内蒙古自治区乌审旗人民法院 民 事 判 决 书 （2020）内0626民初14号 原告：北京清盛源建筑工程有限公司。 统一社会信用代码911101133066575829。 法定代表人：李某1，任公司总经理。 委托代理人：李某2，乌审旗“148”法律服务所法律服务工作者。 被告：陕西宇宙建材有限公司。 统一社会信用代码91610112MA6W5QHG4K。 法定代表人：李某3，任公司法人。 委托代理人：舒某，公民身份证号码：×××，现住陕西省西安市未央区北三环大明宫建材市场****临街**。 原告北京清盛源建筑工程有限公司诉被告陕西宇宙建材有限公司买卖合同纠纷一案，本院于2020年1月6日受理后，因受新冠肺炎疫情防控影响于2020年2月11日中止审理，于2020年7月1日依法适用简易程序公开开庭进行了审理。原告北京清盛源建筑工程有限公司法定代表人李某3、委托代理人李某2，被告陕西宇宙建材有限公司委托代理人舒某到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 原告北京清盛源建筑工程有限公司向本院提出诉讼请求：一、请求贵院依法解除原、被告双方签订的《石材购销合同》；二、请求贵院判令被告向原告退还定金30000元和石材款人民币42800元，共计72800元。三、本案的诉讼费用由被告承担。诉讼中原告变更第二项诉讼请求为：二、被告应该返还原告72800元定金及货款。2019年6月10日，原、被告双方签订了《石材购销合同》。《石材购销合同》约定：原告购买被告的芝麻白花岗岩光面石材及其各种材料等，产品名称为花岗岩大理石（芝麻白），石材厚度2.5cm，宽度为60cm、30cm、20cm，数量为4500平米，单价为78元，合计351000元，倒边磨边加工数量为2000米，每米2元，合计4000元;被告向原告提供的产品应符合国家标准要求；被告将货送至内蒙古鄂尔多斯市××区；被告错发产品，迟发产品，提供的产品质量不符合国家标准（或约定的标准），或者经验收发现质量问题，原告有权要求退货，并由被告承担违约责任和由于质量问题所产生的损失及费用。合同签订后，被告先向原告供应了一部分花岗岩大理石，原告在投入工程并使用后，发现被告所供应的石材色差大，造成原告的施工工程无法交工。因此原告通过微信与被告进行沟通，被告一直称尽快处理、解决，但被告至今未拿出一个合理的解决方案，给原告造成严重的损失。原告曾向被告支付石材款42800元，但被告却未按照约定履行供货义务。鉴于被告的行为已经违反合同约定，现原告要求解除合同，退还定金30000元和石材款42800元。 被告辩称，关于原告说被告发的石材不符合国家标准、有色差的问题，石材是天然的，色差不能避免。通过被告与原告沟通，确实没有办法解决，色差问题出现后，被告还继续履行供货义务。至于返还定金30000元，定金在供货过程中已经扣除货款。原告向被告支付367070元货款，如果合同违约，为什么要求被告返还石材款人民币42800元？被告理解为在施工过程中，甲方扣除原告多少，原告把责任落在被告身上。如果被告所供货物质量有问题，为什么原告一而再,再而三与被告方交易，所以被告认为原告起诉是莫须有的。聊天记录和发货单子可以证明被告将367070元的货物全部发给原告，原告公司有每一张发货清单。 原告北京清盛源建筑工程有限公司提供证据及被告陕西宇宙建材有限公司质证情况： 证据一、原被告双方于2019年6月10日签订《石材购销合同》。证明原、被告双方存在买卖合同关系；被告向原告供应芝麻白花岗岩光面石材，被告承诺向原告供应的石材应当符合国家标准；如有破坏，按数量免费补发；最后货款扣除定金；被告如错发产品，迟发产品，提供的产品不符合国家标准或者约定的标准，或者经验收发现质量问题，原告有权要求退货，并由被告承担违约责任和质量问题所产生的损失及费用等事实。被告质证关于合同中约定“如错发产品，迟发产品，提供的产品不符合国家标准或者约定的标准，或者经验收发现质量问题，原告有权要求退货”的内容，被告在合同履行过程中原告从未要求退货，说明质量没有问题。本院认为，该组证据来源合法，内容真实，且与本案具有关联性，本院予以采信。 证据二、农业银行业务回单。证明原告共向被告支付9笔款，2019年6月14日支付定金30000元，至2019年9月16日原告向被告共计支付367070元。被告质证数额都对，对这组证据无异议。本院认为，该组证据来源合法，内容真实，且与本案具有关联性，本院予以采信。 证据三、被告向原告出具的3张增值税发票。证明被告向原告开具共计294270元的发票，被告向原告供应了294270元的石材；被告仍有42800元的石材未向原告供应，30000元的定金未返还。被告质证发票数额没有问题，提供的发票并不代表总合同的价值。发票只是被告开的发票数额，不能证明被告向原告供货多少。本院认为，该组证据来源合法，内容真实，且与本案具有关联性，因被告在微信聊天中向原告回复“发票等货发完一起开”的内容，本院对原告收到294270元石材的事实予以采信。 证据四、未磨（倒）边的石材照片、通话录音、微信聊天记录。证明被告向原告供应的石材未进行磨（倒）边，被告未按照合同约定履行供应石材义务，属违约行为；同时造成合同无法继续履行，被告应对其违约行为承担相应后果。被告质证原告如果真的存在这样的问题，如果被告供货有问题，原告可以要求退货，但是原告从未要求退货，现在货已经到工地，货到了现场，再发生什么情况被告也不清楚，并且已经用上了，有什么问题也看不出来。本院对该组证据真实性关联性予以采信。 证据五、原告已上墙完工的石材照片、现场查验、微信聊天记录、通话录音、中煤建设集团工程有限公司于2019年8月19日向原告出具的《中化楼外墙石材色差处理措施》。证明被告向原告供应的石材色差严重，造成原告无法正常交工；同时证明被告在履行合同过程中存在违法行为，给原告造成了无法估量的损失，故合同应当解除，被告应当向原告返还钱款。被告质证针对《中化楼外墙石材色差处理措施》，如果原告认为石材有问题，完全可以立即终止合同，而事实上2019年8、9月份原被告还在履行合同，所以谁的问题，不言而喻。本院对该组证据真实性关联性予以采信。 被告陕西宇宙建材有限公司提供证据及原告北京清盛源建筑工程有限公司质证情况： 证据一、被告公司的舒某与原告公司李某1和原告公司会计刘玉娟在合同履行中的聊天记录。证明出现色差之后，原告没有要求退货，反而一直催货要求交易，被告所供石材没有问题。原告质证刘玉娟是公司出纳，原告最后付的几笔款出纳说把原先的定金减除，在最后一笔付款中，被告要求把一万元补在定金里，原先扣了一万，后来又让补回去了；此前3万元定金在之前的货款中已经抵扣，后来2019年9月4又打了1万的定金，2019年9月14日又给被告打了34800元，至于34800元到底是补之前的定金还是货款，被告也不清楚；被告举证的微信内容恰恰证明了色差问题，证明了没有磨边的违约问题。本院对该组证据真实性关联性予以采信。 证据二、2019年9月17日原告公司出纳的微信聊天记录。证明到了2019年9月17日原、被告还在履行合同。原告质证2019年9月15日被告就没有再履行合同，被告公司产品出现问题后，就没有再与原告联系。本院对该组证据真实性关联性予以采信。 证据三、2019年9月21日、2019年9月24日聊天记录。证明2019年9月21日发的货，2019年9月24日到的工地。原告质证货早就到工地了，视频是原告后来到了榆林后给被告拍的。货物不是发视频的时候到的。本院认为，因微信上的视频的录制时间不能确定，故不予采信。 根据当事人的举证、质证及本院对上述证据的认证意见，本院确认事实如下： 原告北京清盛源建筑工程有限公司因建设中煤建设集团工程有限公司蒙大项目部的工程于2019年6月10日与被告陕西宇宙建材有限公司签订《石材购销合同》，原告签订该合同用于向被告购买花岗岩大理石等石材。《石材购销合同》约定：“1.产品名称：花岗岩大理石（芝麻白）……单位数量4500平米、单价78元、金额351000元；倒边磨边加工费：单位数量2000米、单价2元、金额4000元；合计金额355000元”。《石材购销合同》第二项业务关系中约定：1.本协议的数量为预估数量，本协议生效后，乙方按照甲方提供的清单为甲方供应产品，总金额以最终的供货数量结算……；5.本协议生效后，甲方按需提供采购清单，乙方按清单供货……；6.乙方需向甲方开具增值税发票……，7.乙方送货至内蒙古鄂尔多斯市××区甲方应在3日内进行验收，验收后出具验收单。《石材购销合同》第四项付款方式中约定：……定金为5万元，每次发两车，发货前付清本批次货款，最后货款扣除定金。合同签订后原告北京清盛源建筑工程有限公司于2019年6月14日向被告支付定金3万元。 另确认，从2019年6月14日至2019年9月16日原告通过中国农业银行共计向被告支付367070元。具体如下：2019年6月14日原告向被告支付30000元(定金),2019年7月12日原告向被告分别支付82470元、90000元，2019年7月23日原告向被告支付24200元，2019年8月9日原告向被告支付33900元，2019年8月15日原告向被告支付33700元、2019年9月4日原告向被告分别支付28000元、10000元，2019年9月16日原告向被告支付34800元。2019年7月17日，被告为原告开具了两张陕西增值税专用发票：票号NO.11212667，价税合计为99000元；票号NO.11212668，价税合计为99000元。2019年8月16日，被告为原告开具了一张陕西增值税专用发票：票号NO.11746275，价税合计为96270元。本案中被告共计向原告开具出294270元的发票。 再确认，2019年6月14日原告公司的出纳通过微信向被告发送了30000元支付货款的凭证图片。2019年7月1日原告公司的出纳通过微信向被告询问“还是上次转定金的账户吧”，被告回复“对”。2019年8月15日原告公司的出纳通过微信向被告发送了支付货款的凭证图片并告知被告“还剩一万的定金”，被告回复“好”。2019年8月25日原告通过微信向被告发送以下信息：“现在甲方今天通知我方的意见传达给你方，3天石材不到每晚一天罚款我方一万～9.15号石材要求全部完活”；“记住了～希望你来工地一下看看甲方态度！9.15号到10.3日是全厂区停工”。2019年8月30日原告通过微信向被告发送以下信息：“今天甲方已经和河南驻马店石材厂联系一下，不是我方供货方！甲方给我们说那边并没有停产”；“你就告诉我这车还发给我不给发～”；“我现在能通知你明天装车我不需要倒边了，到这我自己花钱倒！我不想一天罚我一万”。2019年9月3日原告公司的出纳通过微信告诉被告“要是石材再发不到工地导致工人撤场，那就不是咱们说说就能解决的事儿了”。2019年9月6日原告公司的出纳通过微信告诉被告“真的抓紧吧，明天再跟你联系，希望明天能听到好的消息，我这边都火烧眉毛了，石材再拖着送不过去工地那边就兜不住了，希望你理解”，被告回复“主要是最近环保查的厉害，每年十一前后两个月都这样”。2019年9月18日原告公司的出纳通过微信向被告询问“发票给开出来了吗？”，被告回复“发票等货发完一起开”。2019年9月21日原告通过微信向被告询问“石材装车了吗？”，被告向原告回复“正装着”，原告要求被告“把驾驶证车证发给我”，随后被告发送了有关司机的证件。2019年10月26日原告通过微信向被告发送以下信息：由于你公司在处理石材质量问题上不解决不处理，现在我公司决定要走法律程序来处理这问题。 又确认，2019年8月19日中煤建设集团工程有限公司蒙大项目部向原告发出《中化楼外墙石材色差处理措施》，其中内容为“一、存在现象。中化楼外墙干挂石材大面积产生色差，严重影响外感质量，不能达到竣工验收标准”；“四、达到效果。要求处理完的石材大面色调一致，在6#路边肉眼看不存在明显色差，达到竣工验收观感质量合格标准，否则不予竣工验收”。 最后确认，诉讼中原告自认没有收到被告的全部货物，原告收到被告294270元的货物。 本院认为，依法成立的合同对当事人具有法律约束力。原告北京清盛源建筑工程有限公司与被告陕西宇宙建材有限公司于2019年6月10日签订的《石材购销合同》系双方当事人真实意思表示，内容不违反法律、法规强制性规定，应为有效合同，双方均应自觉履行。关于原告要求依法解除《石材购销合同》的诉请。从原、被告双方的交易情况来看，原告北京清盛源建筑工程有限公司从2019年6月14日至2019年9月16日通过银行共计向被告陕西宇宙建材有限公司支付定金及货款367070元。被告辩称全部发货给了原告，被告所提供聊天记录并不能证明被告将货物交付给了原告且原告接收到了案涉的72800元货物。原告自认已收到294270元的货物，且有被告向原告提供的发票为证。被告提供的微信聊天记录只能说明其向原告提供了大车及司机的相关信息，被告并没有提供证据证实72800元的货物及时被运送到《石材购销合同》约定的收货地点，且原告从车上卸下并接收了货物的事实；被告应承担举证不能的法律后果。《中华人民共和国合同法》第九十四条规定“有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的”。首先，2019年8月16日后原告共计向被告支付72800元货款，被告未有证据可以证实被告向原告履行了72800元货物的交付义务。被告不同意解除合同且拒绝履行未交付的72800元的货物的交付义务，被告的行为构成了“以自己的行为表明不履行主要债务”。被告的行为符合《中华人民共和国合同法》第九十四条第一款第（二）项的规定。其次，从2019年9月14日（原告向被告最后一笔货款支付日）之后，被告至今未履行72800元货物的交付义务。被告长时间的不履行交货义务严重的影响了原告所承建工程的施工进度，被告的违约致使原告的合同目的不能实现。被告的行为符合《中华人民共和国合同法》第九十四条第一款第（四）项的规定。再次，原告可以随时解除《石材购销合同》。目前石材色差无国家标准。2019年8月19日中煤建设集团工程有限公司蒙大项目部向原告出具《中化楼外墙石材色差处理措施》明确提出“中化楼外墙干挂石材大面积色差……不能达到竣工验收标准”。原、被告签订的《石材购销合同》中约定“无国家标准的，经双方协商确定”，而原、被告在部分履行合同后对于有色差的石材后续交易不能协商确定一致。同时原、被告之间的《石材购销合同》并非固定数量的合同；《石材购销合同》约定的数量为预估数量，被告按照原告提供清单为原告供应产品，总金额以最终的供货数量结算；《石材购销合同》的履行为原告提供清单的据实履行合同，故原告不提供货清单时有权解除合同。最后，《石材购销合同》应予部分解除。原告北京清盛源建筑工程有限公司自认其收到294270元的货物，即双方已完成了294270元的货物的交易。原告北京清盛源建筑工程有限公司虽以色差的问题提出了质量问题，但根据《石材购销合同》的约定“乙方送货至内蒙古鄂尔多斯市××区甲方应在3日内时行验收，验收后出具验收单”，原告未有证据证明收到的294270元货物在异议期内提出异议，且原告收到货物后已投入到建设工程中使用，原、被告的交易已完成，对该部分的解除不符合法律规定。故应对未履行交付义务（72800元的交付货物义务）的部分合同予以解除。 关于定金及货款的返还问题。从原、被告双方的微信聊天记录时间来看，2万元定金被折抵发生在2019年8月15日，原告在收到294270元的货物之后还余1万元定金。因被告下欠72800元的货款未向原告履行，在《石材购销合同》部分解除后，原告要求返还石材款72800元的定金及货款，应予支持。综上，依照《中华人民共和国合同法》第四十四条、第六十条、第九十四条、第九十七条、第一百三十条、第九十七条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条之规定判决如下： 一、对原告北京清盛源建筑工程有限公司与被告陕西宇宙建材有限公司签订的《石材购销合同》涉及被告未履行交付义务（72800元的交付货物义务）的部分合同予以解除。 二、本判决生效后十五日内被告陕西宇宙建材有限公司向原告北京清盛源建筑工程有限公司返还72800元定金及货款。 三、驳回原告的其它诉讼请求。 案件受理费810元，由被告陕西宇宙建材有限公司负担。 如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，被告应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。 如不服本判决，可在接到判决书之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于鄂尔多斯市中级人民法院。 审 判 员 项 鹏 举 二〇二〇年八月二十四日 法官助理 哈斯特木尔 书 记 员 温   馨 法条链接： 《中华人民共和国合同法》 第四十四条依法成立的合同，自成立时生效。法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续生效的，依照其规定。 第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则,根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。 第九十四条有下列情形之一的，当事人可以解除合同： （一）因不可抗力致使不能实现合同目的； （二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务； （三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行； （四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的； （五）法律规定的其他情形。 第九十七条合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。 第一百三十条买卖合同是出卖人转移标的物的所有权于买受人，买受人支付价款的合同。 《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》 第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。 在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。