湖南省茶陵县人民法院民 事 判 决 书（2020）湘0224民初1224号原告：茶陵政德医院（以下简称政德医院）。住所地：茶陵县下东街道办事处头铺村。法定代表人：谭素娟。委托诉讼代理人：尹政德，男，1977年6月27日出生，代理权限为特别授权。被告：安康市润安医疗设备有限公司（以下简称润安公司）。住所地：陕西省安康市汉滨区文昌路**。法定代表人：曾阳云，董事长。委托诉讼代理人：王斌，男，1980年3月14日出生，系该公司法务，代理权限为特别授权。原告政德医院与被告润安公司买卖合同纠纷一案，本院于2020年7月27日立案后，依法适用简易程序公开开庭进行了审理。原告政德医院委托诉讼代理人尹政德被告润安公司委托诉讼代理人王斌到庭参加诉讼。本案现已审理终结。政德医院向本院提出诉讼请求：1.判令解除原告与被告之间的《合作协议》；2.判令被告向原告返还40万元；3.由被告承担本案的诉讼费及保全费。事实和理由：原告（乙方）与被告（甲方）于2018年8月6日签订了合作协议，约定甲方投入合作的产品名称、型号为“深圳贝斯达1.5超导型磁共振，DR、明峰ScintCare16排CT，生产厂家为深圳贝斯达、明峰；甲方投入上述医疗仪器各一套，并为乙方工作人员提供医疗仪器的操作培训，乙方利用甲方投入的医疗仪器为病人开展医疗服务，利益共享，风险共担；甲方在本合同签订后90个工作日内将本合同项下的医疗设备运输送交给乙方，交货地点为乙方机房内；医疗设备的运输由甲方负责，由甲方承担运输费用以及在途运输的风险。协议签订后，被告直到2019年2月24日才将湖北伟伦科技有限公司生产的DR送至原告，已超过协议约定的90个工作日，且送来的设备并非协议约定的生产厂家。同时，被告至今没有将深圳贝斯达1.5超导型磁共振，明峰ScintCare16排CT送至原告，送来的DR也没有进行安装和培训。被告的上述行为已严重违约，以致协议无法履行，根据双方签订的协议第十四条约定，原告可单方面解除合同，被告应支付原告的相应损失。故此，原告特向法院起诉。被告润安公司答辩称，被告履行了合同，没有违约，是原告不能同意安装，且原告已经购买了其他厂家的医疗设备，所以原告才要解除合同。原告一直未按照合同支付保证金，仅支付20万元保证金，还有10万元未付，正因如此被告无法向厂家支付货款，以致不能按期履行合同。原告一直不同意安装，导致被告融资未成功，违约责任由原告承担。被告为原告花费25万元，而原告仅支付20万元，原告还应支付5万元。被告不同意解除合同，要求继续履行合同。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换及质证。1.被告润安公司对原告提交证据的真实性均无异议，本院予以确认。2.被告提交的原告于2018年8月20日、2018年10月30日向被告分别汇款10万元的相关凭证复印件，结合原告提交的四张汇款凭证复印件及在法庭辩论期间提交的《合作协议书（补充协议）》，本院对被告提交的上述证据的真实性予以确认；原告辩称上述两张汇款单上的附言系医院会计汇款时备注有误，本院对此不予采信。经审理，本院可以认定以下事实：2018年8月6日，被告（甲方）与原告（乙方）签订了《合作协议书》，约定：1.甲方在乙方投入全新的深圳贝斯达1.5超导型磁共振、DR，明峰ScintCare16排CT各一套（包括胶片打印机）等，并为乙方工作人员提供医疗仪器的操作培训，乙方利用甲方投入的医疗仪器为病人开展医疗服务，利益共享，风险共担；2.乙方出资合同保证金30万元给甲方，在本合同签订之日起七个工作日内由乙方先付保证金10万元，余款20万元在合同签订之日起30日内付清，自乙方转账至甲方账户之日起六个月内由甲方将保证金30万元退还给乙方；3.甲方在本合同签订后90个工作日内将本合同项下的医疗设备运输送交给乙方，交货地点为乙方机房内，医疗设备的运输由甲方负责，由甲方承担运输费用以及在途运输的风险；4.甲、乙双方合作，按该项目所做病人数收取款项的收入进行分成，设备正常投入使用后，利益分成12年，甲方70%，乙方30%；合同签订12年，合同期内及合同终止相关配套设备归乙方所有；5甲方保证合同项下的医疗设备应当没有知识产权与权利瑕疵、质量瑕疵等，甲方不得将合作的医疗设备用于抵押、质押等担保；6.如乙方取消订货计划或甲方不能交付合同规定的产品，均视为根本性违约；因甲方原因违约造成本合同不能根本性继续履行，乙方可单方面解除合同，甲方应支付乙方相应损失。2018年8月11日，原告（甲方）与被告（乙方）签订了《合作协议书（补充协议）》，双方在之前签订的合作协议书的基础上增加部分内容，即：1.乙方负责甲方医院放射科的所有内部装修，包括CT、核磁共振、DR的设备房间、操作房间、过道走廊、门窗、防辐射门、墙体改装等，所有内部装修人工工资与材料由乙方负责；甲方支付装修保证金20万元给乙方（保证金在甲方做好装修准备时付10万，内部装修完成一半时付10万），乙方收到第一批十万元保证金后应安排工人到医院施工；2.乙方在两年内将保证金20万元返还给甲方（一年返还10万元，两年内全部返还给甲方），自第一个10万元保证金支付至乙方账上之日起算；原合同保证金余款20万元在合同签订之日起90日内付清。同时合作协议书（补充协议）还约定，除本协议中明确所作修改的条款之外，原合作协议书的其余部分应完全继续有效，本协议与原合作协议书有相互冲突时，以本协议为准。之后，原告分别于2018年8月15日、2018年8月20日、2018年9月11日、2018年10月30日四次向被告转账10万元，共计40万元。其中，原告在2018年8月20日、2018年10月30日转账时，附言备注的是装修保证金。此后，被告未按合作协议书约定的期限向原告交付相关医疗设备，其仅于2019年2月24日向原告交付了湖北伟伦科技有限公司提供的WL-DRLD200-3型医用数字化X射线摄影设备一套，该DR设备并非合作协议书约定的指定型号。合作协议书约定的其他两套医疗设备，被告至今未向原告交付。2020年5月3日，原告向被告邮寄送达了《履行催告函》，要求被告在2020年5月15日之前将双方约定的三套医疗设备交付给原告。2020年5月23日，原告向被告邮寄送达了解除合同通知书，告知被告解除双方签订的《合作协议》。另查明，2020年8月20日，陕西省安康市汉滨区人民法院依据生效的（2019）陕0902民初3640号民事判决书至政德医院将被告交付的WL-DRLD200-3型医用数字化X射线摄影设备一套依法扣押。本院认为，当事人应按照约定履行合同义务。政德医院与润安公司签订的合作协议书，系双方当事人的真实意思表示，合法有效，双方应依据合同约定履行义务。润安公司未按合同约定的期限向政德医院交付指定的医疗设备，其在交付期限届满后交付的WL-DRLD200-3型医用数字化X射线摄影设备一套亦不符合合同约定。润安公司在政德医院向其发出履行催告函之后，仍旧未履行合同义务，可见润安公司根本无意或没有能力履行合同，其行为已经导致双方的合作无法继续。故此，政德医院要求解除双方签订的合作协议书，本院予以支持。润安公司抗辩称政德医院未按合同约定足额交付保证金，润安公司享有先履行抗辩权，其因此才未按期交付医疗设备。经查，双方签订的合作协议书不是简单的买卖合同，而是由润安公司提供医疗设备和技术培训，政德医院利用医疗设备对外提供医疗服务，双方在合同期限内利益共享、风险共担。合同约定由政德医院向润安公司交付的保证金亦不是购买医疗设备的货款，且约定了政德医院在交付保证金之后在一定期限内退还。故此，润安公司主张政德医院未足额交付保证金，其有理由拒绝交付合同约定的医疗设备，本院对此不予采纳。双方签订的合作协议书和合作协议书（补充协议）虽相互关联，但合作协议书（补充协议）并非是合作协议书的从合同，合作协议书（补充协议）亦不仅仅是对合作协议书的补充或变更，而是增加了新的内容，即润安公司负责完成政德医院放射科的内部装修，政德医院交付保证金20万元。同时，政德医院在诉状中对合作协议书（补充协议）只字未提，在送达给润安公司的《履行催告函》和《解除合同通知书》中亦未提及合作协议书（补充协议），甚至在庭审法庭调查时拒绝承认该协议的存在。现政德医院认为合作协议书的解除效力当然及与合作协议书（补充协议），本院对此不予支持。政德医院在签订合作协议书之后向润安公司交付了保证金20万元，按照约定润安公司应在收到保证金后六个月内将保证金退还给政德医院，现政德医院对此予以主张，本院予以支持。政德医院依据合作协议书（补充协议）于2018年8月20日向润安公司支付装修保证金10万元、2018年10月30日支付装修保证金10万元，根据约定装修保证金两年内（从2018年8月20日起算）由润安公司退还给政德医院（第一年内返还10万元，第二年内返还10万元），且装修人工工资与材料均由润安公司负责，故协议约定的装修是否履行及润安公司因此具体支出情况，与装修保证金的退还并无关联。依据合作协议书（补充协议），第一年内退还10万元装修保证金的期限已届满，本院对此予以支持。第二年内退还的10万元装修保证金，在本案立案时未到期，本院对此不予支持。据此，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条第一款、第九十四条、第一百零七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下：一、解除茶陵政德医院和安康市润安医疗设备有限公司于2018年8月6日签订的合作协议书。二、安康市润安医疗设备有限公司在本判决生效后十五日内向政德医院退还保证金300000元。三、驳回茶陵政德医院其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期限履行给付义务，则应根据《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付延期履行期间的债务利息。案件受理费减半收取3650元，由安康市润安医疗设备有限公司承担2738元，茶陵政德医院承担912元。财产保全费2520元，由安康市润安医疗设备有限公司承担2020元，茶陵政德医院承担500元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于湖南省株洲市中级人民法院。附：提起上诉的，应在递交上诉状七日内，按本判决确定的诉讼费向株洲市中级人民法院缴纳上诉费。现金缴纳的，直接向华融湘江银行驻株洲市中级人民法院收费点缴纳；汇款或转账的，开户行：华融湘江银行长沙分行营业部，收款单位：湖南省财政厅国库处非税收入汇缴结算户，账号：×××81。逾期未缴纳的，将承担按自动撤回上诉处理的后果。审判员  谭琴意二〇二〇年十一月三日书记员  曾碧慧附相关法律条文如下：《中华人民共和国合同法》第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。依法成立的合同，受法律保护。第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。第九十四条有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（一）因不可抗力致使不能实现合同目的；（二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；（五）法律规定的其他情形。第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。