zh_handelsgericht · HG160139 · 2018-10-02 · de
Forderung


Handelsgericht des Kantons Zürich
Geschäfts-Nr.: HG160139-O U/dz
Mitwirkend: Oberrichter Dr. George Daetwyler, Präsident, und Oberrichterin
Dr. Helen Kneubühler Dienst, die Handelsrichter Dr. Alexander
Müller, Dr. h.c. Stephan Weber und Nathalie Lang sowie die Ge-
richtsschreiberin Sabrina Schalcher
Urteil und Beschluss vom 2. Oktober 2018
in Sachen
Gebäudeversicherung des Kantons St. Gallen,
Klägerin
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. X._____
gegen
A._____ Schweiz AG,
Beklagte
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Y._____
betreffend Forderung

- 2 -
Inhaltsverzeichnis
Sachverhalt und Verfahren: ................................................................................ 3
A. Sachverhaltsübersicht ................................................................................. 3
B. Prozessverlauf .............................................................................................. 4
Erwägungen: ........................................................................................................ 6
1. Formelles ...................................................................................................... 6
1.1. Zuständigkeit und Klageeinleitung .......................................................... 6
1.2. Übrige Prozessvoraussetzungen ............................................................ 6
1.3. Teilweiser Klagerückzug ......................................................................... 6
2. Entstehung der Regressforderung ............................................................. 7
2.1. Unbestrittener Sachverhalt im Überblick ................................................. 7
2.2. Überblick über die Parteivorbringen ........................................................ 8
2.3. Relevanz des Strafbefehls ...................................................................... 9
2.4. Voraussetzungen für die Entstehung einer Regressforderung .............. 10
2.4.1. Bisherige Praxis .......................................................................... 10
2.4.2. Praxisänderung ........................................................................... 13
2.4.3. Fazit ............................................................................................ 18
2.5. Haftung und Verschulden im Besonderen ............................................. 18
2.5.1. Rechtliches zur Haftung aus Vertrag .......................................... 18
2.5.2. Behauptungslast der Klägerin ..................................................... 23
2.5.3. Haftung wegen Fehlverhaltens von Hilfspersonen ...................... 24
2.6. Fazit ...................................................................................................... 34
3. Kein Regressverzicht ................................................................................. 34
3.1. Unbestrittener Sachverhalt .................................................................... 34
3.2. Parteivorbringen .................................................................................... 35
3.3. Rechtliches ............................................................................................ 36
3.4. Würdigung ............................................................................................. 37
3.5. Fazit ...................................................................................................... 40
4. Einrede der Teilverjährung und Bemessung der Regressforderung ..... 40
4.1. Unbestrittener Sachverhalt .................................................................... 40
4.2. Einrede der Teilverjährung .................................................................... 41
4.2.1. Parteivorbringen ......................................................................... 41
4.2.2. Rechtliches und Würdigung ........................................................ 41
4.2.3. Zwischenfazit .............................................................................. 42
4.3. Bemessung der Regressforderung ....................................................... 43
4.3.1. Parteivorbringen ......................................................................... 43
4.3.2. Rechtliches und Würdigung ........................................................ 43
4.4. Fazit ...................................................................................................... 45
5. Beseitigung Rechtsvorschlag ................................................................... 45
6. Zusammenfassung der Tat- und Rechtsfragen ....................................... 45
7. Kosten- und Entschädigungsfolgen ......................................................... 46
7.1. Vorbemerkung ....................................................................................... 46
7.2. Gerichtskosten ...................................................................................... 46
7.3. Parteientschädigung.............................................................................. 47

- 3 -
Rechtsbegehren:
(act. 1 S. 2)
" 1. Die Beklagte sei zu verpflichten, der Klägerin den Betrag von
CHF 137'140.00 zuzüglich Zins zu 5% ab dem 02. Juli 2014 zu be-
zahlen;
2. Der Klägerin sei in der Betreibung Nr. … des Betreibungsamtes
Wallisellen-Dietlikon im Umfang von CHF 137'140.00 zuzüglich
Zins zu 5% ab dem 2. Juli 2014, der Betreibungskosten von
CHF 203.30 und der Prozesskosten des vorliegenden Verfahrens
die definitive Rechtsöffnung zu gewähren;
3. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Be-
klagten."
Mit der Replik modifiziertes Rechtsbegehren:
(act. 1 S. 2 und act. 29 S. 26 sinngemäss)
" 1. Die Beklagte sei zu verpflichten, der Klägerin den Betrag von
CHF 137'140.00 zuzüglich Zins zu 5% ab dem 07. Juli 2014 zu be-
zahlen;
2. Der Klägerin sei in der Betreibung Nr. … des Betreibungsamtes
Wallisellen-Dietlikon im Umfang von CHF 137'140.00 zuzüglich
Zins zu 5% ab dem 7. Juli 2014, der Betreibungskosten von
CHF 203.30 und der Prozesskosten des vorliegenden Verfahrens
die definitive Rechtsöffnung zu gewähren;
3. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Be-
klagten."
Sachverhalt und Verfahren:
A. Sachverhaltsübersicht
a. Parteien und ihre Stellung
Die Klägerin ist gemäss Art. 1 des Gesetzes über die Gebäudeversicherung des
Kantons St. Gallen (GVG) eine öffentlich-rechtliche Anstalt mit eigener Rechts-
persönlichkeit. Zu ihren Hauptaufgaben gehört es, Gebäude gegen Feuer- und
Elementarschäden zu versichern (Art. 1bis Abs. 1 GVG). Gestützt auf das Versi-
cherungsobligatorium in Art. 9 Abs. 1 GVG ist die Politische Gemeinde B._____

- 4 -
bei der Klägerin gegen solche Schäden an Gebäuden auf dem Gebiet des Kan-
tons St. Gallen versichert.
Bei der Beklagten handelt es sich um eine Aktiengesellschaft mit Sitz in C._____
(ZH), die im Wesentlichen den Betrieb eines Bauunternehmens bezweckt, was
u.a. die Planung, Leitung und Ausführung von Bauleistungen im Hoch- und Tief-
bau für fremde und eigene Rechnung im In- und Ausland beinhaltet (act. 3/2).
b. Hintergrund und Prozessgegenstand
Die Politische Gemeinde B._____ beauftragte die Beklagte gestützt auf einen To-
talunternehmer-Werkvertrag mit der Erneuerung und Erweiterung des Sportparks
D._____ (in B._____, Kanton St. Gallen) (act. 1 S. 4; act. 3/3-4; act. 17 Rz. 14).
Im Zuge der Ausführung von Bauarbeiten auf dem Vorplatz der zum Sportpark
gehörenden Eishalle durch die Subunternehmerin der Beklagten (E._____ AG)
bzw. deren Arbeiter geriet am 28. November 2013 ein Teil der Eishalle in Brand
(act. 1 S. 5; act. 3/5; act. 17 Rz. 13). Die Klägerin erbrachte aufgrund des Brand-
schadens Versicherungsleistungen (act. 1 S. 3 und 14 ff.; act. 17 Rz. 13).
Die Klägerin möchte mit vorliegender Klage auf die Beklagte Regress nehmen.
Sie begründet den behaupteten Regressanspruch damit, dass aufgrund des
Brandereignisses die Beklagte aus Vertrag für eigenes Verschulden sowie für ihre
Hilfspersonen gegenüber der Politischen Gemeinde B._____ hafte und damit
schadenersatzpflichtig sei (act. 1 S. 3 und 21; act. 29 S. 26). Durch das Erbringen
der Versicherungsleistungen sei sie, die Klägerin, in jenem Umfang in die Rechte
der Politischen Gemeinde B._____ eingetreten und somit gegenüber der Beklag-
ten regressberechtigt (act. 1 S. 3). Die Beklagte beantragt die vollumfängliche
Abweisung der Klage (act. 17 und act. 33, jeweils S. 2).
B. Prozessverlauf
a. Klageeinleitung und wesentliche Verfahrensschritte
Am 29. Juni 2016 (Datum Poststempel) reichte die Klägerin die vorliegende Klage
samt Beilagen mit eingangs erwähntem Rechtsbegehren hierorts ein (act. 1;
act. 2; act. 3/2-45). Den ihr mit Verfügung vom 4. Juli 2016 auferlegte Gerichts-

- 5 -
kostenvorschuss in der Höhe von CHF 10'200.– leistete sie fristgerecht (act. 4;
act. 10). Zudem reichte sie innert der durch dieselbe Verfügung (act. 4) angesetz-
ten Nachfristen eine prozessgenügende Vollmacht (act. 7) sowie ein Beweismit-
telverzeichnis (act. 9) ein. Danach wurde der Beklagten mit Verfügung vom
25. Juli 2016 Frist zur Einreichung der Klageantwort angesetzt (act. 11). Deren
Erstattung samt Beilagen erfolgte innert der auf Ersuchen der Beklagten (act. 14)
und mit Zustimmung der Klägerin (act. 15 S. 2) erstreckten Frist (Prot. S. 4) am
4. November 2016 (act. 17; act. 18/1-27). Die daraufhin am 22. März 2017 ange-
setzte Vergleichsverhandlung scheiterte (Prot. S. 6 f.). Zwecks Führung ausserge-
richtlicher Vergleichsgespräche wurde jedoch das vorliegende Verfahren auf An-
trag der Parteien zuerst einstweilen bis 24. April 2017 (act. 22), später bis 24. Mai
2017 sistiert (act. 24; Prot. S. 8 f.). Nach Ablauf der Sistierungsfrist und Mitteilen
des Scheiterns der Vergleichsgespräche durch die Beklagte mit Eingabe vom
24. Mai 2017 (act. 26) wurde mit Verfügung vom 30. Mai 2017 ein zweiter Schrif-
tenwechsel angeordnet (act. 27). Sowohl die Replik vom 30. August 2017
(act. 29; act. 30/46-47) als auch die Duplik vom 7. November 2017 (act. 33)
ergingen in der Folge rechtzeitig. Die Duplik wurde der Klägerin mit Verfügung
vom 10. November 2017 unter Hinweis auf den Aktenschluss zugestellt (act. 34;
act. 35/1). Nach Erhalt der Verfügung vom 2. Juli 2018 (act. 36) erklärten die Par-
teien mit Eingabe vom 5. bzw. 12. Juli 2018 auf die Durchführung einer mündli-
chen Hauptverhandlung zu verzichten (act. 38 und act. 39). Zudem äusserten sie
sich aufgrund eines entsprechenden Hinweises in der Verfügung vom 2. Juli 2018
(act. 36) zur vom Bundesgericht in BGE 144 III 209 (BGer Urteil 4A_602/2017
vom 7. Mai 2018) vorgenommenen Praxisänderung zum Regressrecht bei Privat-
versicherern (act. 39 und act. 40). Das Verfahren ist spruchreif.
b. Beweismittel
Die Parteien reichten mit bzw. im Nachgang zu ihren Rechtsschriften jeweils Be-
weismittelverzeichnisse ein (act. 9; act. 18/1-27 [Deckblätter]; act. 30/46-47
[Deckblätter]). Neben der Einreichung verschiedener Urkunden beantragen die
Parteien die Einholung von Gutachten. Die Beklagte offeriert zudem die Einver-
nahme verschiedener Zeugen und die Parteibefragung.

- 6 -
Erwägungen:
1. Formelles
1.1. Zuständigkeit und Klageeinleitung
Die örtliche und sachliche Zuständigkeit des Handelsgerichts des Kantons Zürich
ist gegeben (Art. 10 Abs. 1 lit. b ZPO sowie Art. 6 Abs. 2 lit. a und b und Abs. 3
ZPO i.V.m. § 44 lit. b GOG) und im Übrigen unbestritten geblieben (act. 17
Rz. 12). Das Verfahren wurde mittels Klage gehörig eingeleitet (Art. 220 f. ZPO;
act. 1). Vollmachten wurden beigebracht (act. 7; act. 13). Auch hat die Klägerin
den von ihr geforderten Gerichtskostenvorschuss fristgerecht geleistet (act. 4;
act. 10).
1.2. Übrige Prozessvoraussetzungen
Die übrigen Prozessvoraussetzungen der Klage, welche ebenfalls von Amtes we-
gen zu prüfen sind (Art. 59 i.V.m. Art. 60 ZPO), erweisen sich als erfüllt und ge-
ben zu keinen weiteren Bemerkungen Anlass. Damit ist auf die Klage einzutreten.
1.3. Teilweiser Klagerückzug
Die Klägerin erklärt in ihrer Replik, dass der Zinslauf für den geforderten Zins ab
der Bezahlung der Versicherungsleistung beginne, die Belastung sei am 7. Juli
2014 erfolgt. In der Klageschrift sei ein Zinslauf ab dem 2. Juli 2014 verlangt wor-
den, dies sei das Datum der internen Buchung (act. 29 S. 26; act. 3/42).
Durch diese Verschiebung des Beginns des geforderten Zinslaufs vom 2. auf den
7. Juli 2014 reduziert die Klägerin ihre Forderung, was jederzeit zulässig ist
(Art. 227 Abs. 3 ZPO). Diese Reduktion bedeutet ein teilweiser Klagerückzug
(PAHUD, in: BRUNNER/GASSER/SCHWANDER [Hrsg.], DIKE-Komm-ZPO, 2. A., 2016,
Art. 227 N 19 m.H.). Folglich ist das Verfahren bezüglich des Zinses von 5% auf
CHF 137'140.00 vom 2. bis 6. Juli 2014 inklusive das entsprechende Begehren
auf Beseitigung Rechtsvorschlag zufolge Klagerückzugs als erledigt abzuschrei-

- 7 -
ben (Art. 241 Abs. 2 und Abs. 3 ZPO). Auf die Kostenverteilung (siehe Ziffer 7)
hat dieser Rückzug keinen Einfluss (vgl. Art. 91 Abs. 1 ZPO).
2. Entstehung der Regressforderung
2.1. Unbestrittener Sachverhalt im Überblick
Zwischen der Politischen Gemeinde B._____ und der Beklagten bestand ein To-
talunternehmer-Werkvertrag (samt Nachtrag) betreffend die Erneuerung und Er-
weiterung des Sportparks D._____ (act. 1 S. 4; act. 3/3-4; act. 17 Rz. 14). Zur
Werkerstellung gehörte das Einbringen eines Asphaltbelags auf dem Vorplatz im
nordwestlichen Bereich der sich damals bereits im Endausbau befindenden Eis-
halle (act. 1 S. 3 und 5; act. 17 Rz. 54). Die Beklagte übertrug die entsprechenden
Arbeiten berechtigterweise an die E._____ AG als Subunternehmerin (act. 1
S. 4 f.; act. 17 Rz. 15).
Am Morgen des 28. Novembers 2013 führten drei Arbeiter der E._____ AG auf
dem Vorplatz der Eishalle Vorbereitungsarbeiten wie das Trocknen des Betonbo-
dens zur gleichentags geplanten Einbringung des Gussasphalts aus. F._____, der
Vorarbeiter, trocknete dazu die grösseren Flächen des Bodens mit einem Gas-
brenner. Auf Anweisung von F._____ hin trocknete G._____ mit einem kleineren
Gasbrenner den Rand der Fläche entlang der Fassade der Eishalle, während ein
dritter Arbeiter mit einem Sauggerät das Wasser vom Boden absaugte (act. 1
S. 5 f.; act. 17 Rz. 19).
Wenige Minuten nachdem G._____ seine Trocknungsarbeiten beendet hatte, sah
er an der rechten Ecke der Fassade der Eishalle unten eine kleine Flamme. Er
versuchte zusammen mit seinen Kollegen den durch seine Arbeiten ausgelöste
Brand zuerst mit Schnee, dann mit einem Feuerlöscher zu löschen. Dies gelang
jedoch nicht. Das Feuer breitete sich hinter dem Fassadenblech in der hinterlüfte-
ten Fassade aus und setzte grosse Teile der Isolation (Styropor) in Brand. Die
Feuerwehr konnte das Feuer schliesslich unter Kontrolle bringen, wobei im Zuge
der Löscharbeiten ein grosser Teil der aus Blech bestehenden Aussenfassade
abgerissen werden musste (act. 1 S. 6 f.; vgl. act. 17 Rz. 21).

- 8 -
Der anerkanntermassen durch den Arbeiter der E._____ AG, G._____, aufgrund
des Gasbrennereinsatzes verursachte Brand (act. 17 Rz. 16 und 19) führte zu
Schäden an der Eishalle, insbesondere im Bereich der Fassade und der Lüftung
(act. 1 S. 5 f.; act. 17 Rz. 16). Die Klägerin kam für die Reparaturkosten des
Brandschadens auf (act. 1 S. 3; act. 17 Rz. 13). Sie überwies der Politischen Ge-
meinde B._____ am 10. Januar 2014 CHF 6'989.– und der Beklagten am 7. Juli
2014 CHF 164'436.– (act. 1 S. 14 f. und 19 f.; act. 3/16-18; act. 3/41-43; act. 17
Rz. 65; act. 29 S. 26). Weiter wurde G._____ im Zusammenhang mit diesem
Brand mit Strafbefehl vom 26. März 2015 wegen fahrlässiger Verursachung einer
Feuersbrunst im Sinne von Art. 222 Abs. 1 StGB verurteilt (act. 1 S. 7; act. 3/10;
act. 17 Rz. 22).
2.2. Überblick über die Parteivorbringen
Die Klägerin will mit vorliegender Klage auf die Beklagte Regress nehmen. Sie
begründet den behaupteten Regressanspruch damit, dass die Beklagte aus Ver-
trag für eigenes Verschulden sowie für ihre Hilfspersonen gegenüber der Politi-
schen Gemeinde B._____ hafte und damit schadenersatzpflichtig sei, da sie den
Brand wegen Nichteinhaltung verschiedenster Brandschutzvorschriften und der
Verletzung von Vorsichtspflichten verschuldet habe (act. 1 S. 11 und S. 21;
act. 29 S. 2 ff. und S. 26 ff.). Es liege ein mehr als bloss leichtes Verschulden vor
(act. 29 S. 2). Sie, die Klägerin, habe gegenüber der Politischen Gemeinde
B._____ Versicherungsleistungen erbracht, weshalb sie durch Subrogation in je-
nem Umfang in die Rechte der Politischen Gemeinde B._____ eingetreten und
somit gestützt auf Art. 50 f. OR zum Regress auf die Beklagte berechtigt sei
(act. 1 S. 3).
Die Beklagte beantragt die Abweisung der Klage (act. 17 und act. 33, je S. 2). Sie
bestreitet, dass die Klägerin für von ihr erbrachte Versicherungsleistungen re-
gressberechtigt sei, da es seitens der Beklagten bzw. ihrer Hilfspersonen an ei-
nem Verschulden fehle. Falls das Gericht dennoch davon ausgehe, dass eine
oder mehrere Hilfspersonen der Beklagten den Brand verursacht hätten, liege je-
denfalls nur leichte Fahrlässigkeit von Hilfspersonen und somit auch lediglich ein
leichtes Verschulden vor (anstelle vieler act. 17 Rz. 2 und 69 f.). In einem solchen

- 9 -
Fall sei gemäss ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichts (sog. Gi-
ni/Durlemann-Praxis) eine Regressforderung des Schadenversicherers (hier die
Klägerin) gegen den schadenersatzpflichtigen Vertragspartner (hier die Beklagte)
abzulehnen, dies jedenfalls – wie diesfalls vorliegend gegeben wäre – bei nicht
schwerem Verschulden der Hilfsperson (act. 17 Rz. 2 und 77 ff.). Des Weiteren
bestreitet die Beklagte das Vorliegen einer Haftung. Namentlich wird von der Be-
klagten in Abrede gestellt, dass sie selber oder ihre Hilfspersonen bei der Ausfüh-
rung ihrer werkvertraglich vereinbarten Tätigkeiten eine von ihnen einzuhaltende
Sorgfaltspflicht verletzten (anstatt vieler act. 17 Rz. 18, 43). Zudem bestreitet sie
die Kausalität zwischen einer allfälligen Sorgfaltspflichtverletzung und dem Scha-
denseintritt (act. 33 Rz. 48, 51, 53, 56, 70, 80, 110). Auch seien seitens der Klä-
gerin die Sorgfaltspflichtverletzungen sowie der natürliche Kausalzusammenhang
nicht substantiiert behauptet bzw. bewiesen worden (act. 17 Rz. 45 ff.; act. 33
Rz. 53, 59, 80, 88, 110).
Damit sind in Bezug auf die Entstehung der behaupteten Regressforderung das
Vorliegen einer Haftung der Beklagten sowie der Grad eines allfälligen Verschul-
dens strittig. Auf die einzelnen Parteivorbringen und Sachverhaltselemente wird in
den nachfolgenden Erwägungen detaillierter eingegangen, soweit sich dies als
zur Entscheidfindung notwendig erweist.
2.3. Relevanz des Strafbefehls
Mit ihrer Klage legte die Klägerin den gegen G._____ ergangene Strafbefehl der
Staatsanwaltschaft des Kantons St. Gallen, Untersuchungsamt Gossau, vom
26. März 2015 ins Recht (act. 3/10). Sie macht diesbezüglich geltend, dass das
Verschulden zivilrechtlich unabhängig vom Strafrichter zu würdigen sei, im Straf-
befehl enthaltene tatsächliche Feststellungen wie etwa das Bewusstsein von
G._____ um die Gefährlichkeit der Arbeitsweise vorliegend jedoch von Relevanz
seien (act. 1 S. 7; act. 29 S. 5). Zudem seien im Strafverfahren erhobene Aussa-
gen zulässige Beweismittel im Zivilverfahren (act. 29 S. 6). Die Beklagte pflichtet
der Klägerin insoweit bei, als dass ein Zivilgericht eine unabhängige Würdigung
vorzunehmen habe (act. 17 Rz. 23; act. 33 Rz. 8). Abweichend von der Klägerin
führt sie an, dass diverse dem Strafbefehl zugrunde liegende Tatsachen nicht

- 10 -
stimmen würden und der darin wiedergegebene Sachverhalt bestritten und nicht
massgebend sei. Weiter verweist sie auf den Verhandlungsgrundsatz. Die straf-
rechtliche Verurteilung von G._____ sei unbeachtlich und nicht richtig, er habe
nicht fahrlässig gehandelt (act. 17 Rz. 23 ff.; act. 33 Rz. 8).
Wie von den Parteien korrekt ausgeführt, ist gemäss Art. 53 Abs. 2 OR das straf-
rechtliche Erkenntnis (insbesondere) bezüglich der Beurteilung der Schuld (und
der Bestimmung des Schadens) für den Zivilrichter nicht verbindlich. Nicht durch
Art. 53 OR geregelt ist die Frage der Bindung des Zivilrichters an das Strafurteil in
Sachverhaltsfragen und in Bezug auf die Widerrechtlichkeit sowie den adäquaten
Kausalzusammenhang. Während unter der Geltung der kantonalen Prozessord-
nungen die Kantone insoweit eine Bindung des Zivilrichters vorsehen konnten,
sieht die schweizerische ZPO keine solche Bindung vor. Das Zivilgericht ist daher
in all diesen Punkten, insbesondere bei wertenden Feststellungen, nicht an die
Erkenntnisse des Strafgerichts gebunden und entscheidet in allen Punkten unab-
hängig (KESSLER, in: HONSELL/VOGT/WIEGAND [Hrsg.], Basler Kommentar, Obliga-
tionenrecht I, 6. A., 2015, Art. 53 N 4; BREHM, in: HAUSHEER/WALTER [Hrsg.], Ber-
ner Kommentar, Schweizerisches Zivilgesetzbuch, Das Obligationenrecht, Die
Entstehung durch unerlaubte Handlungen, Art. 41 - 61 OR, 4. A., 2013, Art. 53
N 24 ff. m.H.). Dies hat umso mehr beim vorliegenden, nicht von einem Strafge-
richt i.e.S. erlassenem Strafbefehl zu gelten. Im Strafverfahren erhobene Beweise
dürfen vom Zivilgericht im Rahmen der freien Beweiswürdigung berücksichtigt
werden (BGer Urteil 4A_65/2008 vom 3. August 2009 E. 8.2).
2.4. Voraussetzungen für die Entstehung einer Regressforderung
2.4.1. Bisherige Praxis
Wird ein Brandschaden an einem Gebäude durch einen Dritten verschuldet, so
gehen gemäss der kantonalen Subrogationsnorm Art. 51 Abs. 1 GVG die Scha-
denersatzansprüche des Versicherungsnehmers auf die Gebäudeversicherung
über, soweit sie Entschädigung leistet. Damit statuiert – ähnlich wie Art. 72 VVG,
welcher auf die Klägerin als vom Kanton organisierte Versicherungsanstalt keine
Anwendung findet (BGer Urteil 4C.92/2007 vom 31. Juli 2007 E. 2.2; Art. 103

- 11 -
Abs. 2 VVG) – das kantonale Recht bei der Erbringung der Versicherungsleistung
ein Regressrecht der Gebäudeversicherung auf haftende Dritte. Das Bundesge-
richt hat allerdings in ständiger Rechtsprechung entschieden, dass Art. 51 OR
gegenüber den kantonalen Regressvorschriften Vorrang hat; vorbehalten bleiben
kantonale Vorschriften, die den Rückgriff erschweren (BGE 50 lI 186 E. 2; BGer
Urteil 4C.92/2007 vom 31. Juli 2007 E. 2.2 m.H.; BREHM, a.a.O., Art. 51 N 15 m.H.
und N 71.). Im Rahmen von Art. 51 OR ist zu beachten, dass gemäss bundesge-
richtlicher Rechtsprechung eine kantonale Schadenversicherung – da diese trotz
öffentlich-rechtlicher Grundlage des Versicherungsverhältnisses den Privatversi-
cherungen gleichzustellen ist – die Stellung einer aus Vertrag haftenden Person
inne hat (BREHM, a.a.O., Art. 51 N 71; BGE 55 lI 118 E. 2 m.H.).
Gemäss Art. 51 Abs. 1 i.V.m. Art. 50 Abs. 2 OR wird bei mehreren Personen, die
aus verschiedenen Rechtsgründen haften (mehrtypische Solidarität), der Regress
nach richterlichem Ermessen bestimmt. Dabei trägt gemäss Art. 51 Abs. 2 OR in
der Regel derjenige in erster Linie den Schaden, der ihn durch unerlaubte Hand-
lung verschuldet hat, und in letzter Linie derjenige, der ohne eigene Schuld und
ohne vertragliche Verpflichtung nach Gesetzesvorschrift haftbar ist. Aufgrund die-
ser Regresskaskade "1. Verschuldenshaftung (unerlaubte Handlung) – 2. Haftung
aus Vertrag – 3. Haftung aus Gesetzesvorschrift (Kausalhaftung)" kann ein aus
Vertrag Haftender (und damit die Schadenversicherung) auf einen Kausalhaft-
pflichtigen – es sei denn, es komme noch zusätzlich ein Verschulden von Letzte-
rem hinzu, wodurch er in die erste statt in die dritte Kategorie fallen würde
(BREHM, a.a.O., Art. 51 N 55 f. m.H.) – nicht Regress nehmen (vgl.
BGE 137 III 352 E. 4). Handelt es sich um die Haftpflicht einer juristischen Per-
son, so ist ein Verschulden des Kausalhaftpflichtigen dann zu bejahen, wenn ein
solches einem ihrer Organe zur Last fällt (BGE 107 II 489 E. 5b).
Obwohl aus dem Gesetzestext nicht erkennbar, findet Art. 51 OR gemäss Lehre
und Rechtsprechung auch auf Fälle eintypischer Solidarität, d.h. wenn mehrere
Personen unabhängig voneinander aus dem gleichen Rechtgrund haften, Anwen-
dung (BREHM, a.a.O., Art. 51 N 95 und 95a m.H. auf die Rechtsprechung). Das
heisst, die Frage, ob und in welchem Umfang eine aus Vertrag haftende Person

- 12 -
gegen einen ebenfalls aus Vertrag haftenden Dritten Rückgriff nehmen kann, be-
urteilt sich ebenfalls nach richterlichem Ermessen (Art. 51 Abs. 1 i.V.m. Art. 50
Abs. 2 OR). Zu Art. 51 OR und der Regressmöglichkeit eines Schadenversiche-
rers auf einen Werkvertragspartner des Versicherungsnehmers hat das Bundes-
gericht mit dem sogenannten Gini/Durlemann-Entscheid (BGE 80 II 247 = Pra
(44) 1955, Nr. 18) ein Präjudiz begründet und dieses in der Folge mehrfach bestä-
tigt (u.a. BGE 93 II 345 E. 6; BGer Urteile 4C.148/2001 vom 6. Juni 2002 E. 5.2;
4C.92/2007 vom 31. Juli 2007 E. 3.1). Dieses Präjudiz stützt sich auf die Annah-
me, dass die Versicherung selbst die Stellung einer aus Vertrag haftenden Person
innehat. Da im Gini/Durlemann-Entscheid der Werkvertragspartner (Dritter) eben-
falls aus Vertrag haftete, ging das Bundesgericht von einem Anwendungsfall ein-
typischer Solidarität aus. Gestützt auf diese Grundannahmen entschied das Bun-
desgericht, dass eine Regressforderung des Versicherers gegen den Dritten we-
nigstens dann nicht zuzulassen sei, wenn dem Dritten bzw. seiner Hilfsperson nur
ein leichtes Verschulden vorzuwerfen sei (BGE 80 II 247 E. 5). In späteren Urtei-
len entschied es weiter, dass jedoch dann ein Regressrecht des Versicherers be-
stehe, falls dem Dritten bzw. seiner Hilfsperson ein mehr als bloss leichtes bzw.
ein schweres Verschulden vorzuwerfen sei (u.a. BGE 93 II 345 E. 6; BGer Urteile
4C.92/2007 vom 31. Juli 2007 E. 3.1 und 4C.148/2001 vom 6. Juni 2002 E. 5.2)
(vgl. kritische Auseinandersetzung zur ganzen Thematik in: MÜLLER, Regress im
Schadensausgleichsrecht unter besonderer Berücksichtigung des Privatversiche-
rers, Diss., 2006, S. 92 ff. sowie in BREHM, a.a.O., Art. 51 N 108d ff.).
Gemäss bisheriger Praxis wäre nach Erbringung der Versicherungsleistung ein
Regress der Klägerin auf die Beklagte dann zu bejahen, wenn die Beklagte der
Versicherungsnehmerin (Politische Gemeinde B._____) aus Gesetzesvorschrift
(Kausalhaftung) bei einem zusätzlichen Verschulden oder aus Vertrag mit einem
mehr als bloss leichten Verschulden haften würde.

- 13 -
2.4.2. Praxisänderung
2.4.2.1. Praxisänderung des Bundesgerichts für private Schadenversicherer
Mit BGE 144 III 209 (BGer Urteil 4A_602/2017 vom 7. Mai 2018) hat das Bundes-
gericht seine Praxis zum Regress in Bezug auf private Schadenversicherer geän-
dert. Neu wird den privaten Schadenversicherern der Rückgriff auf Kausalhaft-
pflichtige (ohne deren zusätzliches Verschulden) ermöglicht.
Laut Begründung des Bundesgerichts werde in der Lehre zutreffend kritisiert,
dass der Versicherer gemäss der bisherigen Rechtsprechung als Haftpflichtiger
im Sinne von Art. 50 f. OR behandelt werde. Korrekt sei, dass der Versicherer den
Schaden in Erfüllung seiner primären vertraglichen Leistungspflicht aus dem Ver-
sicherungsvertrag decke und nicht (sekundären) Schadenersatz aus Nicht- oder
Schlechterfüllung leiste. Dem Versicherer dürfe daher nicht der Regress auf Kau-
salhaftpflichtige verwehrt werden. Denn dies führe zu einer falschen Kostenvertei-
lung, weil der Ersatz von Schäden die vertragliche Gegenleistung zum Einkassie-
ren von Prämien sei. Diese würden nicht bezahlt, um Kausalhaftpflichtige zu ent-
lasten. Folglich solle der Versicherungsnehmer auch nicht für die Haftpflicht Drit-
ter mit seinen Prämien aufkommen. Die aufgrund von Statistiken berechneten
Prämien könnten reduziert werden, wenn dem Versicherer der Rückgriff auf Kau-
salhaftpflichtige erlaubt würde (BGE 144 III 209 [BGer Urteil 4A_602/2017 vom
7. Mai 2018] E. 2.4). Auch berge das bisherige System die Gefahr von konsumen-
tenunfreundlichen Ausschlussklauseln in Versicherungsbedingungen zwecks
Umgehung der Regressfalle und führe zu unverständlichen Unterschieden ge-
genüber der Regelung im Sozialversicherungsrecht, mit welcher den Versicherern
von Gesetz wegen ein integrales Regressrecht zuerkannt werde (BGE 144 III 209
[BGer Urteil 4A_602/2017 vom 7. Mai 2018] E. 2.4).
Gemäss Bundesgericht sei die private Schadenversicherung deshalb im Verhält-
nis zum kausal haftpflichtigen Unfallverursacher gestützt auf Art. 72 Abs. 1 VVG
gleich zu behandeln wie die Sozialversicherungen, welche insoweit in die Stellung
der geschädigten Person subrogieren, als sie diese entschädigt haben. Auf den
privaten Schadenversicherer gingen also nach Art. 72 Abs. 1 VVG insoweit, als er

- 14 -
eine Entschädigung geleistet habe, die Ersatzansprüche über, die dem An-
spruchsberechtigten gegenüber Dritten aus unerlaubter Handlung zustünden.
Verursache ein Kausalhaftpflichtiger einen Unfall, so begehe er eine unerlaubte
Handlung im Sinne dieser Bestimmung, selbst wenn ihn kein Verschulden an der
Unfallverursachung treffe. Denn ein Verschulden sei nach dem Wortlaut von
Art. 72 Abs. 1 VVG nicht gefordert. Es genüge eine "unerlaubte Handlung". Damit
falle jeder als Gefährdungs- oder einfache Kausalhaftung normierte Tatbestand,
mithin jegliche ausservertragliche Haftung im Sinne von Art. 41 ff. OR, unter den
Begriff der unerlaubten Handlung im Sinne von Art. 72 Abs. 1 VVG. Art. 51 Abs. 2
OR über den internen Regress finde keine Anwendung (BGE 144 III 209 [BGer
Urteil 4A_602/2017 vom 7. Mai 2018] E. 2.6).
Dieses neue Bundesgerichtsurteil ist vorliegend zu berücksichtigen, ist eine ge-
änderte Praxis doch sofort und in allen hängigen Verfahren anzuwenden, es sei
denn es läge eine aus dem Grundsatz des Vertrauensschutzes abgeleitete Ver-
trauensposition vor, welche bei einer Änderung der materiellrechtlichen Praxis wie
vorliegend jedoch fehlt (vgl. BGE 132 II 153 E. 5 m.H.; BGer Urteile 2C_509/2013
vom 8. Juni 2014 E. 2.4.6 m.H.; 2C_199/2017 vom 12. Juni 2018 E. 3.5).
2.4.2.2. Praxisänderung für kantonale Schadenversicherungen
Auch wenn kantonale Versicherungen nicht dem VVG unterstellt sind (siehe Zif-
fer 2.4.1), hat die Rechtsprechung sie bisher den Privatversicherern gleichgestellt
und die Tragweiten von Art. 51 Abs. 2 OR und Art. 72 VVG harmonisiert (BREHM,
a.a.O., Art. 51 N 71). Grund dafür ist, dass, abgesehen von den unterschiedlichen
rechtlichen Grundlagen der Versicherungsverhältnisse, die gleichen Rahmenbe-
dingungen bestehen. Unabhängig davon, ob ein Versicherungsnehmer bei einer
privaten oder kantonalen Versicherung versichert ist, bezahlt er Prämien im Ge-
genzug für den Erhalt einer Versicherungsdeckung.
Folglich greifen die vom Bundesgericht in seinem neuen BGE 144 III 209 (BGer
Urteil 4A_602/2017 vom 7. Mai 2018) verwendeten Argumente im Wesentlichen
auch bei den kantonalen Schadenversicherungen. Auch kantonale Schadenversi-
cherungen decken entstandenen Schaden in Erfüllung ihrer primären gesetzli-

- 15 -
chen Leistungspflicht, ohne dass eine Gesetzesverletzung oder ein Verschulden
ihrerseits vorliegen, und sollten nicht als aus Vertrag Haftende gemäss Art. 50
OR f. behandelt werden. Ebenso wie bei den Privatversicherern werden mit der
bisherigen Praxis durch das Vorliegen kantonaler Versicherungen andere Haft-
pflichtige zulasten der Versicherungsnehmer, welche entsprechend höhere Prä-
mien zu tragen haben, privilegiert. Das Bundesgericht weist in seinem neuen Ur-
teil zudem auf die unverständlichen Unterschiede zur Regelung im Sozialversi-
cherungsrecht, welche den Regress der Versicherer längst vorsieht, hin. Noch viel
unverständlicher wäre es aber, wenn nun plötzlich kantonale und private Scha-
denversicherungen unterschiedlich behandelt würden, ist deren Situation doch
noch viel ähnlicher als diejenige von privaten Schadenversicherungen und Sozial-
versicherungen. Entsprechend drängt sich eine Änderung der Regresspraxis für
die kantonalen Schadenversicherungen und damit deren Harmonisierung mit der
neuen bundesgerichtlichen Regress-Rechtsprechung für Privatversicherer auf.
Anders als bei den Privatversicherern lässt sich eine solche Praxisänderung bei
den kantonalen Schadenversicherungen selbstverständlich nicht durch eine neue
Auslegung des Begriffs der unerlaubten Handlung im Wortlaut des auf kantonale
Schadenversicherer nicht anwendbaren Art. 72 VVG und der Nichtanwendung
von Art. 51 Abs. 2 OR begründen. Vielmehr lassen Art. 51 Abs. 1 OR sowie
Art. 50 Abs. 2 OR selbst Raum für eine angleichende Praxisänderung. So qualifi-
ziert ein kantonaler Schadenversicherer in Anlehnung an die Erwägungen des
Bundesgerichts in seinem neuen Urteil (BGE 144 III 209 [BGer Urteil
4A_602/2017 vom 7. Mai 2018] E. 2.4 m.H. auf die h.L.) nicht mehr als eine aus
Vertrag haftende Person im Sinne von Art. 51 OR, da sie nicht wie gewöhnlich
aus Vertrag Haftende aus Nicht- oder Schlechterfüllung eines Vertrags haftet,
sondern aufgrund der Versicherungs-/Risikodeckung. Dies führt dazu, dass die
Kaskadenordnung gemäss Art. 51 Abs. 2 OR auf die kantonale Schadenversiche-
rung keine Anwendung finden kann und sich der Regress entsprechend Art. 51
Abs. 1 i.V.m. Art. 50 Abs. 2 OR allein aufgrund richterlichen Ermessens bestimmt.
Richterliches Ermessen ist pflichtgemäss auszuüben und hat sich an den in Lehre
und Rechtsprechung anerkannten Grundsätzen zu orientieren. Aufgrund der ver-
glichen mit den Privatversicherungen und den Sozialversicherungen sehr ähnli-

- 16 -
chen Position kantonaler Schadenversicherungen ist es angezeigt, das Ermessen
in diesem Sinne auszuüben und auch bei kantonalen Schadenversicherungen ein
Regress auf Kausalhaftpflichtige (ohne zusätzliches Verschulden vorauszusetzen)
zuzulassen.
Der Ansatz des Bundesgerichts lässt sich – entgegen der Meinung der Beklagten
(act. 39) – noch weiterentwickeln und zwar in Bezug auf den Regress von Scha-
denversicherern auf aus Vertrag haftende Personen. Der Umstand, dass der
Schadenversicherer nicht mehr als eine aus Vertrag haftende Person im Sinne
von Art. 51 OR gilt, muss auch diesbezüglich das richterliche Ermessen beein-
flussen: Täte er das nicht, so wäre es nun plötzlich schwieriger auf aus Vertrag
Haftende als auf Kausalhaftpflichtige Regress zu nehmen. Dies kann aufgrund
der sich in der (nicht anwendbaren) Regresskaskade widerspiegelnden Grund-
wertung des Gesetzgebers und in Anbetracht der Bedeutung der Verschuldens-
komponente nicht sein. Konsequenterweise ist deshalb auch der Regress der
Schadenversicherer auf aus Vertrag haftende Personen zu erleichtern und diesen
bereits bei leichtem Verschulden – dieses ist nötig, damit überhaupt der vertragli-
che Haftungstatbestand erfüllt ist (siehe Ziffer 2.5.1.2) – zuzulassen.
2.4.2.3. Auswirkung der Praxisänderung auf vorliegende Beurteilung
In Bezug auf vorliegendes Verfahren darf nicht vergessen werden, dass die kan-
tonale Subrogationsnorm den Regress erschweren darf (siehe Ziffer 2.4.1). Ge-
nau dies macht Art. 51 Abs. 1 GVG indem er – unter Verweis auf Art. 41 ff. OR in
der dazugehörenden Fussnote – für den Regress der Gebäudeversicherung das
Verschulden des Schadens durch einen Dritten voraussetzt. Damit unterscheidet
sich der Wortlaut der Norm deutlich von der Terminologie anderer Regressnor-
men wie insbesondere derjenigen im VVG, welche anstatt von Verschulden von
unerlaubter Handlung spricht. Im Gegensatz zum Begriff der unerlaubten Hand-
lung (vgl. BGE 144 III 209 [BGer Urteil 4A_602/2017 vom 7. Mai 2018] E. 2.6)
lassen sich unter den Begriff des Verschuldens keine Kausalhaftungen, da für de-
ren Anwendung das Verschulden des Haftpflichtigen gerade keine Voraussetzung
bildet (REY/WILDHABER, Ausservertragliches Haftpflichtrecht, 5. A., 2018, N 1043),
subsumieren. Entsprechend ist in diesem Punkt weiterhin der bisherigen kantona-

- 17 -
len Rechtsprechung zu folgen, welche präzisiert hat, dass das Verschulden des
Schadens aufgrund schuldhafter unerlaubter Handlungen oder schuldhafter Ver-
letzungen vertraglicher Verpflichtungen erfolge, während bei einer Kausalhaftung
zusätzlich ein persönliches Verschulden bzw. bei juristischen Personen ein ihr
gemäss Art. 55 ZGB zurechenbares Verschulden der Organe notwendig sei (Ent-
scheid Kantonsgericht St. Gallen vom 19. Mai 2015 E. 2a). Demnach ist gestützt
auf das GVG ein Regress seitens der kantonalen Gebäudeversicherung (Scha-
denversicherer) auf einen Kausalhaftpflichtigen weiterhin nur bei zusätzlichem
Verschulden möglich.
Der Verweis auf Art. 41 ff. OR in der zu Art. 51 Abs. 1 GVG gehörenden Fussnote
ändert nichts daran, dass der kantonale Gebäudeversicherer auf eine aus Vertrag
haftende Person Regress nehmen kann. Denn sonst wäre dies – aufgrund der
Möglichkeit, durch kantonales Recht den Regress zu erschweren – bereits bisher
nicht möglich gewesen, was gemäss der vorerwähnten kantonalen Rechtspre-
chung gerade nicht zutrifft. Zu dem in Art. 51 Abs. 1 GVG vorgesehenen Ver-
schulden zählt damit auch das für die vertragliche Haftung verlangte Verschulden
bzw. das hypothetische Verschulden bei der Hilfspersonenhaftung. Zum Grad des
Verschuldens bei einer vertraglichen Haftung finden sich im GVG keine expliziten
Angaben, gemäss Wortlaut scheint jegliches Verschulden zu genügen. Das Kan-
tonsgericht St. Gallen beruft sich in seinen Entscheiden bei Regressbejahung auf
eine aus Vertrag haftende Person zwar auf eine grobe Fahrlässigkeit bzw. mehr
als leichtes Verschulden, verweist dabei aber jeweils auf Art. 51 Abs. 2 OR und
die entsprechende bundesgerichtliche Rechtsprechung (u.a. GVP 1972 Nr. 11
E. 2; Entscheid Kantonsgericht St. Gallen vom 19. Mai 2015 E. 2a). Demnach gibt
es keine Anzeichen dafür, dass das kantonale Recht eine diesbezügliche Er-
schwerung gegenüber dem Bundesrecht beabsichtigt. Damit ist der Regress auf
aus Vertrag haftende Personen bereits bei leichtem Verschulden zuzulassen.
Im Falle der Anwendbarkeit des GVG ist somit nach Erbringung der Versiche-
rungsleistung ein Regress der Gebäudeversicherung auf den Dritten dann mög-
lich, wenn dieser der Versicherungsnehmerin aus Gesetzesvorschrift (Kausalhaf-
tung), wobei – aufgrund des kantonalen Rechts – ein zusätzliches Verschulden

- 18 -
notwendig ist, oder aber aus Vertrag, wobei es ebenfalls weiterhin eines zusätzli-
chen Verschuldens bedarf, der Grad des Verschuldens aber keine Rolle spielt,
haftet.
2.4.3. Fazit
Da vorliegend die Klägerin als kantonale Gebäudeversicherung die Versiche-
rungsleistung unstrittig erbracht hat, kann sie bis maximal zur Höhe der erbrach-
ten Versicherungsleistung direkt auf die Beklagte Regress nehmen, sofern die
Beklagte der Versicherungsnehmerin (Politische Gemeinde B._____) unabhängig
vom Grad des Verschuldens aus Vertrag und / oder aus Gesetzesvorschrift (Kau-
salhaftung) bei zusätzlichem Verschulden haftet. Dies ist nachfolgend zu prüfen.
2.5. Haftung und Verschulden im Besonderen
2.5.1. Rechtliches zur Haftung aus Vertrag
2.5.1.1. Vertragsqualifikation und anwendbare Bestimmungen
Zwischen der Politischen Gemeinde B._____ und der Beklagten besteht ein To-
talunternehmer-Werkvertrag (samt Nachtrag) (act. 1 S. 2 und S. 4; act. 17
Rz. 13 f.; act. 3/3-4). Dieser wurde zwischen der Politischen Gemeinde B._____
und der A._____ Generalunternehmung AG abgeschlossen (act. 3/3). Aufgrund
der Übernahme der Aktiven und Passiven der A._____ Generalunternehmung AG
durch die Beklagte im Rahmen einer Fusion im März 2013 (vgl. elektronischer
Handelsregisterauszug der Beklagten) ging der Totalunternehmer-Werkvertrag
auf die Beklagte über. Gemäss Totalunternehmer-Werkvertrag sind seitens der
Beklagten sowohl die Errichtung des Werks als auch die Projektierungsarbeiten –
d.h. die gesamte Ausführung eines Bauwerkes – geschuldet (act. 3/3 Ziffer 5.1),
weshalb der Totalunternehmer-Werkvertrag nicht nur die Bezeichnung trägt, son-
dern auch rechtlich als Werkvertrag qualifiziert (vgl. BGE 114 II 53 E. 2a-c). Ziffer
2.3.7 des Totalunternehmer-Werkvertrags (act. 3/3) sieht die Anwendbarkeit der
SIA-Norm 118 vor. Art. 23 Abs. 2 der SIA-Norm 118 verweist für die Haftung aus
Nichterfüllung oder nicht richtiger Erfüllung eines Werkvertrages auf die Vertrags-

- 19 -
bestimmungen sowie Art. 97 ff. und Art. 363 ff. OR. Der Totalunternehmer-
Werkvertrag (act. 3/3) enthält keine Spezialbestimmungen.
2.5.1.2. Haftungsvoraussetzungen
Voraussetzungen einer Haftung aus Vertrag sind das Bestehen eines Vertrags-
verhältnisses, eine Vertragsverletzung, das Vorliegen eine Schadens, eine kausa-
le Verkettung von Vertragsverletzung und Schaden durch eine natürliche Kausali-
tät, welche im rechtlichen Sinne als adäquat erscheint, sowie ein Verschulden des
Vertragspartners, der den Vertrag verletzt hat (Art. 97 ff. OR). Der Vertrags-
partner, der wegen einer Vertragsverletzung Schadenersatz beansprucht, trägt
die Beweislast für all diese Voraussetzungen (vgl. Art. 8 ZGB; WIEGAND, in:
HONSELL/VOGT/WIEGAND [Hrsg.], Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 6. A.,
2015, Art. 97 N 60; ZINDEL/PULVER/SCHOTT, in: HONSELL/VOGT/WIEGAND [Hrsg.],
Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 6. A., 2015, Art. 364 N 57 m.H.) mit Aus-
nahme des adäquaten Kausalzusammenhangs, da dieser als Rechtsfrage nicht
dem Beweis durch die Parteien unterliegt (GAUCH/SCHLUEP et al., Schweizeri-
sches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, Band II, 10. A., 2014, N 2959 f.), sowie
des Verschuldens, welches von Gesetzes wegen vermutet wird (WIEGAND, a.a.O.,
Art. 97 N 61 m.H.). Bei der Geltendmachung einer Regressforderung trägt der
Regressand als Ansprecher dieselbe Beweislast wie dieser Vertragspartner.
Für schädigende Vertragsverletzungen einer Hilfsperson in Ausübung vertragli-
cher Verrichtungen haftet derjenige Vertragspartner, der für die Erfüllung vertrag-
licher Pflichten berechtigterweise eine Hilfsperson beizieht, wie für sein eigenes
Verhalten (Art. 97 i.V.m. Art. 101 OR sowie spezifisch betreffend Subunternehmer
Art. 29 SIA-Norm 118). An die Stelle des eigenen Verschuldens des Vertragspart-
ners tritt das hypothetische Verschulden bzw. die Vorwerfbarkeit (siehe Zif-
fer 2.5.1.3.3). Die Haftung für Hilfspersonen kann durch im Voraus getroffene
Vereinbarungen beschränkt oder aufgehoben werden (Art. 101 Abs. 2 OR).

- 20 -
2.5.1.3. Vertragsverletzung, Kausalität und Verschulden
2.5.1.3.1. Vertragsverletzung
Eine Art von Vertragsverletzung ist die positive Vertragsverletzung, d.h. die nicht
gehörige Erfüllung einer vertraglichen Pflicht. Sie kann in einer pflichtwidrigen
Handlung oder Unterlassung bestehen. Eine Pflichtwidrigkeit liegt dann vor, wenn
ein Vertragspartner bzw. dessen Hilfsperson Pflichten verletzt, welche ihm auf-
grund Gesetz, Vereinbarung oder richterlicher Vertragsergänzung zukommen
(GAUCH, Der Werkvertrag, 5. A., 2011, N 812). Zu den zentralen Pflichten gehören
die Sorgfaltspflichten. In Bezug auf Werkverträge ist in Art. 364 Abs. 1 OR sowie
in Art. 23 Abs. 1 SIA-Norm 118 jeweils eine allgemeine Sorgfaltspflicht statuiert.
Hinzu kommen daraus abgeleitete, von der Rechtsprechung spezifizierte sowie in
Spezialgesetzen vorgesehene Sorgfaltspflichten. Zu letzteren gehört die in
Art. 11 f. des Gesetzes über den Feuerschutz des Kantons St. Gallen (FSG,
Stand 23. Januar 2007) vorgesehene allgemeine Sorgfaltspflicht im Zusammen-
hang mit der Brandverhütung. Gemäss Art. 7 der dazugehörigen Vollzugsverord-
nung (Stand 21. Dezember 2010) wird diese in den schweizerischen Brand-
schutzvorschriften VKF, zu welchen die durch interkantonale Vereinbarung und
Beschluss verbindlich erklärte Brandschutznorm vom 26. März 2003 (BSR 1-03d,
nachfolgend Brandschutznorm) und Brandschutzrichtlinie, Brandverhütung in Be-
trieben und auf Baustellen vom 26. März 2003 (BSR 11-03d, nachfolgend Brand-
schutzrichtlinie) zählen, präzisiert.
Die konkret anwendbaren Sorgfaltspflichten und das Mass der Sorgfalt sind nach
den Umständen des Einzelfalls aufgrund der Art und des Risikos der auszufüh-
renden Tätigkeit zu bestimmen (GAUCH/STÖCKLI, Kommentar zur SIA-Norm 118,
Allgemeine Bedingungen für Bauarbeiten, 2. A., 2017, Art. 23 N 4.10;
BGE 93 II 350 E. 4 m.H.; GVP 1989 Nr. 30 E. 2). Art. 12 Abs. 2 FSG sieht diesbe-
züglich vor: "Die Anforderungen, die an die Sorgfaltspflicht gestellt werden, müs-
sen nach der Erfahrung notwendig, nach dem Stande der Technik möglich und
den Verhältnissen angemessen sein." Unerheblich ist dagegen grundsätzlich, was
in gewissen Kreisen üblicherweise vorgekehrt wird. Nicht die übliche, sondern die

- 21 -
nach den Umständen und Verhältnissen konkret angebrachte Sorgfalt ist gefor-
dert (BGE 93 II 345 E. 4).
2.5.1.3.2. Kausalität
Die Pflichtverletzung muss für den Schadenseintritt kausal sein. Ein natürlicher
Kausalzusammenhang ist gegeben, wenn das schädigende Verhalten eine not-
wendige Bedingung bildet bzw. nicht weggedacht werden könnte, ohne dass auch
der eingetretene Erfolg entfiele. Bei Unterlassungen bestimmt sich der Kausalzu-
sammenhang danach, ob der Schaden auch bei Vornahme der unterlassenen
Handlung eingetreten wäre (hypothetischer Kausalverlauf) (BGer Urteil
4A_588/2011 vom 3. Mai 2012 E. 2.2.2; BGE 124 III 155 E. 3d; HUEGENIN, Obliga-
tionenrecht, Allgemeiner und Besonderer Teil, 2. A., 2014, N 122). Adäquat ist der
Kausalzusammenhang dann, wenn der Eintritt des Erfolges durch das Ereignis
als allgemein begünstigt erscheint. Weil bei Unterlassungen wertende Gesichts-
punkte schon bei der Feststellung des hypothetischen (natürlichen) Kausalzu-
sammenhangs eine Rolle spielen, ist es nicht sinnvoll, auch noch separat die
Adäquanz zur prüfen (BGer Urteil 4A_588/2011 vom 3. Mai 2012 E. 2.2.2). An
den Beweis der natürlichen Kausalität und damit auch an die Behauptungen dür-
fen keine allzu strengen Anforderungen gestellt werden; der Nachweis überwie-
gender Wahrscheinlichkeit eines bestimmten Kausalverlaufs genügt, wenn ein di-
rekter Beweis nach der Natur der Sache nicht geführt werden kann
(GAUCH/SCHLUEP et al., a.a.O., N 2959). Das Vorliegen von Unterbrechungsgrün-
den ist vom Schuldner zu beweisen (REY/WILDHABER, a.a.O., N 674).
2.5.1.3.3. Verschulden
Bei Erfüllung der übrigen Haftungsvoraussetzungen gemäss Art. 97 OR wird das
Verschulden von Gesetz wegen vermutet, wobei dem Schuldner grundsätzlich ei-
ne Exkulpationsmöglichkeit zusteht. Zu seiner Entlastung kann er nachweisen,
dass er sorgfältig vorgegangen ist. Bei Sorgfaltspflichtverletzungen bleibt für die
Exkulpation allerdings fast kein Raum, wenn deren Nachweis gelingt, da damit
zugleich bewiesen wird, dass die zu erwartende Sorgfalt nicht angewendet wurde
(WIEGAND, a.a.O., Art. 97 N 43 m.H.).

- 22 -
Bei der Vertragsverletzung durch eine Hilfsperson (Art. 97 i.V.m. Art. 101 OR)
spricht die Lehre von der hypothetischen Vorwerfbarkeit bzw. vom hypothetischen
Verschulden. Die Haftung des Schuldners setzt voraus, dass ihm die Handlung
der Hilfsperson vorwerfbar wäre, wenn er sie selber vorgenommen hätte. Art. 101
OR erfordert somit ein "qualifiziertes" Verschulden, indem das schädigende Ver-
halten der Hilfsperson dem Schuldner zum haftungsbegründenden Verschulden
gereichen muss. Der Schuldner haftet somit auch dann, wenn die Hilfsperson aus
subjektiven Gründen (z.B. mangels Urteilsfähigkeit) selber kein Verschulden trifft.
Auch entfällt die Haftung nicht, wenn die Hilfsperson kein Verschulden trifft, weil
sie mangelhaft ausgebildet oder falsch instruiert gewesen ist; entscheidend bleibt
allein die Sorgfalt, die vom Schuldner erwartet werden darf (WEBER, in: HAUSHEER
[Hrsg.], Berner Kommentar, Schweizerisches Zivilgesetzbuch, Das Obligationen-
recht, Allgemeine Bestimmungen, Die Folgen der Nichterfüllung, Art. 97-109 OR,
Bd. VI, 2000, Art. 101 N 133 ff.). Relevant ist einzig, ob der Schuldner verantwort-
lich wäre, hätte er gehandelt wie die Hilfsperson (FURRER/WEY, in: FUR-
RER/SCHNYDER [Hrsg.], CHK - Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, Obli-
gationenrecht - Allgemeine Bestimmungen, Art. 1-183 OR, 3. A., 2016, Art. 101
N 30 f.). Nicht relevant ist, ob den Schuldner ein tatsächliches Verschulden trifft
(GAUCH/SCHLUEP, a.a.O., N 3041). Der Schuldner kann sich nur exkulpieren,
wenn das Fehlverhalten der Hilfsperson ihm auch nicht hypothetisch vorwerfbar
ist (WEBER, a.a.O., Art. 101 N 136 ff. m.H.).
Verschulden setzt einerseits die bei Erwachsenen vermutete Urteilsfähigkeit
(Art. 16 ZGB; BGE 124 III 5 E. 1b) und andererseits Vorsatz oder Fahrlässigkeit
voraus. Es wird zwischen grober ("Wie konnte er nur!"), leichter ("Er hätte schon
sollen") und mittlerer Fahrlässigkeit unterschieden. Im Gegensatz zum Strafrecht
gilt ein objektivierter Fahrlässigkeitsbegriff. Zur Anrechnung als Verschulden ge-
nügt mithin, wenn der Schadenseintritt an sich voraussehbar war; dass der Haft-
pflichtige selber ihn vorausgesehen hat, ist dagegen nicht erforderlich (vgl. OFTIN-
GER/STARK, Schweizerisches Haftpflichtrecht, Bd. I, 5. A., 1995, S. 193 f.). Ein
Fehlverhalten ist als grobfahrlässig (schweres Verschulden) zu qualifizieren, wenn
damit elementare Sorgfaltspflichten missachtet werden, die sich jedem vernünfti-
gen Menschen in der gleichen Lage aufdrängen mussten (BGer Urteil 4C.92/2007

- 23 -
vom 31. Juli 2007 E. 3.2 verweisend auf BGE 119 II 443 E. 2a, 93 II 345 E. 5 je
m.H.). Entscheidend ist, was unter den gegebenen Umständen an Sorgfalt erwar-
tet werden durfte und musste. Das Bundesgericht taxiert die Fahrlässigkeit als
umso schwerer, je gefährlicher die Umstände sind, für welche der Verursacher
einzustehen hat, und je weniger konkret erforderliche Schutzmassnahmen ergrif-
fen wurden (vgl. BGE 93 II 345 E. 5).
2.5.2. Behauptungslast der Klägerin
Wie ausgeführt (siehe Ziffern 2.5.1.2, 2.5.1.3.1 und 2.5.1.3.2), hat die Klägerin die
Sorgfaltspflichtverletzung sowie die natürliche Kausalität zu beweisen. Da die Be-
hauptungslast der Beweislast folgt (BGer Urteile 4A_709/2011 vom 31. Mai 2012
E. 3.1 m.H.; 4C.166/2006 vom 25. August 2006 E. 3), hat sie auch die entspre-
chenden Behauptungen aufzustellen. Der Behauptungslast ist durch das Aufstel-
len eines schlüssigen Tatsachenvortrags Genüge getan. Das heisst, dass eine
Partei diejenigen Tatsachen widerspruchsfrei und vollständig angeben muss, auf
die sie ihre Begehren stützt (Art. 55 Abs. 1 ZPO; SUTTER-SOMM/SCHRANK in: SUT-
TER-SOMM, HASENBÖHLER, LEUENBERGER [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen
Zivilprozessordnung (ZPO), 3. A., 2016, Art. 55 N 21).
Eine Tatsachenbehauptung hat dazu nicht alle Einzelheiten zu enthalten. Es ge-
nügt, wenn die Tatsachen, die unter die das Begehren stützenden Normen zu
subsumieren sind, in einer den Gewohnheiten des Lebens entsprechenden Weise
in ihren wesentlichen Zügen oder Umrissen behauptet werden (BGE 136 III 322
E. 3.4.2; BGer Urteil 4A_591/2012 vom 20. Februar 2013 E. 2.1). Ein solcher-
massen vollständiger Tatsachenvortrag wird als schlüssig bezeichnet, da er bei
Unterstellung, er sei wahr, den Schluss auf die anbegehrte Rechtsfolge zulässt
(BGer Urteil 4A_210/2009 vom 7. April 2010 E. 3.2 m.H.) (zit. BGer Urteil
4A_443/2017 vom 30. April 2018 E. 2/2.1). Nur soweit der Prozessgegner den
schlüssigen Tatsachenvortrag der behauptungsbelasteten Partei bestreitet, greift
eine über die Behauptungslast hinausgehende Substantiierungslast. Die Vorbrin-
gen sind diesfalls nicht nur in den Grundzügen, sondern in Einzeltatsachen zer-
gliedert so umfassend und klar darzulegen, dass darüber Beweis abgenommen
oder dagegen der Gegenbeweis angetreten werden kann (BGE 127 III 365 E. 2b

- 24 -
m.H.) (zit. BGer Urteil 4A_443/2017 vom 30. April 2018 E. 2.1). Im Falle eines wi-
dersprüchlichen Tatsachenvortrags fehlt es an rechtsgenügenden Behauptungen,
weshalb dessen weitere Prüfung entfällt. Der nicht substantiiert vorgetragene
Sachverhalt ist dem nicht bewiesenen gleichgestellt (BGer Urteile 4C.211/2006
vom 26. Juni 2007 E. 3.1; 5P.210/2005 vom 21. Oktober 2005 E. 4.1), es besteht
diesbezüglich kein Anspruch auf Beweisführung. Nicht streitige, schlüssige Tatsa-
chenbehauptungen gelten hingegen als wahr, über sie ist kein Beweis zu führen
(vgl. Art. 150 Abs. 1 ZPO).
In einem arbeitsteiligen Umfeld sind bei ein und demselben Ereignis mehrere
Sorgfaltspflichtverletzungen möglich. Behauptungs- und Substantiierungsmängel
bezüglich einzelner geltend gemachten Sorgfaltspflichtverletzungen würden –
wenn sie denn überhaupt vorlägen – deshalb nicht wie von der Beklagten verlangt
(act. 17 Rz. 45 ff.; act. 33 Rz. 53 und 56) von vornherein zur Abweisung der Klage
führen. Vielmehr sind die behaupteten Sorgfaltspflichtverletzung der Hilfsperso-
nen sowie der Beklagten selbst einzeln zu betrachten und zu prüfen. Dabei ist zu
beachten, dass die Behauptungs- und Substantiierungslast nur den Tatsachen-
vortrag betrifft, die Rechtsanwendung erfolgt hingegen von Amtes wegen (Art. 57
ZPO).
2.5.3. Haftung wegen Fehlverhaltens von Hilfspersonen
2.5.3.1. Vorbemerkung
Die Klägerin bezieht sich in vorliegender Klage hauptsächlich auf die Hilfsperso-
nenhaftung (Art. 97 i.V.m. Art. 101 OR), diese wurde laut der Beklagten nicht
durch Vereinbarung beschränkt oder aufgehoben (act. 17 Rz. 75). Unbestritten ist
diesbezüglich das Vorliegen eines Vertrags und dass die Arbeitnehmer der Be-
klagten sowie die E._____ AG und deren Arbeitnehmer Hilfspersonen der Beklag-
ten sind und die Beklagte zu deren Beizug zur Erfüllung ihrer vertraglichen Pflich-
ten berechtigt war (act. 1 S. 3 ff.; act. 17 Rz. 13). Weiter ist das Vorliegen eines
Schadens sowie die Schadenshöhe nicht in Frage gestellt worden (vgl. act. 17
Rz. 63 ff.; act. 33 Rz. 96) und durch Rechnungen belegt (act. 1 S. 15 ff.; act. 3/15;

- 25 -
act. 3/18-40). Umstritten und damit nachfolgend zu prüfen bleibt das Vorliegen
von Vertragsverletzung (Sorgfaltspflichtverletzung), Kausalität sowie Verschulden.
2.5.3.2. Behauptetes Fehlverhalten der Arbeiter
2.5.3.2.1. Einsatz des Gasbrenners durch G._____
a) Detailliertere Parteivorbringen
Die Klägerin bringt vor, G._____ habe die Fassadenisolation völlig ungeschützt zu
lange dem offenen Feuer des Gasbrenners ausgesetzt und erhitzt, wodurch der
Brand entstanden sei (act. 29 S. 14 f.; act. 1 S. 6 f.). Weiter macht sie geltend,
dass G._____ Ziffer 3.2 Abs. 3 und Abs. 4 Brandschutzrichtlinie verletzt habe, es
hätte kein offenes Feuer verwendet werden dürfen (act. 29 S. 28). Sie bestreitet,
dass diese Arbeitsweise dem Stand der Technik entspreche und den Verhältnis-
sen angemessen gewesen sei (act. 29 S. 19). Das Einsetzen des Gasbrenners
ohne geeignete Brandverhütungsmassnahmen zu treffen, trotz Bewusstsein, dass
feuergefährliche Stoffe als Isolationsmaterial der Fassade verwendet worden sein
könnten, sei unvorsichtig gewesen (act. 29 S. 28). Um solche Massnahmen hät-
ten sich G._____ aufgrund von Ziffer 8.1 Abs. 1 Brandschutzrichtlinie zusammen
mit F._____ bemühen müssen, etwa durch das Verwenden von einem Hitze- und
Feuerschutz aus Blech oder Eternit um so die Isolation von der Hitze und dem of-
fenen Feuer abzuschirmen. Noch besser wäre der Einsatz einer anderen Ar-
beitsmethode gewesen (act. 29 S. 28).
Die Beklagte gesteht ein, dass der Einsatz des Gasbrenners durch G._____ zum
Brand führte (act. 17 Rz. 16 und 19). Sie bringt aber vor, das Arbeiten mit Gas-
brennern sei an der Tagesordnung und die übliche Arbeitsweise, welche dem
Stand der Technik entspreche und den Sicherheitsanforderungen genüge (act. 17
Rz. 27, 33, 36, 39, 60 ff., 86; act. 33 Rz. 23, 28 ff., 41, 43 f., 47, 68, 77). Der
Brand sei nicht durch Überhitzung sondern aufgrund eines Funkens entstanden.
Es habe sich ein auch bei üblichen, dem Stand der Technik und der erforderlichen
Sorgfalt entsprechenden und angemessenen Trocknungsarbeiten mit Gasbren-
nern nicht gänzlich eliminierbares Restrisiko realisiert (act. 17 Rz. 33 und 86;

- 26 -
act. 33 Rz. 49). Weiter führt sie aus, es sei keine andere Arbeitsweise in Frage
gekommen (act. 33 Rz. 45). Mit einem Industrieföhn oder einem Gebläse sei kei-
ne effiziente Trocknung möglich gewesen, da es Eis und Schnee gehabt habe
(act. 17 Rz. 62). Bei beiden Varianten hätte man mehr Zeit als mit dem Gasbren-
ner benötigt. Zudem wäre beim Industrieföhn die Brandgefahr nur unwesentlich
kleiner gewesen, da Hitze allgemein problematisch sei (act. 17 Rz. 62). Zu den
von der Klägerin vorgeschlagenen Schutzvorrichtungen sei zu sagen, dass das
Winkelblech Teil des Fassadenbaus und keine Schutzvorrichtung sei (act. 33
Rz. 30). Eine vertikale Schutzvorrichtung sei zudem nicht praktikabel gewesen, da
damit der Boden in Fassadennähe nicht hätte getrocknet werden können. Ein ho-
rizontales Schutzschild hätte hingegen die Isolation nicht abgedeckt und wäre
deshalb nicht zielführend gewesen (act. 33 Rz. 31 f. und 47). Ziffer 3.2 Abs. 4 und
Ziffer 8.1 Abs. 1 Brandschutzrichtlinie seien eingehalten worden, Ziffer 3.2 Abs. 3
der Brandschutzrichtlinie sei hingegen nicht einschlägig (act. 33 Rz. 102 ff.).
Im von der Klägerin eingereichten Bericht des Kriminaltechnischen Dienstes
(act. 3/5) wird festgehalten, dass davon auszugehen sei, dass G._____ anlässlich
von Arbeiten mit dem Gasbrenner nahe der Fassade die Isolation entzündet und
so den Fassadenbrand verursacht habe.
b) Verwendung offenen Feuers
Ziffer 3.2 Abs. 4 Brandschutzrichtlinie sieht vor, dass Schweiss-, Löt- und andere
Arbeiten mit offenem Feuer, funkenerzeugende Schleif- und Schneidearbeiten,
das Verbrennen von Abfällen, der Umgang mit brennbaren Lösungsmitteln oder
das Kochen von Bitumen mit der erforderlichen Vorsicht auszuführen sind und
verweist auf Weitere Bestimmungen. Die Weiteren Bestimmungen (16.08.2013 /
41-03d), welche ein Verzeichnis von weiteren Anwendungsvorschriften, die nebst
den VKF-Brandschutzvorschriften zu beachten sind, beinhalten, verweisen zu Zif-
fer 3.2 u.a. auf die Publikation Brandschutz beim Schweissen, Schneiden und
verwandten Verfahren des Sicherheitsinstituts (SI), des Schweizerischen Vereins
für Schweisstechnik (SVS) und der Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen
(VKF) ("VKF-Publikation"). Sie hat zum Ziel in Bezug auf Schweissen und andere
Arbeiten, die Wärme, Funken und Tropfen produzieren, auf Brandgefahren hin-

- 27 -
zuweisen und die Verhütung von Schadensfällen aufzuzeigen. Neben organisato-
rischen zählt sie diverse technische Brandverhütungsmassnahmen wie beispiels-
weise die Entfernung oder, wenn das nicht möglich ist, Abdeckung brennbarer
Materialien im Gefahrenbereich, die dauernde Kühlung metallischer Teile, an de-
nen oder in deren unmittelbarer Nähe Feuerarbeiten ausgeführt werden, oder die
Abdichtung von Hohlräumen, Ritzen und Durchbrüchen gegen das Eindringen
von Funken auf. Des Weiteren sieht auch Ziffer 8.1 Abs. 1 Brandschutzrichtlinie
vor, dass bei Arbeiten an Bauten und Anlagen von allen Beteiligten geeignete
Massnahmen zu treffen sind, um der durch den Bauvorgang erhöhten Brand- und
Explosionsgefahr wirksam zu begegnen.
Vorliegend wurde seitens G._____ durch die Verwendung eines Gasbrenners un-
bestrittenermassen offenes Feuer eingesetzt, was im vorstehenden Sinne als Ar-
beit, die Wärme und Funken produziert, qualifiziert. Folglich war G._____ gemäss
Ziffer 3.2 Abs. 4 Brandschutzrichtlinie verpflichtet, Brandverhütungsmassnahmen
zu treffen. G._____ war sich laut Beklagter der Gefährlichkeit seiner Arbeit denn
auch bewusst (act. 17 Rz. 26 und 61; act. 33 Rz. 21 ff. und 34) und hatte mit der
Möglichkeit, dass die Isolation aus dem als leicht brennbar bekannten Styropor
sei, gerechnet (act. 33 Rz. 39; act. 17 Rz. 32). Gerade wegen der fehlenden ge-
nauen Kenntnis des unter der Fassade befindlichen Materials und der genauen
Fassadenkonstruktion sowie der Blechfassade war besondere Vorsicht geboten.
Die Beklagte bestreitet denn auch nicht, dass G._____ den Brand durch den
Gasbrennereinsatz verursacht und keine der vorstehend erwähnten Massnahmen
ergriffen hat, sondern macht lediglich geltend, der Einsatz von Gasbrennern ent-
spreche dem Stand der Technik und sei den Verhältnissen angemessen, die von
der Klägerin beschriebenen Schutzmassnahmen seien untauglich, alternative
Trocknungsmethoden ineffizient und zeitintensiv gewesen bzw. die Brandgefahr
wäre damit nur unwesentlich kleiner gewesen (act. 17 Rz. 19 und 60 f.; act. 33
Rz. 30 ff.). Die Fassadenisolation aus Styropor sei nicht entfernbar gewesen
(act. 33 Rz. 64).
Dass eine Entfernung der Isolation nicht in Frage kam, ist klar, sie ist aber nicht
die einzige verlangte Schutzmassnahme. Ob die gemäss Brandschutzvorschriften

- 28 -
bei der Verwendung von offenem Feuer ebenso geforderten abdeckenden
Schutzvorrichtungen und alternativen Trocknungsinstrumente tatsächlich untaug-
lich gewesen wären, kann aber offen bleiben. Denn mit der Schlussfolgerung,
dass bei deren Untauglichkeit die Arbeiten trotzdem auszuführen und dies sorgfäl-
tig genug gewesen sei, verkennt die Beklagte, dass es noch eine weitere Mög-
lichkeit gegeben hätte, den Brand zu verhindern. Welche weitere Möglichkeit –
welche allein schon aus Vernunft nahe liegt – verlangt gewesen wäre, zeigt Zif-
fer 4 der VKF-Publikation deutlich: "Lassen sich die nachfolgend beschriebenen
Brandverhütungsmassnahmen [Anm. vorstehend aufgezählt, Abdecken, Entfer-
nen, etc.] nicht durchführen, ist auf Feuerarbeiten zu verzichten. An ihre Stelle tre-
ten kalte Alternativverfahren wie Schrauben, Kleben oder Sägen (Abb. 3)." Es
versteht sich von selbst, dass die in dieser Ziffer 4 beispielhaft aufgezählten kal-
ten Alternativverfahren vorliegend nicht passend gewesen wären. Angebracht und
den Verhältnissen angemessen gewesen wäre aber der Verzicht des Einsatzes
des Gasbrenners in unmittelbarer Fassadennähe und das Abwarten des selb-
ständigen Trocknen des Bodens in unmittelbarer Fassadennähe, was auch in den
Wintermonaten möglich ist (vgl. act. 1 S. 7), sowie entsprechend das einstweilige
Zuwarten mit dem Einbauen des Asphaltbelags gewesen. Durch den dennoch er-
folgten Einsatz des Gasbrenners in unmittelbarer Fassadennähe wurde die vor-
genannte Sorgfaltspflicht klar verletzt. Ein Risiko, das derart verheerende Folgen
nach sich ziehen kann, darf nicht einfach ohne Weiteres in Kauf genommen wer-
den. Ein Zuwarten wäre zudem zumutbar gewesen. Erfahrungsgemäss ist die
Asphaltierung eines Vorplatzes zwar notwendig, aber im Rahmen eines grösseren
Vorhabens im Hochbaubereich kein zentrales Element. Die Beklagte machte
denn auch nicht geltend, dass die Asphaltarbeiten und damit das Trocknen in die-
sem Zeitpunkt der Endphase des Projekts zwingend sofort erforderlich gewesen
sei, z.B. weil sich sonst andere Verzögerungen oder ein anderer Schaden ver-
wirklicht hätten. Sie verweist zwar auf eine E-Mail-Korrespondenz mit der Verein-
barung des Zeitfensters zur Vornahme der Asphaltierungsarbeiten (act. 18/24),
führt aber aus, es – entgegen der klägerischen Behauptung, die Arbeiten seien
wohl wegen Zeitdrucks unvorsichtig erfolgt (act. 1 S. 21 und 7 f.; act. 29 S. 18 und
20), – sei den Arbeitern kein zeitlicher Druck aufgesetzt worden. Die Arbeiten sei-

- 29 -
en nicht wegen Zeitdruck anders verrichtet worden, als sie sonst verrichtet wor-
den wären (act. 17 Rz. 68; act. 33 Rz. 66). Entsprechend wäre zudem alternativ
zum Zuwarten auch der Einsatz eines keine grosse Hitze erzeugenden Gebläses
und / oder manuelle Entfernung von Schnee und Eis in unmittelbarer Fassaden-
nähe, auch wenn damit laut Beklagter das Trocknen länger als mit einem Gas-
brenner gedauert hätte (act. 17 Rz. 62), möglich gewesen.
Offengelassen werden kann, ob der Brand durch Wärme oder ein Funke verur-
sacht wurde, sind doch die gleichen Sorgfaltspflichten einschlägig, und ob der
Einsatz von Gasbrennern dem Stand der Technik entspricht. Ein entsprechendes
Beweisverfahren entfällt. Der Einsatz muss nicht nur dem Stand der Technik ent-
sprechen, sondern zudem aufgrund der konkreten Verhältnissen angemessen
sein (vgl. Art. 12 Abs. 2 FSG). Angemessen war er aufgrund der Nähe zur Fassa-
de, der Fassadenkonstruktion, der Isolation, des damit verbundenen grossen Ri-
sikos sowie des aus Vernunftgründen gebotenen und in der VKF-Publikation des-
halb treffend vermerkten Verzichts auf Feuerarbeiten bei Mangel anderer Alterna-
tiven offensichtlich nicht. Auch aus dem von der Beklagten mehrfach vorgebrach-
ten Argument, dass diese Arbeitsweise bei der Beklagten bzw. der E._____ AG –
unabhängig von der Fassadenkonstruktion (act. 17 Rz. 59) – üblich war (für viele
act. 17 Rz. 27, 33, 36, 39), lässt sich nicht zu ihren Gunsten ableiten, schliesslich
ist die nach den Umständen angebrachte und nicht die übliche Arbeitsweise oder
Sorgfalt gefordert (siehe Ziffer 2.5.1.3.1).
c) Kausalität
Der Einsatz des Gasbrenners durch G._____ unter Verletzung der Sorgfaltspflicht
(Ziffer 3.2 Abs. 4 Brandschutzrichtlinie, inkl. Konkretisierungen), die gebot, eben
darauf zu verzichten, war für den Brand und damit den Schaden zudem natürlich
und zugleich auch adäquat kausal. Die diesbezügliche Behauptungen der Kläge-
rin, mit denen sie die Verbindung zwischen Gasbrennereinsatz und dem Brand
herstellt sind – entgegen der beklagtischen Ausführungen (vgl. u.a. act. 33 Rz. 80,
siehe Ziffer 2.5.1.3.2) – rechtsgenügend. Der sorgfaltswidrige Einsatz des Gas-
brenners kann nicht weggedacht werden, ohne dass auch der Brand und damit
der Schaden wegfällt. Zudem ist er nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge und

- 30 -
der allgemeinen Lebenserfahrung an sich geeignet, einen Brand, wie der einge-
tretene, und den daraus resultierenden Schaden herbeizuführen.
d) Zwischenfazit
Eine für den Eintritt des Schadens kausale Sorgfaltspflichtverletzung der Hilfsper-
son G._____ ist aufgrund des Gasbrennereinsatzes durch die Verwendung offe-
nen Feuers gegeben. Dass diese in Ausübung der vertraglichen Verrichtung ge-
schah, ist offensichtlich und unbestritten geblieben.
2.5.3.2.2. Instruktion zum Einsatz des Gasbrenners seitens F._____
Die Klägerin macht geltend, F._____ habe Ziffer 2 Abs. 4 Brandschutzrichtlinie
verletzt. Er hätte laut Klägerin darauf bestehen müssen, dass G._____ nicht mit
einem Gasbrenner ohne Schutz und unmittelbarer Nähe der Fassade arbeitete
(act. 29 S. 27). Die Beklagte bestreitet die Verletzung der Brandschutzrichtlinie.
F._____ habe die Bestimmung beachtet, die Arbeitsweise sei üblich sowie dem
Stand der Technik und den Verhältnissen angemessen gewesen. Zudem habe er
G._____ ausdrücklich darauf hinwiesen, mit dem Gasbrenner vorsichtig zu arbei-
ten, den Gasbrenner geprüft und ihm gezeigt, wie er vorzugehen habe (act. 17
Rz. 27; act. 33 Rz. 20 und 101).
Ziffer 2 Abs. 4 Brandschutzrichtlinie sieht vor, dass, wer andere beaufsichtigt, da-
für zu sorgen hat, dass diese instruiert sind und die nötige Vorsicht walten lassen.
Im Zusammenhang mit der Verwendung von offenem Feuer ist zudem Ziffer 3.2
Abs. 4 Brandschutzrichtlinie einschlägig, wobei zu beachten ist, dass die vorer-
wähnte, diese Bestimmung präzisierende VKF-Publikation neben diverser techni-
schen auch organisatorischen Brandverhütungsmassnahmen aufzählt. Dazu ge-
hört auch die Instruktion der Feuerarbeiten ausführenden Person und die gemein-
same Besprechung vorhandener Gefahren und das Vereinbaren der nötigen
Schutzmassnahmen mit dem Ausführenden (Ziffer 4.2 VKF-Publikation). Ziffer 8.1
Abs. 1 Brandschutzrichtlinie sieht weiter vor, dass bei Arbeiten an Bauten und An-
lagen von allen Beteiligten geeignete Massnahmen zu treffen sind, um der durch
den Bauvorgang erhöhten Brand- und Explosionsgefahr wirksam zu begegnen.

- 31 -
Es ist unbestritten geblieben, dass F._____ G._____ in Ausübung der vertragli-
chen Verrichtung zum Einsatz des Gasbrenners instruierte. Damit hielt F._____
ihn aber eben gerade nicht zur notwendigen Sorgfalt an und er traf keine geeigne-
ten Massnahmen um den Brand zu verhindern. Im Gegenteil, seine Instruktion
zielte gerade darauf ab, dass G._____ sorgfaltswidrig den Gasbrenner einsetzte
(siehe Ziffer 2.5.3.2.1), statt darauf zu verzichten. Damit verletzte F._____ selbst
die vorgenannten Sorgfaltspflichten. Die falsche Instruktion von F._____ ist zu-
dem letztlich ebenfalls natürlich und adäquat kausal für die Auslösung des Bran-
des, hat G._____ den Gasbrenner doch gerade aufgrund seiner Instruktion einge-
setzt. Es kann auf vorstehende Ausführungen verwiesen werden.
2.5.3.2.3. Hypothetisches Verschulden
Das Verschulden wird aufgrund des Vorliegens der übrigen Haftungsvorausset-
zungen vermutet (siehe Ziffern 2.5.3.2.1 und 2.5.3.2.2 sowie 2.5.1.2). Der Einsatz
des Gasbrenners und damit die Verwendung des offenen Feuers sowie die dies-
bezügliche Instruktion wäre auch der Beklagten vorwerfbar, hätte sie sie selber
vorgenommen.
Aufgrund der festgestellten Sorgfaltspflichtverletzungen bleibt für die Entlastung
kein Raum und gelingt der Beklagten nicht. Insbesondere sind Ausführungen der
Beklagten, dass den Arbeitern kein Verschulden vorzuwerfen sei sowie G._____s
subjektive Einschätzung der angewendeten Sorgfalt und seiner sowie F._____s
Aussage, es hätte jedem passieren können, (u.a. act. 17 Rz. 26 f.; act. 33 Rz. 10
und 26) irrelevant. Auch vermag nicht zu entlasten, dass G._____ nach erhalte-
nen Anweisungen gearbeitet hat (act. 17 Rz. 37), werden doch sowohl sein Ver-
halten als auch die Instruktion durch F._____ letztlich der Beklagten angerechnet,
als hätte sie selber gehandelt (siehe Ziffer 2.5.1.3.3).
Dass es zum Brand kam, war auch nicht, wie von der Beklagten vorgebracht, Zu-
fall bzw. Pech (act. 17 Rz. 86). Als Zufall gilt nämlich ein Ereignis, dass weder
vom Schuldner noch vom Gläubiger bzw. einer Hilfsperson verschuldet wurde,
sondern namentlich aufgrund Handlungen von Drittpersonen sowie höhere Ge-
walt entstand (GIGER, in: FISCHER/LUTERBACHER [Hrsg.], Haftpflichtkommentar,

- 32 -
Kommentar zu den schweizerischen Haftpflichtbestimmungen, 2016, OR, Art. 103
N 3). Handlungen von Drittpersonen sowie höhere Gewalt macht die Beklagte
aber nicht geltend und es liegen dafür auch keine Indizien vor; entsprechend er-
folgt auch durch die Behauptung des Zufalls keine Exkulpation.
Die Hilfspersonen der Beklagten haben trotz Bewusstsein um die Gefährlichkeit
bei den auszuführenden Arbeiten in keiner Weise den augenscheinlichen Risiken
Rechnung getragen und in leichtfertiger Weise verschiedene Sorgfaltspflichten
verletzt. Auch ohne Kenntnis des genauen Materials hinter der Fassade ist für je-
de vernünftige Person vorhersehbar, dass durch das Benützen einer offenen
Flamme unter einem Blech sich die dahinter befindende Isolation entzünden und
ein Brand entstehen könnte, der aufgrund der Blechfassade schwierig zu stoppen
wäre. Die Beklagte gibt denn sogar selbst zu, dass im Bereich der Fassade immer
eine erhöhte Brandgefahr bestehe, unabhängig vom genauen Aufbau, was sich
die Arbeiter bewusst gewesen seien (act. 17 Rz. 61; act. 29 S. 9). Dass sie die
Arbeiten dann trotz Bewusstsein um die Gefährlichkeit des Gasbrennereinsatzes
ohne überhaupt Sicherheitsmassnahmen oder Alternativen (inkl. Abwarten) in Be-
tracht zu ziehen (vgl. act. 29 S. 9 und 15), – blind darauf vertrauend, dass es
schon gut gehe – vornahmen, ist als unverständliches, mehr als leicht fahrlässi-
ges Verhalten zu qualifizieren. Der exakte Grad der Fahrlässigkeit bzw. des Ver-
schuldens kann offen gelassen werden (vgl. Ziffer 2.4.2.3).
2.5.3.2.4. Zwischenfazit
Da G._____ auf Instruktion von F._____ in Verletzung elementarer Sorgfalts-
pflichten fahrlässig Trocknungsarbeiten mit offenem Feuer ausführte, die kausal
zum Schaden führten und eine Exkulpation nicht gelingt, ist eine Haftung der Be-
klagten wegen des Fehlverhaltens dieser Hilfspersonen zu bejahen. Es liegt ein
mehr als bloss leichtes Verschulden vor.
2.5.3.3. Behauptetes Fehlverhalten der Vorgesetzten
Die Klägerin wirft der Beklagten vor, die Angestellten der Beklagten H._____ und
I._____ sowie weitere Vorgesetze in der Hierarchie der Beklagten und der Subun-

- 33 -
ternehmerin hätten trotz entsprechender Pflicht nicht dafür gesorgt, dass Brand-
schutzvorschriften von der Subunternehmerin sowie deren und ihren eigenen An-
gestellten eingehalten würden (act. 1 S. 11, 13, 21; act. 29 S. 14). Namentlich hät-
ten die Verantwortlichen bei E._____ AG und der Beklagten nicht zulassen dür-
fen, dass die Arbeiter einen Gasbrenner (offenes Feuer) zum Trocknen des Bo-
dens im Fassadenbereich einsetzten und dadurch den Brand in Kauf nehmen
(act. 1 S. 13 und 21 f., act. 29 S. 8 und 11). Die Beklagte macht geltend, die Vor-
würfe seien unsubstantiiert und die Vorschriften seien eingehalten worden (act. 17
Rz. 45, 55, 68) und führt dagegen an, dass das Arbeiten mit Gasbrennern an der
Tagesordnung und die übliche Arbeitsweise, welche dem Stand der Technik ent-
spreche und den Sicherheitsanforderungen genüge, sei (act. 17 Rz. 27, 33, 36,
39, 60 ff., 86; act. 33 Rz. 23, 28 ff., 41, 43 f., 47, 68, 77). Damit genüge sie den
Anforderungen an die Sorgfaltspflicht (act. 33 Rz. 44). Es verbleibe aber selbst
bei Beachtung der erforderlichen Sorgfalt ein Restrisiko (act. 17 Rz. 33 und 86).
Eine andere Arbeitsweise sei nicht in Frage gekommen (act. 33 Rz. 45), die von
der Klägerin angeführten Sicherheitsmassnahmen nicht praktikabel bzw. nicht
zielführend (act. 33 Rz. 31 f. und 48).
Wie vorstehend ausgeführt, liegt durch die Verwendung des Gasbrenners in un-
mittelbarer Fassadennähe eine Sorgfaltspflichtverletzung vor. Genauso wie
F._____ hätten die Vorgesetzen bei der E._____ AG sowie die Projektleiter bei
der Beklagten gemäss Ziffern 2 Abs. 4, 3.2 Abs. 4 sowie 8.1 Abs. 1 Brandschutz-
richtlinie dafür zu sorgen müssen, dass die Arbeiter instruiert sind und die nötige
Vorsicht walten lassen. Auch hätte zumindest der Bauführer J._____, wie dies
sinngemäss auch die Klägerin verlangt (act. 29 S. 11), und der Baustellenverant-
wortliche die Arbeiter in einer Besprechung auf die vorhandenen Gefahren und
die nötigen Schutzmassnahmen (Ziffer 4.2 VKF-Publikation) inkl. Zuwarten hin-
weisen müssen. Dies wurde nicht getan und somit sind die genannten Sorgfalts-
pflichten verletzt. Ob allerdings ein anderes Vorgehen der Vorgesetzten einen
Brand vermieden hätte, ist in Anbetracht der Parteibehauptungen unklar. Die Ar-
beiter waren sich laut Beklagter der Gefährlichkeit der Arbeit mit dem offenen
Feuer in Fassadennähe bewusst (act. 17 Rz. 26 und 61; act. 33 Rz. 21 f. und 34)
und führten sie trotzdem aus. Auch wurde nicht ausgeführt, dass J._____ die Ar-

- 34 -
beiter zur Trocknung des Bodens mit dem Gasbrenner in Fassadennähe instruiert
hatte und infolgedessen eine andere Instruktion den Brand vermieden hätte. Da-
mit lässt sich der Kausalzusammenhang nicht sicher erstellen und folglich eine
Haftung der Beklagten für das Fehlverhalten dieser Hilfspersonen nicht bejahen.
2.6. Fazit
Die Beklagte haftet der Politischen Gemeinde B._____ für das Fehlverhalten ihrer
Hilfspersonen G._____ und F._____ aus Vertrag. Da die Klägerin unbestrittener-
massen eine Versicherungsleistung an die Politische Gemeinde B._____ als ihre
Versicherungsnehmerin erbracht hat, gehen die Schadenersatzansprüche der Po-
litischen Gemeinde B._____ auf sie über. Das heisst, es ist (und wäre aufgrund
des Vorliegens eines zumindest nicht bloss leichten Verschuldens selbst ohne
Praxisänderung) ein Regress der Klägerin auf die Beklagten möglich und die Ent-
stehung einer Regressforderung damit zu bejahen. Damit kann offengelassen
werden, ob und welche weiteren behaupteten fahrlässigen Sorgfaltspflichtverlet-
zungen von Hilfspersonen oder der Beklagten selbst begangen wurden. Ebenso
erübrigt sich die Prüfung einer Haftung aus Gesetzesvorschrift (Kausalhaftung).
3. Kein Regressverzicht
3.1. Unbestrittener Sachverhalt
Wie erwähnt, kam die Klägerin für die durch den Brandschaden verursachten Re-
paraturkosten auf (act. 1 S. 3; act. 17 Rz. 13). Neben einer Überweisung an die
Politische Gemeinde B._____ am 10. Januar 2014 in der Höhe von CHF 6'989.–,
überwies die Klägerin der Beklagten am 7. Juli 2014 CHF 164'436.– (act. 1
S. 14 f. und 19 f.; act. 3/16-18; act. 3/41-42; act. 17 Rz. 65). Diese zweite Zahlung
erfolgte aufgrund des Schreibens der Stadt B._____ vom 17. Januar 2014 betref-
fend Abtretungserklärung (act. 18/25) an die Beklagte anstatt an die Politische
Gemeinde B._____. Gleichzeitig mit der Auslösung dieser Zahlung sandte die
Klägerin ein Schreiben datierend vom 2. Juli 2014 an die Beklagte (act. 3/43;
act. 1 S. 20; act. 17 Rz. 90).

- 35 -
3.2. Parteivorbringen
Die Beklagte macht geltend, dass die Klägerin mit der vorbehaltlosen Auszahlung
ihrer Versicherungsleistung an die Beklagte konkludent auf die Geltendmachung
der Regressforderung verzichtet habe (act. 17 Rz. 3 und 65). Die Zahlung der
Klägerin sei an die Beklagte erfolgt, da die Politische Gemeinde B._____ die ihr
im Zusammenhang mit dem Brand gegenüber der Klägerin zustehenden Forde-
rungen der Beklagten abgetreten habe. Dies sei keine Forderungszession oder
Vertragsübernahme, sondern eine Abtretungsvollmacht, welche die Beklagte be-
rechtigt habe, die Schadensabwicklung mit der Klägerin für die Politische Ge-
meinde B._____ vorzunehmen. Dazu sei die Beklagte gemäss Totalunternehmer-
Werkvertrag verpflichtet gewesen (act. 17 Rz. 89). Die Klägerin habe zwar vor Er-
bringung der Versicherungsleistung keinen Regressanspruch geltend machen
können, da dieser erst bei Erbringung entstehe, hingegen hätte von der Klägerin
erwartet werden dürfen, dass sie die Zahlung unter Vorbehalt des Regresses leis-
te (act. 17 Rz. 91). Es sei der Klägerin damals bekannt gewesen, dass die Be-
klagte für das Fehlverhalten von Subunternehmern hafte, und auch habe sie von
der Subrogation im Falle der Erbringung von Versicherungsleistungen gewusst
(act. 17 Rz. 91). Ein Vorbehalt habe sich umso mehr aufgedrängt, als die Kläge-
rin, wie sie in der Replik zugegeben habe, bereits einen Verdacht auf ein Fehlver-
halten einer Hilfsperson haben konnte (act. 33 Rz. 90). In keiner Weise habe aber
die Klägerin in ihrem Schreiben vom 2. Juli 2014 darauf hingewiesen, dass sie
später für die von ihr geleisteten Zahlungen auf die Beklagte Regress nehmen
oder dies jedenfalls prüfen wolle. Statt eines solchen Vorbehalts habe sie der Be-
klagten darin gar mitgeteilt, dass sie mit der Auszahlung den Schadenfall als erle-
digt betrachte (act. 17 Rz. 90 f.; act. 3/43). Die Zahlung zusammen mit diesem
Schreiben sei deshalb ein konkludenter Forderungsverzicht der Klägerin, d.h. ein
entsprechender Antrag, gewesen (act. 17 Rz. 90, 92 f.). Die Klägerin habe damit
unmissverständlich zum Ausdruck gebracht, dass sie keinen Regress auf die Be-
klagte beabsichtige (act. 33 Rz. 90). Diesen Antrag habe die Beklagte in guten
Treuen zur Kenntnis genommen und ihn stillschweigend angenommen (act. 17
Rz. 93; act. 33 Rz. 90). Damit hätten die Parteien stillschweigend einen Aufhe-

- 36 -
bungsvertrag über Regressansprüche abgeschlossen, an welchen die Klägerin
gebunden sei (act. 33 Rz. 90).
Die Klägerin statuiert, dass es zwar zutreffe, dass die Politische Gemeinde
B._____ Rechte und Pflichten gegenüber der Klägerin an die Beklagte abgetreten
habe, sie bestreitet jedoch, dass sie durch die Leistung der Entschädigung an die
Beklagte auf Anweisung der Politischen Gemeinde B._____ konkludent auf ihre
Regressansprüche verzichtet habe (act. 29 S. 20 f.). Die Beklagte selber sei der
Meinung, sie habe nur in Vertretung der Politischen Gemeinde B._____ gehan-
delt, worauf sie zu behaften sei. Damit sei die Beklagte nur inkasso- und nicht in
eigenem Namen forderungsberechtigt gewesen (act. 29 S. 20 f.). Damit fehle es
an der Gegenseitigkeit, da die Beklagte die Überweisung als Vertreterin der Politi-
schen Gemeinde B._____ erhalten habe und nicht als Gläubigerin der Klägerin
(act. 29 S. 25). Folglich sei kein Vorbehalt anzubringen gewesen (act. 29 S. 24).
Selbst bei Vorliegen einer eigentlichen Zession würde diese weder einen Verzicht
der Klägerin auf Regress bedeuten, noch den Regressanspruch ausschliessen
(act. 29 S. 21). Für einen Verzicht wäre eine gegenseitige übereistimmende Wil-
lenserklärung (Aufhebungs-/Verzichtsvertrag) notwendig gewesen, die Klägerin
habe jedoch nie einen Verzichtswillen geäussert, konkludent zum Ausdruck ge-
bracht und auch habe ihr nie eine Offerte betreffend Verzicht vorgelegen. Von ei-
nem Regressverzicht sei nie die Rede gewesen (act. 29 S. 24). In jenem Zeit-
punkt sei zudem die Strafuntersuchung nicht abgeschlossen gewesen, weshalb
noch nicht klar gewesen sei, ob der Klägerin gegenüber der Beklagten Regress-
ansprüche zustünden, die Klägerin hätte damals lediglich einen Verdacht haben
können (act. 29 S. 25).
3.3. Rechtliches
Art. 115 OR macht deutlich, dass es für einen Forderungsverzicht eine entspre-
chende Übereinkunft, d.h. eine Zustimmung beider Parteien, bedarf. Ein Forde-
rungsverzicht kann auch formlos und damit konkludent erfolgen, ein stillschwei-
gender Aufhebungsvertrag mit Antrag und Annahme ist demnach möglich (GAB-
RIEL, in: HONSELL/VOGT/WIEGAND [Hrsg.], Basler Kommentar, Obligationenrecht I,
6. A., 2015, Art. 115 N 6 m.H.; BGE 127 III 147 E. 2 d). Gemäss bundesgerichtli-

- 37 -
cher Rechtsprechung ist jedoch nicht leichthin von einer Verzichtserklärung aus-
zugehen (BGer Urteile 5C.56/2005 vom 15. Juli 2005 E. 3.2 m.H.; 9C_472/2012
vom 31. Oktober 2012 E. 5.2; GABRIEL, a.a.O., Art. 115 N 6 m.H.). Der Wille zur
Aufhebung einer Forderung im Sinne von Art. 115 OR ist nicht zu vermuten und
muss klar zum Ausdruck gelangen (BGer Urteil 5C.56/2005 vom 15. Juli 2005
E. 3.2 m.H.; BGE 52 II 215 E. 5). Das bedeutet, der Antrag verlangt den klar zum
Ausdruck gebrachten Willen auf endgültigen Verzicht auf die Forderung durch den
Gläubiger (GABRIEL, a.a.O., Art. 115 N 6 m.H.). Hingegen ist nach Kenntnisnahme
einer Verzichtserklärung des Gläubigers aufgrund der Interessenlage keine aus-
drückliche Annahmeerklärung des Schuldners erforderlich (GABRIEL, a.a.O.,
Art. 115 N 6 m.H.).
Der Inhalt eines Vertrags – und damit auch eines Aufhebungsvertrags bzw. For-
derungsverzichts – bestimmt sich gemäss Art. 18 Abs. 1 OR nach dem überein-
stimmenden wirklichen Willen der Parteien. Bleibt wie vorliegend der überein-
stimmende wirkliche Wille der Parteien unbewiesen, sind zur Ermittlung des mut-
masslichen Parteiwillens die Willenserklärungen der Parteien aufgrund des Ver-
trauensprinzips so auszulegen, wie sie nach ihrem Wortlaut und Zusammenhang
sowie den gesamten Umständen vom Empfänger in guten Treuen verstanden
werden durften und mussten. Dabei ist vom Wortlaut der Erklärungen auszuge-
hen, welche jedoch nicht isoliert, sondern aus ihrem konkreten Sinngefüge heraus
zu beurteilen sind (BGE 138 III 659 E. 4.2.1).
Die Beweislast für einen Forderungsverzicht trägt der Ansprecher, also vorliegend
die Beklagte (vgl. Art. 8 ZGB). Gemäss herrschender Lehre ist ein stillschweigen-
der Antrag wegen der Interessenlage eher selten anzutreffen, nicht leichthin an-
zunehmen und stellt deshalb strenge Anforderungen an den Beweis (GABRIEL,
a.a.O., Art. 115 N 6 und 12).
3.4. Würdigung
Zwar ist unbestritten, dass die Klägerin eine Zahlung an die Beklagte geleistet
und die Beklagte die Zahlung angenommen hat, aber darin allein ist noch kein
Verzicht bzw. einen Antrag auf einen Regressverzicht zu erblicken. Dies gilt gera-

- 38 -
de auch deshalb, weil die Regressforderung der Klägerin erst durch diese Erbrin-
gung der Versicherungsleistung entstand, sie zur Erbringung der Versicherungs-
leistung verpflichtet war und die Zahlung ohne Vorbehalt allein deshalb keinen
Verzichtswillen erkennen lässt. Folglich steht und fällt die Frage des Vorliegens
eines Regressverzichts, und somit auch die Klage, damit, ob das die Zahlung be-
gleitende Schreiben der Klägerin an die Beklagte vom 2. Juli 2014 (act. 3/43) als
Antrag auf einen Regressverzicht qualifiziert. Nach dem Vertrauensprinzip kommt
es dabei nicht darauf an, was der wirkliche Wille der Klägerin beim Abfassen des
Schreibens gewesen war, sondern wie die Beklagte das Schreiben als Willenser-
klärung der Klägerin im Zeitpunkt dessen Erhalts in der konkreten Situation ver-
stehen durfte. Demgemäss ist diese Willenserklärung ausgehend von ihrem Wort-
laut und unter Einbeziehung des restlichen Schreibens sowie äusserer Umstände
auszulegen und zu beurteilen.
Der Wortlaut des für die Argumentation der Beklagten zentralen Abschnitts des
Schreibens lautet: "Die Auszahlung erfolgt gestützt auf die vom Schadenexperten
eingereichte Kostenzusammenstellung, welche aufgrund der eingegangenen
Rechnungen erstellt wurde. Damit betrachten wir den Schadenfall als erledigt."
(act. 3/43, 3. Abschnitt). Zentral diesbezüglich ist, ob mit der 'Erledigung des
Schadenfalls' nur verstanden werden durfte, dass der Schaden und damit die
Versicherungsleistung in ihrer Höhe nun fixiert seien und von der Versicherung
keine Zusatzleitungen verlangt werden könnten, oder ob man darunter auch allfäl-
lige Regressforderungen verstehen durfte. Der Wortlaut des Abschnitts selbst
deutet nicht auf einen Regressverzicht hin. So spricht die Klägerin von einem
Schaden, das Wort Regress oder entsprechende Synonyme bzw. zugehörige
Ausdrücke wie Rückgriff, Verzicht, Saldoklausel oder Haftung der Beklagten wer-
den – wie auch im übrigen Schreiben – keine verwendet. Bei einem Forderungs-
verzicht ist es aber gerade zwingend, dass der Wille zum Verzicht klar zum Aus-
druck gelangt. Damit findet sich bereits in diesem Abschnitt aufgrund des Wort-
lauts allein keine Willenserklärung, die man in guten Treuen als Regressverzicht
verstehen konnte.

- 39 -
Auch wenn man den übrigen Inhalt des Schreibens hinzuzieht, ändert sich diese
Beurteilung nicht. Vielmehr ergibt sich aus mehreren Abschnitten des Schreibens,
das mit diesem der Gebäudeeigentümer angesprochen werden sollte. So besagt
der zweite Satz im zweiten Abschnitt des Schreibens (act. 3/43) wörtlich: "Da Sie
als Eigentümer der Mehrwertsteuerpflicht unterstellt […] sind, […]." Der fünfte Ab-
schnitt enthält folgenden Teilsatz: "Wir freuen uns, Ihnen mit unserem Versiche-
rungsschutz gedient zu haben […]." Weiter enthält der vierte Abschnitt des
Schreibens (act. 3/43) Ausführungen dazu, dass die Leistungen der Gebäudever-
sicherung den Wiederherstellungsaufwand vermindert und deshalb von den steu-
erlich anrechenbaren Investitionen und Unterhaltskosten in Abzug zu bringen sei-
en, was nur den Grundstückseigentümer betreffen kann. Dies konnte in dieser
Häufung auch die Beklagte nicht überlesen. Ein solches an den Eigentümer ge-
richtetes Schreiben kann die Beklagte nur in Vertretung eben dieses Eigentümers,
d.h. der Politischen Gemeinde B._____, erhalten haben, weshalb logischerweise
mit der 'Erledigung des Schadenfalls' nur die Fixierung der Schadenssumme und
entsprechend die Höhe der Versicherungsleistung, nicht aber ein Verzicht auf die
Regressforderung gemeint sein konnte. Naturgemäss stellen sich gegenüber dem
Eigentümer als Versicherungsnehmer, hier der Politischen Gemeinde B._____,
keine Regressfragen.
Dass die Klägerin damals bereits hätte vermuten können, dass sie allenfalls auf
die Beklagte Regress nehmen könnte, reicht als Argument zur Annahme eines
Antrags auf Regressverzicht nicht aus. Das Strafverfahren dauerte nach dem
Schreiben noch neun Monate an, zudem zeigt das vorliegende Verfahren, dass
die Regressfrage kompliziert ist und damals noch nicht klar sein konnte, und auch
war gemäss Behauptung der Klägerin von einem Regress damals nie die Rede
gewesen, wobei Beklagte nichts Gegenteiliges verlauten lässt (vgl. act. 33
Rz. 90). Darüber hinaus hätte es trotzdem ein klar zum Ausdruck gebrachten Ver-
zichtswillen gebraucht.
Weitere Umstände und zusätzliche Beweismittel, die darauf deuten, dass das
Schreiben zusammen mit der Zahlung nichtdestotrotz als Regressverzicht hätte
verstanden werden müssen, bringt die beweisbelastete Beklagte keine vor. Dass

- 40 -
sie im heutigen Zeitpunkt das Schreiben samt Zahlung gerne als Regressverzicht
verstanden haben will, ist klar, aber relevant ist, wie eine Willenserklärung im
Zeitpunkt der Kenntnisnahme verstanden werden durfte. Selbst sie wird damals
kaum an die heute relevante Regressproblematik gedacht haben.
Nebenbei bemerkt, findet obgenannte Schlussforderung eine zusätzliche Stütze in
Art. 67 Abs. 1 der Verordnung zum Gebäudeversicherungsgesetz des Kantons
St. Gallen, welche vorsieht, dass das Ergebnis der Schadenermittlung Grundlage
für die Ausrichtung von Versicherungsleistungen an den Eigentümer bildet und
die Versicherung eine entsprechende Verfügung erlässt. Wie am Inhalt und der
Rechtsmittelbelehrung ersichtlich, stellt das Schreiben (act. 3/43) eine ebensolche
Verfügung dar.
Zusammengefasst konnten, insbesondere aufgrund des Fehlens eines zum Aus-
druck gebrachten Willens auf endgültigen Verzicht, das Schreiben und die Zah-
lung in guten Treuen nicht als – auch nicht konkludenter – Antrag auf Regress-
verzicht verstanden werden. Hat es keinen Antrag der Klägerin gegeben, kann
auch keine Übereinkunft der Parteien über einen Regressverzicht geschlossen
worden sein.
3.5. Fazit
Der Beklagten gelingt der Beweis des Verzichts der Klägerin auf die Geltendma-
chung der Regressforderung nicht. Die Klage betreffend Regressforderung ist
folglich im Grundsatz gutzuheissen, wobei sich der Umfang gemäss nachfolgen-
den Ausführungen bestimmt.
4. Einrede der Teilverjährung und Bemessung der Regressforderung
4.1. Unbestrittener Sachverhalt
Die Klägerin überwies der Politischen Gemeinde B._____ am 10. Januar 2014
CHF 6'989.– und der Beklagten am 7. Juli 2014 CHF 164'436.– (act. 1 S. 14 f.
und 19 f.; act. 3/16-17; act. 3/41-42; act. 29 S. 26; act. 17 Rz. 64 f.). Zudem leitete
die Klägerin am 30. Juni 2015 gegen die Beklagte über beide Forderungen zuzüg-

- 41 -
lich Zins eine Betreibung ein (act. 1 S. 20; act. 3/44; act. 17 Rz. 96), der Zah-
lungsbefehl datiert vom 1. Juli 2015 (act. 3/45).
4.2. Einrede der Teilverjährung
4.2.1. Parteivorbringen
Die Beklagte erhebt die Einrede der Verjährung betreffend die Teilzahlung vom
10. Januar 2014 über CHF 6'989.– mit MWST bzw. richtigerweise CHF 6'471.75
ohne MWST, da die Klägerin die Mehrwertsteuer hätte abziehen und nur den Net-
tobetrag begleichen müssen. Die Verjährungsfrist laufe für Teilzahlungen separat
und sei am 10. Januar 2015 abgelaufen, denn verjährungsunterbrechende Hand-
lungen seien von der Klägerin vor der Betreibung vom 30. Juni 2015 keine vorge-
nommen worden. Folglich sei von der eingeklagten Forderung ein Betrag von
CHF 5'591.20 verjährt (act. 17 Rz. 4, 66, 95 ff., act. 33 Rz. 92 f. und 96), womit
vorliegend höchstens CHF 131'548.80 (80% von CHF 164'436.–) zur Diskussion
stehen könnten (act. 17 Rz. 96; act. 33 Rz. 93).
Die Klägerin anerkennt in ihrer Replik, dass der Regress für den Teilbetrag von
CHF 6'989.50 verjährt ist. Sie erklärt allerdings, dass dies nicht von Bedeutung
sei, da sie insgesamt CHF 164'436.– geleistet habe, wovon 80% eingeklagt seien.
Um welche Quote die Forderung zu kürzen sei, sei eine Ermessensfrage. Die Dif-
ferenz wäre mit rund CHF 1'600.– oder CHF 5'591.– sowieso gering (act. 29
S. 25 f.). Eine Seite später führt die Klägerin in ihrer Replik betreffend die Höhe
der eingeklagten Regressforderung von CHF 137'140.– aus, dass diese 80% des
gesamtem Schadens betrüge, den sie mit CHF 164'436.– zuzüglich CHF 6'989.–
beziffert (act. 29 S. 26; vgl. ebenfalls act. 1 S. 21).
4.2.2. Rechtliches und Würdigung
Wie von den Parteien übereinstimmend und korrekt ausgeführt, beginnt bei jeder
Teilzahlung mit der Zahlung jeweils separat die bei Regressforderungen anwend-
bare Verjährungsfrist von einem Jahr zu laufen (BGE 133 III 6 E. 5.3.3; BGer Ur-
teil 4A_656/2011 vom 12. März 2012 E. 4; vgl. Art. 130 Abs. 1 OR, Art. 60 Abs. 1
OR oder Art. 67 OR), womit die Regressforderung betreffend die eingeklagte Teil-

- 42 -
zahlung vom 10. Januar 2014 über CHF 6'989.– bei Klageeinreichung tatsächlich
bereits verjährt war. Auch die Betreibung vom 30. Juni 2015 (act. 3/44) hatte die
Verjährung nicht unterbrechen vermocht, da die Verjährungsfrist bereits bei Be-
treibungseinleitung abgelaufen war.
Es bleibt die Frage zu klären, wie sich diese Teilverjährung auf die Höhe der ein-
geklagten Regressforderung auswirkt. In diesem Zusammenhang ist darauf hin-
zuweisen, dass die Klägerin den von der Beklagten geforderten Abzug nicht be-
streitet, vielmehr erklärt sie, dass es sich beim Abzug nur um einen geringen Be-
trag handle. Auch macht die Klägerin nicht geltend, den Betrag der Teilzahlung
von CHF 6'989.– habe sie nicht eingeklagt. Vielmehr hält sie nach der Anerken-
nung der Verjährung der ersten Teilzahlung von CHF 6'989.– (act. 29 S. 25) sel-
ber fest, dass sich der gesamte Schaden auf CHF 164'436.– zuzüglich
CHF 6'989.– belaufe und sie regressweise 80% des gesamten Schadens geltend
mache (act. 29 S. 26). Damit ist gesagt, dass vorliegend auch 80% der anerkann-
termassen verjährten Teilforderung eingeklagt sind. Der eingeklagte Betrag von
CHF 137'140.– entspricht auch in der Tat 80% von CHF 171'425.–
(CHF 164'436.– plus CHF 6'989.–), und nicht den – widersprüchlicherweise –
ebenfalls von der Klägerin erwähnten 80% von CHF 164'436.–
(=CHF 131'548.80) (vgl. act. 29 S. 25).
4.2.3. Zwischenfazit
Ein verjährter Betrag kann nicht zugesprochen werden, entsprechend ist die Kla-
ge wegen Verjährung im eingeklagten Betrag von CHF 5'591.20 (80% von
CHF 6'989.–) abzuweisen. Der Klägerin könnte in vorliegendem Verfahren – wie
von der Beklagten korrekt behauptet (act. 17 Rz. 96) – maximal einen Betrag von
CHF 131'548.80 (=CHF 137'140.– minus CHF 5'591.20), entsprechend 80% von
CHF 164'436.–, zugesprochen werden.

- 43 -
4.3. Bemessung der Regressforderung
4.3.1. Parteivorbringen
Die Klägerin klagt eine Regressforderung von CHF 137'140.– zuzüglich Zins zu
5% ab dem 7. Juli 2014 ein. Zur Bemessung des Regressanspruchs bzw. zur Re-
gressquote führt sie aus, dass mit der von ihr vorgenommenen Reduktion um
20% dem Verschulden der Arbeiter und deren Vorgesetzten ausreichend Rech-
nung getragen worden sei (act. 1 S. 21). Zum Zins erklärt sie, dass die Belastung
der Zahlung von CHF 164'436.– am 7. Juli 2014 erfolgte (act. 29 S. 26; act. 1
S. 15 und 20; act. 3/42).
Die Beklagte lässt in Bezug auf die Regressquote ausführen, dass, sollte das Ge-
richt von einem mittelschweren Verschulden einer Hilfsperson der Beklagten aus-
gehen, es nicht richtig und sachgerecht sei, die Beklagte für den Schaden alleine
haften zu lassen. Dem Gericht stehe ein grosser Spielraum zur Verfügung, so
könnte es die Parteien auch je zur Hälfte für den Schaden einstehen lassen
(act. 33 Rz. 89). In Bezug auf den Zins bestreitet sie weder den Beginn des Zins-
laufs noch die Höhe des Zinses (vgl. act. 17 und act. 33).
4.3.2. Rechtliches und Würdigung
Die Höhe einer Regressforderung wird gemäss Art. 50 Abs. 2 OR durch richterli-
ches Ermessen bestimmt. Massgebend ist dabei in erster Linie die Schwere des
Verschuldens (GRABER, in: HONSELL/VOGT/WIEGAND [Hrsg.], Basler Kommentar,
Obligationenrecht I, 6. A., 2015, Art. 50 N 25 m.H.). Ausgangspunkt ist die geleis-
tete Entschädigung.
Die neuere Lehre neigt – entgegen BGE 80 II 247 – bei einem Regress des Ver-
sicherers auf den nicht-schuldigen Regress-Schuldner dazu, das Verschulden der
Hilfsperson nicht als für den Regressanspruch des Versicherers massgebend zu
betrachten (vgl. Überblick bei BREHM, a.a.O., Art. 51 N 117 ff.). Sie weist darauf
hin, dass bei einem Abstellen auf das Verschulden der Hilfsperson eine Solidarität
eingeführt werde, was nicht angehe (BREHM, a.a.O., Art. 51 N 89, 124 ff.). Rich-
tigerweise sei darauf abzustellen, ob der nichtschuldige Regress-Schuldner dem

- 44 -
Versicherer gleichzustellen sei oder nicht. Dies wiederum hänge davon ab, ob der
Schädiger mit dem Geschädigten durch einen entgeltlichen Vertrag verbunden
sei. Bei einem solchen habe der Vertragspartner ein Interesse am Geschäft und
trage damit ein entsprechendes Unternehmerrisiko. Wie der Versicherer könne
auch er eine "Risikoprämie" in seinen Preis einkalkulieren und Rückstellungen
vornehmen bzw. eine Haftpflichtversicherung abschliessen. Unter diesen Um-
ständen, so wird vertreten, scheine eine (i.d.R. gleichmässige) Teilung zwischen
dem Versicherer und dem persönlich nicht schuldigen Vertragspartner des Ge-
schädigten angebracht, ungeachtet der Bedeutung des Verschuldens der Hilfs-
person (BREHM, a.a.O., Art. 51 N 124 ff. m.H.).
Dieser Lehrmeinung kann, insbesondere im Lichte der neuen Regress-Recht-
sprechung (siehe Ziffer 2.4.2), nicht gefolgt werden. Es kann nicht sein, dass via
Versicherer letztlich der völlig schuldlose Versicherungsnehmer mit seinen Prä-
mien indirekt zugunsten des Regress-Schuldners für einen Teil des Schadens
aufkommt (BGE 144 III 209 [BGer Urteil 4A_602/2017 vom 7. Mai 2018] E. 2.4),
was bei einer jeweils gleichmässigen Teilung letztlich aber gerade der Fall wäre.
Stattdessen ist das Verhalten der Hilfsperson dem Vertragspartner voll anzurech-
nen, liegt deren Beizug doch in seinem Ermessen und ist meist zu seinem Vorteil,
wieso er auch für das entsprechende Risiko einzustehen hat. Für dieses kann er
sich gegenüber Subunternehmern vertraglich absichern, für Arbeitnehmer statu-
iert Art. 321e OR eine Haftung für dem Arbeitgeber absichtlich oder fahrlässig zu-
gefügten Schaden. Zu betonen ist, dass die Zurechnung nicht in Folge der Solida-
rität, sondern im Rahmen der Haftungsbegründung erfolgt, man spricht deshalb
auch von der so genannten Haftungseinheit.
Unter Würdigung aller Umstände, insbesondere der Interessanlage der Parteien,
des Verschuldens sowie der Billigkeit ist die vorliegend geltend gemachte Re-
gressforderung mit einer Regressquote von 80% angemessen. Unter Einbezug
der Teilverjährung reduziert sie sich bei einem der Klägerin damit maximal zu-
sprechenbaren Betrag von CHF 131'548.80 auf knapp 77% (siehe Ziffer 4.2).
Zu beachten ist zudem, dass der Regress nicht nur die geleistete Entschädigung,
sondern auch die allfällig aufgelaufenen Zinsen umfasst (BREHM, a.a.O., Art. 50

- 45 -
N 59). Schadenszins ist ab dem Zeitpunkt geschuldet, in welchem der Re-
gressand seine Leistung erbracht hat (BREHM, a.a.O., Art. 51 N 48b m.H.). Nach
der Rechtsprechung des Bundesgerichts wird der Schadenszins in der Regel auf
5% festgesetzt (BGE 122 III 53, insb. E. 4b m.H. auf Rechtsprechung und Lehre).
Der Zins ist der Klägerin wie zuletzt beantragt und unbestritten geblieben zuzu-
sprechen.
4.4. Fazit
Die Beklagte ist zu verpflichten, der Klägerin CHF 131'548.80 nebst Zins von 5%
seit dem 7. Juli 2014 zu bezahlen. Im Mehrumfang ist die Klage abzuweisen.
5. Beseitigung Rechtsvorschlag
Die Klage ist im Umfang von CHF 131'548.80 zuzüglich Zins zu 5% ab dem 7. Juli
2014 gutzuheissen, weshalb der Rechtsvorschlag der Beklagten in diesem Um-
fang aufzuheben ist. Im Mehrumfang ist das klägerische Gesuch um Beseitigung
des Rechtsvorschlags abzuweisen. Für die in diesem Verfahren anfallenden Pro-
zesskosten kann der Rechtsvorschlag mangels eingeleiteter Betreibung (vgl.
act. 3/45) nicht beseitigt werden. Schliesslich kann praxisgemäss aufgrund von
Art. 68 Abs. 2 SchKG für Betreibungskosten keine Rechtsöffnung erteilt werden
(statt vieler: OGer ZH Urteil RT160007-O vom 16. März 2016 E. 5 c/bb mit Ver-
weis auf ZR 108/2009 Nr. 2).
6. Zusammenfassung der Tat- und Rechtsfragen
Aufgrund des kürzlich publizierten Bundesgerichtsurteils betreffend die Zulassung
des Regresses von Privatversicherer auf Kausalhaftpflichtige ist unter Vorbehalt
strengerer kantonaler Regressbestimmungen auch für kantonale Schadenversi-
cherer wie Gebäudeversicherungen der Regress auf Kausalhaftpflichtige ohne
Weiteres zuzulassen und zugleich für Schadenversicherer der Regress auf aus
Vertrag haftende Personen zu erleichtern.
In Bezug auf das vorliegende Verfahren ergeben sich in formeller Hinsicht keine
Besonderheiten. In materieller Hinsicht ist der Regressanspruch der Klägerin zu

- 46 -
bejahen. Dieser ist durch die unbestritten gebliebene Erbringung der Versiche-
rungsleistung und der nunmehr erstellten vertraglich Haftung der Beklagten für ih-
re Hilfspersonen gegenüber der Versicherungsnehmerin (Politische Gemeinde
B._____) gegeben. Das für einen solchen Regress bisher notwendige nicht bloss
leichte Verschulden ist nachgewiesen, wenn auch wegen der Praxisänderung –
aufgrund welcher bereits ein leichtes Verschulden genügt – nicht mehr als Re-
gressvoraussetzung zu betrachten. Der Beklagten gelingt es nicht, den von ihr
monierten Verzicht der Klägerin auf die Regressforderung zu beweisen. Unter
Beachtung der von der Beklagten einredeweise vorgebrachten teilweisen Verjäh-
rung ist die Regressklage somit gutzuheissen und die Beklagte ist zu verpflichten,
der Klägerin CHF 131'548.80 nebst Zins zu 5% seit dem 7. Juli 2014 zu bezahlen.
Im entsprechenden Umfang ist der Rechtsvorschlag zu beseitigen, im Mehrum-
fang sind die Klage und das Gesuch um Beseitigung des Rechtsvorschlags ab-
zuweisen.
7. Kosten- und Entschädigungsfolgen
7.1. Vorbemerkung
Vorab anzumerken ist, dass die Bemessung und Verteilung der Gerichtskosten
und der Parteientschädigung vorliegend ungeachtet der Praxisänderung erfolgen
kann. Es drängt sich insbesondere keine Anwendung von Art. 107 Abs. 1 lit. b
ZPO auf, wonach eine Verteilung nach Ermessen erfolgen kann, wenn eine (un-
terliegende) Partei in guten Treuen zu Prozessführung veranlasst wurde, liegt
doch vorliegend ein für den Regress auch nach bisheriger Praxis ausreichendes
mehr als bloss leichtes Verschulden vor (siehe Ziffer 2.5.3.2.4).
7.2. Gerichtskosten
Die Höhe der Gerichtskosten bestimmt sich nach der Gebührenverordnung des
Obergerichts vom 8. September 2010 (GebV OG; Art. 96 ZPO i.V.m. § 199 Abs. 1
GOG ZH). Sie richtet sich in erster Linie nach dem Streitwert (§ 2 Abs. 1 lit. a
GebV OG), welcher die Basis zur Berechnung der Grundgebühr bildet (§ 4 Abs. 1
GebV OG). Das Gericht kann die Grundgebühr unter Berücksichtigung des Zeit-

- 47 -
aufwandes des Gerichts und der Schwierigkeit des Falles ermässigen oder erhö-
hen (§ 2 Abs. 1 lit. c und d und § 4 Abs. 2 GebV OG).
Der Streitwert wird durch das Rechtsbegehren bestimmt. Zinsen und Kosten des
laufenden Verfahrens werden nicht hinzugerechnet (Art. 91 Abs. 1 ZPO). Die Klä-
gerin beziffert ihr Rechtsbegehren mit CHF 137'140.–. Bei diesem Streitwert be-
trägt die nach § 4 Abs. 1 GebV OG ermittelte Grundgebühr rund CHF 10'200.–.
Angesichts des im Verhältnis zum Streitwert hohen Zeitaufwands des Gerichts,
der Komplexität der Fragestellungen und der detaillierten Auseinandersetzung ist
die Grundgebühr vorliegend gestützt auf § 4 Abs. 2 GebV OG um 1/3 auf 4/3 zu
erhöhen, und die Gerichtsgebühr damit auf CHF 13'600.– festzusetzen.
Unter Berücksichtigung des jeweiligen Anteils des Unterliegens der Parteien
(4%:96%) sind die Gerichtskosten im Betrag von CHF 550.– der Klägerin und im
Betrag von CHF 13'050.– der Beklagten aufzuerlegen (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Die
Klägerin leistete in Anwendung von Art. 98 ZPO einen Vorschuss für die Ge-
richtskosten von CHF 10'200.– (act. 10). Die der Klägerin auferlegten Gerichts-
kosten von CHF 550.– sowie CHF 9'650.– der der Beklagten auferlegten Gericht-
kosten sind aus diesem Vorschuss zu beziehen und der Klägerin ist für die
CHF 9'650.– der Rückgriff auf die Beklagte einzuräumen. Der restliche Teil der
der Beklagten auferlegten Gerichtskosten (CHF 3'400.–) ist direkt von der Beklag-
ten zu beziehen.
7.3. Parteientschädigung
Bei berufsmässig vertretenen Parteien richtet sich die Höhe der Parteientschädi-
gung nach der Verordnung über die Anwaltsgebühren vom 8. September 2010
(AnwGebV; Art. 95 Abs. 3 lit. b und 96 ZPO i.V.m. § 48 Abs. 1 lit. c und Abs. 2
des Anwaltsgesetzes vom 17. November 2003). Die Parteientschädigung richtet
sich in erster Linie nach dem Streitwert (§ 2 Abs. 1 lit. a AnwGebV), welcher die
Basis zur Berechnung der Grundgebühr bildet (§ 4 Abs. 1 AnwGebV). Das Ge-
richt kann die Grundgebühr unter Berücksichtigung der Verantwortung, des not-
wendigen Zeitaufwands der Vertretung und der Schwierigkeit des Falls ermässi-
gen oder erhöhen (§ 2 Abs. 1 lit. c, d und e; § 4 Abs. 2 AnwGebV). Die so ermit-

- 48 -
telte ordentliche Gebühr deckt den Aufwand für die Erarbeitung einer Rechts-
schrift und die Teilnahme an der Hauptverhandlung ab (§ 11 Abs. 1 AnwGebV).
Für die Teilnahme an zusätzlichen Verhandlungen und für weitere notwendige
Rechtsschriften wird ein Einzelzuschlag von je höchstens der Hälfte der Gebühr
berechnet (§ 11 Abs. 2 AnwGebV).
Bei einem Streitwert von CHF 137'140.– beträgt die nach § 4 Abs. 1 AnwGebV
ermittelte Grundgebühr rund CHF 13'130.–. Für die Vergleichsverhandlung und
den zweiten Schriftenwechsel ist ein Zuschlag von insgesamt rund 50% zu be-
rechnen. Insgesamt würde die Parteientschädigung somit rund CHF 19'700.– be-
tragen. Unter Berücksichtigung des jeweiligen Anteils der Unterliegens der Partei-
en, ist die Beklagte zu verpflichten, der Klägerin eine Parteientschädigung von
CHF 18'100.– zu bezahlen.
Ist einer mehrwertsteuerpflichtigen Partei eine Parteientschädigung zuzuspre-
chen, hat dies infolge Möglichkeit des Vorsteuerabzugs ohne Berücksichtigung
der Mehrwertsteuer zu erfolgen. Ist die anspruchsberechtigte Partei nicht im vol-
len Umfang zum Abzug der Vorsteuer berechtigt, ist die Parteientschädigung um
den entsprechenden Faktor anteilsmässig anzupassen. Solche aussergewöhnli-
chen Umstände hat eine Partei zu behaupten und zu belegen (BGer 4A_552/2015
vom 25. Mai 2016 E. 4.5; ZR 104 [2005] Nr. 76). Die Beklagte verlangt die Zu-
sprechung einer Parteientschädigung zuzüglich Mehrwertsteuer (act. 17 und 33,
je S. 2), behauptet aber keine für die Zusprechung der Mehrwertsteuer erforderli-
chen aussergewöhnlichen Umstände. Daher bleibt die Mehrwertsteuer bei vorste-
hender Berechnung der Parteientschädigung unberücksichtigt.
Das Handelsgericht beschliesst:
1. Die Klage wird bezüglich des Zinses von 5% auf CHF 137'140.00 vom 2. bis
6. Juli 2014 inklusive entsprechendes Begehren auf Beseitigung Rechtsvor-
schlag zufolge Klagerückzugs als erledigt abgeschrieben

- 49 -
2. Schriftliche Mitteilung und Rechtsmittelbelehrung an die Parteien mit nach-
folgendem Erkenntnis.
Das Handelsgericht erkennt:
1. Die Beklagte wird verpflichtet, der Klägerin CHF 131'548.80 nebst Zins zu
5% seit 7. Juli 2014 zu bezahlen.
2. Der Rechtsvorschlag der Beklagten in der Betreibung Nr. … des Betrei-
bungsamtes Wallisellen-Dietlikon (Zahlungsbefehl vom 1. Juli 2015) wird im
Umfang von CHF 131'548.80 nebst Zins zu 5% seit 7. Juli 2014 aufgehoben.
3. Im Mehrumfang werden die Klage und das Gesuch um Beseitigung des
Rechtsvorschlags abgewiesen.
4. Die Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf CHF 13'600.–.
5. Die Gerichtskosten gemäss Ziffer 4 werden im Betrag von CHF 13'050.– der
Beklagten und im Betrag von CHF 550.– der Klägerin auferlegt. Die der Klä-
gerin auferlegten Gerichtskosten von CHF 550.– sowie CHF 9'650.– der der
Beklagten auferlegten Gerichtkosten werden aus dem von der Klägerin ge-
leisteten Kostenvorschuss gedeckt. Der Klägerin wird für den Betrag von
CHF 9'650.– der Rückgriff auf die Beklagte eingeräumt. Der restliche Teil
der der Beklagten auferlegten Gerichtskosten (CHF 3'400.–) werden direkt
von der Beklagten bezogen.
6. Die Beklagte wird verpflichtet, der Klägerin eine Parteientschädigung in der
Höhe von CHF 18'100.– zu bezahlen.
7. Schriftliche Mitteilung an die Parteien.
8. Eine bundesrechtliche Beschwerde gegen diesen Entscheid ist innerhalb
von 30 Tagen von der Zustellung an beim Schweizerischen Bundesgericht,
1000 Lausanne 14, einzureichen. Zulässigkeit und Form einer solchen Be-
schwerde richten sich nach Art. 72 ff. (Beschwerde in Zivilsachen) oder

- 50 -
Art. 113 ff. (subsidiäre Verfassungsbeschwerde) in Verbindung mit Art. 42
und 90 ff. des Bundesgesetzes über das Bundesgericht (BGG). Der Streit-
wert beträgt CHF 137'140.–.
Zürich, 2. Oktober 2018
Handelsgericht des Kantons Zürich
Präsident: Gerichtsschreiberin:
Dr. George Daetwyler Sabrina Schalcher