vs_gerichte · C1 23 148 · 2025-01-20 · fr
Sachenrecht
Sachenrecht

C1 23 148 ARRÊT DU 20 JANVIER 2025 Tribunal cantonal du Valais Cour civile II Composition : Christian Zuber, président ; Bertrand Dayer et Béatrice Neyroud, juges ; Laure Ebener, greffière en la cause R _________, S _________, T _________, U _________, V _________, W _________, et X _________, à Londres, demandeurs appelants, représentés par Maître Philippe Loretan, avocat à Sion contre Y _________ AG, de siège à A _________, et Z _________ SA, de siège à A _________, défenderesses appelées, représentées par Maître Emmanuel Crettaz, avocat à Sierre (Droit réel)

C1 23 148 
 
 
ARRÊT DU 20 JANVIER 2025 
 
en la cause 
 
contre 
 
(Droit réel) 
appel contre le jugement du 6 juin 2023 du Tribunal du district de Sierre 
[SIE C1 21 100] 
 
A titre préliminaire 


- 2 - 
 
1. Le jugement contesté a été notifié au représentant des demandeurs le 13 juin 2023. 
Interjeté le 12 juillet 2023, leur déclaration d’appel respecte le délai de l’art. 311 al. 1 
CPC. La valeur litigieuse, arrêtée par le juge de district à 9'775'854 fr. (p. 228), ouvre la 
voie de l’appel (art. 308 al. 2 CPC). 
 
Faits et procédure 
 
2. Z _________ SA, devenue par la suite Y _________ AG (p. 199 ; ci-après : 
Y _________ SA), a pour but d’acquérir, d’exploiter, de promouvoir, de vendre, des 
hôtels et des participations hôtelières et de collaborer à toutes opérations de 
développement de l’hôtellerie. B _________ en est administrateur depuis 2009 (p. 50). 
Au 31 août 2011, la société était détenue par C _________ GmbH & Com ainsi que par 
D _________ AG (p. 773). 
Z _________ SA a pour but l’exploitation et la gestion d’entreprises hôtelières et toutes 
prestations de service dans les domaines de l’hôtellerie, de la restauration et du 
tourisme. B _________ est administrateur depuis la création de la société (p. 197). En 
avril 2021, la société était détenue par E _________ et F _________ AG (p. 737). 
Z _________ SA est propriétaire de la parcelle no xxx sur commune de A _________ 
(ci-après : la Commune), sur lequel avait été érigé en 1920 l’hôtel Z _________ (p. 5, 
all. no 6 ; p. 194-195). Le 5 novembre 2008, la Commune a délivré à Z _________ SA 
l’autorisation de transformer l’hôtel et de construire sur le même fonds deux immeubles 
résidentiels baptisés les résidences G _________ et H _________ (p. 5, all. no 7 ; p. 
257ss). Le fonds no xxx a ensuite été divisé en deux immeubles distincts, à savoir le 
fonds no xxx nouvel état abritant l’hôtel et le fonds no xxx1, sur lequel devaient être 
construits G _________ et H _________. Le fonds no xxx1 a été constitué en une 
propriété par étages (p. 198) et a été attribué à Y _________ SA. 
3. Le 23 décembre 2009, Y _________ SA et les époux R _________ et S _________ 
ont signé une promesse de vente et d’achat portant sur un appartement de la PPE 
G _________ et H _________ (p. 431, all. no 193 ; p. 559 ss). 
Par acte du 27 juillet 2010, Y _________ SA a vendu aux époux R _________ et 
S _________ la PPE no xxxx, 2/15èmes de la PPE no xxxx1 et 1/5ème de la PPE no 


- 3 - 
xxxx2, parcelle de base no xxx1, correspondant à un appartement duplex et à quatre 
places de parking en cours de construction (p. 8, all. no 18). Le prix de vente a été fixé 
à 8'613'810 francs (p. 51 ss). Les immeubles étaient vendus en l’état brut, selon le 
descriptif et les plans de construction. L’acte prévoyait encore la constitution d’une 
servitude de jouissance sur deux places de parc à charge de la parcelle de base no xxx1 
en faveur de la PPE no xxxx. 
L’acte contenait la clause suivante (p. 57-58), déjà mentionnée dans la promesse de 
vente et d’achat (p. 560) : 
Par les présentes, le vendeur accorde également aux propriétaires des appartements objets du présent 
acte, ainsi qu’aux personnes qui viendraient séjourner chez eux, le droit de bénéficier du service hôtelier 
de l’hôtel Z _________, y compris si cet hôtel change de nom ou d’exploitant, aux mêmes conditions 
que les clients de l’hôtel. De même, il garantit qu’ils pourront utiliser gratuitement toutes les installations 
et infrastructures de l’hôtel, comme le ferait un client dudit hôtel. Ils pourront en particulier utiliser 
gratuitement les installations aquatiques (piscine, spa, sauna etc.). 
En cas de vente ou de cession de l’hôtel Z _________, le vendeur s’engage à transférer cette obligation 
à tout repreneur ou nouvel exploitant de l’hôtel, et tout successeur en droit. 
Les parties conviennent en outre de faire inscrire cet engagement sous forme d’une servitude réelle de 
jouissance à charge de la parcelle xxx, plan no yyy, sur laquelle est érigé l’hôtel Z _________, en faveur 
de la PPE xxxx. En dérogation avec l’article 741 al. 2, le bénéficiaire de la servitude n’assume aucune 
charge d’entretien. 
La constitution de la servitude est comprise dans le prix de vente et ne fait pas l’objet d’une contrepartie 
supplémentaire. 
L’extrait de cadastre de la parcelle xxx est annexé au présent acte pour en faire partie intégrante. Il est 
signé par les parties et le notaire, après que les parties aient pris connaissance de ce document en 
présence du notaire. 
L’obligation de mettre à disposition gratuitement des acquéreurs le service de navette de l’hôtel est par 
ailleurs érigée en charge foncière : 
Charge : Parcelle no xxx, plan yyy, 
Droit : PPE no xxxx, 70/10000 du no xxx1, susdécrite 
La valeur de dite charge foncière est fixée à 10'000 fr. (dix mille francs). 
Dite charge foncière aura pour objet l’obligation de faire bénéficier gratuitement les propriétaires de la 
PPE xxxx et les personnes qui viendraient séjourner chez eux du service de navette entre la résidence 
et les principaux centres de la station de même qu’entre la résidence et les départs des remontées 
mécaniques, lorsque ce service de l’hôtel est en fonction. 


- 4 - 
Dite charge foncière aura la teneur suivante au registre foncier : « service de navette, valeur de la charge 
Fr. 10'000.- ». 
La servitude a été inscrite au registre foncier en 2011. En revanche, la charge foncière 
n’apparaît pas sur l’extrait du fonds déposé en cause (p. 196). 
La prise de possession en l’état brut était fixée en avril 2011 (p. 9, all. no 23 ; p. 53), 
sous peine de paiement d’une pénalité mensuelle de 60'000 francs. Finalement, la 
construction des deux résidences G _________ et H _________ s’est terminée dans le 
courant de l’année 2012 (p. 420, all. no 144 admis). Le 30 mars 2012, les époux 
R _________ et S _________ ont formulé une proposition de règlement du solde du prix 
de vente tenant compte du retard pris dans la livraison de l’appartement (p. 63). 
L’appartement comporte cinq chambres à coucher et cinq salles-de-bain (p. 18, all. no 
68 ; R _________ et S _________, p. 910, rép. 71 ; S _________, p. 913, rép. 85). 
Les acquéreurs ont effectué tous les travaux d’aménagement intérieur à leurs frais (p. 
419, all. no 139 ; R _________ et S _________, p. 906, rép. 51). 
4. Par acte du 30 mai 2012, Y _________ SA a vendu à U _________ la PPE no xxxx3, 
2/26ème de la PPE no xxxx4 et 1/10ème de la PPE no xxxx2, parcelle de base no xxx1, 
correspondant à un appartement, une chambre indépendante, deux caves et trois places 
de parc déjà construits. Le prix de vente était fixé à 5'700'000 francs (p. 136 ss). Les 
immeubles étaient vendus à l’état brut, selon le descriptif et les plans de construction. 
La prise de possession était fixée pour le jour du paiement, soit le 10 juin 2012. 
Ce contrat contenait une clause similaire à l’acte R _________ et S _________ 
concernant le droit de bénéficier du service hôtelier et des infrastructures de l’hôtel (p. 
144-145 ; art. 9). En revanche, l’acte ne mentionnait pas l’obligation de mettre à 
disposition le service de navette. 
La servitude a été inscrite au registre foncier (p. 196). 
L’acquéreuse a effectué tous les travaux d’aménagement intérieur à ses frais (p. 419, 
all. no 139 ; U _________, p. 916, rép. 96). L’appartement comporte trois chambres à 
coucher, ainsi que deux chambres indépendantes avec salles-de-bain (p. 21, all. nos 80-
81 ; U _________, p. 919, rép. 112-113). 
Le 19 décembre 2017, U _________ a transmis la propriété de ses unités et parts de 
PPE à ses trois enfants V _________, W _________ et X _________, tout en conservant 
un usufruit (p. 150 ss). 


- 5 - 
V _________, W _________ et X _________ n’ont jamais pris domicile dans 
l’appartement situé dans l’immeuble H _________, ni ne l’ont occupé durablement (p. 
886). Quant à U _________, elle l’a utilisé comme résidence secondaire (U _________, 
p. 919-920, rép. 114-115). 
5. Par acte du 13 février 2014, Y _________ SA a vendu à T _________ la PPE no 
xxxx5, 1/15ème de la PPE no xxxx1 et 2/26èmes de la PPE no xxxx4, parcelle de base no 
xxx1, correspondant à un appartement, une cave et trois places de parc déjà construits. 
Le prix de vente était fixé à 4'063’920 francs (p. 65 ss). Les immeubles étaient vendus 
terminés en l’état brut. 
Ce contrat contenait une clause similaire à l’acte R _________ et S _________ 
concernant le droit de bénéficier du service hôtelier et des infrastructures de l’hôtel (p. 
71-72 ; art. 9). Outre la piscine, le spa et le sauna, la liste exemplative des installations 
et infrastructures de l’hôtel auxquels les propriétaires avaient accès gratuitement citait le 
fitness. En revanche, l’acte ne mentionnait pas l’obligation de mettre à disposition le 
service de navette. 
La servitude a été inscrite au registre foncier (p. 196). 
La prise de possession était fixée pour le jour du paiement complet, soit en mars 2014 
(p. 13, all. no 38 ; p. 774). En raison des travaux d’aménagements intérieurs, effectués 
aux frais de l’acheteur (p. 419, all. no 139 ; T _________, p. 921, rép. 119), T _________ 
n’a toutefois emménagé qu’en mai 2015 (T _________, p. 923, rép. 128). Il y réside 
depuis lors une bonne partie de l’année et y a élu domicile, à l’instar de sa fille 
(T _________, p. 923, rép. 130). L’appartement comprend quatre chambres (p. 19, all. 
no 74 ; T _________, p. 923, rép. 129). 
6. L’ancien hôtel Z _________ a été exploité jusqu’en 2013 (p. 419, all. no 143 ; 
R _________ et S _________, p. 906, rép. 52). Il a ensuite été fermé en vue de la 
construction du nouvel établissement. 
Le 14 septembre 2010, la Commune a délivré à Z _________ SA une autorisation de 
construire portant sur l’adaptation du projet autorisé le 5 novembre 2008 au label 
Minergie et sur diverses autres modifications (p. 246, all. no 100 ; p. 278). 
En 2013, Z _________ SA a abandonné le projet d’hôtel faisant l’objet de l’autorisation 
de construire de 2008 et a mis à l’enquête un nouveau projet élaboré par l’architecte 
J _________ (p. 13, all. no 40). Lors d’une conférence de presse donnée en 2013, le 


- 6 - 
projet a été dévoilé au public avec l’annonce de l’ouverture de l’hôtel pour l’hiver 2015 
(p. 679). 
Ce nouveau projet, qui nécessitait trois dérogations au règlement des constructions 
(dérogation de hauteur, de distance à la limite et quant à la forme de la toiture ; p. 291) 
a fait l’objet d’oppositions (p. 79). Le 15 avril 2014, la Commune a levé les oppositions 
et octroyé l’autorisation de construire (p. 246, all. nos 101-102 ; p. 288ss). Par mail du 
28 octobre 2014, Y _________ SA a informé les époux R _________ et S _________ 
des recours formés par certains opposants (p. 584). Par mails des 29 juin et 9 octobre 
2015, la société a indiqué à T _________ qu’un recours formé par des opposants 
bloquait momentanément l’exécution du chantier (p. 480-484). 
Par décision du 17 décembre 2015, le Conseil d’Etat a annulé l’autorisation de construire 
délivrée pour le projet J _________ (p. 246, all. no 103 ; p. 323ss). 
Y _________ SA a alors pris la décision de revenir au projet initial autorisé le 5 novembre 
2008 (p. 246, all. no 104). Le 28 janvier 2016, elle en a fait part aux époux R _________ 
et S _________, à T _________ et U _________ et leur a indiqué vouloir débuter dans 
les plus brefs délais la réalisation de l’hôtel de manière à pouvoir terminer le projet pour 
la saison d’hiver 2017 (p. 79-80 ; p. 350 ; p. 357 ; p. 512-515 ; Y _________, p. 931, rép. 
159). Par courrier recommandé du 12 février 2016 adressé à Y _________ SA, les époux 
R _________ et S _________ ont pris acte de la décision de la société et du fait que les 
installations hôtelières seraient disponibles pour la saison d’hiver 2017. Ils rappelaient 
les engagements de la société à cet égard et réservaient tous leurs droits si cette 
échéance n’était pas respectée (p. 586-588). 
Lors de l’assemblée générale de la PPE G _________ et H _________ du 23 mars 2016, 
B _________ a exposé qu’une grande partie du nouvel hôtel pourrait être exploitée pour 
l’hiver 2016/2017 (p. 369 ; p. 589 ; p. 632 ; K _________, p. 898, rép. 29). 
Par la suite, la L _________ SA, administratrice de la PPE, et les époux R _________ 
et S _________ se sont régulièrement enquis tant auprès de Y _________ SA que de 
la Commune de l’avancement du projet (p. 14, all. no 48 ; p. 103-104 ; p. 590 ; p. 629-
630 ; p. 638 ; p. 667 ; p. 669 ; p. 671). La Commune a tenté d’inciter Y _________ SA à 
réaliser la construction dans les plus brefs délais (p. 591 ; p. 641). 
Le 29 juin 2016, la Commune a confirmé que la décision du 14 novembre 2008 était en 
force et que la réalisation du projet avait débuté en 2008 avec la construction des deux 


- 7 - 
résidences et les travaux d’agrandissement du bâtiment de l’hôtel. Elle invitait 
Y _________ SA à reprendre et poursuivre la construction sans interruption (p. 333). 
Le 16 septembre 2016, Y _________ SA a informé les époux R _________ et 
S _________, T _________ et U _________ de la reprise des travaux en octobre 2016. 
Un planning des étapes du chantier était annexé (p. 602). Au préalable, un relevé des 
fissures devait être mis en œuvre. L’inauguration de l’hôtel était prévue pour décembre 
2018 (p. 344-345 : p. 352-353 ; p. 359). Le 21 octobre 2016, La L _________ SA, 
administratrice de la PPE G _________ et H _________, a demandé à tous les 
copropriétaires de l’autoriser à accéder à leurs locaux privatifs dans le but de faire un 
état des lieux avant le début des travaux de démolition et de reconstruction de l’hôtel (p. 
516-520 ; p. 604-605). 
Le 11 octobre 2016, des voisins ont demandé l’arrêt des travaux. Le 16 novembre 2016, 
ils ont recouru auprès du Conseil d’Etat contre la décision communale rejetant leur 
requête. Ils invoquaient que les travaux de démolition et de construction de l’hôtel 
n’ayant pas débuté dans les 5 ans dès la notification de la décision du 5 novembre 2008, 
cette autorisation de construire était caduque. Par ailleurs, les appartements totalement 
indépendants prévus dans le futur hôtel n’étaient pas conformes à la loi fédérale sur les 
résidences secondaires adoptée dans l’intervalle. Enfin, la planification du chantier 
prévoyait l’installation de trois grues et la création d’une installation de lavage de 
camions qui ne figuraient pas dans le dossier de mise à l’enquête publique (p. 334 ss). 
Le dossier ne renferme aucune information sur le sort de ce recours et de la requête de 
mesures provisionnelles formulée par les recourants. 
Z _________ SA a demandé à M _________ de contrôler que le projet correspondait au 
concept hôtelier suisse et au standard d’une exploitation 5 étoiles. M _________, par 
N _________, a établi un rapport le 10 novembre 2016, qui relève quelques lacunes et 
formule des recommandations (p. 646 ss). 
Lors de l’assemblée générale de la PPE G _________ et H _________ du 13 avril 2017, 
B _________ a exposé que les travaux de démolition s’étaient terminés à Noël 2016, 
qu’il était prévu d’achever les excavations pour le début de l’été et que l’ouverture 
annoncée pour Noël 2018 était maintenue (p. 633 ; K _________, p. 899, rép. 34). 
Le 9 mai 2017, Z _________ SA a informé les époux R _________ et S _________, 
T _________ et U _________ que la construction de l’hôtel serait achevée en 
2018/2019, l’inauguration étant prévue pour décembre 2018 et la grande cérémonie 
d’ouverture en février 2019. L’hôtel devait comprendre un grand espace spa, un 


- 8 - 
restaurant spacieux et une salle de conférence. Une plaquette annexée décrivait ces 
infrastructures (p. 85-88 ; p. 354-356 ; p. 361 ; p. 528 ; p. 536). Z _________ SA rappelait 
qu’en leur qualité de propriétaires, les époux R _________ et S _________ auraient la 
possibilité de bénéficier de tous les avantages, en particulier du club de fitness et du spa. 
La société leur offrait la possibilité d’investir dans l’achat d’une suite, sous la forme du 
concept leaseback (p. 13, all. no 41 ; p. 90-92). 
Les travaux ont finalement repris au cours de l’année 2017 (p. 427, all. no 172) pour être 
suspendus dès septembre 2017 (p. 427, all. no 175) jusqu’au 9 septembre 2018 (p. 14, 
all. nos 45-46 ; p. 428, all. no 179 ; p. 629 ; p. 668 ; p. 671). 
En vue de l’assemblée générale de la PPE G _________ et H _________ du 29 mars 
2018, B _________ a fourni à la PPE des informations écrites quant à l’avancement de 
la construction (p. 634). 
Par courrier du 3 septembre 2018 adressé à Y _________ SA, O _________, mandaté 
par les époux R _________ et S _________, s’est plaint que ses clients n’avaient jamais 
pu bénéficier et ne bénéficiaient toujours pas du service hôtelier et des infrastructures 
de l’hôtel. Par ailleurs, la fouille béante existante depuis des années générait des 
nuisances et une moins-value, sans parler de la poussière et des fissures apparues (p. 
95-96). Le 10 septembre 2018, Y _________ SA a répondu, par l’intermédiaire de son 
mandataire P _________, que les travaux avaient repris le 10 septembre 2018 et qu’ils 
se poursuivraient selon le planning convenu avec la Commune (p. 97). Les 
17 septembre, 8 et 29 octobre 2018, O _________ a invité son confrère à se positionner 
sur sa prétention en indemnisation pour la non-exécution du contrat durant les années 
(p. 98 ; p. 99 ; p. 102). 
Lors de l’assemblée générale de la PPE G _________ et H _________ du 13 février 
2019, plusieurs copropriétaires se sont plaints que le chantier n’avait quasiment pas 
démarré et que cette situation générait une moins-value pour leur bien, liée tant à 
l’inexistence des services hôteliers promis qu’à la présence du chantier. B _________, 
présent, a imputé la cause du retard aux périodes d’interdiction de travaux bruyants et 
au fait que le contrôle de qualité avait mis en lumière des lacunes. Il a estimé la réception 
de l’ouvrage pour la fin de l’année 2020 (K _________, p. 899, rép. 36 ; Y _________, 
p. 930, rép. 155 et p. 931, rép. 157). Ces propos n’ont pas suffi à apaiser la colère des 
copropriétaires et à restaurer la confiance. Ils ont exigé de B _________ une lettre 
d’engagement comprenant un planning des travaux et des pénalités financières en cas 
d’inexécution (p. 637-639). Par courrier du 20 mars 2019, B _________ a informé les 


- 9 - 
copropriétaires du planning de l’avancement des travaux. Il expliquait que le décès de 
Q _________, architecte du projet, avait constitué une source de retard. La direction des 
travaux devait négocier un permis spécial permettant la reprise du chantier en mars 
2019, de manière à ce que l’achèvement de l’enveloppe externe ait lieu la même année 
(p. 366 ; p. 643 ; Y _________, p. 931, rép. 158). Il a annexé à son courrier le rapport 
établi par M _________, la lettre de la Commune confirmant la validité de l’autorisation 
de construire et un nouveau planning des travaux. 
Par courrier du 30 novembre 2020 adressé à O _________, le nouveau mandataire de 
Y _________ SA a réfuté toute violation contractuelle de la part de sa cliente, estimant 
que l’exigibilité des prestations hôtelières coïncidait avec l’ouverture de l’hôtel (p. 406). 
Par courrier du 4 mai 2021, Z _________ SA a informé AA _________ SA (dont on 
ignore le lien avec le litige) de sa décision de vendre la parcelle abritant le futur hôtel, 
avec la construction clé en main. L’hôtel devait ensuite être géré par la chaîne 
BB _________. Elle annonçait l’achèvement du chantier et la mise en exploitation de 
l’hôtel pour l’été 2022 (p. 24, all. nos 32-96 ; p. 217). 
Lors de la clôture de l’instruction, le 2 mai 2023, la transformation de l’hôtel n’était 
toujours pas achevée (K _________, p. 898, rép. 31 ; R _________ et S _________, p. 
907, rép. 54 ; U _________, p. 917, rép. 99). 
7. En 2022, Z _________ SA a vendu la parcelle no xxx (p. 805, all. no 261 et p. 807). 
Le terme de la vente a été fixé à l’achèvement de la construction (Y _________, p. 932, 
rép. 168). 
8. Le 23 décembre 2015, les époux R _________ et S _________ ont confié à 
L _________ SA un mandat de vente non exclusif. Le courtier avait pour instruction de 
trouver un acheteur pour l’appartement, les deux places de parc intérieures, les deux 
places pour voiturettes de golf et la jouissance sur les deux places extérieures pour le 
prix indicatif de 17'500'000 francs (p. 130-131). Ce montant a été fixé après que 
L _________ SA (devenue par la suite CC _________) a fait évaluer l’appartement par 
la société DD _________ (EE _________, p. 894, rép. 10 ; annexe II p. 73). L’estimation 
arrêtait la valeur vénale utilisée à 10'000’000 fr. et proposait de tenter une 
commercialisation au prix de 13'000'000 francs. L’agence n’a eu aucune visite 
(EE _________, p. 894, rép. 13). Les époux R _________ et S _________ ont dès lors 
résilié le contrat de courtage le 4 octobre 2017. Ils persistent cependant à chercher à 
vendre leur bien pour le prix de 15'000'000 francs (R _________, p. 912, rép. 81 ; 
S _________, p. 914, rép. 87). 


- 10 - 
9. Le 28 novembre 2018, les époux R _________ et S _________ et T _________ ont 
déposé auprès du Tribunal du district de Sierre une requête de preuve à futur tendant à 
établir par expertises d’une part la moins-value consécutive à l’inexistence des services 
hôteliers et d’autre part l’origine des fissures et le coût de leur réparation (p. 158-162 ; 
C2 18 343, p. 135). Le 6 décembre 2018, U _________ et ses enfants ont saisi le tribunal 
d’une requête analogue (p. 163-167). 
L’architecte FF _________, désigné comme expert, a établi le 7 octobre 2019 un rapport 
concernant la problématique des fissures (p. 378 ss). 
La problématique du préjudice consécutif à l’absence de prestations hôtelières a été 
confiée à la société GG _________ SA. Dans son rapport du 13 janvier 2020, l’expert 
relève que l’accès libre au spa, sans avoir à participer aux charges, représentait une 
véritable valeur ajoutée, vu la taille prévue pour l’hôtel Z _________ (p. 171). Il a fixé le 
prix moyen pour un abonnement annuel à 2272 francs (p. 172). En revanche, il n’a pas 
été en mesure de définir une valeur ajoutée liée à la présence d’un restaurant dans 
l’hôtel, à la possibilité de faire appel au room service et de bénéficier d’un entretien 
ménager, l’accès à ces services représentant une simple commodité, mais pas une 
source d’économie, puisque leur utilisation est facturée. L’expert a considéré que le 
service de conciergerie, comprenant notamment l’accueil, l’information (p. 186), la 
gestion du courrier et l’accès à la propriété, était normalement assuré par l’hôtel et, 
partant, mis à disposition des propriétaires. Il représentait dès lors une valeur, variable 
selon l’utilisation faite par chaque individu. Selon son enquête, celle-ci représentait en 
moyenne une heure par semaine, soit 52 heures sur l’année. Ramené au salaire d’un 
concierge, il a estimé la valeur de ce service à 1642 fr. (p. 174). Il a rappelé que la valeur 
du service de navette avait été fixée contractuellement à 10'000 francs (p. 174). Il a enfin 
évoqué le service souvent offert par les hôtels de revente des appartements pour 
location, généralement facturé de façon plus avantageuse qu’un service de location tel 
qu’AirBnB. Il n’a toutefois pas chiffré une valeur ajoutée. Par ailleurs, les défenderesses 
ont contesté avoir offert aux demandeurs une telle prestation (p. 186) et ceux-ci n’ont ni 
allégué ni prouvé que Y _________ SA s’était engagée à leur fournir un tel service. En 
conclusion, l’expert a chiffré la valeur totale de la servitude à 12'272 fr. par année et par 
personne (correspond aux installations, par 2272 fr. et à la navette, par 10'000 fr.), ainsi 
qu’à 1642 fr. par année et par appartement (correspond au service de conciergerie) (p. 
174), les deux montants devant être cumulés (p. 185). L’expert a estimé que le prix 
d’achat d’appartements neufs situés dans des résidences hôtelières était supérieur de 
10 à 25 % par rapport à un appartement de même standing sans services hôteliers. A 


- 11 - 
l’intérieur de cette fourchette, la plus-value ou mark-up ou encore premium, selon la 
terminologie de l’expert, dépendait du promoteur, de la notoriété de la marque de l’hôtel, 
de la localisation et de la technique de répartition des coûts et services fournis qui 
diffèrent d’une résidence hôtelière à l’autre. Outre la situation et la bienfacture de la 
construction, le prix de revente était quant à lui fonction de la gestion de la résidence et 
de la qualité des services et du partenaire hôtelier (p. 176). Ces prix pouvaient varier 
fortement et se retrouver en-dessous du marché à cause de charges opérationnelles 
importantes et/ou des relations existantes avec le complexe hôtelier. Dans le cas 
présent, l’expert a estimé le mark-up à 15% de la valeur, soit une plus-value de 15% sur 
le prix de l’objet au m2, compte tenu de la situation unique de l’objet (sur le golf et 
directement relié au centre de la station), de la marque de l’hôtel à laquelle la résidence 
est liée et du positionnement de l’hôtel en 5* Luxe (p. 177). 
Au terme de la procédure de preuve à futur, le juge de district a fixé les frais à 17'100 fr. 
et les dépens communs de Y _________ SA et Z _________ SA à 3500 fr., 
provisoirement supportés par les demandeurs (p. 227). 
10. Par contrat écrit signé le 30 octobre 2020, V _________, W _________ et 
X _________ ont cédé à leur mère leurs droits d’action relatifs à l’art. 9 de l’acte notarié 
du 30 mai 2012 à l’encontre de Y _________ SA (p. 11, all. no 32 ; p. 190). 
11. Le 11 janvier 2020, S _________, R _________, T _________, U _________, 
V _________, W _________ et X _________ ont adressé au juge de commune de 
HH _________ une requête de conciliation. 
Le 26 mai 2021, ils ont ouvert action en paiement et en revendication d’une servitude 
devant le Tribunal du district de Sierre à l’encontre de Y _________ SA et 
Z _________ SA. 
Dans leur mémoire-réponse du 18 novembre 2021, les défenderesses ont soulevé 
l’exception de prescription (p. 250, all. no 133) et ont conclu à l’irrecevabilité de la 
demande de T _________ et des conclusions nos 4 et 16, ainsi qu’au rejet de la 
demande. 
Au terme de son jugement du 6 juin 2023, le juge de district a rejeté la demande et mis 
les frais de procédure, fixés à 97'200 fr., les frais de conciliation, par 300 fr., et les frais 
de procédure de preuve à futur, par 17'100 fr., à la charge des demandeurs solidairement 
entre eux. Il les a en outre condamnés à payer une indemnité de 112'500 fr. et 3500 fr. 


- 12 - 
aux défenderesses à titre de dépens de la procédure au fond et de la procédure de 
preuve à futur. 
Le 12 juillet 2023, les demandeurs ont interjeté appel contre ce jugement et ont conclu : 
1. L'appel est admis. 
2. Le jugement du Tribunal de Sierre du 6 juin 2023 dans la cause C1 21 100 est annulé. 
3. Principalement, [le jugement] du Tribunal de Sierre du 6 juin 2023 dans la cause C1 21 100 est réformé 
comme suit : 
a. L'action en paiement ainsi que l'action en revendication de la servitude sont admises. Partant, 
i. 
Ordre est donné à Z _________ SA, propriétaire de parcelle n° xxx, plan n° yyy, nom local 
« R _________ et S _________ » sur commune de A _________, de mettre en œuvre la 
servitude de jouissance inscrite au registre foncier en faveur des propriétaires de la PPE n° 
xxxx sur parcelle de base n° xxx1, plan n° yyy, nom local « R _________ et S _________ » sur 
commune de A _________, à savoir Madame et Monsieur S _________ et R _________. 
ii. 
Ordre est donné à Z _________ SA, propriétaire de parcelle n° xxx, plan n° yyy, nom local 
« R _________ et S _________ » sur commune de A _________, de mettre en œuvre la 
servitude d'utilisation inscrite au registre foncier en faveur du propriétaire de la PPE n° xxxx5 
sur parcelle de base n° xxx1, plan n° yyy, nom local « R _________ et S _________ », sur 
commune de A _________, à savoir Monsieur T _________. 
iii. 
Ordre est donné à Z _________ SA, propriétaire de parcelle n° xxx, plan n° yyy, nom local 
« R _________ et S _________ » sur commune de A _________, de mettre en œuvre la 
servitude d'utilisation inscrite au registre foncier en faveur des propriétaires de la PPE n° xxxx3 
sur parcelle de base n° xxx1, plan n° yyy, nom local « R _________ et S _________ » sur 
commune de A _________, à savoir Mesdames et Messieurs V _________, W _________ et 
X _________. 
iv. 
Faute d'exécution dès l'entrée en force de la décision, Z _________ SA sera, sur requête des 
demandeurs, condamnée à une amende d'ordre de CHF 1'000.- au plus pour chaque jour 
d'inexécution (art. 343 al. 1 let. c CPC). 
v. 
Y _________ SA, subsidiairement Z _________ SA, versera à Madame et Monsieur 
S _________ et R _________ le montant de CHF 1'492'344.- , avec intérêts à 5%: 
- 
sur le montant de CHF 124'362.- dès le 1er avril 2011; 
- 
sur le montant de CHF 124'362.- dès le 30 juin 2012 ; 
- 
sur le montant de CHF 124'362.- dès le 30 juin 2013 ; 
- 
sur le montant de CHF 124'362.- dès le 30 juin 2014; 
- 
sur le montant de CHF 124'362.- dès le 30 juin 2015; 


- 13 - 
- 
sur le montant de CHF 124'362.- dès le 30 juin 2016 ; 
- 
sur le montant de CHF 124'362.- dès le 30 juin 2017 ; 
- 
sur le montant de CHF 124'362.- dès le 30 juin 2018 ; 
- 
sur le montant de CHF 124'362.- dès le 30 juin 2019 ; 
- 
sur le montant de CHF 124'362.- dès le 30 juin 2020; 
- 
sur le montant de CHF 124'362.- dès le 30 juin 2021; 
- 
sur le montant de CHF 124'362.- dès le 30 juin 2022 ; 
- 
sur le montant de CHF 124'362.- dès le 30 juin 2023. 
vi. 
Y _________ SA, subsidiairement Z _________ SA, versera le montant annuel de CHF 
124’362.- à Madame et Monsieur S _________ et R _________ au 30 juin de chaque année, 
dès le 30 juin 2024, avec intérêts à 5%, et ce jusqu'à la mise à disposition effective du service 
hôtelier prévu par l'art. 9 de l'acte de vente du 27 juillet 2010 avec intérêts à 5% au 30 juin de 
chaque année, date moyenne. 
vii. 
Y _________ SA, subsidiairement Z _________ SA, versera à Monsieur T _________ le 
montant de CHF 898'362.- avec intérêts à 5% : 
- 
sur le montant de CHF 99'818.- dès le 15 mars 2014; 
- 
sur le montant de CHF 99'818.- dès le 30 juin 2015 ; 
- 
sur le montant de CHF 99'818.- dès le 30 juin 2016 ; 
- 
sur le montant de CHF 99'818.- dès le 30 juin 2017; 
- 
sur le montant de CHF 99'818.- dès le 30 juin 2018 ; 
- 
sur le montant de CHF 99'818.- dès le 30 juin 2019 ; 
- 
sur le montant de CHF 99'818.- dès le 30 juin 2020; 
- 
sur le montant de CHF 99'818.- dès le 30 juin 2021; 
- 
sur le montant de CHF 99'818.- dès le 30 juin 2022; 
- 
sur le montant de CHF 99'818.- dès le 30 juin 2023. 
viii. Y _________ SA, subsidiairement Z _________ SA, versera le montant annuel de CHF 99'818.- 
à Monsieur T _________ au 30 juin de chaque année, dès le 30 juin 2024, avec intérêts à 5%, 
et ce jusqu'à la mise à disposition effective du service hôtelier prévu par l'art. 9 de l'acte de 
vente du 13 février 2014 avec intérêts à 5% au 30 juin de chaque année, date moyenne. 
ix. 
Y _________ SA, subsidiairement Z _________ SA, versera à Madame U _________ le 
montant de CHF 1'276’460.- avec intérêts à 5% : 
- 
sur le montant de CHF 127’646.- dès le 9 juin 2012; 
- 
sur le montant de CHF 127'646.- dès le 30 juin 2013; 
- 
sur le montant de CHF 127’646.- dès le 30 juin 2014; 


- 14 - 
- 
sur le montant de CHF 127’646.- dès le 30 juin 2015 ; 
- 
sur le montant de CHF 127'646.- dès le 30 juin 2016; 
- 
sur le montant de CHF 127’646.- dès le 30 juin 2017 ; 
- 
sur le montant de CHF 127’646.- dès le 30 juin 2018; 
- 
sur le montant de CHF 127'646.- dès le 30 juin 2019 ; 
- 
sur le montant de CHF 127’646.- dès le 30 juin 2020; 
- 
sur le montant de CHF 127’646.- dès le 30 juin 2021; 
- 
sur le montant de CHF 127'646.- dès le 30 juin 2022 ; 
- 
sur le montant de CHF 127’646.- dès le 30 juin 2023. 
b. Y _________ SA, subsidiairement Z _________ SA, versera le montant annuel de CHF 127’646.- à 
Madame U _________ au 30 juin de chaque année, dès le 30 juin 2024, avec intérêts à 5%, et ce 
jusqu'à la mise à disposition effective du service hôtelier prévu par l'art. 9 de l'acte de vente du 
30 mai 2012 avec intérêts à 5% au 30 juin de chaque année, date moyenne. 
c. Tous les frais de procédure et de jugement, incluant les frais d'expertise, de preuve à futur, de juge 
de commune et de registre foncier, sont mis à la charge de Y _________ SA et Z _________ SA, 
solidairement entre eux, subsidiairement à charge de Y _________ SA, subsidiairement de 
Z _________ SA. 
d. Y _________ SA et Z _________ SA verseront, en outre et solidairement entre eux, une juste et 
équitable indemnité à titre de dépens aux demandeurs, subsidiairement, cette juste et équitable 
indemnité sera à charge de Y _________ SA, subsidiairement de Z _________ SA. 
4. Subsidiairement, le dossier est renvoyé au Tribunal de Sierre pour nouvelle décision dans le sens des 
considérants. 
5. Tous les frais de procédure et de jugement, incluant les frais d'expertise, de preuve à futur, de juge de 
commune et de registre foncier, sont mis à la charge de Y _________ SA et Z _________ SA, 
solidairement entre eux, subsidiairement à charge de Y _________ SA, subsidiairement de Z _________ 
SA. 
6. Y _________ SA et Z _________ SA verseront, en outre et solidairement entre eux, une juste et 
équitable indemnité à titre de dépens aux demandeurs, subsidiairement, cette juste et équitable 
indemnité sera à charge de Y _________ SA, subsidiairement de Z _________ SA. 
Par mémoire-réponse du 13 septembre 2023, les appelées ont conclu, sous suite de 
frais et dépens, au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement attaqué. 
 
 


- 15 - 
Considérant en droit 
 
12. Dans son jugement du 6 juin 2023, le juge de district a admis que Y _________ SA 
s’était engagée contractuellement à ce que les acheteurs puissent profiter du service 
hôtelier, ce qu’il a qualifié de promesse de porte-fort au sens de l’art. 111 CO. Quand 
bien même l’hôtel était fermé depuis avril 2013, il a considéré que les demandeurs 
n’avaient encouru aucun dommage au sens juridique du terme, à savoir une diminution 
ou non-augmentation de fortune. Tant que les appartements n’étaient pas vendus et que 
tout projet d’exploitation d’un hôtel sur le fonds no xxx n’était pas définitivement 
abandonné, une perte en lien avec la moins-value des unités de PPE n’était pas réalisée. 
En tout état de cause, la preuve d’une telle moins-value n’avait pas été apportée. On 
ignorait en effet tout de la valeur vénale actuelle des appartements et il était même 
vraisemblable que ces biens aient pris de la valeur. Le juge a qualifié la dépense 
consentie à l’achat pour le service hôtelier de dommage de frustration et la privation de 
la possibilité de bénéficier pendant des années des infrastructures et services hôteliers 
de dommage de commercialisation, qui n’ouvraient pas le droit à une indemnisation. A 
titre subsidiaire, le préjudice n’était pas suffisamment établi, dès lors qu’on ignorait le 
taux d’occupation des appartements. En ce qui concerne l’action en exécution, le 
magistrat a considéré que les demandeurs avaient manqué à leur devoir d’allégation, de 
sorte qu’il n’était pas possible d’établir le contenu de leurs prétentions. Par ailleurs, la 
servitude impliquait, de son point de vue, l’exécution de prestations positives du 
propriétaire du fonds servant sur les fonds dominants (telles que service de nettoyage, 
mise en location des appartements, room service), ce qui n’était pas compatible avec la 
notion de servitude foncière. Ces prestations ne pouvaient pas davantage être qualifiées 
de charges accessoires, dès lors qu’elles n’avaient pas de lien direct avec la servitude 
autorisant la jouissance des infrastructures de l’hôtel, mais représentaient un avantage 
supplémentaire. Elles faisaient en outre peser sur le fonds servant une charge au moins 
égale au fait d’autoriser les bénéficiaires à utiliser les installations de l’hôtel. Pour ces 
motifs, le jugement rejetait intégralement la demande. 
Les appelants s’en prennent tout d’abord à l’état de fait du jugement de première 
instance. De leur point de vue, il faudrait préciser que le prix d’achat portait sur des 
appartements livrés à l’état brut, qu’il était exorbitant au vu du marché immobilier 
prévalant en 2010 et s’expliquait par les engagements prévus à la clause no 9. Le 
jugement passait sous silence le fait que les demandeurs avaient en sus investi plusieurs 
millions pour l’aménagement de leur logement. En considérant qu’il n’était pas établi en 


- 16 - 
cause que la valeur vénale actuelle des appartements était impactée par l’absence de 
prestations hôtelières, le juge n’avait pas tenu compte des témoignages de 
EE _________ et K _________, qui avaient tous deux déclaré que, depuis l’achat des 
unités de PPE, le prix de l’immobilier à HH _________ avait augmenté, fait au demeurant 
notoire. 
En droit, les appelants contestent tout défaut d’allégation du contenu de la servitude 
hôtelière, en se référant aux allégués nos 20 à 22, 27 à 29, 35 à 37 et 198 de la demande 
principale et aux allégués nos 62 et 63 du dossier de preuve à futur. Ils relèvent d’ailleurs 
que l’expert a été en mesure de chiffrer la valeur individuelle des prestations relatives au 
spa, au service de conciergerie et au service de navette. Ils estiment qu’en commandant 
un projet à l’architecte J _________, alors qu’elles étaient en possession d’une 
autorisation de construire, puis en n’exécutant pas la construction du nouvel hôtel sans 
interruption, les défenderesses ont de façon fautive et intentionnelle violé leur obligation 
contractuelle. Ils critiquent l’approche du juge relative au dommage de frustration et de 
commercialisation. De leur point de vue, le dommage ne réside pas dans une attente 
déçue, mais dans l’inexécution fautive des défenderesses. Le dommage serait ainsi 
clairement identifié et chiffré dans le rapport d’expertise. Les défenderesses auraient au 
demeurant admis que les demandeurs avaient acquis leurs appartements à un prix 
supérieur à la valeur vénale des biens intrinsèques en raison des services hôteliers qui 
y étaient rattachés (cf. all. no 51). A titre subsidiaire, ils invoquent la doctrine et la 
jurisprudence relative au « petit tort moral » ou à la « perte d’agrément ». Les recourants 
voient dans le jugement une contradiction, en tant que le juge retient que le propriétaire 
de l’hôtel s’est explicitement engagé à tolérer que les résidents des PPE G _________ 
et H _________ utilisent les installations et infrastructures d’une part, tout en considérant 
que l’objet de la servitude n’était pas suffisamment déterminé. Au surplus, le contenu de 
la servitude ressortirait du texte des actes de vente, de l’inscription au registre foncier, 
des allégués nos 20-22, 27-29 et 35-37, ainsi que du rapport d’expertise. Selon les 
demandeurs, les défenderesses ne sauraient tirer profit du fait qu’en l’absence d’hôtel, 
les prestations dont ils sont privés ne peuvent être définies précisément, puisque cette 
situation découle précisément d’une inexécution fautive de leur part. Les services 
hôteliers n’imposeraient pour l’essentiel pas d’autres obligations que la seule mise à 
disposition des installations hôtelières, soit une attitude passive de la part du propriétaire 
du fonds servant. S’agissant du service de conciergerie, il leur conférerait une 
prérogative sur le fonds servant et non pas sur le fond dominant. Quant au service de 
navette, il s’agirait d’une charge foncière. A titre subsidiaire, à supposer que certaines 
prestations n’entreraient pas dans la définition d’obligation accessoire au sens de l’art. 


- 17 - 
730 al. 2 CC ou de charges d’entretien selon l’art. 741 CC, il faudrait alors considérer 
qu’il s’agit d’obligations de nature personnelle contraignantes uniquement pour les 
partenaires contractuelles. 
13. S’agissant des griefs portant sur l’état de fait, il a été retenu que les ventes portaient 
sur des biens livrés bruts et que les demandeurs avaient financé en sus tous les travaux 
d’aménagement intérieur. Le coût de ceux-ci n’a en revanche pas été allégué ni établi 
en cause, les seules déclarations des appelants n’ayant sur ce point pas une valeur 
probante suffisante. Les actes de vente mentionnent que le prix tient déjà compte de la 
servitude de jouissance et des services hôteliers promis. Le rapport d’expertise indique 
quant à lui que l’accès gratuit aux infrastructures et installations de l’hôtel représentait 
une véritable valeur ajoutée et évalue la plus-value apportée par les engagements pris 
à la clause no 9 à 15% du prix au m2 du bien immobilier, ce que les auditions de 
EE _________ et K _________ ont confirmé (EE _________, p. 894, rép. 8 ; 
K _________, p. 897, rép. 22). Partant, on peut admettre que le prix versé par les 
demandeurs était supérieur à la valeur vénale intrinsèque des biens immobiliers et 
arrêter cet agio à 1'292'071 fr. 50 (15% x 8'613'810 fr.) pour les époux R _________ et 
S _________, à 855'000 fr. (15% x 5'700'000 fr.) pour U _________ et à 609'588 fr. (15% 
x 4'063’920 fr.) pour T _________. Il est notoire que le prix du marché de l’immobilier 
fluctue en 10-14 ans. Les auditions de EE _________ et K _________ l’ont également 
confirmé (EE _________, p. 893, rép. 4 ; K _________, p. 896, rép. 19). Partant, le fait 
que les époux R _________ et S _________ ont mis en vente leur appartement à un 
prix (17'500'000 fr.) supérieur au montant qu’ils avaient consenti pour l’achat et le 
financement des travaux intérieurs ne signifie pas que l’inexécution de la clause no 9 est 
sans incidence sur la valeur vénale actuelle de leur bien. Il faut au contraire admettre 
que, faute de perspective d’ouverture de l’hôtel à court ou moyen terme, les 
appartements ne peuvent pour l’heure être vendus avec un agio de 15% (K _________, 
p. 897, rép. 26). Comme la valeur actuelle des unités de PPE des demandeurs, que ce 
soit avec ou sans les prestations hôtelières, n’a été ni alléguée ni établie, il n’est en 
revanche pas possible de chiffrer la moins-value de la valeur vénale actuelle de ces 
biens. 
14. La notion juridique du dommage est commune aux responsabilités contractuelle et 
délictuelle (art. 99 al. 3 CO; ATF 87 II 290 consid. 4a p. 291). Le dommage juridiquement 
reconnu réside dans la diminution involontaire de la fortune nette (théorie de la 
différence) ; il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé 
et le montant qu'aurait ce même patrimoine si l'événement dommageable ne s'était pas 


- 18 - 
produit. Le dommage peut se présenter sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une 
augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du 
passif (ATF 148 III 11 c. 3.2.3; 145 III 225 c. 4.1.1; 129 III 18 consid. 2.4, 331 consid. 2; 
128 III 22 consid. 2e/aa, 180 consid. 2d; 127 III 543 consid. 2b). 
La doctrine s’est penchée sur la question de l’indemnisation du dommage normatif, qui 
peut intervenir sans que la fortune du lésé ne soit impactée. Tel est le cas du dommage 
domestique, de la perte d’assistance (Pflege- und Betreuungsschaden), du dommage 
de commercialisation et du dommage de frustration (GAUCH/SCHLUEP/SCHMID, OR AT, 
Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, T. II, 2020, n. 2851a ss). Le 
dommage de commercialisation découle de la privation de l'usage d'un bien, de la perte 
de jouissance ou de la privation d'un plaisir. Tel est le cas, par exemple, du lésé, qui, en 
raison d’une violation contractuelle ou d’un autre acte illicite d’un tiers, ne peut pas utiliser 
sa propre piscine durant trois semaines (GAUCH/SCHLUEP/SCHMID, op. cit., p. 162, no 
2856-2857 ; WERRO/PERRITAZ, commentaire romand, Code des obligations I, 2021, n. 
23 ad art. 41 CO ; ROBERTO, Haftpflichtrecht, 2024, p. 240-242). Le dommage de 
frustration correspond aux dépenses consenties en vue de l’usage d’un bien ou pour 
profiter d’un plaisir à venir (GAUCH/SCHLUEP/SCHMID, op. cit., p. 163, nos. 2860-2861 ; 
WERRO/PERRITAZ, commentaire romand, n. 22 ad art. 41 CO ; KESSLER, commentaire 
bâlois Obligationenrecht I, 2020, n. 3-49 ad art. 41 CO ; ROBERTO, op. cit., p. 243-245). 
Alors que certains auteurs voudraient que de tels préjudices ouvrent le droit à des 
prétentions, le Tribunal fédéral a refusé l’indemnisation du dommage normatif, sous 
réserve du dommage subi dans le ménage (préjudice ménager ou dommage 
domestique) et du dommage dû aux soins requis (perte d’assistance) (arrêts du Tribunal 
fédéral 4A_18/2023 du 9 mai 2023 consid. 5.3.1 ; 4C.276/2001 du 26 mars 2002 consid. 
6 publié in Praxis 2002 no 212 ; 4C_345/2003 consid. 5.3). Le Tribunal fédéral considère 
tout au plus que la perte de l'usage d’un bien peut dans certains cas justifier une 
réparation morale au sens de l'art. 49 CO (GAUCH, Le contrat d'entreprise, version fr. de 
Benoît Carron, Zurich 1999, no 1868 ; GAUCH/SCHLUEP/SCHMID, op. cit., p. 160, n. 2851; 
cf. ATF 116 II 519 consid. 2c ; ATF 115 II 474 consid. 3b p. 482), à condition bien entendu 
que les circonstances permettent d'établir une atteinte à la personnalité suffisamment 
grave (cf. ATF 126 III 388 consid. 11 ; 125 III 70 consid. 3a; 120 II 97 consid. 2b). 
En particulier, selon le Tribunal fédéral, n’ouvre pas le droit à des dommages-intérêts la 
perte de jouissance de vacances (ATF 115 II 474 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 
4C.345/2003 du 11 janvier 2005 consid. 5.1), la privation de l'usage de certaines pièces 
de la villa du lésé (ATF 126 III 388 consid. 11) ou encore les intérêts passifs facturés à 


- 19 - 
l’acheteur pour la période durant laquelle le vendeur a fautivement tardé à exécuter sa 
promesse de vente immobilière, dès lors que cette dépense aurait été encourue même 
en l’absence d’une violation contractuelle (arrêt du Tribunal fédéral 4A_282/2009 du 
15 décembre 2009 consid. 3). Le titulaire d’un brevet ne peut réclamer à l’auteur d’une 
contrefaçon une indemnisation que s’il établit que l’acte illicite l’a empêché de conclure 
un contrat de licence qui lui aurait procuré un revenu. La seule privation abstraite de la 
possibilité de tirer profit de son brevet n’ouvre pas encore le droit à des dommages-
intérêts (ATF 132 III 379). L’achat d’un véhicule plus polluant qu’annoncé, en raison de 
tests truqués (dieselgate) n’ouvre le droit à une indemnisation qu’en cas de dommage 
financier prouvé, par exemple consécutif à la perte de valeur vénale du véhicule ou à 
des frais de mise en conformité encourus (arrêt du Tribunal fédéral 4A_18/2023 du 
9 mai 2023 consid. 5.3.1). Un ex-concubin, entravé durant le litige avec son ex-
compagne dans la jouissance de son bateau et privé de la compagnie de son chien, ne 
peut prétendre à des dommages-intérêts que ce soit pour la perte de plaisir ou pour les 
frais d’entretien de l’embarcation et de l’animal (arrêt du Tribunal fédéral 4A_119/2010 
du 29 avril 2010 consid. 2.2 et 2.3). Le propriétaire immobilier ne peut réclamer de 
dommages-intérêts à l’avocat, qui, par une mauvaise exécution de son mandat, n’a pas 
empêché l’expropriation de ses terrains (ATF 87 II 290). 
En revanche, la privation de l’usage d’un bien destiné à une exploitation commerciale 
(par ex. un restaurant panoramique) donne droit à l’indemnisation de la perte de gain 
(arrêt du Tribunal fédéral 4A_113/2017 du 6 septembre 2017 consid. 5.3). De même, un 
avocat, qui avait omis d’inscrire au registre foncier le droit d’usufruit, a été condamné à 
réparer le dommage consécutif au manque à gagner sur la location, étant prouvé que la 
lésée aurait loué les appartements avec une probabilité suffisante sans l'événement 
dommageable (arrêt du Tribunal fédéral 4A_91/2014 du 11 juillet 2014). Le propriétaire 
d’un cheval mal soigné par le vétérinaire peut réclamer la perte de valeur subie par 
l’animal, dès lors qu’il ne s’agit pas d’un dommage de frustration (arrêt du Tribunal 
fédéral 4C.345/2003 du 11 janvier 2005 consid. 5.1). 
15. En l’espèce, dans les actes de vente, Y _________ SA a promis aux acheteurs qu’ils 
pourraient utiliser gratuitement les infrastructures et installations de l’hôtel et bénéficier 
des services hôteliers. Il est établi en cause qu’à ce jour, les demandeurs n’ont pas pu 
bénéficier de ces prestations, sous réserve de la courte période comprise entre la prise 
de possession par les époux R _________ et S _________ et par U _________ de leur 
appartement respectif et de la fermeture, courant 2013, de l’ancien hôtel. On peut laisser 
ouverte la question de savoir si la violation contractuelle doit s’analyser sur la base de 


- 20 - 
l’art. 111 CO ou des art. 97 ss CO, si les obligations contenues à la clause no 9 étaient 
exigibles et si, selon la théorie de la transparence, les engagements pris par 
Y _________ SA sont aussi opposables à Z _________ SA. En effet, comme relevé par 
le juge de district, les demandeurs n’invoquent ni ne prouvent avoir subi un préjudice 
économique. En particulier, ils n’ont pas revendu leur bien et n’ont partant pas subi un 
manque à gagner pour avoir dû consentir un prix qui n’incluait pas l’agio lié aux 
prestations hôtelière. Il n’est ni allégué ni établi que le projet d’hôtel est définitivement 
abandonné. Dans ces conditions, leurs appartements ne subissent en l’état pas une 
moins-value. On ne saurait non plus considérer qu’ils ont au moment de l’achat payé un 
mark-up en vain, puisque la perspective de l’ouverture de l’hôtel demeure. Les 
demandeurs ne prétendent pas avoir fait l’acquisition d’un abonnement de fitness ou 
après d’un centre aquatique, pour suppléer à l’impossibilité d’avoir accès au spa et au 
centre wellness de l’hôtel Z _________. Ils ne font pas valoir des frais de transport (taxi, 
bus, achat d’un véhicule, essence, parking) en remplacement de l’usage du service de 
navette. Lors de leur audition, les époux R _________ et S _________ ont certes 
prétendu avoir pris un autre logement durant quelques années (R _________ et 
S _________, p. 907, rép. 54 ; S _________, p. 913, rép. 83). Ce déménagement était 
cependant motivé par les nuisances du chantier et non pas par l’inexécution des 
obligations prévues à la clause no 9. En tout état de cause, ni le changement de 
logement, ni les frais qu’il a impliqués n’ont été allégués en cause. Le préjudice subi par 
les demandeurs consiste ainsi bien dans la privation de l’usage des infrastructures, 
installations et services de l’hôtel, soit un dommage qui n’est pas de nature économique. 
La notion de dommage, dont les art. 97, 103 al. 1 et 111 CO prévoient la réparation, est 
identique et ne couvre pas l’impossibilité d’utiliser un bien ou de profiter d’un service, 
pas plus que les dépenses (en l’occurrence mark-up) effectuées en vain dans cette 
optique. Il est certes exact que, dans le contrat de porte-fort, le promettant s’engage à 
réparer le dommage positif, à savoir l’intérêt que le cocontractant avait à l’exécution de 
la prestation du tiers. Il n’en demeure pas moins que le préjudice à indemniser doit être 
déterminé selon la théorie de la différence, en comparant le patrimoine actuel du 
créancier avec celui qui aurait prévalu si le tiers s’était exécuté (TEVINI, commentaire 
romand, Code des obligations I, 2021, n. 12-13 ad art. 111 CO ; PESTALOZZI, 
commentaire 
bâlois, Obligationenrecht 
I, 
2020, 
n. 
14 
ad 
art. 
111 
CO ; 
GAUCH/SCHLUEP/SCHMID, op. cit., nos 2898 et 3931 ; ATF 131 III 606). Or, le dommage 
de commercialisation n’impacte pas le patrimoine. Quant au dommage de frustration, il 
n’entre pas dans le dommage positif, puisque la dépense invoquée aurait aussi été 
consentie si le tiers s’était exécuté. 


- 21 - 
On peut comprendre le sentiment d’injustice des demandeurs, victimes d’une violation 
contractuelle qui n’est pas réparée. Le droit suisse apporte cependant des solutions en 
cas de violations contractuelles n’entraînant pas de dommage économique. Tout 
d’abord, un notaire diligent aurait pu insérer dans l’acte une clause pénale, compte tenu 
de la difficulté à établir l’existence d’un préjudice financier (art. 160 CO), comme il l’a du 
reste fait dans l’acte R _________ et S _________ pour le cas où la prise de possession 
était retardée. Demeure par ailleurs la possibilité d’une résiliation partielle du contrat, 
assortie d’une demande en répétition de la contre-prestation versée pour les prestations 
inexécutées (art. 107 al. 2 in fine et 109 al. 1 CO ; sur l’application de ces dispositions 
en cas de demeure partielle : GAUCH/SCHLUEP/SCHMID, op. cit., p. 154, n. 2813 ss). Là 
encore, il aurait été bienvenu que l’acte de vente précise la part du prix correspondant 
aux prestations hôtelières et leur exigibilité. Dans le cas présent, les contrats conclus 
par les demandeurs ne renferment aucune clause pénale et les demandeurs n’ont pas, 
après mise en demeure et fixation d’un délai de grâce, fait usage du droit de résilier le 
contrat. 
16. Une indemnité pour tort moral en cas de violation contractuelle n'est possible que si 
l'atteinte aux droits de la personnalité est suffisamment grave (art. 49 CO). L’atteinte doit 
être objectivement et subjectivement grave. Elle doit entraîner une souffrance morale 
(TERCIER/BIERI/CARRON, Les contrats spéciaux, 5e éd., 2016, n. 1799; WERRO, « Le tort 
moral en cas de violation d'un contrat » in Chappuis/Winiger, Le tort moral en question, 
2013, p. 73 ; WERRO/PERRITAZ, commentaire romand, n. 5 ad art. 49 CO). Dans la 
jurisprudence, elle a été admise lorsque la violation du contrat a entrainé une grave 
atteinte à la réputation personnelle et professionnelle de l'autre partie contractante, ainsi 
qu'une atteinte à sa santé (ATF 87 II 143 consid. 5), notamment la perte d'un œil (ATF 
102 II 18); le Tribunal fédéral l'a en revanche niée dans le cadre de locataires avec trois 
enfants ayant vécu, par la faute du bailleur, dans un appartement humide et dépourvu 
de chauffage durant près d'un mois, faute d'atteinte à la santé ou à l'équilibre familial 
(arrêt du Tribunal fédéral 4C_169/1998 du 2 février 1999 ; AUBERT, CPra Bail, 2017, n. 
10 ad 259e CO; plus critique : WERRO/PERRITAZ, commentaire romand, n. 26 ad art. 41 
CO, n. 3 et 7 ad art. 49 CO ; WERRO, op. cit., p. 67 et 68, qui estime qu'un « petit » tort 
moral méritait d'être octroyé ; arrêt C/17555/2020 rendu le 6 novembre 2023 par la Cour 
de Justice de Genève). 
Dans le cas présent, le fait pour les demandeurs de ne pas avoir pu utiliser les 
infrastructures hôtelières, ni bénéficier des autres services hôteliers constitue 
assurément un désagrément. On ne saurait en revanche considérer qu’il est la source 


- 22 - 
de souffrances morales ou d’une grave atteinte à la personnalité ouvrant le droit à une 
réparation pécuniaire à titre de tort moral. Les demandeurs semblent du reste s’être 
résignés à ne pas profiter du spa, de la piscine et du fitness. Le fait qu’ils n’ont pas 
contracté un abonnement de piscine ou de fitness dans un autre établissement de la 
station, alors qu’ils en avaient les moyens, indique que ces activités n’étaient pas 
nécessaires à leur bien-être et à leur équilibre psychique. Le préjudice subi par les 
demandeurs correspond à la notion de petit tort moral, défini par Werro comme la 
diminution du bien-être résultant des désagréments de la vie qui revêtent un caractère 
à la fois ordinaire mais marqué, comparable à celui de vacances gâchées 
(WERRO/PERRITAZ, commentaire romand, n. 26 ad art. 41 CO). En l’état de la 
jurisprudence, un tel préjudice n’ouvre cependant pas le droit à un tort moral, comme le 
reconnaît d’ailleurs cet auteur, tout en le déplorant (WERRO, Le dommage : l’état d’une 
notion plurielle, in Werro/Pichonnaz, Le dommage dans tous ses états, 2013, p. 18-19). 
Les deux références jurisprudentielles citées par l’appelant ne traite pas de cette 
problématique. 
En définitive, c’est à juste titre que le premier juge a rejeté l’action en paiement des 
demandeurs. 
17. Outre l’action en paiement, les demandeurs agissent en revendication de la 
servitude et concluent à ce que Z _________ SA mette en œuvre la servitude de 
jouissance inscrite au registre foncier au bénéfice des PPE nos xxxx, xxxx5 et xxxx3. 
18. En 2022, Z _________ SA a conclu un contrat de vente portant sur l’immeuble no 
xxx. Nonobstant, on peut admettre qu’elle conserve la légitimation passive. Bien que 
l’acte de vente ne figure pas au dossier, il ressort en effet de l’audition de B _________ 
que le transfert de propriété semble être reporté à l’achèvement de la construction. Par 
ailleurs, le juge de district a par ordonnance du 11 octobre 2022 invité les défenderesses 
à produire un extrait du registre foncier faisant état du transfert de propriété de la parcelle 
no xxx, lorsqu’il aurait été enregistré (p. 820). Faute de preuve contraire, il faut ainsi 
admettre qu’à ce jour, Z _________ SA est encore propriétaire du fonds grevé de la 
servitude. Au 27 avril 2023, dernier extrait déposé en cause (p. 970), Z _________ SA 
était inscrite comme propriétaire de la parcelle no xxx. 
19. Contrairement à l’avis du premier juge, les allégués des demandeurs permettent, à 
tout le moins partiellement, de déterminer l’objet de la servitude de jouissance. Comme 
souligné par les appelants, il ressort des allégués nos 20, 27, 35, qui reprennent 
textuellement l’intégralité de la clause no 9, et 198 que la servitude portait d’une part sur 


- 23 - 
l’utilisation gratuite des installations et infrastructures de l’hôtel, soit en particulier la 
piscine, le spa, le sauna et la salle de fitness, et, d’autre part, conférait le droit de profiter 
des services offerts par l’hôtel, tels que le service de nettoyage et de lingerie et le service 
de navette. Pour les prestations détaillées, à savoir la piscine, le spa, le sauna, la salle 
de fitness, le service de nettoyage et de lingerie et le service de navette (érigé au 
demeurant en charge foncière dans l’acte R _________ et S _________), l’objet de la 
servitude est ainsi suffisamment allégué. Il est par ailleurs établi en cause, notamment 
par les contrats et le dossier de promotion (p. 571 ss). Comme la liste des installations 
et services n’est pas limitative, tout au plus le juge était-il fondé à admettre un défaut 
d’allégation pour toutes prestations supplémentaires à celles précisées de façon 
expresse. 
En revanche, la formulation des conclusions en revendication est trop imprécise pour 
permettre une exécution du jugement. Elle n’indique en effet pas clairement quel 
comportement est attendu de la défenderesse afin de « mettre en œuvre la servitude ». 
Or, il incombe à la partie demanderesse de formuler ses conclusions de telle sorte qu’en 
cas d’admission de la demande, elles puissent être reprises dans le dispositif. Cette 
exigence découle notamment du principe de disposition (ATF 142 III 102 c. 5.3.1 ; arrêts 
du Tribunal fédéral 4A_428/2018 du 29.8.2019 c. 4.2.1 ; 4A_366/2017 du 17.5.2018 c. 
5.2.1). Il n’appartenait pas au juge de première instance d’y suppléer, au risque de se 
voir reprocher d’avoir statué ultra ou extra petita. Il n’avait pas non plus à attirer l’attention 
des demandeurs sur l’imprécision de leurs conclusions (art. 56 CPC) (arrêt du Tribunal 
fédéral 5A_467/2023 du 14.11.2023 c. 4.3.1 et 4.3.2), d’autant qu’ils étaient assistés 
d’un mandataire professionnel (arrêt du Tribunal fédéral 5A_855/2012 du 13.2.2013 
consid. 5.4). En tout état de cause, les appelants n’invoquent pas en appel une violation 
de l’art. 56 CPC et maintiennent même leurs conclusions. Faute d’intérêt digne de 
protection au prononcé d’un jugement inexécutable en pratique, les conclusions nos 3a 
i, ii, iii et partant également iv apparaissent irrecevables (art. 59 al. 2 let. a CPC ; ATF 
115 II 187 c. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral 4C.82/2006 du 27.06.2006 c. 3.4). 
20. Même à supposer que leurs conclusions soient recevables, elles devraient être 
rejetées pour les motifs qui suivent. 
20.1 La servitude est une charge imposée sur un immeuble en faveur d’un autre 
immeuble et qui oblige le propriétaire du fonds servant à souffrir, de la part du propriétaire 
du fonds dominant, certains actes d’usage, ou à s’abstenir lui-même d’exercer certains 
droits inhérents à la propriété (art. 730 al. 1 CC). 


- 24 - 
L'art. 730 al. 2 CC, dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2012, prévoit 
qu'une obligation de faire ne peut être rattachée qu'accessoirement à une servitude et 
que cette obligation ne lie l'acquéreur du fonds dominant ou du fonds servant que si elle 
résulte d'une inscription au registre foncier. 
Les parties sont en principe libres de déterminer entre elles le contenu d'une servitude 
foncière (art. 19 CO ; STEINAUER, Les droits réels, T. II, 2020, n° 3311). La solution 
conventionnelle vise à clarifier la situation quant aux obligations des propriétaires portant 
sur la construction de l'ouvrage (GALLAND, Le contenu des servitudes foncières, 2013, 
n° 1414). S'agissant des relations entre les parties, le contenu du titre d'acquisition est 
déterminant et prévaudra sur une inscription contraire figurant au registre foncier (ATF 
132 III 651 consid. 8 ; 123 III 461 consid. 2c ; 115 II 434 consid. 2b). Dans leur 
convention, les parties peuvent notamment se mettre d'accord sur les deux points 
suivants: quel propriétaire a l'obligation matérielle de construire l'ouvrage et lequel 
d'entre eux a l'obligation de supporter les frais de l'ouvrage ; ces deux obligations 
pouvant parfaitement être mises à charge du même propriétaire (GALLAND, op. cit., n° 
1414). La liberté des parties est néanmoins limitée par la loi : l'art. 730 al. 1 CC rappelle 
en effet que la servitude en elle-même ne doit pas consister en une prestation positive 
à la charge du propriétaire du fonds servant, mais en un devoir de tolérance ou 
d'abstention, à savoir une attitude passive et non active du propriétaire grevé. Le titulaire 
exerce ainsi sa maîtrise - limitée - sur le fonds grevé sans le concours de son 
propriétaire, celui-ci étant simplement tenu de respecter le droit réel du titulaire. Il n'y a 
donc en principe pas de rapport d'obligation entre les deux propriétaires, sous réserve 
toutefois de deux cas particuliers, à savoir l'obligation accessoire (art. 730 al. 2 CC) et 
la charge d'entretien (art. 741 CC ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_229/2010 du 7 juillet 
2010 consid. 4.1.2; STEINAUER, op. cit., T. II, 2020, p. 427, n° 3306 ; p. 433, n° 3323 ; 
REY, commentaire bernois, 1981, n° 149 ad art. 730 CC). 
Selon l'art. 730 al. 2 CC, une obligation de faire peut en effet être constituée, à titre 
accessoire, en relation avec une servitude foncière. Cette règle permet ainsi aux parties 
de prévoir, sans avoir à constituer de charge foncière, que le propriétaire du fonds 
servant doit faciliter ou assurer l'exercice de la servitude par des prestations positives, 
généralement liées à l'entretien des ouvrages ou installations nécessaires à l'exercice 
du droit (STEINAUER, op. cit., T. II, 2020, n° 3324 et les références citées ; PETITPIERRE, 
in commentaire bâlois, Zivilgesetzbuch II, 2015, nos 23 ss ad art. 730 CC). L'obligation 
est accessoire si, par son contenu, elle est destinée à permettre, faciliter ou assurer 
l'exercice de la servitude et si, par son étendue, elle ne représente pas pour le 


- 25 - 
propriétaire du fonds servant une charge plus lourde que la servitude elle-même (ATF 
106 II 315 consid. 2e ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_229/2010 du 7 juillet 2010 consid. 
4.1.2, publié in RNRF 2011 p. 205). L’impact de chacune des charges doit se juger en 
fonction des coûts économiques, du sacrifice de temps et de la restriction à la liberté 
personnelle (GALLAND, op. cit., n 759). Cette obligation peut être uniquement mise à 
charge du propriétaire du fonds servant à l'exclusion du propriétaire du fonds dominant 
(GALLAND, op. cit., n° 1030). Celui qui entend en sus convenir d’une prestation 
accessoire au sens de l’art. 730 al. 2 CC doit l’exprimer dans l’acte constitutif de façon 
explicite (arrêt du Tribunal fédéral 5C.189/2003 du 3 mai 2004 consid. 6.1 ; ATF 106 II 
315). 
Sous les seules réserves de l'obligation accessoire (art. 730 al. 2 CC) ou de la charge 
d'entretien (art. 741 CC), il n'est ainsi pas possible d'intégrer à la servitude foncière elle-
même une prestation positive à la charge du propriétaire du fonds servant, 
respectivement du fonds dominant. Les obligations convenues par les parties dans le 
cadre de la constitution de la servitude qui n'entrent pas dans la définition de l'obligation 
accessoire (art. 730 al. 2 CC) ou de la charge d'entretien (art. 741 CC) doivent par 
conséquent être considérées comme des obligations de nature personnelle, qui ne lient 
que les parties au contrat (arrêts du Tribunal fédéral 5A_249/2018 du 13 décembre 2018 
consid. 5.3 ; 5A_229/2010 précité consid. 4.1.2). 
20.2 L'art. 741 al. 1 CC prévoit quant à lui que l'entretien des ouvrages nécessaires à 
l'exercice de la servitude appartient au propriétaire du fonds dominant, la même règle 
valant pour les frais de construction de ces installations, au moins lorsque celles-ci 
servent exclusivement à l'exercice de la servitude (STEINAUER, op. cit., T. II, 2020, n. 
3441 ; LIVER, commentaire zurichois, 1980, n. 28 ad art. 741). Les règles de l'art. 741 al. 
1 CC n'étant pas de droit impératif, les parties peuvent y déroger, soit par exemple en 
prévoyant une obligation supplémentaire du propriétaire du fonds dominant d'entretenir 
les ouvrages nécessaires à l'exercice de la servitude, c'est-à-dire une obligation allant 
au-delà de ce à quoi l'oblige l'art. 741 al. 1 CC (DESCHENAUX, Le registre foncier, in: 
Traité de droit privé suisse, volume V, tome II, 2, 1983, p. 558, note 3; LIVER, n. 67 ss ad 
art. 741 CC; LEEMANN, commentaire zurichois, 1925, n. 2 ad art. 741 CC), soit encore 
en établissant que la charge de l'entretien incombera exclusivement au propriétaire du 
fonds servant (STEINAUER, op. cit., T. II, 2020, n. 3447 ; LIVER, n. 67 ad art. 741 CC ; 
LEEMANN, op. cit., n. 2 ad art. 741 CC ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_229/2010 du 7 juillet 
2010 consid. 4). 


- 26 - 
20.3 Selon l’art. 782 al. 1 CC, la charge foncière assujettit envers un tiers le propriétaire 
actuel d’un fonds à certaines prestations pour lesquelles il n’est tenu que sur son 
immeuble. Elle est le résultat de la combinaison d’une obligation rattachée à un 
immeuble et d’une garantie spéciale procurée par celui-ci. Elle comprend ainsi deux 
éléments : une créance et une charge réelle. La créance est le droit personnel 
permettant d’exiger du propriétaire actuel de l’immeuble grevé une certaine prestation. 
Tout nouveau propriétaire de cet immeuble en devient de plein droit débiteur. La charge 
réelle consiste dans l’assujettissement de l’immeuble à la garantie de la dette. La 
garantie du créancier est limitée à l’immeuble, de sorte qu’il ne peut prétendre être payé 
que sur le produit de la réalisation de cet immeuble (art. 791 al. 1 CC ; STEINAUER, op. 
cit., T. III, 2021, n° 3914 ss). 
Le propriétaire grevé est débiteur d’une obligation propter rem ou obligation réelle. Il 
s’agit de la prestation que le propriétaire actuel doit au bénéficiaire de la charge foncière. 
Dans le cas d’une charge foncière personnelle, la prestation est due à une personne 
physique ou morale, sans qu’il soit tenu compte de sa qualité de propriétaire d’un 
immeuble. Si la charge foncière est réelle, la prestation est due au propriétaire actuel 
d’un autre fonds (NOVERRAZ, Commentaire romand, Code civil II [ci-après : CR CC II], 
Bâle 2016, n. 3 ad art. 782 CC ; arrêt du Tribunal cantonal vaudois, Cour d'appel civile 
HC / 2018 / 385 du 31 mai 2018). 
En cas d’inexécution des prestations dues, le bénéficiaire de la charge ne peut pas agir 
en exécution. En particulier, s’agissant de prestations en nature, il ne peut pas en 
réclamer l’exécution directe. Il n’a que le droit d’être payé sur le prix de l’immeuble grevé, 
c’est-à-dire le droit d’en demander la réalisation forcée selon les règles applicables aux 
droit de gage. Toutefois, chaque prestation devient dette personnelle trois ans après 
l’époque de son exigibilité et cesse alors d’être garantie par l’immeuble. Le créancier 
perd alors la possibilité de demander la réalisation forcée de l’immeuble à son profit. 
Mais il peut, dès ce moment-là, agir en exécution forcée par les moyens ordinaires pour 
obtenir l’exécution des prestations dues. S’il s’agit d’une prestation pécuniaire, il peut 
agir par une réquisition de poursuite (art. 67 LP) ; s’il s’agit d’une prestation matérielle 
ou de service, il peut agir en exécution selon les art. 97 ss CO et 335 ss CPC (art. 791 
al. 2 CC ; STEINAUER, op. cit., T. III, 2021, n° 3950ss ; JENNY, commentaire bâlois, 
Zivilgesetzbuch II, 2023, n. 1ss ad art. 791 CC ; GALLAND, op. cit., n° 1229ss). Par 
ailleurs, si la charge foncière consiste en une prestation unique, le créancier qui ne 
l’obtient pas peut demander immédiatement le rachat de la charge (art. 787 al. 1 ch. 3 


- 27 - 
CC ; GALLAND, op. cit., n° 1242). La prestation commence à se prescrire. La prescription 
est de cinq ans (STEINAUER, op. cit., T. III, 2021, n° 3951 ; GALLAND, op. cit., n° 1241). 
21. En l’espèce, il n’est ni allégué ni prouvé que Z _________ SA entrave de quelque 
manière l’exercice de la servitude de jouissance. Les demandeurs ne fondent d’ailleurs 
pas leur prétention sur l’art. 737 al. 3 CC. Ce n’est que parce que les infrastructures de 
l’hôtel n’existent pas (encore) qu’ils ne peuvent en profiter. Or, sous réserve de l’art. 730 
al. 2 CC, une servitude foncière ne peut pas contraindre le propriétaire du fonds servant 
à l’exécution de prestations positives, mais uniquement à souffrir, de la part du 
propriétaire du fonds dominant, certains actes d’usage (devoir de tolérance), ou à 
s’abstenir lui-même d’exercer certains droits inhérents à la propriété (devoir 
d’abstention). Dans le cas d’espèce, cela signifie que l’objet de la servitude de 
jouissance ne saurait être comprise comme impliquant implicitement pour la propriétaire 
du fonds no xxx l’obligation de construire une piscine, un spa et une salle de fitness. Le 
cas de figure n’est pas comparable au cas visé à l’arrêt 5A_221/2017 du 22 janvier 2018, 
dans lequel il a été admis que la servitude consistant pour le propriétaire du fonds 
servant à ne pas planter des arbres ou des arbustes dépassant une certaine hauteur 
(« neu gepflanzte Bäume nicht mehr als 8 m hoch gezogen werden ») impliquait le devoir 
de rabattre les plantes qui dépassaient la hauteur fixée. L’obligation de tailler n’est en 
effet qu’une conséquence de la violation de l’engagement découlant de la servitude de 
ne pas planter des nouveaux arbres pouvant atteindre plus de 8 mètres. 
Quant à l’art. 741 CC, il ne traite que de l’entretien des ouvrages situés sur le fonds 
servant. Cette disposition ne s’applique ainsi pas, même par analogie, aux frais de 
construction des ouvrages et installations nécessaires à l’exercice de la servitude. 
Comme telle, la servitude n’oblige ainsi, ni le propriétaire du fonds servant, ni celui du 
fonds dominant à procéder à ces constructions, et encore moins à les payer (STEINAUER, 
op. cit., T. II, 2020, p. 468, n° 3442). Tout comme le débiteur d’un droit de passage à 
véhicule est tenu de tolérer que des voitures traversent son fonds, mais pas d’aménager 
une route carrossable, Z _________ SA a le devoir de laisser les demandeurs accéder 
et jouir des infrastructures de l’hôtel, mais n’a pas l’obligation de les construire. 
L’obligation d’ériger un hôtel comprenant les infrastructures mentionnées à la clause no 
9 ne saurait davantage découler d’une charge accessoire à la servitude de jouissance 
au sens de l’art. 730 al. 2 CC. Au vu de l’ampleur des coûts financiers qu’elle implique 
et de l’affectation du fonds servant qu’elle impose, une telle charge ne pourrait 
manifestement être qualifiée d’accessoire quant à son étendue. Elle reviendrait à 
contourner la distinction entre servitude et charge foncière et, partant, contreviendrait au 


- 28 - 
principe du numerus clausus des droits réels. Par ailleurs, contrairement à la dérogation 
au régime légal relatif à l’entretien des installations, expressément stipulée dans les 
contrats et inscrite au registre foncier, les actes de vente ne prévoient pas explicitement 
l’obligation pour le propriétaire du fonds servant de construire les infrastructures et un tel 
devoir n’a pas davantage été inscrit au registre foncier (art. 98 al. 2 let. d ch. 3 ORF). En 
tout état de cause, il ne pourrait pas lier Z _________ SA qui n’était pas partie aux 
contrats de vente. 
Les appelants relèvent que le service de navette a été érigé comme charge foncière. 
L’acte de vente aux époux R _________ et S _________ qualifie expressément 
l’obligation de mettre à disposition un service de navette de charge foncière. Une telle 
obligation n’est en revanche pas prévue dans les actes U _________ et T _________. 
Faute d’inscription au registre foncier, une telle charge est cependant en l’état inexistante 
(art. 783 CC). En tout état de cause, l’inexécution par Z _________ SA d’éventuelles 
obligations découlant d’une charge foncière ne conférerait pas aux demandeurs le droit 
d’en exiger la « mise en œuvre », mais uniquement d’obtenir la réalisation forcée de 
l’immeuble, afin d’être payé sur le prix de l’immeuble grevé (art. 791 CC), ou encore le 
rachat de la charge, dès lors que les prestations périodiques n’ont pas été exécutées 
pendant trois années consécutives (art. 787 al. 1 ch. 3 CC). En vertu de l’art. 791 al. 2 
CC, les prestations périodiques échues depuis de trois ans se transforment certes en 
dettes personnelles, ce qui ouvre théoriquement le droit d’en exiger l’exécution en 
nature. S’il est cependant imaginable de demander l’exécution en nature de l’obligation 
de fournir du bois, il n’en va pas de même pour des services (telles que lingerie, de 
nettoyage ou de navette) qui ne peuvent être accomplis rétroactivement. En d’autres 
termes, qualifier l’obligation de fournir des services hôteliers de charges foncières ne 
pourrait quoi qu’il en soit pas conduire à l’admission des conclusions prises par les 
demandeurs. C’est le lieu d’indiquer qu’en fixant la valeur de la charge foncière liée au 
service de navette à 10'000 fr., l’acte de vente aux époux R _________ et S _________ 
arrête la valeur de rachat de la charge (art. 783 al. 2 et 789 CC). C’est par conséquent 
par erreur que l’expert a considéré que ce montant correspondait dans l’esprit des 
parties à la valeur annuelle et par personne de la prestation promise. 
A titre subsidiaire, les appelants considèrent que certaines prestations prévues par la 
clause no 9 constitueraient à tout le moins des obligations de nature personnelle 
contraignantes. Dans une telle hypothèse, ces prétendues créances personnelles ne 
rentreraient pas dans les conclusions nos 3 a i, ii, iii et iv prises dans le cadre de l’action 
« en revendication » et tendant à la « mise en œuvre de la servitude de jouissance 


- 29 - 
inscrite au registre foncier ». Par ailleurs, les demandeurs ne dirigent leurs conclusions 
en exécution qu’à l’encontre de Z _________ SA. Or, celle-ci n’était pas partie aux actes 
de vente et, partant, ne pouvait être liée par les engagements pris. Il n’est ni allégué ni 
établi que cette société aurait repris tout ou partie des obligations contractées par 
Y _________ SA. Les demandeurs ne sauraient davantage se prévaloir de la théorie de 
la 
transparence 
pour 
prétendre que 
l’obligation 
contractuelle promise 
par 
Y _________ SA serait également contraignante pour Z _________ SA. L'application du 
principe de la transparence suppose en effet non seulement qu'il y ait identité des 
personnes conformément à la réalité économique ou, en tout cas, la domination 
économique d'un sujet de droit sur l'autre ; il faut également que la dualité soit invoquée 
de manière abusive, c'est-à-dire pour en tirer un avantage injustifié (arrêts du Tribunal 
fédéral 5A_113/2018 du 12 septembre 2018 consid. 8.3.2 et les arrêts cités ; 
4A_379/2018 du 3 avril 2019 consid. 4.1). Dans le cas présent, les demandeurs ont 
certes allégué que les deux société défenderesses appartiennent à la même famille, qui 
détient également le groupe hôtelier Y _________ (p. 4, all. no 4 admis et p. 442, all. no 
244 admis) et que B _________ est l’administrateur des deux défenderesses et à la tête 
du groupe hôtelier Y _________ (p. 4, all. no 3 admis et p. 442, all. no 245 admis). Sous 
cet angle, la première condition est réalisée. On ne voit en revanche pas en quoi 
l’invocation dans le cas particulier de la dualité des deux sociétés sœurs serait 
constitutive d’un abus de droit. Lors de la signature des actes de vente, les parties étaient 
parfaitement conscientes du fait que le contrat n’engageait pas Z _________ SA, raison 
pour laquelle il a été décidé de constituer une servitude foncière grevant l’immeuble de 
celle-ci. Comme Z _________ SA était seule propriétaire du fonds no xxx, les décisions 
relatives à la construction du nouvel hôtel était de sa seule compétence. Le fait que les 
communications adressées aux demandeurs sur l’avancement du chantier et sa 
prochaine ouverture proviennent tantôt de Y _________ SA tantôt de Z _________ SA, 
tantôt de B _________ (p. 443, all. no 246) s’explique par le fait que les deux sociétés 
avaient des engagements envers les demandeurs, la première de nature contractuelle 
fondés sur les contrats de vente, et la seconde de nature réelle fondés sur la servitude 
de jouissance. Au demeurant, les appelants n’ont invoqué la théorie de la transparence 
que dans le cadre de leur action en paiement et à titre subsidiaire à la figure du porte-
fort, dans l’hypothèse où Y _________ SA tenterait de nier toute faute de sa part dans 
l’inexécution du contrat en se retranchant derrière les choix constructifs de 
Z _________ SA (p. 459-460 ; p. 1037). Dans leur déclaration d’appel, ils n’en font même 
plus état. 
22. En définitive, l’appel est intégralement rejeté. 


- 30 - 
23. Vu le sort de l'appel, la répartition des frais de première instance est confirmée (art. 
106 al. 1 CPC). Le montant des frais et dépens n'étant pas entrepris, les points 2 et 3 du 
dispositif du jugement du 6 juin 2023 sont confirmés. 
En ce qui concerne la procédure d'appel, vu le sort du recours, l'intégralité des frais et 
dépens sont mis à la charge des demandeurs avec solidarité entre eux (art. 106 al. 1 et 
3 CPC). 
L'émolument d'appel est calculé par référence au barème applicable en première 
instance, compte tenu d'un éventuel coefficient de réduction de 60 % au maximum (art. 
19 LTar). Les critères de fixation des frais en première et en seconde instance sont 
identiques (cf. art. 13 al. 1 LTar). 
Vu l’ampleur moyenne de la cause, son degré ordinaire de difficulté, la situation 
financière des parties, ainsi que les principes de la couverture des frais et de 
l'équivalence des prestations, l'émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC) 
est fixé à 50’000 fr. (art. 13 al. 1 et 2, 16 et 19 LTar). 
Les honoraires en appel sont calculés par référence au barème applicable en première 
instance, compte tenu d'un coefficient de réduction de 60 %. 
Vu l’ampleur de la cause et de son degré ordinaire de difficulté, mais aussi la valeur 
litigieuse et l'activité utilement déployée par l’avocat des défenderesses, lequel a pris 
connaissance de l'écriture d'appel et a déposé une détermination, ses dépens sont 
arrêtés à 20’000 fr., TVA et débours compris (art. 27, 29 al. 2, 32 al. 1 et 35 al. 1 let. a 
LTar). 
Par ces motifs, 
Prononce 
L’appel interjeté contre le jugement du 6 juin 2023 du Tribunal du district de Sierre est 
rejeté; en conséquence, il est statué : 
1. 
La demande est rejetée, dans la mesure de sa recevabilité. 
2. 
Les frais de première instance, par 97'200 fr., les frais de conciliation, par 300 fr., 
les frais de la procédure de preuve à futur, par 17'100 fr., et les frais de procédure 
d’appel, par 50'000 fr., sont mis à la charge de S _________, R _________, 
T _________, U _________, W _________, X _________ et V _________, 
solidairement entre eux. 


- 31 - 
3. 
S _________, R _________, T _________, U _________, W _________, 
X _________ et V _________ verseront solidairement entre eux, à 
Y _________ SA et Z _________ SA, créancières communes, un montant de 
136'000 fr. (première instance : 112'500 fr. ; preuve à futur : 3500 fr. ; seconde 
instance : 20'000 fr.), à titre de dépens. 
Sion, le 20 janvier 2025