连云港市连云区人民法院民 事 判 决 书（2020）苏0703民初1050号原告：王春阳，男，1991年4月7日出生，汉族，住连云港市连云区。委托诉讼代理人：洪旭，上海方本（连云港）律师事务所律师。被告：连云港诺一建筑装饰工程有限公司，住所地连云港市海州经济开发区珠江路**，统一社会信用代码91320706MA1MP7178L。法定代表人:王坤。被告：王坤，男，1995年11月16日出生，汉族，住连云港市海州区。原告王春阳与被告连云港诺一建筑装饰工程有限公司（以下简称诺一公司）、王坤装饰装修合同纠纷一案，本院于2020年6月12日立案后，依法适用普通程序组成合议庭公开开庭进行了审理。原告及其委托诉讼代理人到庭参加诉讼，两被告经本院公告传唤无正当理由未到庭参加诉讼，本院依法缺席审理。本案现已审理终结。原告王春阳向本院提出诉讼请求：1、解除原告与被告诺一公司签订的装修施工合同；2、判令被告诺一公司向原告返还装修款110460元及违约金（以139255元为基数，自2018年10月10日起按年利率24%计算至实际履行完毕之日止）；3、被告王坤就上述款项与被告诺一公司向原告承担连带返还责任；4、两被告承担本案全部诉讼费用。事实与理由：2018年7月9日，原告与被告诺一公司签订住宅装修工程《施工合同》，约定被告诺一公司以包工包料方式对原告房屋进行装修，装修地点连云区核电二村13#-1-1001室，工程期限90日，竣工日期2018年10月9日。原告于2018年8月18日之前已经提前付清装修款145655元。此后被告诺一公司即停工至今，已构成根本违约，原告有权要求解除合同并主张违约责任。因合同约定以合同金额的15%和6‰分别计算违约金的标准过高，故调整为按年利息24%计算违约金。扣除被告王坤退还的部分装修款15195元和已完工部分金额20000元（预估），被告诺一公司应当返还装修款110460元。2019年9月8日，被告王坤向原告出具借条并以其所有的车辆提供抵押，以担保装修工程继续履行，鉴于合同未如期履行，被告王坤应当对被告诺一公司的还款金额承担连带责任。为维护原告的合法权利，特诉至法院，望支持诉求。被告诺一公司、王坤未出庭答辩也未提交书面答辩状。本院经审理认定事实如下：2018年7月9日，原告王春阳（甲方）与被告诺一公司（乙方）签订《施工合同》一份，约定乙方为甲方位于核电二村13#-1-1001室房屋进行装饰装修，装饰装修面积120㎡，乙方包工、包全部材料（见预算表），开工日期2018年7月9日（首期工程款到位后的第三日为开工日期），竣工日期2018年10月9日（按约定验收标准验收合格的日期为竣工日期），合同工程造价为139255元。工程款支付方式：第一次开工前付30%，第二次水电结束付25%，第三次瓦工或木工结束付30%，第四次整体验收合格付15%。合同还约定：一方当事人无法继续履行合同的，应当及时通知另一方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方15%的违约金。由于乙方责任延误工期的，每延误一日，乙方支付给甲方本合同工程造价金额3‰的违约金。合同其他约定事项：无任何附加费用，门、瓷砖、卫浴、地板、橱柜、衣柜、集成吊顶、中央空调全包含，衣柜包含三个卧室衣柜，入户鞋柜、餐边柜、卫生间干区隔断。合同还就其他内容进行了约定。合同落款甲方处有原告王春阳签名，乙方处有诺一公司盖章及王坤签名，上述签名及盖章的下方签有日期2018年7月9日。在日期的下方载明：“工程款共计133255元整，已全部付清。2018.9.8，本人王坤将车（苏Ｇ×××**）抵押给王春阳至工地验收结束合格后归还。2018.9.8.王坤”。合同签订后，自2018年7月8日至8月18日，原告陆续通过微信、支付宝向被告王坤及其指定的账户转账共计145655元。被告于9月中旬开工，并完成了水电装修，一遍刷墙腻子，铺了墙和厨房的瓷砖，将中央空调拉了线，后被告于10月中旬停工。原告主张被告已完工的上述部分装修款为2万元。后原告自行找人完成涉案房屋的剩余装饰装修。被告在完成水电装修后，手写了一张装修清单，内容：砖1.7万、橱柜1.5万、门1.5万、地板1.1万，卫浴7000元、集成吊顶3300元、衣柜2.6万。上述清单下方是“9.4+3.8=13.2，11万+2.57=13.57”字样。另查明，被告王坤还于2018年9月8日在其身份证复印件上书写欠条两张，其中一张欠条载明欠原告50000元，工程全部完工后归还欠条，另一张欠条载明欠原告9000元，于2018年9月15日付清。原告称该两张欠条的金额与王坤抵押给其的车辆共计作价139000元，作为被告王坤向其履行合同义务的担保。其后至2019年初，原告多次通过微信向王坤主张返还装修款。自2018年8月24日至2019年5月4日，被告王坤分多次陆续向原告还款共计15195元。还查明，被告诺一公司系自然人独资的有限责任公司，股东为王坤。上述事实由原告提供的施工合同、微信及支付宝转账记录、欠条2张、微信聊天记录、照片4张、工程预算表手稿、工商登记信息及当事人在庭审中的陈述等证实，本院依法予以确认。本院认为，当事人应当按照约定全面履行自己的义务，当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的，另一方可以解除合同。合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。本案中，原告、被告诺一公司签订的《施工合同》系双方当事人的真实意思表示，双方应当遵照履行。原告已按照合同约定超额支付了装修款145655元，被告诺一公司应当按照合同约定为原告的房屋进行装修。被告在只完成了腻子、瓷砖后便没有继续进行装修，构成违约，原告可以要求解除合同，故本院对原告要求解除与被告诺一公司签订的《施工合同》的诉讼请求依法予以支持。合同解除后，被告诺一公司应当向原告返还装修款，由于被告已经装修了腻子、瓷砖，该部分装修款应当予以扣减，按照王坤手写的工程预算表手稿载明的“砖1.7万……”，结合被告的人工费用、工时等施工的具体内容，原告主张该部分装修款为2万元，符合实际情况，本院依法予以支持。另，被告王坤向原告退还了15195元，亦应予以扣减。扣减后，被告还应当向原告返还装修款110460元。双方在合同中约定了无法继续履行合同的责任方赔偿对方15%的违约金及乙方延误工期支付甲方日3‰的违约金，原告主张违约金自合同约定的竣工次日即2018年10月10日起至实际履行完毕之日止按照年利率24%计算，因被告未能完成合同约定的工程，原告已找他人将房屋装修完毕，原合同已实际无法履行，本院对于15%的违约金予以支持，对延误工期需支付日3‰的违约金不予支持。本院认为，一人有限责任公司的股东不能证明公司财产独立于股东自己财产的，应当对公司债务承担连带责任，本案中，被告诺一公司系自然人独资有限公司，王坤作为股东，原告的装修款均是按王坤指示交付或支付给王坤个人，王坤未举证证明诺一公司财产独立于其自己的财产，应当对诺一公司债务承担连带责任，故本院对原告要求王坤对诺一公司上述债务承担连带责任的诉讼请求依法予以支持。综上，依据《中华人民共和国合同法》第六十条、第九十四条第四项、第一百零七条、第一百一十四条，《中华人民共和国公司法》第六十三条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百四十四条之规定，判决如下：一、解除原告王春阳与被告连云港诺一建筑装饰工程有限公司于2018年7月9日签订的《施工合同》；二、被告连云港诺一建筑装饰工程有限公司于本判决生效之日起十日内返还原告王春阳装修款110460元及违约金21848.25元；三、被告王坤对被告连云港诺一建筑装饰工程有限公司上述第二项债务承担连带责任。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费2510元，由两被告连带负担（因原告已预交，被告将该款于本判决生效之日起十日内给付原告）。如不服本判决，可在本判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于江苏省连云港市中级人民法院，同时预交上诉案件受理费2510元，并将交款凭证一并交于本院。户名：江苏省连云港市中级人民法院，开户行：农业银行苍梧支行，帐号：10×××94。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十四条、第二百三十九条规定，本判决生效后，权利人可向本院或者与本院同级的被执行财产所在地法院申请强制执行，申请强制执行期限为二年。审 判 长  刘红娟审 判 员  顾绍文人民陪审员  陶明慧二〇二〇年十一月十日书 记 员  何丹红法律条文及上诉须知附录一、法律条文（一）《中华人民共和国合同法》第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。第九十四条有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（一）因不可抗力致使不能实现合同目的；（二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；（五）法律规定的其他情形。第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。（二）《中华人民共和国公司法》第六十三条一人有限责任公司的股东不能证明公司财产独立于股东自己的财产的，应当对公司债务承担连带责任。（三）《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。二、上诉须知根据有关法律、法规和司法解释的规定，现将有关上诉事项告知如下：当事人享有《中华人民共和国民事诉讼法》第一百六十四条、国务院《诉讼费用交纳办法》第二十二条、第四十八条规定的上诉及相关权利、义务。上诉人上诉时未交纳上诉费的，应自递交上诉状之日起七日内交纳上诉案件受理费，同时将缴款凭证提交本院。逾期未交纳或者未将交纳凭证提交本院，亦未提出司法求助申请或者申请司法求助未获批准的，本院将依照最高人民法院《关于适用的通知》第二条的规定，报连云港市中级人民法院裁定按自动撤回上诉处理。本上诉须知与《催交上诉费通知》具有同等法律效力。