辽阳市白塔区人民法院 民 事 判 决 书 （2020）辽1002民初1071号 原告：海口百龙飞环保建材有限公司，住所地：海南省海口市南海大道221号西城1号A幢401房。 法定代表人：张秀全。 委托代理人：吴晓宇，湖南旷真（南京）律师事务所律师。 被告：中铁十九局集团第二工程有限公司，住所地：辽阳市白塔区和平路17号。 法定代表人：解佳飞，系公司董事长。 委托代理人：张祚晨、韩浪博，系公司职工。 原告海口百龙飞环保建材有限公司与被告中铁十九局集团第二工程有限公司合同纠纷一案，于2020年4月20日向本院提起诉讼。本案受理后，依法由审判员陈月独任审判，于2020年5月26日公开开庭审理了本案，原告海口百龙飞环保建材有限公司委托代理人吴晓宇，被告中铁十九局集团第二工程有限公司委托代理人张祚晨、韩浪博到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告海口百龙飞环保建材有限公司诉称，被告因承建“中铁十九局集团第二工程有限公司美兰机场二期扩建工程”的需要，与原告于2017年3月25日签订《水泥采购合同》。合同约定被告向原告购买水泥，并对水泥价格、货款结算及支付方式、违约责任、争议解决方式等事项进行了约定。合同签订后，原告严格按合同约定供应水泥，认真履行合同，但被告却未按合同约定支付款项。截至2020年3月28日止，被告尚须依约支付所欠合同款项共计5645600.00元。另被告拖欠合同款项的行为已构成严重违约，被告应向原告支付截至2020年3月28日的逾期付款利息1681780.00元，支付自2020年3月29日起至欠款实际付清之日止的后续逾期付款利息。请求法院判令被告向原告支付截至2020年3月28日的合同欠款共计5645600.00元;判令被告向原告支付截至2020年3月28日的逾期付款利息1681780.00元，并支付自2020年3月29日起至欠款实际付清之日止的后续逾期付款利息；判令被告承担原告为实现债权支出的律师代理费240000.00元;判令被告承担本案受理费、保全费、保函费。 被告中铁十九局集团第二工程有限公司辩称，一、被答辩人主张的款项与实际情况并不相符，答辩人与被答辩人于2017年3月25日签订了水泥采购合同，截至目前被答辩人向答辩人提供的货款总额为41845692.70元，答辩人已经支付被答辩人的款项为36300092.70元，答辩人尚未支付的款项为5545600.00元，与被答辩人主张的5605936.00元并不相符。二、被答辩人主张的款项尚未到达给付期，被答辩人无权向答辩人主张。根据答辩人与被答辩人于2017年3月25日签订的水泥采购合同中第5.3款中约定，买方在收到发票并进行认证无误后，扣除该批物资价款10%的质量保证金，待本工程发包人向买方支付验工计价款到位后，在60天内分批向卖方支付该批物资的货款。双方合同中对于款项给付的前提已经明确，说明系工程发包人向答辩人支付款项后60天内支付货款，而答辩人与建设单位之间签订的建设施工总承包合同中已经明确写明了工程进度款拨付80%后停止支付，待工程经过竣工验收后付到审定工程结算价款的95%。但目前建设单位支付答辩人拨款比例为79.98%。按照合同约定，答辩人支付被答辩人79.98%即完成了付款责任，按照双方结算价款中供货价为41845692.70元，按照79.98%计算，答辩人应支付被答辩人的到期给付货款为33426339.33，即完成了双方合同约定的付款责任。目前答辩人已经支付被答辩人36300092.70元，答辩人已经超额支付被答辩人款项2873753.37元，所以被答辩人无权向答辩人主张款项，因该部分款项尚未到达给付期。在被答辩人未给付答辩人款项5545600.00元中，其中质保金尚未到达给付期部分为2092284.64元。按照双方之间签订的水泥采购合同中第七条质量保证条款中明确约定，卖方承诺质量保证期为一年，自最后一批货物通过验收之日起计算。买方在每批次结算的货款中扣除当批次货款的5%作为质量保证金。如质保期内未出现质量问题，质保期满后一个月内无息退还质保金。被答辩人最后一次供货时间为2020年3月11日，按照合同约定质保期为一年，在质保期满后一个月内无息退还质保金，所以答辩人主张的款项中2092284.64元，无论建设单位是否给付答辩人，按照双方之间的约定，该部分款项均不属于到期债权，被答辩人无权主张。三、被答辩人主张要求答辩人支付逾期付款利息1681780.00元，并没有事实依据及法律依据。被答辩人主张的款项尚未到达给付期并且尚未给付的款项中还有质量保证金，质量保证金的返还时间在双方合同中具有明确规定的，所以在被答辩人主张的款项尚未到达给付期的情况下，被答辩人无权向答辩人主张逾期利息。根据双方签订的合同5.4款中明确写明，卖方理解并接受因业主拨款不到位等原因引起的买方延迟付款行为，不再向买方主张迟延付款的责任。双方合同中对于延期付款进行了明确的说明，现在被答辩人违反合同约定向答辩人主张违约金，没有相应的事实依据。四、被答辩人要求答辩人支付律师代理费24万元，保函费及保全费不应得到支持。被答辩人目前向答辩人主张的款项并不属于到期债权，无权向答辩人主张。综上答辩人认为被答辩人主张款项并未到达给付期限，主张利息等其他费用没有相应的事实依据，恳请法院驳回其诉讼请求。 本院经审理查明，2017年3月25日，被告中铁十九局集团第二工程有限公司（作为买方）与海口百龙飞环保建材有限公司（卖方）签订水泥采购合同一份，约定合同含税总价为31267250.00元，由卖方负责运输，交付地点为海口市美兰区演丰镇美兰墟中铁十九局集团第二工程有限公司美兰机场二期扩建工程二标项目部拌合站。供货和付款方式：本合同为分批供货、分期付款的买卖合同。卖方在双方办理结算手续后7日内向买方开具与结算金额等额的合法有效的增值税专用发票，并于开票之后15日内将发票送达买方，买方签收发票的日期为发票的送达日期。买方在收到发票并进行认证无误后，扣除该批物资价款5％的质量保证金，待本工程发包人向买方支付验工计价款到位后，在60天内分批向卖方支付该批物资的货款。卖方理解并接受因业主（工程发包人）拨款不到位等原因引起的买方延迟付款的行为，不再向买方主张延迟付款的责任。合同第7条约定卖方承诺质量保质期为1年，自最后一批货物通过验收之日起算。买方在每批次结算的货款中扣除当批次货款的5％作为质量保证金。如质保期内未出现质量问题，质保期满后一个月内无息退还质保金。合同第8条约定履约保证金的有效期为合同货物最后一批交货验收合格后六个月。履约保证金有效期届满后，如双方无争议，买方在六个月内将履约保证金无息退还给卖方。 合同签订后，原告按约定分批向被告供应货物。2017年1月9日，原告向被告交纳履约保证金10万元。原、被告经过对账，确认原告向被告供应货物的总金额为41845692.70元，被告已支付货款36300092.70元。 又查明，被告与项目发包方海口美兰国际机场有限责任公司签订施工承包合同。合同中约定工程竣工验收完成支付至工程形象进度产值的80％，竣工结算定案且承包人提交完整、合格的竣工资料后56天内向承包人支付至工程竣工结算价款的95％，剩余5％为质保金。2019年12月29日，经被告与项目发包方海口美兰国际机场有限责任公司核算，发包方向被告累计支付进度款比例为79.98%。 本院所确认的上述事实，有水泥采购合同、对账单及增值税专用发票、交通银行电子回单凭证、付款凭证、水泥对账单、海口美兰国际机场二期扩建工程施工总承包合同、工程进度产值审核表及双方当事人当庭陈述笔录在卷为凭，经当庭举证、质证和本院审查，可以采信。 本院认为，原告海口百龙飞环保建材有限公司与被告中铁十九局集团第二工程有限公司签订《水泥采购合同》，是双方真实意思表示，应为有效。合同中约定了供货和付款方式及质量保证金扣除比例、退还期限。因双方已在案涉合同中约定，买方在收到发票并进行认证无误后，扣除该批物资价款5％的质量保证金，待本工程发包人向买方支付验工计价款到位后，在60天内分批向卖方支付该批物资的货款。同时被告与项目发包方海口美兰国际机场有限责任公司签订施工承包合同中约定工程竣工验收完成支付至工程形象进度产值的80％，竣工结算定案且承包人提交完整、合格的竣工资料后56天内向承包人支付至工程竣工结算价款的95％，剩余5％为质保金。被告能够证明发包方仅支付了工程总价款的79.98%，尚未全额支付，且该比例已达到被告与发包方之间的合同约定的付款比例。现被告已付款比例为86.75％，故原、被告双方在合同中约定的付款条件未成就，原告要求被告给付全部未付货款及利息损失的请求，本院不予支持。因被告并未违反合同约定，原告主张律师费，缺乏依据，本院不予支持。根据对账单记载最后一批货物验收的时间为2020年1月10日，现质保期未达到返还期限，故原告主张返还，缺乏事实依据，本院不予支持。关于原告主张的履约保证金，最后一批货物验收至今已经超过6个月，故原告的该项主张，有事实依据，本院予以支持。 综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百三十条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百三十四条之规定，判决如下： 一、被告中铁十九局集团第二工程有限公司退还原告海口百龙飞环保建材有限公司履约保证金10万元。 二、驳回原告海口百龙飞环保建材有限公司其他的诉讼请求。 案件受理费32247.00元（已减半收取），由原告海口百龙飞环保建材有限公司承担31097.00元，由被告中铁十九局集团第二工程有限公司1150.00元；保全费5000.00元，由原告海口百龙飞环保建材有限公司承担3980.00元，由被告中铁十九局集团第二工程有限公司1020.00元。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于辽宁省辽阳市中级人民法院。 审判员  陈月 二Ｏ二Ｏ年七月十七 法官助理翁晓曼 书记员霍冬雪 附录 《中华人民共和国合同法》 第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。 第一百三十条买卖合同是出卖人转移标的物的所有权于买受人，买受人支付价款的合同。 《中华人民共和国民事诉讼法》 第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。 当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。 人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。 第一百三十四条人民法院审理民事案件，除涉及国家秘密、个人隐私或者法律另有规定的以外，应当公开进行。 离婚案件，涉及商业秘密的案件，当事人申请不公开审理的，可以不公开审理。