广东省中山市第一人民法院民 事 判 决 书（2019）粤2071民初28951号原告：广东创宇丰达生态建设股份有限公司，住所地广东省中山市**********第五期（金凤湾畔）21号铺，统一社会信用代码914********314008T。法定的代表人：唐震源，总经理。委托诉讼代理人：丘英隆，广东广诚信律师事务所律师。被告：四川省第六建筑有限公司，住所地四川省成都市金牛区*******，统一社会信用代码915************987。法定代表人：任予锋,董事长。委托诉讼代理人：胡凌燕，公司员工。委托诉讼代理人：李博林，北京市君泽君（深圳）律师事务所律师。原告广东创宇丰达生态建设股份有限公司（以下简称创宇丰达公司）与被告四川省第六建筑有限公司（以下简称四川六建）建设工程施工合同纠纷一案，中山市第二人民法院于2019年8月19日立案后，被告四川六建提出管辖权异议，中山市第二人民法院审查后于2019年9月19日作出（2019）粤2072民初11481号之一民事裁定，本案移送本院审理。本院立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告创宇丰达公司委托诉讼代理人丘英隆，被告四川六建委托诉讼代理人李博林到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告创宇丰达公司向本院提出诉讼请求：被告立即向原告支付拖欠的款项137379.53元以及逾期付款违约金72000元（从2018年8月1日起按每天200元计至所欠款项全部清偿之日止）。事实和理由：2015年6月30日，原、被告签订施工承包合同，约定被告将中山市南朗镇百灵城绿化工程发包给原告施工，合同约定含税总造价为45万元，承包范围为百灵城围墙范围内植物种植、养护2年。2016年1月25日，双方签订中山市南朗镇百灵城绿化工程施工承包合同补充协议一，约定对承包范围及合同金额作了变更，承包范围变更为原合同内灌木及地被全部取消，全部变更为铺设高尔夫球场草，原合同其他项目不变，经双方协商一致，将合同总价变更为68万元。在合同履行中，被告不按合同约定支付工程款及验收义务，原告将全部工程完工后，多次向被告要求对工程进行验收，但被告以各种理由拒绝验收，其在2015年12月11日支付了预付款45000元，2016年4月6日支付预付款23000元，2017年7月20日支付474620.47元。原告于2018年7月31日按要求向被告开出金额为130496.97元的发票要求被告付款，但被告收到发票后没有支付款项。被告四川六建辩称，1.原告已完成涉案工程造价为674496.97元，该款项系已经扣减原告应承担的水电费1379.53元以及原告未完成的工程4123.5元，4123.5元对应的工程是我方代请工人收尾整改人工费3486元以及项目部代采购材料费637.5元。原告在2017年提交的分包施工产值明细表中已经确认上述事实，扣减双方认可的已付工程款542620.47元，剩余工程款131876.5元；2.原告主张的违约金标准过高，以全部欠款131876.5元为基数，如果按照原告主张的标准每天200元计算违约金，换算下来月利率约4.5%，年利率高达54.5%，依据合同法司法解释二第29条的规定，违约金不应超过实际造成损失的30%，被告没有按时支付工程款，原告损失体现在利息损失上，依据法律规定，违约金计算标准应按照同期银行贷款利率的30%进行计算，同时涉案项目在2016年10月底才完成，养护期需要在2018年10月底才到期，因此质保金33724.85元（即674496.97元×5%）应从2018年10月31日起才能开始计算违约金；3.涉案工程合同约定工期为60个日历天，原告自2016年1月25日签订补充协议变更施工方案后，直至2016年10月底才完工，已经远远超出合同工期，原告有权依据合同约定要求被告支付违约金，本着和平解决问题，被告建议两方违约金相互冲抵，互不追究。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据。本院认定事实如下：1.广东创宇园林股份有限公司成立于1999年2月2日，于2019年10月21日变更为创宇丰达公司，经营范围为：承接建筑装修装饰工程、园林绿化工程、市政公用工程、水电安装工程（不含电力设施）、造林工程、房屋建筑工程、城市及道路照明工程、环保工程、园林古建筑修缮工程、室外体育设施工程等。2.2015年6月30日，四川六建（发包方、甲方）与广东创宇园林股份有限公司（承包方、乙方）签订施工承包合同，约定：工程名称为中山市南朗镇百灵达城绿化工程，本工程合同含税造价为450000元，承包范围为百灵达城围墙范围内植物种植、养护2年；工期暂定60个日历天，入场时间以甲方开具的开工令为准；绿化养护期2年，本工程养护期自工程完工后第二天起开始计算，如分期施工的则按分期施工区域完成后的第二天开始计算；本工程由乙方包工包料；甲方与乙方签订合同后的七个工作日内支付合同金额的10%给乙方作为工程预付款，甲方在乙方工程完工后的七个工作日内累计付至合同总价的80%给乙方作为工程进度款，在工程竣工验收合格后七个工作日内，甲方支付至工程结算金额的95%给乙方，剩余的5%作为质保金，两年养护期满后十天内付清余款；除不可抗力及质量问题外，甲方如不能按时付款，每逾期一天按每天1000元向乙方计付违约金；合同还约定了其他事项。2016年1月25日，四川六建与广东创宇园林股份有限公司签订中山市******华南现代化中医药城百灵达项目绿化工程施工承包合同补充协议一（以下简称补充协议），约定原合同内灌木及地被全部取消，全部变更为铺设高尔夫球场草（按样板），原合同其他项目不变；经双方协商一致，将合同总价变更为68万元。3.庭审中，双方一致确认涉案工程于2016年10月竣工验收并交付使用，2017年11月竣工结算，涉案工程造价为674496.97元，四川六建已付工程款542620.47元，尚欠工程款131876.5元。本院认为，本案系建设工程施工合同纠纷。广东创宇园林股份有限公司与四川六建之间签订的施工承包合同及补充协议系双方当事人的真实意思表示，内容没有违反法律、行政法规的强制性规定，合同合法有效，双方均应恪守履行各自义务。双方当事人一致确认涉案工程于2016年10月竣工验收并交付使用，工程造价为674496.97元，尚欠工程款131876.5元的事实，本院予以认定。四川六建未依约支付工程款，其行为构成违约，应承担相应的违约责任。创宇丰达公司主张四川六建支付剩余工程款，理据充分，本院予以支持，但工程款以131876.5元为限，超过部分不予支持。关于违约金的问题。创宇丰达公司主张按每日200元的标准计算违约金，四川六建抗辩违约金过高，要求予以调整，根据本案案情，本院调整违约金计算标准为每日100元的标准计算。合同约定工程验收合格后支付结算价的95%，工程结算总价的5%作为质保金，从竣工验收合格之日计算养护期2年，故养护期至2018年11月1日届满。涉案工程质保金为33724.85元（674496.97元×5%），故逾期支付质保金的起始时间为2018年11月11日。其余工程款98151.65（131876.5元－33724.85元），创宇丰达公司主张自2018年8月1日起算违约金，本院不持异议。本院认定违约金计算方法为：以98151.65元为基数，自2018年8月1日起按每日100元的标准计算至清偿之日；以33724.85元为基数，自2018年11月11日起，按每日100元的标准计算至清偿之日止。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款规定，判决如下：一、被告四川省第六建筑有限公司于本判决发生法律效力之日起七日内向原告广东创宇丰达生态建设股份有限公司支付工程款131876.5元并支付违约金（计算方法：以98151.65元为基数，自2018年8月1日起按每日100元的标准计算至清偿之日；以33724.85元为基数，自2018年11月11日起，按每日100元的标准计算至清偿之日止）；二、驳回原告广东创宇丰达生态建设股份有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费4441元、保全费1567元，合计6008元（原告广东创宇丰达生态建设股份有限公司已预交），由被告四川省第六建筑有限公司负担（被告于本判决生效之日起七日内迳付原告）。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或代表人的人数提出副本，上诉于广东省中山市中级人民法院。审 判 长  李劲松人民陪审员  李清华人民陪审员  刘崇锦二〇二〇年二月二十七日书 记 员  孙婉霞谭嘉怡