连云港市赣榆区人民法院民 事 判 决 书（2019）苏0707民初2665号原告：无锡力马化工机械有限公司，住所地无锡市惠山经济开发区金惠路558号。法定代表人：赖经亮，总经理。委托诉讼代理人：盛农，江苏恒茂律师事务所律师。委托诉讼代理人：叶婷，江苏恒茂律师事务所实习律师。被告：江苏鹏程化工有限公司，住所地连云港市赣榆区柘汪临港产业区发展大道68号。法定代表人：吴昌皂，执行董事。原告无锡力马化工机械有限公司（以下简称“力马公司”）与被告江苏鹏程化工有限公司（以下简称“鹏程公司”）买卖合同纠纷一案，本院于2019年3月12日立案后，依法适用普通程序公开开庭进行审理。原告力马公司的委托诉讼代理人盛农、叶婷到庭参加诉讼，被告鹏程公司经本院传票传唤，无正当理由拒不到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告力马公司向本院提出诉讼请求：1、判令被告支付闪蒸釜设备货款43.2万元及逾期付款违约金（算至2019年3月8日为240523.40元，自2019年3月9日起至实际给付之日止，以43.2万元为基数，按年利率24%计算）；2、判令被告支付聚合釜设备货款864万元，赔偿资金占用损失（算至2019年3月8日为1026510.14元，自2019年3月9日起至实际给付之日止，以864万元为基数，按年利率4.75%计算）、设备保管费（算至2019年3月8日为1134738元，自2019年3月9日起至接收设备之日止，发18台×22㎡=396㎡为基数，按2.75元/㎡/天计）；3、判令就上述第二项诉讼请求向下之债务，原告有权依法实现留置权，并以拍卖、变卖定作物所得的价款优先受偿；4、判令被告承担本案诉讼费用。事实和理由：2015年12月，原被告签订了《机械设备采购合同》，由被告为原告定作聚合釜18台，价计1080万元，闪蒸釜18台，价计108万元。合同明确约定：被告在合同签订后7天内支付合同总额20%的预付款；在原告发货前被告支付合同总额40%的提货款；货到现场安装结束开车运转之前或货到现场之日起的4个月之内、以先到为准，被告支付合同总额30%的货款；开车运转之日起一个月内被告支付5%的开车款；剩余合同总额5%的质保金在质保期满后被告一次性支付给原告。之后，原告向被告交付了18台闪蒸釜设备，但被告未依约付款，至今尚欠原告闪蒸釜设备货款43.2万元。而另外的18台聚合釜设备，原告制造完成后，被告始终未按约付款亦不履行接收货义务。现原告在万般无奈之下只得涉讼，特向贵院提起诉讼，谨请人民法院依法裁决。被告鹏程公司未作答辩。原告力马公司围绕诉讼请求依法提交了证据，根据原告陈述和本院审查，本院认定事实如下：2015年12月4日，原告力马公司（乙方、供方）与被告鹏程公司（甲方、需方）签订《机械设备采购合同》，合同约定：甲方购买乙方规格型号为20m3的丙烯聚合釜18台、总价为1080万，规格型号为16m3的闪蒸釜（不带搅拌系统、预留上凸缘）18台，总价为108万元，合计为1188万元，此价格含17%的增值税专用发票；合同项下的机械设备的质保期为1-1.5年，质保期设备存在质量问题，供方承担免费维修、更换、退货的责任；质保期为设备运转之日的12个月或设备出厂之日起的18个月、以先到位准；合同项下的机械设备均应符合中国国家标准及相关行业标准，具体配置和要求按附件《20m3聚合釜技术协议》执行；在所供机械设备运送到指定地点之前，供方必须保证所供机械设备标有型号及参数的铭牌和钢印标志并向需方提供制造商出具的书面质量保证书；供方交货时间为闪蒸釜在甲方支付预付款后90天全部到货完毕，聚合釜在甲方支付预付款后120天全部交货完毕；交货地点为需方工厂所在地；交付方式为供方负责送到需方工厂所在地，运费由供方承担；合同签订后7天内需方向供方支付合同总额20%的预付款，需方支付合同总额20%的预付款后本合同正式生效，供方收到款后向需方提供合同总额20%的发票；设备全部制造完成有供方当地质监局特检院检验合同并在设备铭牌上打上检验钢印后，具备交货条件，在供方发货前需方向供方支付合同总额40%的提货款，供方收到款后向需方提供合同总额40%的发票；货到现场安装结束开车运转之前或货到现场之日起的4个月之内、以先到为准，需方向供方支付合同总额30%的货款，供方收到款后向需方提供合同总额30%的发票；开车运转之日起一个月内甲方支付5%的开车款；剩余合同总额的5%作为质保金，在质保期内供方应履行质保义务、待质保期满，需方一次性支付给供方；合同项中所有的付款支付方式以承兑会汇票（50%）、电汇（50%）、支票等方式支付，供方收到需方支付的货款后应及时提供同等金额的发票。2015年12月28日，原告力马公司（乙方、供方）与被告鹏程公司（甲方、需方）签订合同补充协议，补充内容为：供方逾期交货每天按交货部分价款或酬金的0.1%支付违约金，需方延迟提货或延迟接受定作物品时，需方每天按该部分价款或酬金的0.1%支付违约金，违约金不得超过合同总额的2%；以上补充内容作为合同一部分，同样具有法律效力，其余按照原合同条款执行。上述合同和补充协议均由原、被告双方的委托代理人姚某、管某签名并加盖公司的合同专用章。合同签订后，被告鹏程公司分别于2016年1月6日通过银行承兑汇票向原告力马公司支付200万元、于2016年4月7日，通过银行转账向原告力马公司支付80.8万元，以上合计为280.8万元，此后未再付款。2016年4月11日－12日，原告力马公司向被告鹏程公司交付闪蒸釜18台，由被告鹏程公司的工作人员曹某、王某在发货清单上签字确认。2016年3月24日－4月20日，原告力马公司制造完成丙烯聚合釜18台。2016年4月22日，原告力马公司通过网上邮件向被告鹏程公司发送了关于聚合釜发货计划的联系函，内容为：接公司生产部门告知，贵公司订购的20m3聚合釜（18台）基本制作完毕，到目前为止，其中十一台已试车、油漆、包装完毕具备发货条件，其余七台正在有序地进行调试和油漆、包装，将于本月30日前全部完毕，具备发货条件。为顺利做好发货工作，履行双方所签订的合同，望贵公司提前做好提货计划，并按合同约定的付款方式支付40%货款计432万元。2016年5月6日，原告力马公司通过网上邮件再次向被告鹏程公司发送了关于聚合釜提货的联系函，内容为：贵公司订购的20m3聚合釜（18台）全部制作完毕，已于4月30日全部试车、油漆、包装完毕，具备发货条件。目前已经到我们双方合同交货日期，为顺利做好发货工作，履行双方所签订的合同条款，望贵公司提前做好提货计划，回复告知我公司，并尽早并合同约定的付款方式支付40%货款计432万元。同日，被告鹏程公司向原告力马公司发送关于聚合釜延后发货的工作联系函称：我司在贵司所订做采购的18台20m3聚合釜本计划于2016年5月1日发至我司，现我司二期车间厂房的钢结构工程进度过慢，还不具备聚合釜安装定位条件，因此我司恳请贵司把聚合釜延后发货20天，待我司二期车间钢结构做好具备安装条件再行发货，请贵司谅解。2016年5月9日，原告力马公司回复告知被告称：对延期提货20天表示理解，并希望尽早支付货款。2016年6月13日，被告鹏程公司再次向原告发送关于聚合釜延后发货的工作联系函称：我司在贵司所订做采购的18台20m3聚合釜本计划于2016年5月1日发至我司，现因我司二期车间在建设过中没做好安全防范措施，区安监局来我司检查，勒令我司停止建设并进行整改，做好一切安全防范措施后方可进行二期建设。因此，我司现在正在积极进行沟通及二车间安全整改。原计划在规定时间内所需的18台聚合釜需延后发货，按我司安全整改情况，计划于2016年6月底前发货。因此给贵司带来的不便之处请贵司谅解。2016年6月15日，原告力马公司回复告知被告称：请贵司于2016年6月30日前按合同支付40%货款，设备可以暂时存放在我处，如果2016年6月30日前仍未能按合同支付40%货款，我司将追溯合同违约责任。2016年7月5日，原告力马公司通过特快专递向被告鹏程公司发送了催告函，内容为：按照贵我双方签订的《机械设备采购合同》的规定，我司按约完成了贵公司订购的20m3丙烯聚合釜（18台）的制造，贵司理应按时付款，以便我方发货。但在我司多次通知贵方按照合同约定付款并准备接货后，贵方虽也多次承诺发货时间，但始终未实现。现我司特再次函告贵方，务请贵方在2016年7月13日前按照合同规定向我司支付40％货款计432万元的提货款，并按补充协议的规定偿付迟延提货或迟延接受定作物的违约金，同时做好接货准备。否则，我司将解除与贵方的《机械设备采购合同》。2016年7月28日，被告鹏程公司向原告力马公司发送了商榷函称：我公司拟采用项目融资租赁的方式进行该设备的资金垫付并于提货前一次性交付货款（扣除质保金），希望贵公司给予协助办理融资的相关手续和违约金的免除。2016年9月22日，被告鹏程公司再次向原告力马公司发送了关于聚合釜延期提货的联系函称：目前融资进展情况顺利，但由于风控部门近期工作安排紧张，推后了来我司观察时间，大约一个月左右，现与其部门已确定于2016年9月26日前来我司进行合作的最后审查，预计10月旬可以提货。后至今被告鹏程公司未向原告力马公司提货并支付货款，被告购买的该18台20m3丙烯聚合釜一直由原告保管。另查明，2016年5月13日－31日，原告力马公司制造的18台丙烯聚合釜经江苏省特种设备安全监督检验研究院监督检验，安全性能符合《固定式压力容器安全技术监察规程》的要求，并在丙烯聚合釜容器的铭牌上打有TS监检标志。庭审中，原告认为按照合同约定以先到为准，被告鹏程公司向原告支付的总货款280.8万元中216万元、21.6万元分别系聚合釜和闪蒸釜的预付款，另43.2万元系闪蒸釜的提货款并将违约金计算标准调整为年利率24%。原告力马公司提交其在网上查找的原告经营场所周边厂房的租金标准网上打印件、聚合釜平面图以证明保管费的计算依据。本院认为，原、被告签订的《机械设备采购合同》及其补充协议，系双方真实意思表示，且不违反法律、行政法规的强制性规定，应为合法有效，原、被告双方均应按照协议约定全面履行各自的权利义务。原告力马公司已经按照合同约定制造了18台闪蒸釜并交付、制造了18台丙烯聚合釜并经安全监督部门检验符合要求具备交货条件，被告鹏程公司未按合同约定付款并接收丙烯聚合釜，已经构成违约，应当按照合同约定承担相应的违约责任。被告于2016年1月6日支付原告200万元、2016年4月7日支付原告80.8万元，共计280.8万元，虽然未在合同约定的7日内支付合同总额20%的预付款，但原告制造的闪蒸釜于2016年4月11、12日供货、丙烯聚合釜于2016年5月13日－31日检验完毕，亦不完全履行了合同义务，故涉案付款的违约责任应从被告实际支付款项时间分段计算。闪蒸釜于2016年4月11、12日供货且未开车运转，故被告应从到场之日起4个月即2016年8月12日前支付30％货款32.4万元（108万元×30％）、设备出厂之日起18个月即2018年2月12日前支付开车款及质保金10.8万元（108万元×10％），但被告未按时支付，故32.4万元应2016年8月12日起、10.8万元应从2018年2月12日起计算违约责任。丙烯聚合釜于2016年2016年5月13日－31日检验完毕且具备交货条件，而被告多次要求延期不愿接收，故被告应从2016年6月1日起支付40％货款432万元（1080万元×40％）、从到场之日起4个月即2016年10月1日前支付30％货款324万元（1080万元×30％）、设备出厂之日起18个月即2018年4月1日前支付开车款及质保金108万元（1080万元×10％），但被告未按时支付，故432万元应从2016年6月1日起、324万元应2016年10月1日起计算违约责任、108万元应从2018年4月1日起计算违约责任。原、被告虽然在合同补充协议中约定延迟提货或接受定作物品，被告每天按该部分价款或本金的0.1％支付违约金、违约金不得超过合同总额的2%，但双方并未对逾期支付闪蒸釜余款的违约金标准进行约定，故闪蒸釜余款的违约金应按中国人民银行同期同类贷款基准利率计算为适，至于被告延迟提货的丙烯聚合釜余款的违约金，原告自愿调整为按年利率4.75%计算，系其诉讼权利的行使，且不违反法律规定，本院予以支持。原告主张设备保管费，因合同对此未作约定，且原告提交的证据亦不能确实有效的证明其观点，故对原告该主张，本院不予支持。原告还主张留置权，因本案原告是基于被告未按合同约定付款而诉至法院，但该债务并未经法院判决确认，亦未到清偿期，故原告可在本案作出判决履行期届满后另行主张。被告鹏程公司经本院传票传唤，无正当理由拒不到庭参加诉讼，视为对其质辩等诉讼权利的放弃，不影响本案的审理。综上所述，对原告诉讼请求合理合法，本院予以支持。依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百三十条、第一百五十九条、第一百六十一条，《中华人民共和国物权法》第二百三十条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百四十四条规定，判决如下：一、被告江苏鹏程化工有限公司应于本判决发生法律效力之日起十日内向原告无锡力马化工机械有限公司支付闪蒸釜货款43.2万元及违约金（其中本金32.4万元自2016年8月12日起、本金10.8万元自2018年2月12日起，均按照中国人民银行同期同类贷款基准利率计算至实际给付之日止）；二、被告江苏鹏程化工有限公司应于本判决发生法律效力之日起十日内向原告无锡力马化工机械有限公司支付丙烯聚合釜货款864万元及违约金（其中本金432万元自2016年6月1日起、本金324万元自2016年10月1日起、本金108万元自2018年4月1日起，均按照年利率4.75%计算至实际给付之日止），但该违约金不得超过合同总额的2％；三、驳回原告无锡力马化工机械有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费90643元，由被告江苏鹏程化工有限公司负担（原告已预交，被告于本判决生效之日起十日内将上述费用支付给原告）。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于江苏省连云港市中级人民法院。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十四条、第二百三十九条规定，本判决生效后，权利人可向本院或者与本院同级的被执行财产所在地法院申请强制执行，申请强制执行期限为二年。审 判 长  胡 煜审 判 员  宋慧秋审 判 员  万方绪二〇一九年十一月十一日法官助理  刘永清书 记 员  乔文娇法律条文及上诉须知附录一、法律条文（一）《中华人民共和国合同法》第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第一百三十条买卖合同是出卖人转移标的物的所有权于买受人，买受人支付价款的合同。第一百五十九条买受人应当按照约定的数额支付价款。对价款没有约定或者约定不明确的，适用本法第六十一条、第六十二条第二项的规定。第一百六十一条买受人应当按照约定的时间支付价款。对支付时间没有约定或者约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定的，买受人应当在收到标的物或者提取标的物单证的同时支付。（二）《中华人民共和国物权法》第二百三十条债务人不履行到期债务，债权人可以留置已经合法占有的债务人的动产，并有权就该动产优先受偿。前款规定的债权人为留置权人，占有的动产为留置财产。（三）《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未给法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。（三）最高人民法院关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》的解释第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。二、上诉须知根据有关法律、法规和司法解释的规定，现将有关上诉事项告知如下：当事人享有《中华人民共和国民事诉讼法》第一百六十四条、国务院《诉讼费用交纳办法》第二十二条、第四十八条规定的上诉及相关权利、义务。上诉人上诉时未交纳上诉费的，应自递交上诉状之日起七日内交纳上诉案件受理费，同时将缴款凭证提交本院。逾期未交纳或者未将交纳凭证提交本院的，本院将依照最高人民法院《关于适用〈诉讼费用交纳办法〉的通知》第二条的规定，报连云港市中级人民法院裁定按自动撤回上诉处理。江苏省连云港市中级人民法院开户行：连云港市农行苍梧支行营业部，账号10×××944。本上诉须知与《催交上诉费通知》具有同等法律效力。