安徽省来安县人民法院 民 事 判 决 书 （2020）皖1122民初4414号 原告：安徽省安源消防工程有限公司滁州分公司，住所地滁州市丰乐南路281号，统一社会信用代码91341100058467607Q。 负责人：高万东，该公司经理。 被告：滁州金港置业有限公司，住所地安徽省滁州市来安县汊河工业园区金太阳装饰城A区106-107号，统一社会信用代码913411225845534927。 法定代表人：杨煌桥，该公司经理。 委托诉讼代理人：刘俊华，江苏南斗律师事务所律师。 委托诉讼代理人：孙燕，江苏南斗律师事务所律师。 原告安徽省安源消防工程有限公司滁州分公司（以下简称安源消防）与被告滁州金港置业有限公司（以下简称金港置业）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2020年11月5日立案后，依法适用简易程序,公开开庭进行了审理。原告安源消防负责人高万东，被告金港置业委托诉讼代理人刘俊华到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 安源消防向本院提出诉讼请求：1.判令被告支付工程款25万元及利息（利息自2019年11月6日起以25万元为基数按照全国银行间同业拆借利率计算至款清为止），利息15000元，本息合计265000元。2、被告承担本案的诉讼费、保全费用。事实和理由：原告与被告2018年1月3日签订《金鼎湾住宅室外消防管网工程施工合同》,合同约定施工日期为2018年1月15日至2018年3月30日,合同采用固定价方式为100万元,约定工程付款方式,工程全部完工,被告支付合同总价的70%,工程结算完成后支付工程最终结算总价的80%,工程验收合格,被告支付至结算总价95%。余款5%作为质保金,二年后质保期满后双方结清质保金。现工程已经全部交付使用,2018年10月12日住宅通过消防验收,2019年11月6日商业综合体通过消防验收。但被告至今仅支付了合同总价70%的工程款,原告多次催要,被告仍未支付,为维护其合法权益,故诉至法院。 金港置业辩称，1、欠工程款25万元是事实，由于原告施工的工程质量问题导致出险，抢险费用136183.35元需要从工程款中扣除，扣除后余款被告可以及时支付。2、双方存在纠纷，商谈多次，双方的债权债务存在不确定状态，原告请求的利息和诉讼费用的主张没有事实和法律依据。综上，被告认为在扣除抢险费用后的余款可以及时支付。 本院经审理认定事实如下：2018年1月3日，安源消防作为发包人（甲方）与被告金港置业作为承包人（乙方）签订了《金鼎湾住宅室外消防管网工程施工合同》,合同载明：工程名称金鼎湾住宅室外消防管网工程，工程地点滁州市来安县汊河新区高新路1号。合同工期开工日期暂定:2018年1月15日，竣工日期暂定:2018年3月30日;质量等级合格,确保消防部门验收通过;合同价款、结算方式工程固定总价(大写):壹佰万元整;小写:¥1000000.00元(含税)、本合同采用总价固定的形式结算。工程付款方式工程量完成达到50%以上,甲方支付已完工作量的70%，工程全部完工,甲方支付至合同总价的70%，工程结算完成后,甲方支付至工程最终结算总价的80%，工程验收合格、甲方支付至结算总价的95%，余款5%作为质保金,二年后质保期满后双方结清质保金。工程保修自项工程竣工验收合格之日起计算,本工程免费质保为二年。保修范围本合同约定乙方承包范围内的工程项目。工程验收工程完工后由乙方通知甲方组织竣工验收;参加验收的单位由甲方工程部根据需要确定,如需要政府部门验收时,必须以政府部门验收的书面依据为准。验收合格后的验收资料,作为甲方付款依据之一;乙方必须确保本工程验收合格,因乙方原因不能通过验收,一切责任由乙方负责。违约责任因乙方原因工程质量达不到本合同约定的标准,则乙方除修复或更换达到质量标准外,还必须承担本合同总价20%的违约金。2018年10月12日住宅通过消防验收,2019年11月6日商业综合体通过消防验收。2020年4月16日，江苏兴光项目管理有限公司出具了金鼎湾住宅室外消防管网工程造价咨询报告书、审定结算书，安源消防完成案涉工程，金港置业支付了合同总价70%的工程款,余款至今未付。庭审中，金港置业提供了下例证据：1、2019年11月8日金港置业致安源消防的联系函，联系函载明：贵公司承建的“金鼎湾住宅室外消防管网工程“在竣工验收时发现多处消防供水管接头部位漏水，为了抢修，我司委派南京春城园林建设发展有限公司花费大量的机械及人工对漏水部位进行抢修、恢复等施工，费用136183.35元。2、南京春城园林建设发展有限公司的工程联系单，消防抢修承包人供应材料一览表、消防抢修差价汇总表、抢修图片等证据，证实安源消防质量出现问题产生的费用为136183.35元。金港置业以此证据证实安源消防存在质量问题，并以此作为拒不支付工程款的理由。 上述事实，有双方当事人的当庭陈述，安源消防提供的《金鼎湾住宅室外消防管网工程施工合同》、增值税发票、来安住房和城乡建设局竣工验收备案信息表一份、工程造价咨询报告书、审定结算书；金港置业提供的联系函、工程联系单、消防抢修承包人供应材料一览表、消防抢修差价汇总表、抢修图片等证据在卷佐证。 本院认为，依法成立的合同，自成立时生效，当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。本案中安源消防、金港置业签订的合同，系双方当事人真实意思表示，且内容不违反法律规定，合法有效。双方当事人应依照约定全面履行自己的义务。安源消防根据合同约定已履行了合同义务。金港置业未能按照约定时间向安源消防支付工程款，构成违约，应当约定承担违约责任。双方在合同中约定“工程结算完成后,甲方支付至工程最终结算总价的80%，工程验收合格、甲方支付至结算总价的95%”工程款的结算方法，金港置业按照约定应该在2019年11月6日消防验收合格后支付工程款，据不支付，应当承担违约责任，故对安源消防的诉讼请求，本院予以支持；金港置业答辩安源消防工程质量问题导致出险，金港置业仅提供金港置业致安源消防的联系函，并没有安源消防的确认材料，并且提供的南京春城园林建设发展有限公司抢修费用系单方提供，没有经过安源消防的认可及任何有资质的审计部门审计、复核等程序，故对金港置业辩解“安源消防工程质量问题导致出险，抢险费用136183.35元，需要从工程款中扣除”意见不予采纳。 综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第四十四条、第六十条、第一百零七条、第一百一十四条第一款，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款之规定，判决如下： 一、被告滁州金港置业有限公司于本判决生效后十日内支付原告安徽省安源消防工程有限公司滁州分公司工程款人民币250000元及利息(利息自2019年11月6日起以25万元为基数按照全国银行间同业拆借利率计算至付清之日止)。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 二、案件受理费5275元，减半收取2637.5元，保全费1770元，合计4407.5元，由被告滁州金港置业有限公司负担。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提供副本，上诉于安徽省滁州市中级人民法院。 审判员  王红 二〇二〇年十二月二日 书记员  魏雪 附：判决适用的相关法律法条 附相关法律条文： 《中华人民共和国合同法》 第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。依法成立的合同，受法律保护。 第四十四条第一款依法成立的合同，自成立时生效。 第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。 第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应该承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 第一百一十四条第一款当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。 《中华人民共和国民事诉讼法》 第六十四条第一款当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。 《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》 第二条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明。 没有证据或者证据不足以证明当事人的事实主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果。