vs_gerichte · C1 20 56 · 2022-03-28 · fr
Werkvertrag
Werkvertrag

C1 20 56 JUGEMENT DU 28 MARS 2022 Tribunal cantonal du Valais Cour civile I Composition : Jérôme Emonet, président ; Béatrice Neyroud et Dr. Lionel Seeberger, juges ; Céline Gaillard, greffière en la cause X _________ SA, appelante en cause et appelante, représentée par Maître Alexandre Zen-Ruffinen, avocat, 2001 Neuchâtel 1 contre Y _________ SA, 3968 Veyras, demanderesse et appelée, représentée par Maître Christiane Rey Jordan, avocate, 1870 Monthey 1 et Z _________ SA, 1957 C _________, défenderesse (2), appelée en cause et appelée, représentée par Maître Philippe Loretan, avocat, 1950 Sion (Entreprise) appel contre le jugement du 28 janvier 2020

C1 20 56 
 
 
JUGEMENT DU 28 MARS 2022 
 
en la cause 
 


- 2 - 
Procédure 
 
A. Le 18 juin 2018, Y _________ SA a saisi le juge de commune de A _________ d’une 
requête de conciliation à l’encontre de X _________ SA (ci-après : X _________ SA ou 
défenderesse 1) et de Z _________ SA (ci-après : Z _________ SA ou défenderesse 
2). Au terme de la séance du 23 août 2018, cette autorité a délivré une autorisation de 
procéder (p. 63-64). 
Le 15 novembre 2018, Y _________ SA a ouvert action devant le juge des districts de 
B _________ à l’encontre de X _________ SA et de Z _________ SA et a pris les 
conclusions suivantes : 
Principalement 
1. L’action formée par Y _________ SA est admise. 
2. La société X _________ SA doit la somme de 49'862 fr. 95 avec intérêts à 5% dès le 12 juin 2018 à la 
société Y _________ SA eu égard aux travaux exécutés sur la halle industrielle Z _________ SA à 
C _________. 
3. Tous les frais de procédure et de jugement, ainsi qu’une équitable indemnité pour les dépens de la 
société Y _________ SA, par D _________, sont mis à la charge de la société X _________ SA. 
Subsidiairement 
1. L’action formée par Y _________ SA est admise. 
2. La société Z _________ SA doit la somme de 49'862 fr. 95 avec intérêts à 5% dès le 12 juin 2018 à la 
société Y _________ SA eu égard aux travaux exécutés sur la halle industrielle Z _________ SA à 
C _________. 
3. Tous les frais de procédure et de jugement, ainsi qu’une équitable indemnité pour les dépens de la 
société Y _________ SA, par M. D _________, sont mis à la charge de la société Z _________ SA. 
Au terme de son mémoire-réponse du 28 janvier 2019, Z _________ SA a invoqué la 
prescription pour le cas où la prétention à son encontre reposerait sur un enrichissement 
illégitime ou sur l’art. 672 CC (p. 98) et a conclu au rejet de la demande avec suite de 
frais et dépens. 
Dans sa réponse du 18 février 2019, X _________ SA a conclu au rejet de la demande 
avec suite de frais et dépens et a appelé en cause Z _________ SA, en concluant, pour 
le cas où elle venait à être reconnue débitrice du montant réclamé par Y _________ SA, 


- 3 - 
à ce que Z _________ SA lui verse 49'868 fr. 95, avec intérêts à 5% l’an dès le 12 juin 
2018. 
Dans sa réplique du 14 mai 2019, la demanderesse a augmenté ses prétentions à 
51'297 fr. 40 avec intérêts à 5% dès le 23 mai 2017. 
A l’occasion des plaidoiries finales du 23 janvier 2020, la demanderesse a une nouvelle 
fois modifié ses conclusions, chiffrant ses prétentions à 50'287 fr. 05, avec intérêts à 5% 
dès le 1er mars 2017. 
B. Par jugement du 28 janvier 2020, le juge de district a prononcé : 
1. X _________ SA est condamnée à payer à Y _________ SA 50'287 fr. 05 avec intérêts moratoires à 5% 
l’an depuis le 1er mars 2017. 
2. Les conclusions de X _________ SA contre Z _________ SA sont rejetées. 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 4500 fr., sont mis à la charge de X _________ SA, laquelle remboursera 
à Y _________ SA l’avance effectuée à due concurrence et lui versera en outre 7000 fr. à titre de dépens. 
4. X _________ SA versera à Z _________ SA 7000 fr. à titre de dépens. 
C. Le 28 février 2020, X _________ SA a interjeté appel contre le jugement précité et a 
conclu : 
Principalement 
1. Annuler le jugement du 28 janvier 2020 et, statuant au fond : 
2. Rejeter la demande de Y _________ SA du 15 novembre 2018 à l’encontre de X _________ SA. 
3. Statuer sur les frais et dépens de première et deuxième instance. 
Subsidiairement 
4. Annuler les chiffres 2, 3 et 4 jugement du 28 janvier 2020 et, statuant au fond : 
5. Condamner Z _________ SA à verser à X _________ SA une somme de 49'868 fr. 95 avec intérêts à 
5% l’an dès le 12 juin 2018. 
6. Répartir par moitié les frais judiciaires entre Z _________ SA et Y _________ SA. 
7. Condamner Y _________ SA et/ou Z _________ SA à verser une juste indemnité de dépens à 
X _________ SA pour la première instance. 
8. Statuer sur les frais et dépens de deuxième instance. 


- 4 - 
Plus subsidiairement : 
9. Annuler les chiffres 3 et 4 du jugement du 28 janvier 2020 et, statuant au fond : 
10. Répartir par moitié les frais judiciaires de 4500 fr. entre X _________ SA et Y _________ SA. 
11. Dire que X _________ SA ne doit aucune indemnité de dépens à Z _________ SA et partant mettre les 
dépens de 7000 fr. à charge de Y _________ SA. 
12. Statuer sur les frais et dépens de deuxième instance. 
Aux termes de leurs déterminations des 1er et 14 mai 2020, les autres parties ont conclu 
au rejet de l’appel avec suite de frais et dépens. 
 
I. Préliminairement 
1.1 En vertu de l’article 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC, les décisions finales et les décisions 
incidentes de première instance de nature patrimoniale sont attaquables par la voie de 
l’appel au Tribunal cantonal (art. 5 al. 1 let. b LACPC), si la valeur litigieuse au dernier 
état des conclusions est de 10'000 francs au moins. L'appel, écrit et motivé, est introduit 
auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision 
motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). 
La valeur litigieuse, selon les dernières conclusions des parties en première instance, se 
monte à 50'287 fr. 05 (art. 94 al. 1 CPC ; cf. BRUNNER/VISCHER, in Oberhammer et al. 
[Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, 3e éd., 2021, n. 5 ad art. 
308 CPC; ATF 145 III 506). Elle ouvre la voie de l'appel (art. 308 al. 2 CPC). 
Le jugement du 28 janvier 2020 a été expédié le jour même et reçu le lendemain par 
l’appelante (p. 434). Le délai de 30 jours a ainsi commencé à courir le 30 janvier 2020 
pour échoir le 28 février 2020. La déclaration d’appel, remise à la poste le dernier jour, 
a été formée dans le délai de l’art. 311 al. 1 CPC. 
1.2 La motivation de l'appel est une condition de recevabilité (art. 311 al. 1 CPC). Pour 
y satisfaire, il ne suffit pas au recourant de renvoyer aux moyens soulevés en première 
instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision dont appel. Il lui 
incombe bien plutôt de démontrer en quoi le jugement entrepris est entaché d'erreurs, 
sur les faits qu'il constate ou sur les conclusions juridiques qu'il tire (ATF 138 III 374 
consid. 4.3.1; arrêt 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.1). Cela suppose qu'il 


- 5 - 
désigne précisément les passages de la décision querellés et les pièces du dossier sur 
lesquelles il fonde sa critique (arrêt 4A_38/2013 du 12 avril 2013 consid. 3.2). 
L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 
al. 1 CPC). L'autorité d'appel examine avec un plein pouvoir les griefs pris de la mauvaise 
application du droit - fédéral, cantonal ou étranger - et de la constatation inexacte des 
faits par le tribunal de première instance (REETZ/THEILER, Kommentar zur 
Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3e éd., 2016, n. 6, 13 ss et 27 ss ad art. 310 CPC). 
Elle applique le droit d'office, sans être liée par les griefs des parties; elle peut substituer 
ses propres motifs à ceux de la décision attaquée (HOHL, Procédure civile, T. II, 2e éd., 
2010, nos 2396 et 2416). Sous réserve de vices manifestes, l'instance d'appel limite 
toutefois son examen aux arguments développés dans la demande et la réponse d'appel 
(ATF 142 III 413 consid. 2.2.4) et ne revoit les constatations de fait que si elles sont 
remises en cause (HOHL, op. cit., no 2400). 
En l’occurrence, l’appel formé par la défenderesse 1 satisfaisant à ses réquisits formels, 
il y a lieu d'entrer en matière. 
 
II. Statuant en faits 
 
2. Y _________ SA est active dans les travaux de jointoyerie, d’étanchéité, 
d’assainissement de béton, de traitement de fissures par injection, de sols sans joints et 
de tous autres travaux de même nature (p. 3 all. No 1 ; p. 10). Elle est représentée par 
D _________, directeur. 
X _________ SA, de siège à A _________, exploite, parmi d’autres activités, un bureau 
d’architecture et une entreprise générale (p. 3 all. No 2 ; p. 11). 
Z _________ SA, de siège à C _________, a pour but social notamment l’achat, la vente, 
la location, le commerce et l’entretien de machines de manutention, élévateurs, tous les 
engins de levage et accessoires pour le privé ou l’industrie (p. 3, all. No 3 ; p. 12). 
3. Par contrat du 5 octobre 2015, Z _________ SA a chargé X _________ SA de la 
planification et de la construction d’une halle industrielle à C _________ (p. 4, all. No 4 ; 
p. 101 ss et 163 ss). Le contrat renvoyait à la norme SIA 118 (p. 102). Les deux parties 
s’engageaient à respecter un échéancier, qui prévoyait notamment la remise des locaux 
pour exploitation et la réception de l’ouvrage au 31 août 2016 (p. 102). Le prix (7.7 


- 6 - 
millions) était fixé à forfait. D’éventuelles modifications du contrat demandées par le 
maître de l’ouvrage devaient faire l’objet d’un avenant écrit signé par les deux parties 
avant exécution (p. 103). Les travaux supplémentaires, qu’ils soient à forfait ou facturés 
sur décompte, ouvraient le droit pour l’entreprise totale à des honoraires selon un tableau 
annexé et à une indemnisation des risques de 5% sur le montant total imputé pour ces 
travaux. Toutes les plus-values, y compris celles inattendues et exceptionnelles, 
devaient être annoncées immédiatement par écrit au maître de l’ouvrage (p. 103). 
Le descriptif du 9 septembre 2015 indiquait, s’agissant du traitement des surfaces, que 
les dallages, armés de fibres synthétiques de 20 cm (p. 24), seraient « lisses propres (y 
compris durcisseur) » (p. 34). Au niveau des chapes il était prévu (p. 45) : 
« sols du rez sollicité par les engins de manutention : traitement du béton du dallage sans couche 
complémentaire 
Stock étages intermédiaires et locaux techniques chape adhérente ciment résine 20 mm ou lissage frais 
sur frais du béton » 
Un carrelage était prévu pour le revêtement de sol du hall d’entrée (p. 46). 
Une peinture devait être appliquée sur les parois et plafonds des zones d’accès à la 
clientèle et dans la salle de cours (p. 46). 
Postérieurement au contrat, X _________ SA a soumis à Z _________ SA divers 
avenants écrits portant sur des modifications de l’ouvrage (p. 106-124), qui ont été 
signés par les deux parties pour valoir accord (p. 269-284). 
L’entreprise E _________ GmbH a été chargée des travaux d’imprégnation des sols, 
hormis dans les locaux de lavage, peinture et batterie, ainsi que dans le couloir d’entrée 
(p. 210, all. No 64 ; p. 289, all. No 112). 
4. Le procès-verbal de chantier du 17 mai 2016 mentionne, s’agissant des finitions du 
sol et, pour partie, des parois des locaux de lavage, de peinture et de batterie, que le 
maître de l’ouvrage a validé la solution des nanoparticules de teinte Light Grey, avec un 
délai souhaité pour la semaine 23 (p. 52 ; p. 192). 
Z _________ SA s’est renseignée auprès de F _________ Sàrl quant à la confection de 
revêtements pour des locaux à usage industriel (G _________, p. 357, rép. 24 ; 
F _________, p. 359, rép. 31), laquelle a pris conseil auprès G _________, directeur de 
H _________ Sàrl (G _________, p. 357, rép. 24). Celui-ci s’est rendu sur place et a 
rencontré un représentant de X _________ SA et I _________ (G _________, p. 357, 


- 7 - 
rép. 25 ; Z _________, p. 360, rép. 32). Pour l’exécution de ces travaux, il a recommandé 
Y _________ SA (G _________, p. 357, rép. 25). 
Selon procès-verbal de chantier du 26 juillet 2016, X _________ SA devait prendre 
contact avec Y _________ SA pour le traitement des locaux spéciaux (p. 142). 
Le représentant de Y _________ SA a été convié à une séance sur place en vue discuter 
de la réalisation des travaux de revêtement des trois locaux spéciaux. A cette occasion 
étaient présents I _________ et J _________, directeur des travaux au sein de 
X _________ SA (p. 157, all. No 33 ; p. 209, all. No 60 ; p. 264, all. No 112 ; J _________ 
p. 351, rép. 1 ; K _________, p. 355, rép. 17). 
Le procès-verbal de chantier du 16 août 2016 indique pour les sols (p. 54 ; p. 194) : 
« - Délai donné à E _________ pour solution et exécution 
- Échantillons exécutés par Y _________ et matériel Sika 
- Faire échantillon sol locaux spéciaux à C _________ anciens locaux » 
La date de la remise était en principe reportée à fin septembre 2016. 
Le procès-verbal du 26 septembre 2016 mentionne encore en ce qui concerne les sols 
(p. 56 ; p. 196) : 
« - Négociation entre avocats X _________ et ceux de E _________ GmbH à finaliser entre aujourd’hui et 
demain (Terminé) 
 - E _________ GmbH procédure en cours 
 - Spécialiste de ponçage comme sous-traitant de Y _________ 
 - L _________ demande un rapport écrit de Sika (en cours délai au 22.09.2016) 
 - Y _________ : attente de l’offre 
 - Locaux spéciaux : sol + murs (hydrofuge) » 
Le 12 octobre 2016, H _________ Sàrl a détaillé à l’intention de F _________ Sàrl ses 
recommandations quant à la procédure et aux produits pour la réalisation des 
revêtements industriels, en annexant une liste de prix des produits (p. 252-254). 
En octobre 2016, Y _________ SA a fait parvenir à X _________ SA les devis suivants : 
 
Devis no 1007473 du 5 octobre 2016, mais adressé le 13 octobre 2016 (p. 19 ; 
249), portant sur l’exécution d’un revêtement en résine sur le sol et l’application 


- 8 - 
d’un hydrofuge sur les murs du local de lavage pour un montant de 17'135 fr. 05 
(p. 13-14) ; 
 
Devis no 1007494 du 24 octobre 2016, adressé le même jour (p. 255), portant 
sur l’exécution d’un revêtement en résine sur le sol et l’application d’un hydrofuge 
sur les murs du local abritant la batterie pour un montant de 16'703 fr. 05 
(p. 15-16) ; 
 
Devis no 1007495 du 24 octobre 2016, adressé le même jour (p. 255), portant 
sur l’exécution d’un revêtement en résine sur le sol et l’application d’un hydrofuge 
sur les murs du local de peinture pour un montant de 12'069 fr. 85 (p. 17-18). 
Par mail du 14 octobre 2016, X _________ SA a confirmé la première commande, tout 
en sollicitant un rabais de 5%, et sollicité le programme des travaux, précisant qu’il y 
avait urgence (p. 19). En effet, comme on l’a vu, il était prévu que Z _________ SA 
emménage dans ses nouveaux locaux le 31 août 2016 déjà (p. 92, all. Nos 21-22 ; 
p. 102). 
S’en est suivi des échanges de mails entre l’entrepreneur, l’entreprise générale et le 
maître de l’ouvrage concernant la teinte. Y _________ SA a d’abord soumis le 17 octobre 
2016 à X _________ SA la gamme disponible de couleurs (p. 21). X _________ SA a 
invité le même jour Z _________ SA à faire un choix, en lui exposant les délais pour la 
commande et les travaux (p. 21). Par mail du 18 octobre 2016, Z _________ SA a 
communiqué à X _________ SA son choix pour chaque local, en mettant en copie 
notamment G _________ et Y _________ SA (p. 20). Elle invitait X _________ SA à 
confirmer encore le jour même la commande au fournisseur, de manière à ce que les 
travaux puissent débuter la première semaine de novembre. Le 19 octobre 2016, 
X _________ SA a transmis le mail de Z _________ SA à Y _________ SA, précisant 
que cela valait confirmation de commande, et l’a invitée à commander les produits 
auprès du fournisseur le jour même, de manière à ne pas retarder les travaux de pose 
(p. 20). 
Par la suite, des travaux similaires dans le corridor de l’entrée ont été commandés à 
Y _________ SA (G _________, p. 358, rép. 28). 
5. Y _________ SA a réalisé les travaux dans les locaux de lavage, de batterie et de 
peinture du 7 au 18 novembre 2016 (p. 4, all. No 5 ; p. 65-70). On ne connaît en revanche 
pas la date d’exécution des travaux dans le corridor d’entrée. X _________ SA a suivi 
l’exécution des travaux (M _________, p. 354, rép. 16 ; G _________, p. 357, rép. 27). 


- 9 - 
Le 13 décembre 2016, X _________ SA a adressé à Y _________ SA la liste des 
finitions à faire (p. 238-241). 
La bienfacture des travaux n’a pas fait l’objet de contestation (J _________ p. 352, 
rép. 3 ; M _________, p. 354, rép. 13 et 15 ; G _________, p. 357, rép. 26). 
6. Le 30 décembre 2016, Y _________ SA a adressé à X _________ SA les factures 
suivantes : 
 
Facture no 108308 de 15'472 fr. 95 relative aux travaux exécutés dans le local de 
lavage (p. 225 ; p. 337-338) ; 
 
Facture no 108309 de 13'412 fr. 50 relative aux travaux exécutés dans le local de 
peinture (p. 226 ; p. 339-340) ; 
 
Facture no 108310 de 16'703 fr. 05 relative aux travaux exécutés dans le local de 
batterie (p. 227) ; 
 
Facture no 108311 de 8295 fr. 85 relative aux travaux exécutés dans l’entrée du 
corridor (p. 224 ; p. 341). 
Le 1er mars 2017, X _________ SA a adressé à Y _________ SA un décompte manuscrit 
daté du 24 février 2017, faisant état d’un montant de 3597 fr. 30, TVA incluse, à la charge 
de l’entreprise totale, le solde devant être facturé à Z _________ SA (p. 59-60 ; p. 228-
229). Elle a également annexé les factures de Y _________ SA annotées 
manuscritement, de manière à indiquer quels postes elle acceptait de prendre en charge 
et à concurrence de quels montants (p. 224-227 ; p. 230-233). 
Tenant compte de ces instructions, Y _________ SA a dès lors adressé d’une part à 
X _________ SA les factures rectifiées suivantes (p. 213, all. No 81 admis) : 
 
Facture no 108308 de 836 fr. 05 relative aux travaux exécutés dans le local 
lavage (p. 235) ; 
 
Facture no 108309 de 586 fr. 20 relative aux travaux exécutés dans le local 
peinture (p. 236) ; 
 
Facture no 108310 de 1146 fr. 95 relative aux travaux exécutés dans le local 
batterie (p. 234) ; 


- 10 - 
 
Facture no 108311 de 920 fr. 10 relative aux travaux exécutés dans l’entrée du 
corridor (p. 237) ; 
et, d’autre part à Z _________ SA les nouvelles factures suivantes (p. 213, all. No 81) : 
 
Facture no 1010000 de 14'282 fr. 64 relative aux travaux dans le local de lavage 
(p. 22-23) ; 
 
Facture no 1010001 de 12'826 fr. 30 relative aux travaux dans le local de peinture 
(p. 24) ; 
 
Facture no 101002 de 15'556 fr. 10 relative aux travaux dans le local de batterie 
(p. 25) ; 
 
Facture no 101003 de 7375 fr. 75 relative aux travaux dans l’entrée du corridor 
(p. 26). 
Les nouvelles factures adressées à X _________ SA étaient datées du 30 décembre 
2016, alors que celles à l’intention de Z _________ SA portaient la date du 31 décembre 
2016. On ne saurait se fier à ces indications, manifestement inexactes, dès lors que les 
factures rectifiées 
ne 
peuvent 
être que 
postérieures 
aux 
instructions 
de 
X _________ SA du 1er mars 2017 (p. 213, all. No 82 admis). A noter encore qu’invitée 
à déposer toutes les factures reçues de la demanderesse (p. 305), X _________ SA a 
déposé non seulement les factures libellées à son intention (p. 332-341), mais 
également les factures nos 1010000 à 1010003 libellées à l’intention de Z _________ 
SA (p. 324 et 327-331). 
Le 23 mai 2017 (p. 242), Y _________ SA a adressé à X _________ SA un rappel 
portant sur un montant de 3577 fr. 70, intérêts moratoires compris (p. 326), et à 
Z _________ SA un rappel pour un montant de 51'297 fr. 40, intérêt moratoire compris 
(p. 27). 
A une date indéterminée, X _________ SA a payé à Y _________ SA 3597 fr. 30. Elle 
refuse de payer le solde du coût de l’ouvrage, estimant qu’il incombe à Z _________ SA 
(p. 28 ; p. 243 ; J _________ p. 352, rép. 8). 
Le 30 mai 2017, Y _________ SA a sommé X _________ SA de payer le solde dû dans 
un délai de cinq jours (p. 325). 


- 11 - 
Le lendemain, X _________ SA a informé Y _________ SA que les factures étaient 
mises en attente « jusqu’à règlement avec le maître de l’ouvrage » (p. 61), espérant 
pouvoir trouver un arrangement directement avec le maître de l’ouvrage (K _________, 
p. 356, rép. 22). 
Par courrier du 5 décembre 2017, Z _________ SA a indiqué à Y _________ SA qu’elle 
avait conclu avec X _________ SA un contrat d’entreprise totale et qu’elle l’avait 
entièrement réglée, hormis une retenue pour la garantie des défauts. Elle déclinait dès 
lors toute responsabilité pour le non-paiement des travaux exécutés (p. 62). 
 
III. Considérant en droit 
 
7. Le jugement attaqué retient que le contrat portant sur les travaux de revêtement des 
locaux spéciaux a été conclu entre X _________ SA et Y _________ SA. La 
défenderesse 1 et appelante conteste cette appréciation. Elle prétend que le descriptif 
de l’ouvrage prévoyait une simple imprégnation sur le radier et que la défenderesse 2 a 
décidé de faire appliquer une résine spéciale d’un coût largement supérieur et a 
directement commandé ces travaux à la demanderesse. Elle argue que le courriel du 14 
octobre 2016, valant confirmation de commande, ne peut porter tout au plus que sur le 
premier devis du 5 octobre 2016, qu’aux dires de la demanderesse, le contrat était déjà 
conclu antérieurement, que le courriel de demande de confirmation de la défenderesse 
2 du 18 octobre 2016 a été envoyé à toutes les personnes concernées par les travaux, 
notamment à la demanderesse, et ne lui était donc pas spécifiquement adressé, qu’elle 
n’a conclu avec la défenderesse 2 aucun avenant écrit portant sur une modification des 
sols des locaux spéciaux et que la demanderesse a également envoyé ses factures à la 
défenderesse 2. Elle avance enfin que la demanderesse n’a ni allégué ni prouvé qu’elle 
s’était chargée du suivi des travaux et relève que c’est la défenderesse 2 qui a contacté 
F _________ Sàrl. 
Le jugement part de la prémisse que le contrat d’entreprise totale devait en principe 
inclure toutes les prestations nécessaires à l’érection de la halle et en déduit qu’il 
appartenait à la défenderesse 1 de prouver ses allégations, selon lesquelles la 
défenderesse 2 avait directement commandé à la demanderesse les travaux de 
revêtement dans les locaux spéciaux, ce qu’elle n’était pas parvenue à faire (consid. 
3.2). Ce raisonnement ne peut être suivi. Il appartenait à la demanderesse d’établir le 
bien-fondé de sa prétention à l’égard de chacune des défenderesses, autrement dit que 


- 12 - 
l’une et/ou l’autre s’était obligée à son égard à payer le prix de l’ouvrage. Le fardeau de 
la preuve tel qu’opéré par le premier juge est ainsi inexact. Il convient partant, en se 
fondant sur les preuves recueillies en première instance, de déterminer quelle était la 
volonté des parties en cause quant à leur engagement respectif concernant les travaux 
commandés à la demanderesse (arrêt 4A_310/2020 du 30 juin 2021 consid. 3). 
8.1 Tant pour déterminer si un contrat a été conclu que pour l'interpréter, le juge doit 
tout d'abord s'efforcer de déterminer la commune et réelle intention des parties, sans 
s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit 
par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO; ATF 
144 III 93 consid. 5.2.2; 132 III 626 consid. 3.1; 132 III 268 consid. 2.3.2; 131 III 606 
consid. 4.1 et les arrêts cités). Ce n'est que si le juge ne parvient pas à déterminer la 
volonté réelle et commune des parties - parce que les preuves font défaut ou ne sont 
pas concluantes - ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté exprimée par 
l'autre à l'époque de la conclusion du contrat - ce qui ne ressort pas déjà du simple fait 
qu'elle l'affirme en procédure, mais doit résulter de l'administration des preuves -, qu'il 
doit recourir à l'interprétation normative (ou objective), à savoir rechercher leur volonté 
objective, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles 
pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre. Il s'agit 
d'une interprétation selon le principe de la confiance. D'après ce principe, la volonté 
interne de s'engager du déclarant n'est pas seule déterminante; une obligation à sa 
charge peut découler de son comportement, dont l'autre partie pouvait, de bonne foi, 
déduire une volonté de s'engager. Les circonstances déterminantes à cet égard sont 
celles qui ont précédé ou accompagné la manifestation de volonté, mais non pas les 
événements postérieurs, à l'exemple du comportement adopté par les parties 
contractantes après qu'elles ont conclu l'accord (ATF 133 III 61 consid. 2.2.1, 675 consid. 
3.3 p. 681 s. et les arrêts cités; 132 III 626 consid. 3.1). Le principe de la confiance 
permet ainsi d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son 
comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 144 III 93 
consid. 5.2.3; 130 III 417 consid. 3.2 et les arrêts cités ; arrêt 4A_431/2019 du 27 février 
2020 consid. 5.1). 
8.2.1 En l’espèce, il ressort du dossier que la demanderesse avait dès le départ compris 
que son cocontractant était la défenderesse 1. C’est en effet à celle-ci qu’elle a adressé 
ses offres et, à la fin des travaux, ses factures, avant que X _________ SA ne lui 
demande de facturer une partie du coût à la défenderesse 2. De son côté, la 
défenderesse 1 semble n’avoir jamais eu l’intention de commander pour son compte les 


- 13 - 
ouvrages et de répondre du prix à l’égard de la demanderesse. C’est ainsi qu’elle n’a 
pas convenu avec la défenderesse 2 d’un avenant pour la modification du contrat de 
base, qui ne prévoyait manifestement pas un revêtement ou un traitement différent pour 
les sols et les murs des locaux spéciaux. Elle n’a pas non plus averti le maître de 
l’ouvrage de la plus- ou moins-value que ces travaux occasionneraient. Et, après avoir 
reçu les factures, elle a contesté en être débitrice, acceptant uniquement de supporter 
la part qui, selon elle, correspondait au coût des traitements prévus dans le descriptif de 
construction. Les volontés étaient ainsi divergentes, ce dont les parties n’étaient 
apparemment pas conscientes. 
8.2.2 Reste à déterminer si la demanderesse était fondée à croire, en fonction des 
circonstances et du comportement respectif des défenderesses, qu’elle passait un 
contrat avec l’entreprise totale. 
Il ressort du dossier que le choix de confier les travaux à la demanderesse n’est pas le 
fait de l’une ou l’autre partie défenderesse. C’est G _________, directeur de 
H _________ Sàrl, qui leur a recommandé cette entreprise. Selon le procès-verbal de 
chantier du 26 juillet 2016, la tâche de contacter la demanderesse incombait à la 
défenderesse 1. Le fait que l’entreprise adresse ses offres à la défenderesse 1 constitue 
également un indice que c’est cette dernière qui a fait la démarche. A cet égard, le fait 
que la défenderesse 2 se soit renseignée auprès de F _________ Sàrl n’apparaît pas 
pertinent dans l’interprétation normative, dès lors que rien n’indique que la 
demanderesse ait eu connaissance de cette prise de contact, qui ne la concernait pas. 
Un représentant de la demanderesse s’est rendu sur place vraisemblablement en vue 
de l’établissement des offres. A cette occasion, tant Z _________ que J _________ 
étaient présents. Selon J _________ la question de savoir qui des défenderesses 
allaient supporter l’éventuelle plus-value consécutives à ces travaux n’a pas été abordée 
lors de cette séance (p. 351, rép. 1), de sorte qu’à ce stade, la demanderesse ne pouvait 
rien inférer. 
A réception du premier devis du 5 octobre 2016, mais adressé le 13 octobre 2016, la 
défenderesse 1 a donné son accord le lendemain, sans faire référence à une tierce 
personne, ni même mettre la défenderesse 2 en copie de son mail, laissant ainsi croire 
que la décision lui appartenait seule. Certes, au vu de sa date, cet accord ne pouvait pas 
concerner les devis relatifs aux locaux de batterie et de peinture, qui sont postérieurs. 
On ignore par qui et de quelle façon ces devis du 24 octobre 2016 ont été acceptés. Il 
ressort des échanges de mails des 17 au 19 octobre 2016 que les parties s’étaient déjà 


- 14 - 
entendues sur le principe des travaux à exécuter dans les locaux de peinture et de 
lavage, puisque la défenderesse 2 a indiqué son choix de couleurs pour ces locaux et 
que la défenderesse 1 a, à cette occasion, confirmé la commande. J _________ a 
reconnu avoir passé la commande, sans se préoccuper de savoir qui devait en supporter 
le coût (p. 351, rép. 2). Lorsque la demanderesse lui a soumis la gamme de coloris, au 
lieu de l’inviter à s’adresser au maître de l’ouvrage, la défenderesse 1 s’est elle-même 
enquise auprès de la défenderesse 2 de son choix, avant de le transmettre à la 
demanderesse, non sans lui préciser que son propre mail valait confirmation de 
commande. Dans son mail du 18 octobre 2016, la défenderesse 2 s’est certes adressée 
à plusieurs destinataires, comme l’indiquent les termes introductifs «Bonjour à tous ». 
Le destinataire principal était cependant J _________ les autres ne recevant le mail 
qu’en copie. La demanderesse était ainsi traitée à l’instar d’autres tiers, qui n’étaient 
qu’indirectement concernés par la commande, tels que le fournisseur G _________, dès 
lors qu’il appartenait à la demanderesse de se procurer les produits, ou encore Claude 
Canossa, représentant du maître de l’ouvrage (cf. p. 191). 
Par la suite, la demanderesse a encore été chargée de réaliser des travaux similaires 
dans le corridor de l’entrée, sans que le dossier ne renferme d’indication sur les 
circonstances entourant cette adjudication complémentaire. M _________, technicien 
en étanchéité chez la demanderesse, a déclaré avoir eu affaire avec J _________ pour 
l’exécution des travaux (M _________, p. 354, rép. 16). Il ressort des procès-verbaux de 
chantier que la défenderesse 1 s’est effectivement chargée non seulement de la 
commande, mais également du suivi des travaux. De même, G _________ a déclaré 
qu’il avait eu pour interlocuteur la défenderesse 1 pour tous les échanges techniques (p. 
357, rép. 27). Enfin, le 13 décembre 2016, la défenderesse 1 a adressé à la 
demanderesse la liste des finitions (p. 238). Le fait que la défenderesse 1 s’occupe de 
la surveillance des travaux est certes sans incidence sur l’interprétation normative des 
premiers contrats portant sur les revêtements des locaux de peinture, de lavage et de 
batterie, s’agissant d’un comportement postérieur à leur conclusion. En revanche, à 
supposer qu’elle ait agi à ce titre avant l’adjudication des travaux du corridor de l’entrée, 
cela pouvait conforter la demanderesse dans l’idée que c’est l’entreprise totale qui 
passait commande de ces travaux supplémentaires. 
Au vu de l’ensemble des circonstances, la demanderesse pouvait de bonne foi penser 
que son cocontractant était la défenderesse 1, laquelle, en sa qualité d’entrepreneur total 
avait le pouvoir de sous-traiter les travaux sans en référer au maître de l’ouvrage. Le fait 
que la défenderesse 1 consulte le maître de l’ouvrage pour le coloris n’était pas propre 


- 15 - 
à la détromper. Il est en effet usuel que l’entrepreneur délègue au maître de l’ouvrage le 
choix de certains détails d’ordre esthétique. En définitive, sur la base d’une interprétation 
objective des volontés (principe de la confiance), il faut retenir que le contrat a été conclu 
entre la demanderesse et la défenderesse 1. 
9. La défenderesse 1 et appelante prétend, à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le 
tribunal retiendrait qu’elle avait participé à la conclusion du contrat, qu’elle n’avait agi 
que comme représentante du maître de l’ouvage. Comme il était indifférent pour la 
demanderesse de contracter avec l’une plutôt que l’autre défenderesse, le juge de 
district aurait dû retenir que le contrat engageait la défenderesse 2. 
Le premier juge n’a pas examiné cette problématique, que la défenderesse 1 et 
appelante n’avait pas abordée dans ses écritures. Le procès-verbal ne renseigne pas si 
elle l’a évoquée dans la plaidoirie orale. Dans leur détermination sur appel, la 
demanderesse et la défenderesse 2 se prévalent toutes les deux du fait que l’appelante 
n’a pas allégué qu’elle était investie de pouvoirs de représentation, qu’elle avait la 
volonté d’agir en tant que représentante et qu’il était indifférent à la demanderesse de 
conclure avec le maître de l’ouvage plutôt que l’entreprise totale. Contrairement à l’avis 
des intimées, le juge de district aurait pu d’office retenir l’existence d’une représentation, 
s’agissant d’une question juridique, pour autant que son raisonnement puisse s’appuyer 
sur des faits allégués et prouvés (cf. arrêt 4A_217/2017 du 4 août 2017, dans lequel le 
Tribunal fédéral a considéré que le défendeur n’avait pas à alléguer que B avait signé le 
contrat non pour son propre compte, mais en qualité d’associé d’une société simple, 
élément qui conduisait au constat de défaut de légitimation active. Il s’agissait en effet 
d’une question de droit que le juge devait appliquer d’office et il s’était en l’occurrence 
fondé pour retenir une consorité nécessaire sur des faits allégués et prouvés.). Il 
convient dès lors d’examiner si, sur la base du dossier, il est possible de retenir 
l’existence d’une représentation. 
10.1 Aux termes de l'art. 32 al. 1 CO, les droits et obligations dérivant d'un contrat fait 
au nom d'une autre personne par un représentant autorisé passent au représenté. Les 
effets de la représentation ne naissent que si le représentant dispose du pouvoir de 
représentation, c'est-à-dire s'il est habilité à faire naître des droits et des obligations 
directement en faveur et à la charge du représenté, et si le représentant a la volonté 
d'agir comme tel (ATF 126 III 59 consid. 1b p. 64 et les arrêts cités). La représentation 
directe suppose que le représentant agisse expressément ou tacitement au nom du 
représenté (cf. art. 32 al. 2 CO). L'application du principe de la confiance permet de 
trancher la question de savoir si l'intéressé devait inférer des circonstances l'existence 


- 16 - 
d'un rapport de représentation (ATF 146 III 121 consid. 3.2.1 et les arrêts cités ; arrêt 
4A_310/2020 du 30 juin 2021 consid. 3.2). Mais il y a également représentation directe 
si le représentant a agi en son propre nom et s'il était indifférent au tiers de traiter avec 
le représentant ou le représenté (cf. art. 32 al. 2 CO ; arrêt 4C.78/2007 du 9 janvier 2008 
consid. 5.1.1). La jurisprudence admet par ailleurs qu'il y a abus de droit si une personne 
attend d'être recherchée personnellement pour faire état de sa qualité de représentant 
qu'elle n'a pas révélée lors de la conclusion du contrat (ATF 117 II 387 consid. 2a p. 389 
s.; arrêt 4A_473/2011 du 22 décembre 2011 consid. 2.2 ; arrêt 4A_757/2011 du 3 avril 
2012 consid. 2.2). 
Il y a représentation indirecte lorsque le représentant agit en son propre nom - manifeste 
la volonté d'être personnellement engagé -, mais pour le compte d'une autre personne; 
le contrat ne déploie aucun effet direct sur le représenté, qui ne peut acquérir des droits 
ou des obligations qu'en vertu d'une cession de créance ou d'une reprise de dette 
postérieure à la conclusion du contrat (cf. art. 32 al. 3 CO; ATF 100 II 200 consid. 8a p. 
211). Lorsque le représentant révèle à son cocontractant qu'il n'agit pas pour son propre 
compte, la distinction entre la représentation directe et indirecte peut s'avérer délicate 
(ATF 126 III 59 consid. 1b ; 4A_496/2014 du 11 février 2015 consid. 3.2). 
Lorsqu'une personne contracte sans pouvoir au nom d'un tiers, celui-ci ne devient 
créancier ou débiteur que s'il ratifie le contrat (art. 38 al. 1 CO). Selon la jurisprudence, 
la ratification au sens de l'art. 38 CO est une déclaration de volonté qui peut être 
adressée aussi bien à celui qui a pris la qualité de représentant qu'à la partie qui a 
contracté avec lui; son contenu nécessaire est le contrat tel qu'il a été passé et elle ne 
peut être que pure et simple; comme toute manifestation de volonté non soumise à une 
forme spéciale, la ratification peut être implicite, résulter d'actes concluants, voire de la 
passivité ou du silence du tiers pour lequel on a contracté (ATF 93 II 302 consid. 4 ; arrêt 
5P.191/2006 /frs du 23 novembre 2006 consid. D.b). 
10.2 En l’espèce, il ressort du considérant 8.2.2 que la défenderesse 1 n’a pas indiqué 
à la demanderesse qu’elle agissait pour le compte d’un tiers et que cette dernière ne 
pouvait pas non plus l’inférer des circonstances. 
Rien n’indique qu’il lui était indifférent de contracter avec l’une ou l’autre société. La 
défenderesse 1, qui dispose d’un capital-actions de 1'000'000 fr., est réputée pour être 
une société très active et prospère de la région de A _________. A l’inverse, la 
défenderesse 2 dispose d’un capital social moindre, de 350'000 fr., et pouvait être 
fragilisée par les engagements liés à la construction d’une halle d’une valeur de 


- 17 - 
7.7 millions francs (cf. p. 103). Avoir l’entreprise totale pour cocontractant présentait en 
outre l’avantage de pouvoir réclamer à la défenderesse 1 le paiement de sa créance et, 
en cas d’inexécution de celle-ci, de faire pression sur la défenderesse 2 en faisant valoir 
son droit à l’inscription d’une hypothèque légale. 
A cela s’ajoute qu’il n’est pas prouvé que la défenderesse 2 a donné à la défenderesse 
1 les pouvoirs de contracter en son nom. Si le maître de l’ouvrage avait pris l’option de 
confier à la défenderesse 1 la responsabilité de la totalité de la construction de la halle, 
c’est qu’elle ne voulait pas s’occuper elle-même du choix des entreprises, du suivi et de 
la réception des travaux, de la vérification de l’ouvrage et du contrôle des factures. Si, 
comme dans le cas présent, elle entendait en cours de chantier modifier certains points 
ou prévoir des travaux supplémentaires, qu’elle ne souhaitait pas commander et 
superviser, il lui suffisait d’en convenir dans un avenant écrit, comme prévu à l’art. 4.5 
du contrat d’entreprise totale. Elle l’avait du reste fait pour d’autres ouvrages. On ne voit 
guère pour quelle raison la défenderesse 2 aurait voulu changer la nature de ses 
rapports avec la défenderesse 1 en cours de chantier et pour un ouvrage spécifique et 
endosser des responsabilités à l’égard d’un entrepreneur en particulier. 
La défenderesse 2 n’a pas davantage manifesté par la suite de façon expresse, tacite 
ou par actes concluants l’intention de ratifier le contrat conclu entre la demanderesse et 
la défenderesse 1. Au contraire, elle a refusé de payer les factures. 
Du point de vue de la défenderesse 1, il est également douteux qu’elle ait accepté d’agir 
gratuitement comme intermédiaire, en assistant à la réunion avec G _________, à celle 
avec le représentant de la demanderesse, en étudiant les devis, en suivant les travaux 
et en visant les factures, plutôt que de conclure un avenant écrit portant sur le traitement 
des sols et des murs des locaux spéciaux, ce qui lui ouvrait le droit, en vertu de l’art. 4.6 
du contrat d’entreprise totale, à des honoraires et à une indemnisation des risques pour 
le travail supplémentaire occasionné. 
En définitive, il n’existe aucun élément permettant de retenir que la défenderesse 1 a agi 
comme représentante de la défenderesse 2 lorsqu’elle a commandé les travaux à la 
demanderesse. Partant, le juge de district n’avait aucune raison d’examiner d’office si la 
défenderesse 1 avait agi comme représentante. 
11. Le jugement rejette les conclusions prises par la défenderesse 1 à l’encontre de la 
défenderesse 2, au motif d’une part que la première n’avait établi ni l’existence d’une 
plus-value, ni son montant et que d’autre part la modification de commande ne respectait 
pas la forme écrite réservée expressément par les parties. 


- 18 - 
L’appelante critique ce point de vue. Selon elle, il ressort clairement de la teneur du 
descriptif de construction du 9 septembre 2015, des témoignages de J _________ et de 
K _________ et du fait qu’elle a accepté de prendre à sa charge une partie du coût des 
travaux, que la pose d’un revêtement en résine ne faisait pas partie de l’ouvrage 
initialement prévu. Le montant de la plus-value était établi sur la base du décompte 
manuscrit et des explications du témoin K _________. Par ailleurs, le jugement 
renfermerait une contradiction en tant qu’il admettrait, en se fondant sur ces deux 
moyens de preuve, que le montant de la créance de la demanderesse n’était pas 
contesté, tout en déniant toute force probante à ces mêmes moyens de preuve dans le 
cadre de l’examen des prétentions de la défenderesse 1 à l’égard de la défenderesse 2. 
Elle s’en prend également à la deuxième argumentation, en considérant que la 
défenderesse 2 commettait un abus de droit en invoquant le vice de forme, au vu de son 
comportement et de l’urgence des travaux. Par ailleurs, indépendamment de l’existence 
d’un contrat entre les défenderesses sur les travaux supplémentaires, le juge aurait dû 
admettre sa prétention sur la base de l’art. 672 CC. A ce titre, elle lui reproche en sus 
une violation de son droit d’être entendu pour n’avoir pas répondu à son argumentation 
juridique fondée sur cette disposition. 
Les intimées au recours ont toutes les deux contesté que la défenderesse 1 et appelante 
se soit prévalue de l’art. 672 CC avant le dépôt de sa déclaration d’appel. Rien ne figure 
dans ses écritures. C’est au contraire la défenderesse 2 qui envisage ce fondement (p. 
98) pour l’écarter en invoquant la prescription. Partant, la violation du droit d’être entendu 
n’est pas avérée. En tout état de cause, une éventuelle violation est réparée par le 
présent jugement (sur les conditions auxquelles l’autorité de seconde instance peut 
réparer un défaut de motivation : arrêt 1C_443/2020 du 8 avril 2021 consid. 3). 
12.1.1 A teneur de l'art. 16 al. 1 CO, les parties qui ont convenu de donner une forme 
spéciale à un contrat pour lequel la loi n'en exige point, sont réputées n'avoir entendu se 
lier que dès l'accomplissement de cette forme. L'art. 16 CO présume donc que la forme 
réservée est une condition de la validité du contrat. Cette présomption peut être détruite 
par la preuve que la forme volontaire ne vise qu'à faciliter l'administration des preuves 
(ATF 128 III 212 consid. 2b/aa p. 215) ou que les parties y ont renoncé subséquemment. 
Il faut considérer que les parties ont renoncé à la forme écrite lorsque les prestations 
contractuelles sont fournies et acceptées sans réserve, malgré l'inobservation de la 
forme écrite (ATF 105 II 75 consid.1; arrêt 4A_416/2012 du 21 novembre 2012 consid. 
3.3-3.4; LACHAT/RUBLI, Le bail à loyer, 2019, p. 204 n° 4.1.3; TERCIER/BIERI/CARRON, 


- 19 - 
Les contrats spéciaux, 5e éd. 2016, n° 1692 ; arrêt 4A_431/2019 du 27 février 2020 
consid. 5.3). 
La partie qui se prévaut de l'inefficacité d'un contrat au motif qu'il ne respecte pas la 
forme réservée doit établir la conclusion d'une forme volontaire, alors que, si la 
conclusion d'une forme réservée est établie, le fardeau de la preuve de la modification 
ou de la suppression d'une telle forme incombe à la partie qui se prévaut de la validité 
de l'acte passé oralement ou par actes concluants (INGEBORG SCHWENZER, commentaire 
bâlois, Obligationenrecht I, 5e éd. 2011, n° 12 ad art. 16 CO ; arrêt 4A_663/2012 du 
6 mars 2013 consid. 5.2). 
12.1.2 L'abus de droit doit être manifeste (art. 2 al. 2 CC). Il sert de correctif de secours 
pour le cas où l'application stricte du droit conduirait à une injustice crasse. Aussi ne doit-
il être retenu qu'avec réserve. L'adoption d'une attitude contradictoire est susceptible de 
tomber sous le coup de cette clause, qu'elle conduise ou non à tromper la confiance 
suscitée de façon légitime par un certain comportement. Est par exemple abusif le fait 
d'exécuter un contrat - ou au moins la prestation principale (mindestens zur Hauptsache) 
- en connaissant le vice de forme, puis en refusant d'exécuter le solde sous couvert du 
vice (ATF 143 III 666 consid. 4.2; 140 III 583 consid. 3.2.4; 138 III 401 consid. 2.2 et 
2.3.1 ; arrêt 4A_105/2021 du 20 décembre 2021 consid. 4.2). 
12.2 En l’espèce, le descriptif du 9 septembre 2015 prévoyait un simple traitement du 
béton du dallage pour les sols du rez sollicité par les engins de manutention sans couche 
supplémentaire, tandis qu’une chape adhérente en résine 20 mm ou un lissage frais sur 
frais du béton devait être exécuté aux étages intermédiaires et dans les locaux 
techniques. Seuls les parois et plafonds des zones d’accès à la clientèle et de la salle 
de cours devaient être peints. Il ressort du dossier qu’une résine spécifique a été 
appliquée sur les sols des locaux de lavage, de peinture et de batterie, ainsi que dans le 
corridor de l’entrée et qu’un hydrofuge a été appliqué sur les murs des locaux spéciaux. 
Il apparaît ainsi effectivement que les parties ont convenu d’une modification de 
l’ouvrage, ce qui ressort également du témoignage de K _________ (p. 355, rép. 18). 
La défenderesse 2 avait connaissance du fait que l’exécution du revêtement des sols et 
du traitement des murs de certains locaux différerait de ce que prévoyait le descriptif. 
C’est elle qui a pris des renseignements auprès de F _________ Sàrl. Elle était 
également présente lors des séances sur place avec G _________, puis avec le 
représentant de la demanderesse. Elle a enfin été consultée pour le choix des couleurs. 


- 20 - 
Partant, il convient d’admettre, même en l’absence d’avenant écrit, qu’elle a consenti à 
la modification du contrat et renoncé ainsi à la forme écrite. 
Reste à déterminer si cette modification de l’ouvrage entraînait une plus-value et, le cas 
échéant, son montant. A cet égard, il convient de distinguer les sols des murs. 
En ce qui concerne les sols, le descriptif prévoyait la pose d’une résine de 20 mm dans 
les « locaux techniques », dénomination qui, de l’avis de la Cour, en l’absence de toute 
indication contraire, pourrait désigner les locaux de lavage, de peinture et de batterie. 
Selon le descriptif, un carrelage devait être posé dans le « hall d’entrée ». Cette 
désignation semble coïncider avec le corridor d’entrée, dans lequel la demanderesse a 
exécuté un revêtement spécial en résine, sans toutefois que le dossier ne renferme une 
indication à ce propos. On en conclut que les sols des locaux spéciaux et du corridor 
d’entrée ne devaient pas être livrés bruts. L’existence même d’une plus-value, soit d’un 
coût d’exécution supérieur au prix du traitement prévu initialement, n’est pas établie, 
même si on peut s’en douter au vu du refus des deux défenderesses de supporter le 
coût des travaux. En tout état de cause, il appartenait effectivement à la défenderesse 1 
d’établir en cause le montant de cette plus-value. Or, c’est à juste titre que le juge de 
première instance a considéré que cette preuve n’avait pas été rapportée. En effet, le 
décompte manuscrit établi par J _________ et complété par K _________ en ce qui 
concerne la part incombant selon lui à la défenderesse 2 (pce 34bis ; p. 229), rapproché 
des factures corrigées déposées sous pièce 34 (p. 224-227), n’a pas plus de valeur 
probante qu’une simple allégation. On ignore ce qu’impliquaient exactement les travaux 
prévus dans le descriptif de base et leur coût, notamment s’ils nécessitaient la pose d’un 
primaire d’accrochage et le coût unitaire de la résine pour les locaux techniques. On ne 
connaît pas davantage le coût du carrelage initialement prévu pour le hall d’entrée. Les 
dépositions de J _________ et de K _________ ne fournissent aucun renseignement 
sur ce point. Ils se sont contentés de dire que les factures avaient été corrigées pour 
indiquer à la demanderesse quel montant était à la charge de la défenderesse 2 (p. 352, 
rép. 5 ; p. 355, rép. 21). Il n’y a pas de contradiction à retenir sur la base de ces mêmes 
moyens de preuve que la valeur des travaux réalisés par la demanderesse n’est pas 
contestée, mais que le montant de la plus-value n’est pas établi. Le coût de l’ouvrage ne 
se confond en effet pas avec la plus-value, soit la différence entre le prix des travaux 
prévus dans le descriptif et le coût des travaux effectivement réalisés. Dans son 
décompte manuscrit, rapproché des factures annotées, la défenderesse 1 parvient au 
même montant total de 53'884 fr. 35, TTC que celui résultant de l’addition des factures 
établies par la demanderesse (cf. annotation de K _________), de sorte que le juge de 


- 21 - 
district était fondé à considérer que ce montant revendiqué par la demanderesse était 
admis par la défenderesse 1. En revanche, ce décompte, qui n’a pas été validé par la 
défenderesse 2 et qui ne rejoint nullement ses conclusions, n’a pas de force probante à 
son égard en ce qui concerne la part du coût total de 53'884 fr. 35 qui excéderait la 
valeur des travaux prévus dans le descriptif. 
En revanche, le descriptif ne stipulait pas de traitement des murs des locaux spéciaux, 
l’application d’une peinture n’étant prévue que dans les zones d’accès à la clientèle et 
dans les salles de cours. Partant, le traitement hydrofuge des murs constitue 
intégralement une plus-value. Le coût de ces travaux ressort des factures déposées en 
cause. La défenderesse 2 n’a en effet jamais contesté le prix des ouvrages réalisés par 
la demanderesse, mais uniquement sa qualité de débitrice et, comme on l’a vu, les 
factures ont également été visées par l’entreprise générale. Le coût du traitement 
hydrofuge s’élève à 5930 fr. 05 pour le local batterie [(1998 fr. + 3492 fr. 80) x 108%], à 
6837 fr. 25 pour le local de lavage [(1998 fr. + 3492 fr. 80 + 840 fr.) x 108%] et à 7272 
fr. 70 pour le local de peinture [(1998 fr. + 3492 fr. 80 + 1243 fr. 20) x 108%], soit au total 
20’040 francs. Partant, la défenderesse 2 doit être condamnée à payer à la défenderesse 
1 20’040 francs. Ce montant porte intérêt au taux de 5% dès le 21 février 2019, soit dès 
le lendemain de la notification du mémoire-réponse de la défenderesse 1, premier acte 
valant mise en demeure figurant au dossier. 
13.1 Selon l'art. 671 al. 1 CC, lorsqu'un propriétaire emploie les matériaux d'autrui pour 
construire sur son propre fonds, ou qu'un tiers emploie ses propres matériaux sur le 
fonds d'autrui, ces matériaux deviennent partie intégrante de l'immeuble. Cette 
disposition permet d'appliquer le principe de l'accession aux deux hypothèses qu'elle 
prévoit. Ce principe connaît des correctifs (art. 671 à 673 CO) qui ont notamment pour 
but de permettre au propriétaire des matériaux d'obtenir une compensation même 
lorsque les conditions des art. 62 ss CO ne sont pas remplies (ATF 99 II 131 consid. 3 
in fine p. 138; STEINAUER, Les droits réels, tome II, 5e éd. Berne 2020, n. 2275). 
Ainsi, l'art. 672 al. 1 CC dispose que lorsque la séparation n'a pas lieu, le propriétaire du 
fonds est tenu de payer pour les matériaux une indemnité équitable. Cette disposition 
prévoit dans quelle mesure le déplacement de patrimoine résultant de l'acquisition par 
le propriétaire du bien-fonds, selon le principe de l'accession (cf. art. 727 CC), de la 
propriété d'une construction bâtie avec les matériaux d'autrui, doit être compensé par 
une indemnité octroyée au propriétaire des matériaux lorsque lesdits matériaux ne sont 
pas séparés du fonds. Elle ne s'applique toutefois pas si l'emploi des matériaux pour la 
construction est intervenu sur la base d'un contrat entre le propriétaire des matériaux et 


- 22 - 
celui du bien-fonds (ATF 99 II 131 consid. 4a et les références ; arrêt 4C.85/2003 du 
25 août 2003 consid. 6.2.1). L'art. 672 CC n'envisage pas non plus l'hypothèse de celui 
qui construit sur le fonds d'autrui avec les matériaux d'autrui. Il convient dans ce cas 
d'appliquer les principes généraux notamment des art. 62 ss CO (ATF 99 II 131 consid. 
4b p. 139; contra: STEINAUER, op. cit., n. 2278 et la référence citée; PAUL PIOTET, Qui est 
le propriétaire des matériaux ...., Revue Suisse de Jurisprudence 1975/2, p. 21). En 
revanche, la conclusion d'un contrat entre l'entrepreneur propriétaire des matériaux et 
un maître d'ouvrage qui n'est pas le propriétaire du fonds (p. ex. un locataire) n'exclut 
pas l'application des art. 671 à 673 CC (ATF 99 II 131 consid. 4c p. 141; STEINAUER, op. 
cit., n. 2279 ; arrêt 4C.399/2004 du 30 août 2005 consid. 2.1). L’arrêt non publié précité, 
portait sur le cas d’une personne, qui avait signé une promesse d’achat, puis avait 
engagé des travaux de rénovation, avant de renoncer à acquérir l’immeuble. Se 
positionnant contre l’avis de Piotet cité par l’appelante, le Tribunal fédéral a considéré 
qu’elle ne pouvait pas invoquer les art. 671 et 672 CC pour réclamer au propriétaire du 
fonds une indemnité pour la plus-value apportée par les travaux qu’elle avait financés, 
faute d’être propriétaire des matériaux. Sa créance pouvait en revanche se fonder sur 
les art. 62 ss CO. 
En cas de bonne foi des deux parties, la jurisprudence part du principe, par analogie 
avec l'art. 62 CO, que le propriétaire des matériaux ne peut exiger l’indemnisation de la 
diminution de sa fortune que dans la mesure où le propriétaire du fonds s'est enrichi. 
Cela signifie que ce dernier ne doit rembourser la valeur intégrale du matériel utilisé et, 
le cas échéant, du travail, que si la valeur objective de l'immeuble, et donc la fortune du 
propriétaire du fonds, a augmenté du même montant ; si l'augmentation de fortune qui 
en résulte est inférieure, le droit à réparation se limite à cette augmentation (ATF 99 II 
131 consid. 6c p. 145 s. ; arrêt 4A_178/2013 du 31 juillet 2013, consid. 2.3.1). 
La prescription des actions prévues par l'art. 672 CC est régie par les prescriptions 
concernant l'enrichissement illégitime, le cas échéant, celles qui concernent les actes 
illicites (art. 67 ou 60 CO ; ATF 81 II 431 consid. 3). 
13.2 Selon le raisonnement de l’appelante, l’entrepreneur général ou total qui est 
débiteur envers le propriétaire des matériaux du prix des travaux serait substitué à ce 
dernier dans sa créance à l’égard du propriétaire du fond. Dans le cas présent, les 
défenderesses étaient cependant liées par un contrat d’entreprise totale et il a été retenu 
plus haut que les travaux de revêtement dans les locaux spéciaux ont fait l’objet d’un 
accord oral entre celles-ci. Déjà pour ce motif, la défenderesse 1 ne peut pas invoquer 


- 23 - 
l’art. 672 CC. Pour les mêmes raisons, les art. 62 ss CO ne sont pas applicables, la 
défenderesse 1 ne les invoque du reste pas. 
Par ailleurs, comme on l’a vu, le Tribunal fédéral considère que l’art. 672 CC ne peut 
être invoqué que par le propriétaire des matériaux, alors que la défenderesse 1 ne revêt 
pas cette qualité, ce qu’elle ne conteste pas. Partant, elle ne peut pas se prévaloir de 
cette disposition. 
En tout état de cause, il n’a été ni allégué ni établi en cause que la valeur des travaux 
correspondait à la plus-value apportée au bâtiment de la défenderesse 2, ce que les 
intimées à l’appel contestent. 
A cela s’ajoute enfin qu’une éventuelle prétention fondée sur l’art. 672 CC serait 
prescrite, le délai d’un an prévu à l’ancien art. 67 CO ayant commencé à courir au plus 
tard à réception du courrier du 30 mai 2017, par lequelle la demanderesse, face au refus 
de la défenderesse 2 d’entrer en matière, a sommé la défenderesse 1 de s’acquitter du 
solde du prix des travaux (p. 325). Il était donc déjà échû lors de l’appel en cause du 
28 janvier 2019, premier acte valant interruption de prescription. 
14. Le jugement alloue à la demanderesse des intérêts moratoires au taux de 5% dès 
le 1er mars 2017. L’appelante conteste le point de départ des intérêts, arguant une 
violation de l’adage ne ultra petita. 
Ce moyen est manifestement infondé. Il ressort des conclusions écrites déposées par la 
demanderesse à l’occasion des plaidoiries finales qu’elle avait conclu au paiement de 
50'287 fr. 05 avec intérêts à 5% dès le 1er mars 2017. A noter que cette modification était 
recevable au regard de l’art. 227 CPC. Au surplus, le point de départ retenu est 
postérieur à l’échéance du délai de trente jours indiqué dans les factures du 30 décembre 
2016, valant interpellation. 
15. Au vu de l’admission des conclusions de la demanderesse à l’encontre de la 
défenderesse 1 et du rejet des conclusions prises par celle-ci à l’égard de la 
défenderesse 2, le premier juge a mis l’intégralité des frais et dépens à la charge de la 
défenderesse 1. 
L’appelante critique cette répartition, arguant du fait que la demanderesse, qui a échoué 
dans son action à l’encontre de la défenderesse 2, devrait supporter une partie des frais. 
Elle considère en outre que la défenderesse 2 ne s’est pas déterminée et défendue 
contre l’action issue de l’appel en cause. 


- 24 - 
15.1 En vertu de l’art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. 
La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en 
cas de désistement d’action; elle est le défendeur en cas d’acquiescement (al. 1). 
Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis 
selon le sort de la cause (al. 2). Lorsque plusieurs personnes participent au procès en 
tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune aux 
frais du procès. Il peut les tenir pour solidairement responsables (al. 3). 
En cas d’appel en cause, le prononcé sur les frais et dépens d'appels en cause se 
détermine d'après les principes généraux des art. 106 ss CPC. En cas de rejet de l'action 
principale, l'appel en cause doit aussi être rejeté et les frais de la procédure d'appel en 
cause doivent être mis à la charge de la partie dénonçante (ATF 143 III 106). 
15.2 Dans le cas d’espèce, le procès portait sur trois actions, celle de la demanderesse 
à l’égard de la défenderesse 1, celle de la demanderesse à l’égard de la défenderesse 
2 et celle de la défenderesse 1 à l’égard de la défenderesse 2. Or, comme relevé à juste 
titre par l’appelante, le jugement de première instance rejette, certes implicitement 
(aucun point ne figure à ce titre dans le dispositif) les conclusions prises par la 
demanderesse à l’encontre de la défenderesse 2, ce qui aurait dû être pris en compte 
dans la répartition des frais. Partant, sur ce point, l’appel doit être admis. A cela s’ajoute 
que l’admission partielle de l’action de la défenderesse 1 contre la défenderesse 2 justifie 
que la répartition des frais telle que prévue par le premier juge soit revue. 
Au vu du sort des conclusions respectives des parties, les frais de première instance, 
dont le montant de 4500 fr. n’est pas contesté, sont mis à la charge de la demanderesse 
(qui succombe dans son action à l’encontre de la défenderesse 2) à raison d’1/3, de la 
défenderesse 1 (qui succombe à l’égard de la demanderesse et obtient partiellement 
gain de cause à l’égard de la défenderesse 2) à raison de 1/2ème et de la défenderesse 
2 (qui obtient gain de cause à l’égard de la demanderesse mais succombe partiellement 
à l’égard de la défenderesse 1) à raison d’1/6ème. Au vu des avances effectuées par les 
parties, à savoir 4400 fr. par la demanderesse, 100 fr. par la défenderesse 1 et 0 fr. par 
la défenderesse 2, la défenderesse 1 versera à la demanderesse 2150 fr. à titre de 
remboursement d’avance. Le greffe du tribunal de première instance remboursera à la 
demanderesse le solde de ses avances, par 750 fr., et facturera à la défenderesse 
2 750 francs. 
Vu le sort de l’action principale et secondaire, la moitié des dépens de la demanderesse 
sont mis à la charge de la défenderesse 1, la moitié des dépens de la défenderesse 2 


- 25 - 
sont mis à la charge de la demanderesse, alors que les dépens respectifs des 
défenderesses 1 et 2 relatifs à l’action secondaire sont compensés. 
La quotité des dépens pleins alloués à la demanderesse n’est pas contestée. Compte 
tenu de l’ampleur de la cause et de son degré de difficulté, de la valeur litigieuse et des 
activités utiles déployées par la défenderesse 2, qui, contrairement à la demanderesse 
dont les dépens ont aussi été fixés à 7000 fr., devait se défendre contre deux parties 
adverses dont les prétentions pouvaient avoir des fondements différents, le juge n’a pas 
abusé de son pouvoir d’appréciation en fixant ses dépens à 7000 francs. Partant, la 
demanderesse versera à la défenderesse 2 3500 fr. et la défenderesse 1 versera un 
même montant à la demanderesse à titre de dépens de première instance. 
15.3 La procédure d’appel ne portait plus que sur l’action de la demanderesse à l’égard 
de la défenderesse 1 et sur l’action de celle-ci à l’encontre de la défenderesse 2, à 
l’exclusion de l’action de la demanderesse à l’encontre de la défenderesse 2. Vu 
l’admission partielle de l’appel à l’égard de la demanderesse (en ce qui concerne le sort 
des frais) et de la défenderesse 2, les frais de seconde instance sont mis à la charge de 
la demanderesse à raison d’1/8ème, de la défenderesse 1 à raison de 5/8èmes et de la 
défenderesse 2 à raison de 2/8èmes. 
En appel, l'émolument est calculé par référence au barème applicable en première 
instance et peut tenir compte d'un coefficient de réduction de 60 % (art. 19 LTar). Les 
critères de fixation des frais en première et en seconde instance sont identiques (cf. art. 
13 al. 1 LTar). 
 
En l'espèce, compte tenu du degré de difficulté de la présente cause, de son ampleur et 
de la valeur litigieuse (plus de 100’0000 fr., la valeur litigieuse de l’action principale et de 
l’action secondaire issue de l’appel en cause devant à ce stade s’additionner ; art. 94 al. 
2 CPC) et eu égard aux principes de la couverture des frais et de l'équivalence des 
prestations, notamment, l'émolument de justice est arrêté à 3000 fr., dont 375 fr. 
incombent à la demanderesse, 1875 fr. à la défenderesse 1 et 750 fr. à la défenderesse 
2. Compte tenu des avances de 2000 fr. effectuées par l’appelante, la demanderesse lui 
versera 125 fr. à titre de remboursement d’avance. Le greffe du Tribunal cantonal 
facturera en outre 250 fr. à la demanderesse et 750 fr. à la défenderesse 2. 
 
Les dépens de la demanderesse, qui n’était pas concernée par les prétentions fondées 
sur l’appel en cause, sont mis à la charge de la défenderesse 1 à raison de 7/8èmes, 
ceux de la défenderesse 1 doivent être mis à la charge de la demanderesse à 


- 26 - 
concurrence d’1/8ème et, enfin, les dépens de la défenderesse 2 sont compensés avec 
ceux de la défenderesse 1. 
Les honoraires en appel sont calculés par référence au barème applicable en première 
instance, compte tenu d'un coefficient de réduction de 60 %. A noter que, dans le cas 
particulier, les honoraires de chaque partie doivent être calculés en fonction de la valeur 
litigieuse de l’action les concernant, à savoir 50'000 fr. pour la demanderesse, (l’action 
l’opposant à la défenderesse 2 ne faisant pas l’objet de l’appel) et 100'000 fr. pour la 
défenderesse 1 (à savoir 50'000 fr. pour l’action l’opposant à la demanderesse et 
50'000 fr. pour l’action l’opposant à la défenderesse 2). 
Vu l’ampleur de la cause et son degré de difficulté, mais aussi la valeur litigieuse et 
l'activité utilement déployée par les avocats respectifs des parties, les dépens sont 
arrêtés à 3000 fr. pour la demanderesse et à 4950 fr. pour la défenderesse 1, TVA et 
débours compris (art. 27, 29 al. 2, 32 al. 1 et 35 al. 1 let. a LTar). Partant, la défenderesse 
1 versera à la demanderesse 2625 fr., et la demanderesse versera à la défenderesse 1 
618 fr. 75. 
Par ces motifs, 
 
 
 
 


- 27 - 
Prononce 
 
L'appel est partiellement admis; en conséquence, il est statué : 
1. 
X _________ SA est condamnée à payer à Y _________ SA 50'287 fr. 05 avec 
intérêts moratoires à 5% l’an depuis le 1er mars 2017. 
2. 
Z _________ SA est condamnée à payer à X _________ SA 20’040 fr. avec intérêt 
5% dès le 21 février 2019. 
3. 
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 4500 fr., sont mis à la charge 
de Y _________ SA à raison d’1/3 (1500 fr.), de X _________ SA à raison de 1/2 
(2250 fr.) et de Z _________ SA à raison de 1/6ème (750 fr.). 
En conséquence, X _________ SA versera à Y _________ SA 2150 fr. à titre de 
remboursement d’avances. Le greffe du tribunal de première instance remboursera 
à Y _________ SA le solde de ses avances, par 750 fr., et facturera à Z _________ 
SA 750 francs. 
4. 
X _________ SA versera à Y _________ SA 3500 fr. à titre de dépens de première 
instance. 
5. 
Y _________ SA versera à Z _________ SA 3500 fr. à titre de dépens de première 
instance. 
6. 
Les frais judiciaires de seconde instance, par 3000 fr., sont mis à la charge de 
Y _________ SA à raison d’1/8ème (375 fr.), de X _________ SA à raison de 
5/8èmes (1875 fr.) et de Z _________ SA à raison de 2/8èmes (750 fr.). 
En conséquence, Y _________ SA versera à X _________ SA 125 fr. à titre de 
remboursement d’avance. Le greffe du Tribunal cantonal facturera à Y _________ 
SA 250 fr. et à Z _________ SA 750 francs. 
7. 
X _________ SA versera à Y _________ SA 2625 fr. à titre de dépens de seconde 
instance. 
8. 
Y _________ SA versera à X _________ SA 618 fr. 75 à titre de dépens de seconde 
instance. 
Sion, le 28 mars 2022