ge_gerichte · ACJC/1524/2020 · 2020-10-23 · fr


Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 03.11.2020. 
 
REPUBLIQUE ET 
 
CANTON DE GENEVE 
POUVOIR JUDICIAIRE 
C/18844/2018 
ACJC/1524/2020 
ARRÊT 
DE LA COUR DE JUSTICE 
Chambre civile 
DU VENDREDI 23 OCTOBRE 2020 
Entre 
A______ SA, sise ______ [GE], recourante contre un jugement rendu par la 
11ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 4 juin 2020, 
comparant par Me Xavier Petremand, Me Aurélia Rappo, Me Alain Amstutz et 
Me Julie Hautdidier-Locca, avocats, avenue d'Ouchy 14, case postale 1230, 
1001 Lausanne (VD), en l'étude desquels elle fait élection de domicile, 
et 
B______, sise ______ (VD), intimée, comparant par Me Christophe Piguet, avocat, 
place Saint-François 5, case postale 7175, 1002 Lausanne (VD), en l'étude duquel elle 
fait élection de domicile. 
 


- 2/14 - 
 
C/18844/2018 
EN FAIT 
A. 
Par jugement JTPI/6819/2020 rendu le 4 juin 2020, notifié aux parties le 9 juin 
2020, le Tribunal de première instance a débouté A______ SA de ses conclusions 
en mainlevée provisoire (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judicaires à 
1'500 fr., compensés avec l'avance fournie par A______ SA et mis à la charge de 
celle-ci (ch. 2 et 3) et condamné A______ SA à verser à B______ 1'000 fr. TTC à 
titre de dépens (ch. 4). 
B. 
a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 19 juin 2020, A______ SA a 
formé recours contre ce jugement et sollicité son annulation. Cela fait, elle a 
conclu à ce que la Cour prononce la mainlevée provisoire de l'opposition formée 
par B______ au commandement de payer, poursuite n° 1______, à concurrence 
de 4'529'000 fr., plus intérêts à 5% dès le 30 septembre 2015, subsidiairement, à 
ce que la Cour renvoie la cause au Tribunal pour nouvelle décision, sous suite de 
frais et dépens. 
b. B______ a conclu au rejet du recours de A______ SA, sous suite de frais et 
dépens. 
c. A______ SA a répliqué et persisté dans ses conclusions. 
Elle a produit des pièces nouvelles. 
d. B______ a dupliqué et persisté dans ses conclusions. 
Elle a produit une pièce nouvelle. 
e. Par avis du 6 août 2020, la Cour a informé les parties de ce que la cause était 
gardée à juger. 
f. Par réplique spontanée du 7 août 2020, A______ SA a persisté dans ses 
conclusions. 
g. Par nouvelle écriture du 10 août 2020, B______ a, à son tour, répliqué 
spontanément et persisté dans ses conclusions. 
h. Chacune des parties a encore répliqué à une reprise, les 12 et 19 août 2020 
respectivement, et persisté dans ses conclusions. 
i. La Cour a expédié le dernier courrier de A______ SA à B______. Celle-ci n'a 
pas réagi. 
 
 


- 3/14 - 
 
C/18844/2018 
C. 
Les faits pertinents suivants résultent du dossier : 
 
a. A______ SA, dont le siège est Genève, a pour but social les investigations et 
enquêtes nationales et internationales, notamment commerciales et financières, 
dans le domaine de la lutte contre le blanchiment d'argent, les contrefaçons, les 
marchés parallèles, la criminalité économique et/ou informatique; surveillance et 
protection des individus et des entreprises, gestion de crise et de risques, 
recherches patrimoniales, due-diligence, audit; prise et gestion de participations 
dans toute entreprise à l'exclusion de toute participation immobilière en Suisse. 
 
 b. B______, société sise à Genève jusqu'au ______ 2018 et depuis cette date à 
D______ (VD), a pour but toutes opérations immobilières, soit notamment l'achat, 
la vente, la construction, la location, la gestion et la mise en valeur de tous biens 
immobiliers ainsi que l'exploitation de chambres d'hôtes et de "bed and 
breakfast". 
 
 c. B______ est propriétaire des parcelles n° 2______ (dont une partie est devenue 
- après morcellement - la parcelle n° 3______) et n° 4______ sises sur la 
commune de E______ [VD]. 
 
Une villa dont la construction et la transformation sont l'objet du litige se trouve 
sur la parcelle n° 2______. 
 
d. Après avoir conclu des promesses de vente notariées, concernant les deux 
parcelles susmentionnées, avec F______ et G______ - lesquels s'étaient réservés 
la possibilité de céder leur droit d'achat à une personne morale tierce - en tant que 
promettant-acheteurs, B______ a conclu le 30 avril 2015 deux actes de vente à 
terme avec les prénommés (cf. attendu d.a. ci-après) et avec H______ SA (dont 
F______ et G______ étaient les seuls actionnaires; cf. attendu d.b. ci-après). 
 
d.a. Selon un premier acte de vente à terme enregistré sous la minute n° 4'342 du 
notaire I______ (ci-après : le notaire), B______ (venderesse) déclarait vendre à 
F______ et G______ (acheteurs) la parcelle n° 2______ d'une surface de 2'000 m2 
sur laquelle était érigée une villa qu'elle s'engageait à transformer en deux 
appartements (y compris les aménagements extérieurs). 
 
Le prix de vente a été arrêté à 7'900'000 fr. à payer à concurrence de 2'000'000 fr. 
sous la forme d'acomptes versés par les acheteurs au notaire, de 939'000 fr. par un 
versement directement effectué auprès de la venderesse et par le versement du 
solde de 4'961'000 fr. en mains du notaire le jour de la signature de la réquisition 
de transfert. Ce solde - sous réserve éventuelle de la retenue que pourrait arrêter 
l'expert mandaté au sens de l'art. 10 de l'acte de vente pour les défauts non 
réparables, respectivement à réparer - serait versé à la venderesse une fois le 
transfert inscrit au journal du Registre foncier. 
 
Les acomptes à raison de 2'939'000 fr ont été versés par les acheteurs. 


- 4/14 - 
 
C/18844/2018 
 
Aux termes de l'art. 10 de l'acte de vente, intitulé "exécution des travaux - 
garanties", les parties ont notamment prévu de mandater un expert commun pour 
constater le complet achèvement des travaux de la villa - dont la responsabilité 
incombait à la venderesse -, en particulier l'aménagement et la construction des 
deux appartements, ainsi que les aménagements extérieurs, déterminer les 
éventuels défauts majeurs rédhibitoires au sens de l'art. 161 de la norme SIA 118 
(édition 2013), fixer le montant d'une éventuelle retenue sur le prix de vente pour 
garantir les moins-values éventuelles liées à l'existence de défauts irréparables et 
fixer le montant d'une éventuelle retenue sur le prix de vente pour garantir le coût 
de réfection d'éventuels défauts réparables. 
 
L'art. 12 intitulé "fin des travaux - signature de la réquisition de transfert - 
échéance - mise en demeure - caducité" a la teneur suivante : "l'échéance de la 
vente est fixée au jour où, selon le rapport de l'expert, la construction de la villa, 
respectivement des deux appartements, et des autres bâtiments et aménagements 
extérieurs seront entièrement terminés et que les bâtiments ne présentent pas de 
défaut majeur au sens de la norme SIA 118 (art. 161), soit un défaut qui rend la 
maison inhabitable ou crée, pour les utilisateurs, un danger grave. La réquisition 
de transfert de propriété sera alors signée à la requête de la partie la plus 
diligente moyennant un délai d'avertissement de 20 jours. Il est précisé que la 
construction de la villa et des autres bâtiments et les aménagements extérieurs 
devront être entièrement terminés au 30 septembre 2015 au plus tard. Passé ce 
délai, la présente vente sera caduque et les acomptes versés entièrement 
remboursés aux acheteurs, sans intérêts". 
 
L'art. 13 stipule une peine conventionnelle de 790'000 fr. en cas d'inexécution 
totale ou partielle des obligations prises. Constituent une inexécution le refus de 
signer la réquisition de transfert pour le Registre foncier, alors que l'expert 
mentionné au chiffre 10 a rendu un rapport favorable au transfert, tout retard dans 
la construction ou les finitions constatées par l'expert le 30 septembre 2015 ou la 
persistance de défaut(s) majeur(s) au sens de l'art. 12 constaté(s) par l'expert le 
30 septembre 2015 au plus tard. 
 
d.b. Selon un deuxième acte de vente à terme, enregistré sous la minute n° 4'343 
du notaire, B______ a déclaré vendre à H______ SA les parcelles n° 3______ 
(solde de la parcelle n° 2______ faisant l'objet de la vente évoquée à l'attendu d.a 
ci-dessus) et n° 4______ d'une surface totale de 6'218 m2 de jardin et forêt. Le 
prix a été fixé à 4'000'000 fr. L'acheteuse a versé un acompte de 400'000 fr., le 
solde de 3'600'000 fr. devant être payé en mains du notaire le jour de la signature 
de la réquisition de transfert (art. 5). 
 
Cette vente, liée à la précédente, ne pouvait être exécutée indépendamment. Ainsi, 
si la réquisition de transfert de la parcelle n° 2______ n'était pas signée le 
30 septembre 2015 au plus tard et qu'aucun constat de carence n'était demandé 


- 5/14 - 
 
C/18844/2018 
dans ce même délai, la vente serait caduque et l'acompte versé restitué à 
l'acheteuse (art. 9 de l'acte). 
 
Une peine conventionnelle d'un montant de 400'000 fr. était prévue en cas 
d'inexécution totale ou partielle des obligations prévues par le contrat (art. 10 de 
l'acte). 
 
e. Le 30 septembre 2015, un rapport d'expertise a été établi par J______, 
architecte HES - CSEA, désigné par les parties, lequel a constaté qu'aucune 
entreprise n'était présente et que l'ensemble des travaux montrait un aspect 
terminé et nettoyé. Il restait à réaliser des compléments et autres travaux décidés 
récemment, mais qui auraient dû néanmoins être terminés le jour de l'expertise, 
ainsi que les finitions mentionnées dans les rapports de réception des 25 et 
28 septembre 2015 et autres listes de travaux. L'ouvrage présentait deux défauts 
majeurs au sens de l'art. 161 de la norme SIA 118, à savoir la rampe d'accès au 
garage pour les véhicules et les piétons à la villa et le revêtement de sol de 
l'appartement du 1er étage. 
 
L'architecte affirmait qu'en raison de son aspect général, la rampe n'était pas 
recevable et non conforme avec ce qui avait été prévu. Il émettait ainsi des doutes 
sérieux quant à la bienfacture de la réalisation quand bien même il précisait qu'elle 
restait utilisable. Cette installation faisait l'objet d'une expertise en cours, confiée à 
un ingénieur, qui devait se déterminer sur la qualité du travail dans les prochains 
jours. Par ailleurs, bien qu'il permette d'évoluer sans problème, le revêtement de 
sol de l'appartement du 1er étage, réalisé en chape de béton ciré, n'était pas 
recevable et devait faire l'objet de réparations et de mise en conformité. Un expert 
devrait aussi être mis en œuvre pour déterminer ce qu'il était possible de faire. 
 
L'architecte estimait qu'un montant de l'ordre de 800'000 fr. devait être retenu sur 
le prix de vente afin de pallier les différents inconvénients mis en exergue et 
résumés ci-dessus (coût de travaux de finitions, de réfections, moins-values sur 
certaines réalisations, les réfections liées à la rampe et au revêtement du sol du 1er 
étage, les risques d'hypothèques légales, l'indisponibilité de la villa à compter du 
1er octobre 2015 pendant plusieurs mois). 
 
f. Suite au rapport de l'expert J______, les parties ont requis, le même jour, deux 
constats de carence auprès du notaire. 
 
Dans le constat minute n° 4'414, B______ a considéré que la villa et les 
aménagements extérieurs étaient terminés et exempts de défaut majeur. Elle a 
accepté qu'un montant de 800'000 fr. soit prélevé sur le solde du prix dû par les 
acheteurs, afin de garantir les travaux de réfection, jusqu'à droit jugé sur cette 
question. Cependant, B______ a fait constater que les acheteurs n'avaient pas 
versé sur le compte du notaire le solde des prix, soit 4'961'000 fr. pour la parcelle 


- 6/14 - 
 
C/18844/2018 
n° 2______ et 3'600'000 fr. pour les parcelles n° 3______ et 4______. Les ventes 
n'avaient pas pu être exécutées. 
 
Dans le constat minute n° 4'415, F______, G______ et H______ SA se sont 
référés au rapport de l'expert (cf. attendu e. supra) et ont fait valoir que le prix de 
vente n'était pas exigible tant que la venderesse n'avait pas exécuté ses propres 
obligations. Ils ont ainsi fait constater qu'ils considéraient que la venderesse ne 
pouvait pas exécuter les actes de vente et que le solde du prix n'était donc pas dû. 
 
g. Deux rapports complémentaires ont été requis concernant les défauts relevés 
par l'expert le 30 septembre 2015. 
 
Selon le rapport établi par K______ le 5 octobre 2015, sur mandat de J______, la 
rampe d'accès présentait des défauts (l'aspect de la surface ne correspondait pas à 
ce que l'on pouvait attendre d'un accès à une villa haut de gamme et l'armature de 
la rampe était insuffisante pour assurer une ouverture des fissures inférieures aux 
exigences des normes SIA), mais ceux-ci n'empêchaient pas à l'ouvrage de remplir 
sa fonction. Avant de procéder à d'éventuelles modifications ou réparations, il 
paraissait utile d'observer le comportement de l'ouvrage pendant les deux à trois 
saisons hivernales. 
 
Quant au rapport établi par L______, ingénieur EPFL-SIA, le 13 octobre 2015 à 
la demande de B______, il en ressort que seul le sol de la salle de bains présentait 
un défaut qualifié de mineur (au sens de la norme SIA 118). Il s'agissait d'un 
défaut esthétique qui n'empêchait pas son utilisation que ce soit sous l'angle de 
l'art. 160 SIA 118 ou de l'art. 368 CO, de sorte que sa réception ne pouvait pas 
être refusée. 
 
h. Par cessions de créances écrites, F______ a, le 20 novembre 2015, cédé tous 
ses droits en lien avec les acquisitions susmentionnées à G______. H______ SA 
en liquidation en a fait de même le 29 décembre 2017. 
 
i. Le 22 janvier 2018, un commandement de payer, poursuite n° 1______, a été 
notifié à B______, à la requête de G______, pour les sommes de 2'939'000 fr. au 
titre de "remboursement des acomptes payés dans le cadre du contrat de vente à 
terme du 30.04.2015 (n° minute 4342)", 790'000 fr. au titre de "peine 
conventionnelle en raison de l'inexécution du contrat de vente à terme", 
400'000 fr. au titre de "remboursement de l'acompte payé dans le cadre du contrat 
de vente à terme", 400'000 fr. au titre de "peine conventionnelle en raison de 
l'inexécution du contrat de vente à terme", 195'000 fr. au titre de "dommage subi 
en raison de la rupture du contrat de vente à terme du 30.04.2015", toutes 
sommes plus intérêts à 5% l'an dès le 30 septembre 2019. 
 
Le même jour, B______ a formé opposition. 


- 7/14 - 
 
C/18844/2018 
 
j. Par convention écrite du 19 juillet 2018, G______ a cédé à A______ SA toute 
ses créances contre B______, en particulier celles en remboursement des 
acomptes, paiement des intérêts, peines conventionnelles et dommages découlant 
de l'inexécution des ventes à terme litigieuses. 
 
Les cessions ont été portées à la connaissance de B______. 
 
k. Par requête expédiée au greffe du Tribunal de première instance le 10 août 
2018, A______ SA a conclu au prononcé de la mainlevée provisoire de 
l'opposition formée par B______ au commandement de payer, poursuite 
n° 1______, à concurrence de 4'529'000 fr., sous suite de frais judiciaires et 
dépens. 
 
La mainlevée provisoire de l'opposition au poste de 195'000 fr. concernant le 
"dommage subi en raison de la rupture du contrat de vente à terme du 
30.04.2015" n'a pas été requise. 
 
l. Lors de l'audience du 19 novembre 2018, le Tribunal a entendu les parties. 
A______ SA a persisté dans ses conclusions. 
B______ s'est opposée à la requête. 
 
m. Par jugement du 22 février 2019, le Tribunal a débouté A______ SA de ses 
conclusions considérant que celle-ci n'avait produit aucune pièce valant 
reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP. 
 
 n. Statuant sur recours de A______ SA, la Cour de justice a renvoyé la cause au 
Tribunal pour nouvelle décision au motif de la violation du droit d'être entendu. 
 
 o. Sur renvoi, le Tribunal a entendu les parties à l'audience du 17 février 2020 à 
laquelle seule A______ SA s'est présentée, persistant dans ses conclusions. 
 
La cause a été gardée à juger à l'issue de cette audience. 
D. 
Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré que l'art. 12 de l'acte de vente 
enregistré sous la minute n° 4'342 n'était pas précis s'agissant de la notion de fin 
des travaux, à savoir si celle-ci comprenait la réalisation de travaux 
complémentaires décidés après la conclusion du contrat, de travaux de réfection 
en cas de défaut réparable ou de travaux de finition. Ainsi, le rapport d'architecte 
du 30 septembre 2015, qui soulignait l'aspect terminé des travaux, tout en relevant 
que des travaux complémentaires ou de finition n'étaient pas terminés, ne 
déterminait pas si, au sens du contrat, le chantier était ou non terminé. Les pièces 
produites ne permettaient pas de savoir si les parties entendaient soumettre les 
travaux complémentaires au même délai du 30 septembre 2015, ni si les 
conséquences prévues à l'art. 12 du contrat s'appliquaient à ces mêmes travaux. Il 


- 8/14 - 
 
C/18844/2018 
fallait recourir à une interprétation subjective du contrat, tâche qui n'incombait pas 
au juge de la mainlevée. Par ailleurs, les deux défauts majeurs relevés par l'expert 
ne présentaient pas un caractère rédhibitoire, rendant la villa inhabitable ou 
dangereuse. L'expert avait d'ailleurs proposé d'appliquer les conséquences prévues 
à l'art. 10 du contrat, soit une retenue sur le prix de vente pour garantir les coûts 
de réfection. En outre, les deux rapports d'ingénieurs infirmaient la conclusion de 
A______ SA. Les défauts apparaissaient mineurs, voire n'empêchaient pas 
l'ouvrage de remplir sa fonction. Ainsi, le constat de carence ne permettait pas de 
déterminer si B______ ne s'était pas exécutée, puisqu'il se fondait sur le rapport 
de l'architecte. Les titres produits ne valaient donc pas reconnaissance de dette 
pour les remboursements des acomptes versés dans le cadre des deux actes de 
vente, qui étaient interdépendants. S'agissant des peines conventionnelles, il fallait 
ici encore procéder à une interprétation des conditions prévues dans le contrat. En 
effet, soit la peine conventionnelle était due lorsqu'une des parties refusait de 
signer la réquisition de transfert, malgré un rapport favorable de l'expert, soit elle 
était due en raison du retard dans la construction ou les finitions ou en raison de la 
persistance d'un défaut majeur. Or, la lecture du rapport de l'architecte ne 
permettait pas de retenir que celui-ci n'était pas favorable au transfert, puisqu'il ne 
s'était prononcé que sur une réduction du prix de vente. 
EN DROIT 
1. 
1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte 
(art. 319 let. b ch. 1 et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique 
(art. 251 let. a CPC). 
 
Interjeté dans le délai prescrit et selon la forme requise par la loi (art. 321 al. 1 et 2 
CPC), le recours est recevable. 
 
Il en va de même des écritures subséquentes des parties, toutes déposées quelques 
jours après la communication par la Cour de chacune des écritures soumises. 
 
Par ailleurs, l'intimée était sise à Genève à la date d'introduction de la procédure 
de mainlevée le 10 août 2018. Conformément à l'art. 64 al. 1 let. b CPC, qui 
prévoit que la litispendance perpétue la compétence à raison du lieu, celle-ci est 
donc donnée. 
 
1.2 Dans le cadre d'un recours, l'autorité a un plein pouvoir d'examen en droit, 
mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant que les griefs formulés et 
motivés par le recourant (art. 320 CPC; HOHL, Procédure civile, Tome II, 2ème éd. 
2010, n. 2307). 
 
Le recours étant instruit en procédure sommaire, la maxime des débats s'applique 
et la preuve des faits allégués doit être apportée par titre (art. 55 al. 1, 255 let. a 


- 9/14 - 
 
C/18844/2018 
a contrario et 254 CPC). Le principe de disposition est applicable (art. 58 al. 1 
CPC). 
 
1.3 
1.3.1 Selon l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les 
preuves nouvelles sont irrecevables. 
 
1.3.2 En l'espèce, les pièces produites à l'appui de sa réponse au recours par 
l'intimée sont des pièces déjà produites à l'appui de la réplique de la recourante 
lors de la première procédure de recours devant la Cour. Or, celle-ci n'avait pas 
statué sur la recevabilité de ces pièces dans son arrêt. Ces pièces étaient 
néanmoins irrecevables au sens de l'art. 326 CPC, puisque produites pour la 
première fois dans le cadre du recours. Ces pièces sont donc irrecevables. 
 
Il en va de même des pièces produites par l'intimée à l'appui de sa réplique et par 
la recourante à l'appui de sa duplique. 
2. 
La recourante fait grief au Tribunal d'avoir nié qu'elle était en possession d'un titre 
de mainlevée provisoire concernant les créances litigieuses. 
 
2.1 
2.1.1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette 
constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée 
provisoire (art. 82 al. 1 LP). Le juge prononce la mainlevée si le débiteur ne rend 
pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). 
 
Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP l'acte sous seing 
privé, signé par le poursuivi - ou son représentant -, d'où ressort sa volonté de 
payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, 
ou aisément déterminable, et échue (ATF 140 III 456 consid. 2.2.1; 139 III 297 
consid. 2.3.1; 136 III 624 consid. 4.2.2; 136 III 627 consid. 2 et la jurisprudence 
citée). 
 
La reconnaissance de dette peut découler du rapprochement de plusieurs pièces, 
pour autant que les éléments nécessaires en résultent (ATF 130 III 87 = SJ 2004 I 
209 consid. 3.1; ATF 122 II 126 consid. 2). Pour valoir titre de mainlevée 
provisoire, une reconnaissance de dette doit chiffrer de manière précise le montant 
de la prétention déduite en poursuite ou renvoyer à un document écrit qui permet 
au juge de la mainlevée de déterminer avec exactitude le montant dû. La créance 
doit être déterminée ou déterminable au moment de la signature de la 
reconnaissance de dette (ABBET/VEUILLET, La mainlevée de l'opposition, Berne 
2017, n. 47 et 48 ad art. 82 LP). 
 
2.1.2 Le juge de la mainlevée ne peut procéder qu'à l'interprétation objective du 
titre fondée sur le principe de la confiance. Il ne peut prendre en compte que les 


- 10/14 - 
 
C/18844/2018 
éléments intrinsèques au titre, à l'exclusion des éléments extrinsèques qui 
échappent à son pouvoir d'examen (arrêts du Tribunal fédéral 5A_1017/2017 du 
12 septembre 2018 consid. 4.3.3; 5A_741/2013 du 3 avril 2014 consid. 3.1.1; cf. 
ég. ATF 143 III 564 consid. 4.4.3). 
 
Si le sens ou l'interprétation du titre de mainlevée invoqué est source de doutes ou 
si la reconnaissance de dette ne ressort que d'actes concluants, la mainlevée 
provisoire doit être refusée. La volonté du poursuivi doit ressortir clairement des 
pièces produites, à défaut de quoi elle ne peut être déterminée que par le juge du 
fond (arrêts du Tribunal fédéral 5A_867/2018 du 4 mars 2019 consid. 4.1.3; 
5A_735/2012 du 17 avril 2013 consid. 2 et la référence). 
 
2.1.3 Si la reconnaissance est conditionnelle, elle ne permet la mainlevée qu'avec 
la preuve, qui doit être rapportée immédiatement, que les conditions sont 
devenues sans objet ou ont été respectées. La preuve de la réalisation d'une 
condition suspensive incombe au créancier, celle d'une condition résolutoire au 
débiteur, s'agissant d'un moyen de défense dans ce dernier cas (arrêts du Tribunal 
fédéral 5A_445/2012 du 2 octobre 2013 consid. 4.3; 5P_324/2005 du 25 février 
2006 consid. 3.2). 
 
2.1.4 Le contrat écrit stipulant une peine conventionnelle (art. 160 CO) constitue, 
avec la preuve de l'inexécution de la prestation promise, une reconnaissance de 
dette (arrêts du Tribunal fédéral 5A_867/2018 du 4 mars 2019 consid. 4.1.1; 
5A_734/2009 du 2 février 2010 consid. 3.1). L'inexécution de la prestation 
promise constitue une condition suspensive dont la preuve peut être apportée en 
principe par titre (ABBET/VEUILLET, op. cit., n. 149 ad art. 82 LP). 
 
2.1.5 A teneur de l'art. 161 de la norme 118 (éd. 2013), dont le titre est "refus d'un 
ouvrage présentant des défauts majeurs", lorsque la vérification commune révèle 
des défauts majeurs, la réception de l'ouvrage est différée, sauf convention 
contraire des parties (al. 1). 
 
La livraison de l'ouvrage présuppose que celui-ci soit achevé. Tel est le cas, 
lorsque tous les travaux convenus sont terminés. La livraison ne présuppose par 
contre pas que l'ouvrage soit dépourvu de défaut (ATF 129 III 738 consid. 7.2; 
115 II 456 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 4A_319/2017 du 23 novembre 
2017 consid. 2.3.1). Le maître reste cependant tenu d'accepter la livraison si les 
travaux restants sont si secondaires par rapport à l'ouvrage pris dans son ensemble 
que son refus apparaîtrait contraire aux règles de la bonne foi (art. 2 CC; arrêt du 
Tribunal fédéral 4A_319/2017 précité consid. 2.3.1; TERCIER/BIERI/CARRON, Les 
contrats spéciaux, 5ème éd. 2016, n. 3707). 
 
2.1.6 A teneur de l'art. 189 al. 1 CPC, les parties peuvent convenir que des faits 
contestés soient établis par un expert-arbitre. La convention est passée en la forme 
écrite (art. 189 al. 2 et 17 al. 2 CPC). Selon l'al. 3 de cette disposition, le tribunal 


- 11/14 - 
 
C/18844/2018 
est lié par les faits constatés dans le rapport lorsque les conditions suivantes sont 
réunies: le litige est à la libre disposition des parties (let. a); aucun motif de 
récusation n’était opposable à l’expert-arbitre (let. b); le rapport a été établi avec 
impartialité et n’est entaché d’aucune erreur manifeste (let. c). 
 
L'expertise-arbitrage est un contrat de droit matériel au moyen duquel les parties 
chargent un tiers de donner son avis sur une question de fait ou sur un point de 
droit, avis auquel elles déclarent d'avance se soumettre obligatoirement (ATF 
129 III 535 consid. 2 et les références). Cette "institution originale de procédure", 
pour reprendre les termes du Conseil fédéral (Message du 28 juin 2006 relatif au 
Code de procédure civile suisse, FF 2006 6933 ch. 5.10.3), a été codifiée à 
l'art. 189 CPC. 
 
La volonté commune, exprimée à l'avance, de se soumettre à l'avis de l'expert-
arbitre distingue l'expertise-arbitrage de l'expertise privée. La distinction, plus 
délicate, entre la sentence arbitrale et l'expertise-arbitrage réside en ce que la 
première jouit de l'autorité de la chose jugée, tant formelle que matérielle, et peut 
être modifiée si les conditions d'une demande de révision sont réunies, tandis que 
la seconde - même si elle tranche des questions contestées de manière à lier les 
parties - ne peut être invalidée que par la voie d'une procédure ordinaire dans 
laquelle il faut établir que les constatations de l'expert-arbitre sont manifestement 
injustes, arbitraires, défectueuses, gravement contraires à l'équité ou reposent sur 
un état de fait erroné, voire sont entachées de vices du consentement (ATF 
129 III 535 consid. 2.1 et les arrêts cités, arrêt du Tribunal fédéral 4A_438/2008 
du 17 novembre 2008 consid. 3.2.1). L'art. 189 al. 3 CPC indique d'ailleurs lui-
même quand le tribunal est lié par les constatations figurant dans le rapport de 
l'expert-arbitre et, a contrario, les hypothèses dans lesquelles il peut s'en écarter 
(arrêt du Tribunal fédéral 4A_254/2011 du 5 juillet 2011 consid. 4.1). 
 
Une convention d'expertise-arbitrage peut valablement être conclue hors procès, 
indépendamment de toute procédure judiciaire en cours ou à venir (GABELLON / 
DELALOYE, Quelles solutions face à l'échec d'une expertise-arbitrage? PJA 2018 
p. 617 et les références citées). 
 
2.1.7 Une expertise privée établie pour l'une ou l'autre des parties ne constitue pas 
un moyen de preuve au sens de l'art. 168 al. 1 CPC; elle n'a que la valeur d'une 
simple allégation de la partie qui la produit et doit être prouvée si elle est 
contestée par la partie adverse (ATF 141 III 433 consid. 2.6; arrêts du Tribunal 
fédéral 4A_551/2015 du 14 avril 2016 consid. 4.2 et 4A_318/2016 du 3 août 2016 
consid. 3.1). 
 
2.2 En l'espèce, l'acte de vente n° 4'342 prévoyait que la vente serait caduque et 
les acomptes versés par les acheteurs remboursés sans intérêts si les travaux 
n'étaient pas terminés et/ou si un défaut majeur affectait la villa au sens de 


- 12/14 - 
 
C/18844/2018 
l'art. 161 SIA au 30 septembre 2015, avec la précision qu'il s'agissait d'un "défaut 
qui rend la maison inhabitable ou crée, pour les utilisateurs, un danger grave". 
 
Un expert, désigné par les parties, soit un expert-arbitre au sens de l'art. 189 CPC, 
devait constater l'achèvement des travaux et déterminer les éventuels défauts 
majeurs au sens de l'art. 161 SIA, celles-ci acceptant de se soumettre à son avis. 
 
L'art. 10 du contrat prévoyait en sus que l'expert devait fixer le montant d'une 
éventuelle retenue sur le prix de vente pour garantir les défauts irréparables et les 
défauts réparables. 
 
Comme l'a retenu à juste titre le Tribunal, le contrat de vente précité n'est pas 
clair. Il n'est pas possible, à la simple lecture du document, de déterminer d'une 
part si la notions de défaut majeur (qui entraîne la caducité du contrat) et celle de 
défaut irréparable (qui permet une réduction du prix) se recoupent. D'autre part, la 
notion de fin des travaux n'est pas définie, de sorte qu'on ignore si elle impliquait 
également l'achèvement des travaux mineurs et de finition, contrairement à ce qui 
prévaut en principe en matière de contrat d'entreprise. 
 
Ces difficultés se retrouvent dans le rapport de l'expert-arbitre du 30 septembre 
2015 qui retient à la fois qu'aucune entre entreprise n'était présente et que 
l'ensemble des travaux montrait un aspect terminé et nettoyé, ce qui laisse penser 
que les travaux étaient achevés, et qu'il restait des travaux complémentaires et de 
finitions, qui auraient dû être effectués au 30 septembre 2015 pour considérer que 
l'ouvrage était achevé, sans que l'on sache sur quoi se fonde cette affirmation. 
 
Ainsi, il ne peut être jugé que la recourante a établi par titres, soit le contrat de 
vente et le rapport de l'expert-arbitre, que les travaux n'étaient pas achevés au 
30 septembre 2015, lui ouvrant le droit au remboursement des acomptes versés. 
 
2.2.1 Il n'est pas non plus possible de déterminer, à la simple lecture du rapport de 
l'expert-arbitre, si les défauts décrits étaient à ce point graves qu'ils rendaient la 
maison inhabitable, de sorte que la vente était caduque. 
En effet, l'expert a qualifié de défauts majeurs au sens de l'art. 161 SIA l'aspect de 
la rampe d'accès et le revêtement de sol de l'appartement du 1er étage, sans pour 
autant considérer que la maison était inhabitable, puisqu'il a admis que la rampe 
était utilisable et le sol "permettait d'évoluer sans problème". L'expert mandaté par 
l'expert-arbitre a d'ailleurs confirmé que les défauts de la rampe n'empêchaient pas 
celle-ci de remplir sa fonction et qu'il fallait attendre deux à trois saisons 
hivernales pour décider des éventuelles modifications à apporter. L'autre expert a 
aussi retenu que le sol n'était affecté que d'un défaut mineur, de sorte que sa 
réception ne pouvait être refusée. 


- 13/14 - 
 
C/18844/2018 
C'est également de manière apparemment contradictoire que l'expert-arbitre a 
retenu l'existence de défauts majeurs au sens de l'art. 161 SIA tout en préconisant 
une réduction du prix de vente. 
Au vu des éléments contradictoires qui précèdent, c'est à bon droit que le Tribunal 
a retenu que la recourante n'avait pas établi par titres l'existence de défauts 
majeurs ouvrant le droit au remboursement des acomptes. 
Les constats de carence établis par chacune des parties ne permettent pas d'aboutir 
à une autre conclusion. D'une part ceux-ci ne reposent que sur les allégations des 
parties et non pas sur un constat objectif du notaire, et d'autre part ils se 
contredisent. 
 
2.2.2 Les considérations qui précèdent valent également s'agissant de la peine 
conventionnelle, qui n'était due qu'en cas de retard dans la livraison ou de défaut 
de l'ouvrage, conditions dont la réalisation n'a pas été rapportée par titre. 
 
La peine était également due si une partie refusait de signer la réquisition de 
transfert, malgré un rapport favorable de l'expert-arbitre. Or tel n'est pas le cas en 
l'espèce, puisque celui-ci ne s'est pas prononcé sur ce point. 
 
2.2.3 En conclusion, c'est à bon droit que le Tribunal a refusé d'octroyer la 
mainlevée pour les montants d'acomptes déjà versés, ainsi que pour la peine 
conventionnelle, résultant de l'acte de vente n° 4'342, ni la livraison tardive ni le 
défaut majeur de l'ouvrage, ni le refus contre l'avis de l'expert de signer la 
réquisition de vente n'ayant été établis par titres. 
 
2.2.4 Le sort de l'acte de vente n° 4'343 étant lié au précédent, les conditions 
d'octroi de la mainlevée pour les acomptes et la peine conventionnelle en relation 
avec cette seconde vente ne sont pas non plus réalisées, aucune violation de ses 
obligations par l'intimée n'ayant au demeurant été démontrée par titre. 
 
La décision du Tribunal sera donc entièrement confirmée. 
3. 
La recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais judiciaires de seconde 
instance, arrêtés à 2'250 fr. (art. 106 al. 1 CPC; art. 48 et 61 OELP), compensés 
avec les avances fournies, qui restent acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 
CPC). 
 
L'intimée sera par ailleurs condamnée à verser à la recourante, à titre de dépens de 
seconde instance, débours et TVA compris, la somme de 2'500 fr. (art. 85, 89 et 
90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC). 
* * * * * 


- 14/14 - 
 
C/18844/2018 
PAR CES MOTIFS, 
La Chambre civile : 
A la forme : 
Déclare recevable le recours interjeté par A______ SA le 4 juin 2020 contre le jugement 
JTPI/6819/2020 rendu le 4 juin 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause 
C/18844/2018-11 SML. 
Au fond : 
Rejette ce recours. 
Déboute les parties de toutes autres conclusions. 
Sur les frais : 
Arrête les frais judiciaires du recours à 2'250 fr., les met à la charge de A______ SA et 
les compense avec l'avance de même montant versée par celle-ci qui demeure acquise à 
l'Etat de Genève. 
Condamne A______ SA à verser 2'500 fr. à B______ à titre de dépens du recours. 
Siégeant : 
Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame 
Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, 
greffière. 
La présidente : 
Pauline ERARD 
 
La greffière : 
Mélanie DE RESENDE PEREIRA 
 
 
 
Indication des voies de recours : 
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 
(LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa 
notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal 
fédéral par la voie du recours en matière civile. 
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. 
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 
30'000 fr.