广东省佛山市南海区人民法院民 事 判 决 书（2020）粤0605民初15929号原告：广东中消安全设备有限公司，住所地：广东省佛山市南海区狮山镇红沙高新技术开发区华沙路东侧自编2号的厂房，统一社会信用代码：914********492768L。法定代表人：陈某1。委托诉讼代理人：陈霸，湖南天地人律师事务所律师。被告：湖南得大建设集团有限公司(曾用名：湖南得大工程有限公司)，住所地：湖南省长沙市雨花区**********************，统一社会信用代码：914***********592K。法定代表人：关某1。委托诉讼代理人：陈静，湖南湘博律师事务所律师。原告广东中消安全设备有限公司诉被告湖南得大建设集团有限公司买卖合同纠纷一案，本院于2020年7月8日立案受理后，依法适用简易程序速裁审理方式，由审判员卢柱平独任审判，于2020年7月29日公开开庭进行了审理。原告的委托诉讼代理人陈霸、被告的委托诉讼代理人陈静到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告向本院提出诉讼请求：1.判令被告立即支付拖欠原告的货款200940元；2.判令被告向原告支付2019年5月8日起至全部货款付清之日止以年利率24%的标准计算的违约金(截至2020年5月8日为48226元)；以上两项费用共计249166元。3.判令被告承担本案全部的诉讼费用。事实和理由：原告系一家专业从事消防安全设备的生产与销售商，2018年6月27日，被告就湖南常德市卡乐星球欢乐世界俱乐部项目(下称“常德星球欢乐项目”)向采购原告自动跟踪定位射流灭火装置36台及其相关设备并签订了《产品采购合同》，合同金额为213000元，同年11月2日，原被告双方针对常德星球欢乐项目，被告又向原告采购自动跟踪定位射流灭火装置11台及其相关设备并签订了《产品采购合同(增补)》，合同金额为59940元。原告依约按时且保质保量地将货物发送到被告指定地点，被告签收并认可。交易过程中，原告完全履行了自己的义务，经原告多次催收，被告仅针对《产品采购合同》付款72000元，剩余货款200940元，被告一直借故拖欠至今。综上，被告拒不履行付款义务的行为已经严重损害了原告的经济利益。为维护原告的合法权益，特诉至法院，请依法支持原告的诉讼请求。被告辩称，1.对原告起诉的货款金额200940元本身确定。2.涉案设备尚未完成安装、调试及验收合格，合同约定的付款条件尚未成就，被告不存在违约行为，无需支付违约金。退一万来说，即使法院判决被告需要承担违约金，原告主张违约金标准过高，应按照银行贷款利率计算，且违约金起算日交由法庭依法裁决。3、合同约定的六台光端机尚未交付。2018年8月2日，原告将货物确认单上所列的产品送至合同约定地点，但未进行任何调试。之后，原告工作人员称光端机属于精密仪器需妥善保管，故其将光端机带回，并称待设备安装调试时再交付光端机。此后，被告再次要求原告安装、调试，原告以未付款为由一直拒绝履行。诉讼中，原告围绕诉讼请求依法提交了产品采购合同、产品采购合同（增补）、货物确认单、被告付款凭证、卡乐星球欢乐世界门票等证据，被告提交了停止投入使用联系函、常德华侨城卡乐文化旅游发展有限公司的企业信用公示报告、被告项目负责人康健与业主方卡乐公司法人肖锋华的微信聊天记录证据，本院组织当事人进行了质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证；对有异议的证据，由本院综合认定。被告向本院提出申请调取停止投入使用联系函原件，因无调取必要，本院不予准许。综合采信的证据及当事人的陈述，本院确认以下事实：2018年6月27日，原告与被告签订产品购销合同，约定原告向被告提供消防设备用于“常德卡乐星球世界”项目；收货人李博文；供方对产品质保期限为24个月（其中，通过检测和消防验收的周期时间不应超过两个月，超过两个月即视为自动通过消防验收。起始日期为通过建设方移交和消防验收时间开始起算）；产品验收标准及期限：供方所供产品应满足相关国家标准，如有相关强制性规定的，应符合其规定。需方收到货物后24小时内应对货物进行验收，逾期未验收，视为验收合格。若验收时，需方发现质量问题，供方应在收到需方书面通知后12小时内作出答复，并提出处理解决方案；调试以及售后服务由原告负责，设备的安装和接线由被告负责，原告现场提供技术交底指导及配合消防验收；付款方式为合同签订预付货款20000元，调试验收合格付款183000元，质保期满一次付清余款10000元；需方延期付款的，每延误1周，需方应支付供方合同总金额的1%作为违约金。2018年8月2日，被告方工作人员李博文在货物确认单签名，确认收到原告发送的货物（含光端机6台）。2018年9月26日，被告向原告付款22000元。2018年11月2日，原告与被告签订产品购销合同（增补），约定原告向被告提供合计金额为59940元的消防设备；付款方式为合同签订付货款59940元。2018年11月9日，被告向原告付款50000元。本院认为，本案为买卖合同纠纷。原告主张被告尚欠货款200940元（213000元+59940元-72000元），被告对货款金额予以确认，但认为付款条件未成就。经查，双方在合同中约定了付款时间，即合同签订预付货款20000元，调试验收合格付款183000元，质保期满一次付清余款10000元，被告辩称“调试验收合格”是指消防验收合格，并举证由湖南省常德市住房和城乡建设局发送给常德华侨城卡乐文华旅游发展有限公司的停止投入使用联系函，用以证明“常德卡乐星球世界”项目未经验收合格。对于被告的该答辩意见，本院作如下分析：1.产品采购合同出现了“验收”“消防验收”“调试验收合格”等多处与“验收”有关的表述，从文义理解，“消防验收”应为特指由消防部门组织进行的验收，而“调试验收合格”中的验收则应指合同双方自行组织的验收；2.双方在合同中约定：被告收到货物后24小时内应对货物进行验收，逾期未验收，视为验收合格，而被告未举证证明涉案货物验收不合格，其主张收货后将光端机6台退还原告，原告对此不予确认，被告亦不能举证证明；3.被告举证的联系函提及的未经验收合格，应为整个项目的竣工验收，与本案合同无直接关联；4.原告提供的卡乐星球欢乐世界门票反映，至迟在2020年5月10日已可进园游玩，被告提供的联系函中提及的“涉嫌未组织竣工验收擅自投入使用”也可以印证该项目已实际投入使用；5.双方约定产品质保期为24个月，原告庭审中确认目前未过产品质保期，即合同中约定的质保期满付清余款10000元的条件未成就。综上，被告尚欠原告货款190940元，应予支付。原告还主张被告支付以欠款为基数自2019年5月8日起至全部货款付清之日止以年利率24%的标准计算的违约金，经查，该违约金计算标准未超出双方约定的标准，但由于原告未举证证明调试合格的确切时间，只是提供了2020年5月10日的门票证明涉案项目已投入使用，故本院酌定被告应以欠款为基数自2020年5月10日起至实际付清之日止以年利率24%的标准计付违约金予原告，原告超出上述部分的诉讼请求，本院不予支持。依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百零九条及《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条的规定，判决如下：一、湖南得大建设集团有限公司应于本判决发生法律效力之日起十日内向广东中消安全设备有限公司支付货款190940元及以190940元为基数从2020年5月10日起至实际付清日止按年利率24%的标准计算的违约金；二、驳回广东中消安全设备有限公司的其他诉讼请求。如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案适用简易程序结案，受理费减半收取计2518.75元，财产保全费1765.83元，合计4284.58元（原告广东中消安全设备有限公司已预交），由原告负担1001.24元，被告湖南得大建设集团有限公司负担3283.34元并于本判决发生法律效力之日起十日内径付予原告，本院不另收退。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广东省佛山市中级人民法院。审判员  卢柱平二〇二〇年八月五日书记员  岑洁文