天津市和平区人民法院民 事 判 决 书（2019）津0101民初9144号原告：琼海大容建材贸易有限公司，住所地海南省琼海市嘉积镇豪华路豪华公寓A-201。法定代表人：符臻荣，董事长。委托诉讼代理人：吉永日，海南阳光岛律师事务所律师。委托诉讼代理人：周经峰，海南阳光岛律师事务所律师。被告：天津住宅集团建设工程总承包有限公司，住所地天津市河**珠江道**。法定代表人：胡井远，董事长。委托诉讼代理人：孙莉，女。原告琼海大容建材贸易有限公司与被告天津住宅集团建设工程总承包有限公司买卖合同纠纷一案，海南省琼海市人民法院于2019年9月23日立案后，天津住宅集团建设工程总承包有限公司在答辩期内提出管辖异议，海南省琼海市人民法院于2019年10月8日作出（2019）琼9002民初3456号民事裁定书，裁定：天津住宅集团建设工程总承包有限公司对管辖权提出的异议成立，本案移送天津市和平区人民法院处理。本院于2019年12月10日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告琼海大容建材贸易有限公司的委托诉讼代理人吉永日、周经峰被告天津住宅集团建设工程总承包有限公司的委托诉讼代理人孙莉到庭参加诉讼。本案现已审理终结。琼海大容建材贸易有限公司向本院提出诉讼请求：1.被告向原告支付货款11963950.5元及逾期付款损失（以上述货款为基数，按同期银行贷款利率的1.5倍向原告支付自2019年2月26日起至债务清偿之日止的逾期付款损失）；2.本案诉讼费由被告承担。事实和理由：2017年9月1日，原告与被告签订《天津市预拌混凝土买卖合同》，约定被告向原告订购位于海南省琼海市官塘“琼海御泉庄温泉文化旅游城一期项目”施工所需预拌砼，原告根据被告指示送货至其施工现场，付款及结算方式为：自供混凝土开始，第三个月付第一个月混凝土款的70%，第四个月付第二个月混凝土款的70%，以此类推，尾款于主体结构封顶六个月内付清。该合同还约定，本合同项下工程非因出卖人原告中途停工，导致买受人停止使用出卖人的混凝土时，买受人应自停工之日起一个月内付清未结款项，出卖人未按照合同约定履行义务，应按照《中华人民共和国合同法》规定承担违约责任。其后，被告分别于2018年1月2日、11月27日、12月31日与原告签订三份《商品混凝土买卖合同补充协议》，对原混凝土用量进行增补。合同签订后，原告于2017年7月30日至2019年1月27日期间（为配合被告施工，原告实际于订约前供货）依约向被告供应了总价值31507872.1元的商品砼，但被告在约定的期限内仅向原告支付了19543921.6元货款，余款11963950.5元经原告多次催要无果，且“琼海御泉庄温泉文化旅游城一期项目”已于2019年1月27日停工至今。原告认为，双方所签订的《天津市预拌混凝土买卖合同》意思表示真实，且内容不违反法律规定，应认定为合法有效，双方均应切实履行。鉴于被告逾期支付货款已构成根本违约，依照合同约定并根据《合同法》及最高院司法解释的相关规定，原告有权向被告主张货款及逾期付款损失。基于上述事实和理由，原告依照我国法律的相关规定，特提起诉讼，请依法判决。天津住宅集团建设工程总承包有限公司辩称，按照合同约定原告供货总量为37932立方米，对超出部分不予结算认可。按合同约定应支付70%的货款。本院经审理认定事实如下：原告自2017年7月30日开始向被告的工程项目供应商品混凝土。2017年9月1日，原告（出卖人）与被告（买受人）签订《天津市预拌混凝土买卖合同》，工程项目名称：琼海御泉庄温泉文化旅游城一期项目，工程混凝土预算量暂估37932m3，按项目签收的实际发生量进行结算；付款方式：自供混凝土开始，第三个月付第一个月混凝土款的70%，第四个月付第二个月混凝土款的70%，以此类推，尾款于主体结构封顶六个月内付清；该工程砼预算量共计37932m3，如实际不足则按实际结算，如超出则超出部分不予结算认可；买卖双方共同依据合同约定的标的及技术质量要求对送到现场的预拌混凝土的产品、数量、质量及浇筑时间进行验收，并在预拌混凝土送货单上签字确认；买卖双方约定依据合同约定的单价和买受人现场签收的预拌混凝土送货单载明的数量为准，办理货物结算，本合同项下的工程因非出卖人原因中途停工，导致买受人停止使用出卖人的混凝土时，买受人应自停工之日起一个月内付清未结货款。2018年1月2日，原告与被告签订《商品混凝土买卖合同补充协议》，原签订的混凝土合同中双方约定混凝土数量为37932m3，此约定数量为该工程别墅区域混凝土用量，现由于将3﹟、4﹟楼部分已开工，将3﹟、4﹟楼部分混凝土数量进行约定，3﹟、4﹟楼部分混凝土数量共计23250m3，遂该合同混凝土数量共计61182m3，其余条款不变，按原合同执行。2018年11月27日，原告与被告《商品混凝土买卖合同补充协议》，约定由于工程图纸变更及原有部分工程量未进行考虑，根据后期工程量需增8429m3，所以对原合同的混凝土量进行增补，共计使用混凝土69611m3，其余条款不变，按原合同执行。2018年12月31日，原告与被告签订《商品混凝土买卖合同补充协议》，约定对混凝土单价进行调整，其余条款不变，按原合同执行。此后，原告向被告供应商品混凝土至2019年1月27日，因原告的工程项目停工未再供货。2019年4月11日，双方共同盖章确认的对账单载明，原告向被告供应的商品混凝土总价值31507873元，被告向原告支付货款19543921.6元，尚余货款11963951.4元未付。现别墅区域主体已经封顶，3﹟、4﹟楼处于停工状态。本院认为，原告与被告签订的《天津市预拌混凝土买卖合同》及《商品混凝土买卖合同补充协议》，均系双方当事人真实意思表示，且不违反法律和行政法规的强制性规定，应依法成立、有效。当事人应当按照约定履行自己的义务。现别墅区域主体已经封顶，3﹟、4﹟楼处于中途停工状态且停工非因原告原因，故已具备了合同约定的支付尾款的条件，对原告要求被告支付剩余货款11963950.5元的诉讼请求，予以支持。被告逾期支付货款构成违约，但因买卖合同中未约定逾期付款违约金或者违约金的计算方法，现原告要求被告赔偿逾期付款损失的诉讼请求，符合法律规定，予以支持。原告主张被告自2019年2月26日开始赔偿利息损失，该日期为原告停止供应混凝土后一个月，但其未能就别墅区主体封顶日期及3﹟、4﹟楼停工日期提供相关证据加以证明，故原告主张被告按照上述时间开始支付逾期付款损失无事实依据，本院以本案立案日即2019年9月23日为被告支付逾期付款损失起始日，且对原告主张的按照同期银行贷款利率的1.5倍计算，调整为按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率的1.5倍计算逾期付款损失。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第八条第一款、第四十四条第一款、第六十条第一款、第一百三十条、《最高人民法院关于审理买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十四条第四款、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条规定，判决如下：一、本判决生效之日起十五日内，天津住宅集团建设工程总承包有限公司给付琼海大容建材贸易有限公司混凝土货款11963950.5元；二、本判决生效之日起十五日内，天津住宅集团建设工程总承包有限公司支付琼海大容建材贸易有限公司逾期付款利息损失（以11963950.5元为基数，自2019年9月23日起至实际付款之日止，按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率的1.5倍计算）；三、驳回琼海大容建材贸易有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费46792元，保全费5000元，由天津住宅集团建设工程总承包有限公司负担（于本判决生效之日起十五日内直接给付琼海大容建材贸易有限公司）。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人的人数提出副本，上诉于天津市第一中级人民法院。审判员  卞志杰二〇二〇年九月四日书记员  纪 宇本案引用的法律条文《中华人民共和国合同法》第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。第四十四条依法成立的合同，自成立时生效。第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。第一百三十条买卖合同是出卖人转移标的物的所有权于买受人，买受人支付价款的合同。《最高人民法院关于审理买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十四条买卖合同没有约定逾期付款违约金或者该违约金的计算方法，出卖人以买受人违约为由主张赔偿逾期付款损失的，人民法院可以中国人民银行同期同类人民币贷款基准利率为基础，参照逾期罚息利率标准计算。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。