ge_gerichte · ACJC/1592/2020 · 2020-11-13 · fr


Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 13 novembre 
2020. 
 
 
REPUBLIQUE ET 
 
CANTON DE GENEVE 
POUVOIR JUDICIAIRE 
C/11701/2020 
ACJC/1592/2020 
ARRÊT 
DE LA COUR DE JUSTICE 
Chambre civile 
DU MARDI 10 NOVEMBRE 2020 
 
Entre 
A______ SA, sise chemin ______ (GE), requérante sur mesures provisionnelles, 
comparant par Me Bruno Mégevand, avocat, avenue de la Roseraie 76A, 1205 Genève, 
en l'étude duquel elle fait élection de domicile, 
et 
B______, sise ______ (SZ), p.a. route ______ (GE), citée, comparant par Me Romain 
Jordan, avocat, rue Général-Dufour 15, case postale 5556, 1211 Genève 11, en l'étude 
duquel elle fait élection de domicile. 
 


- 2/17 - 
 
C/11701/2020 
EN FAIT 
A. 
a. A______ SA (ci-après : A______ SA) est une société anonyme de droit suisse 
ayant son siège à E______ (Genève). Elle a pour but l'exploitation d'une 
entreprise de génie climatique assurant des mandats d'études, de conception, de 
réalisation, d'exploitation et de maintenance pour toutes les activités liées au 
chauffage, à la ventilation, à la climatisation, à la production et à la distribution 
d'eau glacée. 
F______ SA (ci-après : F______) est une société anonyme de droit suisse sise à 
G______ (Thurgovie), qui a notamment pour but la construction et la gestion de 
biens immobiliers pour son compte ou pour le compte de tiers. Elle dispose d'un 
établissement à Genève. 
B______ (ci-après : B______) est une société anonyme de droit suisse sise à 
D______ (Schwytz), qui a notamment pour but la production et la distribution de 
plafonds rafraichissants. Elle exploite une succursale à la route 1______ 
(Genève). 
 
b. F______ s'est vu confier – en qualité d'entreprise générale – la réalisation des 
travaux 
de 
construction 
de 
la 
nouvelle 
Aile 
Est 
de 
H______ 
(ci-après : l'aile Est) qui ont débuté en 2017. 
 
c. Par contrat du 14 septembre 2017, F______ a confié à A______ SA, en qualité 
de sous-traitante, la réalisation de travaux portant sur l'installation de systèmes de 
chauffage, de ventilation et de climatisation dans l'aile Est. Ces travaux 
comprennent notamment l'installation de plafonds réfrigérants à lamelles (ci-après 
: les plafonds froids) au niveau des portes 2/3______ de l'aile Est. 
 
L'art. 20 du contrat, intitulé "résiliation anticipée du contrat", stipule que 
"l'Entreprise générale [i.e. F______] a le droit de résilier le contrat, notamment 
pour les motifs suivants : l'incapacité d'agir du Cocontractant [i.e. A______ SA], 
son 
insolvabilité 
effective 
ou 
imminente, 
l'impossibilité 
imputable 
au 
Cocontractant d'achever les prestations convenues dans les délais et de manière 
conforme au contrat; toute violation grave ou répétée des obligations 
contractuelles. L'Entreprise générale est également en droit de résilier le contrat 
en tout temps si le Cocontractant remplace un sous-traitant ou un fournisseur de 
prestations importantes ou remplace dans leur fonction des personnes-clés, 
essentielles pour le succès du projet, sans son accord écrit préalable". 
 
d. Dès 2018, A______ SA a elle-même confié à B______, en qualité de sous-
traitante, des prestations relatives aux études (tests de performance, tests 
acoustiques), à la fourniture et à la pose de plafonds froids pour plusieurs portes 
de l'aile Est. 


- 3/17 - 
 
C/11701/2020 
 
Par courrier du 11 avril 2019, faisant suite à des pourparlers contractuels, 
A______ SA a fait part à B______ de son intention de lui commander des 
plafonds froids pour les portes 13 et 14 de l'aile Est. 
 
Les 31 octobre 2019 et 18 février 2020, A______ SA a transmis à B______ des 
commandes portant sur la fourniture et la pose de plafonds froids pour les portes 
14, 15 et 16 de l'aile Est. 
Les 12 et 13 novembre 2019, A______ SA a transmis à B______ des commandes 
portant sur la fourniture et l'assemblages des collecteurs connectés aux plafonds 
froids ("Collecteurs Y") pour les portes 2/3______ de l'aile Est. 
La lettre d'intention du 11 avril 2019 et les commandes susmentionnées stipulent 
que les conditions générales d'achat de A______ SA, consultables sur le site 
internet de cette dernière, sont applicables. A teneur de l'art. 9 de ces conditions 
générales d'achat, les factures sont, sauf conditions particulières définies à 
l'avance, réglées par virement à "60 jours fin de mois". 
 
e. Le chantier confié à A______ SA par F______ ne s'est pas déroulé comme 
prévu. Selon les allégués – contestés – de A______ SA, les travaux ont pris un 
retard considérable en raison de "graves carences" imputables à F______ dans la 
planification du chantier de construction de l'aile Est; en outre, suite à des 
demandes spécifiques du maître d'ouvrage, le cahier des charges de A______ SA 
a été modifié à plusieurs reprises, ce qui a contraint celle-ci à adapter sa propre 
planification et à prévoir de nombreux avenants à ses devis initiaux; les relations 
entre F______ et A______ SA se sont alors progressivement détériorées. 
 
De mai à novembre 2019, A______ SA et F______ ont échangé plusieurs 
correspondances au sujet des travaux en cours sur les portes 2/3______ de l'aile 
Est. Il ressort en substance de ces échanges que A______ SA a émis des 
revendications financières, en lien avec des travaux complémentaires et/ou à plus-
value, auxquelles F______ s'est opposée au motif que celles-ci n'étaient pas 
justifiées. 
Par 
courrier 
du 
31 janvier 2020, A______ SA a prié F______ d'organiser une séance "de 
clarification" à brève échéance, afin que des décisions puissent être prises sur 
divers points en suspens, s'agissant des plafonds froids à installer sur les portes 
2/3______. Par pli du 28 février 2020, A______ SA a sommé F______ de 
"régulariser administrativement […] l'ensemble de [ses] revendications sous 
peine de devoir arrêter le chantier". 
 
f. En parallèle à ce contentieux, les relations entre A______ SA et B______ se 
sont également dégradées. B______ a allégué que depuis "le début de l'exécution 
du chantier, singulièrement au début de l'année 2020, les paiements, d'une part, et 
l'émission de confirmations de commandes conformes aux engagements 


- 4/17 - 
 
C/11701/2020 
contractuels pris, d'autre part, [étaient] devenus très problématiques de la part de 
A______ SA et [avaient] émaillé le déroulement du chantier". Selon B______, ces 
manquements et engagements non tenus par A______ SA l'avaient rapidement 
placée dans une situation très délicate, au point de mettre en péril sa santé 
financière ainsi que les emplois de sa succursale genevoise. 
 
A______ SA conteste avoir manqué à ses obligations; elle allègue que les 
problèmes rencontrés dans l'exécution des travaux confiés à B______ ont été 
causés, en amont, par la violation par F______ de ses propres obligations 
contractuelles envers A______ SA. 
 
g. En février et mars 2020, A______ SA et B______ ont échangé plusieurs 
courriels : 
- le 17 février 2020, B______ a interpellé A______ SA en ces termes : "Malgré 
nos nombreuses relances et discussions, et maintenant que nous avons engagé 
beaucoup d'argent dans cette histoire, [nous] rev[enons] vers vous pour les 
commandes. Nous avons fait tout ce qu'il fallait depuis plus de 2 ans pour 
développer et garantir la fourniture et pose des plafonds à lamelles. Toujours 
présent quand le besoin s'est fait sentir. Il est temps de faire les choses en ordre 
afin de pouvoir garantir la fin des travaux. Merci de votre retour pour demain 
matin". 
- le 24 février 2020, A______ SA a transmis à B______ la commande du 18 
février 2020 concernant les plafonds froids de la porte 16 de l'aile Est (cf. supra 
let. d), en sollicitant un point de situation quant à l'avancement des travaux. 
- le 26 février 2020, B______ a relancé A______ SA comme suit : "Nous faisons 
suite à notre entrevue d'hier. Malgré nos alertes, nous sommes toujours en 
attente de vos commandes globales et aux montants correspondants à notre 
séance du 2.10.2019 et à votre échéancier du 22.10.2019. Notre dirigeant attend 
notre appel MAINTENANT afin de poursuivre… Notre position est devenue 
insupportable. Par conséquent, veuillez nous répondre sans délai. D'avance 
nous vous remercions pour votre prompt retour". 
A______ SA admet ne pas avoir répondu à ce courriel. Elle allègue qu'il eût été 
inutile d'y réagir, dans la mesure où B______ n'ignorait pas que "l'absence de 
nouvelle commande" était due au fait que A______ SA demeurait elle-même 
dans l'attente d'une confirmation de commande de la part de F______. 
- le 4 mars 2020, B______ a informé A______ SA que la situation était devenue 
"intolérable", de sorte qu'elle arrêtait la production des lamelles, ainsi que leur 
activation, et que ses monteurs quitteraient le chantier le soir même. 
A______ SA n'a pas répondu à ce courriel. 


- 5/17 - 
 
C/11701/2020 
 
h. Le 10 mars 2020, A______ SA et B______ se sont rencontrées afin de faire un 
point de la situation, notamment sur le plan financier. La teneur des propos 
échangés lors de cette rencontre ne ressort pas du dossier. 
 
i. Le lendemain, B______ a transmis à A______ SA son "point financier à ce 
jour". Elle lui a par ailleurs demandé de bien vouloir lui "confirmer le paiement ce 
jour de la facture 5______ comme convenu". 
 
j. Par courriel du 18 mars 2020, B______ a mis en demeure A______ SA de se 
conformer aux engagements pris – en lui faisant parvenir les commandes 
convenues pour un montant minimum de 3'309'971 fr. –, à défaut de quoi elle 
engagerait "la discussion avec F______ et [sa] direction pour prendre les 
mesures appropriées". 
 
k. Par courriel du 19 mars 2020, B______ a adressé trois nouvelles factures à 
A______ SA, avec la précision qu'une copie de ces factures lui serait transmise 
par courrier postal. 
 
l. Sans nouvelles de la part de A______ SA, B______ a interpellé F______ par 
téléphone 
le 
19 mars 2020, puis par courriel du 20 mars 2020. Ce courriel, dont elle a adressé 
une copie à A______ SA, avait la teneur suivante : "Pour faire suite à [nos] 
nombreux contacts avec A______, et depuis hier avec F______, [nous] 
aimer[ions] clarifier la situation. A ce jour, nous ne sommes pas en possession de 
toutes les commandes pour la fabrication de toutes les lamelles du chantier. 
A______ nous a confirmé pour 28,8% de la commande globale (en sachant que 
ces commandes sont fausses). Il est urgent de trouver une solution. Notre 
entreprise a engagé des frais bien supérieurs à ce que nous avons en commande. 
La situation est devenue insupportable, en plus de la conjoncture actuelle. [Nous] 
laiss[ons] le soin à F______ de prendre les devants afin d'organiser une 
rencontre tripartite." 
 
m. Le 8 avril 2020, une vidéoconférence s'est déroulée entre A______ SA, 
B______ et F______ – à l'initiative de A______ SA, selon les allégués de cette 
dernière. La teneur des discussions tenues à cette occasion ne ressort pas du 
dossier. 
 
n. Par courriel du 21 avril 2020, B______ a relancé A______ SA au sujet de deux 
factures arrivées à échéance le 14 avril 2020 (factures 4______ et 5______) et 
demeurées impayées. 
A______ SA a allégué n'avoir reçu ces factures, datées du 14 février 2020, qu'en 
date du 3 mars 2020 pour la première et du 30 avril 2020 pour la seconde; par 
ailleurs, B______ ne s'était pas conformée à la "procédure interne" de facturation 


- 6/17 - 
 
C/11701/2020 
mise en place par A______ SA, ce qui avait retardé le paiement effectif de 
certaines factures. 
A teneur des avis de débit produits par A______ SA, les factures 4______ et 
5______ ont été acquittées le 4 mai 2020. 
 
o. Le 23 avril 2020, B______ a adressé un nouveau courriel comminatoire à 
A______ SA, rédigé comme suit : "Bonjour […], Encore une fois [nous avons] 
attendu des nouvelles de [votre] part hier après-midi, sans succès, encore… Cela 
va [nous] obliger à prendre des mesures radicales. Où sont les commandes ? Les 
paiements sont-ils faits ? Vous avez jusqu'à 9h pour prouver votre engagement 
envers nous ! Dernière chance encore". 
 
En l'absence de réaction de A______ SA, B______ a relancé cette dernière par 
courriel du 27 avril 2020 : "Bonjour, Encore une fois, aucune réaction à nos mails 
! Faut-il que nous demandions l'intervention de F______ ?". 
 
p. Par courriel du 27 avril 2020, F______ a remercié B______ de bien vouloir se 
présenter sur le chantier à partir du 4 mai 2020, afin de "continuer à poser les 
cadres de plafonds froids". F______ a ajouté que dans l'hypothèse où A______ 
SA n'honorerait pas ses engagements contractuels envers B______, elle-même 
s'engageait à le faire. 
B______ a transmis ce courriel à A______ SA le 4 mai 2020. 
q. Le 2 juin 2020, A______ SA a transmis à F______, pour validation, une 
"proposition d'enveloppe financière" portant sur la "réalisation de l'intégralité des 
plafonds froids à lamelles des portes 2/3______" – et tenant compte, selon elle, 
des différentes modifications de son cahier des charges par le maître d'ouvrage. 
 
r. Le 16 juin 2020, B______ a informé A______ SA qu'elle "n'effectuer[ait] 
aucune livraison tant que la commande globale pour ce chantier n'[était] pas 
régularis[ée]". 
 
s. Le 19 juin 2020, F______ a soumis à B______ une proposition de commande 
portant sur la fourniture et la pose des plafonds froids de la porte 18 de l'aile Est. 
B______ a refusé cette proposition par courriel du 22 juin 2020, dont elle a 
adressé une copie à A______ SA. Elle a précisé qu'une "commande partielle" 
n'était pas envisageable et qu'elle ne pouvait accepter qu'une "commande globale" 
concernant les portes 2/3______. B______ a ajouté qu'en l'absence de cette 
commande globale, elle n'effectuerait plus aucune livraison ni pose, ce qu'elle 
avait confirmé à A______ SA par courriel du 16 juin 2020, lorsque celle-ci lui 
avait demandé de livrer "le solde des [collecteurs] Y". Par conséquent, elle 


- 7/17 - 
 
C/11701/2020 
exhortait A______ SA et F______ à trouver un terrain d'entente, afin qu'elle-
même puisse fournir ses prestations "dans les meilleures conditions et délais". 
 
t. Par pli de son conseil du 23 juin 2020, A______ SA a rappelé à F______ qu'elle 
demeurait dans l'attente d'une détermination de sa part quant à sa proposition 
d'enveloppe financière du 2 juin 2020 (cf. supra let. q). 
 
u. Par courrier recommandé du même jour, anticipé par courriel, F______ a 
informé A______ SA que l'ensemble des prestations liées aux plafonds froids des 
portes 2/3______ de l'aile Est lui était "retiré et serait directement traité entre 
F______ et B______". 
 
v. Le 6 juillet 2020, F______ a conclu un contrat de sous-traitance avec B______. 
B. 
a. Par acte déposé le 26 juin 2020 au greffe de la Cour de justice, A______ SA a 
formé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles à l'encontre 
de B______, à qui elle a reproché d'adopter un comportement contraire à la loi sur 
la concurrence déloyale (LCD). 
 
Sur mesures superprovisionnelles, elle a conclu à ce qu'il soit fait interdiction à 
B______, sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP : (i) de 
rompre ses relations contractuelles avec A______ SA dans le cadre de la 
fourniture et de la pose de plafonds froids dans les nouvelles portes 2/3______ de 
l'aile Est du Bâtiment ______ de H______, (ii) de contacter F______ en lien avec 
la fourniture et la pose de ces plafonds froids, (iii) de conclure avec F______ tout 
contrat portant sur la fourniture et la pose de ces plafonds froids, et (iv) 
d'entreprendre toutes démarches tendant à l'exécution d'éventuels contrats déjà 
conclus avec F______ et portant sur la fourniture et la pose de ces plafonds froids. 
Sur mesures provisionnelles, elle a pris les mêmes conclusions, sous suite de frais 
judiciaires et dépens, en concluant par ailleurs à ce qu'il soit dit que la décision sur 
mesures provisionnelles déploierait ses effets jusqu'à droit jugé sur le fond. 
 
En substance, A______ SA a fait valoir que la "résolution brutale" par F______ 
du contrat de sous-traitance du 14 septembre 2017 lui causait un important 
préjudice économique. Selon elle, cette résolution était la conséquence directe du 
comportement déloyal de B______, qui avait amené F______ à rompre ses 
relations contractuelles avec A______ SA, dans le but de se voir directement 
confier les travaux d'installation des plafonds froids des portes 2/3______ de l'aile 
Est. A______ SA a en outre indiqué que la valeur litigieuse était sensiblement 
supérieure à 30'000 fr., dans la mesure où les commandes fermes passées auprès 
de B______, en lien avec les plafonds froids des portes 14 à 16, portaient sur un 
chiffre d'affaires dépassant le million de francs suisses. 


- 8/17 - 
 
C/11701/2020 
b. Par ordonnance du 29 juin 2020, la Cour a rejeté la requête de mesures 
superprovisionnelles et réservé le sort des frais. 
c. Dans sa réponse du 22 juillet 2020, B______ a conclu au déboutement de 
A______ SA des fins de sa requête de mesures provisionnelles, sous suite de frais 
judiciaires et dépens. Elle a exposé n'avoir jamais cherché à inciter F______ à lui 
confier directement les travaux sous-traités à A______ SA, mais uniquement à 
obtenir de cette dernière "le respect des engagements convenus, indispensable 
préalable à l'exécution de son mandat". Au surplus, il ressortait de la requête de 
A______ SA que celle-ci n'avait "pas été en mesure de gérer sa relation 
contractuelle avec F______ et [qu'elle] cherch[ait] à en faire subir les 
conséquences [à] B______". 
d. Dans sa réplique du 18 août 2020, A______ SA a retiré ses conclusions tendant 
à faire interdiction à B______ de contacter F______ et de conclure avec celle-ci 
un contrat portant sur les prestations déjà adjugées à A______ SA. Elle a relevé 
que ces conclusions n'étaient plus d'actualité compte tenu du contrat de sous-
traitance conclu entre B______ et F______ le 6 juillet 2020 (cf. supra let. A.v). 
Fort de ce constat, A______ SA a conclu, sous suite de frais, à ce qu'il soit fait 
interdiction à B______, sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 
CPC, (i) de rompre ses relations contractuelles avec A______ SA dans le cadre de 
la fourniture et de la pose de plafonds froids des portes 2/3______ et (ii) 
d'entreprendre toutes démarches tendant à l'exécution d'obligations contractées 
envers F______ et portant sur la fourniture et la pose de ces plafonds froids, la 
décision sur mesures provisionnelles devant déployer ses effets jusqu'à droit jugé 
sur le fond. 
e. B______ n'ayant pas fait usage de son droit de répliquer, la cause a été gardée à 
juger le 21 septembre 2020. 
EN DROIT 
1. 
1.1 La Chambre civile de la Cour de justice connaît en instance unique des litiges 
relevant de la loi fédérale contre la concurrence déloyale du 19 décembre 1986 
(LCD - RS 241) lorsque la valeur litigieuse dépasse 30'000 fr. (art. 5 al. 1 let. a 
et d CPC; art. 120 al. 1 let. a LOJ). Cette compétence vaut également pour statuer 
sur les mesures provisionnelles requises avant litispendance (art. 5 al. 2 CPC). 
 
En l'espèce, la requérante fonde ses prétentions sur la LCD, tandis que la valeur 
litigieuse est, selon ses indications – non contestées par la citée –, supérieure à 
30'000 fr. 
 
La compétence à raison de la matière de la Cour est ainsi donnée. 


- 9/17 - 
 
C/11701/2020 
1.2 En matière provisionnelle, est impérativement compétent le tribunal 
compétent pour statuer sur l'action principale ou le tribunal du lieu où la mesure 
doit être exécutée (art. 13 CPC). 
Le tribunal du domicile ou du siège du lésé ou du défendeur ou le tribunal du lieu 
de l'acte ou du résultat de celui-ci est compétent pour statuer sur les actions 
fondées sur un acte illicite (art. 36 CPC). La notion d'acte illicite doit être 
interprétée de manière large, ce qui signifie que le for de l'art. 36 CPC est 
notamment ouvert en ce qui concerne les actions fondées sur la LCD (HALDY, in 
CR CPC, 2ème éd. 2019, n. 2 ad art. 36 CPC). 
 
En l'espèce, la requérante a son siège à Genève, de sorte la Cour est également 
compétente à raison du lieu. 
 
1.3 Il n'est par ailleurs pas contesté que la requête respecte les exigences de forme 
prévues aux art. 130 ss et 252 CPC. 
 
La requête est donc recevable. 
 
1.4 Les mesures provisionnelles sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 
let. d CPC), dans le cadre de laquelle, sauf exceptions (cf. art. 255 CPC), 
la maxime des débats s'applique (art. 55 CP; HALDY, op. cit., n. 16 ad art. 55 
CPC). La maxime de disposition est par ailleurs applicable (art. 58 al. 1 CPC). 
Le juge pourra se limiter à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du 
droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 
139 III 86 consid. 4.2; 131 III 473 consid. 2.3). 
2. 
Sur mesures provisionnelles, la requérante sollicite qu'il soit ordonné à la citée de 
cesser divers agissements qui, selon elle, relèvent de la concurrence déloyale. Elle 
se plaint, en particulier, d'une violation de l'art. 4 let. a LCD, subsidiairement de 
l'art. 2 LCD. 
 
2.1.1 Aux termes de l'art. 261 al. 1 CPC, le juge ordonne les mesures 
provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une 
prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et 
que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). 
 
L'art. 262 CPC prévoit que le tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle 
propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment l'interdiction et l'ordre 
de cessation d'un état de fait illicite. 
 
2.1.2 Le requérant doit rendre vraisemblable que le droit matériel invoqué existe 
et que le procès a des chances de succès, la mesure provisionnelle ne pouvant être 
accordée que dans la perspective de l'action au fond, qui doit la valider (art. 263 et 


- 10/17 - 
 
C/11701/2020 
268 al. 2 CPC). Il n'est pas nécessaire que le juge soit persuadé de l'existence des 
faits; il suffit que, sur la base d'éléments objectifs, il acquière l'impression que les 
faits invoqués se sont produits, sans pour autant devoir exclure la possibilité qu'ils 
aient pu se dérouler autrement (ATF 139 II 86 consid. 4.2; 132 III 715 consid. 3.1; 
130 III 321 consid. 3.3, JdT 2005 I 618). 
L'octroi des mesures provisionnelles suppose également la vraisemblance, sur la 
base d'éléments objectifs, qu'un danger imminent menace le droit du requérant, 
ainsi que la vraisemblance d'un préjudice difficilement réparable – qui peut être 
patrimonial ou immatériel –, ce qui implique une urgence (Message du Conseil 
fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, in FF 2006 
p. 6841 ss, spéc. 6961; arrêts du Tribunal fédéral 5A_931/2014 du 1er mai 2015 
consid. 4; 5A_791/2008 du 10 juin 2009 consid. 3.1; BOHNET, in CR CPC, 
2ème éd. 2019, n. 3 ss ad art. 261 CPC). 
Le requérant doit rendre vraisemblable qu'il s'expose, en raison de la durée 
nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas 
être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui donner gain 
de cause (arrêt du Tribunal fédéral 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1). 
En d'autres termes, la condition de l'urgence doit être considérée comme remplie 
lorsque sans mesures provisionnelles, le requérant risquerait de subir un dommage 
difficile à réparer au point que l'efficacité du jugement rendu à l'issue de la 
procédure ordinaire au fond en serait compromise (arrêt du Tribunal fédéral 
5A_629/2009 du 25 février 2010 consid. 4.2; SCHLOSSER, Les conditions d'octroi 
des mesures provisionnelles en matière de propriété intellectuelle et de 
concurrence déloyale, in sic! 2005, p. 354 ss). 
2.1.3 Enfin, la mesure ordonnée doit respecter le principe de proportionnalité, ce 
qui signifie que le juge doit procéder à une balance des intérêts en comparant le 
préjudice difficilement réparable dont est menacée la partie requérante à celui que 
pourrait subir la partie citée si la mesure ordonnée est sollicitée. Plus cette mesure 
sera incisive, plus les exigences auxquelles sera soumis son prononcé seront 
élevées (BOHNET, op. cit, n. 17 ad art. 261 CPC). 
 
2.2 Selon l'art. 9 al.1 LCD, celui qui, par un acte de concurrence déloyale, subit 
une atteinte dans sa clientèle, son crédit ou sa réputation professionnelle, ses 
affaires ou ses intérêts économiques en général ou celui qui en est menacé, peut 
demander au juge : de l'interdire, si elle est imminente (let. a), de la faire cesser, si 
elle dure encore (let. b) d'en constater le caractère illicite, si le trouble qu'elle a 
créé subsiste (let. c). 
Il peut en outre, conformément au code des obligations, intenter des actions en 
dommages-intérêts et en réparation du tort moral, ainsi qu'exiger la remise du gain 
selon les dispositions sur la gestion d'affaires (art. 9 al. 3 LCD). 


- 11/17 - 
 
C/11701/2020 
 
2.2.1 La LCD vise à garantir, dans l'intérêt de toutes les parties concernées, une 
concurrence loyale et qui ne soit pas faussée (art. 1 LCD). Cette loi ne concerne 
donc que le domaine de la concurrence, compris comme une compétition, une 
rivalité sur le plan économique entre des personnes qui offrent leurs prestations. 
Pour que les normes réprimant la concurrence déloyale s'appliquent, il ne suffit 
pas que le comportement incriminé apparaisse déloyal au regard de la liste 
d'exemples reproduits aux art. 3 à 8 LCD, mais il faut encore, comme le montre la 
clause générale de l'art. 2 LCD, qu'il influe sur les rapports entre concurrents ou 
entre fournisseurs et clients (ATF 136 III 23 consid. 9.1; 133 III 431 consid. 4.1, 
JdT 2007 I 194; 131 III 364 consid. 3, JdT 2005 I 434). 
La LCD fournit tout d'abord une définition générale du comportement déloyal 
(art. 2 LCD) avant de dresser une liste exemplative de cas de concurrence 
déloyale (art. 3 à 8 LCD). Il n'est pas nécessaire de faire appel à la clause générale 
de l'art. 2 LCD si le comportement reproché tombe sous le coup de l'une des 
dispositions spéciales, raison pour laquelle il convient de commencer par 
examiner l'applicabilité de ces dernières (ATF 132 III 414 consid. 3). 
2.2.2 L'art. 2 LCD qualifie de déloyal et illicite tout comportement ou pratique 
commerciale qui est trompeur ou qui contrevient de toute autre manière aux règles 
de la bonne foi et qui influe sur les rapports entre concurrents ou entre 
fournisseurs et clients. 
On peut retenir trois éléments constitutifs, à savoir l'existence d'un comportement 
ou d'une pratique commerciale, une influence sur les rapports entre concurrents ou 
entre fournisseurs et clients et une tromperie ou une contravention aux règles de la 
bonne foi (PICHONNAZ, in CR LCD, 2017, n. 34-35 ad art. 2 LCD). 
 
L'action en concurrence déloyale vise un défendeur qui a un comportement propre 
à fausser la concurrence ou à nuire à son caractère loyal (cf. art. 1 LCD). Quel que 
soit le comportement en cause et indépendamment des moyens qui pourraient 
avoir été utilisés ou non, l'important est que ce comportement ait eu une influence 
sur les relations de concurrence économique ou, en d'autres termes, qu'il ait un 
effet sur le marché (PICHONNAZ, op. cit., n. 37 ad art. 2 LCD). L'art. 2 LCD a pour 
but de protéger, par exemple, contre une confusion évitable quant à la provenance 
des produits, contre un risque de confusion, un comportement astucieux ou un 
rapprochement systématique (ATF 136 III 232 consid. 7.2; 131 III 384 consid. 
5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_556/2016 du 19 septembre 2017 consid. 3.2.1; 
PICHONNAZ, op. cit., n. 20 ad art. 2 LCD et les références citées). 
 
2.2.3.1 A teneur de l'art. 4 LCD – portant le titre marginal "Incitation à violer ou à 
résilier un contrat" –, agit de façon déloyale celui qui, notamment : incite un 
client à rompre un contrat en vue d'en conclure un autre avec lui (let. a), incite des 
travailleurs, mandataires ou auxiliaires à trahir ou à surprendre des secrets de 


- 12/17 - 
 
C/11701/2020 
fabrication ou d'affaires de leur employeur ou mandant (let. b) ou incite un 
consommateur qui a conclu un contrat de crédit à la consommation à révoquer ce 
contrat pour conclure lui-même un tel contrat avec lui (let. c). 
 
Conformément au principe de la relativité des conventions, les contrats n'ont 
d'effet qu'entre les parties. Il n'est donc pas possible d'opposer une violation du 
contrat 
(art. 97 ss CO) au tiers qui porte atteinte aux droits contractuels d'une des parties. 
Cette atteinte ne constitue pas non plus comme telle un acte illicite au sens de 
l'art. 41 al. 1 CO, puisque les droits contractuels n'ont qu'une portée relative et ne 
sont par conséquent pas protégés erga omnes. Dès lors, ce n'est que dans des 
circonstances particulières qu'un tiers peut se voir reprocher d'avoir perturbé la 
relation contractuelle d'autrui. Tel sera le cas si le comportement du tiers est 
déloyal au sens de l'art. 4 LCD (MORIN/OPPLINGER, in CR LCD, 2017, n. 28 ad 
art. 4 LCD et les références citées). 
 
Cette disposition qualifie en substance de déloyal le fait que le (tiers) perturbateur 
incite une partie à violer ses engagements contractuels (art. 4 let. a et c LCD) ou à 
exercer son droit de révoquer le contrat d'une façon contraire à son but (art. 4 
let. b LCD) pour en tirer un avantage, soit qu'il cherche à conclure un contrat avec 
cette partie (art. 4 let. a et c LCD), soit parce qu'il se sert de cette partie pour que 
lui-même ou un tiers accède aux secrets de fabrication ou d'affaires de l'autre 
partie (art. 4 let. c LCD) (MORIN/OPPLINGER, op. cit., n. 9 ad art. 4 LCD et les 
références citées). En somme, l'art. 4 LCD renvoie à des considérations liées à la 
morale dans les affaires, plus précisément à la correction que les règles de la 
bonne foi imposent à chacun dans les pratiques commerciales. De fait, même si, 
dans une économie de marché, un entrepreneur doit compter avec une certaine 
compétition et donc avec le risque que des tiers tentent de débaucher ses 
partenaires contractuels ou de s'informer sur l'organisation de ses activités, il doit 
aussi pouvoir partir de l'idée que cette compétition restera dans le cadre défini par 
la loi. L'art. 4 LCD repose aussi sur l'idée que la fidélité contractuelle garantit une 
sécurité et une continuité minimale dans les affaires, et qu'elle doit par conséquent 
être protégée pour assurer le bon fonctionnement de la concurrence 
(MORIN/OPPLINGER, 
op. 
cit., 
n. 
11 
ad art. 4 LCD et les références citées). 
2.2.3.2 L'art. 4 LCD exige que, au moment de l'intervention du perturbateur, un 
contrat lie la partie visée par cette intervention à la partie affectée par celle-ci. 
Cette disposition ne s'appliquera pas si le contrat n'a pas encore été conclu ou s'il a 
déjà pris fin lorsqu'intervient le perturbateur. L'incitation à violer un devoir 
précontractuel ou une obligation subsistant après la fin du contrat peut néanmoins 
être déloyale en application de l'art. 2 LCD (MORIN/OPPLINGER, op. cit., n. 17 
ad art. 4 LCD et les références citées). 


- 13/17 - 
 
C/11701/2020 
Le perturbateur doit être intervenu auprès d'une des parties au contrat pour 
l'amener à le violer (art. 4 let. a et c LCD) ou le révoquer (art. 4 let. d LCD). Il 
n'est pas nécessaire qu'il ait expressément exhorté cette partie à agir. Son 
comportement doit néanmoins revêtir une certaine intensité. L'incitation suppose 
en particulier que le perturbateur ait agi dans l'intention de provoquer la violation 
ou la révocation du contrat ou, à tout le moins, en acceptant ce résultat pour le cas 
où il se produirait. Le simple fait de prendre contact avec le cocontractant d'un 
concurrent, de lui évoquer la possibilité de conclure un autre contrat sur le même 
objet ou de lui adresser à sa demande une offre de conclure un tel contrat ne 
constitue donc pas une incitation au sens de l'art. 4 LCD (MORIN/OPPLINGER, op. 
cit., 
n. 
18 
ad art. 4 LCD et les références citées). 
Pour savoir s'il y a incitation, il faut s'en remettre aux circonstances concrètes du 
cas d'espèce. Le juge ne doit pas se montrer trop sévère à cet égard, pour tenir 
compte du fait qu'en pratique, il est souvent difficile pour la partie affectée par 
l'intervention d'un perturbateur d'apporter une preuve ferme de la volonté de 
celui-ci d'amener l'autre partie à violer le contrat notamment parce que, 
fréquemment, les discussions entre cette partie et le perturbateur se passent par 
oral et dans la discrétion. Par exemple, un indice décisif d'une incitation à rompre 
le contrat peut résider dans le fait que le perturbateur a fait miroiter à la partie à 
laquelle il s'est adressé la conclusion d'un contrat avec des avantages dont elle ne 
bénéficie pas dans le contrat qui la lie à l'autre partie, tel un rabais, une prise en 
charge des frais liés au changement de partenaire ou encore une exonération 
de responsabilité (MORIN/OPPLIGER, op. cit., n. 19 ad art. 4 LCD et les 
références citées). 
2.2.3.3 Dans le cas de l'art. 4 let. a LCD, l'incitation doit avoir conduit la partie 
visée à rompre le contrat, en adoptant un comportement contraire à ses 
engagements contractuels et non justifié par un autre motif juridique 
(MORIN/OPPLIGER, op. cit., n. 27 ad art. 4 LCD et les références citées). L'on ne 
peut parler de rupture de contrat au sens de cette disposition que lorsqu'un contrat 
est violé. Cette condition n'est pas remplie si la résiliation d'un contrat est 
conforme aux clauses contractuelles; en effet, il ne s'agit pas d'une violation du 
contrat, mais au contraire, de l'utilisation d'un droit prévu par le contrat (ATF 129 
II 497 consid. 6.5.6). 
La rupture de contrat s'entend de tout comportement contraire au contrat, pour 
autant qu'il ait une influence sur la concurrence, en affectant les rapports entre 
concurrents ou entre fournisseurs et clients. Le cas échéant, peu importe que 
l'obligation contractuelle violée soit principale ou accessoire, que cette violation 
soit particulièrement grave ou non, ou qu'elle ait entraîné ou non la fin du contrat. 
On retiendra par exemple une violation du contrat ayant un impact sur la 
concurrence lorsque le client met fin au contrat le liant à son fournisseur sans 


- 14/17 - 
 
C/11701/2020 
respecter le délai de congé, alors qu'il ne bénéficie d'aucun motif propre à fonder 
une résiliation anticipée (MORIN/OPPLINGER, op. cit., n. 27 et 28 ad art. 4 LCD et 
les références citées). 
L'art. 4 let. a LCD exige que le perturbateur ait incité le client à violer le contrat 
dans l'intention de conclure un contrat avec lui. Peu importe que ce contrat ait été 
effectivement conclu ou non (MORIN/OPPLINGER, op. cit., n. 29 et 31 ad art. 4 
LCD et les références citées). Si le contrat subséquent a été conclu, la déloyauté 
du comportement du perturbateur n'affecte pas sa validité matérielle (art. 19 et 20 
CO); sa licéité ou sa conformité aux mœurs ne s'apprécient pas, en effet, par 
rapport aux événements qui ont conduit à sa conclusion, mais par rapport à son 
contenu (MORIN/ OPPLINGER, op. cit., n. 32 ad art. 4 LCD et les références citées). 
 
D'après l'art. 4 let. a LCD, la personne soumise à l'incitation doit être un client 
("Abnehmer"). Cette notion s'entend largement : elle ne vise pas seulement les 
consommateurs, mais aussi tous les bénéficiaires de marchandises ou de services 
qui se trouvent aux échelons économiques précédents et qui constituent à ce titre 
des cocontractants potentiels du perturbateur (MORIN/OPPLINGER, op. cit., n. 24 
ad art. 4 LCD et les références citées). 
 
2.3.1 En l'espèce, la requérante reproche à la citée d'avoir incité F______ à rompre 
le contrat de sous-traitance du 14 septembre 2017, dans le but de se voir adjuger la 
totalité des travaux visés par ce contrat. Elle soutient notamment qu'après avoir 
été approchée par F______ en vue d'installer les plafonds froids au niveau de la 
porte 18 de l'aile Est, la citée aurait usé de "véritables moyens de pression pour 
amener F______ à mettre un terme au contrat qui la liait à A______ SA", 
notamment en bloquant l'avancement du chantier. 
 
Cette thèse ne trouve pas d'assise dans le dossier. Il ressort des pièces versées à la 
procédure que la citée a, de façon répétée et pendant plusieurs mois, exhorté la 
requérante à honorer ses obligations contractuelles, en s'acquittant des factures en 
souffrance et en validant les commandes convenues. La requérante, qui s'est 
abstenue de répondre aux courriels de doléance de la citée, ne remet pas en cause 
le fait que certaines commandes demeuraient en suspens; à ce sujet, elle s'est 
limitée à alléguer – sans l'étayer (elle s'est référée, pour l'essentiel, aux 
revendications émises à l'endroit de F______ et que celle-ci a contestées) – que 
les problèmes dénoncés par la citée auraient été causés, en amont, par les 
manquements imputables à l'entreprise générale. 
Dans ce contexte, la requérante échoue à rendre vraisemblable que la citée aurait 
tenté, par des procédés déloyaux, d'amener F______ à mettre un terme à ses 
rapports contractuels avec la requérante, en violation du contrat les liant. En 
particulier, aucun indice concret ne tend à démontrer que la citée aurait eu 
l'intention d'évincer la requérante du chantier pour contracter directement avec 


- 15/17 - 
 
C/11701/2020 
l'entreprise générale. Il résulte au contraire des échanges entre les trois sociétés 
concernées que la citée, confrontée à l'absence de réaction de la requérante, a 
interpellé F______ dans le but d'obtenir le respect des engagements convenus 
avec la requérante, préalable nécessaire à l'exécution de ses prestations. C'est du 
reste en toute transparence que F______ s'est impliquée dans la résolution du 
litige opposant les parties, dans l'espoir de débloquer la situation; une 
vidéoconférence a même eu lieu entre les trois sociétés, à l'initiative de la 
requérante selon ses propres allégations. A cela s'ajoute que c'est F______ qui a 
approché B______, en vue de lui commander les travaux de fourniture et de pose 
des plafonds froids de la porte 18 de l'aile Est, et non l'inverse. 
 
En tout état, il n'est pas établi, au stade de la vraisemblance, que F______ aurait 
résilié le contrat de sous-traitance du 14 septembre 2017, en adoptant un 
comportement contraire à ses engagements contractuels et non justifié par un autre 
motif juridique. Comme l'a pertinemment relevé la citée, la requérante n'a pas 
allégué en quoi la citée aurait, selon elle, conduit F______ à rompre ce contrat, au 
sens où l'entend l'art. 4 let. a LCD. La requérante n'a consacré aucun 
développement à cette question dans ses écritures. Elle s'est bornée à produire le 
contrat du 14 septembre 2017, qui comporte 32 pages, sans spécifier les 
obligations contractuelles que F______ aurait supposément violées en lui retirant 
les travaux sous-traités. Or, l'hypothèse d'une résiliation injustifiée est d'autant 
moins évidente que l'art. 20 du contrat stipule que F______ a la faculté de résilier 
les rapports contractuels de façon anticipée pour divers motifs, listés de façon non 
exhaustive (inexécution fautive du contrat, violation grave ou répétée des 
obligations contractuelles, insolvabilité du sous-traitant, etc.). 
 
2.3.2 Au vu des considérations qui précèdent, aucun acte de concurrence déloyale 
n'a été rendu vraisemblable, de sorte que la requête de mesures provisionnelles 
sera rejetée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres conditions posées aux 
art. 261 et 262 CPC. 
 
La Cour relèvera néanmoins qu'au vu de la récente conclusion, entre F______ et 
la citée, d'un contrat de sous-traitance portant sur les plafonds froids des portes 
2/3______ de l'aile Est (contrat dont la validité matérielle n'est pas affectée par un 
éventuel comportement déloyal imputable à la citée), l'intérêt de la requérante au 
prononcé de mesures provisionnelles fait dorénavant défaut. Dans un tel contexte 
en effet, seule une action réparatrice pourrait être envisageable, à l'exclusion d'une 
action défensive que le prononcé de mesures conservatoires viserait à anticiper. 
3. 
Les frais judiciaires, comprenant l'émolument de décision sur mesures 
superprovisionnelles, seront arrêtés à 4'000 fr. (art. 17 et 26 RTFMC), mis à la 
charge de la requérante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), et compensés avec 
l'avance de frais effectuée par celle-ci (art. 111 al. 1 CPC), laquelle demeure 
acquise à l'Etat de Genève. 


- 16/17 - 
 
C/11701/2020 
 
La requérante sera condamnée à verser à la citée 3'000 fr., débours et TVA 
compris, à titre de dépens (art. 84, 85 et 88 RTFMC; art. 20 al. 1, 23, 25 et 26 
LaCC). 
* * * * * 


- 17/17 - 
 
C/11701/2020 
PAR CES MOTIFS, 
La Chambre civile : 
A la forme : 
Déclare recevable la requête de mesures provisionnelles formée le 26 juin 2020 par 
A______ SA à l'encontre de B______. 
Au fond : 
La rejette. 
Déboute les parties de toutes autres conclusions. 
Sur les frais : 
Arrête les frais judiciaires à 4'000 fr., les met à la charge de A______ SA et les 
compense avec l'avance effectuée, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève. 
Condamne A______ SA à verser à B______ la somme de 3'000 fr. à titre de dépens. 
Siégeant : 
Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Jean 
REYMOND, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière. 
La présidente : 
Nathalie RAPP 
 
La greffière : 
Camille LESTEVEN 
 
 
 
 
 
 
 
Indication des voies de recours : 
 
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; 
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification 
avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du 
recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. 
 
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.