ge_gerichte · ACJC/196/2015 · 2015-02-23 · fr


Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 23 février 2015. 
 
 
REPUBLIQUE ET 
 
CANTON DE GENEVE 
POUVOIR JUDICIAIRE 
C/29972/2010 
ACJC/196/2015
ARRÊT 
DE LA COUR DE JUSTICE 
Chambre civile 
DU VENDREDI 20 FEVRIER 2015 
 
Entre 
A______ LTD, ayant son siège ______ à Genève, appelante d'un jugement rendu par la 
9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 6 juin 2014, comparant 
par Me Matteo Inaudi, avocat, 5, avenue Léon-Gaud, 1206 Genève, en l'étude duquel 
elle fait élection de domicile, 
et 
B______ Sàrl, sise ______ à Genève, intimée, comparant par Me Michel D'Alessandri, 
avocat, 20, rue Sénebier, case postale 166, 1211 Genève 12, en l'Étude duquel elle fait 
élection de domicile. 
 


- 2/19 - 
 
C/29972/2010 
EN FAIT 
A. 
Par jugement JTPI/7105/2014 rendu le 6 juin 2014, notifié aux parties le 10 juin 
suivant, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a débouté 
A______ LTD de toutes ses conclusions (ch. 1 du dispositif), condamné cette 
dernière aux dépens, comprenant une indemnité de procédure de 18'000 fr. à titre 
de participation aux honoraires d'avocat de B______ Sàrl (ch. 2) et débouté les 
parties de toutes autres conclusions (ch. 3). 
B. 
Par acte expédié le 10 juillet 2014 au greffe de la Cour de justice (ci-après : la 
Cour), A______ LTD appelle de ce jugement, dont elle sollicite l'annulation. 
 
Elle conclut à la condamnation de B______ Sàrl au paiement de 136'534 fr. 45 
avec intérêts à 5% dès le 30 septembre 2009, avec suite de frais et dépens. 
B______ Sàrl conclut à la confirmation de la décision attaquée, avec suite de frais 
et dépens. 
Par réplique du 3 novembre et duplique du 26 novembre 2014, les parties ont 
persisté dans leurs explications et conclusions respectives. 
C. 
a. A______ LTD, dont le siège est à Genève, est une société de services active 
dans le domaine de la finance. 
C______ en est l'administrateur unique. 
b. Au printemps 2009, A______ LTD a pris à bail, pour son siège, des locaux 
situés aux 5ème et 6ème étages de l'immeuble sis ______ à Genève. 
c. B______ Sàrl, dont le siège est à Genève, exploite une entreprise de décoration. 
D______ en est l'associée gérante. 
 
d. En date du 8 mai 2009, les parties - qui étaient entrées en contact dans le 
courant du mois de mars 2009 - ont signé un contrat - rédigé en anglais, dénommé 
"mandate contract" ou "mandate agreement" et expressément soumis aux art. 394 
ss CO - aux termes duquel A______ LTD désignait B______ Sàrl en qualité de 
"adviser and co-ordinator" pour la rénovation desdits locaux, la construction d'un 
escalier reliant les deux étages, l'aménagement de mobilier et la décoration des 
bureaux conformément au projet établi par B______ Sàrl et accepté par 
A______ LTD le 5 mai 2009 (art. I 1er par.), plus particulièrement la conception 
de l'espace intérieur des bureaux, le choix du fournisseur du mobilier, la 
coordination de la commande et de la livraison des meubles, ainsi que du matériel 
et des équipements figurant dans l'offre, le choix des entrepreneurs pour les 
travaux de rénovation et la construction de l'escalier, la conception de la 


- 3/19 - 
 
C/29972/2010 
décoration intérieure, l'agencement du mobilier et le suivi du projet, dont le coût 
total était de 360'000 fr., comprenant 30'000 fr. d'honoraires pour B______ Sàrl 
("appendix" I). 
 
Le contrat prévoyait également que : 
 
- B______ Sàrl agirait comme mandataire de A______ LTD et non en qualité 
d'entrepreneur (art. III 1er par.), 
 
- B______ Sàrl ferait appel aux services d'artisans et fournisseurs, mais serait 
responsable pour le travail effectué et les matériaux fournis par les tiers qu'elle 
aurait fait participer au projet, ainsi que de leur ponctualité dans l'exécution des 
travaux (art. I 2ème par. et III 1er par.), 
- B______ Sàrl achèterait le mobilier pour le compte de A______ LTD (art. III 1er 
par.), 
- un montant de 105'000 fr. serait versé à B______ Sàrl à titre de dépôt, lequel 
devrait servir au paiement partiel (50%) des fournisseurs tiers - du fait de 
l'absence de l'administrateur de A______ LTD durant les travaux -, B______ Sàrl 
s'engageant à payer immédiatement les montants convenus et à obtenir des 
factures détaillées et des reçus au nom de A______ LTD (art. IV et "appendix" 2), 
 
- B______ Sàrl mettrait tout en œuvre pour assurer que les travaux soient achevés 
ou "substantially completed" pour le 15 juin 2009 (art. V 1er par.), 
 
- le contrat prendrait fin automatiquement au moment de la finalisation du projet 
et pourrait être résilié en tout temps par l'une des parties, par une notification 
écrite à l'autre partie, conformément à l'art. 404 al. 1 et 2 CO (art. V 1er et 2ème 
par.), et 
 
- le contrat était soumis et devait être interprété conformément au droit suisse et le 
for judiciaire de tous litiges y relatifs était situé à Genève (art. VI). 
 
Il ressort de la procédure que les deux organes des parties maîtrisent parfaitement 
la langue anglaise et que le contrat a été établi par A______ LTD, avec l'aide de 
son conseil, sur la base d'un projet de contrat de B______ Sàrl. 
 
e. A______ LTD admet avoir commandé des travaux complémentaires à 
concurrence de 43'853 fr. 70. 
f. Comptent parmi les entreprises qui sont intervenues sur le chantier 
E______ Sàrl, F______, G______ Sàrl et H______ SA. 
 
F______ et G______ Sàrl se sont chargées de l'installation du câblage télévision 
et hi-fi, et H______ SA a fourni et livré le mobilier. 


- 4/19 - 
 
C/29972/2010 
g. Les parties s'accordent à dire que l'escalier et la porte du 6ème étage n'étaient pas 
aménagés le 15 juin 2009. Selon B______ Sàrl, il était prévu que l'escalier soit 
installé un peu plus tard, ce qui avait été fait, et il était apparu que l'installation de 
la porte n'était pas possible au vu de la configuration des lieux. 
Est litigieuse la question de savoir si le reste des travaux était achevé à la date du 
15 juin 2009. 
h. Par courriel du 17 juillet 2009, A______ LTD a fait part à B______ Sàrl de son 
insatisfaction au motif que les travaux n'étaient pas achevés, que l'estimation du 
prix global des travaux n'avait pas été respectée, même en tenant compte des 
travaux complémentaires, et que le mobilier choisi par B______ Sàrl n'était pas en 
adéquation avec l'espace disponible, certains meubles étant trop grands. Elle a 
également énuméré les défauts qu'elle avait relevés, à savoir l'exécution 
insatisfaisante des installations électriques et de sonorisation (haut-parleurs), ainsi 
que de l'aménagement des salles de bains (incohérence entre les installations 
d'origine conservées et les nouveaux éléments). Enfin, A______ LTD a invité 
B______ Sàrl à régulariser les problèmes relevés et à achever le chantier le plus 
rapidement possible. 
i. Par courrier du 20 juillet 2009, B______ Sàrl a contesté les griefs de 
A______ LTD, relevant notamment sa qualité de mandataire et non d'entreprise 
générale conformément au contrat du 8 mai 2009, et a indiqué qu'elle serait 
contrainte de mettre immédiatement un terme au contrat si les entrepreneurs qui 
étaient intervenus sur le chantier n'étaient pas intégralement payés. 
 
j. Par courrier du 23 juillet 2009, A______ LTD a réitéré ses griefs à l'endroit de 
B______ Sàrl. 
 
k. Par courrier du 27 juillet 2009, B______ Sàrl a résilié le contrat avec effet 
immédiat en se fondant sur l'art. 404 CO. Elle a indiqué qu'elle ne souhaitait pas 
poursuivre son activité en relation avec les modifications demandées. Etait joint à 
ce courrier un récapitulatif des coûts - totalisant 449'639 fr. 76 -, comportant la 
description des factures reçues ou en attente, des acomptes versés directement par 
A______ LTD (à H______ SA et à B______ Sàrl pour ses honoraires à hauteur de 
15'000 fr.) et de ceux versés par B______ Sàrl (effectués au nom de 
A______ LTD selon la société de décoration). 
 
l. Par courrier du 29 juillet 2009, A______ LTD, sous la plume de son conseil, a 
sommé B______ Sàrl de terminer le chantier. 
 
m. Par courriel du 30 juillet 2009, B______ Sàrl a indiqué au conseil de 
A______ LTD qu'elle se chargerait du suivi des finitions de la cage d'escalier. 


- 5/19 - 
 
C/29972/2010 
 
n. Le même jour, le conseil de A______ LTD a invité B______ Sàrl à achever 
toutes les autres éventuelles finitions. 
o. Le 5 août 2009, B______ Sàrl a restitué à A______ LTD les clés des locaux et 
lui a remis le décompte final des travaux, ainsi que toutes les demandes 
d'acomptes et les factures y relatives. 
 
Selon ce décompte, le montant total des travaux s'élevait à 449'639 fr. 76, 
comprenant les honoraires de B______ Sàrl de 38'525 fr. Cette dernière a restitué 
à A______ LTD le solde des montants reçus pour le paiement des fournisseurs 
tiers, sous déduction de ses honoraires complémentaires de 8'525 fr. 
 
Les demandes d'acomptes et les factures des entrepreneurs jointes audit décompte 
ont été libellées au nom de A______ LTD, à l'exception des demandes d'acomptes 
de l'entreprise d'électricité G______ Sàrl. 
 
p. Par la suite, A______ LTD a mis en œuvre, I______ SA, à qui il a 
préalablement demandé un état des lieux, effectué le 6 septembre 2009. 
I______ SA a présenté à A______ LTD deux factures des 8 septembre et 30 
novembre 2009 d'un total de 32'656 fr. 60 (2'690 fr. + 29'966 fr. 90). La première 
concerne les honoraires pour l'état des lieux et la seconde, laquelle ne comporte 
aucune description des prestations effectuées, les travaux de rénovation. 
q. A______ LTD a également mis en œuvre les entreprises suivantes : 
- J______ (facture du 24 octobre 2010 de 21'616 fr., ramenée par la suite à 20'000 
fr.), 
- K______ (facture du 28 octobre 2009 de 26'900 fr.), et 
- l'entreprise d'électricité L______ (facture du 10 janvier 2010 de 16'828 fr.). 
r. En date du 17 septembre 2009, A______ LTD a fait constater l'état des lieux 
par un huissier, dont la note de frais et d'honoraires s'est élevée à 1'215 fr. 25. 
s. Par acte déposé au Tribunal le 20 décembre 2010 en vue de conciliation, 
A______ LTD a assigné B______ Sàrl en paiement de 186'429 fr. 45 avec intérêts 
à 5% dès le 30 septembre 2009, avec suite de frais et dépens. 
A______ LTD a fondé sa demande sur la mauvaise exécution du contrat par 
B______ Sàrl, ainsi que sur la mauvaise exécution des travaux par les 
entrepreneurs en se prévalant de la clause de garantie. 
Elle a fait valoir que la suppression des malfaçons avait nécessité des 
interventions importantes et que les choix esthétiques opérés par B______ Sàrl 
s'étaient souvent avérés inadéquats, de sorte qu'elle avait décidé d'intervenir, et 
que les locaux n'avaient plus l'aspect que leur avait donné B______ Sàrl. 
A______ LTD ne sollicitait néanmoins pas d'être indemnisée pour tous les 


- 6/19 - 
 
C/29972/2010 
travaux, mais pour le préjudice pouvant être directement attribué aux choix de 
B______ Sàrl ou à ses lacunes dans la sélection des entreprises ou l'exécution des 
travaux. 
Son dommage résultait ainsi du retard des travaux (39'822 fr. représentant les 
loyers payés sans pouvoir exercer d'activité professionnelle dans les locaux), du 
dépassement du budget (41'166 fr. 60, comprenant 8'525 fr. d'honoraires 
complémentaires et non acceptés, lesquels ont été prélevés sur les fonds mis à 
disposition pour payer les artisans), d'un double paiement en faveur de 
E______ Sàrl (10'073 fr.), du prix payé pour des meubles aux dimensions 
inadaptés (6'182 fr.), des frais d'huissier (1'215 fr. 25), de l'intervention de 
I______ SA (32'656 fr. 60), des frais d'intervention de J______ (20'000 fr.), 
K______ (26'900 fr.) et L______ (8'413 fr.). 
A______ LTD alléguait en particulier que les toilettes du 5ème étage et la cuisine 
avaient dû être entièrement refaites pour un coût estimé à 21'000 fr., au motif que 
B______ Sàrl avait installé des toilettes très modernes, mais avait laissé les 
anciens blocs WC, ce qui était inélégant, que les toilettes étaient sombres et mal 
éclairées et qu'un des WC avait une forme allongée et incongrue. Elle ne décrivait 
pas les défectuosités de la cuisine. Les travaux réalisés en vue de l'installation 
d'une deuxième porte au 6ème étage avaient dû être supprimés, du fait que la porte 
ne pouvait pas être réalisée, si bien qu'il avait fallu corriger le parquet et les 
plinthes. Une penderie n'avait pas été exécutée et certains murs avaient dû être 
démolis et rhabillés. La peinture du 5ème étage avait dû être refaite, au motif que 
les teintes choisies étaient excessivement sombres. Le câblage télévision et hi-fi 
avait dû être refait pas une autre entreprise. Les meubles commandés auprès de 
H______ SA et destinés au 5ème étage étaient surdimensionnés. Ils n'avaient pas 
été repris, bien qu'inutilisables. 
t. Dans ses écritures du 15 septembre 2011, B______ Sàrl a conclu au 
déboutement de A______ LTD de toutes ses conclusions, sous suite de frais et 
dépens. 
Elle a, par la suite, produit des photos de l'état des locaux au 15 juin 2009. 
u. Lors de l'audience du 6 juin 2012 devant le Tribunal, D______ a déclaré avoir 
indiqué à toutes les entreprises qu'elle agissait en qualité de mandataire de sa 
cliente, raison pour laquelle toutes les factures avaient été adressées à cette 
dernière. Les parties s'accordent à dire que A______ LTD a commandé le 
mobilier - en suivant la proposition de l'entreprise de décoration - et payé 
l'acompte; les autres prestataires avaient traité avec B______ Sàrl. 
v. Entendu par le Tribunal le 5 juin 2013, M______, employé de H______ SA, a 
expliqué que les plans des locaux intégrant le mobilier avaient été établis par 
H______ SA et avaient pour but de s'assurer que les meubles choisis par le client 


- 7/19 - 
 
C/29972/2010 
étaient bien dimensionnés par rapport aux pièces. Après l'installation des meubles, 
il était apparu que deux tables rondes (d'une valeur de 900 fr. chacune) étaient 
surdimensionnées et il avait été offert à A______ LTD qu'elles soient reprises et 
déduites de la facture, ce que C______ avait refusé. Celui-ci s'était plaint des 
mauvaises dimensions d'autres meubles, bien qu'ils n'aient pas empêché pas le 
passage et correspondu aux plans. Il s'était également plaint de la qualité de 
certains fauteuils. A______ LTD demeurait débitrice d'une facture de 32'000 fr. 
Le témoin a par ailleurs indiqué que, lors de la livraison des meubles le 15 juin 
2009, les murs, les parquets et les plafonds étaient terminés; l'état des locaux ne 
correspondait pas aux photos contenues dans le rapport d'huissier, ce que 
N______, gérant de E______ Sàrl, entendu le même jour, a également confirmé. 
Ce dernier a en outre précisé que deux têtes de murs n'avaient pu être terminées, 
faute de décision prise par C______ s'agissant de la suite à donner aux travaux qui 
ne faisaient pas partie du devis initial. 
 
w. Entendu par le Tribunal le 13 mars 2013, O______, à l'époque directeur de 
I______ SA et associé gérant de P______ Sàrl, a déclaré qu'il avait dressé l'état 
des lieux du 6 septembre 2009, mais que ce dernier ne correspondait pas aux 
photos de l'état des locaux à la date du 15 juin 2009 - ce qu'ont aussi confirmé 
Q______ et R______, employées de P______ Sàrl, entendues le même jour, ainsi 
que S______, associé de F______, entendu le 16 septembre suivant -, et qu'il avait 
"dû se passer quelque chose entre les deux prises de photos". Le client changeait 
d'avis au fur et à mesure que les factures lui étaient transmises en disant à tort que 
ce n'était pas ce qu'il avait voulu. Les finitions de câblage apparentes dans les 
locaux n'étaient pas acceptables pour des locaux de haut standing et il était 
intervenu pour modifier cela. Les meubles étaient, selon lui, trop grands pour 
l'espace prévu. Lorsque les nouveaux meubles avaient été livrés par P______ Sàrl, 
C______ avait dit qu'ils n'avaient pas la bonne taille et la bonne couleur. C'était, 
pour le témoin, un moyen de ne pas payer. Ni I______ SA ni P______ Sàrl 
n'avaient été entièrement payées. 
x. Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal a retenu que la relation 
contractuelle liant les parties était régie par les règles du mandat, au motif que les 
activités prévues s'apparentaient à celles de l'architecte chargé des adjudications et 
de la surveillance des travaux, que les parties avaient clairement fait référence aux 
règles du mandat, excluant sans ambiguïté que la décoratrice intervienne en 
qualité d'entrepreneur, que cette dernière n'était pas chargée de fournir un travail 
"clé en mains" à l'instar d'un entrepreneur général, mais avait représenté son 
client, ce que confirmait le fait que les factures avaient été libellées au nom de 
celui-ci. En garantissant la bonne exécution du travail et des matériaux fournis par 
les entrepreneurs, B______ Sàrl s'était liée par une obligation de garantie 
accessoire. 


- 8/19 - 
 
C/29972/2010 
Le premier juge a considéré que A______ LTD n'avait pas subi de dommage 
résultant d'un retard dans l'exécution des travaux correspondant à trois mois de 
loyers afférents aux locaux payés sans pouvoir en jouir, puisqu'elle aurait de toute 
manière dû s'acquitter de ces loyers. 
S'agissant du montant de 41'166 fr. 60 réclamé à titre de dépassement de budget, 
A______ LTD ne pouvait - selon le Tribunal, qui a retenu que les honoraires 
supplémentaires de 8'525 fr. n'avaient pas été payés - pas avoir subi un dommage 
du fait que son patrimoine n'était pas affecté; pour le solde (31'641 fr. 60), il 
représentait 7,8% du montant total admis des travaux (403'853 fr. 70), soit un 
écart inférieur au degré de tolérance de 10% admis par la jurisprudence. En tout 
état, la cliente n'indiquait pas en quoi la décoratrice aurait commis des erreurs ou 
des omissions dans l'évaluation du coût des travaux. 
A______ LTD n'avait pas établi que les toilettes n'avaient pas été exécutées de 
manière conforme au contrat et n'avait décrit aucune défectuosité de la cuisine. 
Elle n'avait pas produit de factures concernant les travaux relatifs au parquet et 
aux plinthes du 6ème étage, la pose d'une penderie et n'avait dès lors pas prouvé 
son dommage sur ce point. Elle n'avait pas exposé les motifs pour lesquels des 
murs avaient dû être démolis et rhabillés et n'avait pas démontré que les couleurs 
des murs repeints n'étaient pas conformes à ce qui avait été convenu. Quant à la 
finition du câblage apparent, le directeur de I______ SA avait déclaré qu'il était 
intervenu pour pallier cela. Selon le Tribunal, il était "dès lors douteux que 
l'activité déployée par L______ concerne l'achèvement du câblage non exécuté 
par F______, ce d'autant plus que la facture précitée indique que le câblage 
précédent avait été repris, entraînant ainsi une moins-value du devis", de sorte 
qu'aucun dommage n'avait été établi sur ce point. 
A______ LTD n'avait pas prouvé qu'un montant de 10'073 fr. avait été payé deux 
fois sans raison. 
L'éventuelle absence d'utilité des meubles ne constituait pas un dommage au sens 
du droit suisse, puisque la privation de l'usage d'un bien ne représente que la 
source d'un dommage, mais non pas un dommage en soi. Or, A______ LTD 
n'alléguait pas qu'elle avait dû racheter des meubles pour le prix de 6'182 fr., mais 
qu'il s'agissait de la valeur des meubles inutilisables. 
La question de savoir si B______ Sàrl avait résilié le mandat en temps inopportun 
ou si elle avait provoqué par sa faute la fin du contrat pouvait rester indécise. En 
effet, la seconde facture de I______ SA dont A______ LTD réclamait le 
remboursement n'indiquait pas l'activité déployée par cette société, mais se 
référait uniquement à un contrat d'architecture intérieure, si bien qu'elle ne 
permettait pas d'établir que l'activité déployée correspondait aux tâches que la 
défenderesse n'aurait pas accomplies du fait de l'extinction prématurée du mandat. 


- 9/19 - 
 
C/29972/2010 
La première facture concernait l'état des lieux dressé en septembre 2009, soit des 
frais en vue de faire valoir des prétentions litigieuses. Ceux-ci ne constituaient un 
dommage que si ces prétentions existaient. Or, les prétentions en dommages-
intérêts de A______ LTD avaient été rejetées. Dans cette même mesure, le 
recours aux services d'un huissier n'était pas nécessaire. 
D. 
Les arguments des parties en appel seront examinés ci-après dans la mesure utile à 
la solution du litige. 
EN DROIT 
1. 
1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans 
les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des 
conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 
let. a et al. 2 CPC). 
En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les 
conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (TAPPY, 
Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 126). 
La valeur litigieuse étant, en l'espèce, supérieure à 10'000 fr., le présent appel, 
motivé et formé par écrit dans un délai de trente jours à compter de la notification 
1.2 L'appelante réduit, en appel, ses prétentions, en renonçant aux conclusions 
relatives au retard dans l'exécution des travaux (39'822 fr.) et au double paiement 
à E______ Sàrl (10'073 fr.), et ne formule aucune critique à l'encontre du 
jugement sur ces deux points. 
Une demande en justice peut être restreinte, dans le sens d'un désistement d'action 
partiel, en tout état de la cause (art. 227 al. 3 CPC) et y compris en instance 
d'appel, malgré l'absence d'une mention explicite de ce cas de figure à l'art. 317 
CPC (STERCH, Berner Kommentar, 2012, n. 13 ad art. 317 CPC; KUNZ, ZPO-
Rechtsmittel Berufung und Beschwerde, Bâle 2013, n. 99 ad art. 308 ss CPC; 
TAPPY, Code de procédure civile commenté, BOHNET/HALDY/JEANDIN/ 
SCHWEIZER/TAPPY [éd.], 2011, n. 12 ad art. 241 CPC). 
1.3. La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen 
(art. 310 CPC). 
En vertu de la présomption de l'art. 150 al. 1 CPC, il est admissible dans le cadre 
de la maxime des débats de considérer comme non contestés les faits retenus dans 
la décision attaquée s'ils ne sont pas critiqués par l'appelant (TAPPY, op. cit., 
p. 137; REETZ/THEILER, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 
2013, n. 38 ad art. 311 ZPO). 


- 10/19 - 
 
C/29972/2010 
2. 
L'appelante reproche au Tribunal d'avoir retenu que les parties étaient liées par un 
contrat de mandat avec obligation de garantie accessoire. 
Elle soutient que l'on peut aisément déduire du comportement des parties qu'elles 
entendaient se lier par un contrat d'entreprise générale d'un montant total fixe de 
360'000 fr., augmenté à 402'853 fr. 70, d'entente entre les parties, et dont l'ouvrage 
devait être rendu pour le terme prévu au 15 juin 2009. Elle se fonde, pour cela, sur 
le fait que l'intimée devait livrer des locaux aménagés et prêts à être utilisés, 
qu'elle était chargée des paiements aux fournisseurs au fur et à mesure de 
l'avancement des travaux au moyen d'un dépôt effectué auprès d'elle, qu'elle avait 
travaillé dans une très grande liberté - négociant les devis et concluant des contrats 
avec des sous-traitants, lesquels n'avaient pas eu de contacts avec l'appelante -, et 
qu'elle avait une obligation de garantie. 
2.1 Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s’oblige, dans les termes de 
la convention, à gérer l’affaire dont il s’est chargé ou à rendre les services qu’il a 
promis (art. 394 al. 1 CO). 
Le contrat d'entreprise est un contrat par lequel une des parties (l'entrepreneur) 
s'oblige à exécuter un ouvrage, moyennant un prix que l'autre partie (le maître) 
s'engage à lui payer (art. 363 CO). 
L'obligation principale du mandat est une obligation de moyens; ainsi comprise, 
elle se distingue de celle du contrat d'entreprise, qui est une obligation de résultat 
(WERRO, Commentaire romand, Code des obligations, Bâle, 2012, n. 5 ad art. 394 
CO). 
Lorsque le maître confie à l'entrepreneur la réalisation d'un ouvrage entier et que 
ce dernier sous-traite tout ou partie des travaux, les parties sont liées par un 
contrat d'entreprise générale, qui se qualifie comme un contrat d'entreprise 
(ATF 136 III 14 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_495/2011 du 15 
novembre 2011 consid. 2.1). Le lien entre les parties doit être qualifié de contrat 
d'entreprise, même dans le cas où la réalisation de l'ouvrage est intégralement 
déléguée à des sous-traitants (ATF 97 II 66 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 
4C.89/2003 du 25 août 2002 consid. 4.3.1; ACJC/857/2014 du 11 juillet 2014 
consid. 2.1). 
Lorsqu'un architecte est chargé d'établir des plans, des soumissions ou des projets 
de construction, il se conclut un contrat d'entreprise (contrat de plan ou de projet; 
art. 363 CO); s'il est chargé des adjudications et de la surveillance des travaux, il 
s'agit d'un mandat (contrat de direction des travaux; art. 394 CO); si sa mission 
englobe des activités relevant des deux catégories, le contrat est mixte et relève, 
suivant les prestations, du mandat ou du contrat d'entreprise (contrat d'architecte 
dit global; ATF 127 III 543 consid. 2a). 


- 11/19 - 
 
C/29972/2010 
Dans le cas du contrat d'architecte global, il y a lieu d'appliquer les règles du 
mandat pour ce qui concerne la faculté de mettre fin au contrat. Il en va de même 
en ce qui concerne la responsabilité de l'architecte pour une mauvaise évaluation 
du coût des travaux (ATF 134 III 361 consid. 6.2; 127 III 543 consid. 2a). Lorsque 
le contrat prévoit une rémunération forfaitaire pour l'ensemble des prestations à 
accomplir jusqu'à la fin du chantier, il n'y a pas lieu d'opérer une distinction entre 
les plans et documents, d'une part, et les autres services d'autre part, puisque ce 
mode de rémunération peut être adopté tant dans le domaine du contrat 
d'entreprise (art. 373 al. 1 CO) que dans celui du mandat (WERRO, op. cit., ch. 48 
ad art. 394 CO); on se réfère donc globalement aux principes relatifs à l'art. 373 
al. 1 CO (ATF 4C.259/2006 du 23 octobre 2006 consid. 2). 
2.2 Les parties peuvent convenir de renforcer la position du créancier, en 
introduisant dans le contrat des voies plus strictes, telle une clause pénale, ou en 
l'assortissant de sûretés complémentaires (TERCIER/FAVRE, Les contrats spéciaux, 
2009, p. 1021 no 6756). 
Par un contrat de garantie ou de sûreté, une partie s'engage à fournir à une autre 
une sûreté, en vue de l'exécution d'une prestation (MÜLLER, Contrats de droit 
suisse, 2012, p. 14 no 58). On distingue les sûretés réelles des sûretés 
personnelles. Les premières résultent de l'affectation au paiement de la dette de 
biens meubles, de créances ou d'immeubles. Les secondes sont des obligations 
contractées pour en garantir une autre et confèrent au créancier un droit personnel, 
contre le garant, qu'il peut faire valoir directement ou lorsque les conditions sont 
réunies (MÜLLER, op. cit., p. 519 no 2464ss; TERCIER/FAVRE, op. cit., p. 1021 no 
6758 ss); par exemple, une partie peut accepter un engagement complémentaire en 
acceptant de répondre de la dette à des conditions aggravées ou encore promettre 
de réparer un dommage même si l'on ne peut lui imputer aucune responsabilité 
(TERCIER/FAVRE, op. cit., p. 1021 no 6763). 
2.3 Lorsqu'il est amené à qualifier et à interpréter un contrat, le juge doit tout 
d'abord s'efforcer de déterminer la commune et réelle intention des parties, sans 
s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, 
soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention 
(interprétation subjective; art. 18 al. 1 CO; ATF 135 III 410 consid. 3.2; arrêt du 
Tribunal fédéral 4A_533/2012 du 6 février 2013 consid. 2.3). 
 
Cette intention s'établit, le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices 
(ATF 131 III 606 consid. 4.1; 127 III 444 consid. 1b), parmi lesquels figurent les 
circonstances survenues antérieurement, simultanément ou postérieurement à la 
conclusion du contrat, en particulier le comportement des parties (ATF 132 III 
626 consid. 3.1; ATF 118 II 365 consid. 1 = JdT 1993 I 362; arrêts du Tribunal 
fédéral 4A_98/2012 du 3 juillet 2012, consid. 3.2 et du 8 novembre 1995 


- 12/19 - 
 
C/29972/2010 
consid. 3a, publié in SJ 1996 p. 549; WINIGER, Commentaire romand CO I, 
2ème éd., 2012, n. 34 ad art. 18 CO). 
Lorsque la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou que leurs volontés 
intimes divergent, le juge doit interpréter les déclarations et les comportements 
selon la théorie de la confiance; il doit donc rechercher comment une déclaration 
ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des 
circonstances (interprétation dite objective; ATF 135 III 295 consid. 5.2). 
Sont déterminantes les circonstances qui ont précédé ou accompagné la 
manifestation de volonté, mais non pas les événements postérieurs (ATF 136 III 
186 consid. 3.2.1; 135 III 295 consid. 5.2). Le principe de la confiance permet 
d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, 
même s'il ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 136 III 186 consid. 3.2.1; 
135 III 410 consid. 3.2). 
Pour interpréter une clause contractuelle selon le principe de la confiance, il 
convient de partir en premier lieu du texte de ladite clause. En règle générale, les 
expressions et termes choisis par les cocontractants devront être compris dans leur 
sens objectif. Un texte clair prévaudra en principe sur les autres moyens 
d'interprétation. Toutefois, il peut résulter d'autres conditions du contrat, du but 
poursuivi par les parties ou d'autres circonstances que son texte ne restitue pas 
exactement le sens de l'accord conclu (ATF 131 III 606 consid. 4.2). Il n'y a pas 
lieu de s'écarter du texte littéral sans raisons sérieuses (ATF 130 III 417 
consid. 3.2 p. 425). 
2.4. En l'espèce, l'intimée, société active dans le domaine de la décoration 
d'intérieur, est intervenue dans la relation litigieuse en qualité d'architecte 
d'intérieur. Elle était chargée de la conception de l'espace intérieur des bureaux de 
l'appelante, du choix du fournisseur du mobilier, de la coordination de la 
commande et de la livraison des meubles, ainsi que du matériel et des 
équipements figurant dans l'offre, du choix des entrepreneurs pour les travaux de 
rénovation et de la construction d'un escalier, de la conception de la décoration 
intérieure, de l'agencement du mobilier et du suivi du projet. Pour ce faire, elle 
avait reçu un montant, à titre de dépôt, destiné expressément à payer les demandes 
d'acomptes des entreprises. Elle est, par ailleurs, intervenue auprès de celles-ci en 
qualité de représentante de l'appelante, ce que confirme le fait que les demandes 
d'acomptes - à l'exception de celles de l'entreprise d'électricité G______ Sàrl - et 
toutes les factures ont été libellées au nom de l'appelante et ce qui explique que 
certains artisans n'ont jamais rencontré l'administrateur de l'appelante. 
De plus, le contrat du 8 mai 2009 - rédigé en anglais, langue que les organes des 
parties maîtrisent parfaitement - qualifie clairement la relation contractuelle de 
contrat de mandat et se réfère aux règles du mandat, excluant sans ambiguïté que 
l'intimée intervienne en qualité d'entrepreneur. Comme relevé à juste titre par le 


- 13/19 - 
 
C/29972/2010 
premier juge, dès lors que les parties sont des sociétés, qui dans le cadre de leur 
activité sont amenées à nouer fréquemment des rapports contractuels et qu'elles 
ont choisi de faire référence à des notions juridiques claires, elles doivent se 
laisser opposer le sens que celles-ci recouvrent, d'autant que le contrat a été rédigé 
par l'appelante avec l'aide de son avocat. 
Il résulte de ce qui précède qu'on ne saurait retenir, comme le soutient l'appelante, 
que la relation contractuelle entre les parties relevait d'un contrat d'entreprise 
simple ou générale. Il convient plutôt de qualifier celle-ci de contrat d'architecte 
global, dans la mesure où l'intimée était chargée de l'ensemble du projet, de la 
préparation du projet à la direction des travaux. Le fait de qualifier ainsi ledit 
contrat plutôt que de contrat de mandat simple, comme l'a fait le premier juge, n'a 
toutefois aucune incidence sur l'issue du litige, dans la mesure où aucune des 
prestations litigieuses ne se rattache à l'aspect de contrat de plan ou de projet, 
soumis aux règles du contrat d'entreprise. 
Comme l'a relevé le Tribunal, la Cour, dans l'arrêt ACJC/546/2013 du 26 avril 
2013 confirmé par le Tribunal fédéral par arrêt 4D_29/2013 du 26 novembre 
2013, dans une affaire opposant l'appelante à un des artisans étant intervenu sur le 
chantier, a rejeté l'appel de ce dernier, sans entrer en matière sur la qualification 
d'entreprise générale retenue par le Tribunal s'agissant des relations contractuelles 
entre les parties. 
En l'occurrence, l'intimée - qui n'était pas tenue de la livraison d'un ouvrage - s'est 
engagée à garantir la bonne exécution du travail et le choix des matériaux fournis 
par les entrepreneurs, alors que ces derniers n'étaient en relation contractuelle 
qu'avec l'appelante, représentée par l'intimée. Ce faisant, les parties ont convenu 
d'ajouter au contrat une obligation complémentaire de garantie à la charge de 
l'intimée. 
Il ressort ainsi de ce qui précède que les parties étaient liées par un contrat 
d'architecte global assorti d'une clause de garantie. 
3. 
L'appelante fait valoir une prétention en dommages-intérêts de 41'166 fr. 60 pour 
dépassement de l'estimation des coûts. 
 
L'appelante reproche au premier juge d'avoir considéré que le coût estimatif des 
travaux représentait un devis approximatif pouvant souffrir une certaine variation. 
Elle soutient qu'il s'agissait au contraire d'un prix fixé à forfait selon l'art. 373 CO, 
à ne dépasser en aucun cas et qui ne pouvait être modifié, à l'exception des 
modifications de commandes sollicitées ou acceptées par le maître. 
 
Il convient de distinguer dudit dépassement les honoraires complémentaires que 
l'intimée a prélevés sur la somme dont elle disposait pour payer les entreprises. 


- 14/19 - 
 
C/29972/2010 
 
3.1 La responsabilité de l'architecte pour l'établissement d'une estimation des 
coûts est soumise aux règles du mandat (ATF 134 III 361 consid. 6.2). Dans le 
cadre du mandat confié, l'architecte doit calculer spontanément les coûts de 
construction et informer son client des coûts prévus, même lorsqu'il n'existe pas 
de convention particulière sur la limitation des coûts. Il doit également informer 
son client du degré d'exactitude de son estimation. Si l'architecte s'est abstenu de 
donner un tel renseignement, il faut déterminer dans le cas d'espèce quelle 
confiance concrète le maître pouvait accorder à l'estimation des coûts, selon le 
principe de la confiance. En l'absence d'information sur le degré d'exactitude, il 
faut tenir compte d'une marge de tolérance de 10% pour les constructions 
nouvelles en raison des impondérables que comporte nécessairement une telle 
évaluation en matière de construction immobilière (arrêts du Tribunal fédéral 
4A_271/2013 du 26 septembre 2013 consid. 2.1 et 4C.424/2004 du 15 mars 2005 
consid. 3, 3.2.1 et 3.2.2.2). 
Il appartient au maître de prouver la violation du contrat en établissant notamment 
que l'architecte a commis des erreurs dans l'estimation, par exemple en oubliant 
des postes de coût (SCHUMACHER, Die Haftung des Architekten aus Vertrag, in 
Le droit de l'architecte, 1995, p. 213 ss, n° 755 et 756). 
3.1.1 En l'espèce, les travaux avaient été estimés à 360'000 fr., montant auquel se 
sont ajoutés des travaux complémentaires admis par l'appelante de 43'853 fr. 70, 
soit un total admis de 403'853 fr. 70. L'appelante fait valoir que son préjudice 
correspond à la différence, à savoir 45'786 fr. (449'639 - 403'853 fr. 70) moins les 
réductions de facture admises par elle de 5'619 fr. 45 et le montant des honoraires 
complémentaires de l'intimée de 8'825 fr., portant ainsi le préjudice allégué à 
31'641 fr. 60. 
Il convient de considérer, à l'instar du Tribunal, que les travaux litigieux ne 
portaient pas sur des constructions entièrement nouvelles, mais peuvent y être 
assimilés dès lors qu'ils avaient pour objet la rénovation et l'aménagement de 
locaux préexistants, comprenant notamment l'aménagement de parois murales et 
la construction d'un escalier, et comportaient des impondérables. Or, le montant 
de 31'641 fr. 60 correspond à une augmentation d'environ 7,8% du montant total 
des travaux reconnus par l'appelante, soit un pourcentage inférieur à celui de 10% 
de tolérance admis par la jurisprudence. A cela s'ajoute le fait que l'appelante n'a 
pas indiqué quelles seraient les erreurs ou omissions de l'intimée dans l'évaluation 
des coûts des travaux. 
Par conséquent, le jugement pourra être confirmé sur ce point. 
3.2 Le mandataire est tenu, à la demande du mandant, de lui rendre en tout temps 
compte de sa gestion et de lui restituer tout ce qu’il a reçu de ce chef, à quelque 
titre que ce soit (art. 400 al. 1 CO). L'obligation de restituer vise tout ce qui a été 


- 15/19 - 
 
C/29972/2010 
remis au mandataire par un tiers ou par le mandant et qui n'a pas été consommé 
(WERRO, op. cit., n. 13 ad art. 400 CO). 
3.2.1 En l'occurrence, la question de savoir si l'intimée pouvait ou non prétendre à 
des honoraires complémentaires découlant de la majoration effective du coût des 
travaux peut rester indécise. En effet, quand bien même de tels honoraires seraient 
justifiés (tel étant le cas par exemple si les honoraires devaient être calculés sur la 
base d'un pourcentage du coût effectif des travaux), l'intimée n'était pas légitimée 
à prélever un montant à ce titre sur la somme que lui avait confiée l'appelante 
exclusivement aux fins de payer les entrepreneurs qui intervenaient sur le 
chantier. 
L'intimée - qui à aucun moment n'a excipé de compensation - était donc tenue de 
restituer l'intégralité du dépôt en espèces que lui avait fait l'appelante, sans 
procéder à des déductions en sa faveur. 
L'appelante est ainsi en droit de réclamer la restitution de 8'525 fr. et, cela, 
indépendamment et sans préjuger du caractère fondé ou non des honoraires 
litigieux. 
Partant, le jugement attaqué, qui a retenu une solution inverse, devra être annulé et 
l'intimée condamnée à payer à l'appelante la somme de 8'525 fr. avec intérêts à 
5% dès le 30 septembre 2009. 
4. 
L'appelante fait, également, valoir des prétentions en dommages-intérêts "en 
réparation des défauts de l'ouvrage" de 6'182 fr. pour les meubles 
surdimensionnés et inutilisables, de 55'313 fr. à titre de travaux de réparation, de 
32'656 fr. 60 à titre de coût d'intervention de I______ SA et de 1'215 fr. à titre de 
frais d'huissier. 
 
4.1 Ces prétentions se rattachent, pour certaines, à la responsabilité qu'endosse 
l'intimée en sa qualité de mandataire, responsabilité selon laquelle le mandataire 
est, d'une manière générale, responsable de la bonne et fidèle exécution du mandat 
(art. 398 CO), et, pour d'autres, à la responsabilité découlant de la clause de 
garantie souscrite par l'intimée, laquelle est régie la responsabilité générale prévue 
aux art. 97 ss CO. 
 
Elles supposent en tout état un dommage, qui, conformément aux principes 
généraux, correspond à la diminution involontaire de la fortune nette. Il peut 
consister en une réduction de l'actif, en une augmentation du passif ou en un gain 
manqué; il équivaut à la différence entre le montant actuel du patrimoine et le 
montant que celui-ci aurait atteint si l'évènement dommageable ne s'était pas 
produit (ATF 139 V 176 consid. 8.1.1 et 133 III 462 consid. 4.4.2). 


- 16/19 - 
 
C/29972/2010 
Conformément aux règles générales de la responsabilité contractuelle et à l'art. 8 
CC, il incombe à la partie qui invoque la mauvaise exécution du contrat par le 
cocontractant et un dommage d'en apporter la preuve (cf. notamment arrêt du 
Tribunal fédéral 4A_168/2008 du 11 juin 2008 consid. 2.7 et les réf. citées; art. 42 
al. 1 CO par renvoi de l'art. 99 al. 3 CO). 
 
4.2 Font également partie du dommage les frais des experts que le lésé a dû 
engager pour faire constater le dommage, pour autant que ces frais soient en 
rapport avec l'événement dommageable, nécessaires et mesurés (ATF 126 III 388 
consid. 10b et 117 II 101 consid. 6; arrêts du Tribunal fédéral 4A_121/2011 du 
17 mai 2011 consid. 3.3 et 4C.11/2003 du 19 mai 2003 consid. 5.2). 
4.3 S'agissant des meubles, l'appelante se contente, en appel, de soutenir avoir 
subi un dommage correspondant au prix des meubles surdimensionnés, sans 
motiver aucunement son grief portant sur le raisonnement du Tribunal selon 
lequel la privation de l'usage d'un bien ne constitue pas un dommage. 
Il incombe à la partie appelante de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-
dire de démontrer le caractère erroné du jugement attaqué et de proposer à l'appui 
une motivation suffisamment explicite, qui puisse être aisément comprise par 
l'autorité supérieure. Cela suppose que les passages contestés soient précisément 
désignés, ainsi que les preuves sur lesquelles reposent les critiques. Il ne suffit 
donc pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à 
des critiques toutes générales (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal 
fédéral 4A_474/2013 du 25 juin 2014 consid. 3.1., publié in SJ 2014 I 459). 
Au vu de l'absence de motivation de l'appel quant à ce poste, il ne sera pas entré 
en matière sur ce point (REETZ/THEILER, Kommentar zur Schweizerischen 
Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [éd.], 2ème éd. 2013, 
n. 12 et n. 38 ad art. 311 CPC). 
 
4.4 L'appelante soutient que le chantier était inachevé et qu'une partie du travail 
était mal accomplie. Selon elle, les toilettes étaient inesthétiques, le système 
électrique - qui était pour partie apparent - était également inesthétique et 
inachevé, le hall d'entrée et le corridor étaient trop sombres, les murs et plafonds 
de divers endroits mal réalisés, la porte du 6ème étage ne pouvait être réalisée, ce 
qui avait nécessité la correction du parquet et des plinthes. Elle ne se prévaut plus, 
en appel, de carences pour la cuisine ou de l'inexécution d'une penderie. 
 
Pour ce qui est des toilettes, du hall d'entrée, du corridor, des murs et plafonds 
litigieux, l'appelante n'a ni établi ni même allégué quelles étaient les obligations 
contractuelles de l'intimée (choix des matériaux, couleurs, etc.) ou des 
entrepreneurs mis en œuvre pour la réalisation des travaux (exécution non 
conforme du travail convenu), de sorte qu'il n'est pas possible de déterminer si le 
travail réalisé était conforme ou non. En tout état, l'appelante n'a pas établi que les 


- 17/19 - 
 
C/29972/2010 
lieux en question présentaient les défauts allégués. S'agissant en particulier de 
deux têtes de murs inachevées, le témoin N______ a déclaré que ce travail n'avait 
pu être terminé en raison du fait que l'administrateur de l'appelante n'avait pas 
donné d'indication sur la suite à donner à ces travaux, qui ne faisaient pas l'objet 
du devis initial. 
 
Les factures produites ne portent pas sur des travaux de parquet et de plinthes, de 
sorte que l'appelante n'a pas prouvé son dommage pour ce poste. 
 
En ce qui concerne les installations électriques, la facture de l'entreprise 
d'électricité L______ ne permet pas de déterminer si le travail qu'elle a effectué 
tendait en tout ou partie à la réfection ou l'achèvement de l'installation 
précédemment exécutée. Cette facture n'indique qu'un prix devisé sans aucune 
description et le devis n'a pas été produit. De plus, a été déduit dudit montant 
devisé une moins-value de 438 fr. "Bureau C______ : 4 câbles / Reprise des 
câbles existants, car impossible de retirer les nouveaux". 
 
Partant, l'appelante ne peut prétendre à aucun dédommagement à titre de travaux 
de réparation du chef des garanties qu'assume l'intimée. 
 
4.5 L'appelante soutient avoir dû faire intervenir I______ SA pour l'établissement 
d'un état des lieux - de même qu'un huissier - et la gestion du chantier jusqu'à son 
achèvement, sollicitant le paiement des factures relatives à leurs interventions. 
La facture de I______ SA du 30 novembre 2009, qui se réfère uniquement à un 
contrat d'architecture intérieure, n'indique pas l'activité déployée par cette société, 
si bien qu'elle ne permet pas d'établir que I______ SA serait intervenue en raison 
d'une extinction prématurée du contrat liant les parties ou pour remédier à des 
carences, lesquelles n'ont pas été retenues comme vu précédemment. 
 
S'agissant enfin des frais relatifs à l'état des lieux établi par I______ SA et à celui 
établi par un huissier, l'appelante ayant échoué dans la preuve de son dommage, 
elle ne peut être dédommagée pour ces frais. 
4.6 Par conséquent, l'appelante sera déboutée de son appel pour les divers postes 
examinés ci-dessus. 
5. 
Il ressort de ce qui précède que le ch. 1 du dispositif du jugement entrepris doit 
être annulé et l'intimée condamnée à verser à l'appelante la somme de 8'525 fr. 
avec intérêts à 5% dès le 30 septembre 2009. 
6. 
L'appelante, qui n'obtient gain de cause que sur 6% de ses conclusions, doit être 
considérée comme la partie succombante. 
6.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de 
première instance (art. 318 al. 3 CPC). 


- 18/19 - 
 
C/29972/2010 
Cette question s'examine selon l'ancien droit de procédure applicable (aLPC), 
puisque la procédure en première instance a été régie par celui-ci jusqu'à la clôture 
de l'instance (art. 404 al. 1 CPC). 
Vu l'issue du litige, il se justifie de condamner l'appelante aux dépens de première 
instance (art. 176 al. 1 aLPC), qui comprennent une indemnité de procédure de 
18'000 fr. à titre de participation aux honoraires de l'avocat de l'intimée, montant 
qui n'a pas été contesté par les parties (art. 181 al. 3 aLPC). Le jugement attaqué 
sera donc confirmé sur ce point. 
 
6.2 L'appelante sera également condamnée aux frais d'appel, arrêtés à 8'000 fr., 
entièrement couverts par l'avance de frais de 8'000 fr. qu'elle a effectuée, laquelle 
demeure ainsi entièrement acquise à l'Etat (art. 104 al. 1, 105 al. 1 et 106 al. 1, 
107 al. 1 let. f et 111 al. 1 CPC; art. 17 et 35 du Règlement fixant le tarif des frais 
en matière civile, du 22 décembre 2010 - RTFMC - E 1 05.10). 
 
L'appelante sera, par ailleurs, condamnée à verser à l'appelante la somme de 
5'000 fr., débours et TVA inclus, à titre de dépens d'appel (art. 95, 104 al. 1, 105 
al. 2 et 106 al. 1 CPC; art. 20, 25 et 26 al. 1 LaCC; art. 25 al. 1 LTVA; art. 84, 85 
al. 1 et 90 RTFMC). 
* * * * * 


- 19/19 - 
 
C/29972/2010 
PAR CES MOTIFS, 
La Chambre civile : 
A la forme : 
Déclare recevable l'appel interjeté le 10 juillet 2014 par A______ LTD contre le 
jugement JTPI/7105/2014 rendu le 6 juin 2014 par le Tribunal de première instance 
dans la cause C/29972/2010-9. 
Au fond : 
Annule le chiffre 1 du dispositif du jugement attaqué et, statuant à nouveau : 
Condamne B______ Sàrl à payer à A______ LTD la somme de 8'525 fr. avec intérêts à 
5% dès le 30 septembre 2009. 
Confirme le jugement attaqué pour le surplus. 
Sur les frais d’appel : 
Arrête les frais judiciaires d'appel à 8'000 fr., les met à la charge de A______ LTD et dit 
qu'ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais, qui reste acquise à l'Etat de 
Genève. 
Condamne A______ LTD à verser à B______ Sàrl la somme de 5'000 fr. à titre de 
dépens d'appel. 
Siégeant : 
Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur 
Ivo BUETTI, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière. 
 
La présidente : 
Florence KRAUSKOPF 
 
La greffière : 
Nathalie DESCHAMPS 
 
 
Indication des voies de recours : 
 
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; 
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec 
expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière 
civile. 
 
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. 
 
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.