江苏省溧阳市人民法院民 事 判 决 书（2020）苏0481民初4301号原告：常州金纬片板膜科技有限公司，住所地溧阳市昆仑街道芜申路168号D幢306室，统一社会信用代码91320481MA1RAFGX0B。法定代表人：何海潮，该公司执行董事。委托诉讼代理人：吴富春，江苏平凌律师事务所律师。委托诉讼代理人：郑书婷，江苏平凌律师事务所律师。被告：浙江珂勒曦动力设备股份有限公司，住所地浙江临海市江南街道江南大道288号，统一社会信用代码91331082MA28G84613。法定代表人：许祖近，该公司董事长。委托诉讼代理人：鲍建强，江苏执与律师事务所律师。委托诉讼代理人：王联军，临海市云帆法律服务所法律工作者。原告常州金纬片板膜科技有限公司（以下简称：金纬片公司）诉被告浙江珂勒曦动力设备股份有限公司（以下简称：珂勒曦公司）买卖合同纠纷一案，本院于2020年7月9日立案受理后，适用简易程序，由审判员张才保独任进行了审理。本案分别于2020年8月12日、2020年8月31日二次公开开庭进行了审理，原告金纬片公司委托诉讼代理人吴富春、被告珂勒曦公司委托诉讼代理人鲍建强、王联军到庭参加了诉讼，本案现已审理终结。原告金纬片公司诉称：2020年4月11日，原、被告签订合同编号为JW20200411-1、JW20200411-2、JW20200411-3的买卖合同三份，由被告向原告销售无油螺杆鼓风机15台（其中型号为KGV160-109的5台、型号为KGV200-106的10台），交（提）货时间分别约定为合同生效预付款到账之日起20天交货和30天交货。三份合同6.1条均约定逾期交货每日支付合同总价10%的违约金。合同签订后，原告按约履行了付款义务，但被告在履行合同过程中存在多次逾期交货、变频器掉落等质量问题以及将8台KGV160-109型号的货物冒充KGV200-106型号的货物进行交付等严重违约行为。原告认为，三份合同均签订于2020年4月11日，被告对疫情影响应当有充分的预判和准备，不能再以疫情作为自己延期交货的挡箭牌。被告在未通知原告变更货物型号，且原告多次强调须保证质量的情况下仍将8台KGV160-109型号的货物冒充KGV200-106型号进行交货，存在弄虚作假行为。原告认为，根据双方合同第九条第2项的约定，被告应按照《外购外协件质量处理办法》关于弄虚作假行为按差价10倍进行处罚的规定，向原告支付240万元【（195000-165000）*8台*10倍】的罚款（违约金）。故原告诉来本院，请求判令：1、被告向原告支付逾期交货的违约金人民币2061000元；2、被告向原告支付弄虚作假的违约金人民币2400000元；3、被告承担本案全部诉讼费用。被告珂勒曦公司书面答辩称：一.答辩人是否属逾期交货问题。答辩人不属逾期交货，理由是：原答辩人于2020年4月11日签订三份《买卖合同》（以下简称《合同》）四约定：合同全款付清后供方安排发货，5台KGV160-109(合同编号JW20200411-1)4月29日收到合同全款已支付通知,安排5月3日发货,逢五一及新冠疫情防控期间,安排发货时间合理且不违反合同约定;2台KGV200-106(合同编号JW20200411-2)5月13日收到合同全款已支付通知,安排5月14日发货,安排发货时间合理且不违反合同约定;另3台KGV200-106(合同编号JW20200411-2)5月13日收到合同全款已支付通知及5台KGV200-106(合同编号JW20200411-3),上游供应链厂家,因受疫情影响,无法完成KGV200型部分配套配件的供应。答辩人与原告协商继续履行合同，8台KGV200-106变更为KGV160-109型发货；根据KGV160-109型配套配件的供应情况安排5月18日发货1台、5月21日发货1台、5月22日发货3台、24日发货3台。根据新的约定履行了发货义务。二.答辩人即使属逾期交货是否应承担违约金问题。根据《最高人民法院关于依法妥善审理涉新冠肺炎疫情民事案件若干问题的指导意见（二）》一规定（1.因疫情或者疫情防控措施导致出卖人不能按照约定的期限完成订单或者交付货物，买受人请求出卖人承担违约责任的，人民法院不予支持；2.已经通过调整价款、变更履行期限等方式变更合同，当事人请求对方承担违约责任的，人民法院不予支持），答辩人即使属于逾期交货也不应承担违约金。三.答辩人即使属于逾期交货及应承担违约金是否应承担每日合同总价10%违约金问题。三份《合同》是原告提供的格式合同，原告未采取合理的方式提请答辩人注意该违约金条款，且违约金条款及金额比例显失公平，应视该违约金条款为无效。如有效也应降低其比例，与其可能存在的损失相对应。每日合同总价10%违约金不应承担或降低其比例。四.关于240万元罚款问题。三份《合同》是原告提供的格式合同，三份《合同》第九条二款所列文件，尤其《外购外协件质量处理办法》，答辩人在合同签订、履行发货完毕，从未看到这些文件，接到本案诉状及举证材料才知悉有《外购外协件质理处理办法》，且原告举证的该《外购外协件质量处理办法》明确双方签字盖章后生效。用未生效及答辩人不知情单方制作的文件，对答辩人罚款240万元，显失公平且不符合法律规定。综上所述，答辩人不属逾期交货；即使属于逾期交货也不应承担违约金；即使属于逾期交货及应承担违约金，逾期每日合同总价10%违约金也不应承担或降低比例。原告诉称无事实和法律根据，请求驳回其诉讼请求。经审理查明，原告作为买方、被告作为卖方于2020年4月11日通过电子传逾的方式签订了三份编号分别为JW20200411-1、JW20200411-2、JW20200411-3的《买卖合同》，其中：JW20200411-1《买卖合同》约定买方向卖方购买型号为KGV160-109（高配箱式结构，含电气控制部分及变频器，隔音罩，75kwKLX电机，附技术配置）无油螺杆鼓风机5套，单价为每套165000元，总金额为825000元，交（提）货时间为合同生效，预付款到账之日起20天交货；JW20200411-2《买卖合同》约定买方向卖方购买型号为KGV200-106（高配箱式结构，含电气控制部分及变频器，隔音罩，75kwKLX电机，附技术配置）无油螺杆鼓风机5套，单价为每套195000元，总金额为975000元，交（提）货时间为合同生效，预付款到账之日起30天交货；JW20200411-3《买卖合同》与JW20200411-2《买卖合同》内容相同。在合同第四条结算方式及期限中，三份合同均约定：合同生效后支付合同总款的50%的货款人民币，发货前付清剩余货款合同总款的50%的货款，合同全款付清后供方安排发货，货到提供13%全额增值税发票。在合同第六条违约及赔偿责任中，三份合同约定：如果卖方未能按合同规定的时间交货，交货期以预付款到后开始计算或提供服务，每逾期一日向买方支付合同总价10%的违约金，逾期达3日或者卖方明确表示或以其行为表明不履行交付货物或提供服务之义务，买方有权解除合同，卖方在收到买方终止合同通知书10日内应返还预付款和已付货款或者返还买方已付全部货款和支付违约金。在合同第九条其他约定中，三份合同约定：1、双方签订的《技术协议》为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等的法律效力。2、《锻件余量标准》、《外购件质量问题处理办法》、《廉政共建协议》、《安全协议》、《保密协议》和《部分厂家限制合作协议》等文件买方在洽谈过程中已经明确告知卖方，卖方也予以接受并同意遵守执行，其文件作为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等的法律效力。合同签订后，原告分别于2020年4月11日向被告汇付货款450000元、487500元、450000元，于2020年4月29日向被告汇付货款412500元，于2020年5月13日向被告汇付货款487500元，于2020年5月18日向被告汇付货款487500元。被告收到货款后，分别于2020年5月3日向原告交付KGV160-109无油螺杆鼓风机5台（套），于2020年5月14日向原告交付KGV200-106无油螺杆鼓风机2台（套），于2020年5月19日向原告交付KGV160-109（送货单标明型号为KGV200-106）无油螺杆鼓风机1台（套），于2020年5月20日向原告交付KGV160-109（送货单标明型号为KGV200-106）无油螺杆鼓风机1台（套），于2020年5月21日向原告交付KGV160-109（送货单标明型号为KGV200-106）无油螺杆鼓风机3台（套），于2020年5月23日向原告交付KGV160-109（送货单标明型号为KGV200-106）无油螺杆鼓风机3台（套）。根据合同的约定、原告的预付款及剩余货款的支付情况，三份合同被告最后的发货时间分别应当为2020年5月1日、2020年5月14日和2020年5月19日。因此，JW20200411-1《买卖合同》发货延误2天，JW20200411-2《买卖合同》发货1套延误5天、1套延误6天、1套延误7天，JW20200411-3《买卖合同》发货2套延误2天、3套延误4天。2020年5月29日，原告向被告发送了《质量问题处理单》，就被告延期交货、私自将8台KGV200-106型号的无油螺杆鼓风机更换成KGV160-109型号交付以及变频器质量问题等与被告交涉，要求被告就延期交货承担违约金2061000元，就弄虚作假处罚2400000元。被告分别于2020年5月31日、2020年6月3日向原告回复《质量问题答复单》、《质量处理答复函（2）》，认为交货逾期是受全球新冠疫情的严重影响，上游供应链出现了严重问题，经我司人员与贵司人员友好沟通，贵司同意延期交货并制定了新的交货时间表，我司已按新的交货时间表如期交货；变频器掉落问题我司人员积极配合沟通解决了此问题；交货型号不匹配问题因上游部分供应链出现问题，我司与贵司人员沟通协调，同意将其余8台改为KGV160-109型分4批次发货，另外我司将把（每台差价三万元）共计二十四万元货款差价返回给贵司。关于贵司提出的高额的罚款和违约金的问题，明显有失公平，也不符合法律规定和国家出台的涉及新冠疫情期间合同履行的政策，因此，我公司希望和贵司本着友好协商的原则，请贵司充分考虑新冠疫情对合同履行的影响，妥善解决双方的分歧。2020年6月2日，被告向原告退还了8台KGV200-106型号的无油螺杆鼓风机更换成KGV160-109型号的无油螺杆鼓风机差价24万元。庭审中，原告提供了一份只有原告单方盖章的《外购件质理问题处理办法》，在该办法第二部分第2条“其他外购外协件定性及处理办法”中约定，外购标准件和原材料出现成份不达标弄虚作假的违约行为，供方须支付按照实际与标准之间差额的3-10倍的违约金，同时承担因此造成需方的直接损失（包括但不限于检验费、人工费等）。被告认为该办法是原告单方意思表示，双方从未就该办法达成一致，原告也没有用任何方式向被告提供或送达过该办法。审理中，被告向法庭提交了（2020）浙临证内字第2370号、（2020）浙临证内字第2369号《公证书》。（2020）浙临证内字第2370号《公证书》内容显示，在本案三份合同履行期间被告单位周俊超与原告单位王耀存在大量通话记录；而（2020）浙临证内字第2369号《公证书》内容显示的是在本案三份合同履行期间被告单位何金选与原告单位王耀的微信聊天记录，在聊天记录中，并没有内容反映双方就延期交货及更改8台（套）无油螺杆鼓风机型号问题进行了明确沟通并确认。其中：在2020年5月9日上午08：43分，被告单位何金选向原告单位王耀发送“王总，刚与老板沟通了，因为一部分外购件尚未到达，我们对贵公司余下10台鼓风机的交货计划为：13号左右交3台，余下7台在18号左右交货。希望贵公司理解！万谢”；在2020年5月21日上午09：34分，被告单位何金选向原告单位王耀发送“王总，请汇48.75万，以便今天安排发货”。上述事实，有原、被告提供的书证、原、被告当庭的陈述在卷佐证。本院认为，原、被告双方签订的三份《买卖合同》不违反我国法律、法规的效力性强制性规定，合法有效，应受法律保护。合同签订后，双方均应当严格遵照履行。关于被告逾期交货问题。现有证据表明，原告全额支付货款后，被告确实存在延误交货的情形，但该延误均在2天～7天的范围内，情节较轻；再加上涉案合同的相关配件需国外品牌，该合同履行的期间也确实处于全球新冠疫情肆虐时期；虽然合同签订时全球新冠疫情已经发生，但新冠疫情的发展进程及各国的政策、制度谁都无法预料，因此，原告要求被告承担延期交货的违约责任，本院不予支持。关于8台无油螺杆鼓风机型号更换问题。没有证据表明原告同意将8台KGV200-106型号的无油螺杆鼓风机更换成KGV160-109型号交付。虽然KGV160-109型号的无油螺杆鼓风机和KGV200-106型号的无油螺杆鼓风机外观有所区别，但被告送货单及鼓风机上所贴铭牌均标明的是KGV200-106型号，更为关键的是，在交货前的剩余货款催付中，被告仍然要求原告按照KGV200-106型号的价格支付剩余货款，故对被告认为8台KGV200-106型号的无油螺杆鼓风机更换成KGV160-109型号在发货前已经双方协商一致的意见，本院不予采信。被告该行为已构成违约，被告应当因此而向原告承担违约责任。鉴于原告并没有主张返还或调换被更换的8台KGV160-109型号无油螺杆鼓风机，且原告已实际使用至今，同时原告也已接受了被告后来退还的24万元差价，本院对原告要求被告以支付违约金的形式承担违约责任予以支持。原告要求被告以差价10倍的标准支付违约金显然过高，综合本案案情，本院将此项违约金酌情确定为24万元的30%，即72000元。据此，依照《中华人民共和国合同法》第六条、第八条、第一百一十三条第一款、第一百一十四条、第一百一十七条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十二条及最高人民法院有关民事政策之规定，判决如下：一、被告浙江珂勒曦动力设备股份有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告常州金纬片板膜科技有限公司违约金人民币72000元。二、驳回原告常州金纬片板膜科技有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理21244元（已减半）、诉讼保全费5000元，合计人民币26244元，由原告常州金纬片板膜科技有限公司负担25827元，被告浙江珂勒曦动力设备股份有限公司负担417元。如不服本判决，可在判决书送达之日起15日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于江苏省常州市中级人民法院，同时按照国务院《诉讼费交纳办法》规定的标准向该院预交上诉案件受理费。在递交上诉状副本7日内凭判决书可到常州市中级人民法院立案庭预交上诉案件受理费，也可邮政汇款，收款人为常州市中级人民法院立案庭，汇款时一律注明原审案号，逾期不交，作自动放弃上诉处理。审判员  张才保二〇二〇年九月十日书记员  宗 筱