广东省佛山市南海区人民法院民 事 判 决 书（2020）粤0605民初10798号原告：佛山市皓元环境工程有限公司，住所地：广东省佛山市禅城区*************编34号，统一社会信用代码91440604MA518Q3B04。法定代表人：林桂平，总经理。委托诉讼代理人：宁会桥，广东至高律师事务所律师。委托诉讼代理人：刘卓方，广东至高律师事务所实习律师。被告：广东中协和检测有限公司，住所地：广东省佛山市禅城区******盛南新都花园B区10座二层14号铺，统一社会信用代码914************338。法定代表人：卢某1。委托诉讼代理人：华菲，广东卓盈律师事务所律师。原告佛山市皓元环境工程有限公司与被告广东中协和检测有限公司承揽合同纠纷一案，本院于2020年5月8日立案后，被告对管辖权提出异议，本院经审查裁定驳回被告的管辖权异议。本院依法适用简易程序于2020年7月23日公开开庭进行了审理。原告的委托诉讼代理人宁会桥、刘卓方，被告的委托诉讼代理人华菲到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告向本院提出诉讼请求：1.被告向原告支付工程款45000元以及以45000元为本金按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率从2019年12月15日起至实际履行之日止计算的利息；2.被告承担本案的诉讼费。事实与理由：原被告一直存在环保工程治理项目的委托关系。2018年5月2日，根据被告委托，原告承包被告在佛山市南海区**************（土名）“沙洲围”、桂城G15街区地段佛山市富豪汽车销售服务有限公司的环保治理工程（具体项目为工程报价表所列项目），合同价款为90000元，该价格未含税金，如需税票税费另加收10%；签约后，被告在三天内向原告预付工程款50%即45000元，设备到安装现场；工程进度达一半支付工程款30%即27000元；工程验收合格后支付工程款15%即13500元，在工程竣工验收后7天内结算；工程余款5%即4500元作为工程质量保证金，质保期一年，满一年后7天内付清；原告负责污染物处理工程界区内的设计、施工及指导调试，被告负责所有土建工程的施工及将安装施工用水，用电引至处理界区内，并在原告施工过程中，派一人协助施工；等等。合同书签订后，依照合同书的约定，原告已经完成了所有工作并实际交付使用至今，但被告仍拖欠原告进度款45000元未付。虽经原告多次催促及发函给被告，但被告一直找各种借口，拖延支付进度款给原告。被告辩称，一、原告在未提前告知被告的情况下，将本案工程项目分包予案外人佛山市卓永环境服务有限公司，导致被告未能收到项目的剩余价款，应由原告承担相应责任。原告和被告于2018年签订《环保工程治理合同书》，约定原告对本案工程进行环保治理。合同签订后，原告在被告不知情的情况下将项目分包给案外人。本案工程实际使用人发现这一情况后，询问被告，被告得知后联系原告负责人，要求其就资质问题和分包问题作出说明，但均未得到原告正面回应。因此，项目实际使用人现仍以这为理由之一拖欠被告的工程款。二、原告在履行合同过程中存在消极履行的行为，导致被告未能收到项目剩余价款。原告签订《环保工程治理合同书》后未积极履行合同义务，甚至出现了逾期进场、逾期履行合同的行为。另外，本案项目设备安装完毕后，原告未按合同约定的列出清单交被告和项目实际使用人对项目进行验收。项目的实际使用人向被告多次反映，投诉。另外，在质保期间，被告联系原告到场处理项目问题，也遭到原告无视，因此，项目实际使用人现仍以这为理由之一拖欠被告的工程款。综上，原告诉请于理无据，请求驳回。诉讼中，原告举证如下：1.营业执照复印件1份、企业信用信息公示报告打印件1份。2.环保工程治理合同书及附件、废气处理方案书（佛山市卓永环境服务有限公司出具）原件各1份。3.催款通知书原件1份、邮件截图打印件1份。4.微信聊天截图（对话主体为原告员工马铭总与被告黄姓员工，当庭出示手机原始载体）、聊天文字选摘记录打印件各1份。5.富豪4S店现场勘查视频光盘1个、照片打印件9张。被告没有举证。经质证，被告对原告举证1-3、5的真实性无异议，本院予以确认并在卷佐证。原告举证4，原告未能举证佐证寄送人邮箱为被告所有或双方之前的邮件交往以证明该邮件的真实性和关联性，被告对此亦不予确认，本院对该证据不作认定。本院经审理认定事实如下：2018年5月2日，被告(委托单位，甲方）与原告（承包单位，乙方）签订《环保工程治理合同书》（以下简称涉讼合同），约定乙方根据甲方委托，承包甲方在佛山市南海区**************(土名）“沙洲围”、桂城G15街区地段佛山市富豪汽车销售服务有限公司（以下简称富豪公司）的环保工程治理项目（以下简称涉讼项目）；甲方负责所有土建工程的施工及将安装施工用水、用电引至处理界区内，乙方负责污染物处理工程界区内的设计、施工及指导调试；合同总价90000元，甲方在签约后三天内向乙方预付款50%工程款45000元,设备到安装现场工程进度达一半付工程款30%即27000元,工程验收合格后支付工程款15%即13500元,在工程竣工验收后7天内结算，工程余款5%即4500元作为工程质量保证金，质量保质期一年，满一年后7天内付清；甲方不按期付款，每天加收滞纳金千分之八；乙方负责土建验收，验收合格后在甲方按期付款的情况下，乙方应于50天内完成设备安装，转入工程调试；由于工艺设计和设备、管道的质量问题而造成治理工程达不到设计要求，由乙方负责完善；本工程土建工程竣工、设备安装完毕后，乙方列出清单由甲方签收，工程设施即交给甲方保护及管理；工程进入调试期，甲方工作人员应就位进行调试工作，乙方派员进行培训并指导调试，此段期间乙方应保证设备正常运转，如因安装质量问题，由乙方负责完善；调试运转正常一年后，处理的污染物仍达不到设计要求，则由乙方负责完善，但由于甲方改变生产工艺原材料、生产规模或因甲方管理不善、不按乙方提出的操作要求进行操作等造成的，则由甲方负责，乙方可有偿为其完善；若甲方具备整体验收条件（已按环保部门批复的环评要求组织生产，并落实相关的废水、废气、噪声、危废等治理）,乙方负责协助甲方办理整体验收手续；等等。该合同后附《废气工程报价：处理风量为Q=18000m³/h》，其中载明合同价款包括设备费用、管道及配套设施费用和安装、运输等费用。诉讼中，原被告均确认涉讼项目尚欠45000元款项未付；涉讼项目于2018年6月安装完毕，当月已交富豪公司使用，被告于2018年8月进行空气检测。另查明，国家环境保护部已对富豪公司的废气排放口设立标志牌。本院认为，涉讼合同为被告委托原告针对富豪公司的废气进行环保处理工程，合同费用主要包括设备费用、管道及配套设施费用和安装、运输等费用，并不涉及土建工程，故本案应为承揽合同纠纷。根据涉讼合同约定，被告应在保质期满一年后的7天内付清合同项下所有工程款。涉讼工程已于2018年6月完工并实际交付使用，环保部门设立标志牌亦反映涉讼项目已满足环保排放要求，至原告主张被告应付款之日2019年12月15日已满一年，被告付款期限已届满，应支付剩余款项45000元予原告，此其一；其二，被告虽抗辩称原告存在擅自分包逾期进场、逾期移交验收和拒绝维保的情形并导致实际使用人富豪公司未支付款项予被告，被告有权延付款项予原告。对此，被告未举证证明原告存在上述情形，涉讼合同也未约定富豪公司的付款行为与否决定被告付款义务的履行，故对被告该抗辩理由不予采纳，原告诉请被告支付工程款45000元及自2019年12月15日起至实际履行之日止按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算的利息，理据充分，本院予以支持。被告诉讼中提交中止审理申请，认为另案与本案有关联，但未举证反映其关联性，对被告该申请，本院不予准许。综上，依照《中华人民共和国合同法》第六条、第八条、第二百五十一条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下：被告广东中协和检测有限公司应于本判决发生法律效力之日起十日内支付45000元予原告佛山市皓元环境工程有限公司，并以45000元为基数自2019年12月15日起至实际清偿日止按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计付利息予原告。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案适用简易程序结案，案件受理费减半收取计469.09元（原告佛山市皓元环境工程有限公司已预交757.43），由被告广东中协和检测有限公司负担并应于本判决发生法律效力之日起十日内迳付予原告，本院不另收退。原告多预交的受理费288.34元，在本判决发生法律效力后经原告书面申请退还予原告。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广东省佛山市中级人民法院。审判员  车惠青二〇二〇年八月二十八日书记员  罗静雯