ge_gerichte · ACJC/866/2023 · 2022-02-07 · fr


Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 10 juillet 2023 
 
 
REPUBLIQUE ET 
 
CANTON DE GENEVE 
POUVOIR JUDICIAIRE 
C/27484/2017 
ACJC/866/2023 
ARRÊT 
DE LA COUR DE JUSTICE 
Chambre civile 
DU MARDI 27 JUIN 2023 
 
Entre 
A______ SARL, sise ______, appelante d'un jugement rendu par la 20ème Chambre 
du Tribunal de première instance de ce canton le 7 février 2022 et intimée sur appel 
joint, comparant d'abord par Me Damien BLANC, avocat, puis en personne, 
et 
B______ SA, sise ______, intimée et appelante sur appel joint, comparant par 
Me Agrippino RENDA, avocat, route des Acacias 6, case postale 588, 1211 Genève 4, 
en l'Étude duquel elle fait élection de domicile. 
 


- 2/21 - 
 
C/27484/2017 
EN FAIT 
A. 
Par jugement du 7 février 2022, le Tribunal de première instance, statuant sur 
demande 
principale 
et 
sur 
demande 
reconventionnelle, 
a 
condamné 
A______ SARL à verser à B______ SA le montant de 8'046 fr. 85 avec intérêts à 
5% dès le 14 juin 2018 (ch. 1 du dispositif), débouté A______ SARL de toutes ses 
conclusions (ch. 2), réparti les frais judiciaires, arrêtés à 7'200 fr., à raison de 
4'300 fr. à la charge de A______ SARL et de 2'900 fr. à charge d'B______ SA et 
condamné A______ SARL à payer à B______ SA le montant de 2'300 fr. (ch. 3), 
dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres 
conclusions (ch. 5). 
B. 
a. Par acte expédié à la Cour de justice le 11 mars 2022, A______ SARL a formé 
appel contre ce jugement, dont elle a sollicité l'annulation. 
Elle a conclu, sur demande principale, au déboutement de B______ SA de toutes 
ses conclusions, avec suite de frais. 
Sur demande reconventionnelle, elle a conclu à la condamnation de cette dernière 
à lui verser la somme de 18'516 fr. 60 avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2018, 
avec suite de frais; si la Cour devait confirmer les ch. 1 et 2 du dispositif du 
jugement attaqué, elle conclut à l'annulation des ch. 3 et 4 dudit dispositif et à ce 
que les frais judicaires, arrêtés à 7'200 fr. soient mis à hauteur de 1'800 fr. à sa 
charge et à hauteur de 5'400 fr. à la charge de B______ SA et à ce qu'elle soit 
condamnée à verser 3'677 fr. 50 à B______ SA à titre de dépens et à ce que cette 
dernière lui verse 7'795 fr. à ce titre. 
b. Dans sa réponse à l'appel, B______ SA a conclu au rejet de celui-ci et à la 
condamnation de A______ SARL à tous les "frais et dépens" de première 
instance, lesquels comprendront une participation à ses frais d'avocat, soit un 
montant minimal de 15'000 fr., "sous réserve d'amplifications futures" ainsi que 
3'000 fr. à titre de dépens d'appel, "sous réserve d'amplification futures". 
Elle a par ailleurs formé un appel joint aux termes duquel elle a conclu à 
l'annulation des ch. 1, 3 et 4 du dispositif du jugement du 7 février 2022 et, cela 
fait, à ce que A______ SARL soit condamnée à lui payer la somme de 
93'798 fr. 86 plus intérêts à 5% dès le 24 avril 2017, sous déduction de la somme 
de 34'452 fr. ainsi qu'à lui rembourser l'intégralité des frais relatifs à la procédure 
visant l'inscription de l'hypothèque légale sur le bien-fonds appartenant à 
C______ SA (C/11______/2017), soit 100 fr., 1'000 fr., 210 fr. 20, 7905 fr., 200 
fr., 800 fr. et 3'500 fr. Elle a encore conclu à la condamnation de A______ SARL 
à lui payer 15'000 fr. à titre de dépens de première instance et 3'000 fr. à titre de 
dépens d'appel, "sous réserve d'amplification futures. 


- 3/21 - 
 
C/27484/2017 
c. A______ SARL a conclu au rejet de l'appel joint, avec suite de frais. Sur appel 
principal, elle a modifié ses conclusions, sollicitant l'annulation du jugement 
attaqué et. cela fait, le déboutement de B______ SA de toutes ses conclusions, 
avec suite de frais, et la condamnation de cette dernière à lui verser les sommes de 
15'000 fr. à titre de dépens de première instance et de 6'000 fr. à titre de dépens 
d'appel. 
d. B______ SA a dupliqué sur appel principal et répliqué sur appel joint, 
persistant dans ses conclusions. 
e. A______ SARL a déposé une triplique dans laquelle elle a repris les 
conclusions qu'elle avait prise dans son appel, concernant la condamnation, sur 
demande reconventionnelle, de B______ SA à lui verser la somme de 
18'516 fr. 60 avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2018. Elle a par ailleurs conclu à 
la condamnation de B______ SA à lui verser la somme de 15'000 fr. à titre de 
dépens de première instance et de 9'000 fr. à titre de dépens d'appel. 
f. La cause a été gardée à juger le 27 février 2023. 
C. 
Les faits pertinents suivants résultent de la procédure. 
a.a B______ SA est une société active dans le secteur du bâtiment, en particulier 
de la rénovation et de la décoration. Son administrateur est D______. 
a.b A______ SARL est une société active dans le domaine des études, des 
planifications et de la direction des constructions. Son associé-gérant est E______. 
a.c C______ SA est une société immobilière, sise à Genève. Elle est propriétaire 
des parcelles n° 1______ et n° 2______ de la commune de Genève-Cité. 
b. F______ (SUISSE) SA et F______/3______ sont locataires des immeubles sis 
sur les parcelles précitées. 
c. Courant 2016, ces deux sociétés ont mandaté A______ SARL afin d'exécuter 
des travaux de rénovation dans les locaux qu'elles occupent. 
d. A______ SARL a sous-traité une partie des travaux (peinture, plâtrerie, 
installation de faux-plafonds et faux-planchers, etc.) à B______ SA. 
Les parties ont convenu de soumettre leur relation contractuelle de (sous-)maître 
d’ouvrage à (sous-)entrepreneur, dans l’ordre de priorité, aux conditions 
particulières de A______ SARL, puis à ses conditions générales, enfin aux 
"Conditions générales pour l’exécution des travaux de construction" de la norme 
SIA 118. 


- 4/21 - 
 
C/27484/2017 
Les Conditions particulières de A______ SARL, contresignées par B______ SA, 
prescrivent notamment que : 
 tous travaux supplémentaires doivent faire l'objet de devis approuvés par la 
direction des travaux avant l'exécution desdits travaux (art. 7); 
 l'entrepreneur accepte un arrondi sur les factures pour autant que celui-ci soit 
toujours inférieur à 0,5% (art. 16); 
 les pénalités de retard par rapport aux dates contractuelles sont de 0,5% par 
jour ouvrable, plafonnées à 10% du montant contractuel (art. 18); 
 le paiement final représentant au minimum 10% restants des travaux effectués 
est exécuté lorsque cinq conditions sont réalisées, à savoir la réception des 
travaux effectuée par la direction des travaux et l'entreprise, la remise de la 
garantie de bonne fin des travaux, les levées de toutes les retouches notées lors 
de la réception des travaux, la remise du dossier de révision complet et la 
signature du décompte final par l'entreprise (art. 20). 
Les Conditions générales de A______ SARL, contresignées par B______ SA, 
prescrivent, en complément ou modification d’articles spécifiques de la norme 
SIA 118 auxquels elles se réfèrent et renvoient expressément, notamment que : 
 les travaux en régie ne doivent être effectués qu'avec l'autorisation préalable 
écrite de la direction des travaux, même s'ils ont été convenus dans le contrat et 
qu'en cas de violation de ces prescriptions l'entrepreneur perd son droit à la 
rémunération (art. 3.6); 
 si des modifications de plans entrainent une adaptation de prix ou des avenants, 
l'entrepreneur doit en avertir le maître de l'ouvrage par écrit avant le début des 
travaux; des prétentions formées après coup ne seront pas prises en compte, les 
modifications de prix ou les avenants doivent être signalés par écrit (art. 3.7.1); 
 les modifications et les avenant au contrat d'entreprise ne sont valables que s'ils 
sont effectués par écrit, en accord avec le maître de l'ouvrage (art. 3.7.2); 
 le maître d’ouvrage établit le décompte final, qui tient compte des termes et 
conditions contractuelles (déductions, etc.); le paiement final est dû dès 
l’accord écrit de l’entrepreneur sur le décompte final et remise par 
l’entrepreneur de la totalité des décomptes de comptabilité, des documents 
relatifs à la construction et de la garantie; le paiement intervient dans les 
60 jours (art. 3.8.3); 
 l'objet de la réception est l'ouvrage terminé (art. 3.9.1); 


- 5/21 - 
 
C/27484/2017 
 si des défauts sont constatés lors de la réception, le montant de la retenue n’est 
dû qu’après leur élimination complète (art. 3.9.3). 
e. Par courriel du 19 septembre 2016, A______ SARL a confirmé à B______ SA 
l'adjudication des travaux de plâtrerie/faux-plancher/faux-plafonds pour un 
montant total de 432'000 fr. HT. Il était mentionné un délai pour la réception des 
travaux au 5 décembre 2016 et pour les retouches au 16 décembre 2016. 
f. Les travaux effectués par B______ SA ont débuté en septembre 2016. 
g. Les parties ont signé un Contrat d'entreprise au forfait le 2 novembre 2016. 
L'objet de ce contrat portait sur les éléments suivants, d'un montant total de 
464'883 fr. HT : 
 Soumission n° 2 du 21 juillet 2016 : 
254'115 fr. HT 
 Soumission n° 3 du 21 juillet 2016 : 
92'500 fr. HT 
 Soumission n° 5 du 21 juillet 2016 : 
81'538 fr. HT 
 Addendum du 4 août 2016 : 
36'730 fr. HT 
Il était prévu un rabais de 4%, un escompte de 3% et un arrondi d'environ 0.21 %, 
portant le prix total des travaux à 432'000 fr. HT, soit 466'560 fr. TTC. 
Les délais mentionnés dans ce contrat étaient identiques à ceux se trouvant dans le 
courriel susmentionné. Une élection de for était prévue à Genève. 
h. Un nouveau contrat a été signé le 12 avril 2017, lequel annulait et remplaçait le 
précédent. L'objet de ce contrat était modifié par rapport au précédent en ce qu'il 
ne comportait plus la Soumission n° 5 d'un montant de 81'538 fr. HT, mais 
ajoutait la dépose de faux-plafonds pour un montant de 6'500 fr. HT. Ainsi, le prix 
final s'élevait à 389'845 fr. HT et après rabais, escompte et arrondi, à 362'000 fr. 
HT, soit 390'960 fr. TTC. 
Les délais mentionnés dans ce contrat étaient identiques à ceux se trouvant dans le 
contrat précédent. 
i. Le même jour, B______ SA a contresigné le décompte final établi par 
A______ SARL. 
Ce document comportait les postes suivants: 
 Travaux commandés, comprenant le Contrat à forfait du 5 janvier 2017 pour un 
montant de 389'845 fr. HT et les commandes complémentaires, à savoir 
l'Avenant n° 1 du 3 avril 2017 pour un montant de 26'242 fr. 89 HT, soit un 


- 6/21 - 
 
C/27484/2017 
total de 416'087 fr. 89 HT et, une fois les déductions appliquées, 386'000 fr. 
HT, soit 416'880 fr. TTC (sans le prorata de 1,5%). 
 Travaux effectués, soit le Contrat à forfait du 5 janvier 2017 pour un montant 
de 389'845 fr. HT et les commandes complémentaires, à savoir l'Avenant n° 1 
du 3 avril 2017 pour un montant de 26'242 fr. 89 HT, soit un total de 
416'087 fr. 89 HT, soit, après les déductions appliquées, y compris le prorata 
de 1,5%, 380'000 fr. HT, soit 410'400 fr. TTC. 
 Acomptes versés: 319'700 fr. HT, soit 345'276 fr. TTC. 
 Solde dû: 60'300 fr. HT, soit 65'124 fr. TTC. 
Il était également énoncé que B______ SA acceptait de recevoir un paiement final 
de 65'124 fr. pour solde de tous comptes et de toutes prétentions du fait du contrat 
d'entreprise conclu avec A______ SARL pour le chantier de F______, les droits 
découlant de la garantie pour les défauts étant réservés. La garantie de bonne fin 
des travaux s'élevait à 41'040 fr. 
j. De nombreuses demandes de travaux supplémentaires ont été formulées en 
cours de chantier, demandes adressées directement aux ouvriers sur place par 
l'architecte. Ces travaux supplémentaires faisaient généralement l'objet de devis, 
parfois par oral, par manque de temps, mais toujours avec l'accord de 
A______ SARL (Auditions de G______, PV du 10 novembre 2020, p. 2; de 
H______, PV du 3 février 2021, p. 5; de I______, PV du 3 février 2021, p. 6). 
E______ a reconnu une partie des travaux supplémentaires, tout en précisant 
qu'une partie des travaux n'avait pas été effectuée. Il a précisé que les travaux 
exécutés avaient nécessité des retouches, mais que tout avait été effectué, et qu'il 
ne critiquait pas la qualité des travaux. 
k. Le chantier s'est achevé en avril 2017, mais des retouches ont dû être effectuées 
et la réception a eu lieu au mois de juin 2017. 
l. Le 22 mai 2017, A______ SARL a versé le montant de 24'084 fr. à 
B______ SA, correspondant à la différence entre le solde dû et reconnu de 
65'124 fr. et le montant de la garantie de bonne fin des travaux 41'040 fr. 
m. Le 28 juin 2017, B______ SA a mis en demeure A______ SARL de s'acquitter 
de sa facture finale du 4 avril 2017, dont le solde s'élevait à 41'040 fr. 
n. Le 30 juin 2017, le procès-verbal de réception de l'ouvrage a été dressé et signé 
par les parties, indiquant que l'ouvrage était "considéré comme reçu". Un délai au 
14 juillet 2017 a été fixé pour l'exécution des retouches. 


- 7/21 - 
 
C/27484/2017 
o. A______ SARL a répondu à la mise en demeure de B______ SA par courrier 
du 3 juillet 2017. Elle a relevé que des retouches devaient encore être exécutées, 
de même que le nettoyage des faux-planchers et l'a avertie que si les retouches 
n'étaient pas effectuées d'ici au 14 juillet 2017, elle mandaterait une autre 
entreprise pour les effectuer aux frais de B______ SA. 
p. Le 12 juillet 2017, B______ SA a mis en demeure A______ SARL de lui 
verser le montant de 51'877 fr. 45 avant le 14 juillet 2017 (41'040 fr. 
+ 10'837 fr. 45). 
Le même jour, le conseil de A______ SARL a rappelé que B______ SA disposait 
encore de deux jours pour exécuter les dernières retouches. 
q. Le 19 juillet 2017, A______ SARL s'est acquittée d'un montant de 8'444 fr. 74 
en faveur de B______ SA, à savoir 216 fr. 76, 3'484 fr. 62 et 4'743 fr. 36. 
r. Par courrier du 20 juillet 2017, B______ SA a adressé à A______ SARL un 
récapitulatif général mentionnant un montant total à verser de 93'798 fr. 86 TTC. 
Ce document comportait les quatre décomptes suivants : 
 (i) "Décompte final détaillé" portant sur : 
(1) le Contrat d'entreprise comprenant les Soumissions n° 2 et n° 3, la dépose 
des faux-plafonds ainsi que l'Addendum du 4 août 2016 pour un montant de 
389'845 fr. HT. 
(2) le devis complémentaire du 3 avril 2017 (Avenant n° 1 du 3 avril 2017), 
dont les coûts s'élevaient à 26'242 fr. 89 HT. Ce montant comprend notamment 
1'622 fr. pour le devis n° 4______, 4'680 fr. pour le devis n° 6______, 3'907 fr. 
pour le devis n° 8______ et 4'350 fr. pour le devis n° 7______, soit 14'559 fr. 
HT au total pour ces quatre devis. 
Le total était ainsi de 416'087 fr. 89 HT brut (389'845 fr. + 26'242 fr. 89), puis, 
après les déductions et un arrondi de 0,17%, de 381'600 fr. HT, soit 
412'128 fr. TTC. 
Les acomptes versés se chiffraient à 369'360 fr., composés de 345'276 fr. au 
12 avril 2017 et de 24'084 fr. versés le 22 mai 2017. 
Le solde dû était ainsi arrêté à 42'768 fr. TTC. 
 (ii) "Décompte final sur factures complémentaires" 
 
 


- 8/21 - 
 
C/27484/2017 
Ce décompte s'élevait à 1'458 fr. 86 TTC et portait sur les trois factures 
suivantes (d'un montant total de 9'903 fr. 60) : 
 Facture du 9 mai 2017 relative aux devis n° 4______, n° 5______ et 
n° 6______ d'un montant de 5'411 fr. 88, sous déduction d'un acompte de 
4'743 fr. 36, soit un solde de 668 fr. 52 TTC. 
 Facture du 16 mai 2017 relative au devis n° 7______ d'un montant de 
263 fr. 52, sous déduction d'un acompte de 216 fr. 76, soit un solde de 
46 fr. 76 TTC. 
 Facture du 12 juin 2017 relative au devis 8______ d'un montant de 
4'228 fr. 20, sous déduction d'un acompte de 3'484 fr. 62, soit un solde de 
743 fr. 58 TTC. 
 (iii) "Décompte final travaux supplémentaires" 
Ce décompte portait sur les travaux non facturés suite à une différence de 
métrés entre les prévisions en soumission (800 m2) et la réalité (2'700 m2). 
B______ SA facturait un montant de 37'476 fr. TTC pour cette différence. 
 (iv) "Décompte final pour travaux d'étude" 
Ce décompte concernait l'étude effectuée pour la Soumission n° 5 relative aux 
faux-plafonds. 
B______ SA a arrêté les frais relatifs à cette étude à 15% du contrat, soit 
12'096 fr. TTC, une fois les déductions appliquées. 
s. Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 24 juillet 
2017, B______ SA a requis l'inscription provisoire de deux hypothèques légales 
des artisans et entrepreneurs de 16'004 fr. 63 et de 77'794 fr. 93, avec intérêts à 
5% dès le 24 avril 2017, sur la parcelle n° 1______, respectivement n° 2______. 
Par ordonnance du même jour, le Tribunal de première instance, statuant sur 
mesures superprovisionnelles, dans la cause C/11______/2017, a ordonné 
l'inscription des hypothèques légales requises et a imparti un délai à C______ SA 
pour se déterminer par écrit. Le chiffre 3 du dispositif précisait que cette 
ordonnance déploierait ses effets jusqu'à l'exécution de la nouvelle décision qui 
serait rendue après réception des déterminations de C______ SA. 
t. Le 2 août 2017, A______ SARL a réclamé, après une première relance le 
12 juillet 2017, la réparation du défaut de fissures du couloir au sous-sol avant le 
9 août 2017 au motif que l'entreprise n'avait émis aucune réserve à ce sujet avant 
d'exécuter les travaux et qu'elle en assumait donc la responsabilité. B______ SA a 


- 9/21 - 
 
C/27484/2017 
répondu que la direction des travaux avait donné instruction de procéder au 
placage directement sur un support inadéquat et avait été informée des problèmes 
pouvant en résulter. 
u. Le 3 octobre 2017, A______ SARL a averti B______ SA qu'elle allait faire 
effectuer la réparation du couloir B-14 par une entreprise tierce aux frais de celle-
ci. 
v. Par ordonnance OTPI/554/2017 du 10 octobre 2017, le Tribunal, statuant sur 
mesures provisionnelles, a dit que la requête en inscription provisoire 
d'hypothèques légales formée par B______ SA à l'encontre de C______ SA était 
devenue sans objet (chiffre 1 du dispositif), révoqué en conséquence l'ordonnance 
rendue à titre superprovisionnel le 24 juillet 2017 (ch. 2), imparti à B______ SA 
un délai de trente jours dès réception de la décision pour faire valoir son droit en 
justice (ch. 3), mis les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., à la charge de cette 
dernière (ch. 4), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 5) et débouté les parties 
de toutes autres conclusions (ch. 6). 
Le Tribunal a considéré que C______ SA avait fait établir une garantie bancaire 
suffisante en faveur de B______ SA, permettant de couvrir la créance invoquée en 
capital et intérêts, sans limitation dans le temps, de sorte que l'inscription des 
hypothèques légales n'était plus justifiée, la requête étant devenue sans objet. Le 
premier juge a ainsi révoqué son ordonnance du 24 juillet 2017 prononçant 
l'inscription provisoire des hypothèques légales et mis les frais judiciaires à la 
charge de B______ SA, aux motifs qu'elle succombait dans sa requête et que la 
saisine du Tribunal n'était pas nécessaire, dans la mesure où C______ SA lui avait 
déjà remis une garantie bancaire avant le dépôt de la requête. 
w. Le 1er novembre 2017, A______ SARL a informé B______ SA que deux 
retouches devaient encore être effectuées, à savoir terminer le faux-plancher dans 
l'armoire coulissante du local B-04 et corriger la peinture qui s'écaille dans les 
locaux 03.02 et 03.05. Elle lui fixait un ultime délai au 10 novembre 2017 pour 
s'exécuter. 
x. Le 3 mai 2018, A______ SARL a établi un nouveau décompte final arrêtant le 
solde dû à 33'480 fr. TTC. 
Ce document comportait les postes suivants : 
 (i)Travaux commandés : 
(1) Le Contrat à forfait du 5 janvier 2017 pour un montant de 389'845 fr. HT 
(2) les commandes complémentaires, à savoir l'Avenant n° 1 du 3 avril 2017 
(26'242 fr. 89 HT), le devis n° 4______ (911 fr. HT), le devis n° 6______ 


- 10/21 - 
 
C/27484/2017 
(3'204 fr. HT), le devis n° 8______ (5'220 fr. HT), la déduction de la 
participation de B______ SA à la remise en état des trappes (1'305 fr.), le devis 
n° 9______ (750 fr. HT) et le devis n° 10______ (508 fr. 50 HT), soit 
35'531 fr. 39. 
Le total des travaux était ainsi de 425'376 fr. 39 HT bruts, et de 395'000 fr. HT, 
soit 426'600 fr. TTC, une fois les déductions appliquées avec un arrondi de 
0,28%. 
 (ii) Travaux effectués : 
(1) Le Contrat à forfait du 5 janvier 2017 pour un montant de 389'845 fr. HT 
(2) les commandes complémentaires, à savoir l'Avenant n° 1 du 3 avril 2017 
(26'242 fr. 89 HT), le devis n° 4______ (911 fr. HT), le devis n° 6______ 
(3'204 fr. HT), le devis n° 8______ (5'220 fr. HT), la déduction de la 
participation de B______ SA à la remise en état des trappes (1'305 fr.), le devis 
n° 9______ (750 fr. HT) et le devis n° 10______ (508 fr. 50 HT), pour un 
montant de 35'531 39 HT 
Le total des travaux était ainsi de 425'376 fr. 39 HT bruts, montant duquel était 
déduit les moins-values relatives aux travaux de réfection exécutés par des 
entreprises tierces (7'100 fr. et 1'018 fr. 20), ainsi que les autres déductions, 
dont le prorata de 1,5% et un arrondi de 0,27%, arrivant ainsi à un total de 
381'000 fr. HT, soit 411'480 fr. TTC. 
 (iii) Déductions 
Acomptes versés de 349'819 fr. 20 HT, soit 377'804 fr. 74 TTC, dont 
4'743 fr. 36 pour la facture relative aux devis n° 4______, n° 5______ et 
n° 6______, 216 fr. 76 pour la facture relative au devis n° 7______ et 
3'484 fr. 62 pour la facture relative au devis n° 8______. 
 (iv) Facture finale et solde de tout compte 
Solde dû : 31'180 fr. 80 HT (381'000 fr. – 349'819 fr. 20), arrondis à 
31'000 fr. HT, soit 33'480 fr. TTC 
Ce document n'a pas été contresigné par B______ SA. 
y. Le 29 mai 2018, A______ SARL a versé 34'452 fr. en faveur de B______ SA. 
E______ a reconnu avoir versé ce montant après le début du litige car les 
conditions pour le paiement final étaient réunies, à savoir les retouches levées, la 
réception des travaux effectuée, la remise de garantie délivrée et le décompte final 
signé. 


- 11/21 - 
 
C/27484/2017 
A______ SARL a ainsi versé à B______ SA un montant total de 412'256 fr. 74. 
D. 
a. Par acte déposé au du Tribunal de première instance le 22 novembre 2017, puis 
le 14 juin 2018 à la suite de l'échec de la tentative de conciliation, B______ SA a 
requis la condamnation de A______ SARL à lui payer le montant de 93'798 fr. 86 
avec intérêts à 5% l'an dès le 24 avril 2017 sous déduction de 34'452 fr. versés le 
29 mai 2018, et à lui rembourser l'intégralité des frais relatifs à la procédure en 
inscription de l'hypothèque légale sur le bien-fonds appartenant à C______ SA, 
soit 6'515 fr. 20 au total. 
En substance, elle affirme, se fondant sur le récapitulatif du 20 juillet 2017, avoir 
réalisé les travaux confiés par A______ SARL dans les règles de l'art et que le 
solde demeurant impayé s'élève à 93'798 fr. 86. Elle soutient que ce montant est 
justifié par la nature et l'ampleur des travaux exécutés ainsi que les travaux 
supplémentaires demandés. Elle assure avoir également le droit de recevoir le 
remboursement des frais engagés dans la procédure en inscription de l'hypothèque 
légale. 
b. Dans sa réponse du 6 décembre 2018, A______ SARL a conclu au 
déboutement de B______ SA de toutes ses conclusions. Sur demande 
reconventionnelle, elle a sollicité la condamnation de celle-ci à lui payer le 
montant de 18'516 fr. 60 avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2018. 
Elle allègue que le contrat liant les parties conditionnait la réalisation de travaux 
supplémentaires à son accord écrit, qu'elle ne l'a jamais donné et qu'en 
conséquence B______ SA doit être déboutée de ses conclusions. Par ailleurs, 
B______ SA devait être condamnée à lui verser le montant de 18'516 fr. 60 à titre 
de pénalités dues pour les retards enregistrés. 
c. Par réponse à la demande reconventionnelle du 11 juin 2019, B______ SA a 
conclu au déboutement de A______ SARL. 
Elle soutient avoir effectué l'intégralité des travaux confiés dans le respect des 
règles de l'art, qu'aucun défaut ne lui a été signalé ni ne lui est imputable, et 
qu'aucun retard ne saurait également lui être reproché. 
d. Dans ses déterminations et offres de preuves du 19 novembre 2019, B______ 
SA a notamment sollicité une expertise judiciaire sur les allégués 1 à 6, 9 à 11 et 
14 de sa demande en paiement. 
e. Les parties ont été entendues par le Tribunal le 17 février 2020. 
e.a. B______ SA, soit pour elle D______, a indiqué ne pas avoir réclamé 
l'intégralité des travaux effectués dans sa mise en demeure du 28 juin 2017, 
justifiant s'être rendue compte de l'absence de facturation de plusieurs travaux 


- 12/21 - 
 
C/27484/2017 
après avoir envoyé ce courrier. Elle a ajouté ne pas avoir eu le temps d'envoyer les 
devis en cours de chantier car il fallait effectuer les commandes, lesquelles étaient 
passées oralement sans confirmation écrite. En cours de contrat, il lui avait été 
demandé de peindre une surface de 2'700 m2 en lieu et place de 800 m2 (ce qui est 
contesté par E______). A ce sujet, elle a révélé que les plans étaient intégrés au 
contrat de base, que la surface pouvait être mesurée, et qu'ils s'étaient également 
rendus sur place. D______ a ajouté avoir effectué une étude pour les faux-
plafonds, dont la réalisation avait finalement été confiée à une autre entreprise au 
motif qu'il ne voulait pas effectuer ce travail. Il avait décidé de facturer les heures 
consacrées à cette étude. 
e.b A______ SARL, soit pour elle E______, a soutenu que lors de modification 
urgente, le devis pouvait être effectué oralement mais qu'il devait ensuite être 
validé par écrit. Il a indiqué que les devis venaient très vite avec B______ SA. 
Celle-ci leur avait soumis un devis qui avait été signé et il n'était pas possible de 
revenir sur les mètres carrés mentionnés. 
f. Les parties ont déposé leurs mémoires de plaidoiries finales le 15 novembre 
2021. 
f.a B______ SA a persisté dans ses conclusions, sous réserve de sa demande 
d'expertise judiciaire. A ce sujet, elle soutient qu'une expertise permettrait de 
confirmer la réalité des travaux qu'elle a exécutés, leur parfaite qualité, leur 
ampleur, le caractère complémentaire des requêtes formulées par A______ SARL 
en cours de chantier et enfin le caractère raisonnable des prix pratiqués. 
Sur le fond, elle affirme que le montant réclamé est parfaitement justifié vu la 
nature et l'ampleur des travaux exécutés, y compris les travaux complémentaires à 
ceux prévus initialement. 
f.b A______ SARL a également persisté dans ses conclusions. 
Elle allègue que les parties n'avaient pas d'accord sur le prix de l'ouvrage et que 
B______ SA n'avait pas démontré le montant de ses frais effectifs. Quant aux frais 
relatifs à la procédure en inscription de l'hypothèque légale, ils ne sauraient être 
dus puisque B______ SA avait été déboutée par la Cour de justice. 
S'agissant de sa demande reconventionnelle, elle affirme que dans la mesure où la 
demanderesse s'est contentée de contester ses allégués relatifs à sa prétention en 
paiement sans explications supplémentaires, ces derniers doivent être admis et il 
doit être donné suite à ses conclusions en paiement. 
g. A réception de ces écritures, le Tribunal a gardé la cause à juger. 
 
 


- 13/21 - 
 
C/27484/2017 
EN DROIT 
1. 
1.1 Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable contre les décisions 
finales et les décisions incidentes de première instance lorsque la valeur litigieuse 
au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 et 2 CPC). 
En l'espèce, le jugement entrepris est une décision finale et la valeur litigieuse est 
supérieure à 10'000 fr. La voie de l'appel est dès lors ouverte. 
1.2 Interjeté dans le délai utile de trente jours, dans la forme écrite prévue par la 
loi (art. 130, 131, 142 al. 1 et 311 al. 1 CPC) et auprès de l'autorité compétente 
(art. 120 al. 1 let. a LOJ), l'appel est recevable. 
1.3 La recevabilité de l'appel joint appelle en revanche les considérations 
suivantes au vu de sa motivation. 
1.3.1 En vertu de l'art. 311 al. 1 CPC, il incombe au recourant de motiver son 
appel. Selon la jurisprudence, il doit démontrer le caractère erroné de la 
motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment 
explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une 
désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du 
dossier sur lesquelles repose sa critique. 
Ainsi, notamment, lorsque la motivation de l'appel est identique aux moyens qui 
avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision 
attaquée (arrêt du Tribunal fédéral 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3), ou si 
elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou 
encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle 
ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut 
entrer en matière (arrêts du Tribunal fédéral 4A_621/2021 du 30 août 2022, 
consid. 3.1, 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2; 4A_97/2014 précité 
consid. 3.3). 
1.3.2 La partie de l'appel joint "c4 De la totale abstraction du contenu des 
enquêtes" (pp. 9-16) est une reprise telle quelle de la partie "c. Des enquêtes" des 
plaidoiries finales (pp. 8-15). Il en va de même de la partie de l'appel joint "c5 Des 
montants réclamés sur la base du contrat d'entreprise (pp. 16-18), relative à la 
question du paiement de la somme de 93'798 fr. 86 et de celle relative aux frais en 
relation avec la procédure d'inscription d'une hypothèque légale, qui est une 
reprise de la partie "a. Du contrat d'entreprise" des plaidoiries finales (pp. 15-17). 
Enfin, la partie "c3. Des offres de preuve et en particulier de l'expertise requise" 
(pp. 7-9) reprend la partie du même nom des plaidoiries finales (pp. 17-19). A cet 
égard, en tout état de cause, l'intimée n'a formellement pris aucune conclusion 
devant la Cour tendant à ce qu'une expertise soit mise en œuvre. Il n'est en outre 


- 14/21 - 
 
C/27484/2017 
pas possible, au vu des explications fournies, de savoir de manière suffisamment 
précise sur quels points cette expertise devrait porter et donc, si elle serait 
nécessaire. 
Dès lors, faute de motivation conforme aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC, 
l'appel joint est irrecevable. 
1.4 La Chambre de céans revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir 
d'examen (art. 310 CPC). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des 
preuves effectuée par les juges de première instance et vérifie si ceux-ci pouvaient 
admettre les faits qu'ils ont retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du 
Tribunal fédéral 4A_153/2014 du 28 août 2014 consid. 2.2.3). Conformément à 
l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait cependant uniquement sur les points du jugement 
que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation 
suffisante - et, partant, recevable -, pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) ou 
pour constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). 
2. 
L'appelante conteste sa condamnation à verser le montant de 8'046 fr. 85. 
2.1 Le Tribunal a relevé que B______ SA réclamait sur la base de son décompte 
final du 20 juillet 2017 un montant de 93'798 fr. 86 sous déduction de 34'452 fr. 
déjà payés, soit 59'346 fr. 86. Ce montant de 93'798 fr. 86 TTC comprenait 
37'476 fr. de travaux supplémentaires en raison d'une différence de métré [cf. 
supra let C.r. (iii)], 12'096 fr. de frais d'études pour des faux-plafonds [cf. supra 
let C.r. (iv)], 1'458 fr. 86 pour des factures complémentaires [cf. supra let C.r. (ii)] 
et 42'768 fr. pour le contrat d'entreprise et l'avenant [cf. supra let C.r. (i)]. Il a 
considéré ce qui suit pour chacun de ces postes. 
 Le montant de 37'476 fr, n'était pas dû car les travaux supplémentaires devaient 
faire l'objet d'un accord écrit selon les conditions générales et particulières 
approuvées par les parties, lequel n'avait pas été produit. 
 Le montant de 12'096 fr. n'était pas dû, faute pour B______ SA d'avoir prouvé 
que les parties s'étaient entendues pour que cette étude soit rémunérée. 
 Le montant de 1'458 fr. 86 constituait le solde de trois factures relatives au 
devis n° 4______, 5______ et 6______ d'un montant de 5'411 fr. 88, au devis 
n° 7______ d'un montant de 263 fr. 52 et au devis 8______ d'un montant de 
4'228 fr. 20, soit 9'903 fr. 60 au total. Les acomptes versés pour lesdites 
factures s'élevaient à 8'444 fr. 74 (4'743 fr. 36, 216 fr. 76 et 3'484 fr. 62), de 
sorte que le solde dû était effectivement de 1'458 fr. 86. 
 Enfin, pour le solde de 42'768 fr., le Tribunal a relevé que le montant total de 
travaux était de 380'000 HT, soit 410'400 fr. TTC. Le montant total dû par 
A______ SARL à B______ SA pour les travaux effectués était donc de 


- 15/21 - 
 
C/27484/2017 
420'303 fr. 60 (410'400 fr. + 9'903 fr. 60 pour les travaux supplémentaires 
mentionnés ci-dessus). 
Dans la mesure où les parties s'entendaient sur le fait que A______ SARL avait 
versé un montant de 412'256 fr. 74 à B______ SA, dont 8'444 fr. 74 pour les 
travaux supplémentaires, un solde de 8'046 fr. 85 demeurait dû, que 
A______ SARL devait donc être condamnée, en définitive, à verser à 
B______ SA. 
2.2 L'appelante soutient que le montant de 410'400 fr. comprenait déjà celui de 
9'903 fr. 60 pour travaux supplémentaires. En effet, ce dernier montant se 
rapportait à des factures concernant les devis 4______, 5______, 6______, 
8______ et 7______ alors que les devis 4______, 6______, 8______ et 7______ 
faisaient partie de l'avenant n° 1 du 3 avril 2017, compris dans le montant de 
410'400 fr. 
2.3 Il convient de retenir avec l'appelante qu'il ressort des différents décomptes 
établis le 20 juillet 2017 que selon le "décompte final détaillé", l'avenant n° 1 du 
3 avril 2017 inclut notamment les devis 4______, 6______, 8______ et 7______. 
Le montant de 1'458 fr. 86 figurant dans le "décompte final sur factures 
complémentaires" représente quant à lui le solde de factures partiellement 
acquittées par l'appelante, relatives aux devis 4______, 6______, 8______ et 
7______. 
Il apparaît dès lors, faute d'explication permettant de retenir le contraire, en 
particulier quant à ce que couvrent les "factures complémentaires", que le 
"décompte 
final 
sur 
factures 
complémentaires" 
(et 
non 
sur 
"devis 
complémentaires" ou sur "postes supplémentaires") inclut des postes figurant déjà 
dans le "décompte final détaillé", sous réserve du devis 5______ dont le montant 
n'est cependant pas connu. Le montant figurant dans le décompte final pour ces 
devis 4______, 6______, 8______ et 7______, soit 14'559 fr, est toutefois 
supérieur à celui figurant dans le décompte pour travaux supplémentaires, soit 
9'903 fr. 60, qui inclut pourtant un devis supplémentaire, soit le devis 5______, 
sans que l'on sache pourquoi. 
Il doit donc être retenu que le montant de 1'458 fr. 86 couvre des postes déjà 
inclus dans le décompte final relatif au contrat et à son avenant n° 1 et qu'il n'est 
dès lors pas dû puisque son paiement ne peut être réclamé deux fois. Dès lors, seul 
le montant de 412'128 fr. TTC figurant dans le décompte final du 20 juillet 2017, 
respectivement celui de 410'400 fr., calculé par le Tribunal en tenant compte d'un 
arrondi différent, est dû, et pas celui de 422'031 fr. 60, respectivement 
420'303 fr. 60. 
L'appelante ayant versé 412'256 fr. 70, elle n'est pas débitrice de l'intimée, 
contrairement à ce que le Tribunal a retenu. 


- 16/21 - 
 
C/27484/2017 
Pour le surplus, au vu de ce qui précède, point n'est besoin d'examiner si le 
Tribunal a violé la maxime des débats et les règles sur le fardeau de la preuve en 
condamnant l'appelante à payer la somme de 8'046 fr. 85, comme le soutient cette 
dernière. 
2.4 Il peut encore être relevé que, même recevable, l'appel joint tendant au 
paiement d'un montant supérieur à celui alloué par le Tribunal n'aurait, en tout état 
de cause, pas été fondé au vu de la motivation fournie. En effet, l'intimée cite 
différents témoignages dont elle explique qu'il en résulte que des commandes 
supplémentaires ont été effectuées et que les travaux ont été correctement 
exécutés. Le Tribunal n'a cependant pas débouté l'intimée de ses conclusions en 
paiement en raison du fait que ses prestations n'auraient pas été exécutées ou 
qu'elles n'étaient pas conformes, mais parce qu'elle a reçu des paiements à 
concurrence du montant réclamé. L'argumentation présentée ne constitue dès lors 
pas une critique pertinente du jugement attaqué. 
2.5 En définitive, l'appel est fondé et le ch. 1 du dispositif du jugement attaqué 
sera annulé, l'intimée étant déboutée en définitive de sa conclusion tendant au 
paiement de la somme de 93'798 fr.86, sous déduction de 34'452 fr. 
3. 
L'appel joint ne critique pas de manière conforme aux exigences en la matière (cf. 
supra consid. 1.3.2) le jugement attaqué en tant qu'il a considéré que la requête de 
l'intimée n'était pas fondée puisque C______ SA lui avait déjà remis une garantie 
bancaire avant le dépôt de celle-ci. Il ne sera donc pas entré en matière sur cette 
question. 
4. 
L'appelante conteste le jugement attaqué en tant qu'il n'a pas fait droit à sa 
demande reconventionnelle tendant au paiement par l'intimée d'une somme de 
18'516 fr. 60 sur la base d'une créance qu’elle détiendrait contre celle-ci en 
paiement d’une pénalité contractuelle pour retard dans la livraison de l’ouvrage. 
Le Tribunal a considéré que la livraison/vérification/réception de l’ouvrage 
achevé avait eu lieu le 30 juin 2017. A cette occasion, l'appelante avait accepté 
l’ouvrage sous réserve de retouches à exécuter (et par la suite exécutées) par 
l'intimée, sans réserver ses droits éventuels au paiement de la peine 
conventionnelle pour non-respect d’un délai contractuel. Ses droits à une pénalité 
étaient partant éteints. 
4.1 La peine conventionnelle ou clause pénale au sens de l'art. 160 CO est la 
prestation que le débiteur promet au créancier en cas d'inexécution ou d'exécution 
imparfaite d'une obligation déterminée (obligation principale). Une telle promesse 
vise à protéger l'intérêt du créancier à l'exécution du contrat, en constituant une 
incitation supplémentaire pour le débiteur à se conformer au contrat. Elle améliore 
également la position juridique du créancier, qui est dispensé de prouver son 
dommage (cf. art. 161 al. 1 CO; ATF 135 III 433 consid. 3.1; 122 III 420 


- 17/21 - 
 
C/27484/2017 
consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_653/2016 du 20 octobre 2017 
consid. 3.1). 
Selon l'art. 160 al. 2 CO, lorsque la peine a été stipulée en vue de l'inexécution du 
contrat au temps ou dans le lieu convenu, le créancier peut demander à la fois que 
le contrat soit exécuté et la peine acquittée, s'il ne renonce expressément à ce droit 
ou s'il n'accepte l'exécution sans réserves. 
En acceptant l’exécution tardive sans faire de réserves, le créancier renonce 
implicitement à réclamer la peine; s’il entend conserver le droit à la peine, malgré 
l’acceptation de la prestation principale, il doit émettre une réserve expresse sur ce 
point (ATF 97 II 350 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_422/2022 du 
18 janvier 2023 consid. 5.3). 
4.2 En l'espèce, le 30 juin 2017, l'appelante a accepté l'ouvrage, sous réserve de 
quelques retouches, sans faire de réserve quant à son droit à obtenir le paiement 
d'une peine pour exécution tardive. C'est donc à bon droit que le Tribunal l'a 
déboutée de sa conclusion tendant au paiement de la somme de 18'516 fr. 60. 
L'appelante ne peut en particulier se prévaloir de l'arrêt 5A_249/2018 du 
13 décembre 2018 dans lequel le Tribunal fédéral a relevé que dans le cas qui lui 
était soumis, l'ouvrage n'avait pas été livré (consid. 6.4). En effet, en l'espèce, un 
procès-verbal de réception de l'ouvrage a été dressé et signé par les parties le 
30 juin 2017. La situation diffère dès lors sur un point essentiel. 
Le jugement attaqué sera donc confirmé en tant qu'il a considéré que l'appelante 
n'était pas fondée à réclamer la somme de 18'510 fr. 60. 
5. 
L'appelante conteste le jugement attaqué dans la mesure où il a considéré que 
B______ SA ayant obtenu 13,50% de ses conclusions, les frais seraient répartis à 
raison de 60% à la charge de l'appelante (4'300 fr.) et 40% à la charge de l'intimée 
(2'900 fr.). 
Au vu de l'issue de l'appel, il convient de toute manière de procéder à nouveau à la 
répartition des frais de première instance, dont le montant de 7'200 fr. n'est pas 
contesté en lui-même. 
5.1 L'art. 106 al. 2 CPC prescrit de répartir les frais lato sensu – i.e les frais 
judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – selon le sort de la cause 
lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause. 
La répartition doit être proportionnelle à la mesure dans laquelle chaque partie a 
succombé. Pour déterminer cette proportion, il faut généralement comparer ce que 
chaque partie a obtenu par rapport aux conclusions litigieuses. Lorsque celles-ci 
émanent d'une demande principale et d'une demande reconventionnelle qui ne 


- 18/21 - 
 
C/27484/2017 
s'excluent pas mutuellement, le juge doit en principe additionner les valeurs 
litigieuses respectives et examiner ce qu'obtient finalement chaque partie à l'aune 
de cette somme globale (cf. art. 94 al. 2 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 
4D_11/2021 du 1er juin 2021 consid. 2.2). 
Concernant plus particulièrement les dépens, lorsque chacune d'elles a encouru 
des frais d'avocat, elle dispose en principe contre l'autre d'une créance en paiement 
de dépens réduits, proportionnelle à son gain partiel dans le procès. Logiquement, 
il est procédé à une compensation entre ces créances respectives (arrêt du Tribunal 
fédéral 4D_11/2021 précité consid. 2.4) 
5.2 En l'espèce, l'intimée a été déboutée, en définitive, de sa conclusion tendant au 
paiement d'une somme totale de 65'861 fr. ([93'798 fr. 86 – 34'452 fr.] 
+ 6'515 fr. 20) et l'appelante, de ses conclusions tendant au paiement de la somme 
de 18'516 fr. Ainsi, chaque partie sera condamnée aux frais liés à ses prétentions 
respectives. 
Les frais judiciaires de première instance seront dès lors mis à la charge de 
l'intimée, demanderesse principale, à hauteur de 5'200 fr. et à la charge de 
l'appelante, demanderesse reconventionnelle, à concurrence de 2'000 fr. Ces 
montants seront compensés avec les avances fournies, qui restent acquises à l'Etat 
de Genève. 
L'appelante conteste également le jugement attaqué en tant qu'il a considéré, sans 
explication à cet égard, qu'il ne serait pas alloué de dépens. Dans la mesure où les 
parties n'ont pas succombé dans une proportion similaire, eu égard à la différence 
de valeur litigieuse des prétentions respectives de chaque partie, il ne se justifie 
effectivement pas de renoncer à allouer des dépens. 
Pour une valeur litigieuse totale de 65'861 fr., les dépens de première instance 
s'élèvent à environ 8'400 fr. en application de l'art. 85 RTFMC et, pour une valeur 
litigieuse de 18'516 fr., à environ 3'675 fr. Chaque partie sera condamnée à verser 
les montants précités à sa partie adverse. Ainsi, après compensation, l'intimée sera 
condamnée à verser à l'appelante une somme (arrondie) de 4'700 fr. à titre de 
dépens de première instance. 
Les chiffres 3 et 4 du dispositif du jugement attaqué seront donc annulés, il sera 
statué à nouveau dans le sens qui précède. 
6. 
Les frais d'appel et d'appel joint seront fixés de la manière suivante eu égard à 
l'issue de l'appel et de l'appel joint. 
 
Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 1'800 fr. et ceux d'appel joint à 
2'000 fr. au vu de la valeur litigieuse et de l'issue du litige. Les frais judicaires 
d'appel seront mis à la charge de l'appelante et de l'intimée pour moitié chacune, 


- 19/21 - 
 
C/27484/2017 
l'appelante obtenant partiellement gain de cause. L'intimée sera dès lors 
condamnée à verser 900 fr. à l'appelante à ce titre. Les frais d'appel joint seront 
mis à la charge de l'intimée, qui succombe intégralement. Les Services financiers 
du Pouvoir judiciaire restitueront le solde de l'avance fournie par l'intimée, soit 
2'500 fr. 
Les dépens d'appel seront arrêtés à 1'800 fr. (art. 86 et 90 RTFMC), mis à la 
charge de chaque partie pour moitié chacune, et ceux d'appel joint à 2'000 fr., mis 
à la charge de l'intimée. Après compensation, l'intimée versera 2'000 fr. à 
l'appelante. 
* * * * * 


- 20/21 - 
 
C/27484/2017 
PAR CES MOTIFS, 
La Chambre civile : 
A la forme : 
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ SARL contre le jugement 
JTPI/1594/2022 rendu le 7 février 2022 par le Tribunal de première instance dans la 
cause C/27484/2017. 
Déclare irrecevable l'appel joint formé par B______ SA contre ce même jugement. 
Au fond : 
Annule les chiffres 1, 3 et 4 du dispositif de ce jugement et cela fait, statuant à 
nouveau : 
Déboute B______ SA de toutes ses conclusions. 
Arrête les frais judiciaires de première instance à 7'200 fr., les met à raison de 2'000 fr. à 
la charge de A______ SARL et de 5'200 fr. à charge de B______ SA et les compense 
avec les avances fournies, qui restent acquises à l'Etat de Genève. 
Condamne B______ SA à payer à A______ SARL le montant de 4'700 fr. à titre de 
dépens de première instance. 
Déboute les parties de toutes autres conclusions. 
Sur les frais : 
Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'800 fr., mis à la charge de chaque partie pour 
moitié chacune, et les frais judiciaires d'appel joint à 2'000 fr., mis à la charge de 
B______ SA et les compense avec les avances fournies, qui restent acquises à l'Etat de 
Genève. 
Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à B______ SA la somme 
de 2'500 fr. 
Condamne B______ SA à payer à A______ SARL le montant de 900 fr. à titre de frais 
judiciaires d'appel. 
Condamne B______ SA à payer à A______ SARL le montant de 2'000 fr. à titre de 
dépens d'appel. 
 
 


- 21/21 - 
 
C/27484/2017 
Siégeant : 
Monsieur 
Laurent 
RIEBEN, 
président; 
Monsieur 
Patrick 
CHENAUX, 
Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, 
greffière. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indication des voies de recours : 
 
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 
(LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa 
notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal 
fédéral par la voie du recours en matière civile. 
 
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. 
 
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 
30'000 fr.