江苏省宜兴市人民法院民 事 判 决 书（2020）苏0282民初9386号原告：许荣军，男，1970年11月11日生，汉族，住安徽省芜湖市鸠江区。被告：宜兴市怡览园林绿化有限公司，住所地江苏省宜兴市新庄街道泽南社区，统一社会信用代码91320282MA1ND0668T。法定代表人：陈俊勤。被告：陈俊勤，男，1967年9月23日生，汉族，住江苏省宜兴市。被告：江源华艺（北京）园林绿化有限公司，住所地北京市密云区不老屯镇兵马营村中心南街278号，统一社会信用代码91110228MA00G7XE8Q。法定代表人：丁姜云。委托诉讼代理人：刘玉峰，该公司职员。原告许荣军与被告宜兴市怡览园林绿化有限公司（以下简称怡览公司）、陈俊勤、江源华艺（北京）园林绿化有限公司（以下简称华艺公司）买卖合同纠纷一案，本院于2020年10月9日立案受理后，依法由审判员董大友适用简易程序，于2020年12月10日公开开庭进行了审理。原告许荣军，被告怡览公司法定代表人暨被告陈俊勤、被告华艺公司委托诉讼代理人刘玉峰到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。原告许荣军向本院提出诉讼请求：1、判令各被告退还保证金10万元及该款自2019年7月12日起按照月利率2%计算的利息；2、支付草坪款18000元；3、本案诉讼费由各被告负担。审理中，增加诉讼请求为解除与怡览公司签订的苗木采购合同，并变更第二项诉请为支付草坪款8000元。事实和理由：2019年7月12日，其与怡览公司签订苗木采购合同，同日其向怡览公司法定代表人陈俊勤支付了保证金10万元。后因涉及工程一直未开工，导致合同无法履行。现诉至法院，请求支持诉请。被告怡览公司、陈俊勤共同辩称，对于解除合同、要求退回保证金本金予以认可，对于草坪款也认可，利息标准过高，要求法院予以调整。被告华艺公司辩称，对于草坪款与其无关，解除合同、退还保证金及支付利息与其无关，其已经将涉及的保证金退还给了陈俊勤。原告许荣军向本院提交了苗木采购合同一份、劳务分包合同复印件一份，银行交易流水一份，怡览公司、陈俊勤对此无异议，华艺公司表示只知道签署过合同，具体内容不清楚。怡览公司、陈俊勤向本院提交了汇款凭证一份，许荣军对此表示不清楚，华艺公司表示需要核实。华艺公司提供协议书、收条，许荣军对此无异议，许荣军表示不清楚，但是知道收款情况。本院经审查后，对上述证据的真实性均予以确认。根据当事人的陈述及无争议的证据，本院认定事实如下：2019年7月12日，怡览公司与许荣军签订苗木采购合同一份，约定许荣军按照怡览公司对苗木的实际需要，向指定地点供应货物，合同价款为76万元，其中包含增值税68400元；许荣军需于2019年7月12日前支付保证金10万元，支付至怡览公司法定代表人账户中，如遇其他原因不能施工保证金全部退还，逾期按月息10%支付利息；双方协商一致可以解除合同；合同对双方其他权利义务进行了约定。合同签订当日，许荣军向怡览公司法定代表人陈俊勤账户中支付了10万元，备注为芜湖新华联宿舍楼苗木工程。审理中，关于案涉工程相关情况，各方陈述如下。许荣军称，签订合同后，工地一直没做，就大酒店开业时铺了点草坪，一共18000元，陈俊勤的合伙人王照辉支付了10000元，剩余8000元，其余就没有往来了，现在工地也进行不下去了。怡览公司、陈俊勤陈述称，陈俊勤与王照辉是合作关系，以怡览公司名义做项目，怡览公司收到的保证金支付给了华艺公司，因开发商一直停工，前期和华艺公司做了50多万工程，之后就在陈俊勤不知情的情况下，怡览公司与华艺公司的合同就解除了，同时提供了陈俊勤向华艺公司支付保证金22万元的银行凭证，并对结欠草坪款8000元无异议。华艺公司称，收到了陈俊勤保证金20万元，因为前期一直没施工，后来华艺公司与怡览公司签订了协议，也退回了部分保证金，其与怡览公司事情已经了结，同时提供了2020年11月4日的协议一份，载明陈俊勤、王照辉已经收到退还的全部保证金20万元，其中华艺公司已经支付工程款中扣除管理费10万元，剩余10万元当日退还给陈俊勤，此后就保证金事宜与华艺公司无关，同日陈俊勤出具收条表示收到了退还的保证金10万元。审理中，许荣军表示，因其缴纳了保证金，而陈俊勤将保证金给了华艺公司，所以华艺公司也要承担责任，但是不懂什么法律依据。其与华艺公司之间无直接的往来。本院认为：许荣军与怡览公司签订的苗木采购合同系双方真实意思表示，不违反相关法律规定，合法有效，双方均应按约履行自己的义务。因合同所涉工程无法进行施工，导致合同目的无法实现，且怡览公司对于解除合同的诉请无异议，因此对于许荣军要求解除合同的诉请，本院予以支持。因合同解除系工程无法进行施工，非因许荣军的原因造成的，因此解除合同的违约方在于怡览公司，应当由怡览公司承担相应的违约责任，合同解除后，怡览公司应当按约退还保证金10万元。关于利息部分，合同中约定了逾期退还保证金按照月息10%计算，但该标准与许荣军要求按照月息2%的计算标准均过高，本院酌定按照中国人民银行同期同档贷款基准利率2倍或者全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率的2倍计算。关于草坪款8000元，因怡览公司对此予以认可，本院予以确认。因陈俊勤在答辩中对许荣军要求其承担退还保证金、支付草坪款等诉请无异议，陈俊勤应当对怡览公司的上述债务承担共同还款责任。关于许荣军要求华艺公司承担责任的诉请，因许荣军与怡览公司成立合同关系，怡览公司与华艺公司之间又另行成立合同关系，许荣军也承担与华艺公司之间并不存在直接的往来，因此根据合同相对性原则，许荣军要求华艺公司责任的诉请，无事实与法律依据，本院不予支持。依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第九十三条、第九十七条、第一百三十条之规定，判决如下：一、解除许荣军与宜兴市怡览园林绿化有限公司于2019年7月12日签订的苗木采购合同。二、宜兴市怡览园林绿化有限公司、陈俊勤于本判决发生法律效力之日起10日内返还许荣军保证金10万元，并承担该款自2019年7月12日起至2019年8月19日止按照中国人民银行同期同档贷款基准利率2倍、自2019年8月20日起至实际付款之日止按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率2倍计算的利息。三、宜兴市怡览园林绿化有限公司、陈俊勤于本判决发生法律效力之日起10日内支付许荣军货款8000元。四、驳回许荣军的其他诉讼请求。五、驳回许荣军对江源华艺（北京）园林绿化有限公司的诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费减半收取1630元，财产保全费1270元，合计2900元，由怡览公司、陈俊勤负担2320元，由许荣军负担580元。上述款项已由许荣军预交，本院不再退还，怡览公司、陈俊勤应负担的部分于本判决生效之日起10日内直接向许荣军支付。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于江苏省无锡市中级人民法院。同时根据《诉讼费用交纳办法》的有关规定，向该院预交上诉案件受理费。审判员  董大友二〇二〇年十二月三十一日书记员  卫 俊本案援引法律条款《中华人民共和国合同法》：第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。依法成立的合同，受法律保护。第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。第九十三条当事人协商一致，可以解除合同。当事人可以约定一方解除合同的条件。解除合同的条件成就时，解除权人可以解除合同。第九十七条合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施、并有权要求赔偿损失。第一百三十条买卖合同是出卖人转移标的物的所有权于买受人，买受人支付价款的合同。