宁夏回族自治区平罗县人民法院 民 事 判 决 书 （2020）宁0221民初3320号 原告：宁夏天瑞热能制供有限公司。 法定代表人：吴某。 委托诉讼代理人：何某，女，系宁夏天瑞热能制供有限公司法务。特别授权代理。 被告：乌海市成科机械设备制造有限公司。 法定代表人：周某，系乌海市成科机械设备制造有限公司执行董事。 原告宁夏天瑞热能制供有限公司（以下简称“天瑞热能公司”）与被告乌海市成科机械设备制造有限公司（以下简称“乌海成科机械设备公司”）买卖合同纠纷一案，本院于2020年9月14日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。在审理过程中，天瑞热能公司申请对乌海成科机械设备公司在内蒙古银行股份有限公司乌海分行营业部的账户（账号为×××）中的25.2万元进行冻结，本院依申请进行了诉讼保全。原告天瑞热能公司的委托诉讼代理人何某到庭参加诉讼。被告乌海成科机械设备公司经本院传票传唤未到庭参加诉讼，本院依法缺席进行审理。本案现已审理终结。 原告天瑞热能公司向本院提出诉讼请求：1.判令解除原、被告2020年1月15日签订的移动式碎煤机供货合同（合同编号DDTR2020-SC-007#）；2.判令被告退还189000元货款、承担违约金63000元（违约金根据合同第11.2条约定的5‰/天计算，不超过合同总额30%主张），合计252000元；3.判令被告承担本案的诉讼费、保全费等相关费用。 事实和理由：原、被告于2020年1月15日签订移动式碎煤机供货合同（合同编号：DDTR2020-SC-007#）,约定原告从被告处采购价值21万元的碎煤机一套，交货期为2020年1月18日。至今仍有配套配电箱未交付，已交付的配件不符合原告使用要求。被告2020年1月22日发函承诺：因故不能及时到货，延期至2020年1月20日将主体设备交付，剩余配套配电箱未交付，已交付的主体设备配件中90KW主电机、15KW振动筛电机、皮带轮、全套篦子板、皮带轮等配件未达到原告使用要求。根据被告目前生产情况，承诺于2020年2月3日将合同约定供货内容全部到货并调试安装完毕并达到使用要求，并将前期部分不合格配件及机电全部按照原告要求更换全新电机及配件，如未按以上承诺按期交付，愿意承担因此给原告造成的一切损失。 因合同履行期已超过5个月，原告发出函件被告拒收，导致原告在被告采购的该套碎煤机至今无法使用，合同目的不能实现。原告联系不到被告公司人员，按照破碎煤6元/吨计算，破碎原告处5万吨煤需要30万元。因生产紧急，为减少损失，原告迫于无奈，使用自有的非专用设备进行破碎工作，额外采购价值245900元的设备配件。原告为主张其权益，故诉至法院。 被告乌海成科机械设备公司未到庭参加诉讼，也未提交书面答辩意见及证据。 本院经审理认定如下事实：2020年1月15日，原告天瑞热能公司（甲方）与被告乌海成科机械设备公司（乙方）签订《移动式碎煤机供货合同》（合同编号：DDTR2020-SC-007#）。合同约定：天瑞热能公司向乌海成科机械设备公司采购移动式碎煤机一台。合同对货物规格、型号、单价、到货时间、付款方式及时间、货物质量标准、货物质量的保证及期限、交货方式、安装调试以及合同的解除条件、违约责任等作了约定。其中，2.1条约定，合同生效后，乙方按合同的约定组织备货。发货前乙方提前10天书面通知甲方，甲方向乙方支付合同总价90%的发货款，乙方发货。全部货到经甲方验收合格，乙方开具合同总价全额的增值税专用发票随货到。留10%质保金一年，质保期自设备正常运行之日起开始，一年到期无质量问题结清剩余贷款。第十条合同解除条件：10.1乙方迟延供货满15天甲方有权解除合同，10.2货物经检验不符合合同内容，验收不合格的，甲方有权解除合同；11.1如乙方违约无故终止合同，应承担合同总价15%的违约金。11.2如乙方延迟供货（不可抗力造成的因素除外），每延迟一天应承担合同总价5‰的违约金并承担相应的损失。11.3如果乙方提供的货物达不到合同第三条质量标准或除本条第一款所列出的违约责任外的其他因素而给甲方造成的直接经济损失和间接经济损失均由乙方赔偿损失或承担合同总价30%的违约责任，以高者为准。11.4如乙方未按约定时间向甲方交付增值税专用发票，每延迟一天，按发票金额支付1‰违约金。 合同签订后，原告天瑞热能公司向被告乌海成科机械设备公司以承兑汇票方式支付20万元货款。2020年1月19日，乌海成科机械设备公司退回天瑞热能公司1.1万元。2020年1月20日，乌海成科机械设备公司向天瑞热能公司交付主体设备。剩余配套配电箱未交付。已交付的主体设备配件中90KW主电机、15KW振动筛电机、皮带轮、全套篦子板、皮带轮等配件未达到使用要求。乌海成科机械设备公司承诺于2020年2月3日将约定的供货全部到位并调试安装完毕达到使用要求，并将不合格配件及机电按天瑞热能公司要求更换。后乌海成科机械设备公司未按承诺履行。2020年3月17日，原告天瑞热能公司传真函告被告乌海成科机械设备公司，《移动式碎煤机供货合同》解除并要求其返还货款承担违约责任。为此，原告诉至法院。 以上事实有原告提交的移动式碎煤机供货合同一份、天瑞热能制供有限公司函件一份、授权委托书一份、付款凭证及收据各一份、承诺函复印件一份、照片六张、快递信息打印件一张及原告的当庭陈述在卷佐证，足以认定。 本院认为，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。原、被告签订的《移动式碎煤机供货合同》系双方的真实意思表示，合同主要内容不违反法律规定，双方应按约履行。原告天瑞热能公司支付了部分货款后，被告乌海成科机械设备公司未能按约定交付货物，已交付的设备达不到使用要求。原、被告双方在合同中约定了合同解除条件，被告未按约履行，具备合同约定解除条件，原告于2020年3月17日向被告传真发函通知解除合同，《移动式碎煤机供货合同》（合同编号：DDTR2020-SC-007#）合同解除。对原告要求确认原、被告2020年1月15日签订的移动式碎煤机供货合同（合同编号DDTR2020-SC-007#）解除的诉讼请求，本院予以支持；对要求被告退还其货款189000元的诉讼请求，予以支持；对要求被告承担违约金63000元的诉讼请求，结合合同履行、违约情况及合同对于违约责任的约定，按50400元（21万元×24%）予以支持。被告乌海成科机械设备公司经本院合法传唤未到庭诉讼，视为放弃答辩、举证、质证等诉讼权利，应承担相应的法律后果。综上，《中华人民共和国合同法》第九十三条第二款、第一百零七条、第一百三十条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下： 一、原告宁夏天瑞热能制供有限公司与被告乌海市成科机械设备制造有限公司于2020年1月15日签订的《移动式碎煤机供货合同》（合同编号DDTR2020-SC-007#）解除； 二、被告乌海市成科机械设备制造有限公司于本判决生效之日起十日内返还原告宁夏天瑞热能制供有限公司货款189000元，支付违约金50400元，合计239400元； 三、驳回原告宁夏天瑞热能制供有限公司其他诉讼请求。 如果当事人未按本判决指定的期间履行给付金钱义务的，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费2540元，保全费1780元，由被告乌海市成科机械设备制造有限公司负担。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于宁夏回族自治区石嘴山市中级人民法院，并在递交上诉状后七日内，凭本判决书向宁夏回族自治区石嘴山市中级人民法院预交上诉案件受理费，逾期不交，视为放弃上诉。 本判决生效后（当事人提起上诉的，以二审法院生效判决为准），负有履行义务的当事人须依法按期履行判决；逾期未履行的，应如实向本院报告财产状况。如逾期履行或报告，将纳入失信被执行人名单进行信用惩戒，并加倍支付迟延履行期间的债务利息；不得有高消费及非生活、工作或经营必需的消费行为。本条款即为执行通知，违反本条规定的，本案申请执行后，人民法院可依法对相关当事人采取限制高消费、罚款、拘留等强制措施；情节严重，构成犯罪的，依法追究刑事责任。 审 判 员  杜 治 二〇二〇年十一月十九日 法官助理  马玉林 书 记 员  罗海燕 附件1：本案适用的法律条文 一、《中华人民共和国合同法》 第九十三条第二款当事人可以约定一方解除合同的条件。解除合同的条件成就时，解除权人可以解除合同。 第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 第一百三十条买卖合同是出卖人转移标的物的所有权于买受人，买受人支付价款的合同。 二、《中华人民共和国民事诉讼法》 第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。 附件2：其他法律条文 《中华人民共和国民事诉讼法》 第十四条人民检察院有权对民事诉讼实行法律监督。 第二百三十九条申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。 前款规定的期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算;法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算;法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。 第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。