vd_gerichte · FW21.005390 · 2021-08-10 · fr
Faillite sans poursuite préalable (190 LP)
Faillite sans poursuite préalable       (190 LP)


TRIBUNAL CANTONAL
FW21.005390-210732
146
CO UR DE S P OURSUITES ET FAILL ITES
________________________________________________
Arrêt du 10 août 2021
__________________
Composition : M. HACK, président
M. Maillard et Mme Cherpillod, juges
Greffier : M. Klay
*****
Art. 107 al. 1, 366 al. 1, 377 CO ; 190 al. 1 ch. 2 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exercé par
V.________, à [...] (France), contre le jugement rendu le 21 avril 2021, à la
suite de l’audience du 11 mars 2021, par la Présidente du Tribunal
d’arrondissement de Lausanne, dans la cause opposant le recourant à
M.________, à [...].
Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 -
En fait :
1. a) Par acte du 3 février 2021, M.________, agissant par
l'intermédiaire de sa mandataire, a requis de la Présidente du Tribunal
d’arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente) la mise en faillite
sans poursuite préalable de V.________. Elle faisait valoir que ce dernier ne
lui avait pas remboursé le montant qu'elle lui avait versé à titre
d'acompte, à hauteur de 15'000 fr., et que l’intéressé se trouvait en
cessation de paiement. A l’appui de sa requête, elle a produit,
notamment :
- un extrait du Registre du commerce du canton de Vaud,
duquel il ressort que V.________ est titulaire de la raison
individuelle H.________, inscrite au Registre du commerce
depuis le 17 mars 2016, dont le siège se situe à [...] et
ayant pour but l'« exploitation d'une entreprise d'étude,
conseil et mise en œuvre de solutions énergétique et
écologique, de système de fermetures et de vérandas » ;
- un extrait du Registre du commerce du canton de Genève,
duquel il ressort que le prénommé est également titulaire
de l'entreprise individuelle I.________, dont le siège est à [...]
et l’inscription au Registre du commerce date du 22 avril
2015 ;
- un devis n° 00290b du 29 septembre 2018, selon lequel
M.________ a commandé deux portes d'entrée et deux
fenêtres auprès de H.________, pour un montant total de
25'026 fr. 36, le devis ayant été signé par la requérante le
11 avril 2019 à côté de la mention « Signature client avec
acceptation des conditions générales de vente » ;
- une facture d’acompte établie le 12 avril 2019 par
H.________ pour un montant de 15'000 fr. (facture n°
120419-0030) ;

- 3 -
- un courriel du 22 juin 2020 de H.________ confirmant à
M.________ que la livraison aurait lieu le 24 septembre
2020 ;
- un courriel du 22 septembre 2020 de H.________ indiquant à
M.________ ce qui suit :
« […]
Pour information, notre fournisseur ne peut plus répondre à
notre commande, donc nous ne pourrons pas être présent [sic]
ce jeudi 24 septembre. Nous supposons que l'impact du Covid-
19 sur son activité ne lui permet pas de nous livrer malgré
l'important acompte que nous lui avons versé. Par conséquent,
nous devons vous trouver une autre solutions [sic] afin de
répondre à votre commande. C'est pourquoi nous allons
reprendre nos recherches pour obtenir les produits nécessaires.
De ce fait, nous ne manquerons pas de revenir vers vous d'ici 2-
3 semaines afin de faire un point précis sur la situation.
[…] » ;
- un courrier recommandé du 23 septembre 2020, par lequel
M.________ a sommé V.________ de lui rembourser, dans un
délai de cinq jours, l'acompte de 15'000 fr. qu'elle avait
versé et d’annuler sa commande ;
- un courriel du 21 octobre 2020, par lequel H.________ a
adressé à M.________ une confirmation de commande, des
plans de fenêtres et portes y étant joints ;
- un extrait du registre de l'Office cantonal des poursuites du
canton de Genève concernant V.________, lequel faisait
essentiellement état, à la date du 27 janvier 2021, d'onze
actes de défaut de biens délivrés à son encontre pour un
total de 28'445 fr. 97 et afférents à des créances de droit
public ;
- un extrait du registre de l'Office des poursuites du district
de Lausanne concernant V.________, qui révélait, à la date
du 28 janvier 2021, l'inscription de près de quarante
poursuites – dont une trentaine était au stade de la saisie –
introduites entre les mois de janvier 2019 et décembre
2020 pour un montant total de 114'439 fr. 46. Lesdites

- 4 -
poursuites étaient principalement afférentes à des
créances de droit public (impôts impayés, paiements dus à
la caisse AVS). Ainsi, V.________ avait notamment fait l'objet
d'une saisie pour un montant de 50 fr., sur réquisition de
l'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest
lausannois (poursuite n° 9731031 du 28 septembre 2020).
En revanche, aucun acte de défaut de biens n'était
enregistré. En outre, dans les cinq dernières poursuites
intentées à l'encontre de V.________ depuis le mois
d'octobre 2020, trois en étaient au stade de l’opposition –
telle que la poursuite n° 9761399 introduite par M.________
en date du 22 octobre 2020 –, les deux poursuites les plus
récentes en étant encore au stade de « poursuite
introduite ».
b) Par déterminations du 8 mars 2021, V.________ a argué qu'il
n'avait pas reçu le commandement de payer transmis par l'Office des
poursuites du district de Lausanne et qu'il n'avait donc pas pu y former
opposition. Par ailleurs, il a confirmé que le premier fabriquant n'avait pas
pu honorer ses engagements commerciaux et que de ce fait, il en avait
mandaté un nouveau. Il a exposé que ses conditions générales de vente
ne permettaient en effet pas aux clients d'annuler leur commande dans le
cas où un fournisseur était défaillant, mais que lui-même avait en
revanche l'obligation de poursuivre ses engagements pour satisfaire ses
clients, quand bien même cela lui coûtait plus cher. A l’appui de son
écriture, il a produit, notamment :
- les conditions générales de vente de H.________, dont le
chiffre 11 a la teneur suivante (sic) :
« 11 – Résiliation
En cas de non-respect de l’une quelconque de ses obligations ou
d’annulation de commande par le client, H.________ pourra se
prévaloir de la résolution du contrat de plein droit et sans
sommation, ni formalité. Dans ce cas et dans le cas où le client
annulerait unilatéralement le contrat après expiration du délai
de réflexion prévu à l’article du code de la consommation,

- 5 -
H.________ sera fondé à obtenir une indemnité au titre du
préjudice subi, sans sommation, ni formalité, indemnité devant
être retenue en tout en en partie sur les sommes déjà versées
par le client à titre d’acompte. Cette indemnité sera équivalente
à 15% de la valeur TTC du contrat en cas d’annulation
intervenant avant la passation de la commande par H.________ à
son fournisseur, nonobstant toute procédure que H.________
pourrait être amenée à diligenter en vue d’obtenir notamment
l’exécution forcée du contrat. S’agissant de fabrication sur
mesure, cette indemnité sera portée à 80% du montant du
contrat après lancement de la fabrication des produits.
Réciproquement, dans le cas où H.________ ne livrerait pas ou
n’installerait pas les produits commandés, le client sera en droit
d’obtenir une indemnité égale à 5% du montant du contrat, sauf
en cas d’impossibilité technique telle que visée à l’article 10 des
présentes conditions générales et/ou non-respect par le client de
ses obligations citées à l’article 8 dernier paragraphe des
présentes. H.________ se réserve par ailleurs le droit de résilier le
contrat dans l’hypothèse où la prise de cotes par le métreur au
domicile du client n’aura pas pu être réalisée, du fait du client,
dans les 2 mois de la signature du contrat.
Enfin, la pénalité de 5% n’est pas due par H.________ en cas de
résiliation unilatérale du contrat par le client, ce même dans le
cas où ladite résiliation interviendrait en raison d’un retard dans
la livraison des produits.
En cas de litige, le client devra s’adresser en priorité au service
clients de H.________. »
c) La présidente a tenu une audience le 11 mars 2021, en
présence de la requérante, assistée de son conseil, et de V.________. A
cette occasion, elle a imparti un délai au 31 mars 2021 à ce dernier pour
produire ses comptes 2019-2020, comme requis une première fois en date
du 4 février 2021.
Par courriel du 1er avril 2021, V.________ a informé la
présidente qu'il n'était pas en mesure de produire les pièces requises,

- 6 -
dans la mesure où il avait subi des retards en raison de la pandémie liée à
la Covid-19.
2. Par jugement du 21 avril 2021, la Présidente du Tribunal
d’arrondissement de Lausanne a admis la requête de faillite sans
poursuite préalable formée le 3 février 2021 par M.________ à l’encontre de
V.________ (I), a prononcé le mercredi 21 avril 2021 à 10 heures 00 la
faillite sans poursuite préalable de V.________ (II), a mis les frais judiciaires,
arrêtés à 300 fr., à la charge de V.________ (III), a dit que ce dernier
rembourserait à la requérante la somme de 300 fr. au titre de son avance
de frais judiciaires (IV) et a dit que V.________ verserait à M.________ la
somme de 800 fr. à titre de dépens (V). En substance, le premier juge a
considéré que V.________ était inscrit au Registre du commerce du canton
de Vaud en qualité de titulaire d’une entreprise individuelle et était donc
sujet à la poursuite par voie de faillite. En outre, la requérante avait
prouvé par pièces qu’elle était créancière de l’intéressé, dans la mesure
où elle lui avait versé un acompte de 15'000 fr. pour une prestation qu’elle
n’avait in fine pas obtenue, et pour laquelle elle avait résilié le contrat.
Enfin, les éléments ressortant de l’extrait du registre des poursuites
concernant V.________ démontraient que celui-ci ne disposait pas des
liquidités suffisantes pour honorer ses engagements et qu’il devait être
considéré comme étant en cessation de paiement.
Ce jugement a été notifié à V.________ le 27 avril 2021.
3. Par acte daté du 30 avril 2021 et déposé au Tribunal cantonal
le 6 mai 2021, V.________ a recouru contre ce jugement, concluant
implicitement à sa réforme en ce sens que sa faillite ne soit pas
prononcée. Avec son écriture, il a produit plusieurs pièces.
En d roit :

- 7 -
I. En vertu de l'art. 174 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur
la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), auquel renvoie l'art. 194
al. 1 LP, le jugement statuant sur une requête de faillite sans poursuite
préalable peut faire l'objet d'un recours au sens du CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Le recours au sens des
art. 319 ss CPC doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte
écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la
notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC).
En l’espèce, le recours, motivé et déposé en temps utile, est
recevable. Il en est de même des pièces produites par le recourant en
deuxième instance, dans la mesure où elles figurent déjà au dossier de
première instance.
II. Le recourant conteste la faillite prononcée à son encontre.
a) Selon l’art. 190 al. 1 ch. 2 LP, le créancier peut requérir la
faillite sans poursuite préalable si le débiteur sujet à la poursuite par voie
de faillite a suspendu ses paiements.
b) Dans un premier moyen, le recourant invoque qu’il n’a pas
signé ni pu faire opposition au commandement de payer. Il perd ici de vue
qu’une faillite sans poursuite préalable intervient, comme son nom
l’indique, sans poursuite préalable, soit sans qu’un commandement de
payer ne soit notifié au débiteur. Son grief est donc vain.
c) Dans un deuxième moyen, il fait valoir qu’il a appris que
l’intimée aurait versé les 15'000 fr. d’acompte sur « un autre compte que
l’entreprise H.________ ». Cette allégation de fait nouvelle constitue un
pseudo-novum. Les pseudo-nova sont certes recevables dans le cadre
d’un recours dirigé contre un prononcé de faillite sans poursuite préalable
(cf. TF 5A_243/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1 publié in SJ 2019 I 376).
Le recourant ne produit toutefois aucune pièce susceptible d’établir son

- 8 -
bienfondé. Au demeurant, il n’invoque ni ne démontre l’arbitraire du fait
implicitement retenu en 1ère instance qu’il a reçu ce montant de
15'000 francs. Le moyen doit donc être rejeté.
d) Dans un troisième moyen, le recourant indique qu’il n’a pas
livré l’ouvrage à la date prévue en raison de la défaillance d’un fabricant,
qu’il en a mandaté un autre pour être en mesure de répondre à la
demande de l’intimée et que ses conditions générales ne permettent pas à
ses clients d’annuler une commande dans ce cas de figure. Le recourant
semble ainsi contester la qualité de créancière de l’intimée.
aa) Celui qui requiert la faillite sans poursuite préalable selon
l’art. 190 al. 1 LP doit rendre vraisemblable sa qualité de créancier. La loi
exige la simple vraisemblance, et non une vraisemblance qualifiée (TF
5A_442/2015 du 11 septembre 2015 consid. 4.1.2, SJ 2016 I 85 ; TF
5A_117/2012 du 12 juillet 2012 consid. 3.2.2 et les références). Selon le
Tribunal fédéral, la critique d’une partie de la doctrine, qui soutient que le
degré de preuve de la qualité de créancier doit être la vraisemblance
qualifiée, n’est pas convaincante et il n’y a aucune raison de s’écarter du
degré de preuve de la simple vraisemblance (TF 5A_452/2016 du 12
octobre 2016 consid. 4.2.1 non publié in SJ 2017 I 235).
bb) En l’occurrence, la livraison de l’ouvrage convenu était
prévue pour le 24 septembre 2020. Le 22 septembre 2020, le recourant a
informé l’intimée que son fournisseur ne pouvait plus « répondre » à sa
commande et qu’il ne pourrait par conséquent par livrer l’ouvrage le 24
septembre 2020. L’intimée a résilié le contrat le 23 septembre 2020 et
exigé le remboursement de l’acompte de 15'000 fr. qu’elle avait
préalablement versé.
Le chiffre 11 des conditions générales du contrat – que le
recourant a produites et qui ont été acceptées par l’intimée par sa
signature du devis du 29 septembre 2018 – indiquent que « la pénalité de
5% n’est pas due par H.________ en cas de résiliation unilatérale du contrat
par le client, ce même dans le cas où ladite résiliation interviendrait en

- 9 -
raison d’un retard dans la livraison des produits ». Partant, contrairement
à ce que soutient le recourant, lesdites conditions générales prévoient – en
tout cas implicitement – un droit de résiliation pour ses clients en cas de
retard dans la livraison de l’ouvrage. A tout le moins, force est de
constater que ces conditions générales n’excluent pas un tel droit. Quoi
qu’il en soit, les modalités d’une telle résiliation n’étant pas prévues dans
les conditions générales, il convient d’appliquer les dispositions du code
des obligations.
cc) Il résulte de l’art. 366 al. 1 CO (loi fédérale du 30 mars
1911 complétant le Code civil suisse [livre cinquième : Droit des
obligations] ; RS 220) que si, sans la faute du maître, le retard est tel que
selon toute prévision, l’entrepreneur ne pourra plus achever l’ouvrage
pour l’époque fixée, le maître a le droit de se départir du contrat sans
attendre le terme prévu pour la livraison. Ce droit existe indépendamment
de toute faute de l’entrepreneur (cf. Gauch, Der Werkvertrag, 6e éd.,
Zurich/Bâle/Genève 2019, n. 675). Conformément aux règles générales,
son exercice suppose en revanche que le maître ait mis l’entrepreneur en
demeure qualifiée, par la fixation d’un délai de grâce au sens de l’art. 107
al. 1 CO, sous réserve des hypothèses prévues à l’art. 108 CO (TF
4A_96/2014 du 2 septembre 2014 consid. 3.1 ; Tercier/Bieri/Carron, Les
contrats spéciaux, 5e éd., Zurich 2016, n. 3744 et les réf. cit.). Lorsque le
maître de l’ouvrage se départit du contrat sans avoir préalablement
imparti un délai de grâce, sa déclaration doit être traitée comme une
résiliation au sens de l’art. 377 CO (ATF 141 III 106 consid. 16.2.4 ; Gauch,
op. cit., n. 675a et les réf. cit.). Selon cette disposition, tant que l’ouvrage
n’est pas terminé, le maître peut toujours se départir du contrat en payant
le travail fait et en indemnisant complètement l’entrepreneur. Le contrat
d’entreprise prend alors fin avec effet ex nunc dès réception de la
déclaration de résiliation. La relation contractuelle se transforme en un
rapport de liquidation duquel naissent des prétentions contractuelles en
restitution. Dans ce cadre, l’entrepreneur peut notamment prétendre aux
paiements des travaux déjà effectués et à une indemnisation complète
(dommages-intérêts positifs). Le maître de l’ouvrage peut de son côté
exiger la remise de l’ouvrage partiel ainsi que, s’il a versé des acomptes,

- 10 -
le remboursement des montants payés en trop (cf. sur ces questions
Müller, Contrats de droit suisse, Berne 2012, n. 2500 et ss.).
dd) En l’espèce, la lecture du courriel du 22 septembre 2020
ne laissait planer aucun doute quant au fait que le recourant ne serait pas
en mesure d’achever et livrer l’ouvrage commandé à la date prévue, soit
le 24 septembre 2020. L’intimée aurait donc pu résilier le contrat
d’entreprise en se fondant sur l’art. 366 al. 1 CO, cela indépendamment
des motifs ayant conduit à ce retard. Il ressort toutefois du dossier qu’elle
n’a pas imparti de délai de grâce au recourant avant de résilier le contrat
le 23 septembre 2020. L’état de fait ne permet par ailleurs pas de retenir
que l’une des hypothèses prévues à l’art. 108 CO était réalisée. La portée
de cette résiliation doit donc être examinée à l’aune de l’art. 377 CO qui
soumet l’intimée à l’obligation de notamment payer le travail accompli par
le recourant avant la résiliation. Ce dernier ne fait toutefois pas valoir que
l’intimée lui devrait un quelconque montant pour les prestations
accomplies ou à titre d’indemnisation. Il s’ensuit qu’à ce stade, la créance
de l’intimée en restitution de la totalité de l’acompte versé est bien rendue
vraisemblable. Le moyen doit donc être rejeté.
e) Dans un dernier moyen, le recourant fait valoir qu’il ne
serait pas en cessation de paiement.
aa) Le système du droit suisse de la poursuite pour dettes et
la faillite prévoit fondamentalement qu’une procédure de faillite est
précédée d’une poursuite préalable ordinaire (Gilliéron, Poursuite pour
dettes, faillite et concordat, 5e éd., Bâle 2012, n. 564, p. 142, Fritschi,
Verfahrensfragen bei der Konkurseröffnung, thèse Zurich 2010, p. 151). Ce
n’est qu’exceptionnellement, dans un certain nombre de cas, que la loi
permet à un créancier de requérir l’ouverture de la faillite de son prétendu
débiteur sans commandement de payer exécutoire (Gilliéron,
Commentaire précité, n. 2 ad art. 190 à 194 LP).
Vu les lourdes conséquences de la déclaration de faillite sans
poursuite préalable et le fait qu’elle constitue une exception dans le

- 11 -
système de l’exécution forcée, elle doit être appliquée et interprétée
restrictivement. Parmi les causes matérielles de la faillite, soumises aux
exigences d’une preuve stricte, figure celle de la suspension des
paiements (Cometta, in Dallèves/Foëx/Jeandin (éd.), Commentaire
romand, Poursuite et faillite, Bâle 2005, nn. 5 et 10 ad art. 190 LP). Cette
preuve peut être rapportée sous la forme d’indices et résulter d’actes du
débiteur permettant de conclure à une suspension ou à une cessation des
paiements (CPF 14 février 2020 consid. IV b) ; CPF 3 octobre 2018/244
consid. III a) et réf. cit.).
La suspension de paiements au sens de l’art. 190 al. 1 ch. 2 LP
est une notion indéterminée qui confère au juge de la faillite un ample
pouvoir d'appréciation (ATF 137 III 460 consid. 3.4.1, JdT 2012 II 178 ; TF
5A_442/2015 précité consid. 6.1, SJ 2016 I 85 ; TF 5A_439/2010 du 11
novembre 2010 consid. 4, SJ 2011 I 175 ; Gilliéron, Commentaire précité,
n. 30 ad art. 190 LP ; Cometta, op. cit., n. 10 ad art. 190 LP ; Peter, Edition
annotée de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, p. 851 ;
Huber, in Hunkeler (éd.), Kurzkommentar SchKG, n. 8 ad art. 190 LP). Elle
est la manifestation extérieure de l’insolvabilité, qu’il ne faut pas
confondre avec l’insuffisance d’actifs, c’est-à-dire la situation dans laquelle
les passifs excèdent les actifs, soit l’endettement ou le surendettement,
encore qu’une situation prolongée d’insolvabilité aboutit au
surendettement, comme un surendettement prolongé aboutit à une
situation d’insolvabilité (Gilliéron, Commentaire précité, n. 28 ad art. 190
LP). Cette notion de suspension de paiements a été préférée par le
législateur à celle d’insolvabilité parce qu’elle est perceptible
extérieurement et par conséquent plus aisée à rendre vraisemblable.
Lorsque l’insolvabilité est rendue vraisemblable, la faillite sans poursuite
préalable doit toutefois a fortiori être déclarée (ibid., n. 29 ad art. 190 LP ;
TF 5A_367/2008 du 11 juillet 2008 consid. 4.1) ; lorsqu’il existe de
nombreux actes de défauts de biens, la condition de la solvabilité est
exclue (TF 5A_452/2016 précité consid. 5.2.2, SJ 2017 I 235). Pour qu’il y
ait suspension de paiements, il faut que le débiteur ne paie pas des dettes
incontestées et exigibles, laisse les poursuites se multiplier contre lui, tout
en faisant systématiquement opposition, ou omette de s’acquitter même

- 12 -
des dettes minimes, laissant démontrer par ce comportement qu’il ne
dispose pas de liquidités suffisantes pour honorer ses engagements (ATF
137 III 460 consid. 3.4.1, JdT 2012 II 178). Il n’est pas nécessaire que le
débiteur interrompe tous ses paiements ; il suffit que le refus de payer
porte sur une partie essentielle de ses activités commerciales (ATF 137 III
460 consid. 3.4.1, JdT 2012 II 178 ; ATF 85 III 146 consid. 4b). Même une
dette unique n’empêche pas, si elle est importante et que le refus de
payer est durable, de trahir une suspension de paiements, tel pouvant être
le cas lorsque le débiteur refuse de désintéresser son principal créancier
(TF 5A_439/2010 précité consid. 4, SJ 2011 I 175 ; TF 5A_367/2008 précité
consid. 4.1). La suspension des paiements ne doit pas être de nature
simplement temporaire, mais doit avoir un horizon indéterminé (ATF 137
III 460 consid. 3.4.1, JdT 2012 II 178 ; TF 5A_790/2017 du 3 septembre
2018 consid. 3.2, RSPC 2018 p. 523).
Le fait de payer en priorité des créanciers privés au détriment
des créanciers publics ne pouvant requérir la faillite ordinaire est un indice
de suspension de paiements par le débiteur (TF 5A_300/2016 du 14
octobre 2016 consid. 7.2.2, SJ 2017 I 224). L’existence d'actes de défaut
de biens peut en particulier constituer une « suspension de paiements »,
précisément dans l'hypothèse où des créanciers de droit public, qui ne
peuvent requérir une faillite ordinaire (art. 43 ch. 1 LP), sont renvoyés
perdants et doivent se satisfaire d'un acte de défaut de biens (définitif)
après saisie ; le but de la loi n'est pas de permettre au débiteur
d'échapper à la faillite en favorisant de manière systématique ses
créanciers privés au détriment des créanciers de droit public (TF
5A_452/2016 précité consid. 5.2.2, SJ 2017 I 235).
bb) En l’espèce, à l’instar de ce qu’a retenu le premier juge,
force est de constater qu’il ressort de l’extrait du registre de l'Office des
poursuites du district de Lausanne que le recourant fait l’objet
d’innombrable poursuites pour un montant considérable de 114'349 fr. 46,
dont la majorité est au stade de la saisie et concerne des créances de droit
public. Elles portent parfois sur des montants minimes, tels que 50 francs.
En outre, il ressort de l’extrait du registre de l'Office cantonal des

- 13 -
poursuites du canton de Genève que l’intéressé fait également et
notamment l’objet d’onze actes de défaut de biens concernant des
créances de droit public pour un total de 28'445 fr. 97.
Compte tenu de ce qui précède, c’est donc à juste titre que le
premier juge a retenu que le recourant a suspendu ses paiements. Au
demeurant, le fait que ce dernier indique contester la majorité de ses
dettes, que ce soit dans leur principe ou dans leur quotité, ou encore le
fait qu’il aurait un carnet de commande supérieur à 770'000 fr., n’ont
aucune influence sur ce qui précède. Sur le premier point, on a vu que de
nombreuses poursuites étaient déjà au stade de la saisie et que plusieurs
actes de défaut de biens avaient été délivrés. Sur le second point,
l’intéressé n’établit nullement l’existence d’un carnet de commande bien
fourni.
III. En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC, et le jugement
confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr.,
doivent être mis à la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC), qui en a
déjà fait l’avance.

- 14 -
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr.
(trois cents francs), sont mis à la charge du recourant
V.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
- M. V.________,
- Mme Geneviève Gehrig (pour M.________),
- M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Lausanne,
- M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé

- 15 -
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente
notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Mme la Conservatrice du Registre foncier, Office de Lausanne,
- M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud,
et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne.
Le greffier :