襄阳市襄州区人民法院民 事 判 决 书（2020）鄂0607民初2913号原告：襄阳市襄州区润泽盛钢材批发商行。住所地：襄阳市襄州区张湾街办云湾社区云清路C9-2-1。经营者：陶登殿，男，1990年9月14日出生，汉族，住南漳县。委托诉讼代理人：张龙，湖北春园律师事务所律师。被告：甘肃省水利水电工程局有限责任公司。住所地：甘肃省兰州市城关区庆阳路**。法定代表人：巩正玺，该公司董事长。委托诉讼代理人：叶圣冰，公司员工。委托诉讼代理人：张瑞园，公司员工。原告襄阳市襄州区润泽盛钢材批发商行（以下简称润泽盛商行）与被告甘肃省水利水电工程局有限责任公司（甘肃水利水电公司）买卖钢材合同纠纷一案，本院于2020年6月22日立案。被告甘肃水利水电公司于2020年7月1日对本案提出管辖权异议，本院于2020年7月13日作出裁定，驳回被告对本案管辖权提出的异议。后被告对裁定不服，提起上诉。襄阳市中级人民法院于2020年9月8日作出（2020）鄂06民辖终135号民事裁定书，驳回被告上诉，维持原裁定。本案依法适用简易程序，于2020年11月6日公开开庭进行了审理。现已审理终结。原告润泽盛商行向本院提出诉讼请求：1、请求判令被告向原告支付钢材款2206184.67元及延迟付款利息（截止2020年4月17日，延迟付款利息为221313.89元，之后的利息按月息1分计算至付清之日止）；2、本案诉讼费、保全费用等由被告承担。事实与理由：2019年5月1日，原告与被告签订《钢材采购合同》，主要约定：被告承包施工的湖北省鄂北地区水资源配置工程2016年第2标段七方（罗家）明渠-七方（园林）工程项目向原告采购钢材，被告当月以书面、微信等形式将次月钢材大致需求计划通知原告，原告收到被告钢材单批次订购单后，原告根据被告提出的时间送货，交货地点为枣阳市七方镇被告施工现场，被告负责卸货，到工地后卸车等相关费用由被告承担；货到工地后，由被告指定的收货人现场验收，验收后被告指定收货人在送货单上签字确认，原告凭送货单与被告办理结算，被告赊欠原告钢材款于2019年12月1日前全部付清；被告每月按总赊欠钢材款的80%支付给原告，当月未付的20%的钢材款累计至下月总赊欠钢材款内，若因被告资金不到位，原告同意给予7天宽限期且不计息，如延期超过七天未付视为被告付款逾期须向原告支付利息违约，计息标准为应付款到期未付，按月息壹分计算赔偿原告损失，不足一月按日息万分之三点三计算；各方确认书面文件的送达地址如下：被告联系人黄金桥，联系方式为158××××****，地，地址为襄阳市枣阳市七方镇方送达地址变更未及时告知相对方或者一方指定的代收人拒绝签收，导致文书未能被实际接收的，文书退回之日或者在用邮政特快专递寄出满三天视为送达之日，双方如有异议和解不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼等。合同签订后，原告按照合同约定分批次的向被告供应了钢材。之后，原、被告经过对账确认，截止2020年4月17日，被告尚欠原告钢材款2206184.67元，延迟支付钢材款产生的利息221313.89元，共计2427498.56元。之后，原告多次向被告催要钢材款，被告一直予以推脱。为维护原告的合法权益，特依据《合同法》等相关规定，向法院提起诉讼，请求人民法院依法及时裁判。被告甘肃水利水电公司辩称，一、原告诉称截止2020年4月17日，被告延迟付款利息221313.89元，金额错误。1、合同第五条第三款规定：“若因甲方资金不到位，乙方同意给予7天宽限期且不计息”，因至今业主存在3600万元到期债权未付给被告，因此应减免7天宽限期且不计息。2、2020年2月至4月期间属于疫情期间，业主及银行、税务均未上班，被告无法办理工程款结算开具发票等，应减免60天疫情期间违约逾期利息。3、签订合同时间是2019年5月，由于2019年5月-12月期间各种原材料大幅上涨，导致被告不能按照合同履约义务，各种建筑材料因国家节能环保政策影响导致大幅上涨，属被告不可预见的，使用情势变更原则，因此被告申请将违约逾期利息由月息1%变更为0.5%。综上，被告应付利息为82532.55元。二、利息按照1分计算至付清之日止不合理。2020年6月27日被告收到法院的保全裁定书，冻结了被告在业主方已经到期的债权，导致不能按时拨付工程款，违约利息应计算到冻结日止。三、判令被告向原告支付钢材款2206184.67元，金额错误。2020年1月22日，湖北臻昕建筑劳务有限公司代被告支付钢材款100000元。综上，应核减100000元，被告应支付钢材款2106184.67元。四、本案诉讼费用、保全费等由被告承担不合理。1、由于国家节能环保政策影响，造成合同发生了情势变更，并非被告故意拖欠钢材款；2、2019年5月1日，被告与原告实际控制的襄阳市襄州区同力胜金属材料批发商行签订了钢材采购合同，在2019年期间原告向被告索要钢材款时，已经将同力胜商行钢材款结清，并未恶意欠款。3、被告未收到原告催款函，只通过电话催款，并在2020年6月将被告到期债权冻结。4、工程已经完工，被告在业主方仍有3600万到期债权未拨付。五、原告发票未开具齐全，材质证明书未提供齐全。1、原告已开具发票2206184.67元，违约逾期利息未开具发票；2、钢材材质证明书未提供齐全，导致被告方工程未能及时评定；原告应按合同约定提供材质证明书。六、请求法院宽限支付期限，被告同意按照分批或分期付款。本院经审理认定事实如下：2019年5月1日，被告甘肃水利水电公司下设的湖北省鄂北地区水资源配置工程2016年第2标项目部（采购方、甲方）与原告润泽盛商行（供货方、乙方）签订《湖北省鄂北地区水资源配置工程2016年第2标段七方（罗家）明渠-七方（园林）工程钢材采购合同》，约定：甲方向乙方采购线材、盘螺、螺纹钢等，特别约定甲方赊欠乙方钢材款时间：2019年12月1日前全部付清。合同第五条第三款约定：甲方每月按总赊欠钢材款的80%支付给乙方，当月未付的20%钢材款累计至下月总赊欠钢材款内（以送货单、结算单时间为准），若因甲方资金不到位，乙方同意给予7天宽限期且不计息。如延期超过7天未付，则视为甲方付款逾期须向乙方支付违约利息，计息标准为：应付款到期未付，按月息壹分计算赔偿乙方损失，不足壹月按日息万分之三点三计算。2020年4月17日，被告下设的湖北省鄂北地区水资源配置工程2016年第2标项目部与原告签订《对账函》载明：润泽盛商行从2019年4月27日起至2019年10月2日止供应钢材共计6批次，合计金额3356661.38元，被告于2019年6月28日支付钢材款600000元，2019年9月30日支付钢材款200000元，2019年10月5日支付钢材款1550.71元，2019年11月29日支付钢材款48926元，2019年12月19日支付钢材款300000元，合计支付1150476.71元，尚欠钢材款2206184.67元。延迟支付钢材款产生的利息合计221313.89元。尚欠钢材款及利息合计2427498.56元。双方分别在《对账函》上加盖公章，并有经办人签名。2020年1月22日，湖北臻昕建筑劳务有限公司代被告下设的湖北省鄂北地区水资源配置工程2016年第2标项目部向原告支付钢材款100000元。后原告向被告索要钢材款及利息无果，引起诉讼。本院认为，依法成立的合同，受法律保护，当事人应当按照约定全面履行自己的义务，被告向原告购买钢材，双方之间形成买卖合同关系，原告依约交付了钢材，被告应当按照约定支付钢材款。本案的第一个争议焦点为：截止2020年4月17日，被告欠原告钢材款本金及利息分别为多少?本院认为，双方《对账函》上确认被告欠原告钢材款为2206184.67元，未扣减湖北臻昕建筑劳务有限公司于2020年1月22日代被告向原告支付的100000元钢材款，计算有误，应予以扣减。本院确认截止到2020年4月17日，被告累计欠原告钢材款本金2106184.67元。双方确认延迟支付钢材款产生的利息合计221313.89元，对合同中约定“因甲方资金不到位给予7天宽限期”进行了变更，故被告要求对利息减免7天宽限期本院不予支持。双方合同中约定钢材付款时间为2019年12月1日前，新冠××疫情这一不可抗力因素发生在迟延履行之后，根据《中华人民共和国合同法》第一百一十七条：“当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任”之规定，被告要求减免60天疫情期间违约逾期利息，本院不予支持。被告以原材料上涨为由要求将违约逾期利息由月息1%变更为0.5%，不符合双方合同约定，且其提供的《鄂北局关于印发〈鄂北工程主要建筑材料价差调整结算审核及支付办法〉的通知》系内部管理文件，对原告无约束力。故被告要求调整违约逾期利息标准本院不予支持。考虑到双方合作关系，诉讼中原告对截止到2020年4月17日逾期利息221313.89元自愿放弃21313.89元，只要求200000元，是对自己诉讼权利的处分，本院予以支持。故本院确认截止到2020年4月17日，被告欠原告钢材款2106184.67元，逾期利息200000元。关于原告要求被告支付2020年4月17日之后的违约利息计算至付清之日止是否合理？本院认为，财产保全的目的在于保障生效法律文书得以顺利执行，防范当事人在诉讼过程中转移财产，致使生效法律文书难以执行。《最高人民法院关于人民法院办理财产保全案件若干问题的规定》中未对诉讼阶段足额保全到期债权或货币的，违约利息计算截止时间做出规定。故被告辩称违约利息计算至收到本院冻结裁定之日，无法律依据，本院不予支持。关于被告不承担诉讼费、保全费的理由是否成立？本院认为，诉讼费和保全费，根据案件的判决结果，根据双方的胜败比例确定。本案中被告未按约定时间支付钢材款侵害了原告的合法权益，应当承担败诉责任，故被告辩称不承担诉讼费、保全费的理由不成立。综上，被告共欠原告钢材款本金2106184.67元，截止到2020年4月17日被告延迟支付钢材款的利息为200000元。2020年4月18日起至付清之日止延迟支付钢材款的利息按约定的一分计算。依照《中华人民共和国合同法》第四十四条第一款、第六十条第一款、第七十七条第一款、第一百零七条、第一百一十四条第一款、第一百一十七条、《诉讼费用交纳办法》第二十九条规定，判决如下：一、被告甘肃省水利水电工程局有限责任公司应向原告襄阳市襄州区润泽盛钢材批发商行支付钢材款2106184.67元，限于本判决生效后十日内付清；二、被告甘肃省水利水电工程局有限责任公司应向原告襄阳市襄州区润泽盛钢材批发商行支付迟延履行利息（截止到2020年4月17日的迟延履行利息为200000元；自2020年4月18日起至付清之日止的迟延履行利息，以2106184.67元为基数，按月息壹分计算），在原告开具发票后十日内支付；三、驳回原告襄阳市襄州区润泽盛钢材批发商行的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费减半收取13110元，诉讼保全费5000元，合计18110元，由原告襄阳市襄州区润泽盛钢材批发商行负担1110元，被告甘肃省水利水电工程局有限责任公司负担17000元。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于湖北省襄阳市中级人民法院。审判员  胡喜兵二〇二〇年十一月二十日书记员  王丽平