vd_gerichte · PT14.028026 · 2020-05-01 · fr
Réclamation pécuniaire
Réclamation pécuniaire


TRIBUNAL CANTONAL
PT14.028026-191177
163
CO UR D’APPEL CIVI L E
_____________________________
Arrêt du 1er mai 2020
______________________
Composition : Mme GIROUD WALTHER, présidente
Mmes Merkli et Courbat, juges
Greffière : Mme Pitteloud
*****
Art. 363, 364 al. 1 et 367 al. 1 CO ; 184 CPC ; 8 CC
Statuant sur l’appel interjeté par C.________, au [...],
demanderesse, contre le jugement rendu le 11 février 2019 par la
Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant l’appelante d’avec
Z.________, à [...], et S.________, à [...], défenderesses, la Cour d’appel
civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 -
En fait :
A. Par jugement du 11 février 2019, dont les considérants ont été
adressés aux parties le 25 juin 2019, la Chambre patrimoniale cantonale
(ci-après : la Chambre patrimoniale ou les premiers juges) a notamment
dit que la demanderesse C.________ devait payer aux défenderesses
Z.________ et S.________, solidairement entre elles, le montant de 11'281 fr.
55 avec intérêts à 5 % l’an à compter du 19 août 2015 (I), a ordonné la
radiation de l’inscription provisoire de l’hypothèque légale des artisans et
entrepreneurs opérée à titre superprovisionnel le 9 juillet 2014 sous no
[...], puis à titre provisionnel le 11 novembre 2014 sous no [...], au Registre
foncier, office de [...], en faveur de la demanderesse C.________, à [...]
(recte : au [...]), d'un montant de 182'147 fr. 32, plus intérêts à 5 % l'an
dès le 1er mai 2014 et autres accessoires légaux, sur l'immeuble dont les
défenderesses Z.________, à [...], et S.________, à [...], sont propriétaires sur
la Commune de [...]e à l’avenue des [...], immeuble no [...], plan no [...]
(III), a statué sur les frais (IV à VII) et a rejeté toutes autres ou plus amples
conclusions (VIII).
En droit, les premiers juges étaient appelés à statuer sur une
demande de C.________, tendant à ce qu’Z.________ et S.________ soient
condamnées à lui verser le solde dû pour des travaux effectués dans deux
immeubles, l’un situé à l’avenue des [...], et l’autre à la rue [...], les
prénommées ne s’étant pas acquittées de l’entier des factures leur ayant
été adressées par l’entrepreneur, et à ce qu’une hypothèque légale des
artisans et entrepreneurs soit inscrite sur la parcelle des défenderesses. Ils
étaient également appelés à statuer sur des prétentions
reconventionnelles d’Z.________ et de S.________ ensuite de malfaçons,
retards, et facturation erronée survenus dans l’exécution des travaux
précités. S’appuyant sur le rapport d’expertise judiciaire de l’architecte
J.________, dont les conclusions pouvaient être suivies, les premiers juges
ont considéré qu’Z.________ et S.________ restaient devoir à C.________ la
somme de 97'588 fr. 45, dont à déduire 10'800 fr. pour les malfaçons
intervenues dans le chantier de l’avenue des [...]. Quant à C.________, elle

- 3 -
devait payer à Z.________ et S.________ les sommes de 4'750 fr. et de 1'620
fr. pour des frais d’expertise, de 43'000 fr. pour une perte de valeur
locative et de 48'700 fr. pour des défauts survenus dans le chantier de la
rue [...]. Il s’ensuivait qu’après compensation, C.________ devait être
condamnée à verser à Z.________ et S.________ la somme de 11'281 fr. 55
avec intérêts à 5 % l’an à compter du 19 août 2015.
B. Par acte du 26 juillet 2019, C.________ a interjeté appel du
jugement du 11 février 2019, en concluant, sous suite de frais et dépens
et en substance, à sa réforme en ce sens qu’Z.________ et S.________,
solidairement entre elles, soient condamnées à lui verser la somme de
177'397 fr. 32, avec intérêts à 5 % l’an dès le 18 mars 2015, et qu’il soit
ordonné au Conservateur du Registre foncier de procéder à l’inscription
définitive d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs d’un
même montant sur le bien-fonds no [...] de la Commune de [...], propriété
de S.________ et Z.________. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du
jugement entrepris et au renvoi du dossier de la cause aux premiers juges
pour nouvelle décision.
Par réponse du 17 octobre 2019, Z.________ et S.________ ont
conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel interjeté par
C.________.
C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur
la base du jugement complété par les pièces du dossier :
1. Z.________ et S.________ sont propriétaires d’un immeuble sis à
la rue [...] à [...] et de l’immeuble no [...] sis à l’avenue des [...] à [...],
comprenant une habitation et un garage.
2. a) En 2012, Z.________ et S.________ ont fait appel à C.________
pour la réalisation de divers travaux sur leur immeuble sis rue [...], soit le
remplacement de fenêtres, la pose de tablettes et l’isolation de stores. Cet

- 4 -
immeuble comportait vingt-six appartements, comptant plus de nonante
fenêtres en tout, ainsi qu’un salon de coiffure et des bureaux loués,
répartis sur deux étages. Dans le cadre de ce chantier, C.________ a établi
les devis suivants :
Date : Objet du devis : Date Montant :
d’adjudication :
15.06.12 Remplacement des fenêtres 31.07.12 116'000
fr.
15.06.12 Fourniture et pose de tablettes 31.07.12 38'000 fr.
« alu eloxe »
15.06.12 Changement de stores, y 31.07.12 62'000 fr.
compris mécanismes
18.07.12 Pose d’isolation à l’intérieur de 31.07.12 18'000 fr.
caissons de stores
12.09.12 Fourniture et pose d’une 12.09.12 6'000 fr.
nouvelle équerre pour faire
fonction de Gouttes-pendantes
sur les encadrements des
fenêtres
14.01.13 Fourniture et pose d’élément de 21.01.13 6'200 fr.
sécurité sur les contrecœurs
des fenêtres
Z.________ et S.________, représentées par G.________, ont
adjugé à C.________ lesdits travaux aux dates susmentionnées. Le chantier
de la rue [...] a été conduit par G.________, par son représentant N.________.
Les bons pour travaux émis par G.________ adressés à
C.________ mentionnaient que la facturation devait être « adressée au nom
du Propriétaire avec pour adresse G.________» conformément aux
directives TVA et que S.________ et Z.________ étaient bien les propriétaires
de l’immeuble de la rue [...] (cf. pièce 12 du bordereau du 12 décembre
2014).

- 5 -
b) Par courrier du 6 décembre 2013, G.________ a informé
C.________ de malfaçons, soit notamment que les tablettes alu se
décollaient de la maçonnerie, que les verres avaient les valeurs 1.1
Watt/m2 et 28 dB et, s’agissant des stores, qu’aucune isolation récente
n’avait été posée. G.________ a imparti à C.________ un délai au 1er février
2014 pour procéder à la réparation de ces malfaçons.
Le 7 avril 2014, G.________ a adressé à C.________ un courrier
dont il ressort que les défauts des fenêtres et tablettes mentionnés dans le
courrier du 6 décembre 2013 n’ont pas été réparés et que d’autres
défauts ont, en sus, été identifiés. Dans ce courrier, G.________ a informé
C.________ qu’Z.________ et S.________ réclamaient le changement des
verres afin que les fenêtres soient équipées de verres « Ug 0.7 ».
Par courrier du 8 mai 2014 adressé à G.________, C.________ a
reconnu certains des défauts invoqués et s’est engagée à les réparer.
Le 10 mars 2015, le conseil de S.________ et Z.________ a
adressé au conseil de C.________ un courrier faisant état de défauts ayant
été constatés à la suite d’une nouvelle visite de l’immeuble, toujours en
lien avec les fenêtres.
c) Dans le cadre de la procédure, C.________ a expressément
admis que toutes les factures relatives à l’ensemble des travaux effectués
sur l’immeuble de la rue [...] avaient été payées, ce qui est au demeurant
confirmé par les avis de crédit versés au dossier, dont il ressort que
S.________ et Z.________ ont réglé personnellement une grande partie
desdites factures.
3. a) En 2013, de vastes travaux de rénovation sur l’immeuble
sis avenue des [...] ont été confiés à C.________ en entreprise générale, par
l’intermédiaire de la régie G.________, en plusieurs lots et adjudications
successifs. Les travaux ont notamment porté sur la plâtrerie, la peinture,
la menuiserie et les revêtements des sols et murs (y compris des parquets
et carrelages), ou encore sur des fenêtres et en dernier lieu sur la toiture,

- 6 -
soit la ferblanterie-couverture et velux (à l’exclusion toutefois des travaux
de chauffage, sanitaire et électricité). Comme pour le chantier de la rue
[...],G.________ avait confié la direction technique de ces travaux à son
collaborateur N.________. C’est ainsi que G.________ s’est chargée
d’accepter les devis ci-dessous par l’envoi de « bons pour travaux »
adressés à C.________:
Date : Objet du devis : Date Montant :
d’adjudication :
15.11.12 Travaux de menuiserie 30.01.13 8'700 fr.
15.11.12 Pose de parquet 30.01.13 26'600 fr.
15.11.12 Réfection du carrelage 30.01.13 15’500 fr.
19.11.12 Remplacement des fenêtres 30.01.13 16'400 fr.
27.03.13 Location et installation 30.04.13 8'900 fr.
échafaudage
10.04.13 Réfection complète de la toiture 30.04.13 76'000 fr.
Les quatre premières adjudications (« bons pour travaux »)
adressées le 30 janvier 2013 à C.________ prévoyaient un commencement
des travaux pour début février 2013 ou « dès que possible ».
Au cours du mois de mars 2013, N.________ a pris sa retraite et
a cessé son activité au sein de G.________. N.________ a indiqué à Z.________
et S.________ qu’elles pourraient louer leur maison à compter du 1er août
2013.
b) S’agissant des travaux de réfection de la toiture, C.________
a adressé le 10 avril 2013 un devis à Z.________ et S.________, par
l’intermédiaire de G.________. Le prix des travaux a été devisé à 75'800 fr.
TTC.
Le 30 avril 2013, G.________ a adjugé à C.________ les travaux
de réfection complète du toit selon son offre du 10 avril 2013, soit les
travaux de démontage et d’évacuation de la toiture existante, pour un
montant de 76'000 fr. TTC net. Le bon pour travaux y relatif précisait que

- 7 -
la facture de C.________ devait être adressée, selon les directives TVA au
nom du propriétaire avec pour adresse G.________. Ce document précisait
par ailleurs que S.________ et Z.________ étaient propriétaires de la villa de
l’avenue des [...]
4. A l’audience du 29 septembre 2016, le témoin K.________,
fondé de pouvoir et technicien en génie civil, employé par une régie qui a
été mandatée par Z.________ et S.________ en remplacement de G.________,
a confirmé qu’il était fréquent que les régies interviennent en qualité de
représentantes des propriétaires et non pas comme maître de l’ouvrage
(ad all. 219). Lors de son audition du même jour, N.________ a déclaré :
« G.________ était mandatée pour être le maître de l’ouvrage. Quand il y
avait des décisions à prendre, nous discutions ensemble avec les
propriétaires pour les matériaux, le choix des couleurs, etc. Pour répondre
à Me Favre, les contrats étaient signés entre G.________ et la
demanderesse. C’est G.________ qui a signé tous les bons. C’est à
G.________ que la demanderesse devrait demander le paiement » (ad all.
218). Quant à X.________, architecte au sein de la société E.________, il a
déclaré, à l’audience du 27 octobre 2016, que « ce qui se fait souvent »,
c’est que des gérances s’occupent de menus travaux de rénovation et
que, selon lui, les travaux de l’avenue des [...] n’étaient pas de la
compétence d’un gérant d’immeuble (ad all. 219).
5. a) En cours d’exécution des travaux, G.________ a sommé
C.________ de quitter le chantier des [...] avec effet immédiat. A la suite de
cette mise à l’arrêt du chantier, les parties ont décidé, par convention
écrite du 28 août 2013, de mettre en œuvre un expert commun, soit
B.________ de H.________, afin de déterminer la qualité des travaux réalisés
par C.________ sur la toiture. En parallèle, Z.________ et S.________ ont fait
appel à la société A.________ pour constater les éventuels défauts des
travaux exécutés à l’intérieur de la maison de l’avenue des [...].A.________
a établi un rapport le 10 septembre 2013 faisant état de nombreux
défauts constatés. Quant à H.________, elle a, dans un rapport du
19 septembre 2013, mis en exergue des malfaçons et a proposé divers
travaux de réfection pour remédier à ces défauts.

- 8 -
A la suite de la réception de ces deux rapports, Z.________ et
S.________ ont décidé de continuer à travailler avec C.________, la direction
des travaux étant désormais assurée par B.________ en ce qui concernait
les travaux en toiture, et par X.________ pour le reste des travaux.
b) Plusieurs avis des défauts ont été adressés à C.________ par
Z.________ et S.________ entre le 24 février 2014 et le 16 février 2016.
c) Selon contrat de bail des 15 et 23 septembre 2016, la
maison des [...] a été mise en location à compter du 1er novembre 2016
pour un loyer de 4'300 fr. par mois (charges non comprises) jusqu’au 30
septembre 2017, puis renouvelable d’année en année.
6. Z.________ et S.________ ont demandé à X.________ d’E.________
de contrôler les factures de C.________ relatives au chantier de l’avenue
[...]. Dans son rapport du 12 mai 2014, X.________ a relevé une
surfacturation. Lors de son audition à l’audience du 27 octobre 2016,
X.________ a déclaré avoir constaté « d’énormes absurdités », c’est-à-dire
que les factures étaient en quelque sorte « une copie du devis », alors
qu’il ne s’agissait pas d’adjudication au forfait. Il a par ailleurs déclaré
avoir constaté des erreurs manifestes sur les métrés (ad all. 96). Pour ce
travail de contrôle de la facturation, E.________ a facturé à Z.________ et
S.________ un montant de 3'240 fr., qui a été acquitté par ces dernières.
7. Le conseil de C.________ et le conseil de G.________ ont
entretenu une correspondance par courriers des 8, 12 et 23 décembre
2014 au sujet de la signature d’une renonciation à la prescription. Plus
précisément, lesdits conseils ont débattu des relations contractuelles,
incertaines, entre C.________ et G.________ dans le cadre des chantiers de
la rue [...] et de l’avenue [...]. En particulier, dans un courrier du 23
décembre 2014 (cf. pièce 31 du bordereau du 1er octobre 2015), le conseil
de G.________ a écrit à celui de C.________ que la situation juridique n’était
pas « d’une clarté exemplaire » et que, même s’il était « probable » que
les deux sociétés précitées soient liées par un contrat d’entreprise pour

- 9 -
les deux immeubles, on ne pouvait pas exclure l’existence d’une
responsabilité délictuelle.
8. Le 8 juillet 2014, C.________ a adressé à la Juge déléguée de la
Chambre patrimoniale une requête de mesures superprovisionnelles et
provisionnelles en inscription d’une hypothèque légale des artisans et
entrepreneurs, dirigée contre Z.________ et S.________, en vue de
l’obtention de l’inscription d’une hypothèque légale de 182'147 fr. 32, plus
intérêts à 5 % dès le 1er mai 2014, sur leur parcelle n° [...] sise avenue des
[...].
Par ordonnance de la Juge déléguée de la Chambre
patrimoniale du 9 juillet 2014, l’inscription de l’hypothèque légale requise
a été ordonnée sur la parcelle de S.________ et Z.________ et le
Conservateur du Registre foncier de [...] a procédé à l’inscription
provisoire de l’hypothèque légale le jour même.
9. Le 12 décembre 2014, C.________ a adressé à la Chambre
patrimoniale une demande en inscription définitive de l’hypothèque légale
des artisans et entrepreneurs et en paiement, en concluant, sous suite de
frais et dépens et en substance, à ce qu’Z.________ et S.________ soient
reconnues ses débitrices, solidairement entre elles, et lui doivent
immédiat paiement de la somme de 182'147 fr. 32, plus intérêts à 5 % dès
le 1er mai 2014, et à ce que l’hypothèque inscrite à titre provisoire le soit
définitivement.
Par réponse et demande reconventionnelle du 13 juillet 2015,
Z.________ et S.________ ont conclu, sous suite de frais et dépens et en
substance, au rejet des conclusions prises par C.________ au pied de sa
demande du 12 décembre 2014 (I) et à ce que C.________ soit condamnée
à leur verser, solidairement entre elles, la somme de 50'000 fr., avec
intérêts à 5 % l’an dès 1er janvier 2013, qui serait précisée une fois les
preuves nécessaires administrées (II).

- 10 -
Dans cette écriture, Z.________ et S.________ ont notamment
allégué avoir subi un dommage qui se résumait comme il suit (all. 166),
expertise au titre de moyen de preuve à l’appui :
« - Frais de réparation et correction des défauts de la maison de [...]
= CHF 20'000.- (estimation).
- Frais de réparation et de correction des défauts de l’immeuble
de [...] = CHF 50'000.- (estimation)
- Perte de loyers [...] = 144'000.-
- Remplacement du meuble-bibliothèque-bureau CHF 6'000.-
- Expertise [...]) = CHF 4'750.-
- Echafaudages [...] = 4'091.05
- Contrôle des factures par X.________: CHF 3'240.-
- Frais de conseil avant procès = CHF 5'000.- (montant minimum)
- Frais de [...] pour le suivi du chantier : CHF 8'640.-».
Par réplique du 1er octobre 2015, C.________ a persisté dans les
conclusions de sa demande du 12 décembre 2014 et a conclu, avec suite
de frais et dépens, au rejet des conclusions reconventionnelles prises par
Z.________ et S.________ au pied de la réponse du 13 juillet 2015.
Par duplique du 22 février 2016, Z.________ et S.________ ont
persisté dans leurs conclusions prises au pied de leur réponse du 13 juillet
2015. Elles ont par ailleurs réclamé à C.________ un montant de
4'191 fr. 10 portant intérêts à 5 % l’an dès le 1er novembre 2016, afférant
à des travaux de réfection effectués sur la villa des [...].
Le 18 mai 2016, C.________ a produit une pièce requise 154,
soit des extraits de compte datés de 2011 à 2013 sur lesquels il est parfois
mentionné G.________ et parfois Z.________ et S.________ au titre de
donneur d’ordre.
10. a) En cours d’instance une expertise a été ordonnée et confiée
à J.________, architecte EPFZ-SIA, qui a effectué des visites de la maison
des [...] les 7 et 23 septembre 2016, à la suite desquelles il a adressé au
conseil de S.________ et Z.________ un « constat des désordres et défauts »

- 11 -
par courrier du 13 octobre 2016. Ce document récapitulait, photos à
l’appui, les différentes malfaçons constatées par l’expert lors de ses deux
visites sur place. A la suite de la réception de ce constat, Z.________ et
S.________ ont adressé à C.________, par courrier du 14 octobre 2016, une
copie de ce document, en indiquant qu’il valait avis des défauts « à raison
des diverses malfaçons constatées ». S’agissant de la visite du 7
septembre 2016, il est mentionné dans le préambule du rapport
d’expertise (cf. p. 3) qu’à cette occasion, l’expert s’est entretenu avec
Z.________ et S.________.
L’expert a rendu son rapport d’expertise le 23 janvier 2017 et
son rapport d’expertise complémentaire le 29 janvier 2018. Il en ressort
notamment que, s’agissant du chantier des [...],C.________ a établi seize
factures concernant les travaux entrepris, dont la majorité ne sont pas
détaillées et reprennent intégralement les libellés et les montants des
devis, alors que certains travaux n’ont pas été exécutés ou que certaines
quantités devisées ont été surévaluées. L’expert a précisé que, s’agissant
des travaux qui n’avaient pas été exécutés à forfait, il y avait lieu de
justifier ces factures au moyen de métrés et de détailler les moins et plus-
values. Concernant la facture no [...] de 9'326 fr. 88 intitulée « travaux
hors devis », l’expert a retenu qu’elle était complémentaire et avait été
établie par C.________ le 19 juin 2014, soit après les autres factures. Faute
de pièces explicatives de la part de G.________, l’expert a estimé que cette
facture ne devait pas être admise, ce d’autant moins que certains postes
semblaient avoir déjà été intégrés dans d’autres factures. L’expert a
retenu que le total des factures pour les travaux exécutés par C.________ à
la villa de l’avenue des [...] ne saurait dépasser le montant de 228'500 fr.
et que, déduction faite des montants déjà réglés par Z.________ et
S.________, celles-ci restaient devoir un solde de 97'588 fr. 45.
S’agissant en particulier des frais de réparation liés aux
défauts restant à [...], l’expert a considéré que ceux-ci pouvaient être
estimés à 10'800 francs.

- 12 -
b) En p. 16 du rapport d’expertise du 23 janvier 2017, l’expert
a indiqué qu’on ne pouvait pas mettre à la charge de C.________ les frais
liés à la mise en place d’un nouvel échafaudage consécutive à « un ordre
inapproprié » de G.________. Deux paragraphes plus loin, l’expert a retenu
que la perte de loyers revendiquée à hauteur de 144'000 fr. était
surévaluée au vu de l’historique et des autres problèmes touchant la villa,
si bien que cette perte ne pouvait pas dépasser 43'000 francs. S’agissant
de la valeur locative, l’expert a considéré que, compte tenu des défauts
constatés, il n’était pas possible de louer la villa [...] au 1er août 2013
comme prévu. Selon les renseignements transmis par Z.________ et
S.________, ainsi que par X.________, l’expert a établi l’historique des
travaux de la villa, dont il ressortait que le chantier s’était fait en trois
phases distinctes, séparées par des périodes d’inactivité plus ou moins
longues durant lesquelles des expertises et des investigations avaient été
menées à bien. La dernière étape du chantier, de mai à novembre 2014,
avait consisté essentiellement en des travaux relatifs au changement de
chaudière et à l’assainissement des venues d’eau constatées dans les
murs et le sol du rez-de-chaussée. L’expert a constaté que cette dernière
phase, y compris l’arrêt du chantier de juin 2014 à mai 2015, ne
concernait pas C.________, ce qu’avait d’ailleurs confirmé X.________. Par
conséquent, les travaux de C.________, y compris les reprises des
malfaçons qui lui étaient imputables, avaient été terminés le 26 mai 2014.
Dès lors, sans tenir compte des problèmes de chauffage et d’infiltration
d’eau au rez-de-chaussée qui ne concernent pas C.________, la villa aurait
pu être louée dès le début du mois de juin 2014. Le retard du chantier
imputable à C.________ était donc de dix mois, soit la période du 1er août
2013 au 1er juin 2014.
L’expert a relevé que les délais n’avaient apparemment pas
été convenus explicitement entre C.________ et G.________ et que, par
conséquent, la responsabilité de cette dernière aurait dû être engagée,
compte tenu de la gestion défaillante de ce chantier.
c) S’agissant des honoraires d’E.________, l’expert a relevé
qu’Z.________ et S.________ avaient dû mandater cette société pour

- 13 -
contrôler et corriger les factures de C.________, qui n’avaient pas été
établies sur la base de métrés et de justificatifs comme l’exigent les
normes et les règles de l’art. L’expert a souligné que cette tâche était
usuellement une prestation assumée par la direction des travaux sur
mandat du maître de l’ouvrage. Compte tenu de l’importance des erreurs
constatées par X.________ dans les factures de C.________, il paraissait
équitable à l’expert que les honoraires d’E.________ pour ce travail,
facturés à hauteur de 3'240 fr., soient supportés par moitié par C.________,
soit 1'620 francs.
d) Concernant le chantier de la rue [...], l’expert a retenu que
le remplacement des fenêtres de l’immeuble n’avait pas été exécuté
conformément aux souhaits de S.________ et d’Z.________, notamment en
ce qui concernait la qualité des verres permettant d’obtenir une
subvention. Toutefois, il n’avait pas été possible de déterminer qui de
C.________ ou de G.________ était responsable de ce choix, la subvention ne
pouvant quoi qu’il en soit plus être récupérée, même si des vitres
conformes étaient posées. La perte de subventions a été estimée à 17'220
fr. par l’expert, référence étant faite à l’annexe B2.1.
L’expert a confirmé que les mêmes défauts d’isolation des
caissons des stores avaient été constatés dans dix appartements. Sur
cette base, l’expert a estimé qu’il existait une très forte probabilité que les
défauts des caissons de store se retrouvent à l’identique dans tous les
autres appartements. Il a expliqué avoir renoncé à une inspection
systématique de tous les caissons afin de ne pas déranger les locataires,
ce travail étant compliqué et invasif. Selon l’expert, le coût de l’élimination
des défauts constatés concernant la pose des fenêtres et des verres, les
tablettes, les renvois d’eau, les jointoyages, l’isolation des caissons des
stores, etc. (annexe B1) était estimé à 48'700 fr. TTC, avec un degré de
précision de plus ou moins 20 %.
Les postes retenus par l’expert pour arrêter le montant de
48'700 fr. sont détaillés dans l’annexe B3 du rapport d’expertise.

- 14 -
S’agissant des verres avec la valeur 0,8 Watt/m2 au lieu de 0,7 Watt/m2
(cf. ch. 9), aucun prix n’est indiqué.
e) En résumé, l’expert a conclu que S.________ et Z.________
restaient devoir à C.________ un solde de 97'588 fr. 45, tandis que les
moins-values dues par C.________, d’un total de 136'410 fr., étaient les
suivantes :
- Réfection des défauts sur l’immeuble des [...]: Fr. 10'800.00
- Frais de remplacement du meuble-bureau-bibliothèque : Fr. 6'000.00
- Frais de l’expertise établie par H.________ : Fr. 4'750.00
- Frais de surveillance du chantier par H.________ : Fr. 4'320.00
- Honoraires d’E.________: Fr. 1'620.00
- Perte de loyers : Fr. 43'000.00
- Pertes des subventions « Programme Bâtiments » : Fr. 17'220.00
- Réfection des défauts sur l’immeuble sis rue de [...]: Fr. 48'700.00
Total : Fr. 136'410.00
f) Dans ses déterminations du 24 avril 2017 sur le rapport
d’expertise, C.________ a en particulier indiqué que les problèmes liés à la
pose des fenêtres et spécialement à leurs isolation et étanchéité n’étaient
pas ici commentés. Elle a demandé à ce que l’expert réponde à des
questions supplémentaires s’agissant des caractéristiques techniques des
fenêtres, en lien avec la question de l’octroi des subventions (cf. pp. 5 et
6).
11. L’audience de plaidoiries finales a été tenue le 22 janvier 2019
par la Chambre patrimoniale.
En d roit :
1. L'appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008 ; RS 272]), dans les affaires patrimoniales dont la valeur

- 15 -
litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art.
308 al. 2 CPC). Le délai pour l'introduction de l'appel est de trente jours à
compter de la notification de la décision motivée ou de la notification
postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).
Formé en temps utile, par une partie qui a un intérêt digne de
protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans une cause patrimoniale dont la
valeur litigieuse au dernier état des conclusions de première instance est
supérieure à 10'000 fr., l'appel est recevable.
2. L'appel peut être formé pour violation du droit et pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43
consid. 2 et les réf. citées ; Jeandin, Commentaire romand, Code de
procédure civile, 2e éd., 2019, nn. 2 ss et 6 ad art. 310 CPC).
3.
3.1 Dans un premier grief, C.________ (ci-après : l'appelante) fait
valoir que ce serait à tort que la Chambre patrimoniale a considéré qu’elle
avait conclu avec S.________ et Z.________ (ci-après : les intimées) un
contrat d'entreprise s’agissant des travaux exécutés sur l'immeuble sis à
la rue [...]. Il serait erroné de retenir que les parties voulaient procéder de
la même manière pour les deux chantiers, le chantier de la rue [...] étant
antérieur à celui de l’avenue des [...]. Par ailleurs, le fait que ce soit les
intimées qui ont procédé au paiement des factures ne serait pas
déterminant, puisque G.________ pouvait faire appel à elles en qualité
d’auxiliaires d’exécution. Il ressortirait du reste de la pièce requise 154
que G.________ a procédé à des paiements dans le cadre des deux
chantiers. Le contenu des échanges entre avocats aurait de plus été mal

- 16 -
interprété par les premiers juges, référence étant faite à la pièce 31 du
bordereau du 1er octobre 2015. Enfin, la Chambre patrimoniale n'aurait
pas dû écarter le témoignage de N.________, selon lequel G.________
agissait comme maître de l'ouvrage, au profit du témoignage d’K.________,
selon lequel il est fréquent que les régies interviennent en qualité de
représentantes des propriétaires. L’appelante se prévaut également du
contenu de la pièce 12 du bordereau du 12 décembre 2014. Ainsi, le
contrat d'entreprise aurait été noué avec G.________, laquelle serait liée
aux intimées par un contrat de mandat. Par conséquent, les intimées ne
pouvaient pas faire valoir de prétentions reconventionnelles contre
l’appelante, qui ne disposait pas de la légitimation passive. L'appelante ne
conteste en revanche pas qu'un contrat d'entreprise ait été conclu avec
les intimées pour les travaux effectués sur l'immeuble sis à l’avenue des
[...].
De leur côté, les intimées relèvent qu’il serait notoire qu’une
gérance immobilière représente les propriétaires, sans toutefois agir
comme maître d’ouvrage. L’appelante n’aurait démontré l’existence
d’aucun paiement de G.________ en sa faveur. Par ailleurs, si G.________
avait agi en qualité de maître d’ouvrage, elle aurait fait ses propres prix,
sur la base des devis de l’appelante, et aurait adressé ses propres factures
aux intimées, ce qui n’aurait jamais été le cas. Comme relevé à juste titre
par les premiers juges, il existerait une parfaite analogie dans la
construction juridique entre les deux biens immobiliers concernés. Il
s’agirait dans les deux cas de la rénovation relativement importante de
deux immeubles existants, n’ayant nullement la caractéristique d’une
promotion immobilière.
3.2
3.2.1 Aux termes de l'art. 363 CO (Code suisse des obligations du 30
mars 1911 ; RS 220), le contrat d'entreprise est un contrat par lequel une
des parties (l'entrepreneur) s'oblige à exécuter un ouvrage, moyennant un
prix que l'autre partie (le maître) s'engage à lui payer. Il s'agit d'un contrat
bilatéral parfait. Lors de la conclusion, les parties s'engagent en effet à
exécuter des prestations qui se trouvent dans un rapport d'échange, soit

- 17 -
l'exécution d'un ouvrage et le paiement d'un prix (Gauch, Der
Werkvertrag, 6e éd., 2019, n. 7). L'ouvrage est le produit, concrétisé
matériellement, d'un travail consistant à modifier une situation de fait :
quelque chose a été créé, transformé ou supprimé (Tercier/Bieri/Carron,
Les contrats spéciaux, 5e éd., 2016, n. 3516).
3.2.2 En droit suisse des contrats, la question de savoir si les parties
ont conclu un accord est soumise au principe de la priorité de la volonté
subjective sur la volonté objective (ATF 123 III 35 consid. 2b). Lorsque les
parties se sont exprimées de manière concordante (échange de
manifestations de volonté concordantes ; übereinstimmende
Willenserklärungen), qu'elles se sont effectivement comprises et, partant,
ont voulu se lier, il y a accord de fait (tatsächlicher Konsens) ; si au
contraire, alors qu'elles se sont comprises, elles ne sont pas parvenues à
s'entendre, ce dont elles étaient d'emblée conscientes, il y a un désaccord
patent (offener Dissens) et le contrat n'est pas conclu. Subsidiairement, si
les parties se sont exprimées de manière concordante, mais que l'une ou
les deux n'ont pas compris la volonté interne de l'autre, ce dont elles
n'étaient pas conscientes dès le début, il y a désaccord latent (versteckter
Dissens) et le contrat est conclu dans le sens objectif que l'on peut donner
à leurs déclarations de volonté selon le principe de la confiance ; en pareil
cas, l'accord est de droit (ou normatif) (ATF 144 III 93 consid. 5.2.1 ; cf.
ATF 123 III 35 consid. 2b ; Gauch/Schluep/Schmid, Schweizerisches
Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, vol. I, 2014, nn. 308 ss).
En procédure, le juge doit donc rechercher, dans un premier
temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation
subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices (ATF 132
III 268 consid. 2.3.2 ; ATF 132 III 626 consid. 3.1 ; ATF 131 III 606 consid.
4.1). Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des
déclarations de volonté – écrites ou orales –, mais encore le contexte
général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté
réelle des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion
du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement
ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions

- 18 -
des contractants eux-mêmes. L'appréciation de ces indices concrets par le
juge, selon son expérience générale de la vie, relève du fait (ATF 144 III 93
consid. 5.2.2 ; TF 4A_508/2016 du 16 juin 2017 consid. 6.2 et les arrêts
cités ; TF 4A_98/2016 du 22 août 2016 consid. 5.1).
Si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et
commune des parties – parce que les preuves font défaut ou ne sont pas
concluantes – ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté
exprimée par l'autre à l'époque de la conclusion du contrat – ce qui ne
ressort pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en procédure, mais doit
résulter de l'administration des preuves –, il doit recourir à l'interprétation
normative (ou objective), à savoir rechercher leur volonté objective, en
déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune
d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de
volonté de l'autre. Il s'agit d'une interprétation selon le principe de la
confiance (TF 4A_508/2016, déjà cité, consid. 6.2 et les arrêts cités ; TF
4A_98/2016, déjà cité, consid. 5.1). D'après ce principe, la volonté interne
de s'engager du déclarant n'est pas seule déterminante ; une obligation à
sa charge peut découler de son comportement, dont l'autre partie pouvait,
de bonne foi, déduire une volonté de s'engager. Le principe de la
confiance permet ainsi d'imputer à une partie le sens objectif de sa
déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas
à sa volonté intime (ATF 130 III 417 consid. 3.2 et les arrêts cités). La
détermination de la volonté objective des parties, selon le principe de la
confiance, est une question de droit ; pour la trancher, il faut cependant se
fonder sur le contenu des manifestations de volonté et sur les
circonstances, lesquelles relèvent du fait. Les circonstances déterminantes
à cet égard sont uniquement celles qui ont précédé ou accompagné la
manifestation de volonté, mais non pas les événements postérieurs (ATF
144 III 93 consid. 5.2.3 ; ATF 133 III 61 consid. 2.2.1 et les arrêts cités).
3.3 Les premiers juges ont retenu qu’il ressortait des documents
versés au dossier que les parties avaient procédé sur le plan administratif
de la même manière pour le chantier de l’avenue des [...] que pour celui
de la rue [...]: l’appelante adressait à G.________ des devis qui étaient

- 19 -
ensuite adjugés par les intimées par l’intermédiaire de N.________. Les
intimées avaient ensuite réglé personnellement une grande partie des
factures qui transitaient, elles aussi, par G.________. Tous les avis de
crédits versés au dossier montraient que c’étaient les intimées qui avaient
réglé personnellement les montants dus. A titre superfétatoire, les
premiers juges ont relevé que l’appelante n’avait pas allégué ni démontré
qu’elle se serait plainte à l’époque de recevoir ces paiements directement
des intimées ou que ces dernières auraient en réalité procédé à ces
versements pour le compte de G.________. De plus, il ressortait des
échanges intervenus entre les conseils de l’appelante et de G.________,
que ceux-ci doutaient de l’existence d’une quelconque relation
contractuelle entre leurs mandants, que ce soit dans le cadre du chantier
de la rue [...] ou de celui de l’avenue [...]. Il s’ensuivait que s’agissant du
chantier de la rue [...], les parties étaient liées par un contrat d’entreprise
générale et que G.________ n’y était pas partie. En effet, en application du
principe de la confiance, les versements opérés directement par les
intimées en faveur de l’appelante et l’acceptation de ces montants en
guise de paiement des factures ne pouvaient être compris par les intimées
que comme une manifestation de volonté de l’appelante par laquelle elle
les acceptait comme contrepartie du contrat d’entreprise, c’est-à-dire
comme des maîtres de l’ouvrage.
3.4 Les arguments de l'appelante ne peuvent pas être suivis. En
premier lieu, le fait que le chantier de la rue [...] ait commencé avant le
chantier de l’avenue des [...] ne change rien au fait que lorsqu'on compare
le mode de procéder dans les deux chantiers, il est identique. Par ailleurs,
c'est à juste titre que les premiers juges ont privilégié le témoignage
d'K.________, dès lors qu'il a été confirmé par le témoignage de X.________,
contrairement à celui de N.________. Ces témoins ont en effet tous deux en
substance déclaré qu'il était d'usage que les gérances interviennent en
qualité de représentantes des propriétaires dans le cadre des travaux.
Dans la mesure où l'appelante se réfère au contenu de la pièce 12 du
bordereau du 12 décembre 2014, qui comporte la mention « bon pour
travaux », force est de constater que ce bon – qui n’est pas un contrat –
indique expressément que la facturation devait être adressée au nom du

- 20 -
propriétaire avec pour adresse « G.________». Ensuite, comme relevé par
les premiers juges, toutes les factures établies par l’appelante ont été
payées par les intimées directement. S’agissant de la pièce requise 154,
l’appelante se limite à soutenir que tantôt G.________, tantôt les intimées
lui auraient versé des sommes « pour les deux chantiers ». Elle ne se
réfère toutefois pas à un paiement ou à une transaction particulière ni ne
précise quelles factures auraient été acquittées, ce qui ne suffit pas à
démontrer que des factures auraient été réglées par G.________
directement. Quant aux échanges entre conseils, ceux-ci ne sont pas
déterminants – quand bien même les premiers juges se sont appuyés sur
ces courriers dans leur motivation subsidiaire –, si bien qu’il n’y a pas lieu
d’y revenir. On relèvera toutefois que la pièce 31 du bordereau du 1er
octobre 2015 dont se prévaut l’appelante est un courrier du conseil de
G.________ – qui n’est pas partie à la procédure – dans lequel l’absence de
clarté de la situation juridique est relevée, si bien qu’il n’y a rien à en
déduire. Tous ces éléments, mis ensemble, ne permettent d'arriver qu'à la
seule conclusion que la régie agissait bel et bien en qualité de
représentante des propriétaires intimées.
4.
4.1 L'appelante fait valoir que ce serait à tort que les premiers
juges ont suivi les conclusions de l'expert au sujet des montant
facturés/dus concernant les travaux de l'immeuble situé à l’avenue des
[...]. Elle conteste la réduction opérée par l’expert du solde de sa créance
envers les intimées, de 182'147 fr. 32, respectivement 177'397 fr. 32, à
97'588 fr. 45, au motif qu’elle aurait surfacturé ses prestations. En
particulier, « la facture no 15 » (soit la facture no [...] du 19 juin 2014
intitulée « travaux hors devis », réd.) de 9'326 fr. 88 mentionnée par
l’expert aurait été écartée sans raison objective. Les intimées devraient
être reconnues débitrices de ce dernier montant « par effet de
représentation » concernant les travaux commandés faisant l’objet de
cette facture. L’appelante ajoute que l’expert judiciaire se serait fondé sur
une expertise privée des intimées en reprenant les calculs des métrés

- 21 -
établis par X.________ L’expert aurait ainsi manqué d’objectivité et
d’indépendance.
Pour leur part, les intimées relèvent que l’expert ne s’est pas
contenté de prendre pour bon argent les constatations effectuées par
X.________ de la société E.________. Il ressortirait du rapport de l’expert
J.________ que celui-ci a contrôlé, poste après poste, le bienfondé des
constats de l’architecte X.________. L’appelante n’aurait de plus rien
allégué s’agissant de l’adéquation des factures avec les travaux effectués,
y compris s’agissant de la facture no 15, dont on ignorerait tout du
principe et de la quotité.
4.2 Le juge n'est en principe pas lié par les conclusions de l'expert.
Il doit apprécier le rapport en tenant compte de l'ensemble des autres
preuves administrées. Toutefois, il ne saurait s'en écarter sans raison
sérieuse et doit motiver sa décision à cet égard (ATF 129 I 49 consid. 4 ;
ATF 128 I 81 consid. 21 ; TF 4A_51/2019 du 14 mai 2019 consid. 5.1). Dans
le domaine des connaissances professionnelles particulières de l'expert, le
juge ne peut toutefois s'écarter de ses conclusions que lorsque des
circonstances ou des indices importants et bien établis qu'il lui incombe
d'indiquer en ébranlent sérieusement la crédibilité (ATF 141 IV 369 consid.
6.1 ; TF 5A_266/2017 du 29 novembre 2017 consid. 6.3), par exemple
lorsque le rapport d'expertise présente des contradictions ou attribue un
sens ou une portée inexacts aux documents et déclarations auxquels il se
réfère (TF 5A_94/2019 du 13 août 2019 consid. 3.2.3). Le juge peut
s'écarter de l'expertise lorsque des faits ou indices importants et fondés
de manière fiable affaiblissent la valeur probante de l'expertise (ATF 141
IV 369 consid. 6.1 ; TF 5A_266/2017, déjà cité, consid. 6.3). Tel est
notamment le cas lorsque l'expert ne répond pas aux questions qui lui ont
été posées, qu'il ne motive pas ses constatations et conclusions ou que
celles-ci sont contradictoires ou si, d'une quelconque autre façon,
l'expertise est entachée de défauts à ce point évidents et reconnaissables,
même sans connaissances spécifiques, que le juge ne pouvait tout
simplement pas les ignorer (ATF 141 IV 369 consid. 6.1 ; TF 4A_487/2016
du 1er février 2017 consid. 2.4 : cf. Colombini, Code de procédure civile,

- 22 -
Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, nn. 1.1.2 et
1.2.4 ad art. 184 CPC).
4.3 Les premiers juges ont retenu que l’appelante n’avait pas
allégué le contenu des factures dont elle se prévalait à l’appui de ses
prétentions, ni leur échéance. Elle avait donc échoué à démontrer que le
prix des travaux qui resterait en souffrance était« exécutable », soit que
les intimées avaient connaissance du montant du prix des travaux.
S’agissant du rapport d’expertise contesté, les premiers juges ont retenu
que l’expert J.________, dont les conclusions s’avéraient être suffisamment
claires, complètes et compréhensibles pour être reprises dans le
jugement, avait relevé que la majorité des seize factures relatives aux
travaux entrepris sur la villa de l’avenue des [...] n’étaient pas détaillées
et reprenaient intégralement les libellés et les montants des devis alors
que certains travaux n’avaient pas été exécutés ou que certaines
quantités devisées avaient été surévaluées. En d’autres termes, l’expert
avait constaté une surfacturation. La Chambre patrimoniale a dès lors
retenu les conclusions de l’expert à cet égard, à savoir que le montant
total des factures du chantier de l’avenue des [...] devrait être de 228'500
fr. et que, compte tenu du montant de 130'911 fr. 55 déjà versé, le solde
restant dû par les intimées était de 97'588 fr. 45.
4.4 En l’espèce, s'agissant de la « facture no 15 », soit la facture no
[...], l'expert a retenu qu’elle concernait des travaux commandés par
G.________, sans justificatifs. Les intimées ont contesté ces travaux et ont
refusé d'entrer en matière. Comme l'ont relevé les premiers juges,
l'appelante n'a effectivement rien allégué au sujet de cette facture. Ni son
principe ni sa quotité n'ont d'ailleurs été soumis à l'expertise. Ainsi, on ne
peut reprocher ni à l'expert de l'avoir écartée ni à la Chambre patrimoniale
d’avoir suivi l’expert sur ce point. On relèvera à cet égard que,
contrairement à ce que soutient l’appelante et comme relevé à juste titre
par les intimées, l’expert a exposé de manière précise pourquoi cette
facture avait été écartée, celle-ci étant postérieure aux autres et
comprenant certains postes apparemment déjà intégrés dans d’autres
factures.

- 23 -
S’agissant des métrés, contrairement à ce que soutient
l'appelante, l'expert ne s'est pas contenté de reprendre telle quelle
l'analyse qui avait été réalisée par X.________. L'expert a en effet contrôlé,
poste après poste, les constats de cet architecte. L'appelante a d'ailleurs
elle-même relevé que l'expert judiciaire avait « rectifié au besoin » les
métrés établis par l'architecte (cf. appel ch. 2.1.2 let. b). Elle concède ainsi
elle-même que l'expert n'a pas simplement repris telles quelles les
constatations de l'architecte mandaté par les intimées mais les a
analysées, et précisément rectifiées au besoin. L’argument est donc
infondé.
5.
5.1 L’appelante reproche aux premiers juges d'avoir retenu le
montant de 10'800 fr. fixé par l'expert s’agissant de la réparation des
défauts de l'immeuble situé à l’avenue des [...]. Selon l’appelante l’avis
des défauts serait intervenu à tard, selon ce qui ressortirait du préambule
du rapport d’expertise qui mentionne une visite du 7 septembre 2016 au
cours de laquelle l’expert s’était entretenu avec les intimées. Un grand
nombre de défauts n’aurait par ailleurs jamais été signalé.
Pour leur part, les intimées relèvent la mauvaise foi de
l’appelante et font valoir qu’on ne pourrait rien déduire de la visite du 7
septembre 2016.
5.2 Même si l'art. 367 al. 1 CO ne le dit pas expressément, l'avis
des défauts apparents doit être donné aussitôt après leur découverte,
c'est-à-dire sans délai (unverzüglich), à l'instar de la réglementation sur
l'avis des défauts cachés (cf. aussi art. 201 al. 1 i.f. CO ; TF 4A_55/2012 du
31 juillet 2012 consid. 6.1 ; Chaix, Commentaire romand, Code des
Obligations I, 2e éd. 2012, nn. 22 à 24 ad art. 367 CO et 16 ad art. 370
CO ; Gauch, op. cit., n. 2141). Cela n'exclut pas que le maître prenne un
bref délai de réflexion après la découverte du défaut, mais il doit se
décider rapidement. Les circonstances du cas concret sont déterminantes

- 24 -
pour apprécier si le maître a agi en temps utile (ATF 118 II 142 consid. 3b ;
TF 4A_202/2012 du 12 juillet 2012 consid. 3.1 ; Gauch, ibidem). L'avis des
défauts n'est soumis à aucune exigence de forme particulière. Il doit
toutefois indiquer précisément quels défauts sont découverts et exprimer
l'idée que la prestation est jugée non conforme au contrat, respectivement
que le maître tient l'entrepreneur pour responsable des défauts constatés
(ATF 107 II 172 consid. 1a ; TF 4A_231/2016 du 12 juillet 2016 consid. 2.2 ;
TF 4A_643/2014 du 25 novembre 2015 consid. 3.2 ; TF 4D_25/2010 du 29
juin 2010 consid. 3).
5.3 En l’espèce, l’argumentation de l’appelante au sujet de la
visite du 7 septembre 2016 n’est pas de nature à remettre en cause
l’appréciation des premiers juges selon laquelle les intimées ont été
informées des défauts par courrier de l'expert du 13 octobre 2016 et qu'un
avis a été adressé à l'appelante le lendemain. En effet, l’appelante se
limite à évoquer l’existence de la séance, qui ressortirait du rapport
d’expertise – dont elle mettait pourtant en doute la force probante dans
ses griefs précédents. Elle ne démontre toutefois pas ce qui a été dit ou
exposé aux intimées au cours de cette visite. On ne peut en tous cas pas
simplement en déduire que les défauts dont il est question auraient été
discutés à ce moment-là. Le moyen de l’appelante est dénué de tout
fondement.
6.
6.1 L’appelante se plaint de ce que les premiers juges aient mis à
sa charge un montant de 1'620 fr., correspondant à la moitié des
honoraires de la société E.________. Elle estime que la vérification de ses
factures incombait à G.________, de sorte que si cette gérance avait bien
fait son travail, il n'aurait pas été nécessaire de mandater un tiers pour
vérifier les factures.
Selon les intimées, au vu du comportement déloyal de
l’appelante, il serait parfaitement justifié qu’elles aient eu recours aux

- 25 -
conseils d’une société pour vérifier la facturation et que l’appelante
participe au coût de cette opération de contrôle.
6.2 L’entrepreneur est tenu à un devoir de diligence (art. 364 al. 1
CO) qui s’étend à la façon dont est exécuté l’ouvrage mais aussi au reste
de l’exécution du contrat. Il doit à cet égard respecter les « règles de l’art
reconnues » (Gauch, op. cit. n. 842). Si la violation du devoir de diligence
occasionne un dommage chez le maître, l’entrepreneur doit répondre de
sa violation du contrat selon les principes posés aux art. 97 ss et 364 al. 1
CO (Gauch, op. cit. n. 853).
6.3 Les premiers juges ont retenu que la surfacturation constatée
par l’expert était en partie due à l’appelante et en partie due à la
mauvaise surveillance des travaux par G.________, qui agissait comme
auxiliaire des intimées pour la surveillance du chantier. Il convenait donc
de retenir que la moitié de la facture de la société E.________ devait être
supportée par les intimées en raison de la faute de son auxiliaire et l’autre
moitié par l’appelante qui était à l’origine de la surfacturation.
6.4 En l’espèce, le grief de l’appelante confine à la mauvaise foi.
On doit en effet rappeler que, dans son rapport du 23 janvier 2017, sur
lequel il n’y a pas lieu de revenir (cf. supra consid. 4.4), l’expert a mis en
évidence de très lourdes erreurs de facturation et une surfacturation de
ses prestations par l’appelante. En particulier, il ressort de ce rapport que
des prestations non ou seulement partiellement exécutées, soit en
particulier l’isolation des caissons de stores de l’immeuble sis à la rue [...],
ont été facturées et intégralement payées. L’appelante est bien malvenue
de reprocher à G.________ de ne pas avoir correctement vérifié ses
factures. C’est en effet à l’appelante qu’il appartenait de s’assurer de
l’adéquation de ses factures avec les travaux effectués. Le grief de
l’appelante est d’autant plus infondé que les premiers juges ont déjà tenu
compte de la part de responsabilité de G.________, puisqu’ils ont retenu
que la surfacturation était en partie due à la mauvaise surveillance des
travaux, et n’ont mis que la moitié des honoraires d’E.________ à la charge
de l’appelante.

- 26 -
7.
7.1 L’appelante se plaint de ce qu’un montant de 43'000 fr. ait été
retenu au titre de compensation pour la perte de valeur locative subie par
les intimées. En substance, elle expose que ce dommage se fonderait sur
des pièces annexes au rapport d'expertise, dont le contenu n’aurait pas
été allégué par les intimées. S'agissant de ce poste du dommage,
l'appelante soutient par ailleurs que sa responsabilité n'aurait pas été
démontrée. En particulier, le lien de causalité entre le comportement de
l'appelante et le dommage subi par les intimées, soit le gain manqué en
loyers, ferait défaut. Elle fait également valoir qu'elle n'aurait commis
aucune faute dans la mesure où aucun délai de livraison ne lui aurait été
imparti. La date de remise en location prévue retenue par l'expert aurait
été donnée par le représentant de G.________ mais n'aurait pas été
communiquée à l'appelante. Ce serait dès lors à G.________ de répondre du
dommage, qui aurait de plus inutilement demandé le retrait d’un
échafaudage. Pour le surplus, les travaux sur la toiture n’auraient débuté
qu’en avril 2013, si bien que les premiers juges auraient tenu compte d’un
délai de livraison uniquement de trois mois et pas de six mois comme
mentionné dans le jugement entrepris.
Les intimés font quant à elles valoir qu’elles auraient allégué
en procédure un dommage de 144'000 fr. et auraient offert la preuve par
expertise à l’appui. Au vu des conclusions de l’expert, qui a toutefois
considéré que ce dommage ne s’élevait qu’à 43'000 fr., la preuve aurait
abouti. Les premiers juges pouvaient se fonder sur le contenu du rapport
d’expertise.
7.2
7.2.1 L'art. 8 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210)
règle la répartition du fardeau de la preuve et, partant, les conséquences
de l'absence de preuve ; il confère au surplus le droit à la preuve et à la
contre-preuve. Le juge enfreint en particulier cette disposition s'il tient
pour exactes les allégations non prouvées d'une partie, nonobstant leur

- 27 -
contestation par la partie adverse, ou s'il refuse toute administration de
preuve sur des faits pertinents en droit (ATF 133 III 295 consid. 7.1 ; ATF
130 III 591 consid. 5.4 ; TF 4A_275/2018 du 28 septembre 2018 consid.
2.2.1). En revanche, l'art. 8 CC n'accorde pas le droit à des mesures
probatoires déterminées, pas plus qu'il ne s'oppose à une appréciation
anticipée des preuves ou à une preuve par indices. Il ne dicte pas non plus
comment le juge doit forger sa conviction. Lorsque l'appréciation des
preuves convainc le juge qu'une allégation a été établie ou réfutée, la
question de la répartition du fardeau de la preuve ne se pose plus et l'art.
9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ;
RS 101) est alors seul en cause (ATF 130 III 591 consid. 5.4 et les réf.
citées ; TF 5A_70/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.3.1.1 ; TF
5A_182/2017 du 2 février 2018 consid. 5.2).
7.2.2 Le terme de la livraison est le moment à partir duquel la
livraison de l’ouvrage (entier) achevé devient exigible (art. 75 CO). Si le
terme de la livraison n’a pas été arrêté par convention, le contrat contient
une lacune à cet égard et doit être complété en fonction de la « nature de
l’affaire ». Il faut se fonder sur la « volonté hypothétique » des parties qui
permet en général à l’entrepreneur de disposer, jusqu’à la livraison, du
temps dont un entrepreneur compétent a besoin pour exécuter et livrer
l’ouvrage en commençant à temps les travaux (Gauch, op.cit., nn. 646 et
649). Selon l’art. 103 al. 1 CO, le débiteur en demeure doit des
dommages-intérêts pour cause d'exécution tardive et répond même du
cas fortuit. Le préjudice découlant du retard dont l’entrepreneur répond
aux conditions de l’art. 103 al. 1 CO englobe aussi bien la diminution
(positive) du patrimoine (damnum emergens) que le gain manqué (lucrum
cessans). Le dommage à réparer peut consister par exemple en une
diminution du rendement locatif (Gauch, op. cit, n. 665).
7.3 Les premiers juges ont retenu que les travaux effectués par
l’appelante dans la villa de l’avenue des [...] avaient notamment porté sur
la plâtrerie, la peinture, la menuiserie et les revêtements des sols et murs
(y compris des parquets et carrelages), ou encore sur des fenêtres et, en
dernier lieu, sur la toiture, soit la ferblanterie-couverture et velux (à

- 28 -
l’exclusion toutefois des travaux de chauffage, sanitaire et électricité). Les
quatre premières adjudications avaient eu lieu par courriers du 30 janvier
2013 et prévoyaient un début de chantier le 1er février 2013 ou « dès que
possible ». Un délai de six mois en vue de la livraison de l’ouvrage (soit à
fin juillet 2013) semblait conforme à la nature de l’affaire au vu du rapport
de l’expert J.________ du 23 janvier 2017 et compte tenu du fait que rien ne
permettait de retenir qu’un tel délai serait contraire à la volonté des
parties. Ce qui précédait était au demeurant corroboré par les prévisions
de N.________, qui avait indiqué aux intimées qu’elles pourraient louer la
villa à compter du 1er août 2013. Une fois la date du 1er août 2013 passée,
la livraison de l’ouvrage était exigible et l’appelante était en demeure de
livrer l’ouvrage et répondait des dommages-intérêts pour cause
d’exécution tardive sans qu’une interpellation soit nécessaire. Le retard de
la livraison de l’ouvrage avait empêché les intimées de mettre la villa en
location. Il existait donc un lien de connexité entre la demeure de
l’appelante et la perte de rendement locatif subit par les intimées. La
perte locative devait être limitée à la période durant laquelle l’appelante
était intervenue sur le chantier, le retard des entreprises ayant travaillé
par la suite sur le chantier ne saurait en effet être mis à sa charge. Par
conséquent, seule devait être prise en compte la perte locative afférente à
la période du 1er août 2013, date de la mise en demeure, au 1er juin 2014,
date à laquelle la villa aurait pu être mise en location si les ouvrages livrés
par d’autres entreprises n’avaient pas été défectueux. Les premiers juges
ont ainsi considéré que le calcul de l’expert était correct et qu’il devait
être repris intégralement, les intimées ayant droit à la compensation de la
perte locative à concurrence d’un montant de 43'000 francs
7.4 En l’espèce, l'appelante passe sous silence le fait que les
intimées ont allégué en procédure un dommage lié à la perte locative de
144'000 fr. (cf. all. 66 de la réponse du 13 juillet 2015), preuve par
expertise à l'appui. Dans son rapport, l'expert est arrivé à la conclusion
que ce dommage devait être réduit à 43'000 francs. Il faut ainsi retenir
que le poste du dommage a suffisamment été allégué et prouvé, dès lors
qu'on ne saurait imposer à une partie une allégation plus précise du
dommage, en particulier lorsque celui-ci doit être établi par une expertise.

- 29 -
S’agissant de l’absence de responsabilité dont se prévaut
l’appelante, force est de constater que celle-ci se limite à exposer sa
propre version des faits, en particulier s’agissant du délai de livraison de
l’ouvrage, dont elle estime qu’il ne tient pas compte « des divers
éléments » qu’elle a invoqués. Elle n'apporte toutefois aucune explication
permettant de se distancer des conclusions de l'expertise. Concernant en
particulier le démontage de l’échafaudage dont se prévaut l’appelante, cet
élément a manifestement été pris en compte par l’expert pour calculer la
perte locative, puisqu’il a précisément considéré que la perte de loyer
revendiquée à hauteur de 144'000 fr. était surévaluée au vu de
l’historique et des autres problèmes touchant la villa. Ces considérations
sont du reste mentionnées deux paragraphes après celui relatif à
l’installation du nouvel échafaudage, consécutif à « un ordre inapproprié »
de G.________.
L’appelante fait fausse route lorsqu’elle soutient que seul un
délai de trois mois pour la livraison aurait été pris en compte par l’autorité
précédente, celle-ci ayant retenu que les quatre premières adjudications
avaient eu lieu par courriers du 30 janvier 2013 et prévoyaient un début
de chantier le 1er février 2013 ou « dès que possible ». Contrairement à ce
que soutient l’appelante, les premiers juges ont tenu compte de ce que les
travaux sur la toiture n’avaient été adjugés que plus tard.
8.
8.1 Dans un dernier moyen, l’appelante conteste le montant de
48'700 fr. retenu à titre de frais de réfection pour l'immeuble de la rue
[...]. Elle fait valoir que le montant n'aurait pas été établi précisément par
l'expert, qui aurait donné uniquement une fourchette. Les premiers juges
auraient dès lors arrêté arbitrairement ce montant. De plus, le montant de
48'700 fr. tiendrait compte du coût affectant les verres des fenêtres,
référence étant faite à l’annexe B1 au rapport d’expertise, alors que la
responsabilité de l’appelante aurait été exclue sur ce point.

- 30 -
Pour leur part, les intimées relèvent qu’il ressortirait de l’état
de fait du jugement, non contesté en appel, que toutes les prestations
facturées n’ont pas été effectuées par l’appelante. Par ailleurs, l’expert
aurait tenu compte des différentes informations à sa disposition de façon
nuancée et équilibrée. En retenant une valeur moyenne, il aurait procédé
en équité, si bien que c’est à raison qu’il aurait été suivi par les premiers
juges.
8.2 L'art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve
nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou
produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première
instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence
requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (TF 5A_456/2016 du 28
octobre 2016 consid. 4.1.1). S'agissant des vrais nova (« echte Noven »),
la condition de nouveauté posée par la lettre b est sans autre réalisée et
seule celle d'allégation immédiate doit être examinée. En ce qui concerne
les pseudo nova (« unechte Noven »), il appartient au plaideur qui entend
les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de
la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les
raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en
première instance (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; ATF 143 III 42 consid.
4.1 ; TF 5A_756/2017 du 6 novembre 2017 et les réf. citées). Il convient de
distinguer les nouveaux arguments de droit des nouveaux faits. Les
nouveaux arguments de droit ne sont pas visés par l’art. 317 al. 1 CPC et
peuvent être invoqués en appel dans les limites de l’objet du litige. Cela
découle en particulier du principe de l’application du droit d’office (TF
4A_519/ 2011 du 28 novembre 2011 consid. 2.1, RSPC 2012 p. 128 ;
Colombini, op. cit., n. 1.9.2 ad art. 317 CPC).
8.3 Les premiers juges ont considéré que l’estimation des frais de
réfection effectuée par l’expert pouvait être retenue, soit 48'700 fr., aucun
élément n’indiquant que ce montant devrait être revu à la hausse ou à la
baisse dans la fourchette de plus ou moins 20 % évoquée par l’expert.

- 31 -
8.4 En l’espèce, l’expert a estimé que le coût de l’élimination des
défauts constatés sur place les 6 et 13 octobre 2016, concernant la pose
des fenêtres et des verres, les tablettes, les renvois d’eau, les jointoyages,
l’isolation des caissons des stores, etc. (annexe B1), s’élevait à 48'700 fr.
TTC, avec un degré de précision de plus ou moins 20 %. Il a précisé que ce
montant avait été estimé avec l’aide d’un menuisier. Contrairement à ce
que soutient l’appelante, l’expert a été en mesure d’établir le montant du
dommage. C’est uniquement pour nuancer son appréciation qu’il a
mentionné une marge de plus ou moins 20 %. Autrement dit, selon les
informations à disposition de l'expert, le dommage a été arrêté à 48'700
francs.
S’agissant de la question des caractéristiques techniques des
fenêtres, contrairement à ce qui est plaidé, aucun montant n’est
mentionné pour ce poste (cf. no 9) dans l’annexe B3, si bien que l’expert
n’en a apparemment pas tenu compte. Du reste, la question du dommage
consécutif à la perte de subventions a été traitée dans un chapitre
différent de celui lié au frais de réfection (cf. rapport d’expertise p. 10) et
est détaillée dans l’annexe B2.1. Quoi qu’il en soit, si, dans ses
déterminations du 24 avril 2017, l’appelante a posé des questions
complémentaires à l’expert s’agissant des caractéristiques du verre en
lien avec l’octroi de subventions, elle n’a pas demandé d’éclaircissements
s’agissant de la prise en compte ou non de ce poste dans le montant de
48'700 francs. Elle invoque pour la première fois en appel que le défaut du
verre aurait été à tort pris en compte par l’expert, si bien que son grief est
irrecevable.
9.
9.1 Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et le jugement
entrepris confirmé.
9.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'773 fr.
(art. 62 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV

- 32 -
270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106
al. 1 CPC).
Au vu de l’issue de litige et de l’ampleur de la réponse,
l’appelante versera aux intimées, solidairement entre elles, la somme de
2'500 fr. (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre
2010 ; BLV 270.11.6]) à titre de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'773 fr.
(deux mille sept cent septante-trois francs), sont mis à la
charge de l’appelante C.________.
IV. L’appelante C.________ doit verser aux intimées Z.________ et
S.________, solidairement entre elles, la somme de 2'500 fr.
(deux mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième
instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :

- 33 -
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
- Me Dario Barbosa (pour C.________),
- Me Christian Favre (pour Z.________ et S.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- M. le Juge présidant la Chambre patrimoniale cantonale.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :