湖北省荆门市掇刀区人民法院 民 事 判 决 书 （2020）鄂0804民初367号 原告：荆门宏图特种飞行器制造有限公司。 法定代表人：郑志军，总经理。 委托诉讼代理人：蔡承富，湖北京中金律师事务所律师。 被告：杭州临安清阳能源有限公司。 法定代表人：朱孝兔，职务不详。 被告：汪涛，男。 被告：夏璐，女。 原告荆门宏图特种飞行器制造有限公司与被告杭州临安清阳能源有限公司（以下简称清阳公司）、汪涛、夏璐承揽合同纠纷一案，本院于2020年5月6日立案后，依法适用普通程序公开开庭进行了审理。原告荆门宏图特种飞行器制造有限公司的委托诉讼代理人蔡承富到庭参加诉讼。被告清阳公司、汪涛、夏璐经公告送达开庭传票未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告荆门宏图特种飞行器制造有限公司向本院提出诉讼请求：1、判令被告清阳公司支付原告合同欠款79.85万元和17.97万元的违约金；2、判令被告清阳公司支付停复工费1.5万元；3、被告汪涛、夏璐对上述欠款承担连带还款责任；4、诉讼费由被告清阳公司负担。事实与理由：2016年5月31日，原告与被告清阳公司签订1份《LNG气化站设备销售及安装合同》，合同约定清阳公司向原告订购气化站设备并由原告进行设备安装，合同总价款为299.5万元，合同涉案条款为：被告逾期支付合同款的，应支付合同总价20%的违约金；如发生争议在双方协商无果的情况下，应向原告所在地的人民法院提起诉讼。2016年9月23日，被告汪涛、夏璐作为保证人与原告签订1份担保函，对被告清阳公司履行《LNG气化站设备销售及安装合同》的义务提供无条件的、不可撤销连带责任保证，保证期间为“本担保函生效之日起至债务人全部履行了主合同所约定的全部义务止”。合同签订后，原告按合同约定提供了相关的设备并进行了安装调试，并交付给被告清阳公司，但被告清阳公司并未按合同约定付款，从2016年7月31日起至2016年12月21日止，共付款5次，付款209.65万元，余款未付。后双方于2016年9月23日签订1份《分期还款协议书》，该协议书对清阳公司的欠款金额确定为89.85万元，约定分六次偿还（从2016年11月25日至2017年4月25日），每次还款金额为14.975万元。若任意一期未付，则按欠款总额的20%承担违约金，若产生纠纷，应向原告所在地的人民法院提起诉讼。被告汪涛在另一份《分期还款协议书》签字按印。原告与被告清阳公司签订《分期还款协议书》后，被告清阳公司并未按约定期限付款，后在原告多次催款的情况下，被告清阳公司于2017年6月28日付款10万元，余款79.85万元未付。另，原告在施工过程即将结束时，被告清阳公司一直未落实安放设备的基础，原告与被告清阳公司多次协商无果，导致原告停工7天。在杨溪村施工现场，曾遭遇到被告清阳公司自行进液及封闭作业现场的情况，导致原告无法施工被迫撤离。后原告发函致被告清阳公司，被告清阳公司复函，要求原告继续施工，后原告又安排施工人员赶赴施工工地完成了合同约定的施工内容。作为合同双方的主体，均应按合同约定的内容履行自己的义务，但被告清阳公司严重违约，被告汪涛、夏璐也未履行保证责任，损害了原告的合法权益。 被告清阳公司、汪涛、夏璐未作答辩。 本院经审理认定事实如下：2016年5月31日，被告清阳公司作为甲方（买方）、原告作为乙方（卖方），双方签订了一份《LNG气化站设备销售及安装合同》，合同范围包括LNG气化站工程所需设备的供货、安装和调试。合同总价款为299.5万元。自安装调试合格之日（或设备发到安装现场满2个月，以先到者为准）起，甲方在6个月内付清。乙方不能按时交付产品或者甲方逾期支付合同款的违约方应承担该合同总价20%的违约金。同年9月23日，被告汪涛、夏璐向原告出具《担保函》，自愿提供连带责任保证。保证期间自债务人履行了主合同所约定的全部义务为止。合同签订后，原告按约履行了合同义务，因被告清阳公司未按期付款，双方于2016年9月23日签订《分期还款协议书》，确认清阳公司尚欠原告89.85万元，分六次支付，于2017年4月25日付清。若任意一期未付，则应承担欠款总额20%的违约金。但被告清阳公司未按协议付款，后经原告催讨，其于2017年6月28日付款10万元，余款79.85万元至今未付，被告汪涛、夏璐亦未按约定承担保证担保责任，双方发生争议，原告为此诉至本院。 另查明，原告在安装过程中，因被告清阳公司原因曾导致停工，原告要求其承担停工及二次进场施工损失1.5万元，但双方未就此协商一致。 以上事实有原告的陈述及原告提供的LNG气化站设备销售及安装合同、担保函、分期还款协议书、联系函、回函、催款函、欠款说明等证据在卷证实。 本院认为，原告与被告清阳公司签订的《LNG气站设备销售及安装合同》及《分期付款协议书》是双方当事人的真实意思表示，内容不违法法律、行政法规的强制性规定，合法有效，对双方当事人均具有法律拘束力。原告履行合同义务后，被告清阳公司未按约定付款，其行为已构成违约。《中华人民共和国合同法》第一百零七条规定：“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。”原告请求被告清阳公司支付剩余合同价款798500元于法有据，本院予以支持。关于原告请求被告清阳公司支付违约金17.97万元，因双方对逾期付款的违约责任已有明确约定，原告依据《中华人民共和国合同法》第一百一十四条第一款的规定向对方主张违约金并无不当，但违约金的金额应为159700元（798500元×20%），对超出部分，本院不予支持。 被告汪涛、夏璐向原告出具担保函，自愿承担连带保证担保责任，双方成立保证合同关系，《中华人民共和国担保法》第十八条规定：“当事人在保证合同中约定保证人与债务人对债务承担连带责任的，为连带责任保证。连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的，债权人可以要求债务人履行债务，也可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任。”本案中，主债务人清阳公司在付款期届满没有付清合同款项，原告有权请求被告汪涛、夏璐承担连带保证担保责任；故对原告请求被告汪涛、夏璐对被告清阳公司的债务承担连带还款责任的诉请，本院予以支持。 关于原告请求三被告连带支付复工费15000元的诉讼请求，因原告与被告并未就损失额大小协商一致，原告对此亦未举证证明，故对原告的该诉请，本院不予支持。 综上，依据《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百一十四条第一款、《中华人民共和国担保法》第十八条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百四十四条之规定，判决如下： 一、被告杭州临安清阳能源有限公司于本判决生效之日起5日内向原告荆门宏图特种飞行器制造有限公司支付合同价款798500元和违约金159700元，合计958200元； 二、被告汪涛、夏璐对上述第一项债务承担连带清偿责任； 三、驳回原告荆门宏图特种飞行器制造有限公司的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费13732元，原告荆门宏图特种飞行器制造有限公司负担484元，被告杭州临安清阳能源有限公司负担13248元。 如不服本判决，可在收到判决书之日起十五日内向本院递交上诉状并按对方当事人的人数提出副本，上诉于湖北省荆门市中级人民法院。 审判长 杜克斌 人民陪审员李俊英 人民陪审员刘爱妮 二〇二〇年十月十日 法官助理黄明月 书记员戴晴 本案引用的法律条文： 《中华人民共和国合同法》 第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。 约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。 当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。 《中华人民共和国担保法》 第十八条当事人在保证合同中约定保证人与债务人对债务承担连带责任的，为连带责任保证。 连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的，债权人可以要求债务人履行债务，也可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任。 《中华人民共和国民事诉讼法》 第六十四条第一款当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。 第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。