河南省郑州高新技术产业开发区人民法院民 事 判 决 书(2019)豫0191民初20850号原告王凯，男，1988年8月10日出生，汉族，住河南省安阳市文峰区。委托代理人陈桂霞，河南思敏律师事务所律师。被告天津居联峰尚装饰工程有限公司郑州分公司，住所地郑州市金水区金水路125号院6号楼4层。法定代表人蔡月森，总经理。被告天津居联峰尚装饰工程有限公司，住所地天津市滨海高新区华苑产业区迎水道150号-01-A区。法定代表人李百成，总经理。原告王凯与被告天津居联峰尚装饰工程有限公司郑州分公司、被告天津居联峰尚装饰工程有限公司装饰装修合同纠纷一案，本院受理后，依法适用简易程序公开开庭进行了审理。原告王凯委托代理人陈桂霞到庭参加诉讼。被告天津居联峰尚装饰工程有限公司郑州分公司（以下简称居联峰尚郑州分公司）、被告天津居联峰尚装饰工程有限公司（以下简称居联峰尚公司）经本院传票传唤未到庭，依法对其缺席审理。本案现已审理终结。原告诉称：2017年9月10日，原告与被告天津居联峰尚装饰工程有限公司郑州分公司签订《家庭居室装饰装修工程施工合同预购协议书》、《家庭居室装饰装修工程施工合同》等协议，约定原告将其所购位于郑州高新区公园道壹号建筑面积为89平方米的房屋交由被告居联峰尚郑州分公司进行装修，工程承包方式为包工、包基础设施材料、包家具的“整装”装修模式，合同总价款为149376元。原告已按照被告的要求支付了全部工程款，但居联峰尚郑州分公司并未按其承诺的期限完工，且至今仍未完工。经原告多次联系沟通，被告居联峰尚郑州分公司表示因公司经营变动，无法继续完成余下工程。经查，被告居联峰尚郑州分公司系被告天津居联峰尚装饰工程有限公司的分公司。故请求判令二被告退回原告装修款、赔偿损失43520元，并向原告承担工期延误的违约责任。被告居联峰尚郑州分公司、被告居联峰尚公司未答辩。经审理查明：2017年9月10日，原告作为甲方，被告居联峰尚郑州分公司作为乙方，签订《家庭居室装饰装修工程施工合同预约协议书》、《补充协议》、《家庭居室装饰装修工程施工合同》，约定：甲方与乙方签订协议时交纳合同预约保证金20000元，签订《家庭居室装饰装修工程施工合同》进行装修时合同总额不得低于14.9万元，预约装修开工日期为2018年8月。工程地点为公园道壹号，工程建筑面积为89平方米，工程承包方式为包工、包基础施工材料、包主材、包家具（以《居联峰尚装饰“整装模式”装修配置单》为准），即“整装”装修模式，实际交底开工日期以有甲方签字认可的开工证为准。合同总价款为149376元，首期款为合同款的70%，付款时间为签订合同即付；中期款为合同款的25%加中期变更全款，付款时间为中期验收即付，灯具安装前、开关面板安装前、木地板到场前、窗帘到场前；尾款为合同款的5%加尾期变更全款，付款时间为家具到场前。由于乙方原因致使工期延误，每延误一天向甲方支付合同额千分之0.2的违约金。工程验收前2日，乙方向甲方提供验收通知单，甲方接到乙方验收通知单2日内进行验收。工程验收后，甲方对乙方提交的工程结算单进行审核。被告居联峰尚郑州分公司向原告出具的《居联峰尚装饰装修报价单》显示装修项目为：1、第六代标准化整体家装工程项目（包括墙面及顶面刷漆、墙顶面基层处理、卫生间及厨房吊顶、室内门、橱柜、地板、瓷砖、卫生间洁具、卫生间小五金等二十三项）；2、第六代标准化整体家装家具项目（包括客厅沙发、茶几、电视柜、餐桌餐椅、主卧室床、次卧室床、衣柜等十一项）；3、第六代标准化整体家装灯具项目（客厅餐厅吊灯、主卧次卧阳台灯）；4、第六代标准化整体家装水电项目（室内电路改造工程、室内水路改造工程）；5、第六代标准化整体家装赠送项目（包括墙面开孔、空调热水器水钻开孔、窗帘布、罗马杆、ABS材料油烟机止逆阀、壁纸、成品保护、保洁等十一项）；6、个性化自选项目（包括影视墙、卧室石膏线等四项）。原告提交的装修施工许可证显示发证日期为2018年9月8日，预计施工工期为2018年9月8日至2018年12月8日。原告提交的居联峰尚标准工期一览图显示自施工交底至竣工验收共计为75天。上述合同签订后，原告向被告居联峰尚郑州分公司累计付款共计148174.8元。原告提交的其与“居联峰尚汪经理”的微信聊天记录中，对方称“合金门折价2800”，原告称“这么说你们合金门的供应商没了，对吧”，原告扣除该2800元后向对方转款4668.8元，并称“尾款付清了，抓紧安排干活吧”，对方称“收到”。2019年3月10日，被告居联峰尚郑州分公司向原告出具工作联系单一份，载明：“公园道一号6-1-12-4王凯家尾款交纳后，承诺3月底家具进场，特此说明”。原告提交的加盖有郑州红苹果家具销售专用章的销售单显示，其于2019年4月14日订购地柜、茶几、餐台、餐椅、沙发、脚踏，共计花费15821元。原告提交的全友家居订货合同显示，其于2019年4月14日订购床、床垫、灯柜、椅子，共计花费15416元。原告提交的2019年5月18日收据及销货清单显示其从毛玉洁处购买窗帘花费2511元。以上共计33748元。原告提交的海尔热水器安装服务记录单显示安装服务合计收取材料费600元（含铜角阀、波纹管、单层不锈钢弯头、单层不锈钢排烟直管、防风帽、不锈钢塑封燃气专用管、不锈钢塑封燃气管接头）。原告提交的2019年3月25日的收据显示其支付有电视挂装费用100元、海尔专供水龙头176元，其提交的2019年3月25日的收据显示其支付空调相关安装费用1285元（含安装高空作业费200元、拆装防水网450元、标混凝土孔150元、加长铜管315元、支架60元、加长胀丝20元、空气开关90元）。现原告称被告居联峰尚郑州分公司未完成合同约定的装修项目，请求其退还款项并支付违约金、赔偿损失，双方协商未果，遂引发本案纠纷。另查明，被告居联峰尚郑州分公司系被告居联峰尚公司的分支机构，被告居联峰尚郑州分公司工商登记信息显示其经营范围为“从事与隶属企业的业务联系”。以上事实，有原告提交的家庭居室装饰装修工程施工合同预约协议书、优惠赠送补充协议、样板房工程补充协议、家庭居室装饰装修工程施工合同、环保装修补充协议、同一地址变更证明、2017年9月10日收据及工作联系单、2017年9月14日账单截图、2018年9月2日收据及账单截图、2018年12月31日收据、2019年3月10日工作联系单、施工许可证、居联峰尚装饰装修报价单、郑州红苹果家具销售单及pos机刷卡凭证、全友家居订货合同、窗帘销货清单及收据、海尔热水器安装服务记录单、租赁合同及收据各一份、2017年9月15日账单截图、2019年3月10日账单截图、全友家居收据及pos机刷卡凭证、2019年3月25日收据各二份、微信截图七份、被告宣传单图片三份、租金及水电燃气费交纳截图一组，以及当事人陈述、庭审笔录在案佐证。本院认为：原告与被告居联峰尚郑州分公司签订的《家庭居室装饰装修工程施工合同》、《预约协议书》、《补充协议》均系双方真实意思表示，不违反法律、行政法规的强制性规定，双方均应依约履行各自合同义务。该合同约定总价款为149376元，合同签订后原告共计付款148174.8元，根据原告提交的收款收据及微信聊天记录，可以确认双方存在加价换款1599元及合金门减项款2800元，故原告已足额支付了合同约定的装修款项（149376+1599-2800）。该合同条款中竣工日期处未作以记录，但约定有“国家法定节假日及国家、物管部门禁止施工日不算在合同约定工期内”，原告提交的被告工期一览图显示自施工交底至竣工验收为75天，原告提交的装饰施工许可证显示预计施工日期自2018年9月8日至2018年12月8日，故原告主张该施工截止工期为2018年12月8日具有合理性。庭审中原告称被告居联峰尚郑州分公司未完成合同约定的装修项目，其就未完工部分自行购买了部分家具并产生有安装费用。因本案装修合同为包工、包基础施工材料、包主材、包家具的整装装修模式，被告居联峰尚郑州分公司作为提供合同版本及施工义务一方，其经本院传票传唤未到庭，未提交证据证明其已按约定期限完成了合同约定义务，应自行承担相应不利后果。被告居联峰尚郑州分公司出具的《居联峰尚装饰装修报价单》显示有具体装修项目，原告自行购买的地柜、茶几、餐台、餐椅、沙发、床、床垫、灯柜、椅子、窗帘均在合同约定的施工范围内，故就因被告居联峰尚郑州分公司未完成合同义务导致原告增加支付的该部分费用33748元，原告有权要求返还。原告另支付有热水器安装材料费600元、电视挂装费100元、海尔专供水龙头76元、空调安装及材料费1285元，上述费用均系原告为安装热水器、空调、电视所另行支付，相关费用项目并未包含在报价单中，故其请求被告支付该部分费用依据不足，本院不予支持。原告请求被告支付自2018年12月9日至2019年10月23日期间的工期延误违约金9500.31元。双方签订的合同约定，由于乙方原因致使工期延误，每延误一天向甲方支付合同额千分之0.2的违约金。被告居联峰尚郑州分公司至今未完成合同约定的施工项目，其存在施工工期延误的实际情况，故根据庭审查明的施工工期，原告请求该期间的工期延误违约金并无不当。按照原告实际支付的合同款148174.8元计算，该项违约金为9424元。原告请求被告支付减少项违约金560元。双方签订的合同约定，工程施工后如甲乙双方任何一方要求减少合同规定的施工项目时，为部分违约，须向另一方支付减项金额20%的违约金。双方2019年3月10日的微信聊天记录中，被告居联峰尚郑州分公司称“合金门折价2800元”，原告称“这么说你们合金门的供应商没了，对吧”，故该合金门项目的减项系因被告居联峰尚郑州分公司原因所致，原告请求该部分违约金560元（2800×20%）符合双方合同约定，本院予以支持。原告请求被告支付施工返工费2000元，但其对该主张并未提交证据予以证明，故对其该请求本院不予支持。原告请求被告支付租金6000元，因本院判令被告承担的违约金已可弥补原告的损失，且双方签订的合同约定有“乙方不承担租房、物业费、暖气费、单位罚款等各种任何名目的损失”，故对原告该请求本院不予支持。本案中，被告居联峰尚郑州分公司系被告居联峰尚公司的分支机构，其经营范围为“从事与隶属企业的业务联系”。《中华人民共和国合同法》第十四条规定，公司可以设立分公司。设立分公司，应当向公司登记机关申请登记，领取营业执照。分公司不具有法人资格，其民事责任由公司承担。故就被告居联峰尚郑州分公司应返还原告的合同款、应支付的违约金共计43732元，应由被告居联峰尚公司予以承担。被告居联峰尚郑州分公司、被告居联峰尚公司经本院传票传唤未到庭，视为对诉讼权利的放弃。依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百零九条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十四条之规定，判决如下：一、被告天津居联峰尚装饰工程有限公司于本判决生效后10日内，支付原告王凯43732元。二、驳回原告王凯的其他诉讼请求。如果未按本判决指定期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费减半收取444元，由被告负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状一式八份，上诉于河南省郑州市中级人民法院，并于上诉之日起七日内向河南省郑州市中级人民法院交纳上诉费，并将交费凭证交本院查验，逾期视为放弃上诉。审判员  汪涛二〇二〇年一月十六日书记员  宋婕