山西省灵石县人民法院民 事 判 决 书（2020）晋0729民初160号原告：东方希望晋中铝业有限公司，住所地：山西省灵石县南关镇仁义村。法定代表人：刘衍顺，执行董事。委托诉讼代理人：任波，男，1984年3月20出生，汉族，山西省平陆县人，现住东方希望晋中，系原告公司员工。被告：山东青能动力集团股份有限公司，住所地：山东省青州市海岱北路**。法定代表人：张超，总经理。委托诉讼代理人：李松江，山东九州天衡律师事务所律师。委托诉讼代理人：闫树东，男，1965年4月22日出生，汉族，住山东省青州市，系被告公司副总经理。原告东方希望晋中铝业有限公司（以下简称东方希望晋中铝业）诉被告山东青能动力集团股份有限公司（以下简称青能动力）买卖合同纠纷一案，本院于2020年1月16日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告委托诉讼代理人任波，被告委托诉讼代理人李松江、闫树东到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告向本院提出诉讼请求：1、判令解除双方签订的《汽轮发电机组采购合同》、《循环水泵拖动汽轮机采购合同》；2、判令被告双倍返还原告合同定金6600000元；被告返还原告支付的合同款6515385元及利息(按同期银行贷款利率4.75%自2018年10月18日计算至履行完毕之日)暂计350000元；3、判令被告承担本案受理费等诉讼费用；庭审中，原告增加诉讼请求：要求被告支付原告货款5086153.84元及4729230.77元共计9815384.61元自2018年10月9日起至今的利息损失暂计30万元。事实与理由：原、被告于2018年3月12日签订《汽轮发电机组采购合同》,合同约定合同生效后210日内被告向原告提供汽轮发电机组一套，合同总价8550000元，原告按合同约定于2018年3月22日支付定金1710000元、货款855000元，9月29日、10月9日共支付2521154元。被告应于2018年10月18日交付设备，但至今尚未履行交付设备等合同义务。原、被告又于2018年3月16日签订《循环水泵拖动汽轮机采购合同》，合同约定合同生效后210日内被告向原告提供循环水泵拖动汽轮机N3.15、N2.25各一台，总价款7950000元。原告按合同约定于2018年3月22日支付定金1590000元及货款795000元，9月29日支付2344231元。被告应于2018年10月18日交付设备，但至今尚未履行交付设备等合同义务，逾期已长达15个月。合同约定：被告逾期15天仍未交齐设备的原告有权解除合同。经原告多次采取函件、电话、现场等督促手段，但被告始终置之不理。被告目前有5个案件被列入被执行人，执行标的约2132万元人民币，8个案件被列入执行黑名单，被告已无能力履约，被告严重违约行为导致合同目的无法实现。为维护原告的合法权益，现起诉，请求判如所请。审理中，原告出具了以下证据：证据一：被告公司企业信用信息公示报告，证明被告的主体资格；证据二：《汽轮发电机组采购合同》一份、《循环水泵拖动汽轮机采购合同》一份，证明原、被告签订采购合同的过程及主要内容；证据三：付款单据17张，证明原告向被告支付合同款项的事实及数额；证据四：《关于调整增值税税率的通知》，证明原告减少支付合同款项的依据；证据五：晋中铝业项目B30进度表、N2.25/N3.15机组时间安排表及原被告双方往来函件，证明被告逾期交货、怠于交货的事实；证据六：照片8张，证明原告前往被告公司协商合同履行事宜的事实；证据七：录音光盘一张，证明原告督促被告交付设备的过程及具体内容；证据八：中国执行信息公开网查询信息，证明被告被列为失信执行人的事实。被告辩称，原告诉求无事实和法律依据。合同生效后被告按照合同购买设备配件组织生产，原告未按合同约定付款，至今都未足额支付，是原告违约在先。被告生产的设备已完成进行试验检验，原告付完款即可按合同约定发货。请求驳回原告的诉讼请求。审理中，被告提供证据：证据一：加工、定做、买卖合同共计28份，证明被告按双方签订《采购合同》的约定购买相应品牌配件的事实；证据二：产品检验单、试验记录共计7张，证明被告对生产设备进行了相应的检验，具备发货条件。经审理查明：2008年3月14日，原告东方希望晋中铝业（甲方）与被告青能动力（乙方）签订《汽轮发电机组采购合同》（以下简称《采购合同一》），合同载明相关内容：“第一条、合同总金额855万元整。第二条、质量标准（略）。第三条、质保期和售后服务（略）。第四条、合同价款支付：1首付款：本合同经双方签章后，甲方根据项目进度安排向乙方支付本合同总金额20%的定金及本合同总金额10%的预付款；2进度款：乙方将本合同主要产品汽缸及转子毛坯开始加工后，以书面形式通知甲方，甲方收到乙方书面通知或派人到乙方现场确认后，甲方向乙方支付本合同总金额30%的进度款；3发货款：乙方将本合同的全部合格产品生产完成，以书面形式通知甲方，甲方收到乙方书面通知或派人到乙方现场确认后，甲方向乙方支付合同总金额20%的发货款；4调试验收款：乙方将本合同项下产品全部指导安装、调试完成并试运行正常，经甲方正式验收合格后，甲方向乙方支付本合同总金额10%调试验收款；5质保金：剩余合同总金额的10%作为质保金，即乙方履行质保义务的履约保证金，质保期内若不存在任何质量问题，且乙方无其他任何违约行为的，质保期届满后甲方予以无息给付；6结算支付方式：甲方采用网银或承兑汇票等方式支付货款，甲方只与乙方结算，不与任何第三方结算；7增值税发票：货到甲方现场经初步验收合格后，乙方应先向甲方开具全额增值税专用发票。税率为17%；8投标保证金（略）。第五条、交货时间地点和方式：1交货时间：乙方应于合同生效之日起210日内交付全部产品；2交货地点：甲方住所地。第九条、违约责任：1（略）；2（略）；3乙方逾期交付设备的，每逾期一天应按本合同总金额的千分之五向甲方支付违约金至本合同项下设备交付齐全之日止，支付违约金后乙方仍需履行合同向甲方交付设备，如乙方逾期15天仍未交齐设备的，甲方有权终止合同，乙方则应按本合同总金额的20%计算向甲方支付违约金，并全额退还甲方已付款项及其利息（利息按银行同期贷款利率支付）；8乙方违反本合同其他约定义务，应向甲方支付本合同总金额款20%的违约金，甲方违反本合同约定的按照《合同法》承担相关责任；9（略）；10对违约金（损害赔偿金），甲方有权从应付乙方的款项中直接扣除，没有应付款项的，乙方应在违约之日起十天内，向甲方支付违约金，如未按时支付违约金，每逾期一天，乙方应按违约金数额的万分之五向甲方支付逾期付款赔偿金。”落款处甲、乙双方签字盖章。合同签订后，原告于2018年3月22日向被告支付定金1710000元及货款855000元，同年9月29日、10月9日支付进度款计2521153.84元，按照合同约定，被告应于2018年10月18日交付设备，但至今尚未履行交付设备等合同义务。原、被告双方又于2018年3月16日签订《循环水泵拖动汽轮机采购合同》（以下简称《采购合同二》），合同载明的相关内容：合同生效后210日内被告向原告提供循环水泵拖动汽轮机N2.25、N3.15各一台，总价款795万元（合同主要内容同《汽轮发电机组采购合同》基本一致）。合同签订后，原告于2018年3月22日向被告支付定金1590000元及货款795000元，同年9月29日、10月9日支付进度款计2344230.77元，按照合同约定，被告应于2018年10月18日交付设备，但至今尚未履行交付设备等合同义务。上述两份合同原告都已支付货款达到合同约定款项，但被告至今未履行交付设备义务。合同约定被告逾期15天仍未交齐设备的原告有权解除合同，经原告多次采取函件、电话、现场等督促手段，被告始终置之不理。被告目前有多个案件被列为失信执行人，被告一直未能履约。庭审中原告述称，2018年9月29日、10月9日原告支付进度款是按照国家的税率政策自2018年5月1日起将相应税率由17%下调至16%进行支付的，双方合同对税率有明确约定，现因国家政策也应进行相应变更。现原告起诉，要求解除合同、要求被告返还合同款项并支付相应利息。被告辩称，对原告已付款数额无异议；原告支付的进度款均未按照合同约定付清，违反了合同约定第四条第二款的规定，系原告违约在先，原告单方以税率变化为由减少价款，其公司不予认可；其公司生产的设备已完成进行试验检验，原告付完款即可按合同约定发货，故请求驳回原告的诉讼请求。双方各执己见，此为本案事实。本院认为，原告与被告签订的《采购合同一》、《采购合同二》是双方意思表示一致的行为，且不违反法律规定，系有效合同，依法应予保护。合同约定：“被告应于合同生效后210日内交付全部产品，逾期15天仍未交齐设备的，原告有权终止合同，被告应按合同总金额的20%计算向原告支付违约金，并全额退还原告已付款项及其利息（利息按银行同期贷款利率支付）”。合同签订后，原告按合同约定向被告支付了相应的款项，被告未按《采购合同》第三条第3项之约定通知原告到场确认后付款发货，被告至今仍未履行合同义务，已构成违约，应承担违约责任，故对原告的诉请本院予以支持。原告支付被告《采购合同一》定金1710000元及《采购合同二》定金1590000元，共计3300000元，被告应双倍返还定金6600000元。原告支付被告《采购合同一》货款3376153.84元及《采购合同二》货款3139230.77元，共计6515384.61元，被告应自原告最后一次付款日2018年10月9日起至还清款项之日止承担合同利息损失。综上，依据《中华人民共和国合同法》第四十四条、第六十条、第九十四条、第一百零七条、第一百一十四条、第一百一十五条、第一百三十条之规定，判决如下：一、解除原告东方希望晋中铝业有限公司与被告山东青能动力集团股份有限公司签订的《汽轮发电机组采购合同》及《循环水泵拖动汽轮机采购合同》；二、被告山东青能动力集团股份有限公司在本判决生效后十日内双倍返还原告东方希望晋中铝业有限公司定金共计6600000元；三、被告山东青能动力集团股份有限公司在本判决生效后十日内返还原告东方希望晋中铝业有限公司的合同货款共计6515384.61元，并从2018年10月9日起至2019年8月20日止按照中国人民银行同期贷款基准利率支付相应利息损失，从2019年8月21日起至付清款项之日止按照全国银行间同业拆借中心发布的贷款市场报价利率支付相应利息损失。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费102592元，减半收取51296元，由被告山东青能动力集团股份有限公司负担。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于山西省晋中市中级人民法院。审判员  王茂森二〇二〇年六月二十三日书记员  孙 超