四川省南充市嘉陵区人民法院 民 事 判 决 书 （2020）川1304民初1530号 原告（反诉被告）：南充市金鑫建筑装饰工程有限公司，住所地为四川省南充市嘉陵区耀目路三段32号南充光彩大市场一期工程标准商铺三区11幢9号1-3层。 法定代表人：赵承禹，董事长。 委托诉讼代理人：杨释杰，四川鑫中云律师事务所律师。 被告（反诉原告）：四川国鑫房地产有限公司,住所地为四川省南充市嘉陵区茶盘路二段78号锦绣江南1幢。 法定代表人：张国，董事长。 委托诉讼代理人：张梅,四川智典律师事务所律师。 委托诉讼代理人：廖小兰，四川智典律师事务所律师。 原告南充市金鑫建筑装饰工程有限公司(以下简称:“金鑫建筑公司”)与被告四川国鑫房地产有限公司（以下简称:“国鑫房产公司”）建设工程施工合同纠纷一案,本院于2020年5月18日立案受理。诉讼过程中，被告国鑫房产公司提起反诉,本院于2020年6月19日立案受理。依法由审判员何泽祥适用简易程序，于2020年7月8日公开开庭进行了审理。原告金鑫建筑公司的法定代表人赵承禹及其委托诉讼代理人杨释杰，被告国鑫房产公司的委托诉讼代理人张梅到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告金鑫建筑公司向本院提出诉讼请求:1、请求判令被告立即向原告支付工程款共计2277276.52元，并按照中国人民银行发布的同期贷款利率计付利息（利息起算日期：201798元从2017年6月1日起计算，147238.80元从2017年8月1日起计算，37877元从2017年11月3日起计算，1890362.72元从2019年8月1日起计算）;2、本案诉讼费、财产保全费等全部由被告承担。事实与理由：被告在开发建设南充市嘉陵区“国鑫凤垭山”房地产项目工程中，将该建筑工程的部分装饰工程分包给原告制作安装，双方签订了工程施工承包合同，原告按照合同约定完成了全部工程。经结算，被告累计共欠原告的工程款项2277276.52元。此款经原告多次催收，被告至今尚未支付，为了维护原告的合法权益，依据《中华人民共和国民事诉讼法》第119条以及《合同法》等法律法规的相关规定，特向人民法院起诉，请予支持。 原告金鑫建筑公司为支持其诉讼请求，向法庭提供了如下证据： 1、金鑫建筑公司营业执照、法定代表人身份证复印件及国鑫房产公司企业公示信息表，拟证明原、被告的诉讼主体适格。 2、《塑钢门窗、铝合金百叶、梯步栏杆、阳台栏杆工程施工承包合同》、《断桥喷涂铝合金工程施工承包合同》及《飘窗内栏杆施工承包合同》复印件，拟证明原、被告就案涉工程签订了建设工程施工合同。 3、2017年5月31日的《费用报销单》及其增值税发票、工程收方单复印件，拟证明原、被告于2017年5月31日对原告所完成的工程进行结算，被告应向原告支付工程款201798元,该款被告未支付。 4、2017年7月31日的《费用报销单》及工程收方单复印件，拟证明原、被告于2017年7月31日对原告所完成的工程进行结算，被告应向原告支付工程款6927396元，除去被告已向原告支付的6803218元，被告尚有工程款124178元未支付。 5、2017年11月2日的《费用报销单》及工程收方单、情况说明复印件，拟证明原、被告于2017年11月2日对原告所完成的工程进行结算，被告应向原告支付工程款37877元,该款被告未支付。 6、2019年7月31日的《费用报销单》及工程收方单复印件，拟证明原、被告于2019年7月31日对原告所完成的工程进行结算，被告应向原告支付工程款2440362.72元，除去被告已向原告支付的650000元，被告尚有工程款1790362.72元未支付。 7、财务收支表及收条、部分检测报告复印件，拟证明被告向原告支付工程款(包括以购房款抵扣部分工程款)的情况以及原告提供所分包工程材料检测报告、材料合格证。 被告国鑫房产公司提起反诉称：根据合同约定，截止反诉人起诉之日，由于原告未提供案涉工程的全部原始合格证书、检验试验合格证以及付款发票，反诉人有权停止支付工程款，由此所造成的损失应由被反诉人承担。同时原、被告签订的《施工承包合同》系无效合同，相关职能部门未对工程进行验收，案涉工程也未最终结算，原告合同约定义务尚未完成，无权向被告主张工程款。 根据采信的证据并结合原、被告的当庭陈述，本院认定如下案件事实： 2018年10月18日，因开发位于四川省南充市嘉陵区的“国鑫凤垭山”建设工程之需，以被告国鑫房产公司作为发包方（甲方）与原告金鑫建筑公司作为承包方（乙方）签订《塑钢门窗、铝合金百叶、梯步栏杆、阳台栏杆工程施工承包合同》，具体内容为：“根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规，甲、乙双方共同协商，甲方将“国鑫凤垭山”二期二标段工程高层规划编号56#、57#、58#、59#楼的塑钢门窗工程、铝合金百叶工程、梯步栏杆工程、阳台栏杆工程承包给乙方施工。本着平等互利的原则，双方就有关条款达成如下协议：第一条工程名称：国鑫凤垭山第二条工程地点：南充市嘉陵区嘉陵大道一段1号第三条工程承包内容：二期二标段工程高层规划编号56#、57#、58#、59#楼塑钢门窗工程、铝合金百叶工程、梯步栏杆工程、阳台栏杆工程的制作、安装以及打发泡剂、安装防水胶条、双面打防水胶等完成所有承包工程的全部施工内容。第四条甲、乙双方权利和义务……。第五条工程质量和工程验收……。第六条工程材料……。第七条工程工期1.开工竣工日期为2018年10月15日至2019年1月30日；2.乙方在施工期间不得以任何理由单方面停工，若必须间隔一段时间施工，须书面报请甲方同意后方可。若乙方单方面停工超过48小时，则该合同自动解除。第八条工程安全……。第九条工程单价和付款方式一、工程单价成品塑钢门窗综合包干价按258.00元/㎡计算，该单价已包括（包型材检测、包成品制作、包安装、包竣工验收，保修期内免费维保、半成品材料费、运费、安装验收费、税金、材质检验费等、玻璃洁净、材料的场内外运输、保险及风险等一切措施费、施工单位配合费、利润等费用）。此单价因各种材料价格的涨落均不再作调整（含节能验收费用及发票）。成品铝合金百叶综合包干单价按116.00元/㎡计算，该单价已包括（包成品制作、包安装、包竣工验收，保修期内免费维保、半成品材料费、运费、安装验收费、税金、材质检验费等、材料的场内外运输、保险及风险等一切措施费、施工单位配合费、利润等费用）。此单价因各种材料价格的涨落均不再作调整（含发票）。成品梯步栏杆综合包干价按115.00元/㎡计算，该单价已包括（包成品制作、包安装、包竣工验收，保修期内免费维保、半成品材料费、运费、安装验收费、税金、材质检验费等、材料的场内外运输、保险及风险等一切措施费、施工单位配合费、利润等费用）。此单价因各种材料价格的涨落均不再作调整（含发票）。成品塑玻璃栏杆（高1.1米以上含1.1米）的综合包干价按150.00元/㎡计算，不足1.1米高的按130.00元/㎡计算。该单价已包括（包成品制作、包安装、包竣工验收，保修期内免费维保、半成品材料费、运费、安装验收费、税金、材质检验费等、玻璃洁净、材料的场内外运输、保险及风险等一切措施费、施工单位配合费、利润等费用）。此单价因各种材料价格的涨落均不再作调整（含发票）。二、工程量计算方式以竣工后的实际制作外包尺寸计算工程的工程量。三、付款方式塑钢门窗工程1.乙方将该承包范围内门、窗框全部安装完成经甲方及监理验收合格后十日内甲方拨付给乙方工程总价的30%，乙方将该承包范围内门、窗玻璃全部安装完成经甲方及监理验收合格后十日内甲方拨付给乙方工程总价的40%，交房后一切验收手续齐全并通过职能部门验收合格办完工程结算手续15个工作日内付25%（保修金除外，保修金为工程总造价的5%），保修期满后20个工作日内不计息支付完毕（付款前开具发票）。2.若乙方不能提供相关材料的原始合格证书、检验试验合格证书，甲方有权停止支付工程款，并要求乙方赔偿因此而造成的甲方的一切损失。3.甲方于工程竣工验收合格之日起10个工作日内与乙方完成结算工作（双方签章确认）。4.在施工过程中，因甲方原因造成的乙方工程量增加及其他费用或损失，乙方应在发生后3日内书面报请甲方签证，并计入工程量结算总额中，否则不予结算。铝合金百叶工程1.乙方将承包范围内铝合金百叶安装完成总量的50%经甲方及监理验收合格后十个工作日内甲方拨付给乙方已完成工程量总价的50%进度款（进度款超过50%也按50%），乙方将承包范围内铝合金百叶全部安装完成经甲方及监理验收合格后十日内甲方拨付至乙方工程量总价的70%工程款，综合验收合格一切验收手续齐全并通过职能部门验收合格办完工程结算（双方认可）一个月内付乙方工程量总价的27%工程款（保修金除外，保修金为工程总造价的3%），保修期满不计息支付完毕（付款前开具发票）。2.若乙方不能提供相关材料的原始合格证书、检验试验合格证书，甲方有权停止支付工程款，并要求乙方赔偿因此而造成的甲方的一切损失。3.甲方于工程竣工验收合格之日起甲乙双方配合一个月内与乙方完成结算工作（双方签章确认）。4.在施工过程中，因甲方原因造成的乙方工程量增加及其他费用或损失，乙方应在发生后3日内书面报请甲方签证，并计入工程量结算总额中，否则不予结算。梯步栏杆工程1.乙方将承包范围内梯步栏杆安装完成总量的50%经甲方及监理验收合格后十个工作日内甲方拨付给乙方已完成工程量总价的50%进度款（进度款超过50%也按50%），乙方将承包范围内梯步栏杆全部安装完成经甲方及监理验收合格后十日内甲方拨付至乙方工程量总价的70%工程款，综合验收合格一切验收手续齐全并通过职能部门验收合格办完工程结算（双方认可）一个月内付乙方工程量总价的27%工程款（保修金除外，保修金为工程总造价的3%），保修期满不计息支付完毕（付款前开具发票）。2.若乙方不能提供相关材料的原始合格证书、检验试验合格证书，甲方有权停止支付工程款，并要求乙方赔偿因此而造成的甲方的一切损失。3.甲方于工程竣工验收合格之日起甲乙双方配合一个月内与乙方完成结算工作（双方签章确认）。4.在施工过程中，因甲方原因造成的乙方工程量增加及其他费用或损失，乙方应在发生后3日内书面报请甲方签证，并计入工程量结算总额中，否则不予结算。阳台玻璃栏杆工程1.乙方将承包范围内阳台玻璃栏杆安装完成总量的50%经甲方及监理验收合格后十个工作日内甲方拨付给乙方已完成工程量总价的50%进度款（进度款超过50%也按50%），乙方将承包范围内梯步栏杆全部安装完成经甲方及监理验收合格后十日内甲方拨付至乙方工程量总价的70%工程款，综合验收合格一切验收手续齐全并通过职能部门验收合格办完工程结算（双方认可）一个月内付乙方工程量总价的27%工程款（保修金除外，保修金为工程总造价的3%），保修期满不计息支付完毕（付款前开具发票）。2.若乙方不能提供相关材料的原始合格证书、检验试验合格证书，甲方有权停止支付工程款，并要求乙方赔偿因此而造成的甲方的一切损失。3.甲方于工程竣工验收合格之日起甲乙双方配合一个月内与乙方完成结算工作（双方签章确认）。4.在施工过程中，因甲方原因造成的乙方工程量增加及其他费用或损失，乙方应在发生后3日内书面报请甲方签证，并计入工程量结算总额中，否则不予结算。第十条违约责任……。第十一条保修服务乙方承诺保修期为12个月1.门窗安装工程竣工验收合格后，12个月内因制作或安装发生的质量问题，除人为损坏外，免费维修。2.门窗安装工程竣工验收合格一年后，因住房使用不当或其他原因造成损害，可由乙方进行维修，但收取一定的维修费用。3.在保修期内若发生质量问题，在甲方通知后24小时内未到现场保修，甲方有权另找施工队维修，甲方可从保修金中扣除。第十二条本合同签订时，乙方须向甲方提供一份完整的塑钢门窗（用户使用手册）、乙方营业执照复印件、施工方案以及乙方委托诉讼代理人的身份证复印件作为本合同的附件。第十三条本协议中未尽事宜，由甲乙双方共同解决。本协议一式肆份，甲方三份，乙方一份，双方签字生效。该工程竣工验收并结清工程款后失效。”在该合同尾部甲方处国鑫房产公司、乙方处金鑫建筑公司均加盖印章。 2018年4月10日，以被告国鑫房产公司作为发包方（甲方）与原告金鑫建筑公司作为承包方（乙方）签订《断桥喷涂铝合金工程施工承包合同》在该合同的第九条：“工程单价和付款方式一、工程单价成品断桥喷涂铝合金平开门、断桥喷涂铝合金平推拉门、断桥喷涂铝合金平开窗包干价按438.00元/㎡计算，阳台栏杆168元/㎡，百叶窗138元/㎡材料、窗制安装运输过程中发生的安全管理、文明施工费和工程保护、工程保修费等。此单价因各种材料价格的涨落均不再作调整（含节能验收费用及发票）。二、工程量计算方式以竣工后的门、窗实际制作尺寸计算门、窗工程的工程量。三、付款方式1.乙方将合同约定楼号窗框、施工全部完成后甲方拨付给乙方所完成工程量的40%，该项工程全部完成后一个月内付完工工程量的40%，该项目工程全部验收合格后办完工程结算一个月内付17%（保修金除外，保修金为工程总造价的3%），保修期不计息支付完毕（以楼栋为单位）。2.若乙方不能提供相关资料的原始合格证书、检验试验合格证书，甲方有权停止支付工程款，并要求乙方赔偿因此而造成的甲方的一切损失。3.甲方于工程竣工合格之日起一个月内与乙方完成结算工作（双方签章确认）。4.在施工过程中，因甲方原因造成的乙方工程量增加及其他费用或损失，乙方应在发生后3日内书面报请甲方签证，并计入工程量结算总额中，否则不予结算。”双方还对工程名称、工程地点、工程内容、甲乙双方权利和义务、工程质量和工程验收工期、违约责任和保修服务等进行了约定。在该合同尾部甲方处国鑫房地产公司加盖印章，法定代表人张国签字，乙方处金鑫建筑公司加盖印章，法定代表人赵承禹签字。 2018年11月20日，以被告国鑫房产公司作为发包方（甲方）与原告金鑫建筑公司作为承包方（乙方）签订《飘窗内栏杆施工承包合同》，在该合同的第九条：“工程单价和付款方式一、工程单价飘窗栏杆含油漆面单价55.00元/㎡计算，车库彩光面钢丝网单价70.00元/㎡计算，车库彩光面雨棚单价65.00元/㎡计算，该单价包括各种主要材料、辅材、安装以及成品、材料、窗制安装运输过程中发生的安全管理、文明施工费和工程保护、工程保修费等。此单价因各种材料价格的涨落均不再作调整（含税价、付款前开具发票）。二、工程量计算方式以竣工后的门、窗实际制作及安装尺寸计算工程量。三、付款方式1.乙方将合同约定楼号施工内容制作安装完毕通过验收和收方后甲方拨付给乙方所完成工程量的50%，该项工程全部完成后三个月内付清该工程款。2.若乙方不能提供相关资料的原始合格证书、检验试验合格证书，甲方有权停止支付工程款，并要求乙方赔偿因此而造成的甲方的一切损失。”双方还对工程名称、工程地点、工程承包内容、甲、乙双方权利义务、工程质量和工程验收、工程材料、工期安全、违约责任进行约定。在该合同尾部甲方处国鑫房产公司加盖印章、乙方处金鑫建筑公司加盖印章予以确认。 上述合同签订后，原告金鑫建筑公司按合同约定进行了施工，工程完工后，双方对原告完成的工程价款进行了结算。具体为：2017年5月31日，原告完成门厅耐力板项目后与被告进行结算后制作的《费用报销单》载明被告应向原告支付工程款201798元，被告相关人员均签字予以确认，该工程款被告未向原告支付；2017年7月31日，原告完成一期及附属工程的门、窗、栏杆等所有工程后与被告进行结算后制作的《费用报销单》载明被告应向原告支付工程款6927396元，被告相关人员均签字予以确认，对该部分工程被告国鑫房产公司分别于2016年10月28日至2018年5月16日分三十次向原告金鑫建筑公司付款6803218元，目前被告尚欠原告工程款124178元；2017年11月2日，原告完成一期入户大厅及餐厅门窗工程项目后与被告进行结算后制作的《费用报销单》载明被告应向原告支付工程款37877元，被告相关人员及法定代表人张国均签字予以确认，该工程款被告未向原告支付；2019年7月31日，原告完成二期二标段塑钢门窗、铝合金百叶、栏杆等工程项目后与被告进行结算后制作的《费用报销单》载明被告应向原告支付工程款2440362.72元，至结算为止被告已付原告该部分工程款550000元，尚欠原告工程款1890362.72元，被告相关人员及法定代表人张国均签字予以确认，2020年1月23日，被告转给原告法定代表人赵承禹个人账户100000元，该部分工程款被告尚欠原告为1790362.72元。原告金鑫建筑公司经催要余下工程款未果，现诉讼来院，提出前述诉讼请求。诉讼中，原告对第一项诉讼请求变更为“请求判令被告立即向原告支付工程款共计2154215.72元并按照中国人民银行发布的同期贷款利率计付利息（利息起算日期：201798元从2017年6月1日起计算，124178元从2017年8月1日起计算，37877元从2017年11月3日起计算，1790362.72元从2019年8月1日起计算）”。2020年6月19日，被告国鑫房产公司向本院提起反诉，要求原告金鑫建筑公司向其交付案涉工程的塑钢门窗、铝合金百叶、梯步栏杆、阳台栏杆原始合格证书、检验试验合格证书及付款发票。 同时查明：2018年10月12日，案涉工程的土建承包方鑫宇建司的李文大向原告金鑫建筑公司出具收条，具体内容为：“今收到门窗分包单位材料检测报告和材料合格证各二份。”2018年11月13日，被告方负责案涉工程资料收集的工作人员周云在该收条上签注：“同意将资料交给土建施工方。”案涉工程至今虽未竣工验收，但被告已于2018年10月15日起陆续交付给业主进行使用。 本院认为：依照四川省高级人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件若干疑难问题的解释》第22条“当事人在诉讼前已就工程价款和结算达成协议，一方在诉讼中要求重新结算，不予支持，但结算协议被人民法院或仲裁机构认定无效的除外。”之规定，原告金鑫建筑公司完成工程项目后与被告国鑫房产进行结算制作的《费用报销单》，因有被告国鑫房产相关人员及法定代表人张国的签字确认，应视为双方的真实意思表示，合法有效。据此原告完成工程价款经双方结算的总价款为9607433.72元,扣除原告金鑫建筑公司自认被告国鑫房产公司已付工程款7453218元后，被告国鑫房产公司尚欠原告金鑫建筑公司的案涉工程款应为2154215.72元。对被告国鑫房产公司称案涉项目双方未进行最终的审计结算的辩解，本院不予采信。针对本案双方的争执焦点即原告向被告主张给付工程款的条件是否成就的问题。依照《中华人民共和国合同法》第二百八十六条：“发包人未按照约定支付价款后，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。”之规定，案涉工程完工后双方进行了工程价款的结算（最后一笔的结算时间为2019年7月31日），尽管案涉工程未经有关部门竣工验收，但根据被告已于2018年10月15日起将房屋陆续交付给业主进行使用的实际情况，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条：“当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理：（一）建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；（二）承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期；（三）建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占用建设工程之日为竣工日期。”之规定，案涉工程的竣工日期应认定为2018年10月15日。同时根据合同约定的付款方式，被告应给付原告工程款（含工程保证金）的期限均已届满，在原告多次向被告催要所欠工程款未果的情况下，被告国鑫房产公司理应按照合同约定给付所欠原告金鑫建筑公司的工程价款，故对原告金鑫建筑公司要求被告国鑫房产公司给付尚欠的工程价款2154215.72元的诉讼请求，本院予以支持。对被告要求原告交付案涉工程材料的原始合格证书及检验试验合格证书问题，一是原告提供有案涉工程的土建承包方鑫宇建司的李文大向原告金鑫建筑公司出具收条，该收条有被告方负责案涉工程资料收集的工作人员周云的签注；二是根据案涉工程被告已交付业主使用近两年、双方对原告完成工程进行工程价款的结算已达两年多时间，被告对原告已支付了大部分工程款的实际情况，对被告的该主张，本院不予支持。对被告称付款时应提交发票的主张，原告将案涉工程完工后，被告已向房屋业主交付使用，根据《中华人民共和国建筑法》第十八条第二款“发包单位应当按照合同的约定，及时拨付工程款项。”之规定，被告本应当及时向原告支付工程价款，双方在合同中虽约定原告收取工程款时要提交发票，但由于支付工程款系被告的主要义务，而提供发票和支付工程款不具有对等关系，被告以原告不开具发票为由拒付工程款的理由不能成立，本院不予支持。原告可待被告给付工程款时向其开具相应的发票。综上，对被告国鑫房产公司的上述反诉请求，无相应法律依据，本院不予支持。关于原告主张的被告所欠工程款利息问题，依照《最高人民法院关于审理建设施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条：“当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的按照约定处理；没有约定的按照中国人民银行发布的同期同类货款利率计息。”第十八条：“利息从应付工程价款之日计付。”之规定，因原、被告对欠付工程款的利息计付标准没有约定，因双方并未对各分项目进行单独结算，根据合同中被告向原告约定给付工程价款的最长期限为工程全部完成后三个月内付清的内容来看，被告应向原告给付工程款的期限为2019年1月16日，本院认定被告向原告给付工程款的利息起算日为2019年1月16日。对原告要求给付工程价款的利息计算日应为双方办理竣工结算时起进行计算的主张，本院不予支持。 为了结纠纷，维护当事人合法权益。依照《中华人民共和国合同法》第八条、第二百八十六条,《中华人民共和国建筑法》第十八条第二款,最高人民法院《关于审理建设施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条、第十八条及四川省高级人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件若干疑难问题的解答》第22条之规定，判决如下： 一、限被告四川国鑫房地产有限公司于本判决生效之日起十日内向原告南充市金鑫建筑工程装饰有限公司支付所欠的工程款2154215.72元; 二、限被告四川国鑫房地产有限公司于本判决生效之日起十日内向原告南充市金鑫建筑工程装饰有限公司支付所欠工程款2089589.25元（扣除3%的质保金，即2154215.72元×0.97）的利息（该利息计算方式为：以2089589.25元为基数，按中国人民银行发布的同期同类贷款利率进行计算，从2019年1月16日起至该欠款付清之日为止）。 三、驳回原告南充市金鑫建筑工程装饰有限公司的其他诉讼请求。 四、驳回被告四川国鑫房地产有限公司的反诉请求。 如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费减半收取计25018元及诉讼保全费5000元，合计30018元，由原告南充市金鑫建筑工程装饰有限公司负担1018元,被告四川国鑫房地产有限公司负担29000元；反诉案件受理费减半收取计50元，由被告四川国鑫房地产有限公司负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于四川省南充市中级人民法院。 审判员  何泽祥 二〇二〇年八月三十一日 书记员  严思丽