ge_gerichte · ATAS/591/2023 · 2023-08-08 · fr


Siégeant : Marine WYSSENBACH, Présidente ; Andres PEREZ et Christine TARRIT-
DESHUSSES, Juges assesseurs 
 
 
 
 
RÉPUBLIQUE ET 
 
 CANTON DE GEN ÈVE 
POUVOIR JUDICIAIRE 
 
A/1801/2023 
ATAS/591/2023 
COUR DE JUSTICE 
Chambre des assurances sociales 
Arrêt du 8 août 2023 
Chambre 15 
 
En la cause 
A______ SA 
soit pour elle, Monsieur Shpëtim URUQI 
 
 
recourante 
 
contre 
OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI 
 
 
intimé 
 


 
 
 
 
A/1801/2023 
- 2/7 - 
EN FAIT 
 
 La société A______ SA (ci-après : l'employeuse ou la recourante) est décrite 
A. a.
par son administrateur unique, Monsieur B______, comme une société de 
plâtrerie et de peinture. Elle est inscrite au Registre du commerce genevois depuis 
le 9 juin 2020 avec pour but, en particulier, toutes activités de second-œuvre. 
b. Elle a annoncé, par préavis du 20 mars 2023, à l’office cantonal de l’emploi 
(ci-après : OCE) son intention d'introduire la réduction de l'horaire de travail (ci-
après : RHT) pour trois employés (sur cinq) à un taux de 100% du 1er mars au 
31 mai 2023. Elle a exposé qu’elle subissait une perte de travail en raison du 
report et du démarrage retardé de certains chantiers. 
 Par décision du 21 mars 2023, l’OCE a fait opposition audit préavis, dès lors 
B. a.
que la perte de travail invoquée par l'employeuse, soit le retard des chantiers, 
relevait du risque normal d'exploitation que cette dernière devait assumer et, qu'au 
surplus, la demande de RHT n'avait pas été déposée au moins 10 jours avant le 
début de la période pour laquelle l’employeuse souhaitait percevoir l’indemnité 
en raison de la RHT, de sorte que cette dernière n'aurait pas pu débuter à la date 
requise. 
b. L’employeuse a fait opposition à cette décision, le 22 mars 2023, au motif 
qu’elle ne pouvait pas régler les salaires de ses employés en raison de problème 
de trésorerie. Elle sollicitait la reconsidération de la décision litigieuse. Elle a 
produit en annexe à son opposition une copie d'un courriel d’une cocontractante, 
la société C______ SA, du 22 mars 2023, l’informant que le chantier avait pris du 
retard à cause de problèmes de trésorerie qu'elle-même rencontrait pour l'achat de 
matériaux. 
c. Par décision sur opposition du 10 mai 2023, l’OCE a rejeté l’opposition. En 
effet, une perte de travail n'était pas prise en considération lorsqu’elle était 
habituelle dans la branche, la profession ou l'entreprise. Les pertes de travail 
régulières et récurrentes étaient ainsi exclues de l'indemnisation en cas de RHT, 
car elles étaient prévisibles et pouvaient être chiffrées à l'avance ; dans les 
domaines de la construction et du second-œuvre notamment, il arrivait souvent 
que les délais soient reportés à la demande du mandant ou pour d'autres raisons, 
de sorte que les pertes de travail en résultant faisaient partie du risque 
d'exploitation. L’OCE citait à l’appui de sa décision le « Bulletin LACI RHT » du 
Secrétariat d’État à l’économie (ci-après : SECO). 
 Par acte du 25 mai 2023, l’employeuse a recouru à la chambre des assurances 
C. a.
sociales de la Cour de justice (ci-après : chambre des assurances sociales) contre 
cette décision en demandant que soit acceptée sa demande d’indemnisation. Le 
contrat avec C______ SA avait été annulé, car une de ses clauses prévoyait que 
cette société devait avoir une trésorerie suffisante, ce qui n’était pas le cas. Ce 


 
 
 
 
A/1801/2023 
- 3/7 - 
contrat, s’il n’avait pas dû être annulé, aurait occupé les travailleurs de 
l’employeuse durant toute l’année 2023. 
b. Par acte du 23 juin 2023, l’OCE a persisté dans les termes de sa décision, faute 
d’argument nouveau présenté par l’employeuse. 
c. La cause a été gardée à juger après la fin du délai pour une éventuelle réplique. 
 
EN DROIT 
 
1. 
Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 
26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour 
de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi 
fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 
(LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire 
et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, 
LACI - RS 837.0). 
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 
2. 
Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 à 
60 LPGA). 
3. 
Le litige porte sur la question de savoir si c’est à bon droit que l’intimé a fait 
opposition au préavis et a ainsi refusé le versement de l’indemnité en cas de RHT 
sollicitée par la recourante. 
4. 
 
4.1 Selon l’art. 31 al. 1 LACI, les travailleurs dont la durée normale du travail est 
réduite ou l’activité suspendue ont droit à l’indemnité pour réduction de l’horaire 
de travail lorsqu’ils sont tenus de cotiser à l’assurance ou qu’ils n’ont pas encore 
atteint l’âge minimum de l’assujettissement aux cotisations AVS (let. a), lorsque 
la perte de travail doit être prise en considération (let. b), lorsque le congé n’a pas 
été donné (let. c) et enfin, lorsque la réduction de l’horaire de travail est 
vraisemblablement temporaire et que l’on peut admettre qu’elle permettra de 
maintenir les emplois en question (let. d). 
4.2 À teneur de l’art. 32 LACI, la perte de travail est prise en considération 
lorsqu’elle est due à des facteurs d'ordre économique et est inévitable (al. 1 let. a) 
et lorsqu’elle est d'au moins 10% de l'ensemble des heures normalement 
effectuées par les travailleurs de l'entreprise (al. 1 let. b). Pour chaque période de 
décompte, un délai d'attente de trois jours au plus, fixé par le Conseil fédéral, est 
déduit de la perte de travail à prendre en considération (al. 2). Pour les cas de 
rigueur, le Conseil fédéral règle la prise en considération de pertes de travail 
consécutives à des mesures prises par les autorités, à des pertes de clientèle dues 
aux conditions météorologiques ou à d'autres circonstances non imputables à 


 
 
 
 
A/1801/2023 
- 4/7 - 
l'employeur. Il peut prévoir en l'occurrence des délais d'attente plus longs, 
dérogeant à la disposition de l'al. 2, et arrêter que la perte de travail ne peut être 
prise en compte qu'en cas d'interruption complète ou de réduction importante du 
travail dans l'entreprise (al. 3). 
4.3 Conformément à l’art. 33 al. 1 let. a dernière partie de la phrase et let. b LACI, 
la perte de travail n’est pas prise en considération, même si elle satisfait aux 
critères énoncés à l’art. 32 al. 1, lorsqu’elle est due à des circonstances inhérentes 
aux risques normaux d’exploitation que l'employeur doit assumer ou lorsqu’elle 
est habituelle dans la branche, la profession ou l’entreprise, ou est causée par des 
fluctuations saisonnières de l’emploi. 
4.4 Enfin, selon l’art. 51 de l’ordonnance du Conseil fédéral sur l'assurance-
chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (OACI - 
RS 837.02), les pertes de travail consécutives à des mesures prises par les 
autorités, ou qui sont dues à d'autres motifs indépendants de la volonté de 
l'employeur, sont prises en considération lorsque l'employeur ne peut les éviter 
par des mesures appropriées et économiquement supportables ou faire répondre 
un tiers du dommage (al. 1). La perte de travail est notamment à prendre en 
considération lorsqu'elle est causée par (al. 2) : l'interdiction d'importer ou 
d'exporter des matières premières ou des marchandises (let. a), le contingentement 
des matières premières ou des produits d'exploitation, y compris les combustibles 
(let. b), des restrictions de transport ou la fermeture des voies d'accès (let. c), des 
interruptions de longue durée ou des restrictions notables de l'approvisionnement 
en énergie (let. d), des dégâts causés par les forces de la nature (let. e). 
4.5 Le Tribunal fédéral précise que doivent être considérés comme des risques 
normaux d'exploitation, les pertes de travail habituelles, c'est-à-dire celles qui, 
d'après l'expérience de la vie, surviennent périodiquement et qui, par conséquent, 
peuvent faire l'objet de calculs prévisionnels. Les pertes de travail susceptibles de 
toucher chaque employeur sont des circonstances inhérentes aux risques 
d'exploitation généralement assumés par une entreprise ; ce n'est que lorsqu'elles 
présentent un caractère exceptionnel ou extraordinaire qu'elles ouvrent droit à une 
indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail. Par ailleurs, la question du 
risque normal d'exploitation ne saurait être tranchée de manière identique pour 
tous les genres d'entreprises, ce risque devant au contraire être apprécié dans 
chaque cas particulier, compte tenu de toutes les circonstances liées à l'activité 
spécifique de l'exploitation en cause (ATF 119 V 498 consid. 1 ; arrêt du Tribunal 
fédéral des assurances C 173/03 du 23 septembre 2003 consid. 2.1 in DTA 2004 
p. 57). 
4.6 Les fluctuations du carnet de commandes au cours de l’année et le report des 
délais à la demande du mandant ou pour d'autres raisons indépendantes de la 
volonté de l’entreprise mandatée pour l’exécution des travaux sont courants dans 
le secteur de la construction. La perte de travail qui en découle est habituelle dans 
l’entreprise et ne doit donc pas être prise en considération. Cela vaut également 


 
 
 
 
A/1801/2023 
- 5/7 - 
lorsque la situation économique est tendue ou en période de récession, lorsque la 
possibilité de donner la préférence à d’autres mandats risque d’être limitée, voire 
d’avoir disparu. Dans le domaine de la construction, les fluctuations de l’emploi 
en raison d’une situation de concurrence renforcée font partie du risque normal 
d’exploitation (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 237/06 du 6 mars 
2007). 
Même les pertes de travail dues à l'annulation de travaux ensuite de l'insolvabilité 
du maître de l'ouvrage ou provoquées par le retard d'un projet en raison d'une 
procédure d'opposition constituent des risques normaux d'exploitation (DTA 1999 
n° 10 pp. 50ss consid. 2 et 4, 1998 n° 50 pp. 291-292 consid. 1 et les références 
citées). 
4.7 Le Tribunal fédéral a en sus jugé qu’une entreprise, qui s’est volontairement 
concentrée sur un gros client pour des motifs économiques, a pris un risque 
calculé, de sorte que la perte de travail subie suite à la perte du client n’est pas due 
à des raisons extraordinaires et fait partie des risques normaux d’exploitation 
(arrêt du Tribunal fédéral 8C_291/2010 du 19 juillet 2010). La relation 
commerciale d’une entreprise avec un de ses principaux clients comporte, même 
si l’entente est bonne, le risque prévisible de subir une baisse de son chiffre 
d’affaires en cas de changement des relations, de sorte que ce risque considérable 
fait partie du risque normal d’exploitation (arrêt du Tribunal fédéral 8C_279/2007 
du 17 janvier 2008). 
4.8 Il en a été jugé de même de problèmes de financement rencontrés par un 
client, l'attente d'une décision d'adjudication, d'un permis de construire ou de la 
finalisation d'un financement d'un projet, lesquels sont des risques habituels avec 
lesquels les employeurs de la branche du génie civil devaient compter (arrêt du 
Tribunal fédéral C 113/00 du 13 septembre 2000). 
4.9 Le bulletin LACI RHT du SECO rappelle la jurisprudence développée par le 
Tribunal fédéral s’agissant du risque normal d’exploitation, en indiquant que des 
pertes de travail susceptibles d'intervenir dans chaque entreprise sont considérées 
comme risques normaux d'exploitation, tandis qu'une perte de travail 
exceptionnelle pour l'entreprise sera prise en considération (bulletin RHT D3 in 
fine), ainsi que les risques normaux d'exploitation (notamment les fluctuations 
régulières du carnet de commandes, les pertes de travail dues, dans le secteur de la 
construction, à la nécessité de différer des travaux en raison de l'insolvabilité du 
maître d'ouvrage (bulletin RHT D6). S’agissant de la perte de travail habituelle 
dans la branche, la profession ou l’entreprise, il est précisé que les pertes de 
travail régulières et récurrentes sont exclues de l'indemnisation en cas de 
réduction de l'horaire de travail, car elles sont prévisibles et peuvent être chiffrées 
à l'avance. Une perte de travail n'est prise en considération que si elle est due à des 
circonstances exceptionnelles (bulletin RHT n° D7). 
5. 
 


 
 
 
 
A/1801/2023 
- 6/7 - 
5.1 En l’occurrence, la recourante a motivé sa demande de réduction de l’horaire 
de travail en exposant qu’une société avec laquelle elle avait conclu un contrat 
avait souffert d’un manque de trésorerie, ce qui avait justifié l’annulation dudit 
contrat. 
5.2 Conformément à la jurisprudence précitée, tant les problèmes de trésorerie que 
la perte d’un mandat important relèvent également du risque ordinaire 
d’exploitation qui concerne tous les employeurs de la branche de la construction. 
Ces derniers ne peuvent en conséquence pas prétendre à une indemnité pour RHT. 
La perte de travail ne relève pas davantage des risques prévus par l’art. 51 OACI. 
Il n’est en effet ni le résultat d’une interdiction d'importer ou d'exporter des 
matières premières ou des marchandises, d’un contingentement des matières 
premières ou des produits d'exploitation, de restrictions de transport ou d’une 
fermeture des voies d'accès, d’interruptions de longue durée ou des restrictions 
notables de l'approvisionnement en énergie, ou encore de dégâts causés par les 
forces de la nature, de sorte qu’elle ne peut pas être prise en considération sur la 
base de cette dernière disposition. 
C’est donc à juste titre que l’intimé a refusé la demande de réduction de l’horaire 
de travail de la recourante, la perte de travail évoquée ne devant pas être prise en 
considération. 
Au regard de ce qui précède, le recours est rejeté. 
5.3 Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario). 
 
 


 
 
 
 
A/1801/2023 
- 7/7 - 
PAR CES MOTIFS, 
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 
Statuant 
À la forme : 
1. Déclare de recours recevable. 
Au fond : 
2. Le rejette. 
3. Dit que la procédure est gratuite. 
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt 
dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral 
(Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit 
public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 
17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les 
conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de 
son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie 
électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en 
possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à 
l'envoi. 
 
La greffière 
 
 
 
 
Nathalie LOCHER 
 
La présidente 
 
 
 
 
Marine WYSSENBACH 
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat 
d'État à l'économie par le greffe le