新疆维吾尔自治区乌恰县人民法院 民 事 判 决 书 （2019）新3024民初135号 原告：新疆天杰网架钢结构有限公司，住所地：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市。 法定代表人：陈玉林，该公司总经理。 委托诉讼代理人：李晓明，男，1963年7月20日出生，该公司法务，现住乌鲁木齐市沙依巴克区。 被告：新疆鸿泽矿业有限公司，住所地：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市。 法定代表人：贾琳，该公司董事长兼总经理。 委托诉讼代理人：谷雨，新疆世源律师事务所律师。 原告新疆天杰网架钢结构有限公司与被告新疆鸿泽矿业有限公司建设工程合同纠纷一案，本院于2019年3月1日立案后，依法适用普通程序于2019年6月10日公开开庭进行了审理。原告新疆天杰网架钢结构有限公司委托诉讼代理人李晓明、被告新疆紫金公司委托诉讼代理人谷雨到庭参加诉讼，本案现已审理终结。 原告新疆天杰网架钢结构有限公司向本院提出诉讼请求：1、请求依法判决被告支付工程款6229253元；2、请求依法判令被告支付违约金1009260元（623万元×0.01%﹦623万元×1620天﹦1009260元）。事实与理由：2014年8月26日原告与被告签订一份建设工程承包合同，工程内容“鸿泽矿业乌恰县铜矿选厂工程钢结构的制作与安装、彩板制作与安装项目”，施工地点为克孜勒苏柯尔克孜自治州乌恰县，工程期限2014年8月26日开工至2014年10月20日竣工，工程造价约定为钢结构每吨6820元，彩板每平方米150元（以上材料包括门窗、人工、运输、管理费、税金及辅料），合同总价暂定为9200000元。合同生效后，原告按照合同约定于2014年9月29日完成65%的工程量，剩余部分工程被告通知原告暂时停止施工，对原告已完成工程量，被告经验收认可，并给原告出具工程量确认单，但是原告至今未收到被告通知，而被告在整个工程中只给原告支付了700000元工程款，导致原告资金不能正常收回，给原告造成很大的经济损失。现提起诉讼，维护自己的合法权益。 被告新疆鸿泽矿业有限公司辩称，原告主张已完成65%的工程量，并要求支付工程款6229235元与事实不符合不予认可，双方在建设工程施工合同中约定了付款方式为按进度付款，原告要求被告承担违约金已经超过实际损失，应予以适当调整。 原告新疆天杰网架钢结构有限公司向本院提交了以下证据材料： 1.建设工程承包合同，证明双方之间存在合同关系。 2.工作联系单，证明工程虽处于停工状态，但双方签订的合同仍然有效。 3.被告给原告出具的已完成工作量确认单，证明原告完成的工程量被告也予以确认。 4.收款确认单，证明原告收到被告支付的700000元工程款。 5.鸿泽矿业选矿厂欠款计算凭证，证明原告起诉的6229253万元工程款是依据被告确认的已完工程量及合同约定的价款计算出的。 6.现场照片18张，证明原告已按合同约定加工了材料并进行安装，未安装的已经拉运到工地。 被告新疆鸿泽矿业有限公司质证时认为：证据1、2、4的真实性和证明效力均没有异议；证据6的真实性没有异议。证据3已完成工作量确认单上加盖的新疆鸿泽矿业有限公司公章真实性不能确认。证据5没有被告的签字确认，原告据此主张工程款没有事实依据。 被告新疆鸿泽矿业有限公司未向本院提交证据材料。 本院经审查后，对于当事人无异议的证据，本院亦予以认定并在卷佐证。对于当事人有争议的证据，本院认定如下：已完成工作量确认单加盖了新疆鸿泽矿业有限公司公章，新疆鸿泽矿业有限公司虽然对公章的真实性提出异议，但经本院释明后未提交反证予以证明，对其辩解意见不予采纳，对已完成工作量确认单的证明效力本院予以确认。鸿泽矿业选矿厂欠款计算凭证由新疆天杰网架钢结构有限公司单方计算出具，未经新疆鸿泽矿业有限公司签章确认，依法不对其产生约束力，对该证据的证明效力本院不予确认。 根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下： 2014年8月26日，新疆天杰网架钢结构有限公司作为承包方，与发包方新疆鸿泽矿业有限公司共同签订了《建设工程承包合同》，合同约定：工程名称为鸿泽矿业乌恰县铜选矿厂工程钢结构的制作与安装、彩板制作与安装；工程地址在乌恰县，工程总建筑面积暂定9000平方米；合同采用固定单价，以实际完成的工程量结算工程价款，暂估工程量在合同附表1中记载为钢结构715吨，彩板29329平方米。双方约定的固定单价为钢结构6820元/吨，彩板150元/平方米，以上单价均包含各种辅材（包括门窗）、人工、运费、管理费、税金、其他费用等所有与钢结构、彩板制作与安装相关的费用，暂定总价为9200000元。工程价款按工程进度支付，支付方式为：合同签订后20日内，发包方支付合同暂估价的30%预付款，计人民币2760000元；钢结构制作完毕支付合同暂估价的20%；钢结构安装完毕支付合同暂估价的25%；工程完工支付合同暂估价的22%；预留保修金3%。工程价款的结算方式为，工程竣工验收后，双方根据验收结果确定工程结算价款。合同还约定了违约责任，即工程不能按合同规定的质量、工期交付使用的，承包方偿付日1%的逾期违约金；因发包方拖欠工程款影响工程进度，造成承包方的停工、窝工损失的，由发包方承担所有实际损失；工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误的返工、停工等，发包方应采取措施弥补或减少损失，同时，赔偿承包方由此造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压等的实际损失，每日按总价款的0.01%计算。 合同履行过程中，新疆鸿泽矿业有限公司于2014年9月29日向新疆天杰网架钢结构有限公司出具已完成工作量确认单，确认了新疆天杰网架钢结构有限公司已完成的鸿泽矿业乌恰县铜选矿厂精矿库、磨浮车间、2#皮带廊、3#皮带廊、4#皮带廊的钢结构与彩板制作的工程量，其中磨浮车间制作完成的钢结构及彩板已安装完毕。当天，新疆鸿泽矿业有限公司通知新疆天杰网架钢结构有限公司暂停施工，并于2016年8月15日向新疆天杰网架钢结构有限公司送达工作联系单，确认工程虽暂时处于停工状态，但双方签订的建设工程承包合同仍然有效。 另查，新疆鸿泽矿业有限公司于2014年11月18日支付新疆天杰网架钢结构有限公司工程款200000元，12月19日支付工程款500000元，累计支付工程款700000元。 本院认为，当事人依法享有自愿订立合同的权利，依法成立的合同受法律保护。新疆天杰网架钢结构有限公司与新疆鸿泽矿业有限公司签订的建设工程承包合同，是双方的真实意思表示，且内容不违反法律法规的强制性规定，对其效力本院依法予以确认。本案系双方当事人因建设工程价款的支付而产生的诉讼纠纷，讼争的主要焦点是工程价款的数额问题及如何承担违约金的问题。 关于工程价款的数额问题。依法成立的合同，对当事人具有法律约束力，当事人应当按照合同的约定全面履行各自的义务。新疆天杰网架钢结构有限公司依照合同约定的工程内容完成了相应的工作任务，新疆鸿泽矿业有限公司就有义务按照合同约定的工程进度款支付方式支付新疆天杰网架钢结构有限公司工程进度款。根据新疆鸿泽矿业有限公司出具的已完成工程量确认单的记载，新疆天杰网架钢结构有限公司已完成钢结构制作任务，仅有磨浮车间完成了钢结构安装任务，因此按照双方约定的工程价款支付方式，新疆天杰网架钢结构有限公司可获得合同暂估价20%的工程进度款，即1840000元。其次，合同中还约定了签订合同后20日内，新疆鸿泽矿业有限公司应支付新疆天杰网架钢结构有限公司2760000元预付款，据此，新疆天杰网架钢结构有限公司应获工程进度款累计为2760000元+1840000元=4600000元，扣除新疆鸿泽矿业有限公司已支付的700000元工程款，其还应当支付新疆天杰网架钢结构有限公司工程款3900000元。诉讼中，新疆天杰网架钢结构有限公司主张新疆鸿泽矿业有限公司应支付其工程款6229235元，并提交其单方核算的工程款明细账，对此本院依法不予采纳。理由是：双方签订的建设工程承包合同系固定单价合同，约定的固定单价是包含所有与钢结构制作、安装及彩板制作、安装相关费用的单价包干合同，对未完成安装的钢结构及彩板单价未做约定，新疆天杰网架钢结构有限公司依据双方未约定的计价方式计算工程价款没有事实及法律依据。 关于如何承担违约金的问题。双方在合同中既已约定了工程停工期间的损失由新疆鸿泽矿业有限公司每日按照欠付工程总价款0.01%的标准承担赔偿责任，新疆鸿泽矿业有限公司就应当履行合同约定的义务。新疆天杰网架钢结构有限公司主张停工损失从2014年10月20日起计算至2019年4月20日止，因新疆鸿泽矿业有限公司通知新疆天杰网架钢结构有限公司暂停施工至今，依照双方的合同约定，新疆鸿泽矿业有限公司应当向新疆天杰网架钢结构有限公司支付自2019年9月29日停工后的损失，故对新疆天杰网架钢结构有限公司的该项主张，合法有据，本院依法予以支持。以本院确认的新疆鸿泽矿业有限公司应当支付的工程价款3900000元为基数计算，停工损失为3900000元×0.01%×1620天=631800元。 综上所述，依照《中华人民共和国民法通则》第八十四条、《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条第一款、第一百一十四条第一款、第二百六十九条第一款、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款之规定，判决如下： 一、被告新疆鸿泽矿业有限公司于本判决书生效之日起十日内支付原告新疆天杰网架钢结构有限公司工程款3900000元； 二、被告新疆鸿泽矿业有限公司于本判决书生效之日起十日内支付原告新疆天杰网架钢结构有限公司违约金631800元； 三、驳回原告新疆天杰网架钢结构有限公司的其他诉讼请求。 案件受理费62470元，由被告新疆鸿泽矿业有限公司承担43054元，原告新疆天杰网架钢结构有限公司承担19416元。 如不服本判决可在接到本判决书之日起十五日内向本院递交上诉状及副本，上诉于新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州中级人民法院。 审 判 长  叶 雯 审 判 员  赵 峥 人民陪审员  谢恒银 二〇一九年十月三十一日 书 记 员  李 慧