上海市嘉定区人民法院民 事 判 决 书（2020）沪0114民初1924号原告：上海盈硕消防工程有限公司，住所地上海市浦东新区。法定代表人：潘仕林，执行董事。委托诉讼代理人：俞玮月、毛建英，上海思义律师事务所律师。被告：上海复华中日医疗健康产业发展有限公司，住所地上海市嘉定区。法定代表人：杨晓军，董事长。委托诉讼代理人：吴骏舰，上海臻至律师事务所律师。原告上海盈硕消防工程有限公司(以下简称“盈硕公司”)与被告上海复华中日医疗健康产业发展有限公司(以下简称“复华公司”)建设工程施工合同纠纷一案，本院受理后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告盈硕公司委托诉讼代理人俞玮月、毛建英，被告复华公司委托诉讼代理人吴骏舰到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告盈硕公司向本院提出诉请：1、判令复华公司支付拖欠的消防工程及自来水工程款1,445,341.69元;2、判令复华公司支付拖欠的河道排水开口专业施工工程款153,000元；3、判令复华公司支付消防工程及自来水工程的违约金110,568.51元(以1,445,341.69元为基数，自2019年8月1日起暂计至2019年12月31日，要求计算至实际支付之日止，按每日万分之五计算)。事实和理由：2014年12月18日，盈硕公司与复华公司就嘉定区城北路1585弄上海复华高新技术园区科技创新基地二期消防工程签订《上海市消防工程施工合同》，约定由复华公司将上述消防工程发包给盈硕公司施工。此后，双方就同一场地的配套供水供应及安装工程又签订《工程合同》。2016年9月26日，双方再次就同一场地的雨水排水入河道开口专业施工签订《关于河道排水开口的备忘录》，约定了工程费用合计153,000元(总价闭口，不参与审价)。上述合同及备忘录签订后，盈硕公司按时完成了工程施工且均通过了验收。2019年7月8日，上海中世建设咨询有限公司(以下简称“中世公司”)接受复华公司委托就上述消防工程和自来水工程部分出具了《结算审核报告》，最终审核工程造价为10,945,341.69元，盈硕公司与复华公司均在审核报告上盖章确认。复华公司在合同履行中向盈硕公司支付了消防工程和自来水工程的工程款950万元，尚有工程款1,445,341.69元未付。此外，复华公司尚有河道排水开口工程款153,000元未付。上述合同及备忘录是双方平等自愿、协商一致基础上签订，盈硕公司已履行了合同义务，复华公司未按约支付工程款已构成违约。被告复华公司辩称，盈硕公司与复华公司间自来水工程合同闭口总价为4,980,966元，合同约定在合同价款5%以内工程款不作调整。根据中世公司的审价报告，自来水工程造价经审价为5,126,565元，增加部分没有超出合同约定的5%，故仍应按合同约定的价款4,980,966元结算。复华公司已付消防工程及自来水工程的工程款950万元，其中自来水工程价款已全部付清，不存在违约支付情形。审价确定消防工程款为5,818,776.69元，按照合同约定，结算审价后支付至审定价的95%为5,527,837.86元，复华公司已付4,519,034元，复华公司应承担逾期付款部分的违约金基数应为1,080,803.86元，该逾期部分合同没有约定支付日期，应以盈硕公司起诉之日或法院认定的起始之日开始计算违约金，5%质保金290,938.83元合同约定到期日为2019年9月19日，应自次日开始计算违约金。盈硕公司主张的每日万分之五承担违约金过高，要求法院予以调整。对于河道排水开口工程款153,000元没有异议。本案当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：复华公司原名称为上海复华软件产业发展有限公司。2014年12月18日，盈硕公司(承包人、乙方)与复华公司(发包人、甲方)签订《上海市消防工程施工合同》，约定：工程名称为上海复华高新技术园区科技创新基地二期，工程地点为城北路1585弄；乙方承包范围闭口部分为招标图纸范围内的消火栓系统、喷淋系统、报警系统、烟感系统、消防泵房、各类附件，工程施工内容包括材料和设备采购、运输、仓储、安装、系统调试与开通以及消防验收；承包方式为实行包工、包料、包工期、包安全、包调试和验收，闭口价方式对整体消防工程进行总承包；工程价格结算为实行总价闭口包干，图纸如发生变更，由设计院出具设计变更或甲方签证单，乙方凭设计变更及签证单进行施工与竣工结算，总包配合费、施工用水用电费由甲方承担，合同总金额为5,600,867.53元；工程款支付为甲方收到本项目整体消防验收合格批文后十日内支付合同价款的50%，取得消防合格验收批文后的60天支付合同价至85%，结算审价后支付审定价至95%，其余5%作为质量保证金，二年质保期满后十日内支付(质保期起始时间为消防验收批文出具之日起)；违约责任为甲方未按合同规定付款，每延误一天，甲方按延误支付价款的万分之五付给乙方滞纳金等。2016年1月，盈硕公司(承包方、乙方)与复华公司(发包方、甲方)签订《工程合同》，约定：承包方愿意承包上海复华高新技术园区-科技创新基地二期项目自来水配套工程施工，承包方式为包工包料、包安全、包质量、包验收；承包范围为消防、生活水泵、不锈钢水箱、消防及喷淋组的设备采购及安装，水泵房供本期的给水管道出泵房墙一米，水泵控制柜至水泵电机的穿线、接线及设备调试，室外给水管网、消防管网按施工图完成，在西南侧的给水管上留一个DN150的弯头并设阀门，减压阀的供货；合同价款为4,980,966元，为总价闭口，包含为完成承包方承包范围内的材料、设备采购、运输、安装、洞口初修补及管口封堵、试验、各系统所需的调试、成品保护、资料整理、管理、清洁、成品维护、自来水公司验收、保修及服务等工作所需的所有款项；非承包方责任所致的设计变更项下价款调整原则为变更工程量款额在合同价款的5%以内不作调整，超出部分按实际结算；合同签订生效后，甲方在乙方进场施工前45天内支付合同价款的10%计498,096.60元，乙方进场施工30天内甲方付至乙方合同总价的40%，工程完工、具备通水条件，甲方付至乙方合同总价的80%，经自来水公司及相关部门验收通过出具书面文件当日起十五天内付清所有余款即20%；发包方应按合同规定要求，按时间节点及时支付工程款项，特别是经过自来水公司验收合格并取得验收批文后，不得以任何借口阻挠或拖延工程款项的支付，如果发生此类事件，每天则按合同总额的1%处罚金给承包方；除合同另有规定外，合同价为按施工图闭口包干性质，结算时不作任何调整；工程质量应达到设计图纸要求及自来水公司验收规范标准，确保自来水验收合格等。2016年9月26日，复华公司(甲方)与盈硕公司(乙方)签订《关于河道排水开口的备忘录》，约定：双方就上海复华高新技术园区-科技创新基地(二期)项目雨水排水入河道开口专业施工达成共识；乙方施工范围为二口观察井(含)开始至直径为1,000排管、河道开口等本分项施工的全过程，包工、包料、包质量、包进度、包安全、包文明施工，工程应符合规范及验收要求；施工完毕后由乙方组织验收，经相关部门验收合格并取得相应合格证明后，甲方一次性支付乙方费用合计153,000元，此费用为总价闭口，不参与审计等。上述《上海市消防工程施工合同》、《施工合同》、《关于河道排水开口的备忘录》签订后，盈硕公司进行了相应的施工。2017年4月，复华公司与上海市嘉定区自来水有限公司签订了《城市供水合同》。同年9月8日，上海市嘉定区公安消防支队出具了建设工程消防验收意见书，确认上海复华高新技术园区科技创新基地二期工程项目消防验收合格。2019年7月8日，中世公司经复华公司委托，并经盈硕公司和复华公司确认，出具了《上海复华科技创新基地二期消防工程结算审核报告》，最终审核工程造价为10,945,341.69元，包括合同清单中消防部分5,423,611.53元、自来水部分4,980,966元，签证部分中消防部分395,165.16元、自来水部分145,599元。另查明，复华公司向盈硕公司付款情况：2016年4月5日支付工程款100万元，同年7月1日支付消防工程款100万元、自来水工程款50万元，同年7月27日支付消防工程款50万元、自来水工程款150万元，2017年1月22日支付工程款100万元，同年5月2日支付自来水工程款120万元，同年8月1日支付供水配套工程款100万元，2018年5月17日支付工程款180万元。共计支付消防工程款530万元、自来水工程款420万元。本院认为，盈硕公司与复华公司间签订的《上海市消防工程施工合同》、《施工合同》、《关于河道排水开口的备忘录》均是双方真实意思表示，且不违反法律法规规定，合法有效。盈硕公司为复华公司进行了施工，复华公司应按约支付相应的工程款。对于自来水工程的工程款，根据《施工合同》约定，总价闭口，非承包方责任所致的设计变更项下价款调整原则为变更工程量款额在合同价款的5%以内不作调整。根据中世公司的审核报告，自来水工程签证工程款经审定为145,599元，未超过合同约定工程总价4,980,966元的5%，故自来水工程的工程总价应按照4,980,966元来结算。现复华公司已付消防工程及自来水工程的工程款合计950万元，还应支付剩余工程款1,299,742.69元。河道排水开口专业施工工程款153,000元，双方均无异议，复华公司应支付给盈硕公司。至于逾期付款违约金，根据《上海市消防工程施工合同》、《施工合同》关于付款的约定，结合复华公司与上海市嘉定区自来水有限公司签订的《城市供水合同》、消防验收意见书及中世公司的审核报告，复华公司应于2019年7月8日前支付消防工程款的95%、于2019年9月18日前支付消防工程款中5%质量保证金、于2017年4月底前付清自来水工程款，按照复华公司实际付款情况(消防工程款530万元、自来水工程款420万元)，盈硕公司主张以未付款为基数按每日万分之五的标准主张，并不过分高于盈硕公司所受损失，尚属合理；根据复华公司应付款时间，本院对逾期付款违约金的起始时间予以调整。据此，依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百一十四条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款之规定，判决如下：一、被告上海复华中日医疗健康产业发展有限公司应于本判决生效之日起十日内支付原告上海盈硕消防工程有限公司消防工程及自来水工程的工程款1,299,742.69元；二、被告上海复华中日医疗健康产业发展有限公司应于本判决生效之日起十日内支付原告上海盈硕消防工程有限公司河道排水开口专业施工工程款153,000元；三、被告上海复华中日医疗健康产业发展有限公司应于本判决生效之日起十日内支付原告上海盈硕消防工程有限公司逾期付款违约金(以1,008,803.86元为基数自2019年8月1日起，以290,938.83元为基数自2019年9月19日起，均按每日万分之五计算至实际支付之日止)。被告如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案受理费20,180元，减半收取10,090元，财产保全费5,000元，由原告负担1,286元，被告负担13,804元。被告负担之款，应于本判决生效之日起七日内交付本院。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于上海市第二中级人民法院。审判员  徐熙春二〇二〇年七月十七日书记员  李佳怡附：相关法律条文一、《中华人民共和国合同法》第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。二、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。……