山东省青州市人民法院 民 事 判 决 书 （2020）鲁0781民初3701号 原告（反诉被告）：青州银龙纺织有限公司，住所地青州经济开发区巴黎路**。 法定代表人：孟庆禄，经理。 委托诉讼代理人：夏树新，山东亿宁律师事务所律师。 委托诉讼代理人：袁聿忠，男，该公司副总经理。 被告（反诉原告）：佛山市四兄弟无纺科技有限公司，住所，住所地佛山市南海区西樵镇樵新田工业区自编**div> 法定代表人：黄富荣，经理。 被告：黄富标，男，1981年10月8日出生，汉族，住佛山市南海区。 被告：蔡志伟，男，1973年8月24日出生，汉族，住佛山市南海区。 上列三被告委托诉讼代理人：赖嘉隆，广东品道律师事务所律师。 原告（反诉被告）青州银龙纺织有限公司诉被告（反诉原告）佛山市四兄弟无纺科技有限公司、黄富标、蔡志伟买卖合同纠纷一案，本院于2020年7月17日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告（反诉被告）委托诉讼代理人夏树新、袁聿忠，三被告（反诉原告）委托诉讼代理人赖嘉隆到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告向本院提出诉讼请求：1、请求贵院依法解除原、被告间的买卖合同；2、请求贵院依法判令被告返还原告货款175000元并承担违约责任共计约220000元；本案诉讼费用由被告承担。事实及理由：2020年4月10日，原、被告签订《买卖合同》，约定原告从被告处购买“热风棉”、规格为175*50G、数量2吨、单价125000元、总价款为250000元，同时约定了交货地及付款方式等。后原告按约向被告指定的银行账户支付总货款70%的采购款175000元，被告收款后未按约履行合同义务。特诉至贵院，愿判如所请。 被告辩称：原告诉求缺乏事实和法律依据，请求驳回原告全部诉讼请求，具体理由如下：一、被告产品符合标准，一直积极履行合同义务，为能长期合作，被告尽力满足原告不断增加的各项要求，并未违约，原告主张解除合同缺乏事实和法律依据。2020年4月9日，双方合同签订后，被告马上购买材料生产热风棉，原告次日更要求追加订购一吨热风棉，被告最终答应，但对追加订单只保证尽快生产发货。被告此后及时购买到原材料，并于4月10日寄送样板给原告进行确认，原告确认后安排生产。因原告追加了一吨产品，被告尽量提高产能，按合同约定，于2020年4月18日向原告发货一吨。原告因新从事口罩生产行业，缺乏专业技术人员，购买的是半自动口罩生产机，收到被告货物后认为缺乏纸管不能上机使用，被告得知情况后，迅速向原告寄送适量大小纸管以解决问题，并确认此后产品均可带有纸管(缺少纸管并非质量问题，因普遍使用的全自动口罩生产机无需纸管上机即可使用，半自动口罩生产机加上纸管即可正常生产)。此后原告提出要求ES含量从。70％提高至80％以上，克重减少、增加幅宽等，被告为希望与原告长期合作，承诺满足原告以上要求。另，被告积极为原告解答生产口罩过程中出现的各种问题，甚至自费派多名人员到原告处提供技术指导，还为原告向国外客户推销口罩、帮助翻译等。原告所述各种问题，被告均无过错，且一直积极配合解决。二、原告因经营不善，订单减少，成品价格下降等原因，以各种理由延误并拒绝收货，其行为已构成违约。2020年4月18日发货一吨后，被告为满足原告所需，加速生产，于2020年4月24日，已按样板要求生产好剩余两吨产品，通知原告验收货物并支付余款，即可装车提货。但原告却突然以被告产品缺乏纸管为由不再需要被告产品。鉴于被告剩余两吨产品已带有纸管，原告理由并不成立。实际上，鉴于市场上口罩供求趋于平衡，由于订单量减少，市场成品价格下降，原告为了减少自身存货积压和资金亏损，以各种理由反悔拖延，并拒绝支付尾款收货，意图把自身错误评估市场造成的损失转嫁到被告身上。因此，原告的经营行为缺乏诚信，违约在先，现原告订购的两吨产品成品长期在被告厂房占用了大量仓储空间，严重影响被告生产经营，造成被告损失，被告也因此己提起反诉。综上，请法院查明事实，依法驳回原告的全部诉讼请求。 被告向本院提出反诉请求：判决被反诉人继续履行合同，向反诉人支付剩余货款75000元。本案诉讼费由被反诉人承担。事实和理由：2020年4月10日，反诉人与被反诉人签订《买卖合同》，约定由被反诉人向反诉人处购买2吨“热风棉”，规格为175*50G，每吨价格125000元，总价250000元，并约定被反诉人预付175000元，余款验收合格后，装车前付清。现反诉人早已生成好全部产品，但被反诉人经反诉人多次通知后仍不按合同约定履行支付尾款收货义务。为维护反诉人的合法权益，特向贵院提起反诉，恳请贵院依法支持反诉人的诉讼请求。 原告针对被告的反诉辩称：被告反诉无事实依据，请求依法驳回被告的反诉请求。 原告（反诉被告）为证明其主张，向本院提供了买卖合同一份，原告支付被告175000元的银行账户转账回单一份，被告出具的承诺书一份，青州市金永顺物流有限公司出具的证明一份，银行账户转账回单一份。 被告（反诉原告）为证明其主张，向本院提供了原告经理王兴钊与被告业务部郭佩玲的微信聊天记录一份，2020年4月27日的邮件，网上银行电子回单，SGS测试报告（检测热风棉成分是否含有有毒有害物质），报价单，银行交易明细两页，照片3张，光盘1个（视频2个），山东银龙医疗科技有限公司营业执照一份，机票截图，提交营业执照一份。 根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下： 2020年4月9日，原告（反诉被告）青州银龙纺织有限公司与被告（反诉原告）佛山市四兄弟无纺科技有限公司分别作为买卖双方签订买卖合同一份，约定原告向被告购买规格为175*50G的热风棉2吨（交货重量以净重为准），单价为125000元（此单价有效期为2020年4月10日上午9点半前收到买方定金为准，逾期价格另议），总货款为250000元。交货日期：1、卖方收到定金次日起算第八天，先给买方发货0.5吨，运费客户自理；2、卖方收到定金次日起算第15天，卖方须给买方全数2吨发齐货，运费客户自理；3、卖方收到定金次日起算第17天，卖方如不能全数发货，需向买方赔付缺货金额的1.25倍违约金。交（提）货方式及地点：由卖方约定交货地点（苏州宜兴/佛山高明）。付款期限及方式：1、买方预付卖方合同金额70％，余款验收（按卖方提供样板）合格后，装车前付清；2、收款账号：62×××18，中国农业银行，户名：茹琼芳。包装及验收：本公司包装为外衬PP袋。买方应于交(提)货当天完成货物的验收工作。合同订立后，原告按照合同约定于2020年4月10日向被告支付货款175000元。同日，原告还向被告另行订购热风棉1吨，并于同年4月17日支付全额货款130000元，被告于4月18日进行了发货，并通过双方微信聊天方式提示原告可在2020年4月24日左右提取上述合同约定的2吨货物。原告收到该1吨货物后发现货物没带纸管遂提出退货，经双方沟通协商，确定该货物退回，为此被告为原告出具了承诺书，承诺承担运费并补偿原告10000元，在余下货款中抵扣。2020年6月1日，双方当事人兑现了该承诺，原告为被告出具了函件。期间，被告还向原告出具了通标标准技术服务有限公司广州分公司对其热风无纺棉作出的测试报告。但在之后，被告并未交付上述合同约定的2吨货物，原告为此提起本案诉讼。 本院认为：原、被告在疫情期间签订的上述买卖合同，是双方当事人的真实意思表示，并不违反法律法规的强制性规定，应认定有效。双方当事人均应当按照合同约定履行各自义务并享受权利。该份买卖合同签订后，原告按照约定履行了支付相应货款的义务，但被告并未按照约定履行交货义务。尽管被告向原告交付了该合同以外双方当事人另行交易的货物，但由于被告交付的货物未能达到原告的货物质量要求，经双方商定退货后又补偿了交货，为此导致原告对被告的货物质量产生不安。本案中对于本诉，被告未能按照合同约定交货，导致原告失去合同目的，构成根本违约。原告要求解除该合同并要求被告返还已经支付的货款175000元，其诉讼请求合法，本院予以支持。原告因此主张的违约金，可以该货款为基数，按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率的1.3倍，自该货款支付之日即2020年4月10日起计算至付清之日止，本院予以支持。本案中对于反诉，反诉原告要求反诉被告继续履行合同并支付剩余货款75000元 的请求，因反诉原告对于双方签订的买卖合同构成根本违约，导致反诉被告对该合同主张解除的请求成立，据此应当认定，反诉原告的请求没有事实和法律依据，本院依法不予支持。依照《中华人民共和国合同法》第九十四条、第九十七条、第一百零七条，最高人民法院关于适用《中华人民共和国合同法》若干问题的解释（二）第二十九条规定，判决如下： 一、解除原告（反诉被告）青州银龙纺织有限公司与被告（反诉原告）佛山市四兄弟无纺科技有限公司2020年4月9日签订的买卖合同。 二、被告佛山市四兄弟无纺科技有限公司于本判决生效之日起十日内返还原告青州银龙纺织有限公司货款175000元并偿付原告违约金（以货款175000元为基数，按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率的1.3倍，自2020年4月10日起计算至付清之日止）。 三、驳回原告的其他诉讼请求。 四、驳回反诉原告的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 本诉案件受理费2300元（已减半），诉讼保全费1620元，共计3920元，由原告青州银龙纺织有限公司负担625元，由被告佛山市四兄弟无纺科技有限公司负担3295元；反诉案件受理费838元，由反诉原告佛山市四兄弟无纺科技有限公司负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于山东省潍坊市中级人民法院。 审判员  王文东 二〇二〇年十月十九日 书记员  董国鹏