广东省佛山市禅城区人民法院民 事 判 决 书（2019）粤0604民初1911号原告：永利坚铝业有限公司，住所：广东省佛山市禅城区石湾沙岗，统一社会信用代码：914406006176222560。法定代表人：麦仲钱。委托诉讼代理人：段小华，系广东毅隽达律师事务所律师。被告：佛山市石头房地产置业有限公司，住所：广东省佛山市禅城区石湾镇街石头村民委员会办公楼首层，统一社会信用代码：91440600797784382P。法定代表人：马献鸿。委托诉讼代理人：王梓豪、黄怡婷，分别系广东通建律师事务所律师、实习律师。原告永利坚铝业有限公司诉被告佛山市石头房地产置业有限公司建设工程施工合同纠纷一案，本院于2019年1月17日立案受理后，依法适用简易程序进行审理。被告在答辩期内向本院提出管辖权异议，本院经审查后依法裁定驳回被告对本案管辖权提出的异议。被告不服上述裁定并向佛山市中级人民法院提起上诉。佛山市中级人民法院经审查后依法裁定驳回上诉，维持原裁定。原告的委托诉讼代理人段小华与被告的委托诉讼代理人王梓豪、黄怡婷到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告向本院提出诉讼请求：请求法院判令：1、被告向原告支付滨海御庭A地块3＃、4＃楼外墙装饰工程工程款2339928.75元及利息350000元，共计2689928.75元；2、被告向原告支付以2689928.75元为本金按年利率15％计算自2018年4月18日始至实际清偿之日止的利息（暂计至2019年1月19日为303998.80元，扣减被告已付200000元，尚应付103998.80元）；3、本案诉讼费用由被告承担。后原告变更并明确其本案诉讼请求如下：1、被告向原告支付滨海御庭A地块3#、4#楼外墙装饰工程工程款及至2018年4月18日的利息共计3966567.30元（其中工程款本金为2339928.75元，至2017年5月31日止的利息为1339239.07元，结算定案后至2018年4月18日止的利息为487399.48元，上述工程款本金及利息合计4166567.30元，扣减被告已付款项200000元，计得工程款本金及利息总额为3966567.30元）；2、被告向原告支付利息（利息以2339928.75元为本金，按年利率15%自2018年4月18日起计至被告实际清偿之日止）；3、本案诉讼费用由被告承担。原告于诉讼中明确其主张的上述利息包含涉案工程合同约定的延付工程款利息。事实和理由：2015年5月18日，原、被告就滨海御庭A地块3＃、4＃楼外墙装饰工程签订工程施工合同，合同第4.2.4条约定：“工程结算审核完毕双方签字确认后，超出合同部分的工程额甲方先支付50％，并于2016年4月15日前甲方支付至结算总造价的97％给乙方（若超期支付该尾款，则按年利率15％支付欠款部分利息）……”。合同签订后，原告依约履行合同，但因被告工程资金不到位拖欠包含原告及总承包单位在内全部施工单位的工程进度款，致使工期延期。2016年9月28日，滨海御庭A地块3＃、4＃楼整体工程验收合格。2017年3月14日，原、被告双方签订《工程结算定案书》，双方确认：工程结算总造价为11567749.11元，滨海御庭A地块3＃、4＃楼外墙装饰工程己按合同约定完成并通过验收。结算完成后，被告继续拖欠原告工程款，原告于2018年4月23日约谈被告，双方制作了书面《约谈记录》。《约谈记录》确认：1、截至2018年4月23日被告拖欠原告工程款2339948.75元，截至2018年4月18日被告延期支付工程款的利息为1826638.55元；2、双方同意被告按350000元一次性补偿原告延期支付工程款利息，被告连同欠付工程款本金2339948.75元共计2689948.75元于2018年6月30日前付清给原告或以相同价值的产权车位抵偿给原告。被告在签订《约谈记录》后并未依约履行，仅于2018年12月18日向原告付款200000元。原告认为，原告依约履行了工程施工方的义务，而被告不依约支付工程款，已构成违约，应依法承担违约责任。原告为维护自己合法权益，特此向法院提起诉讼，请依法判决。被告辩称：一、原告主张的利息1826638.55元没有依据，双方已在《约谈记录》中确定利息为350000元，原告属于重复主张利息。二、被告对原告主张的工程款本金有异议，被告已于2018年12月18日支付200000元，该款应优先冲抵本金。三、原告主张的利息标准（年利率15%）过高，原告无相关损失的举证，请法庭适当调整。诉讼中，原告提交以下证据：1.原告营业执照副本、被告企业信用信息公示报告。证明原、被告的诉讼主体资格。2.《工程合同书》及附件（A地块3#、4#楼外墙装饰工程）。证明原、被告与案外人广东省六建集团有限公司三方就涉案A地块3#、4#楼外墙装饰工程约定的权利义务内容，合同第4.2.4条、第20.1.1条约定被告延期支付工程进度款及竣工结算款所应承担的违约金的计算方法。3.《工程合同书》及附件（A地块1#-3#、7#、11#楼展示区及样板房外墙装饰工程）。证明原、被告双方就涉案A地块1#-3#、7#、11#楼展示区及样板房外墙装饰工程约定的权利义务内容，合同第16.1.1条约定被告延期支付工程款所应承担的违约金的计算方法。4.《建筑工程竣工验收报告》。证明2016年9月28日，涉案滨海御庭A地块3#、4#楼外墙装饰工程已竣工验收合格，被告应依约支付工程款。5.《工程结算定案书》。证明2017年3月14日，经原、被告双方结算，涉案滨海御庭A地块3#、4#楼外墙装饰工程审定工程总造价为11567749.11元，双方确认原告已按合同约定完成工程施工并通过验收。6.《约谈记录》。证明①2018年4月23日，原、被告双方确认：2017年5月31日前被告延付原告工程款的利息为1339239.07元；结算定案后至2018年4月18日延付工程款利息为487399.48元；截至2018年4月23日欠付工程款本金2339948.75元；双方同意按350000元一次性补偿延期付款利息，被告承诺在2018年6月30日前付清欠款本息2689948.75元或以相同价值的产权车位抵偿给原告。②因被告未按约定期限履行付款或以物清偿，故原告以本《约谈记录》确认的事实重新主张原工程合同约定的延付工款利息。7.《工作联系单》（3份）。证明《约谈记录》中所约定的2017年5月31日前被告延付工程款利息的依据，该利息包含被告延付《滨海御庭A地块1#-3#、7#、11#楼展示区及样板房外墙装饰工程合同》中工程款的利息，该合同中除利息外的工程款已另行结算并付清。诉讼中，被告未提交证据。本院组织当事人进行了证据交换、质证。对当事人确认真实性且与本案基本事实相关联的证据，本案予以采信并在卷佐证。对有争议的证据，本院认定如下：原告提交的第7组证据，无原件核对，被告亦不予确认，故本院不予采信。综合本院采信的证据以及庭审中当事人的陈述，本院确认以下案件事实：2015年5月18日，被告（建设单位）与案外人广东省六建集团有限公司（总包单位）、原告（分包单位）就涉案滨海御庭A地块3#、4#楼外墙装饰工程签订《工程合同书》（编号：JDBHA2015008），约定由原告对上述工程进行施工，案外人广东省六建集团有限公司负责工期调度、安排等，被告则应依约按期付款，如被告拖欠工程款，可由原告直接向被告追偿，合同另就各方其他权利义务及违约责任等作出约定。2015年7月10日，原、被告就涉案滨海御庭A地块1#-3#、7#、11#楼展示区及样板房外墙装饰工程签订《工程合同书》（编号：JDBHA2015011），约定由原告对上述工程进行施工，合同另就双方权利义务及违约责任等作出约定。2016年9月28日，涉案滨海御庭A地块1#-4#楼工程通过竣工验收。2017年3月14日，原、被告就涉案滨海御庭A地块3#、4#楼外墙装饰工程签订《工程结算定案书》，双方确认该工程总造价为11567749.11元，并确认该工程已依约完工并通过验收。2018年4月23日，被告就涉案滨海御庭A地块3#、4#楼外墙装饰工程延付工程款及利息计算事宜约谈原告并制作《约谈记录》，双方经协商后确认如下事项：“1、原合同4.2.4约定‘工程结算审核完毕双方签字确认后，超出合同部分的工程额甲方先支付50%，并于2016年4月15日前甲方支付至结算总造价的97%给乙方（若超期支付该尾款，则按年利息15%支付欠款部分利息）：最后一个月如超期15天内（含15天）的，按半月计算；超期超过15天的，按1个月计算；本工程验收时间为2015年9月15日，如双方确定属于丙方原因逾期完工的，甲方有权相应顺延付款期限’。2、本工程结算日期为2017年3月14日。3、约谈单位根据合同约定及结合我司实际支付工程款日期计算延期支付工程款所产生的利息共计（1152236.13+21878.6+95082.41+70041.93）=1339239.07元，具体见附件。利息计算截止日期为2017年5月31日。4、我司根据工程结算审核定案后再按合同约定利率计算未付工程款利息为487399.48元，具体见附件。利息计算截止日期为2018年4月18日。5、经双方协商一致，最终同意按350000元一次性补偿延期支付工程款利息，约谈单位对延期支付工程款利息不再另作主张。6、截止2018年4月23日，我司还欠约谈单位2339948.75元，加上一次性利息补偿350000元，共计2689948.75元，我司承诺于2018年6月30日前付清余款或相同价值的产权车位给约谈单位。”原、被告双方均于《约谈记录》中对上述事项盖章确认。本院认为，本案系建设工程施工合同纠纷。经查，涉案工程已由原告完工并已通过竣工验收，双方亦予书面结算确认工程总造价，故被告依法依约负有支付工程款的合同义务。就本案所涉未付工程款及利息，原、被告业已协商一致并以《约谈记录》方式确定应付金额及支付方式，其中被告应付工程款本金为2339948.75元，应付利息为350000元，且双方明确上述利息350000元为一次性计付金额，原告不再向被告主张其他利息，此系原、被告双方的真实意思表示，亦系当事人对其自身权利义务的自由处分，合法有效，双方均应依约履行。原告虽以被告未依《约谈记录》约定时间按期付款为由主张按双方原所签订之《工程合同书》约定重计利息，但其作为专业公司，理应知悉并承担其确认《约谈记录》内容行为的法律后果，在其已书面作出放弃主张部分利息的意思表示的情形下，原告再行诉请其他利息于法无据，本院不予支持。经扣减被告已付200000元款项，被告实际应向原告支付工程款及利息合计2489948.75元（2339948.75元+350000元-200000元）。原告诉请超出部分，无事实和法律依据，本院不予支持。综上，依据《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、《中华人民共和国民事诉讼法》第十三条第二款、第六十四条第一款、《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条的规定，判决如下：一、被告佛山市石头房地产置业有限公司于本判决发生法律效力之日起十日内，向原告永利坚铝业有限公司支付工程款及利息合计2489948.75元；二、驳回原告永利坚铝业有限公司的其他诉讼请求。如果被告佛山市石头房地产置业有限公司未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案适用简易程序，受理费减半收取14600元，财产保全费5000元，合计19600元，由原告永利坚铝业有限公司负担2170元，由被告佛山市石头房地产置业有限公司负担17430元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广东省佛山市中级人民法院。审判员  杨玲玲二〇一九年六月二十日书记员  罗丽欣附引用法律条文：《中华人民共和国合同法》第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。依法成立的合同，受法律保护。第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。《中华人民共和国民事诉讼法》第十三条民事诉讼应当遵循诚实信用原则。当事人有权在法律规定的范围内处分自己的民事权利和诉讼权利。第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明。没有证据或者证据不足以证明当事人的事实主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果。