江苏省昆山市人民法院民 事 判 决 书（2020）苏0583民初10855号原告：袁广宇，男，1983年6月5日生，汉族，住江苏省昆山市。原告：杨艳，女，1982年1月25日生，汉族，住河南省郏县。两原告共同委托诉讼代理人：吴雪昌，江苏同丰律师事务所律师。被告：昆山柏木空间装饰设计工程有限公司，住所地江苏省昆山市开发区长江南路****，统一社会信用代码91320583MA1YC5QDOE。法定代表人：姚跃玲。被告：姚跃玲，女，1969年10月22日生，汉族，住安徽省铜陵县。被告：宋恩典，男，1993年4月18日生，汉族，住安徽省铜陵县。原告袁广宇、杨艳与被告昆山柏木空间装饰设计工程有限公司（以下简称柏木公司）、姚跃玲、宋恩典装饰装修合同纠纷一案，本院于2020年7月8日立案受理后，依法适用简易程序于2020年9月8日公开开庭进行了审理。两原告的共同委托诉讼代理人吴雪昌到庭参加诉讼。三被告经本院合法传唤无正当理由未到庭参加诉讼，本院依法缺席审理。本案现已审理终结。原告袁广宇、杨艳向本院提出诉讼请求：1、被告柏木公司返还钱款99090元。2、被告柏木公司赔偿逾期付款损失暂计1000元整(按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率从起诉之日计算至实际履行之日)。3、被告姚跃玲、宋恩典对上述钱款承担连带清偿责任。4、诉讼费、保全费由二被告承担。事实与理由：2019年9月23日二原告与被告柏木公司就位于昆山市装修签订合同，装修过程中因被告柏木公司严重拖延工期且施工质量存在重大缺陷，2020年5月6日双方签订补充协议，在补充协议中双方约定，剩余工程除油漆修补、维修及整屋保洁等装修收尾工作仍由被告柏木公司负责，其余工程二原告转交其他人装修，双方经结算被告柏木公司应返还二原告钱款99090元，被告宋恩典提供连带保证。该款项经二原告多次催讨，被告柏木公司拒不支付。被告柏木公司为自然人独资企业即为一人有限公司，股东为被告姚跃玲，依据公司法相关规定，被告姚跃玲应当对公司债务承担连带责任。被告柏木公司、姚跃玲、宋恩典均未答辩。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。根据当事人的陈述和审查认定的证据，本院确定以下事实：两原告系昆山市巴城镇XX子**房屋的所有权人。被告柏木公司系自然人独资公司，主营室内外建筑装饰工程设计施工，被告姚跃玲系该公司的股东、法定代表人，被告宋恩典系该公司的监事。2019年9月23日，原告袁广宇和被告柏木公司签订《室内装饰工程委托合同》1份，委托被告柏木公司对上述房屋进行装修，工程价款200000元。被告宋恩典作为被告柏木公司的代表在合同上签字。施工过程中，被告柏木公司延误工期并多次出现隐蔽工程质量缺陷,原告袁广宇与被告宋恩典签订《合同补充条款》1份，明确被告柏木公司的施工计划。此后，工程依旧未能按期完工。2020年5月6日，原告袁广宇与被告宋恩典再次签订《合同补充条款》1份，确认：1、截止2020年5月6日，被告柏木公司已延误工期125天，原告自合同签订日起及覆约期间，始终按期及提前支付装修工程款，至2020年5月5已支付177000元；2、被告柏木公司对原告承包施工造成的工期延误完全由被告柏木公司管理不当所造成，施工期间多次出现隐蔽工程施工质量缺陷，均由原告发现，被告柏木公司在整个工程施工期间严重缺乏项日管理人员导致各环节施工没有衔接，一再延期；3、被告柏木公司对已收取的177000元工程款挪做他用，并一再欺骗原告承诺于2020年4月20日、2020年5月10日完工交付，直至2020年5月4日，被告柏木公司坦诚告知其所承包的XX子(X园)XX房屋装修施工中，本地板、门、门套、厨房移门、淋浴房移门、全屋定制衣柜、橱框、阻台及卫生间所有定制柜子均未下单订购，被告柏木公司于2019年12月份已收取原告装修款160000元整，远超其所完成的施工量，并于2020年4月19号向原告借款17000元用于其周转，被告柏木公司向原告提供了借条；4、被告柏木公司的严重失信行为对原告造成了重大损失，被告柏木公司应付全部责任，现将本完成工作量按合同明细内容清点结算如下：实木烤漆门、入户单门套、双门套、淋浴房，总金额13984元，先锋实本多层地板、踢脚线，总金额13443.60元，全屋定制衣柜、橱程、书框、餐边柜、阳台柜、主卫、客卫洗漱柜，总金额57398.02元，以上未完成工程量总计84825.08元；5、原告现将上述工程量重新分包给第三方施工，费用明细如下：实术烤漆门、入户单门套、双门套，总金额13255元，淋浴房及厨房钛合金移门5000元，先锋实木多层地板、踢脚线，总金额13835元，全屋定制衣柜、橱柜、书框、餐边柜、阳台框、主里、客卫洗漱柜，总金额65000元，以上合计97090元；6、根据合同约定，被告柏木公司应对工程施工延期承担全部责任，截止2020年5月5日延误工期125天，需支付原告(千分之一*125*20万)的违约金，合计金额25000元；7、原告房屋装修收尾、油漆修补、维修及整屋保洁仍由被告柏木公司负责，此部分费用被告柏木公司无须返还原告，如被告柏木公司最终没有完成所述施工，期此部分费用据实计算由被告柏木公司返还原告；8、综上，被告柏木公司须返还原告99090元【97090+25000-（200000-177000）】。被告宋恩典作为担保人在该《合同补充条款》上签字。原告因催要上述款项未果，诉至本院。本院认为，原告委托被告柏木公司对涉案房屋进行装饰装修，被告柏木公司应当按约完成合同义务。因被告柏木公司存在延误工期等违约行为，经双方书面确认，被告柏木公司同意返还原告99090元，该约定合法有效，本院予以确认。被告柏木公司至今未返款，构成违约，应当承担由此给原告造成的逾期付款利息损失。该利息，本院支持以99090元为基数，自2020年7月8日起按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算至实际给付之日止。被告柏木公司系自然人独资公司，被告姚跃玲作为该公司股东未向本院提交证据证明公司财产独立于股东自己的财产的，应当对被告柏木公司的上述债务承担连带责任。被告宋恩典作为担保人应就被告柏木公司的上述债务承担连带责任。据此，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、《中华人民共和国担保法》第十八条、第十九条、《中华人民共和国公司法》第六十三条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条、《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条的规定，判决如下：一、被告昆山柏木空间装饰设计工程有限公司于本判决生效后十日内支付原告袁广宇、杨艳99090元并偿付逾期付款利息（利息计算方式：以99090元为基数，自2020年7月8日起按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算至实际给付之日止）。二、被告姚跃玲、宋恩典就被告昆山柏木空间装饰设计工程有限公司的上述债务承担连带责任。如未按本判决指定期限履行付款义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。如一方当事人不履行义务，可以依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百三十九条的规定，在法定期限内向人民法院申请执行，申请执行的期限为二年，申请执行时效中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定，执行期限，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算，法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期限的最后一日起计算，法律文书未规定履行期限的，从法律文书生效之日起计算。案件受理费2302元，减半收取1151元，保全费1020元，合计2171元，由三被告负担。两原告预交的2171元，本院予以退还，三被告应当负担的2171元缴纳至本院（户名昆山市人民法院诉讼费专户、帐号3225XXXXX08********、开户行中国建设银行股份有限公司昆山分行营业部）。拒不交纳诉讼费的，本院将依法强制执行。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于江苏省苏州市中级人民法院。同时按照国务院《诉讼费用交纳办法》规定向江苏省苏州市中级人民法院预交上诉案件受理费。江苏省苏州市中级人民法院开户行:中国农业银行苏州苏福路支行，账号:10×××76。审判员  唐敏二〇二〇年十月九日书记员  王**