ge_gerichte · ACJC/937/2020 · 2020-06-30 · fr


Le présent arrêt est communiqué aux parties, ainsi qu'au Registre foncier, par plis 
recommandés du 15.07.2020. 
 
REPUBLIQUE ET 
 
CANTON DE GENEVE 
POUVOIR JUDICIAIRE 
C/29110/2019 
ACJC/937/2020 
ARRÊT 
DE LA COUR DE JUSTICE 
Chambre civile 
DU MARDI 30 JUIN 2020 
 
Entre 
SOCIETE IMMOBILIERE A______ SA, sise c/o B______ SA, ______, appelante 
d'une ordonnance rendue par la 4ème Chambre du Tribunal de première instance de ce 
canton le 12 mars 2020, comparant par Me Rodrigue Sperisen, avocat, rue du 
Rhône 118, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, 
et 
C______ SARL, sise ______, intimée, comparant par Me H______, avocate, ______, 
en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile. 


- 2/12 - 
 
C/29110/2019 
EN FAIT 
A. 
Par ordonnance OTPI/178/2020 du 12 mars 2020, reçue par les parties le 16 mars 
2020, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles, a 
ordonné aux frais, risques et périls de C______ SARL, au Conservateur du 
Registre foncier de Genève, de procéder, au bénéfice de cette dernière, à 
l'inscription provisoire d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs à 
l'encontre de la SOCIETE IMMOBILIERE A______ SA à concurrence de 
44'794 fr. 54 sur la parcelle n° 1______ de la commune de D______ [GE], 
propriété de la SOCIETE IMMOBILIERE A______ SA (ch. 1 du dispositif), 
imparti à C______ SARL un délai de deux mois dès notification de l'ordonnance 
pour faire valoir son droit en justice (ch. 2), dit que l'ordonnance déploierait ses 
effets jusqu'à droit jugé ou accord entre les parties (ch. 3), condamné la SOCIETE 
IMMOBILIERE A______ SA à verser à C______ SARL 1'000 fr. au titre des 
frais judiciaires (ch. 4 et 5) et 2'300 fr. de dépens (ch. 6) et débouté les parties de 
toutes autres conclusions (ch. 7). 
B. 
a. Le 26 mars 2020, la SOCIETE IMMOBILIERE A______ SA a formé appel 
contre cette ordonnance, concluant à ce que la Cour l'annule et rejette la requête 
en inscription provisoire d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs 
formée par C______ SARL, avec suite de frais et dépens. 
 
b. Le 1er mai 2020, C______ SARL a conclu au rejet de l'appel, avec suite de frais 
et dépens. 
 
Elle a produit des pièces nouvelles. 
 
c. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions. 
 
d. Elles ont été informées le 27 mai 2020 de ce que la cause était gardée à juger. 
C. 
Les faits pertinents suivants résultent du dossier. 
 
a. C______ SARL est une société active notamment dans les domaines de la 
 
décoration d'intérieur, de la fourniture, pose et installation de cuisines et de salles 
 
de bains. 
b. La SOCIETE IMMOBILIERE A______ SA est propriétaire de l'immeuble sis 
[no.] ______ rue 2______, [code postal] D______, soit la parcelle no 1______ de 
la commune de D______. 
Elle a remis en location à E______ SA une arcade commerciale sise au rez-de-
chaussée de l'immeuble aux fins d'exploitation d'un restaurant. 


- 3/12 - 
 
C/29110/2019 
c. Par lettre d'adjudication du 28 mai 2019, F______ SARL, société active dans le 
développement d'établissements de restauration et agissant pour le compte de 
E______ SA, a confié à C______ SARL des travaux de maçonnerie et plâtrerie 
dans le cadre de la rénovation de l'arcade précitée. 
Lesdits travaux, adjugés pour 107'700 fr. TTC, devaient prendre fin le 10 juillet 
2019. 
d. C______ SARL a également établi un devis le 1er juillet 2019 pour 
1'092 fr. 38 TTC relatif à la construction d'une paroi temporaire en bois côté 
parking. 
e. C______ SARL a établi à l'attention de E______ SA les sept factures 
suivantes : 
- Facture d'acompte du 27 mai 2019 pour 32'310 fr. TTC, relative à la rénovation 
du restaurant; 
- Facture d'acompte du 16 juin 2019 pour 32'310 fr. TTC, relative à la rénovation 
du restaurant; 
- Facture du 1er juillet 2019 pour 1'163.16 TTC, relative à la démolition de la 
chambre froide; 
- Facture d'acompte du 10 juillet 2019 pour 16'155 fr. TTC, relative à la 
rénovation du restaurant; 
- Facture d'acompte du 19 juillet 2019 pour 16'155 fr. TTC, relative à la 
rénovation du restaurant; 
- Facture d'acompte du 21 juillet 2019 pour 42'536 fr. TTC, relative à des travaux 
en plus effectués sur demande; 
- Facture d'acompte du 4 août 2019 pour 16'155 fr. TTC, relative à la rénovation 
du restaurant. 
f. C______ SARL expose avoir reçu de E______ SA la somme de 80'775 fr. au 
total par le biais du versement des acomptes suivants: 32'310 fr. le 31 mai 2019, 
16'155 fr. le 26 juin 2019, 16'155 fr. le 18 juillet 2019, 16'155 fr. le 24 juillet 
2019. 
g. Le 9 août 2019, F______ SARL a adressé à C______ SARL un courriel 
décrivant les travaux que les entreprises qu'elle avait "remis en place" allaient 
faire dans les jours suivants. Elle ajoutait ce qui suit : "Comme discuté, pas de 
souci pour G______ et moi que vous repreniez le chantier si tout est en ordre de 
votre côté au niveau administratif. Par contre je ne vais pas stopper en cours les 


- 4/12 - 
 
C/29110/2019 
entreprises qui ont accepté de prendre le chantier au premier appel, ce ne serait 
pas correct. Ce que je te propose c'est que vous repreniez toutes les peintures, la 
pose des portes, trappes, etc., la pose du carrelage au sous-sol. Par contre, avec le 
nouveau retard que nous avons pris, je dois être sûr que vous aurez le monde pour 
finaliser ces tâches dans un délai très court (en tous cas 4 peintres en même temps, 
2 carreleurs pour le sous-sol (…) plus en tout cas un gars pour la pose des portes, 
etc). Si c'est jouable pour vous, dis-moi, on se voit mardi matin pour faire un point 
(…) Okay pour toi? Tiens-moi au courant". 
h. Le 23 août 2020, F______ SARL a adressé à différentes entreprises, un courriel 
dont l'objet était "[rue] 2______ – point chantier du 23/08". 
Ce courriel contenait une liste de travaux à effectuer par différentes entreprises. 
Cette liste mentionnait, pour C______ SARL, les travaux suivants : le carrelage à 
droite de la hotte de la cuisine, les joints de finition dans les angles carrelages 
sol/plafond de la cuisine, une dernière bande de carrelage sur le haut des carreaux 
cuisine, la reprise des joints de sols du bar, le carrelage du passe assiettes et la 
plinthe de la cuisine. Ces travaux devaient être effectués en urgence. Une mention 
manuscrite indiquant "+ value, pas fait" a été apposée sur la liste en regard de la 
rubrique "carrelage passe assiettes". 
D'autres travaux étaient encore indiqués à charge de C______ SARL dans les 
salles avant et arrière, la salle du fond et les toilettes. Des mentions manuscrites 
indiquant que ces travaux n'avaient pas été faits ou avaient été faits par d'autres 
entreprises ou n'étaient pas inclus dans le devis ont été apposées en regard des 
rubriques concernées. 
i. Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles déposée le 
23 décembre 2019, C______ SARL a conclu à ce que le Tribunal ordonne 
l'inscription provisoire au Registre foncier d'une hypothèque légale des artisans et 
entrepreneurs à concurrence de 44'794 fr. 54 avec intérêts à 5 % dès le 1er août 
2019, sur la parcelle no 1______ appartenant à la SOCIETE IMMOBILIERE 
A______ SA. 
Elle a allégué avoir effectué des travaux pour un montant total de 144'794 fr. 54 et 
avoir reçu de E______ SA 80'775 fr. à titre d'acomptes. 
Concernant la date d'achèvement des travaux, elle a indiqué ce qui suit dans sa 
requête : "C______ SARL a dû stopper son activité sur le chantier pendant 
3 jours, dès le 8 août 2019. Lorsque C______ SARL a indiqué pourvoir reprendre 
le chantier le 12 août 2019, F______ SARL a refusé qu'elle continue les travaux 
qu'elle avait débutés et a de facto résilié le contrat d'entreprise. Les travaux de 
démolition, plâtrerie, peinture intérieure, électricité, menuiserie intérieure 
effectués par C______ SARL se sont arrêtés en date du 8 août 2018. La 
Requérante ignore quand les travaux finaux ont été menés à terme et ont été reçus 


- 5/12 - 
 
C/29110/2019 
F______ SARL, pour le compte de E______ SA, le 3 août 2017, en date du 
23 août 2019, les travaux de finition étant en cours [sic]." (allégués 11 à 14). 
j. Par ordonnance du 24 décembre 2019, le Tribunal a fait droit à la requête sur 
mesures superprovisionnelles. 
k. Le 24 décembre 2019, C______ SARL a transmis cette ordonnance au Registre 
foncier et a requis l'inscription provisoire de l'hypothèque légale. 
l. Le 15 janvier 2020, le Registre foncier a informé la SOCIETE IMMOBILIERE 
A______ SA de l'annotation de l'inscription provisoire du gage immobilier, selon 
réquisition du 24 décembre 2019. 
m. Dans sa réponse du 27 janvier 2020, la SOCIETE IMMOBILIERE 
A______ SA a conclu au rejet de la requête. 
Elle a notamment fait valoir que C______ SARL était hors délai pour requérir 
l'inscription dans la mesure où elle avait arrêté de travailler sur le chantier le 
8 août 2019. Quand bien même elle aurait travaillé jusqu'au 23 août 2019, la 
requête était également tardive dans la mesure où l'inscription au Registre foncier 
était intervenue au plus tôt le 24 décembre 2019. 
n. La cause a été gardée à juger par le Tribunal le 30 janvier 2020. 
EN DROIT 
1. 
1.1 L'ordonnance querellée a été rendue sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 
let. b CPC), dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 
10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). La voie de l'appel est dès lors ouverte. 
1.2 Le délai d'appel est de dix jours dès lors que la procédure sommaire est 
applicable (art. 248 let. d, 249 let. d ch. 5 et 314 al. 1 CPC). L'acte doit être écrit et 
motivé (art. 130, 131, 252 et 311 CPC). 
En l'espèce, l'appel a été déposé dans le délai et les formes prévus par la loi, de 
sorte qu'il est recevable. 
1.3 L'autorité d'appel revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir 
d'examen (art. 310 CPC). La requête en inscription provisoire d'une hypothèque 
légale étant soumise à la procédure sommaire, l'autorité peut toutefois s'en tenir à 
la vraisemblance des faits allégués et à un examen sommaire du droit (ATF 
127 III 474 consid. 2b/bb = JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_12/2013 
du 8 mars 2013 consid. 2.2). 
2. 
L'intimée a produit des pièces nouvelles en appel. 


- 6/12 - 
 
C/29110/2019 
 
2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont 
pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard 
(let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première 
instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise 
(let. b). 
2.2 En l'espèce, le courrier du Registre foncier à l'intimée du 3 janvier 2020 
(pièce 1), la réponse de l'intimée du 9 janvier 2020 (pièce 3), les échanges de 
courriels (pièces 5 et 6) et de SMS (pièce 7), intervenus entre l'intimée et 
F______ SARL respectivement le 26 août 2019 et entre le 21 et le 27 août 2019, 
sont tous antérieurs au 30 janvier 2020, date à laquelle la cause a été gardée à 
juger. 
Ces pièces auraient pu être produites devant le Tribunal, de sorte qu'elles sont 
irrecevables, à l'instar des faits qu'elles contiennent. 
3. 
Le Tribunal a retenu, sur la question demeurée litigieuse en appel du respect du 
délai de quatre mois pour l'inscription de l'hypothèque légale, que l'intimée avait 
allégué qu'elle s'était fait retirer les travaux le 12 août 2019. Il ressortait cependant 
des pièces produites que, le 23 août 2019, l'intimée était encore invitée par 
F______ SARL à achever certains travaux. L'hypothèque légale ayant été inscrite 
au registre foncier le 24 décembre 2019, il se justifiait de faire droit à la requête, 
dans la mesure où l'existence du droit à l'inscription définitive du gage immobilier 
n'apparaissait pas exclue ou hautement invraisemblable. 
 
L'appelante fait valoir que le Tribunal a violé la maxime des débats en s'écartant 
des allégués de l'intimée pour retenir des faits qu'elle n'avait pas mentionnés. 
L'intimée n'avait jamais soutenu qu'elle avait été invitée à achever certains travaux 
le 23 août 2013, ni qu'elle avait accompli des travaux à cette date ou 
postérieurement. A cela s'ajoutait que, contrairement à ce qu'avait retenu le 
Tribunal, l'inscription provisoire de l'hypothèque avait été effectuée le 15 janvier 
2020 et non le 24 décembre 2019. La requête était par conséquent tardive et 
l'intimée devait être déboutée de ses conclusions. 
 
3.1.1 Aux termes de l'art. 837 al. 1 ch. 3 CC, les artisans et entrepreneurs 
employés à la construction ou à la destruction de bâtiments ou d'autres ouvrages, 
au montage d'échafaudages, à la sécurisation d'une excavation ou à d'autres 
travaux semblables, peuvent requérir l'inscription d'une hypothèque légale sur 
l'immeuble pour lequel ils ont fourni des matériaux et du travail ou du travail 
seulement, que leur débiteur soit le propriétaire foncier, un artisan ou un 
entrepreneur, un locataire, un fermier ou une autre personne ayant un droit sur 
l'immeuble. L'inscription peut être requise dès le moment de la conclusion du 
contrat (art. 839 al. 1 CC) et doit être obtenue, à savoir opérée au registre foncier, 
au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux (art. 839 


- 7/12 - 
 
C/29110/2019 
al. 2 CC); il s'agit d'un délai de péremption, qui peut être sauvegardé par 
l'annotation d'une inscription provisoire (art. 48 al. 2 let. b et 76 al. 3 ORF) (arrêt 
du Tribunal fédéral 5A_420/2014 du 27 novembre 2014, consid. 3.1). 
Il y a achèvement des travaux, au sens de l'art. 839 al. 2 CC, quand tous les 
travaux qui constituent l'objet du contrat d'entreprise ont été exécutés et que 
l'ouvrage est livrable. Ne sont considérés comme travaux d'achèvement que ceux 
qui doivent être exécutés en vertu du contrat d'entreprise et du descriptif, non les 
prestations commandées en surplus sans qu'on puisse les considérer comme 
entrant dans le cadre élargi du contrat. Des travaux de peu d'importance ou 
accessoires, différés intentionnellement par l'artisan ou l'entrepreneur, ou bien 
encore des retouches (remplacement de parties livrées mais défectueuses, 
correction de quelque autre défaut) ne constituent pas des travaux d'achèvement. 
Les travaux effectués par l'entrepreneur en exécution de l'obligation de garantie 
prévue à l'art. 368 al. 2 CO n'entrent pas non plus en ligne de compte pour la 
computation du délai (ATF 106 II 22 consid. 2b; 102 II 206 consid. 1a). 
En revanche, lorsque des travaux indispensables, même d'importance secondaire, 
n'ont pas été exécutés, l'ouvrage ne peut pas être considéré comme achevé; des 
travaux nécessaires, notamment pour des raisons de sécurité, même de peu 
d'importance, constituent donc des travaux d'achèvement. Les travaux sont ainsi 
jugés selon un point de vue qualitatif plutôt que quantitatif. Le délai de l'art. 839 
al. 2 CC commence à courir dès l'achèvement des travaux, et non pas dès 
l'établissement de la facture; il s'ensuit que, lorsque des travaux déterminants sont 
encore effectués après la facturation et ne constituent pas des travaux de 
réparation ou de réfection consécutifs à un défaut de l'ouvrage, ils doivent être pris 
en compte pour le dies a quo du délai (arrêt du Tribunal fédéral 5A_282/2016 
consid. 4.1). 
Lorsque, avant l'achèvement des travaux, ceux-ci sont retirés à l'entrepreneur, c'est 
la date de ce retrait, et non celle du dernier travail exécuté, qui constitue le point 
de départ du délai de l'art. 839 al. 2 CC. Il en va de même quand l'entrepreneur 
refuse de poursuivre les travaux et se retire du contrat; en effet, dans un tel cas, il 
est constant, lors de la résiliation, que l'entrepreneur n'a plus à fournir de matériel 
ni de travail sur l'immeuble et que, à ce moment, il peut établir le décompte de sa 
prétention pour le travail exécuté avec autant de précision qu'il aurait pu le faire, 
normalement, dès l'achèvement des travaux (ATF 102 II 206 consid 1a)). 
Si l'inscription d'une hypothèque d'entrepreneur est soumise à un délai, c'est 
surtout pour assurer au propriétaire foncier la sécurité juridique dont il doit 
bénéficier le plus rapidement et le plus largement possible. Une protection 
particulière est due au propriétaire qui n'est pas le maître de l'ouvrage: l'inscription 
d'une hypothèque d'entrepreneur peut le mettre dans la situation inconfortable 


- 8/12 - 
 
C/29110/2019 
d'avoir à répondre sur gage de la dette d'un tiers (ATF 112 II 214 consid. 4a), 
JdT 1987 I 310). 
3.1.2 Selon l'art. 961 al. 3 CC, le juge statue - en procédure sommaire (art. 249 
let. d ch. 5 CPC) - sur la requête et autorise l'inscription provisoire si le droit 
allégué lui paraît exister. Vu la brièveté et la nature péremptoire du délai de 
l'art. 839 al. 2 CC, l'inscription provisoire de l'hypothèque légale ne peut être 
refusée que si l'existence du droit à l'inscription définitive du droit de gage paraît 
exclue ou hautement invraisemblable. Le juge tombe dans l'arbitraire lorsqu'il 
rejette la requête en présence d'une situation de fait ou de droit mal élucidée, qui 
mérite un examen plus ample que celui auquel il peut procéder dans le cadre d'une 
instruction sommaire; en cas de doute, lorsque les conditions de l'inscription sont 
incertaines, il doit ordonner l'inscription provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 
5A_420/2014 du 27 novembre 2014, consid. 3.2). 
3.1.3 Selon l'art. 972 al. 1 CC, les droits réels prennent leur rang et reçoivent leur 
date par l'inscription dans le grand livre. L'effet de l'inscription remonte à l'époque 
où elle a été faite dans le journal, moyennant que les pièces justificatives prévues 
par la loi aient été jointes à la demande ou, en cas d'inscription provisoire, que la 
légitimation complémentaire ait eu lieu en temps utile (art. 972 al. 2 CC). 
3.1.4 Lorsque la maxime des débats est applicable, ce qui est le cas en l'espèce, les 
parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et 
produire les preuves qui s'y rapportent (art. 55 al. 1 CPC). 
Il n'y a pas de formalisme excessif à ne pas tenir compte de faits non allégués 
découlant de pièces produites, à la différence du cas d'une allégation pertinente 
mais un peu trop générale, que le juge pourrait être amené à faire préciser en vertu 
de son devoir d'interpellation selon l'art. 56 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 
4D_57/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.3). 
A côté des auteurs qui s'opposent résolument à la prise en compte de faits non 
allégués, certains atténuent cette rigueur, affirmant que dans un tel cas, l'état de 
fait est en général incomplet ou peu clair, de sorte que le juge a le devoir 
d'interpeller les parties (art. 56 CPC), étant aussi considéré que les faits pertinents 
non contestés ne peuvent jamais être ignorés; d'autres auteurs admettent les faits 
qui, à tout le moins, s'inscrivent dans le cadre de ce qui a été allégué ou qui 
entraînent des conséquences juridiques visées par la prétention en cause (ATF 
142 III 462 consid 4.3 et 4.4). 
3.2 En l'espèce l'intimée, représentée par avocat, a clairement indiqué dans sa 
demande qu'elle avait dû stopper le chantier pendant trois jours, dès le 8 août 
2019, pour des raisons qu'elle n'explique pas. Elle a ajouté que les travaux qu'elle 
avait effectués s'étaient arrêtés à cette dernière date, en raison du fait que, 
lorsqu'elle avait indiqué pouvoir reprendre le chantier, le 12 août 2019, 


- 9/12 - 
 
C/29110/2019 
F______ SARL avait refusé qu'elle continue les travaux qu'elle avait débutés et 
avait, de facto, résilié le contrat d'entreprise. 
Ces allégations n'ont pas été contestées par l'appelante et ne sauraient être 
ignorées. 
Elles sont en outre claires et complètes. Elles ne constituent ainsi pas des 
allégations pertinentes trop générales, que le juge pourrait être amené à faire 
préciser en vertu de son devoir d'interpellation selon l'art. 56 CPC. 
Conformément à la maxime des débats et à la jurisprudence y relative, le Tribunal 
devait s'en tenir à ces allégations pour déterminer si le délai de péremption prévu 
par l'art. 839 al. 2 CC était respecté ou non. 
En tout état de cause, les pièces produites par l'intimée à l'appui de ses allégations 
ne permettent pas d'infirmer celles-ci. Il ressort du courrier de F______ SARL du 
9 août 2019 que cette dernière était d'accord pour que l'intimée reprenne le 
chantier, à certaines conditions, notamment d'avoir suffisamment de personnel 
pour finaliser très rapidement les tâches qui lui incombaient. 
Aucune pièce produite ne rend vraisemblable que l'intimée a accepté ces 
conditions. 
La liste de travaux figurant dans le courriel de F______ SARL du 23 août 2019 
n'a quant à elle pas de valeur probante particulière, dans la mesure rien ne permet 
de retenir que l'intimée est effectivement intervenue pour effectuer les dits 
travaux. 
Il ressort au contraire des notes manuscrites portées en regard de cette liste qu'une 
partie des travaux qui y sont mentionnés n'ont pas été effectués par les soins de 
l'intimée. 
A supposer que les autres travaux mentionnés aient été effectués par l'intimée, 
ceux-ci constituent vraisemblablement des travaux de finition de peu d'importance 
qui ne doivent pas être pris en compte pour le dies a quo du délai (finitions de 
carrelages, reprises de joints et d'une plinthe dans la cuisine/bar). 
Le fait que la dernière facture établie par l'intimée pour les travaux qu'elle a 
effectués date du 4 août 2019 confirme en outre ses allégations selon lesquelles 
elle a cessé son activité le 8 août 2019. 
Il résulte de ce qui précède que la question du respect du délai prévu par l'art. 839 
al. 2 CC doit être tranchée à la lumière des allégations de l'intimée, non contestées 
par l'appelante, selon lesquelles, d'une part elle a cessé les travaux le 8 août 2019 
et, d'autre part, F______ SARL a résilié son contrat en date du 12 août 2019. 


- 10/12 - 
 
C/29110/2019 
A teneur de la jurisprudence, lorsque, avant l'achèvement des travaux, ceux-ci 
sont retirés à l'entrepreneur ou si celui-ci refuse de poursuivre les travaux et se 
retire du contrat, le point de départ du délai de l'art. 839 al. 2 CC est la date de ce 
retrait, et non celle du dernier travail exécuté. 
Le délai de péremption a par conséquent commencé à courir le 12 août 2019. 
L'inscription de l'hypothèque légale a été effectuée le 24 décembre 2019, comme 
l'a retenu à juste titre le Tribunal. Contrairement à ce que soutient l'appelante, la 
date déterminante n'est pas le 15 janvier 2020, date de la validation de 
l'inscription, mais bien le 24 décembre 2019, date de l'inscription dans le journal, 
conformément à l'art. 972 al. 2 CC. 
Au 24 décembre 2019, le délai de péremption de quatre mois dès le 12 août 2019 
était échu, de sorte que la requête est tardive. 
Il convient encore de relever que l'on ne se trouve pas in casu dans l'hypothèse 
d'une situation de fait ou de droit mal élucidée, dans laquelle, en cas de doute, le 
juge devrait, selon la jurisprudence, ordonner l'inscription provisoire. Au vu des 
allégations de l'intimée, l'existence du droit à l'inscription définitive du droit de 
gage paraît au contraire hautement invraisemblable. 
A cela s'ajoute que l'appelante, propriétaire de l'immeuble, n'est pas maître de 
l'ouvrage, et mérite, selon la jurisprudence, une protection particulière. 
L'inscription de l'hypothèque requise par l'intimée la mettrait en effet dans la 
situation inconfortable d'avoir à répondre sur gage de la dette d'un tiers. 
L'ordonnance du 12 mars 2020 doit par conséquent être annulée, et l'intimée 
déboutée de ses conclusions. 
4. 
Les frais et dépens de première et seconde instance doivent être mis à charge de 
l'intimée qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 
 
Les frais judiciaires de première instance seront arrêtés à 1'000 fr. et ceux d'appel 
à 800 fr. (art. 26 et 36 RTFMC). Ils seront compensés avec les avances versées 
par les parties, acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimée sera 
ainsi condamnée à verser à l'appelante 800 fr. au titre des frais judiciaires d'appel. 
 
Les dépens mis à charge de l'intimée seront fixés à 2'300 fr. pour la première 
instance et 1'500 fr. pour la seconde, débours et TVA inclus (art. 84, 85, 88 et 90 
RTFMC; 25 et 26 LaCC). 
* * * * * 
 
 


- 11/12 - 
 
C/29110/2019 
 
PAR CES MOTIFS, 
La Chambre civile : 
A la forme : 
Déclare recevable l'appel interjeté le 26 mars 2020 par la SOCIETE IMMOBILIERE 
A______ SA contre l'ordonnance OTPI/178/2020 rendue le 12 mars 2020 par le 
Tribunal de première instance dans la cause C/29110/2019-4 SP. 
Au fond : 
Annule l'ordonnance querellée et, statuant à nouveau : 
Rejette la requête en inscription provisoire d'une hypothèque légale des artisans et 
entrepreneurs formée le 23 décembre 2019 par C______ SARL à l'encontre de la 
SOCIETE IMMOBILIERE A______ SA. 
Déboute les parties de toutes autres conclusions. 
Sur les frais : 
Met les frais judiciaires de première et seconde instance, arrêtés à 1'800 fr., à la charge 
de C______ SARL et les compense avec les avances versées par les parties, acquises à 
l'Etat de Genève. 
Condamne C______ SARL à verser à la SOCIETE IMMOBILIERE A______ SA 
800 fr. au titre des frais judiciaires. 
Condamne C______ SARL à verser à la SOCIETE IMMOBILIERE A______ SA 
3'800 fr. à titre de dépens de première et seconde instance. 
Siégeant : 
Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et 
Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Mélanie DE 
RESENDE PEREIRA, greffière. 
 
Le président : 
Laurent RIEBEN 
 
La greffière : 
Mélanie DE RESENDE PEREIRA 
 
 


- 12/12 - 
 
C/29110/2019 
Indication des voies de recours : 
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 
(LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa 
notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal 
fédéral par la voie du recours en matière civile. 
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. 
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 
30'000 fr.