江苏省张家港市人民法院 民 事 判 决 书 （2018）苏0582民初12875号 原告：张家港德申混凝土有限公司，住所地张家港市金港镇德积人民西路南侧。 法定代表人：张云法，该公司董事长。 委托诉讼代理人：杨敏叶，江苏海越律师事务所律师。 被告：上海宝冶集团有限公司，住所地上海市宝山区抚远路**。 法定代表人：白小虎，该公司董事长。 原告张家港德申混凝土有限公司（以下简称德申混凝土公司）与被告上海宝冶集团有限公司（以下简称宝冶集团公司）买卖合同纠纷一案，本院于2018年10月19日立案后，依法适用普通程序组成合议庭，于2018年11月27日公开开庭进行了审理。原告德申混凝土公司的委托诉讼代理人杨敏叶到庭参加诉讼。被告宝冶集团公司经本院合法传唤无正当理由拒不到庭参加诉讼，本院依法缺席进行审理。本案现已审理终结。 原告德申混凝土公司向本院提出诉讼请求：1、判令被告支付原告货款8917427.92元；2、判令被告支付逾期付款利息【以24797427.3845元为基数，承担自2018年2月1日起至2018年2月7日止按银行同期贷款利率（年利率4.35%）计算的利息17978.1元；以14917427.3845元为基数，承担自2018年2月8日起至2018年5月18日止按银行同期贷款利率（年利率4.35%）计算的利息178449.7元；以9917427.3845元为基数，承担自2018年5月19日起至2018年8月9日止按银行同期贷款利率（年利率4.35%）计算的利息98265.1元；以8917427.3845元为基数，承担自2018年8月10日起至实际支付之日止按银行同期贷款利率计算的利息】，截止2018年10月31日的利息为383049.7元；3、被告承担本案的诉讼费用（案件受理费、保全费、担保保险金）。事实和理由：2017年11月28日，被告因“康得新年产1亿片裸眼3D模组产品K6厂房总包工程”的需要向原告购买混凝土，并签订编号XF2016000-JC-201711-016的《商品混凝土购销合同》，合同约定混凝土供应的期限、标号、单价、质量检验验收标准、违约责任等。砼款的支付时间为：付款手续办理齐全之后按进度支付80%，地下，地下室封顶后一个月内支付85%主体验收合格后支付至95%，剩余质保金在2019年6月30日前付清。2017年12月1日，被告与原告达成调价的补充协议。合同签订后，原告及时保质保量供应混凝土。截止2018年9月底，原告向被告累计供应混凝土共26102555.71元。因地下室早已于2017年12月底封顶，被告按合同支付节点应支付原告85%砼款，即22187172.35元，但截止2018年8月9日被告仅支付15880000元，未达到合同约定的85%付款金额。为此原告起诉来院。 被告宝冶集团公司未做答辩。 经审理查明： 2017年11月28日，宝冶集团公司（甲方）与德申混凝土公司（乙方）签订编号为XF2016000-JC-201711-016的《商品混凝土采购合同》1份，约定由乙方为甲方的康得新年产1亿片裸眼3D模组产品K6厂房总包工程项目供应商品砼，并约定了各种规格混凝土含增值税单价及暂定数量。合同第2.1条约定计划供应起始时间2017年10月5日，计划完工时间为2018年7月31日；合同第5.2条约定：乙方应于每月21日前向甲方上报进度款结算资料（完整、规范的当月砼统计报表，附过磅统计单），上报工程量应截止至上报工程量当月的20日，由于乙方未能及时上报造成的付款滞后等后果，由乙方承担；合同第5.3条约定：货到工地验收合格后开具3%增值税专用发票，由乙方提供送货单和发票并在甲方提供的对账单上确认签字，付款手续办理齐全之后按进度支付80%，地下，地下室封顶后一个月内支付至85%主体验收合格后支付至95%，剩余5%质保金在2019年6月30日前付清，付款方式为甲方按6个月银行承兑汇票支付（乙方贴息）。付款手续办理期间，乙方应积极配合甲方付款手续办理工作，及时响应并提供相应的材料。如因乙方的原因导致甲方无法如约及时付款，由此产生的一切责任和费用，均由乙方自行承担；合同第12.1条约定：竣工工期为本合同规定的日期；第12.2条，在本合同规定的竣工工期15天前，乙方须按国家、砼供应规范、业务、甲方和有关部门的竣工验收规定，向甲方免费提供完整的砼供应竣工资料、砼测试报告等有关档案资料4套，若竣工交付时业主需增加时，乙方应无偿配合增补有关资料；第12.3条约定，甲方组织有关部门进行工程验收，若因乙方原因造成砼质量经有关部门确认后，竣工验收不能通过，则乙方须承担因此而发生的责任和相关的直接经济损失；合同第14.1条约定，如甲方不能按合同规定履行应尽的责任而造成乙方损失的，甲方须赔偿乙方因此所发生的直接经济损失。 2017年12月1日，宝冶集团公司（甲方）与德申混凝土公司（乙方）签订《合同补充协议》1份，作为编号为XF2016000-JC-201711-016《商品混凝土采购合同》的增补部分。主要为因原材料涨价，甲方同意在原价格基础上上涨18%/m³（原合同价格是市场信息价下浮23%个点，泵送费每方混凝土加10元）等。 后德申混凝土公司自2017年10月8日-2018年9月22日期间陆续向宝冶集团公司供应商品砼，商品砼价款合计38473278.85元。宝冶集团公司在每份《物资采购对账单》上加盖“康得新年产1亿片裸眼3D镜组产品项目K6厂房工程项目部”印章，且有材料员签字（均未载明签字日期）。德申混凝土公司已向宝冶集团公司开具了所有增值税发票。（具体供砼情况如下表）                            对账单供砼期间                       当期砼款（元，保留二位小数）                       浇筑部位                               2017.10.8-2017.12.15                       12358271.40                       垫层、基础承台、筏板基础、基础底板等                               2017.12.16-2018.1.15                       3705415.90                       筏板基础、轴一层框架柱、二层梁板、华夫板等                               2018.1.16-2018.3.15                       2954042.65                       二层框梁板梯、二层华夫板等                               2018.3.16-2018.4.15                       3125755.45                       三层梁板等                               2018.4.16-2018.5.15                       2987071.83                       三层梁板等                               2018.5.16-2018.5.31                       241118.70                       三层高大柱等                               2018.6.1-2018.6.30                       399447.53                       三层柱、屋面梁板等                               2018.7.1-2018.7.31                       128510.30                       三层盖板、梁板等                               2018.8.1-2018.8.22                       190960.70                       三层柱、屋面梁板等                               2018.9.22                       11961.25                       屋面女儿墙及高大墙                               合计                       26102555.71                                      因宝冶集团公司仅于2018年2月6日、5月18日、8月8日各支付988万元、500万元、100万元，剩余款项一直未能支付，德申混凝土公司为此提起本案诉讼。诉讼中，德申混凝土公司与江苏苏信诉讼保全担保有限公司签订《委托担保合同》，由江苏苏信诉讼保全担保有限公司为德申混凝土公司在本案中对宝冶集团公司的保全措施提供担保服务，德申混凝土公司为此支付担保服务费18600元。 另，《物资采购对账单》显示，2017年12月15日，德申混凝土公司泵送商品砼用于浇筑部位“主厂房10-14线/D-G轴一层柱”。 以上事实，由《商品混凝土采购合同》、《合同补充协议》、《物资采购对账单》、增值税专用发票、电子银行承兑汇票、《委托担保合同》及发票、汇款凭证、本院庭审笔录等在卷证实。 审理中，原告德申混凝土公司陈述：1、涉案混凝土供应的康得新厂房工程由被告负责施工，原告仅提供混凝土，该工程目前尚未竣工验收，处于停工状态，停工已经有7-8个月，停工原因原告不清楚。2、原告在2017年12月15日提供“主厂房10-14线/D-G轴一层柱”混凝土时，反推此时工程地下室已经完工。原告现主张至2017年12月底已完成地下室封顶，并按照合同约定“地下;地下室封顶后一个月内支付至85%&rdquo张截止2018年2月1日被告应支付所发生砼款的85%。3、原被告之间是商品混凝土买卖合同关系，原告按约提供混凝土，被告完成现场主体结构的施工，未对混凝土提出质量异议，可以视为原告所供商品符合合同约定的“工程主体验收合格”。另外，根据合同12.3条约定，工程主体验收的责任在于被告方，但被告因工程停工没有进行验收工作，其怠于履行工程主体验收，依照法律规定应视为“工程主体验收合格”这一付款条件的成就。4、双方实务操作中，由原告于每月15日向被告上报上月的供砼对账单，之后半月内办妥支付80%进度款的相关手续。比如：2017年10月8日-2017年12月15日的这份对账单，原告于2018年1月15日向被告报送该对账单，被告签字确认后，大概在2月初付款。5、综合以上情况，“付款手续办理齐全按进度支付80%”，原告主张付款80%的时间节点为每张对账单上所记载的供砼最后一日的一个半月；“地下;地下室封顶后一个月内支付85%&rdquo告主张付款85%的时间为2018年2月1日前；“工程主体验收合格后支付至95%”，原告主张付款95%的时间节点为起诉之日；地下；地下室封顶之后发生的砼款同并未明确约定也需支付至85%，故主张按照进度支付80%的约定在供砼后一个半月内支付。6、被告的已付款，原告同意先冲抵已经发生的应付砼款本金。 本院认为，原被告签订的《商品砼采购合同》、《合同补充协议》均系双方真实意思表示，合法有效，合同各方均应按约履行各自的义务。现原告已按约供应商品砼，被告也在《物资采购对账单》上对原告供应的砼量、单价等加盖了工程章予以确认，被告理应按约及时给付货款，未能按时给付的，还应承担逾期付款利息损失。 关于支付砼款的具体时点问题。本院认为：1、合同约定的85%砼款支付时点已届满。根据案涉《物资采购对账单》显示，可看出案涉工程于2017年12月15日已开始进行地上一层的浇筑，因此原告主张地下室封顶时间为2017年12月底，并根据合同约定主张2018年2月1日前被告应支付截止2017年12月15日止已发生砼款的85%，符合合同约定，本院予以支持。2、合同约定的95%砼款支付条件也已经成就。首先，原告认为其提供混凝土后被告未对混凝土提出质量异议，即可视为原告所供商品符合合同约定的“工程主体验收合格”这一意见，本院不予支持，如果按此理解，该95%付款时间将会和80%、85%付款时间存在交叉难以界定的情形，且结合合同第十二条关于竣工验收的条款内容，竣工验收应为厂房工程的竣工验收，验收中包含对原告所供砼质量的验收。故该合同条款“工程主体验收合格”应为被告所承包的这个厂房工程验收合格。其次，《商品砼采购合同》明确竣工日期为2018年7月31日，原告签订合同时即可预见在2018年7月31日后的合理期间内即能完成工程主体竣工验收工作，原告即可领取95%的货款。现工程停工导致无法进行竣工验收，停工时间也已超过原告签订合同时的合理预期，且工程停工、未能竣工验收的责任、付款条件的无法成就均和原告无关，若是让原告据此承担无法及时收回砼款的后果，显然有违公平原则。现原告主张被告支付95%砼款，合理正当，本院予以支持。 综上，原告要求被告支付货款8917427.92元的诉讼请求合法正当，本院予以支持。原告要求被告承担的逾期付款利息损失，应按照合同约定的时间节点，自被告应支付之日的次日起计算。被告的付款违约行为致原告为本案诉讼产生了诉讼保全担保服务费18600元，该费用系原告的合理必要费用，亦应由被告承担。被告宝冶集团公司经本院合法传唤未到庭参加诉讼，视为放弃质证的权利，相应的法律后果由其自负。据此，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百三十条、第一百六十一条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下： 一、被告上海宝冶集团有限公司于本判决生效之日起10日内向原告张家港德申混凝土有限公司支付货款8917427.92元； 二、被告上海宝冶集团有限公司于本判决生效之日起10日内向原告张家港德申混凝土有限公司支付逾期付款利息（分段计算，截止2018年10月18日的利息为136191.66元，具体详见附表；自2018年10月19日起至实际给付之日止以8917427.92元元为基数按照中国人民银行同期同类贷款基准利率计算）； 三、被告上海宝冶集团有限公司于本判决生效之日起10日内向原告张家港德申混凝土有限公司支付担保服务费损失18600元。 （如采用转账方式支付，汇入当事人指定账户；或汇入张家港市人民法院，开户行：中国银行股份有限公司张家港分行营业部，账号：46×××84） 如果未按本判决书指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费76903元、保全费5000元，合计81903元，由原告张家港德申混凝土有限公司负担1597元，由被告上海宝冶集团有限公司负担80306元。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于江苏省苏州市中级人民法院。同时按照国务院《诉讼费用缴纳办法》规定向江苏省苏州市中级人民法院预交上诉案件受理费。苏州市中级人民法院开户行：中国农业银行苏州苏福路支行，账号：10×××76。 审 判 长  朱 伟 人民陪审员  季惠惠 人民陪审员  蔡汝根 二〇一九年一月二十二日 法官 助理  狄丽娜 书 记 员  朱 莺 本案援引法律条文: 《中华人民共和国合同法》 第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。 第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 第一百三十条买卖合同是出卖人转移标的物的所有权于买受人，买受人支付价款的合同。 第一百六十一条买受人应当按照约定的时间支付价款。对支付时间没有约定或者约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定的，买受人应当在收到标的物或者提取标的物单证的同时支付。 《中华人民共和国民事诉讼法》 第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。                            利息计算表                               供砼时间                       供砼金额（元）                       应付额及日期（元）80%                       应付额及日期（元）85%                       已付款（元）                       未付80%或未付85%砼款产生的利息（元）                       利息计算方式（以年利率4.35%/360天换算为日利率计算）原告主张利息起算日2018.2.1                       未付进度款（元）                       未付95%砼款的利息                               95%                               2017.10.31-             2017.12.15                       12358271.4                                               10504530.69             （2018.2.1）                       2018.2.6付款9880000                       13892.9                       自2018.2.1-2.6，以10504530.69为基数计算为6346.49                       1235827.14（12358271.4*10%）                       以未付的95%进度款为基数，承担自2018.10.19计算至实际支付之日止                               2018.5.18付款5000000                       自2018.2.7-5.18，以624530.69（10504530.69-9880000）为基数计算为7546.41                               2017.12.16-             2018.1.15                       3705415.9                       2964332.72（2018.3.1）                                               27938.84                       自2018.3.1-5.18，以2964332.72为基数计算                       998918.78（3705415.9+2128552.1+825490.55）*15%                               2018.1.16-             2018.2.15                       2128552.1                       1702841.68（2018.4.1）                                               12525.78                       自2018.4.1-5.18，以1702841.68为基数计算为9670.72                               2018.8.8付款1000000                       自2018.5.19-8.8，以291705.09【1702841.68-（5000000-624530.69-2964332.72）】为基数为2855.06                               2018.2.16-             2018.3.15                       825490.55                       660392.44（2018.5.1）                                               7899.94                       自2018.5.1-8.8，以660392.44为基数计算                               2018.3.16-             2018.4.15                       3125755.45                       2500604.36（2018.6.1）                                               41292.4                       自2018.6.1-8.8，以2500604.36为基数为20546.63                       2921565.21（3125755.45*15%+2452701.89）                               自2018.8.9-10.18，以2452701.89【2500604.36-（1000000-291705.09-660392.44）】为基数计算为20745.77                               2018.4.16-             2018.5.31                       3228190.53                       2582552.42（2018.7.15）                                               /                       29645.55                       自2018.7.15-10.18，以2582552.42为基数计算                       3066781（3228190.53*95%）                               2018.6.1-             2018.6.30                       399447.53                       319558.02（2018.8.15）                                               /                       2471.25                       自2018.8.15-10.18，以319558.02为基数计算                       379475.15（399447.53*95%）                               2018.7.1-             2018.8.15                       319471                       255576.8（2018.10.1）                                               /                       525                       自2018.10.1-10.18，以255576.8为基数计算                       303497.45（319471*95%）                               2018.9.22                       11961.25                                                                       /                                                                       11363.19（11961.25*95%）                               合计                       26102555.71                                                                                               136191.66                                               8917427.92