山东省东营市垦利区人民法院民 事 判 决 书（2019）鲁0505民初3043号原告：东营市东派制衣有限公司。住所地：东营市垦利区中兴路235号。法定代表人：董精柱，经理。委托诉讼代理人：刘敏敏，山东齐融律师事务所律师。委托诉讼代理人：张延龙，山东正义之光律师事务所律师。被告：李先明，男，1983年7月30日出生，汉族，现住山东省东营市广饶县全福元广饶城市商业综合体（A区）全福元/6-14。原告东营市东派制衣有限公司（以下简称东派制衣）与被告李先明装饰装修合同纠纷一案，本院于2019年11月12日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告东派制衣的委托诉讼代理人刘敏敏、张延龙，被告李先明到庭参加诉讼。本案现已审理终结。东派制衣向本院提出诉讼请求：1.依法判令原、被告双方签订的装饰装修合同解除；2.依法判令被告返还原告装饰装修款145000元，并要求被告赔偿原告损失10000元，并要求以145000元为基数，自起诉之日起按照年利率6%支付至实际清偿之日止；3.本案的诉讼费、保全费等费用由被告承担。事实和理由：2019年1月份，原、被告达成口头装饰装修协议，被告承揽了原告租赁的位于东营市垦利区中兴路*号房屋的装饰装修，原告依约支付了装饰装修工程款。但被告拒不按照约定履行相应的义务，经原告多次催告，被告明确表示不再履行，致使合同目的不能实现，口头协议理应解除，被告并给原告造成损失。为维护原告的合法权益，特诉至贵院，望判若所请。李先明辩称，原告起诉的被告施工的时间不对，被告是在2018年10月15日收到第一笔设计费，之后在2018年10月20日左右开始施工。因原告内部意见不同，让被告停工不装了。又过了四五天，让被告过去跟原告董精柱的对象见面沟通，达成口头协议，跟董精柱的对象说的是20万元装修费，但是没有跟董精柱说。根据施工图纸，现场更改的次数太多，在拆除的时候停工了一次，在后期装修时又停工了一次，并且没有按照原图纸的要求施工。其他答辩意见在提交证据中陈述。原告为支持其诉讼请求，向法庭提交以下证据：1、收据原件一份（包括记账明细）、收条原件一张。拟证明，2019年1月22日，被告收到原告装修款6万元；2019年1月27日，被告收到原告装修款2万元；2019年3月6日被告收到原告1万元；2019年3月14日被告收到原告2万元；2019年3月18日被告收到原告装修款3.5万元收到原告装修款合计14.5万元，证明原、被告装饰、装修合同关系。2、原告公司法定代表人董精柱的妻子玄秀平与被告李先明的录音一份（2019年7月30日），结婚证原件一份。拟证明，被告承认收到原告支付的装修款14.5万元，证明通话录音者为董精柱的妻子玄秀平与被告李先明。3、手机短信截屏2张，手机号交费凭证一份、通话记录7张，房屋现状照片打印件三张。拟证明，1.根据《合同法》第94条规定：“有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（一）因不可抗力致使不能实现合同目的；（二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明将不履行主要债务；（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理的期限内仍未履行；（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；（五）法律规定的其他情形。”2.自2019年4月3日至7月29日，原告多次发信息通知被告要求被告对涉案房屋进行装修，但被告置之不理拒不履行装修义务，且原告多次拨打被告电话，被告拒接电话，经原告多次催告后，被告占有装修款拒不履行义务，公司装修是为经营使用，因为被告拒不履行义务，店铺现在已经装修，被告的行为，致使不能实现装修目的，也没有继续履行的必要，合同双方口头约定的装修合同理应解除。3.被告没有履行相应的施工义务，被告的拖延施工给原告造成了重大损失，被告应返还原告已经支付的工程款14.5万元，并向原告支付损失1万元（案涉商品房的对外出租的房屋租金）。4、被告企业信息打印件一份。拟证明，东营正牧实业有限公司系一人公司，结合原告提供的证据一、二，被告李先明个人资产不能独立于公司资产，根据公司法第63条之规定，李先明与公司应承担连带责任。5、装修预算表原件一份、采购材料清单及收据原件8份、装修完成的照片7张（存于光盘上）、被告提供的木地板照片2张（存于光盘上）、银行流水明细打印件1份。拟证明，证实涉案的房屋由王传全全部装修完成，现房屋已经交付使用，再与被告继续履行合同已经无法实现履行合同的目的，原告经多次与被告通知，被告于2019年7月份明确表示不再履行合同的义务，为了经营的需要，原告只能与王传全签订了合同，完成了装修义务。并且木地板在2019年10月27日原告重新购置的，花费了27680元，被告当时提供的木地板质量是不合格的，一踩即碎，被告的木地板存放于原告的仓库中。被告对上述证据质证称：对收据、收条真实性没有异议，通话记录、手机号交费凭证、手机短信截屏真实性没有异议；对房屋现状照片打印件有异议，称照片不是真实的；对结婚证不清楚；被告公司现在已经注销了，之前是我个人占股100%；录音不用听了，对收到原告14.5万元装修款没有异议。对装修预算表不认可，被告2019年7月份已经基本完成整体装修，只剩门头、防水及二楼的仿古门窗，因后期董精柱的对象明确表示不再支付剩余的55000元，故没有履行口头协议。采购材料清单及收据、银行流水明细和被告无关。对装修完成的照片有异议，其中大部分都是被告装的。对被告提供的木地板照片没有意见，木地板是被告提供的，当时被告已经把木地板全部铺好了，是原告后期找人拆除的。而且墙上挂衣架被告也提供了一部分，没有安装，留在现场。门头、玻璃、大框都是被告施工的，内部装饰已基本完成。被告向法庭提交以下证据：照片打印件11张，银行流水原件25张、工程预算表打印件1份。证明：我施工的工作量及价值，我已经超出完成了145000元价值的装修工程，不应返还145000元装修款。原告对上述证据质证称：对银行流水的真实性没有异议，但对证明目的和关联性有异议，对其他证据的真实性、证明目的和关联性均有异议。微信记录上显示东营**装饰工程有限公司，照片中显示*****，不能证实被告履行了相关的施工义务。并且被告称装修全部完成，但是从其提供的照片中均可以看出地板也没有进行装饰装修。结合原告提交的短信记录，在2019年7月份，原告多次要求被告干活，但是被告均没有任何回复，7-10月份的通话记录被告均是未接通，可以再次证实被告未实际履行装修义务的事实。对预算单真实性不予认可，预算单中均没有原告的签字，该预算单属于被告单方制作，不能证实与案涉工程有关。涉案工程的装修材料均由王传全进行购买并已装修完成，与被告无关。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：原告将位于东营市垦利区中兴路*号房屋的装饰装修工程承包给被告。2019年1月22日，原告向被告支付装修款6万元；1月27日，原告支付2万元；3月6日，支付1万元；3月14日，支付2万元；3月18日，支付3.5万元。关于涉案装修工程进展情况。原告主张被告仅向原告提供了一批木地板、两个花格，没有进行装修。被告主张2019年7月份已基本完成整体装修，因原告明确表示不再支付剩余55000元，所以未继续进行装修。本院经审理认为，其一，被告提交的证据能够证实对涉案房屋进行了装修，但未进一步提交证据证实装修进展及费用情况；其二，涉案房屋一直由原告控制，原告主张涉案房屋未进行装修，但未提交相关照片等证据予以佐证；其三，原告自2019年1月-3月分多次多笔向被告支付装修款，根据交易习惯和生活常识，如果被告始终未履行装饰装修义务的话，原告分多次向其支付不等额的装修费与常理不符。故本院对原告关于未履行装修义务的主张不予支持，对被告关于基本完成整体装修任务的主张亦不予支持。本院认为，本案的争议焦点是被告在合同履行过程中应承担何种违约责任。其一，原被告虽没有签订书面的装饰装修合同，但形成了事实上的装饰装修合同关系。双方均未提交证据证实对预算金额、装修进度、支付方式、完工时间进行过约定，亦均无法证实被告的履行行为是否导致无法实现合同目的，故对原告关于解除合同的主张不予支持。其二，原告分多次向被告支付装修款，结合被告提交的装修照片，本院认定2019年3月18日之前的装修款不予退还。根据原告提交的短信记录及庭审情况，涉案房屋确有工程未完工，故对2019年3月18日支付的3.5万元应予退还。原告主张被告返还装修款145000元，并支付以145000元为基数，自起诉之日起至实际清偿之日止按照年利率6%计算的利息损失。对原告关于被告返还装修款35000元并按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率支付自2019年11月12日起至实际给付之日止利息的主张予以支持，对超出的部分不予支持。综上，依照《中华人民共和国合同法》第四十四条、第二百一十二条、第二百二十九条之规定，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款，《最高人民法院关于适用的解释》第九十条之规定，判决如下：一、被告李先明于本判决生效之日起十日内一次性返还原告东营市东派制衣有限公司装修款35000元；二、被告李先明于本判决生效之日起十日内一次性向原告东营市东派制衣有限公司支付利息（以35000元为基数，自2019年11月12日起至实际给付之日止，按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算）；三、驳回原告东营市东派制衣有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费3400元，减半收取1700元，由原告东派制衣负担1360元，由被告李先明负担340元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于山东省东营市中级人民法院。审判员 刘 洁二〇二〇年二月十日书记员 王亚楠