湖北省武汉市汉南区人民法院民 事 判 决 书（2020）鄂0113民初512号原告：盛隆电气集团电力工程有限公司，住所地武汉东湖开发区关东科技工业园**地块******。法定代表人：郑昌明，该公司经理。委托诉讼代理人：伍贺公，湖北正苑律师事务所律师。被告：同济堂医药有限公司，住所，住所地湖北省武汉市经济技术开发区珠山湖大道**div>法定代表人：吴杰，该公司总经理。被告：新疆同济堂健康产业股份有限公司，住所地新，住所地新疆乌鲁木齐经济技术开发区上海路**v>法定代表人：张美华，该公司执行董事。两被告共同委托诉讼代理人：徐静怡、余倩，湖北山河律师事务所律师。原告盛隆电气集团电力工程有限公司诉被告同济堂医药有限公司（以下简称“同济堂公司”）及新疆同济堂健康产业股份有限公司（以下简称“新疆同济堂公司”）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2020年6月8日立案受理后，依法由审判员张照银适用简易程序公开开庭进行了审理。原告的委托诉讼代理人伍贺公、被告同济堂公司及新疆同济堂公司的共同委托诉讼代理人余倩均到庭参加诉讼，本案现已审理终结。原告向本院提出诉讼请求：一、判令二被告连带支付拖欠原告的工程款833000元及自2018年8月13日起至实际付清之日止的逾期付款利息损失，其中暂计算至2020年6月1日的利息损失为59121元，暂合计892121元；二、案件受理费、保全费、保全担保费由二被告承担。事实与理由：2017年7月10日，原告与被告同济堂公司签订《供电工程总包合同书》，约定由原告承包被告同济堂公司汉南产业园2000KVA供电工程，工程地点位于同济堂汉南产业园园区内（武汉市汉南区兴三路），合同金额为1980000元，采用包干价方式。双方在合同中还约定了工程名称、乙方承包工程的内容和范围；工程总包价格；工程工期；付款方式；工程质量及验收标准；甲方责任；乙方责任；合同纠纷的解决办法和方式等。合同签订后，原告积极履行合同约定的施工义务，由于被告同济堂医药有限公司原因，涉案项目现场迟迟不具备原告进场进行供电工程施工条件，导致工期一再拖延。2018年5月21日，原告与被告同济堂公司签订《供电工程总包合同配电房安全器具安装施工补充协议》，约定由原告负责涉案项目配电房内所需安全器具材料和安装施工，协议金额为包干总价41000元，支付方式为“施工完毕通电后十五日内甲方付给乙方工程的全部款额”，故本工程执行总金额为2021000元。涉案工程于2018年7月30日竣工通电。双方在涉案合同中约定的付款方式为分期付款。被告同济堂公司应于案涉工程验收合格、通电且试运行一周无问题后即2018年8月6日向原告支付工程款至主合同总金额的97%即1920600元（1980000元×97％)；于供电之日起为期二年，到期后七个工作曰内即2020年8月7日前付清总金额3%的质保金59400元；于施工完毕通电后十五日内即2018年8月13日前向原告支付补充协议全部款额41000元。但被告同济堂公司并未依约履行付款义务，付款合计1188000元，欠付到期价款金额为773600元，质保金59400元也于2020年8月7日到期。2020年5月，原告向被告同济堂公司催要工程款时，双方针对涉案工程进行了对账，确认被告同济堂医药有限公司剩余未付工程款金额为833000元。被告同济堂公司未能按照合同约定付款之行为己经构成违约，应当承担相应的违约责任。依据《合同法》第六十条、第一百零七条等相关法律规定，被告同济堂公司应立即支付剩余款项并承担因逾期付款给原告造成的利息损失。因被告同济堂公司是一人有限责任公司，依据《公司法》第六十三条规定，一人有限责任公司的股东不能证明公司财产独立于股东自己的财产的，应当对公司债务承担连带责任。被告新疆同济堂公司作为被告同济堂公司的唯一股东，依法应当与被告同济堂公司对前述债务承担连带责任，故对本案二被告提出连带之诉。被告同济堂公司及新疆同济堂公司辩称，被告同济堂公司按合同约定向原告支付相应合同款；原告未提交合同约定的发票，工程并未竣工；案涉合同未约定违约责任，且被告同济堂公司并未违约；未支付剩余款项是因原告未开具等额发票，未通电试运行满一周；原告认为被告新疆同济堂公司与被告同济堂公司存在财产混同，被告新疆同济堂公司应当承担连带责任，属于《公司法》调整的法律关系纠纷，而本案系建设工程施工合同纠纷，故被告新疆同济堂公司是否应承担责任不应在本案中审理；原告提供的证据无法证明被告新疆同济堂公司与被告同济堂公司存在财产混同，无法据此认定被告新疆同济堂公司承担连带责任。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。对有争议的证据和事实，本院认定如下：2017年7月10日，原告与被告同济堂公司签订《供电工程总包合同书》（被告同济堂公司盖章处有委托代理人李军植签字），约定由原告承包被告同济堂公司汉南产业园2000KVA供电工程，工程地点位于同济堂汉南产业园园区内；合同包干价款为1980000元，合同签订一周内被告同济堂公司支付原告合同总金额的15%（297000元）给原告作为工程预付款，待配电设备到场落位支付原告合同总金额45%（891000元）；验收合格、通电且试运行一周无问题后凭原告及供电公司发票支付原告合同总金额的97%（732600元）；剩余合同总金额3%（59400元）作为质量保证金，自供电之日起为期二年，到期后七个工作日内凭原告发票付清；工程工期自合同生效之日起50个工作日，施工过程中遇到约定的情形工期可以顺延或调整，双方协商确定。原告于2018年4月15日向被告发函，告知由于施工场地不具备设备入场条件未能送电原告无法按期入场施工。2018年5月21日，原告与被告同济堂公司签订《供电工程总包合同配电房安全器具安装施工补充协议》（被告同济堂公司盖章处有委托代理人李军植签字），约定由原告负责案涉项目配电房内的安全器具材料和安装施工，协议金额为包干总价41000元，支付方式为施工完毕通电后十五日内被告同济堂公司付给原告工程的全部款额。案涉工程于2018年7月30日竣工。2020年5月原告关于案涉工程的对账单上载明被告同济堂公司剩余未付工程款833000元、开具发票1980000元等，客户单位处有赵军植签字确认。被告同济堂公司向原告支付工程款合计1188000元。另查明，被告同济堂公司为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），唯一股东为被告新疆同济堂公司。再查明，原告向本院申请财产保全，垫付保全费4981元，支付保全担保费1500元。本院认为，原告与被告同济堂公司签订的《供电工程总包合同书》、《供电工程总包合同配电房安全器具安装施工补充协议》，均系双方当事人真实意思表示，未违反法律、行政法规的强制性规定，内容合法有效，双方均应依约履行。案涉工程于2018年7月30日竣工通电，按照合同约定的付款方式，被告同济堂公司应在案涉工程验收合格、通电且试运行一周无问题后即2018年8月7日向原告支付工程款至《供电工程总包合同书》总金额的97%即1920600元，于供电之日起二年，到期后七个工作日内付清总金额3%的质保金59400元，于施工完毕通电后十五日内即2018年8月14日前向原告支付《供电工程总包合同配电房安全器具安装施工补充协议》的价款41000元，但被告同济堂公司仅向原告支付工程款共计1188000元，欠付到期工程款833000元未支付，原告诉请被告支付剩余工程款833000元及利息有事实及法律依据本院予以支持。利息以773600元为基数按中国人民银行同期同类贷款利率自2018年8月14日起计算至2019年8月19日，以773600元为基数按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率从2019年8月20日起计算至款项付清之日止。由于被告同济堂公司为一人有限责任公司，其唯一股东是被告新疆同济堂公司，按照《中华人民共和国公司法》第六十三条：“一人有限责任公司的股东不能证明公司财产独立于股东自己的财产的，应当对公司债务承担连带责任”的规定，举证责任在被告新疆同济堂公司，被告新疆同济堂公司未提交证据证明被告同济堂公司的财产独立于被告新疆同济堂公司，故对被告同济堂公司的上述债务承担连带责任。关于被告同济堂公司抗辩原告未向其开具发票。本案中，在原告完成合同约定义务的情况下，支付工程款系被告同济堂公司的主要合同义务，开具发票系原告的附随义务，在双方发生争议的情况下，被告同济堂公司以原告未先行履行附随义务拒绝支付工程款，法理依据不足。对被告同济堂公司的此项抗辩意见本院不予采信。综上，根据《中华人民共和国合同法》第六条、第八条、第六十条、第六十七条，《中华人民共和国公司法》第六十三条，及《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十二条之规定，判决如下：被告同济堂医药有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告盛隆电气集团电力工程有限公司工程款833000元及利息（以773600元为基数按中国人民银行同期同类贷款利率自2018年8月14日起计算至2019年8月19日，以773600元为基数按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率从2019年8月20日起计算至款项付清之日止）；被告新疆同济堂健康产业股份有限公司对上述债务承担连带清偿责任；驳回原告盛隆电气集团电力工程有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决履行给付金钱义务，应当依据《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费减半收取6361元，保全费4981元，保全担保费1500元，合计12842元，由被告同济堂医药有限公司及新疆同济堂健康产业股份有限公司承担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于湖北省武汉市中级人民法院。审判员  张照银二〇二〇年十二月七日书记员  曾 艳