贵州省息烽县人民法院民 事 判 决 书（2020）黔0122民初1337号原告：遵义市聚和兴乾建筑劳务有限公司，住所地贵州省遵义市汇川区沈阳路都市名苑住宅小区****，统一社会信用代码91520303MA6HAPWQ2X。法定代表人：张定学，执业董事兼总经理。委托诉讼代理人：胡克，贵州聚联律师事务所律师，执业证号15203201610620081。委托诉讼代理人：颜永端，贵州聚联律师事务所律师，执业证号15203201610328902。被告：贵州正大黔源旅游开发有限公司，住所地贵，住所地贵州省贵阳市息烽县小寨坝镇磷城北路社区服务中心办公大楼****信用代码91520122356377108Y。法定代表人：张闪。被告：遵义市宏文渊博实业有限公司，住所地贵，住所地贵州省遵义市汇川区西安路润苑小区********信用代码91520302MA6EC0LY8C。法定代表人：张闪。被告：张闪，男，1984年9月5日生，住河南省虞城县。原告遵义市聚和兴乾建筑劳务有限公司（以下简称聚和兴乾公司）与被告贵州正大黔源旅游开发有限公司（以下简称正大黔源公司）、遵义市宏文渊博实业有限公司（以下简称宏文渊博公司）、张闪建设工程施工合同纠纷一案，本院于2020年7月23日立案受理后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告聚和兴乾公司的委托诉讼代理人胡克、颜永端到庭参加了诉讼，被告正大黔源公司、宏文渊博公司、张闪经本院传票传唤无正当理由拒不到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告聚和兴乾公司向本院提出诉讼请求：1．判令被告正大黔源公司、宏文渊博公司支付原告工程款项及损失68.3万元，并从2019年11月4日起至以上款项全部清偿之日止按月利率2%向原告支付资金占用费（暂算至2020年7月4日，资金占用费为109280元，欠款本息暂共计792280元）；2．判令被告张闪对以上债务承担连带清偿责任；3．诉讼费用由三被告承担。事实与理由：2018年11月，被告正大黔源公司、宏文渊博公司及案外人济宁国泰君安建筑工程（武汉）有限公司（以下简称国泰君安公司）共同请求原告对息烽温泉大世界文旅综合体工程项目进行施工，并于2018年11月1日，由国泰君安公司与原告签订了《息烽温泉大世界文旅综合体工程合作协议》（以下简称《合作协议》），被告张闪作为案外人方的担保人在合作协议上签字捺印。原告进行了前期部分施工后，因案外人及三被告原因导致合作协议无法继续履行，案外人国泰君安公司、被告张闪及原告于2018年12月1日签订《还款协议》并约定解除《合作协议》，案外人国泰君安公司退还原告保证金，被告张闪对案外人国泰君安公司债务向原告承担连带保证责任。《合作协议》解除后，2019年8月12日经被告正大黔源公司指示项目工程师曹友义与原告核算，原告工程款项及损失共计68.3万元，并向原告出具了核算单据。2019年9月4日，三被告向原告出具了《工程欠款说明》载明：正大黔源公司、宏文渊博公司欠原告损失共计68.3万元，若原告不再继续履行任务欠款于说明发出之日60日内一次性支付给原告，到期未付则按月利率3%支付资金占用费，被告张闪对以上债务承担无限连带责任，后原告多次向三被告催讨款项未果现诉法院。被告正大黔源公司、宏文渊博公司、张闪未作答辩。本院经审理认定事实如下：2018年11月1日，原告聚和兴乾公司（乙方）与案外人国泰君安公司（甲方）签订《合作协议》，国泰君安公司将贵州省息烽温泉大世界文旅综合体项目发包给原告，协议对工程价款、保证金等进行了约定，张赫作为原告代表在承包人处签字，被告张闪在协议尾部“本人自愿对本协议中甲方的全部义务的履行承担连带担保责任”处签字捺印。协议签订后原告开始进场施工，2018年12月1日，国泰君安公司（甲方）、张赫（乙方）、张闪、宏文渊博公司（丙方）签订《还款协议》，协议约定三方协商一致解除2018年11月1日签订的《合作协议》，协议约定由甲方退还乙方的保证金，丙方张闪、宏文渊博公司对甲方履行的债务承担连带保证责任。2019年8月12日，被告正大黔源公司出具《关于遵义市聚和兴乾建筑劳务有限公司前期工程量及间接损失结算》，载明前期工程量及间接、直接损失一次性测算为68.3万元，2019年9月4日，被告正大黔源公司、宏文渊博公司作为欠款人向原告出具《工程欠款说明》，载明其投资建设的“贵州省息烽温泉大世界文旅综合项目”由原告前期进行施工，因公司方案及其他修改造成工程停工，经2019年8月12日现场测算计算所得欠原告劳务费、部分材料费、直接、间接损失共计68.3万元，承诺若该项目不再由原告继续履行施工任务，则以上欠款在说明发出之日起60个公历日内一次性支付给原告，如到期未支付，按所欠金额的3%支付资金占用费，按月支付，被告张闪作为担保人在工程欠款说明上签字，表明对债务的履行承担连带责任。因三被告至今未向原告支付欠款，原告遂诉至法院请求判令支持其如前诉请。诉讼过程中，原告聚和兴乾公司于2020年8月4日向本院申请财产保全，本院于当日作出（2020）黔0122民初1337号民事裁定，对被告正大黔源公司的银行存款792280元予以冻结。本院认为，原告与案外人国泰君安公司签订了《合作协议》承包贵州省息烽温泉大世界文旅综合项目并进行了前期施工，后因故不能继续履行双方已协商解除了该《合作协议》，针对原告在施工过程中所产生的费用业经测算、审核，被告正大黔源公司、宏文渊博公司自愿向原告出具了欠款说明，明确了欠款金额为68.3万元及支付时间，但二被告却未在约定的期限内支付欠款，现理应承担向原告支付欠款的民事责任。关于原告所主张从2019年11月4日起按月利率2%支付资金占用费的问题，原告称系参照民间借贷利率计算，因该标准已进行了调整，本院支持资金占用费按逾期未付款之日一年期贷款市场报价利率四倍即年利率16.8%进行计算。关于原告主张由被告张闪承担连带清偿责任的问题，因双方并未约定保证期间，《工程欠款说明》上载明主债务履行期限届满之日应是2019年11月3日，原告至迟应在2020年5月3日前向被告张闪主张保证责任，原告在该期间内并未要求被告张闪承担保证责任，故张闪的保证责任得以免除，对原告主张主债务履行期限届满之日应为起诉之日的意见，本院不予采纳。综上，根据《中华人民共和国合同法》第八条第一款：“依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。”、第六十条第一款“当事人应当按照约定全面履行自己的义务。”、第一百零七条“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。”、《中华人民共和国担保法》第二十六条第一款“连带责任保证的保证人与债权人未约定保证期间的，债权人有权自主债务履行期届满之日起六个月内要求保证人承担保证责任。”、第二款“在合同约定的保证期间和前期规定的保证期间，债权人未要求保证人承担保证责任的，保证人免除保证责任。”、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款“当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。”、第一百四十四条“被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。”规定，判决如下：一、被告贵州正大黔源旅游开发有限公司、遵义市宏文渊博实业有限公司于本判决生效之日起十五日内向原告遵义市聚和兴乾建筑劳务有限公司支付欠款68.3万元，并以欠款本金为基数按年利率16.8%支付自2019年11月4日起计算至全部欠款付清为止的资金占用费；二、驳回原告遵义市聚和兴乾建筑劳务有限公司的其余诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费11722元，减半收取计5861元，保全费4481元，合计10342元，由原告遵义市聚和兴乾建筑劳务有限公司1450元、被告贵州正大黔源旅游开发有限公司、遵义市宏文渊博实业有限公司负担8892元。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于贵州省贵阳市中级人民法院。审判员  付相莉二〇二〇年十月二十一日书记员  黄 瑶