广东省佛山市南海区人民法院民 事 判 决 书（2020）粤0605民初9844号原告（反诉被告）：佛山市骏天佳钣金有限公司，住所地广东省佛山市南海区，统一社会信用代码9144060xxxxxxxxxxxxx。法定代表人：黄某1。委托诉讼代理人：杨金菊，广东名品律师事务所律师。被告（反诉原告）：佛山市广花铝制品有限公司，住所地广东省佛山市南海区，统一社会信用代码91440605xxxxxxxxxxxxxxxxxx。法定代表人：李某1。被告（反诉原告）：李某1，男，1990年7月3日出生，汉族，住湖南省衡东县********，公民身份号码362************514。两被告共同委托诉讼代理人：谢伟娟，广东熊何律师事务所律师。两被告共同委托诉讼代理人：林晓轩，广东熊何律师事务所实习律师。原告佛山市骏天佳钣金有限公司（下称骏天佳钣金公司）诉被告佛山市广花铝制品有限公司（下称广花铝制品公司）、李某1定作合同纠纷一案，本院于2020年4月26日立案受理后，被告向本院提起反诉，本院予以受理反诉并与本诉合并审理。本案依法适用简易程序于2020年6月8日公开开庭进行了审理。原告的委托诉讼代理人杨金菊、被告李某1及两被告的委托诉讼代理人谢伟娟到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告向本院提出诉讼请求：1、判令被告向原告支付定作款120000元，并自2020年1月21日起以98000元为基数、自2020年2月16日起以128000元为基数、自2020年3月26日起以125000元为基数，自2020年4月2日起以120000元为基数按中国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率向原告支付资金占用期间的利息（暂计至2020年4月7日为1022.14元）至付清货款之日止；庭审中，原告变更请求利息的计算方式为：按每日千分之一计算利息至付清货款之日止，暂计至2020年4月7日为9007元。2、本案诉讼费由被告承担。事实与理由：原告经营加工、生产、销售铝金制品等。2019年12月23日，原告与被告佛山市广花铝制品有限公司（以下简称广花铝制品公司）签订《环保型太阳能广告果皮箱加工制造合同》一份。约定原告为被告广花铝制品公司加工太阳能广告果皮箱200台，890元/台，总价178000元。付款方式为被告付预款50000元，原告收到预付款后组织生产。发货前被告广花铝制品公司到原告方现场验收，被告签收验收确认产品后，于2020年1月20日前付款98000元，余下30000元作为质保金在春节后2月15日付。合同签订后，被告广花铝制品公司向原告支付预付款50000元。原告按合同约定加工产品，并于2020年1月15日将产品交付被告。但被告未按约定向原告支付下余货款。经原告催促后，被告广花铝制品公司法定代表人李某1于2020年3月25向原告付款3000元，并向原告出具凭证一份，被告李某1承诺被告广花铝制品公司欠原告的货款由李某1共同承担，并承诺于2020年3月底前先付50000元。但该凭证出具后，被告仅于2020年4月1日向原告付款5000元，未能如期按约定付款。原告为维护自身合法利益，特向贵院提起诉讼。两被告辩称，应依法驳回被答辩人的诉讼请求。理由如下：一、答辩人已向被答辩人支付部分货款，但由于合同约定支付的质量保证金30000元的条件未成就，故答辩人应支付的定作款项为90000元。本案《环保型太阳能广告果皮箱加工制造合同》货款约定为178000元，其中约定质量保证金为30000元，根据合同约定的质量标准之一为：人工氩弧焊拼接处打磨圆滑、密封，整体箱体加强加固，玻璃密封胶均匀稳固。产品颜色是高温静电喷塑，颜色按照样品要求。但被答辩人提供的货物并没按照合同约定质量标准执行。二、被答辩人提供的灯箱整体喷涂内部没有打磨，造成灯箱门打开后内部结构全部坑坑洼洼，存在较大缝隙，有漏水漏电风险，严重影响使用寿命，喷塑的颜色也未完全覆盖产品。答辩人和被答辩人沟通过质量问题但被答辩人无作出实际行动，因供应给合作第三方公司导致被第三方公司向答辩人追责并被处罚25000元。根据《合同法》等相关法律规定，答辩人可追究被答辩人因质量问题导致的违约责任，不支付该笔质量保证金。两被告向本院提出反诉请求：1.被反诉人承担逾期交货的违约金18690元（按合同货款的3‰/天计算，已逾期35天）；2.被反诉人承担因违约行为给反诉人造成的实际损失25000元；3.本案反诉的诉讼费由被反诉人承担。事实与理由：反诉人与被反诉人于2019年12月23日签订了《环保型太阳能广告果皮箱加工制造合同》。合同约定：由被反诉人向反诉人提供200台2.3*1.18*400规格的太阳能广告果皮箱，货款共计178000元。合同约定交货日为自打款之日起23天，即1月15日前交货。但被反诉人实际上在3月5日才将最后一批货物交齐，从双方2.21的聊天记录看出，被反诉人行为已构成违约。因货期拖欠了一个半月时间，导致反诉人无法按时交付第三方公司使用，直接造成反诉人需向第三方公司承担逾期交货的违约金25000元。收到货物后，反诉人发现货物在质量上没有按照合同约定履行，合同约定人工氩弧焊拼接处打磨圆滑、密封，整体箱体加强加固，玻璃密封胶均匀稳固。但被反诉人提供的货物灯箱整体喷涂内部没有打磨，造成灯箱门打开后内部结构全部坑坑洼洼，存在较大缝隙，有漏水风险，严重影响使用寿命，喷塑的颜色也未完全覆盖产品。反诉人认为，支付货款是采购方的必要义务，但是货款未完全支付是因为被反诉人先行违约所造成的，因其逾期交货、货物存在质量的问题导致反诉人需额外支付处罚金25000元。基于上述事实，现依照《中华人民共和国民事诉讼法》的规定提出反诉，请法院依法公正判决，以维护反诉人的合法权益。原告针对反诉答辩称，1.双方签订合同日期为2019年12月23日，合同约定交货时间自打款之日起23日内完成，即便在合同签订当日，被告已经支付了预付款5万元，原告于2020年1月15日交付货物也是在合同约定的货物交付期间内，没有逾期交付货物的行为，被告的第一项反诉请求不应成立。2.原告交付给被告的产品为合格产品，被告以给第三方的声明向原告主张造成的实际损失无事实及法律依据，该项请求不应成立。诉讼中，双方均进行了举证、质证。案经开庭审理，本院确认如下事实：2019年12月23日，广花铝制品公司（甲方）与骏天佳钣金公司（乙方）签订《环保型太阳能广告果皮箱加工制造合同》一份，约定乙方为甲方加工“太阳能广告果皮箱”200台，890元/台，总价178000元；付款方式为甲方付预款50000元，乙方收到预付款后组织生产；发货前甲方到乙方现场进行验收，甲方签收验收确认产品后，于2020年1月20日前付款98000元，余下30000元作为质保金在春节后2月15日付；交货日期为自打款之日起23天内完成；违约责任：逾期交货，甲方按合同货款的3‰/天扣除违约金；等等。合同签订后，甲方于签订合同当日向乙方支付预付款50000元，于2020年3月25日向乙方支付3000元，于2020年4月1日向乙方支付5000元。原告提供的2020年1月15日《佛山市骏天佳钣金有限公司送货清单》上收货人处有李某1签名。该送货清单内容为：原告确认收到案涉合同的200台“太阳能广告果皮箱”。2020年3月25日，李某1在上述送货清单的反面书写如下内容并交予原告，内容为“广花铝制品公司欠骏天佳公司的货款由李某1个人共同承担债务，应付178000元，已付53000元，实欠125000元，定于三月底先付伍万元”。黄某1、李某1均在上述内容右下方签名确认。诉讼中，被告提供的证据中，其中李某1与黄某1微信聊天记录显示：双方在2020年1月7日沟通焊接点缺口问题；在2020年2月21日沟通补齐剩余四台货物的问题。其中李某1与原告的工作人员何生微信聊天记录显示：双方在2020年1月14日沟通镀锌钢板没有完全喷塑着色，存在质量瑕疵的问题。对此，原告质证称，李某1从未提出质量问题，李某1个人明确说明只是小小的缺口，对本案交付货物的质量问题未产生影响，且在2020年1月15日被告李某1签收整批货物时，没有向原告提出质量问题，并签收了200套货物；被告在2020年3月25向原告出具欠款凭证时，也未向原告提出质量问题，故2020年1月7日聊天记录不能证明本案货物存在质量问题。关于四台货物未交的问题，在2020年1月15日交付的是整批货物200台，但合同中约定原告对交付的货物是有售后维修服务的义务，其中还约定了质量保修期，这四台货物是在交付后被告安装过程中有损坏退还给原告进行维修，原告对这四台货物也进行了维修，并在维修后交货给被告。另查，被告提供的2020年3月9日广东中浩森科文化传播有限公司致佛山市广花铝制品有限公司的《声明》，主要内容为：我公司向贵公司订购的200台“太阳能广告果皮箱”，交货日期为2020年1月20日，但贵公司在2020年3月9日才交完最后4台，货期拖了一个半月时间；且货物在质量上没有按照合同要求；故我司将按照合同约定对贵司因货期和质量问题要求贵司支付违约金25000元，我司可以接受双方友好协商，如协商不成，我司将进行法律维权。广花铝制品公司于2019年6月28日成立，属于有限责任公司，其股东为凌亮东、李某1两人。本院认为，本案的争议焦点在于：（一）原告是否存在逾期交货的违约行为；（二）原告交付的货物是否存在质量问题。关于第（一）点，本院认为原告不存在逾期交货的违约行为，理由如下：1.根据合同的约定，交货日期为自打款之日起23天内完成，而被告于2019年12月23日支付货款50000元，故原告交货日期应2020年1月15日前。被告广花铝制品公司的法定代表人李某1在2020年1月15日《佛山市骏天佳钣金有限公司送货清单》上收货人处签名确认收到案涉合同的200台太阳能广告果皮箱，两被告认为该日期不是实际收货日期，但未能举证予以推翻，故本院对该辩称不予采纳。可见，原告于2020年1月15日交付货物，并没有违反合同约定，原告并不存在逾期交货的违约行为。2.被告在2020年2月21日向原告沟通补齐剩余四台货物的问题，原告解释称是基于售后维修服务的义务，对已交付的四台货物因安装过程中有损坏退还给原告进行维修，原告对这四台货物也进行了维修，并在维修后交货给被告。原告的解释合理，且能与案外人广东中浩森科文化传播有限公司致佛山市广花铝制品有限公司的《声明》中“贵公司在2020年3月9日才交完最后4台”的内容相印证，本院予以采信。关于第（二）点，被告认为原告交付的货物存在焊接点未打磨及在未打磨的情况下喷涂上色不均的质量问题。经审查，本院认为，本案属于承揽合同纠纷，根据《中华人民共和国合同法》第二百六十一条的规定，原告向被告交付定作货物时，被告应当验收货物。被告提出的上述问题，属于外在质量瑕疵问题，被告应当在验收收货时可以当场发现，而被告在签收货物、出具欠款凭证时均未对此提出异议，直到原告提起诉讼时才提出质量异议，已超过合理异议期限，本院对此不予审查。综上所述，关于本诉，综合全案证据，可以确认原告已将案涉合同的200台“太阳能广告果皮箱”交付予被告广花铝制品公司。根据合同约定的价格，扣除支付款项，被告广花铝制品公司尚欠原告定作款120000元属实，本院予以确认，被告广花铝制品公司应当清偿。被告广花铝制品公司没有按照合同约定按时支付货款，已构成违约，应支付逾期付款利息予原告。原告请求以实际欠款金额从逾期之日起开始计算利息，符合双方的约定，本院予以支持。原告请求按每日千分之一计算利息，缺乏依据，本院不予支持。被告李某1以书面形式表示与广花铝制品公司共同承担本案债务，属于债务加入，本院予以准许。关于反诉，因原告不存在逾期交货的违约行为，故两被告请求原告承担逾期交货的违约金18690元缺乏依据，本院对该被告反诉请求予以驳回。两被告还请求原告赔偿损失25000元，基于同样理由，且该损失尚未实际发生，故本院对该请求亦不予支持。为此，依照《中华人民共和国民法通则》第一百零八条、《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第二百六十一条、第二百六十三条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条规定，判决如下：一、被告佛山市广花铝制品有限公司、李某1应当于本判决发生法律效力之日起十日内给付原告佛山市骏天佳钣金有限公司定作款120000元及利息（其中自2020年1月21日起以98000元为基数、自2020年2月16日起以128000元为基数、自2020年3月26日起以125000元为基数、自2020年4月2日起以120000元为基数按全国银行间同业拆借中心公布的同期同类贷款市场报价利率计算）。二、驳回原告的其他诉讼请求。三、驳回被告佛山市广花铝制品有限公司、李某1的反诉诉讼请求。如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案本诉受理费1440.07元，财产保全费1125.11元，合共2565.18元（原告已预交），由原告负担79.85元，两被告负担2485.33元。两被告负担的受理费应于本判决发生法律效力后十日内向本院交纳，逾期不交纳的，本院强制执行。原告多预交的诉讼费2485.33元，在本判决发生法律效力后经原告申请，本院退回给原告。本案反诉受理费446.13元（两被告已预交），由两被告负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广东省佛山市中级人民法院。审判员  黄**文二〇二〇年七月十日书记员  符泳燕