陕西省子洲县人民法院 民 事 判 决 书 (2020)陕0831民初118号 原告（反诉被告）：杜某某（又名杜某甲），男，汉族，住陕西省子洲县三川口镇。 被告（反诉原告）：王某某，女，汉族，住陕西省榆林市榆阳区。 被告：某某建设集团有限公司。 住所地：陕西省榆林市榆阳区。 法定代表人：董某某，该公司总经理。 原告杜某某与被告王某某、某某建设集团有限公司（以下简称某某公司）买卖合同纠纷一案，本院于2020年03月19日立案后，依法适用简易程序，于2020年4月8日、4月22日公开开庭缺席进行了审理。原告杜某某、被告王某某到庭参加诉讼，被告某某建设集团有限公司经本院传票传唤，无正当理由未到庭参加诉讼。被告王某某书面提出管辖异议申请，本院裁定驳回被告王某某对本案管辖权提出的异议。本案现已审理终结。 原告杜某某向本院提出诉讼请求：二被告支付货款28.4万元，并以中国人民银行同期贷款基准利率承担从2020年1月22日起至实际履行完毕之日止的逾期利息；由二被告承担全部诉讼费用。事实和理由：2018年，被告某某公司承包了204省道麻湾至靖边公路改造工程（以下简称麻靖公路工程）。2018年5月7日，原告与二被告签订了砂砾石、石子《买卖协议书》，约定原告为二被告供应砂砾石、石子，约定在合同期满后一次性付清货款。2018年9月，原告与二被告约定的供货期结束。供货期间，收到被告王某某现金5万元，经原告同意王某某委托他人给童某某打款5万元。2018年11月15日，原告与被告王某某对此前账务进行结算，扣除王某某所给现金5万元及给童某某所打款5万元后，被告王某某给原告写下33.4万元的欠据。2018年11月15日后，被告王某某及被告某某公司给付原告货款金额及给付时间属实。下余从2020年1月22日起计算利息。现原告起诉来院，请求判决准如诉请。 原告向本院提供下列证据（A组）： 1、协议书原件一份，证明：被告王某某是被告某某公司麻靖公路工程项目部负责人，原告与被告王某某签订的协议，原告叫被告王某某把被告某某建设集团公司项目部公章盖上，原告把石子、砂砾石卖给被告某某建设公司和王某某； 2、2018年11月15日被告王某某出具的欠条一支，证明某某建设公司欠原告石子、砂砾石款33.4万元； 3、证人王甲当庭证言，内容为：原告给二被告供料时，王甲是原告雇佣的管理员，与二被告没有特殊关系。原告供货期间，一直由王甲管理。王甲不知道原告给被告供货数量和货款总额。王甲把原告给的28.6万元用于收料后，因供货协议约定货款够30万元后，被告王某某要付10万元货款，当时原告的货款和利润已经超过30万元了，被告王某某的妹妹王乙给王甲5万元现金，当晚王甲就将该5万元全部用于收料。后二被告再没有给王甲现金。后来王甲有时不参与收料，不清楚此后具体供货数量和货款金额。2018年11月15日，原告与被告王某某结算时，王甲亦在场，结算过程是：扣除王乙给的5万元剩余38.6万元，又扣除王乙给王甲的2000元剩余38.4万元，再扣除王某某叫他人给原告转款5万元后剩余33.4万元。 被告王某某辩称：杜某某与杜某甲是同一人。2018年，被告某某公司中标承包了麻靖公路工程XX标段。被告王某某给某某公司提供材料，并负责管理项目部公章、灶务和收石子、砂砾石路桥建筑材料。2018年5月7日，被告王某某个人与原告签订供货协议书，被告王某某在协议上加盖“被告某某公司204省道麻湾至靖边公路改造工程XX标项目部”公章，并未加盖被告某某公司行政公章，且原告把材料供给被告王某某后，被告王某某将材料供给被告某某公司，并非原告直接供给被告某某公司，所以本案的买卖合同与被告某某公司没有关系，被告某某公司不欠原告货款。协议约定：欠款高于30万元，被告王某某支付10万元，后来原告方供料到28万元后就再不给供料，原告构成违约。供货期间，王乙给付王甲的现金5万元；2018年7月18日，经原告同意被告王某某让他人给童某某转款5万元。2018年11月15日，原告与被告王某某就货款和原告应得利润进行了结算，扣除王乙给付王甲现金5万元后，被告王某某给原告出具33.4万元的欠据，但该33.4万元中未扣除转给童某某的5万元。被告王某某相继于2019年2月1日给原告转款3万元、5月23日给原告授权的苗凤转款5万元、10月12日给原告转款2000元、11月26日被告王某某微信给原告转款500元、2020年1月3日被告王某某给原告微信转款1000元，1月22日，被告某某公司给原告转款4000元。扣除被告王某某及被告某某公司已付货款后，被告王某某欠货款19.65万元（334000-50000-30000-50000-2000-500-1000-4000=196500），并非28.4万元。 被告王某某提出反诉请求：原告赔偿损失20万元。事实与理由：买卖协议约定，被告王某某购足30万元的货物时，给付原告10万元货款，但原告供货不足30万元就停止供货，构成违约，致使被告工程停工，造成停工期间雇佣工人工资及租赁压路机、装载机、平地机费用损失共计20万元，应由原告予以赔偿。 就被告王某某反诉请求，原告辩称：停止供料是因为工程停工，并非原告中途停止供料，原告未违约，所以不应该由原告赔偿被告王某某的损失。 被告王某某向本院提供下列证据（B组）： 1、打款凭证和微信转账记录截图共6份，证明2019年2月1日给原告转款3万元、5月23日给苗凤转款5万元、10月12日给原告转款2000元、11月26日给原告微信转款500元、2020年1月3日给原告微信转款1000元，1月22日，被告某某公司给原告转款4000元； 2、手机截屏打印件，证明2018年7月18日，经原告同意，被告王某某通过他人给童某某转款5万元，应从33.4万元货款中扣除。 被告某某建设集团有限公司未答辩，未向本院提供证据。 经当庭质证：被告王某某对A组1号证据真实性认可，协议加盖XX标项目部公章，并未加盖被告某某公司行政公章，该合同与被告某某公司无任何关系。对A组2号证据真实性认可，欠据上没有某某公司公章，是被告王某某欠原告的钱，不是某某公司所欠；被告王某某以原告垫资是23.6万元并非28.6万元为由不认可A组3号证据。原告认可B组1号证据；认可B组2号证据的真实性，但该5万元在结算时已经扣除，不能再从33.4万元中扣除，不认可该证明目的。 本院对原、被告所提供证据认定如下： 原告所提供A组3份证据相互印证，且被告王某某自认在被告某某公司项目部从事管理项目部公章、灶务以及收购石子、砂砾石建筑材料，故对该组证据予以确认。原告认可B组1号证据，故对该证据予以确认，原告认可B组2号证据的真实性，且该款在出具欠据前已经支付，按交易习惯，在出具借据时已扣除，故对该证据的真实性予以确认，证明目的不予确认。 本院根据双方当事人陈述，举证、质证和认证，查明本案事实如下： 2018年，被告某某公司中标承包了麻靖公路工程XX标段。被告王某某在被告某某公司麻靖公路工程项目部管理项目部公章、灶务以及收购石子、砂砾石建筑材料业务。2018年5月7日，原告与被告王某某签订《协议书》，在协议书骑缝及落款加盖有“XX标项目部”公章，被告王某某在协议落款签字。约定：原告给甲方提供砂砾石、石子；甲方必须按合同约定付款，如若未按时付款造成一切损失由甲方自付；在甲方指定材料后，所需材料根据社会价格浮动与乙方无关，乙方只负责材料到现场每吨提取6元；乙方累计支付砂砾石、石子金额达30万元，甲方应付乙方10万元，以此类推；本材料不含任何税票，合同期满后一次性付清剩余款项；材料供应时间为2018年5月6日至2018年9月30日。2018年7月18日，经原告同意被告王某某通过他人给童某某转款5万元。2018年9月，原告结束供货。供货期间被告的妹妹王乙给付原告5万元现金。2018年11月15日，经结算，被告王某某给原告出具33.4万元的欠据一支。2019年2月1日被告王某某给原告转款3万元、5月23日被告王某某给原告授权的苗凤转款5万元、10月12日被告王某某给原告转款2000元、11月26日被告王某某给原告微信转款500元、2020年1月3日被告王某某给原告微信转款1000元、1月22日，被告某某公司给原告转款4000元。后二被告再未支付货款及逾期利息。原告起诉来院，请求判决准如诉请。 本院认为，被告王某某称被告某某公司承包麻靖公路工程XX标段，被告王某某在被告某某公司麻靖公路工程XX标项目部管理项目部公章、灶务以及收购石子、砂砾石建筑材料业务，即被告王某某为XX标项目部履行职务人员。虽然签订买卖协议时购买方为王某某，但在协议书骑缝及落款均加盖有被告王某某为月23日被XX标项目部”公章，且所购原告的砂砾石、石子均用于该工程，王某某在供货协议及欠据上签字，为履行职务行为，该行为所产生后果应当由被告某某公司承担，故被告王某某辩称该行为是其个人行为，与被告某某公司无关的抗辩理由不能成立，被告某某公司应按照协议约定支付货款。被告某某公司未按约定足额支付货款的行为，构成违约。依据“买卖协议”如未按时付款造成一切损失由甲方自付的约定，被告某某公司应赔偿原告违约损失。根据《最高人民法院关于审理买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十四条第四款“买卖合同没有约定逾期付款违约金或者该违约金的计算方法，出卖人以买受人违约为由主张赔偿逾期付款损失的，人民法院可以中国人民银行同期同类人民币贷款基准利率为基础，参照逾期罚息利率标准计算”规定，损失应按照全国银行间同行业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算赔偿。 对于被告王某某所称应从结算货款33.4万元中扣除转款给童某某的5万元，因该付款行为发生于结算前，根据交易习惯，应该在结算时已经扣除，故该辩论主张不能成立，即被告某某公司尚欠原告货款24.65万元（334000-50000-30000-2000-1000-500-4000=246500）。 本案所涉供货协议的权利义务人是原告和被告某某公司，王某某并非违约责任权利主体，故王某某诉讼主体不符。原告抗辩未违约，且被告王某某未提供证据证明原告违约，故该主张不能成立，该反诉请求应予驳回。 综上，依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百六十一条、第一百五十九条，《最高人民法院关于审理买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十四条第四款，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十四条的规定，判决如下： 一、被告某某建设集团有限公司于本判决生效后十日内支付原告杜某某砂砾石、石子款24.65万元，并赔偿原告逾期支付货款损失，损失金额以24.65万元为基数，自2020年1月22日起按照全国银行间同行业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算至实际支付之日止； 二、驳回原告杜某某的其他诉讼请求； 三、驳回被告王某某的反诉请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务的，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费2790元，由原告杜某某负担390元，被告某某建设集团有限公司负担2400元；反诉费2150元，由被告王某某负担。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于陕西省榆林市中级人民法院。 本判决发生法律效力后，当事人应自觉履行判决的全部义务。一方不履行的，权利人可以向本院申请强制执行，申请执行的期间为二年，该期间从法律文书规定履行期间的最后一日起计算。 审判员  加斌峰 二〇二〇年四月二十四日 书记员  崔 斌