江苏省盐城市大丰区人民法院 民 事 判 决 书 （2020）苏0982民初4857号 原告（反诉被告）：江苏丰泽建设集团有限公司，统一 社会信用代码91320982729298155H，住所地盐城市大丰区幸福东大街**长乐小区综合楼**。 法定代表人：王锦才，该公司董事长。 委托诉讼代理人：刘兴红，江苏煜衡律师事务所律师。 被告（反诉原告）：江苏国艺实业有限公司，统一社会信用代码91320982313907957M，，住所地盐城市大丰区大丰港经济区海融广场**楼** 法定代表人：房思绪，该公司执行董事。 委托诉讼代理人：肖友良，江苏道远律师事务所律师。 原告（反诉被告）江苏丰某建设集团有限公司（以下简称丰某公司）与被告（反诉原告）江苏国某实业有限公司（以下简称国某公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2019年9月3日立案受理后，依法适用普通程序公开开庭进行了审理。原告（反诉被告）丰某公司的委托诉讼代理人刘兴红，被告（反诉原告）国某公司的委托诉讼代理人肖友良到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 本诉原告丰某公司向本院提出诉讼请求：1.判决国某公司给付丰某公司欠付的工程款3138672.28元，逾期付款利息449875.98元，并承担3138672.28元自2020年11月25日起至实际履行之日止按年利率4.35%计算的逾期付款利息；2.判决国某公司给付工程款保证金666500元，并承担该款自2017年1月23日起至实际履行之日止按年利率4.35%计算的逾期付款利息（算至2020年11月24日的逾期付款利息为96870.02元）；3.判决原告丰某公司对被告国某公司涉案工程折价或者拍卖的价款3138672.28元享有优先受偿权；4.判决被告国某公司支付逾期付款违约金1799503.93元；5.赔偿被告国某公司赔偿原告丰某公司律师代理费100000元；6.本案的诉讼费由被告国某公司承担。事实和理由：2016年10月9日，原告与被告签订建设施工合同一份，被告将办公楼（土建、水电、消防）、1号仓库工程（土建、钢结构、水电消防）工程发包给原告施工，工程合同签约价为15330000元，是采取固定合同总价。原告依约完成了办公楼、一号仓库建筑工程的施工，办公楼于2017年8月3日竣工验收，一号仓库于2017年9月8日竣工验收。施工中，实际工程量有变更，有部分签证，最终工程款结算是由被告委托第三方进行审计，根据2018年1月20日工程结算审定单，工程价款为16115382.04元，但被告到目前都未进行确认付款。施工过程中，原告还有对部分工程进行了施工（未有签证结算），有防撞桩、消防管道、墙面部分粉刷等，故总计工程价款为16146804.95元，被告已付工程款13008132.67元，因此被告应给付拖欠工程款3138672.28元。另根据合同专用条款约定，被告应承担欠付工程款、未退工程履约保证金、逾期付款利息、逾期付款违约金，以及赔偿原告律师代理费100000元。因欠付工程款3138672.28元以及被告应返还的履约保证金666500元均属于优先受偿的范围，故原告丰某公司对被告国某公司工程折价或者拍卖的价款3805172.28元享有优先受偿权。综上，请求法院支持原告诉请。 本诉被告国某公司辩称，1.原、被告之间在2016年10月9日签订施工合同，将工程发包给原告施工，以及在施工过程中存在工程量变更的签证属实，对合同关系没有异议。2.原告诉称已经过第三方审计，并得出费用结论，以及还存在未有签证结算的项目尚未结算不是事实。我们认可原告已完工的工程价款为15862602.05元，对于原告主张的未有签证结算的项目按照合同约定不应当计入工程价款结算。另被告已付工程款数额为13008132.67元，已退保证金数额为10万元，并不是原告在诉状中所讲的已付工程款12341632.67元。3.关于欠付工程款的利息损失，双方未约定，且即使要支付，也应按同期贷款利率及市场报价利率计算。4.关于违约金远超出实际所遭受的利息损失，应根据合同法第114条予以调整，即在原告主张利息的情况下，违约金应调低且最高不超过利息数额30%，不超过欠付工程款数额的20%。5.实际进场施工日期在2016年11月15日之前，故应以实际进场施工日期来计算实际工期，从而认定工期延误的时长。 反诉原告国某公司向本院提出反诉请求：1.判令丰某公司向国某公司承担工程逾期竣工违约金859200元；2.判令丰某公司向国某公司交付竣工资料两套（含竣工图），并承担逾期交付竣工资料、未完成竣工验收备案的违约金561500元；3.要求丰某公司承担律师代理费40000元。事实和理由：2016年10月9日，反诉原、被告签订《建设工程施工合同》，由反诉原告将大丰区南侧、环港东路西侧的办公楼、1#仓库工程发包给反诉被告施工。双方在《建设工程施工合同》中约定1#仓库的工期为180日历天，办公楼的工期为240日历天，同时还约定工程逾期须承担合同总价1‰的违约金，逾期交付竣工资料每逾期一日需承担1000元违约金等内容。《建设工程施工合同》签订后，反诉原告按约履行了付款义务，但被告不仅未能按期竣工，且至今也未能按照合同约定交付工程竣工资料。综上，国某公司为维护自身合法权益，特提起此反诉，望公正裁决。 反诉被告丰某公司辩称，1.国某公司反诉要求丰某公司承担工程逾期竣工违约金859200元没有事实和法律依据。根据建设工程施工合同专用条款7.5.2约定，因承包人原因造成工期延误才承担违约金，而本案中国某公司违约在先，未按合同约定进度付款，且在施工中还对设计进行变更，增加了部分工程量，故不能认定丰某公司是造成工期的延误方。2.建设工程竣工验收备案的主体是国某公司，且案涉工程至今仅通过竣工验收，未完成消防验收，不具备建设工程竣工验收备案的条件；国某公司未按合同约定向原告交付用于编制竣工图的施工图纸，故丰某公司无法提供其所要求的竣工图；工程竣工验收后，丰某公司已向国某公司提供了工程结算相关资料，国某公司亦以该资料委托第三方完成了工程价结算，且未提出任何异议，故不存在丰某公司不按国某公司要求提供竣工资料。综上请求驳回国某公司诉请。 当事人围绕诉讼请求依法提交了《建设工程施工合同》、《履约保证金合同》、《单位竣工验收证明书》等证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷予以佐证，根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下： 2016年10月9日，国某公司作为发包人与丰某公司作为承包人签订《建设工程施工合同》一份，合同主要约定：“第一部分合同协议书一、工程概况1.工程名称，办公楼、1#仓库工程。2.工程地点:本工程位于南侧，环港东路西侧。5.工程内容：办公楼（土建、水电、消防）、1#仓库（土建、钢结构、水电、消防）6.工程承包范围：1#仓库、办公楼施工图全部内容。二、合同工期计划开工日期：2016年10月15日。计划竣工日期：2017年6月15日。工期总日历天数240天（1#仓库180天，办公楼240天），实际开工日期以施工许可证为准。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的开工工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为：人民币（大写）壹仟伍佰叁拾叁万元整（¥15330000.00元）；2.合同价格形式：固定总价合同（即总价包死）。第三部分专用合同条款3.7履约担保承包人是否提供履约担保：提供履约担保。承包人提供履约担保的形式、金额及期限：承包人在签订合同后三天内向发包人提供合同总价款5%的履约保证金，作为承包人的履约担保，担保期限自合同签订日至工程验收合格后7日内止。7.工期和进度7.5工期延误7.5.1因发包人原因导致工期延误因发包人原因导致工期延误的其他情形：每次到付款节点，发包人在收到承包人经监理人、造价咨询人审核的付款申请后14个工作日内支付工程进度款。延期超过14个工作日，发包人向承包人按应付工程款每天1‰支付违约金，违约金的上限应为应付工程款的20%，付款申请可提前30天申请审核。7.5.2因承包人原因导致工期延误因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：每拖延一天，由承包人向发包人按合同总造价的1‰支付违约金。因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同价的20%。10.变更10.1变更的范围关于变更的范围的约定：因设计变更、发包人变更造成增加或减少合同中任何工作，追加合同外的工程；改变合同中的任何工作的质量标准或其他特性；10.4变更估价10.4.1变更估价原则关于变更估价的约定：①工程量清单项目的项目特征与投标报价中项目相同的，按投标报价的综合单价计算。②新增工程量清单项目的项目特征与投标报价中项目类似的，综合单价参照类似项目的单价进行结算。上述的“与投标报价中项目类似的”新增项目，指与投标分部分项工程量清单项目编码一至九位完全相同的新增的分部分项工程。③投标报价中没有综合单价的新的工程量清单项目，新增项目的综合单价由承包人提出，经发包人确认后执行。12.合同价款的支付方式：（1）工程款支付方式：银行承兑汇票，付款时提供等额增值税专项发票和收据。（2）办公楼付款方式：办公楼、配电房桩基及基础施工完毕，且验收合格后支付已完成工程造价的75%；主体施工完毕，且验收合格后支付已完工程造价的75%；工程竣工验收合格，承包人提交结算清单后2个月内付至审计额的95%；剩余5%作为质保金，质保期满后支付。（3）1#仓库（不含钢构部分）付款方式：基础施工完毕验收合格，支付已完工造价的75%；主体结束并验收合格后，支付已完工造价的75%；整体工程竣工验收合格承包人提交结算清单2个月内，支付至审计价值的95%；剩余5%作为质保金，质保期满后支付。（4）1#仓库钢结构付款方式：1、仓库基础施工完毕验收合格预付仓库钢结构总价的30%；2、主钢梁柱进场安装结束经验收合格,支付钢结构总价的30%;3、合同内钢结构全部安装完成验收合格二十日内支付钢结构总价的30%；剩余10%作为质保金，质保期满后支付。16.违约16.1发包人违约16.1.2发包人违约的责任发包人违约责任的承担方式和计算方法。（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：逾期发包人向承包人按应付工程款每天1‰支付违约金，违约金的上限应为应付工程款的20%。（7）发包人违约责任的承担方式和计算方法：按16.1.2（2）（4）约定执行包括并不限于因诉讼产生的律师费、差旅费、调查费等。16.2承包人违约16.2.1承包人违约的情形承包人违约的其他情形：承包人存在以下行为的，发包人有权要求解除合同，并由承包人承担由此引起的一切损失，并负责由此引起的一切法律责任，并赔偿由此引发的发包人的一切经济损失，1、本工程具体分项工程完成时间应服从发包人的总体要求，如果因承包人原因导致实际进度与发包人的进度计划不符，承包人无措施或无法按工期完工或质量无法达到合同要求的，发包人有权对部分分项工程指定第三方施工，承包人必须无条件服从和配合；此分项工程费用由发包人按实际发生费用从承包人的工程款中扣除，并加收10%的管理费；当累计完成工程量不足计划进度的70%时，有证明认为承包人无能力按期履行合同，发包人有权解除合同，并要求承包人支付100万元的违约金，承包人无条件退场。2、承包人未按照程序报验的，每次向发包人支付1000元违约金；工序验收不合格的，每次向发包人支付2000元违约金。违约金在发包人履行书面告知程序（监理签发）后，与最近一次工程款中扣除。3、承包人须服从发包人发布的各项符合现行法律、法规的管理规定，如承包人不服从发包人及监理工程师的管理，每次向发包人支付1000元违约赔偿金，且发包人有权解除合同并要求承包人支付100万元的违约金，承包人无条件退场。四、工程竣工验收合格后28天内，承包人必须将符合发包人要求的竣工资料上报给发包人，并完成竣工验收备案。否则每延迟一天支付1000元作为违约金。16.2.2承包人违约的责任承包人违约责任的承担方式和计算方法：由承包人承担全部费用并承担相关费用包括并不限于因诉讼产生的律师费、差旅费、调查费等。21.补充协议21.6.7施工过程中承包人必须无条件的执行经发包方确认的设计变更，除非该设计变更属结构性重大变动，同时也符合价款调整的相关条款之规定，否则所有设计变更均不得作为延长工期的理由。”该合同附件2为《工程质量保修书》，主要载明：“发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建筑工程质量管理条例》，经协商一致就江苏国某办公楼、1#仓库工程（工程余称）签订工程质量保修书。二、质量保修期根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：1.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；2.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为五年；3.装修工程为二年；4.电气管线、给排水管道、设备安装工程为二年；5.供热与供冷系统为二个采暖期、供冷期；6.住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为二年；7.其他项目保修期限约定如下：无。质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。”同日，双方签订《履约保证金合同》一份，载明：“甲方：江苏国某实业有限公司乙方：江苏丰某建设集团有限公司本履约保证金合同由双方于2016年10月9日在江苏大丰市订立。第一条鉴于甲方与乙方于2016年10月9日签署了江苏国某实业有限公司办公楼、1#仓库施工合同，乙方在对建设工程施工合同条款已做明确了解的情况下，为保证其在建设工程施工合同中承诺的履约义务得到切实履行，愿意按本合同约定向甲方提供履约保证金。第二条保证范围为乙方未按建设工程施工合同约定履行义务，包括但不限于乙方原因不能按约定竣工日期竣工、工程质量达不到标准时应向甲方支付的违约金或赔偿的损失。第三条保证金额乙方应当按照中标合同总金额的5%，金额大写人民币766500元作为履约保证金交付给甲方。第四条保证方式为履约保证金可无条件并不可撤销的等额抵销乙方应建设工程施工合同应向甲方支付的违约金或损失赔偿额。第五条保证期限自本合同生效之日起至建设工程竣工验收合同后7日内。保证期中乙方如约履行建设工程施工合同的，由甲方按工程进度款所占施工合同总价款的比例，将履约保证金（无息）按比例划回乙方账户。竣工验收合格后，保证金全额返还。第六条争议的解决本合同适用中华人民共和国有关法律，在本合同履行中，如发生争议、纠纷，有关各方首先应协商解决；协商无法解决时，双方同意在项目建设工程所在地人民法院提起诉讼。第七条生效条件本合同自双方的法定代表人或其授权代理人签字加盖公章并乙方交付履约保证金之日起生效。” 上述合同签订后，盐城市大丰区住房和城乡建设局于2016年12月8日颁发案涉工程的施工许可证，原告丰某公司依约完成了办公楼、1#仓库的施工。在施工过程中，被告国某公司对案涉工程进行了设计变更，原告丰某公司亦应被告国某公司要求增加了合同约定外的工程量，并分别于2017年5月21日、2017年6月23日、2017年6月28日、2017年10月28日、2018年7月28日、2018年9月28日向被告国某公司以及案涉工程监理单位江苏衡建项目管理有限公司出具工程联系单，确认增加的具体工程量。其中，2017年10月28日的工程联系单中载明：“由我司承建的江苏国某实业有限公司办公楼、1#仓库工程现已全部竣工验收合格，现将办公楼、1#仓库的土建、安装、消防、钢结构及签证和变更等结算清单交与甲方进行审计。” 2016年12月30日，案涉工程1#仓库地基与基础分部工程质量验收合格；2017年4月10日，案涉工程1#仓库钢结构部分（构件组装）分项工程钢柱部位质量验收合格；2017年4月11日，案涉工程1#仓库钢结构部分（构件组装）分项工程钢梁部位质量验收合格；2017年4月27日，案涉工程1#仓库钢结构主体竣工验收；2017年4月27日，案涉工程办公楼主体分部工程质量验收合格；2017年8月3日，原、被告以及监理单位、设计单位等共同出具关于案涉的《单位竣工验收证明书》一份，载明案涉办公楼于2016年11月15日开工，2017年8月1日竣工；2017年9月28日，原、被告以及监理单位、设计单位等再次共同出具案涉1#仓库的《单位竣工验收证明书》一份，载明案涉1#仓库于2016年11月25日开工，于2017年9月28日竣工。 2018年1月16日，江苏开源工程咨询监理有限公司出具关于国某公司办公楼、1#仓库工程结算汇总表一份，载明办公楼土建项目审计金额为3861937.86元，1#仓库土建项目审计金额为6353594.82元，1#仓库钢结构项目审计金额为4247189.06元，办公楼（水电、消防）项目审计金额为227628.44元，1#仓库（水电、消防）项目审计金额为1425031.86元。2018年1月21日，丰某公司与审计单位江苏开源工程咨询监理有限公司共同出具《工程结算审定单》一份，载明案涉办公楼、1#仓库合同内项目的工程审定总价为16115382.04元。其中办公楼的审定总价为4089566.3元，1#仓库12025815.74元。庭审中，经双方一致同意核减8万元，最终确认合同内项目工程价款为16035382.04元，且双方对应付工程款的时间节点无异议。另原告丰某公司向被告国某公司共支付履约保证金766500元，被告国某公司已返还100000元，尚欠原告丰某公司保证金666500元未返还。审理过程中，经丰某公司申请，本院依法委托盐城建信造价工程师事务所有限公司对案涉工程合同外增项工程进行鉴定，2020年7月23日，盐城建信造价工程师事务所有限公司出具（2020）苏0982法鉴委字第19号工程造价鉴定意见书，载明鉴定结果：原告江苏丰某建设集团有限公司提出的办公楼装修及涂料、办公楼隔墙基础、办公楼改排水管、厂房防撞柱、室外场地杂草清理、平整、因台风造成厂房损坏后的修复费用，总价427291.44元。经鉴定总造价为111422.91元，大写：壹拾壹万壹仟肆佰贰拾贰元玖角壹分。原、被告双方对该鉴定结果均无异议。综上，案涉工程总价为16146804.95元，被告国某公司已付13008132.67元，欠付3138672.28元，欠付款项的具体付款时间节点和金额，已经原、被告双方确认（详见附表1）。另经国某公司申请，本院依法委托盐城建信造价工程师事务所有限公司对案涉1#仓库及办公楼工期延误天数进行鉴定。2020年10月26日，盐城建信造价工程师律师事务所有限公司出具（2020）苏0982法鉴委字第456号鉴定意见书一份，载明鉴定结果：签约合同价1533.0万元，（1#仓库1074.0万元，办公楼459.0万元）。合同工期总日历天数240天（1#仓库180天，办公楼240天）。经鉴定，合同工期总日历天数提前6天，其中1#仓库工期延误54天（实际施工294个日历-顺延后的合同工期240天），办公楼工期提前22天（实际施工238个日历-顺延后的合同工期260天）。丰某公司对该鉴定结果无异议，国某公司提出异议，但未提供充分的证据予以抗辩，亦未重新申请鉴定。 另查明，2017年1月9日，案涉工程的审计单位江苏开源工程咨询监理有限公司向被告国某公司出具《工程款支付证明书》一份，载明：“根据贵方提供的施工合同、投标预算书，结合实际施工情况，经测算，本期支付形象进度工程款共（大写）贰佰陆拾肆万玖仟肆佰叁拾捌元陆角贰分（小写：2649438.62元）。本次施工形象进度款计算节点：办公楼、1#仓库均以正负零为节点，正负零以下部分已全部完工。进度款算至正负零；钢结构工按施工合同要求，进度款付钢结构工程总价30%作为预付款。”2017年5月8日，案涉工程的审计单位江苏开源工程咨询监理有限公司向被告国某公司出具《工程款支付证明书》一份，载明：“根据贵方提供的施工合同、投标预算书，结合实际施工情况，经测算，本期支付形象进度工程款共（大写）叁佰玖拾叁万叁仟肆佰肆拾陆角叁分（小写：3933440.63元）。本次施工形象进度款计算节点：办公楼、1#仓库均以主体为节点，进度款算至主体；钢结构工按施工合同要求，主体完工进度款付钢结构工程总价30%作为预付款。”2017年7月17日，案涉工程的审计单位江苏开源工程咨询监理有限公司向被告国某公司出具《工程款支付证明书》一份，载明：“根据贵方提供的施工合同、投标预算书，结合施际施工情况，经测算，本期支付形象进度工程款共（大写）：壹佰伍拾伍万壹千贰佰捌拾叁元零叁分（小写：1551283.03元）。本次施工形象进度款计算节点：合同约定办公楼工程竣工验收合格，付至审计额的95%。办公楼工程除装饰外工程总价的95%作为预付款。”2017年10月26日，案涉工程的审计单位江苏开源工程咨询监理有限公司向被告国某公司出具《工程款支付证明书》一份，载明：“根据贵方提供的施工合同、投标预算书，结合实际施工情况，经测算，本期支付形象进度工程款共（大写）：陆佰壹拾陆万肆拾陆元零捌分（小写：6160046.08元）。本次施工形象进度款计算节点：合同约定1#仓库工程竣工验收合格，付至审计额的95%。其中钢结构付至审计额的90%作为预付款。另合同约定履约保证金在工程全部竣工验收合格后全部返还给乙方。” 本院认为，丰某公司与国某公司签订的《建设工程施工合同》系双方真实意思表示，内容不违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效，双方当事人均应按照合同的约定履行其权利义务。丰某公司已按约完成施工，案涉工程已经竣工验收，故国某公司迟延支付原告工程价款3138672.28元，已构成履行合同违约，依法应承担相应的民事责任。据此，丰某公司要求国某公司给付工程款3138672.28元并承付逾期付款利息的诉请符合法律规定，本院依法予以支持。关于丰某公司主张的逾期付款利息的数额，经审查,本院核定自2017年6月20日起至2020年11月24日止分段计算的逾期付款利息合计为443073.77元（具体计算方式详见附表2），另国某公司还应承担3138672.28元自2020年11月25日起至实际履行之日止按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算的利息。关于丰某公司主张的履约保证金以及逾期支付履约保证金利息，本院认为国某公司应按约返还履约保证金666500元并核定承担自2017年1月23日起至2020年11月24日止的逾期支付履约保证金利息98184.56元（具体计算方式详见附表3）以及承付666500元自2020年11月25日起至实际给付之日止按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算的利息。关于丰某公司主张其对国某公司涉案工程折价或者拍卖的价款3138672.28元享有优先受偿权，根据《最高人民法院关于适用的解释（二）》第二十二条规定：“承包人行使建设工程价款优先受偿权的期限为六个月，自发包人应当给付建设工程价款之日起算。”故根据案涉《建设工程施工合同》约定的付款时间，丰某公司主张优先受偿权超过了法定期限，本院对该主张不予支持。关于丰某公司主张国某公司支付逾期付款违约金1799503.93元，国某公司抗辩在丰某公司主张利息的情况下，违约金应调低且最高不超过利息数额30%和欠付工程款数额的20%，经核定，本院认为国某公司应支付逾期付款的违约金132922.13元（具体计算明细详见附表2）。关于国某公司主张丰某公司向其承担工程逾期竣工违约金，结合鉴定意见以及当事人双方提交的证据，本院认为丰某公司应按约承担工期延误的违约金，故本院参照1#仓库的工期延误天数，合同关于延误工期支付违约金的约定，合同内1#仓库的审定价、双方核减的金额以及合同外增项的鉴定造价为基数，适当对违约金进行调整，最终酌情核定丰某公司应承担工程逾期竣工的违约金10万元。关于国某公司主张丰某公司向其交付竣工资料两套（含竣工图），并承担逾期交付竣工资料、未完成竣工验收备案的违约金561500元，因其未提供充分的证据对该项主张予以证明，本院依法不予以支持。关于丰某公司主张国某公司赔偿律师代理费100000元以及国某公司要求丰某公司承担律师代理费40000元，符合事实和法律规定，本院依法均予以支持。关于丰某公司与国某公司主张的违约金和律师代理费，本院经抵销核减，认定国某公司应向丰某公司给付律师代理费60000元以及逾期付款的违约金32922.13元。综上，本诉原告丰某公司有事实和法律依据的部分诉请，本院予以支持；反诉原告国某公司有事实和法律依据的部分诉请，本院亦予以支持。依照《中华人民共和国合同法》第八条、第一百零七条、第一百一十四条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十六条、第十七条、第十八条，《最高人民法院关于适用的解释（二）》第二十二条之规定，判决如下： 一、本诉被告江苏国艺实业有限公司于本判决生效之日起30日内给付本诉原告江苏丰泽建设集团有限公司工程款3138672.28元，并承付自2017年6月20日起至2020年11月24日止计算的逾期付款利息443073.77元，以及承付3138672.28元自2020年11月25日起至实际给付之日止按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算的利息。 二、本诉被告江苏国艺实业有限公司于本判决生效之日起30日内返还本诉原告江苏丰泽建设集团有限公司履约保证金666500元，并承付自2017年1月23日起至2020年11月24日止计算的逾期支付履约保证金利息98184.56元，以及承付666500元自2020年11月25日起至实际给付之日止按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算的利息。 三、本诉被告江苏国艺实业有限公司于本判决生效之日起30日内给付本诉原告江苏丰泽建设集团有限公司律师代理费60000元。 四、本诉被告江苏国艺实业有限公司于本判决生效之日起30日内给付本诉原告江苏丰泽建设集团有限公司逾期付款的违约金32922.13元。 五、驳回本诉原告江苏丰泽建设集团有限公司的其他诉讼请求。 六、驳回反诉原告江苏国艺实业有限公司的其他诉讼请求。 如果义务人未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 本诉案件受理费55738元，由本诉原告江苏丰泽建设集团有限公司负担12057元，本诉被告江苏国艺实业有限公司负担43681元;诉讼保全费5000元，由本诉原告江苏丰泽建设集团有限公司负担1082元，由本诉被告江苏国艺实业有限公司负担3918元。反诉案件受理费17946.3元，反诉原告江苏国艺实业有限公司负担14846.3元，由反诉被告江苏丰泽建设集团有限公司负担3100元。被告（反诉原告）江苏国艺实业有限公司于本判决生效之日起30日内将上述应负担的案件受理费40581元汇缴至收款单位：盐城市大丰区人民法院（诉讼费）、收款银行：中国银行大丰支行营业部、收款账号：62×××23. 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于江苏省盐城市中级人民法院。 审 判 长 刘 锋 人民陪审员 吴 诚 人民陪审员 马月芹 二〇二〇年十二月三十一日 书 记 员 黄金金 附录法律条文 1.《中华人民共和国合同法》 第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。 依法成立的合同，受法律保护。 第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。 约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。 当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。 2.《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》 第十六条当事人对建设工程的计价标准或者计价方法有约定的，按照约定结算工程价款。 第十七条当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理；没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。 第十八条利息从应付工程价款之日计付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间： （一）建设工程已实际交付的，为交付之日； （二）建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日； （三）建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日。 3.《最高人民法院关于适用的解释（二）》 第二十二条承包人行使建设工程价款优先受偿权的期限为六个月，自发包人应当给付建设工程价款之日起算。 4.《中华人民共和国民事诉讼法》 第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。                            案涉工程款的付款时间节点和金额                               序号                       时间段                       应付工程款       （元）                       已付工程款（元）                       实际逾期支付款项（元）                               1                       2017/6/16                                                                                                                               2                       2017/6/20                       2017/7/27                       6490075.09                       4408132.67                       2081942.42                               3                       2017/7/28                       2017/8/24                       6490075.09                       4908132.67                       1581942.42                               4                       2017/8/25                       2017/9/6                       8041358.12                       4908132.67                       3133225.45                               5                       2017/9/7                       2017/9/29                       8041358.12                       5908132.67                       2133225.45                               6                       2017/9/30                       2017/11/30                       8041358.12                       6908132.67                       1133225.45                               7                       2017/12/1                       2017/12/19                       14201404.20                       6908132.67                       7293271.53                               8                       2017/12/20                       2018/1/21                       14201404.20                       8108132.67                       6093271.53                               9                       2018/1/22                       2018/1/23                       15023612.94                       8108132.67                       6915480.27                               10                       2018/1/24                       2018/2/11                       15023612.94                       9108132.67                       5915480.27                               11                       2018/2/12                       2018/8/31                       15023612.94                       11608132.67                       3415480.27                               12                       2018/9/1                       2018/9/6                       15023612.94                       11908132.67                       3115480.27                               13                       2018/9/7                       2018/9/29                       15023612.94                       12108132.67                       2915480.27                               14                       2018/9/30                       2019/8/29                       15023612.94                       12408132.67                       2615480.27                               15                       2019/8/30                       2020/8/20                       16035382.04                       13008132.67                       3027249.37                               14                       2020/8/21                       2020/11/24                       16146804.95                       13008132.67                       3138672.28                附表1 附表2                            案涉工程款逾期付款利息、违约金计算明细                               序号                       违约金（元）       天数*实际逾期支付款项*利息率*30%                       利息损失（元）       天数*实际逾期支付款项*利息率                       原告主张的违约金       （4倍利息损失）                       时间段                       应付利息天数                       应付工程款       （元）                       已付工程款（元）                       实际逾期支付款项（元）                       年利率                               1                       0.00                                                                       2017/6/16                                                                                                                                                                               2                       2792.41                       9308.02                       37232.07                       2017/6/20                       2017/7/27                       37                       6490075.09                       4408132.67                       2081942.42                       4.35%                               3                       1548.33                       5161.09                       20644.35                       2017/7/28                       2017/8/24                       27                       6490075.09                       4908132.67                       1581942.42                       4.35%                               4                       1362.95                       4543.18                       18172.71                       2017/8/25                       2017/9/6                       12                       8041358.12                       4908132.67                       3133225.45                       4.35%                               5                       1701.25                       5670.82                       22683.30                       2017/9/7                       2017/9/29                       22                       8041358.12                       5908132.67                       2133225.45                       4.35%                               6                       2505.84                       8352.82                       33411.26                       2017/9/30                       2017/11/30                       61                       8041358.12                       6908132.67                       1133225.45                       4.35%                               7                       4758.86                       15862.87                       63451.46                       2017/12/1                       2017/12/19                       18                       14201404.20                       6908132.67                       7293271.53                       4.35%                               8                       7068.19                       23560.65                       94242.60                       2017/12/20                       2018/1/21                       32                       14201404.20                       8108132.67                       6093271.53                       4.35%                               9                       250.69                       835.62                       3342.48                       2018/1/22                       2018/1/23                       1                       15023612.94                       8108132.67                       6915480.27                       4.35%                               10                       3859.85                       12866.17                       51464.68                       2018/1/24                       2018/2/11                       18                       15023612.94                       9108132.67                       5915480.27                       4.35%                               11                       24762.23                       82540.77                       330163.09                       2018/2/12                       2018/8/31                       200                       15023612.94                       11608132.67                       3415480.27                       4.35%                               12                       564.68                       1882.27                       7529.08                       2018/9/1                       2018/9/6                       5                       15023612.94                       11908132.67                       3115480.27                       4.35%                               13                       2325.10                       7750.32                       31001.27                       2018/9/7                       2018/9/29                       22                       15023612.94                       12108132.67                       2915480.27                       4.35%                               14                       31572.12                       105240.39                       420961.55                       2018/9/30                       2019/8/29                       333                       15023612.94                       12408132.67                       2615480.27                       4.35%                               15                       38258.38                       127527.93                       510111.70                       2019/8/30                       2020/8/20                       356                       16035382.04                       13008132.67                       3027249.37                       4.26%                               14                       9591.26                       31970.86                       127883.46                       2020/8/21                       2020/11/24                       95                       16146804.95                       13008132.67                       3138672.28                       3.86%                               累 计                       132922.1296                       443073.7655                       1772295.062                                                                                                                                                                                        附表3                            逾期支付履约保证金利息计算明细                               序号                       项目                       利息（元）       天数*实际逾期支付款项*利息率                       时间段                       应付利息天数                       进度款（元）                       返还比例       （进度款/合同总价款）                       履约保证金（元）                       已返还（元）                       实际逾期支付款项（元）                       年利率                               1                       办公楼、1#仓库均以正负零以下验收合格                       306.05                       2017/1/23                       2017/4/11                       78                       2649438.62                       2649438.62/15330000                       132471.93                       100000.00                       32471.93                       4.35%                               2                       1#仓库主钢梁柱安装验收合格                       395.14                       2017/4/12                       2017/5/16                       34                       1274156.72=（4247189.06*30%）                       1274156.72/15330000                       63707.84                       0.00                       96179.77                       4.35%                               3                       1#仓库钢结构验收合格                       96.60                       2017/5/17                       2017/5/22                       5                       1274156.72=（4247189.06*30%）                       1274156.72/15330000                       63707.84                       0.00                       159887.61                       4.35%                               4                       主体验收合格                       4529.44                       2017/5/23                       2017/9/28                       128                       2659283.91=（3933440.63-1274156.72）                       2659283.91/15330000                       132964.20                       0.00                       292851.81                       4.35%                               5                       竣工验收合格                       92857.34                       2017/9/28                       2020/11/24                       1153                                               全额返还                       373648.19                       0.00                       666500.00                       4.35%                               6                       合计                       98184.56                                                                                                                                               766500.00