ge_gerichte · ATA/112/2024 · 2024-01-30 · fr

Résumé:
 Recours contre une décision du département du territoire refusant de constater la caducité d’une autorisation de construire. L’art. 4 al. 5 LCI prévoit que l’autorisation est caduque si les travaux ne sont pas entrepris dans les deux ans qui suivent sa publication dans la FAO, et l’art. 33A al. 1 RCI précise que le commencement des travaux implique l’ouverture effective du chantier et la poursuite de la construction de l’ouvrage. La jurisprudence admet une interprétation large de la notion de travaux et que le chantier est ouvert avant même que la construction proprement dite ne soit engagée. Les pièces du dossier permettent de conclure que les travaux ont effectivement été initiés avant la péremption de l’autorisation. Rejet du recours.

RÉPUBLIQUE ET 
 
CANTON DE GENÈVE 
POUVOIR JUDICIAIRE 
A/534/2023-LCI 
ATA/112/2024 
COUR DE JUSTICE 
Chambre administrative 
Arrêt du 30 janvier 2024 
3ème section 
 
 dans la cause 
 
 
BANQUE A______ SA et B______ 
recourants 
représentés par Me Mark MULLER, avocat 
contre 
DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE-OAC 
 
et 
C______ (SUISSE) SA 
représentée par Me Delphine ZARB, avocate 
intimés 
_________ 
Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 
24 août 2023 (JTAPI/903/2023) 


- 2/23 - 
 
A/534/2023 
EN FAIT 
A. a. B______ et BANQUE A______ SA (ci-après : la Banque A______) sont 
copropriétaires 
de 
la 
parcelle 
n° 
6'824 
de 
la 
commune 
de 
D______, sise au 3 E______, sur laquelle est érigé un bâtiment de bureaux. 
b. C______ (SUISSE) SA (ci-après : F______) est propriétaire de la parcelle 
attenante n° 5'601 de la même commune, située au 5 E______, sur laquelle est 
érigé un bâtiment de bureaux. 
B. a. Le 5 août 2014, le département du territoire (ci-après : le département) a délivré 
à F______ une autorisation de construire portant sur la transformation et la 
surélévation de l’immeuble situé sur sa parcelle (DD 1______/1). Le projet 
consistait principalement dans la démolition du 6e étage, comprenant la toiture et 
les combles, la reconstruction dudit étage ainsi que la création de deux étages 
supplémentaires. 
b. Cette décision a été confirmée par jugement du Tribunal administratif de 
première instance (ci-après : TAPI) du 10 juin 2016 (JTAPI/609/2016), par arrêt 
de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre 
administrative) du 11 avril 2017 (ATA/414/2017) et par arrêt du Tribunal fédéral 
du 6 décembre 2017 (1C_297/2017), lequel a rejeté les recours de B______ et de 
la Banque A______. 
C. a. Le 26 février 2018, B______ et la Banque A______ ont introduit une requête de 
mesures provisionnelles à l’encontre de F______ afin qu’il lui soit notamment fait 
interdiction d’exécuter les travaux afférents à l’autorisation de construire 
DD 1______/1, en raison d’un empiètement de la nouvelle construction sur leur 
parcelle. 
b. Par ordonnance du 17 mai 2018 (OTPI/304/2018), le Tribunal de première 
instance (ci-après : le TPI) a prononcé cette interdiction. 
c. Le 22 juin 2018, B______ et la Banque A______ ont déposé une action au fond 
sur ce même objet. 
d. Par arrêt du 27 août 2018 (ACJC/1145/2018), la chambre civile de la Cour de 
justice a partiellement annulé l’ordonnance du 17 mai 2018 et fait interdiction à 
F______ d’exécuter les travaux impliquant pour le 6e étage une augmentation de 
l’empiètement et pour les 7e et 8e étages un empiètement sur la parcelle n° 6'824. 
e. Le 5 février 2019, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé 
contre cet arrêt par B______ et la Banque A______ (arrêt du Tribunal fédéral 
5A_857/2018). 


- 3/23 - 
 
A/534/2023 
D. a. Le 28 janvier 2019, F______ a déposé une demande d’autorisation comportant 
des modifications partielles de la façade nord (DD 1______/2). 
b. Le 27 août 2019, le département lui a accordé l’autorisation de construire 
complémentaire DD 1______/2. 
c. Par décision du 3 décembre 2019, le département a prolongé la validité de 
l’autorisation de construire DD 1______/1 jusqu’au 6 décembre 2020. 
d. B______ et la Banque A______ ont recouru contre ces deux décisions et invité 
le TAPI à dire que l’autorisation DD 1______/1 et par conséquent la seconde 
autorisation DD 1______/2, dont la validité dépendait de celle de la première, 
étaient caduques. 
e. Par jugement du 28 octobre 2020 (JTAPI/924/2020), le TAPI a joint les deux 
causes et rejeté les recours. Par arrêt du 9 mars 2021 (ATA/308/2021), la chambre 
administrative a rejeté le recours interjeté contre le jugement précité. Cet arrêt a 
été confirmé par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2022, sur recours de B______ et 
la Banque A______ (arrêt du Tribunal fédéral 1C_236/2021). 
f. Le 30 novembre 2021, l’autorisation de construire DD 1______ a été prolongée 
jusqu’au 6 décembre 2022. 
E. a. Le 10 novembre 2021, le service des espaces publics de la Ville de Genève 
(ci-après : la ville) a délivré à F______ une permission d’utilisation du domaine 
public pour l’installation de chantier nécessaire aux travaux, valable du 1er 
décembre 2021 au 1er décembre 2023. 
b. Parallèlement au projet de F______, la ville a entrepris des travaux de réfection 
de la passerelle piétonne de l’Île, prévus de novembre 2022 à octobre 2023, avec 
l’occupation d’une partie de la place de l’Île par les installations de chantier et la 
fermeture de la passerelle le temps des travaux. 
c. Par courriel du 18 novembre 2022, F______ a informé B______ et la Banque 
A______ que les travaux débuteraient le 21 novembre 2022. 
d. Le 21 novembre 2022, F______ a transmis au département le formulaire 
d’ouverture du chantier et pris des dispositions afin d’installer des barrières de 
chantier. 
e. Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles déposée le 
21 novembre 2022, B______ et la Banque A______ ont conclu à ce que le TPI 
fasse interdiction à F______ de mettre en place les installations de chantier, 
notamment une grue, dès lors que l’accès à leur immeuble ne serait plus garanti. 


- 4/23 - 
 
A/534/2023 
f. Par ordonnances des 21 novembre 2022 et 13 février 2023, le TPI a rejeté la 
requête sur mesures superprovisionnelles, respectivement celle sur mesures 
provisionnelles (OTPI/113/2023). 
g. Le 22 novembre 2022, B______ et la Banque A______ ont adressé à l’office 
cantonal des transports (ci-après : OCT, désormais rattaché au département de la 
santé et des mobilités) une requête urgente afin qu’il ordonne la réouverture du 
E______ et l’enlèvement de toutes installations et tous matériaux entravant 
l’accès à leur parcelle. 
h. L’OCT leur a répondu que l’inspectorat des chantiers était intervenu auprès de 
l’entreprise concernée afin de réduire immédiatement l’emprise des installations 
de chantier et rendre l’accès aux bâtiments. 
i. Le 15 décembre 2022, il a adopté un arrêté réglementant temporairement la 
circulation sur le E______ et le quai G______, du 9 février 2023 au 
30 août 2024. 
j. Le 20 décembre 2022, l’OCT a édicté une directive de circulation concernant le 
chantier sis E______ 5, valable du 21 novembre 2022 au 3 mai 2024. 
k. Par acte du 30 janvier 2023, B______ et la Banque A______ ont recouru 
auprès du TAPI contre l’arrêté du 15 décembre 2022. 
l. Par décision du 27 juin 2023 (DITAI/278/2023), le TAPI a rejeté la demande de 
l’OCT de retrait de l’effet suspensif au recours et celle de B______ et de la 
Banque A______ de suspension de la procédure jusqu’à l’issue de celle pendante 
devant la chambre administrative concernant la caducité d’une autorisation de 
construire (cf. infra Ha). 
F. a. Le 7 décembre 2022, B______ et la Banque A______ ont sollicité du 
département la constatation de la caducité de l’autorisation de construire 
DD 1______. 
b. En date du 13 décembre 2023, le département leur a répondu qu’il n’accéderait 
pas à cette demande, vu l’avis d’ouverture de chantier et divers rendez-vous sur 
site dans le cadre de la mise en place des mesures d’installation du chantier, dont 
certains en présence du service de son inspection de la construction et des 
chantiers. Au surplus, certaines protections avaient été posées sur place. Ces 
éléments suffisaient amplement pour considérer que le chantier avait débuté. 
c. Dans un courriel du 19 décembre 2022, B______ et la Banque A______ ont 
soutenu que le chantier n’avait pas été ouvert et ont requis, à défaut du constat de 
la caducité de l’autorisation, que le département leur notifie une décision formelle. 


- 5/23 - 
 
A/534/2023 
d. Par courrier du 27 janvier 2023, F______ a communiqué au département un 
rapport relatif aux activités menées sur le chantier depuis son ouverture. 
e. Par pli du 30 janvier 2023, le département a répondu à B______ et à la Banque 
A______ que les travaux avaient été entrepris en temps utile, de sorte que la 
question de savoir si la DD 1______ était devenue caduque depuis lors ne se 
posait plus, raison pour laquelle il refusait de constater la caducité de 
l’autorisation. L’avis d’ouverture du chantier lui était parvenu dans les délais et 
son service avait constaté que certaines protections avaient été posées sur place. 
De plus, F______ lui avait remis un rapport détaillant les diverses interventions 
réalisées depuis l’avis d’ouverture du chantier, dont un constat d’huissier, un 
repérage et des prises de mesures avec un ingénieur civil, un diagnostic de 
l’existant pour la dépollution et le curage, des travaux de mise hors service et de 
démontage de la centrale feu et de la centrale antieffraction, un diagnostic de 
l’existant avec les personnes chargées de la démolition, la réalisation de sondages 
complémentaires pour la pollution en façade, des sanitaires, des locaux techniques 
et des escaliers. 
G. a. Le 13 février 2023, B______ et la Banque A______ ont recouru contre ce 
courrier auprès du TAPI, concluant, principalement, à son annulation et à la 
constatation de la caducité de la DD 1______. Sur mesures provisionnelles, ils ont 
requis qu’il soit fait interdiction à F______ d’exécuter tous travaux fondés sur 
l’autorisation litigieuse jusqu’à droit jugé dans le cadre de cette procédure. 
Le courrier du 30 janvier 2023 constituait une décision finale. Cas échéant, le 
recours était formé pour déni de justice. 
L’autorisation de construire était caduque, car les travaux n’avaient pas 
commencé pendant la durée de validité de l’autorisation de construire. F______ 
ayant été contrainte de réduire l’emprise de ses installations de chantier à la suite 
de l’intervention de l’OCT, elle n’avait pas pu poursuivre l’installation du 
chantier. Les diverses interventions citées par le département constituaient de 
simples mesures préparatoires. Les photographies prises entre les 23 novembre et 
6 décembre 2022 ne démontraient aucune activité. H______ SA (ci-après : 
H______) avait signé le mandat le 18 novembre 2022, ce qui rendait impossible le 
début des travaux pendant la durée de validité de l’autorisation. F______, qui 
aurait pu initier les travaux dès le 27 janvier 2022, avait attendu le dernier 
moment pour tenter de donner l’impression que le chantier avait commencé, alors 
qu’elle avait bénéficié de trois prolongations. Le maintien de l’état prévalant 
devait être privilégié, car le lancement du chantier leur causerait un dommage 
irréparable. 
b. Par décision du 13 mars 2023 (DITAI/113/2023), le TAPI a rejeté la requête de 
mesures provisionnelles. 


- 6/23 - 
 
A/534/2023 
Par arrêt du 9 mai 2023 (ATA/489/2023), la chambre administrative a déclaré 
irrecevable le recours formé par B______ et la Banque A______ à l’encontre de 
ladite décision. Par arrêt du 19 juin 2023 (1C_297/2023), le Tribunal fédéral a 
déclaré irrecevable le recours des intéressés contre cet arrêt. 
c. Le 17 avril 2023, F______ a conclu à l’irrecevabilité du recours, la 
correspondance du 30 janvier 2023 ne pouvant être qualifiée de décision, et à ce 
qu’un transport sur place soit ordonné. Sur le fond, les travaux avaient bien été 
entrepris dans le délai de validité de l’autorisation de construire. 
À l’appui de son écriture, F______ a notamment produit : 
- 
un procès-verbal du 26 octobre 2021 du bureau d’architecte mandaté suite à 
un rendez-vous avec des représentants de la ville, un ingénieur géotechnicien, 
et des entreprise de forage et d’échafaudage ; 
- 
un courriel du 1er novembre 2021 transmettant aux divers intervenants le 
procès-verbal précité, accompagné du plan d’installation du chantier mis à 
jour par le bureau d’architecte ; 
- 
une permission de chantier émise le 10 novembre 2021, valable du 
1er décembre 2021 au 1er décembre 2023 ; 
- 
deux courriels adressés à H______ les 25 mai et 18 juillet 2022 concernant les 
procédures de pré-qualification et d’appel d’offres ; 
- 
un courriel du 29 juillet 2022 de H______ confirmant une visite sur site le 
4 août 2022 ; 
- 
la lettre d’adjudication du 9 novembre 2022, signée par F______ et H______, 
qui prévoit, compte tenu du fait qu’aucun contrat d’entreprise totale n’était 
prêt à la signature par les parties, la réalisation de diverses prestations entre les 
21 et 25 novembre 2022 (mobilisation de l’équipe de projet, organisation de 
l’ouverture 
du 
chantier 
[planification, 
commandes, 
consultation 
de 
sous-traitants, poursuite des échanges avec les autorités] et la poursuite des 
études en collaboration avec les mandataires), afin que le démarrage effectif 
des travaux puisse intervenir sur site, au plus tard, le 25 novembre 2022 ; 
- 
un rapport du 23 février 2023 établi par H______ relatif à la préparation de 
chantier ; il en ressort que, « compte tenu du timing particulier de ce projet », 
I______ avait « été mobilisé avant l’adjudication formelle afin de préparer le 
chantier et pouvoir démarrer les travaux dès la signature du contrat » ; deux de 
ses collaborateurs avaient participé au rendez-vous de police du 21 octobre 
2022 avec l’inspectorat des chantiers, les autorités compétentes et les services 
de la ville; le 24 octobre 2022, plusieurs séances avaient eu lieu en interne et 


- 7/23 - 
 
A/534/2023 
deux partenariats en phase d’appels d’offres avaient été établis afin de pouvoir 
démarrer au plus vite ; le 9 novembre 2022, un point avait été réalisé sur site 
afin d’organiser les installations de chantier ; le 18 novembre 2022, un chef de 
projet avait été mobilisé et il avait été rejoint par deux autres collaborateurs de 
H______ en décembre 2022 et en janvier 2023 ; l’entreprise ayant repris le 
mandataire architecte qui avait suivi le projet depuis le début, soit depuis 
2013, 
elle 
était 
prête 
à 
ouvrir 
le 
chantier 
le 
21 novembre 2022 et à démarrer les travaux selon le planning annexé ; il était 
« incontestable » que les travaux de rénovation avaient débuté depuis le 
21 novembre 2022 ; 
- 
un contrat de sous-location conclu le 10 juin 2022 entre F______ et J______, 
prévoyant la location de bureaux à la rue de K______ dès le 1er août 2022 ; 
- 
une facture du 25 novembre 2022 concernant des travaux d’électricité réalisés 
dans les bureaux à la rue de la K______ dès le 30 septembre 2022 ; 
- 
une facture du 10 octobre 2022 de l’entreprise ayant procédé au 
déménagement de F______ du E______ à la rue de K______ le 7 octobre 
2022 ; 
- 
un constat d’huissier judiciaire établi le 21 novembre 2022 à la demande de 
F______, confirmant la mise en place de barrières de chantier par H______ et 
l’affichage de l’autorisation délivrée par la ville, mentionnant que les travaux 
allaient débuter le jour même ; 
- 
un procès-verbal de visite du site du 22 novembre 2022 entre deux ingénieurs 
civils et trois collaborateurs de H______; 
- 
une attestation du 3 avril 2023 de H______ aux termes de laquelle les travaux 
du projet avaient débuté le 21 novembre 2022 conformément au contrat 
d’entreprise signé avec F______. 
d. Le département a maintenu qu’il ressortait du dossier que les travaux prévus 
par l’autorisation de construire avaient bien été initiés avant le 6 décembre 2022. 
e. B______ et la Banque A______ ont fait valoir que les travaux réalisés n’étaient 
pas suffisamment importants pour considérer que le chantier aurait été 
valablement ouvert pendant la durée de validité de l’autorisation. 
f. Le département et F______ ont persisté dans leurs conclusions. 
g. Par jugement du 24 août 2023 (JTAPI/903/2023) le TAPI a rejeté le recours. 


- 8/23 - 
 
A/534/2023 
Le courrier litigieux devait être qualifié de décision et le département était fondé à 
refuser de constater la caducité de l’autorisation de construire. Un transport sur 
place n’était pas utile, le dossier comportant les éléments nécessaires pour statuer. 
Les interventions de F______, étayées par pièces, permettaient de constater que 
les travaux visant la mise en œuvre de l’autorisation de construire litigieuse 
avaient été initiés avant le 6 décembre 2022 et ce, même s’ils n’étaient pas 
visibles depuis l’extérieur du bâtiment, étant observé que le projet portait 
également sur la transformation intérieure des étages de l’immeuble. 
Même dans l’hypothèse où les travaux effectués à l’intérieur du bâtiment ne 
devaient pas être pris en compte, il existait un faisceau d’indices tendant à 
considérer que les travaux avaient été entrepris dans les délais, notamment les 
allégations de F______ concernant les diverses mesures entreprises qui étaient 
étayées par la production de documents et de photographies, les observations du 
département, dont le constat effectué sur place par un collaborateur, et la 
confirmation écrite de l’ouverture du chantier du chef du service de l’inspection 
de la construction et des chantiers au sein de l’office des autorisations de 
construire (ci-après : OAC). Enfin, l’existence de ces travaux avait été retenue par 
la chambre administrative dans son arrêt du 9 mai 2023. 
Pour le surplus, les travaux étaient intervenus dans un contexte judiciaire tendu 
entre les deux parties, et l’attitude de B______ et de la Banque A______ pouvait 
être qualifiée de dilatoire, dès lors qu’ils avaient tenté de se prévaloir de l’absence 
de mise en œuvre de l’autorisation de construire dans le délai, tout en entreprenant 
des démarches pour précisément empêcher ladite mise en œuvre, ce qui 
contrevenait à l’adage nemo auditur suam (propriam) turpitudinem allegans (nul 
ne peut se prévaloir de sa propre faute) concrétisant le principe constitutionnel de 
la bonne foi. 
H. a. Par acte du 27 septembre 2023, B______ et la Banque A______ ont interjeté 
recours auprès de la chambre de céans contre le jugement du 24 août 2023, reçu le 
28 août 2023. Ils ont conclu, préalablement, à la production du dossier de l’OAC 
relatif à la requête de constatation de la caducité de la DD 1______, à la 
production du contrat d’entreprise totale conclu entre F______ et H______ le 18 
novembre 2022 et aux auditions de I______, L______ et M______. 
Principalement, ils ont conclu à l’annulation du jugement entrepris, à l’annulation 
de la décision du 30 janvier 2023 et à la constatation de la caducité de 
l’autorisation de construire. Subsidiairement, ils ont sollicité le renvoi de la cause 
pour nouvelle instruction au TAPI et plus subsidiairement à l’office compétent. 
La décision du 30 janvier 2023 avait été rendue sans aucune instruction et sans 
constat sur place de l’avancement du chantier. Le TAPI s’était basé sur un 


- 9/23 - 
 
A/534/2023 
« faisceau d’indices », en tenant pour avérés des faits insuffisamment prouvés et 
inexacts. 
Il s’était ainsi fondé sur les pièces produites par F______, notamment le tableau 
« Tâches sur chantier » daté du 27 janvier 2023 et les photos, dont ils avaient 
contesté la valeur probante, soulignant notamment que les clichés n’étaient pas 
datés et que le tableau avait été établi deux mois plus tard. De plus, le TAPI 
n’avait pas déterminé précisément quels travaux avaient été entrepris avant le 
6 décembre 2022, évoquant simplement « les tâches préparatoires pour 
l’ouverture du chantier effectuées entre le 9 et le 18 novembre 2022 » 
mentionnées dans le tableau, alors que les seules tâches qui pouvaient 
s’apparenter à des travaux étaient les « sondages destructifs ». Les autres 
interventions permettant de considérer que les travaux avaient débuté avant le 6 
décembre 2022 étaient les « sondages complémentaires pour la pollution en 
façade, des sanitaires, des locaux techniques et des escaliers ». Toutefois, le 
nombre 
de 
sondages 
prétendument 
réalisés 
le 
30 novembre 2022 aurait nécessité la présence d’ouvriers et de matériel important, 
notamment un chantier et une benne pour évacuer les gravats. Ils avaient fourni 
des photos prises entre les 21 novembre et 6 décembre 2022 qui attestaient 
l’absence de véhicule de chantier, de benne à gravats, d’ouvrier ou de tout autre 
signe que des travaux seraient en cours. 
En outre, le mémo du 23 février 2023 avait été établi pour les besoins de la cause 
par H______, entreprise chargée des travaux. Au vu du mandat tardif confié à 
cette société, ils avaient exprimé des doutes quant à sa capacité à initier les 
travaux avant le 6 décembre 2022. F______ avait affirmé, sans le prouver, qu’un 
contrat d’entreprise totale avait été signé avec H______ le 18 novembre 2022, ce 
qu’ils avaient contesté. Ils avaient ainsi apporté suffisamment d’éléments pour 
justifier une instruction. Les auditions proposées et la production du contrat 
auraient permis de clarifier la nature du mandat de l’entreprise et de prendre 
connaissance du planning des travaux, mesures qu’ils requéraient. 
Le TAPI avait considéré que l’OAC avait effectué un constat sur place, sans avoir 
vérifié ce fait. Selon l’OAC, diverses réunions avaient été organisées dans le cadre 
de la mise en place des mesures d’installation de chantier et avaient eu lieu avant 
le 7 décembre 2022. Ces réunions étaient donc antérieures au dépôt de leur 
requête en constatation de la caducité de l’autorisation de construire et n’avaient 
pas porté sur les travaux. Ils requéraient la production par l’OAC du dossier relatif 
à l’instruction de la requête, puisque les pièces communiquées ne contenaient 
aucun constat réalisé après le 7 décembre 2022. 
De nombreuses photographies portaient sur des sondages effectués après 
l’échéance de l’autorisation de construire, selon le tableau du 27 janvier 2023, et 
sur des sondages réalisés au sous-sol, au rez-de-chaussée et aux 1er et 2e étages, 


- 10/23 - 
 
A/534/2023 
alors que la démolition et la reconstruction des parois intérieures étaient prévues 
aux étages supérieurs. Le TAPI avait retenu à tort que les travaux autorisés par la 
DD 1______ prévoyaient également la démolition et la reconstruction des parois 
intérieures du 2e étage, ainsi que la rénovation des étages. La présence de 
sondages inutiles semblait démontrer que l’intimée avait cherché à « monter » un 
dossier pour faire croire qu’elle avait commencé le chantier. Les prestations 
requises dans la lettre d’adjudication du 9 novembre 2022 visant à permettre le 
démarrage effectif des travaux ne prévoyaient ni sondages, ni interventions 
techniques, mais seulement des mesures organisationnelles. 
L’intimée avait annoncé l’ouverture du chantier pour le 21 novembre 2022, date à 
laquelle l’entreprise chargée des travaux avait fermé l’accès au E______ par des 
barrières en vue de l’installation du chantier. Les travaux n’avaient donc pas 
encore commencé. Elle avait reconnu ne pas avoir effectué de travaux entre les 21 
et 
23 novembre 2022. Le 23 novembre 2022, à la demande de l’inspectorat des 
chantiers, l’entreprise avait réduit l’emprise sur le E______ et rendu l’accès aux 
bâtiments, de sorte qu’elle n’avait pas pu poursuivre l’installation du chantier. 
Depuis lors, l’espace dévolu au chantier était réduit et ne permettait pas les 
installations minimales nécessaires pour effectuer des travaux. Les photographies 
prises entre le 23 novembre et le 6 décembre 2022 ne démontraient aucune 
activité. La description des travaux postérieurs au 6 décembre 2022 révélait que 
F______ et H______ n’étaient pas prêts à initier le chantier et que seules des 
mesures préparatoires avaient été effectuées. Les diverses interventions citées 
dans la décision du 30 janvier 2023 ne pouvaient pas être considérées comme des 
éléments propres à démontrer qu’un chantier aurait commencé. 
Le TAPI s’était également référé à l’arrêt de la chambre administrative du 
9 mai 2023, lequel avait été rendu sur mesures provisionnelles, sous l’angle de la 
vraisemblance, sans examen de la caducité de la DD 1______. De plus, les 
éléments qui y étaient relevés constituaient de simples mesures préparatoires. 
Dans sa réponse du 9 janvier 2023 à la requête de mesures provisionnelles civile, 
F______ avait admis que ladite procédure avait retardé le début des travaux. Elle 
reconnaissait ainsi qu’à la date de cette écriture, les travaux n’avaient pas 
commencé. La décision de l’OAC devait être annulée et il devait être constaté que 
l’autorisation de construire DD 1______ était caduque. 
Le Tribunal fédéral retenait, parmi les indices permettant de vérifier si les travaux 
avaient valablement débuté, le coût des travaux effectués. Le TAPI et le 
département ne s’étaient pas intéressés à cet élément. Les deux arrêts cantonaux 
cités dans le jugement entrepris n’étaient pas pertinents, car le premier ne 
concernait pas un cas d’application de la disposition applicable et le second était 
dépassé, puisque la doctrine considérait que la réglementation valaisanne, 


- 11/23 - 
 
A/534/2023 
consacrée par le Tribunal fédéral, codifiait parfaitement le consensus relatif à 
l’état d’avancement minimal nécessaire de la construction pour retenir que celle-ci 
avait commencé. Il fallait mettre en regard l’importance du projet avec les travaux 
à réaliser pour admettre que l’ouverture du chantier avait eu lieu et les travaux 
effectués devaient être utiles à la réalisation du projet. 
L’intimée avait manqué de diligence et était seule responsable de la perte de 
temps qui en découlait. En effet, libre d’initier les travaux dès le 27 janvier 2022, 
elle avait attendu le dernier moment pour tenter de donner l’impression que le 
chantier avait commencé en ne faisant que poser des barrières devant l’immeuble, 
alors même qu’elle avait bénéficié de trois prolongations de son autorisation, 
qu’elle avait dû modifier son projet qui empiétait sur leur parcelle et que le quai 
menant à leur immeuble avait été fermé en toute illégalité. Ils avaient 
légitimement utilisé les voies de recours à leur disposition pour faire constater que 
leurs droits avaient été violés, sur les plans civil et administratif. 
b. Le 31 octobre 2023, F______ a conclu à ce que les recourants soient déboutés 
de toutes leurs conclusions. 
Le tableau établi par H______ émanait de professionnels de la construction. Il 
était daté du 27 janvier 2023, car il avait été actualisé. Chaque étape des travaux 
avait été répertoriée, avec la date de leur réalisation et des photographies jointes, 
dont les numéros étaient reportés sur un plan d’étage correspondant. Ce document 
attestait que l’entreprise avait finalisé la mise en place des barrières de chantier et 
fait constater l’ouverture du chantier par huissier le 21 novembre 2022. Des 
sondages destructifs avaient été réalisés avant le 6 décembre 2022, ainsi que 
plusieurs travaux de mise hors service et de démontage des systèmes d’accès et de 
la centrale antieffraction, des sondages complémentaires pour la pollution en 
façade, des sanitaires, des locaux techniques et des escaliers. Rien ne permettait de 
douter du travail réalisé par l’entreprise mandatée. 
H______ avait connaissance des éléments utiles du projet depuis le mois de mai 
2022 et ses collaborateurs s’étaient rendus sur place à deux reprises en août 2022. 
Elle avait pu se mettre en œuvre dès l’adjudication et démarrer concrètement les 
travaux le 21 novembre 2022, comme demandé. 
L’OAC disposait des éléments nécessaires lui permettant d’apprécier la situation 
dans son ensemble et rendre la décision du 30 janvier 2023, sans juger utile de se 
déplacer sur site après la requête en caducité de l’autorisation de construire. Les 
pièces produites, combinées aux constats du département, constituaient un 
faisceau d’indices parfaitement probants. Le TAPI détenait donc des documents 
pertinents et probants pour se prononcer, et il ne lui appartenait pas de substituer 
son appréciation à celle, technique, de l’autorité compétente. Le TAPI n’avait 
aucune raison de remettre en cause les affirmations du département, selon 


- 12/23 - 
 
A/534/2023 
lesquelles un constat avait été effectué sur place par l’un de ses collaborateurs. 
Enfin, il n’avait pas à examiner l’ampleur et le coût des travaux. 
Compte tenu de l’attitude dilatoire et abusive des recourants, elle avait dû attendre 
l’entrée en force de l’autorisation de construire, intervenue le 27 janvier 2022, 
avant d’envisager les travaux et déployer un travail conséquent de mise à jour et 
de détails de l’appel d’offres rendu nécessaire par temps écoulé depuis la 
délivrance de l’autorisation. Les premiers documents avaient été communiqués 
aux futurs adjudicataires en mai 2022 et l’entreprise mandatée avait pu se mettre 
en œuvre dès l’adjudication. Les démarches entreprises étaient des travaux, de 
surcroît importants, impliquant la destruction de chapes de béton de tous les 
étages du bâtiment, visant à mettre en œuvre l’autorisation de construire, et ce en 
dépit de l’installation de chantier réduite à laquelle elle avait été contrainte. 
L’ouverture du chantier avait été constatée par huissier judiciaire le 21 novembre 
2022 et confirmée par écrit par la direction de H______ et le chef du service de 
l’inspection de la construction et des chantiers de l’OAC. L’avis de ce 
fonctionnaire spécialisé, confirmé par courriel du 13 décembre 2022, puis par 
courrier du 13 janvier 2023, devait prévaloir sur l’argumentation des recourants. 
c. Le 31 octobre 2023, le département a conclu au rejet du recours. 
Dans son arrêt du 9 mai 2023, la chambre administrative avait procédé à un 
examen minutieux de toutes les pièces et consigné par ordre chronologique les 
diverses interventions entreprises sur le chantier. Ces pièces, détaillées et 
complètes, étaient au demeurant les mêmes que celles produites par F______ dans 
ses écritures au fond. La chambre administrative avait donc effectué un examen 
complet des faits. 
S’agissant de la force probante du tableau relatif aux tâches sur le chantier, il 
ressortait de ce document que chaque intervention était étayée dans la rubrique 
« Rapport photos – Annexe 14 », avec la légende des images correspondantes. En 
tout état, il existait suffisamment d’éléments permettant de constater que les 
travaux avaient commencé pendant la durée de validité de l’autorisation. 
Le coût des travaux n’était qu’un élément de l’analyse, parmi d’autres qui avaient 
permis au TAPI de trancher le litige. 
Aucune conséquence ne pouvait être tirée du fait que le TAPI avait retenu que les 
travaux litigieux concernaient également le 2e étage, car les travaux avaient été 
initiés à l’intérieur du bâtiment conformément à l’autorisation de construire. Les 
constatations effectuées sur place faisaient partie du faisceau d’indices ayant mené 
à nier la caducité de l’autorisation. Le fait qu’il n’y ait pas d’autre document que 
le courriel du 13 décembre 2022 attestant de la tenue de réunions ne permettait 
pas de considérer qu’elles n’avaient pas eu lieu. 


- 13/23 - 
 
A/534/2023 
Le jugement entrepris avait à juste titre validé la décision du département 
considérant que l’annonce de l’ouverture de chantier, la pose de panneaux de 
chantier à l’extérieur du bâtiment, le constat effectué sur place par un 
collaborateur du département et les différentes autres mesures comme initiant 
valablement les travaux. Ces éléments faisaient partie d’un faisceau d’indices 
permettant de retenir que les travaux avaient été entrepris en temps voulu. 
d. Par réplique du 1er décembre 2023, les recourants ont persisté dans leurs 
conclusions. 
La chambre administrative avait rappelé dans son arrêt que son examen pouvait se 
limiter à la vraisemblance des faits, et elle avait instruit la cause sur cette base. 
Ils requéraient la production du contrat d’entreprise générale signé avec H______, 
ainsi que le dossier d’appel d’offres remis à cette dernière. Le premier de ces 
documents permettrait de connaître le planning des travaux de manière beaucoup 
plus fiable que le tableau et les photographies transmis par F______. Le dossier 
d’appel d’offres permettrait quant à lui de vérifier s’il contenait toutes les 
informations nécessaires pour que l’entreprise générale rende son offre. Tel ne 
semblait pas être le cas, car les sondages destructifs s’apparentaient plutôt à des 
vérifications que le maître d’ouvrage devait effectuer pour rendre une offre en 
toute connaissance de cause quant à la qualité de la construction faisant l’objet des 
travaux. Ces mesures avaient probablement été prises début 2022 avant la remise 
du dossier d’appel d’offres, l’intimée pouvant facilement indiquer dans le tableau 
de suivi des travaux que les sondages avaient été réalisés en novembre 2022. 
L’entreprise n’était ainsi pas en mesure d’ouvrir effectivement le chantier avant 
l’échéance de l’autorisation de construire. 
La visite du 21 octobre 2022 ne permettait pas à l’OAC de considérer que les 
travaux auraient débuté avant le 6 décembre 2022, puisque l’intimée se prévalait 
de travaux réalisés en novembre 2022. 
L’ampleur des travaux était un critère concret pour juger leur début effectif et le 
Tribunal fédéral retenait le coût des travaux effectués parmi les indices permettant 
de vérifier s’ils avaient valablement débuté. Le TAPI aurai donc dû instruire cette 
question. Il était inadmissible que, saisi d’une question aussi importante, l’OAC 
ne se soit pas déplacé afin de constater la situation, alors que son dossier ne 
contenait aucune mesure d’instruction sérieuse. En regard des travaux autorisés, 
ceux réalisés étaient mineurs et consistaient essentiellement en des travaux 
préparatoires. La jurisprudence citée par le TAPI se référait notamment à la pose 
de palplanches, qui était une intervention importante nécessitant l’engagement de 
machines de chantier lourdes afin de creuser le terrain. L’arrêt fédéral concernait 
des travaux qui étaient, proportionnellement aux travaux prévus, bien plus 
importants que ceux que l’intimée alléguait avoir effectués. 


- 14/23 - 
 
A/534/2023 
La procédure de recours relative à l’arrêt de la circulation était toujours pendante 
devant le TAPI, ce qui attestait du sérieux de leurs griefs. L’intimée avait 
bénéficié de largesses de la part de l’OAC, qui lui avait accordé trois 
prolongations de l’autorisation de construire et l’avait alertée quelques jours avant 
l’échéance de la durée initiale de validité afin qu’elle dépose une demande de 
prolongation. 
e. Le 6 décembre 2023, F______ a relevé que les écritures des recourants 
comportaient de graves accusations, qui devaient être sanctionnées. La lettre 
d’adjudication était suffisante pour démontrer la date du début des travaux, de 
sorte qu’elle n’avait pas à produire le contrat d’entreprise ni le dossier d’appel 
d’offres, documents qui relevaient des affaires commerciales et ne concernaient 
aucunement les recourants. 
f. Sur ce, la cause a été gardée à juger. 
EN DROIT 
1. 
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable 
(art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - 
E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 
12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 
2. 
Le litige porte sur le bien-fondé du jugement du TAPI du 24 août 2023 rejetant le 
recours contre la décision du 30 janvier 2023, par laquelle le département a refusé 
de constater la caducité de l’autorisation de construire DD 1______. 
3. 
À titre préalable, les recourants sollicitent la production du dossier de l’OAC 
relatif à la requête de constatation de la caducité de l’autorisation de construire, la 
production du contrat d’entreprise totale conclu entre l’intimée et H______, ainsi 
que les auditions de I______, L______ et M______. 
3.1 Le droit d’être entendu, garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de 
la K______ suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), comprend notamment le droit 
pour l’intéressé de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision ne 
soit prise touchant sa situation juridique, d’avoir accès au dossier, de produire des 
preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves 
pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou, à tout le 
moins, de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la 
décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 142 II 218 consid. 2.3 ; 
140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités). 


- 15/23 - 
 
A/534/2023 
Le droit de faire administrer des preuves n’empêche cependant pas le juge de 
renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une 
appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que 
celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte 
déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 145 I 167 consid. 4.1. ; 
140 I 285 consid. 6.3.1). 
3.2 En l’espèce, la production des pièces et les mesures d’instruction sollicitées ne 
s’avèrent pas utiles pour trancher le litige en pleine connaissance de cause. 
En effet, le dossier de l’OAC relatif à la requête de constatation de la caducité de 
l’autorisation de construire n’est pas indispensable, au vu des autres pièces 
produites dans le cadre de la présente procédure, comme cela sera exposé ci-après. 
Il sera relevé au demeurant que ni F______, ni le département, ne prétend qu’un 
constat écrit aurait été rédigé à la suite de l’intervention de la direction de 
l’inspectorat de la construction de l’OAC au mois de novembre 2022. 
Nul n’est besoin de « clarifier la nature du mandat » de H______, seule la date du 
début des travaux étant déterminante. À cet égard, l’éventuel planning contenu 
dans le contrat ne serait de toute façon pas propre à prouver le moment auquel les 
travaux ont été effectivement initiés. Quant au dossier d’appel d’offres, il 
n’apparaît pas décisif non plus, dès lors que la lettre d’adjudication atteste que 
l’entreprise s’est vu attribuer le mandat et que la date de démarrage effectif des 
travaux y est expressément indiquée. Pour le reste, le raisonnement des 
recourants, lesquels remettent en cause l’exactitude des documents émanant de 
H______, notamment le tableau du 27 janvier 2023 et le mémo du 23 février 
2023, au motif que cette entreprise dispose d’un intérêt à la poursuite des travaux, 
tout en requérant d’autres pièces signées par elle, est difficilement 
compréhensible. 
S’agissant des auditions des collaborateurs de H______, les recourants ne 
soutiennent pas que ces témoignages apporteraient des éléments pertinents qui ne 
résulteraient pas déjà des documents versés à la procédure. Il est notamment 
rappelé que le dossier contient plusieurs écrits établis par cette société, lesquels 
énumèrent et documentent les tâches réalisées jusqu’au 6 décembre 2022. 
Partant, il ne sera pas donné suite aux mesures d’instruction sollicitées. 
4. 
Selon l’art. 1 al. 1 de la loi sur les constructions et les installations diverses du 
14 avril 1988 (LCI - L 5 05), sur tout le territoire du canton, nul ne peut, sans y 
avoir été autorisé, notamment : élever en tout ou partie une construction ou une 
installation, notamment un bâtiment locatif, industriel ou agricole, une villa, un 
garage, un hangar, un poulailler, un mur, une clôture ou un portail (let. a) ; 
modifier même partiellement le volume, l’architecture, la couleur, l’implantation, 


- 16/23 - 
 
A/534/2023 
la distribution ou la destination d’une construction ou d’une installation (let. b) ; 
démolir, supprimer ou rebâtir une construction ou une installation (let. c) ; 
modifier la configuration du terrain (let. d). 
Conformément à l’art. 4 al. 5, 1ère phrase LCI, l’autorisation est caduque si les 
travaux ne sont pas entrepris dans les deux ans qui suivent sa publication dans la 
Feuille d’avis officielle. 
En vertu de l’art. 151 let. a LCI, le Conseil d’État fixe par règlement les 
dispositions relatives à l’application de la LCI. 
L’art. 33A al. 1 RCI du règlement d’application de la loi sur les constructions et 
les installations diverses du 27 février 1978 (RCI - L 5 05.01) précise que le 
commencement des travaux, au sens de l’art. 4 LCI, implique l’ouverture effective 
du chantier et la poursuite de la construction de l’ouvrage. 
4.1 La caducité est la conséquence de l’absence de travaux dans un certain délai. 
Ce délai est un délai de péremption, ou d’incombance, pendant lequel l’intéressé 
doit accomplir un acte pour éviter un désavantage juridique, en l’occurrence la 
perte du droit de construire selon le permis. La péremption dépend uniquement de 
l’attitude de l’administré, à savoir de son choix de mettre ou non à exécution son 
projet dans un délai fixé (arrêt du Tribunal fédéral 1A.150/2001 du 31 janvier 
2002 
consid. 1.1.3 et les références citées). 
Selon la doctrine, pour des motifs de stabilisation juridique, les législations 
prévoient souvent un délai dans lequel le permis de construire doit être utilisé ; il 
s’agit d’éviter qu’un propriétaire ne puisse indéfiniment opposer l’autorisation 
qu’il a reçue à un changement de réglementation. De plus, le juge doit examiner 
d’office si ce droit est périmé (Pierre MOOR/Etienne POLTIER, Droit 
administratif, vol. 2, 3e éd., 2011, p. 102-104 ; ATA/308/2021 du 9 mars 2021 
consid. 4b). 
4.2 Le Tribunal administratif (devenu la chambre administrative) a déjà jugé que 
les travaux avaient été entrepris si l’on constatait l’ouverture effective du chantier 
et la poursuite de la construction de l’ouvrage ; la pose de « chabourys » (clôture 
en bois), un léger décapage de terrain ainsi que la pose de quelques palplanches 
sont suffisants (ATA K. du 4 mars 1992, confirmé par arrêt du Tribunal fédéral du 
19 juin 1992). 
Il a également admis une ouverture effective du chantier avant le 7 septembre 
1999, en se fondant essentiellement sur le fait qu’à la suite d’une annonce de 
l’intimé à ce sujet le 16 août 1999, un inspecteur du chantier du département, qui 
avait produit une déclaration écrite en procédure, avait constaté que des travaux 


- 17/23 - 
 
A/534/2023 
étaient en cours le 27 août 1999. Le Tribunal administratif a en outre relevé que 
cette ouverture du chantier avait été suivie de travaux, au cours de l’été et de 
l’automne 1999, avec la pose d’une clôture et d’un portail, le déplacement 
d’environ 2'300 m3 de terreau et de compost, le déplacement et la remise en 
culture de deux serres, le démontage de trois serres, travaux dont l’avancement 
avait été décrit dans un carnet de chantier tenu par l’intimé (ATA/412/2001 du 19 
juin 2001). Saisi par les recourants qui faisaient valoir que le constat de 
l’inspecteur du département était lapidaire, qu’il n’attestait pas de véritables 
travaux de construction, soit la pose ou la préparation des fondations des 
bâtiments, ni de mouvements de terre significatifs, que le carnet de chantier de 
l’intimé n’était pas probant, que d’après les déclarations de certaines voisins 
aucune activité particulière n’avait été remarquée dans l’exploitation litigieuse en 
août et septembre 1999, qu’aucun panneau de chantier n’avait été posé et qu’une 
incertitude subsistait sur le financement de la construction, que les travaux 
effectués jusqu’au 7 septembre 1999 avaient peut-être uniquement consisté en des 
déplacements de compost, le Tribunal fédéral a jugé qu’il n’était pas arbitraire de 
considérer que les opérations d’ouverture du chantier effectuées avant le 
7 septembre 1999 empêchaient la caducité de l’autorisation de construire. Il a 
rappelé que les constatations étaient fondées sur l’avis d’un fonctionnaire 
spécialisé, qui s’était rendu sur les lieux pour contrôler l’ouverture annoncée du 
chantier, et tenaient compte d’une appréciation générale du déroulement des 
travaux. En outre, la jurisprudence cantonale admettait, par une interprétation 
large de la notion de travaux de l’art. 4 al. 5 LCI, une interruption du délai 
d’incombance avant même que la construction proprement dite ne soit engagée 
(arrêt du Tribunal fédéral 1A.150/2001 précité). 
4.3 Dans un arrêt du 17 février 2021 (1C_202/2020), le Tribunal fédéral a 
examiné le bien-fondé d’un arrêt rendu par le Tribunal cantonal valaisan, qui avait 
jugé que les travaux exécutés avant l’échéance du permis de construire n’étaient 
pas suffisants au regard de l’art. 51 de la loi du canton du Valais du 15 décembre 
2016 sur les constructions (LC ; RS/VS 705.1). Le Tribunal fédéral a rappelé la 
teneur de cette disposition, selon laquelle l’autorisation de construire devenait 
caduque si l’exécution du projet n’avait pas commencé dans les trois ans dès son 
entrée en force. L’exécution était considérée comme commencée lorsque des 
travaux importants avaient été réalisés, en particulier l’ensemble du terrassement 
ou une fouille importante nécessaire au projet. Dans tous les cas, l’exécution du 
projet était réputée commencée lorsque les semelles ou le radier de fondation 
étaient exécutés. Il a jugé, au vu des éléments retenus par la cour cantonale et de 
sa jurisprudence, qu’il n’était pas insoutenable de considérer que les travaux 
avaient atteint un stade suffisant pour admettre leur commencement avant 
l’échéance du permis de construire. 


- 18/23 - 
 
A/534/2023 
Selon Jean-Baptiste ZUFFEREY (Journées suisses du droit de la construction 
2023, p. 44), toutes les législations cantonales exigent que les travaux soient « 
entrepris » ou « commencés » avant l’échéance du délai. La jurisprudence de tous 
les cantons a fréquemment été amenée à préciser quel doit être l’avancement 
minimal de la construction ; l’art. 51 al. 1 LC codifie parfaitement le consensus à 
ce 
sujet 
: 
« [l]’exécution [du projet] est considérée comme commencée lorsque des travaux 
importants ont été réalisés, en particulier l’ensemble du terrassement ou une 
fouille importante nécessaire au projet ; dans tous les cas, l’exécution du projet est 
réputée commencée lorsque les semelles ou le radier de fondation sont exécutés ». 
5. 
En l’espèce, il est rappelé que la première autorisation de construire du 5 août 
2014 est entrée en force le 6 décembre 2017. Toutefois, les travaux prévus 
impliquant un empiètement sur la parcelle des recourants, une autorisation 
complémentaire a été délivrée le 27 août 2019. Les recourants ont contesté cette 
décision, ainsi que celle du 3 décembre 2019 prolongeant la validité de 
l’autorisation de construire initiale jusqu’au 6 décembre 2020. Ils ont été déboutés 
par le TAPI, la chambre administrative et enfin le Tribunal fédéral, par arrêt du 27 
janvier 2022, date à laquelle l’autorisation litigieuse est entrée en force. Celle-ci a 
encore été prolongée pour une année supplémentaire, par décisions des 1er 
décembre 
2020 
et 
30 novembre 2021. 
Il n’est pas contesté que l’échéance déterminante est fixée au 6 décembre 2022. 
5.1 Contrairement à ce que soutiennent les recourants, la jurisprudence rendue par 
le Tribunal administratif (ATA/412/2001 précité), confirmée par arrêt du Tribunal 
fédéral (1A_150/2001 précité) n’est pas dépassée depuis le prononcé de l’arrêt du 
17 février 2021 (1C_202/2020 précité). En effet, ce dernier concerne un cas 
d’application du droit valaisan, singulièrement de l’art. 51 al. 1 LC, lequel précise 
le moment à partir duquel l’exécution peut être considérée comme commencée en 
mentionnant expressément la réalisation de « travaux importants », en particulier 
un « terrassement », une « fouille », « les semelles ou le radier de fondation ». Or, 
le Conseil d’État, sur délégation du législateur genevois, libre de fixer la durée et 
les modalités de validité d’une autorisation de construire, a défini la notion de 
« commencement des travaux » comme impliquant « l’ouverture effective du 
chantier », sans autre exigence. Ni l’art. 4 al. 5 LCI, ni l’art. 33A al. 1 RCI, ne fait 
une quelconque référence à l’ampleur des travaux. 
Par conséquent, l’avis de Jean-Baptiste ZUFFEREY, selon lequel la disposition 
valaisanne codifie parfaitement le consensus, n’est pas pertinent, ce d’autant plus 
que l’autorisation de construire en cause ne concerne pas des fondations, mais des 
travaux de surélévation, de démolition et de reconstruction de parois intérieures, 
et de remplacement de façades. 


- 19/23 - 
 
A/534/2023 
Le TAPI et le département n’avaient donc pas à examiner le coût des travaux 
effectués ni à apprécier leur importance par rapport au projet global. 
Est seule décisive la question de savoir si F______ a, dans le délai de caducité de 
l’autorisation de construire DD 1______, entrepris des travaux, à savoir si le 
chantier a effectivement été ouvert avant le 6 décembre 2022 et si la construction 
de l’ouvrage s’est poursuivie. 
5.2 Le 21 novembre 2022, F______ a transmis au département le formulaire 
d’ouverture du chantier et pris des dispositions afin d’installer des barrières. À sa 
demande, un huissier judiciaire a établi le jour même un constat d’ouverture de 
chantier. Ce document officiel confirme la mise en place de barrières en limite de 
propriété par H______, l’affichage de l’autorisation délivrée par la ville de 
Genève, et indique « Les travaux vont débuter ». 
Le jour même, les recourants ont déposé une requête sur mesures 
superprovisionnelles visant à faire interdiction à F______ de mettre en place les 
installations de chantier. Suite au rejet de ladite requête, ils ont saisi le lendemain 
l’OCT, lequel a demandé à l’inspectorat des chantiers d’intervenir auprès de 
l’entreprise. Le dossier de la cause ne contient pas de document relatif à cette 
opération, notamment de constat écrit, mais il n’est pas contesté que les services 
compétents se sont effectivement déplacés sur site et ont ordonné à H______ de 
réduire immédiatement l’emprise sur le quai et rendre l’accès aux bâtiments. C’est 
dire que l’autorité compétente a observé, à l’instar de l’huissier judiciaire, que le 
chantier avait été effectivement installé. F______ a toutefois été contrainte 
d’enlever toutes installations et tous matériaux qui entravaient l’accès à la parcelle 
des recourants, et empêchée de mettre en place les engins de chantier prévus, 
notamment une grue. Cela étant, elle n’a pas pour autant renoncé aux travaux. 
Il ressort en effet du tableau « Tâches sur chantier », document qui énumère toutes 
les opérations effectuées entre les 9 novembre 2022 et 27 janvier 2023, qu’ont 
notamment été réalisés, suite à l’annonce d’ouverture du chantier, des travaux de 
mise hors service et de démontage de la centrale feu et de la centrale 
antieffraction, des repérages et des prises de mesures avec un ingénieur civil, des 
diagnostics de l’existant et des séances de travail avec un sous-traitant 
soumissionnaire pour la dépollution et le curage le 22 novembre 2022 ; des 
travaux de mise hors service et de démontage du système de contrôle d’accès, des 
repérages et des prises de mesures, des diagnostics de l’existant avec un sous-
traitant pour la démolition et le gros œuvre, les 23 et 24 novembre 2022 ; des 
diagnostics de l’existant et des séances de travail avec un sous-traitant 
soumissionnaire 
pour 
l’échafaudage 
le 
25 novembre 2022 ; des sondages complémentaires pour la pollution en façade, 
des sanitaires, des locaux techniques et des escaliers, des diagnostics de l’existant 
et des séances de travail avec des sous-traitants soumissionnaires pour la 


- 20/23 - 
 
A/534/2023 
dépollution et le curage, pour la purge et la dépollution des réseaux, pour la ligne 
de vie provisoire en toiture le 30 novembre 2022. 
Contrairement à ce que soutiennent les recourants, ces descriptions ne 
correspondent pas à de simples mesures préparatoires à l’ouverture de chantier. Il 
s’agit d’interventions concrètes, menées par l’entreprise en charge des travaux de 
transformation et de surélévation de l’immeuble, dans le cadre de l’exécution du 
projet. Enfin, les tâches précitées n’exigeaient pas la mise en place d’une benne à 
gravats ou l’affectation d’un véhicule de chantier sur le site, et pouvaient 
parfaitement être réalisées sans que cela ne soit visible depuis l’extérieur du 
bâtiment. On rappellera encore à ce propos que le projet comprenait également 
d’importants travaux à l’intérieur du bâtiment, avec notamment la démolition et la 
reconstruction des parois internes à plusieurs étages. 
Rien ne permet de remettre en cause la véracité des informations contenues dans 
ce 
tableau, 
qui 
mentionne 
pour 
chacune 
des 
tâches 
répertoriées 
chronologiquement l’identité des intervenants et la référence des photographies 
correspondantes, lesquelles ont fait l’objet d’un rapport joint. F______ a précisé 
que ce document avait été mis à jour le 27 janvier 2023, ce qui s’explique 
aisément puisqu’il s’agit de la date à laquelle il a été transmis au département. Si 
les clichés ne sont pas datés, le jour de leur prise de vue est clairement 
identifiable. H______ a en outre confirmé dans deux écrits supplémentaires, à 
savoir dans son rapport du 23 février 2023 et dans une attestation du 3 avril 2023, 
qu’elle 
avait 
bien 
entrepris 
les 
travaux 
le 
21 novembre 2022, conformément à ce qui avait été convenu avec F______. Cela 
avait d’ailleurs été expressément prévu dans la lettre d’adjudication du 9 
novembre 2022, qui stipule que le démarrage effectif des travaux devait intervenir 
entre les 21 et 25 novembre 2022 et que les travaux sur site devaient débuter au 
plus 
tard 
le 
25 novembre 2022. 
Ces éléments sont suffisants pour conclure que F______ a bien entrepris les 
travaux et que le chantier a effectivement été ouvert avant le 6 décembre 2022, 
dès lors que la jurisprudence admet une interprétation large de la notion de 
travaux 
au 
sens 
de 
l’art. 4 al. 5 LCI et que le chantier est ouvert avant même que la construction 
proprement dite ne soit engagée. 
5.3 À toutes fins utiles, il sera encore observé que F______ a continuellement 
manifesté son intention de mettre son projet à exécution. Avant de bénéficier de 
l’ultime prolongation de l’autorisation de construire accordée le 30 novembre 
2021, et dans l’attente du prononcé de l’arrêt du Tribunal fédéral intervenu le 27 
janvier 2022, elle a entrepris plusieurs démarches afin de débuter les travaux 
aussitôt qu’elle le pourrait. Un rendez-vous a eu lieu le 26 octobre 2021 avec les 


- 21/23 - 
 
A/534/2023 
autorités compétentes pour discuter l’installation de chantier, valider les dates de 
son ouverture et étudier les différents accès. Elle a ainsi obtenu, le 10 novembre 
2021, la permission d’utilisation du domaine public pour l’installation de chantier 
nécessaire aux travaux, valable du 1er décembre 2021 au 1er décembre 2023. La 
procédure de pré-qualification d’appel d’offres a débuté, au plus tard, au mois de 
mai 2022, l’appel d’offres a été finalisé au mois de juillet 2022 et l’adjudication 
signée le 9 novembre 2022. 
L’appréciation des recourants, selon laquelle le court laps de temps entre 
l’adjudication et la date de caducité de l’autorisation de construire n’était pas 
compatible avec un début des travaux dans le délai, est mise à mal par les pièces 
du dossier, lequel comporte des échanges de courriels avec H______ qui attestent 
qu’elle a eu connaissance du projet dès le mois de mai 2022 et qu’elle a effectué à 
tout le moins une visite sur site le 4 août 2022. Selon le rapport de H______ du 
23 février 2023, I______ a été « mobilisé » avant l’adjudication formelle « afin de 
préparer le chantier et pouvoir démarrer les travaux dès la signature du contrat ». 
Ce 
document 
fait 
état 
d’un 
rendez-vous 
de 
police 
le 
21 octobre 2022 avec le mandataire professionnellement qualifié du projet, les 
autorités compétentes, les services de la ville, l’inspectorat des chantiers, et deux 
collaborateurs de H______, ainsi que de plusieurs séances en interne et avec des 
partenaires en phase d’appel d’offres le 24 octobre 2022, d’un rendez-vous sur 
site pour organiser les installations de chantier le 9 novembre 2022, et de la 
mobilisation de plusieurs collaborateurs de l’entreprise dès le 18 novembre 2022. 
Il indique en outre que la collaboration s’est poursuivie avec le bureau 
d’architectes qui avait suivi le projet depuis 2013, et affirme que l’entreprise était 
prête à ouvrir le chantier le 21 novembre 2022 et à démarrer les travaux selon le 
planning annexé. Il était « incontestable » que les travaux de rénovation avaient 
débuté 
depuis 
le 
21 novembre 2022. Partant, il est indéniable que l’entreprise avait connaissance 
de tous les éléments utiles pour initier les travaux le 21 novembre 2022, comme 
exigé lors de l’adjudication. 
5.4 Compte tenu de tous ces éléments, le département était fondé à considérer que 
le chantier avait bien été ouvert et que les travaux avaient ainsi été entrepris avant 
l’échéance de l’autorisation de construire litigieuse. 
Par conséquent, le recours doit être rejeté. 
Le jugement du Tribunal administratif de première instance du 24 août 2023 et la 
décision du département du 30 janvier 2023 sont ainsi confirmés. 
6. 
Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 2'500.- sera mis à la charge des 
recourants, pris solidairement, qui succombent (art. 87 al. 1 LPA). Une indemnité 


- 22/23 - 
 
A/534/2023 
de procédure de CHF 2'500.- sera allouée à F______ à la charge des recourants, 
pris solidairement (art. 87 al. 2 LPA). 
 
* * * * * 
 
 
 
 
 
 
PAR CES MOTIFS 
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE 
à la forme : 
déclare recevable le recours interjeté le 27 septembre 2023 par la BANQUE A______ 
SA & B______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 24 
août 2023 ; 
au fond : 
le rejette ; 
met un émolument de CHF 2'500.- à la charge de la BANQUE A______ SA et 
B______, pris solidairement ; 
alloue une indemnité de CHF 2'500.- à C______ (SUISSE) SA à la charge de la 
BANQUE A______ SA et B______, pris solidairement ; 
dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 
17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours 
qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en 
matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et 
moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être 
adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie 
électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession 
du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; 
communique le présent arrêt à Me Mark MULLER, avocat des recourants, à Me 
Delphine ZARB, avocate de C______ (SUISSE) SA, au département du territoire -OAC 
ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance. 


- 23/23 - 
 
A/534/2023 
Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, présidente, Jean-Marc VERNIORY, 
Claudio MASCOTTO, juges. 
Au nom de la chambre administrative : 
le greffier-juriste : 
 
 
M. MAZZA 
 
 
la présidente siégeant : 
 
 
F. PAYOT ZEN-RUFFINEN 
 
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. 
 
Genève, le 
 
 
 
 
 
 
la greffière :