江苏省宜兴市人民法院民 事 判 决 书（2020）苏0282民初7539号原告：江苏通环环保有限公司，住所地宜兴市高塍镇环保产业园新裕泰华路**，统一社会信用代码91320282751443857A。法定代表人：周华平，该公司总经理。委托诉讼代理人：周鹏，江苏景明律师事务所律师。被告：南京苏仪环保应用技术研究所，住所地南京市鼓楼区方家营****，统一社会信用代码91320106716215584L。法定代表人：张曦楣，该公司董事长。委托诉讼代理人：伍文军，该公司员工。委托诉讼代理人：王卫宏，江苏兴玄武律师事务所律师。原告江苏通环环保有限公司（以下简称通环公司）与被告南京苏仪环保应用技术研究所（以下简称苏仪研究所）买卖合同纠纷，本院于2020年8月17日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告通环公司的委托诉讼代理人周鹏、被告苏仪研究所的委托诉讼代理人伍文军、王卫宏到庭参加诉讼。本案现已审理终结。通环公司向本院提出诉讼请求：1、判令苏仪研究所立即给付货款46.68万元并承担逾期付款损失（其中413460元自2018年6月15日起、其中53340元自2019年6月15日起至2019年8月19日止，按照同期银行贷款利率的1.3倍计算；自2019年8月20日起至货款付清时止，按照全国银行间同业拆借中心公布的市场贷款报价利率的1.3倍计算）；2、承担本案诉讼费用。事实和理由：苏仪研究所向通环公司购买环保设备并于2018年3月23日签订制作加工合同1份，明确了设备的数量规格。合同总价款106.68万元。通环公司依约履行供货后，苏仪研究所尚欠货款金额为46.68万元。经催要未果，故诉至法院。苏仪研究所辩称，通环公司未按照合同约定的交货时间（2018.5.31前）履行交货义务，存在拖延，导致其合作的业主工期拖延，造成一定经济损失；通环公司交货设备存在质量问题，提出整改、重做要求后，通环公司一直未能及时解决，导致部分设备至今不能正常使用；通环公司交货的设备至今未提供相关合格证书、操作使用说明书、技术参数等资料，导致其合作的业主单位至今无法进行工程验收和结算。在通环公司未解决质量问题之前，无权要求支付货款，请求法院依法驳回通环公司诉请。苏仪研究所保留追究通环公司违约赔偿责任的权利。经审理查明：通环公司与苏仪研究所发生环保设备买卖关系。2018年3月23日，双方签订制作加工合同1份，对产品的名称、规格型号、金额、交货日期等作了明确约定，合同总价款为102.68万元，交货期为2018年5月底前。合同载明：“质量要求技术标准：出卖方对质量负责的条件和期限：按供方企业标准，正常使用条件下，保修一年（自收货之日起算起）…三、交货地点、方式：供方代办托运，货至需方工地从现场，运费由需方承担。…五、验收标准、方法及提出异议期限：货到买受人一周内现场验收，如有异议请在货到一周内提出。结算方式：合同签订预付30%，提货时付至总额的95%，留5%质保期满一次性付清”。同日，双方签订补充协议1份，对产品设备增加，增加金额4万元。后通环公司按约履行送货义务，2018年6月14日，苏仪研究所员工张生欣签收。截止2020年8月17日，苏仪研究所尚欠货款合计46.68万元。通环公司于2020年8月17日诉至本院。以上事实，有制作加工合同及补充协议、设备发货清单及本院庭审笔录等证据在卷佐证。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。双方当事人对上述事实均无异议，本院予以确认并在卷佐证。对有异议的证据和事实，本院认定如下：通环公司提供设备是否逾期，是否存在质量问题。对争议焦点，苏仪研究所向本院提交如下证据：证据1、设备到货检验问题说明。通环公司设备到达现场后验收发现缺少两台设备，立即和通环公司唐永立提出相关问题。证明：2018年6月14日，苏仪研究所收到相关设备后向通环公司交货负责人唐永立提交了书面的质量异议。苏仪研究所认可该证据上时间及签名系伍文军在复印件上补签。证据2、2020年7月23日，苏仪研究所向通环公司发出的电子邮件，提出供货设备存在的质量问题。证明：通环公司交付设备存在部分质量问题，苏仪研究所要求通环公司进行整改。证据3、2019年1月21日，苏仪研究所伍文军和通环公司总经理周华平的微信聊天记录：“周总，实在对不住你，我刚才在安检，只有2月份解决你的问题，另外设备有好多问题，我会节后发邮件给你，希望老哥帮忙一起解决这个烦心的工程”。事后苏仪研究所未能发送邮件。通环公司质证后，对证据1认为，该份证据是苏仪研究所单方面伪造，唐永立的签字是复印件，不予认可；对证据2，确实收到2020年7月23日苏仪研究所发送邮件，发送该份邮件是在诉讼之后，仅能作为抗辩意见，不能作为证据使用；对证据3认为，对真实性无异议。该份聊天记录发生背景是通环公司法定代表人周华平向苏仪研究所催要货款，苏仪研究所借口设备存在质量问题，以此推脱，截止到2020年7月23日前，苏仪研究所都没有发送存在质量问题的明细、证据，足以说明通环公司提供的设备正常运行，不存在质量问题。本院认为：通环公司与苏仪研究所之间制作加工合同及补充协议，系双方真实意思表示，合法有效，受法律保护。双方均应按照合同条款严格履行。当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明。未能提供证据或者证据不足以证明其的事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。对争议焦点认为，当事人约定检验期间的，买受人应当在检验期间内将标的物的数量或者质量不符合约定的情形通知出卖人。买受人怠于通知的，视为标的物的数量或者质量符合约定。通环公司与苏仪研究所签订的制作加工合同明确约定的设备的验收标准、方法及提出异议期限为“货到买受人一周内现场验收，如有异议请在货到一周内提出”、设备的质保期为“保修一年（自收货之日起算）”。通环公司于2018年6月14日将案涉设备交付给苏仪研究所，检验异议期自2018年7月15日止，质保期至2019年6月14日止。对于苏仪研究所提出的设备缺失、材质不符、缺少产品安装说明书、使用操作规程等异议均属于收货时就能即时发现的品质缺陷，苏仪研究所在送货单上签字收货，在检验期及质保期内并未对交付的机器设备提出异议。通环公司向苏仪研究所交付的涉案机器设备应该视为齐备和完整，符合合同约定的质量标准；案涉制作加工合同明确约定交货日期为5月底，但合同同时约定“提货时付至总额的95%”，苏仪研究所承担运费的情况下，由通环公司代办托运，苏仪研究所未按合同约定条件付款，导致延期交货。苏仪研究所据此要求通环公司承担逾期交货的违约责任，有违诚实信用，本院不予采信；苏仪研究所直至2020年7月23日对案涉设备提出异议，通环公司不予认可，且已超过合同约定的质保期限，苏仪研究所提供在质保期内提出质量异议，且案涉设备存在质量问题的依据不足，本院均不予采信；综上，苏仪研究所逾期未按约支付合同约定到期的货款，应承担本案纠纷的全部责任。通环公司主张苏仪研究所支付到期货款并承担对应付款金额的逾期付款利息损失，本院予以支持。本院结合实际损失为基础，兼顾履行情况、当事人的过错程度以及预期利益等综合因素，根据公平原则和诚实信用原则，可由苏仪研究所按贷款利率1.3倍计算利息损失。依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百三十条、第一百五十八条、第一百五十九条、第一百六十一条，《最高人民法院关于审理买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十四条，《最高人民法院关于适用时间效力的若干规定》第一条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条规定，判决如下：被告南京苏仪环保应用技术研究所于本判决发生法律效力之日起10日内支付原告江苏通环环保有限公司货款46.68万元并承担逾期付款损失（其中，413460元自2018年6月15日起至2019年8月19日止，53340元自2019年6月15日起至2019年8月19日止，按照中国人民银行同期同档贷款基准利率的1.3倍计算；自2019年8月20日起至实际给付之日止，按照全国银行间同业拆借中心公布的市场贷款报价利率的1.3倍计算）。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费减半收取4566元，财产保全费3020元，合计7586元，由苏仪研究所负担。该款已由通环公司垫付，苏仪研究所于本判决发生法律效力之日起10日内直接支付给通环公司。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，同时预交上诉案件受理费，上诉于江苏省无锡市中级人民法院。审判员  孙恒俊二〇二〇年十二月三十一日书记员  马佳宁