zh_handelsgericht · HG140252 · 2019-07-12 · de
Forderung


Handelsgericht des Kantons Zürich
Geschäfts-Nr.: HG140252-O U/ei
Mitwirkend: Oberrichter Roland Schmid, Präsident, und Ersatzoberrichterin Maya
Knüsel, die Handelsrichter Christoph Pfenninger, Anja Widmer und
Jakob Haag sowie Gerichtsschreiber Dr. Benjamin Büchler
Urteil vom 12. Juli 2019
in Sachen
A._____ Anlagestiftung,
Klägerin
vertreten durch Rechtsanwalt lic. iur. X1._____,
vertreten durch Rechtsanwalt PD Dr. iur. X2._____,
gegen
B._____ Real AG, (vormals: C._____ Real AG),
Beklagte
vertreten durch Rechtsanwalt lic. iur. Y1._____,
vertreten durch Rechtsanwältin Dr. iur. HSG, LL.M. Y2._____,
betreffend Forderung

- 2 -
Inhaltsverzeichnis
Sachverhalt und Verfahren .............................................................................................. 5
A. Sachverhaltsübersicht ............................................................................................. 5
a. Parteien und ihre Stellung ............................................................................... 5
b. Prozessgegenstand ........................................................................................ 5
B. Prozessverlauf ........................................................................................................ 6
Erwägungen ...................................................................................................................... 9
1. Formelles ................................................................................................................ 9
1.1. Örtliche Zuständigkeit ..................................................................................... 9
1.2. Sachliche Zuständigkeit .................................................................................. 9
2. Unbestrittener Sachverhalt ................................................................................... 10
2.1. Totalunternehmervertrag ............................................................................... 10
2.2. Erstvermietungsauftrag ................................................................................. 10
2.3. Unzulässigkeit einer Verkaufsnutzung der Erdgeschossflächen .................. 11
2.4. Schadenersatzforderung der J._____ AG gegenüber der Klägerin .............. 14
3. Voraussetzungen eines Werkmangels ................................................................. 15
4. Vereinbarung einer Verkaufsnutzung aller Mietflächen? ...................................... 17
4.1. Parteistandpunkte ......................................................................................... 17
4.2. Rechtliches .................................................................................................... 18
4.3. Tatsächlicher Konsens .................................................................................. 21
4.3.1. Einleitung .................................................................................................... 21
4.3.2. Gesamtbaubewilligung vom 9. Februar 2006 (act. 3/33) ............................ 21
4.3.3. Zusicherung in der "Nutzungsvereinbarung Tragstruktur" (act. 53/6)? ....... 22
4.3.4. Zusicherung in Vertragsbeilagen und Plänen? ........................................... 23
4.3.5. Zusicherung in der Bruttorenditeberechnung (act. 3/17)?........................... 25
4.3.6. Zusicherung durch die Mietzinsgarantie? ................................................... 27
4.3.7. Zusicherung durch den Erstvermietungsauftrag? ....................................... 29
4.3.8. Zusicherung im Baubeschrieb vom 10. Mai 2006 (act. 3/18)? .................... 30
4.3.9. Zusicherung im Grobbaubeschrieb vom 12. Mai 2006 (act. 3/22)? ............ 31
4.3.10. Zusicherung in der Beilage 5 (act. 3/23)? ................................................. 32
4.3.11. Referenzobjekte ........................................................................................ 33
4.3.12. Nachträgliches Parteiverhalten ................................................................. 33
4.3.13. Zwischenfazit ............................................................................................ 36
4.4. Normativer Konsens ...................................................................................... 37
4.4.1. Einleitung .................................................................................................... 37
4.4.2. Wortlaut ....................................................................................................... 37
4.4.3. Vertragszweck/Sachgerechtigkeit ............................................................... 38
4.4.4. Mietzinsgarantie .......................................................................................... 38
4.4.5. Zwischenfazit .............................................................................................. 39
4.5. Fazit .............................................................................................................. 39
5. Schadenersatz aus Schlechterfüllung des Erstvermietungsauftrags .................... 39
5.1. Einleitung ...................................................................................................... 39

- 3 -
5.2. Parteistandpunkte ......................................................................................... 40
5.3. Rechtliches .................................................................................................... 40
5.4. Pflicht der Beklagten zur Einholung der "Betriebsbewilligung"?.................... 41
5.5. Vereinbarungen in den Mietverträgen zur "Betriebsbewilligung" .................. 43
5.6. Zwischenfazit ................................................................................................ 46
5.7. Sorgfaltspflichtverletzung .............................................................................. 47
5.8. Fazit .............................................................................................................. 49
6. Ergebnis ................................................................................................................ 49
7. Kosten- und Entschädigungsfolgen ...................................................................... 50
7.1. Gerichtskosten .............................................................................................. 50
7.2. Parteientschädigung ..................................................................................... 50
Entscheid-Dispositiv ...................................................................................................... 51

- 4 -
Rechtsbegehren
(act. 1 S. 2; act. 52 S. 2)
"1. Es sei die Beklagte zu verpflichten, der Klägerin
CHF 6'954'926.45 zu bezahlen, zuzüglich
2. Zins zu 5 % auf CHF 2'200'000.00 seit 14. Juli 2006;
Zins zu 5 % auf CHF 500'000.00 seit 31. Juli 2006;
Zins zu 5 % auf CHF 1'000'000.00 seit 16. Juli 2007;
Zins zu 5 % auf CHF 3'229'926.45 seit 27. August 2007;
Zins zu 5 % auf CHF 25'000.00 seit 7. Dezember 2012;
3. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen, zuzüglich gesetz-
licher MWST von 8 % auf der Prozessentschädigung, zulas-
ten der Beklagten."
Eventualantrag zu Ziff. 2:
"Es sei die Beklagte zu verpflichten, der Klägerin Zins zu 5%
bezahlen auf
- CHF 687'740.81 inkl. MWST seit 14. Juli 2006;
- CHF 156'304.73 inkl. MWST seit 31. Juli 2006;
- CHF 312'609.46 inkl. MWST seit 16. Juli 2007;
- CHF 1'094'133.10 inkl. MWST seit 27. August 2007;
- CHF 1'000'350.26 inkl. MWST seit 5. Oktober 2007;
- CHF 1'000'350.26 inkl. MWST seit 1. November 2007;
- CHF 1'125'394.05 inkl. MWST seit 6. Dezember 2007;
- CHF 844'045.53 inkl. MWST seit 7. Februar 2008;
- CHF 708'998.25 inkl. MWST seit 22. Mai 2008 und
- CHF 25'000.00 inkl. MWST seit 7. Dezember 2012."

- 5 -
Sachverhalt und Verfahren
A. Sachverhaltsübersicht
a. Parteien und ihre Stellung
1. Die Klägerin ist eine Stiftung mit Sitz in Zürich. Sie bezweckt die gemein-
schaftliche Anlage und Verwaltung der ihr anvertrauten Vermögenswerte
(act. 3/3).
2. Bei der Beklagten, vormals C._____ Real AG (act. 4/2), handelt es sich
um eine Aktiengesellschaft. Sie hat ihren Sitz in D._____/AR. Die Gesell-
schaft bezweckt u.a. die Planung, Vermietung, Vermarktung, Verwaltung und
sonstige Bewirtschaftung von Immobilien sowie die Tätigkeit als General- und To-
talunternehmerin. Die Umfirmierung von C._____ Real AG auf die heutige
B._____ Real AG erfolgte am tt.mm.2016.
b. Prozessgegenstand
1. Die Parteien haben mit Datum vom 16. Juni 2006 einen Totalunternehmer-
Werkvertrag ("Totalunternehmervertrag") abgeschlossen (act. 3/5). Mit diesem
übertrug die Klägerin der Beklagten die Planung, Errichtung und teilweise Erst-
vermietung des Gewerbe- und Fachmarktzentrums "E._____" an der F._____-
Strasse 1 in G._____ bei H._____ auf dem Grundstück Parzelle-Nr. 2. Die Ab-
nahme des Werkes erfolgte am 19. März 2008 (act. 3/56).
2. Mit der vorliegenden Klage macht die Klägerin aus dem genannten Werk-
vertrag eine Forderung von insgesamt CHF 6'954'926.45 zuzüglich Zins gemäss
Rechtsbegehren geltend. Sie behauptet einen Minderwert des Fachmarkt-
zentrums aufgrund eines von der Beklagten zu vertretenden Mangels und macht
daher eine Werklohnminderung geltend. Der Minderwert belaufe sich auf insge-
samt CHF 6'929'926.45 zuzüglich Zins. Zusätzlich verlangt die Klägerin Scha-
denersatz aus Verletzung des Erstvermietungsauftrags gemäss Art. 398 Abs. 2

- 6 -
i.V.m. Art. 97 Abs. 1 OR in der Höhe von CHF 25'000.00 zuzüglich Zins (act. 1
S. 6 ff.).
3. Die Beklagte erachtet sämtliche Forderungen als unbegründet und bean-
tragt demgemäss die Abweisung der Klage (act. 24 S. 2 ff.).
4. Die Parteien (auf Klägerseite die damalige C._____ Real AG) standen sich
2012/2013 in umgekehrten Parteirollen im Zusammenhang mit dem genannten
Werkvertrag bereits einmal vor dem hiesigen Handelsgericht gegenüber. Der
damalige Prozess lief unter der Nummer HG120210, hatte einen Verspätungs-
schaden zum Thema und wurde schliesslich vor Handelsgericht am 20. Novem-
ber 2013 vergleichsweise erledigt (act. 3/7).
B. Prozessverlauf
1. Am 19. Dezember 2014 überbrachte die Klägerin dem hiesigen Gericht die
Klageschrift vom 17. Dezember 2014 mit obgenanntem Rechtsbegehren (act. 1).
2. Mit Präsidialverfügung vom 19. Dezember 2014 wurde (u.a.) der Klägerin
Frist angesetzt, um einen Kostenvorschuss von CHF 90'000.00 zu leisten
(Prot. S. 2 f.). Dieser ging innert Frist ein (act. 9). Mit Präsidialverfügung vom
10. Februar 2015 wurde der Beklagten Frist zur Erstattung der Klageantwort an-
gesetzt (Prot. S. 4). Mit Eingabe vom 14. April 2015 ersuchte die Beklagte um ei-
ne Fristerstreckung für die Klageantwort im Umfang "von 6 bis 9 Monaten"
(act. 12), welche am 15. April 2015 präsidialiter um zwei Monate und damit bis
zum 18. Juni 2015 bewilligt wurde (Prot. S. 6). Mit Eingabe vom 6. Mai 2015 er-
suchte die Beklagte gleichwohl um eine ausserordentliche und letztmalige Frister-
streckung bis 10. Juli 2015 (act. 18), wobei der Antrag mit Präsidialverfügung vom
7. Mai 2015 abgewiesen wurde (Prot. S. 8). Da die Beklagte innert Frist keine
Klageantwort eingereicht hatte, wurde ihr hierfür mit Verfügung vom 23. Juni 2015
eine einmalige Nachfrist bis 14. Juli 2015 angesetzt (Prot. S. 9). Die Klageantwort
wurde schliesslich unter dem 10. Juli 2015 erstattet (act. 24). Am 15. Juli 2015
verfügte der Präsident die Zustellung der Klageantwort an die Klägerin und
die Delegation der Verfahrensleitung (Prot. S. 10).

- 7 -
3. In der Folge wurde zu einer Vergleichsverhandlung vorgeladen, welche nach
zweimaliger Verschiebung (vgl. act. 28 f.; Prot. S. 10) schliesslich am 12. April
2016 stattfand. Eine Einigung konnte nicht erzielt werden (Prot. S. 11 f.).
4. Sodann änderte sich die Gerichtsbesetzung infolge der Pensionierung von
Oberrichter Peter Helm; der Vorsitz wurde neu von Oberrichter Roland Schmid
übernommen.
5. Mit Eingabe vom 14. April 2016 stellte die Beklagte den Antrag, es sei der
Referent, Handelsrichter M._____, wegen Befangenheit für das weitere Verfahren
ab sofort in den Ausstand zu stellen und es sei die Sache einem anderen Refe-
renten bzw. einer anderen Referentin zuzuteilen. Zudem ersuchte die Beklagte in
prozessualer Hinsicht, es seien die Akten aus dem Verfahren C._____ Real AG
gegen A._____ Anlagestiftung (Geschäfts-Nr. HG120210) zur Beurteilung dieses
Ausstandsgesuchs beizuziehen (act. 30). Handelsrichter M._____ erklärte da-
raufhin mit Eingabe vom 2. Mai 2016, nicht befangen zu sein (act. 36). Zudem
nahm die Klägerin mit Eingabe vom 2. Mai 2016 zu den beklagtischen Begehren
Stellung (act. 34 f.). Hierauf hielt die Beklagte mit Eingabe vom 26. Mai 2016 an
ihrem Gesuch fest (act. 41), wozu sich die Klägerin mit Eingabe vom 9. Juni 2016
äusserte (act. 42). Die letztgenannte klägerische Stellungnahme wurde der Be-
klagten am 14. Juni 2016 zugestellt (Prot. S. 19; act. 43). Mit Beschluss vom
12. Juli 2016 wurde das Ablehnungsbegehren gegen Handelsrichter M._____ ab-
gewiesen ebenso wie der Antrag der Beklagten auf Aktenbeizug betr. Geschäfts-
Nr. HG120210 (act. 44).
6. Mit Eingabe vom 15. September 2016 (gleichentags überbracht) reichte die
Klägerin ein Gesuch um superprovisorische Anordnung von vorsorglichen Mass-
nahmen ein (act. 46). Dieses wurde mit Präsidialverfügung vom 16. September
2016 abgewiesen (act. 48).
7. Mit Verfügung vom 28. November 2016 wurde der Klägerin Frist zur Erstat-
tung der Replik angesetzt (act. 50). Diese datiert vom 20. Februar 2017 und wur-
de gleichentags eingereicht (act. 52). Unter dem 3. April 2017 erfolgte die Fristan-
setzung zur Duplik (act. 55), welche am 22. Juni 2017 erstattet wurde (act. 57).

- 8 -
Mit Verfügung vom 5. September 2017 wurde diese zweite Rechtsschrift mit Bei-
lagen der Gegenpartei zugestellt und gleichzeitig Aktenschluss erklärt (act. 59).
8. Am 13. September 2017 ersuchte die Klägerin um Fristansetzung zur Stel-
lungnahme zu den Noven in der Duplik der Beklagten (act. 61). Mit Verfügung
vom 13. September 2017 wurde der Klägerin zur Ausübung des Replikrechts eine
einmalige Frist bis zum 9. Oktober 2017 angesetzt (act. 62). Mit Eingabe vom
9. Oktober 2017 nahm die Klägerin zu den Noven der Beklagten Stellung
(act. 64), welche Stellungnahme der Beklagten mit Verfügung vom 24. November
2017 zugestellt wurde (act. 65). Am 28. November 2017 ersuchte die Beklagte ih-
rerseits um eine Fristansetzung zur Stellungnahme (act. 67), welchem Antrag mit
Verfügung vom 29. November 2017 entsprochen wurde (act. 68). Am 28. Dezem-
ber 2017 ging die Stellungnahme der Beklagten vom 21. Dezember 2017 ein
(act. 70). Diese wurde der Klägerin mit Verfügung vom 29. Januar 2018 zugestellt
(act. 72). Die Klägerin reichte unter Berufung auf ihr unbedingtes Replikrecht am
12. Februar 2018 eine weitere Stellungnahme ein (act. 74), welche von der Be-
klagten am 21. Februar 2018 in Empfang genommen wurde (act. 75).
9. Mit Eingabe vom 5. März 2018 stellte die Beklagte einen Antrag auf Be-
schränkung des Verfahrens hinsichtlich der Fragen des Vorliegens eines Werk-
mangels, der Genehmigung eines allfälligen offenen Werkmangels mit der Werk-
abnahme und der rechtzeitigen und rechtsgenüglichen Mängelrüge (act. 76). Der
Klägerin wurde hierzu mit Verfügung vom 8. März 2018 das rechtliche Gehör ge-
währt (act. 77). Die Klägerin beantragte mit Eingabe vom 9. März 2018 die Ab-
weisung des prozessualen Antrags (act. 79), wozu sich die Beklagte unter dem
22. März 2018 unaufgefordert äusserte (act. 81). Am 18. April 2018 nahm die
Klägerin ihrerseits und abermals unter Hinweis auf ihr unbedingtes Replikrecht
hierzu Stellung (act. 83). Diese Stellungnahme wurde der Beklagten am 8. Mai
2018 zugestellt (act. 84). Mit Verfügung vom 13. Juni 2018 wurde der prozessuale
Antrag auf Verfahrensbeschränkung abgewiesen. Die Parteien wurden überdies
aufgefordert zu erklären, ob sie auf die Durchführung einer Hauptverhandlung
verzichten. Bei Stillschweigen würde ein Verzicht auf Hauptverhandlung ange-
nommen (act. 85). Die Klägerin erklärte mit Schreiben vom 28. Juni 2018 auf die

- 9 -
Hauptverhandlung zu verzichten (act. 87). Die Beklagte liess sich nicht verneh-
men und verzichtete damit stillschweigend auf die Durchführung einer Hauptver-
handlung.
Erwägungen
1. Formelles
1.1. Örtliche Zuständigkeit
Der hier relevante Totalunternehmervertrag vom 16. Juni 2006 enthält eine Ge-
richtsstandsvereinbarung (act. 3/5). Demgemäss kamen die Parteien überein,
dass allfällige Streitigkeiten aus diesem Vertrag ausschliesslich vom Handelsge-
richt des Kantons Zürich beurteilt werden sollen (act. 3/5 Ziff. 13). Die Vereinba-
rung der örtlichen Zuständigkeit ist im Lichte der inhaltlichen und formellen
Voraussetzungen nicht zu beanstanden, womit das Handelsgericht örtlich zu-
ständig ist (vgl. Art. 406 ZPO i.V.m. Art. 9 GestG).
1.2. Sachliche Zuständigkeit
1.2.1. Art. 406 ZPO bezieht sich nur auf Vereinbarungen über die örtliche, nicht
jedoch auf solche über die sachliche Zuständigkeit (BGE 138 III 471). Namentlich
handelsrechtliche Streitigkeiten nach Art. 6 Abs. 1 und 2 ZPO, die im Kanton
Zürich zwingend in den sachlichen Zuständigkeitsbereich des Handelsgerichts
fallen (vgl. § 44 lit. b GOG), sind der Parteidisposition entzogen.
1.2.2. Da beide Parteien – als Stiftung und als AG – im Handelsregister eingetra-
gen sind (vgl. act. 3/3 und act. 3/4), der nach Art. 93 ZPO bestimmte Streitwert
CHF 30'000.– übersteigt (vgl. act. 1 S. 2 und act. 6) und die geschäftliche Tätig-
keit beider Parteien betroffen ist (vgl. act. 1 S. 7; act. 3/3-5), ist das Handelsge-
richt im ordentlichen Verfahren zur Beurteilung der geltend gemachten Ansprüche
zuständig.

- 10 -
2. Unbestrittener Sachverhalt
2.1. Totalunternehmervertrag
2.1.1. Die Beklagte hat sich gegenüber der Klägerin als Grundeigentümerin im
Totalunternehmervertrag vom 16. Juni 2006 (act. 3/5) zur Planung und schlüssel-
fertigen Erstellung des Bauwerks verpflichtet.
2.1.2. In Ziff. 1.1 des Totalunternehmervertrags wurde das Bauwerk als "Neubau
Gewerbe- und Fachmarktzentrum E._____" bezeichnet (act. 3/5 Ziff. 1.1). In Er-
gänzung zu den Regelungen im Totalunternehmervertrag wurden die von der Be-
klagten nach Massgabe des Totalunternehmervertrags zu erbringenden Leistun-
gen und die Spezifikationen des Werks in den in Ziff. 1.2 aufgeführten Vertrags-
beilagen definiert, wobei die Reihenfolge der aufgeführten Dokumente und Nor-
men gleichzeitig als Rangordnung gilt. Zum Vertragsbestandteil wurden damit un-
ter anderem die Bruttorenditeberechnung der Totalunternehmung vom 25. April
2006 (act. 3/17), der Baubeschrieb der Totalunternehmung inkl. Sicherheits- und
Nutzungsplan vom 10. Mai 2006 (act. 3/18), das Dokument Flächeninventar + Mie-
terspiegel vom 14. März 2006 (act. 3/14) und der Grobbaubeschrieb vom 12. Mai
2006 (act. 3/22) erklärt.
2.1.3. Die Parteien haben im Totalunternehmervertrag sodann die SIA-Norm 118
(Ausgabe 1977/91) für anwendbar erklärt (act. 3/5 Ziff. 1.2).
2.1.4. Für die von der Beklagten zu erbringenden Leistungen gemäss Total-
unternehmervertrag vereinbarten die Parteien einen pauschalen Werklohn von
CHF 22'168'000.– inkl. MWST. Dieser Werkpreis ist der Beklagten durch die Klä-
gerin bezahlt worden und bildete bereits Gegenstand der Auseinandersetzung,
die vor Handelsgericht am 20. November 2013 im Verfahren HG120210 ver-
gleichsweise beigelegt worden ist (act. 1 Rz. 13 ff.; act. 24 Rz. S. 33).
2.2. Erstvermietungsauftrag
2.2.1. Der im Rahmen dieses Totalunternehmervertrags vereinbarte Erstvermie-
tungsauftrag der Beklagten bezog sich auf eine Fläche von insgesamt ca. 1'800
Quadratmetern im Erdgeschoss des Gewerbe- und Fachmarktzentrums, auf eine

- 11 -
Lagerfläche von ca. 298 Quadratmetern sowie auf acht Parkplätze, für welche
im Zeitpunkt des Abschlusses des Totalunternehmervertrags noch keine Miet-
verträge bestanden (vgl. Ziff. 2.4 des Totalunternehmervertrags; act. 3/5 S. 8 ff.).
Mit Bezug auf die übrigen Flächen im Fachmarktzentrum bestand bei Ab-
schluss des Totalunternehmervertrags bereits ein Mietvertrag zwischen der
Beklagten und der I._____ AG (datierend vom 1. Juli 2005) für den Betrieb eines
Verkaufsgeschäfts für Artikel aus den Bereichen "Food" und
"Non-Food" (act. 3/8). Das Verkaufskonzept besteht aus einem Engros-Handel
für Grossverbraucher nach dem "Cash&Carry-System" (act. 1 Rz. 26 f; act. 24
S. 3). Diesen ursprünglich von der Beklagten mit der I._____ AG abgeschlosse-
nen Mietvertrag über eine Fläche von insgesamt ca. 5'884 Quadratmetern hat
die Klägerin mit Abschluss des Totalunternehmervertrags mit allen Rechten und
Pflichten übernommen (act. 3/5; Ziff. 2.4 betr. "Erstvermietung/ Mietzinsgarantie/
Incentive").
2.2.2. Im Zuge der entsprechenden Erstvermietung schloss die Beklagte nach
Abschluss des Totalunternehmervertrags namens und in Vertretung der Klägerin
Mietverträge mit der J._____ AG (Mietvertrag vom 9. Februar 2007 [act. 3/9])
und der K._____ GmbH (Mietvertrag vom 30. Mai 2007 [act. 3/10]) betreffend die
Flächen im Erdgeschoss des Gewerbe- und Fachmarktzentrums zum Betrieb von
Verkaufsgeschäften ab. Als Mietbeginn war der Dezember 2007 vorgesehen.
2.2.3. Der Mietvertrag mit der J._____ AG wurde durch die Mietvertragsparteien
mit Aufhebungsvertrag und damit einvernehmlich per 31. Oktober 2012 beendet
(act. 3/11). Die Klägerin verpflichtete sich dabei u.a. zur Leistung einer Inkon-
venienzentschädigung an die J._____ AG von CHF 25'000.– (act. 3/11). Der Miet-
vertrag mit der K._____ GmbH war im Zeitpunkt der Klageeinreichung weiterhin
(unverändert) in Kraft (act. 1 Rz. 88 ff.; act. 24 S. 44; act. 3/10).
2.3. Unzulässigkeit einer Verkaufsnutzung der Erdgeschossflächen
2.3.1. Im Baugesuch vom 2. März 2005 beantragte die Beklagte eine Bewilligung
für das "Erstellen eines Gewerbegebäudes mit einem Anteil Büronutzung, Flach-
dach ext. begrünt" (act. 3/33 Ziff. 1). Unter der Nutzung wurden im Baugesuch die

- 12 -
Beschreibungen "Gewerbe" und "Dienstleistung" angekreuzt (act. 58/13). Gestützt
darauf erteilte die Gemeinde G._____ bei H._____ am 9. Februar 2006 die Ge-
samtbaubewilligung für das Projekt, welche unangefochten blieb und in Rechts-
kraft erwuchs. Eine konkrete Nutzung wurde damit jedoch noch nicht bewilligt.
Vielmehr ordnete die Gemeinde an, dass die Nutzung mit den Bestimmungen in
Artikel 51 des Baureglements 1994 der Gemeinde G._____ bei H._____ verein-
bar sein müsse. Diesbezüglich seien Massnahmen wie etwa das Verweigern der
"Betriebsbewilligung" vorbehalten (act. 3/33 Ziff. 4).
2.3.2. Im Rahmen einer in der Projektänderung erwirkten Zusatzbewilligung vom
30. März 2007 hielt die Gemeinde G._____ bei H._____ fest, dass die in der Ge-
samtbewilligung vom 9. Februar 2006 verfügten Auflagen nach wie vor Gültigkeit
beanspruchen. Ausdrücklich ordnete sie an, dass vor dem Verkauf oder der Ver-
mietung von Räumlichkeiten die jeweilige Firma mit ihrer Nutzung der Gemeinde
bekanntzugeben und eine Genehmigung einzuholen sei (act. 1 Rz. 110 ff.; act. 24
S. 46; act. 3/34).
2.3.3. Die Nutzung durch die I._____ AG bewilligte die Gemeinde G._____ bei
H._____ mit Entscheid vom 13. Februar 2007 (vgl. Urteil des Bundesgerichts
1C_497/2009 vom 8. Juni 2010 E. 3.2). Die Nutzung für die K._____ GmbH sowie
die J._____ AG wurde indessen erst mit der "Betriebsbewilligung" vom 28. Juni
2007 gestattet. Die Gemeinde G._____ bei H._____ erteilte diese "Betriebsbewil-
ligung" in einer Art "Anzeigeverfahren" ohne öffentliche Ausschreibung und ohne
Publikation (act. 1 Rz. 121 ff.; act. 24 S. 47).
2.3.4. Durch das Unterbleiben der Publikation der "Betriebsbewilligung" vom
28. Juni 2007 erlangten etwaige Einsprecher zunächst keine Kenntnis vom Bau-
vorhaben. Erst später erfuhr die … [Partei] G._____-L._____ gerüchteweise von
der "Betriebsbewilligung". Darauf reichte die … [Partei] G._____-L._____ eine
nicht fristgebundene Aufsichtsbeschwerde beim Regierungsstatthalteramt Bern
gegen die Baukommission G._____ bei H._____ bzw. gegen die Betriebsbewilli-
gung vom 28. Juni 2007 ein. Die Beschwerde wurde hierauf an die kantonale
Bau-, Verkehrs- und Energiedirektion (BVE) Bern überwiesen. Mit Entscheid vom
9. Januar 2008 stellte die BVE fest, dass die "Betriebsbewilligung" vom 28. Juni

- 13 -
2007 nichtig sei, da "Betriebsbewilligungen" im Baurecht unbekannt seien (act.
3/43). Sie trat deshalb auf die Beschwerde der … [Partei] G._____-L._____ nicht
ein und wies die Sache zur Fortsetzung des Verfahrens im Sinne der Erwägungen
an die Gemeinde G._____ bei H._____ zurück. Gegen diesen Entscheid erhob
die Beklagte Beschwerde beim Verwaltungsgericht des Kantons Bern. Das Ver-
waltungsgericht hiess die Beschwerde mit Urteil vom 21. April 2008 dahingehend
gut, dass es den Entscheid der BVE aufhob, insoweit die Nichtigkeit der "Be-
triebsbewilligung" festgestellt wurde. Es wies die Sache zur Fortsetzung des Ver-
fahrens im Sinne der Erwägungen an die Vorinstanz zurück und wies im Übrigen
die Beschwerde ab. Das Gericht trug der BVE namentlich auf zu prüfen, ob das
Rechtsmittel rechtzeitig eingereicht worden sei. Weiter hatte die Vorinstanz zu
klären, ob die … [Partei] G._____-L._____ als private Organisation befugt sei,
Baubeschwerde zu führen (act. 3/36 insbesondere E. 2.9). Mit Entscheid vom 21.
April 2009 hiess die BVE die Beschwerde der … [Partei] G._____-L._____ gut
und hob die "Betriebsbewilligung" der Einwohnergemeinde G._____ bei H._____
vom 28. Juni 2007 auf (act. 3/44).
2.3.5. Gegen diesen Entscheid erhoben sowohl die Parteien als auch die … [Par-
tei] G._____-L._____ wiederum Beschwerde beim Verwaltungsgericht des Kan-
tons Bern. Dieses hiess die Beschwerde mit Urteil vom 1. Oktober 2009 insoweit
teilweise gut, als es die Nutzung durch die I._____ AG bereits als rechtskräftig
bewilligt beurteilte. Es kam jedoch zum Schluss, dass die Nutzungen der K._____
GmbH und der J._____ AG wegen mangelnder Zonenkonformität nicht bewilligt
werden können (act. 3/37).
2.3.6. Die Parteien sowie die … [Partei] G._____-L._____ erhoben gegen den
Entscheid des Verwaltungsgerichts des Kantons Bern Beschwerde in öffentlich-
rechtlichen Angelegenheiten an das Bundesgericht. Das Bundesgericht wies die
Beschwerden mit Urteil vom 8. Juni 2010 ab (1C_497/2009 E. 4; act. 3/16), womit
die Unzulässigkeit der Verkaufsnutzung durch die J._____ AG und die K._____
GmbH von ca. 1'800 Quadratmetern im Erdgeschoss des Gewerbe- und Fach-
marktzentrums "E._____" höchstrichterlich festgehalten wurde. Das Bundesge-
richt folgte den Auffassungen der kantonalen Vorinstanzen, welche zum Schluss

- 14 -
gekommen waren, dass Art. 51 des Baureglements 1994 der Gemeinde G._____
bei H._____ für das Grundstück eine ausgewogene Nutzung für Produktions- und
Dienstleistungsbetriebe verlange.
2.3.7. Mit Verfügung vom 20. September 2010 eröffnete die Gemeinde G._____
bei H._____ ein Wiederherstellungsverfahren (des rechtmässigen Zustands) be-
treffend die Verkaufsnutzung des Gewerbe- und Fachmarktzentrums durch die
K._____ GmbH und die J._____ AG (act. 3/46). Am 27. April 2012 entschied die
Gemeinde G._____ bei H._____ sodann über die nachträglichen Baugesuche um
Ausnahmebewilligung der Klägerin, der Beklagten sowie der Mieterinnen J._____
AG und K._____ GmbH. Die Gesuche der Klägerin, der J._____ AG sowie der
K._____ GmbH wurden abgewiesen, auf das Gesuch der Beklagten wurde nicht
eingetreten. Die Verkaufsnutzung durch die J._____ AG und K._____ GmbH wur-
de nach Ablauf von einem Jahr ab Rechtskraft des Entscheids verboten
(act. 3/50). Gegen diesen Entscheid erhoben die Klägerin, die J._____ AG und
die K._____ GmbH Beschwerde, welche mit Entscheid der BVE vom 22. Oktober
2012 abgewiesen wurden (act. 3/41; act. 1 Rz. 135 ff; act. 24 S. 49). Die K._____
GmbH zog diesen Entscheid an das Verwaltungsgericht des Kantons Bern weiter,
welches das Rechtsmittel mit Entscheid vom 3. Juli 2013 abwies (act. 3/53). Auch
die dagegen ans Bundesgericht erhobene Beschwerde wurde mit Urteil vom
28. März 2014 abgewiesen (Urteil des Bundesgerichts 1C_691/2013; act. 3/38).
2.3.8. Da das Bundesgericht im Urteil vom 8. Juni 2010 zum Schluss kam, dass
die Verkaufsnutzungen durch die Mieterinnen J._____ AG und K._____ GmbH
unzulässig sind sowie das nachträgliche Baugesuch mit Gesuch um Ausnahme-
bewilligung von der Gemeinde G._____ bei H._____ mit Bau- und Wiederherstel-
lungsentscheid vom 27. April 2012 rechtskräftig abgewiesen wurde, stand fest,
dass die J._____ AG sowie die K._____ GmbH ihr jeweiliges Mietobjekt zukünftig
nicht mehr als Verkaufsflächen nutzen durften (act. 1 Rz. 134 ff; act. 14 S. 58 ff.).
2.4. Schadenersatzforderung der J._____ AG gegenüber der Klägerin
2.4.1. Mit Bau- und Wiederherstellungsentscheid vom 27. April 2012 wurde der
J._____ AG wie ausgeführt untersagt, nach Ablauf von einem Jahr ab Rechtskraft

- 15 -
des Entscheids eine Verkaufsnutzung auszuüben oder ausüben zu lassen. Da die
J._____ AG gegen den vorgenannten Entscheid kein Rechtsmittel ergriff, erwuchs
dieser nach Ablauf der dreissigtägigen Beschwerdefrist in Rechtskraft, weshalb
sich der Verkauf im Gewerbe- und Fachmarktzentrum E._____ durch die J._____
AG nur noch bis im Mai 2013 als zulässig erwies (act. 52 Rz. 492 ff.; act. 57 S. 86
ff.).
2.4.2. Der am 9. Februar 2007 zwischen der Klägerin und der J._____ AG abge-
schlossene Mietvertrag sah eine feste Vertragsdauer von fünf Jahren mit Options-
rechten zur Verlängerung des Mietverhältnisses um je weitere fünf Jahre vor. Die
J._____ AG machte von ihrem Optionsrecht mit Schreiben vom 19. August 2011
Gebrauch, womit das Mietverhältnis bis zum 31. März 2018 verlängert wurde
(act. 3/9; act. 3/11). Die J._____ AG stellte darauf hin gegenüber der Klägerin
Schadenersatzforderungen für nutzlos gewordene Investitionen im Umfang von
ca. CHF 420'000.–. Am 24./ 28. August 2012 schloss die Klägerin mit der J._____
AG einen Aufhebungsvertrag, wonach das Mietverhältnis im gegenseitigen Ein-
vernehmen auf den Zeitpunkt der Rechtskraft des Bau- und Wiederherstellungs-
entscheids der Gemeinde G._____ bei H._____ vom 27. April 2012, spätestens
jedoch per 31. Dezember 2013 aufgelöst werden sollte (act. 3/11). Zudem ver-
pflichtete sich die Klägerin, der J._____ AG eine Inkonvenienzentschädigung in
der Höhe von CHF 25'000.– zu leisten, welche ihr mit Valuta vom 7. Dezember
2012 überwiesen wurde (act. 52 Rz. 493 ff.; act. 57 S. 86 ff.).
3. Voraussetzungen eines Werkmangels
3.1. Die Klägerin erblickt vorliegend darin einen Werkmangel, dass die von der
Beklagten zugesicherte rechtliche Eigenschaft, wonach sämtliche Flächen im
Gewerbe- und Fachmarktzentrum durch Verkaufsgeschäfte genutzt werden könn-
ten, fehle (act. 1 Rz. 223).
3.2. Gemäss Art. 166 SIA-Norm 118 hat der Unternehmer dafür einzustehen,
dass sein Werk keine Mängel aufweist. Ein Werkmangel nach Art. 166 Abs. 1
SIA-Norm 118 ist eine Abweichung des Werkes vom Vertrag. Der Mangel besteht
entweder darin, dass das Werk eine zugesicherte oder sonst wie vereinbarte Ei-

- 16 -
genschaft nicht aufweist oder darin, dass ihm eine Eigenschaft fehlt, die der Bau-
herr auch ohne besondere Vereinbarung in guten Treuen erwarten durfte
(Art. 166 Abs. 2 SIA-Norm 118). Als Zusicherung ist eine vertraglich bindende Er-
klärung des Unternehmers zu verstehen, dass sein versprochenes Werk eine be-
stimmte Eigenschaft aufweist. Die Unterscheidung zwischen zugesicherten und
sonst wie vereinbarten Eigenschaften ist rechtlich bedeutungslos. Jede Eigen-
schaftsvereinbarung beruht auf den (tatsächlich oder normativ) übereinstimmen-
den Willenserklärungen der Parteien (Art. 1 Abs. 1 OR; GAUCH/STÖCKLI, Kommen-
tar zur SIA-Norm 118, 2. Aufl. 2017, Anmerkungen 6.2 und 6.3 zu Art. 166 SIA-
Norm 118).
3.3. Die zugesicherte Eigenschaft kann sich aus Worten, Zeichnungen, Mus-
tern, Modellen oder dergleichen ergeben. Sie kann stillschweigend oder aus-
drücklich erfolgen (GAUCH, Der Werkvertrag, 5. Aufl. 2011, N. 1372 ff.). Dabei
kann eine solche Eigenschaft insbesondere auch aus dem Leistungsbeschrieb
oder aus den Plänen hervorgehen, sofern sie deren Vertragsbestandteile sind.
3.4. Von der Zusicherung einer Werkeigenschaft zu unterscheiden ist das selb-
ständige Garantieversprechen. Es bezieht sich auf einen bestimmten (meist wirt-
schaftlichen) Erfolg (wie Umsatz oder Rendite), der über die vertragsgemässe
Beschaffenheit des Werks hinausgeht (indem er noch von anderen Faktoren ab-
hängt wie beispielsweise der Absatzgelegenheit, dem Kundenkreis, der Konjunk-
tur etc.), also nicht Gegenstand der vom Unternehmer geschuldeten Werkleistung
ist. Indem der Unternehmer vertraglich einen solchen Erfolg garantiert, übernimmt
er eine Schadenersatzpflicht für den Fall, dass der Erfolg ausbleibt. Bleibt der Er-
folg tatsächlich aus, so ist das Werk deswegen nicht mangelhaft und die Regel
der Mängelhaftung gelangen nicht zur Anwendung (GAUCH/STÖCKLI, Kommentar
zur SIA-Norm 118, a.a.O., Anmerkung 6.5 zu Art. 166 SIA-Norm 118; zur Abgren-
zung BGE 122 III 426 E. 4).
3.5. Nach der Natur des Mangels gibt es tatsächliche und rechtliche Werkmän-
gel. Ein tatsächlicher oder ein rechtlicher Mangel liegt vor, je nachdem, ob die ver-
traglich geforderte Beschaffenheit, von der das Werk im Einzelfall abweicht, durch
tatsächliche oder durch rechtliche Kriterien bestimmt ist. Die rechtlichen Kriterien

- 17 -
sind zur Hauptsache Sicherheits- oder andere Vorschriften des öffentlichen
Rechts, welche die Benutzung, den Gebrauch und den Vertrieb von Gebäuden,
Maschinen, Apparaten und weiteren Produkten reglementieren (GAUCH, a.a.O.,
N. 1432 und 1460 ff.).
3.6. Vorliegend behauptet die Klägerin einen rechtlichen Mangel aufgrund des
Umstands, dass sich eine Nutzung der Erdgeschossflächen als Verkaufsflächen
als unvereinbar mit Art. 51 des Baureglements der Gemeinde G._____ bei
H._____ erwiesen hat. Sie weist in diesem Zusammenhang unter anderem auf
ein Urteil des Appellationshofs des Kantons Freiburg vom 20. September 1988
hin, wonach das Nichteinhalten von feuerpolizeilichen Vorschriften bei einem
Cheminéebau einen rechtlichen Mangel darstellt (act. 52 Rz. 20, mit Verweis auf
GAUCH, a.a.O., N. 1432 m.w.H.).
3.7. Es erscheint fraglich, ob auch im vorliegenden Fall von einem rechtlichen
Werkmangel auszugehen wäre. Während beim Cheminéebau objektivierbare feu-
erpolizeiliche Vorgaben zu beachten sind, geht es im vorliegenden Fall um die
Auslegung von öffentlich-rechtlichen Nutzungsvorschriften, die eine ausgewogene
Nutzung zwischen Produktions- und Dienstleistungsbetrieben bezwecken und in-
soweit einen grösseren Ermessensspielraum aufweisen. Es ist unbestritten, dass
es nicht darum ging, ob das Werk überhaupt nutzbar war oder nicht. Die Zusiche-
rung einer bestimmten künftigen Nutzungsmöglichkeit erschiene einem selbstän-
digen Garantieversprechen jedoch naheliegender. Die Frage braucht jedoch nicht
weiter vertieft zu werden, da es der Klägerin nicht gelingt darzulegen, dass eine
Vereinbarung gemäss ihrem Verständnis vorliegt, wie aus den nachfolgenden Er-
wägungen hervorgeht.
4. Vereinbarung einer Verkaufsnutzung aller Mietflächen?
4.1. Parteistandpunkte
4.1.1. Die Klägerin behauptet, die Beklagte habe ihr zugesichert, dass sämtliche
Flächen im Gewerbe- und Fachmarktzentrum durch Verkaufsgeschäfte aus den
Bereichen "Food" und "Non-Food" genutzt werden könnten. Diese Zusicherung

- 18 -
habe sich insbesondere auf die Mietflächen im Erdgeschoss sowie im ersten und
zweiten Obergeschoss bezogen. Die von der Beklagten zugesicherte Eigenschaft
habe dem übereinstimmenden tatsächlichen Willen der Parteien entsprochen
(act. 1 Rz. 24 und 218 ff.; act. 52 Rz. 55 ff.). Diese Zusicherung sei ausdrücklich,
eventualiter konkludent und subeventualiter stillschweigend erfolgt. Infolge des
Bundesgerichtsurteils vom 8. Juni 2010, welches eine ausgewogene Nutzung für
Produktions- und Dienstleistungsbetriebe vorsehe, fehle es an der zugesicherten
Eigenschaft, womit ein Werkmangel vorliege. Dieser habe zu einem Minderwert
des Werkes geführt (act. 1 Rz. 218 ff; act. 52 S. 11 ff.).
4.1.2. Die Beklagte bestreitet, dass es einen tatsächlichen Willen hinsichtlich einer
Zusicherung über die Nutzung sämtlicher Mietflächen als Detailhandelsverkaufs-
flächen gegeben habe (act. 24 S. 34). Es treffe jedoch zu, dass die Parteien auf-
grund der bei Vertragsschluss vorliegenden Gesamtbaubewilligung und später
auch aufgrund der "Betriebsbewilligung" bis im Januar 2008 davon ausgegangen
seien, dass die fraglichen 1'800 Quadratmeter im Erdgeschoss einer Fachmarkt-
nutzung zugänglich sein würden. Eine verbindliche Zusicherung stelle dies jedoch
keinesfalls dar (act. 24 S. 4 f.).
4.2. Rechtliches
4.2.1. Im schweizerischen Vertragsrecht gilt bei Fragen des Konsenses oder der
Auslegung von Verträgen der Grundsatz der subjektiven Auslegung, das heisst,
der Inhalt einer vertraglichen Vereinbarung bestimmt sich in erster Linie nach dem
Sinn, den ihr die Parteien übereinstimmend beigemessen haben und nicht etwa
nach einer unrichtigen Bezeichnung oder Ausdrucksweise. Um darüber befinden
zu können, ob tatsächlich eine Vereinbarung zwischen Parteien zustande ge-
kommen ist, muss demnach zunächst nach ihrem übereinstimmenden wirklichen
Willen gesucht werden (Art. 18 Abs. 1 OR). Es obliegt folglich dem Gericht, zu-
nächst den wirklichen Willen der Parteien festzustellen, gegebenenfalls empirisch
auf Grund von Indizien (z.B. Parteiverhalten nach Vertragsschluss). Dabei handelt
es sich um eine Tatfrage (BGE 143 III 157 E. 1.2.2; BGE 135 III 410 E. 3.2; Urtei-
le des Bundesgerichts 4D_71/2017 vom 31. Januar 2018 E. 5.1).

- 19 -
4.2.2. Wenn es dem Gericht nicht gelingt, diesen wirklichen Willen zu ermitteln,
oder wenn es feststellt, dass eine Partei den von der andern geäusserten wirkli-
chen Willen nicht verstanden hat, muss das Gericht eruieren, welche Bedeutung
die Parteien nach den Regeln von Treu und Glauben ihren gegenseitigen Wil-
lenserklärungen geben konnten und mussten (objektive Auslegung). Nur wenn ein
tatsächlicher Konsens fehlt oder unbewiesen bleibt, gelangt somit das Vertrau-
ensprinzip zur Anwendung, wobei die Ermittlung der Bedeutung, die den Willens-
erklärungen der Parteien beim Abschluss eines Vertrags nach Treu und Glauben
zukommt, eine Rechtsfrage ist (Urteil des Bundesgerichts 4C.374/2001 vom
6. September 2002 E. 2.1).
Bei der Vertrauensauslegung hat das Gericht das als Vertragswille anzusehen,
was vernünftig und redlich handelnde Parteien unter den gegebenen (auch per-
sönlichen) Umständen durch die Verwendung der auszulegenden Worte und ih-
rem sonstigen Verhalten ausgedrückt und folglich gewollt haben. Umstände, die
den Parteien bei Vertragsschluss bekannt oder erkennbar waren, sind dabei mit
zu berücksichtigen. Es ist somit der Zeitpunkt des Vertragsabschlusses massge-
bend, weshalb nachträgliches Parteiverhalten bei der Auslegung nach dem Ver-
trauensprinzip – im Gegensatz zur Situation bei der Ermittlung des tatsächlichen
Konsenses – nicht von Bedeutung ist.
Im Zusammenhang mit der Vertragsauslegung nach dem Vertrauensprinzip hat
das Bundesgericht in seiner neueren Rechtsprechung den Grundsatz differen-
ziert, wonach nur auf Interpretationsmethoden zurückgegriffen werden sollte,
wenn der Wortlaut des zwischen den Parteien geschlossenen Vertrages Zweifel
aufkommen lässt oder unklar ist. Es kann demnach nicht (mehr) zum Grundsatz
erhoben werden, dass andere Auslegungsmethoden bei klarem Wortlaut zum
Vornherein auszuschliessen sind. Vielmehr geht aus Art. 18 Abs. 1 OR hervor,
dass selbst der Sinn eines klaren Wortlautes nicht zwangsläufig massgebend sein
muss und die reine Auslegung nach dem Wortlaut im Gegenteil gesetzeswidrig
ist. Selbst wenn der Wortlaut einer Vertragsklausel auf den ersten Blick klar er-
scheint, kann sich aus anderen Vertragsbedingungen, aus dem von den Parteien
verfolgten Zweck bzw. der Interessenlage oder anderen Umständen ergeben,

- 20 -
dass der Wortlaut der genannten Klausel den Sinn des geschlossenen Vertrages
nicht genau wiedergibt. Dabei hat das Gericht zu berücksichtigen, was sachge-
recht ist, weil nicht anzunehmen ist, dass die Parteien eine unangemessene Lö-
sung gewollt haben. Das Gericht orientiert sich dabei am dispositiven Recht, weil
derjenige Vertragspartner, der dieses verdrängen will, das mit hinreichender Deut-
lichkeit zum Ausdruck bringen muss.
Auch wenn der Wortlaut nach dem soeben Gesagten für sich allein nicht als ent-
scheidend anzusehen ist, kommt ihm doch im Verhältnis zu den ergänzenden Mit-
teln der Vorrang zu: Immer dann, wenn die übrigen Auslegungsmittel, insbeson-
dere der Vertragszweck, nicht sicher einen anderen Schluss erlauben, hat es
beim Wortlaut sein Bewenden. Bei der Auslegung nach dem Wortlaut kommt dem
Sinngehalt des Wortes, den ihm der allgemeine Sprachgebrauch zumisst, ent-
scheidende Bedeutung zu. Denn mangels anderer Anhaltspunkte ist anzuneh-
men, dass die Parteien ein von ihnen verwendetes Wort gemäss dem allgemei-
nen Sprachgebrauch zur Zeit des Vertragsabschlusses, somit im Sinne der dama-
ligen Alltags- oder Umgangssprache, verwendet haben. Abzustellen ist demnach
auf den gebräuchlichen Wortsinn, der sich auch aus üblichen Wörterbüchern und
Lexika ergeben kann. Im Rahmen der grammatikalischen Auslegung ist aber auch
das systematische Element zu berücksichtigen. Ein einzelner Ausdruck ist im Zu-
sammenhang, in dem er steht, als Teil eines Ganzen aufzufassen; sein Sinnge-
halt wird häufig bestimmt durch die Stellung, die er in diesem Ganzen einnimmt
(BGE 132 III 24 E. 4; BGE 131 III 606 E. 4.2 = Pra. 2006 Nr. 80; BGE 122 III 420
E. 3a; BGE 127 III 444 ff. = Pra 2002 Nr. 22 E. 1.b; BGE 131 III 469 E. 1.1; Urteil
des Bundesgerichts 5C.87/2002 vom 24. Oktober 2002 E. 2.2-4).
4.2.3. Die Klägerin trägt vorliegend die Beweislast dafür, dass ihr die Beklagte die
Nutzung sämtlicher Flächen (im Erdgeschoss sowie in den Obergeschossen) als
Verkaufsflächen zugesichert hat (Art. 8 ZGB). Damit ist im vorliegenden Konsens-
streit zunächst (vor der objektiven Auslegung) zu prüfen, ob ein dahingehender
tatsächlicher Konsens besteht.

- 21 -
4.3. Tatsächlicher Konsens
4.3.1. Einleitung
Dass im Totalunternehmervertrag vom 16. Juni 2006 (act. 3/5) eine ausdrückliche
Zusicherung bzw. Vereinbarung im Sinne des klägerischen Verständnisses be-
stehen würde, ist nicht ersichtlich. Es ist daher nachfolgend in Würdigung der ver-
traglichen Grundlagen (inkl. Beilagen etc.) sowie der Umstände zu prüfen, ob ein
entsprechender tatsächlicher Konsens zu bejahen ist.
4.3.2. Gesamtbaubewilligung vom 9. Februar 2006 (act. 3/33)
4.3.2.1. Die Gesamtbaubewilligung vom 3. April 2006 (act. 3/33) wurde zum Ver-
tragsbestandteil erhoben, was aus Ziff. 1.2 des Totalunternehmervertrags vom
16. Juni 2006 hervorgeht (act. 3/5).
4.3.2.2. Wie bereits ausgeführt, wurde hinsichtlich der Nutzung in der Gesamt-
baubewilligung darauf hingewiesen, dass diese mit Artikel 51 des Baureglements
1994 der Gemeinde G._____ bei H._____ vereinbar sein müsse und entspre-
chende Massnahmen wie das Verweigern der "Betriebsbewilligung" (vgl.
act. 3/35) vorbehalten seien (act. 3/33 S. 3 Ziff. 4; vgl. Ziff. 2.3.1 hiervor).
4.3.2.3. Daraus erschliesst sich, dass noch ein Vorbehalt hinsichtlich der konkre-
ten zu bewilligenden Nutzung bestand, der Vertragsbestandteil war, auch wenn
die Parteien zunächst davon ausgingen, dass eine langfristige Nutzung durch die
J._____ AG und die K._____ GmbH möglich sei (act. 24 S. 5). In der Rangord-
nung bezüglich der Geltung war die Gesamtbaubewilligung oberhalb des Punktes
"alle örtlichen Bauvorschriften, alle Vorschriften (komm., kant., eidg.) inkl. Ge-
sundheitsämter, etc." aufgeführt, weshalb entgegen der Klägerin nicht gefolgert
werden kann, diese vermöchte keinen Vorbehalt im werkvertragsrechtlichen Ver-
hältnis zwischen den Parteien zu begründen (act. 52 Rz. 508). Fehl geht ange-
sichts dessen auch die klägerische Argumentation, die Beklagte hätte das Werk
nicht den öffentlich-rechtlichen Vorschriften entsprechend erstellt oder wäre ge-
halten gewesen, im Voraus eine Ausnahmebewilligung einzuholen (act. 52
Rz. 510).

- 22 -
4.3.2.4. Die Parteien haben sodann in Anbetracht des Vorbehalts in der Gesamt-
baubewilligung betreffend die konkrete Nutzung keine weiteren vertraglichen Re-
gelungen getroffen, was sich jedoch aufgedrängt hätte, wenn es beabsichtigt ge-
wesen wäre, ein etwaiges Nutzungsrisiko (über die Mietzinsgarantie hinaus) auf
die Beklagte zu übertragen. Daran ändert auch nichts, wenn die Beklagte in
Ziff. 1.5 des Totalunternehmervertrags für das Einholen der Bewilligungen "wel-
cher Art auch immer" als verantwortlich erklärt wurde (act. 3/5 Ziff. 1.5), zumal
damit nur eine Regelung darüber getroffen wird, wer von den Parteien etwaige
Bewilligungen einzuholen hat und nicht, wer das Risiko einer Nichtbewilligung
trägt. Ohnehin war es jedoch Sache der Mieterinnen, für das Einholen der Nut-
zungsbewilligungen besorgt zu sein (vgl. Ziff. 5.5 hernach).
4.3.2.5. Dass die Gesamtbaubewilligung vom 9. Februar 2006 mit einem entspre-
chen Vorbehalt hinsichtlich der künftigen Nutzung zum Vertragsbestandteil erho-
ben wurde, spricht somit gegen das klägerische Vertragsverständnis.
4.3.3. Zusicherung in der "Nutzungsvereinbarung Tragstruktur" (act. 53/6)?
4.3.3.1. Die Klägerin stellt sich auf den Standpunkt, die Beklagte habe in der
"Nutzungsvereinbarung Tragstruktur" vom 25. Juni/30. August/4. September 2007
(act. 53/6) die Nutzung der Flächen im Erdgeschoss sowie im ersten und zweiten
Obergeschoss ausdrücklich als Verkaufsflächen zugesichert (act. 52 Rz. 55 ff.).
Die Beklagte bringt dagegen vor, die "Nutzungsvereinbarung Tragstruktur" sei
nicht zum Vertragsinhalt erhoben worden und sei lediglich in Bezug auf die flä-
chenbedingten Tragbarkeitsvoraussetzungen zu verstehen (act. 57 S. 42 ff.).
4.3.3.2. Die "Nutzungsvereinbarung Tragstruktur" wurde von der N._____,
O._____ & P._____ AG, Dipl. Bauingenieure ETH/FH, mithin einer Subunterneh-
merin der Beklagten erstellt (act. 53/6). Diese Vereinbarung bildet nicht Bestand-
teil des Totalunternehmervertrags bzw. von Vereinbarungen zwischen den Partei-
en. Daran ändert entgegen der Klägerin (act. 52 Rz. 58 ff.) nichts, dass gemäss
Ziff. 3 Abs. 3 und 4 des Totalunternehmervertrags die Beklagte als Totalunter-
nehmerin der Klägerin als Bauherrin für die Leistungen der Subplaner etc. unein-
geschränkt haftet bzw. mit diesen ein direktes Forderungsrecht der Klägerin zu

- 23 -
vereinbaren hat (act. 3/5). Wie aus dem Dokument erhellt, wurde die "Nutzungs-
vereinbarung Tragstruktur" von der Beklagten, dem Architekten und Bauingenieur
unterzeichnet (act. 53/6 S. 14).
4.3.3.3. Aus dem Umstand, dass Ziff. 2.1.2 der SIA-Norm 260 (Grundlagen Pro-
jektierung von Tragwerken; Ausgabe 2003; act. 53/9) die Festlegung von
Nutzungsanforderungen eines Tragwerkkonzepts in einer Nutzungsvereinbarung
vorsieht, kann entgegen der Klägerin (act. 52 Rz. 64) auch nicht geschlossen
werden, die Nutzungsvereinbarung entspreche einer nachträglichen Nutzungs-
vereinbarung zwischen den Parteien.
4.3.3.4. Ohnehin ist festzuhalten, dass die Nutzungsvereinbarung die Nutzung
des Gebäudes im Hinblick auf die Tragstruktur beschreibt und als Grundlage für
die Projektierung der Tragkonstruktion dient (act. 53/6 Ziff. 1 und 2.1 S. 4). Die
unter Ziff. 3.2 vereinbarte Nutzung "Verkaufsfläche" ist deshalb im Hinblick auf die
flächenbedingten Tragbarkeitsvoraussetzungen zu verstehen (act. 53/6 S. 5). Wie
die Beklagte richtigerweise vorträgt (act. 57 S. 43 f.), ist der Begriff "Verkaufsflä-
che" in einem technischen Kontext zu sehen und lässt nicht auf eine reine Fach-
marktnutzung schliessen. "Verkaufsflächen" können auch zu Lager- und Fabrika-
tionszwecken verwendet werden.
4.3.3.5. Aus der "Nutzungsvereinbarung Tragstruktur" lässt sich demnach keine
Zusicherung hinsichtlich einer ausschliesslichen Fachmarktnutzung herleiten.
4.3.4. Zusicherung in Vertragsbeilagen und Plänen?
4.3.4.1. Ferner bringt die Klägerin vor, die Beklagte habe an unzähligen Stellen in
Vertragsbeilagen sowie in unter der Verantwortung der Beklagten erstellten Plä-
nen die Zusicherung abgegeben, dass sämtliche Flächen im Erdgeschoss sowie
im ersten und zweiten Obergeschoss als Verkaufsflächen genutzt werden könn-
ten (act. 1 Rz. 24 ff; act. 52 Rz. 68 ff.).
4.3.4.2. Die Klägerin führt dazu unter anderem den "Nutzungs- und Sicherheits-
plan von Q._____ + R._____" an, wobei sie auf Seite 5 des Plans hinweist
(act. 52 Rz. 70; act. 3/21). In der Skizzierung des Längsschnittes des Gebäudes

- 24 -
werden die jeweiligen Ebenen als "Verkaufsflächen" bezeichnet (act. 3/21 S. 5).
Auf der Seite 3 desselbigen Plans wird jedoch unter Ziff. 2 "Beschreibung des
Bauwerks" Folgendes festgehalten (act. 3/21 S. 3):
"Bauvorhaben:
Neubau Gewerbegebäude mit Lager-, Technik- und Infrastrukturräumen im 2. Un-
tergeschoss, Parkgarage und Infrastrukturräumen im 1. Untergeschoss, Ladenflä-
chen, Parkflächen und Anlieferung im Erdgeschoss, Laden- und Lagerflächen im
1. Obergeschoss und 2. Obergeschoss.
Nutzungsbeschrieb:
2. Untergeschoss: Lagerräume, Technikräume, Infrastrukturräume
1. Untergeschoss: Parkgarage, Infrastrukturräume
Erdgeschoss: Verkaufsräume, Infrastrukturräume, Anlieferung und Parkierung
1. Obergeschoss: Verkaufsräume, Infrastrukturräume
2. Obergeschoss: Verkaufsräume, Infrastrukturräume"
Urheberin des Nutzungs- und Sicherheitsplans vom 10. Mai 2006
ist eine Drittperson, nämlich das genannte Ingenieurbüro. Es bildet nicht Bestand-
teil der vertraglichen Vereinbarungen zwischen den Parteien (act. 3/5 Ziff. 1.2;
act. 57 S. 45).
Eine ganzheitliche Würdigung des Nutzungs- und Sicherheitsplans ergibt zudem,
dass diese nicht im Sinne der klägerischen Interpretation verstanden werden
kann, wonach sämtliche Geschäftsräume als Verkaufsflächen zu nutzen wären.
Gegenteiliges ist der Fall, zumal explizit Infrastrukturräume unter der Nutzungs-
beschreibung erwähnt sind. Hinsichtlich einer konkreten Nutzung ist keine nähere
Umschreibung zu finden. Ohnehin wären die aufgeführten Begriffe wiederum in
einem technischen Kontext zu verstehen, da sich der Plan mit Maximallasten be-
schäftigt.
4.3.4.3. Weiter führt die Klägerin an, in den Ausführungsplänen in Vertragsbeilage
13 (act. 3/24-27) finde sich die wörtliche Bezeichnung der Flächen im ersten und
zweiten Obergeschoss jeweils als "Verkaufsraum" bzw. als "Verkaufsfläche[n]".

- 25 -
Sodann seien für die Nutzung der Flächen mit Bezug auf das erste Obergeschoss
etwa Bereiche wie "FOOD gesamt", "Fleisch-Vorbereitung, "Fleisch-Bedienung"
etc. festgehalten (act. 1 Rz. 63 ff.; act. 52 Rz. 70). Dem entgegnet die Beklagte,
es handle sich um Submissionspläne, welche die provisorische Ausführungspla-
nung betreffen. Die Pläne würden die im Mai 2006 im Zeitpunkt der Erstellung ak-
tuellen Verhältnisse wiedergeben. Da sich die Beklagte zur Vornahme des Innen-
ausbaus verpflichtet habe, würden die Submissionspläne des Architekten die ent-
sprechenden Bezeichnungen tragen. Dies könne demnach nicht als verbindliche
Zusicherung jeder zukünftigen Nutzung verstanden werden, sondern beschreibe
den Planungsstand im Mai 2006 (act. 24 S. 39 f.; act. 57 S. 45 f.).
4.3.4.4. In den für die Baubewilligung am 2. März 2005 – vor Abschluss des Miet-
vertrags mit der I._____ AG – eingereichten Baueingabeplänen werden die Flä-
chen im ersten und zweiten Obergeschoss mit "Gewerbe" und "Dienstleistung"
beschrieben. Lediglich in den Plänen zum Erdgeschoss findet sich die Angabe
"Fachmarkt" (act. 58/4). Dies untermauert die beklagtische Argumentation, wo-
nach die Submissionspläne lediglich den dannzumal aktuellen Planungsstand
wiedergegeben haben und nicht als Zusicherung verstanden werden können
(act. 57 S. 45). Der Totalunternehmervertrag wurde überdies erst danach – am
16. Juni 2006 – abgeschlossen.
4.3.5. Zusicherung in der Bruttorenditeberechnung (act. 3/17)?
4.3.5.1. Die Klägerin macht sodann geltend, der Pauschalwerkpreis von
CHF 22'168'000.– sei für die Erstellung des Werks auf der Grundlage einer von
der Beklagten erstellten Bruttorenditeberechnung vereinbart worden, welche von
einer ausschliesslichen Vollvermietung der Flächen (im Erdgeschoss sowie im
ersten und zweiten Obergeschoss) an Verkaufsgeschäfte ausgegangen sei. Bei
dem von der Beklagten in der Bruttorenditenberechnung vom 25. April 2006 zu-
grunde gelegten Nettomietertrag in der Höhe von CHF 1'695'270.– pro Jahr (in-
klusive CHF 471'770.– aus der Vermietung der nicht an die I._____ AG vermiete-
ten Ladenflächen) habe es sich um den im Zeitpunkt des Abschlusses des Total-
unternehmervertrags (16. Juni 2006) massgeblichen Marktmietzins aus der Ver-
mietung sämtlicher Flächen im Fachmarktzentrum zum Betrieb von Verkaufsge-

- 26 -
schäften gehandelt. Hätte im Zeitpunkt des Abschlusses des Totalunternehmer-
vertrags davon ausgegangen werden müssen, dass die Fläche von 1'800 Quad-
ratmetern im Erdgeschoss des Fachmarktzentrums nicht zur Nutzung durch Ver-
kaufsgeschäfte vermietet werden könne, sondern lediglich (im Sinne der Rege-
lung in Art. 51 Baureglement 1994 der Gemeinde G._____ bei H._____) zur Nut-
zung durch Produktionsbetriebe (Werkhof, Werkstatt, Produktion), so hätte der
Bruttorenditeberechnung ein deutlich tieferer Nettomietertrag aus der Vermietung
der genannten Fläche zugrunde gelegt werden müssen. Unter Berücksichtigung
von Produktionsflächen hätten die Parteien damit einen geringeren Totalunter-
nehmerpreis vereinbart (act.1 Rz. 30 ff.; act. 52 Rz. 71 ff.).
4.3.5.2. Die Beklagte hält dem entgegen, es sei vielmehr so gewesen, dass bei
Vornahme der entsprechenden Berechnungen nur der Landpreis und der Werk-
lohn bekannte und feste Grössen gewesen seien; bei den restlichen Angaben,
insbesondere bei den geschätzten Mieterträgen und bei der geschätzten Brutto-
rendite, habe es sich vielmehr für jedermann erkenntlich um Annahmen und
planmässige Überlegungen der Parteien bezüglich künftiger, nicht gewisser
Sachverhalte, keineswegs um irgendwelche Zusicherungen gehandelt. Soweit sie
– die Beklagte – danach beim Abschluss des verbindlichen Totalunternehmerver-
trags knapp zwei Monate später dazu bereit gewesen sei, für irgendwelche Miet-
erträge aus Mieten der von ihr gefundenen Mieter zu haften, habe sie denn auch
die Mietzinsgarantie abgegeben. Dass sie aber keineswegs eine ewige Garantie
habe abgeben wollen (und das von der Klägerin auch nicht gefordert worden sei)
ergebe sich bereits daraus, dass die Mietzinsgarantie auf eine Laufzeit von 60
Monaten ab Eröffnung des Gebäudes beschränkt worden sei (act. 24 S. 23 ff. und
S. 35 ff.; act. 57 S. 46 ff.).
4.3.5.3. Der Bruttorenditeberechnung (act. 3/17) entnimmt man im Wesentlichen
die Parameter für die Anlagekosten von CHF 26'604'300.– sowie einen Mietzins-
ertrag von CHF 1'695'270.–, wobei eine Bruttorendite von 6.37 % errechnet wur-
de. Aus der Überschrift "Bruttorenditeberechnung" ist – mit der Beklagten – zu
folgern, dass es im erwähnten Dokument nicht um die Ermittlung des Werkpreises
ging, sondern vielmehr der Landerwerb und die Werkvertragssumme fixe Para-

- 27 -
meter bildeten. Dass mit den deklarierten Zahlen für die Mieterträge und die Brut-
torendite mehr als Annahmen und Erwartungen zum Ausdruck gebracht werden,
entnimmt man diesem Dokument nicht.
4.3.5.4. Der Nettomietzinsertrag von CHF 1'695'270.–, welcher auf der Bruttoren-
diteberechnung angegeben ist, wird alsdann im "Flächeninventar und Mieterspie-
gel vom 14. März 2006" (act. 3/14) aufgeschlüsselt. Daraus gehen einerseits die
bereits mit der I._____ AG vermieten Flächen samt Mietzinseinnahmen hervor
(Grosshandel Food und Non-Food), welche in der Kolonne "Status/Abschluss" mit
"unterschrieben" gekennzeichnet sind. Andererseits findet sich bei den übrigen
noch nicht vermieteten Flächen in der Kolonne "Status/Abschluss" der Hinweis "in
Verhandlung". Ferner ist festgehalten, dass im "Laden 1 EG" die J._____ AG eine
Miete von ca. 800 Quadratmetern am 16. Mai 2006 mündlich zugesichert habe.
Hinsichtlich des Ladens 2 im Erdgeschoss werden verschiedene Interessenten
aufgeführt (S._____, T._____, U._____, V._____ etc.), bei denen es sich um Un-
ternehmen handelt, welche Verkaufsgeschäfte betreiben (act. 1 Rz. 49; act. 24
S. 37).
4.3.5.5. Zwar lässt sich dem Flächeninventar und Mieterspiegel vom 14. März
2006 entnehmen, dass zum damaligen Zeitpunkt beabsichtigt war, die weiteren
Flächen als "Ladenflächen" zu vermieten. Wie die Beklagte selber einräumt, gin-
gen die Parteien bis im Januar 2008 davon aus, die fraglichen Flächen im Erdge-
schoss seien als Fachmärkte nutzbar (act. 24 S. 34 f.). Aus dem Hinweis "in Ver-
handlung" erhellt indes, dass es sich bei den Angaben nicht um eine verbindliche
Zusicherung handelt, und zwar weder mit Bezug auf die Grösse noch mit Bezug
auf die Art der Nutzung, welche zu den genannten Mieterträgen führen sollte. Ein
Rechtsbindungswille lässt sich mithin weder ausdrücklich, konkludent noch still-
schweigend ableiten.
4.3.6. Zusicherung durch die Mietzinsgarantie?
4.3.6.1. Die Klägerin argumentiert, die Vereinbarung einer Mietzinsgarantie in
Ziff. 2.4 des Totalunternehmervertrags stelle eine Zusicherung dar, wonach die
Flächen auch effektiv als Verkaufsflächen genutzt werden könnten, da die Partei-

- 28 -
en ansonsten Mieterträge in Höhe, wie sie bei der Vermietung an Produktionsbe-
triebe anfallen, besichert hätten (act. 52 Rz. 76).
4.3.6.2. Die Beklagte erwidert, dass sie eine für die Dauer von 60 Monaten be-
schränkte Mietzinsgarantie abgegeben habe, weshalb eine vertragliche Haftung
der Beklagten darüber hinaus der getroffenen Vereinbarung offensichtlich wider-
sprechen würde (act. 57 S. 47 ff.).
4.3.6.3. In Ziffer 2.4 des Totalunternehmervertrags (Abs. 4 und 5) hat die Beklag-
te für die Dauer von fünf Jahren ab dem 30. November 2007 eine Mietzinsgaran-
tie für den Mietertrag von jährlich CHF 471'770.– (exkl. MWST) aus der Vermie-
tung der Flächen übernommen, welche bei Abschluss des Totalunternehmerver-
trags nicht bereits an die I._____ AG vermietet waren. Für den Fall, dass die Net-
tomietzinseinnahmen während der Dauer der Mietzinsgarantie die Garantiesum-
me unterschreiten sollten, verpflichtete sich die Beklagte, die jährlich resultierende
Differenz per 31. Dezember auszugleichen (act. 1 Rz. 152 ff; act. 24 S. 50;
act. 3/5 Ziff. 2.4).
Insbesondere wird in Ziff. 2.4 Folgendes festgehalten (act. 3/5):
"Auf der Basis des Mieterspiegels vom 14. März 2006 (Beilage 2), welcher Be-
standteil des vorliegenden Vertrages bildet, gehen die Parteien davon aus, dass
durch die Vermietung der übrigen, nicht an die Mieterin I._____ AG vermieteten
Flächen (Erdgeschoss: ca. 1'800 m2; 2. Untergeschoss: ca. 298 m2; acht Park-
plätze, nachfolgend "Flächen") ab dem 30. November 2007 jährliche Nettomiet-
zinseinnahmen von CHF 471'770.– realisiert werden können."
Hinsichtlich des Zwecks der Mietzinsgarantie wird sodann Folgendes festge-
schrieben (act. 3/5 Ziff. 2.4):
"Die von der Totalunternehmung gestellte Mietzinsgarantie deckt ausschliesslich
Mietzinsausfälle (Nettomietzins gemäss Mieterspiegel vom 14. März 2006), wel-
che die Bauherrin während der Dauer der Mietzinsgarantie dadurch erleidet, dass
die Flächen nicht oder unter dem gemäss Mieterspiegel vom 14. März 2006 an-
gegebenen Gesamtnettomietzins von CHF 471'770.– vermietet sind."

- 29 -
4.3.6.4. Aus dem Umstand der Vereinbarung einer Mietzinsgarantie für die noch
nicht vermieteten Flächen ist zu schliessen, dass die Erzielung des prognostizier-
ten Mietertrags von den Parteien keineswegs für sicher gehalten wurde, ansons-
ten die Vereinbarung einer solchen entbehrlich gewesen wäre. Dies stellt auch die
gewählte Formulierung klar, wonach die Parteien davon ausgehen, dass ein jähr-
licher Gesamtnettomietzins von CHF 471'770.– erzielt werden könne. Zudem soll-
te die Mietzinsgarantie ausschliesslich das Risiko abdecken, dass die Flächen
nicht den Erwartungen entsprechend vermietet werden konnten. Alle übrigen aus
der Vermietung resultierenden Risiken wurden der Bauherrin bzw. der Klägerin
übertragen. Daraus erhellt, dass in Bezug auf eine etwaige Nutzung gerade keine
Zusicherung erblickt werden kann, auch nicht konkludent bzw. stillschweigend.
4.3.7. Zusicherung durch den Erstvermietungsauftrag?
4.3.7.1. Die Klägerin macht sodann geltend, die Beklagte habe durch die Über-
nahme des Erstvermietungsauftrags der Flächen im Erdgeschoss gemäss Flä-
cheninventar und Mieterspiegel vom 14. März 2006 zugesichert, dass die Flächen
durch Verkaufsgeschäfte genutzt werden könnten (act. 52 Rz. 77).
4.3.7.2. Die Beklagte hält dem entgegen, das Abgeben der beschränkten Miet-
zinsgarantie und die damit zusammenhängende Zusicherung der Erstvermietung
dieser Flächen stelle eine bewusste Entscheidung gegen die Abgabe einer gene-
rellen Mietzinsgarantie dar (act. 57 Rz. 49).
4.3.7.3. Zur genaueren Erörterung des Erstvermietungsauftrags kann auf Ziff. 5
hernach verwiesen werden. Eine Zusicherung im Sinne des klägerischen Ver-
ständnisses lässt sich dem Erstvermietungsauftrag indes nicht entnehmen. Viel-
mehr indiziert die Formulierung in Ziff. 2.4 Abs. 8 des Totalunternehmervertrags
(act. 3/5) "Gelingt es der Totalunternehmung einen Mietvertrag für diese Flächen
abzuschliessen, reduziert sich der Umfang der von der Totalunternehmung ge-
währten Sicherstellung entsprechend", dass die Vermietung der noch nicht an die
I._____ AG vermieteten Flächen mit Unsicherheiten behaftet war.

- 30 -
4.3.8. Zusicherung im Baubeschrieb vom 10. Mai 2006 (act. 3/18)?
4.3.8.1. Die Klägerin verweist hier auf die im Baubeschrieb aufgeführten Begriffe
des Ladenbaus. Der Umstand, dass im Baubeschrieb hinsichtlich der nicht an die
I._____ AG vermieteten Flächen von einem "Ladenausbau" die Rede sei, zeige
auf, dass die Parteien bei Abschluss des Totaluntenehmervertrags davon ausge-
gangen seien, dass die Drittmieter einen "Ladenausbau" vornehmen würden. Es
sei in diesem Zusammenhang von keinem anderen Ausbau die Rede, insbeson-
dere auch nicht von einem Ausbau für Gewerbe oder Produktionsbetriebe. Damit
habe die Beklagte (welche den betreffenden Baubeschrieb erstellt habe) der Klä-
gerin zugesichert, dass die fraglichen Flächen (d.h. die "Ladenfläche für Drittmie-
ter" im Umfang von 1'800 Quadratmeter im Erdgeschoss des Fachmarkt-
zentrums) durch Verkaufsgeschäfte genutzt werden könnten. Gemäss Regelung
auf Seite 15 des Baubeschriebs sei die Beklagte ausserdem verpflichtet gewesen,
im Fachmarktzentrum neben Kundenliften sowie einem "Warenlift" für die I._____
AG auch einen "Warenlift Drittmieter" einzubauen. Die Bezeichnung "Warenlift"
resp. "Warenlift Drittmieter" zeige ebenfalls auf, dass die fraglichen Transportan-
lagen dem Warenumschlag von Verkaufsgeschäften dienen sollten, und nicht auf
die Bedürfnisse von allfälligen Produktionsbetrieben ausgerichtet gewesen seien.
Schliesslich sei unter der BKP-Position 411 auf S. 22 des Baubeschriebs festge-
halten, dass durch die Beklagte "Einkaufswagenstationen" zu realisieren seien.
Dies bestätige ebenfalls den Willen der Parteien (und die Zusicherung der Beklag-
ten), dass die Flächen im Fachmarktzentrum ausschliesslich durch Verkaufsge-
schäfte genutzt werden sollten und konnten (in denen die Kunden ihre Einkäufe
mit Hilfe von Einkaufswagen tätigen würden). Zudem regle der Baubeschrieb auf
S. 24 den Übergang von den Parkplätzen vom Gehweg zum Vorplatz im Bereich
"Kundeneingang". Der Haupteingang werde damit im Baubeschrieb ausdrücklich
als "Kundeneingang" bezeichnet. Diese Bezeichnung des Haupteinganges wäre
von der Beklagten nicht gewählt worden, wenn sie nicht davon ausgegangen wä-
re, dass sämtliche Flächen ausschliesslich durch Verkaufsgeschäfte genutzt und
entsprechend vollumfänglich an Mieter, welche Verkaufsgeschäfte betreiben,
vermietet werden sollten (act. 1 Rz. 39 ff.).

- 31 -
4.3.8.2. Die Beklagte sieht auch hier keine Zusicherung für eine ausschliessliche
Nutzung mit Verkaufsflächen. Entsprechendes lasse sich auch nicht aus den im
Baubeschrieb ersichtlichen Warenlift für Drittmieter, den Einkaufswagenstationen
und dem Kundeneingang sehen. Überdies seien Warenlifte und Kundeneingänge
auch in Produktionsbetrieben gang und gäbe, und Einkaufswagen habe es schon
nur wegen der Mieterin I._____ AG gebraucht (act. 24 S. 36).
4.3.8.3. Im Baubeschrieb werden primär technische Details zu Vorbereitungsar-
beiten, zum Rohbau, zum Innenausbau sowie zu Erschliessungen festgehalten.
Eine Zusicherung, dass die Mietflächen im Erdgeschoss von
1'800 Quadratmetern durch Fachmärkte genutzt werden können, ist im Baube-
schrieb vom 10. Mai 2006 nicht zu erblicken. Es trifft zwar zu, dass es dem An-
sinnen beider Parteien entsprach, das Gebäude so zu nutzen, was aber nicht be-
deutet, dass eine entsprechende Zusicherung abgegeben wurde. Zudem wird
ausdrücklich festgehalten, dass der Baubeschrieb nur den Grundausbau der Flä-
chen der I._____ AG enthalte und der restliche Ausbau zu Lasten der Mieter er-
folge, was nur bedingt Rückschlüsse auf die definitive Nutzung zuliess (act. 3/18
S. 1).
4.3.9. Zusicherung im Grobbaubeschrieb vom 12. Mai 2006 (act. 3/22)?
4.3.9.1. Die Klägerin bringt vor, dass im Grobbaubeschrieb vom 12. Mai 2006 in
Ziff. 2, in welchem der Ausbau der Mietflächen definiert werde, ausschliesslich
von Verkaufsräumen die Rede sei. Zudem seien Kunden-WCs vorgesehen. Es
liege auf der Hand, dass Kunden-WC's nur für Verkaufsgeschäfte und nicht für
Produktionsbetriebe gebraucht würden. Es zeige, dass die Nutzung von Ver-
kaufsgeschäften und keinesfalls von Produktionsbetrieben geplant gewesen sei
(act. 1 Rz. 59 ff; act. 52 Rz. 78).
4.3.9.2. Die Beklagte entgegnet, der Begriff "Verkaufsräume" sei nicht "sensu
technico" zu verstehen. Die übrigen Bauposten wie Kunden-WCs seien primär im
Hinblick auf die Mieterin I._____ AG gebaut worden und auch bei einem Produkti-
onsbetrieb nützlich (act. 24 S. 38; act. 52 S. 49).

- 32 -
4.3.9.3. Der Grobbaubeschrieb vom 12. Mai 2006 (act. 3/22) bildet als Beilage 4
Bestandteil des Totalunternehmervertrags. Er enthält die durch die Vermieterin
zur Verfügung gestellten Investitionen für Konstruktionselemente und ihre Funkti-
onsweise resp. die Oberflächenbeschaffenheit im Bereich der Mietflächen (Wän-
de Decken etc.). Hinsichtlich einer konkreten Nutzung lässt sich dem Beschrieb
nichts entnehmen. Was unter den Begrifflichkeiten "Verkaufsräume, interne Trep-
penhäuser, interne Nebenräume" (vgl. act. 3/22 Ziff. 2.4 und Ziff. 2.6) detailliert im
Hinblick auf die zukünftige Nutzung zu verstehen wäre, wird im Grobbaubeschrieb
nirgends festgehalten. Im Kontext dieses Grobbaubeschriebs kann der Begriff
"Verkaufsräume" demnach nicht als Zusicherung im Sinne der klägerischen Auf-
fassung interpretiert werden. Auch der Umstand, dass Kunden-WCs etc. gebaut
wurden, erstaunt im Hinblick auf die bereits erfolgte Vermietung an die I._____
AG nicht. Ohnehin liesse sich aus dem Grobbaubeschrieb nicht schliessen, dass
für die noch nicht vermieteten Flächen keinesfalls Produktionsbetriebe denkbar
gewesen wären, zumal bei Produktionsbetrieben keine standardisierten Ausbau-
vorgaben bestehen, was auch die Klägerin nicht substantiiert bestreitet (act. 24
S. 38; act. 52 S. 197).
4.3.10. Zusicherung in der Beilage 5 (act. 3/23)?
4.3.10.1. Die Klägerin will in der Beilage 5 zum Totalunternehmervertrag "Schnitt-
stellen zwischen Vermieterin C._____ AG und den Drittmieterinnen im EG der
Gewerke W._____" darin eine Zusicherung erblicken, dass auf S. 1 des Doku-
ments die Fläche im Erdgeschoss als "Fachmarktfläche" bezeichnet sei. Ferner
sei an verschiedenen Stellen die Bezeichnung "Mall" (zu Deutsch: Einkaufszent-
rum) zu finden (act. 1 Rz. 63).
4.3.10.2. Die Beklagte bestreitet, dass darin eine Zusicherung gesehen werden
könne (act. 24 Rz. 63).
4.3.10.3. In der erwähnten Beilage 5, welche unbestrittenermassen Bestandteil
des Totalunternehmervertrags ist, finden sich technische Beschriebe hinsichtlich
Lüftungsanlagen, Heizungsanlagen, sanitäre Anlagen etc. (act. 3/23). Die Wort-
wahl "Fachmarktfläche" bzw. "Mall" mag in diesem Kontext keine Zusicherung zu

- 33 -
begründen. Es kann sinngemäss auf die Ausführungen in Ziff. 4.3.9.3 hiervor
verwiesen werden.
4.3.11. Referenzobjekte
4.3.11.1. Die Klägerin liess bereits vorgängig verschiedene Projekte durch die
Beklagte realisieren. Im Einzelnen handelte es sich um das "AA._____ center" in
AB._____ sowie um den "AC._____" und das "AD._____" in AE._____. Dabei
handelt es sich um regionale Einkaufszentren mit Supermärkten mit Food- und
Non-Food Angeboten (act. 1 Rz. 73 ff. und 141 ff.; act. 24 S. 42; act. 52 Rz. 590).
4.3.11.2. In Ziff. 1.3 des Totalunternehmervertrags wurden diese Projekte als Re-
ferenzobjekte aufgeführt, wobei festgehalten wurde, dass diese herbeigezogen
würden, wenn Unklarheiten hinsichtlich der Leistungsqualität in den Unterlagen
der Werkdefinition bestünden (act. 3/5).
4.3.11.3. Die Klägerin argumentiert nun, dass es sich bei den drei genannten Pro-
jekten ebenfalls um Fachmarktzentren mit – ausschliesslich – Verkaufsflächen
handle, woraus zu folgern sei, dass die Parteien den Willen gehabt hätten, das
vorliegend streitgegenständliche Gewerbe- und Fachmarktzentrum ebenfalls mit
ausschliesslicher Verkaufsnutzung auszugestalten (act. 1 Rz. 75).
4.3.11.4. Dem hält die Beklagte richtigerweise entgegen, dass die Formulierung
in Ziff. 1.3 des Totalunternehmervertrags (insbesondere: "Leistungsqualität") er-
kennen lässt, dass die Referenzobjekte hinsichtlich der Bau- und Gebäudequalität
herangezogen werden sollten und nicht für standortabhängige Themen wie die
Nutzung bzw. die Zonenkonformität (act. 24 S. 42). Es lässt sich aus diesem Um-
stand jedenfalls keine Zusicherung einer bestimmten Nutzung von Flächen ablei-
ten.
4.3.12. Nachträgliches Parteiverhalten
4.3.12.1. E-Mails vom 14. März 2008 (act. 25/2) und vom 23. Mai 2007 (act. 3/40)
Schliesslich ist zu prüfen, ob aufgrund von nachträglichem Parteiverhalten auf das
klägerische Vertragsverständnis geschlossen werden müsste. In einer E-Mail vom

- 34 -
14. März 2008 von AF._____ der Beklagten an Vertreter der Klägerin – welches
rund neun Woche vor der Werkabnahme versandt wurde – schrieb dieser, dass
die "Betriebsbewilligung" sowie die Prüfung der Zonenkonformität nicht Sache der
Totalunternehmerin bzw. der Beklagten sei, womit impliziert wird, dass die Be-
klagte nicht der Auffassung gewesen war, Risiken hinsichtlich einer umfassenden
Verkaufsnutzung tragen zu müssen (act. 25/2). In diesem Sinne äusserte sich
AF._____ ebenfalls bereits schon in einer E-Mail vom 23. Mai 2007 an Vertreter
der Klägerin (act. 3/40).
4.3.12.2. Vereinbarung vom 15. Mai 2008 (act. 3/31)
Die Beklagte hat sich in der Vereinbarung vom 15. Mai 2008 in Ziff. 4 verpflichtet,
auf eigene Kosten die erforderlichen Verfahren betreffend die Zonenkonformität
fortzuführen. Die Klägerin folgert daraus, die Beklagte hätte eine solche Verpflich-
tung kaum übernommen, wenn sie der Auffassung gewesen wäre, für die fehlen-
de Möglichkeit einer Nutzung durch Verkaufsgeschäft im Erdgeschoss nicht ver-
antwortlich zu sein (act. 1 Rz. 78 f.). Die Beklagte entgegnet, es sei darin keine
Anerkennung einer Rechtspflicht zu sehen. Sie sei mitunter auch aufgrund der
langjährigen Geschäftsbeziehungen mit der J._____ AG und der K._____ GmbH
daran interessiert gewesen, die Zulässigkeit dieser Nutzungen zu erwirken. Zu-
dem habe die Klägerin eine bedeutende Teilzahlung des Werklohnes zurückge-
halten (act. 24 S. 43).
Aus der vorgebrachten Vereinbarung (act. 3/31 Ziff. 4) geht indes nicht hervor,
dass die Beklagte einen Werkmangel anerkannt hätte, zumal sich die Klägerin ih-
rerseits verpflichtete, die Beklagte in den Verfahren bezüglich der Zonenkonformi-
tät zu unterstützen und eine Beteiligung an den Kosten zu prüfen. In wessen Risi-
kosphäre die fehlenden Bewilligungen hätten liegen sollen (Eigentümerin, Miete-
rinnen oder Generalunternehmerin), lässt sich der Vereinbarung nicht entnehmen.
Die Vereinbarung bezog sich zudem nur auf die Beschwerdeverfahren bis vor
Bundesgericht und nicht auf das Gesuch um Ausnahmebewilligung und die An-
fechtung der Wiederherstellungsverfügung (act. 57 S. 63).

- 35 -
4.3.12.3. Anerkennungshandlungen?
Es ist unbestritten, dass sowohl die Klägerin als auch die Beklagte im Zusam-
menhang mit den Bewilligungen bezüglich der Verkaufsnutzungen aktiv wurden
und Eingaben an Behörden bzw. Gerichte gemacht haben. Die Klägerin will in
diesem Handeln eine Anerkennung des Werkmangels erblicken, da die Beklagte
Nachbesserungshandlungen unternommen habe (act. 52 Rz. 140 ff.), was von
der Beklagten unter anderem unter Hinweis auf ihre Stellungnahme vom 16. Juli
2010 bestritten wird (act. 57 S. 59 ff.).
Die Beklagte entgegnete in ihrer Stellungnahme vom 16. Juli 2010, dass keine
Nachbesserungsverpflichtung bestehe, zumal sie als Nichteigentümerin auch gar
nicht legitimiert sei, Anträge zu Umzonungen und dergleichen zu stellen. Dies sei
Aufgabe der Klägerin als Eigentümerin. Sie, die Beklagte, werde sich dennoch
weiterhin für die Mieterinnen einsetzen (act. 25/7 S. 9).
Die Anerkennung eines Werkmangels kann in den Unterstützungshandlungen der
Beklagten nicht erblickt werden, zumal keine Anhaltspunkte vorliegen, dass diese
vorbehaltlos erfolgt wären und überdies auch die Klägerin in verschiedenen Ver-
fahren aktiv wurde. Ohnehin wären die diesbezüglichen beklagtischen Handlun-
gen im Lichte des Erstvermietungsauftrags zu würdigen.
4.3.12.4. Ausführungen in der Klageschrift vom 14. September 2012 (act. 3/30)
Die Klägerin verweist sodann auf die Klageschrift vom 14. September 2012 im
Verfahren HG120210 (vor dem Handelsgericht des Kantons Zürich) der vorlie-
genden Beklagten bzw. der dortigen Klägerin. Darin habe die Beklagte bestätigt,
dass eine ausschliessliche Fachmarktnutzung der Flächen im Erdgeschoss vor-
gesehen gewesen sei (act. 1 Rz. 76). Die Beklagte bestreitet nicht, dass eine
ausschliessliche Fachmarktnutzung beabsichtigt gewesen sei. Eine derartige sei
jedoch nie zugesichert worden (act. 24 S. 42).
Die Klägerin zitiert dabei folgende Ausschnitte aus der erwähnten Klageschrift
(act. 3/30 Rz. 55, 56 und 57):

- 36 -
"Gemäss den Plänen, welche die Klägerin [C._____ Real AG] im Rahmen des
Baugesuchs vom 24. Februar 2005 eingereicht hatte, waren im Erdgeschoss drei
Fachmärkte vorgesehen. Zur Abklärung des durch die geplante Fachmarkt-
Nutzung verursachten Verkehrsaufkommens hatte die Klägerin [C._____ Real
AG] im Rahmen des Baubewilligungsverfahrens ein Verkehrsgutachten einzuho-
len."
"Der Gesamtbauentscheid basiert somit auf der mittels entsprechender Pläne be-
kundeten Absicht der Klägerin [C._____ Real AG], im Erdgeschoss Fachmärkte
anzusiedeln."
"Allen Beteiligten und namentlich der Gemeinde G._____ bei H._____ war bei der
Erteilung der Gesamtbaubewilligung vom 9. Februar 2006 somit klar, dass die
Liegenschaft durch die I._____ AG und weitere, damals noch nicht bekannte
Fachmärkte genutzt würde."
Aus den zitierten Passagen lässt sich entnehmen, dass die heutige Beklagte –
unbestrittenermassen – anfangs von einer entsprechenden Fachmarktnutzung
ausgegangen ist. Dass sie eine solche zugesichert hätte, lässt sich daraus jedoch
aus den gewählten Formulierungen (u.a. "vorgesehen", "Absicht") nicht ableiten.
4.3.12.5. Somit ist auch unter Würdigung des nachträglichen Parteiverhaltens
nicht auf das klägerische Vertragsverständnis zu schliessen.
4.3.13. Zwischenfazit
In Würdigung der genannten Beweismittel lässt sich kein tatsächlicher Konsens
im Sinne des klägerischen Verständnisses ergründen, auch nicht konkludent oder
stillschweigend. Angesichts dieses klaren Ergebnisses braucht auf weitere offe-
rierte Beweismittel nicht weiter eingegangen zu werden.

- 37 -
4.4. Normativer Konsens
4.4.1. Einleitung
Zu prüfen bleibt, ob eine ausschliessliche Verkaufsnutzung aufgrund eines nor-
mativen Konsenses als zugesichert bzw. vereinbart zu gelten hat.
4.4.2. Wortlaut
Die Klägerin bezeichnet das Projekt "E._____" in ihren Rechtsschriften als
"Fachmarktzentrum". Im Werkvertrag wurde das Projekt unter Ziff. 1 "Bezeich-
nung des Werks" als "Gewerbe- und Fachmarktzentrum" (act. 3/5) betitelt. Unter
Gewerbe versteht man – nach Duden – nicht nur eine (selbstständige) dem Er-
werb dienende berufliche Tätigkeit oder ein landwirtschaftlicher Betrieb, sondern
auch die Gesamtheit der (produzierenden) kleinen und mittleren Betriebe bzw.
(Handels-)Unternehmen (act. 53/4). Der Begriff "Gewerbe" suggeriert damit keine
ausschliessliche Nutzung des Projekts "E._____" als Fachmarktzentrum bzw. als
Verkaufsnutzung, zumal auch produzierende Betriebe mitumfasst werden. Wäre
eine ausschliessliche Fachmarktnutzung gemeint gewesen, hätte auch keine
Notwendigkeit für zwei Begriffe ("Gewerbe" und "Fachmarktzentrum") bestanden.
Vielmehr hätte man es im Vertrag – auch nach dem allgemeinen Sprachgebrauch
– bei "Fachmarktzentrum" bewenden lassen können. Entsprechende Überlegun-
gen gehen auch aus den Erwägungen des Bundesgerichts im Urteil vom 8. Juni
2010 hervor (Urteil des Bundesgerichts 1C_497/2009 sowie 1C_499/2009 vom
8. Juni 2010, E. 3.2; act. 3/16). Der Wortlaut im Totalunternehmervertrag ent-
spricht damit nicht dem klägerischen Vertragsverständnis: Eine explizite, d.h.
wörtliche Vorgabe oder Zusicherung, dass sämtliche Flächen bzw. dereinstigen
Mietflächen als Verkaufsflächen genutzt werden könnten, entnimmt man dem To-
talunternehmervertrag somit nicht.
Zwar trifft es zu, dass in den Beilagen bisweilen nur die Begrifflichkeiten "Fach-
marktzentrum" bzw. "Verkaufsflächen" anzutreffen sind, was jedoch meist vor ei-
nem technischen Hintergrund zu verstehen ist und auch daher rührt, dass die Par-
teien zunächst davon ausgingen, eine entsprechende Nutzung mit den Mieterin-

- 38 -
nen I._____ AG, J._____ AG und K._____ GmbH würde sich als zulässig erwei-
sen.
4.4.3. Vertragszweck/Sachgerechtigkeit
Im Rahmen eines Werkvertrages schuldet der Unternehmer dem Besteller die
Herstellung eines Werkes bzw. einen bestimmten Erfolg. Die Übernahme von Ri-
siken hinsichtlich einer bestimmten Nutzung, die sich aus der Anwendung von öf-
fentlich-rechtlichen Nutzungsvorschriften ergeben, trägt typischerweise der Eigen-
tümer des Werkes und nicht der Unternehmer. Wenn solche Risiken vom Eigen-
tümer auf eine andere Person zu übertragen wären, wäre die Abgabe eines selb-
ständigen Garantieversprechens naheliegend. Zu betonen gilt es im vorliegenden
Kontext auch, dass es um die Auslegung einer baurechtlichen Bestimmung ging,
die eine ausgewogene Nutzung für Produktions- und Dienstleistungsbetriebe ver-
langt. Die Beurteilung einer solchen Nutzung hängt mitunter von den Konzepten
der jeweiligen Mieterinnen ab. Zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses standen die-
se abgesehen von der I._____ AG noch nicht definitiv fest. Die Übernahme von
Auslegungsrisiken öffentlich-rechtlicher Nutzungsvorschriften durch den Unter-
nehmer liesse sich vorliegend mit dem werkvertraglichen Vertragszweck nicht in
Einklang bringen. Auch unter Berücksichtigung von zeitlichen Aspekten er-
schliesst sich, dass eine Risikoallokation gemäss klägerischem Verständnis nicht
sachgerecht erscheint: Vorliegend wurde die Unzulässigkeit der Verkaufsnutzung
durch die J._____ AG und die K._____ GmbH erst Jahre nach Ablieferung des
Werkes letztinstanzlich festgestellt.
4.4.4. Mietzinsgarantie
Die Klägerin erhielt von der Beklagten wie ausgeführt eine Mietzinsgarantie für die
Dauer von fünf Jahren ab dem 30. November 2007 für das ausschliessliche Risi-
ko einer Nichtvermietung der Flächen (act. 3/5 Ziff. 2.4). Die Vereinbarung eines
zusätzlichen Garantieversprechens ergäbe im gesamten Vertragskontext wenig
Sinn, wenn die Angaben in den Beilagen etc. dem klägerischen Verständnis fol-
gend als Zusicherung einer bestimmten Nutzungsart zu verstehen wären. Viel-
mehr ergibt sich aus dem Umkehrschluss, dass abgesehen vom umfangmässig

- 39 -
und zeitlich begrenzten Garantieversprechen, keine weiteren Risiken hinsichtlich
einer etwaigen Nutzung durch die Beklagte zu tragen sind.
4.4.5. Zwischenfazit
Auch eine normative Auslegung führt nicht zum klägerischen Vertragsverständnis.
4.5. Fazit
Es besteht weder ein tatsächlicher noch ein normativer Konsens dahingehend,
dass die Beklagte der Klägerin eine Nutzung aller Flächen als Verkaufsflächen
zugesichert hätte. Damit erübrigt es sich, die weiteren Voraussetzungen eines
Werkmangels zu prüfen.
5. Schadenersatz aus Schlechterfüllung des Erstvermietungsauftrags
5.1. Einleitung
Die Beklagte hat sich im Rahmen des Abschlusses des Totalunternehmervertrags
zudem verpflichtet, die (noch nicht an die I._____ AG vermieteten) Flächen na-
mens der Klägerin an die Erstmieter zu vermieten. Der Erstvermietungsauftrag
lautete unter anderem wie folgt (act. 3/5 Ziff. 2.4):
"[…] Die Totalunternehmung ist verpflichtet, im Rahmen der Vermietung der Flä-
chen (Erdgeschoss: ca. 1'800 m2; 2. Untergeschoss: ca. 298m2; acht Parkplätze)
a) den Mietzins nach den Vorgaben im Mieterspiegel vom 14. März 2006 (Beila-
ge 2) festzusetzen sowie b) branchenübliche, indexierte Mietverträge (Art. 269b
OR) mit einer Laufdauer von mindestens fünf Jahren mit c) solventen Mietern zu
vereinbaren. […]"
Die Beklagte hat sich damit insbesondere verpflichtet, im Rahmen der Erstvermie-
tung die Mietflächen gemäss Flächeninventar + Mieterspiegel vom 14. März 2006
an solvente Erstvermieter zu vermieten, mithin die Flächen im Erdgeschoss zu ei-
nem jährlichen Nettomietzins von CHF 235.– pro Quadratmeter (act. 3/14; act. 1
Rz. 88 ff.; act. 24 Rz. S. 44).

- 40 -
5.2. Parteistandpunkte
5.2.1. Die Klägerin wirft der Beklagten zunächst vor, sie hätte die erforderlichen
"Betriebsbewilligungen" bzw. Nutzungsbewilligungen nicht rechtzeitig eingeholt.
Im Wissen um die Zweifel bezüglich der Zonenkonformität seien mit den Mieterin-
nen die mietvertraglich vereinbarten Nutzungen abgeschlossen worden. Die Be-
klagte habe darauf verzichtet, vor Abschluss der Mietverträge rechtskräftige Be-
willigungen einzuholen bzw. die Mietverträge an auflösende Bedingungen oder
Kündigungsrechte zu knüpfen. Sie habe es zudem unterlassen, rechtzeitig abzu-
klären, ob eine Verkaufsnutzung der von ihr im Rahmen des Erstvermietungsauf-
trags an die J._____ AG und die K._____ GmbH vermieteten Flächen überhaupt
zulässig sei, obwohl sie seit dem Gesamtbauentscheid vom 9. Februar 2006 so-
wie dem Zusatzentscheid vom 30. März 2007 darauf hingewiesen worden sei,
dass eine Verkaufstätigkeit mit Art. 51 des Baureglements der Gemeinde
G._____ bei H._____ übereinstimmen müsse. Hinzu komme, dass die Beklagte
eine formell schwerwiegend fehlerhafte "Betriebsbewilligung" erwirkt habe, die auf
Antrag der Beklagten durch die Gemeinde G._____ bei H._____ ohne Publikation
erlassen worden sei. Sie habe sich damit begnügt, die künftigen Mieterinnen ge-
genüber der Gemeinde G._____ bei H._____ lediglich bekannt zu geben. Auf-
grund dessen sei ihr die an die J._____ AG geleistete Inkonvenienzentschädi-
gung in Höhe von CHF 25'000.– zuzüglich Schadenszinsen zu ersetzen (act. 1
Rz. 110 ff. und 271 ff.; act. 52 Rz. 475 ff.).
5.2.2. Die Beklagte entgegnet dem, dass es nicht absehbar gewesen sei, dass
aufgrund der von der zuständigen Bewilligungsbehörde gewählten Verfahrensart
die "Betriebsbewilligung" würde angefochten werden können, wobei sie auch gar
nie verpflichtet gewesen sei, die "Betriebsbewilligungen" einzuholen, da dies Sa-
che der Mieterinnen gewesen sei. Ohnehin falle die Verfahrensgestaltung inklusi-
ve der Nichtanordnung öffentlicher Ausschreibungen und anderer Publikationen in
die Verantwortung der Bewilligungsbehörde (act. 24 S. 5, 45 ff. und 61; act. 57 S.
86 ff.).
5.3. Rechtliches

- 41 -
Vorliegend bestand die Pflicht der Beklagten aus dem Erstvermietungsauftrag
gemäss Ziff. 2.4 des Totalunternehmervertrags darin, Mietinteressenten für den
Abschluss von Mietverträgen zu finden, den Abschluss der Verträge aktiv zu för-
dern und auf die Abschlussbereitschaft der interessierten Mietern hinzuwirken
(Vermittlungstätigkeit) und schliesslich die Mietverträge mit den zukünftigen Mie-
tern namens der Klägerin abzuschliessen. Folglich war die Beklagte für die Kläge-
rin als Vermittlungsmäklerin nach Art. 412 OR ff. mit zusätzlichem Auftrag und
Bevollmächtigung zum Vertragsabschluss (Art. 394 OR ff.) tätig. Davon gehen die
Parteien zu Recht aus (act. 1 Rz. 274; act. 24 S. 61). Die Beklagte haftet der Klä-
gerin sowohl als Vermittlungsmäklerin nach Art. 412 ff. OR als auch als Beauf-
tragte nach Art. 394 ff. OR für die sorgfältige Ausführung des Erstvermietungsauf-
trags (Art. 412 Abs. 2 i.V.m. Art. 398 Abs. 2 und Art. 97 Abs. 1 OR; AMMANN, in:
HONSELL/VOGT/WIEGAND [Hrsg.], Basler Kommentar OR I, 6. Aufl. 2015, N. 8 ff. zu
Art. 412 OR).
5.4. Pflicht der Beklagten zur Einholung der "Betriebsbewilligung"?
5.4.1. Freilich wurde die Beklagte im Zusammenhang mit dem Einholen der erfor-
derlichen "Betriebsbewilligungen" bzw. Nutzungsbewilligungen tätig, zumal sie
von der Klägerin in Ziff. 10 des Totalunternehmervertrags (act. 3/5) auch umfas-
send zur Vertretung gegenüber Behörden bevollmächtigt wurde. Sie bestreitet je-
doch, dass sie vertraglich dazu verpflichtet gewesen wäre, was es nachfolgend zu
beurteilen gilt.
5.4.2. In Ziff. 1.5 des Totalunternehmervertrags vom 16. Juni 2006 ist unter dem
Untertitel "Beschaffung von Informationen/ Unterlagen" folgende Regelung vorge-
sehen (act. 3/5):
"Die Totalunternehmung ist verpflichtet, sich alle für die Werkherstellung notwen-
digen Informationen und Unterlagen rechtzeitig zu beschaffen sowie gestützt da-
rauf, die gesamte notwendige Projektierung und Planung rechtzeitig vorzuneh-
men.

- 42 -
Die Totalunternehmung ist zudem für das rechtzeitige Einholen der für die Projek-
tierung und Ausführung des Werkes noch ausstehenden Bewilligungen welcher
Art auch immer im Namen der Bauherrin verantwortlich.
[…]"
5.4.3. Die Klägerin leitet aus diesen Formulierungen ab, dass die Beklagte für die
Einholung der "Betriebsbewilligungen" bzw. Nutzungsbewilligungen verantwortlich
gewesen sei (act. 1 Rz. 91 ff.).
5.4.4. Der Wortlaut legt dieses klägerische Verständnis nicht nahe, da sich dieser
auf die Werkherstellung bezieht und nicht auf eine etwaige Nutzung nach Vollen-
dung des Werkes. Daran ändert auch die von der Klägerin in Ziff. 1.4 aufgeführte
Vollständigkeitsklausel nichts, zumal sich diese ebenfalls nur auf die "qualitativ
einwandfreie und rechtzeitige Planung und Herstellung des Werks nach den an-
erkannten Regeln der Baukunde" bezieht (act. 3/5 Ziff. 1.4 Abs. 1). In diesem Zu-
sammenhang ist auch Ziff. 1.4 Abs. 2 des Totalunternehmervertrags zu verste-
hen, gemäss welchem die vollständige, qualitativ einwandfreie und rechtzeitige
Planung und Herstellung des Werks so auszulegen ist, wonach alle Leistungen
umfasst werden, die erforderlich sind, um den im Werkvertrag dargelegten Leis-
tungsumfang zu erbringen und die Anlagen zum vorgesehenen Zweck benutzen
zu können (act. 3/5 Ziff. 1.4 Abs. 2). Gemeint sind damit die Bewilligungen in Be-
zug auf bauliche Aktivitäten, zumal wie dargelegt, die Zusicherung einer bestimm-
ten Nutzung nicht Vertragsinhalt des Totalunternehmervertrags war.
5.4.5. Zu erinnern ist in systematischer Hinsicht überdies daran, dass die Ge-
samtbaubewilligung vom 9. Februar 2006, welche einen entsprechenden Vorbe-
halt hinsichtlich der konkreten Nutzung in Bezug auf Art. 51 des Baureglements
der Gemeinde G._____ bei H._____ vorsah, ebenfalls Vertragsbestandteil war.
Es wäre naheliegend gewesen, dass die Parteien eine Regelung getroffen hätten,
wenn beabsichtigt gewesen wäre, das Nutzungsrisiko – über die abgegebene
Mietzinsgarantie hinaus – der Beklagten zu überbinden.

- 43 -
5.4.6. Dass die Parteien diese Regelung nicht im Sinne der klägerischen Interpre-
tation verstanden haben, erschliesst sich sodann aus der geführten E-Mail-
Korrespondenz (vgl. Ziff. 4.3.12.1 hiervor). In einer E-Mail vom 23. Mai 2007 von
AF._____ (von der Beklagten) an Vertreter der Klägerin schrieb dieser, dass es
Sache der Mieterin sei, die "Betriebsbewilligung" für die Nutzung einzuholen
(act. 3/40). Selbiges geht aus einer E-Mail vom 14. März 2008 von AF._____ an
Vertreter der Klägerin hervor, worin dieser festhält, dass die "Betriebsbewilligung"
und die Prüfung der Zonenkonformität nicht Sache der Beklagten als Totalunter-
nehmerin sei (act. 25/2). Diese E-Mails blieben unwidersprochen (act. 24 S. 6;
act. 52 Rz. 513).
5.4.7. Mit diesem Ergebnis stehen auch die in den Mietverträgen getroffenen Ver-
einbarungen überein, wie den nachfolgenden Erwägungen zu entnehmen ist.
5.5. Vereinbarungen in den Mietverträgen zur "Betriebsbewilligung"
5.5.1. Im zwischen der Klägerin und der K._____ GmbH geschlossenen Mietver-
trag vom 30. Mai 2007 ist unter Ziff. 6.20 folgende Regelung zu finden (act. 3/10
S. 11 f.):
"Bau- und gewerbepolizeiliche Bewilligungen/gesetzliche Vorschriften sowie der
Feuer- und Gesundheitspolizei
Die Mieterin verpflichtet sich die erforderlichen behördlichen Bewilligungen bei der
zuständigen Behörde zu beantragen.
Sollten die behördlichen Bewilligungen der Mieterin auf Basis der Ausbauplanung
vom 12. Februar 2007 (Anhang 5) und des Verwendungszweckes gemäss Ziff.
6.1 versagt werden, gilt der vorliegende Mietvertrag als nicht geschlossen. Bezüg-
lich der Ausbaubewilligung verpflichtet sich die Mieterin sämtliche gesetzliche
Vorschriften in ihrer Planung einzuhalten.
[…]"

- 44 -
Aus dem Wortlaut erhellt, dass die Beklagte das Risiko hinsichtlich der Einholung
etwaiger Bewilligungen auf die K._____ GmbH als Mieterin übertragen und den
Vertrag an eine entsprechende Bedingung geknüpft hat.
5.5.2. Im zwischen der Klägerin und der J._____ AG geschlossenen Mietvertrag
vom 9. Februar 2007 ist unter Ziff. 6.20 die nachstehende Regelung zu finden
(act. 3/9 S. 12):
"Bau- und gewerbepolizeiliche Bewilligungen/gesetzliche Vorschriften sowie der
Feuer- und Gesundheitspolizei
Alle gegebenenfalls für den Ausbau und die Benützung der Mietsache sowie für
den Betrieb erforderlichen Bewilligungen sind von der Mieterin direkt und auf ei-
gene Kosten einzuholen."
Aus dem Wortlaut geht hervor, dass auch hier die J._____ AG als Mieterin gehal-
ten war, die erforderlichen Bewilligungen einzuholen. Eine Bedingung fand jedoch
– anders als im Vertrag mit der K._____ GmbH – im Vertragstext keine Erwäh-
nung.
5.5.3. Entsprechendes wurde denn auch mit der I._____ AG vereinbart. Im Miet-
vertrag vom 1. Juli 2005 ist unter Ziff. 6.20 unter dem Titel "Bau- und gewerbepo-
lizeiliche Bewilligungen/gesetzliche Vorschriften sowie Feuer- und Gesundheits-
polizei" das Folgendes geregelt: "Alle gegebenenfalls für den Ausbau und die Be-
nützung der Mietsache sowie für den Betrieb erforderlichen Bewilligungen sind
von der Mieterin direkt und auf eigene Kosten einzuholen." (act. 3/8 S. 12).
5.5.4. Die Klägerin argumentiert nun, die aufgeführte Ziff. 6.20 der Mietverträge
seien dahingehend zu verstehen, dass sie sich nicht auf die allgemeine Nut-
zungsbewilligung für eine Verkaufstätigkeit bezögen. Vielmehr seien damit Bewil-
ligungen der Feuer- und Gesundheitspolizei oder im Falle der J._____ AG auch
notwendige Bewilligungen hinsichtlich des Verkaufs von Tiernahrungsmitteln und
Tieren zu verstehen (act. 52 Rz. 482).

- 45 -
5.5.5. Diesem Verständnis widerspricht jedoch der Wortlaut der genannten Rege-
lungen: Im Mietvertrag mit der K._____ GmbH wird ausdrücklich sowohl auf den
Verwendungszweck – womit die allgemeine Nutzung sprachlich mitumfasst wird –
als auch auf den Ausbau der Mietsache Bezug genommen. Im Mietvertrag mit der
J._____ AG finden die Begriffe "Ausbau", "Benützung" sowie "Betrieb" Verwen-
dung, die ebenfalls für eine umfassende Verantwortlichkeit der Mieterinnen zur
Einholung der erforderlichen Bewilligungen sprechen und nicht für eine ein-
schränkende im Sinne des klägerischen Verständnisses.
5.5.6. Auch das Argument der Klägerin, es handle sich bei der Bewilligung der
konkreten Nutzung des Werkes um eine Teilbaubewilligung, welche als Teil der
von der Beklagten einzuholenden Baubewilligung zu verstehen sei, verfängt nicht
(act. 52 Rz. 480 f.). Das Verwaltungsgericht des Kantons Bern hat in seinem Ur-
teil vom 21. April 2008 (100.2008.23241U) in Erw. 2.5 ff. zusammengefasst näm-
lich Folgendes ausgeführt (act. 3/36 S. 9 f.): Die Gemeinde G._____ bei H._____
habe in ihrem Gesamtbauentscheid vom 9. Februar 2006 und zur Zusatzbewilli-
gung vom 30. März 2007 vorbehalten, eine konkrete Nutzung nur zu bewilligen,
wenn damit kein grösserer Publikums-Fahrverkehr verbunden sei. Mit diesem
Vorgehen habe die Gemeinde zum Ausdruck gebracht, dass sie das Verkehrs-
aufkommen nicht nur als Problem der Luftreinhaltung, sondern auch als Frage der
Zonenkonformität betrachte und Letzteres erst prüfen werde, wenn ihr die konkre-
te Nutzung bekannt sei. Vor dem Hintergrund, dass eine reine Zweckänderung
ohne bauliche Vorkehren (etwa Änderung des Betriebskonzepts) genügen könne
für eine Bewilligungspflicht, wenn Zonenvorschriften berührt würden, scheine eine
separate Baubewilligung für die Aufnahme einer konkreten, die Zonenordnung be-
rührenden Nutzung als folgerichtig. Namentlich könne im Lichte von Art. 51 des
Baureglements der Gemeinde G._____ bei H._____ nicht vornherein ausge-
schlossen sein, dass es Fachmärkte mit und solche ohne grossen Publikums-
Fahrverkehr gebe.
5.5.7. Daraus geht hervor, dass sich aus der Bezeichnung "Baubewilligung" nicht
ableiten lässt, dass die Teilbaubewilligung hinsichtlich einer konkreten Nutzung
ohne Weiteres durch die Beklagte einzuholen gewesen wäre, zumal eine Bewilli-

- 46 -
gung der Nutzung von den konkreten Konzepten (der Mieterinnen) abhing und
nicht mit der Baute als solches in Zusammenhang stand. Dass die Beklagte zu-
dem auch gehalten gewesen wäre, für die Mieterinnen konkrete Nutzungskonzep-
te auszuarbeiten, behauptet die Klägerin nicht. Damit lässt sich aus dem Begriff
"Baubewilligung" entgegen der Klägerin nicht ableiten, dass die Beklagte zur Ein-
holung derselbigen verpflichtet gewesen wäre. Zu erinnern ist überdies erneut,
dass die Gesamtbaubewilligung vom 9. Februar 2006 mit dem entsprechenden
Vorbehalt hinsichtlich der Nutzung zum Vertragsbestandteil erhoben wurde
(act. 3/33; vgl. Ziff. 4.3.2 hiervor).
5.5.8. Ebenfalls ist zu erwähnen, dass im Bau- und Wiederherstellungsentscheid
vom 27. April 2012 die Parteistellung der Beklagten aberkannt wurde. Es wurde
ausgeführt, dass die Beklagte weder Eigentümerin noch Nutzerin der fraglichen
Grundstücke sei. Es sei nicht erkennbar, dass die Beklagte in ihren eigenen Inte-
ressen direkt und unmittelbar betroffen sei. Lediglich aufgrund ihrer vertraglichen
Beziehungen zur Klägerin wurde sie dem Verfahren beigeladen (act. 3/50 Ziff. 3.2
S. 11). Auch daraus erhellt, dass es nicht der Beklagten, sondern den Mieterinnen
oblag, die konkrete Nutzung bewilligen zu lassen, da die Beklagte dazu nicht legi-
timiert war.
5.5.9. Nicht zuletzt spricht der Umstand, dass die Klägerin mit der J._____ AG ei-
ne verhältnismässig geringe Inkonvenienzentschädigung von CHF 25'000.– im
Vergleich zu den gesamten geltend gemachten nutzlosen Investitionskosten von
ca. CHF 420'000.– vereinbart hat, dafür, dass auch sie davon ausging, dass das
Nutzungsrisiko bei den Mieterinnen lag.
5.6. Zwischenfazit
Damit ist festzuhalten, dass das Einholen der "Betriebsbewilligung" bzw. etwaiger
Nutzungsbewilligungen nicht der Beklagten, sondern den Mieterinnen oblag. An-
gesichts dieses klaren Ergebnisses sowohl einer subjektiven als auch objektiven
Auslegung ist eine Befragung der von der Klägerin offerierten Zeugen entbehrlich.
Selbst wenn man zu einem anderen Auslegungsergebnis käme, läge jedoch keine

- 47 -
Sorgfaltspflichtverletzung vor, wie aus den nachfolgenden Erwägungen hervor-
geht.
5.7. Sorgfaltspflichtverletzung
5.7.1. Soweit die Klägerin die Sorgfaltspflichtverletzung damit begründet, die Be-
klagte habe die Bewilligungen für die Nutzung der Mieterinnen nicht oder nicht
rechtzeitig eingeholt bzw. sie hätte die Rechtslage vorgängig abklären müssen, ist
ihr zu entgegnen, dass die Vorgehensweise mit einer der Gesamtbaubewilligung
nachfolgenden Teilbaubewilligung die konkrete Nutzung zu bewilligen, von der
Gemeinde G._____ bei H._____ festgelegt wurde, was vom Verwaltungsgericht
Bern im Urteil vom 21. April 2008 nicht beanstandet wurde (vgl. Ziff. 5.5.6 hier-
vor). Zudem war die Gesamtbaubewilligung, welche die spätere Teilbewilligung
der konkreten Nutzung vorbehielt, der Klägerin als Vertragsbestandteil bekannt.
Was für weitere rechtliche Abklärungen die Beklagte im Vorfeld hätte treffen müs-
sen, ist nicht ersichtlich. Wie die Behörden die Frage der konkreten Nutzung beur-
teilen würden, lässt sich mit Gewissheit nicht vorhersagen. Zudem wurde die be-
antragte Nutzung von der Gemeinde G._____ bei H._____ zunächst bewilligt. Es
kann der Beklagten auch nicht vorgeworfen werden, dass sie die Rechtsfolgen im
Zusammenhang mit den fehlerhaften Verfahrenshandlungen hätte erkennen müs-
sen, zumal sich die Rechtslage nicht als völlig eindeutig erwies (vgl. Ziff. 2.3.4 ff.
hiervor). Zu erwähnen ist zudem, dass die Beklagte keine Erfolgshaftung hinsicht-
lich dem Einholen der Nutzungsbewilligungen traf, da sie lediglich ein sorgfältiges
Tätigwerden schuldete.
5.7.2. Das Vorbringen, die Beklagte habe es versäumt, die Mietverträge an auflö-
sende Bedingungen zu knüpfen, vermag ebenfalls keine Sorgfaltspflichtverletzung
zu begründen. Im Mietvertrag mit der K._____ GmbH wurde eine entsprechende
Bedingung in Ziff. 6.20 vereinbart. Zwar wurde dies im Mietvertrag mit der
J._____ AG unterlassen und es wurde auch kein explizites Kündigungsrecht ver-
einbart, jedoch geht aus jener Ziff. 6.20 klar hervor, dass das Risiko für fehlende
Bewilligungen für den Betrieb und die Benutzung der Mieterin J._____ AG über-
bunden wurde. Inwiefern angesichts dessen durch das Nichtanbringen einer Be-
dingung oder eines Kündigungsrechts eine Sorgfaltspflichtverletzung vorliegen

- 48 -
könnte bzw. die Beklagte keine ausreichende Absicherung vereinbart hätte, ver-
mag die Klägerin nicht darzutun. Solches ist auch nicht ersichtlich, da es unstatt-
haft erscheint, wenn die J._____ AG trotz Übernahme des Nutzungsrisikos ge-
genüber der Klägerin etwaige aus nicht bewilligter Nutzung resultierende Scha-
denersatzansprüche erhebt. Dies gilt umso mehr, als die Beklagte nach Erteilung
der "Betriebsbewilligung" vom 28. Juni 2007 von der J._____ AG ein Dokument
(datierend vom 10. Juli 2007) unterzeichnen liess, worin die J._____ AG bestätig-
te, von der Gesamtbaubewilligung vom 9. Februar 2006 Kenntnis genommen zu
haben (act. 25/10; act. 3/33; act. 3/35).
5.7.3. Zum Vorwurf, die Beklagte habe eine formell unrichtige "Betriebsbewilli-
gung" erwirkt, gilt es Folgendes festzuhalen: Die Gemeinde schlug der Beklagten
entweder eine öffentliche Bekanntmachung der Nutzung mit Einsprachemöglich-
keit oder den Erlass einer anfechtbaren Verfügung ohne vorherige Publikation vor
(Entscheid der BVE des Kantons Bern 110/2012/72 vom 22. Oktober 2012, Sach-
verhalt Ziff. 2; act. 3/41). In ihrer Stellungnahme vom 11. Juni 2007 sprach sich
die Beklagte für eine Bewilligung der vorgesehenen Nutzungen ohne Publikation
aus (act. 3/42). Die Beklagte bringt dazu vor, die Parteien hätten weitere Verzöge-
rungen und Erschwernisse vermeiden wollen. Es sei sogar die Klägerin gewesen,
die sich einer Publikation dezidiert widersetzt habe (act. 24 S. 47).
5.7.4. Mit der Beklagten ist zu schliessen, dass die Kompetenz der Verfahrensge-
staltung der Bewilligungsbehörde obliegt (act. 24 S. 24). Private dürfen grundsätz-
lich auf die Handlungen der Behörden vertrauen. Anlass zur Überprüfung besteht
dort, wo die Fehlerhaftigkeit der Vertrauensgrundlage leicht erkennbar ist (HÄFE-
LIN, MÜLLER, UHLMANN [Hrsg.], Allgemeines Verwaltungsrecht, 7. Aufl. 2016,
N. 656 f.). Die Klägerin begründet nicht näher, inwiefern die beklagtische Stel-
lungnahme vom 11. Juni 2007 kausal zur von der Gemeinde G._____ bei
H._____ gewählten Vorgehensweise gewesen wäre, zumal die beiden Vorschlä-
ge hinsichtlich des weiteren Vorgehens von der Gemeinde G._____ bei H._____
aus kamen und die Beklagte dazu lediglich Stellung nahm. Dass sie sich für die
Variante ohne weitere Verzögerung aussprach, erscheint in Anbetracht, dass die
Parteien weitere Verzögerungen und Erschwernisse vermeiden wollten, nicht als

- 49 -
sorgfaltswidrig (act. 24 S. 47; act. 52 Rz. 613). Die verfahrensrechtlichen Fehler
der Gemeinde G._____ bei H._____, welche zur Aufhebung der "Betriebsbewilli-
gung" führte, können der Beklagten jedenfalls nicht angelastet werden, da nicht
ersichtlich ist, inwiefern die Beklagte ein diesbezügliches Verschulden treffen soll-
te.
5.8. Fazit
Die Klägerin hat keine Ansprüche gegenüber der Beklagten aus einer Verletzung
des Erstvermietungsauftrags.
6. Ergebnis
6.1. Zwar hegten beide Parteien bis zu den abschlägigen behördlichen Ent-
scheiden die Erwartung, dass das Gewerbe- und Fachmarktzentrum "E._____"
einer (langfristigen) Nutzung durch die I._____ AG, J._____ AG und K._____
GmbH zugänglich sein würde. Der Klägerin gelingt es jedoch nicht darzutun, dass
ihr die Beklagte zugesichert habe, sämtliche Flächen im Gewerbe- und Fach-
marktzentrum durch Verkaufsgeschäfte nutzen zu können. Ein entsprechender
Rechtsbindungswille hinsichtlich einer dahingehenden Vereinbarung lässt sich
weder ausdrücklich, konkludent noch stillschweigend ergründen. Auch eine nor-
mative Auslegung der Vertragsdokumente führt zu keinem Auslegungsergebnis
gemäss klägerischem Verständnis. Demzufolge liegt kein Werkmangel im rechtli-
chen Sinn vor und es erübrigt sich, die weiteren Voraussetzungen einer Mängel-
haftung zu prüfen.
6.2. Was den Schadenersatzanspruch bezüglich des Erstvermietungsauftrags
betrifft, gelingt es der Klägerin nicht darzulegen, dass die Beklagte verpflichtet
gewesen wäre, die erforderlichen Nutzungsbewilligungen einzuholen. Auch im
Übrigen ist der Beklagten keine Sorgfaltspflichtverletzung vorzuwerfen.
6.3. Im Ergebnis führt dies zur vollumfänglichen Klageabweisung.

- 50 -
7. Kosten- und Entschädigungsfolgen
7.1. Gerichtskosten
Die Höhe der Gerichtskosten bestimmt sich nach der Gebührenverordnung des
Obergerichts vom 8. September 2010 (GebV OG; Art. 96 ZPO i.V.m. § 199 Abs. 1
GOG ZH). Sie richtet sich in erster Linie nach dem Streitwert (§ 2 Abs. 1 lit. a
GebV OG), welcher die Basis zur Berechnung der Grundgebühr bildet (§ 4 Abs. 1
GebV OG). Der Streitwert wird durch das Rechtsbegehren bestimmt (Art. 91
Abs. 1 ZPO) und beläuft sich vorliegend auf CHF 6'954'926.45 (vgl. act. 1S. 2).
Bei diesem Streitwert beträgt die Grundgebühr rund CHF 90'500.–. Aufgrund ih-
res vollumfänglichen Unterliegens sind die Gerichtskosten der Klägerin aufzuerle-
gen (Art. 106 Abs. 1 ZPO) und soweit möglich vorab aus dem von ihr geleisteten
Kostenvorschuss zu decken.
7.2. Parteientschädigung
Vorliegend hat die Beklagte eine Parteientschädigung beantragt, welche ihr auf-
grund ihres vollumfänglichen Obsiegens zuzusprechen ist. Bei berufsmässig ver-
tretenen Parteien richtet sich die Höhe der Parteientschädigung nach der Verord-
nung über die Anwaltsgebühren vom 8. September 2010 (AnwGebV; Art. 95
Abs. 3 lit. b und Art. 96 ZPO i.V.m. § 48 Abs. 1 lit. c und Abs. 2 des Anwaltsgeset-
zes vom 17. November 2003). Grundlage für die Festsetzung der Höhe der Par-
teientschädigung bildet in erster Linie der Streitwert (§ 2 Abs. 1 lit. a AnwGebV),
aufgrund dessen die Grundgebühr berechnet wird (§ 4 Abs. 1 AnwGebV). Die so
ermittelte Gebühr deckt den Aufwand für die Erarbeitung einer Rechtsschrift und
die Teilnahme an der Hauptverhandlung ab (§ 11 Abs. 1 AnwGebV). Für die Teil-
nahme an zusätzlichen Verhandlungen und für weitere notwendige Rechtsschrif-
ten wird ein Einzelzuschlag von je höchstens der Hälfte der Gebühr berechnet
(§ 11 Abs. 2 AnwGebV). Bei einem Streitwert von CHF 6'954'926.45 beträgt die
Grundgebühr rund CHF 83'500.–. Für die Vergleichsverhandlung, den zweiten
Schriftenwechsel sowie die weiteren notwendig gewordenen Stellungnahmen ist
ein Zuschlag von insgesamt rund 50% der Grundgebühr zu berechnen. Folglich
ist die Klägerin zu verpflichten, der Beklagten eine Parteientschädigung in der

- 51 -
Höhe von CHF 125'000.– zu bezahlen. Die Beklagte verlangt die Zusprechung ei-
ner Parteientschädigung zuzüglich Mehrwertsteuer (act. 57 S. 2), macht aber kei-
ne ausserordentlichen Umstände geltend, welche - in Anbetracht der Möglichkeit
des Vorsteuer-Abzugs - eine zusätzliche Berücksichtigung rechtfertigen würden
(Urteil des Bundesgerichts 4A_552/2015 vom 25. Mai 2016 E. 4.5; ZR 104 [2005]
Nr. 76). Es ist daher keine Mehrwertsteuer zuzusprechen.
Das Handelsgericht erkennt:
1. Die Klage wird abgewiesen.
2. Die Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf CHF 90'500.–.
3. Die Kosten werden der Klägerin auferlegt; der von ihr geleistete Kostenvor-
schuss wird zur teilweisen Kostendeckung herangezogen.
4. Die Klägerin wird verpflichtet, der Beklagten eine Parteientschädigung von
CHF 125'000.– zu bezahlen.
5. Schriftliche Mitteilung an die Parteien.
6. Eine bundesrechtliche Beschwerde gegen diesen Entscheid ist innerhalb
von 30 Tagen von der Zustellung an beim Schweizerischen Bundesgericht,
1000 Lausanne 14, einzureichen. Zulässigkeit und Form einer solchen Be-
schwerde richten sich nach Art. 72 ff. (Beschwerde in Zivilsachen) oder
Art. 113 ff. (subsidiäre Verfassungsbeschwerde) in Verbindung mit Art. 42
und 90 ff. des Bundesgesetzes über das Bundesgericht (BGG). Der Streit-
wert beträgt CHF 6'954'926.45.

- 52 -
Zürich, 12. Juli 2019
Handelsgericht des Kantons Zürich
Vorsitzender: Gerichtsschreiber:
Roland Schmid Dr. Benjamin Büchler