河南省郑州航空港经济综合实验区人民法院民 事 判 决 书（2020）豫0192民初2341号原告：苏州智合源电子科技有限公司，住所地苏州市吴中区木渎镇康健路****天盛工业区**标准厂房。法定代表人：史国玉，该公司执行董事兼总经理。委托诉讼代理人：王孝建，安徽睿正律师事务所律师。委托诉讼代理人：夏一十，安徽睿正律师事务所律师。被告：王杰梅，女，1975年5月19日出生，汉族，住河南省浚县。被告：河南郑杰科技有限公司，住所地郑州航空港区新港大道与人民路交叉口智能终端手机产业园**楼。法定代表人：王杰梅。被告：东莞市利瀚机械有限公司，住所地广东省东莞市东城街道莞长路东城段****。法定代表人：温德志。原告苏州智合源电子科技有限公司（以下简称智合源公司）与被告王杰梅、河南郑杰科技有限公司（以下简称郑杰公司）、东莞市利瀚机械有限公司（以下简称利瀚公司）买卖合同纠纷一案，本院于2020年7月17日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告智合源公司的法定代表人史国玉及智合源公司的委托诉讼代理人王孝建、夏一十，被告郑杰公司的法定代表人即被告王杰梅到庭参加诉讼。被告利瀚公司经传票传唤无正当理由拒不到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告智合源公司向本院提出诉讼请求：1.解除原告与被告王杰梅、郑杰公司签订的两份编号为MXD2020CY-ZJ001的《平面口罩机设备买卖合同》；2.判令被告王杰梅、郑杰公司向原告返还2330000元；3.判令被告王杰梅、郑杰公司支付违约金1390000元；4.判令被告王杰梅、郑杰公司向原告支付律师费120000元；5.判令被告王杰梅、郑杰公司向原告支付保全担保费5000元；6.判令被告利瀚公司对2、3、4、5项承担连带责任；7.本案诉讼费用、保全费用由被告承担。事实和理由：2020年6月1日，智合源公司法定代表人史国玉经朋友介绍认识王杰梅，王杰梅声称其是利瀚公司总经理叶万宇的妹妹，可以向智合源公司提供利瀚公司的平面口罩机。智合源公司遂与王杰梅前往利瀚公司与叶万宇面谈。2020年6月16日，智合源公司决定购买利瀚公司生产的平面口罩机，便与王杰梅联系，王杰梅通过微信方式以郑杰公司名义与智合源公司签订两份《平面口罩机设备买卖合同》，约定共计购买14台平面口罩机，合计价款为2380000元。2020年6月20日交付5台，2020年6月22日交付5台，2020年6月23日交付4台。特别约定设备到达现场后，郑杰公司应于5日内将设备调试正常生产，如不能完成任务，智合源公司有权要求退款退机并按照总价款50%赔偿原告损失，由此产生的律师费、诉讼费等也应由郑杰公司承担。合同签订后，王杰梅要求将货款提前支付至其自己名下，智合源公司向王杰梅支付2330000元。2020年6月22日，王杰梅、郑杰公司交付两台完整平面口罩机及其他设备后未按照约定交付。截止到2020年7月6日，共向智合源公司交付12台平面口罩机，剩余两台至起诉之日仍未交付。王杰梅、郑杰公司交付口罩机后，部分机器未派人调试，部分机器多次派人调试，至今仍无法使用。智合源公司认为，郑杰公司与王杰梅人格混同，王杰梅应当与郑杰公司承担共同责任。根据合同约定，郑杰公司、王杰梅的违约行为已经导致合同目的无法实现，且符合合同解除权的行使条件，其应当承担相应责任。利瀚公司参与及促成了与王杰梅、郑杰公司的交易，虽不是合同签订主体，但其行为诱导智合源公司错误相信产品质量，给智合源公司造成损失，应当承担连带责任。为维护智合源公司的合法权益，特向贵院提起诉讼。被告王杰梅、郑杰公司共同辩称，不同意解除合同。第一批机器共5台交付至山东后，智合源公司称已经调试好了；第二批机器共7台，智合源公司先要求交付到新乡，后来又要求交付到平顶山，由于平顶山的工作人员不配合，致使没有办法完成调试工作。王杰梅、郑杰公司不承担违约金，可以承担部分调试费用，不承担律师费。被告利瀚公司缺席未答辩，亦未提交书面答辩意见。本院经审理认定事实如下：2020年6月19日，郑杰公司法定代表人王杰梅与智合源公司法定代表人史国玉通过微信方式签订了两份《平面口罩机设备买卖合同》，约定智合源公司（甲方买方）向郑杰公司（乙方卖方）购买一拖一高速平面口罩机14台，每台单价17万元，总价238万元，并约定了付款方式及时间，交货地点为甲方指定（限国内范围）；交货时间：如甲方委托由乙方代为办理发货，乙方发货后将承运人出具的运单通知甲方，甲方收货时须根据乙方提供的运单核对承运人的运单以及设备的数量、型号、规格等内容；乙方代办运输的，乙方将货物发出交给承运人即视为完成交付，有质量异议的，甲方应当在设备交付7日内以书面形式提出，否则视为设备合格；保修期自交货后12个月内，保修期内因人为原因导致设备损坏的，维修费用由甲方承担；设备到达客户现场后乙方应于5天内将设备调试正常生产，如不能完成任务甲方有权要求乙方退款退机并按照总价的50%赔偿甲方的损失，如一方违约，则守约方主张权利的合理费用由违约方承担，合理费用包括但不限于差旅费、律师费、诉讼费、仲裁费、保全费、鉴定费、公证费等。合同签订后，智合源公司在2020年6月21日-6月23日期间通过史轩保、曹学忠账户分四次向王杰梅个人账户转账支付货款2330000元，郑杰公司于2020年6月22日交付5台耳带机和2台主机；2020年6月27日交付3台主机；2020年6月29日交付5台耳带机和1台主机；2020年7月3日交付2台耳带机和2台主机；2020年7月6日交付了4台主机，共计交付12套完整机器设备。王杰梅派技术人员进厂调试机器但没有调试成功，之后智合源公司多次催促王杰梅进行调机，王杰梅没有积极回应。2020年7月10日智合源公司通过全球邮政特快专递向郑杰公司发函称：智合源公司收到郑杰公司实际交付的平面口罩机后，发现郑杰公司实际交付的平面口罩机均存在严重质量问题，且零配件不完整、无产品合格证、使用说明书、产品保修书、产品标识等。其中，发往河南的7台平面口罩机经过贵公司派技术人员海洋和崔良英进行调试，至今仍未调试成功一台，发往山东的5台平面口罩机，客户已经退机索赔，郑杰公司至今未派人调试，原定发往河南的9台平面口罩机，至今仍有2台未发货，其中7台机器缺少零部件严重导致无法交付客户使用。因郑杰公司的原因，导致智合源公司交付客户的机器无法正常进行生产，签订合同的目的无法实现，郑杰公司已经严重违反合同约定。郑杰公司于2020年7月12日收到该邮件。智合源公司提供2020年6月份-7月份向维修人员通过微信形式支付的调试费用、维修费用、差旅费用等共计130779元，拟证明因自行调试或修理所支付的额外费用。智合源公司另提供分别与淄博尚晟元商贸有限公司、河南欧玳实业有限公司签订的《口罩代工合作合同》，拟证明按照约定的加工费用，截至庭审之日，造成的预期可得利益损失为540余万元（估算方式：70片/分钟/台***分钟/小时*24小时/天*32天*0.12元/片*14台）。另查明，郑杰公司注册资本金1000万元，王杰梅系该股东，持股比例98%。本院认为，智合源公司与郑杰公司通过微信形式签订的两份《平面口罩机设备买卖合同》系双方当事人真实意思表示，其内容不违反法律、法规的强制性规定，合法有效，双方当事人均应当依照合同约定履行各自的权利义务。因标的物质量不符合要求，致使不能实现合同目的的，买受人可以解除合同。双方合同约定，郑杰公司负有调试机器至合格的义务，而依据双方所提交的证据证明的事实，郑杰公司向智合源公司售出的12套口罩机均不能满足生产，存在质量问题，智合源公司亦在合理检验期内向郑杰公司提出了质量异议，郑杰公司未提供充分证据证明案涉的12套口罩机均已经过调试至合格，应当认定案涉的12套口罩机质量不合格，不能满足生产目的，故此，智合源公司要求解除合同于法有据，本院予以支持。买卖合同因违约而解除后，守约方主张继续适用违约金条款的，人民法院应予支持，但约定的违约金过分高于造成的损失的，人民法院可以适当减少。鉴于合同解除，郑杰公司收取的233万元货款应向智合源公司返还，智合源公司收取的12套口罩机设备应向郑杰公司予以返还。智合源公司另主张按照合同约定总价款50%计算违约金139万元过高，违约金数额的确定应当根据诚实信用原则、公平原则，以补偿性为主、以惩罚性为辅，综合考虑智合源公司付款时间为2020年6月21日-6月23日期间，向本院提起诉讼时间为2020年7月17日，期间较短，智合源公司主张的540余万元的预期利益损失远超出一般商业经营的预期收益，且亦是受到“新冠疫情”这种不可抗力影响，并非是在正常市场交易条件下同行业的利润率水平，不能据此衡量违约金数额的确定标准，结合本案当事人的实际损失，合同的履行情况、当事人的过错程度以及预期利益等综合因素，本院酌定违约金数额应当以实际支付货款数额233万元的20%计算为46.6万元。律师费及保全担保费非必要支出的费用，且上述违约金已经足以弥补智合源公司的损失，故对智合源公司主张律师费及保全担保费的诉讼请求，本院不予支持。王杰梅系郑杰公司的股东，用个人账户接收了智合源公司的货款，未能说明所收款项的合理用途，符合公司人格与股东人格混同的情形，滥用公司独立法人地位，应当对上述公司债务承担连带责任。本案系买卖合同纠纷，原告主张利瀚公司存在误导行为，要求利瀚公司承担侵权责任，对郑杰公司的债务承担连带责任的诉讼请求于法无据，本院不予支持。被告东莞市利瀚机械有限公司经本院依法传唤无正当理由拒不到庭参加诉讼，本院依法缺席判决。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第九十四条、第九十七条、第一百一十四条，《中华人民共和国公司法》第二十条，《最高人民法院关于审理买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十六条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十条、第一百四十四条，《最高人民法院关于适用＜中华人民共和国民事诉讼法＞的解释》第九十条规定，判决如下：一、解除原告苏州智合源电子科技有限公司与被告河南郑杰科技有限公司签订的两份编号为MXD2020CY-ZJ001的《平面口罩机设备买卖合同》；二、被告河南郑杰科技有限公司于本判决生效之日起十日内向原告苏州智合源电子科技有限公司返还货款2330000元并支付违约金466000元；三、被告王杰梅对被告河南郑杰科技有限公司的上述债务承担连带支付责任；四、原告苏州智合源电子科技有限公司于本判决生效之日起十日内向被告河南郑杰科技有限公司返还所购买的12套一拖一高速平面口罩机设备，由被告河南郑杰科技有限公司负责取回；五、驳回原告苏州智合源电子科技有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费37560元，减半收取计18780元，保全费5000元，由原告苏州智合源电子科技有限公司负担6457元，被告王杰梅、河南郑杰科技有限公司负担17323元。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于河南省郑州市中级人民法院。上诉人应于收到交纳上诉费通知之日起七日内，向河南省郑州市中级人民法院交纳上诉费，并将交费凭证交本院查验，逾期视为放弃上诉。审判员  乔东亮二〇二〇年九月二日书记员  桑晓贺