山东省威海火炬高技术产业开发区人民法院民 事 判 决 书（2020）鲁1091民初540号原告：江苏金海新能源科技有限公司，住所地江苏阜宁经济开发区协鑫大道36号，统一社会信用代码91320923567781661U。法定代表人：杨州，董事长。委托诉讼代理人：袁倪雷，上海富勤律师事务所律师。被告：威海银河风力发电有限公司，住所地威海火炬高技术产业开发区华海路1号银河风电产业园，统一社会信用代码91371000562536579H。法定代表人：姜孔庆，执行董事。委托诉讼代理人：郁大龙，男，该公司总经理。原告江苏金海新能源科技有限公司与被告威海银河风力发电有限公司买卖合同纠纷一案，本院于2020年3月24日立案，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告江苏金海新能源科技有限公司之委托诉讼代理人袁倪雷、被告威海银河风力发电有限公司之委托诉讼代理人郁大龙到庭参加诉讼。本案现已审理终结。江苏金海新能源科技有限公司向本院提出诉讼请求：1．判令被告继续履行合同约定的提货义务；2．被告给付货款2376360元；3．被告偿付逾期付款的利息损失至判决生效之日（计至2020年1月31日的利息损失为435563.8元），上述二至三项合计2811923.8元。事实与理由：2017年3月8日，原、被告在被告处签订锚栓组合件《采购合同》（合同编号：WHYH-CG-2017001）一份，合同约定：原告向被告供应锚栓组合件19套，总价款3583400元；2017年4月20日5套、2017年5月18日4套、2017年6月10日5套、2017年6月28日5套，若因被告迟延付款造成原告迟延交货，交货期顺延；合同签订后10日内支付合同总价款的10%的预付款，发货前支付该批次总价30%的提货款，货到验收合格后90日内支付合同总价的60%的尾款。合同签订后，被告于2017年6月28日支付了19套的预付款358340元，于2017年8月23、24日支付了10套的提货款565800元，于2017年10月23日支付5套的提货款282900元。原告依约向被告交付了15套的锚栓组合件，剩余的4套锚栓组合件，被告以项目停工为由拒绝付款提货，60%的尾款被告也未支付，合计被告应支付原告2376360元。原告认为，原、被告订立的合同合法有效，被告以项目停工为由拒绝履行合同构成违约，依法应继续履行合同并承担相应的违约责任。双方协议管辖法院为合同签订地人民法院，故原告应向威海火炬高技术产业开发区人民法院起诉。综上，依照相关法律规定，原告为维护自身合法权益，故诉至法院，请求依法判决。威海银河风力发电有限公司辩称，对所欠货款金额和付款时间没有异议，但原告没有给被告开具发票，另外有4套锚栓还在原告处，被告没有提货，这4套锚栓被告不要了。本院经审理认定事实如下：原告（买方）与被告（卖方）分别于2017年2月28日、2017年3月8日签订采购合同（合同编号：WHYH-CG-2017001），合同签订地为山东省威海市高区初村镇华海路1号。合同约定，买方向卖方采购产品GX113A塔架风机预应力锚栓组合件GXO-450-YDR-830-0001共19套，单套价格18.86万元，合计358.34万；卖方负责将货物运输至买方指定地点交付给买方指定收货人，运费及保险费用均由卖方承担；2017年4月20日交付5套，2017年5月18日交付4套，2017年6月10日交付5套，2017年6月28日交付5套（以上时间为物流到达风电场日期）；交付地点为贵州省遵义市桐梓县大顶山风电场（具体联系人由买方正式邮件通知卖方）；付款方式为电汇或银行承兑汇票；付款时间为：合同正式签署后10日内，买方支付总合同款的10%作为预付款，货物具备发货条件时卖方应通知买方，发货前买方支付该批次产品总价的30%作为提货款，于货到并经买方验收合格后90日内，向卖方支付总合同款的60%作为尾款；卖方应于接到买方书面通知之日起15日内开立本合同金额全额的17%增值税专用发票交付给买方，若发生退货等情况，卖方应配合买方办理相关发票变更事宜，若卖方未按约定期限交付发票或办理发票变更事宜，应按本合同9.4条的约定承担违约责任，如有尚未支付的货款，则在收到发票之前，买方有权不付款；若卖方迟延履行交货义务，每逾期一天，应向买方支付延迟交货部分货款的千分之五的违约金，且应承担因延迟交货给买方造成的超出违约金部分的损失，包括但不限于买方停工的损失、业主方追偿的违约赔偿责任等；卖方逾期交货超过45天，买方有权单方解除合同，卖方应返还未交付货物的已付货款，买方有要求退回与未交付货物配套使用的已交付货物，卖方需返还相应货款并赔偿买方实际损失；若因买方迟延付款造成卖方迟延交货，交期顺延，卖方不承担该延期内违约责任，买方付款后，卖方需按顺延后的交期交货，否则为违约；9.4条约定卖方违反本合同约定的其它义务，应向买方支付相当于合同总价20%的违约金，并赔偿超出违约金部分的损失；如因卖方的产品存在缺陷或其他质量问题，造成买方或第三方的损失，卖方应负赔偿损失，包括但不限于因索赔产生的律师费及诉讼费用；争议解决方式约定在履行本合同过程中如发生争议，双方应友好协商解决，协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。原告提交的发货清单显示，原告分别于2017年6月27日三次、2017年8月25日两次、2017年10月25日两次向被告交货；被告相对应的收货时间分别为：2017年7月3日两次、2017年7月5日、2017年8月28日、2017年8月30日、2017年10月29日、2017年10月31日。被告分别于2017年6月28日、2017年8月23日两次、2017年8月24日、2017年10月23日三次向原告汇款358340元、15800元、50000元、500000元、6900元、226000元、50000元，共计付款1207040元，未付款1621960元，包括尚未发货的4套，余款为2376360元。关于利息，原告同意自被告最后一次付款时起按银行贷款利率1.5倍计算。庭审中，被告确认尚有4套锚栓在原告处未提货，希望折价后自货款中扣除，原告认为该货物系为被告特制的，无法另找买方，故不同意扣除货款，要求被告继续履行提货义务。原告主张利息的起算时间系按照合同约定，请求法院酌定计算标准。庭后，被告表示如果判决被告支付货款，则要求原告将未提货的4套锚栓送至威海高区华海路1号银河风电产业园。本院认为，原、被告签订的采购合同系双方真实意思表示，未违反法律、行政法规的强制性规定，为有效合同，均应依约履行。根据合同的约定，原告应被告要求为其定制塔架风机预应力锚栓组合件，在原告不同意从被告尚未支付的货款中扣除4套锚栓价款的情况下，被告负有支付货款义务，本院对原告要求继续履行合同约定的交付义务予以支持。因合同约定“卖方负责将货物运输至买方指定地点交付给买方指定收货人，运费及保险费用均由卖方承担”，因此，原告有义务将4套锚栓组合件送至被告指定的威海高区华海路1号银河风电产业园。鉴于被告的履约能力，被告支付款项后，原告再将货物运至指定地点。根据相关法律规定，买卖合同没有约定逾期付款违约金或者该违约金的计算方法，出卖人以买受人违约为由主张赔偿逾期付款损失的，人民法院可以中国人民银行同期同类人民币贷款基准利率为基础，参照逾期罚息利率标准计算。本案尚余4套锚栓组合件未交付的原因在被告，被告未按合同约定付清尾款，构成违约，原告要求被告自最后一次付款即2017年10月24日起支付利息，符合法律规定和合同约定，本院予以支持。关于利息的计算标准，2019年8月20日之前，按照中国人民银行同期同类逾期贷款利率计算；2019年8月20日之后，按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算，原告主张的1.5倍，本院不予支持。关于被告辩解发票问题，合同约定卖方应于接到买方书面通知之日起15日内开立本合同金额全额的17%增值税专用发票，被告支付款项后，原告应为被告开具发票。综上，本院对原告的诉讼请求合理部分予以支持。依照《中华人民共和国合同法》第六十条第一款，第一百零七条、第一百三十条，《最高人民法院关于审理买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十四条第四款之规定，判决如下：一、被告威海银河风力发电有限公司于本判决生效后十日内给付原告江苏金海新能源科技有限公司余额货款2376360元及利息（利息以2376360元为基数，自2017年10月24日起至2019年8月19日按照中国人民银行同期同类逾期贷款利率计算；2019年8月20日之后，按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算）；被告支付款项后，原告为被告开具（合同全额3583400元）17%增值税专用发票；二、原告江苏金海新能源科技有限公司与被告威海银河风力发电有限公司签订的采购合同继续履行，被告支付上述款项后，原告将4套锚栓组合件送至被告指定的威海高区华海路1号银河风电产业园。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费减半收取为14646元、申请费5000元，共计19646元，均由被告威海银河风力发电有限公司负担。如不服本判决，可于判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于山东省威海市中级人民法院。审判员  高爱华二〇二〇年四月三十日书记员  张爱晓