河南省宜阳县人民法院民 事 判 决 书（2020）豫0327民初2464号原告：邓要伟，男，汉族，1976年6月27日出生，住河南省伊川县。委托诉讼代理人：周景发，河南明耀律师事务所律师。特别授权代理，即代为承认、放弃、变更诉讼请求，进行和解、调解，代签、代领法律文书等。委托诉讼代理人：王向娜，河南明耀律师事务所律师。一般代理。被告：河南新辉杰置业有限公司。住所地，信阳市浉河区五星路**。法定代表人：姚成明，执行董事兼总经理。被告：河南新辉杰置业有限公司宜阳分公司。住。住所地，洛阳市宜阳县城关镇红旗东路北侧/div>负责人：姚成明，经理。原告邓要伟与被告河南新辉杰置业有限公司（以下简称新辉杰公司）、河南新辉杰置业有限公司宜阳分公司（以下简称新辉杰公司宜阳分公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院立案后由审判员耿艳依法适用简易程序公开开庭进行了审理。原告邓要伟委托诉讼代理人周景发、王向娜到庭参加诉讼，被告新辉杰公司、新辉杰公司宜阳分公司经本院依法传唤无正当理由未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告向本院提出诉讼请求：1、判令被告新辉杰公司宜阳分公司支付工程款76000元及利息（2016年12月31日起至2019年8月19日期间的利息依据未付工程款按中国人民银行同期同类贷款利率计算，2019年8月20日起至工程款实际付清之日止的利息依据未付工程款按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算），被告新辉杰公司对上述未付工程款及利息向原告承担连带清偿责任。２、本案诉讼费由二被告承担。事实和理由:2015年3月20日，原告与被告新辉杰公司宜阳分公司签订《打桩护坡合同》，约定被告新辉杰公司宜阳分公司将位于宜阳县温哥华国际项目车道打桩护坡项目发包给原告进行施工。合同对工程质量、双方责任、付款方式，施工价格等进行了约定。合同签订后，原告进行了施工，2016年年底工程完工，但被告新辉杰公司宜阳分公司至今未向原告支付工程款。被告新辉杰公司宜阳分公司不具备法人资格，被告新辉杰公司应对上述债务承担连带清偿责任。为维护原告合法权益，诉至法院，请法院依法支持原告的诉讼请求。二被告应诉后均未提出答辩意见。本院经审理查明以下事实：2015年3月20日，以新辉杰公司宜阳分公司为甲方，邓要伟为乙方，双方签订了《打桩护坡合同》，约定温歌华国际车道打桩护坡承包给邓要伟施工，经双方协商根据打桩护坡施工图纸要求工程造价为76000元。乙方施工完成打桩护坡后，在甲方施工完车道后，一次性全部付给乙方工程款。安振起代表甲方在合同末页落款处签名，并加盖了印文为“河南新辉杰置业有限公司宜阳分公司温歌华国际项目部”的印章。合同签订后，原告邓要伟进行了施工，2016年阳历年底工程完工。因被告新辉杰公司、新辉杰公司宜阳分公司的人员下落不明，该工程至今无人组织验收，但地下停车场于2017年9月1日已实际投入使用。截止目前，二被告均未向原告支付工程款。本院认为，原告邓要伟不具备劳务作业法定资质，其和被告新辉杰公司宜阳分公司签订的《打桩护坡合同》为无效合同。原告邓要伟承建的车道打桩护坡工程已完工，地下停车场已实际投入使用。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十三条、第十四条之规定，应视为工程竣工验收合格。原告邓要伟要求被告新辉杰公司支付工程款76000元，符合《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条之规定，本院予以支持。关于利息起算点，地下停车场实际投入使用日期为2017年9月1日，故利息应自2017年9月1日起算。关于利息计算标准，自2019年8月20日起，中国人民银行已经授权全国银行间同业拆借中心于每月20日（遇节假日顺延）9时30分公布贷款市场报价利率，中国人民银行贷款基准利率这一标准已经取消，故2019年8月20日之后的利息，应按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算。2017年9月1日至2019年8月19日期间的利息应按中国人民银行同期同类贷款基准利率计算。被告新辉杰公司宜阳分公司系被告新辉杰公司的分公司，不具有独立法人资格，其民事责任应由被告新辉杰公司承担。综上，依照《中华人民共和国民法总则》第七十四条，《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百零九条，《中华人民共和国公司法》第十四条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条、第二条、第十三条、第十四条、第十七条、第十八条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下：一、限被告河南新辉杰置业有限公司于本判决生效之日起十日内向原告邓要伟支付工程款76000元。二、限被告河南新辉杰置业有限公司于本判决生效之日起十日内向原告邓要伟支付依据未付工程款自2017年9月1日起至实际履行之日止的利息（2017年9月1日至2019年8月19日期间的利息按中国人民银行同期同类贷款利率计算，2019年8月20日之后的利息按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算）。三、驳回原告邓要伟的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费减半收取1073元、保全费959元，共计2032元。由原告邓要伟负担32元，河南新辉杰置业有限公司负担2000元。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数或者代表人的人数提出副本，上诉于河南省洛阳市中级人民法院。审判员  耿艳二〇二〇年十二月七日书记员  田丰附本文书所引用法律条文:《中华人民共和国民法总则》第七十四条法人可以依法设立分支机构。法律、行政法规规定分支机构应当登记的，依照其规定。分支机构以自己的名义从事民事活动，产生的民事责任由法人承担；也可以先以该分支机构管理的财产承担，不足以承担的，由法人承担。《中华人民共和国合同法》第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第一百零九条当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。《中华人民共和国公司法》第十四条公司可以设立分公司。设立分公司，应当向公司登记机关申请登记，领取营业执照。分公司不具有法人资格，其民事责任由公司承担。公司可以设立子公司，子公司具有法人资格，依法独立承担民事责任。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法第五十二条第（五）项的规定，认定无效：（一）承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的；（二）没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的；（三）建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的。第二条建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。第十三条建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持；但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。第十四条当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理：（一）建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；（二）承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期；（三）建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。第十七条当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理；没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。第十八条利息从应付工程价款之日计付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间：（一）建设工程已实际交付的，为交付之日；（二）建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日；（三）建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日。《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。