贵州省大方县人民法院 民 事 判 决 书 (2020)黔0521民初5056号 原告：贵州智华建设工程有限责任公司，住所地：贵州省贵阳市观山湖区观山路与长岭路交叉口东原财富广场项目**第**楼（6）******，统一社会信用代码：9152011577530662X8。 法定代表人：刘旭，贵州智华建设工程有限责任公司执行董事。 委托诉讼代理人：杨帆。 被告：大方县汉方缘建设管理有限公司，住所地：贵，住所地：贵州省毕节市大方县顺德街道办事处金鱼村**用代码91520521MA6H3LPU12。 法定代表人：杨泳。 被告：大方县新九驿建设投资有限公司，住所地：贵，住所地：贵州省毕节市大方县红旗街道办事处石关村用代码915205210533183035。 法定代表人：陈赟，大方县。 委托诉讼代理人：罗燕，贵州贵达（毕节）律师事务所律师。 委托诉讼代理人：李小丽，贵州贵达律师事务所律师。 原告贵州智华建设工程有限责任公司（以下至判决主文前简称“智华公司”）与被告大方县汉方缘建设管理有限公司（以下至判决主文前简称“汉方缘公司”）、大方县新九驿建设投资有限公司（以下至判决主文前简称“新九驿公司”）建设工程设计合同纠纷一案，本院于2020年7月29日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告智华公司申请财产保全，请求在500000.00元范围内冻结二被告的银行存款，本院裁定冻结二被告名下的银行存款500000.00元，冻结期限为1年。原告智华公司之委托诉讼代理人杨帆、被告新九驿公司之委托诉讼代理人李小丽到庭参加诉讼，被告汉方缘公司经本院传票传唤未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告智华公司向本院提出诉讼请求：一、判令被告汉方缘公司、新九驿公司共同支付原告智华公司设计费人民币46.32万元及支付逾期付款违约金（其中46.32万元自2019年7月20日起至2020年7月31日止按年利率6%支付逾期付款违约金2.9104万元，自2020年8月1日起按年利率6%支付逾期付款违约金至清偿完毕之日止）；二、案件受理费、诉讼保全申请费等由二被告共同负担。事实和理由：2017年6月20日，原告智华公司与被告新九驿公司签订如下合同：1、《大方县奢香大道与书院街交叉处人行过街天桥工程勘察项目》；2、《大方县奢香大道与书院街交叉处人行过街天桥工程设计项目》；3、《大方县杜鹃大道与顺德大道交叉口地下人行通道工程勘察项目》；4、《大方县杜鹃大道与顺德大道交叉口地下人行通道工程设计项目》。按合同约定《大方县杜鹃大道与顺德大道交叉口地下人行通道工程设计项目》设计费为￥463200.00元；《大方县杜鹃大道与顺德大道交叉口地下人行通道工程设计项目》第三条2约定分两次支付设计费用：“（1）待施工图设计审查通过后20个工作日内，甲方支付乙方设计费总额的80%；（2）待工程交工验收合格后15个工作日内或本项目在两年内未实施完成，甲方应按合同签订金额支付乙方剩余设计费用”。2017年7月，毕节市建筑设计质量监督站审查通过了智华公司对前述项目的施工图勘察、设计文件。2019年8月11日，新九驿公司、智华公司、汉方缘公司三方达成一致，签订《合同主体变更协议》，该协议第5条约定，由汉方缘公司“按原《勘察设计合同》约定的支付方式进行支付”。原告已按合同约定完成履约义务。项目至2017年6月20日至今已超过两年，依据合同约定付款的支付条件早已成就，汉方缘公司应向原告支付合同设计费46.32万元。经原告多次向汉方缘公司催告，汉方缘公司均拒不履行支付义务。2020年4月15日，原告请求对案涉合同进行对账，新九驿公司确认未付款项为46.32万元。原告认为，原告与新九驿公司签订的建设工程勘察、设计合同依法成立并生效，该合同具有法律约束力。原告、汉方缘公司、新九驿公司经协商一致，三方共同签订《合同主体变更协议》，汉方缘公司也清楚知悉，亦属依法成立并生效的合同，新九驿公司对合同未付款项无异议并签字盖章，视为新的合同签订认可，二被告应向原告支付设计费用及逾期付款违约金。故诉至法院，望判如所诉。 被告新九驿公司辩称，就大方县杜鹃大道与顺德大道交叉处人行过街地下通道和奢香大道与书院街交叉处人行过街天桥项目，智华公司与答辩人于2017年6月20日分别签订了《杜鹃大道与顺德大道交叉处人行过街地下通道建设项目勘察合同》、《杜鹃大道与顺德大道交叉处人行过街地下通道建设项目设计合同》、《奢香大道与书院街交叉处人行过街天桥建设项目勘察合同》、《奢香大道与书院街交叉处人行过街天桥建设项目设计合同》（以下简称原勘察、设计合同），四份合同的总金额为975300元。后因大方县住房和城乡建设局与汉方缘公司达成了《大方县九驿大道二标段道路等工程PPP项目承继协议》，2019年8月9日答辩人与智华公司、汉方缘公司三方签订了《合同主体变更协议》，答辩人将前述四份合同中就答辩人的全部权利和义务总体转让给了汉方缘公司。《合同主体变更协议》第2约定“丙方（汉方缘公司）承担勘察设计合同下甲方（答辩人）承担的各种义务和责任”，第3条约定“乙方（智华公司）同意甲方（答辩人）将勘察设计合同项下的全部权利和义务转让给丙方”。在签订《合同主体变更协议》前，答辩人已经共计向智华公司支付了307800元。因为汉方缘公司并不清楚前期的付款情况，智华公司向答辩人对账时，答辩人就原勘察、设计合同已付款情况进行了对账。但双方并没有重新达成由答辩人承担付款责任的合同。综上事实，答辩人、智华公司、汉方缘公司签订的《合同主体变更协议》将原有的四份勘察、设计合同关系合并为同一份合同，贵院受理的（2020）黔0521民初5056号、5053号、5055号是基于同一事实和法律关系、相同主体之间的合同纠纷，应当予以合并审理。根据《合同主体变更协议》的约定，答辩人基于原勘察、设计合同享有的权利和义务已经全部转移给了汉方缘公司，且答辩人没有重新作出承担付款责任的意思表示，智华公司要求答辩人承担支付责任和违约责任没有事实和法律依据。另，原勘察、设计合同履行过程中，智华公司均有逾期提交合格勘察、设计文件的行为，其中，杜鹃大道与顺德大道交叉处人行过街地下通道建设项目勘察文件于2017年9月17日被审查合格，逾期75日，根据原勘察合同第6.5条的约定应减收勘察费10245元；奢香大道与书院街交叉处人行过街天桥项目勘察文件于2017年9月17日被审查合格，逾期75日，根据原勘察合同第6.5条的约定应减收勘察费15585元；杜鹃大道与顺德大道交叉处人行过街地下通道建设项目设计文件于2017年9月18日被审查合格，逾期60日，应酌情减收设计费27792元；奢香大道与书院街交叉处人行过街天桥项目设计文件于2017年11月23日被审查合格，逾期126日，应酌情减收设计费21130.20元。故，根据原勘察、设计合同的约定，智华公司主张的勘察、设计费用中应当扣减74752.20元。除此之外，智华公司要求按照年利率6%、24%支付逾期付款利息无合同和法律依据。因此，智华公司要求答辩人支付勘察、设计费和逾期付款利息没有合同和法律依据。恳请贵院依法驳回原告智华公司对答辩人新九驿公司的全部诉讼请求。 被告汉方缘公司未作答辩。 本院经审理查明以下事实：2017年6月20日，新九驿公司作为发包人与智华公司设计人签订《建设工程设计合同（二）》，约定“项目名称：大方县杜鹃大道与顺德大道交叉口地下人行通道工程设计项目。根据大方县新九驿建设投资有限公司的安排，现将大方县杜鹃大道与顺德大道交叉口地下人行通道工程设计建设项目委托贵州智华建设工程有限责任公司进行一阶段施工图设计。设计文件和时间要求：l、成果要求：满足《城市人行天桥与人行地道技术规范》（CJJ69-95）及相关设计规范要求。2、最终提交的设计文件份数。一阶段施工图设计文件8份。3、时间要求：大方县杜鹃大道与顺德大道交叉口地下人行通道工程设计项目：2017年7月20日之前应向甲方提交设计文件，设计总周期30天（如因遇不可抗拒的外业因素造成误工等，设计总周期酌情延长）。三、取费标准及拨付办法：1、取费标准，本项目收费标准按国家计委、建设部《工程设计收费标准》2002年修订本进行计算，本项目设计费为人民币大写：肆拾陆万叁仟贰佰元整（￥463200.00元）；2、拨付办法（1）待施工图设计审查通过后20个工作日内，甲方支付乙方设计费总额的80%（2）待工程交工验收合格后15个工作日内或本项目在两年内未实施完成，甲方应按合同签订金额支付乙方剩余设计费用。（一）、甲方责任1、向乙方提供所需有关资料，配合乙方工作，在生活与工作条件上给予支持。参与现场方案审查审定，并邀集有关部门到现场进出测设验收和审定设计文件。2、协助乙方委托当地有关部门处理勘测工作中涉及砍树、青苗赔偿等问题。3、按合同规定按时拨付测设费用。（二）乙方职责1、按甲方委托任务要求，认真进行设计，按时提交符合规范要求的设计文件。2、积极配合甲方做好协调工作及后期服务工作。五、违约处理：（一）甲方违约1、甲方若中途撤销合同，除应付给乙方已完成的设计工作费用外，并赔偿相应损失。2、甲方计划方案改变等原因造成的乙方返工、停工或修改设计，甲方应按乙方实际完成工作量增付费用，设计文件提交日期相应顺延。3、甲方要求乙方比合同规定时间提前提交设计文件时，甲方应支付乙方赶工费。（二）乙方违约1、因设计不周出现差错时，应及时修改补充设计，并不得计取费用。2、无特殊原因，未能按时提交设计文件，应酌情扣减设计费”。2017年9月18日，大方县杜鹃大道与顺德大道交叉口地下人行通道工程项目施工图设计文件经审查合格。2019年8月12日，新九驿公司作为甲方、智华公司作为乙方、汉方缘公司作为丙方签订《合同主体变更协议》，约定“就“大方县九驿大道二标段道路等工程PPP项目”，大方县住房和城乡建设局与丙方于【2018】年【8】月【15】日签订了《大方县九驿大道二标段道路等工程PPP项目承继协议》（以下简称“PPP项目承继协议”），合同约定由丙方投资、建设、运营本项目。故针对甲方与乙方于2017年6月20日签订的【（大方县奢香大道与书院街交叉处人行过街天桥工程项目建设项目勘察合同】、【（大方县奢香大道与书院街交叉处人行过街天桥工程项目建设项目设计合同】、【大方县杜鹃大道与顺德大道交叉口地下人行通道工程建设项目勘察合同】、【大方县杜鹃大道与顺德大道交叉口地下人行通道工程建设项目设计合同】（以下简称“《勘察设计合同》”）。经三方经友好协商达成一致共识如下：1、三方一致同意并确认，《勘察设计合同》项下合同主体中的甲方由【大方县新九驿建设投资有限公司）变更为【大方县汉方缘建设管理有限公司】，《勘察设计合同》其他条款及内容不变。2、甲方将其《勘察设计合同》项下的全部权利义务转移给丙方，丙方取代甲方的合同主体地位享有相关权利并履行相关义务，以及承担既有合同下原甲方承担的各种义务和责任。3、乙方同意甲方将《勘察设计合同》项下全部权利和义务转让给丙方，自本协议生效后，乙方向丙方履行《勘察设计合同》项下全部义务。4、合同金额为975300元，含6%增值税专用发票。5、合同价款支付如下：按原《勘察设计合同》约定的支付方式进行支付。6、本合同生效之日前，甲方的违约与丙方无关，丙方不承担任何责任。7、除本协议约定变更条款外，原合同其他条款保持不变。本协议壹式捌份，甲方执贰份，乙方执贰份，丙方执肆份，具有同等法律效力。8、自各方法定代表人或授权代表签字并加盖公章（或合同专用章）之日起本协议生效”。2020年4月15日，新九驿公司与智华公司对账确认大方县杜鹃大道与顺德大道交叉口地下人行通道工程设计项目未付款，未付款金额为463200.00元。由于智华公司未收到该款，故诉至本院。 上述事实，有原告智华公司、被告新九驿公司陈述，《建设工程设计合同（二）》，贵州省施工图审查合格书，《合同主体变更协议》、对账函等证据在卷为证，足以认定。 本院认为，原告智华公司与被告新九驿公司签订《建设工程设计合同（二）》，双方之间成立建设工程设计合同关系，根据《中华人民共和国合同法》第八条“依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。依法成立的合同，受法律保护”的规定，原告完成了双方约定的工作内容，被告新九驿应按约定支付设计费给原告。2019年8月12日，新九驿公司、智华公司、汉方缘公司签订《合同主体变更协议》，约定《建设工程设计合同（二）》中甲方由新九驿公司变更为汉方缘公司，新九驿公司将其合同项下的全部权利义务转移给汉方缘公司，根据《中华人民共和国合同法》第七十七条第一款“当事人协商一致，可以变更合同”、第八十八条“当事人一方经对方同意，可以将自己在合同中的权利和义务一并转让给第三人”的规定，该《合同主体变更协议》成立，新九驿公司在《建设工程设计合同（二）》中的权利、义务转由汉方缘公司享有和承担，《建设工程设计合同（二）》约定的设计费由汉方缘公司承担支付义务，对智华公司要求汉方缘公司支付463200.00元设计费的诉讼请求本院予以支持。2020年4月15日，新九驿公司与智华公司对账确认大方县杜鹃大道与顺德大道交叉口地下人行通道工程设计项目未付款463200.00元，该对账函是新九驿公司对前期付款情况的一个确认，并不构成新的要约、承诺，智华公司与新九驿公司之间并未产生新的合同关系，智华公司据此要求新九驿公司承担支付义务的诉讼请求本院不予支持。《建设工程设计合同（二）》未约定逾期付款的违约责任，只约定未能按时提交设计文件，应酌情扣减设计费，智华公司未按合同约定的时间提交设计文件，新九驿公司、汉方缘公司也未按合同约定的时间支付设计费，双方均有违约行为，故对智华公司要求支付逾期付款违约金的诉讼请求本院不予支持。被告汉方缘公司经本院传票传唤未到庭参加诉讼，根据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条“被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决”之规定，本案作缺席判决。 综上所述，原告智华公司与被告新九驿公司之间成立建设工程设计合同关系，原告与二被告签订《合同主体变更协议》，被告新九驿公司将其合同项下的全部权利义务转移给被告汉方缘公司，被告汉方缘公司应承担支付原告463200.00元设计费的义务。依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条第一款、第七十七条第一款、第八十八条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条的规定，判决如下： 一、被告大方县汉方缘建设管理有限公司于本判决生效后十日内支付原告贵州智华建设工程有限责任公司463200.00元设计费； 二、驳回原告贵州智华建设工程有限责任公司的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费8680.00元，因适用简易程序减半实收4340.00元，保全申请费3020.00元，由被告大方县汉方缘建设管理有限公司负担。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于贵州省毕节市中级人民法院。 本判决生效后，如义务方不自动履行，权利方可于本判决指定的自动履行期届满之日起的二年内向本院或被执行人财产所在地的人民法院申请执行。 审 判 员  王 静 二〇二〇年九月二日 法官助理  魏海洋 书 记 员  申开琳