淮安市清江浦区人民法院民 事 判 决 书（2020）苏0812民初745号原告：江苏省工业设备安装集团有限公司，住所地南京市延龄巷63号，统一社会信用代码91320000134752371W。法定代表人：陈超，职务总经理。委托诉讼代理人：盛勇、伊怀聪，江苏新高的律师事务所律师。被告：淮安中科环保电力有限公司，住所地淮安工业园区通衢西道81号，统一社会信用代码91320800686596215W。法定代表人：吴成久，职务董事长。委托诉讼代理人：庄健，男，1989年9月10日生，汉族，住淮安市经济技术开发区，该公司员工。原告江苏省工业设备安装集团有限公司（以下简称“工业设备”）与被告淮安中科环保电力有限公司（以下简称“中科环保”）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2020年3月12日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告工业设备的委托诉讼代理人盛勇、伊怀聪，被告中科环保的委托诉讼代理人庄健到庭参加诉讼。本案现已审理终结。工业设备向本院提出诉讼请求：请求判令：1.中科环保向工业设备支付工程款817563元；2.中科环保以欠付工程进度款305856.7元为基数，自2017年1月16日至2019年8月19日止，按照中国人民银行同期同类贷款利率向工业设备支付利息，自2019年8月20起至实际给付之日止，按照同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率向工业设备支付利息；3.中科环保以工程质量保证金511706.3元为基数，自2018年7月28日至2019年8月19日止，按照中国人民银行同期同类贷款利率向工业设备支付利息，自2019年8月20起至实际给付之日止，按照同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率向工业设备支付利息；4.由中科环保承担本案诉讼费、保全费。事实和理由：2014年7月15日，我司与中科环保就其西线热网管道安装工程签订《淮安中科环保电力有限公司西线热网管道安装工程（一标段）施工合同》（以下简称“《施工合同》”），约定工程竣工验收合格并完成审计后一周内支付竣工结算价的90%，剩余10%作为质保金。合同签订后，我司依约完成工程，并分别于2015年3月30日和2017年1月8日完成相应结算审计，审计价格分别为4079006元和1038057元，合计共5117063元，现中科环保已支付4299500元，尚余817563元未支付。中科环保辩称，涉案工程分两部分审计，第一部分审计价格为4079006元，第二部分审计价格为1038057元，我司欠付工程款及质保金系因工业设备未按时开具发票及质保验收单据，我司愿承担二标段质保时间之后质保金未付的利息。本院经审理认定事实如下：2014年7月15日，中科环保将其西线热网管道安装工程发包给工业设备施工，双方签订《施工合同》，载明：工程名称：中科环保西线热网管道安装工程；工程地点：淮安工业园区、清浦工业园区；合同价款为总承包价4765000元。合同价款与支付：工程结束后，承包人将当成合格的工程量上报工程师确认。承包方签订合同后，主材全部到场验收合格后并提供正规合格发票支付合同价的30%，工程竣工验收合格后并提供正规合格发票支付合同价的40%，工程竣工验收合格完成决算审计后提供全额发票，一周内支付至竣工结算价的90%。剩余竣工决算价的10%作为质保金，在热网验收后2年内无质量问题后一次性付清。2014年9月10日，中科环保与工业设备就西线热网管道安装工程（一标段）部分工程（以下简称“一段工程”）完成竣工验收，2015年3月30日就该部分涉案工程完成工程结算审定，审定价为4079006元。2016年7月28日，中科环保与工业设备就西线热网管道安装工程（一标段）剩余工程（以下简称“二段工程”）完成竣工验收，2017年1月8日就该部分涉案工程完成工程结算，结算价为1038057元。上述工程结算总价为5117063元。中科环保已支付工业设备工程款4299500元。工业设备一段工程已开具涉案工程款发票金额342.95万元，二段工程已开具发票金额103.8057万元，尚余64.9506万元未开具发票。上述事实，有施工合同、竣工验收记录、结算单及双方当事人陈述等证据佐证，经庭审质证，予以认定。本院认为，建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。当事人应当按照约定全面履行自己的义务，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。本案中，中科环保将涉案工程发包给工业设备施工，并签订《施工合同》，工业设备已按照合同约定完成涉案工程，并进行竣工验收及结算，中科环保应当履行向工业设备支付涉案工程款的义务。关于欠付工程款。经结算，涉案工程款共计5117063元，中科环保已支付4299500元，尚余817563元未支付，《施工合同》约定，工程竣工验收合格完成决算审计后提供全额发票，一周内支付至竣工结算价的90%。现工业设备尚余1687563元工程款发票未开具，故中科环保辩称付款条件未成就，本院予以采纳，故中科环保可在工业设备开具1687563元发票后向工业设备支付工程款817563元。关于工程进度款利息。依照合同约定，中科环保应当在工业设备工程竣工验收合格并提供正规合格发票支付至合同价款的70%，合同约定总承包价4765000元，即工程竣工验收后，中科环保应当支付工程进度款3335500元，截止2016年7月28日，中科环保已支付工程进度款3529500元，工业设备主张中科环保欠付工程进度款，证据不足，故工业设备主张中科环保以欠付工程进度款为基数支付逾期付款利息的诉讼请求，本院不予支持。关于工程质量保证金利息。中科环保与工业设备于2016年7月28日完成全部工程的竣工验收，依照合同约定，涉案工程质量保证期最长为2016年7月28日至2018年7月28日，现该质保期已过，质保金未支付，对因质保金未支付产生的利息中科环保予以认可，故中科环保故工业设备要求中科环保以工程质量保证金511706.3元为基数，自2018年7月29日至2019年8月19日止，按照中国人民银行同期同类贷款利率支付利息；自2019年8月20起至实际给付之日止，按照同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率向工业设备支付利息的诉讼请求，本院予以支持。经调解不成，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第二百六十九条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十二条规定，判决如下：一、被告淮安中科环保电力有限公司于原告江苏省工业设备安装集团有限公司开具649506元工程款发票后十五日内一次性支付原告江苏省工业设备安装集团有限公司工程款817563元；二、被告淮安中科环保电力有限公司以工程质量保证金511706.3元为基数，自2018年7月29日至2019年8月19日止，按照中国人民银行同期同类贷款利率向原告江苏省工业设备安装集团有限公司支付利息；自2019年8月20起至实际给付之日止，按照全国银行间同期同业拆借中心公布的贷款市场报价利率向原告江苏省工业设备安装集团有限公司支付利息；三、驳回原告江苏省工业设备安装集团有限公司其他的诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费14208元，由原告江苏省工业设备安装集团有限公司负担2208元，被告淮安中科环保电力有限公司负担12000元；保全费5000元，由原告江苏省工业设备安装集团有限公司负担1000元，被告淮安中科环保电力有限公司负担4000元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于江苏省淮安市中级人民法院。审 判 长 刘 青人民陪审员 曹 丽人民陪审员 丛珊珊二〇二〇年八月十八日法官 助理 闫丽华书 记 员 曹 文