宁夏回族自治区银川市兴庆区人民法院民事判决书（2019）宁0104民初18675号原告：宁夏路凯建设发展有限公司，住所地宁夏回族自治区固原市原州区。法定代表人：陈昌兵，该公司总经理。委托诉讼代理人：田业，男，该公司工作人员。被告：宁夏示申健康管理有限公司，住所地宁夏回族自治区银川市兴庆区。法定代表人：王炳彦，该公司总经理。委托诉讼代理人：哈树春，男，该公司工作人员。委托诉讼代理人：尹芳，女，该公司工作人员。原告宁夏路凯建设发展有限公司（以下简称路凯公司）与被告宁夏示申健康管理有限公司（以下简称示申公司）承揽合同纠纷一案，本院于2019年12月9日立案后，依法适用简易程序，于2020年1月13日公开开庭审理了本案，原告路凯公司的委托诉讼代理人田业、被告示申公司的委托诉讼代理人哈树春、尹芳到庭参加诉讼。经审理发现有不宜适用简易程序的情形，本院裁定转为普通程序，于2020年4月8日再次公开开庭审理了本案，原告路凯公司的委托诉讼代理人田业到庭参加诉讼，被告示申公司经传票传唤无正当理由拒不到庭参加诉讼。本案现已审理终结。路凯公司向本院提出诉讼请求：1.判令被告向原告支付欠款161704.80元；2.判令被告向原告支付材料差价补偿款27308.60元；3.判令被告向原告支付自2019年8月1日至2019年11月27日的利息3200元，并主张至款项付清之日止；4.本案诉讼费由被告承担。事实和理由：2019年5月9日，原告与被告签订仿铜门改造合同，约定由原告为被告位于XXXXXX商业综合体外装一层制作安装仿铜门，合同价款为341376.80元。原告于2019年8月20日安装完成后，被告仅支付部分款项，故原告诉至法院，请求判如所请。示申公司在本院2020年1月13日开庭审理时辩称，案涉仿铜门制作安装由被告和银川市兴庆区住房和城乡建设局（以下简称兴庆区住建局）共同出资，因政府资金未完全支付，被告也不知具体支付金额，且双方未进行竣工验收。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：原告承揽兴庆区住建局委托建设的银川市兴庆区燕鸽公寓综合体一楼原有铝合金门拆除、新建不锈钢门制作安装工程后，因上述工程由被告接收使用，被告欲将部分不锈钢门更换为仿铜门，故原、被告于2019年5月9日签订一份《上海交通大学宁夏健康研究院外装一楼仿铜门采购及安装合同》，约定原告为被告制作安装位于XXXXXX上海交通大学宁夏健康研究院外装项目一楼的仿铜门，合同价款为359344元，其中有六个大门（面积合计175.4平方米）在扣除不锈钢门预算单价每平方米890元后按照差价每平方米1053元计算，三个大门（面积合计69.3平方米）系被告全额自费订制，费用按照每平方米1943元计算；一套两翼电动旋转门（面积为13.84平方米）按照固定差价40000元计算；安装期限至2019年8月1日；被告于合同签订三日内预付179672元，货到现场付款107803.20元，安装完成验收合格支付53901.60元，质保金为17967.20元，于保修期届满后付清，保修期为安装完成并验收合格后一年；合同中由兴庆区住建局前期承担的每平方米890元，最终以财政评审为依据，若财政评审低于每平米890元造价，则由被告额外承担。合同签订后，原告依约为被告制作安装仿铜门，被告于2019年7月9日给原告支付179672元。原告制作安装完毕后，兴庆区住建局组织有关单位于2019年9月11日进行了验收。上述建设工程项目经兴庆区政府财政投资评审中心委托宁夏德勤工程咨询有限公司进行竣工结算审核，宁夏德勤工程咨询有限公司于2019年11月20日作出《竣工结算审核书》，其中对不锈钢门的综合单价确定为每平方米765.87元。本院认为，原、被告签订的《上海交通大学宁夏健康研究院外装一楼仿铜门采购及安装合同》，系双方当事人的真实意思表示，内容合法有效，本院予以确认。原告根据合同约定已为被告制作安装了仿铜门，被告应向原告支付相应的价款。现被告已支付价款179672元，扣除质保金17967.20元后，被告应向原告支付剩余价款161704.80元。对原告主张的差价补偿款，因合同约定的其中六个大门价款是按照扣除不锈钢门预算单价890元后的差价计算，而双方约定政府财政评审不锈钢门预算单价低于890元时，差额部分由被告补足，现政府财政评审不锈钢门综合单价为765.87元，故被告应向原告承担该六个大门的差价补偿款21772.40元[（890元-765.87元）×175.4平方米]。对原告主张的利息，因原、被告未对逾期付款违约责任进行约定，且竣工结算审核书于2019年11月20日作出，故本院确定被告按照全国银行间同业拆借中心授权公布贷款市场报价年利率4.15%，向原告支付自起诉之日即2019年12月9日起至实际给付之日止的利息。被告在本院2020年4月8日开庭审理时，经本院传票传唤无正当理由拒不到庭参加诉讼，亦未提交书面答辩材料，应视为其放弃了答辩和质证的诉讼权利。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百零九条、第二百六十三条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条规定，判决如下：被告宁夏示申健康管理有限公司于本判决生效之日起五日内向原告宁夏路凯建设发展有限公司支付制作安装费161704.80元、差价补偿款21772.40元，合计183477.20元，并按年利率4.15%并按年利率4.35%支付上述款项自2019年12月9日至实际给付之日止的利息。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费4144元，由原告宁夏路凯建设发展有限公司负担174元，被告宁夏示申健康管理有限公司负担3970元。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数或者代表人的人数提出副本，上诉于宁夏回族自治区银川市中级人民法院。审判长 何小军人民陪审员 吴丽莎人民陪审员 岳军萍 二○二○年六月二日法官助理 陆钰莹   《中华人民共和国合同法》第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第一百零九条当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。第二百六十三条定作人应当按照约定的期限支付报酬。对支付报酬的期限没有约定或者约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定的，定作人应当在承揽人交付工作成果时支付；工作成果部分交付的，定作人应当相应支付。《中华人民共和国民事诉讼法》第十四条人民检察院有权对民事诉讼实行法律监督。第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。第二百三十九条申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。前款规定的期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。履行告知书依法履行生效法律文书确定的义务，是每一位当事人应尽的法律责任。如未在生效法律文书规定的期限内履行义务，进入执行程序后，法院将依法采取以下强制措施：1.扣押、冻结、划拨、拍卖被执行人的财产；2.将被执行人纳入失信人员名单；3.对被执行人限制高消费、限制出入境;4.采取罚款、搜查、拘留等强制措施;5.情节严重，构成犯罪的，依法追究拒不执行判决、裁定罪的刑事责任。