湖南省长沙市开福区人民法院民 事 判 决 书（2020）湘0105民初3679号原告：迅达（中国）电梯有限公司湖南分公司，住所地湖南省长沙市芙蓉区。法定代表人：庄豪俊，经理。委托诉讼代理人：钱艳，江苏智择律师事务所律师委托诉讼代理人：黄莘，江苏智择律师事务所律师。被告：湖南省源城置业有限公司，住所地湖南省长沙市开福区。法定代表人：梁兴国，执行董事。委托诉讼代理人：徐炯，该公司法务。委托诉讼代理人：谭志鑫，该公司员工。原告迅达（中国）电梯有限公司湖南分公司与被告湖南省源城置业有限公司承揽合同纠纷一案，本院于2020年5月22日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告迅达（中国）电梯有限公司湖南分公司的委托诉讼代理人钱艳，被告湖南省源城置业有限公司的委托诉讼代理人徐炯、谭志鑫到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告迅达（中国）电梯有限公司湖南分公司向本院提出诉讼请求：1、判令被告给付原告电梯安装费220185.62元，并赔偿逾期付款利息损失（暂计暂计5000元。请求以本金220185.62元为基数，自2020年4月27日起，按按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR）计算，判决至实际支付日止）。2、本案诉讼费用由被告承担。事实和理由：原告总公司“迅达（中国）电梯有限公司”销售18台自动扶梯给被告。2017年8月28日，原、被告签订了《弘德西街二期商业扶梯、人行道设备安装及服务合同》，约定原告为被告安装上述18台扶梯，安装费44.52万元。并约定：价款支付（合同P12页，第六条）：原告正式进场10个日历天内支付本合同工程价款的50%作为预付款；电梯通过双方联合自检并取得国家法定机构颁发的合格证后10个日历天内支付本合同工程价款的50%（但是第二次付款最迟不晚于安装开始后的6个月，该6个月不包括完全由于原告原因而造成的延误时间）。每次申请付款前，原告应提供等额的有效增值税普通发票。争议解决（合同P16页，第31.1款）：向长沙市开福区人民法院提出诉讼。2018年8月14日，原告与被告签订了《弘德西街二期商业扶梯、人行道设备安装及服务合同》补充协议，约定因电梯配件毁损，被告支付配件款69790元（此需原告总公司开具增值税发票，为买卖合同的增补，属于原告代理总公司处理）；因停工，需支付给原告补偿款1万。签约后，原告按约为被告安装了上述18台扶梯，均于2018年9月27日均通过了湖南省特种设备检验检测研究院的验收，取得了《自动扶梯与自动人行道监督检验报告》，以及长沙市质量技术监督局的《电梯设备使用标志》。并，实际移交被告使用至今。以上，18台扶梯，合同安装费原总价为45.52万元（44.52万+1万）。因，合同履行期间遇到税改，故双方按税改后的开票金额（452785.62元），逐票结算和付款。截止起诉日，被告已付23.26万元，尚欠220185.62元。争议原因：原告已按约开具了452785.62元发票，被告接收23.26万发票并付款。但，竣工后，原告2018-9-28日开具的三张发票合计220185.62元（10万+10万+20185.62元），被告一直以内部审计尚未完成为由，拒绝接收原告开具的上述发票。以达到迟延付款的目的。2020年4月26日，原告以邮寄方式送达该三张发票。故付款条件成就。原告认为：（一）付款届满日2018年9月27日扶梯验收合格，被告应在10个日历天内、即2018年10月7日前付清工程款。故，原告对应于2018-9-28日开具了发票。因原告无法举证当时被告拒收的证据（属于恶意阻碍付款条件成就），故，以2020-4-26日邮寄送达日，为付款届满日。故，被告应于次日起，承担逾期付款责任。（二）逾期付款责任原告按利率主张逾期付款损失赔偿。故原告诉至法院，请求判如所请。被告湖南省源城置业有限公司辩称：一、被答辩人导致工期违约应支付违约金44520元，答辩人有权在结算中直接扣除，故答辩人未支付的电梯安装费应为175665.62元，并在此基础上还需扣除使用被答辩人水电费9000元，实际应支付166665.62元。被答辩人与答辩人合同约定安装工期为120个日历天，实际工期达176个日历天，工期违约56天，按照合同约定每延迟一天支付2000元违约金，违约金最高不超过合同总金额的百分之十。故答辩人按照安装合同总金额445200元的百分之十主张工期违约金44520元。二、因被答辩人不同意答辩人依法扣款，双方就结算未达成一致意见而无法付款，答辩人不存在违约逾期付款的事实，不存在违约责任。当事人围绕诉讼请求向本院提交了证据材料，本院组织各方当事人进行了证据交换和质证，对各方无异议的证据本院予以确认并在卷佐证。经庭审审查，结合当事人陈述，本院认定事实如下：2017年8月28日，原告（乙方或卖方）与被告（甲方或买方）签订《弘德西街二期商业扶梯、人行道电梯设备供货合同》（以下简称《供货合同》）约定的主要内容为：原告向被告提供品牌为Schindler电梯18台，合计金额为3546000元。为工程所在地工地现场交货价，本合同总价不包含设备的安装费和调试费、安装费和调试费将在设备安装及服务合同中约定。同日，原告下属湖南分公司（乙方）与被告（甲方）签订《弘德西街二期商业扶梯、人行道电梯设备安装及服务合同》（以下简称《安装服务合同》）约定的主要内容为：乙方就上述《供货合同》中的18台电梯，为甲方提供安装服务。安装调试费用合计为445200元。总交货期为甲方支付设备排产款及确认图纸之日起120个日历天完成所有设备的生产、交货、安装、验收合格及其他一切必备的手续。2018年8月14日，原告下属湖南分公司（乙方）与被告（甲方）签订《弘德西街二期商业扶梯、人行道电梯设备安装及服务合同补充协议》（以下简称《补充协议》）约定的主要内容为：一、变更内容：l、弘德西街两台扶梯（ST77221-222）扶梯烧毁，需要更换配件价格共计42310元。明细见附件清单。2、因甲方要求停工，导致现场有不同扶梯的配件缺损，双方各自承担费用27480元，明细见附件清单。3、2018年3月28日，乙方按甲方要求进行停工，按照双方签订的原合同8.1款约定，因甲方原因造成停工的，由甲方承担所发生的追加合同价款，赔偿乙方由此造成的损失，相应顺延工期。乙方向甲方申请相关费用，共计10000元。二、付款方式：双方签订本补充协议后三个工作日内甲方一次性支付本补充协议金额，即79790元作为发货款和二次进场费。被告重新进场安装后，该电梯于2018年9月27日通过政府验收并投入使用。2020年4月24日，原告向被告邮寄金额为220185.62元安装费发票（发票开具日期为2018年9月29日），因双方对安装费及完工时间是否延迟产生争议。故酿成纠纷。另查明：原告在庭审中，自认已经收到安装款23.26万元，尚欠安装款为220185.62元，被告对安装款总额及已经支付部分无异议，但认为工期延误56天，应扣除工期违约金44520元。对于被告安装过程中产生水电费9000元，原告表示认可，同意从安装款中予以抵扣。本院认为：一、原告与被告签订供货合同及安装合同等合同未违反国家法律及行政法规的强制性规定，应合法有效。二、在合同的履行过程中，由于被告的原因造成安装工程停工，后双方又签订补充协议，重新订购了部分配件，原告的安装期限应从配件到位后重新进场施工开始计算，故被告主张按照甲方支付设备排产款及确认图纸之日起120个日历天计算安装期，无事实依据，对该项答辩意见本院不予支持。原告要求被告支付电梯安装费220185.62元的诉讼请求，本院予以支持；三、关于原告要求被告赔偿逾期付款利息损失的诉求，本院认为，原、被告双方对安装费的支付存在争议，并非被告恶意违约，故对该诉求，本院不予支持。但原告起诉后，被告应负担资金占用期间的损失。综上，本院依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十八条之规定，判决如下：一、被告湖南省源城置业有限公司于本判决生效之日起十日内向原告迅达（中国）电梯有限公司湖南分公司支付电梯安装费220185.62元及承担资金占用利息损失（利息计算：以220185.62元为基数，按照同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率的标准，自2020年5月22日起至实际付款之日止）；二、驳回原告迅达（中国）电梯有限公司湖南分公司的其他诉讼请求。如未按照本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费4678元，因适用简易程序减半收取2339元，由被告湖南省源城置业有限公司承担。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或代表人的人数提出副本，上诉于湖南省长沙市中级人民法院。审 判 员  杨嘉二〇二〇年七月二十四日代理书记员  梁广附法律条文：《中华人民共和国合同法》第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。第一百四十八条人民法院对公开审理或者不公开审理的案件，一律公开宣告判决。当庭宣判的，应当在十日内发送判决书；定期宣判的，宣判后立即发给判决书。宣告判决时，必须告知当事人上诉权利、上诉期限和上诉的法院。宣告离婚判决，必须告知当事人在判决发生法律效力前不得另行结婚。