江苏省新沂市人民法院民 事 判 决 书（2020）苏0381民初4074号原告：新沂市苏能电力工程有限公司，住所地新沂市棋盘镇工业集聚区。法定代表人：黄建军，该公司总经理。委托诉讼代理人：黄芳，江苏沭新律师事务所律师。被告：新沂市金鹰置业有限公司，住所地新沂市马陵山镇249省道军昆树脂南侧。法定代表人：高翔，该公司总经理。委托诉讼代理人：马洪星，江苏钟鼓律师事务所律师。原告新沂市苏能电力工程有限公司（以下简称苏能公司）与被告新沂市金鹰置业有限公司（以下简称金鹰公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2020年6月3日立案受理后，依法适用简易程序，于2020年7月20日公开开庭进行了审理。原告苏能公司委托诉讼代理人黄芳，被告金鹰公司委托诉讼代理人马洪星到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告向本院提出诉讼请求：1.被告支付电力安装工程款134万元及相应利息（自2020年6月2日起，以134万元为基数，按照月息2分计算至本息付清为止）；2.案件受理费由被告负担。事实和理由：2016年5月27日，宿迁市苏能电力工程有限公司永衡分公司（以下简称永衡分公司）和被告金鹰公司签订《电力安装工程施工合同》，约定由永衡分公司承揽被告金鹰公司在新沂市马陵山镇金陵豪庭0.4KV-10KV居配工程的施工。2019年5月，永衡分公司被注销，后经协商一致同意：被告金鹰公司和永衡分公司签订的施工合同由实际施工人黄建军或者黄建军的公司即原告苏能公司负责后续相关工作。同时，被告金鹰公司于2019年8月8日复函同意并认可尚欠原告苏能公司工程款224.1626万元等事实。被告金鹰公司并于2019年8月8日和原告苏能公司签订《付款协议》。但事后被告金鹰公司并没有完全按照付款协议向原告苏能公司履行给付电力施工款项的义务。为此，诉至法院。被告金鹰公司辩称：原告苏能公司没有按照合同约定完成工程施工，被告金鹰公司按照合同约定节点付清工程款，不存在拖欠工程款的事实。又因为不具备支付工程款的条件，故原告苏能公司主张的利息也无事实和法律依据。综上，请求依法驳回原告的诉讼请求。本院经审理认定事实如下：2016年5月27日，永衡分公司和被告金鹰公司签订《电力安装工程施工合同》，约定由永衡分公司承包被告金鹰公司在新沂市马陵山镇金陵豪庭小区0.4KV-10KV居配（供电）工程的施工，承包方式为包工包料。建筑面积29500㎡，单价90元/㎡（正负50㎡以内不计入合同价款，超出部分按照该价格执行），计款265.5万元，甲方需要增加的项目部分以设计变更为准。工期自2016年6月1日至8月15日。工程内容为：小区居配前期咨询、勘察设计、图纸审查、配电室变配电安装工程、电缆线路敷设及其土建工程，不包括政策性规定的红外线引入工程、工程维修基金和配电室土建工程。质量标准为：按电力行业工程设计及规范标准执行。2017年6月13日，双方签订《补充协议》，约定因图纸和居配新规要求等因素引起造价增加，以及核实面积为30030㎡，故总款合计为327万元，如再发生图纸设计之外的工程量，将另行计算，土建6月14日开工，7月12日完工，原告苏能公司应抓紧施工安装和设备调试，争取在10月份前后验收通电。2019年7月17日，原、被告双方共同确认《告知函》。主要内容为：永衡分公司于2019年5月被注销，上述施工合同由实际施工人黄建军或者黄建军的公司即原告苏能公司负责后续相关工作。2019年8月8日，被告金鹰公司向原告苏能公司出具《复函》。主要内容为：被告金鹰公司尚欠原告苏能公司工程款224.1626万元；尚未完成的工程量移交原告苏能公司；原告苏能公司完成合同约定的剩余工程量并结算剩余工程款；被告金鹰公司已付工程款103万元，尚欠的5万元发票由原告苏能公司补开。同日，原告苏能公司法定代表人黄建军和被告金鹰公司共同确认《情况说明》。主要内容为：涉案工程实际施工人为黄建军；被告金鹰公司尚欠工程款224.1626万元；被告金鹰公司统一该款付给原告苏能公司。同日，原、被告双方签订《付款协议》。主要内容为：被告金鹰公司尚欠原告苏能公司电力施工工程款224万元；该款2019年8月10日前支付20万元，2019年9月10日前支付50万元，2020年春节前支付30万元，余款124万元于2020年6月30日前付清；未能按期足额支付上述款项，按照月息2%向原告苏能公司支付利息；原告苏能公司承诺送电时间为2019年9月26日，该时间之前，原告苏能公司应依据新沂市供电公司送电通知书，将电源送至被告金鹰公司小区配电室低压出线柜，以示送电完毕，延后罚款、提前奖励，被告金鹰公司原因导致无法按时送电，则时间顺延，无需罚款。2019年9月23日，原告苏能公司向被告金鹰公司出具《催促函》。主要内容：原告苏能公司已于2019年9月19日搭火，因被告金鹰公司户表改造及电表未领安装故而未能送电，催促被告金鹰公司抓紧实施领表、装表事宜。被告金鹰公司在该催促函上盖章确认，另注：“已收到，十一后甲方安装好电表，乙方必须立即送电”。2019年11月4日，新沂市供电公司出具《证明》。载明：金鹰公司开发建设的金陵豪庭项目（1号楼-5号楼住宅及其附属公建等）供配电工程已验收合格，装表送电。2020年5月16日，被告金鹰公司向宿迁市苏能电力工程有限公司出具《律师函》。主要内容为：金鹰公司按照合同约定节点履行付款义务，但苏能公司仅完成18300㎡工程量，对于剩下11200㎡工程量及补充合同约定增加的工程量一直拖延，拒不完成施工，要求苏能公司务必于2020年6月20日前完成约定的全部工程量并通过竣工验收，否则承担违约责任。2020年5月26日，宿迁市苏能电力工程有限公司向被告金鹰公司出具《回复函》。主要内容为：相关权利义务应由新沂市苏能电力工程有限公司承担。当事人围绕诉讼请求提供了证据，本院组织当事人进行了举证和质证。本院认为，原、被告均应全面履行于2019年8月8日达成的《付款协议》。对此，在原告苏能公司认可被告金鹰公司已按该协议约定分别于2019年8月10日前付款20万元、于2019年9月10日前付款50万元，此后未能于2020年1月25日前付款30万元而是仅付20万元，亦未能于2020年6月30日前将余款124万元付清，应承担违约责任。因双方约定的违约金过高，酌定为按照同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR）1.95倍计付。协议约定送电时间为2019年9月26日，但此后双方就送电时间进行了协商，此后亦已实际装表送电，故对被告金鹰公司关于先履行抗辩权的辩解，不予支持。被告金鹰公司的其他辩解，亦无充分事实和法律依据，不予支持。据此，依据《中华人民共和国合同法》第六十条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款之规定，判决如下：一、被告新沂市金鹰置业有限公司于本判决生效后十日内支付原告新沂市苏能电力工程有限公司工程款1340000元及相应利息[以134000元为基数，按照同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR）的1.95倍标准计付，自2020年7月1日起计算至实际付清之日止]。如果未按本判决指定的期限履行给付义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。二、驳回原告新沂市苏能电力工程有限公司的其他诉讼请求。案件受理费16968元，减半收取计8484元，保全费5000元，合计13484元，由原告新沂市苏能电力工程有限公司负担484元，被告新沂市金鹰置业有限公司负担13000元（原告已预交，被告于履行付款义务时一并给付原告）。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状并根据对方当事人人数提供副本，上诉于江苏省徐州市中级人民法院。审判员  陈都冉二〇二〇年八月三十一日书记员  王银河