河南省安阳市龙安区人民法院民 事 判 决 书（2020）豫0506民初1364号原告:安阳优创实业有限责任公司，住所地安阳市殷都区铁西路北段。法定代表人：路福庆，职务：董事长。委托诉讼代理人：苗峰，河南国银(安阳)律师事务所律师。委托诉讼代理人：韩雪，河南国银(安阳)律师事务所实习律师。被告：安阳化学工业集团有限责任公司，住所地安阳市龙安区彰武街。法定代表人：韩联国，职务：董事长。委托诉讼代理人：薛春英，系该公司职工。委托诉讼代理人：靳文革，河南兴邺律师事务所律师。原告安阳优创实业有限责任公司（以下简称优创公司）与被告安阳化学工业集团有限责任公司（以下简称安化公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2020年8月14日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告优创公司委托诉讼代理人苗峰、被告安化公司委托诉讼代理人薛春英、靳文革到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告优创公司向本院提出诉讼请求：1、判决被告支付工程款820万元及利息(以820万元为基数，自2020年6月2日起至实际支付日止，按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算)；2、判决被告承担本案诉讼费、保全费。事实与理由:2012年2月17日原、被告签订项目建设合同，约定原告承建被告年产20万吨乙二醇项目输变电改造工程，2016年8月11日签订补充合同，2019年10月31日就工程项目遗留问题再次签订补充合同。协商如下:1、2012年2月17日签订项目建设合同，该合同款项已支付完毕；2016年8月11日签订的补充合同，合同价款1528万元，已支付工程款300万元，剩余工程款1228万元。2、2019年4月19日经双方确商取消化肥厂站内110kV封闭组合电器(GIS)3＃、5＃间隔改造和取消进站电缆改电缆沟砌筑。经双方审查确认取消的工作量金额为98万元，大写:玖拾捌万元整(人民币)。3、需支付剩余工程款1130万元(1228万元-98万元=1130万元)，大写:壹任壹佰叁拾万元整(人民币)。4、九龙站茶九线G1S避雷器间隔安装，双方共同确定安装方案后，乙方于2020年4月30日前安装、验收完成，质量符合相关的标准。5、2012年建设电缆隧道现渗水严重，乙方安排专业防水施工进行修缮，乙方于2020年4月30日前安装、验收完成，质量符合相关的标准。2019年10月31日双方签订支付协议书，约定内容如下:被告同意在本协议书生效之日起分八个月内支付给原告工程款1130万元。具体付款时间为(1)2019年10月28日前还款100万元，(2)2019年11月28日前还款100万元，(3)2019年12月28日前还款150万元，(4)2020年1月28日前还款100万元，(5)2020年2月28日前还款150万元，(6)2020年3月28日前还款200万元，(7)2020年4月28日前还款200万元，(8)2020年5月28日前还款130万元，如未按规定履行协议，违约方应承担未付工程款的利息。迄今，被告共计支付原告工程款310万，下欠820万元，原告为维护自身合法权益，特向法院提起诉讼。被告安化公司辩称，第一、原告诉求的工程款尚未达到全部支付条件。此前的支付协议是在工程尚未竣工验收前提下双方签订的，应当以工程的竣工验收合格为工程款支付的前提条件。第二、我公司尚欠工程款总额为805万元。第三工程质保金及工程总价款5%，应当在工程验收合格且无质量问题一年后无息支付。第四，原告诉求按820万元支付逾期利息缺乏事实和法律依据。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，对原告安阳优创实业有限责任公司提交的改造工程补充合同2、支付协议书、电子银行承兑汇票，被告安化公司提交的电子银行承兑汇票等证据本院予以确认，并在卷佐证。根据当事人的陈述和本院审查认定的证据，本院认定事实如下：2019年10月31日，优创公司与安化公司签订《安阳市工业集团有限公司年产20万吨乙二醇项目输变电改造工程补充合同2》（以下简称《补充合同2》），合同内容为：安阳化学工业集团有限责任公司委托安阳优创实业有限责任公司承担安阳化学工业集团有限责任公司年产20万吨乙二醇项目输变电改造工程建设工作。2012年2月17日签订项目建设合同，2016年8月11日签订补充合同，上述两个合同主体内容竣工并移交被告安化公司使用。双方就项目遗留问题友好协商签订补充合同。一、工程建设补充合同情况：1、2012年2月17日签订项目建设合同，该合同款项已支付完毕；2016年8月11日签订的补充合同，合同价款1528万元，已支付工程款300万元，剩余工程款1228万元。2、2019年4月19日经双方确商取消化肥厂站内110kV封闭组合电器(GIS)3＃、5＃间隔改造和取消进站电缆改电缆沟砌筑。经双方审查确认取消的工作量金额为98万元，大写:玖拾捌万元整(人民币)。3、需支付剩余工程款1130万元(1228万元-98万元=1130万元)，大写:壹任壹佰叁拾万元整(人民币)。4、九龙站茶九线G1S避雷器间隔安装，双方共同确定安装方案后，乙方于2020年4月30日前安装、验收完成，质量符合相关的标准。5、2012年建设电缆隧道现渗水严重，乙方安排专业防水施工进行修缮，乙方于2020年4月30日前安装、验收完成，质量符合相关的标准。二、工程款支付。1、项目主体工程已竣工投运，双方根据实际情况制定支付计划，最长支付期限为8个月。款项不纳入双方其他工程款支付或抵扣。2、工程款支付前应开具国家现行税率增值税专用发票。2019年10月31日，优创公司与安化公司双方签订支付协议书，约定内容如下:1、被告安化公司同意在本协议书生效之日起分八个月内支付给原告工程款1130万元。具体付款时间为：(1)2019年10月28日前还款100万元，(2)2019年11月28日前还款100万元，(3)2019年12月28日前还款150万元，(4)2020年1月28日前还款100万元，(5)2020年2月28日前还款150万元，(6)2020年3月28日前还款200万元，(7)2020年4月28日前还款200万元，(8)2020年5月28日前还款130万元。2、工程款支付前原告优创公司应开具国家现行税率增值税专用发票。3、如未按规定履行协议，违约方应承担未付工程款的利息，按中国人民银行同期同类贷款利率支付利息。4、乙方未在规定时间完成《补充合同2》中第一项第4、5小项，安化公司有权将最后一次还款顺延。2020年7月15日，优创公司将《补充合同2》的第一项第5项的电缆沟隧道堵漏、防水工程完工验收合格。2020年9月17日，优创公司将《补充合同2》第一项第4小项的工程进行交接。2019年11月27日支付150万元，2020年2月29日支付100万元，2020年3月20日支付50万元。2020年6月2日支付10万元。2020年7月7日支付5万元。2020年9月2日支付10万元。本院认为，优创公司与安化公司签订《补充协议2》是对双方2012年2月17日签订的项目建设合同及2016年8月11日签订的补充合同的遗留问题所作的新的约定，系双方当事人真实意思表示，不违反法律的禁止性规定，合法有效，双方应遵照执行。在《补充协议2》中双方约定分八期进行付款。为此双方又签订了《支付协议书》，对每期付款金额、期限、条件进行了详细约定。安化公司在协议签订后，并未按照约定的时间、金额付款，截止至2020年6月2日共支付310万，安化公司构成违约应承担支付工程款及按中国人民银行同期同类贷款利率支付利息。按照《补充协议2》第一项的第4第5项的约定，优创公司应当在2020年4月30日前履行完毕，如果未按期履行完毕，根据《支付协议书》的约定，最后一笔应于2020年5月28日前支付的130万元，安化公司可以顺延。优创公司于2020年9月17日将《补充协议2》中的第一项第4项的内容履行完毕，因此从该日起最后一笔130万元的付款条件成就。优创公司请求以820万元为基数自2020年6月2日起按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算的诉讼请求，因其中的130万元的付款条件在2020年9月17日才成就，因此自2020年6月3日起的本金应按690万开始计算利息，之后的利息根据支付情况分段计算。安化公司辩称的工程款未达到支付条件，工程质保金及工程总价款5%，应当在工程验收合格且无质量问题一年后无息支付的辩称理由，因为双方签订的《补充协议2》开宗明义的讲到，工程已经竣工并交付使用，补充协议是解决遗留问题，并在《补充协议2》的基础上签订了支付协议，因此，支付协议是解决包含质保金在内的工程款的支付问题，故对该辩称理由本院不予采信。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十二条的规定，判决如下：一、被告安阳化学工业集团有限责任公司于本判决书生效之日起十五日内向原告安阳优创实业有限责任公司支付工程款805万元及利息（利息按全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率计算，自2020年6月3日起按本金690万计算至2020年7月7日，自2020年7月8日起按本金685元计算至2020年9月2日，自2020年9月3日起按本金675万元计算至2020年9月17日，自2020年9月18日起按本金805万元计算至实际履行之日止）；二、被告安阳化学工业集团有限责任公司于本判决书生效之日起十五日内向原告安阳优创实业有限责任公司支付保全费5000元;三、驳回原告安阳优创实业有限责任公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费69200元，减半收取计34600元，原告安阳优创实业有限责任公司负担5696元，被告安阳化学工业集团有限责任公司负担28904元。如不服本判决，可以在本判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于河南省安阳市中级人民法院。审判员  曹欢庆二〇二〇年十月二十六日法官助理张县丽书记员郭江波