辽宁省北票市人民法院民 事 判 决 书（2020）辽1381民初2632号原告：北票市力和市政工程有限公司，住所地北票市南山街人民路29号，统一社会信用代码912113813190198464。法定代表人：朱国春，经理。委托诉讼代理人：王贵臣、张吉宗，辽宁明睿律师事务所律师。被告：朝阳伟业建筑新型材料有限公司，住所地朝阳市龙城区七道泉子镇新地村，统一社会信用代码91211303MA0YL7BF4L。法定代表人：王志伟，经理。被告：王志伟，男，1982年9月16日出生，朝阳伟业建筑新型材料有限公司经理，住内蒙古赤峰市。被告：刘国丽，女，1984年9月3日出生，朝阳伟业建筑新型材料有限公司监事，住内蒙古赤峰市。三被告委托诉讼代理人：刘洪，朝阳市双塔区光明法律服务所法律工作者。原告北票市力和市政工程有限公司（以下简称“力和公司”）与被告朝阳伟业建筑新型材料有限公司（以下简称“伟业公司”）、王志伟、刘国丽买卖合同纠纷一案，本院于2020年9月1日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告力和公司委托诉讼代理人王贵臣、张吉宗，被告伟业公司及被告王志伟、刘国丽的委托诉讼代理人刘洪，被告王志伟到庭参加诉讼。本案现已审理终结。力和公司向本院提出诉讼请求：1.依法判令被告返还原告预付定金699400元，赔偿法律保护的双倍定金487500元;2.被告承担本案的诉讼费用。事实和理由：原、被告于2020年8月4日签订了蒸压加气混凝土板采购合同，原告购买被告的蒸压加气混凝土板3500立方米，被告在2020年8月20日前完成全部供货任务。合同签订后，原告依约支付给被告定金699400元，被告只在2020年8月26日、30日供货两车，合计28.22立方米。现被告已不能按照约定完成供货义务，故诉至法院。原告力和公司向本院提交以下证据予以证明：1.蒸压加气混凝土板（ALC）采购合同；2.网上银行电子回单一份、被告出具的增值税专用发票；3.关于依法履约及时供货函；4.原告工作人员刘志海与王志伟的微信聊天记录。伟业公司辩称：原、被告签订合同后，被告已按照约定购买生产原材料，进行了生产。延迟供货的原因是朝阳市龙城区环保局曾在2020年7月21日给答辩人下达了责令改正违法行为决定书，8月7日环保局现场检查时，要求答辩人立即停止生产，做好物料遮盖，被告延迟供货属不可抗力。原告施工进度缓慢，答辩人将混凝土板送到现场，不能及时安装，原告不具备接受混凝土板的条件。原告预付的款项属于生产保证定金，生产保证定金与担保法中规定的定金不同，生产保证定金不具备双倍返还功能，该款属于预付款，不应双倍返还。被告王志伟、刘国丽辩称：本案是原告和被告伟业公司之间买卖合同产生的纠纷，王志伟和刘国丽系公司的股东，公司在没有清算或者破产时，股东不对外承担责任，原告起诉王志伟和刘国丽没有依据。被告伟业公司、王志伟、刘国丽向本院提交以下证据予以证明：1.蒸压加气混凝土板（ALC）采购合同及伟业公司送货单；2.朝阳市龙城区环保局责令改正违法行为决定书；3.朝阳市龙城区环保局现场监察记录。本案当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织双方当事人进行了证据交换和质证，对双方当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2020年8月4日，以力和公司为甲方，伟业公司为乙方，双方之间签订了第三代高效节能温室蒸压加气混凝土板（ALC）采购合同，合同约定：力和公司购买伟业公司ALC板材，价款合计2437500元。签订合同后3个工作日之内甲方需向乙方支付材料总款30%的生产保证定金，即700000元。8月10日开始供货，并于8月20日前完成供货任务。违约责任：如在规定的供货期内(因国家环保政策要求停产导致的供货推迟除外)，乙方提供的材料不合格或材料不能按时运到甲方施工现场造成施工停滞、工期拖延、造成工程无法按时施工，甲方有权解除合同，同时乙方要双倍赔偿甲方的所有经济及其他损失，并负相关的法律责任；甲方若未能按合同规定时间支付材料款，甲方应承担乙方的经济损失，乙方也可追究甲方有关的法律责任。8月7日，力和公司通过银行转账方式付给伟业公司生产保证定金699400元。8月10日至8月20日期间伟业公司未向力和公司交付合同约定标的物。8月26日伟业公司供货15.26立方米。8月27日，力和公司给伟业公司发送了关于依法履约及时供货的函，该函件由王志伟本人签收。8月30日伟业公司供货12.96立方米。伟业公司两次供货价款合计18343元。另认定：刘国丽与王志伟系夫妻关系，二人为伟业公司股东，刘国丽为公司监事。被告伟业公司多笔银行存款转入被告刘国丽名下。被告王志伟陈述，本人银行卡不能使用，所以公司资金转入刘国丽名下，该款项是用来支付原材料价款的，其未提供证据予以证明。本院认为，原告与被告伟业公司之间签订的蒸压加气混凝土板（ALC）采购合同为有效合同，双方均应依约履行。合同中约定甲方即本案原告于合同签订之日起3个工作日内给乙方即本案被告伟业公司生产保证定金699400元，该数额是根据被告伟业公司提供的增值税发票金额确定的，虽然比约定数额少600元，但应认定原告履行了支付生产保证定金的义务。在合同约定的期限内，被告伟业公司未能交付约定的买卖标的物，虽然在合同履行期限届满后被告伟业公司供货28.2立方米，但是与合同约定的供货数量仍然相差悬殊，故应认定伟业公司根本违约。原告要求解除合同符合法律规定，其请求应予准许。原告要求被告返还生产保证定金699400元，符合法律规定，但应扣除被告伟业公司已经交付的买卖标的物价款18343元，余款681057元被告伟业公司应当承担返还责任。《中华人民共和国担保法》规定，当事人可以约定一方向对方给付定金作为债权的担保。债务人履行债务后，定金应当抵作价款或者收回。给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金；收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金。定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的20%。原告支付给被告的生产保证定金699400元，即有预付款性质，也包含定金性质。原告要求被告伟业公司按照定金限额20%承担双倍返还责任符合前述法律规定，其请求应予支持。本案合同标的额为2437500元，定金限额应为487500元。《中华人民共和国公司法》第二十条规定，公司股东应当遵守法律、行政法规和公司章程，依法行使股东权利，不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益。不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任，损害公司债权人的利益。公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。从被告伟业公司银行流水可以看出多笔款项转入被告刘国丽名下，公司资产与家庭财产混同，故此，被告刘国丽、王志伟应当对被告伟业公司债务承担连带责任。不可抗力是指不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。依照《中华人民共和国合同法》第一百一十七条之规定,因不可抗力导致合同不能履行,应当根据不可抗力的影响程度,部分或全部免除责任。本案被告伟业公司在与原告签订采购合同前就因环保问题受到环保部门的处罚，在合同履行过程中，环保部门责令被告伟业公司停业整顿，这种情形不符合不可抗力构成要件规定的情形，被告伟业公司以不可抗力为由主张免责，与法律规定相悖，其该项答辩意见，本院不予采纳。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第一百五十九条，《中华人民共和国担保法》第八十九条，《中华人民共和国公司法》第二十条之规定，判决如下：一、被告朝阳伟业建筑新型材料有限公司于本判决生效之日起10日内返还原告北票市力和市政工程有限公司预付款人民币681057元；二、被告朝阳伟业建筑新型材料有限公司于本判决生效之日起10日内返还原告北票市力和市政工程有限公司双倍定金人民币487500元；三、被告王志伟、刘国丽对上述款项承担连带返还责任。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费15482元，保全费5000元，由三被告朝阳伟业建筑新型材料有限公司、王志伟、刘国丽共同负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于辽宁省朝阳市中级人民法院。审 判 长  王学华人民陪审员  邢金全人民陪审员  任绍丹二〇二〇年十一月十日书 记 员  刘思杰