辽阳市白塔区人民法院民 事 判 决 书（2020）辽1002民初1653号原告：中国铁路物资北京有限公司，住所地：北京市西城区宣武门西大街28院-1号。法定代表人:张福印，该公司执行董事。委托代理人:刘晓旭、王帅，均系辽宁大领律师事务所律师。被告:中铁十九局集团第一工程有限公司，住所地：辽阳市白塔区卫国路138号。法定代表人:赵琦，该公司董事长。委托代理人:宋旭，男，1988年1月23日出生，汉族，住辽阳市白塔区，该公司职员。被告:中铁十九局集团有限公司，住所地：北京市北京经济技术开发区荣华南路19号1号楼。法定代表人:杨哲峰，该公司董事长。委托代理人:张棣，男，1994年4月12日出生，汉族，住辽阳市文圣区，该公司职员。原告中国铁路物资北京有限公司（以下简称“中铁物资公司”）为与被告中铁十九局集团第一工程有限公司（以下简称“十九局一公司”）、中铁十九局集团有限公司（以下简称“中铁十九局”）买卖合同纠纷一案，于2020年6月8日向本院提起诉讼。本院受理后，由简易程序转为普通程序，依法组成合议庭,于2020年11月23日公开开庭审理了本案，原告中铁物资公司委托代理人刘晓旭、被告十九局一公司委托代理人宋旭、被告中铁十九局委托代理人张棣到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告中铁物资公司诉称：2018年5月25日，原告与被告十九局一公司签订《钢材采购合同》（编号为CRCC-2018-1901-JXXM-WZHT-233），约定由原告向被告十九局一公司出售钢材，数量9210吨，合同暂定总价(含增值税)为44236500元，供货地点为中铁十九局新建京雄城际铁路四标项目部。2019年4月23日，原告与被告十九局一公司经协商形成补充协议，签订编号为CRCC-2018-1901-JXXM-WZHI-233-补1的《钢材采购合同补充协议》，确认截至2019年3月31日，原告己供应货物4743.212吨，含税总额合计21587834.82元。自2019年4月1日起，双方按照以下约定结算:原合同余下供货总量暂定为4466.788吨，含税总额合计21494387.87元(最终金额以合同双方共同签字确认的结算金额为准），税率为13%。在2019年4月1日前发生的业务，执行原合同税率，以验收单、结算单及计价单等为依据进行结算。2019年4月12日，原告与被告十九局一公司签订编号为CRCC-2019-1901-京雄项目-物资合同-097的《钢材采购合同》，约定原告向被告十九局一公司出售钢材，数量5350吨，含税总额合计27006800元，供货地点为中铁十九局新建京雄城际铁路四标项目部。自2018年6月至2019年9月止，原告己按约向二被告供应钢材14495.668吨，为被告十九局一公司开具增值税专用发票金额为64168461.97元。被告中铁十九局的京雄城际铁路四标项目部向原告支付货款4916万元，二被告尚欠剩余货款14968461.97元未予支付、履约保证金35万元未予退还。原告曾于2020年3月和2020年4月10日向被告十九局一公司致函要求支付上述款项，被告未履行给付义务。原告与被告十九局一公司签订采购合同，被告中铁十九局以其临时设立不具有独立主体资格的中铁十九局集团有限公司新建京雄城际铁路四标项目部名义对外实施合同相关行为，并以该项目部的名义给付原告货款，被告中铁十九局应对被告十九局一公司的给付义务共同承担偿还责任。综上，二被告拒不支付剩余货款，拒不返还履约保证金的行为已经构成违约，原告为维护自身合法权益，诉至法院，请求法院依法判令：1.二被告支付剩余货款14968461.97元及迟延付款期间的利息（以剩余货款为基数自2020年3月17日至实际给付之日止按照全国银行间同业拆借中心公布的利率计算利息），利息暂计105278.19元。2.二被告返还履约保证金35万元并支付延期退还期间的利息（以35万元为基数，自2020年3月17日起至全部给付之日按照全国银行间同业拆借中心公布的利率计算利息），利息暂计2422.3元，合计15426162.46元。3.二被告承担案件受理费、保全费等诉讼费用。被告十九局一公司辩称：对原告起诉的尚欠货款及履约保证金没有异议，但我方认为不应该支付利息，根据合同第5.4款约定由于工程发包人拨款不到位导致我方延迟给付原告的货款，我方不应该承担延迟付款的责任。根据合同第七条质保金的约定，在给付货款的同时应该保留5%的质保金，质保金期限为最后一批货物送达之日起六个月，质保期满后一个月内无息退还，质保金为14968461.97元*5％即748423.09元，利息应该从2020年4月17日开始计算利息，并且利息应该按照合同第5.4款约定，按照中国人民银行同期活期存款利率计算利息。根据合同第八条，就本案尚欠原告35万元履约保证金，履约保证期为最后一批货物交货验收合格后六个月，履约保证金有效期满后，我方在六个月内将履约保证金无息退还给原告。最后一批送货时间为2019年9月16日，即履约保证金35万元的利息计算，应从2020年9月17日开始计算，并且该履约保证金还没有到返还时间。综上，由于业主原因导致我方付款不及时，我方不应承担利息。即便支付利息，也应按照合同第5.4款约定，按照中国人民银行同期活期存款利率计算利息。我方与原告签订了钢材采购合同及其补充协议，已经明确约定送货地点为河北省廊坊市永清县大辛阁乡中铁十九局集团新建京雄城际铁路四标项目部，该项目部是我公司所属项目部，根据合同相对性原则，我方与原告之间存在合同关系，债权债务也是我们双方之间的事。我方与被告中铁十九局是两个独立法人单位，被告中铁十九局既不是合同签订主体，也不欠原告任何款项。原告起诉被告中铁十九局主体不适格，冻结该公司账户也是错误的。被告中铁十九局辩称：我方没有与原告签订合同，也未欠原告任何款项。我单位与被告十九局一公司是两个独立的法人单位，不应该承担连带还款责任，原告起诉我公司主体不适格。原告申请财产保全，冻结我公司1550万元，我公司保留追究原告因错误冻结我公司账户给我方造成损失的权利。本院经审理查明：2018年5月25日，被告十九局一公司与原告中铁物资公司签订《钢材采购合同》（编号为CRCC-2018-1901-JXXM-WZHT-233），约定被告十九局一公司向原告购买钢材，数量9210吨，合同暂定总价(含增值税)为44236500元，交货地点为河北省廊坊市永清县大辛阁乡中铁十九局集团有限公司新建京雄城际铁路四标项目部施工工地的买方指定地点。该合同第5条5.3项供货和付款方式约定：本合同为分批供货、分期付款的买卖合同。卖方在双方办理结算手续后7日内向买方开具与结算金额等额的合法有效的增值税专用发票，并于开票后15日内将发票送达买方，买方签收发票日为发票的送达日期。买方在收到发票并进行认证无误后，扣除该批物资价款5%的质量保证金，待本工程发包人向买方支付验工计付款到位后，在60天内分批向卖方支付该批物资的货款。合同第5.4条约定卖方理解并接受因业主（工程发包人）拨款不到位等原因引起的延迟付款行为，不再主张买方延迟付款的责任。若业主拨款后，买方无正当理由拖欠卖方货款，买方除支付当期款项本金外，还应按照中国人民银行活期存款利率向卖方支付当期延迟期间的利息。该合同第7条等约定：卖方承诺质量保证期为6个月，自最后一批货物通过验收之日起算。买方在每批次结算的货款中扣除当批次货款的5%作为质量保证金。如质保期内未出现质量问题，质保期满后一个月内无息退还质保金。该合同第8条约定：履约保证金为本合同中标合同价的5%，即2211825元，有效期自合同最后一批货物通过验收合格后六个月，保证期满后，如双方无争议，买方在6个月内无息退还履约保证金。原告于2018年4月27日通过电汇方式给付被告十九局一公司合同投标保证金60万元，被告于2018年11月5日，通过电汇方式退还原告30万元，剩余30万元作为双方合同的履约保证金。2019年4月23日，原告与被告十九局一公司签订《钢材采购合同补充协议》（编号为CRCC-2018-1901-JXXM-WZHI-233-补1），确认截至2019年3月31日，原告己向被告供应货物4743.212吨，含税总额合计21587834.82元。自2019年4月1日起，双方按照以下约定结算:原合同余下供货总量暂定为4466.788吨，含税总额合计21494387.87元(最终金额以合同双方共同签字确认的结算金额为准），税率为13%。在2019年4月1日前发生的业务，执行原合同税率，以验收单、结算单及计价单等为依据进行结算。2019年4月12日，被告十九局一公司与原告签订《钢材采购合同》（编号为CRCC-2019-1901-京雄项目-物资合同-097），约定被告向原告购买钢材，数量5350吨，合同含税总额合计27006800元，交货地点为河北省廊坊市永清县大辛阁乡中铁十九局集团有限公司新建京雄城际铁路四标项目部梁场的买方指定地点。该合同关于供货及付款方式、质保金的约定与双方2018年5月25日签订的《钢材采购合同》内容一致。合同履约保证金为5万元，将卖方投标保证金1万元转为履约保证金，剩余4万元在货款中扣除。合同签订后，原告按约定分批向被告供应钢材。2019年9月16日，原告完成最后一批供货。双方确认截至2020年1月14日，原告向被告供应钢材14495.668吨，总货款为64168461.97元，被告已支付货款4916万元，未付款为14968461.97元，原告共支付履约保证金35万元。按双方合同约定，被告扣除的质量保证金为3208423.09元（按总货款的5%计算）。该项目于2019年9月开通运营，截至2020年6月30日，被告十九局一公司京雄正线验工计价款为1776150805元，廊涿线验工计价款为527388937.00元，工程发包方雄安高速铁路有限公司自2017年6月至2020年6月分30次向被告十九局一公司付款1918879305.98元，多数为每月付款一次，其中2019年9月10日为第14次付款。另查明，中铁十九局集团有限公司新建京雄城际铁路四标项目部系被告十九局一公司为项目施工管理而设立的临时派出机构，该项目部由被告十九局一公司负责管理。本院所确认的上述事实，有原告提供的中标通知书、印章说明、《钢材采购合同》《钢材采购合同补充协议》、物资结算对账单、增值税发票、银行回单、催款函、律师函、招标文件、通话录音、网络截图、被告十九局一公司提供的收款明细、收款凭证，以及原、被告各方当事人当庭陈述笔录在卷佐证，经当庭举证、质证，并经本院审查，可以采信。本院认为，原告中铁物资公司与被告十九局一公司签订的《钢材采购合同》《钢材采购合同补充协议》，是双方当事人真实意思表示，且不违反法律、法规的强制性规定，应为有效。原告中铁物资公司在按约定向被告十九局一公司供货后，被告十九局一公司应按约定期限和数额给付货款。现经双方结算，被告十九局一公司尚欠原告货款14968461.97元、履约保证金35万元，对原告要求被告十九局一公司给付上述款项的诉讼请求应予支持。关于债务承担主体，因本案采购合同签订及履行主体均系被告十九局一公司，其虽系被告中铁十九局的子公司，但系独立法人，应独立承担民事责任，原告要求被告中铁十九局给付货款无事实和法律依据，本院不予支持。原告要求被告自2020年3月17日起按照全国银行间同业拆借中心公布的利率支付拖欠货款利息，被告抗辩根据合同约定由于业主原因导致其付款不及时，不应支付利息，即便支付利息，也应按照合同第5.4款约定，按照中国人民银行同期活期存款利率计算利息。但根据原告提供的通话录音及被告提供的收款明细，能够证明发包方已分批向被告十九局一公司支付案涉项目工程款，原告于2019年9月16日最后一批向被告供货后，被告相继收取工程发包方给付的16笔工程款，在质保期满后仍收到多笔工程款，但被告十九局一公司未向原告给付货款，被告抗辩的发包人延期支付工程款导致其不能按约定向原告给付货款证据不足，本院不予采纳，被告应按合同约定按照中国人民银行同期活期存款利率支付利息。原告主张利息起算时间为2020年3月17日，但根据合同约定每批次结算的货款中扣除当批次货款的5%作为质量保证金，质量保证期为6个月，自最后一批货物通过验收之日起算。如质保期内未出现质量问题，质保期满后一个月内无息退还质保金，原告于2019年9月16日完成最后一批供货，本案质保金为3208423.09元（按总货款64168461.97元*5%计算），故被告应于质保期满后即2020年3月16日起一个月内向原告无息退还，自2020年4月17日起被告即已就退还原告质保金违约，应承担违约责任，被告应向原告给付逾期返还质量保证金的占款利息。故被告尚欠原告的14968461.97元货款中，所包含的质量保证金3208423.09元应自2020年4月17日起支付占款利息。双方共同认定本案履约保证金为35万元，履约保证金有效期自合同最后一批货物通过验收合格后六个月，保证期满后，如双方无争议，买方在6个月内无息退还履约保证金，故被告应于质保期满后即2020年3月16日起六个月内向原告无息返还，自2020年9月17日起被告即已就退还原告履约保证金违约，应承担违约责任，被告十九局一公司应向原告给付逾期返还履约保证金的占款利息。依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百三十条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百三十四条之规定，判决如下：一、被告中铁十九局集团第一工程有限公司于本判决生效后十日内给付原告中国铁路物资北京有限公司货款14968461.97元及利息（其中质量保证金3208423.09元的利息自2020年4月17日至实际给付之日，按照全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率计算；其余货款11760038.88元的利息自2020年3月17日至实际给付之日，按中国人民银行活期存款利率计算）；二、被告中铁十九局集团第一工程有限公司于本判决生效后十日内返还原告中国铁路物资北京有限公司履约保证金35万元及利息（自2020年9月17日至实际给付之日，按照全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率计算）；三、驳回原告中国铁路物资北京有限公司的其他诉讼请求。如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费114356.00元、财产保全费5000.00元，由被告中铁十九局集团第一工程有限公司承担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于辽宁省辽阳市中级人民法院。审 判 长  刘明贺人民陪审员  李传海人民陪审员  沈国志二〇二〇年十二月三日书 记 员  刘美君附录本判决所依据的相关法律《中华人民共和国合同法》第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第一百三十条买卖合同是出卖人转移标的物的所有权于买受人，买受人支付价款的合同。《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。第一百三十四条人民法院审理民事案件，除涉及国家秘密、个人隐私或者法律另有规定的以外，应当公开进行。离婚案件，涉及商业秘密的案件，当事人申请不公开审理的，可以不公开审理。第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。