福建省云霄县人民法院 民 事 判 决 书 （2020）闽0622民初1788号 原告：福建华颖建设工程有限公司，住所地福建省南平市建设二巷28号201室，统一社会信用代码91350700589598243N。 法定代表人：陈瑾，该公司董事长。 委托诉讼代理人：许忠辉，福建闽格律师事务所律师。 委托诉讼代理人：林艺华，福建闽格律师事务所律师。 被告：云霄县和平乡人民政府，住所地福建省云霄县和平乡新楼3号，统一社会信用代码11350622003891697L。 法定代表人：朱铜彬，该乡政府乡长。 委托诉讼代理人：何翔云，福建友宏律师事务所律师。 委托诉讼代理人：方雪桦，福建友宏律师事务所实习律师。 原告福建华颖建设工程有限公司（以下简称“华颖公司”）与被告云霄县和平乡人民政府（以下简称“和平乡政府”）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2020年7月17日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告华颖公司委托诉讼代理人林艺华，被告和平乡政府委托诉讼代理人何翔云、方雪桦到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 华颖公司向本院提出诉讼请求：和平乡政府立即支付未付华颖公司工程款729554元及逾期利息（逾期利息从2017年12月30日起按照每日利率万分之五计付至款还清时止）。事实和理由：2017年6月11日华颖公司与和平乡政府签订《水利工程施工合同》，华颖公司向和平乡政府承包2017云霄县和平乡莆顶溪安全生态水系建设项目，双方对权利义务作了约定，合同签订后，华颖公司积极组织施工，并按期完成所有的工程，诉争工程于2017年12月30日竣工验收合格，2018年8月17日经云霄县财政局（2018）云财建审结字第476号审核工程价款为6539554元。因和平乡政府没有按照约定向华颖公司支付工程款，仅付款5810000元，尚欠工程款729554元，经华颖公司多次催讨，和平乡政府拒不支付尚欠工程款，华颖公司诉至本院。 和平乡政府辩称，1.涉案工程约定的合同总价款是5145653.97元，而《2017年云霄县和平乡莆顶溪安全生态水系建设项目合同工程完工验收鉴定书》中确认的工程实际完成投资额为6052354.35元，二项金额均与华颖公司诉请的6539554元工程总价款不一致；2.华颖公司主张的逾期利息在施工合同中明确约定为无，因此，华颖公司关于利息的主张于法无据；3.华颖公司提供的财审结论书是国家对建设单位基本建设资金的监督管理行为，属于内部审计，不影响建设单位与承建单位的合同效力及履行。综上，请求驳回华颖公司没有事实及法律依据的部分诉讼请求。 本案华颖公司围绕诉讼请求依法提交了下列证据：证据1中标通知书、《水利工程施工合同》；证据2合同工程完工验收鉴定书、完工证书、(2018）云财建审结字第476号预（结）算审核结论书；证据3支付申请表；补充证据4建设工程结算审核意见书、结算审核书。和平乡政府对华颖公司提供的上述四组证据质证真实性、合法性均无异议，但关联性有异议。经审查，华颖公司提供的上述四组证据，客观真实、来源合法，本院依法予以确认，可以作为认定案件事实及判决的依据。 和平乡政府未举证。 根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2017年6月5日华颖公司通过招投标方式取得云霄县和平乡莆顶溪安全生态水系建设项目，并于2017年6月11日与和平乡政府签订《水利工程施工合同》。合同第1节第四款约定：“1.签约合同价为人民币5145653.97元；2.合同价格形式为本合同采用固定单价加风险包干合同方式”。合同第2节专用合同条款第15.4约定“变更估价原则：变更项目综合单价最终按有权机构审核为准”。合同签订后，华颖公司积极组织施工，并按期完成所有工程，涉案工程于2017年12月30日完成竣工验收。2018年8月14日福建平诚工程造价咨询有限公司出具一份建设工程结算审核意见书，对涉案工程的核定价值为6539554元。2018年8月17日，云霄县财政局出具一份云霄县财政性投融资建设工程预（结）算审核结论书，对涉案工程审核后结算造价为6539554元。涉案工程竣工后和平乡政府共支付华颖公司工程款5810000元。 本院认为，华颖公司与和平乡政府签订的《水利工程施工合同》系双方真实意思表示，合同依法成立、合法有效，双方应当全面履行合同内容。华颖公司按照合同要求对涉案工程进行施工，并经五方评估后同意对涉案工程进行竣工验收，和平乡政府未履行支付工程款的义务，属违约。和平乡政府辩称“竣工验收鉴定书中载明的案涉工程的实际造价应为6052354.35元，华颖公司应以该价款作为案涉工程的结算依据”，本院认为，根据双方的合同约定，涉案工程采用固定总价加风险包干合同的方式结算工程款，双方均未对涉案工程量的增减提出异议，且福建平诚工程造价咨询有限公司出具的《建设工程结算审核意见书》及云霄县财政局出具的《云霄县财政性投融资建设工程预（结）算审核结论书》核定的工程造价为6539554元，因此涉案工程的总价款应为6539554元。工程竣工验收合格后，发包人应按照约定支付工程款，现和平乡政府只支付了工程款5810000元，尚欠工程款729554元，华颖公司请求和平乡政府立即支付尚欠工程款729554元，合法有理，予以支持。双方在《水利工程施工合同》有约定支付工程款的时间，因此华颖公司主张逾期付款利息可予以支持，但支付时间应按照合同约定“工程结算审核定案，工程资料完整归档后15日内支付至审核后工程造价总额的95%”，因案涉工程于2018年8月17日才由云霄县财政局出具审核结论书，因此逾期支付工程款的起算时间应从2018年9月2日起算。华颖公司主张逾期付款利息依据《保障中小企业款项支付条例》第15条规定按照每日万分之五计付利息没有依据，不予支持。逾期付款利息支付标准应根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条规定“没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息”计算。和平乡政府辩称“双方签订的《水利工程施工合同》第17.3.3进度付款证书和支付时间第（2）约定“发包人逾期支付进度款时违约金的计算及支付方法：无，因此和平乡政府无需支付逾期付款利息”，因违约金与逾期付款利息属不同的法律性质，对其反驳意见不予采纳。依照《中华人民共和国合同法》第四十四条、第六十条、第二百六十九、第二百八十六条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条、第十八条规定，判决如下： 一、云霄县和平乡人民政府应于本判决生效之日起十日内支付福建华颖建设工程有限公司工程款729554元及利息（自2018年9月2日起至2019年8月19日止按中国人民银行发布的同期贷款利率计算，自2019年8月20日起止款还清之日止按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算）； 二、驳回福建华颖建设工程有限公司的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务的，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费11595.5元，减半收取计5798元，由云霄县和平乡人民政府负担。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于福建省漳州市中级人民法院。 审 判 员 郑秀恋 二〇二〇年九月二十二日 法官助理 蔡沛欣 书 记 员 吴丽锋 附注执行申请提示： 《中华人民共和国民事诉讼法》 第二百三十九条申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。 前款规定的期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。 第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。