淮安市清江浦区人民法院 民 事 判 决 书 （2020）苏0812民初307号 原告：淮安市金智装饰工程有限公司，住所地淮安市清江浦区中鑫上城****，统一社会信用代码913208020831516716。 法定代表人：高亚智，职务总经理。 委托诉讼代理人：王海盟，江苏群汇知缘律师事务所律师。 委托诉讼代理人：丁菲，江苏群汇知缘律师事务所律师。 被告：淮安金盛装饰城有限公司，住所地，住所地淮安市淮海西路**会信用代码91320802772020052B。 法定代表人：李广举，职务董事长。 第三人：中国人民解放军32527部队，住所地淮安，住所地淮安市淮海西路**> 负责人：林德昭，职务大队长。 委托诉讼代理人：沈辉，江苏律轩律师事务所律师。 原告淮安市金智装饰工程有限公司（以下简称：“金智公司”）与被告淮安金盛装饰城有限公司（以下简称：“金盛公司”）、第三人中国人民解放军32527部队（以下简称：“32527部队”）承揽合同纠纷一案，本院于2020年1月9日立案受理,依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告金智公司的委托诉讼代理人王海盟、第三人32527部队的委托诉讼代理人沈辉到庭参加诉讼，被告金盛公司经本院公告传唤未到庭应诉。本案依法缺席审理，现已审理终结。 原告金智公司向本院提出诉讼请求：1、解除原被告于2015年11月13日签订的户外LED显示屏工程施工承包合同；2、被告金盛公司支付原告金智公司1004700元；3、被告金盛公司承担本案诉讼费。事实与理由：2015年11月13日，原告金智公司（乙方）与被告金盛公司（甲方）签订户外LED显示屏工程施工承包合同一份，约定：甲方将淮安市爱家装饰广场（以下简称：“爱家广场”）中的户外显示屏设施设备安装工程承包给乙方，工程总价款160万元，工期约定为160个日历天。合同签订后，原告金智公司与案外人淮安润洋电子科技有限公司（以下简称润洋公司）签订LED显示屏合同，从润洋公司处采购显示屏及安装服务，并先行支付部分价款。2016年1月12日，淮安市城市管理行政执法局发出停工通知书，后工程处于停工状态。润洋公司因工程停工，起诉原告金智公司赔偿损失，原告金智公司已按生效判决履行完毕。涉案建筑物系被告金盛公司从第三人32527部队处租赁。因被告金盛公司过错致使合同无法履行，被告金盛公司应承担违约责任，赔偿原告金智公司损失。现诉至贵院，请求支持原告的诉讼请求。 被告金盛公司提交书面答辩状，辩称：1、本案承揽合同标的为户外LED显示屏工程，至今未施工完成，未竣工验收和交付使用，不具备结算条件；2、原告金智公司提交的其与润洋公司的判决书中表明户外LED显示屏缺少单元板，无法使用；3、案涉项目因国家政策原因停止经营，至今未确定安置方案，待政府处置完成后原告金智公司可与被告金盛公司协商确定下一步方案。综上，案涉工程目前不具备结算条件，建议原告金智公司撤回起诉或法庭驳回原告金智公司的诉讼请求。 第三人32527部队辩称：原被告之间的合同关系与我方无关，我方对原被告之间的合同及履行情况不知情，应由原告金智公司向被告金盛公司主张权利。 本院经审理认定事实如下：2015年11月13日，原告金智公司（乙方）与被告金盛公司（甲方）签订《户外LED显示屏工程施工承包合同》，双方约定：“工程名称:户外LED显示屏制作安装工程，工程地点:淮安市85号，工程承包方式:全包（包工、包料、包进度、包按图施工），工程总额:160万元;工期：本合同工期约定为60个日历天，以甲方发给乙方的开工令为开工日期；违约责任：1、合同签订后，双方均需认真执行，如有一方违约，须向对方赔偿由此产生的实际损失；2、合同签订后，合同双方任何一方无正当理由单方面解除合同的，应向对方支付合同总价的20%违约金…” 当日，原告金智公司又与案外人润洋公司签订LED显示屏合同一份，约定由润洋公司提供显示屏部件及安装等，工程总价款110万元，自合同生效之日起60日内（60个工作日）完成显示屏的制作。该合同签订后，原告金智公司支付定金15万元，润洋供公司开始按照工程进度采购原材料并进行生产，于2016年1月9日在爱家广场外墙楼身安装好钢架。金智公司又支付12万元，余款未付。 2016年1月12日，淮安市城市管理行政执法局给金智公司发出停工通知书，内容为：“你单位于2016年1月12日在爱家装饰广场楼身进行设置电子大屏户外广告的行为，已涉嫌违反相关规定，因你单位未能提供上述行为之合法依据，现责令你单位自接到本通知之日起，立即停止上述行为并接受调查处理。” 2018年5月29日，润洋公司将金智公司诉至本院，主张解除双方之间的定作合同、金智公司支付尚欠价款83万元。该案经一审、二审；2019年4月3日，淮安市中级人民法院作出（2019）苏08民终157号民事判决书。该案终审判决结果为：1、解除润洋公司与金盛公司于2015年11月13日签订的LED显示屏合同；2、金智公司支付润洋公司39万元。金智公司负担该案一审诉讼费中的14700元、二审诉讼费中的8000元。（2019）苏08民终157号民事判决载明：“…未办理审批手续才是导致本案合同无法继续履行的直接原因，亦为根本原因，且该过错应归责于上诉人（金智公司）一方，上诉人应当承担违约责任…结合合同约定的价款，被上诉人（润洋公司）称已投入成本80万元左右，以及合同预期利润为20余万元的主张具有合理性…现被上诉人自愿在一审判决的赔偿数额基础上减少20万元，上诉人未能举证证明现被上诉人损失低于39万元，因此，被上诉人要求上诉人向其支付39万元系被上诉人自行处分权利的行为，且不损害上诉人利益，本院予以确认。对于箱体、钢架等剩余合同组件，被上诉人同意交付给上诉人，上诉人如需要可另行向被上诉人主张…”。该案后进入执行程序；2019年7月5日，润洋公司法定代表人陈**认可原告金智公司已支付了上述民事判决的全部款项，并申请撤回执行。 以上事实，有当事人陈述、合同、民事判决书、谈话笔录等证据在卷佐证，本院予以采信。 本案审理过程中，原告金智公司明确其主张的1004700元款项的构成情况：（1）已付润洋公司66万元；（2）与润洋公司的诉讼中负担的诉讼费22700元；（3）与润洋公司进行诉讼支出的律师费22000元；（4）经济损失30万元。其又提交律师费发票，证明其与润洋公司案件的二审中，支出律师费17000元。 本院认为，原告金智公司按被告金盛公司的要求，为其制作安装户外显示屏，双方之间形成合法有效的定作合同关系。双方签订合同之后，原告金智公司又将该显示屏交由润洋公司制作、安装；后经生效判决确认，因未办理审批手续，诉争显示屏已不能继续安装；由此可见，在本案中，原、被告之间的定作合同亦不能继续履行；原告金智公司主张解除其与被告金盛公司之间的合同，于法有据，本院予以支持。 （2019）苏08民终157号案件审理过程中，金智公司系定作人，该判决认定金智公司系合同不能继续履行的过错方；而在本案中，金盛公司系定作人，金智公司为承揽人；诉争显示屏因未办理审批手续导致合同不能继续履行，最终应归责于被告金盛公司。当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可获得的利益。根据生效判决，金智公司应支付润洋公司39万元，连同之前其已支付的27万元，其支付润洋公司款项合计66万元；金智公司在与润洋公司诉讼过程中负担诉讼费22700元；上述金额均应认定为因被告金盛公司违约导致原告金智公司产生的损失。此外，生效判决载明润洋公司预期利润为20余万元具有合理性；参照该标准，本院酌情将原告金智公司的预期利润确定为20万元；原告金智公司主张的超出部分，不予支持。综上，原告金智的公司的损失合计882700元。原告金智公司主张其支出的律师费22000元亦应由被告金盛公司负担，本院认为，原、被告双方并未对律师费负担问题进行约定，对原告金智公司的该请求，不予支持。 依照《中华人民共和国合同法》第九十四条、第一百一十三条、第二百五十一条及《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下： 一、解除原告淮安市金智装饰工程有限公司与被告淮安金盛装饰城有限公司签订的《户外LED显示屏工程施工承包合同》； 二、被告淮安金盛装饰城有限公司于本判决生效后三日内支付原告淮安市金智装饰工程有限公司赔偿款882700元； 三、驳回原告淮安市金智装饰工程有限公司的其他诉讼请求。 如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费19200元，原告淮安市金智装饰工程有限公司负担6573元；被告淮安金盛装饰城有限公司负担12627元；公告费600元，由被告淮安金盛装饰城有限公司负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于江苏省淮安市中级人民法院。同时根据《诉讼费用交纳办法》的有关规定，向该院预交上诉案件受理费。 审 判 长 潘 雷 人民陪审员 张 勇 人民陪审员 张倩莹 二〇二〇年八月三十一日 法官 助理 韩 靖 书 记 员 陈 欣 附：相关法律条文 《中华人民共和国合同法》 第九十四条有下列情形之一的，当事人可以解除合同： （一）因不可抗力致使不能实现合同目的； （二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务； （三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行； （四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的； （五）法律规定的其他情形。 × 第一百一十三条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失。 第二百五十一条承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人给付报酬的合同。 承揽包括加工、定作、修理、复制、测试、检验等工作。