广东省佛山市顺德区人民法院民 事 判 决 书(2019)粤0606民初2495号原告：邓智强，男，1984年12月30日出生，汉族，住广东省广州市，委托诉讼代理人：邓其清，男，1954年8月16日出生，汉族，住广东省广州市，系原告的父亲。被告：广州顾家装饰设计有限公司，住所地广东省广州市天河区华旭街**（自编**）**。法定代表人：刘秀珍。被告：广州顾家装饰设计有限公司顺德分公司，住所地，住所地广东省佛山市顺德区陈村镇合成社区居民委员会白陈公路**悦峰花苑**铺iv>法定代表人：刘秀珍。被告：郭立，男，1988年4月8日出生，汉族，住陕西省旬阳县，原告邓智强诉被告广州顾家装饰设计有限公司、广州顾家装饰设计有限公司顺德分公司、郭立因装饰装修合同纠纷一案，本院于2019年1月15日立案后，依法适用普通程序，于2019年7月5日公开开庭进行了审理。原告邓智强的委托诉讼代理人邓其清到庭参加诉讼，被告广州顾家装饰设计有限公司、广州顾家装饰设计有限公司顺德分公司、郭立经本院合法传唤，无正当理由拒不到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告向本院提出诉讼请求：1.请求解除《家庭居室装修工程施工合同》（合同编号：gj201712008）；2.被告赔偿原告按合同总价款10%的违约金7500元；3.被告赔偿原告未按时竣工的违约金50元/天（从2018年4月15日起至解除合同时止）；4.被告退回原告工程款28600元；5.本案诉讼费用由被告承担。事实与理由：2017年12月31日，原告与被告广州顾家装饰设计有限公司顺德分公司签订《家庭居室装饰装修工程合同》（合同编号：gj201712008），全包套餐合同总价款75000元（装修面积90平方）。工程限期65个实际工作日，于2018年4月15日全面完工。但现在每个项目都未完成。合同第十条第7项约定，因乙方原因逾期竣工的，每逾期一日，乙方应向甲方支付每日50元的违约金，到解除合同时止。从2018年4月1日起至2018年7月31日经多次催促仍未按时履行合同约定的工程进度。而且每次都作马上开工的口头承诺，并与2018年7月12日出具纸质承诺书。原告已付款项为64000元，减去质保金3750元，剩余未支付尾款为7250元，但被告未完工需要款项合计36850元，故扣剩余未支付尾款7250元，应退回原告29600元。被告广州顾家装饰设计有限公司顺德分公司、郭立应对被告广州顾家装饰设计有限公司的债务承担连带责任。诉讼中，原告为支持其诉请，提供证据如下：1.原告身份证复印件，被告广州顾家装饰设计有限公司企业信息网络查询打印件一份，被告广州顾家装饰设计有限公司顺德分公司企业信息网络查询打印件一份，被告郭立身份证复印件一份，证明原告、各被告诉讼主体资格。2.施工合同、承诺书各一份，收据三份，POS机小票二份，证明原、被告签订了施工合同、承诺书，原告支付工程款64000元。3.照片打印件8张，证明被告仅完成了部分工程。被告广州顾家装饰设计有限公司、广州顾家装饰设计有限公司顺德分公司、郭立经本院合法传唤，无正当理由既不到庭参加诉讼，也未提供书面答辩意见和证据材料，视为其放弃举证、质证和抗辩的权利。对于原告围绕其诉讼请求依法提交的上述证据，本院予以确认并在卷佐证。本院认定事实如下：2017年12月31日，原告与被告广州顾家装饰设计有限公司、广州顾家装饰设计有限公司顺德分公司签订《家庭居室装饰装修工程施工合同》，合同编号：gj201712008，广州顾家装饰设计有限公司顺德分公司加盖公章。合同约定：由被告广州顾家装饰设计有限公司负责装修顺德区陈村镇广佛颐景园6-1-2804房，工程限期65个实际工作日，并约定因被告原因逾期竣工按每日50元支付违约金。合同签订后，原告依约支付工程款64000元，但被告未完成案涉工程。2018年7月12日，被告广州顾家装饰设计有限公司顺德分公司出具《承诺书》，承诺于2018年8月15日前全面完工。载明“一、2018年7月16日至2018年7月20日泥水完工。二、2018年7月23日至2018年7月27日油漆扇灰完工。三、主材：马桶、浴室柜、花洒、开关面板、三个厨卫灯等。四、完成1、2、3（第三项主材业主在工地见到后交第三期款），2018年7月27日前完成。五、交第三期款后过公司对图纸，图纸签名下单，下单后15天内安装（8月5日开始生产）。六、完工后甲方验收过关后3天内开保修卡，甲方交款。”庭审中，原告明确拒绝对未完成工程的价款进行评估。另，根据原、被告签订的施工合同的附件《广佛颐景园全新乐享套餐》中的报价，可以确定马桶的价款为1300元（650元/1个*2个），浴室洗手盆及浴室柜2个的价款为2760（1380元/套*2套），卫生间(水制、花洒等)1000元（沐浴龙头为580元/套*2套），电工240元（2位开关120元/位*2位），橱柜4884元（1480元/米*3.3米），吊柜1485元（450元/米*3.3米），房门4140元（1380元/套*3套），卫生间门1360元（680元/套*2套），厨房门2100元（700元/平方米*3平方米）。合计19269元。因套餐的专供价为92800元，而合同约定的总价款为75000元，故折扣为8.1折。故上述未完工的工程价款为19269元*0.81=15607元。本院认为，本案系装饰装修合同纠纷，根据合同的相对性原则，案涉合同系原告与广州顾家装饰设计有限公司、广州顾家装饰设计有限公司顺德分公司签订，相应的权利义务应当由被告广州顾家装饰设计有限公司、广州顾家装饰设计有限公司顺德分公司承担；当事人在合同履行过程中，应当遵循诚实信用原则，本案中，根据原告提供的证据显示，被告广州顾家装饰设计有限公司、广州顾家装饰设计有限公司顺德分公司已不具备履约能力，合同目的不能实现，故原告要求解除与被告签订的施工合同，本院予以支持。关于被告应返还工程款的数额。首先，原告自行放弃评估的权利，应承担举证不能的不利后果。其次，原告已向被告支付了工程款64000元，扣减原告需扣留的质保金3750元，原告未付工程款为7250元，而被告未完工的工程价款为15607元，故被告广州顾家装饰设计有限公司、广州顾家装饰设计有限公司顺德分公司应返还原告工程款8357元。超出部分，本院不予支持。关于原告主张的违约金。合同约定被告每逾期竣工一日，就应向原告支付违约金50元每天，同时，原告又主张按合同总价款的10%支付违约金，因原告无证据证明其损失需双重计算违约金，综合考虑原告的违约行为、违约时间等，本院酌定违约金为7500元，超出部分，本院不予支持。关于被告广州顾家装饰设计有限公司、广州顾家装饰设计有限公司顺德分公司应如何承担付款责任。《中华人民共和国民法总则》第七十四条规定法人可以依法设立分支机构。法律、行政法规规定分支机构应当登记的，依照其规定。分支机构以自己的名义从事民事活动，产生的民事责任由法人承担；也可以先以该分支机构管理的财产承担，不足以承担的，由法人承担。根据庭审陈述及举证显示，涉案装饰装修合同相对方为原告及广州顾家装饰设计有限公司、广州顾家装饰设计有限公司顺德分公司，作为合同相对方，广州顾家装饰设计有限公司顺德分公司应根据合同约定承担付款责任。但广州顾家装饰设计有限公司顺德分公司为分支机构，根据相关法律规定，其债务应优先以其自有资产承担清偿责任，在其自有资产不足以清偿所负债务时，应由其法人即广州顾家装饰设计有限公司承担补充清偿责任。综上所述，原告的诉讼请求有事实和法律依据部分，本院予以支持。依照《中华人民共和国民法总则》第七十四条、《中华人民共和国民法通则》第五条、第七十四条规定，《中华人民共和国合同法》第六十条、第六十一条、第九十六条、第九十七条、第一百零七条、第一百一十四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下：一、解除原告邓智强与被告广州顾家装饰设计有限公司、广州顾家装饰设计有限公司顺德分公司签订的《家庭居室装饰装修工程施工合同》（合同编号：gj201712008）；二、被告广州顾家装饰设计有限公司顺德分公司应于本判决发生法律效力之日起十日内返还原告邓智强8357元并给付违约金7500元；三、如被告广州顾家装饰设计有限公司顺德分公司无法清偿上述债务，则被告广州顾家装饰设计有限公司应承担补充清偿责任；四、驳回原告其他诉讼请求。当事人如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案受理费1675元（原告已预交），由被告广州顾家装饰设计有限公司负担。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于广东省佛山市中级人民法院。审 判 长  彭晓辉人民陪审员  陈嘉碧人民陪审员  麦燕红二〇一九年七月十二日书 记 员  吕绮程