甘肃省庆阳市西峰区人民法院 民 事 判 决 书 （2020）甘1002民初629号 原告：豆升会，男，1972年9月24日出生，汉族，甘肃省宁县人，农民，住甘肃省宁县。 委托诉讼代理人：常建龙，甘肃长庆律师事务所律师。 被告：陕西创业建筑劳务有限责任公司。住所地：陕西省西安市雁塔区朱雀大街**阳阳国际广场****。 法定代表人：何生杰，该公司总经理。 委托诉讼代理人：余赐武，男，1974年11月20日出生，汉族，陕西省旬阳县人，该公司项目经理，住陕西省。 被告：庆阳陇东建筑工程有限公司。住所地：庆。住所地：庆阳市西峰区解放路**> 法定代表人：左振银，该公司总经理。 委托诉讼代理人：郭立刚，男，1970年2月28日出生，汉族，甘肃省庆阳市西峰区人，该公司职工，住陕西省。 原告豆升会诉被告陕西创业建筑劳务有限责任公司（以下简称创业劳务公司）、庆阳陇东建筑工程有限公司（以下简称陇东建筑公司）劳务合同纠纷一案，本院于2020年3月2日立案后，依法适用简易程序公开开庭进行了审理。原告豆升会及其委托诉讼代理人常建龙、被告创业劳务公司的委托诉讼代理人余赐武、被告陇东建筑公司的委托诉讼代理人郭立刚到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 原告豆升会向本院提出诉讼请求：一、判令被告支付拖欠原告劳务费50000元；二、判令被告向原告承担违约损失46500元（包括人工费和三轮车损失）；三、本案的诉讼费用由被告承担。事实和理由：2018年4月18日，原告豆升会与被告创业劳务公司签订《砌体工程劳务承包合同》，约定原告对被告创业劳务公司承包的庆阳市“金富莱商住小区”的二期填充墙及二次抹灰工程提供劳务。2019年10月完工，同年12月26日，被告创业劳务公司给原告出具结算单，欠付原告劳务费50000元。施工期间，被告创业劳务公司违约未对施工地点的槽钢和炮楼进行拆除，造成原告施工无法正常进行，致使原告雇佣的工人离职，影响了工程进度，造成人工损失约21000元。2019年5月，被告创业劳务公司违反合同约定，拆除施工塔吊。原被告协调后，原告租赁三轮车进行施工，为此花费租金、油费、维修费12000元，多支出人工劳务费约13500元。被告陇东建筑公司作为该工程的建筑公司，尚未向被告创业劳务公司支付工程款，应在未支付工程款范围内承担付款责任。 被告创业劳务公司辩称：请求依法判令原告向我公司支付违约金53000元。依法判令原告履行义务，对项目存在的缺陷进行返修，否则我公司只能另行组织人员维修，维修费用在50000元内扣除。我公司已经多次通知原告进行返修，但原告拒绝还恶语相向，有通话录音为证。为了工程顺利达标，我公司自行组织人员进行了维修，有影像资料为证。请求依法判令原告支付质量验收不达标的违约金218002元。原告诉请的违约损失不存在，1号炮楼的槽钢未拆除影像了工程进度，造成其工人离职，请问原告延误的工期是多少。因原告施工不达标，抹灰工程人员不足，影响了抹灰工程的进度，我公司调配部分工人进行抹灰作业两个月，施工电梯租赁费12500元/月、管理费14000元/月，两月合计53000元。综上，请求支持我公司的答辩请求。 被告陇东建筑公司辩称：金富莱商住小区由我公司承建，劳务发包方是庆阳鸿瑞房地产开发有限公司与我公司，承包方是为被告创业劳务公司。我公司与庆阳鸿瑞房地产开发有限公司约定发包方的责任由庆阳鸿瑞房地产开发有限公司承担，我公司承担担保责任。案涉项目的费用由庆阳鸿瑞房地产开发有限公司直接向被告创业劳务公司支付，据我公司了解，现尚欠费用近400万元。我公司并未与原告豆升会签订分包合同，原告将我公司列为被告不适格，我公司不应承担责任。 原告豆升会为支持其诉讼请求，向法庭提交结算单复印件，经质证，二被告无异议，予以采信。被告创业劳务公司为支持其辩解理由，向法庭提交1、结算单一份；2、金富莱商住小区维修照片73张；3、《砌体工程劳务承包合同》一份；4、证人鲁山德、刘广斌的证言。经质证，原告豆升会、被告陇东建筑公司对证据1无异议，予以采信。原告豆升会对证据2的真实性、证明目的有异议，认为无该份证据的原始的载体且原告已经维修，有产生的维修费用可以证明。被告陇东建筑公司对证据2表示不知情。经审查，该份证据的真实性无法核实，故不予采信。原告豆升会、被告陇东建筑公司对证据3的真实性无异议，予以采信。原告豆升会对证据4证人证言有异议，被告陇东建筑公司对此无异议。证人鲁山德系被告创业劳务公司的材料员，证人刘广斌系被告创业劳务公司的工地管理员，二人为被告创业劳务公司的工作人员，存在利害关系，其证言不具备客观性，不予采信。 被告陇东建筑公司为支持其辩解理由，向法庭提交如下《关于“庆阳市金富莱商住小区工程劳务承包合同”的变更合同》。经质证，原告豆升会、被告创业劳务公司对真实性无异议，予以采信。 综合原、被告诉（辩）及经本院已经认定的证据，认定事实如下：2014年8月10日，兰州市第一建设股份有限公司庆阳分公司与被告创业劳务公司签订《庆阳市金富莱商住小区工程劳务承包合同》，约定将金富莱商住小区（建筑面积约6万平米）劳务承包给被告创业劳务公司。2017年7月30日，被告创业劳务公司与庆阳市鸿瑞房地产开发有限公司、被告陇东建筑公司签订《关于“庆阳市金富莱商住小区工程劳务承包合同”的变更合同》，约定：“……经庆阳市鸿瑞房地产开发有限公司、庆阳陇东建筑工程有限公司和陕西创业建筑劳务有限责任公司三方共同商定，对2014年8月10日与兰州一建股份有限公司签订的《庆阳市金富莱商住小区工程劳务承包合同》的发包方变更为庆阳市鸿瑞房地产开发有限公司和庆阳陇东建筑工程有限公司，承包方为陕西创业建筑劳务有限责任公司。发包方的责任和义务由庆阳市鸿瑞房地产开发有限公司进行履约，庆阳陇东建筑工程有限公司担保履约；承包方的责任和义务由陕西创业建筑劳务有限公司责任履约。对于原与兰州一建股份有限公司在2014年8月10日签订的《庆阳市金富莱商住小区工程劳务承包合同》经双方约定作为本变更合同附件……”。2018年4月18日，原告豆升会（乙方）与被告创业劳务公司（甲方）签订《砌体工程劳务承包合同》一份，约定：“一、工程概况：工程名称：庆阳金富莱商住小区，工程地址：庆阳市老三院。二、承包方式：包人工费及机械和工具（即：砂浆机、搅拌机、切砖机及锯片、铁锨、瓦刀、线绳、灰斗、墨斗、墨汁等三级箱以下照片用电线、灯具，其中砂浆机及搅拌机的电箱由甲方提供，甲方并提供垂直运输提升机一台。）……五、付款方式：按甲方比例支付已完成工程量的工程款……”合同签订的当日，原告豆升会进场施工，2019年12月26日竣工。同日，原告豆升会与被告创业劳务公司进行结算，出具内容为：“下欠豆升会工程款：伍万元整（50000.00），等甲方竣工验收合格后支付。注：质量缺陷修补用工花费在伍万元范围内扣除。”的结算单。此后，原告豆升会多次持结算单向被告创业劳务公司索要款项未果，诉至本院，提出上述诉讼请求。 本院认为：陕西创业建筑劳务有限责任公司庆阳项目部系被告创业劳务公司的临时内部机构，是被告创业劳务公司组织机构的一部分，不具备独立民事主体资格，其民事责任应由被告创业劳务公司承担，故原告豆升会与被告创业劳务公司之间成立劳务合同法律关系。原告豆升会向被告创业劳务公司提供了劳务，被告创业劳务公司亦应当按照双方约定支付下欠的劳务费。双方结算时约定等甲方竣工验收合格后支付下欠劳务费50000元，并未明确约定系涉案部分工程竣工验收合格还是指整体工程竣工验合格，根据公平原则，应当视为对涉案部分工程进行竣工验收合格的约定，双方就涉案工程已经结算，根据《中华人民共和国合同法》第一百零九条“当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬”的规定，被告创业劳务公司应当向原告豆升会支付下欠劳务费50000元。对于原告豆升会要求被告创业劳务公司向其支付违约损失共计46500元的诉讼请求，对此未提交证据证明，故对该诉讼请求不予支持。被告创业劳务公司辩称涉案工程存在质量问题，双方在结算时约定“质量缺陷修补用工花费在伍万元范围内扣除”，被告创业劳务公司亦未提交证据证明涉案工程存在质量问题及因质量缺陷所需的修补用工花费数额，故对于其辩称应在劳务费范围内扣除维修费用的理由，不予采信。原告豆升会要求被告陇东建筑公司在未支付工程款范围内承担付款责任的诉讼请求，根据合同相对性原则，原告豆升会要求被告陇东建筑公司承担责任无法律依据，不予支持。对于被告创业劳务公司辩称要求原告豆升会支付违约金的请求，其只作为答辩请求，并未提起反诉，故本案不予处理。综上所述，根据《中华人民共和国合同法》第五条、第八条、第六十条、第一百零七条、第一百零九条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下： 一、被告陕西创业建筑劳务有限责任公司向原告豆升会支付劳务费50000元； 二、驳回原告豆升会的其余诉讼请求。 上述给付内容限判决书发生法律效力后10日内履行完毕。 如未按判决书指定的期间履行给付金钱义务的，应按《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费2213元，减半收取1106.5元，由原告豆升会负担533元，被告陕西创业建筑劳务有限责任公司负担573.5元。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人人数提出副本，上诉于甘肃省庆阳市中级人民法院。 审判员  王玉泉 二〇二〇年五月二十八日 书记员  曹 志