湖南省长沙县人民法院民 事 判 决 书（2020）湘0121民初8350号原告湖南和盛医药有限公司，住所地：湖南省长沙县黄花镇大元路与鹏盛路交叉口西北角体验中心。法定代表人李能，执行董事。委托代理人徐殷，女，湖南吾同律师事务所律师。委托代理人喻国强，男，湖南吾同律师事务所律师。被告山东康利莱医疗器材有限公司，住所地：A昌邑市新昌路**。法定代表人王元江，董事长。被告王元江，男，1971年3月15日出生，汉族，住山东省昌邑市。被告山东康利莱医疗器材有限公司、王元江共同委托代理人陈英之，男，山东大韵律师事务所律师。山东康利莱医疗器材有限公司、王元江共同委托代理人孙冰冰，男，山东大韵律师事务所律师。原告湖南和盛医药有限公司（以下简称和盛公司）与被告山东康利莱医疗器材有限公司（以下简称康利莱公司）、王元江买卖合同纠纷一案，本院受理后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理，原告和盛公司委托代理人徐殷、喻国强，被告康利莱公司、王元江共同委托代理人陈英之、孙冰冰到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。原告和盛公司请求本院判令：1、被告康利莱公司立即返还原告货款5999150元；2、被告康利莱公司立即向原告支付违约金899872.5元；3、被告王元江对被告康利莱公司的债务承担连带清偿责任；4、被告康利莱公司、王元江承担本案全部诉讼费用。被告康利莱公司、王元江共同答辩要点：1、被告公司不存在违约供货的情形，而是原告和盛公司未依约履行提货义务，原告和盛公司构成违约，被告公司的口罩外包装已经经原告和盛公司确认同意，原告和盛公司诉称的口罩包装问题对合同的根本目的没有影响，合同已经履行完毕，不存在解除的情形；2、原、被告双方变更了合同履行内容，原告和盛公司以实际履行行为同意继续履行合同，原告和盛公司的诉求是将商事交易风险转嫁给法院；3、被告个人作为被告公司的股东，能够证明被告公司资产与被告个人财产独立，依法不应承担连带责任。查明的事实根据各方当事人的诉辩主张和举证质证情况，本院确认如下事实：一、双方当事人无争议的事实：1、2020年4月13日，原告和盛公司作为购货方（甲方）与被告康利莱公司作为供货方（乙方）签订了《口罩购销合同》（合同编号：KLL20200412）。该合同第一条产品信息约定：名称为医用外科口罩，单价为1.7元，数量为600万，总价为1020万元，备注为本合同价格为含税价，但不含运输费用。第二款条合同价格及付款方式约定：本合同总价款为人民币1020万元，本合同签订后，厂家提供与产品相关资质证书，符合甲方要求的成品相关高清图片后，甲方向乙方支付全部货款1020万元，每次发货后，乙方应当三日内向甲方开具增值税专用发票，对应金额为当期发货金额，税率为13%。第三条产品质量约定：1．乙方保证所提供的产品为乙方生产，资质手续齐全，符合YY0469-2011标准，无任何法律纠纷和质量问题，如果乙方所提供产品存在质量问题或法律纠纷，相关损失由乙方照价赔偿，包括但不限于因产品本身引起的行政罚款，顾客索赔，退货退款等损失。2．如果甲方在验收上述产品过程中，出现产品质量问题，乙方负责在72小时内调换，若不能调换，应当予以退款。3．乙方所提供货物需由国家颁发的相关证件，若因资质不足导致甲方无法销售，乙方应退还所供货物全部货款，并赔付甲方已付货款的5%。第四条供货周期约定：在甲方如期足额支付款项的前提下，乙方承诺2020年4月17日开始发货（发货计划为4月17日-5月16日，每日最低发货数量为200000个），最迟于2020年5月17日发货完毕。如果甲方逾期付款每延迟一日，乙方交货期限顺延一日。第五条交货地点约定：山东省昌邑市新昌路8号康利莱医疗器材有限公司。第六条价格的调整窗口和方式约定：因甲方提前支付全额货款，本合同采取单向议价制度。首次货物交付后每5个自然日为时间节点，甲方需要议价的，应当提供5日内进货票据，证明乙方所提供商品远高出甲方正常采购价格（高出甲方从其它医疗器械生产企业采购同类产品的价格15%以上）。乙方应当在一个工作日内回复甲方议价申请，回复选项为：1．协商降价2．合同终止，并在2个自然日内退款。第七条违约责任约定：1．乙方未按合同约定供货超过3个自然日的，甲方有权解除合同，要求乙方按延迟供货对应的部分款项退还甲方，乙方则无需再交付延迟部分的货品，每延迟一日乙方应向甲方承担当日未交货的商品货款总额的15%作为违约金，当因如下等不可抗力因素而导致乙方供货数量少时，乙方不承担违约责任：因疫情、停电、人员不足等客观原因造成的产量降低或因政府调拨造成的供货量降低。第七其他约定事项约定：1．甲方自行至交货地点提货，自乙方交货给甲方人员后出现的毁损灭失等任何问题，乙方概不负责，均由甲方承担相关责任和后果。2．执行过程中，双方以短信、邮件、传真及微信等文字形成的决议，均视为本合同的组成部分，与本合同同等效力；沟通记录与合同不一致的，以本合同为准。……4．合同解除后，双方应当按照本合同的约定进行对账和结算，……第八条其它事项约定：本合同一式两份，自双方签字盖章之日起生效。落款处，和盛公司在甲方处盖章（委托代理人为周蓉），康利莱公司在乙方处盖章（委托代理人为王丽君）。2、2020年4月5日，和盛公司向康利莱公司出具《法人委托书》，授权高光磊前往贵公司联系关于口罩业务的采购、洽谈、签约、合同履行等相关事宜。授权期限为2020年4月5日至2020年12月31日。3、2020年4月14日，和盛公司三次通过银行转账方式向康利莱公司共计支付10200000元。4、2020年4月20日，康利莱公司出具的《更正说明》载明：本公司生产的20200418批次医用外科非无菌口罩（10支装），数量20万只，该产品已通过国家相关部门检测，符合其相关标准。现有产品注册证编号：鲁械注准20202140341。由于在设计版面时，设计人员由于疏忽错将“鲁械”写成了“国械”导致纸塑包装版面上注册证号印刷错误，特此更正，并在其包装上加贴正确信息的不干胶标识。……5、自2020年4月19日起至2020年5月17日止，康利莱公司向和盛公司开具了12张《山东康利莱医疗器材有限公司产品出库单》，金额合计5287150元，具体为：2020年4月19日数量10000包单价17元金额170000元、2020年4月20日数量8000包单价17元金额136000元、2020年4月22日数量6000包单价17元金额102000元、2020年4月24日数量6000包单价17元金额102000元、2020年4月24日数量2000包单价17元金额34000元、2020年4月25日数量36000包单价17元金额612000元、2020年4月26日数量36000包单价17元金额612000元、2020年4月28日数量42000包单价17元金额714000元、2020年5月2日数量45000包单价17元金额765000元、2020年5月14日数量56100包单价14.5元金额813450元、2020年5月17日数量7800包单价14.5元金额113100元、2020年5月17日数量76800包单价14.5元金额1113600元。另于2020年5月11日退货数量63900包单价17元退货金额1086300元。6、2020年5月10日，和盛公司的代表高光磊（退还方）与康利莱公司的王丽君签订《确认函》，确认和盛公司将639000个口罩退还至山东康利莱医疗器材有限公司仓库。7、自2020年4月29日起至2020年7月21日止，康利莱公司向和盛公司开具了39张《山东增值税专用发票》，金额合计4200850元，具体为：2020年4月29日发票金额分别为110500元、110500元、110500元、110500元、110500元、110500元、110500元、110500元、110500元、110500元、110500元、110500元、110500元、110500元、110500元、110500元；2020年5月8日发票金额分别为110500元、110500元、110500元；2020年5月21日发票金额分别为112998.5元、112998.5元、112998.5元；2020年5月26日发票金额分别为112998.5元、112998.5元、112998.5元、112998.5元、22460.5元；2020年7月21日发票金额分别为61200元、112375元、112375元、112375元、112375元、112375元、112375元、112375元、112375元、112375元、112375元、102950元。8、高光磊与王丽君微信聊天记录显示：2020年4月11日，高光磊联系王丽君称：“合理排版，继续加大医用外科口罩字号”“我们是走OTC渠道的，要考虑视觉展示效果和顾客信号接收效率。”王丽君回复：一张口罩外包装图片（包含有“?著名商标字样”）。2020年4月12日，王丽君联系高光磊称：“确认后，清盖章回传。”高光磊回复：“好的，已经在确认了。”2020年4月13日，王丽君给高光磊发送了一张口罩外包装图片（包含有“?著名商标字样”）称：“可以吗”，高光磊回复：“没问题”，王丽君回复：“好，那今天就让他们制版了。”高光磊回复：“嗯。”2020年5月5日，高光磊联系王丽君称：“刚给我回复，明天上午提供，今天提供不出来了，没跟我说具体，光说是在1.4左右，给老供应商的可以接受加5%，那也就是1.47左右的含税价格。”王丽君回复：“是不是不议价之前不再继续提货了？这样的话，我调配下这个单子的出货量。”2020年5月7日，王丽君联系高光磊称：“高总，自5月2日最后一次提货，这几天未提货，仓库已经有大量库存，希望能尽快提货，或者尽快处理。”高光磊回复：“你们调配吧，和盛议价完成以前估计不会提了，提货也是议价完成以后了。”王丽君回复：“尽快提供议价的相关票据吧，票据我们也等好几天了。”高光磊回复：“弄明白和盛为啥整幺蛾子了，就是因为商标的事儿，和盛公司因为咱们的商标被查了，冒充注册商标，就是因为咱家双利右下角那个R标，被定了一个冒充注册商标，被上市辅导机构知道后，上市辅导机构要求解除合同。说是咱家那个双利商标没有注册还是注册类别不合法什么的，这个东西好像对他们来说影响还挺大，不太敢对外披露，就一直没对我们说实话。”王丽君回复：“包装可以该吖。”高光磊回复：“我在沟通，好像这个事儿不是小事儿，现在和盛把一部分货卖给了安徽一家公司，说是要罚没违法所得之外还要罚款整体销售额的20%，他们正在处理，处理完之前估计怎么也不会接受继续执行合同，议价其实是个幌子，想砍到底价拉白片回去自己包装。前面的货已经全部被和盛召回了，连收回来的带没卖完的和盛仓库还有两百多件。下午咱们还是见面商议一下吧……我一开始以为顶多退款，这么看弄不好还麻烦了。”王丽君回复：“我当时问商标你风险，你说可能有侵权，侵权没有，因为确实注册了……他们公司当时没确认这个事吗”，高光磊回复：“确认了没有侵权风险，谁想到又出来个这个……这个跟侵权还不是一回事，这个叫冒充注册商标，单独的一个罪名。重点出在那个?标志上，没有那个标志，谁也管不着，有那个标志，工商局就要管。商标本身没啥问题，就是那个标出问题。”王丽君回复：“因为当时包装这个事，确实推迟几天交货就能解决。”高光磊回复：“你们注册证多久能下来？要是能尽快下来，所不定有点转机。这是他们提供的参考，确实在1004下面口罩是单列一项的。”高光磊回复：“和盛要求是退货，新的保证能销售的货1.4供货价格，私下给我的答复是不超过1.45。补充协议要求写明白，产品再遇问题25%违约金。如果不同意的话，他们要求履行无法交付产品条款直接退款，可以出具附有条件的不追索违约金声明。”王丽君回复：“已发出的货物可以马上发回，更换包装。新执行的价格需要再议。”2020年5月8日，王丽君联系高光磊称：“我们研究基本同意你们的要求，10号马上到了，先尽快把需要换货的发回来！把之前的处理完，执行新的。”高光磊回复：“那就是需要用1.45的价格，重新签一个496万支的合同，17号交付完毕，多出来的钱退和盛，是这个意思吧？”王丽君回复：“不是，都折合成口罩。”高光磊回复：“我问下”，王丽君回复：“先看退多少，再确定后边的数量，先退吧。”高光磊回复：“能保证交付完17号？”王丽君回复：“先看到底最后交付多少，再约定时间吧。”2020年5月9日，高光磊联系王丽君称：“这玩意儿还过期了……你不是说到23年么”并在发送一张著名商标证书图片后称“刚回复了，著名商标这个认证已经取消了，好处理，没事了。正常开展下一步工作就完了。”2020年5月11日，王丽君给高光磊发送了一张口罩新包装图片（不包含“?著名商标字样”），高光磊回复：“能拿到了？我去拿一个样品。”王丽君回复：“我昨天的发错了，这个是最终。”高光磊回复：“好的，我去拿一个样品……人家给我回了，接受不了。最高给1.45，执行到17。要不然就看看今天啥情况，能给就给，双方签个字，互不担责，解除合同，退款就行了。”王丽君回复：“直接给老板谈吧。”2020年5月17日，高光磊联系王丽君称：“和盛会要求退剩下的钱，……他们可能很快会给这边发律师函吧，主要诉求应该就是基于两次包装不合格造成的事实上的交货周期拖延进行退款。……已经生产的货，包括1.45的所有货，我会以个人担保的形式，全部从和盛签出来，风险我来承担，剩下的计划中的1.25的货，我实在是没办法了。”王丽君回复：“看到了，今下午来把剩下的84.6万提走吗”，高光磊回复：“对，担保我已经签了，我来提货，我来消化，亏了算我的。”2020年5月19日，王丽君联系高光磊称：“补充协议如果双方协商不一致，只能按照原协议履行。”高光磊回复：“和盛认为原协议已经事实违约了，要求解除，康利莱不同意，所以只能够通过诉讼解决，是这么说吧？”王丽君回复：“很明确了，要么协商补充协议，要么原协议。”高光磊回复：“解除是绝对不能接受的，是这么理解吧，他们寄了个东西给你，电子版刚给我，我直接告诉他们让他们走诉讼吧，我没招了。”随后高光磊给王丽君发送了一个《致函山东康利莱》的电子文件，王丽君回复：“主要是不符合解除合同的条件。”高光磊回复：“让他们自己弄吧，我协调不动了。”王丽君回复：“嗯。”9、庭审中，原、被告双方共同确认，和盛公司分别于2020年4月19日提货100000个口罩、2020年4月20日提货80000个口罩、2020年4月22日提货60000个口罩、2020年4月24日提货80000个口罩、2020年4月25日提货360000个口罩、2020年4月26日提货360000个口罩、2020年4月28日提货420000个口罩、2020年5月2日提货450000个口罩、2020年5月11日退货639000个口罩，2020年5月14日提货561000个口罩、2020年5月17日提货846000个口罩，扣除退货后，原告和盛公司实际提货共计2678000个口罩。二、双方当事人有争议的事实1、被告王元江作为本案被告是否适格的问题。原告和盛公司认为依据《中华人民共和国公司法》第六十三条规定，被告康利莱公司类型为有限责任公司（自然人独资），被告王元江作为唯一的股东具备将公司财产和个人财产混同的条件，被告王元江提供的证据不能证明被告康利莱公司财产独立于股东自己的财产的，应当对被告康利莱公司债务承担连带责任，故被告王元江是本案适格的被告。被告康利莱公司、王元江共同认为被告方提交了康利莱公司的财务管理制度报告、2018年度资产负债表和利润表、2019年度资产负债表和利润表、工商档案资料，证实王元江个人的财产与康利莱公司财产能够区分，王元江不存在侵占康利莱公司利润的问题，故被告王元江不应对康利莱公司债务承担连带责任，王元江不是本案适格的被告。本院认为，原告和盛公司对被告方提供的证实王元江个人财产与康利莱公司财产相互独立的证据无法提供相反的证据予以反驳，本院依法采信被告方提供的证据，故本院确认被告王元江不应对被告康利莱公司债务承担连带责任，被告王元江不是本案适格的被告。2、《口罩购销合同》的解除问题。原告和盛公司认为被告康利莱公司未按期足额提供口罩，且口罩外包装违法使用注册商标标志，致使原告公司所采购的口罩无法正常销售，依据《口罩购销合同》第七条第一款“乙方未按合同约定供货超过3个自然日的，甲方有权解除合同”的约定，原告公司已于2020年5月18日通过邮寄方式，并于5月19日通过微信方式向被告康利莱公司发送了《退款沟通函》，该函明确载明“……鉴于以上情况，现我司要求根据合同第七条第1款停止双方合作，请贵司在收到此函后，三个自然日内退还未交付商品的全部货款……”，故《口罩购销合同》已于2020年5月19日解除。被告康利莱公司、王元江共同认为原告和盛公司诉请中未请求解除合同，原、被告双方对解除合同未协商一致，被告公司提供的外包装有瑕疵的口罩已由原告和盛公司部分销售，不存在无法实现合同目的的情形，且在被告公司变更口罩外包装后，原告和盛公司于2020年5月14日继续提货，原告和盛公司主张的合同目的不能实现与原告和盛公司后续提货的行为相矛盾，被告康利莱公司已按合同约定于2020年5月17日前将口罩生产完毕，原告和盛公司未按合同约定进行提货，不存在终止履行的合同内容，原、被告双方变更了合同履行内容，原告和盛公司以实际履行行为同意继续履行合同，故原、被告双方应当继续履行合同。本院认为，《中华人民共和国商标法》第五十二条规定：“将未注册商标冒充注册商标使用的，或者使用未注册商标违反本法第十条规定的，由地方工商行政管理部门予以制止，限期改正，并可以予以通报，违法经营额五万元以上的，可以处违法经营额百分之二十以下的罚款，没有违法经营额或者违法经营额不足五万元的，可以处一万元以下的罚款。”《中华人民共和国合同法》第九十三条第二款规定：“当事人可以约定一方解除合同的条件。解除合同的条件成就时，解除权人可以解除合同。”第九十四条第四项规定：“有下列情形之一的，当事人可以解除合同：……（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；……”。第九十六条第一款规定：“当事人一方依照本法第九十三条第二款、第九十四条的规定主张解除合同的，应当通知对方。合同自通知到达对方时解除。……”本案中，被告康利莱公司在2020年5月11日前生产的口罩违反法律禁止性规定，违法使用注册商标标志?，致使原告和盛公司购买口罩进行销售的合同目的不能实现，二被告提供的《合同变更协议书》原告和盛公司并未签章予以确认，原告和盛公司的后续提货行为仅为履行《口罩购销合同》约定的提货义务，无法证实原告和盛公司已同意《合同变更协议书》的相关条款，对二被告主张合同应继续履行的抗辩理由，与本院查明事实不符，本院不予采信。二被告单方制作的《产品入库单》、照片打印件无法证实被告康利莱公司向原告和盛公司按期足额提供了口罩，原告和盛公司仅于2020年4月19日、4月20日、4月22日、4月24日、4月25日、4月26日、4月28日、5月2日、5月14日、5月17日收到被告康利莱公司的口罩，原告和盛公司依据《口罩购销合同》第七条第一款的约定将包含解除合同意思表示的《退款沟通函》于2020年5月19日通过微信方式通知被告康利莱公司，符合合同约定，故本院确认原、被告双方2020年4月13日签订的《口罩购销合同》已于2020年5月19日解除。3、原告和盛公司剩余货款金额问题。原告和盛公司认为扣除2020年5月11日退货的639000个口罩后，原告公司2020年5月11日前的口罩提货量为1271000个，2020年5月11日后的口罩提货量为1407000个，已提货口罩共计2678000个，货款价值4200850元（1271000个×1.7元＋1407000个×1.45元），剩余货款为5999150元（10200000元－4200850元），并提供了《山东康利莱医疗器材有限公司产品出库单》、《山东增值税专用发票》证实2020年5月11日后的口罩单价由1.7元变更为1.45元。被告康利莱公司、王元江共同认为，《口罩购销合同》约定的口罩单价为1.7元，原、被告双方并未就口罩单价的调整达成一致意见，应当按照原《口罩购销合同》确定的单价1.7元计算货款金额，原告和盛公司口罩已提货2678000个，货款价值4552600元（2678000个×1.7元），剩余货款为5647400元（10200000元－4552600元）。本院认为，《口罩购销合同》第六条对价格的调整窗口和方式进行了约定，原告和盛公司并未提供证据证实原、被告双方就口罩价格调整进行了议价程序并达成一致意见，二被告主张应按原《口罩购销合同》确定的单价1.7元确定货款金额的抗辩理由符合合同约定，本院予以采信，故本院确认原告和盛公司口罩已提货2678000个，货款价值4552600元，剩余货款为5647400元。判决的理由与结果本院认为，一、被告王元江并非《口罩购销合同》的相对人，且现有证据已证实被告王元江个人的财产独立于被告康利莱公司的财产，不存在财务混同的情形，被告王元江并非本案适格的被告，故对原告和盛公司主张被告王元江对被告康利莱公司的债务承担连带清偿责任的诉请，于法无据，本院不予支持。二、原告和盛公司与被告康利莱公司所签订的《口罩购销合同》系双方真实意思表示，合法有效，其权利义务关系理应受到法律保护。《中华人民共和国合同法》第九十七条规定：“合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施、并有权要求赔偿损失。”原、被告双方在履约过程中，因被告康利莱公司未按期足额履行交货义务，致使原告和盛公司不能实现合同目的，原告和盛公司依约解除案涉《口罩购销合同》，并主张被告康利莱公司退还货款的诉请，于法有据，本院予以支持，被告康利莱公司应退还原告和盛公司货款5647400元。对于被告康利莱公司主张原告和盛公司解除合同造成被告康利莱公司的损失问题，因被告康利莱公司并未提起反诉，本院在本案中不予处理，被告康利莱公司可通过其他合法途径另行解决。三、《中华人民共和国合同法》第一百一十三条第一款规定：“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失。”第一百一十四条第二款规定：“约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。”最高人民法院《关于审理买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十六条规定：“买卖合同因违约而解除后，守约方主张继续适用违约金条款的，人民法院应予支持；但约定的违约金过分高于造成的损失的，人民法院可以参照合同法第一百一十四条第二款的规定处理。”本案中，被告康利莱公司未按期足额供货，已构成违约，原告和盛公司主张违约金，于法有据，本院予以支持，但原告和盛公司主张的违约金计算标准有失公平，且原告和盛公司未提供其具体损失的相关证据，本院酌定调整违约金为以剩余货款金额5647400元为基数，按全国银行同业拆借中心公布的贷款市场报价利率标准，自被告康利莱公司收到《退款沟通函》三日内即2020年5月22日起计算至款项付清之日止。综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百一十三条第一款、第一百三十五条、第一百三十八条定，判决如下：一、被告山东康利莱医疗器材有限公司于本判决生效之日起十日内退还原告湖南和盛医药有限公司货款5647400元；二、被告山东康利莱医疗器材有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告湖南和盛医药有限公司违约金（违约金以5647400元为基数，按全国银行同业拆借中心公布的贷款市场报价利率标准，自2020年5月22日起计算至款项付清之日止）；三、驳回原告湖南和盛医药有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案受理费60094元，减半收取30047元，财产保全费5000元，合计35047元，由原告湖南和盛医药有限公司负担5293元，被告山东康利莱医疗器材有限公司负担29754元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于湖南省长沙市中级人民法院。审判员  陈斌二〇二〇年九月二十四日书记员  毛蓉附法律条文：《中华人民共和国合同法》第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第一百一十三条第一款当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失。第一百三十五条出卖人应当履行向买受人交付标的物或者交付提取标的物的单证，并转移标的物所有权的义务。第一百三十八条出卖人应当按照约定的期限交付标的物。约定交付期间的，出卖人可以在该交付期间内的任何时间交付。《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。