络设计装修有限公司剩余装修工程合同一份，拟证明因被告下落不明后，原告与该公司签订合同的装修的费用是64000元的事实。   针对上述证据，被告质证认为，对证据4、5、6、9证明的事实均不清楚，不予认可，其他证据无异议。   被告夏智尖措提交了以下证据：   出院证、医院出具费用汇总清单及结算单及医疗费用收据各一份，拟证明原告对其殴打后，其去医院就诊和支出的就诊费用的事实。   针对上述证据，原告质证认为，出院证、医院出具费用汇总清单及结算单及医疗费用与被告发生矛盾的时间不吻合，不予认可。   庭审中，被告申请本院调取甘德县柯曲镇派出所对事发当天原、被告打架事件的出警及处理情况。甘德县柯曲镇派出所出具情况说明一份，其中说明对原、被告所述打架事件无任何相关材料。   原、被告经质证，对该情况说明均原告无异议，被告认为其返回甘德县后曾到甘德县公安局柯曲派出所，其将被打后自拍的照片提交给该派出所民警，该所民警曾询问被打经过并制作笔录一份。故对该情况说明不予认可。   对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。对当事人有异议的证据，综合分析认证如下：   对原告才木多提交的证据4、5的符合证据规则要求，本院对证据4、5的“三性”予以认定；因证据6缺乏相关主管单位盖章确认或者银行流水清单等相关证据的支持，对该证据的“三性”本院不予认定；因证据9系原告在未完成网吧装修目的的情况下与他人另行签订的装修合同，与本案原被告之间的装修合同纠纷无直接关系，故本院对证据9的真实性、客观性予以认可，对该证据与本案的关联性不予认定。   对被告夏智尖措的证据，原、被告发生矛盾时间是2019年12月25日，被告出示的医院结算单及收据时间是2020年3月3日至3月8日，与其所称原告将其殴打后去医院就诊的时间不对应，本院对该证据与本案件的关联性故不予认可。   本院经审理认定事实如下：2019年11月4日，原告才木多与被告夏智尖措签订《合同书》，合同约定由被告承包位于甘德县步行街内的网吧装修工作，双方约定了装修内容、付款方式等。2019年12月16日，原告才木多与被告夏智尖措补签了《网吧装修合同》,合同约定由被告夏智尖措对原告才木多经营的网吧进行内部装修，合同约定该装修工程总造价为39500元，被告夏智尖措自合同签订之日起15日内完成全部装修，如未按本工程合同工期内完工，因被告原因拖延一天，造成原告未能及时开业经营，按每天经营收入1000元/天标准进行赔偿；被告无故失踪三天以上造成工程停工影响原告营业的，被告应当赔偿原告100000元损失；因原告原因拖延工期，原告将赔偿被告误工费每人300元/天。原告才木多于2019年11月4日、2019年11月16日以微信转账方式向被告夏智尖措支付材料款共计15500元，被告夏智尖措收到该款项后购买材料并对网吧进行装修。期间原告分多次通过微信转账方式共向被告支付装修款及材料款三万余元。2019年12月25日被告夏智尖措与原告才木多就该网吧装修事务发生矛盾后被告夏智尖措离开甘德县，装修工作亦停止。2020年4月5日原告才木多与陕西蓝鹰网咖设计装修有限公司签订合同，对被告未完成的联盟网络会所装修部分进行装修，现网吧装修完成并使用。   另查明：2019年12月16日原告才木多与被告夏智尖措签订的《网吧装修合同》中甲方处才木多与才让卓玛的签字中，才让卓玛的名字是由才木多代写，该合同签订时才让卓玛并不在场。   再查明：案涉装修的网吧由案外人才让卓玛出资开办，由原告才木多负责日常经营工作。   本院认为，依法成立的合同受法律保护。本案中原告才木多与被告夏智尖措经协商签订的《合同书》及补签的《网吧装修合同》系双方当事人真实意思表示,且内容不违反法律、行政法规的强制性规定，该合同合法有效,双方均需按照合同约定履行各自的义务。被告夏智尖措未按合同约定时间及内容完成全部装修项目,已经构成违约。现原告才木多起诉要求被告夏智尖措赔偿损失，具有事实及法律依据,本院予以支持。根据《中华人民共和国合同法》第一百零七条规定“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任”,被告未全面履行合同义务,应当承担违约责任。第一百一十四条规定:“当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金,也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。”本案当事人双方在合同中约定“被告无故失踪三天以上造成工程停工影响原告营业的，被告应当赔偿原告100000元损失”，因案涉工程总造价为39500元，赔偿损失100000元显然过高。庭审中，双方均认可被告因个人事务需离开甘德县若干日告知原告时，原告不同意致双方发生矛盾，导致合同未继续履行，但因被告的先行违约行为，造成原告未能达到合同目的，影响了原告经营,原告提交的证据不能直接证明其所产生的实际损失，综合被告的过错程度、原告的预期收益，合同目的等因素，根据公平原则和诚实信用原则，应当综合考量原告的诉讼请求及被告的答辩意见。原告主张由被告赔偿损失十万元过高，结合原告的经营成本等因素，本院酌定被告赔偿原告损失12134元。被告的相关答辩意见因无证据或者提交的证据不能支持其意见，故本院不予采纳。依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条，第一百一十四条的规定，判决如下：   一、被告夏智尖措于本判决生效后十五日内向原告才木多支付损失12134元。   二、驳回原告才木多的其他诉讼请求。   案件受理费1150元，由原告才木多承担186元，被告夏智尖措承担1364元。   如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人的人数提出副本，上诉于青海省果洛藏族自治州中级人民法院。   审 判 员 日吉才让   二〇二〇年九月二十五日   法官助理 祁 占 贵   书 记 员 扎 西 措