北京市海淀区人民法院民 事 判 决 书（2020）京0108民初24322号原告：广州白云电器设备股份有限公司，住所地广州市白云区神山镇大岭南路**。法定代表人：胡德兆，董事长。委托诉讼代理人:张志军，男，广州白云电器设备股份有限公司员工。委托诉讼代理人：孙海涛，湖北言达律师事务所律师。被告：中国大唐集团科技工程有限公司，，住所地北京市海淀区紫竹院路******法定代表人：王彦文，董事长。委托诉讼代理人：阮陆晶，女，中国大唐集团科技工程有限公司法务。原告广州白云电器设备股份有限公司（以下简称白云电器公司）与被告中国大唐集团科技工程有限公司（以下简称大唐科技公司）买卖合同纠纷一案，本院依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告白云电器公司委托诉讼代理人张志军、孙海涛、被告大唐科技公司委托诉讼代理人阮陆晶到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。原告白云电器公司向本院提出诉讼请求：1.大唐科技公司支付白云电器公司货款597026.1元及逾期付款利息（以597026.1元为基数，自2016年5月13日起计算至实际支付之日，2019年8月19日之前按照中国人民银行同期贷款利率计算，2019年8月20日之后按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场利率报价计算）；2.大唐科技公司支付白云电器公司质保金597026.1元及逾期付款利息（以597026.1元为基数，自2018年5月13日起计算至实际支付之日，2019年8月19日之前按照中国人民银行同期贷款利率计算，2019年8月20日之后按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场利率报价计算）；3.大唐科技公司承担本案的诉讼费、保全费。事实与理由：2014年8月19日，白云电器公司与大唐科技公司签订了《印度IL&FSCuddalore2X600MW烟气脱硫工程11KV高压开关柜设备供货合同》，约定大唐科技公司向白云电器公司采购低压开关柜，合同金额为5970261元。合同签订后，白云电器公司依约按时交付货物，大唐科技公司支付了4776208.8元货款后拒绝支付合同项下剩余款项，故诉至法院。被告大唐科技公司辩称，白云电器公司所述与事实不符，合同已对付款比例和支付条件做出约定，其中可靠性运行节点款与质量保证金付款条件未成就，我方未违反合同约定与法律规定，不应支付剩余款项。我方已全面履行合同义务，我方不存在怠于履行合同义务的行为，不应向白云电器公司支付剩余货款及逾期利息。此外，白云电器公司已确认余款支付需达到支付条件，并复函“确认无误”且加盖公章。涉案项目为海外工程供货合同，项目进度需各方配合协调，我方一直在积极推动可靠性运行、初步验收的条件成就，我方不存在违约行为。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织双方当事人进行了证据交换和质证，对相关事实和证据，本院认定如下：白云电器公司(卖方)与大唐科技公司（买方）于2014年8月19日签订《印度IL&FSCuddalore2×600MW烟气脱硫工程11KV高压开关柜设备供货合同》，约定大唐科技公司向白云电器公司采购11KV高压开关柜设备，合同总金额为5970261元。关于第三笔、第四笔货款的支付，合同约定：在机组通过可靠性运行后，卖方提交合同价格的10%的收据，买方审核无误后1个月内，支付合同价格的10%。合同价格的10%作为质量保证金，待设备质量保证期满没有问题，且卖方提交金额为该台套设备价格的10%的收据，买方审核无误后30天内，支付给卖方该台套设备价格的10%。合同约定：“电厂”是指印度IL&FSCuddalore2×600MW烟气脱硫工程项目电厂。“机组”是指锅炉、汽轮机、汽轮发电机和附属设备组成的一套完整的设备。“可靠性运行”是指按照本合同技术规范和成熟的工业惯例，机组已达到试运行条件，连续运行14天，并且在试运行期间满负荷（修正到额定工况）连续不间断运行至少168小时。关于合同设备的性能试验，合同约定：合同设备的性能试验应在完成了可靠性运行后的2个月内进行。性能试验完毕，合同设备达到本合同附件所规定的各项性能保证值和技术性能的要求，并获得业主签发的性能验收证书后，则买方应接受该合同设备，买方应在20天内签署由卖方会签的合同设备初步性能验收证书一式二份，双方各执一份。“质量保证期”或“保证期”是指机组自业主签发初步验收合格证书之日起24个月，或根据主合同规定延长，在保证期内卖方负责纠正或消除设备缺陷。为证明已经履行合同义务，白云电器公司提交了送货单，大唐科技公司认可于2015年9月25日收到涉案设备。大唐科技公司已经向白云电器公司支付货款4776208.8元。白云电器公司于2015年10月30日向大唐科技公司开具金额为5970261元的发票。白云电器公司提交了公证书，以证明涉案工程已于2016年6月3日通过可靠性运行，该公证书显示：1.大唐环境产业集团股份有限公司网站2016年6月6日发布文章《科技工程公司印度古德洛尔脱硫项目1号机组顺利实现脱硫通烟》，文中称“6月3日印度时间13时45分，科技工程公司印度古德洛尔脱硫项目顺利实现1号机组脱硫通烟，现场一片欢腾”。大唐科技公司对该网页真实性认可，但认为该网页中的机组并非涉案机组，涉案机组没有完成可靠性运行，没有取得业主签发的初步验收合格证书，所以付款条件未成就。2.中国电建集团国际工程有限公司2018年6月12日8:56:46发布文章《印度古德洛尔2×600MW燃煤电站项目顺利完成最终移交》。大唐科技公司称网页真实性无法核实，是其他公司的网站，网页所呈现的项目与涉案项目是不同的项目。大唐科技公司提交了电子邮件打印件，显示2019年6月10日，大唐科技公司向白云电器公司发送邮件，该邮件载明：“广州白云电器设备股份有限公司：根据双方签订的印度IL&FSCuddalore2×600MW烟气脱硫工程项目设备供货合同，我公司计划于6月30日前向贵司支付该合同项下已达到支付条件的款项118.6079万元，该款项的支付，不免除贵司在合同项下承担的设备质量担保等责任。剩余合同款将按照合同规定的支付条款，待付款条件成就时，进行支付。请贵公司在收函后5日内进行书面确认，如未及时确认，我公司将按照以上付款方式向贵司支付合同款”。白云电器公司在该函件上盖章并记载：“确认无误”。白云电器公司对该证据真实性认可。大唐科技公司另提交了2020年5月15日、2020年6月8日的电子邮件打印件，以证明大唐科技公司正在与潜在性能试验厂家进行联系，沟通工作范围等事宜。大唐科技公司另提交了2020年6月4日、2020年8月12日的电子邮件，以证明大唐科技公司与业主方进行沟通，涉案项目尚未完成可靠性运行。以上事实，有涉案合同、送货单、发票、进账凭证、公证书、电子邮件打印件及当事人陈述等证据材料在案佐证。本院认为，依法成立的合同，对当事人具有约束力。白云电器公司与大唐科技公司于2014年8月19日签订的涉案合同系双方真实意思表示且未违反法律和行政法规强制性规定，不违背公序良俗，应属有效。双方均应依约履行合同义务。根据合同约定，第三笔货款597026.1元应于机组通过可靠性运行后1个月内支付，第四笔货款597026.1元应于质保期满后30天内支付。现白云电器公司主张大唐科技公司支付第三笔、第四笔货款，白云电器公司认可涉案合同中的2号机组未验收，且从大唐科技公司提交的其于2019年6月10日向白云电器公司发送的电子邮件可以看出，对于大唐科技公司邮件中所称“剩余合同款将按照合同规定的支付条款，待付款条件成就时，进行支付”的陈述，白云电器公司“确认无误”。因此，根据本案现有证据无法认定项目机组已通过可靠性运行，故无法认定合同约定的第三笔货款、第四笔货款的付款期限已经届满，白云电器公司要求大唐科技公司支付剩余货款及逾期付款利息的诉讼请求，本院不予支持。当事人提交的其他证据及发表的其他意见，不影响本案依据已查明的事实作出判决，本院不再一一赘述。综上，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第四十四条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条之规定，判决如下：驳回原告广州白云电器设备股份有限公司全部诉讼请求。案件受理费8369元（原告广州白云电器设备股份有限公司预交），由原告广州白云电器设备股份有限公司负担，已交纳。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人的人数提出副本，上诉于北京市第一中级人民法院。如上诉期满后七日内未交纳上诉案件受理费，按自动撤回上诉处理。审判员  张颖超二〇二〇年九月二十三日书记员  苏 晨