河南省扶沟县人民法院民 事 判 决 书（2020）豫1621民初523号原告：张远国，男，彝族，1973年9月29日生，住四川省会理县。委托诉讼代理人：李尚磊，河南团结律师事务所律师。被告：尹志元，男，汉族，1972年1月2日生，住云南省昆明市西山区。原告张远国与被告尹志元合同纠纷一案，本院于2019年4月15日立案受理，于2019年6月21日作出（2019）豫1621民初第1669号民事裁定书。原告张远国不服，上诉于河南省周口市中级人民法院，该院于2019年8月1日作出（2019）豫16民终3216号民事裁定书，撤销本院（2019）豫1621民初1669号民事裁定书，指令扶沟县人民法院审理本案。本院于2019年11月5日作出（2019）豫1621民初3334号民事判决书，原告张远国不服，上诉于河南省周口市中级人民法院，该院于2019年12月28日作出（2019）豫16民终5732号民事裁定书，撤销本院（2019）豫1621民初3334号民事判决，本案发回扶沟县人民法院重审。2020年3月5日，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。原告张远国的委托诉讼代理人李尚磊到庭参加诉讼，被告尹志元经传票传唤无正当理由拒不到庭参加诉讼。本案现已审理终结。张远国向本院提出诉讼请求：依法判令尹志元返还张远国向尹志元多支付的劳务承包费136127元。案件受理费由尹志元承担。事实及理由：2018年11月20日,张远国和尹志元签订一份劳务分包合同，约定由尹志元对位于扶沟县、沈丘县的风机基础进行劳务分包，约定由尹志元分包15个风机基础，每个风机基础含税是45000元，超出风机基础（扶沟县风机基础为43.00589吨，沈丘县的风机基础为39.53769吨）每吨按250元计算，合同施工期间的焊条和扎丝耗材等辅助材料，由尹志元承担。签订合同后尹志元对扶沟县的风机基础施工做了9个，沈丘县的风机基础做了4个，以上13个尹志元也没有全部完工，张远国多次催促尹志元要求施工，尹志元怠工不做，无奈张远国又找人施工才施工完毕。对于剩余的2个风机基础尹志元拒不施工，在此期间张远国已经向尹志元支付和垫付款共计905986.26元，为此特诉至法院，请求依法支持张远国的诉讼请求。尹志元缺席，未发表答辩意见。为证明其主张，张远国向本院提交如下证据：证据1、张远国、尹志元签订的劳务分包合同一份。证明合同约定3%的税费由尹志元承担。施工中的一些耗材（机械辅助材料）及服装、安全帽、工作牌是由尹志元负责提供，5%的工程款作为质量保证金，退还时间为质保期到期后15天内。证据2、张远国、尹志元双方签订的劳务施工进度结算表一份。证明张远国、尹志元双方签订合同的真实性、合法性及已经部分履行。签订劳务分包合同后，经张远国、尹志元结算，张远国应付给尹志元的总工程款为680936元。证据3、尹志元向张远国出具的收条二份（2019年2月2日、2019年3月14日）。证明张远国向尹志元共支付工程款722920元。证据4、收条十一份及借条一份。证明证据3中的2019年2月2日收条上的是由这些分条汇总而来的。证据5、收条二份、诊断证明、出院证、医疗票据复印件各一份。证明张远国替尹志元垫付赔偿工人受伤的赔偿款48973.7元。证据6、材料领取表二份。证明尹志元在张远国处领取扎丝、焊条等材料共计款24374.4元，依据合同约定，这些费用应由尹志元承担，该材料款系张远国替尹志元垫付，尹志元应当返还给张远国。证据7、项目部（扶沟项目部和沈丘项目部）钢筋班组结算表一份。证明张远国替尹志元垫付安保用具（工作服、安全帽、工作牌等）共计3944元，依照合同第十条第一款约定尹志元购买的工作服、安全帽、工作牌、体检费用应由尹志元负担，张远国已替尹志元给付项目部，尹志元应当返还。证据8、收条一份。证明张远国替尹志元垫付工人路费4451.6元，尹志元应当返还。证据9、销货清单五份、照片五张。证明尹志元施工的工程因质量原因，导致返工，花费材料款3500元，尹志元应当支付，但张远国已替尹志元支付完毕，尹志元应当返还。证据10、照片两张。证明尹志元的工人蒋元平威胁张远国的雇佣人员李书文（地点是会理县县政府院内），张远国给尹志元工程款超出尹志元工程量，是尹志元强迫给付的。证据11、发票一份。证明张远国替尹志元交纳劳务费税费，根据双方签订的劳务合同，该税费应由尹志元承担。证据12、扶沟县人民法院（2019）豫1621民初1669号案件的四次庭审笔录一份。证明尹志元明确承认根据双方签订的劳务合同及劳务结算表，尹志元收到张远国提交证据所证明的收款及垫付费。被告尹志元缺席，未对张远国提交的证据发表质证意见，亦未向本院提交证据。经审查，本院认为，尹志元经传票传唤，无正当理由拒不到庭参加诉讼，视为放弃了举证、质证的权利，应承担相应的法律后果。对张远国提交的证据，本院分析认定如下：张远国提交的证据1、劳务分包合同，证据2、劳务施工进度结算表，证据3、尹志元向张远国出具的收条二份（2019年2月2日、2019年3月14日），该三份证据均有尹志元签字予以确认，张远国提交的证据1、2、3符合证据的真实性、关联性、合法性的特征，对其证明力，本院予以确认。张远国提交的证据4、收条十一份及借条一份，该证据能够与证据3相互印证，对其证明力，本院予以确认。张远国提交的证据5、收条二份、诊断证明、出院证、医疗票据复印件各一份，该证据中2019年1月30日的收条，该收条上的甲方是张远国，乙方是冉开金，尹志元签字的身份是证明人，该证据不能证明张远国的证明目的，对其证明力，本院不予确认。张远国提交的证据6、材料领取表二份，该两份材料领取表上均有尹志元的签名确认，结合双方签订的劳务分包合同中约定“本单项工程劳务用扎丝、钢筋、套筒，焊条、切割片、电渣压力，花岗石垫块、塑料垫块以及单项工程加班用的电灯等工用具等其他耗材的费用均由尹志元承担”，对其证明力，本院予以确认。张远国提交的证据7、项目部（扶沟项目部和沈丘项目部）钢筋班组结算表一份，证据8、收条一份，证据9、销货清单五份及照片五张，该三份证据上均没有尹志元签字确认，该三份证据记载的内容不显示与尹志元有关，不能证明张远国的证明目的，对其证明力，本院不予确认。张远国提交的证据10照片两张，张远国未提交其他证据相印证，不能证明其证明目的，对其证明力，本院不予确认。张远国提交的证据11、发票一份，该发票记载的内容不显示与尹志元有关，不能证明张远国的证明目的，对其证明力，本院不予确认。张远国提交的证据12、四次庭审笔录的真实性，本院予以确认。依据当事人陈述及本案有效证据，本院确认下列案件事实：2018年11月20日，张远国与尹志元签订了一份钢筋班组劳务分包合同，合同的主要内容为：甲方张远国，乙方尹志元，相变基础所有材料及砼浇筑，全部由乙方负责。本单项工程劳务用扎丝、钢筋、套筒，焊条、切割片、电渣压力，花岗石垫块、塑料垫块以及单项工程加班用的电灯等工用具等其他耗材的费用均由乙方承担。工程单价：风机基础平台钢筋包括混凝土全部完工包干价人民币4500元/基含税。前期钢筋笼制作安装完工，按超出吨位一半计算价格500元……。本单价包含内容，1、该工程施工图，设计变更中所有风电基础施工工艺，即已包含本工程风电基础施工工艺的所有劳务。2、甲方仅提供水泥、沙子、石子、混凝土、钢筋、电力PVC管，其余全部的人工、机械辅助材料由乙方负责……。付款形式，以业主结算工程进度款为准同步支付，每次按完成工程量的结算款支付40%。待工程竣工验收合格后即办理结算手续。且乙方已经撤离施工现场后一个月内付55%工程款，剩余5%工程款为质保金，待质保到期后15天内付清。2019年4月1日，张远国与尹志元签订了一份劳务施工进度结算表，该结算表的主要内容为：乙方尹志元于2018年11月20日从甲方张远国处承接到广东海华建设有限公司中广核河南省扶沟县、沈丘县分散式风电场共15个风机基础平台钢筋混凝土、锚笼安装及灌注桩钢筋笼制作安装进行劳务施工，约定风机基础平台锚笼安装完成、平台钢筋绑扎完成（扶沟县每个风机机位基础平台钢筋43.00589吨、沈丘县每个风机机位基础平台钢筋39.53769吨。）混凝土浇筑完成的包干价是45000元/个，灌注桩钢筋笼制作安装完成按平台钢筋包干价500元/吨的价格的半价250元/吨承包施工，进场施工后因尹志元觉得灌注桩钢筋笼制作安装的价格过低，后经尹志元和张远国协商决定将灌注桩钢筋笼制作安装的价格提升到350元/吨。现在因工程进度即将完工，现进行施工进度结算。扶沟县分散式风电场平台钢筋混凝土锚笼安装共10个基位，乙方尹志元已完成9个基位施工，施工过程中因乙方尹志元工人人手不足，其中上锚板下方10公分二次灌浆浇筑是由广东海华建设有限公司驻扶沟县施工项目部帮尹志元联系工人浇筑完成，共用138个工天，每个工天150元，共计20700元，将由广东海华建设有限公司直接从乙方尹志元工程进度款中扣除支付给工人。因尹志元施工过程中浇筑混凝土放料过多，导致9个机位基础平台混凝土凝固后高出施工图纸水平的10公分不符合验收规格，需进行破除高出的10公分混凝土，由于尹志元工人人手不足，由广东海华建设有限公司驻扶沟县施工项目部帮尹志元联系工人进行破除，每个机位用工4个天工（150元每个天工）9个机位用工工资共计5400元，将由广东海华建设有限公司直接从乙方尹志元工程进度款中扣除支付给工人。破除后用到的沙子水泥价格为1410元，将由广东海华建设有限公司直接从尹志元工程进度款中扣除购买。沈丘县分散式风电场平台钢筋混凝土锚笼安装共5个基位，乙方尹志元已完成4个基位施工，其中有两个风机基位施工过程中因尹志元工人人手不足，由广东海华建设有限公司驻扶沟县施工项目部帮尹志元联系工人绑扎完成，绑扎工价为38000元，将由广东海华建设有限公司直接从尹志元工程进度款中扣除给绑扎两个平台钢筋工人发工资。扶沟县分散式风电场平台灌注桩钢筋笼制作安装施工尹志元已全部完成，钢筋笼共计5324米，钢筋笼吨位共计473.1362836吨；沈丘县分散式风电场平台灌注桩钢筋笼制作安装施工尹志元已全部完成，钢筋笼共计1930米，钢筋笼吨位共计170.7949163吨。张远国已经向尹志元支付劳务承包费用749294元（722920元+2000元+24374元）。本院认为，本案案由为合同纠纷。本案争议的焦点为：张远国应向尹志元支付多少劳务承包费，张远国是否向尹志元多支付劳务承包费，多支付多少，尹志元是否应当承担返还责任。根据张远国与尹志元签订的劳务分包合同及劳务施工进度结算表，尹志元施工13个风机基础平台，每台单价为45000元，13个风机基础平台的总承包费用应为585000元。在13个风机基础平台施工过程中，因尹志元人手不足及部分质量不合格，由广东海华建设有限公司驻扶沟县施工项目部帮尹志元联系工人完成，共计产生费用65510元【20700元（138个工×150元）+5400元（4个工天×150元×9个机位+破除后用到的沙子水泥价格为1410元+绑扎工价为38000元】，这些费用，双方约定将由广东海华建设有限公司直接从尹志元工程进度款中扣除。张远国与尹志元签订的劳务分包合同中，约定剩余5%工程款为质保金，因双方在合同中未约定质保期，根据《建设工程质量保证金管理暂行办法》第二条“本办法所称建设工程质量保证金（保修金）（以下简称保证金）是指发包人与承包人在建设工程承包合同中约定，从应付的工程款中预留，用以保证承包人在缺陷责任期内对建设工程出现的缺陷进行维修的资金。缺陷是指建设工程质量不符合工程建设强制性标准、设计文件，以及承包合同的约定。缺陷责任期一般为六个月、十二个月或二十四个月，具体可由发、承包双方在合同中约定”之规定，本案的质保期，本院认定为最长不超过24个月。即2019年4月1日双方签订劳务施工进度结算表起计算，即自本院审理本案时质保期未到期，张远国主张从尹志元的劳务费用中扣除5%的质保金，由事实和法律依据，本院予以支持。尹志元共完成钢筋笼共计643.93吨（扶沟县473.1362836吨+沈丘县170.7949163吨），每吨价格350元，共计225376元。综上，扣除上述费用，张远国应向尹志元支付的承包费用为704347元【（585000元+225376元）×95%(扣除5%的质保金)—65510元】。张远国已支付给尹志元749294元，故张远国多支付给尹志元的费用为44947元。本次庭审被告尹志元经本院合法传唤，无正当理由未到庭参加诉讼，对反诉原告尹志元的反诉请求依法按撤回起诉处理（另行制作民事裁定书）。依照《中华人民共和国合同法》第二百六十九条、《中华人民共和国民法总则》第一百二十二条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十四条之规定：一、被告尹志元于判决生效之日起十日内返还原告张远国多支付的劳务承包费用44947元；二、驳回原告张远国其他诉讼请求。案件受理费3024元，原告张远国负担2100元，被告尹志元负担924元。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人的人数提出副本，上诉于河南省周口市中级人民法院。审判长  张世民审判员  范娜娜审判员  王军荣二〇二〇年六月十日书记员  赵银芝