河南省新郑市人民法院民 事 判 决 书（2020）豫0184民初5132号原告：广东先来医疗器械有限公司，住所地广东省茂名市电白区民营科技工业园第****之二，统一社会信用代码91440904725498774Y。法定代表人：李林风，总经理。委托诉讼代理人：段军威，广东华商律师事务所律师。委托诉讼代理人：朱晓东，河南亚太人律师事务所律师。被告：郑州正赢石化有限公司，，住所地河南省新郑市辛店镇工业区（北靳楼村）统一社会信用代码91410184719125111N。法定代表人：肖志远，执行董事兼总经理。委托诉讼代理人：戎志亮，上海市海华永泰（郑州）律师事务所律师。原告广东先来医疗器械有限公司（以下简称广东先来公司）与被告郑州正赢石化有限公司（以下简称郑州正赢公司）买卖合同纠纷一案，本院于2020年8月6日立案后，依法适用普通程序独任审理方式公开开庭进行了审理。原告广东先来公司的委托诉讼代理人段军威，被告郑州正赢公司的委托诉讼代理人戎志亮到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告广东先来公司向本院提出诉讼请求，判令郑州正赢公司向广东先来公司返还货款560万元、定金280万元并支付违约金（以货款560万元为基数按日万分之五自2020年6月4日起计算至全部货款返还之日止，暂计算至2020年7月31日的违约金为15.96万元）。事实与理由：广东先来公司专门从事医疗器械研发、制造及销售；因生产口罩需要，广东先来公司与郑州正赢公司在2020年5月10日签订《购销合同协议》，向郑州正赢公司采购熔喷布产品。双方约定，郑州正赢公司在收到广东先来公司支付的定金后7-10个工作日交货，延误交货应按照所付定金每天万分之五支付违约金。合同签订后，广东先来公司支付了货款560万元，如约履行了合同义务，但郑州正赢公司在约定的交货期限未交付熔喷布。之后，郑州正赢公司多次发出退款通知，但均未履行退款承诺。2020年6月19日，在新郑市人民调解委员会主持下，广东先来公司与郑州正赢公司达成调解协议，郑州正赢公司承诺2020年6月24日退还全部货款并按照合同约定补偿广东先来公司财务损失，但郑州正赢公司并未按约履行。因此，广东先来公司提起本案诉讼，请求判如所诉。被告郑州正赢公司辩称：1、广东先来公司索要货款行为属于单方终止履行合同，郑州正赢公司也没有收到其正式采购订单；郑州正赢公司没有违约，仍愿意继续履行合同。2、双方仅就定金的计算方式进行了约定，而未约定定金的具体数额及交付方式。广东先来公司支付给郑州正赢公司的两笔款项均显示为货款，而非定金。所以，定金罚则不适用于本案。3、郑州正赢公司在庭外调解过程中的自认行为，不能作为本案判决所依据的证据。4、广东先来公司主张的违约金，其适用的前提条件为郑州正赢公司迟延交货，且按照所付定金每天万分之五计算。郑州正赢公司没有收到正式采购订单，不存在延误交货；合同中没有约定定金的数额，广东先来公司所付款为货款。5、若广东先来公司主张其所付款项为定金，但其单方终止履行合同属于违约，郑州正赢公司不应向其返还定金。综上，郑州正赢公司请求驳回广东先来公司的诉讼请求。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。对有争议的证据和事实，本院认定如下：2020年5月10日，郑州正赢公司（甲方）与广东先来公司（乙方）签订《购销合同协议》（合同编号20200509），约定的主要内容如下：第一条标的物及价款。甲方向乙方供应熔喷布产品50吨。甲方系该产品的合法经营企业，具备一般纳税人资格，提供13%增值税发票。第二条质量与规格标准。1、双方确认的质量标准为BFE99标准熔喷布。2、产品规格260㎜25g-50g。第三条交货地点和运输方式。交货地点以中石油、燕山石化或中石化通知为准。运输方式客户自提。第五条结算方式和期限。依法按采购价款总价28万元/吨，签署合同后支付28万元/吨支付定金，甲方收到定金后，依照采购清单申请中石化下达指标，中石化采购指标下达后7-10工作日内依约向乙方交货。甲方在通知交付3日前会将产品发票交付乙方，乙方将剩余的款项在发货前转账或现金一次性支付至甲方指定账户。第六条双方权利和义务。（二）甲方的权利和义务。1、甲方接到乙方的正式采购订单后须及时备货，并保质保量按时配送给乙方，不得无故延误；延误交货可按照所付定金每天万分之五收取违约金，但如遇政府政策或其他不可抗力造成延误交货，甲方可以免除延误交货的责任。第七条违约责任。3、甲乙任何一方无正当理由终止履行或单方变更、解除本合同的，应赔偿由此给对方造成的直接经济损失。第十条本合同有效期为2020年5月10日至2020年5月20日。第十一条本合同自双方签字盖章后正式生效。本合同一式两份，甲乙双方各执一份，均具有同等法律效力。在《购销合同协议》上面，加盖有郑州正赢公司、广东先来公司各自合同专用章。2020年5月19日、20日，广东先来公司通过银行向郑州正赢公司转款支付熔喷布货款476万元、84万元，共计560万元。2020年6月12日，郑州正赢公司向广东先来公司发出退款通知，内容如下：“贵司与我司签署的购销合同，没有按时交货，对此深表歉意，我司将于周三（2020年6月17日）把贵司资金退回，同时会按合同约定对贵司补偿财务损失”。2020年6月17日，郑州正赢公司向广东先来公司发出延迟退款通知，预计明天或后天退回货款。2020年6月19日，郑州正赢公司向广东先来公司发出再次退款通知，将于2020年6月24日退还全部货款560万元，同时按照合同约定补偿财务损失。同日，经新郑市人民调解委员会主持调解，双方达成的协议与再次退款通知的内容相同。另查明：在本案庭审中，广东先来公司与郑州正赢公司均认可《购销合同协议》已实际解除。上述事实，有当事人的陈述，《购销合同协议》，银行付款回单，退款通知，延迟退款通知，再次退款通知，人民调解协议书及本案庭审笔录等证据予以证明。本院认为，依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。郑州正赢公司与广东先来公司签订的《购销合同协议》，系当事人的真实意思表示，其不违反法律行政法规的强制性规定内容，对当事人具有法律约束力。当事人协商一致，可以解除合同。在履行《购销合同协议》过程中，郑州正赢公司先后向广东先来公司发出退款通知、延迟退款通知及再次退款通知，直至签订人民调解协议书，可以看出双方已不再继续履行《购销合同协议》；同时，在本案庭审中，广东先来公司与郑州正赢公司均认可《购销合同协议》已实际解除。合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。合同的权利义务终止，不影响合同中结算和清理条款的效力。因此，广东先来公司请求郑州正赢公司返还已付货款560万元，有事实和法律依据，本院对此予以支持。当事人在定金合同中应当约定交付定金的期限，定金合同从实际交付定金之日起生效。《购销合同协议》约定，“依法按采购价款总价28万元/吨，签署合同后支付28万元/吨支付定金，甲方收到定金后，依照采购清单申请中石化下达指标，中石化采购指标下达后7-10工作日内依约向乙方交货”。从上述约定的内容可知，双方对定金数额约定不明确；另外，广东先来公司向郑州正赢公司转款560万元时，在付款凭证上面记载的用途均为熔喷布货款，而不是定金。所以，广东先来公司请求郑州正赢公司返还定金280万元，缺乏事实和法律依据，本院对其该项诉请不予支持。《购销合同协议》约定，“延误交货可按照所付定金每天万分之五收取违约金”。相应地，广东先来公司主张的违约金是以所付定金为基数进行计算的，故本院对其该项诉请也不予以支持。退款通知上面记载，郑州正赢公司因没有按时交货而深表歉意，并表示退回全部货款，故本院对郑州正赢公司关于不予返还货款560万元的辩称意见不予采纳。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第四十四条第一款、第九十三条第一款、第九十七条、第九十八条，《中华人民共和国担保法》第九十条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款以及《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条规定，判决如下：一、被告郑州正赢石化有限公司应当于本判决生效之日起十日内向原告广东先来医疗器械有限公司返还货款560万元。二、驳回原告广东先来医疗器械有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费71717元，案件申请费5000元，共计76717元，由原告广东先来医疗器械有限公司负担30101元，被告郑州正赢石化有限公司负担46616元。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状八份，上诉于河南省郑州市中级人民法院。审判员  潘龙峰二〇二〇年十一月十三日书记员  陈兆祥