湖南省长沙市雨花区人民法院民 事 判 决 书（2020）湘0111民初3073号原告：周国海，男，1977年5月3日出生，汉族，住湖南省宁乡县。被告：湖南时光涧装饰设计有限公司，住所地湖南省长沙市雨花区中意一路798号冠名商务中心6楼1503号房。法定代表人：肖春意。原告周国海（以下简称原告）与被告湖南时光涧装饰设计有限公司（以下简称被告）装饰装修合同纠纷一案，本院于2020年4月14日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告到庭参加了诉讼，被告经公告送达开庭传票，未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告向本院提出诉讼请求：1.解除原、被告签订的装修合同；2.被告退还装修款75776元及违约金22732元（违约金按已付金额30%计算）；3.被告支付原告经济损失3000元；4.本案诉讼费由被告承担。事实及理由：原、被告于2019年10月26日签订装修合同（鸿运佳苑7-2202房），装修期为120天，于2020年3月1日前装修完成并交付给原告。被告已收原告装修款75776元，但被告并没有如期装修好房屋，被告公司现已搬离原公司地址，负责装修人员已失联，装修现场已停工2个多月。原告为维护自身合法权益，现诉至法院，望判如所请。被告未到庭，亦未提交书面答辩意见和证据。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。对有争议的证据和事实，根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2019年10月26日，原告（发包方、甲方）与被告（承包方、乙方）签订《施工合同》（合同编号：SGJHD19102601)1份，合同约定：“（一）乙方承包甲方的家庭居室装饰装修工程，工程地点鸿运佳苑7-2202（以下简称涉案房屋），乙方采取包工、包料的承包方式，工程期限为120天。（二）工程造价94720元，工程款汇入乙方的指定收款账号，签订合同时付全款的50%即47360元，泥工完工付全款的30%即28416元，硬装完成后付全款的20%。（三）双方约定在施工过程中分下列几个阶段对工程质量进行验收：1.水电隐蔽工程验收；2.泥工基础工程验收；3.油漆、灯具、洁具安装工程验收。单项验收甲方不能按时验收超过乙方约定时间1日的，视为工程合同，双方不再另行验收。（四）若甲方单方面要求解除合同，对于未进场施工的项目，甲方应赔偿合同约定款项的20%用于补偿乙方前期人工费、材料预定费等损失；对于已经进场施工的项目，甲方除了需要结清当时已经完工部分的装修款外，还需要支付合同约定总金额的30%作为违约金”。《施工合同》还约定了其他事项。合同签订后，原告于2019年10月26日向被告的指定账户转账30000元；于2019年10月30日转账17360元；于2019年12月26日转账28416元，共计75776元。原告陈述该75776元为《施工合同》载明的第一、二期工程款。《施工合同》签订后，被告进场进行装修，并进行了涉案房屋的水电施工，客厅、阳台、厨房、共用卫生间铺设了地砖，厨房、共用卫生间铺设了墙砖。2020年1月31日，原告进入涉案房屋发现装修工程已停工，经询问被告的工作人员，被告的工作人员陈述施工工人已放假回家过年，双方便约定2020年2月15日复工。之后，原告考虑到新冠疫情的影响，给予被告一个月的复工宽限期。2020年3月15日，原告已经无法联系上被告工作人员，遂诉至本院，要求判如所请。另查明：（一）庭审中，原告陈述第3项诉讼请求3000元经济损失的理由为《施工合同》约定被告应于2020年3月1日将涉案房屋装修完毕并交付原告，被告没有按期交付装修房屋造成原告2020年3月的租金损失3000元。原告还陈述原、被告签订《施工合同》时约定涉案房屋按照被告要求的装修设计风格进行装修后，委托被告对外出租三年，被告向原告支付相应的租金；因现已无法联系被告，原告打算将已施工部分全部拆除，然后另行装修后用作他用。（二）案件审理中，因无法联系到被告，本院于2020年5月12日将起诉状副本等诉讼材料刊登在《人民法院报》。本院认为，原、被告签订的《施工合同》合法有效，双方应当严格遵守合同约定履行各自权利义务。合同签订后，原告按照合同约定将第一、二期款项支付给被告，但被告在约定的复工宽限期（2020年3月15日）届满后并未恢复施工，并且至今已经无法联系。因此被告以其行为表明将不再履行合同的主要义务，故原告主张解除《施工合同》符合法律规定，本院依法予以支持。同时，本案起诉状副本送达时间为登报之日（2020年5月12日）起满60日即2020年7月11日，故《施工合同》解除时间为起诉状副本送达被告之日即2020年7月11日。《中华人民共和国合同法》第九十七条规定，合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。本案中，原告已经支付了第一、二期工程款75776元，被告虽已完成部分施工（水电工程；客厅、阳台、厨房、共用卫生间铺设地砖；厨房、共用卫生间铺设墙砖），但原、被告签订《施工合同》的目的是按照被告要求的装修设计风格进行房屋装修，并委托被告对外出租，合同现已解除，原告打算将已施工部分全部拆除，然后另行装修后用作他用。故合同目的已无法实现，原告要求被告退还已交的装修款75776元符合法律规定，本院予以支持。原告主张被告赔偿2020年3月的租金损失3000元，但该租金损失属于间接损失，本院不予支持。原告还主张被告按已付金额的30%支付违约金22732元，但《施工合同》约定的违约金（合同总金额的30%）系原告违约时应承担的违约责任，《施工合同》并没有约定被告违约时应承担的具体违约责任，故原告主张的违约金缺乏合同依据，本院不予支持。被告经本院合法传唤无正当理由未到庭参加诉讼，应视为其对于本院查明的案件事实放弃抗辩并自行承担相应的不利法律后果。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第九十四条、第九十七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十四条之规定，判决如下：一、解除原告周国海与被告湖南时光涧装饰设计有限公司签订的《施工合同》，解除时间为2020年7月11日；二、被告湖南时光涧装饰设计有限公司于本判决生效之日起7日内返还原告周国海装修款75776元；三、驳回原告周国海的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费2330元，公告费560元，合计2890元，由原告周国海负担867元，被告湖南时光涧装饰设计有限公司负担2023元。如不服本判决,可在判决书送达之日起十五日内,向本院递交上诉状,并按对方当事人的人数提出副本,上诉于湖南省长沙市中级人民法院。审 判 长  苏 辉人民陪审员  王灵芝人民陪审员  朱楷人二〇二〇年八月二十六日书 记 员  李春霞附：《中华人民共和国合同法》依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。依法成立的合同，受法律保护。第九十四条有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（一）因不可抗力致使不能实现合同目的；（二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；（五）法律规定的其他情形。第九十七条合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施、并有权要求赔偿损失。《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。