安徽省淮南市谢家集区人民法院 民 事 判 决 书 （2020）皖0404民初2094号 原告：谢家乐，男，1986年2月20日出生，汉族，住安徽省霍邱县。 委托代理人：宋嘉楠，淮南市田家庵区曹庵镇法律服务所法律工作者。 被告:淮南品格装饰工程有限公司，住所地安徽省淮南市谢家集区唐山镇卧园社区谢家集新村****楼****，统一社会信用代码91340400358589243F。 法定代表人：周志海。 被告:周志海，男，汉族，1972年1月5日出生，住安徽省淮南市谢家集区。 原告谢家乐与被告淮南品格装饰工程有限公司、周志海装饰装修合同纠纷一案，本院于2020年8月5日立案受理后，依法适用普通程序，于2020年12月14日公开开庭进行了审理，原告谢家乐委托诉讼代理人宋嘉楠到庭参加诉讼、被告淮南品格装饰工程有限公司、周志海经本院依法公告送达开庭传票未到庭参加诉讼，本案现已审理终结。 原告谢家乐向本院提出诉讼请求：1、解除原、被告《装修合同》,退还原告已付费用23600元;2、支付违约金6270(30元/天×209天)、1150元(50元/天×23天)合计:7420元(暂算至起诉之日)。原告谢家乐当庭变更诉讼请求，要求被告退还原告已付费用为21200元。事实与理由：原、被告于2019年签订《装修合同》，由被告为原告房屋，装修地点为望北新村7栋2单元603室，工程总造价为29800元，装修时间为2019年7月2日至2019年10月3日，同时约定被告延迟交付一天罚金30元，原告按照合同约定支付了装修款23600元，被告一直拖延未按约定时间交房。原告于2020年4月向谢家集区人民法院提起诉讼，被告承诺施工期限由2020年4月10日至2020年7月11日，逾期每日罚金50元，原告在被告出具的补充合同基础上自愿撤回对被告的起诉，由于被告至今仍未给原告继续装修，原告无奈诉至法院，请求判如所请。 被告淮南品格装饰工程有限公司、周志海未到庭参加诉讼，未提交证据，未答辩。 原告谢家乐向本院提交了如下证据材料:1、原告身份证复印件一张、被告淮南品格装饰工程有限公司企业信息复印件一份，证明原被告的诉讼主体资格。本院对该证据真实性、合法性、关联性均予以认定；2、谢家集区人民法院民事裁定书一份，证明原告曾经起诉过被告淮南品格装饰工程有限公司，后原被告达成协议，原告申请撤诉。本院对该证据据真实性、合法性、关联性均予以认定；3、装饰合同原件一份，证明原告与被告之间2019年6月30日签订了装饰装修合同，总造价29800元。本院对该证据真实性、合法性、关联性均予以认定。4、2020年4月10日原告与被告周志海签订的备注合同，证明2020年4月10日原被告签订备注补充合同。本院对该证据真实性、合法性、关联性均予以认定。5、收条，证明被告收到原告共23600元。本院对该证据真实性、合法性、关联性均予以认定。6、照片三张及视频资料，证明被告曾给原告装修一部分的情况。本院对该证据真实性、合法性、关联性均予以认定。 本院经审理认定事实如下：2019年6月30日，原告谢家乐与淮南品格装饰工程有限公司签订《装修合同》，谢家乐委托淮南品格装饰工程有限公司对其位于淮南市谢家集区望峰岗镇望北新村7栋2单元603室房屋进行装饰装修。合同主要约定：工程期限2019年7月2日，至2019年10月3日，工程造价29800元，首期付款14800元，贰期付款15000元。同时双方对违约责任进行了约定：1、装修公司延迟一天罚30元，房东延迟付款一天罚30元；2、房东无故毁约罚5000元，装修公司毁约罚5000元。合同签订后，工程按期开工，谢家乐共支付工程款2笔，分别为20800元（2019年6月30日）、2800元(2019年7月8日），合计23600元。工程开工后，淮南品格装饰工程有限公司无故撤场，工程停工。2020年4月7日，谢家乐起诉淮南品格装饰工程有限公司至淮南市谢家集区人民法院，谢家乐、周志海于2020年4月10日达成协议，签订备注补充合同，重新约定施工期限自2020年4月10日至2020年7月11日，逾期每日罚50元。谢家乐撤回起诉。签订备注补充合同后，淮南品格装饰工程有限公司未按期施工，谢家乐起诉至本院，要求解除合同，返还工程款，承担违约责任。 本院认为，依法成立的合同受法律保护。原、被告签订的装修合同及补充合同，系双方当事人真实意思表示，不违反法律、行政法规的强制性规定，应确认有效，双方均应按照协议约定和法律规定诚信的履行各自的义务。 一、关于合同解除的问题，根据《合同法》第九十四条“有下列情形之一的,当事人可以解除合同:(1)因不可抗力致使不能实现合同目的;(2)在履行期限届满之前,当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务;(3)当事人一方迟延履行主要债务,经催告后在合理期限内仍未履行;(4)当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的;(5)法律规定的其他情形”。本案中，原告谢家乐已经按照双方的约定支付23600元装修款，被告淮南品格装饰工程有限公司收款后无故停工，拒绝按照约定履行合同义务，致使原告合同目的不能实现,淮南品格装饰工程有限公司的行为已构成根本违约,谢家乐有权解除合同。故本院对谢家乐要求解除与被告淮南品格装饰工程有限公司订立的装修合同的诉请予以支持。关于合同解除的期限，根据《合同法》第九十六条“当事人一方依照本法第九十三条第二款、第九十四条的规定主张解除合同的，应当通知对方。合同自通知到达对方时解除”的规定，鉴于本院已于2020年11月10日将起诉状等材料以公告方式送达至被告公司,故原告谢家乐与被告淮南品格装饰工程有限公司签订的装修合同于载有解除合同意思表示的诉状副本到达被告淮南品格装饰工程有限公司之日即2020年11月10日解除。 二、关于工程款返还的问题，根据《合同法》第九十七条“合同解除后,尚未履行的,终止履行;已经履行的,根据履行情况和合同性质,当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施,并有权要求赔偿损失”的规定,原告谢家乐和被告淮南品格装饰工程有限公司订立的装修合同解除后,淮南品格装饰工程有限公司基于该合同向原告收取的未装修部分的工程款应返还原告,原告当庭放弃了被告淮南品格装饰工程有限公司已装修部分的数额2400元，要求返还工程款21200元，因二被告未到庭进行抗辩，视为对其装修工程量的放弃，故对谢家乐的诉请，本院予以支持。 三、关于被告承担违约责任的问题，原告主张被告支付违约金6270(30元/天×209天)、1150元(50元/天×23天)，合计:7420元，暂计算至起诉之日。经本院审核，根据原、被告签订装修合同约定：1、装修公司延迟一天罚30元，房东延迟付款一天罚30元；2、房东无故毁约罚5000元，装修公司毁约罚5000元；备注补充合同的约定：逾期每日罚50元。本案中，被告淮南品格装饰工程有限公司停工行为导致合同目的不能实现，已构成根本违约，故淮南品格装饰工程有限公司、周志海应承担违约责任，对原告要求支付违约金7420元的诉讼请求，二被告未到庭应视为对原告要求支付违约金诉讼请求抗辩理由的放弃，本院予以支持。 综上所述，本院对谢家乐诉讼请求予以支持。依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百一十四条、《中华人民共和国个人独资企业法》第二条、第三十一条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第九十二条、第一百四十四条之规定，判决如下： 一、原告谢家乐与被告淮南品格装饰工程有限公司于2019年6月30日签订的装修合同于2020年11月10日解除； 二、被告淮南品格装饰工程有限公司、周志海于本判决生效之日起十日内共同返还原告谢家乐装修款21200元； 三、被告淮南品格装饰工程有限公司、周志海于本判决生效之日起十日内共同支付原告谢家乐违约金7420元。 如果未按判决书指定的期间履行金钱给付义务，应当依据《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费515元，由被告淮南品格装饰工程有限公司、周志海共同负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院提交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于安徽省淮南市中级人民法院。 审 判 长  王 健 人民陪审员  王从华 人民陪审员  许永前 二〇二〇年十二月十六日 书 记 员  尹 磊 附相关法律条款： 《中华人民共和国合同法》 第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。 第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。 约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。 当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。 《中华人民共和国个人独资企业法》 第二条本法所称个人独资企业，保护个人独资企业投资人和债权人的合法权益，维护社会经济秩序，促进社会主义市场经济的发展，根据宪法，制定本法。 第三十一条个人独资企业不足以清偿债务的，投资人应当以其个人的其他财产予以清偿。 《中华人民共和国民事诉讼法》 第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。 当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。 人民法院应当按照法定程序，全面、客观地审查核实证据。 第九十二条受送达人下落不明，或者用本节规定的其他方式无法送达的，公告送达。自发出公告之日起，经过六十日，即视为送达。公告送达，应当在案卷中记明原因和经过。 第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。