河南省郑州高新技术产业开发区人民法院民 事 判 决 书(2019)豫0191民初30109号原告（反诉被告）：河南金麒麟服装有限公司，住所地郑州高新技术产业开发区瑞达路96号1号楼C535室。法定代表人：毛瑞东，总经理。委托诉讼代理人：黄海平，重庆万诚律师事务所律师。委托诉讼代理人：张蒙恩，重庆万诚律师事务所实习律师。被告（反诉原告）：京山市思帅电子商务有限公司，住所地京山经济开发区工业园区新阳大道6幢。法定代表人：谢思，总经理。委托诉讼代理人：王萌，河南千业律师事务所律师。原告（反诉被告）河南金麒麟服装有限公司（以下简称金麒麟公司）与被告（反诉原告）京山市思帅电子商务有限公司（以下简称思帅公司）承揽合同纠纷一案，本院受理后，依法适用简易程序公开开庭进行了审理。原告（反诉被告）金麒麟公司委托诉讼代理人黄海平、张蒙恩、被告（反诉原告）思帅公司委托诉讼代理人王萌到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告金麒麟公司向本院提出诉讼请求：1.请求被告赔偿原告损失40310元；2.诉讼费由被告承担。事实与理由：2019年7月9日，被告通过微信向原告发出要约邀请定作一批工作服，经双方合意达成定作承揽合同。因被告要货数量较多且工作服上需绣上被告提供的Logo，刺绣需要3天，故双方协商后决定原告在第一批工作服发货后一周左右发出剩余的货物。2019年7月10日，被告支付了定金40310元，2019年7月16日原告向被告指定的客户发了第一批货，对方已接收。但是后续发货的时候被告以时间拖得太久为由，表示不要了，且后续尾款40310元也拒不支付。因被告违约，现原告向法院提起诉讼。被告思帅公司辩称：1.本案系原告多次违约，一再迟延发货，被告在合同履行过程中无任何过错。2019年7月6日，被告与原告工作人员在微信中取得联系，被告拟定制1390套刺绣工作服，但因为这批工作服要的很急，被告多次询问原告是否有现货，什么时间可以全部交货，原告工作人员承诺有现货至少470套（其中170号70套，175号200套，180号200套），可以先发一半，剩余在一周左右全部出货完毕。被告衡量原告的交货日期后，于2019年7月7日正式下单，并于7月10日向原告支付定金40310元。然而在被告支付定金后原告工作人员告知被告刺绣需要3天时间，不能立即交货，被告无奈同意了。2019年7月12日，被告询问原告什么时候可以发首批货，原告告知到2019年7月14日才能发货。2019年7月14日，被告再次要求原告发货，其工作人员又推脱至2019年7月16日才能发货。被告告知其客户已经等不及了，不同意后天发货，但原告工作人员完全不予理睬，被告多次联系原告工作人员，其均不回微信，不接电话。2019年7月16日上午，被告找到原告法定代表人反映情况，其法定代表人毛瑞东承认其工作人员存在过错，并承诺7月16日下午发货，被告告知其7月16日下午2点之后就要退款。7月16日下午7点原告工作人员开始发货，被告随即告知其不用发货了，客户要求退款。综上，在本案合同履行过程中，原告多次违约，一再拖延发货时间，被告在合同履行过程中不存在任何过错。2.原告要求被告赔偿损失的诉讼请求无事实和法律依据，应当依法予以驳回。涉案合同订立之前，被告已经告知原告该批定制工作服要的很急，被告也是基于原告工作人员承诺的交货时间能够满足被告的要求才决定购买的，因此原告的主要合同义务就是按期交货。然而在实际履行过程中，原告工作人员多次违背承诺，一再违约，迟延履行主要合同义务，经被告催告后仍未能按期履行全部合同义务，2019年7月16日，被告明确告知原告不用再发货了，客户已经退款了，作出了解除合同的意思表示，因此涉案合同已于2019年7月16日解除。由于原告的违约行为导致本案合同解除，因此原告诉讼请求，应当依法驳回。反诉原告思帅公司向本院提出反诉请求：1.确认双方的合同已于2019年7月16日解除；2.判令被反诉人向反诉人双倍返还定金共计80620元；3.诉讼费由被反诉人承担。事实与理由：反诉人于2019年7月9日通过微信向被反诉人定做一批尺码分别为170、175、180的绣字工装共计1390套，因为反诉人的客户要的急，反诉人在下单前多次向被反诉人的工作人员确认是否有现货，被反诉人的工作人员均承诺有部分现货，可以先发一半，剩余的货一周左右即可全部出货。其他意见同答辩意见反诉被告金麒麟公司辩称：反诉人请求双方合同于2019年7月16日解除没有事实和法律依据，双方的合同应该继续履行，如不能履行，反诉人应对被反诉人所遭受的损失进行赔偿。反诉人询问被反诉人是否有现货，是指有现货，但是每个公司不一样，货物需要绣上被告提供的Logo，而2019年7月10日被告才将Logo发给被反诉人，要求被反诉人双倍返还定金没有依据，总货款80620元，前期支付40310元是货款，并非定金，因此，双倍返还定金计算依据有误。经审理查明：2019年7月6日，原、被告就定做工装事宜开始协商。2019年7月9日，原、被告双方通过微信形式达成加工承揽协议，约定思帅公司向金麒麟公司定作工作服1390套，每套单价58元，金麒麟公司称先发一半。2019年7月10日，金麒麟公司称剩余的出货差不多一周左右，同日，思帅公司将40310元货款支付给金麒麟公司。金麒麟公司称因需在衣服上绣上思帅公司提供的Logo，需要3天时间。2019年7月12日，思帅公司询问何时可以发首批货，金麒麟公司称7月14日可以发第一批货物。2019年7月14日思帅公司再次询问是否发货，金麒麟公司称7月16日确定发货。2019年7月16日14:06左右，金麒麟公司法定代表人毛瑞东微信称当日下午18:00发货550套；当天19:13金麒麟公司将发货凭证微信通知思帅公司，实际发货为314套；当日19:17思帅公司告知金麒麟公司，不用发了，对方退款了。该批货物按照思帅公司提供的地址邮寄已被签收。2019年7月23日，金麒麟公司微信思帅公司，称衣服都好了，让安排尾款，思帅公司明确表示不满，并称要走法律程序解决问题。庭审中，金麒麟公司亦称，思帅公司不让其发货，但第二批货物已发货，现在物流中心无人签收。经查，金麒麟公司于2019年8月11日将第二批货物通过德邦物流发出。以上事实，有微信聊天记录、发货单以及当事人陈述、庭审笔录在案佐证。本院认为，承揽合同是承揽人按照定做人的要求完成工作，交付工作成果，定作人给付报酬的合同。本案中，双方通过微信达成承揽协议，系真实意思表示，均应依约履行各自义务。协议达成后，思帅公司于2019年7月10日将货款40310元支付给金麒麟公司，双方多次对交货时间进行确认，金麒麟公司仅于2019年7月16日交付314套。该批货物系按照思帅公司提供的地址邮寄，且已被签收，应当视为金麒麟公司已经履行了部分合同义务。剩余货物实际发货时间均超过双方约定的交付时间，金麒麟公司未完全履行义务，应视为其构成违约。因金麒麟公司部分违约，致使思帅公司合同目的不能实现，其已于2019年7月16日微信告知麒麟公司不用再发货，上述行为符合解除合同的法定情形，故思帅公司主张双方合同于2019年7月16日解除，本院予以支持。对于2019年7月16日已经履行的部分，思帅公司应当支付相应货款，金额为18212元（314套×58元/套）。针对思帅公司主张的返还定金的诉讼请求，根据《中华人民共和国担保法》第九十条“定金应当以书面形式约定。当事人在定金合同中应当约定交付定金的期限。定金合同从实际交付之日起生效”。本案中，双方未书面约定思帅公司支付的40310元为定金，故思帅公司主张双倍返还定金，本院不予支持。思帅公司已支付款项应是货款，扣除其应当支付的18212元货款外，金麒麟公司应退还思帅公司货款22098元。依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第二百五十一条，《中华人民共和国担保法》第九十条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下：原告（反诉被告）河南金麒麟服装有限公司与被告（反诉原告）京山市思帅电子商务有限公司之间的承揽合同于2019年7月16日解除；原告（反诉被告）河南金麒麟服装有限公司于本判决生效后十日内退还被告（反诉原告）京山市思帅电子商务有限公司货款22098元；驳回原告（反诉被告）河南金麒麟服装有限公司的诉讼请求；驳回被告（反诉原告）京山市思帅电子商务有限公司的其他反诉请求。如果未按本判决指定期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本诉案件受理费减半收取404元，由原告河南金麒麟服装有限公司负担。反诉案件受理费减半收取908元，由反诉原告河南金麒麟服装有限公司负担660元，由反诉被告河南金麒麟服装有限公司负担248元如不服本判决，可在收到判决书之日起十五日内，向本院递交上诉状一式七份，上诉于河南省郑州市中级人民法院，并于上诉之日起七日内向河南省郑州市中级人民法院交纳上诉费，并将缴费凭证交本院查验，逾期视为放弃上诉。审判员  陈晓菲二〇二〇年二月二十七日书记员  常佩佩