vd_findinfo · Arrêt-sur-appel / 2011 / 4 · 2011-03-23 · fr

HYPOTHÈQUE LÉGALE DES ARTISANS ET ENTREPRENEURS, CONTRAT D'ENTREPRISE, INSTALLATION DE CHAUFFAGE | 837 al. 1 ch. 3 CC, 839 al. 2 CC, 961 al. 3 CC, 368 al. 2 CO, 111 al. 1 CPC, 112 al. 1 CPC

Vaud Tribunal cantonal Cour civile 23.03.2011 Arrêt-sur-appel / 2011 / 4

TRIBUNAL
CANTONAL
CO10.022153
43/2011/FAB
COUR
CIVILE
_________________
Arrêt
sur appel dans la cause divisant
F.________
,
à Pully,
T.________
,
à Pully, et
P.________
,
à Pully, d'avec
X.________
SA
, à Pully.
___________________________________________________________________
Audience
du 23 mars 2011
_____________________
Présidence
de               M.
Muller
,
président
Juges
:              MM.
Bosshard et Hack
Greffier
:              M.
Intignano
*****
Statuant immédiatement à huis clos, la Cour civile considère :
En fait :
A.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 9 août 2010, rendue à la suite d'une audience
tenue le 4 août 2010, le Juge instructeur de la Cour civile a ordonné l'inscription provisoire
d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs d'un montant de 120'000 fr. avec intérêt
à 5% l'an dès le 10 février 2010, plus accessoires légaux, en faveur de X.________
SA (ci-après: X.________ SA) à Pully, sur la parcelle n° [...] de la commune de Pully,
située [...], dont F.________, pour ½, T.________, pour ¼, et P.________, pour ¼,
sont copropriétaires (I). Le premier juge a ainsi confirmé partiellement le chiffre I de l'ordonnance
de mesures préprovisionnelles du 12 juillet 2010 (II); il a dit que l'inscription de l'hypothèque
légale resterait valable jusqu'à l'échéance d'un délai de trois mois après
droit connu sur le fond du litige (III), imparti un délai au 30 octobre 2010 à la requérante
pour faire valoir son droit au fond (IV), arrêté les frais de la procédure provisionnelle
à 1'310 fr. (V), condamné les intimés à verser 2'242 fr. 50 à la requérante
à titre de dépens de la procédure provisionnelle (VI), déclaré l'ordonnance
immédiatement exécutoire, nonobstant recours ou appel (VII) et rejeté toutes autres ou
plus amples conclusions (VIII).
Les intimés ont requis la motivation de cette ordonnance par lettre de leur conseil du 11 août
2010.
Les motifs de l'ordonnance ont ainsi été adressés pour notification aux parties le 14
décembre 2010 et reçus par ces dernières le lendemain 15 décembre 2010.
Le 22 décembre 2010, les intimés F.________, T.________ et P.________ ont formé appel
contre cette ordonnance de mesures provisionnelles concluant, avec suite de dépens de première
et de deuxième instances, à l'admission de l'appel (I), au rejet des conclusions de la requête
de mesures provisionnelles du 9 juillet 2010 (II) et à la révocation des ordonnances de mesures
provisionnelles du 4 août 2010 et préprovisionnelles du 12 juillet 2010, ordre étant donné
au Registre foncier de Lausanne de procéder sans délai à la radiation de l'inscription
provisoire d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs en faveur de X.________ SA
(III). Les appelants ont produit un onglet de vingt pièces sous bordereau.
A l'audience d'appel du 23 mars 2011, l'intimée a déposé un procédé écrit
concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet de toutes les conclusions des appelants.
L'intimée a en outre déposé une demande au fond le 1
er
novembre 2010. Les appelants ont déposé une réponse le 22 mars 2011.
B.
La Cour civile fait sien dans son entier l'état de fait de l'ordonnance dont il ressort ce qu'il
suit :
1.
L'intimée à l'appel et requérante aux mesures provisionnelles, X.________ SA, dont le
but statutaire est l'étude, la conception et le montage de tout système énergétique
lié au chauffage, à la ventilation et à la climatisation a son siège à Pully.
Elle est engagée par la signature collective de deux de ses administrateurs.
Les appelants et intimés aux mesures provisionnelles sont copropriétaires de l'immeuble n° [...]
sis sur la Commune de Pully, à [...], F.________ pour ½, T.________ pour ¼ et P.________
pour ¼.
2.
Le 19 mai 2009, X.________ SA a conclu un contrat d'entreprise générale, qui a pour objet "travaux
de chauffage et ventilation, y compris prestations d'ingénieur, raccordements électriques et
travaux de génie civil", avec Z.________, respectivement époux et père des intimés,
qui habite à l'avenue [...] à 1009 Pully.
En vertu de ce contrat, X.________ SA s'est obligée à doter la villa des intimés d'une
installation de chauffage et de ventilation comportant notamment une pompe à chaleur de 40 KW. Le
descriptif exact des travaux à réaliser selon le contrat était le suivant:
Selon le contrat, les travaux devaient commencer le 15 juin 2009 et être exécutés et livrés
le 7 août 2009, éventuellement le 24 juillet 2009, en fonction des délais de livraison
des appareils.
En contrepartie, il était convenu que Z.________ verserait à X.________ SA la somme forfaitaire
de 240'000 fr., un montant de 60'000 fr. étant versé à la signature du contrat, un deuxième
versement de 60'000 fr. étant effectué avant le début des travaux, et le solde, soit 120'000
fr., devant être réglé avant la mise en service de l'installation. Les deux premiers acomptes,
soit un total de 120'000 fr., ont été honorés, respectivement en date des 28 mai et 27
juillet 2009.
3.
Le 1
er
septembre 2009, à la suite d'une réunion organisée le même jour, T.________ a confirmé
avoir pris acte de ce que les travaux seraient terminés au plus tard à la fin du mois de septembre
2009, hormis la ventilation de la piscine qui devait être installée au début du mois d'octobre
2009, les autorisations administratives nécessaires manquant jusqu'alors.
4.
Le 1
er
octobre 2009, X.________ SA a indiqué qu'il fallait compter deux semaines pour poser les sondes
de la pompe à chaleur et que la mise en service du chauffage définitif interviendrait le 20
octobre 2009.
Le même jour, P.________ et T.________ ont vivement réagi aux retards pris par X.________ SA
et ont souligné que la villa n'était pas chauffée alors que la mauvaise saison était
de retour.
5.
Le 19 octobre 2009, X.________ SA a annoncé qu'elle finirait les travaux de chauffage pour le 20
novembre 2009.
6.
Le 20 octobre 2009, l'ingénieur Q.________, mandataire de X.________ SA, a indiqué que les
sondes devaient en principe être installées le 30 octobre 2009 et que la pompe à chaleur
serait mise en service une semaine plus tard.
7.
Le 24 novembre 2009, l'ingénieur Q.________ a énuméré, à l'attention de X.________
SA, les tâches qui restaient à accomplir, soit poser les pavés dans la cour d'entrée,
terminer les raccordements hydrauliques et électriques de la pompe à chaleur, mettre la pompe
à chaleur en service, isoler les conduites de chauffage, poser et sceller trois dalles au rez-de-chaussée,
remettre en fonction deux projecteurs dans la piscine et installer le monobloc de ventilation de la piscine,
y compris évacuer l'ancien appareil.
8.
Le 1
er
décembre 2009, X.________ SA a indiqué aux intimés que la pompe à chaleur avait été
mise en service et que les radiateurs et l'eau chaude fonctionnaient. Elle a précisé que la
mise en service définitive serait faite après paiement du dernier acompte et qu'il ne restait
que quelques petits travaux de finition dont l'exécution était prévue durant la semaine
50.
Le même jour, T.________ a fait savoir à X.________ SA que, compte tenu des retards accumulés
et des nombreux problèmes surgis, il voulait surseoir au paiement du dernier acompte jusqu'à
ce que l'installation ait fait ses preuves. X.________ SA a renvoyé T.________ aux termes du contrat.
Ce dernier a alors rappelé que le contrat prévoyait une fin des travaux à la fin du mois
de juillet 2009 et que si le système de chauffage n'était pas opérationnel dans un délai
d'une semaine courant dès le 3 décembre 2009, il serait contraint de recourir aux services
d'une autre entreprise.
9.
Par l'envoi d'une facture datée du 8 décembre 2009, X.________ SA a requis le versement du
dernier acompte de 120'000 francs. Ce montant n'a jamais été acquitté.
10.
Le 11 janvier 2010, T.________ a fait savoir à l'ingénieur Q.________ que l'installation ne
fonctionnait pas et qu'avec une température inférieure à quinze degrés, il n'était
pas possible de vivre dans la villa, dont il fallait évacuer les occupants les plus jeunes.
11.
Le 12 janvier 2010, Z.________ a requis un constat d'urgence du Juge de paix du district de Lavaux-Oron,
qui a ordonné une expertise hors procès le 2 février 2010 et désigné en qualité
d'expert l'entreprise L.________ AG à Zurich le
9
juillet 2010.
Le même jour, X.________ SA a expliqué à l'ingénieur Q.________ notamment, qu'après
plusieurs essais d'enclenchement et de déclenchement, la pompe à chaleur ne se mettait plus
en haute pression, qu'il fallait remplacer l'échangeur sur le boiler, qu'afin de mettre en service
définitivement l'installation, il fallait absolument que la piscine soit remplie pour mettre en
service les groupes piscine et ventilation, que de grosses erreurs avaient été faites s'agissant
de la mise en service de la pompe à chaleur, ceci sans qu'elle en ait été informée,
qu'il restait à raccorder définitivement la pompe à chaleur et à raccorder la ventilation.
Elle a ajouté que, selon le programme des travaux, il s'agissait de remplacer l'échangeur,
d'attendre le paiement ainsi que le remplissage de la piscine.
12.
Le 14 janvier 2010, le conseil de Z.________ a envoyé à la requérante le courrier suivant:
"
(…) mon client se prévaudra de:
·
l'endommagement de la moquette du 1
er
étage, générant un dommage de l'ordre de Fr. 25'000.00 qu'il appartient à votre entreprise
de prendre en charge,
·
l'endommagement du pavage de la cour, générant
un dommage de l'ordre de Fr. 10'000.00 qu'il appartient à votre entreprise de prendre en charge
et
·
du non fonctionnement de l'installation de chauffage
et de ventilation et des doutes qui planent aussi bien sur sa conformité au descriptif du contrat
d'entreprise que sur la conformité de ce dernier aux règles de l'art. Mon client n'exclut pas
que l'impossibilité d'obtenir de l'installation qu'elle produise le résultat escompté
résulte de son sous-dimensionnement.
(…)
La
présente confirme les avis de défaut qui vous ont déjà été notifiés.
Je
précise enfin que le règlement des comptes ne pourra pas intervenir avant qu'il soit démontré
que l'installation fonctionne normalement d'une part, qu'elle est conforme au descriptif du contrat en
deuxième part et que la conception de l'installation correspond aux besoins de l'immeuble de [...]
à Pully en troisième part.
(…).
"
13.
Le 10 février 2010, X.________ SA a envoyé à Z.________ une facture relative à des
travaux supplémentaires. Outre les travaux commandés le
19
mai 2009, X.________ SA prétend avoir effectué d'autres travaux dans la propriété
des intimés. Elle aurait ainsi procédé, après le début des travaux de forage,
à la dépose et repose des pavés de la cour. Les machines de forage auraient dû être
déplacées pour ce faire. Le système de ventilo-convecteurs n'ayant pas pu être mis
en place comme prévu, l'installation de ce système aurait également entraîné
des travaux supplémentaires. X.________ SA aurait aussi remplacé des câbles, effectué
deux mises en service provisoires de l'installation et remplacé une lampe dans la piscine. Elle
a estimé le coût de ces travaux supplémentaires à 53'400 fr. et a considéré
qu'ils n'étaient pas compris dans le prix forfaitaire. Sur la facture du 10 février 2010,
la requérante a cependant déduit une somme de 4'000 fr. concernant des travaux non effectués,
soit la pose de trois radiateurs – pour 3'000 fr. – et la mise en service définitive
de l'installation – pour 1'000 francs. Le montant finalement arrêté s'élève
à 49'400 francs.
Les intimés allèguent que le pavage de la cour a été endommagé par les machines
utilisées pour les travaux de forage destinés à l'installation des sondes et que les moquettes
de la villa ont également été endommagées par X.________ SA, leur remplacement s'élevant
à 27'031 fr. 90.
14.
Le 28 juin 2010, X.________ SA, par l'intermédiaire de son conseil, a envoyé un rappel demandant
paiement du solde de la facture du 10 février 2010, qui est resté sans réponse.
15.
Le 1
er
juillet 2010, le conseil de Z.________ a confirmé la position de ce dernier en adressant le courrier
suivant au conseil de la requérante:
"
(…) je vous rappelle ce qui suit:
1/
Les travaux effectués par X.________ SA dans l'immeuble propriété de mon client sont affectés
des défauts dont mon client s'est prévalu dans le courrier recommandé qu'il a adressé
à votre mandante le 14 janvier 2010.
2/
Mon client et sa famille ont vécu un hiver 2009 – 2010 dans des conditions d'habitat indignes
de ce qu'ils étaient en droit d'attendre, sur la base des engagements pris contractuellement par
votre mandante, dont les prétentions financières sont inversement proportionnelles à la
qualité des travaux qu'elle a produits.
3/
La situation n'ayant pas été modifiée depuis lors, je vous confirme que mon client considère
que votre mandante n'a pas exécuté le contrat, que ses prestations sont entachées de défauts,
et que ses interventions ont causé un dommage considérable qui est ici opposé en compensation.
4/
Au vu de ce qui précède, il ne sera donné aucune suite à votre courrier du
28
juin écoulé.
(…)."
16.
X.________ SA allègue que, vu le non-paiement du dernier acompte, elle n'a pas accompli les travaux
de mise en service de l'installation, qui ne sont pas négligeables.
Z.________ considère que le troisième acompte n'est pas dû en raison des dégâts
causés par X.________ SA et des malfaçons qui affectent sévèrement les travaux qu'elle
a exécutés, sans compter le retard de plusieurs mois pris pour des travaux dont il estime qu'ils
devaient être terminés le 7 août 2009 au plus tard.
17.
Par requête de mesures provisionnelles du 9 juillet 2010, X.________ SA a requis l'inscription provisoire
d'une hypothèque légale à concurrence de 189'400 fr., plus intérêt à 5%
l'an dès le 10 février 2010, sur la parcelle n° [...] de la commune de Pully.
Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 12 juillet 2010, le Juge instructeur a fait droit
à cette requête et ordonné l'inscription provisoire requise, qui a été opérée
le 13 juillet 2010.
Dans un procédé écrit du 29 juillet 2010, les intimés ont conclu, avec suite de dépens,
au rejet des conclusions de la requête, à la révocation de l'ordonnance de mesures préprovisionnelles
et à la radiation de l'inscription d'hypothèque légale.
A l'audience de mesures provisionnelles du 4 août 2010, X.________ SA a admis que le montant de
ses conclusions de 189'400 fr. était erroné et qu'il s'agissait d'une somme de 169'400 francs.
18.
En substance, le premier juge a considéré qu'il n'était pas douteux que X.________ SA
était un entrepreneur qui avait fourni des prestations de construction de nature à être
garanties par une hypothèque légale sur l'immeuble propriété des intimés. Examinant,
sous l'angle de la vraisemblance, la question du respect du délai de trois mois pour obtenir l'inscription
d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs, le premier juge a estimé que les
travaux de mise en service de l'installation de chauffage étaient des travaux d'achèvement
qui ne pouvaient être qualifiés de peu d'importance, que X.________ SA avait rendu vraisemblable
que la mise en service définitive n'était pas encore intervenue et qu'il s'agissait d'exécuter
encore des prestations non négligeables pour faire fonctionner l'installation définitivement.
Elle a considéré, toujours sous l'angle de la vraisemblance, que le solde de la créance
couverte par le gage était de 120'000 fr., soit le dernier acompte des travaux prévus contractuellement.
Elle a en revanche dénié qu'une somme de 49'400 fr., représentant des travaux supplémentaires,
soit couverte par le gage, ces travaux ayant été achevés à tout le moins le 10 février
2010, jour où ils ont été facturés.
En droit :
I.a)
Au 1
er
janvier 2011 est entré en vigueur le Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008
(ci-après: CPC; RS 272). L'art. 405 al. 1 CPC prévoit que les recours sont régis par le
droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties. Dans un arrêt récent,
le Tribunal fédéral a jugé que la remise aux parties d'un dispositif écrit vaut "communication
de la décision" aux termes de l'art. 405 al. 1 CPC (TF 4A_106/2011 du 31 mars 2011 c. 2, destiné
à la publication).
En l'espèce, le dispositif de l'ordonnance entreprise a été notifié aux parties le
10 août 2010. Ainsi, les voies de recours ouvertes à son encontre sont celles du Code de procédure
civile vaudois du 14 décembre 1966 (ci-après: CPC-VD; RSV 270.11).
b)
A teneur de l'art. 111 al. 1 CPC-VD, applicable en matière de mesures provisionnelles, les parties
peuvent interjeter appel au tribunal de l'ordonnance du juge. Selon l'art. 112 al. 1 et 2 CPC-VD, l'appel
s'exerce dans les dix jours dès la notification de l'ordonnance, par requête motivée adressée
au président du tribunal et contenant les conclusions de l'appelant.
Les motifs de l'ordonnance de mesures provisionnelles entreprise ont en l'espèce été notifiés
le 15 décembre 2010 au conseil des appelants et la requête d'appel a été déposée
le 22 décembre suivant, soit en temps utile. Adressée à la Cour civile, la requête
motivée est en outre recevable à la forme.
II.
Comme l’a rappelé le premier juge, à teneur de l’art. 837 al. 1 ch. 3 CC (Code
civil du 10 décembre 1907; RS 210), les artisans et entrepreneurs employés à des bâtiments
ou autres ouvrages peuvent requérir l’inscription d’une hypothèque légale
sur l’immeuble pour lequel ils ont fourni des matériaux et du travail ou du travail seulement,
en garantie de leurs créances contre le propriétaire ou un entrepreneur. Actuellement, l’inscription
doit être requise au plus tard dans les trois mois qui suivent l’achèvement des travaux
(art. 839 al. 2 CC) — cela sera quatre mois dès l’entrée en vigueur de la loi du
11 décembre 2009 modifiant le code civil (FF 2009 pp. 7943 ss), prévue pour le 1
er
janvier 2012. Il y a achèvement des travaux quand tous les travaux qui constituent l’objet
du contrat d’entreprise ont été exécutés et que l’ouvrage est livrable.
Ne sont considérés comme travaux d’achèvement que ceux qui doivent être exécutés
en vertu du contrat d’entreprise et du descriptif, non les prestations commandées en surplus
sans qu’on puisse les considérer comme entrant dans le cadre élargi du contrat. Des travaux
de peu d’importance ou accessoires différés intentionnellement par l’artisan ou
l’entrepreneur, ou bien encore des retouches (remplacement de parties livrées mais défectueuses,
correction de quelque autre défaut) ne constituent pas des travaux d’achèvement (ATF
102 II 206 c. 1a, SJ 1977 p. 241). Les travaux effectués par l’entrepreneur en exécution
de l’obligation de garantie prévue à l’art. 368 al. 2 CO (Code des obligations
du 30 mars 1911; RS 220) n’entrent pas non plus en ligne de compte pour la computation du délai
(ATF 106 II 22 c. 2b, JT 1981 I 17; ATF 102 II 206 c. 1a précité, SJ 1977 p. 241).
En revanche, lorsque des travaux indispensables, même d’importance secondaire, n’ont
pas été exécutés, l’ouvrage ne peut être considéré comme achevé; des
travaux nécessaires, notamment pour des raisons de sécurité, même de peu d’importance,
constituent donc des travaux d’achèvement. Les travaux sont ainsi jugés selon un point
de vue qualitatif plutôt que quantitatif (ATF 125 III 113 c. 2b, JT 2000 I 22; ATF 106 lI 22 c.
2b et c précité, JT 1981 I 17). Le délai de l’art. 839 al. 2 CC commence
à courir dés l’achèvement des travaux, et non pas dès l’établissement
de la facture (ATF 102 II 206 c. 2b aa) précité, SJ 1977 p. 241); le fait que l’entrepreneur
présente une facture pour son travail donne toutefois à penser, en règle générale,
qu’il estime l’ouvrage achevé (ATF 101 II 253, rés.
in
JT 1977 I 158; TF 5A_475/2010 du 15 septembre 2010 c. 3.1.1; TF 5A_208/2010 du 17 juin 2010 c. 4.1).
Conformément à l’art. 961 al. 3 CC, le juge prononce après une procédure sommaire
et permet l’inscription provisoire si le droit allégué lui paraît exister. Selon
la jurisprudence, vu la brièveté du délai et l’effet péremptoire du délai
de l’art. 839 aI. 2 CC, l’inscription provisoire d’une hypothèque légale
des artisans et des entrepreneurs ne peut être refusée que si l’existence du droit à
l’inscription définitive du gage immobilier paraît exclue ou hautement invraisemblable
(TF 5A_475/2010 du 15 septembre 2010 précité c. 3.1.2; TF 5A_208/2010 du 17 juin 2010 précité
c. 4.2; TF 5A_ 777/2009 du 1
er
février 2010 c. 4.1; ATF 86 I 265 c. 3, JT 1961 I 332). A moins que le droit à la constitution
de l’hypothèque n’existe manifestement pas, le juge qui en est requis doit ordonner
l’inscription provisoire. S’il est saisi d’une requête d’extrême urgence
et que l’échéance du délai est imminente, il adressera sans plus attendre au conservateur
du Registre foncier une réquisition téléphonique ou électronique d’inscription
conformément à l’art. 13 al. 4 ORF (TF 5P.344/2005 du 23 décembre 2005 c. 3.4).
Ainsi, statuant sur recours de droit public, le Tribunal fédéral a estimé que le juge
tombe dans l’arbitraire lorsqu’il refuse l’inscription provisoire de l’hypothèque
légale en présence d’une situation de fait ou de droit mal élucidée, qui mérite
un examen plus ample que celui auquel il peut procéder dans le cadre d’une instruction sommaire;
en cas de doute, lorsque les conditions de l’inscription sont incertaines, le juge doit donc ordonner
l’inscription provisoire (ATF 102 la 81 c. 2b bb), rés.
in
JT 1977 I 625; Schmid, Basler Kommentar, nn. 15 s ad art. 961 CC; Steinauer, Les droits réels, tome
III, 3
ème
éd., n. 2891, p. 288 et les références citées à la note infrapaginale n.
122).
III.a)
Les appelants considèrent
d’une part que le troisième acompte — de 120’000 fr. — ne serait pas dû
en raison de dégâts causé par l’intimée et des malfaçons qui affecteraient
sévèrement les travaux qu’elle a exécutés et estiment le coût des travaux
de réfection à 166'000 fr., plus la TVA. Ils semblent ainsi soutenir que la prétention
de l’entrepreneur serait éteinte par compensation avec leur propre prétention. Toutefois,
le coût de ces réfections n’est nullement établi et ils offrent du reste la preuve
par expertise sur ce point. On ne peut considérer, au stade des mesures provisionnelles, où
il suffit que l’entrepreneur rende vraisemblable sa créance, que cette prétention «récursoire»
a éteint de manière certaine la créance de l’entrepreneur.
b)
Les appelants plaident
d’autre part que le délai de l’art. 839 al. 2 CC n’aurait pas été respecté.
Ils soutiennent que les travaux d’achèvement étaient prévus pour la fin de l’année
2009, s’appuyant sur un courriel de l’intimée du 1
er
décembre 2009. Toutefois, comme l’a relevé le premier juge, la mise en service définitive
n’avait, même au jour de l’audience de mesures provisionnelles du 4 août 2010,
pas été effectuée, l'intimée ayant précisé dans ce même courriel qu’elle
n’interviendrait qu’après paiement du dernier acompte. Or, cette mise en service, nécessaire
à la perfection du travail confié, constitue bien un travail d’achèvement; du moins,
faut-il ainsi le considérer au stade des mesures provisionnelles.
De même, l’envoi de la facture du 10 février 2010, qui a il est vrai l’apparence
d’une facture finale, ne fait pas en soi partir le délai de l’art. 839 al. 2 CC. Certes,
cela pourrait constituer un indice. Mais, précisément dans cette facture, des moins-values
ont été comptabilisées pour des travaux "non terminés", dont la mise en
service définitive. Comme l’a justement observé le premier juge, on ne peut pas encore
en déduire de manière certaine que X.________ SA aurait alors renoncé à effectuer
ces travaux, seule hypothèse où le délai de trois mois aurait commencé à courir.
Il ressort d'ailleurs du courrier adressé au conseil des appelants par le conseil de l'intimée
le 28 juin 2010 que celle-ci offre encore de terminer les travaux "une fois le solde du prix versé"
par les appelants, laissant ainsi entendre qu'elle est à disposition pour achever les travaux prévus.
Enfin, il n’est pas non plus établi de manière certaine que le contrat ait été
rompu (cf. Steinauer, op. cit., nn. 2884b et 2884c, p. 284 et les références citées à
la note infrapaginale n. 94); l'acompte de 120'000 fr. demandé en date du 8 décembre 2009
à payer "de suite" ne constitue en effet pas un indice suffisant, contrairement à
ce que soutiennent les appelants, de la volonté de l'intimée de mettre immédiatement un
terme au contrat.
En définitive, l’appel formé par F.________, T.________ et P.________ contre l’ordonnance
de mesures provisionnelles du 9 août 2010 doit être rejeté.
IV.
L’intimée
X.________ SA obtient gain de cause et a ainsi droit à de pleins dépens à la charge des
intimés, solidairement entre eux (art. 92 al. 1 CPC-VD). Au vu des opérations effectuées
et de la valeur litigieuse, les dépens d'appel sont arrêtés à 3'000 fr. à titre
de participation aux honoraires et débours du conseil de l'intimée.
Par
ces motifs,
la
Cour civile,
statuant
à huis clos,
prononce
:
I.
L'appel formé le 22 décembre 2010 par F.________, T.________ et P.________ contre l'ordonnance
de mesures provisionnelles du 9 août 2010 est rejeté.
II.
L'ordonnance de mesures provisionnelles du 9 août 2010 est confirmée.
III.
Les frais de la procédure d'appel sont arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs)
pour les appelants, solidairement entre eux.
IV.
Les appelants F.________, T.________ et P.________, solidairement entre eux, verseront à l'intimée
X.________ SA la somme de 3'000 fr. (trois mille francs) à titre de dépens d'appel.
V.
L'arrêt est exécutoire à réception des motifs.
Le
président :              Le greffier :
P.
Muller              G. Intignano
Du
L'arrêt sur appel qui précède, dont le dispositif a été expédié pour
notification le 29 mars 2011, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de
photocopies, aux conseils des parties.
Le présent arrêt sur appel peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le
Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss et 90 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral;
RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF.
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente
jours qui suivent la présente notification (art. 100
al.
1 LTF).
Le greffier :
G. Intignano