江苏省泰州医药高新技术产业开发区人民法院 民 事 判 决 书 （2020）苏1291民初1814号 原告：中祜铝业科技（江苏）有限公司，统一社会信用代码91321322MA1MXQUU6W，住所地沭阳县十字工业园区豪诗凯雅路**。 法定代表人：陈德满，该公司执行董事。 委托诉讼代理人：赵妍，江苏天帆（沭阳）律师事务所律师。 委托诉讼代理人：宋华波，江苏天帆（沭阳）律师事务所律师。 被告：泰州安润机械设备制造有限公司，统一社会信用代码91321291MA1MD02K66，住所地泰州市医药高新区高港路**。 法定代表人：俞云兵。 原告中祜铝业科技（江苏）有限公司（以下简称中祜公司）与被告泰州安润机械设备制造有限公司（以下简称机械公司）买卖合同纠纷一案，本院于2020年8月21日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。诉讼中，本院依原告的申请，对被告的财产进行了保全。原告中祜公司委托诉讼代理人赵妍到庭参加诉讼，被告机械公司经本院合法传唤拒不到庭。本案现已审理终结。 中祜公司向本院提出诉讼请求：1、被告向原告交付网带木纹转印炉一台（价值约120000元）；2、被告支付原告违约金82038元（以600000元为基数，自2019年11月29日起至2020年6月10日止，以640000元为基数，自2020年6月11日起至2020年6月24日，以678000元为基数，自2020年6月25日起至2020年7月28日止，均按日0.5‰计算，以诉讼请求主张的为准）;3、被告赔偿原告损失1193647.69元；4、被告承担本案诉讼费用。事实与理由：2019年9月27日，原被告签订《涂装设备定做、安装合同》，约定原告从被告处购买铝单板喷涂线一套，价款为1180000元（含税价），并备注此合同中包含网带木纹转印炉一台，付款方式为合同盖章后，原告向被告支付总货款的50%，即590000元，定金到帐后被告20天后通知原告发货，发货到原告进行现场安装，现场安装调试验收合格后，剩余590000元在2020年l月l起原告按每月49000元付给被告，在12个月内付清。交货期从预付货款到达被告帐户开始，生产周期为20天，安装周期为40天完成安装。如原告付款推迟或厂房土建延迟无法进行安装，则被告交货期顺延。合同签订前，原被告共同协商设计方案，被告免费为原告进行场地规划及技术方案设计，技术方案作为合同的重要附件。合同同时约定，原告如约付款，因被告原因设备不能如期交付原告的，每延期一天，按收到货款金额的0.5‰向原告支付违约金。合同签订后，原告于2019年9月30日向被告支付货款600000元，2020年6月10日、2020年6月23日，原告分别以代被告支付设备款的方式向被告支付货款48000元、30000元。但是被告违反合同约定，迟迟不发货给原告，经原告无数次催促，被告才于2020年3月陆续发配件到原告处，按原合同约定，被告应于2019年11月29日完成安装，但是至今被告仍未完成安装，设备经被告多次调试仍未成功，无法投入生产。被告的严重违约行为给原告造成重大损失，导致原告的产品喷涂均是委托别家公司加工，从而产生加工费损失1193647.69元。 机械公司未答辩，亦未举证。 本院经审理认定事实如下：2019年9月27日，原被告签订《涂装设备定做、安装合同》：原告从被告处购买铝单板喷涂线一套（含网带木纹转印炉一台），价款为1180000元（含税价），付款方式为合同盖章后，原告向被告支付总货款的50%（590000元），合同生效以原告预付定金到被告指定账号为准。定金到帐后被告20天后通知原告发货，发货到原告进行现场安装，现场安装调试验收合格后，剩余590000元在2020年l月l起原告按每月49000元付给被告，在12个月内付清。交货期从预付货款到达被告帐户开始，生产周期为20天，安装周期为40天完成安装。如原告付款推迟或厂房土建延迟无法进行安装，则被告交货期顺延。合同签订前，原被告共同协商设计方案，被告免费为原告进行场地规划及技术方案设计，技术方案作为合同的重要附件。合同同时约定，原告如约付款，因被告原因设备不能如期交付原告的，每延期一天，按收到货款金额的0.5‰向原告支付违约金。 合同签订后，原告于2019年9月30日向被告支付货款600000元，被告向原告提供了部分产品，设备经被告多次调试仍未成功。原告于2020年6月10日、6月23日、6月24日，原告分别代被告向案外人支付设备款40000元、8000元、30000元。 双方在微信聊天记录中就网带木纹转印炉的规格、型号进行了约定，链条宽度1.82米，长度18米，炉子高度1.8米，长度12米，宽度2.2米，进炉口裸露链条3.8米，出炉口裸露链条2米，链条转轴直径200毫米，总长含烤箱长度，出口和进口的链条长度。原告陈述网带木纹转印炉价值为120000元。 原告陈述因被告严重违约，导致原告的产品喷涂工作均是委托别的生产厂家加工，从而产生加工费损失1193647.69元。 本院认为，依法成立的合同，受法律保护，对当事人具有法律约束力。原被告签订的销售合同，是当事人真实意思的表示，依法成立并生效。买卖合同是出卖人转移标的物的所有权于买受人，买受人支付价款的合同。中祜公司已按合同约定向机械公司支付约定的预付定金款600000元，机械公司应当在20日后向中祜公司提供货物铝单板喷涂线一套（含网带木纹转印炉一台），但机械公司未依约定向中祜公司交付合同约定的全部货物，尚有网带木纹转印炉一台未发送，机械公司应承担向中祜公司提供一台网带木纹转印炉的合同义务。依照合同约定“原告如约付款，因被告原因设备不能如期交付原告的，每延期一天，按收到货款金额的0.5‰向原告支付违约金”，原告是2019年9月30日支付的预付定金，被告应当在2019年10月20日后发货，原告现主张自2019年11月29日计算有误，应以600000元为基数自2019年11月30日起至2020年6月10日止，以640000元为基数自2020年6月11日起至2020年6月24日，以678000元为基数自2020年6月25日起暂至2020年7月28日止，均按日0.5‰计算，违约金为73247元。现原告向被告主张违约金82038元，超过其主张计算的部分数额，本院不予支持。原告主张被告赔偿原告损失1193647.69元，其所举证据尚不能形成证据锁链充分证明，故本院不予支持。机械公司经本院合法传唤，拒不到庭应诉，视为对其举证、质证权利的放弃。 据此，依照《中华人民共和国合同法》第四十四条、第六十条、第一百零七条、第一百一十四条、第一百三十条、第一百三十五条、第一百五十五条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条规定，判决如下： 一、被告泰州安润机械设备制造有限公司应于本判决发生法律效力之日起十日内向原告中祜铝业科技（江苏）有限公司交付铝单板喷涂线设备中的网带木纹转印炉一台； 二、被告泰州安润机械设备制造有限公司应于本判决发生法律效力之日起十日内向原告中祜铝业科技（江苏）有限公司支付违约金73247元； 三、驳回原告中祜铝业科技（江苏）有限公司的其他诉讼请求。 案件受理费3088元减半收取8681元、保全费5000元，合计13681元，原告中祜铝业科技（江苏）有限公司11577元、被告泰州安润机械设备制造有限公司2104元（此款原告已垫付，被告在履行上述判决时一并给付原告） 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提交副本，上诉于江苏省泰州市中级人民法院。 审判员  吴兵 二〇二〇年十月三十日 书记员  许婷 附法律条文： 《中华人民共和国合同法》 第四十四条依法成立的合同，自成立时生效。 法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续生效的，依照其规定。 第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。 第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。 约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。 当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。 第一百三十条买卖合同是出卖人转移标的物的所有权于买受人，买受人支付价款的合同。 第一百三十五条出卖人应当履行向买受人交付标的物或者交付提取标的物的单证，并转移标的物所有权的义务。 第一百五十五条出卖人交付的标的物不符合质量要求的，买受人可以依照本法第一百一十一条的规定要求承担违约责任。 《中华人民共和国民事诉讼法》 第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。