安徽省临泉县人民法院 民 事 判 决 书 (2020)皖1221民初5683号 原告:义乌市光轩口罩厂，住所地浙江省金华市义乌市稠江街道四海大道67号5楼501，统一社会信用代码92330782MA2HQBJ17F（1/1）。 经营者冯人华，男，1992年5月1日出生，汉族，住浙江省义乌市。 委托代理人付来权，北京蓝鹏（合肥）律师事务所律师。 委托代理人熊海松，北京蓝鹏（合肥）律师事务所律师。 被告安徽省临泉县智创精机有限公司，住所地安徽省阜阳市临泉县工业园区前进路东段，统一社会信用代码9134122168978406XM。 法定代表人王子彬，该公司总经理。 委托代理人孙涛，该公司副总经理。 委托代理人周贵明，安徽姜尚律师事务所律师。 原告义乌市光轩口罩厂与被告安徽省临泉县智创精机有限公司买卖合同纠纷一案，原告于2020年7月2日起诉，本院受理后依法适用简易程序于2020年8月4日公开开庭进行了审理。原告义乌市光轩口罩厂委托代理人付来权、熊海松到庭参加诉讼，被告安徽省临泉县智创精机有限公司委托代理人孙涛、周贵明均到庭参加诉讼，本案现已审理终结。 原告义乌市光轩口罩厂向本院提出诉讼请求：1、判令解除原、被告双方于2020年3月1日签订的《机械设备购销合同》；2、判令被告立即向原告返还设备款86万元；3、判令被告立即向原告支付违约金43万元；4、判令被告赔偿因交付的设备不符合约定而给原告造成的实际损失20万元；5、本案诉讼费、保全费等相关费用由被告承担。事实与理由：2020年3月1日，原、被告双方签订了一份《机械设备购销合同》，约定原告向被告采购2套全自动口罩成型设备，整机产能为每小时4000-5000片，每套设备价款43万元，总价款86万元（含增值税13%），全款结清，款到合同生效，被告须于2020年3月13日前完成交货，并负责机器的安装调试及操作培训，一年内免收人工费，若被告延迟一天交货，则处罚8万元；逾期7天，则原告有权解除合同，被告应返还全部设备款，且需承担设备款金额50%的违约金，如发生争议，应协商解决，协商不成的，一方有权向被告（乙方）所在地人民法院提起诉讼；且合同约定的机械设备全套资格证书、合格证需加盖被告公章方可有效。除此之外，合同还对各自权利义务进行了其他约定。上述购销合同签订后，原告按约于2020年3月2日委托金华市乐道洁具有限公司向被告全额支付了设备款86万元，被告收到货款后，逾期交付设备，其中第一台设备于2020年3月19日交付，逾期达6天，第二台设备于2020年4月10日交付，逾期达28天。且交付的设备为半自动设备，明显与合同约定不符，价格也不相同。被告承诺于2020年4月20日前将用于全自动生产的部件补齐，并派人到原告处调试，以实现全自动生产，然经原告多次催告，被告至今未按约定履行相关义务，且因被告提供的为半自动设备致使原告投入了较多的人力和物力，花费了较多的费用，生产的产品数量也不能满足订单需求，产品出现严重问题，被告的行为明显违反了合同约定，构成根本违约，并给原告造成了实际损失。原告为维护自身合法权益，向人民法院起诉，请求法院判如所请！ 被告安徽省临泉县智创精机有限公司辩称：被告不同意解除原、被告之间的买卖合同，被告按照协议已经履行了交付机械的义务，虽然有瑕疵，但是未达到无法实现合同目的的根本违约，按照合同约定，如乙方逾期交货超过七天甲方有权解除合同，而本案在实际履行中，受到新冠××疫情的影响，虽逾期，但是原告方当时并未选择解除合同，而是要求被告履行合同，在被告按照合同交付相关设备时，原告并未提出异议，当时原告方的工作人员在被告厂中等待提货，在机器调试后经原告的工作人员确认后才交付给原告，并由原告方自行提走。根据合同的第五条约定，经原告方的确认后视为符合原告的质量要求。由于受疫情的影响，被告方延迟交货，为了补偿原告，被告方另行补偿给原告一台耳带焊接机，原告在接受该赠送的机器设备后并未提出任何赔偿的要求，视为对逾期交货的认可。原告主张的违约金明显过高，已经超出法律的规定，为此被告方依据合同法第144条第二款请求法庭对于违约金进行调整降低。原告提出的设备不符合约定的观点不能成立，被告方在交付设备时通过产品出货单能够证明被告销售的设备在出厂时均是有相关附随的合格证说明书等文件资料，只有相关资料齐备的情况下，设备才能进行出货。 本院经审理认定事实如下：2020年3月1日原告义乌市光轩口罩厂与被告安徽省临泉县智创精机有限公司签订《机械设备购销合同》，合同约定：原告向被告采购全自动口罩成型设备2套，总价款为86万元（含增值税13%），被告须于2020年3月13日前完成交货，若被告延迟一天交货，则处罚8万元，逾期七天，原告有权解除合同，被告除应返还全部设备款外，还需承担设备款金额50%的违约金。被告应向原告交付机械设备全套资格证书、合格证，且需加盖被告公章方可有效。合同签订后，原告义乌市光轩口罩厂委托金华市乐道洁具有限公司向被告转款86万元。后原告分别于2020年3月19日、2020年4月10日到被告处自提口罩成型设备两台。 本院认为：依法成立的合同，受法律保护，当事人协商一致，可以变更合同。当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。本案中原告向被告购买全自动口罩成型设备2套，后原告分别于2020年3月19日、2020年4月10日到被告处自提半自动口罩成型设备两台，后投入生产。根据庭审调查该机器设备可以正常使用，故对于原告第一项诉讼请求即解除原、被告双方于2020年3月1日签订的《机械设备购销合同》的请求本院不予支持。对于原告第三、四项请求即判令被告立即向原告支付违约金43万元、赔偿原告因交付的设备不符合约定而给原告造成的实际损失20万元的诉讼请求，被告提出辩称意见称该违约金明显过高，已经超出相关法律的规定，应依据《合同法》第114条的规定对约定的违约金进行调整降低，该意见符合上述规定，本院予以采纳，参考原告的损失和合同约定违约金数额，本院酌定原告的损失数额为860000×20％即为172000元。依照《中华人民共和国合同法》第四十四条、第七十七条、第一百零七条、第一百一十四条第二款、《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条、第七十六条的规定，判决如下： 一、被告安徽省临泉县智创精机有限公司于本判决生效之日起三日内支付原告义乌市光轩口罩厂违约金人民币共计172000元； 二、驳回原告义乌市光轩口罩厂的其他诉讼请求。 如果未按照判决指定的期间履行金钱给付义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费18210元，减半收取9105元，由被告安徽省临泉县智创精机有限公司负担1051元，原告义乌市光轩口罩厂负担8054元。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于安徽省阜阳市中级人民法院。 审判员  张伟 二〇二〇年八月三十一日 法官助理李中英 书记员马阳阳 本案适用的法律条文: 《中华人民共和国合同法》 第四十四条依法成立的合同，自成立时生效。 第七十七条当事人协商一致，可以变更合同。 第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 第一百一十四条第二款约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。 《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》 第二条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明。 没有证据或者证据不足以证明当事人的事实主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果。 第七十六条当事人对自己的主张，只有本人陈述而不能提出其他相关证据的，其主张不予支持。但对方当事人认可的除外。