河南省新郑市人民法院民 事 判 决 书（2020）豫0184民初6463号原告：中建深圳装饰有限公司，住所地深圳市罗湖区罗芳路口中饰大厦，统一社会信用代码914403001922011803。法定代表人：陈鹏，董事长。委托诉讼代理人：徐聪，公司员工。委托诉讼代理人：邓珊，公司员工。被告：郑州华南城有限公司，住所地新郑市华南城三路南侧、环西路东侧，统一社会信用代码91410184596284760U。法定代表人：梁丽仪，董事长。委托诉讼代理人：陈艳梅，公司员工。委托诉讼代理人：罗楠，公司员工。原告中建深圳装饰有限公司（以下简称中建公司）与被告郑州华南城有限公司（以下简称华南城公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2020年8月21日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告委托诉讼代理人徐聪、邓珊，被告委托诉讼代理人陈艳梅、罗楠到庭参加诉讼。本案现已审理终结。中建公司向本院提出诉讼请求：1.判令被告支付工程款2891934.62元；2.判令被告支付逾期付款利息，暂从2016年5月29日计算至2020年7月31日（以815003元为基数，自2016年5月29起按中国人民银行同期同类贷款利率计算至2019年8月20日；以2076931.62元为基数，自2016年9月7起按中国人民银行同期同类贷款利率计算至2019年8月20日；以2891934.62元为基数，自2019年8月21起按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算至实际清偿之日止），共计497521.36元；3.财产保全担保费用3389.46元由被告承担；4.诉讼费由被告承担。诉讼过程中，原告自愿放弃第3项诉讼请求。事实与理由：双方就郑州华南城精品交易7A/B区幕墙工程于2013年签订了《工程施工合同》，原告承接本工程的幕墙施工，该工程于2014年3月通过竣工验收。双方于2016年4月28日签订竣工结算协议，确认结算总价为43000000元，其中工程保修金2150000元。依据《质量保修到期工程验收单》，质量保修期自2016年8月22日届满。《工程施工合同》约定，签署工程结算协议后一个月内甲方付至竣工结算总造价的95%，即40850000元；质保金自质量保修期届满后的15个工作日内支付，即2150000元。被告均未按约定的期限向原告付款，且滞后严重。截至目前，被告仍欠付工程款2891934.62元，原告在近4年中多次发函讨要，被告以各种借口拖延支付，严重损害了原告的正当利益，故诉至法院。华南城公司辩称，对《工程施工合同》、竣工结算协议、《质量保修到期工程验收单》及未付工程款2891934.62元均予以认可，但不同意支付。因为1、未到付款节点。按照合同约定，原告应在合同签订后10日提供履约保函，保证合同履行，未按合同履行的，应支付合同总价款10%的履约保证金。但原告未提供，且因工期延误致合同未得到全面履行，故被告应扣除同等金额的履约保证金，不应向原告支付其主张的工程款、利息、保全担保费。2、原告延误工期，按照合同约定，延误工期五天以上，原告应支付合同总价款20%的违约金，即8000000元。在本案中不提反诉。综上，不同意支付下余工程款及该工程款产生的利息。根据当事人的陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2013年7月23日，经招、投标，发包人华南城公司（甲方）与承包人中建三局装饰有限公司（乙方）于2013年9月6日签订一份《郑州华南城精品交易7A/B区幕墙工程施工合同》，其主要内容：第一条、工程概况，1.1工程名称郑州华南城精品交易7A/B区幕墙工程。1.2工程地点郑州市双湖大道与郑新快速通道交叉口东南角。1.3工程规模及特征：郑州华南城精品交易7A/B区，建筑面积为11.3万㎡，建筑高度15.6米，地上**，地下**为设备房，地上**和**为商铺，层高4.2米，地上**和**为办公，层高3.6米。建筑为多层建筑，耐火等级为一级。第二条、承包范围，2.1本工程承包范围包括由中建三局装饰有限公司（以下简称中装公司）设计的经甲方认可的郑州华南城精品交易7A/B区幕墙施工图纸规定的内容以及施工过程中甲方书面确认的设计变更、甲方书面通知的内容。第三条、合同价款及承包方式，3.1本合同暂定总价45198566.3元。第五条、合同工期，5.1开工日期暂定2013年9月1日（以甲方书面通知为准）。5.2竣工日期2013年12月24日前。5.3合同工期总日历天数115日历天。本工程的所有工期均指日历天数，包括所有法定假期、休息日、冬雨季、暴风雨雾、离温等天气、各种分包工程工序配合所需时间及甲方指定分包单位延误的工作时间在内。第八条、合同价款支付，8.1乙方提供等额的预付款保函后，甲方支付合同暂定总价的8%作为工程预付款，当工程款支付到合同总价款的50%（含工程预付款）时，甲方一次性全部扣回预付工程款，至全部扣回预付款后，按合同规定支付款项。8.4甲方收到乙方完整竣工资料，甲、乙双方签订《工程质量保修书》后，甲乙双方开始进行结算。双方达成一致意见并签署工程结算协议后一个月内，甲方付至竣工结算总造价的95％，此时乙方应开具发票至竣工结算总造价的100％。8.5保留本工程竣工结算总造价的5％作为工程质量保修金。自全部工程竣工验收合格并交付给甲方之日起算满2年后的15个工作日内，甲方扣除乙方应付的维修维护等费用及质量损失赔偿金等款项后，将工程质量保修金余额无息支付给乙方。第十一条、竣工验收及移交，11.1工程竣工验收标准为国家规定的建设工程质量合格标准。11.4竣工日期的认定，由乙方递交竣工验收报告，竣工日期以甲方、监理单位及有关部门组织竣工验收并出具合格报告的日期为准。若需整改后才能达到竣工要求的，应以整改后重新办理验收并由有关部门出具竣工验收合格报告日期为准。11.5乙方自竣工验收合格之日起7天内，向甲方移交完毕。第十二条、保修，12.2保修期限自工程竣工验收合格并交付甲方之日起2年。12.3保修金，结算总造价的5％作为工程质量保修金。第十四条、违约责任，14.14延误违约金、损失赔偿费约定，若本工程不能在本合同工期内全部竣工并验收合格，每逾期一天，乙方应按本合同总价0.2%，最低不少于一万元的标准向甲方支付违约金，逾期达10天的，甲方有权解除协议，乙方应当支付本合同总价20%的违约金。第十七条、履约保证，履约担保金额为合同暂定总价的10％，采取不可撤销银行保函的形式。乙方应在签订台同后10天内按照招标文件附表中的格式提供该保函。担保期限的起始日不晚于本合同签订日，其担保期限截止日不早于本工程全部完工并经相关部门验收合格之日后的第60日。若在保函的有效期内因乙方原因致使合同工期拖延，则乙方应对保函的有效期予以延长至合理时限内。如果乙方未按时提供履约保证的，甲方有权暂不支付任何款项。第十九条、其他，19.9本合同经双方签章后即生效等。落款处加盖有华南城公司印章及中装公司合同专用章，并有双方代表的签名。中装公司于2013年10月28日开工，2014年3月13日竣工。2014年3月13日，涉案工程经建设单位、监理单位、设计单位、施工单位验收合格。2016年4月28日，原、被告签订《郑州华南城精品交易7A/B区幕墙工程竣工结算协议》，其主要内容：一、双方一致同意乙方承包的合同范围内以及合同范围外新增项目，最终结算总造价为43000000元。三、本协议签订前甲方已支付乙方工程款30900000元。七、本协议双方签章后生效。落款处加盖有华南城公司合同专用章和中装公司印章，并有代表人的签名。华南城公司分别于2013年11月21日向中装公司支付工程款3587400元、2014年1月13日付5040000元、2014年1月23日付6078000元、2014年4月10日付4600000元、2014年5月16日付2150000元、2014年6月5日付3270000元、2014年7月15日付1610000元、2014年8月25日付4540000元、2016年7月13日付2977536.77元、2016年11月1日付1500000元、2019年2月1日付424423元、2019年2月1日付1570000元、2020年1月19日付1500000元，计38847359.77元。2014年1月15日华南城公司代缴保费22600元；2014年7月21日扣罚款2000元；2017年10月1日扣水电费22463.23元；2019年9月扣维修费73068.38元；2020年1月以房抵款1140574元，计1260705.61元，共计40108065.38元。2019年9月26日，原、被告就涉案项目签署《质量保修到期工程验收单》，载明“质量保修期为2014年8月22日至2016年8月21日，保修期内工程质量问题已整改维修完成，其中第三方应急维修两次，应急维修金额分别为43351元、29717.38元，从本工程质量保修金中扣除”。2019年12月2日，原告向被告提交《建设工程保修款申请单》，载明结算款43000000元，已付款37394423元，质保金2150000元，保修扣款73068.38元。被告予以确认。另查明，2017年3月20日，中装公司经工商行政管理部门核准其名称变更为中建公司。上述事实有当事人的陈述、《郑州华南城精品交易7A/B区幕墙工程施工合同》、工程竣工验收意见表、《郑州华南城精品交易7A/B区幕墙工程竣工结算协议》、质量保修到期工程验收单、建设工程保修款申请单等证据及本案庭审笔录予以证实。本院认为，原、被告签订的《郑州华南城精品交易7A/B区幕墙工程施工合同》及其附件系双方真实意思表示，不违反法律、行政法规的强制性规定，属有效合同。合同当事人应按合同约定全面履行自己的义务。按照《郑州华南城精品交易7A/B区幕墙工程施工合同》中“双方达成一致意见并签署工程结算协议后一个月内，甲方付至竣工结算总造价的95％，此时乙方应开具发票至竣工结算总造价的100％”、“保留本工程竣工结算总造价的5％作为工程质量保修金。自全部工程竣工验收合格并交付给甲方之日起算满2年后的15个工作日内，甲方扣除乙方应付的维修维护等费用及质量损失赔偿金等款项后，将工程质量保修金余额无息支付给乙方”的约定，及2014年3月13日竣工验收合格，2016年4月28日双方签署工程结算协议，并确认工程总造价43000000元，则至2016年5月28日前被告应付原告工程款为40850000元（43000000元×95%）。事实上，至2016年5月28日被告仅支付原告工程款（含代缴保费和扣罚款）30900000元，至今仍下欠815003元；至2016年3月23日前被告应当无息支付原告质保金（工程款）2076931.62元（43000000元×5%-73068.38元），但至今未予支付，被告的上述行为均构成违约，应当承担违约责任。故原告请求支付工程款2891934.62元（815003元+2076931.62元）的主张，于法有据，本院予以支持。华南城公司提出未到付款节点的抗辩，与合同约定不符，本院不予采纳。根据有关规定，当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理；没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。本案中，鉴于《郑州华南城精品交易7A/B区幕墙工程施工合同》未约定欠付工程价款利息的计付标准，则应当按照有关规定支付利息。且原告所主张的欠付工程价款利息和支付质保金利息的起算点均在《郑州华南城精品交易7A/B区幕墙工程施工合同》约定的范围内，也符合法律规定，本院予以照准。被告不同意支付工程款利息的意见，不符合法律规定，本院亦不予采纳。《郑州华南城精品交易7A/B区幕墙工程施工合同》第十七条约定了履约保证，履约保证是指发包人在招标文件（或合同）中规定的，要求承包人提交保证履行合同义务的担保。其对应的为付款担保（或支付担保），但在涉案合同中并未约定付款担保。被告自2013年7月23日签订合同之日起，合同履行至2014年3月13日工程验收，直至2016年4月28日涉案项目结算完毕，被告对原告应当提交银行保函始终未予主张，实际上是对该事实的认可，而今抗辩原告未提供履约保函，应支付合同总价款10%的履约保证金的主张，因其在本案中明确表示不予反诉，故本院对此不予处理。对于被告提出原告延误工期应承担合同总价款20%的违约金的问题，鉴于2016年4月28日双方进行结算时，被告未予主张，原告对此不予认可，且该主张超出法律规定的3年诉讼时效期间，故本院不予支持。依照法律规定，中装公司的权利、义务，依法由变更后的中建公司享有和承担。综上，依照《中华人民共和国民法总则》第一百八十八条，《中华人民共和国合同法》第四十四条第一款、第六十条、第一百零七条、第二百八十六条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款及《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条规定，判决如下：一、被告郑州华南城有限公司应于本判决生效之日起十日内支付原告中建深圳装饰有限公司工程款815003元及利息（自2016年5月29日起至2019年8月20日止，按中国人民银行同期同类贷款利率计付；自2019年8月21日起至实际清偿之日止，按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计付）；二、被告郑州华南城有限公司应于本判决生效之日起十日内支付原告中建深圳装饰有限公司保修金2076931.62元及利息（自2016年9月7日起至2019年8月20日止，按中国人民银行同期同类贷款利率计付；自2019年8月21日起至实际清偿之日止，按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计付）。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费33943元，减半收取计16971元，保全费5000元，共计21971元，由原告中建深圳装饰有限公司负担17元，被告郑州华南城有限公司负担21954元。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内,向本院递交上诉状，并按照对方当事人的人数提出副本,上诉于河南省郑州市中级人民法院。审 判 员  孙保宪二〇二〇年九月二十九日代理书记员  张丽亚