文书内容江苏省张家港市人民法院民 事 判 决 书（2020）苏0582民初5075号原告：江苏天引承纺织有限公司，住所地张家港市金港镇德积福民村******。法定代表人：沈耀峰，总经理。委托诉讼代理人：昝耀平，江苏国瑞律师事务所律师。被告：昆山昊琦工业自动化有限公司，住所地昆山市千灯镇善浦西路****厂房。法定代表人：覃雄建,执行董事。被告：覃雄建，男，土家族，1982年7月15日生，户籍地湖南省石门县。二被告共同委托诉讼代理人：梅娜，江苏均锐律师事务所律师。原告江苏天引承纺织有限公司（下称天引承公司）与被告昆山昊琦工业自动化有限公司（下称昊琦公司）、覃雄建买卖合同纠纷一案，本院于2020年5月14日立案受理后，依法适用简易程序公开开庭进行了审理。原告天引承公司的委托诉讼代理人昝耀平，被告昊琦公司的法定代表人即覃雄建及二被告共同委托诉讼代理人梅娜到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告天引承公司向本院提出诉讼请求：一、请求判令被告退还原告货款1168000元；二、请求判令被告承担原告因主张权利产生的律师费50000元；三、诉讼费、保全费、担保手续费由被告承担。事实理由：2020年4月15日原告与被告签订了一份产品购销合同，合同约定：原告向被告购买N95口罩焊耳带机2套、N95口罩半自动压片机1套，合计金额1459988元。合同交货期为收到预付款后15天，被告应在合同签订后15日内提供设备安装、调试等为使设备正常运行所需的全部现场条件及相关参数。合同签订生效后，原告依约于2020年4月15日支付了合同总金额的80%货款(1168000元)。因被告未在合同约定期限内交付相应设备并向原告提供安装现场所需的条件和参数。2020年5月7日原告向被告邮寄了一份通知函，要求解除合同并退还货款1168000元。但被告接到该函后，未按期限退还相应货款。为维护原告合法权益，现特向贵院依法提起诉讼，请求法院支持原告的诉讼请求!被告昊琦公司辩称：原告无权解除合同，我方不同意退还预付款。理由为原告解除的依据应该是法定解除或者是约定解除，但是法律上规定只有享有法定或者约定解除的当事人才能以通知方式解除合同。原告并没有满足约定解除的条件。根据双方签订的合同1.1条，交货期为我方收到预付款后15到20天，3.2条约定解除的第二个条件为双方任何一方严重违约时，守约方向违约方发出书面通知，一个月内违约方仍不履行的，守约方可以解除合同。双方合同中也并没有就何为严重违约进行约定。8.3条违约责任中因非货源紧张所造成的延期最多不超过七天，若超过七天每逾期一天应向对方支付货款总额万分之五的违约金，总金额不超过合同金额的5‰。第十条，本合同的任何变更修改须经双方同意并签署书面意见方为有效，根据原告支付预付款的时间为4月15日，按照合同上约定的最迟的交货时间截止日应该为2020年5月12日，在整个履行合同中，我方就设备的进展都及时在与原告进行沟通，我方交货有些许迟延的原因是因为我方供应商延迟交付加工件的原因，即使在这个情况下，我方在5月6日的时候已经具备了发货条件，而且当时有需要原告方提供这个测试所需要的热风棉在我方积极联系原告的情况下，原告一直未予理会，之后我方便收到了原告方的解除通知函即诉状。合同法上不管是关于约定解除，还是法定解除，都是要满足相应的条件。在去年的高院出的民商事审判会议纪要中第47条也有指出，合同约定的解约条件成就时，守约方以此为由请求解除的，人民法院应当审查违约方的违约程度是否显著轻微，是否严重影响守约方的合同目的实现，根据诚实信用的原则确定合同应否解除。解除违约方的违约程度，显著行为不影响守约方合同目的的实现。守约方请求解除合同的，人民法院不予支持。因此无论是从双方的约定，还是法律的规定，原告方都无权行使单方的解除权。我方并不存在有违约的行为，我方也有理由怀疑原告的恶意解除是基于市场的变化及其本身并无准入资质的这个情况进行的恶意违约行为，我方也保留向原告主张恶意违约的责任，我方请求原告继续履行合同，现设备已按照合同的相应参数调试完毕。在我方于5月10日向原告发的通知函中已告知以满足提货条件。因此我方要求原告按约履行，前来我司进行提货。被告覃雄建辩称：根据原告与被告签订的产品购销合同中约定合同总价款为1459988元，是不含税的价格。被告覃雄建仅代表被告昊琦公司代收原告法人个人账户支付的预付款不涉及财产混同的问题。双方合同是公司行为，与被告覃雄建个人无关。经审理查明：2020年4月15日，甲方昊琦公司与乙方天引承公司通过微信签订《产品购销合同》一份，约定甲方向乙方出售N95口罩焊耳带机2套、N95口罩半自动压片机1套，合同总价1459988元（不含税，半自动压片机不含呼吸阀孔和油印），交货期：甲方确认收到预付款后15-20天，交货地点昊琦公司（自提）。付款方式：合同签订后，乙方支付甲方总金额80%的预付款，即人民币￥1168000.00元，尾款于发货前一次结清(款到发货)。合同解除：有下列情形之一本合同解除：A、双方协商一致解除合同的；B、甲乙双方任何一方严重违约时，守约方向违约方发出书面通知1个月内，违约方仍不履行的，守约方可以解除合。甲方提供的设备功能应满足乙方要求；甲方应当在本合同签订后15日内提供设备安装、调试等为使设备正常运行所需的全都现场条件及相关参数(包括但不限于：场地面积、地、地面承重能力功率大小、电压等级、气压大小等)，设备到达乙方现场后，乙方应负责卸货并将设备运至乙方指定地点就位，甲乙双方均须在场并对货物进行验收，由双方签字确认设备的基本状况。违约责任：8.2本合同生效后，甲方未按本合同约定履行义务及交付设备的，每逾期一天应向乙方支付货款总额万分之五的违约金，总金额不超过合同金额的千分之五。8.3因非货源紧张造成的延期最多不超过7天，如若超过7天，每逾期一天应向乙方支付货款总额万分之五的违约金，总金额不超过合同金额的千分之五。8.4达到交货最后期限，甲方设备仍达不到逾期效果（甲方承诺出片合格率：调试期60%-80%；稳定后90%以上），乙方有权要求甲方协调新的合格设备发货或解除本合同，要求退货。8.6如因甲方原因导致违约的，甲方除承担违约责任外，还应承担因乙方主张权利所产生的相关费用，包括但不限于律师费、诉讼费、保全费等。关于该合同的签订经过，双方陈述如下：先由昊琦公司将合同文本通过微信发给天引承公司，天引承公司对合同进行了修改，特别是交货期从15-20天改成了15天，然后再发给昊琦公司。昊琦公司法定代表人覃雄建又将交货期改回了15-20天，但覃雄建同时在微信里表示“我们时间还是按15天算”，覃雄建称只是在微信上给对方一个承诺，如果不是加工商延期，15天是完全可以完成的。上述合同签订的当日即2020年4月15日晚上，天引承公司法定代表人沈耀峰向昊琦公司法定代表人覃雄建汇款1168000元，作为上述合同的预付款。此后，双方就上述买卖合同的设备交付问题进行了数次沟通。2020年4月26日，天引承公司人员问覃雄建“你现在还有5天时间，你告诉我能出来吗？”，覃雄建回答“到月底，……，我尽量往前赶，实在不行，到时候我给你买台现货”，后覃雄建又说“我看看我28号能不能装完，如果装不完，我想办法找渠道，我给你买台现机”。2020年4月29日，天引承公司人员问覃雄建“你这个机器还没开始装呀，你光抓紧时间装呀，你这个的话怎么试呢？5月1号怎么能试机呢？”、“覃总，当时我们签合同的时候我本身就给你，你自己说有几天余地的，你现在弄成这个样子这是你的责任，不是我们的事情，你也知道，现在的行情一天一天都不一样，你如果不按时交货的话，我们要那个的。”覃雄建回答“这个我知道的，我们现在正在加紧往前赶呢”，天引承公司回复“好的”。2020年5月3日，覃雄建联系天引承公司人员，希望天引承公司带无纺布和鼻梁来试机。2020年5月4日，天引承公司将相关布料带至昊琦公司，并询问覃雄建下次什么时候过来看。覃雄建表示正在调试机器，什么时候来看都可以，因为离得不远。天引承公司告诉覃雄建要将所有不合适的零件都换了再调试正常后才能发货。2020年5月5日，天引承公司告诉覃雄建让他把鼻梁条装置加好可以正常出片后再让天引承公司过来看一下。2020年5月6日，昊琦公司表示正在更换滚刀调试，之后将相关调试视频发给了天引承公司。2020年5月7日下午，昊琦公司与天引承公司进行了语音聊天并发送了相关调试视频，天引承公司表示“你最后出来的片子切出的是偏的”，昊琦公司表示这个还在调，之后又发送了相关调试视频并询问天引承公司何时过来。天引承公司未作答复。2020年5月7日16时49分，天引承公司向昊琦公司邮寄通知函一份，内容为：2020年4月15日我司与贵司签订了一份产品购销合同，我司向贵司购买N95口罩焊耳带机2套、N95口罩半自动压片机1套，合计金额1459988元。合同约定：交货期为收到预付款后15-20天，合同签订后贵司应在15日内提供设备安装、调试等为使设备正常运行所需的全部现场条件及相关参数。合同签订生效后，我司依约于2020年4月15日支付了预付款1168000元，但贵司却未在合同约定期限内交付相应设备，完成设备合格调试和提供相关条件及参数，贵司的行为已构成严重违约。依据合同第八条第四款约定，达到交货最后期限，贵司设备仍达不到预期效果(贵司承诺出片合格率：调试期60%-80%；稳定后90%以上)，我司有权解除本合同，要求退货。基于上述事实，现我司郑重通知贵司：1、解除双方于2020年4月15日签订的产品购销合同；2、请贵司在收到本函之日起3日内将我司预付款1168000元返还给我司(附：账户信息，收款人：沈耀峰账户：中国农业银行张家港市德积支行，账号：62×××77)；3、我司保留追究贵司因违约对我司造成的相关损失的权利。昊琦公司于2020年5月8日14时34分签收该通知。2020年5月8日15时49分，昊琦公司询问天引承公司何时过来，并表示“我们这边都准备好了，框架封板也都封好了，就等你们热风棉试机跑稳定性了，如果没什么问题准备发货了”。2020年5月10日，昊琦公司向天引承公司邮寄通知函一份，内容为：2020年4月15日贵司与我司签订了一份产品购销合同（合同编号：20200415-1，）贵司向我司购买N95口罩焊耳带机2套/N95口罩半自动压片机1套，合计金额1459988元，我司于2020年4月15日17:58-18:00分两次受到贵司预付款合计1168000元。合同约定：交货期为收到预付款后15-20天，因非货源紧张造成的延期最多不超过7天。按照如上约定，2020年5月12日为此次合同相关设备的最后交货期。由于贵司5月7日开始不配合我司进行设备调试，导致我司设备调试进度耽误3天时间。现设备安装调试已完毕，由于原材料有限，目前打片机调试速度为41片/分钟，效果稳定，合格率90%以上；耳带机调试速度为25片/分钟，效果稳定，合格率90%以上。请贵司安排相关人员前来我司提货。天引承公司于2020年5月11日签收了该通知函。还查明：为本案诉讼，天引承公司委托江苏国瑞律师事务所代理诉讼，支付律师费50000元。以上事实，由《产品购销合同》、微信聊天记录、银行交易记录、录音资料、通知函、委托代理合同、转账记录、发票及当事人陈述予以证实。本院认为：本案争议焦点为：天引承公司是否有权解除合同？结合双方签订《产品购销合同》中约定的“甲方应当在本合同签订后15日内提供设备安装、调试等为使设备正常运行所需的全都现场条件及相关参数(包括但不限于：场地面积、地、地面承重能力功率大小、电压等级、气压大小等)”、签订合同时昊琦公司法定代表人覃雄建承诺的“我们时间还是按15天算”，以及2020年4月26日双方沟通时覃雄建表示“我看看我28号能不能装完，如果装不完，我想办法找渠道，我给你买台现机”等情况，应当认定：双方约定的交货期限是15天，即最晚2020年4月30日昊琦公司应当按照合同约定交付合同项下货物。昊琦公司未能在2020年4月30日交付货物，属于违约。合同约定“达到交货最后期限，甲方设备仍达不到逾期效果（甲方承诺出片合格率：调试期60%-80%；稳定后90%以上），乙方有权要求甲方协调新的合格设备发货或解除本合同，要求退货。”尽管自2020年5月1日至5月6日，天引承公司未作出解除合同的意思表示，且配合昊琦公司进行调试，但昊琦公司迟迟未能交付合同约定的设备，致使天引承公司不得不于2020年5月7日向昊琦公司邮寄《通知函》要求解除双方的购销合同，该行为符合合同约定。至于昊琦公司抗辩的延期交货并不影响合同目的实现，本院认为，案涉买卖合同的标的是生产口罩的设备，其通常目的是生产口罩，但今年因新冠××疫情影响，口罩的市场行情变化很快，天引承公司购买口罩生产设备的目的是及时生产口罩赢得市场，由于昊琦公司的违约行为，导致天引承公司合同目的不能实现，故昊琦公司的抗辩本院不予支持。综上，本院确认天引承公司有权解除本案所涉《产品购销合同》。合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。现原告天引承公司要求被告退还货款1168000元，于法有据，本院予以支持。根据《产品购销合同》约定，违约方应承担因对方主张权利所产生的相关费用，包括但不限于律师费、诉讼费、保全费等，故原告天引承公司主张的律师费50000元及本案诉讼费、保全费，应由被告天引承公司承担。原告主张的担保手续费，无合同及法律依据，本院不予支持。原告主张覃雄建承担连带责任无事实及法律依据，本院不予支持。综上，依照《中华人民共和国合同法》第四十四条、第六十条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条及相关司法解释的规定，判决如下：一、被告昆山昊琦工业自动化有限公司于本判决生效之日起十日内退还原告江苏天引承纺织有限公司货款1168000元；二、被告昆山昊琦工业自动化有限公司于本判决生效之日起十日内赔偿原告江苏天引承纺织有限公司的律师费损失50000元；三、驳回原告江苏天引承纺织有限公司对被告覃雄建的诉讼请求。案件受理费减半收取计7881元，财产保全费5000元，合计12881元，由被告昆山昊琦工业自动化有限公司负担，限被告于本判决生效之日起十日内向本院缴纳。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，按中国人民银行同期贷款基准利率加倍支付迟延履行期间的债务利息。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于江苏省苏州市中级人民法院。同时按照国务院《诉讼费用缴纳办法》规定向江苏省苏州市中级人民法院预交上诉案件受理费。苏州市中级人民法院开户行：中国农业银行苏州苏福路支行，账号：10×××76。审判员  陈晓东二〇二〇年八月十一日书记员  张 承