河南省武陟县人民法院民 事 判 决 书（2019）豫0823民初5507号原告：王全民，男，1975年9月17日出生，汉族，住河南省永城市，现住河南省许昌市。被告：武陟县中裕燃气有限责任公司，住所地：河南省武陟县沁河路西段北侧（原庄路）,统一社会信用代码：91410823790620916X。法定代表人：贾琨，经理。委托诉讼代理人：陈润一、李亚迪，河南金学苑律师事务所律师。被告：宋建国，男，1968年11月9日出生，汉族，住河南省漯河市。被告：河南聚锐源建设工程有限公司，住所地：河南自贸实验区郑州片区（郑东）金水东路众旺路楷林大厦505号，统一社会信用代码：91410100MA458PML2N。法定代表人：王全志,经理。原告王全民与被告武陟县中裕燃气有限责任公司（以下简称中裕燃气公司）、宋建国、河南聚锐源建设工程有限公司（以下简称聚锐源公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2019年11月5日立案受理后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告王全民、被告中裕燃气公司的委托诉讼代理人陈润一、李亚迪，被告宋建国到庭参加诉讼，被告聚锐源公司经本院传票传唤，无正当理由未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告王全民向本院提出诉讼请求：1、判令三被告支付原告因其拖欠天燃气工程款200720元及利息(从起诉之日起按月息2分计算至实际给付之日止)。2、诉讼费用由三被告承担。事实与理由:2018年5月16日,原告经人介绍与被告宋建国相识并通过协商签订一份《天燃气工程内部施工协议》,原告承包被告中裕燃气公司的工程项目,该合同签订生效后,原告就组织相应的人力、物力、财力和技术力量给被告进行燃气安装施工。原告施工共组织50多人,从2018年5月20日至7月8日共计50天,劳务费共计285120元,第一次被告王全志支付原告劳务费30700元,第二次被告中裕燃气公司直接给付工人工资银行卡共计54000元,当原告又向被告催款时,被告找种种理由不予支付。原被告又在武陟县××监察大队进行调解。2018年8月21日被告宋建国与原告达成协议,在2018年11月1日中午前支付所有工人工资254720元,后经原告多次催要,被告中裕燃气公司于2019年2月3日直接支付工人工资54000元,还下欠200720元,至今未付。故提起诉讼。被告中裕燃气公司辩称，一、原告请求的工程款的数额没有任何依据，月息2分过高没有法律依据，也没有相关的合同约定。二、劳务费人员名单没有计算依据，没有计算标准。三、起诉状中原告所称的中裕燃气公司支付的54000元并非本案中被告中裕燃气公司。被告作为发包方合法分包给焦作中裕燃气安装有限责任公司，对于本项工程的分包不存在任何过错。本工程全部工程款已经足额支付给承包方。被告与原告王全民不存在任何法律关系，不是本案适格被告，不应承担相应的责任。被告宋建国辩称，因为武陟中裕燃气有限公司没有支付我工程款，我没有办法支付给王全民。我和王全民有合同、调解协议。被告聚锐源公司未做答辩。根据当事人的诉辩意见，本院确定案件的争议焦点是：一、原告所主张的工程款数额是否客观真实。二、本案应由谁承担支付工程款的责任。三、原告所主张的利息依据是否充分。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：被告宋建国借用聚锐源资质，与聚锐源合作进行涉案工程施工。2018年5月6日，宋建国代表聚锐源公司（甲方）与原告王全民（乙方）签订《天然气工程内部施工协议》，甲方将其承揽的武陟县境内各乡镇部分村庄的天然气安装工程的劳务分包给乙方王全民。双方约定的结算标准为以甲方与公司大合同签订定额价格明细为准，入户安装以每村每户600元。付款方式为主管道架设完工，经公司验收合格后上报公司财务审批，公司施工款拨放到甲方，三日内发放到各个施工队班组手中，然后按照公司对甲方的要求进行入户安装，一个村为单位，安装完成公司提交的施工村入户通知单为标准，验收合格后进行二次施工款报批，自公司拨付竣工款到甲方三日内与乙方结算。工程款拨付至乙方97%，留3%做工程质量保证金，一年保修期后付清等及合同其他条款内容。合同签订后，原告即开始组织工人进行施工。2018年8月，由于多种原因停工。宋建国（乙方）王全民（甲方）签订《协议书》，协议书约定，一、乙方所做管网双方共同认可有效户数七百九十二户（792户），价格为每户六百元整（600元）计算（包含管网入户）。二、因乙方所做工程未完工（管网未入户），目前所做工程量按合同价的60%结算，合计贰拾捌万伍仟壹佰贰拾元整（285120元），减去乙方已经从甲方处借支叁万零柒佰元（30700元），甲方实际应支付乙方等民工贰拾伍万肆仟柒佰贰拾元（254720元）整。三、乙方所做工程甲方保证在2018年10月1日前提前三天通知乙方进行维修。如甲方在2018年10月1日前未通知乙方进行维修或是乙方工人到场不是由于乙方工人原因造成的不能工作（维修），均视为合格工程，甲方必须在2018年11月1日中午前支付所有工人工资。如果甲方通知乙方由于乙方原因五日内不能维修，乙方（××）自动放弃自己剩余工资。四、甲方必须保证无条件在2018年11月1日中午前支付所有工人工资贰拾伍万肆仟柒佰贰拾元（254720元）整。2018年9月26日，宋建国通知王全民对涉案工程进行维修。原告王全民根据宋建国要求前往施工地点进行工程维修，直至2018年10月1日，由于村民原因导致工程无法进行。第二日原告王全民退场。2019年2月3日，王全民收到案外第三人支付工程款54000元，王全民并出具《承诺书》。《承诺书》载明，“如果王全民和宋建国的协议最终打官司，如果王全民输了金额退还（54000）伍万肆仟元整保证工资上卡所有人员的真实身份若有弄虚作假承担一切”。另查明，2018年5月4日，中裕燃气公司与焦作中裕燃气安装工程有限公司签订《龙源办事处龙源村低压燃气工程施工合同》，中裕燃气公司将工程发包给焦作中裕燃气安装工程有限公司施工。以上事实有原告提供的《天然气工程内部施工协议》、王全民与宋建国签订的《协议书》、视频光盘，被告宋建国提供的《承诺书》照片、被告中裕燃气公司提供的《龙源办事处龙源村低压燃气工程施工合同》等证据在案佐证。本院认为，被告宋建国借用聚锐源公司的名义与原告王全民签订《天然气工程内部施工协议》，王全民此后对于涉案工程进行了部分施工，事实清楚。被告宋建国、聚锐源公司应承担涉案合同责任。2018年8月21日，宋建国与王全民签订《协议书》，在该协议书中，宋建国与王全民对王全民已施工的工程价款共计285120元进行了结算确认，扣减已支付的30700元，截止2018年8月21日，宋建国还应支付王全民工程款254720元，本院予以认定。另《协议书》约定的付款条件为在2018年10月1日前宋建国未通知王全民进行维修或是王全民工人到场不是由于王全民工人原因造成的不能工作（维修），均视为合格工程，宋建国必须在2018年11月1日欠付的工程款。涉案经庭审调查，王全民在接到宋建国通知后确系到现场进行维修，但由于村民原因导致施工被阻止。协议书中约定的付款条件视为成就，被告宋建国应支付欠付的工程款。现原告王全民主张宋建国、聚锐源公司承担给付工程款200720元及利息的请求，有事实及法律依据，应予以支持，但原告主张的利息标准过高，本院酌定从起诉之日起按照同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算为宜。被告宋建国及中裕燃气公司庭审辩称王全民出具的承诺书涉及的54000元系涉案工程全部工程款，依据不足，本院不予采纳。被告中裕燃气公司虽系涉案工程的发包方，但王全民承揽的工程系从宋建国、聚锐源公司分包取得，原告并未举证证明聚锐源公司与中裕燃气公司存在施工合同关系，且中裕燃气公司欠付聚锐源公司施工款项，故本院对于原告主张被告中裕燃气公司承担涉案责任的请求，依法不予支持。被告聚锐源公司经本院传票传唤，无正当理由未到庭参加诉讼，其行为是对原告诉称事实及诉讼请求的答辩权利的放弃，由其承担不利的法律后果。综上，依照《中华人民共和国民法通则》第八十四条、第一百零八条，《中华人民共和国民法总则》第一百七十六条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百四十四条的规定，判决如下：一、被告宋建国应于本判决生效后十日内给付原告王全民工程款200720元及支付相应的利息（利息自2019年11月5日起按照同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算）；二、被告河南聚锐源建设工程有限公司对于上述第一项义务承担连带给付责任；三、驳回原告王全民的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费4310元，减半收取计2155元，由宋建国、河南聚锐源建设工程有限公司负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于河南省焦作市中级人民法院。审判员  田敏二〇二〇年元月十四日书记员  王鑫河南省武陟县人民法院民事判决书（附页）（2019）豫0823民初5507号（2019）豫0823民初5507号民事判决书所引用的相关法律法规，具体内容表述如下：《中华人民共和国民法通则》第八十四条债是按照合同的约定或者依照法律的规定，在当事人之间产生的特定的权利和义务关系。享有权利的人是债权人，负有义务的人是债务人。债权人有权要求债务人按照合同的约定或者依照法律的规定履行义务。《中华人民共和国民法通则》第一百零八条债务应当清偿。暂时无力偿还的，经债权人同意或者人民法院裁决，可以由债务人分期偿还。有能力偿还拒不偿还的，由人民法院判决强制偿还。《中华人民共和国民法总则》第一百七十六条民事主体依照法律规定和当事人约定，履行民事义务，承担民事责任。《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。