成都市锦江区人民法院	民 事 判 决 书			 			(2017)川0104民初597号	原告：成都迦大机电设备有限公司，住所地：成都市。	法定代表人：赵德翠，成都迦大机电设备有限公司执行董事。	委托诉讼代理人：朱劲松，四川致高守民律师事务所律师。	委托诉讼代理人：何利，四川致高守民律师事务所律师。	被告：四川德阳长春机械厂，住所地：德阳市。	投资人：杨光成，四川德阳长春机械厂厂长。	委托诉讼代理人：陈进伟，男，四川德阳长春机械厂员工。	被告：杨光成，男，XXXX年XX月XX日出生，汉族，住四川省。	原告成都迦大机电设备有限公司(以下简称迦大公司)诉被告四川德阳长春机械厂（以下简称德阳长春厂）承揽合同纠纷一案，本院立案受理后，因迦大公司申请追加杨光成作为本案被告，本院予以准许并追加杨光成作为本案被告参加诉讼。本案由审判员詹茜独任审判并公开开庭进行了审理。原告迦大公司的委托诉讼代理人朱劲松、何利、被告德阳长春厂的委托诉讼代理人陈进伟、被告杨光成并作为德阳长春厂的投资人到庭参加诉讼，本案现已审理终结。	原告迦大公司向本院提出诉讼请求：1.确认迦大公司与德阳长春厂于2014年9月9日签订的合同编号为JD2014－0909的《承揽合同》、2015年1月19日签订《采购订单号：JD2014－0999补充合同》的未履行部分（合同金额：294000元）已经解除；2.判令德阳长春厂、杨光成立即向迦大公司赔偿损失807400元，并支付资金占用期间的利息（自2016年3月9日起计算至实际支付之日止，以807400元为基数，按中国人民银行发布的同期金融机构人民币贷款基准利率计算，截止到2017年1月31日利息为31561元）；3.判令德阳长春厂立即向迦大公司开具价税合计金额为1028000元的增值税专用发票；4.由德阳长春厂、杨光成承担案件受理、诉讼财产保全费等全部诉讼费用（庭审中迦大公司明确要求杨光成承担的为无限连带责任）。	事实和理由：2014年9月9日，迦大公司与江苏武进液压启闭机有限公司（以下称武进液压启闭机公司）签订了《工矿产品购销合同》（合同编号：JD2014－0909），合同约定：由迦大公司按武进液压启闭机公司提供的图纸所示规格、质量要求、技术标准，为武进液压启闭机公司定做缸体8套，交货期为合同生效后90天内陆续交清。2014年9月9日，迦大公司与德阳长春厂签订了《承揽合同》（采购订单号：JD2014－0909），将迦大公司为武进液压启闭机公司定做的8套缸体交由德阳长春厂承揽制作，合同约定总价款为2280000元，交货期为合同生效后两个月内交清。2015年1月19日，迦大公司与德阳长春厂签订了《采购订单号：JD2014－0999补充合同》，合同约定：因德阳长春厂不具备粗车能力，委托迦大公司自己联系粗加工单位，加工费及到加工单位的物流费合计102000元从主合同金额中扣除，扣除后剩余2178000元。上述合同签订后，迦大公司按约履行了付款义务，德阳长春厂却未按合同约定的期限交货，直至迦大公司解除合同仍未完成交货义务，并且逾期交来的货物存在严重的质量问题。迦大公司遂于2015年4月29日向德阳长春厂发送《申明》，迦大公司遭到武进液压启闭机公司的处罚，迦大公司于2016年1月9日与武进液压启闭机公司签订了《光狂产品购销补充合同》（合同编号：JD2015－0001），合同约定武进液压启闭机公司扣除迦大公司合同价款共计807400元。2016年3月9日，迦大公司向德阳长春厂出具《公函》：认可因部分产品未交付、交付的部分产品存在质量问题、交货时间严重推迟。给迦大公司造成损失共计807400元。但此后，德阳长春厂并未赔偿迦大公司的该项经济损失。杨光成是德阳长春厂的投资人，德阳长春厂系个人独资企业，杨光成应当承担责任。双方合同约定，合同价格包含17%增值税含税价，全部交清货品后3日内德阳长春厂出具全额增值税专用发票。截止到迦大公司解除合同，迦大公司已向被告支付货款2178000元，德阳长春厂向迦大公司出具增值税专用发票价税合计金额1150000元，尚有1028000元销售货款未出具增值税专用发票。故迦大公司提起本案诉讼。	被告德阳长春厂、迦大公司辩称，1、迦大公司的第一项诉讼请求不成立，双方早已协商解除了合同（未履行部分），无需人民法院再次确认；2、德阳长春厂、杨光成不承担赔偿迦大公司的责任，迦大公司和德阳长春厂一直致力于解决承揽合同中出现的产品质量问题；双方截止至2017年4月已经达成存在产品质量缺陷部件不处理方案，且该方案正在实施进程中；迦大公司要求赔偿损失缺乏相应的计算方式和依据，迦大公司不能举证证明；3、迦大公司要求出具的增值税专用金额有误，不应得到支持。在迦大公司、德阳长春厂双方前期合作中，德阳长春厂已向迦大公司出具共计1150000元增值税专用发票，但基于前述答辩意见，迦大公司和德阳长春厂一直致力解决产品瑕疵，且双方尚未进行全面结算，故待结算后德阳长春厂将据结算金额出具发票；4、本案诉讼费、保全费应由迦大公司承担。迦大公司在双方协商解决进程中，根据达成的解决方案，该方案正在实施就提起诉讼，属于擅自扩大损失，其损失（诉讼费、保全费）应由迦大公司自行承担。	经审理查明：2014年9月9日，迦大公司与武进液压启闭机公司签订《工矿产品购销合同》，约定武进液压启闭机公司向迦大公司订购图号为WJ-52的缸体4套，每套378000元，采购图号为WJ-53的缸体4套，每套270900元，总价共计2595600元。2014年9月9日，迦大公司与德阳长春厂签订采购订单号为就JD2014-0909的《承揽合同》，约定：迦大公司向德阳长春厂采购图号为WJ-52的缸体4套，每套330000元，采购图号为WJ-53的缸体4套，每套240000元，总价共计2280000元，合同生效后两个月内交清，提货地点为武汉重冶集团大冶分公司厂内；以上价格为17%增值税含税价，产品单价锁定不变，预付600000元后合同生效，提货前付至92%，剩余8%留作质保金，货物交清2个月后，如无质量异议，迦大公司付清余款，全部交清货品后3天内德阳长春厂出具全额增值税专用发票；德阳长春厂保证按期交货，如果德阳长春厂延期交货（包括因质量问题而重新制造导致交货延期），或因质量等原因而退货/换货造成的毛坯更换费、已产生的机械加工费、往/返运输费用等相关损失费用由德阳长春厂全部承担，如德阳长春厂有违约除继续履行合同外，超出规定交货期10天后，德阳长春厂还须向迦大公司支付违约金，违约金按500元/天罚款，累计计算，如延期交货超过30天，迦大公司公司有权单方面取消合同，德阳长春厂退回迦大公司已付货款，并按照约定承担违约金和违约责任。支付方式包括汇款和银行承兑汇票。	迦大公司共计向德阳长春厂支付了2178000元。德阳长春厂向迦大公司交付了金额为1150000元的发票。	2015年1月19日，迦大公司与德阳长春厂签订补充合同，约定因德阳长春厂不具备粗车能力，委托迦大公司自己联系粗加工单位，现将加工费及到加工单位的物流费合计102000元，从主合同金额中扣除（主合同金额共计：2280000元，扣除后剩余2178000元）。	2015年3月31日，迦大公司向德阳长春厂送达《紧急通知》，，载明：按照双方签订的《承揽合同》，德阳长春厂应于2014年11月23日之前将合同中的货物向迦大公司交付完成，至今尚有4套缸体未交货，若德阳长春厂在2015年4月7日前向迦大公司保质保量交付所订货物，则合同继续履行；如果德阳长春厂不能在2015年4月7日之前向迦大公司保质保量交清所订货物，则停止执行剩余合同。	2015年4月17日，德阳长春厂向迦大公司出具《关于“紧急通知”的复函》，载明：已收到迦大公司于2015年3月31日的紧急通知已收悉，现特回复如下：1、对于德阳长春厂未能保质保量交付货物深表歉意，为此，给迦大公司造成的不良影响深表不安；2、关于德阳长春厂延期交货一事，是由于德阳长春厂的合作单位未能按期交货导致；3、希望迦大公司宽限交货期限，德阳长春厂承诺在收到合作单位交付的定作物后一定保质保量交付货物；4、德阳长春厂承诺在2015年4月中旬和5月上旬前分两次将前期应开的增值税专用发票交付公司。	2015年4月22日，武进液压启闭机公司向迦大公司发送传真，认为迦大公司构成严重违约，要求中止合同的履行。	2015年6月1日，武进液压启闭机公司向迦大公司发送传真，载明：迦大公司未按照合同供货的产品为WJ-52缸体的中间段缸体与带法兰缸体各一件。且缸体存在问题并产生的费用包括：报废WJ-53缸体的带法兰缸体2件228000元，终止供货WJ-52缸体中间段缸体和带法兰缸体各1件：294000元，回用为WJ-53缸体中间段缸体1件8400元，5处焊缝加长10000元，焊补并热处理WJ-53缸体1件3000元，增加两次验收200000元，合计743400元。	2016年1月7日，武进液压启闭机公司向迦大公司发送传真，载明：前期产生的费用在2015年6月1日的第三次函件中提出，共计743400元，后期发现有8件大法兰在珩磨后有大面积的蜂窝孔，深度不一，补焊后产生费用64000元，以上费用共计807400元。	2016年1月8日，武进液压启闭机公司向迦大公司发送传真载明珩磨费用构成为：人工工时30个，单位工时费1200元，共计36000元；耗材包括磨头、焊丝、氩气等，合计4000元；8根缸体均在修补后进行了重新珩磨，每根珩磨两个班，每班1500元，合计24000元；以上共计产生费用64000元。	2016年1月9日，迦大公司与武进液压启闭机公司签订《工矿产品购销补充合同》，约定：双方于2014年9月9日签订《工矿产品购销合同》的补充，现双方达成以下协议：1、报废WJ-53缸体的带法兰缸体2件228000元；2、终止供货WJ-52缸体中间段缸体和带法兰缸体各1件，计294000元；3、回用为WJ-53缸体中间段缸体1件8400元；4、5处焊缝加长10000元；5、焊补并热处理WJ-53缸体1件3000元；6、8大法兰内孔修补珩磨，计64000元；7、因交货时间严重推迟，增加两次验收200000元，以上七项费用合计807400元，原合同总价共计2595600元，减去以上费用后，原合同总价调整为1788200元。	2016年3月9日，德阳长春厂向迦大公司出具《公涵》，载明：“德阳长春厂和迦大公司签订的工矿产品购销合同，因产品质量问题我公司认可以下几点：1、报废WJ-53缸体的带法兰缸体2件，计228000元。2、终止供货WJ-52缸体中间段缸体和带法兰缸体各1件，计294000元。3、回用为WJ-53缸体中间段缸体1件，计8400元。4、5处焊缝加长，计10000元。5、焊补并热处理WJ-53缸体1件，计3000元。6、8件大法兰内孔修补珩磨，计64000元。7、因交货时间严重推迟，导致增加两次验收，计200000元。说明：6、7项金额过大需厂方认可后给予答复。我厂给贵公司造成的损失，望贵公司给予谅解，今后望与贵公司长期合作，在合作中扣除该款项。德阳市长春机械厂，2016年3月9日。”	另查明，德阳长春厂系个人独资企业，杨光成为该企业投资人。	上述事实，有迦大公司提交的《工矿产品购销合同》（合同编号JD2014-0909）及补充合同、《承揽合同》及《采购订单号：JD2014-0999补充合同》、《紧急通知》两份、《申明》、德阳长春厂出具的《公涵》、收据、承兑汇票、发票3张、《关于“紧急通知”的复函》、传真4份及当事人陈述在案为证。	本院认为，迦大公司与德阳长春厂签订的《承揽合同》及《采购订单号：JD2014-0999补充合同》是双方当事人的真实意思表示，不违反法律强制性规定，应属合法有效，对双方当事人均具有约束力，迦大公司与德阳长春厂成立承揽合同关系。现合同已经部分履行完毕，尚余部分未履行。庭审中，迦大公司、德阳长春厂均确认合同未履行部分已经解除，根据《中华人民共和国合同法》第九十三条第一款“当事人协商一致，可以解除合同。”之规定，故本院确认原、被告双方签订的《承揽合同》及《采购订单号：JD2014-0999补充合同》中未履行的一套设备中两段的供货已解除。迦大公司按约履行了向德阳长春厂支付货款的义务，德阳长春厂应当按约交付货物。但德阳长春厂在合同履行过程中未按约供货，构成违约，造成迦大公司损失。根据《中华人民共和国合同法》第一百一十三条“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失”之规定，德阳长春厂向迦大公司出具《公涵》，载明德阳长春厂确认可损失5543400元，另外264000元需厂方认可予以答复。而根据迦大公司与案外人武进液压启闭机公司签订的合同，因德阳长春厂违约，致使迦大公司对武进液压启闭机公司交货违约，武进液压启闭机公司共计扣减迦大公司货款807400元，该807400元系迦大公司实际减少损失，现迦大公司主张德阳长春厂赔偿损失807400元的诉讼请求，本院予以支持。	因德阳长春厂系杨光成个人投资成立的个人独资企业，根据《中华人民共和国个人独资企业法》第二条之规定，个人独资企业是由一个自然人投资，财产为投资人个人所有，投资人以其个人财产对企业债务承担无限责任的经营实体。杨光成系德阳长春厂投资人，应当对德阳长春厂的债务承担无限连带责任。	关于发票问题，本院认为，根据《中华人民共和国税收征收管理法》第二十一条“税务机关是发票的主管机关，负责发票印制、领购、开具、取得、保管、缴销的管理和监督。单位、个人在购销商品、提供或者接受经营服务以及从事其他经营活动中，应当按照规定开具、使用、取得发票”之规定，税务机关是发票的主管机关，对拒不开具发票的行为，权利遭受侵害一方的当事人可向税务部门投诉，由税务部门依照税收法律法规处理。根据《中华人民共和国发票管理办法实施细则》第三十四条“税务机关对违反发票管理法规的行为进行处罚，应当将行政处罚决定书面通知当事人；对违反发票管理法规的案件，应当立案查处”之规定，对拒不开票的义务人，税务管理机关可以对其进行处分。故履行开具发票的义务应属于税务部门行政职权范畴，对于迦大公司的该项诉讼请求，本院不予支持，迦大公司可以到税收行政管理部门进行举报投诉。	据此，依照《中华人民共和国合同法》第六条、第八条、第九十三条第一款、第一百零七条、第一百一十三条、第一百一十四条，《中华人民共和国个人独资企业法》第二条（条文全文附后），判决如下：	一、确认原告成都迦大机电设备有限公司与被告四川德阳长春机械厂签订的《承揽合同》及《采购订单号：JD2014-0999补充合同》中未履行部分（合同金额：294000元）已解除；	二、被告四川德阳长春机械厂应于本判决发生法律效力之日起十日内向原告成都迦大机电设备有限公司赔偿损失807400元；	三、被告杨光成对被告四川德阳长春机械厂的第二项支付义务承担连带责任；	四、驳回原告成都迦大机电设备有限公司的其他诉讼请求。	如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。	本案案件受理费减半收取6095元,保全费5000元，由被告四川德阳长春机械厂负担，被告杨光成承担连带责任。	如不服本判决,可以在判决书送达之日起十五日内,向本院递交上诉状,并按对方当事人或代表人的人数提出副本,上诉于四川省成都市中级人民法院。	审判员  詹茜	二〇一七年八月二十四日	书记员  苏倩	附：本判决所适用法律条文全文	《中华人民共和国合同法》	第六条当事人行使权利、履行义务应当遵循诚实信用原则。	第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。	依法成立的合同，受法律保护。	第九十三条当事人协商一致，可以解除合同。	当事人可以约定一方解除合同的条件。解除合同的条件成就时，解除权人可以解除合同。	第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。	第一百一十三条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失。	经营者对消费者提供商品或者服务有欺诈行为的，依照《中华人民共和国消费者权益保护法》的规定承担损害赔偿责任。	第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。	约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。	当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。	《中华人民共和国个人独资企业法》	第二条本法所称个人独资企业，是指依照本法在中国境内设立，由一个自然人投资，财产为投资人个人所有，投资人以其个人财产对企业债务承担无限责任的经营实体。	《中华人民共和国民事诉讼法》	第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。	当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。	人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。	第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。