新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市沙依巴克区人民法院民 事 判 决 书(2017)新0103民初4461号原告：乌鲁木齐市美多宝环保科技有限责任公司，住所地：乌鲁木齐市沙依巴克区苜蓿沟南路**。法定代表人：万泽轩，该公司总经理。委托诉讼代理人：王新涛，新疆普创律师事务所律师。委托诉讼代理人：张政，新疆普创律师事务所律师实习律师。被告：李丰岐，男，1975年8月20日出生，汉族，住乌鲁木齐市天山区。原告乌鲁木齐市美多宝环保科技有限责任公司（以下简称美多宝公司）与被告李丰岐买卖合同纠纷，本院于2017年5月10日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告美多宝公司委托诉讼代理人王新涛到庭参加诉讼。被告李丰岐经本院传票传唤，无正当理由拒不到庭参加诉讼，本案现已审理终结。原告美多宝公司向本院提出诉讼请求：1、判令被告支付货款515580元;2、判令被告支付违约金154674元;3、判令被告承担本案诉讼费用。事实和理由：原告与被告于2015年9月3日签订保温装饰一体板购销合同,约定由原告向被告提供保温装饰一体板。2015至2016年度,原告共向被告供货，货款合计1525580.65元,后被告支付货款1010000元,尚欠货款515580元。被告欠付货款经原告多次催要，被告一直未予支付，为维护原告合法权益，故诉至法院。被告李丰岐未到庭参加诉讼，提交书面答辩意见辩称，原告美多宝公司不尊重与被告的合同约定，不按设计要求违规操作，给被告造成极大的经济损害，1、质量问题，2015年美多宝公司给我供应的外墙保温装饰一体板存在质量问题，且未能提供与此相关产品的检验报告、合格证；2、供货不及时，2016年我方为了能和美多宝公司继续合作，应美多宝公司总经理万泽轩要求2015年度余款暂且不予支付，但是2016年必须全额付款我方也给予答应，为此被告积极到处筹款给原告，而原告收到款后以镀铝锌钢板厂家没有发货为由拒不发货，导致我方工期延误；3、不按设计规范违规操作，美多宝公司生产出品的保温装饰一体板为“成品”由被告提供建筑物图纸，美多宝公司负责设计、排版、加工、施工队由美多宝公司股东曾宏森推荐，签署合同时，被告曾明确告诉美多宝公司损耗绝对不能超过1%,出于信任二次修改签订合同时直接签订了合同，同时还有合同中提出的，注1、四周不超过2cm的折边面积不算面积，运输费用由乙方负责运输都是谈好的，这些都是后来美多宝公司私自变更，甲方出于信任未仔细阅读直接签订合同，而导致甲方意愿未能如愿；4、供货材料面积与实际测量面积严重不符，经甲方武警总队审计，给出面积6054平方而美多宝供货面积约8189.362平方左右，损耗竟达30%与当初商定不超过1%相差甚远，即使自行现场裁剪加工损耗也大好多倍；5、违约金，合同第四页乙方责任第一条：乙方不能交货的应向甲方支付不能交货部分货款20%的违约金，美多宝公司在被告施工过程中不能按时交货长达25天，应承担违约责任，2016年货款498612.65的20%（99722.53元）；6、擅自改变合同约定标的物，合同法规定，为确保合同约定的数量、质量交付的标的物，买受人按约定的价格支付给出卖人货币，是以单价乘以数量确定下来的，出卖人收取了该数量的价款，就必须按照合同约定的数量交付标的物，少交是违反合同约定侵犯买受人权益的违法行为，应当补足并承担违约责任，标的物的单位价额是标的物质量的金钱价值，合同中约定的质量要求是确保出卖人获得收益的保证，出卖人应按合同要求约定的质量交付标的物，不得降低质量档次交付标的物，应交付标的物不符合约定质量引起的法律后果由出卖人承担；7、根据业内交易习惯，原告应向被告提供相关产品的，检验报告、合格证、税务发票。被告曾向原告索要发票，原告以不能开具为由拒绝开具；8、供货面积与施工面积严重不符；9、由于原告未真实履行双方合同，造成被告经济损失巨大，直接经济损失为质保金159026元，租赁费52800元，切割片15000元，二次加工费月30270元，窝工费50400元，合计307496元；10、原、被告签署的合同违反公平、公正原则，原告过分夸大自身的权利而忽略了自身所承担的义务。综上，望法院公正裁决。本院经审理认定事实如下：2015年9月3日，原告美多宝公司（乙方供方）与被告李丰岐（甲方需方）签订一份《保温装饰一体板购销合同》，约定由美多宝公司向被告李丰岐供应保温装饰一体板，合同约定：面板规格型号为0.8镀铝锌钢板，保温材料规格型号山东圣泉60mm厚聚氨脂，数量6000㎡，单价185元，金额1110000元（备注漆面PPG）。付款以实际发货清单数量结算为准，所有批货单价不变，数量以需方收货为准。注：1、以上材料单价为面板四周折边不超过2cm的为平板价格，不含运输费用、不含税费；2、甲方需要的材料如有变化，应于本合同约定的交付日前3天书面通知乙方；如果数量增加导致材料不能按本合同约定的时间进行交付的，甲乙双方应另行约定交货时间顺序。付款方式和期限约定：1、甲方应在本合同约定之日起2日内支付定金20万元，定金在最后一批货款中扣除；2、每一批次发货，货到工地经甲方验收符合合同约定后甲方将该批次货物95%货款支付给乙方（预付款暂不扣除），待最后一批次货物发货前，甲方亲自到乙方仓库验货或乙方将已做完的货物拍照传给甲方经甲方验收符合合同约定无异议后甲方扣除预付款，将余款项支付给乙方，乙方款到发货，余款一次支付完毕，最终进行结算时以面板展开面积和实际发货清单为准，单价不变；3、甲方在收到乙方每批材料后两日内，双方通过当面、电子邮件、快递等方式完成对账，对账单应签字或加盖公章确认，与本合同一起作为结算依据；4、甲方应在对账后三日内通过转账或现金方式将全部材料款付清。违约责任中（一）甲方责任约定：2、甲方未按本合同约定的时间付款，视为违约。甲方应按日向乙方支付逾期应付款1%的违约金，在甲方应付款未付清之前，乙方有权暂停下一批次材料的供应。合同其他条款对产品质量和技术标准、产品的交付时间、产品的验收和质量异议等均进行了约定。合同落款由原告公司盖章确认及被告李丰岐的签字确认。2015年11月23日，原告美多宝公司与被告李丰岐进行了对账形成了一份《对账单》，双方对2015年10月9日至2015年11月6日，被告向原告购买的保温装饰一体板的供货面积、张数、单价、总价、运费进行了确认，双方确认总计被告李丰岐欠付金额1026968元。2016年5月11日，被告李丰岐出具欠条一张，载明:现欠乌鲁木齐市美多宝环保科技有限责任公司材料款伍拾贰万陆仟玖佰元（￥526900元），2015年10月欠款。另查，2016年12月24日原告美多宝公司与被告李丰岐再次进行了对账，形成了一份《出货汇总表》双方对2016年4月3日至2016年6月16日，被告向原告购买的保温装饰一体板的供货面积、张数、单价、总价、运费进行了确认，双方确认总计被告李丰岐欠付金额498612.65元。再查，2015年-2016年期间，原告美多宝公司共计向被告李丰岐供货价值1525580.65元，被告向原告支付了1010000元，剩余515580元至今仍未支付。以上查明事实，有《购销合同》、对账单、欠条、出货汇总表、当事人陈述及庭审笔录在卷为证。本院认为，买受人应当按照约定的数额支付价款。原告美多宝公司与被告李丰岐签订的《保温装饰一体板购销合同》是双方真实意思的表示，内容合法有效。双方买卖合同关系明确，双方应当遵循诚实信用的原则，按照约定履行自己的义务。被告李丰岐欠付原告货款，双方对此进行了两次对账，对账单、出货汇总表中载明欠付价款的数额共计1525580.65元，双方形成合同之债的事实，被告理应按约全面履行还款义务。被告李丰岐支付了1010000元，剩余515580元货款仍未支付。被告李丰岐的辩称意见，未提供充分证据予以证实，本院不予采信。故对原告要求被告支付货款515580元的诉讼请求，本院予以支持。关于违约金，《中华人民共和国合同法》第一百零七条规定：“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任”。被告未按照约定支付原告货款，应承担相应的违约责任，合同中虽约定甲方未按本合同约定的时间付款，视为违约。甲方应按日向乙方支付逾期应付款1%的违约金。但该约定标准过高，本院酌情予以调整。另，合同中约定甲方应在对账后三日内通过转账或现金方式将全部材料款付清，综上对原告要求被告支付违约金154674元的诉讼请求的合理部分即34072.88元【16968元×4.875‰×23个月（2015年11月26日-2017年10月26日）×1.3；498612.65元×4.875‰×10个月（2016年12月27日-2017年10月27日）×1.3】，予以支持。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百零九条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下：一、被告李丰岐支付原告乌鲁木齐市美多宝环保科技有限责任公司货款515580元；二、被告李丰岐支付原告乌鲁木齐市美多宝环保科技有限责任公司违约金34072.88元【16968元×4.875‰×23个月（2015年11月26日-2017年10月26日）×1.3；498612.65元×4.875‰×10个月（2016年12月27日-2017年10月27日）×1.3】。以上被告应付款项，限于判决生效后五日内一次付清，逾期则应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案争议标的670254元，判决给付标的549652.88元，占争议标的的82%。案件受理费10502.54元（原告已预交），由被告承担82%即8612.08元，由原告负担18%即1890.46元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院。审 判 长  马艳雯人民陪审员  何益谦人民陪审员  宋宗俊二〇一七年十一月八日书 记 员  张凯俐