安徽省合肥市瑶海区人民法院民 事 判 决 书（2020）皖0102民初4943号原告:中铁建大桥工程局集团园林环境工程有限公司,住所地安徽省合肥市。法定代表人:赫宏伟,该公司总经理。委托诉讼代理人:李映江,该公司员工。被告:安徽唯客实业发展有限公司,住所地安徽省合肥市。法定代表人:何剑敏,该公司总经理。委托诉讼代理人：计京旺，安徽天禾律师事务所律师。委托诉讼代理人：梁萍，安徽天禾律师事务所实习律师。原告中铁建大桥工程局集团园林环境工程有限公司(简称“中铁建公司”)与被告安徽唯客实业发展有限公司（简称“唯客公司”）建设施工合同纠纷一案。本院立案受理后，依法适用简易程序，于2020年8月12日公开开庭进行了审理。原告中铁建公司委托诉讼代理人李映江，被告唯客公司委托诉讼代理人计京旺、梁萍到庭参加诉讼。本案现已审理终结。中铁建公司向本院提出诉讼请求：1.判令唯客公司支付工程款余款459599.43元;2.判令唯客公司支付以459599.43元为基数,利率为同期银行贷款利率,自2014年12月31日起至实际给付之日止的利息(暂计至起诉之日即2020年4月15日的利息为206503.07元);3.本案诉讼费用、保全费用由唯客公司承担。事实与理由：2014年1月23日,中铁建公司与唯客公司签订了《武里山天街项目园林景观及销售展示区景观工程施工合同》(含一期和二期工程),合同约定由中铁建公司承建唯客公司所属的“武里山天街”项目园林景观及销售展示区景观工程,施工范围为项目园林景观施工图及销售展示区园林景观施工图中所包括的内容、业主指派的临时工作,合同暂定总包干价20000000元(其中一期“武里山天街样板展示区景观工程费1300000元”),合同工期为甲方下达开工通知起45天内施工完毕,同时约定工程款在第一次付款或2014年12月31日(以先到者为准)前一次性付清。结算总价的5%作为保修金,保修期为1年,保修期满后无息返还。合同签订后,中铁建公司如期完成项目一期全部施工任务,并将工程交付唯客公司使用。后因项目二期合同额大幅减少,双方协商终止原合同,中铁建公司无需再对二期进行施工,同时双方对已完工的一期工程进行了竣工结算。经双方共同签认,中铁建公司施工的一期工程结(决)算总金额为1159599.43元。截止起诉之日,唯客公司累计付款总额700000元,且已过保修期,尚欠工程款459599.43元,中铁建公司经多次催收无果。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第2条、第17条、第18条之规定,唯客公司应当向中铁建公司支付工程款,并按同期银行贷款利率支付欠款之日起至实际给付之日止的利息。综上,唯客公司欠款时间长达数年之久,严重侵害了中铁建公司的合法权益。为维护中铁建公司的合法权益,依据《中华人民共和国民事诉讼法》之规定提起诉讼,请求依法判决支持其诉讼请求。唯客公司辩称，一、中铁建公司主张的利息起算时间为2014年12月31日有误。因为截止到2014年12月31日，工程决算尚未完成，最终的工程款尚未算出，利息的计算基数无从得知。案涉工程于2018年1月20日完成决算，欠付工程款的利息起算时间应当以该时间为准，而不是以2014年12月31日。二、主张的工程款及利息计算基数有误。1.依据《工程施工合同》第20.7条的规定，付款资料包括“乙方的付款申请、相应金额的发票、交货验收合格证明、产品出厂合格证书、产品技术资料，因乙方无法及时提供有效的付款资料导致的付款延误，甲方不承担违约责任。”即中铁建公司应当先提供上述付款资料，唯客公司再支付相应的工程款。本案中，中铁建公司管理人员近年来变动频繁，提供的《公司变更信息表》可以佐证，该频繁变动致使中铁建公司无人向唯客公司提交付款资料。以付款资料中的发票为例，中铁建公司至今仅提供了959599.43元发票，仍有200000元发票未提供给唯客公司，仅这一点，工程款的支付条件就尚未达到，故工程款应当扣除200000元。因中铁建公司不提供付款资料导致工程款的支付条件未达到，造成无法付款的责任应当由其自行承担，故诉请的利息计算基数也应当扣除200000元。2．依据《工程施工合同》第20.5条的规定，结算总价的5%为保修金，保修期为1年，保修期满后是无息退还的。如前所述，中铁建公司人员频繁变动，无人与唯客公司对接保修金结算手续（包括提交付款资料），由此导致的保修金57979.97元支付延迟的责任也应当由中铁建公司自行承担，57979.97元不应当算进利息计算基数。本院经审理查明事实如下：2014年1月23日,中铁建公司与唯客公司签订了《武里山天街项目园林景观及销售展示区景观工程施工合同》，合同约定由中铁建公司承建唯客公司所属的“武里山天街”项目园林景观及销售展示区景观工程。合同第20.2条约定工程款支付：样板展示区园林景观工程竣工经甲方工程部和监理单位验收合格并正式移交甲方相关部门后，其工程款在园区景观第一次付款时或2014年12月31日（以先到者为准）前一次性付清。第20.5条约定保修款：结算总价的5%为保修金，保修期为壹年，保修期满后无息退还给乙方。第20.7条约定付款资料包括：乙方的付款申请、相应的金额的发票、交货验收合格证明、产品出厂合格证书、产品技术资料。因乙方无法及时提供有效的付款资料导致的付款延迟，甲方不承担违约责任。中铁建公司依约完成了工程，2018年1月20日经双方结算，确认结算金额为1159599.43元。唯客公司累计付款700000元。中铁建公司已提供了959599.43元的票据，中铁建公司陈述因唯客公司未足额付款故未再提供余款200000元的发票。本院认为，本案争议的焦点为应付工程款的数额，以及逾期付款利息的计算基数问题。关于应付工程款是否应扣除未开具发票的200000元，根据双方签订的合同中有关付款资料的约定，中铁建公司未能提供资料则唯客公司不承担迟延付款的违约责任，而并未将提供资料作为中铁建公司的先履行义务进行约定，现双方对工程款已作出决算，且保修款的付款时间也已届满，故唯客公司应当支付剩余的工程款459599.43元。关于利息起算时间和计算利息的基数，双方约定的付款时间的条件之一为验收合格并正式移交甲方相关部门后，但在庭审中中铁建公司称工程未经过验收，决算的时候已经拆除，且对工程的交付时间也未予明确，故逾期付款的起算时间应自决算之日起计算为宜。因提供发票是中铁建公司的附随义务，根据合同的约定，因不提交付款资料而导致的迟延付款，唯客公司不承担违约责任，故计算利息的基数应当扣除该部分数额。综上所述，根据《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百零九条、第一百一十三条第一款之规定，判决如下：一、被告安徽唯客实业发展有限公司于判决生效之日起十日内给付原告中铁建大桥工程局集团园林环境工程有限公司459599.43元，并自2018年1月20日起以259599.43元为基数按同期银行贷款基准利率标准计付逾期付款利息至2019年8月19日，2019年8月20日之后按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计付至欠款实际清偿之日止；二、驳回原告中铁建大桥工程局集团园林环境工程有限公司的其他诉讼请求。如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应依《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费10460元，减半收取5230元，保全费3845元，合计9075元，由原告中铁建大桥工程局集团园林环境工程有限公司负担2075元，被告安徽唯客实业发展有限公司负担7000元。如不服本判决,可在判决书送达之日起十五日内,向本院递交上诉状,并按对方当事人或者代表人的人数提出副本,上诉于安徽省合肥市中级人民法院。审判员  翟安宁二〇二〇年八月二十一日法官助理蔡烨烨书记员李静附本案适用法律条文:第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第一百零九条当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。第一百一十三条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失。经营者对消费者提供商品或者服务有欺诈行为的，依照《中华人民共和国消费者权益保护法》的规定承担损害赔偿责任。