江苏省张家港市人民法院民 事 判 决 书（2020）苏0582民初982号原告：惠州市万绿启华环保工程有限公司，住所地广东省惠州大亚湾西区龙海二路32号景乐园商务大厦1栋1605-1607号房。法定代表人：陈海东，该公司董事长。委托诉讼代理人：戴忠岐，江苏吴派律师事务所律师。被告：江苏华世德环保设备制造有限公司，住所地江苏省滨海县通榆镇民营创业园工业支路88号。法定代表人：李建良，该公司总经理。委托诉讼代理人：吴建康，张家港市港区法律服务所法律工作者。原告惠州市万绿启华环保工程有限公司（以下简称万绿启华公司）与被告江苏华世德环保设备制造有限公司（以下简称华世德公司）买卖合同纠纷一案，本院于2020年1月10日立案后，依法适用简易程序公开开庭进行了审理。原告万绿启华公司的委托诉讼代理人戴忠岐、被告华世德公司的委托诉讼代理人吴建康到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。原告万绿启华公司向本院提出诉讼请求：1.判令解除双方签订的设备买卖合同；2.判令被告返还原告支付的货款64万元及利息(2018年11月25日起至实际付清之日止按同期银行贷款利率计算)；3.判令被告支付违约金12.8万元；4.判令被告承担原告因此支付的律师费3.5万元；5.本案诉讼费由被告承担。事实和理由：2018年3月20日，原、被告在张家港市签订了设备买卖合同，约定原告向被告购买有机废气活性炭催化燃烧设备，合同总价为128万元，交货期限为在合同签订生效后买方预付款至卖方账户之日起45日内货物送至买方工厂。如延迟到货，每延迟一天卖方支付合同总价0.5%违约金。付款方式为：预付款50%，在合同签订后5个工作日内支付；货到惠州大亚湾厂区后，付款30%：设备正常运行3个月内付17%；余款3%在设备运行12个月后一次性结清。合同签订生效后，原告于2018年3月20日向被告账户支付了64万元预付款，但被告并未依约按期发货。截止至起诉之日起，原告仍未收到货物，原告多次要求被告返还货款，被告也拒不返还。原告已依约支付货款，被告理应履行交付货物的义务，被告未交付构成根本违约，给原告造成损失，被告应承担违约责任。原告为维护合法权益提起诉讼。被告华世德公司辩称，第一，被告不存在违约，我公司是应原告的要求延期发货，由于原告不具备安装条件，所以主动要求延期发货。第二，被告为履行该合同制作设备已经投入大量资金，造成严重的损失，在被告应原告的要求于2018年8月份将货物全部委托运输公司承运至原告指定地点，并安排12名安装人员另行坐车前往安装，由于合同约定货到后三天内付款30%，被告进行卸货安装，而事实上被告在卸货地共计待了十天左右，而原告也未支付相应的货款，明显表示不予支付，导致被告强行将货物拉回。当时原告召集了大量社会人员进行堵截，一直至被告货物上高速原告才放弃堵截。第三，被告嗣后通过微信电话与原告进行沟通，双方一直未达成一致意见，导致被告货物严重压货，流动资金短缺，造成停产至今。第四，请求查明事实后要求原、被告继续履行合同，并支付相应的货款，承担被告2018年8月6日送货原告拒收产生的合理运输费用共计10万元。第五，在原、被告双方合同签订后，根据原告大股东钱劲松的要求，被告支付原告大股东钱劲松的妻子董小英设备款回扣155750元，应予以扣除。综上，请求驳回原告的诉讼请求。本院经审理认定事实如下：2018年3月19日，万绿启华公司（买方）和华世德公司（卖方）签订编号为20180319的《合同》一份，约定：有机废气活性炭催化燃烧设备1套，总价128万元；买方预付款至卖方账户之日起45日(不含安装调试期)内货物送至买方工厂，到达买方工厂后15日内安装完成；如果发生交货延迟除由双方同意的交货推迟外，卖方应承担以下违约责任，设备延迟到货在十天内，不承担违约金，接下来，每延迟一天卖方支付买方合同总价0.5%违约金，延迟违约金的总额不超过合同总价的10%，若延迟超过30天，买方可以解除台同，卖方应在买方提出解除合同之日起30天内退回买方的已付款，包括相应的利息；交货地点为广东惠州大亚湾石化区；在签约后5个工作口内以电汇方式付款50%，货到惠州大亚湾厂区3个工作日内付款30%，在设备正常运行3个月内付17%的验收款，设备余款3%在设备品常运行12个月内一次性付清。2018年3月20日，万绿启华公司向华世德公司支付64万元。2018年7月71日，万绿启华公司向华世德公司寄送《未按合同条款发货的律师函》，要求华世德公司在七日内按合同规定的配置标准即供货范围履行发货义务。2018年11月14日，万绿启华公司向华世德公司寄送《律师函》，认为华世德公司发送的设备经验收不符合合同约定的质量、规格和能力，导致不能实现购买目的，要求华世德公司返还64万元预付款，并支付利息和12.8万元违约金。万绿启华公司明确以起诉的方式解除双方签订的合同。本院通过邮寄方式于2020年2月24日向华世德公司送达了起诉状副本等应诉材料。审理中，华世德公司就其曾于2018年8月向万绿启华公司交付设备的抗辩主张，提供了运输合同、运输车辆的照片及车辆行驶证、驾驶证、付款凭证等复印件。万绿启华公司对上述证据的真实性不予认可，并陈述：华世德公司并没有依约发货，相关产品由万绿启华公司在华世德公司处检查时发现明显不符合约定。本院认为，原、被告之间的买卖合同关系依法成立，合法有效，双方均应按合同约定履行各自的义务。原告向被告支付预付款64万元后，被告应履行交付设备的义务。被告提供的用以证明设备交付情况的材料均是复印件，真实性本院不予认定，即使被告所称2018年8月曾将设备运至原告指定地点，但目前设备仍在被告处，被告未能提供证据证明是原告原因才将设备运回，并且此后被告未采取措施维护自身权利亦不符合常理，所以本院认定被告至今未能履行交付符合合同约定设备的义务，原告以被告根本违约为由要求解除合同，于法有据，本院予以支持，鉴于本院于2020年2月24日向被告送达了起诉状副本，本院认定原、被告签订的《合同》于2020年2月24日解除。关于《合同》解除后被告应承担的民事责任。首先，基于《合同》解除，被告应返还原告已付款64万元。其次，《合同》约定，被告延迟交货应承担不超过合同总价的10%的违约金，综合考虑原告付款时间和金额，从原告付款之日至原告起诉之日按年利率11.7%计算的金额已超过原告主张的违约金金额，故本院对原告要求被告支付违约金12.8万元的诉讼请求予以支持。再次，《合同》约定被告未能交付合同而解除的情况下，被告应返还原告已付款及利息，因利息和违约金均系被告应承担的违约责任，考虑原告并未提供证据证明其实际损失及本院已支持原告主张的违约金，本院酌定被告应承担自起诉之日即2020年1月9日起以64万元为基数按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算的利息。另外，原告主张被告承担律师费35000元，无合同依据，本院不予支持。被告抗辩要求扣除向原告大股东钱劲松的妻子董小英支付的回扣155750元，未能提供相应证据，且与本案不具有关联性，被告可另行主张权利。据此，依照《中华人民共和国合同法》第九十四条、第九十七条、第一百零七条、第一百一十四条之规定，判决如下：一、确认原告惠州市万绿启华环保工程有限公司和被告江苏华世德环保设备制造有限公司于2018年3月19日签订的编号为20180319的《合同》自2020年2月24日解除；二、被告江苏华世德环保设备制造有限公司应于本判决发生法律效力之日起十日内返还原告惠州市万绿启华环保工程有限公司货款640000元并偿付相应利息（自2020年1月9日起以640000元为基数按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算的利息计算至实际返还之日）；三、被告江苏华世德环保设备制造有限公司应于本判决发生法律效力之日起十日内支付原告惠州市万绿启华环保工程有限公司违约金12.8万元；四、驳回原告惠州市万绿启华环保工程有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费8160元（已减半收取）、财产保全费5000元，合计13160元，由被告江苏华世德环保设备制造有限公司负担，被告应于本判决发生法律效力之日起十日内交纳至本院。逾期不交，本院将移交执行部门强制执行。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于江苏省苏州市中级人民法院。同时，上诉人最迟应在上述法律规定的上诉期限届满后七日内按照国务院《诉讼费用交纳办法》规定向江苏省苏州市中级人民法院预交上诉案件受理费（户名：苏州市中级人民法院，开户行：中国农业银行苏州苏福路支行，账号：10×××76），逾期未交按自动撤回上诉处理。审判员  包伟凯二〇二〇年五月十三日书记员  钱丽芳本案所依据的规范性法律文件《中华人民共和国合同法》：第九十四条有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（一）因不可抗力致使不能实现合同目的；（二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；（五）法律规定的其他情形。第九十七条合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施、并有权要求赔偿损失。第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。