河南省郑州高新技术产业开发区人民法院民 事 判 决 书(2020)豫0191民初6117号原告北京中水新能工程技术有限公司，住所地北京市通州区经济开发区东区靓丽三街253号。法定代表人李昂，执行董事。委托代理人钱梦婕、王斐，江苏沪宁律师事务所律师。被告中船重工海为郑州高科技有限公司，住所地河南省郑州高新区科学大道311号。法定代表人庞国华，董事长。委托代理人安德波、李林林，河南天基律师事务所律师。原告北京中水新能工程技术有限公司与被告中船重工海为郑州高科技有限公司买卖合同纠纷一案，本院受理后，依法适用简易程序公开开庭进行了审理。原告北京中水新能工程技术有限公司法定代理人李昂、委托代理人王斐、被告中船重工海为郑州高科技有限公司委托代理人安德波、李林林到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告诉称：2016年7月5日，原、被告签订《国投烟墩8A风电项目锚栓组件配套件外协合同》，由原告为被告的风电场项目供应锚栓组件等产品。合同签订后，原告依约向被告提供了货物及服务，该项目已经竣工并交付使用，但被告仅支付了部分货款，尚欠1002951.6元未能给付，已构成违约。原告曾多次向被告催要该款项，但被告至今未能给付。故请求判令被告支付剩余合同款1002951.6元及利息（按中国人民银行同期贷款利率计算，自2017年7月3日至实际清偿之日止)。被告辩称：1、根据《中船重工海为郑州高科技有限公司-北京中水新能工程技术有限公司深化合作协议》，原告负有向业主催款的义务，其应对业主迟延付款承担不利后果。2、被告向原告付款是以业主方向被告付款为前提，若业主方迟延付款，被告的付款时间也相应顺延。3、按合同约定被告已向原告支付了70%的货款，但剩余款项未达到付款条件，被告无需付款，更不应承担利息。4、原告应建立健全质量管理体系，并向被告提供质量证实材料，原告未提交质量材料属于违约，被告有权不付款。5、原告未提交有关检验材料，未做到完整校验，也未向被告提交最终验收申请，故不满足付款前提，被告有权不付款。经审理查明：2016年7月5日，原告作为供方，被告作为需方，签订《国投烟墩8A风电场项目锚栓组件配套件外协合同》，约定：1、原告为被告的风电场项目提供锚栓组件配套件，合同总金额为3343172元。2、质量要求、技术标准、供应方对质量负责的条件和期限：（1）供方应严格按IS09000族质量管理体系的规定，建立健全质量管理体系使其有效运行，并向需方提供证实材料；（2）供方应严格按需方提供产品图样、技术文件(详见技术规范书）、本合同（或双方签订的技术协议）规定的技术状态进行生产、检验和交付；（3）供方应严格技术状态管理，技术状态变更必须经过需方书面同意，并按规定程序办理报批手续；（4）产品质量保证期为壹年，自产品完成基础施工张拉后开始计算，在保证期内、正常使用条件下，若产品出现制造方面的质量问题，供方应免费进行更换或维修。3、本合同产品的验收方式为外场验收，验收标准为供方应做到完整交验，并向需方交付有关检验资料，对不符合（合同或技术规格书）规定要求的产品，需方有权拒收。4、结算与支付方式：本合同货款的支付方式为电汇或银行承兑汇票。（1）合同签订后，需方收到合同价款10%的收据及10%增值税专用发票并审核通过30天后，需方支付合同总价款的10%作为合同预付款；（2）供方购买主要材料和外购件签订后，需方收到合同价格的90%收据及90%增值税专用发票并审核通过30天后，需方支付合同总价格的30%的作为材料款；（3）全部合同设备到达交货地点，并收到供方提交的双方认可的开箱验收单及30%收据30天后，支付合同总额的30%货款；（4）设备调试运行正常并收到合同总价格20%收据30日后需方支付合同总额的20%调试款；（5）在设备最终验收证书签发后（或全部货物到场后24个月，以先到为准），需方收到供方提供的合同价格10%的收据后30天后，支付合同总额的10%质保款。（6）合同支付过程中，需方将根据自身财务需要，将合同总价中部分付款使用承兑汇票进行支付，供方必须无条件接受。（7）以上支付款项在项目业主支付需方以后30日内支付，遇业主迟延付款则本合同相应顺延，且不计利息，供方应给与充分理解，不得视为需方违约。5、违约责任：供方若未按本合同规定期限向需方交付本合同产品，属供方违约，每逾期交付一个月，供方应向需方支付本合同总价款的1%违约金，最高不超过合同额的5%；其他未约定的违约金责任，按《中华人民共和国合同法》的有关条款执行。上述合同签订后，原告按约定提供了货物。2016年11月21日，国投新疆哈密二期烟墩第八风电场A区200MW工程项目部出具《货到现场确认单》一份，载明：“我单位（中船重工海为郑州高科技有限公司）提供的用于国投新疆哈密二期烟墩第八风电场A区200MW项目的锚栓组件（锚栓及相关配套件）合计50套货物已全部运至现场并安装使用”。刘冰并在该确认单现场业主单位处签字。原告提交的2017年6月3日的《货物到场确认单》载明：“我单位（中船重工海为郑州高科技有限公司）提供的用于国投新疆哈密二期烟墩第八风电场A区200MW项目的锚栓组件（锚栓及相关配套件）合计50套货物已全部运至现场并安装使用。同时我司现场锚栓张拉技术服务、设备供应、防腐施工工作已全部交接完成”。刘冰并在该确认单现场业主单位处签字。另查明，1、2019年9月26日，上海泰胜风能装备股份有限公司以电子银行承兑汇票的形式向被告付款687500元。2、原告提交的其与“朱超奇上海泰胜”的微信聊天记录中，原告称“朱总，能帮我问下国投8A的质保钱付了吗”，对方称“你问的前面的50套还是后面的”，原告称“最早的50套”，对方称“付了”。以上事实，有原告提交的国投烟墩8A风电场项目锚栓组件配套件外协合同一份、货物到场确认单二份、微信聊天记录二份、被告提交的国投烟墩8A风电场项目锚栓组件配套件外协合同、电子银行承兑汇票各一份，以及当事人陈述、庭审笔录在案佐证。被告提交有深化合作协议一份，因就本案项目双方已签订有外协合同，故该证据与本案关联性不足，本院不予采纳。本院认为：原被告签订的《国投烟墩8A风电场项目锚栓组件配套件外协合同》系双方真实意思表示，不违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效，双方应依约履行各自的合同义务。本案中，原被告签订合同后，原告向被告履行了交付产品的义务，有其提交的货物到场确认单为证，故被告应按合同约定履行付款义务。该合同第六条第二款第四项约定，设备调试运行正常并收到合同总价格20%收据30日后需方支付合同总额的20%调试款。被告已于2017年6月3日收到并安装使用，同时场锚栓张拉技术服务、设备供应、防腐施工工作已全部交接完成，故已达到该付款条件，被告应当支付总价款20%的货款。合同第六条第二款第五项约定，在设备最终验收证书签发后（或全部货物到场后24个月，以先到为准），需方收到供方提供的合同价格10%的收据后30天后，支付合同总额的10%质保款。被告于2017年6月3日收到并安装使用设备，该产品已投入使用超过3年，被告亦未提交产品造成影响及损失的证据，故质保期现已届满，被告应当向原告支付总价款10%的货款。综上，上述两笔款项均已符合付款条件，被告未支付已构成违约，故原告请求被告支付剩余货款1002951.6元具有事实和法律依据，本院予以支持。原被告所签合同对于后两期付款时间约定为“设备调试运行正常并收到合同总价格20%收据30日后需方支付合同总额的20%调试款”、“设备最终验收证书签发后（或全部货物到场后24个月，以先到为准），需方收到供方提供的合同价格10%的收据后30天后，支付合同总额的10%质保款”，并约定“以上支付款项在项目业主支付需方以后30日内支付”，业主方后于2019年9月26日向被告支付了质保金。被告未按合同约定期限向原告付款的行为，已构成违约，故其应以668634.4元为基数，自2017年7月3日起向原告支付利息损失，以334317.2元为基数，自2019年10月26日起向原告支付利息损失。对于原告请求利息数额过高部分，本院不予支持。依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百零九条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下：被告中船重工海为郑州高科技有限公司于本判决生效后10日内，支付原告北京中水新能工程技术有限公司剩余合同款1002951.6元及利息（以668634.4为基数，自2017年7月3日至2019年8月19日，按照中国人民银行同期贷款利率的标准计算；自2019年8月20日至实际给付之日，按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算；以334317.2为基数，自2019年10月26日至实际给付之日，按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算）。驳回原告北京中水新能工程技术有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费15404元，减半收取7702元，由被告负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状一式七份，上诉于河南省郑州市中级人民法院，并于上诉之日起七日内向河南省郑州市中级人民法院交纳上诉费，并将交费凭证交本院查验，逾期视为放弃上诉。审判员 汪 涛二〇二〇年八月二十四日书记员 张哲哲