ne_gerichte · CACIV.2025.47 · 2025-12-16 · fr
CACIV.2025.47


A.a)
A.________ (ci-après aussi : le maître de louvrage) est propriétaire de
limmeuble sis [aaa] à Z.________, érigé sur le bien-fonds no [1] du cadastre.
Dans le but de transformer les combles de son immeuble en plusieurs appartements,
courant mars 2015, A.________ a confié des travaux de ferblanterie et de
couverture à la société BBB.________ SA, devenue depuis lors BB.________ SA,
puis B1________ SA (ci-après aussi : le ferblantier-couvreur),
et des travaux de charpente et menuiserie à la société C.________ SA (ci-après
aussi : le menuisier-charpentier). A.________ a fait appel à B2________,
architecte (parfois, il est question de B3________ SA, mais pour des
travaux de peinture et plâtrerie), pour certaines tâches en lien avec la
direction des travaux. Le chantier sest déroulé au premier semestre 2015.
Suite à dimportantes averses au mois de mai 2015, une inondation sest
produite dans limmeuble (sinistre du 01.05.2015).

b) A.________
a sollicité lavis dun expert pour quil vérifie louvrage, à mesure quil
avait conçu des doutes quant à la bienfacture des travaux. La société mandatée,
soit D.________ Sàrl, a rendu un rapport du 16 juillet 2015, puis un rapport
complémentaire du 24 juillet 2015. À la suite de cela, A.________ a procédé à
un avis des défauts le 27 juillet 2015.

c) Dans
le prolongement de ce qui précède, A.________ a saisi le Tribunal civil, le 25
août 2015, dune requête de preuve à futur contre BBB.________ SA, laquelle a
dénoncé linstance à C.________ SA, à mesure quelle considérait que cette
dernière portait une part de responsabilité dans la survenance du défaut et du
dommage. C.________ SA a indiqué vouloir intervenir en faveur de la partie qui
lui avait dénoncé linstance (arrêt de lAutorité de recours en matière civile [ARMC.2018.14]
figurant à la fin de ce dossier), alors que B2________ à qui la
procédure avait également été dénoncée y a renoncé (ibidem). Une
expertise a été confiée à E.________, maître couvreur et expert de lenveloppe
du bâtiment, qui a rendu un rapport, puis un rapport complémentaire, datés respectivement
des 21 avril et 11 octobre 2016. Au titre de conclusions, le rapport
principal mentionne ce qui suit : «Lobservation et lanalyse sur
place mettent en lumière des défauts de réalisation dans le concept de base. Larchitecte
F.________, qui a établi les plans pour la réalisation de la transformation des
combles en appartement, a basé son analyse sur une approche antérieure. Pour la
partie extérieure une simple analyse visuelle a été effectuée sans aucune
vérification des sous-couches. [] Après réception des devis, le maître
douvrage A.________ a mandaté larchitecte B2________ pour
lorganisation et direction des travaux. [] Les deux entreprises mandatées [BBB.________
SA pour la ferblanterie-couverture et C.________ SA pour la réalisation des
ouvertures en toiture] ont exécuté les travaux en parallèle sur cette toiture.
Aucun des intervenants ne sest manifesté auprès de la direction des travaux ou
du maître douvrage, ni concernant létude qui nétait pas justifiée, ni pour
le concept de rénovation, ni pour les raisons qui ont fait que cela ne se soit
pas déroulé dans les meilleures conditions. Pendant la réalisation des travaux
sur la toiture, des infiltrations se sont produites lors dun orage début mai
2015, avec pour conséquence des dégâts à lintérieur à cause dun bâchage mal
exécuté, des raccords aux ouvertures (lucarnes et Velux) mal réalisés et une
sous‑couverture qui ne pouvait fonctionner comme étanchéité provisoire
car perforée sur toute sa surface et simplement posée à recouvrement. Personne
na lancé le signal dalarme ou émis une quelconque remarque sur le fait quil
aurait fallu installer une sous‑couverture et un contre-lattage adapté
pour optimiser cette réfection». Lexpert a par ailleurs répondu aux
questions que les parties avaient eu loccasion de poser.

B.Il nest pas contesté, respectivement il est documenté que BBB.________
SA a déposé une demande en paiement et en inscription dune hypothèque légale à
lencontre de A.________, que C.________ SA a déposé une requête en
conciliation contre A.________ et, finalement, que B3________ SA 
dont B3________ est administrateur vice-président et B2________
membre du conseil dadministration  a agi contre le même.

C.a) Le 29 septembre 2017, A.________ a ouvert action contre le
ferblantier‑couvreur, le menuisier-charpentier, B2________ et B3________
SA, en concluant à ce que les défendeurs soient condamnés solidairement à lui
verser le montant de 180'449 francs avec intérêts à 5 % dès le 1erjuillet 2015, sous suite de frais et dépens. En substance, le demandeur
exposait que cétait en raison des malfaçons de louvrage que des inondations
étaient survenues dans son immeuble, ce qui avait nécessité des réparations
(132'689 francs pour la réfection de la toiture ; 18'760 francs pour
la pose déchafaudages et accessoires ; 2'000 francs de taxes
administratives estimées ; 7'000 francs dhonoraires de suivi de
chantier), possiblement lobligation pour lui de verser des indemnités à ses
locataires en raison des nuisances occasionnés par la réparation des défauts,
pour un montant de 10'000 francs, et, finalement, des dégâts causés par les
inondations dans les appartements, évalués à ce stade à 20'000 francs (on
relève que la somme des montants représente 190'449 francs et pas 180'449
francs).

b) Le
15 décembre 2017, le ferblantier-couvreur a conclu au rejet de la demande de A.________,
pour autant que recevable, sous suite de frais judiciaires et dépens.

Le 1erfévrier 2018, B3________ SA a conclu, principalement, à
lirrecevabilité de la demande contre elle-même et, subsidiairement de manière
incidente, à ce que la procédure soit limitée à la question de labsence de
responsabilité et, en conséquence, de solidarité la concernant, au fond, au
rejet de la demande en toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens.

Le 2
février 2018, B2________ a conclu au rejet de la demande dans toutes
ses conclusions, avec suite de frais et dépens.

Finalement,
par réponse du 16 février 2018, le menuisier-charpentier a également conclu au
rejet de la demande, avec suite de frais judiciaires et dépens (cet acte
portait lintitulé «réponse et demande reconventionnelle»,
mais le mandataire a clarifié, le 6 mars 2018, quil sagissait bien dune
réponse, les conclusions reconventionnelles faisant lobjet dune procédure
séparée).

c) La
juge civile a ordonnée, le 21 février 2018, un deuxième échange décritures.

d) Au
terme de sa réplique du 13 juillet 2018, le demandeur a porté ses conclusions à
un total de 206'165.10 francs, avec intérêts à 5 % dès le 1erjuillet 2015, à ce que les codéfendeurs soient condamnés à «payer la
somme des intérêts que devrait le demandeur aux autres codéfendeurs»
et au rejet de la demande reconventionnelle (comme vu ci-dessus, il ny a en
réalité pas à ce stade de demande reconventionnelle), en tout état de cause
sous suite de frais et dépens. Le demandeur détaillait, dans cette réplique,
les différents montants réclamés.

e) Le
17 octobre 2018, le ferblantier-couvreur a déposé une duplique reprenant les
conclusions en rejet de sa réponse.

B2________
et B3________ SA ont chacun déposé leur duplique, le 31 octobre
2018, en concluant au rejet de la demande et de la réplique, B3________
SA concluant à titre incident que la procédure soit limitée dabord à la
question de labsence de responsabilité et de sa solidarité.

Au
terme de sa duplique et réplique reconventionnelle du 21 novembre 2018, le
menuisier-charpentier a conclu au rejet de la demande en toutes ses conclusions
et à ce que A.________ soit condamné à lui payer la somme de 44858.70 francs
avec intérêts à 5 % lan dès le 1erdécembre 2015, avec suite
de frais judiciaires et dépens. En substance, il considérait que louvrage
quil avait livré était exempt de défauts et quil avait été accepté par le maître,
ce dernier nayant pas formulé davis des défauts en temps utile. Le montant
réclamé par 44858.70 francs correspond aux factures énoncées à lallégué 47 de
la réponse sous D. 39 (sans que lon trouve toutefois dexplication à cet égard
dans la duplique).

f) Le
14 mars 2019, A.________ a déposé des «explications sur les faitsdesdupliques
reconventionnelles».

g) Lors
de laudience du 10 septembre 2019, la juge du Tribunal civil a, en présence
des parties et/ou de leurs mandataires, examiné les preuves proposées par les
parties et en a consigné le résultat dans son procès-verbal. En particulier,
différentes pièces littérales ont été admises ou requises, une expertise a été
ordonnée, de même que laudition de différents témoins et linterrogatoire des
parties.

h)àses audiences respectivement des 23
janvier et 4 mars 2020, la juge civile a successivement entendu plusieurs
témoins, dont les déclarations ont été verbalisées (F.________ ; E.________ ;
Témoin_1 ; Témoin_2 ; Témoin_3 ; Témoin_4 ; Témoin_5 ;
Témoin_6 ; Témoin_7), et a procédé à linterrogatoire, également
verbalisé, de A.________, G.________, B2________, H.________ et B3________.

i) Par
ordonnance du 18 janvier 2021, la juge civile a désigné I.________, architecte,
en qualité dexpert et invité celui-ci à répondre aux questions et
contre-questions des parties. Lexpert a rendu son rapport principal le 8
décembre 2021. Après que les parties ont eu la possibilité de poser des
questions complémentaires, lexpert a délivré, le 14 juillet 2023, un rapport
complémentaire. Lexpert a encore donné des indications, sur demande dun des
mandataires, le 31 octobre 2023.

j) Le
11 décembre 2023, la juge civile a clôturé ladministration des preuves et fixé
aux parties un délai au 15 février 2024 pour déposer leurs plaidoiries écrites.

k)
Suite à différentes prolongations de délai, chaque partie a déposé des
plaidoiries écrites : B2________ le 27 mai 2024, B3________
SA le même jour, B1________ SA le 8 juillet 2024, C.________ SA le
12 juillet 2024 et A.________ le même jour.

Au
terme des débats, A.________ concluait ainsi, principalement, à ce que BB.________
SA (en fait, désormais B1________ SA) et C.________ SA soient
solidairement condamnées à lui verser le montant de 101'024.44 francs avec
intérêts à 5 % dès le 1erjuillet 2015 et B3________
SA et B2________ solidairement à lui payer le montant de 14'452.16
francs avec intérêts à 5 % dès le 1erjuillet 2025 et à ce que les
codéfendeurs soient condamnés à «payer la somme des intérêts que
devrait payer le demandeur aux autres codéfendeurs» ;
subsidiairement, à ce que BB.________ SA soit condamnée à lui verser le montant
de 78'921.74 francs avec intérêts à 5 % dès le 1erjuillet
2015, C.________ SA celui de 22'102.70 francs avec intérêts à 5 % dès le 1erjuillet 2015 et B3________ SA ou à défaut B2________ celui
de 14'452.16 francs, avec intérêts à 5 % dès le 1erjuillet 2015, la
demande reconventionnelle étant déclarée irrecevable respectivement mal fondé,
sous suite de frais et dépens.

C.________
SA a conclu au rejet de la demande et à ce que A.________ soit condamné à lui
payer le montant de 44'858.70 francs avec intérêts à 5 % dès le 1erdécembre 2015.

Les
autres parties ont conclu au rejet de la demande.

D.a) Le 5 mars 2025, le mandataire de A.________ a transmis à
la juge civile une convention du 17 février 2025, conclue entre lui-même et C.________
SA et qui réglait leur litige par le paiement, par A.________ àC.________ SA, dun
montant de 40'000 francs pour solde de tout compte, tous frais et intérêts
compris ; moyennant paiement de ce montant, A.________ se désistait de ses
conclusions. Le mandataire demandait à la juge civile de bien vouloir classer
les procédures qui opposaient les parties à la convention.

b)
Par décision du 13 juin 2025, la juge civile a ratifié la convention du 17 février
2025 pour valoir transaction judiciaire ayant les effets dune décision entrée
en force au sens de larticle 241 CPC, rayé du rôle «les affaires
opposant les parties» et ordonné le classement «des
procédures opposant les parties», les frais de justice de 6'199.25
francs étant répartis entre C.________ SA et A.________ à hauteur
respectivement de 3'420 francs à la charge de  C.________ SA et de
2'779.25 francs à la charge de A.________ et les frais de conciliation de
400 francs restant à la charge de C.________ SA, sans allocation de dépens.

E.Le 27 juin 2025, la juge civile a rendu un jugement portant
le dispositif suivant :

«1.  Déclare la demande introduite à
lencontre de B3________ SA recevable.

2. Déclare la conclusion principale no3
des plaidoiries écrites du 12 juillet 2024 de A.________ irrecevable.

3. Rejette la demande introduite à lencontre de
B3________ SA et B2________.

4. Condamne B1________ SA à verser à
A.________ la somme de

- CHF 50'809.95 à titre de frais de réfection
avec intérêts à 5% dès le 27 juillet 2015 ;

- CHF 4'320.00 à titre de dommages-intérêts
avec intérêts à 5% dès le 24 juillet 2015 ;

- CHF 1'621.65 à titre de dommages-intérêts
avec intérêts à 5% dès le 11 novembre 2015.

5.  Rejette toutes autres ou plus amples
conclusions.

6. Arrête les frais de justice à CHF 18'598.00, et
les met à la charge de A.________ à hauteur de CHF 13'948.50 et B1________
SA à hauteur de 4'649.50, sous déduction des montants déjà versés.

7. Dit que les frais de la procédure de preuve à
futur, complétés des dépens, à hauteur de CHF 11'217.40, frais avancés par A.________,
sont mis à la charge de A.________ à hauteur de CHF 8'413.05 et B1________
SA à hauteur de CHF 2'804.35.

8.  Dit que les frais de conciliation, par CHF
200.00, avancés par A.________, sont mis à la charge de A.________ à hauteur de
CHF 150.00 et de B1________ SA à hauteur de CHF 50.00.

9. Condamne A.________ à verser à :

- B3________ SA une indemnité de
dépens de CHF 16'662.03 ;

- B2________ une indemnité de
dépens de CHF 32'336.00 ;

- B1________ SA, après compensation,
une indemnité de dépens de CHF 14'000.00».

La
juge civile a en substance examiné si les parties défenderesses étaient
responsables du dommage allégué par le demandeur. Tel ne pouvait être le cas de
B3________ SA car le demandeur navait pas démontré avoir confié à
celle-ci un mandat englobant à la fois des prestations darchitecte et des
travaux de peinture, mais seulement un contrat dentreprise portant sur les
travaux de plâtrerie-peinture. B3________ SA nassumait donc aucune
responsabilité pour des prestations darchitecte et la demande introduite à son
encontre ne pouvait quêtre rejetée. Il en allait de même de la demande à
légard de B2________, qui navait pas violé les obligations quil
assumait dans le cadre de laccord passé avec le demandeur pour recueillir des
offres, coordonner des travaux, convoquer les séances de chantier et en tenir
le procès-verbal (B2________ nassumant pas les mêmes prestations
darchitecte quen 1993). En revanche, dans le cadre du contrat dentreprise
quelle avait conclu avec le demandeur et portant sur les travaux de
ferblanterie-couverture, B1________ SA répondait des défauts de
louvrage, exclusivement en tant quils concernaient la sous‑couverture,
le contre-lattage et les autres défauts au niveau de la couverture et des
ferblanteries, ce qui nécessitait décarter ou réévaluer certains postes
retenus par lexpert I.________. Le total des montants à indemniser portait en
définitive, selon lanalyse faite par la première juge des différents postes
allégués, sur les montants de 50'809.95 francs à titre frais de réfection et
5'941.65 francs à titre de dommages-intérêts. Il sera revenu sur les
considérants de ce jugement ci-dessous, dans la mesure utile.

F.Le 1erseptembre 2025, A.________ appelle du
jugement précité en concluant comme suit :

«1.  Annuler
partiellement le jugement du Tribunal civil.

2. Partant réformer les chiffres 3, 4, 6, 7, 8
et 9 du jugement du Tribunal civil et ;

3.  Statuant au fond [numéros marginaux reportés
tels quels] :

3.1.   Condamner B1________ SA à payer à A.________
la somme de CHF 101'024.44 avec intérêt à 5% dès le 1erjuillet
2015 ;

3.3.   Condamner B2________ à payer à A.________
la somme de CHF 14'452.16 avec intérêt à 5% dès le 1erjuillet 2015

3.4.   Mettre à charge de B1________ SA et
de B2________ les frais de justice de première instance à raison de
CHF 13'948.50 et à hauteur de CHF 4'649.50 pour A.________ au sens des
considérants de lappel.

3.5.   Mettre à charge de B1________ SA et
de B2________ les frais de preuves à futur à hauteur de CHF 8'413.05
et CHF 2'804.35 à charge de A.________ au sens des considérants de
lappel ;

3.7.   Mettre à charge de B1________ SA et
de B2________ les frais de conciliation à hauteur de CHF 150.00 et
CHF 50.00 à charge de A.________ au sens des considérants de
lappel ;

3.8.   Condamner B1________ SA, après
compensation, à payer à A.________ une indemnité de dépens de CHF 14'000.00 au
sens des considérants de lappel ;

3.9.   Condamner B2________ à verser à A.________
une indemnité de dépens à dire de justice au sens des considérants de
lappel ;

3.10  Allouer à B3________ SA une
indemnité de dépens de CHF 12'212.80 au sens des considérants de lappel.

4. Sous suite de frais et dépens pour linstance dappel».

Lappelant
invoque une constatation inexacte des faits et la violation du droit en lien, dune
part, avec ses prétentions à lencontre de B1________ SA et, dautre
part, avec la responsabilité de B2________. Il conteste aussi la
répartition des frais et dépens et relève une erreur de plume. Il sera revenu
ci-dessous sur les griefs de lappel.

G.a) Le 3 octobre 2025, B2________ conclut au rejet
de lappel et à la confirmation du jugement du 27 juin 2025, sous suite de
frais et dépens.

b)
Le 6 octobre 2025, B1________ SA conclut également au rejet de
lappel, sous suite de frais et dépens.

c)
B3________ SA ne sest pas prononcée.

d)
Le 9 octobre 2025, la juge instructeur a adressé à chaque partie lécriture
dont elle nétait pas lauteur et indiqué quun deuxième échange décritures ne
paraissait pas nécessaire, si bien que léchange des écritures était clos. Il
serait statué ultérieurement sur pièces et sans débats, sous réserve du droit
inconditionnel de réplique à exercer, le cas échéant, dans les 20 jours.

e)
Les parties ne se sont plus prononcées.

C O N S I DÉR A N T

1.Interjeté dans les formes et délai légaux, lappel est
recevable, sous les réserves qui suivront.

2.Larticle 311 al. 1 CPC prévoit que lappel doit être motivé.
La motivation constitue une condition légale de recevabilité, qui doit être
examinée d'office (arrêt du TF du 19.08.2021 [4D_9/2021] cons. 3.3.1).
Lappelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision
attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que
l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise
des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles
repose sa critique. Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art.
57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision
déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte
sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement
reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première
instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur
les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est
entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier
juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la
motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés
en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne
contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore
si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne
satisfait pas aux exigences de l'article 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne
peut entrer en matière (arrêt du TF du 09.09.2024 [4A_439/2023] cons. 4.1.1).

Prétentions
à lencontre de B1________ SA

3.a) Lappelant reproche à la
juge civile une constatation inexacte des faits, respectivement de navoir pas
correctement appliqué le résultat de lexpertise de I.________ aux différents
postes de frais mis à la charge de B1________ SA. Celle-ci nest en
effet responsable que de la réfection dune partie de la toiture, soit la
toiture dite basse ; la réfection de la toiture dite haute constitue une
plus-value à charge du demandeur.

Les coûts de ferblanterie-couverture (facture J.________
SA) et ceux liés à linstallation déchafaudages doivent être mis à la charge
des défenderesses à raison de 70 % (et non 30 %). Lexpert I.________
a bien précisé que la nouvelle partie de la toiture (sous‑entendu la
partie haute) devait être mise à la charge du demandeur et que cela
représentait une part de 30 % du coût de réfection. La répartition de 30 % à la
charge de B1________ SA et 70 % à la charge du demandeur résulte
donc dune constatation inexacte des faits, voire dun choix arbitraire de
répartition. En définitive, cest un montant de 53'330.65 francs qui doit
mis à la charge de B1________ SA et non 22'856 francs, étant précisé
que lappelant écarte le montant de 80 %, soit 42'664.52 francs, du fait dune
répartition qui na plus lieu dêtre suite au classement de la procédure à
lencontre de C.________ SA.

Pour léchafaudage, cest un montant correspondant
à 60 % de la facture (totalisant 20'377.75 francs) qui doit être reporté sur B1________
SA, soit 12'278.50 francs au lieu des 6'113 francs retenus par la première
juge. Cette évaluation de ce qui nest pas à la charge du maître douvrage a
été qualifiée de «juste» par lexpert I.________.

Lappelant se plaint encore que le Tribunal civil
a «rabot[é]» lindemnité qui lui est due au titre des
travaux détanchéité réalisés par lentreprise J.________, pour un montant
total de 7'749.05 francs, alors que lexpert I.________ imputait la totalité de
ces frais à la charge de B1________ SA. Sur les questions
techniques, le juge ne peut sécarter dune expertise judiciaire que pour des
motifs sérieux quant au caractère concluant des explications de lexpert et en
administrant au besoin des preuves complémentaires pour lever le doute. Le
Tribunal civil na pas ici fondé son choix sur la base dautres preuves et na
pas examiné sil existait des objections sérieuses pour remettre en cause
lavis de lexpert. Il a seulement retenu que «certains travaux
mentionnés dans la facture de lentreprise J.________ du 11.11.2025 ne
constituaient pas des travaux de réfection de louvrage réalisé par B1________
SA», alors que cette dernière navait «elle-même [] pas
allégué que certains postes de la facture en question constituaient des
plus-values à charge du demandeur».

En outre, le dommage de la perte locative,
chiffré à hauteur de 3'500 francs et écarté par la juge civile sur la base de
lavis de I.________ selon lequel lappelant aurait dû patienter plus longtemps
pour louer ses appartements sil avait réalisé la transformation complète de la
toiture, devait en réalité être pris en compte. Lappelant avait bel et bien vu
son patrimoine être diminué et «il ny a pas lieu délaborer des
suppositions selon lesquelles son dommage aurait été plus important sil avait
agi autrement. Lestimation du dommage ne tient pas à de telles suppositions».

Finalement, une différence entre les primes
dassurance, à raison de 717.90 francs, devait également être prise en
compte, le Tribunal civil sétant ici écarté de lavis de lexpert sans motifs
objectifs.

Après avoir réintégré les correctifs demandés
dans les totaux avancés par lappelant, celui-ci limite le montant réclamé aux
conclusions de sa plaidoirie écrite en première instance, soit à un montant de
101'224.44 francs.

Examinons un à un les postes de dommage
contestés.

b) Au titre de la répartition 30/70 de la facture de J.________ SA, cest
bien 30 % de dite facture que le Tribunal civil a laissés à la charge de B1________
SA (au lieu des 70 % que voudrait lappelant), par référence à la répartition
retenue par lexpert I.________ pour la charpente et sous-couverture. Au
chiffre 40 du jugement, la juge civile a détaillé comment elle est arrivée à ce
pourcentage. Après avoir corrigé de trois montants à déduire la facture de
K.________ Sàrl (intervenue pour la réfection) et tenu compte du rabais client
de 4 %, cest 30 % du montant résiduel qui devaient être mis à la charge de la
défenderesse.

Contrairement à ce que soutient B1________
SA dans sa réponse à appel, le Tribunal civil ne sest nullement écarté de la
répartition proposée par lexpert I.________, pour lui préférer lanalyse de
lexpert E.________, même si la rédaction des premières lignes du ch. 41 du
jugement pourrait laisser penser le contraire. Il a, au contraire, fait une
appréciation de la répartition par renvoi, pour la ferblanterie-couverture, à
ce qui a été retenu pour la charpente et sous-couverture. En effet, il a retenu
que «lexpert, E.________, a signalé que la défenderesse B1________
SA navait pas été chargée de remplacer la ferblanterie de la toiture haute
dans son offre []. Cette entreprise ne peut donc être condamnée à payer de
tels travaux pour le demandeur. [] Le Tribunal nest pas en mesure de
déterminer les postes qui correspondent à la ferblanterie de la toiture haute
qui doivent uniquement être mis à la charge du demandeur, la défenderesse B1________
SA nayant pas été chargée dentreprendre ces travaux lors de son intervention.
Par équité, il semble judicieux dappliquer à la facture J.________ SA le même
pourcentage retenu par lexpert I.________ pour la charpente et
sous-couverture, soit 30 %, afin de tenir compte non seulement des défauts
constatés, mais également du fait quune partie des travaux exécutés par
lentreprise J.________ SA na jamais été commandée à la défenderesse. Dès
lors, il sera retenu quun montant de CHF 22'856.00 de la facture J.________ SA
doit être mis à la charge de la défenderesse pour la réfection des travaux de
ferblanterie et couverture, soit la seule entreprise responsable des défauts
constatés». Ce qua décidé en substance la juge civile, cest donc
bien que lappelant ne pouvait réclamer à B1________ SA que la part
de la facture J.________ SA qui ne correspondait pas à la plus‑value,
respectivement aux travaux qui navaient pas été commandés à la défenderesse et
qui correspondaient à «remplacer la ferblanterie de la toiture haute».
Ce principe de répartition (les entreprises prennent à leur charge ce qui
correspond aux défauts sur la commande dorigine et le demandeur et appelant ce
qui est lié à la plus-value) nest pas en soi contesté par lappelant. À quel
pourcentage cette partie exclue correspond‑elle ?

Au passage de lexpertise cité par la juge
civile, soit D. 217, p. 4, on lit ceci : «Lors des travaux de
réfection effectués notamment par les entreprises K.________ et J.________ SA à
la suite de lexpertise de E.________, la toiture a bénéficié dune réfection
totale, ce qui nétait pas prévu initialement. Louvrage a donc bénéficié dune
plus-value par rapport au contrat de base, qui ne peut pas être imputée aux
entreprises. [] De plus, les travaux effectués par les entreprises K.________
et J.________ SA ne concernaient pas, à lexception de la remise aux Normes, la
construction de lucarnes et leurs ferblanteries respectives. Nous avons tenu
compte de ces points dans la définition des montants dus aux défauts constatés
par lexpertise de E.________». Cela veut donc dire quen définitive,
limmeuble a fait lobjet de plus quune réparation des défauts et que les
éléments à plus‑value devront être extraits du dommage. Analysant
ensuite, dune part, pour la charpente et sous-couverture et, dautre part,
pour la ferblanterie et couverture, quelle répartition il conviendrait dopérer
sur chaque facture, lexpert E.________ a retenu ce qui suit :

«Charpente et sous-couverture (K.________) :

Seule la partie devant être reprise des travaux initialement exécutés
peuvent être considérés comme défaut, notamment le lattage, contre-lattage et
sous-couverture. Afin dêtre correct, les travaux à plus-value doivent être
déduits car ils auraient de toute façon dû être à la charge de A.________,
selon les explications ci-dessus. Il fallait également tenir compte quenviron
25 % du toit devait être remis à neuf sans avoir eu de travaux dans la phase
initiale. Cela nous conduit à estimer que seul 30 % de la facture K.________
(CHF 61'091.45 TTC) est à charge des entreprises. []

Ferblanterie et couverture (J.________ SA) :

La nouvelle partie de ferblanterie (hors travaux initiaux) doit être à la
charge de A.________ sauf la partie de ferblanterie des lucarnes (déjà payée
lors de la première intervention). Malheureusement, une grande partie de la
ferblanterie a dû être refaite car ladaptation après ajustement de la hauteur
ne convenait plus. Le fait de devoir désagrafer la ferblanterie a également
demandé de refaire les pièces. Cela demande donc une participation plus
importante des entreprises, soit 70 %, sur la facture J.________ SA (CHF
76'186.65).».

En retenant une participation de lappelant de 70
% sur la facture J.________ SA (ferblanterie et couverture), la juge civile a
donc appliqué, comme elle la expressément dit, le pourcentage retenu par
lexpert pour la charpente et sous-couverture, en le considérant comme
correspondant à la plus-value. Lappelant ne sen prend pas à largument de la
juge civile, soit le parallélisme avec le premier volet (charpente et sous‑couverture)
pour opérer une répartition en fonction de la part imputable aux défauts et de celle
qui lest à la plus‑value. Il ne fait que soutenir que la juge civile ne
pouvait écarter les pourcentages retenus par lexpert. Or le pourcentage de 70
% à charge des entreprises (ferblanterie et couverture) tenait compte également
des ajustements rendus nécessaires du fait que les hauteurs ne convenaient
plus. En cela, cette proportion divergeait de la pure répartition entre défaut
et plus-value, à laquelle le Tribunal civil se réfère en équité «afin
de tenir compte non seulement des défauts constatés, mais également du fait
quune partie des travaux exécutés par lentreprise J.________ SA na jamais
été commandée à la défenderesse». Lappelant se contente de vouloir
imposer le pourcentage articulé par lexpert I.________, sur la base dautres
critères, sans sen prendre au raisonnement convaincant (répartition en
fonction des défauts et de la plus-value, tant pour la charpente et sous
couverture que pour la ferblanterie et couverture) de la juge civile. Pour être
complet, on signalera que lexpert I.________ a confirmé quil ny avait pas de
surcoût pour le bâchage dans la facture de J.________ SA, si bien que cet
élément ne justifierait pas non plus de sécarter dune répartition de 30 % à
charge des défenderesses et de 70 % à charge du maître douvrage. En cela, le
grief est mal fondé, pour autant que recevable au regard de larticle 311 al. 1
CPC.

c) En lien avec le coût des échafaudages, le
Tribunal civil a relevé que lexpert I.________  pour prendre en compte
12'278.50 francs sur les 20'377.75 francs de la facture de L.________ SA, comme
le demandeur le soutenait  navait «pas tenu compte du fait que la
ferblanterie de la toiture haute ne faisait pas partie des prestations que
devait fournir la défenderesse B1________ SA, prestation qui a[vait]
logiquement eu un impact sur le temps de locations des échafaudages».
En équité, il a considéré que seuls 30 % de la facture totale devaient être mis
à la charge de la défenderesse, afin de tenir compte de ladaptation du temps
de location.

De lappel, on comprend que, pour lappelant,
lexpert I.________ «avait déjà, dans son rapport dexpertise, estimé
quune part de la facture totale devait être mis[e] à la charge du recourant
pour tenir compte, comme indiqué précédemment, que B1________ SA
nétait pas responsable des travaux sur lentier de la toiture» et
que la part de 60 % paraissait «juste» à lexpert.

Labattement par rapport à la facture totale,
motivé par la responsabilité de B1________ SA limitée à certains
aspects des travaux (et donc dune partie seulement de la durée pendant
laquelle les échafaudages sont restés en place), aurait-il été pris en compte à
double ou surévalué ?

Voici ce quexpose lexpert I.________ :
«Il a incontestablement fallu remonter un échafaudage pour procéder
aux travaux de réfection de la toiture. Dans un autre sens, sil avait fallu
exécuter ces travaux en même temps que les lucarnes, le temps de location
aurait été plus long. Une partie de la somme de location peut donc être
considérée comme faisant partie du défaut, soit dans tous les cas le montage et
le démontage ainsi que quelques adaptations de temps. Après avoir analysé la
facture, il paraît juste de considérer que 60 % de la facture (CHF 20'377.75)
nest pas à la charge du Maître douvrage». Il découle clairement de
ce passage que labattement de 40 % correspond à la situation où léchafaudage serait
resté en place pour les travaux sur les lucarnes (intervention à exclure) et
pour les travaux de réfection. Il ne tient donc pas compte, au sein des travaux
exécutés à loccasion de la réfection, de ceux qui ont été à plus-value et qui
restent donc à la charge de lappelant (soit la partie haute du toit). Il était
ainsi correct dappliquer, ici encore, le pourcentage de réduction
correspondant à cette plus‑value pour déterminer quel montant devait être
mis à la charge des entreprises. Le pourcentage de répartition entre la
plus-value (70 %) et la réfection (30 %) retenu en lien avec la charpente et
sous-couverture nétant pas en soi contesté, il est correct de lappliquer ici
aussi. De manière plus générale dailleurs, on relèvera que lappelant ne sen
prend pas à loption fondamentale prise par la juge civile, à savoir de répartir
les différents postes de dommage en fonction de la clé de répartition de
principe, à savoir que 30 % doivent être rattachés aux entrepreneurs et 70 % au
maître douvrage, au titre de la plus-value à son objet, résultant des travaux
au haut de la toiture et au fait quune partie du toit devait de toute façon
être remise à neuf, ces aspects étant à la charge de A.________ (pour la
charpente et sous-couverture, puis appliqué par la juge civile dans les mêmes
proportions aux autres postes). Cette approche est cohérente et, à cet égard,
ce sont les postes de lexpertise qui sen écartent qui ne le sont pas. Le
grief est donc mal fondé.

d) Les critiques de lappelant en lien avec les
travaux détanchéité  spécialement le fait que la juge civile ne pouvait
sécarter de lexpertise judiciaire et quelle navait pas fondé son choix sur
dautres preuves ni examiné sil existait des objections sérieuses pour
remettre en cause lavis de lexpert  sont insuffisamment motivées en ce sens
quil ne sen prend pas, poste par poste, aux montants dont le jugement retient
quils doivent être déduits de la facture totale dont lappelant réclame le
paiement. Or la juge civile a détaillé, sur la base de la facture de J.________
SA en lien avec létanchéité provisoire, plusieurs postes que cette facture
incluait, alors quil sagissait déléments qui nont pas été facturés par B1________
SA, et quil ne fallait donc pas les inclure dans le calcul du préjudice subi
par le demandeur. Cette lacune de motivation rend le grief irrecevable sous cet
angle, étant précisé quil est également mal fondé car on ne verrait pas pour
quelle raison des prestations non facturées par lentrepreneur conduiraient à
un préjudice pour le maître dans le cas des travaux de réfection des défauts.

Lorsque lappelant reproche au Tribunal civil,
toujours en lien avec létanchéité provisoire, davoir déduit certains montants
de la facture, alors même que B1________ SA navait elle-même
«pas allégué que certains postes de la facture en question
constituaient des plus-valeurs à charge du demandeur», cest une
violation de larticle 52 CPC que lappelant invoque. Or la position de B1________
SA dans les écritures introductives dinstance était de dire que ses
prestations nétaient pas à lorigine des inondations et donc du besoin de
réfection. Cela est suffisant et il aurait été illogique, à partir de cette
position de refus complet dintervenir pour les différentes factures énumérées
à lallégué de la réplique, dénumérer au sein de ces factures quels postes
étaient contestés puisque tous létaient. Le grief est aussi mal fondé, pour
autant que recevable.

e) Sagissant de la perte locative que A.________
affirme avoir subie, du fait que deux locataires ont demandé une baisse de
loyer, de 1'750 francs chacun, soit 3'500 francs au total, lappelant
soutient avoir «bel et bien vu son patrimoine diminué et il ny a pas
lieu délaborer des suppositions selon lesquelles son dommage aurait été plus
important sil avait agi autrement», puisque lestimation du dommage
ne tient pas à de telles suppositions. Il reproche à la juge civile davoir,
sur ce point, suivi lavis de lexpert. Ce faisant, lappelant esquive toute
comparaison entre la situation avec et sans lacte à lorigine du dommage,
respectivement la notion de causalité. Ce que relevait lexpert et que la juge
civile a repris à son compte, cest que «les locataires nauraient pas
été importunés si les travaux navaient pas été exécutés en deux phases»,
mais que parallèlement, cest bien parce que les travaux (qui ont ensuite été
entachés de défauts) nont pas été faits en même temps que les lucarnes (mandat
initial) que le maître douvrage avait déjà pu louer ses locaux. Si tous les
travaux avaient été faits dans le même temps, le propriétaire naurait pas pu
louer ses locaux et encaisser les loyers. Lexpert a ensuite procédé à la
comparaison détaillée entre loption de travaux faits en une fois (mais sans
locataires) et de travaux scindés (avec des locataires mais aussi deux demandes
de baisse) pour constater que la deuxième situation est plus favorable. Ainsi,
même avec la baisse réclamée, le choix de travaux scindés restait plus
favorable que celui quil aurait fallu faire pour éviter le dommage, soit
renoncer à louer les locaux. Il est économiquement et causalement correct de
considérer la situation comme un tout, à savoir soit il y a une baisse
revendiquée parce quil y a des locataires (et donc un certain montant de loyers
encaissés), soit le propriétaire sursoit à louer les locaux, pour faire les
travaux plus rapidement car les appartements sont vides, étant alors en mesure
de les relouer plus vite mais nayant pas touché de loyers durant les travaux,
ni enduré de baisse. Ce que veut lappelant, cest mélanger les deux
systèmes : ne pas subir de baisse loyer (possible seulement parce quil
ny a pas de locataire durant les travaux et que ceux‑ci avancent vite,
pour rapidement relouer les appartement) mais parallèlement ne pas vouloir non
plus que les locaux restent libres durant les travaux. Cela est incompatible et
la comparaison faite par lexpert démontre que le choix opéré a été le plus
favorable. Cest donc avec raison que la juge civile a écarté les 3'500 francs
de perte locative.

f) Finalement, la facture de 717.90 francs
dassurance est en lien avec lannulation dune police dassurance, produite
«sans autres explications pour prouver ce dommage». En lien
avec ce montant, «[l]e demandeur nallègue pas les raisons pour
lesquelles cette facture doit être mise à la charge des parties défenderesses
et cette information ne ressort pas expressément de ladite facture».
On observe tout dabord que, dans sa réplique du 13 juillet 2018, parmi les
postes dont le demandeur demande à être indemnisé figure le montant de 1'196.50
francs pour des «assurances». Ce montant a été évalué par
lexpert I.________, qui a considéré queffectivement, A.________ avait dû
conclure une nouvelle assurance pour la partie des travaux portant sur la
réfection des défauts et la partie à plus-value, mais que parallèlement si les
travaux avaient été menés en une fois, lassurance initiale aurait été plus
élevée (étant relevé que comme il est préconisé de le faire pour les pertes
locatives traitées à la lettre e) ci-dessus, lexpert compare bien une
situation complète [travaux scindés] à une autre situation complète [travaux
non scindés] pour évaluer quelle perte le propriétaire subi du fait de la
réfection). Lexpert a évalué ce préjudice à 60 % de la facture, sécartant
ainsi de la répartition de principe 30 % (réfection)/70 % (plus-value) par
ailleurs retenue. Il a ajouté que si les travaux avaient été faits en une fois,
lassurance initiale aurait été plus élevée. On ne saisit pas comment cela
conduit à mettre à la charge de B1________ SA 60 % dun montant dont
une partie est due au fait davoir scindé les travaux (ce dont la facture
devrait être amputée), alors que loption de principe rattache seulement 30 % à
la partie réfection. Lintimé ne disant cependant rien du montant de différence
entre lassurance pour des travaux en une fois et celle pour des travaux en
deux fois, on sen tiendra au schéma de répartition qui sert de fil conducteur
à savoir que 30 % de cette nouvelle assurance sont réputés avoir été causés par
le besoin de réfection. Cest donc un montant de 358.95 francs (30 % de
1'196.50 francs, portant intérêts à 5 % lan dès le moment où le dommage
financier sest produit, soit dès la rectification du contrat dassurance au 29
février 2016, dernière facture de la liasse), qui est alloué pour ladmission
partielle de ce grief.

Responsabilité de B2________

4.a) Lappelant indique
expressément quil renonce à contester le jugement entrepris en tant quil
libère B3________ SA de toute responsabilité en tant quarchitecte ;
il conteste quil puisse en aller de même de B2________. Il reproche
au Tribunal civil davoir «décortiqué les différentes prestations dun
architecte afin de définir, ensuite, lesquelles B2________ aurai[t]
effectivement accompli[es] pour conclure, au final, quil nétait nullement
responsable davoir accepté un mandat darchitecte pour un ouvrage dont la
conception est erronée. Cette analyse constitue à la fois une constatation
inexacte des faits et une violation du droit». La juge civile avait
écarté à tort le courriel adressé au recourant le 16 août 2015, alors quil y
mentionnait quil entendait réaliser les travaux «aux mêmes conditions
quil y a 20 ans», les prestations à cette époque incluant une
prestation complète darchitecte. B2________ avait dailleurs lui‑même
admis sêtre chargé de la planification des travaux. Il navait pas délimité
ses prestations à un simple suivi administratif et il entendait reprendre le
travail initié par F.________, dont il avait transmis les plans après y avoir ajouté
son nom et sa qualité darchitecte. La renonciation par B2________ à
létablissement des plans de détails ne permettait pas de retenir quil navait
pas été mandaté pour se soucier de la conception de louvrage. Il avait au
demeurant établi des plans pour lentreprise C.________, ce qui démontrait bien
limplication dans la conception de louvrage. De plus, le Tribunal civil na
pas pris en compte le fait que les défenderesses avaient toutes allégué avoir
averti B2________ de la difficulté de réaliser les travaux du fait
de leur conception inadéquate. Ses interventions ne se sont pas limitées à
recueillir des offres et coordonner quelques travaux. Il avait au contraire
participé à la phase de conception. Lexpert I.________ avait dailleurs
confirmé que B2________ aurait dû informer le maître de louvrage
des risques liés à la réalisation des travaux envisagés. Indépendamment
dailleurs «des prestations à la carte que le mandataire aurait
choisies, le mandataire assume une obligation dinformation et de conseil
envers son mandant», que lappelant détaille en se référant au
contrat darchitecte. Il en déduit que B2________ «savait
parfaitement que la réalisation des travaux était conceptuellement
problématique et il sest bien gardé dun informer le demandeur».
Indépendamment des prestations quil avait admis avoir accomplies, sa
responsabilité restait engagée du fait de la violation de son devoir
dinformation.

b) Le Tribunal civil a relevé que le demandeur ne
reprochait à B2________ quune éventuelle faute de conception de
louvrage. Il a rappelé quil nexistait pas quun seul contrat darchitecte
mais plusieurs groupes de prestations typiques de cette activité
(planification/projet, direction des travaux, expertise/conseil), avec des
possibles combinaisons de tâches. Savoir laquelle ou lesquelles des tâches sont
convenues dans chaque situation concrète permettait de qualifier la relation en
question, qui peut aller du pur contrat dentreprise au pur contrat de mandat,
en passant par un contrat mixte présentant les éléments des deux contrats. En
résumé, le demandeur soutenait avoir confié à B2________ des
prestations complètes darchitecte (réalisation des plans de détails, en
particulier les plans de la toiture en lien avec la rénovation, soumissions,
analyse des offres, adjudication des travaux et suivi du chantier), en échange
de ladjudication à B3________ SA des travaux de plâtrerie-peinture
(et donc pas gratuitement), alors que le défendeur nadmettait que les tâches
de planification des travaux et de coordination de lintervention des
différents maîtres détat sur le chantier. La juge civile a ensuite tâché de
déterminer le contenu du contrat conclu, en reprenant les différents allégués
du demandeur, en lien spécifiquement avec les plans de détail, les soumissions,
lanalyse des offres et adjudication des travaux et le suivi des travaux. Elle
en a conclu ceci : «Au vu de ce qui précède, il convient de
retenir que le demandeur et le défendeur se sont liés par un contrat par lequel
le second sengageait envers le premier à : contacter plusieurs maîtres
détat en vue de recueillir des offres pour les travaux entrepris sur
limmeuble du demandeur ; coordonner les travaux entre les différents
entrepreneurs ; convoquer les séances de chantier ; prendre les PV de
chantier. Le demandeur nallègue pas ni ne prouve une violation des obligations
du défendeur dans ce cadre qui fonderait la responsabilité de celui-ci pour le
dommage allégué».

c) On relèvera tout dabord que la recevabilité
de lappel est douteuse en lien avec le grief fait à la juge civile davoir
écarté la responsabilité de B2________. Le Tribunal civil est en
effet arrivé à cette conclusion après un examen particulièrement détaillé du
contenu du contrat, fondé sur une analyse soigneuse des pièces et témoignages,
que lappelant ne critique nullement de manière structurée dans son appel, en
reprenant la démarche de la juge précédente et en démontrant, pas à pas, ce qui
pécherait dans son raisonnement. Lappelant ne se prononce pas non plus sur le
fait que la juge civile a considéré les déclarations du défendeur «bien
plus crédibles» que celles du demandeur et ne tente pas, devant la
Cour dappel, de démontrer que cette appréciation ne serait pas correcte.
Finalement, il ne dit rien contre le fait que la juge civile a relevé que le
courriel dont le demandeur se prévaut pour soutenir que le contrat de 1994 et
celui de 2015 avaient la même teneur datait daoût 2015, soit postérieurement
de plusieurs mois au début de lintervention du défendeur et alors que
lexpertise de D.________ Sàrl avait déjà relevé lexistence de défauts dans la
réalisation de louvrage, létablissement de ce courriel ne pouvant sans autre
fonder une responsabilité. Les exigences de larticle 311 al. 1 CPC ne sont
donc pas remplies.

Par ailleurs, en lien directement avec les
arguments présentés dans lappel, il ne suffit bien sûr pas dajouter au bas de
plans dont on nest pas lauteur son nom et sa qualité darchitecte pour que la
relation avec le maître douvrage puisse être qualifiée de contrat
darchitecte, il faut encore que les prestations convenues y correspondent (ou,
pour reprendre les mots de lappelant «que ses agissements
correspond[ent] bien [à] ceux dun architecte qui nenten[d] nullement limiter
son champ de compétence»). Ces prestations se mesurent au demeurant
en lien avec la relation spécifique de B2________ avec A.________ et
B1________ SA, sans que le fait que lintéressé aurait établi des
plans (en fait, simplement repris les plans de F.________  il est clair que
les plans transmis sont ceux de la sanction, soit ceux de F.________, et quil
ny avait pas de plans de détail) pour lentreprise C.________ démontrerait à
légard des autres personnes et entreprises une implication dans la conception
de louvrage. Le témoin Témoin_3 a dailleurs bien décrit le rôle de B2________
et précisé la prééminence de A.________, qui prenait les décisions et
intervenait à ce titre. On ne voit pas non plus comment le fait que les
défenderesses auraient informé B2________ de la difficulté de
réaliser les travaux «du fait de leur conception inadéquate»
impliquerait quon le tienne pour responsable de cette conception, respectivement
en charge de celle-ci. Lappelant lui-même a allégué que cest lui qui avait
confié le mandat (selon ses termes) «à la société B3________,
dont lun des administrateurs, B2________ est architecte»
et il nexplique nullement comment des tiers à la relation contractuelle (soit
les défenderesses) pourraient avoir une incidence sur son contenu, soit
spécifiquement étendre cette relation à la conception de louvrage. Lorsque
lexpert I.________ a considéré que B2________ aurait dû informer le
maître de louvrage des risques liés à la réalisation des travaux envisagés, il
ne dit pas encore que lintéressé était en charge de la conception des travaux.
Au demeurant, lexpert se prononce là sur des obligations juridiques entre
parties, soit un aspect de qualification contractuel qui relève de la
compétence du juge.

Sagissant dune obligation dinformation qui
aurait pesé sur B2________, on ne saurait sans autre la retenir sans
que le contenu du contrat soit précisé à ce titre. Or lappelant se contente de
soutenir quelle existe «sans égard à la qualification du contrat»,
ce quon ne peut, à lévidence, pas retenir si lintervention de B2________
se limitait, comme la retenu la juge civile, à contracter des maîtres détat
en vue de recueillir des offres, coordonner des travaux, convoquer des séances
de chantier et tenir les procès‑verbaux y relatifs. Cela reviendrait en
effet à introduire, dans des pures tâches de suivi de travaux, une composante
en lien avec la conception de louvrage, à laquelle B2________ na
précisément pas participé car il na fait que reprendre des plans établis par
un tiers. Ce glissement dun type de relation contractuel vers un autre
apparaît dailleurs dans lappel lui-même, puisque cest précisément à la
responsabilité étendue de larchitecte quil est fait référence en page 10in
medio, avec une liste de prestations dépassant largement ce qui a été
confié à B2________ (avis sur lutilisation de techniques et
matériaux nouveaux et les risques qui y sont liés, sur le mode de construction
choisi, sur les instructions déraisonnables, sur les coûts du projet). Le
devoir dinformation dépend aussi de lampleur des prestations contractuelles
entre les parties. Celui qui ne sengage quà assumer des prestations relevant
de la direction des travaux ne peut pas devoir revoir dans le détail les
prestations de conception confiées à un tiers. Ceci vaut dautant plus quici, B2________
soutient que les entreprises défenderesses ne lui ont pas communiqué de
réticences ou avertissement face au projet envisagé («Aucun
entrepreneur ne ma fait une remarque quant au risque dentreprendre une
rénovation partielle de la toiture» ; confirmé par lexpert E.________,
cité ci-dessus à A.c). Cela est tout à fait crédible car on ne comprendrait
pas, si un risque existait et était perçu par les entrepreneurs, pourquoi ces
derniers auraient ensuite fait des devis et exécuté les travaux, sans sassurer
que leurs réserves aient été comprises et documentées. Or si B2________
nétait pas lui-même informé, comment pouvait-il informer à son tour A.________
et avoir à ce titre une obligation ? Cela ne se peut, bien sûr.

Finalement, comme relevé avec pertinence par la
juge civile, le courriel sur lequel lappelant se fonde pour dire que le
contrat inclurait la conception (et donc un examen du caractère réalisable de
louvrage) date du 16 août 2015 ; il est donc postérieur à la connaissance du
défaut, révélé par lexpertise de D.________ Sàrl, qui remonte au 16 juillet
2015. Ainsi, il ne peut y avoir ici violation dun devoir dinformation, qui
nexistait pas en lien avec la conception de louvrage, non confiée à B2________,
dont le rôle était limité comme exposé juste ci-dessus, et au surplus en lien
avec un défaut déjà connu au moment où la pièce sur laquelle se fonde
lappelant a été rédigée. On doit dailleurs souligner quil y a une audace
certaine à vouloir voir, dans le courriel du 16 août 2015, autre chose que ce
qui y est écrit et den déduire le contenu détaillé dun contrat. Le message de
(littéralement) deux lignes et 35 mots ne dit pas autre chose que le fait quun
accord a été conclu (sans rien dire de son contenu) et que B2________
agirait «[a]ux mêmes conditions quil y a 20 ans et bénévolement»,
ce qui se réfère clairement, vu le contexte, à une intervention «gratuite»
(soit non directement rémunérée), en échange des travaux confiés à la société
du fils de B2________, comme par le passé. Rien de plus.

Même tenu pour recevable, le grief en lien avec
la responsabilité de B2________ ne pourrait quêtre rejeté.

Frais et dépens de première instance

5.a) Lappelant se plaint encore
de la répartition des frais et dépens par le Tribunal civil. Il lui reproche dy
avoir procédé, à partir du constat que lappelant avait obtenu à lencontre de B1________
SA environ 28 % de la somme réclamée. Selon lappelant, «[s]ur cette
base-là, le Tribunal civil a estimé que la majeure partie des frais de justice
devaient être mis à la charge du recourant de même quune indemnité de dépens
en faveur de B1________ SA, après compensation, de CHF 14'000.-. Le
recourant (sic) a également été condamné à verser une indemnité de dépens de
CHF 30'558.40 à B2________». Cette répartition est
arbitraire et «profondément inéquitable». La juge civile
aurait dû tenir compte du fait que la somme totale réclamée aurait été
potentiellement répartie entre les quatre défendeurs, que lappelant avait
obtenu gain de cause sur le principe à légard de B1________ SA
«en application de lart. 107 CPC» et que la procédure avait
dû être engagée par lappelant parce que B1________ SA «a[vait]
refusé de se soumettre aux conclusions de lexpertise de preuves à futur».

b) La Cour de céans peine à comprendre le
troisième motif invoqué par lappelant pour critiquer la répartition des frais
et dépens telle que fixée par la juge civile. En effet, un procès civil
intervient par essence là où une (ou deux) parties ne veulent pas se soumettre
à la prétention de ladverse partie, fût-elle déjà fondée sur une expertise. On
ne voit donc pas quil conviendrait den tenir compte dans une répartition des
frais et dépens, en fonction du sort de la cause (art. 106 al. 1 CPC), comme le
Tribunal civil dit lavoir fait ici. On ne voit pas non plus en quoi le fait
que la valeur litigieuse aurait été répartie entre les quatre défendeurs serait
critiquable, puisque précisément, cest bien à une condamnation solidaire entre
tous les défendeurs que le demandeur avait conclu, ce qui impliquait pour
chacun des défendeurs une valeur litigieuse précisément à hauteur de cette
créance solidaire de 206'165.10 francs. Le fait que dans ses dernières
conclusions (plaidoiries écrites), le demandeur ait réparti ce montant
différemment est indifférent puisquil sagirait seulement dun désistement, ce
qui revient à succomber dans la même mesure. Finalement, le gain «sur
le principe» face à B1________ SA se confond avec le fait
dobtenir que sa créance soit, sur le principe, au moins partiellement
reconnue, un calcul fondé sur le rapport entre la somme obtenue et la somme
demandée nétant alors certainement pas arbitraire. Au demeurant, on ne saisit
pas pourquoi, alors que la juge civile a très complètement évalué la proportion
de gain et perte du procès, il conviendrait soudain de renverser la répartition
de 75 % à la charge de lappelant, pour ne mettre plus que 20 % à sa charge. À lévidence,
les trois éléments quil invoque ne peuvent pas conduire à un tel résultat.
Dailleurs, la répartition proposée en p. 12 de lappel conduirait à la
situation paradoxale où les parties qui ont réussi à échapper à toute
responsabilité ou qui ne doivent verser quune portion denviron un quart de la
créance totale qui leur était réclamée devraient payer une part (largement)
prépondérante des frais et devraient verser à la partie qui succombe en réalité
largement (soit lappelant) des dépens. Cela est clairement contraire aux
principes découlant de larticle 106 CPC. Finalement, en lien avec le montant
des dépens alloués à B2________, lappelant se contente de dire que
«le travail par [son] mandataire est de la même ampleur que celui
déployé par la mandataire de B3________», sans aucunement
détailler sa comparaison. À ce titre, il ne suffit pas de daffirmer, de
manière vague, que «B2________ sest limité à contester les
allégations du demandeur sans devoir procéder à de grands développements
factuels ou juridiques. B2________ na non plus pas eu à participer
activement à linstruction de la cause, notamment la rédaction des questions à
lexpert et [] létude des expertises». Lappelant ne sen prend par
ailleurs pas à lanalyse qua faite la juge civile de la note dhonoraires du
mandataire de B2________ et, à ce titre, lappel est irrecevable.
Finalement, cest avec raison que lappelant relève une erreur de plume en lien
avec le montant de dépens alloué à B3________ SA, puisquil ressort
clairement de la motivation quil devait être de 12'212.80 francs et non de
16'662.03 francs. Cette erreur sera corrigée, B3________ SA ne
sétant dailleurs pas manifestée pour sy opposer.

6.Lappel doit donc être très
partiellement admis (ajout dans les postes du dommage dun montant de 358.95
francs, correction dune erreur de plume et précision que le 5 % dintérêts
vaut «lan»). Cela ne justifie pas de revenir sur la
répartition des frais et dépens de première instance. Pour les frais et dépens
de la procédure dappel, on doit considérer que la mesure dans laquelle
lappelant obtient gain de cause est négligeable (358.95 francs) et que la
différence de 4'449.20 francs sur les dépens alloués à B3________ SA
ne nécessitait pas le dépôt dun appel. Une procédure de rectification au sens
de larticle 334 CPC aurait certainement conduit au même résultat. Ainsi, les
frais de la procédure dappel seront entièrement mis à la charge de lappelant,
qui devra en outre des dépens à celles des parties qui ont déposé une réponse,
fixés sur la base du dossier.

Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE

1.Admet très
partiellement lappel, au sens des considérants, et réforme le jugement du 27
juin 2025 en ses chiffres 4 et 9 de son dispositif, qui deviennent
(modification en gras) :

« 4. Condamne B1________
SA à verser à A.________ la somme de

-CHF
50'809.95 à titre de frais de réfection avec intérêts à 5 %landès le
27 juillet 2015 ;

-CHF
4'320.00 à titre de dommages-intérêts avec intérêts à 5 %landès le 24
juillet 2015 ;

-CHF
1'621.65 à titre de dommages-intérêts avec intérêts à 5 %landès le 11 novembre
2015 ;

-CHF
358.95 à titre de dommages-intérêts avec intérêts à 5 % lan dès le 29 février
2016.

9. Condamne A.________
à verser à :

-     B3________
SA une indemnité de dépens deCHF 12'212.80;

-      B1________
SA, après compensation, une indemnité de dépens de CHF 14'000.00. »

2.Confirme le
jugement du 27 juin 2025 pour le surplus.

3.Arrête les frais
dappel à 7'000 francs et les met à la charge de A.________, qui les a avancés.

4.Condamne A.________
à verser à B1________ SA des dépens pour la procédure dappel de 2500
francs, frais et TVA inclus, et à B2________ des dépens pour la
procédure dappel de 2500 francs, frais et TVA inclus.

Neuchâtel, le 16 décembre 2025