ge_gerichte · ACJC/346/2025 · 2025-02-12 · fr


Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 21 mars 2025. 
 
 
 
REPUBLIQUE ET 
 
CANTON DE GENEVE 
POUVOIR JUDICIAIRE 
C/27061/2019 
ACJC/346/2025 
ARRÊT 
DE LA COUR DE JUSTICE 
Chambre des baux et loyers 
DU MERCREDI 12 FEVRIER 2025 
 
Entre 
A______ AG, appelante d'un jugement rendu par le Tribunal des baux et loyers le 
19 février 2024, sise c/o B______ AG, ______ [ZH], représentée par Me Olivier ADLER, 
avocat, quai Gustave-Ador 26, case postale 6253, 1211 Genève 6, 
 
et 
 
C______ SA, sise c/o D______ SA, ______ [GE] et Monsieur E______, 
domicilié ______ [GE] intimés, représentés par Me Philippe COTTIER, avocat, rue du 
Rhône 100, 1204 Genève. 
 
 


- 2/35 - 
 
 
C/27061/2019 
EN FAIT 
A. 
Par jugement JTBL/203/2024 du 19 février 2024, le Tribunal des baux et loyers a 
réduit le loyer net du restaurant de 161 m2 situé au rez-de-chaussée et du dépôt de 
116 m2 situé au 1er sous-sol de l’immeuble sis rue 1______ no. ______ à Genève 
de 10% du 27 novembre 2018 au 9 janvier 2019 et du 20 au 31 mars 2019 et de 
100% du 1er avril 2019 au 31 mars 2023 (ch. 1 du dispositif), a condamné 
A______ AG à verser à C______ SA et E______ la somme de 2'409'205 fr. 50, 
avec intérêts à 5% l’an dès le 17 décembre 2019 sur un montant de 459'205 fr. 50 
et dès le 1er août 2021 (date moyenne) sur un montant de 1'950'000 fr. (ch. 2), a 
condamné A______ AG à verser à C______ SA et E______ la somme de 11'000 fr. 
avec intérêts à 5% l’an dès le 11 août 2022 (ch. 3), a validé la consignation de loyer, 
compte 14L2019 2______ auprès des Services financiers du Pouvoir judiciaire 
(ch. 4), a ordonné aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de libérer les loyers 
consignés en faveur de C______ SA et E______, ces sommes venant compenser le 
montant dû sous chiffre 2 du dispositif à titre de réduction de loyer (ch. 5), a débouté 
les parties de toutes autres conclusions (ch. 6) et a dit que la procédure était gratuite 
(ch. 7). 
En substance, les premiers juges ont admis l’existence de plusieurs défauts ayant 
perduré jusqu’à leur élimination dans le cadre de divers travaux effectués dans le 
bâtiment. Le loyer devait être réduit en conséquence, pendant la période entachée 
par les défauts, en fonction de leur nature et de leur gravité, à savoir de 10% du 
27 novembre 2018 au 9 janvier 2019 et du 20 au 31 mars 2019, ainsi que de 100% 
du 1er avril 2019 au 31 mars 2023. 
B. 
a. Par acte déposé le 15 avril 2024 auprès du greffe de la Cour, A______ AG a 
formé appel contre ce jugement. Elle en a sollicité l'annulation et a conclu, 
principalement, au déboutement de C______ SA et E______ de l’entier de leurs 
conclusions. 
 
b. Par acte du 17 mai 2024, C______ SA et E______ ont conclu à la confirmation 
du jugement entrepris. 
c. Le 21 juin 2024, A______ AG a répliqué et persisté dans ses conclusions d’appel. 
d. Le 26 août 2024, C______ SA et E______ ont dupliqué et persisté dans leurs 
conclusions. 
e. Les parties ont été avisées le 17 septembre 2024 par le greffe de la Cour de ce 
que la cause était gardée à juger. 
 
 


- 3/35 - 
 
 
C/27061/2019 
C. 
Les faits pertinents suivants résultent de la procédure : 
 
a. F______ SA était propriétaire de l’immeuble sis rue 1______ no. ______ à 
Genève, dont l’arcade située au rez-de-chaussée était exploitée comme restaurant. 
 
b. Par courriel du 5 juin 2014, G______ a fait part à F______ SA de son intérêt à 
reprendre le bail relatif aux locaux abritant le restaurant précité par le biais d’un 
groupe d’investisseurs, composé notamment de E______. Les repreneurs potentiels 
avaient pris note du projet de rénovation de l’ensemble du bâtiment que la 
propriétaire avait prévu de réaliser en 2017. Souhaitant débuter leur activité au plus 
vite, pour éviter une discontinuité trop importante d’activité après le départ du 
locataire en place, les repreneurs entendaient limiter leurs investissements dans 
l’immédiat et les effectuer au moment de l’exécution, par la propriétaire, de ses 
travaux de transformation. Les repreneurs étaient disposés à reprendre les locaux 
en l’état et à prendre à leur charge les travaux d’aménagement et de réfection 
nécessaires à leur bonne exploitation. 
 
c. Trois réunions se sont tenues entre juin et septembre 2014 entre F______ SA et 
les futurs investisseurs. Il ressort des procès-verbaux de ces réunions que l’objectif 
du projet du nouveau restaurant était de s’installer au plus vite dans les locaux en 
l’état avec un simple rafraîchissement de la cuisine afin d’éviter le dépôt d’une 
autorisation de construire auprès des autorités. G______ attendait la signature du 
bail et de la convention pour consulter les autorités responsables afin de connaître 
leurs exigences pour exploiter les locaux en l’état. La rénovation complète du 
restaurant était prévue, mais pas encore planifiée, par les futurs locataires. 
d. En date du 16 octobre 2014, F______ SA, alors propriétaire, et C______ SA et 
E______, locataires, ont conclu un contrat de bail à loyer portant sur la location 
d’un restaurant de 161 m2 situé au rez-de-chaussée et d’un dépôt de 116 m2 situé au 
1er sous-sol de l’immeuble sis rue 1______ no. ______ à Genève. 
Le contrat a été conclu pour une durée déterminée de dix ans, du 1er décembre 2014 
au 30 novembre 2024. Les locataires disposaient de deux options de renouvellement 
de cinq ans chacune. 
Le loyer annuel, charges de 6'000 fr. non comprises, a été fixé par le contrat à 
600'000 fr. 
Le loyer net s’entendait pour des locaux bruts, c’est-à-dire non aménagés. Les frais 
d’aménagement engagés par C______ SA et E______, ainsi que les coûts induits 
par l’entretien et le remplacement de tous les aménagements, installations et 
équipements qu’ils allaient mettre en place étaient intégralement et exclusivement 
à leur charge. Si, à l’entrée, il existait déjà des aménagements partiels ou complets 
(revêtements de sol, murs de séparation, plafonds suspendus, éclairage, etc.) 
réalisés par la bailleresse ou le locataire précédent, de tels aménagements étaient 


- 4/35 - 
 
 
C/27061/2019 
laissés en l’état et à l’usage des locataires conformément à l’état des lieux d’entrée, 
sans frais ni effet sur le montant du loyer, toute garantie étant exclue. L’entretien et 
le remplacement des aménagements existants, ainsi que les installations 
supplémentaires, étaient intégralement et exclusivement à la charge des locataires. 
F______ SA avait l’obligation de maintenir l’objet loué (sauf les aménagements 
des locataires) en état d’usage. Les nettoyages, réparations et améliorations (appelés 
petit entretien) que nécessitait l’usage courant de l’objet loué incombaient aux 
locataires. Les frais engagés par ces derniers ainsi que l’entretien et le 
remplacement de tous les aménagements, installations et équipements qu’ils 
allaient mettre en place étaient expressément et exclusivement à leur charge. 
e. Dans le but d’assurer une bonne coordination entre les travaux que les locataires 
entendaient réaliser et ceux qui le seraient ultérieurement par F______ SA et de 
s’assurer que les locataires renonceraient à entraver la bonne marche et la bonne 
exécution des travaux de rénovation/transformation, les parties ont ajouté des 
dispositions complémentaires au bail, à savoir que : 
- les locaux étaient loués en l’état, tels que laissés par le précédent exploitant; 
- les locataires étaient parfaitement conscients que les locaux qu’ils destinaient à 
l’exploitation d’un restaurant devaient impérativement faire l’objet de certains 
travaux de mise aux normes, de rafraîchissement et de rénovation avant l’ouverture 
au public. Ces travaux concernaient entre autres l’installation de la ventilation du 
monte-charge entre le rez-de-chaussée et le premier étage et de toute autre 
intervention nécessaire à l’activité projetée. Le coût de l’ensemble des travaux visés 
serait intégralement pris en charge par les seuls locataires. De son côté, F______ SA 
procéderait avant l’ouverture du restaurant à quelques travaux nécessaires, soit en 
tout état au remplacement des conduites sanitaires de l’immeuble qui transitaient 
par les locaux loués; 
- les parties ont admis que certains travaux nécessaires à la mise en exploitation du 
restaurant n’avaient pas encore été définis au jour de la signature du bail avec une 
précision suffisante et surtout qu’il n’avait pas été défini par qui ils devaient être 
pris en charge financièrement. En conséquence, la répartition de ces travaux devait 
encore faire l’objet d’un accord écrit ultérieur entre les parties; 
- C______ SA et E______ étaient également parfaitement informés du fait que 
F______ SA entendait d’ici à fin 2015 environ débuter de très importants travaux 
de transformation/rénovation et aménagement des combles et de réfection de 
l’ensemble de la barre d’immeubles dont elle était propriétaire et renonçaient d’ores 
et déjà à exiger une quelconque indemnisation. 
f. Les parties ont également signé le 16 octobre 2014 un document intitulé « clauses 
techniques annexées au contrat de bail » contenant un descriptif précisant la 


- 5/35 - 
 
 
C/27061/2019 
répartition des travaux de construction et équipements entre propriétaire et 
locataires. 
Sous la rubrique « Gros œuvre 1, 211 maçonnerie et planchers bois » figurait à la 
charge de F______ SA « Au sous-sol (dépôts) : Charge utile = 10 kN/m2 
(1'000 kg/m2), Selon SIA : selon besoins; Au rez (salle du restaurant) : Charge utile 
2 kN/m2 (200 kg/m2), Selon SIA en vigueur 3 kN/m2 ». 
Sous la rubrique « fenêtre, portes extérieures », les modifications des vitrines du 
restaurant (soumises à l’accord du Service des monuments et sites, SMS) seraient 
exécutées par F______ SA. 
Tous les éléments figurant sous la rubrique « électricité » étaient à la charge des 
locataires, sous réserve de l’alimentation de 63 A existante à disposition du 
restaurant au sous-sol, des installations d’éclairage dans les communs menant à la 
surface louée et du raccordement radio-télévision de l’immeuble existant, lesquels 
étaient à la charge de F______ SA. 
Sous la rubrique « distribution de chaleur », figuraient à la charge de F______ SA 
les points suivants : « Chauffage statique de base, température ambiance hiver : 
21°C jusqu’à -5°C extérieur. Pas de compteur de chaleur sur les radiateurs, 
humidification non contrôlée; Après les travaux du propriétaire, à disposition au 
sous-sol dans la surface louée, une boucle d’eau de chauffage (50°C / 40°C) pour 
l’alimentation du monobloc de ventilation ». 
Sous la rubrique « tuyauterie sanitaires », les écoulements de la surface louée 
étaient mis à la charge des locataires. 
Sous la rubrique « aménagements intérieurs 2 », les chapes/faux-planchers, les 
revêtements de sols, les revêtements de murs et les faux-plafonds étaient à la charge 
des locataires, alors que les caissons en bois et les plafonds plâtres des faux-
plafonds étaient à la charge de F______ SA. 
g. F______ SA a été radiée le ______ 2019, suite à la reprise par A______ AG de 
ses actifs et passifs. Les droits et obligations du contrat de bail du 16 octobre 2014 
ont été transférés à cette dernière. 
h. Une séance technique s’est tenue entre les parties le 27 avril 2017. Il ressort du 
procès-verbal de cette séance que A______ AG avait décidé de remplacer les verres 
de la vitrine de la cuisine et de réparer/rénover les autres vitrines existantes. Le 
remplacement des verres des autres vitrines serait planifié quand le restaurant 
fermerait pour travaux de remise aux normes par les locataires. 
i. Par courriel du 8 février 2018 en réponse à la régie en charge de la gestion de 
l’immeuble (ci-après : la régie), qui leur demandait s’ils étaient toujours intéressés 


- 6/35 - 
 
 
C/27061/2019 
à remplacer la vitrine de la cuisine, les locataires ont, par le biais de H______, 
indiqué avoir réparé eux-mêmes la vitre de la cuisine et ne pas avoir besoin 
d’intervention de la part du bureau d’architecte. 
j. Lors d’une séance, le 26 juin 2018, C______ SA et E______ ont indiqué ne pas 
souhaiter remplacer les vitrines existantes. 
k. Une séance s’est tenue le 29 août 2018 entre les parties, lors de laquelle il a été 
mentionné que le restaurant devrait fermer quatre semaines l’été suivant afin de 
permettre aux locataires de réaliser des travaux dans la cuisine et au niveau du bar : 
à la demande du Service d’hygiène, les dalles du rez-de-chaussée devaient être 
étanches par rapport au sous-sol et un faux-plafond devait être posé au sous-sol. La 
régie a demandé aux locataires de lui transmettre un courrier expliquant les raisons, 
le coût et les dates de ces travaux. Cette demande a été rappelée lors de la séance 
du 3 octobre 2018. 
l. Au cours de l’automne 2018, de mauvaises odeurs sont apparues dans 
l’établissement. Ces odeurs étaient fortes et persistantes. Il s’agissait en particulier 
d’odeurs d’égouts et de matières fécales, qui survenaient de manière récurrente, 
surtout dans la partie avant du restaurant, côté rue 1______, plus marquées autour 
du bar et à proximité des WC dans l’arrière de la première salle. Les clients s’en 
plaignaient et quittaient le restaurant à cause d’elles. 
I______, gestionnaire technique auprès de H______, est intervenu pour le compte 
des locataires pour s’occuper du problème lié aux odeurs et en a déterminé la 
source, à savoir le collecteur des eaux usées de l’immeuble, soit un tuyau passant 
entre le rez-de-chaussée et le restaurant, ainsi que dans la cuisine, sous une trappe. 
Au lieu d’être remplacé, car il était vieux, il avait simplement été coupé. Les odeurs 
ont duré plus de deux mois. 
m. Lors d’une séance entre les parties qui s’est tenue le 27 novembre 2018, la 
fermeture du restaurant durant quatre semaines l’été suivant a été rappelée. Sous 
réserve de la convention et du bail, une participation de A______ AG était possible 
pour les travaux de remise aux normes du restaurant. Par ailleurs, la précitée avait 
mandaté J______ pour contrôler avec l’entreprise K______ l’écoulement derrière 
le vestiaire de la salle du restaurant et planifier son remplacement, les locataires 
supposant que les problèmes d’odeurs provenaient de ce conduit défectueux. 
n. Par courriel du 4 décembre 2018, la régie a fait suite au problème d’odeurs 
mentionné lors de la séance du 27 novembre 2018 et a confirmé que la conduite 
défectueuse dans le vestiaire serait assainie et prise en charge par A______ AG. 
Une société devait intervenir le 10 ou le 11 décembre 2018. 
o. Par courriel du 6 décembre 2018, J______ a ajouté, en complément au procès-
verbal de la séance du 27 novembre 2018, qu’une canalisation sanitaire vétuste avait 


- 7/35 - 
 
 
C/27061/2019 
été découverte dans la surface louée et pouvait être une des raisons du problème 
d’odeurs. Un point serait fait après l’intervention de l’entreprise K______ à 
programmer rapidement, afin de voir si les odeurs étaient supprimées. 
p. Le 9 janvier 2019, une séance a eu lieu entre les représentants des parties, lors de 
laquelle il a été acté que le problème d’odeurs d’égouts était résolu ensuite de 
l’intervention sur le conduit identifié dans le vestiaire. La régie attendait par ailleurs 
la demande des locataires concernant les travaux qu’ils souhaitaient effectuer dans 
la cuisine pendant la fermeture estivale 2019, notamment la réfection du carrelage 
au sol (étanchéité), voire la chape. Cas échéant, étaient envisagés l’assainissement 
des conduites sanitaires et des écoulements, l’étanchéité des tuyaux et grilles de 
sols. Une participation de A______ AG serait alors à étudier et à déterminer le cas 
échéant. 
q. Par pli du 13 février 2019, C______ SA et E______ ont informé la régie que 
l’exploitation du restaurant était toujours aussi difficile. Ils avaient décidé de 
procéder à la fermeture du restaurant le 31 mars suivant, dans la mesure où leur 
partenaire, L______, considérait que l’état des locaux était catastrophique et qu’il 
était indispensable d’y réaliser des travaux de réhabilitation importants. Une 
réouverture n’était pas envisagée dans le meilleur des cas avant l’automne. La 
fermeture serait une bonne occasion pour la bailleresse de procéder aux travaux de 
réhabilitation importants qu’elle aurait envisagés. 
r. A l’époque, les locataires avaient identifié un important problème d’isolation du 
sol, en ce sens qu’il était poreux et que, lorsque les locataires nettoyaient le 
restaurant, l’eau s’infiltrait et inondait le sous-sol où se trouvaient un local de 
production et la cave, ce qui créait des problèmes d’hygiène. Le local était en outre 
doté de vitrages simples, non-isolants et non étanches à l’air, l’afflux d’air était 
perceptible, de sorte qu’il faisait froid en hiver et que les tables proches des vitrines 
ne pouvaient pas être utilisées, une grande baie vitrée se trouvant côté rue 1______. 
En été, il faisait chaud et la climatisation ne fonctionnait pas. Le chauffage n’était 
enfin pas suffisant pour l’ensemble du restaurant et très inégal : certaines parties 
étaient trop chaudes et d’autres trop froides. Enfin, il y avait à nouveau un problème 
d’odeurs. 
s. En mars 2019, M______, architecte mandaté par les locataires, a effectué un 
constat de l’état du plancher suite à des infiltrations d’eau au sous-sol par le 
plancher du rez-de-chaussée. Depuis le sous-sol, le plafond laissait apparaître les 
poutraisons du plancher du rez-de-chaussée qui n’étaient pas en bon état. Il avait 
alors eu des craintes pour la stabilité de ce plancher et avait demandé qu’un 
ingénieur civil examine la statique du plancher. 
t. Une séance s’est tenue le 20 mars 2019 entre les parties, à laquelle M______ a 
participé. Un contrôle des tuyauteries CVS traversant le restaurant, notamment des 


- 8/35 - 
 
 
C/27061/2019 
écoulements EU, était demandé, car des odeurs étaient parfois perçues. Les deux 
vitrines existantes côté rue 1______ et la vitrine côté rue 3______, équipées de 
simple vitrage avec une ouverture à guillotine côté rue 1______, laissaient passer 
l’air, ce qui rendait l’utilisation des tables proches des façades difficile (sensation 
de froid pour les clients). Le sol de la cuisine était en mauvais état et les locataires 
ont réclamé des travaux de rénovation. Le représentant de J______ a indiqué que le 
radiateur côté rue 3______ ne fonctionnait pas, mais que la réparation aurait lieu 
rapidement, car la cause du problème avait été décelée. 
u. Le restaurant a fermé le 31 mars 2019. 
v. A______ AG a mandaté N______, ingénieur, pour donner son avis quant à l’état 
du plancher de sol du restaurant et de sa zone cuisine et quant à la possibilité 
d’aménager la salle et de créer une nouvelle cuisine professionnelle avec 
équipement lourd. 
Lors de la visite de la salle du restaurant, l’aspect « peau de tambour » du sol de la 
salle a amené l’ingénieur à établir une campagne de sondages. 
w. Une séance s’est tenue le 24 avril 2019 entre les parties. La demande de contrôle 
des tuyauteries CVS était maintenue en raison des odeurs perçues. Selon le 
représentant de J______, les tubes et le système de chauffage étaient vétustes, mais 
fonctionnaient pour l’instant. Une possibilité de chauffage au sol par serpentins 
pouvait être envisagée. En fonction du bail technique, il convenait d’analyser les 
travaux à charge du propriétaire et ceux à charge du locataire. Des sondages dans 
les planchers bois, y compris sol (chape, carrelage), devaient être effectués pour 
établir un bilan de l’état de la structure, notamment le « plancher sur sous-sol ». Des 
problèmes d’étanchéité des sols, notamment dans la zone cuisine et bar, ont été 
rappelés par M______. 
x. Selon le rapport du 6 mai 2019 de l’ingénieur N______, la structure relevée en 
l’état affichait une situation non conforme aux normes en vigueur. La charge utile 
restante n’était que de 145 kg/m2 pour la zone cuisine et quasi nulle pour la salle de 
restaurant dans son ensemble, alors que la norme SIA en vigueur requérait pour ce 
genre de locaux 500 kg/m2 de charge utile. Trois variantes pour le renforcement de 
la structure ont été étudiées, dont le choix devait être déterminé suite à la 
vérification par le charpentier de l’état du bois. 
N______ a transmis son rapport par courriel à A______ AG. 
Il l’a également transmis à M______ par courriel du 21 novembre 2019. 
y. Après avoir pris connaissance de ce rapport, M______ avait averti C______ SA 
et E______ qu’il existait un risque d’affaissement, voire de rupture selon les 


- 9/35 - 
 
 
C/27061/2019 
circonstances, les livraisons de marchandises pour le restaurant se faisant en outre 
par la salle du restaurant, notamment au moyen de diables. 
z. A______ AG a mandaté O______, architecte, qui a établi un compte-rendu en 
cours d’études le 15 mai 2019, remis aux parties le 16 mai 2019. 
L’architecte a relevé que, s’agissant de la structure, la charge utile de la salle du 
restaurant due par A______ AG aux locataires était de 200 kg/m2, selon le bail 
technique. Une étude était en cours pour déterminer la capacité de ce dernier. Un 
charpentier devait encore faire un bilan de santé des solives en bois. 
Concernant le chauffage, le restaurant était chauffé par trois radiateurs et des tubes 
en fonte passaient sous les banquettes le long des murs. Ce système, même rénové, 
poserait des problèmes de régulation et n’assurerait pas un confort optimal aux 
clients du restaurant. L’ingénieur CVS avait fait part de son souci au sujet de ce 
système vétuste. Si le plancher était rénové, une solution de chauffage par le sol 
était fortement conseillée et donnerait satisfaction à l’usage et au fonctionnement. 
S’agissant des vitrines existantes, une rénovation de ces dernières était possible Les 
verres simples seraient changés et remplacés par des doubles vitrages isolants. Il 
conviendrait également d’améliorer fortement l’étanchéité à l’air. Cela était à 
l’étude et semblait possible. Le changement de vitrine donnant dans la cuisine était 
à l’étude. 
L’architecte a établi une liste des travaux à réaliser dans les trois à six mois pendant 
la fermeture du restaurant, laquelle comprenait notamment la rénovation du 
plancher « dalle sur sous-sol » sur toute la surface du restaurant y compris la 
cuisine, l’exécution d’une chape flottante avec incorporation du chauffage de sol 
par serpentins noyés en chape, l’adaptation du circuit de chauffage pour permettre 
le raccordement du chauffage de sol du restaurant, l’exécution d’étanchéité dans la 
cuisine du restaurant et la rénovation des trois vitrines du restaurant afin de les 
rendre étanches à l’air, la vitrine côté rue 1______ devant être changée courant 
2020-2021. 
aa. Par pli du 3 octobre 2019, les locataires ont rappelé à la régie que le restaurant 
ne pouvait plus être exploité, situation qui durait depuis plusieurs mois en raison 
des importantes carences d’hygiène relevées par le Service de consommation et des 
affaires vétérinaires (ci-après : SCAV). Des travaux d’assainissement devaient ainsi 
être impérativement entrepris par A______ AG, afin que l’exploitation du 
restaurant puisse reprendre dans les meilleurs délais. La bailleresse était mise en 
demeure de procéder auxdits travaux d’assainissement d’ici au 31 octobre 2019, 
faute de quoi les loyers seraient consignés. 
bb. La régie a indiqué aux locataires le 24 octobre 2019 que, conformément à 
l’article 12 du contrat de bail, les aménagements et installations étaient laissés en 


- 10/35 - 
 
 
C/27061/2019 
l’état à l’usage des locataires et que leur entretien et leur remplacement étaient à 
leur charge. De ce fait, A______ AG n’entendait pas procéder aux travaux, lesquels 
incombaient aux locataires. 
cc. Les locataires ont consigné le loyer dès le mois de novembre 2019 (compte 
n° 14L2019 2______). 
dd. Par requête déposée le 29 novembre 2019 devant la Commission de conciliation 
en matière de baux et loyers, transmise à A______ AG le 17 décembre 2019, les 
locataires ont assigné cette dernière en validation de la consignation de loyer, 
exécution de travaux et réduction de loyer. 
ee. Le 15 mai 2020, A______ AG a déposé une demande d’autorisation de 
construire portant sur la rénovation partielle du plancher du rez-de-chaussée (dalle sur 
sous-sol) des locaux litigieux, autorisation qui a été octroyée le 16 novembre 2020. 
ff. Par pli du 22 juillet 2020, les locataires ont informé A______ AG que leur 
volonté d’exploiter le restaurant était toujours intacte. L’établissement avait été 
provisoirement fermé le 31 mars 2019 en raison des graves défauts mettant en péril 
la sécurité des usagers. Or, quinze mois après cette fermeture, lesdits défauts 
n'avaient toujours pas été éliminés; le plancher n’avait notamment pas été renforcé, 
interdisant toute exploitation du restaurant. Il en allait de même des autres défauts 
entravant l’exploitation des locaux, notamment l’adaptation du chauffage central et 
l’assainissement des écoulements désaffectés d’eaux usées. Afin de minimiser leur 
dommage, C______ SA et E______ se voyaient contraints d’annoncer au Service 
de police compétent la cessation d’activité du restaurant, ce qu’ils ont fait par pli 
du même jour. 
gg. Par courriel du 3 décembre 2020, A______ AG a confirmé à C______ SA et 
E______ avoir obtenu l’autorisation de construire relative à la rénovation partielle 
du plancher et les a informés qu’elle entendait effectuer ces travaux, sans que cela 
ne puisse toutefois être compris comme une reconnaissance d’un droit des locataires 
à y prétendre. 
hh. Les locataires ont fait interdiction à A______ AG le 11 décembre 2020 de 
procéder à des travaux dans le restaurant tant que le manque de résistance du sol du 
restaurant ne serait pas admis par la bailleresse, relevant que les travaux projetés 
par celle-ci feraient disparaître la preuve d’un défaut qu’elle contestait. 
C______ SA et E______ déploraient de devoir procéder de la sorte, ce d’autant plus 
qu’ils avaient élaboré un nouveau concept commercial et souhaitaient rouvrir le 
restaurant à brève échéance. 
ii. Par courrier du 21 décembre 2020, A______ AG a pris acte de ladite interdiction 
et a invité C______ SA et E______ à reprendre l’exploitation du restaurant. 


- 11/35 - 
 
 
C/27061/2019 
jj. Le chantier, dont l’exécution avait été planifiée à compter de janvier 2021 n’a 
pas débuté à la date prévue. 
kk. Non conciliée le 25 juin 2020, l’affaire a été portée devant le Tribunal des baux 
et loyers le 26 août 2020. C______ SA et E______ ont pris les conclusions 
suivantes : 
- Constater la validité de la consignation des loyers; 
- Condamner A______ AG à procéder à la remise en état de la chose louée en 
effectuant les travaux suivants dans un délai de 90 jours à compter de l’entrée 
enforce de la décision émise à l’issue de la procédure : 
o Mise aux normes du plancher sur sous-sol sur toute la surface du restaurant 
y compris dans la cuisine; 
o Mise aux normes des vitrines côté de la rue 1______ et côté rue 3______; 
o Étanchement des sols dans la cuisine et derrière le bar du restaurant; 
o Adaptation du chauffage central afin qu’un chauffage au sol puisse être 
installé dans la surface louée; 
o Assainissement des écoulements d’eaux usées désaffectés dans les locaux 
loués; 
o Remise en état de tous les éléments dans les locaux loués touchés par les 
travaux précités; 
- Les autoriser à exécuter les travaux précités si ceux-ci n’avaient pas été réalisés 
dans le délai imparti; 
- Réduire le loyer brut de 25% du 30 novembre 2014 au 31 décembre 2017 et, en 
conséquence, condamner A______ AG à leur verser la somme de 462'500 fr. avec 
intérêts à 5% à compter du 29 novembre 2019; 
- Réduire le loyer brut de 40% du 1er janvier 2018 au 14 janvier 2019 et, en 
conséquence, condamner A______ AG à leur verser la somme de 250’000 fr. avec 
intérêts à 5% à compter du 29 novembre 2019; 
- Réduire le loyer brut de 25% du 15 janvier 2019 au 31 mars 2019 et, en 
conséquence, condamner A______ AG à leur verser la somme de 35’000 fr. avec 
intérêts à 5% à compter du 29 novembre 2019; 
- Réduire le loyer brut de 100% du 1er avril 2019 et jusqu’à exécution complète des 
travaux précités. Condamner par conséquent A______ AG à leur verser le trop-


- 12/35 - 
 
 
C/27061/2019 
perçu de loyer s’élevant, au jour du dépôt de la demande, à 850’000 fr. avec intérêts 
à 5% à compter du 29 novembre 2019. 
Les locataires ont allégué que, l’état des locaux ayant été jugé « catastrophique » 
par L______, il était nécessaire d’y réaliser des travaux de réhabilitation importants. 
En particulier, les locataires ont fait valoir les défauts suivants : 
- La structure n’était pas conforme aux normes en vigueur, la charge utile étant de 
145 kg/m2 pour la zone cuisine et quasi nulle pour la salle de restaurant dans son 
ensemble. Ce défaut, qui empêchait toute exploitation du restaurant, justifiait une 
réduction de loyer de 100% dès le 1er avril 2019; 
- La vétusté du sol de la cuisine et derrière le bar provoquait des infiltrations d’eau 
entre le rez-de-chaussée et le sous-sol lors du lavage des sols et durant l’exploitation 
du restaurant. Ces infiltrations avaient pour effet un écoulement goutte à goutte 
d’eau sale dans une zone du sous-sol destinée aux préparations froides, ce qui avait 
été constaté par le SCAV qui avait relevé la nécessité d’entreprendre des travaux. 
Ces problèmes justifiaient une réduction de loyer de 15% dès la prise de possession 
des locaux; 
- Les vitrages étaient simples et non étanches à l’air; 
- Le chauffage était vétuste et, même rénové, poserait des problèmes de régulation 
et ne permettrait pas d’assurer un confort optimal aux clients. Seule une installation 
de chauffage au sol pouvait être raisonnablement envisagée, ce qui nécessitait un 
chauffage central délivrant de l’eau de chauffage. Les problèmes de chauffage et de 
défaut d’étanchéité des vitrages simples avaient réduit la possibilité d’exploiter 
pleinement la salle du restaurant et justifiaient une réduction de loyer de 10%; 
- Les odeurs malodorantes avaient été perceptibles durant toute l’année 2018 dans 
l’ensemble de la salle du restaurant. Elles avaient eu un impact négatif important 
sur l’exploitation de celui-ci, les clients repartant sans commander de repas les jours 
où l’odeur avait été trop forte. Ce problème avait été provisoirement résolu par les 
travaux effectués en janvier 2019. Toutefois, de nouvelles fortes odeurs étaient 
apparues en mars et avril 2019. Les installations techniques de la bailleresse 
traversant le restaurant restaient défectueuses. Ces problèmes justifiaient une 
réduction de loyer de 10% du 1er janvier 2018 au 14 janvier 2019. 
Suite aux différentes réunions de chantier qui avaient eu lieu, notamment entre mars 
et mai 2019, A______ AG avait dressé un tableau intitulé « liste des travaux et 
intervenants » listant les travaux indispensables à la reprise de l’exploitation. Il en 
ressortait que la bailleresse a reconnu que certains travaux lui incombaient 
(remplacement des vitrines, modernisation du chauffage, assainissement des 
anciennes conduites d’eaux usées et surtout rénovation du plancher sur sous-sol). 


- 13/35 - 
 
 
C/27061/2019 
ll. Dans sa réponse du 19 novembre 2020, A______ AG a conclu au rejet de la 
demande et à la libération immédiate en sa faveur des loyers consignés. 
Elle a relevé que C______ SA et E______ avaient exploité le restaurant de fin 2014 
à fin 2018 sans émettre la moindre réserve sur l’état des locaux qui ne pouvaient 
donc qu’être conformes à l’usage convenu. L’état catastrophique du restaurant était 
contesté, de même que l’impossibilité d’exploiter le restaurant en son état actuel. 
Les locaux avaient été acceptés par C______ SA et E______ en leur état actuel, soit 
tels qu’ils avaient été laissés par le précédent exploitant. Les locataires avaient 
décidé de fermer le restaurant en mars 2019 pour des questions liées au marché de 
la restauration. 
A______ AG a contesté l’existence de chacun des défauts allégués par C______ SA 
et E______ : 
- La charge n’était qu’indicative et il n’existait aucun risque que le plancher ne 
s’écroule, ni aucun risque pour la sécurité des utilisateurs de nature à compromettre 
l’exploitation du restaurant. C______ SA et E______ n’ayant eu aucune réelle 
intention de reprendre l’exploitation du restaurant, A______ AG avait sollicité et 
obtenu, en vue d’une future relocation des locaux, une autorisation partielle de 
rénover le plancher au rez-de-chaussée (dalle sur sous-sol), rénovation qui pourrait 
être prochainement effectuée puisque le restaurant n’était pas exploité; 
- La bailleresse avait toujours été disposée à effectuer le remplacement des vitrines, 
mais il avait été reporté à la demande des locataires. En outre, aucune doléance 
antérieure au 20 mars 2019 ne ressortait des pièces produites. La pose des verres 
des trois vitrines du restaurant (deux vitrines côté rue 1______ et une vitrine côté 
rue 3______) avait été terminée le 24 septembre 2020. La pose définitive de la 
vitrine de la cuisine était planifiée pour le 15 décembre 2020; 
- Les radiateurs existants fonctionnaient, sous réserve de celui côté rue 3______ qui 
ne fonctionnait pas le 20 mars 2019, la situation ayant été rapidement réglée. Si un 
système de chauffage au sol pouvait être envisagé avec l’accord de A______ AG, 
une telle installation relèverait du confort personnel des locataires et de leurs clients; 
elle serait donc à la charge de ceux-là. Seul était à la charge de la bailleresse un 
chauffage statique de base, lequel fonctionnait; 
- Le problème des odeurs survenu en novembre 2018 avait été rapidement réglé et 
n’avait constitué qu’une entrave mineure. 
La « liste des travaux et intervenants » dont faisaient état C______ SA et E______ 
n’était que le reflet de différentes discussions entre les parties et avait été refusée 
par les locataires. Cette liste n’était donc plus d’aucun effet. 


- 14/35 - 
 
 
C/27061/2019 
Enfin, les conditions de la consignation des loyers n’étaient pas réunies, car la 
menace de consignation ne détaillait pas les défauts dont A______ AG était tenue 
pour responsable et le délai imparti n’était pas suffisant. 
mm. Il ressort de l’audition des parties les éléments suivants : 
P______, administrateur de C______ SA, a déclaré que les odeurs étaient apparues 
en automne 2018 et qu’il avait été difficile d’en trouver l’origine. Ces odeurs 
apparaissaient de manière ponctuelle, mais constante, et provoquaient notamment 
des départs de clients. Au bout de deux ou trois mois, il était finalement apparu que 
ces odeurs provenaient de la zone vestiaire, les eaux usées du bâtiment restant dans 
les colonnes de chutes désaffectées et non purgées. Cette problématique avait été 
résolue par une intervention sur les colonnes de chutes. Le chauffage passait par le 
biais de convecteurs sous les banquettes du restaurant, lesquels n’étaient sans doute 
pas dimensionnés pour la taille du restaurant. À cela s’ajoutait la problématique du 
vitrage simple impliquant qu’en période hivernale les tables à proximité de la 
rue 1______ et côté rue 3______ étaient inexploitables. Le restaurant avait en outre 
été interpellé par le SCAV en raison du manque d’étanchéité du sol de la cuisine et 
du secteur bar qui créait des infiltrations dans le sous-sol où était situé le local de 
préparation des repas depuis octobre 2018. La pose d’un carrelage spécifique ainsi 
que la pose d’un plastique au plafond du sous-sol, n’avaient pas permis de remédier 
au problème. Par la suite, les investigations complémentaires avaient mis en lumière 
la problématique de résistance des planchers découverte début 2019. 
Le conseil des locataires a ajouté que ses mandants avaient été informés du 
problème de résistance des planchers courant février 2019 et qu’il s’agissait de la 
raison essentielle pour laquelle L______ n’avait plus été en mesure de continuer 
l’exploitation du restaurant. 
Q______, représentant de A______ AG, a exposé qu’il n’y avait pas de problème 
lié au plancher, car un locataire précédent n’avait jamais fait état de cette 
problématique. Ceci avait été évoqué après la fermeture du restaurant de L______. 
nn. Par ordonnance du 30 juin 2021, le Tribunal a ordonné une expertise aux fins 
de déterminer la résistance du plancher des locaux situés au rez-de-chaussée de 
l’immeuble litigieux et l’étanchéité du sol de la cuisine. Un délai au 30 septembre 
2021 a été imparti à l’expert R______ pour dresser son rapport d’expertise. 
oo. R______, expert, a rendu son rapport le 28 septembre 2021. 
Il en ressort que six zones statiquement différentes pouvaient être distinguées 
s’agissant du plancher sur sous-sol qui supportait le restaurant et ses locaux 
annexes, dont les zones 3, 4 et 5 correspondaient à la totalité de la salle du 
restaurant. Les charges utiles admissibles sur le plancher du rez-de-chaussée étaient 
de 380 kg/m2 dans la zone 1 (monte-charge), 155 kg/m2 dans la zone 2, 96 kg/m2 


- 15/35 - 
 
 
C/27061/2019 
dans la zone 3, 36 kg/m2 dans la zone 4, 32 kg/m2 dans la zone 6. La charge utile 
pour un restaurant (incluant tables, chaises, bancs, finitions et charges des 
personnes) étant de 500 kg/m2, la capacité portant du solivage n’était donc pas 
conforme à la norme actuelle. Les locaux ne permettaient ainsi pas de recevoir tout 
type d’équipement pour l’exploitation d’un restaurant. La rupture théorique des 
solives était susceptible de se produire pour des charges effectives supérieures de 
35 à 50% à celles relevées pour les différentes zones. Si l’exploitation du restaurant 
nécessitait une charge utile de 500 kg/m2 (ce qui n’était effectivement jamais ou 
rarement le cas), le risque de rupture existait. Seules trois poutres avaient été 
moisées, l’expert estimant que ce renforcement n’était pas le plus efficace. Une 
étanchéité avait été révélée par sondages dans les zones 1, 2 (cuisine) et 4. Dans la 
partie cuisine, elle était visiblement endommagée, provoquant des infiltrations à 
travers le plancher lors du lavage du sol, ce qui était révélé par des taches d’humidité 
visibles dans le plafond entre les poutres. Le sous-sol étant utilisé pour des 
préparations du restaurant, ces infiltrations d’eau de lavage à travers le plancher 
dans la zone cuisine ou de poussière dans la zone restaurant avaient 
vraisemblablement limité l’exploitation du local. 
pp. S______, représentant de A______ AG, a déclaré que cette dernière était prête 
à faire les travaux « bailleur » tels que stipulés dans le dossier technique. La 
rénovation du plancher faisait partie des travaux du bailleur. Un appel d’offres avait 
été effectué, de même qu’une présentation des travaux à faire qui serait soumise 
aux locataires. Un premier rendez-vous avait eu lieu avec E______ en janvier ou 
février 2019 lors duquel la bailleresse disposait déjà d’un projet de rénovation des 
locaux. A______ AG avait toutefois constaté que les locataires n’avaient pas prévu 
de prendre à leur charge les coûts de rénovation. Ces derniers avaient par la suite 
cessé l’exploitation du restaurant, puis consigné leur loyer. A______ AG avait ainsi 
estimé que, vu les circonstances, elle pouvait profiter de rénover le local afin de 
repositionner l’arcade pour un nouveau locataire étant persuadée que les locataires 
ne pourraient pas payer les loyers très longtemps. Si les locaux étaient rénovés sans 
locataires, la bailleresse faisait le maximum à sa charge, mais si les travaux étaient 
prévus avec un bail en cours, elle se conformait au contrat de bail pour la répartition 
des frais entre bailleur et locataires. Les résultats des études relatant une portance 
basse, la décision avait été prise de refaire le plancher. 
qq. Les parties divergeaient sur l’état des locaux, la qualification de la nature des 
travaux à entreprendre dans les locaux et leur prise en charge par l’une ou l’autre 
des parties. Elles se sont néanmoins entendues sur la nécessité d’effectuer des 
travaux, listés dans un tableau « 5017 REPARTITION DES TRAVAUX / 
PROPRIETAIRE – LOCATAIRE » du 25 juin 2021 et estimés par A______ AG à 
592'500 fr. 


- 16/35 - 
 
 
C/27061/2019 
rr. Le 5 juillet 2022, les parties ont conclu une convention. Celle-ci permettait 
notamment, en vue de sa réalisation, l’accès aux locaux loués à A______ AG, afin 
qu’elle fasse exécuter les travaux convenus. 
À la convention était joint sous annexe 1 le tableau précité. À teneur de ladite 
annexe : 
- A______ AG s’est engagée à réaliser tous les travaux mentionnés dans le tableau 
précité, les locataires l’autorisant à les faire exécuter et à pouvoir accéder aux 
locaux; 
- les locataires se sont engagés à effectuer une avance en mains de A______ AG 
d’un montant forfaitaire de 243'198 fr., l’avance de cette somme ne constituant 
toutefois pas une reconnaissance par les locataires de la répartition des coûts 
figurant dans ledit tableau; 
- A______ AG s’est engagée à prendre en charge le solde du coût des travaux, sous 
réserve des travaux supplémentaires expressément requis par écrit par les locataires 
et du dépassement des montants figurant dans la colonne « part locataire » en raison 
de matériaux choisis par les locataires; 
- les parties ont convenu de requérir du Tribunal qu’il détermine à quelle partie 
incombaient les travaux dont le coût était mentionné dans la colonne « part 
locataire » du tableau des travaux; 
- l’autorisation d’exécuter les travaux donnée par les locataires à A______ AG ne 
devrait pas être interprétée comme une renonciation à requérir une réduction de 
loyer s’il était jugé par les Tribunaux que les locaux étaient affectés de défauts; de 
même, l’exécution des travaux ne saurait être interprétée comme une 
reconnaissance par A______ AG d’un défaut des locaux loués selon le bail du 
17 octobre 2014. 
ss. À teneur du tableau « 5017 REPARTITION DES TRAVAUX / 
PROPRIETAIRE-LOCATAIRE », A______ AG a mis à la charge des locataires 
les postes suivants : 
- Dépose des agencements classés & matériel d’exploitation : 
o Évacuation et mise en dépôt des chaises et tables 
Évacuation et mise en dépôt des appareils cuisine (100%) : 4'500 fr. 
o Évacuation et mise en dépôt des appareils du bar (machine café / glaçon, etc.) 
Évacuation du matériel d’exploitation du restaurant et mise en dépôt 
(100%) : 4'600 fr. 


- 17/35 - 
 
 
C/27061/2019 
o Frais de location de l’espace de stockage pour mobilier et appareillage 
cuisine + resto (50% de 6'000 fr.) : 3'000 fr. 
- Installation de chantier : 
o Mise en place de protection Permafix + Pavatex contre boiserie murale 
H=200 
Mise en place de protection sur les 3 vitrines – vitrine rénovée à ce jour 
(50% de 9'150 fr.) : 4'575 fr. 
- Chape flottante et finition sur plancher : 
o Exécution d’une étanchéité bicouche y compris raccord sur naissance dans 
cuisine 
Exécution d’une chape fluide ép. 50 mm dans salle resto et ép. 70 mm dans 
cuisine y compris 20 mm isol. 
Mise en place des serpentins de chauffage dans la chape y compris 
régulation, pompe, etc. (100%) : 23'000 fr. 
o Exécution d’une résine d’étanchéité à froid au sol de la cuisine y compris 
relevé et raccord sur naissance (100%) : 8'889 fr. 
o Fourniture et pose de carrelage format 60/60 à 60 fr. HT /m2 (100%) : 
21'500 fr. 
- Travaux concernant la cuisine restaurant : 
o Piquage du carrelage des murs de la cuisine 
Démolition et évacuation du faux-plafond de la cuisine et de la partie 
« accès au fond de la cuisine » 
Fourniture et pose de carrelage format 20/20 blanc sur toute la hauteur 
dans la cuisine (100%) : 7'000 fr. 
o Fourniture et pose d’un faux-plafond métallique dans la cuisine et la partie 
arrière cuisine (100%) : 9'000 fr. 
- Installation sanitaire : 
Écoulement et grille sol de la cuisine à mettre en place dans sol (remise en place 
grille et racc.) (100%) : 2'500 fr. 
Écoulement et alim. des appareils de la cuisine et du bar (remise en 
service/modification/adaptation) (100%) : 13'100 fr. 


- 18/35 - 
 
 
C/27061/2019 
- Installation électrique : 
o Dépose de l’installation existante en fonction des travaux de rénovation 
Rénovation de l’installation électrique en fonction des besoins, cuisine, 
salle restaurant, bar, etc. 
Contrôle OIBT, bilan de puissance, etc. (installation à neuf 100% 
restaurant 75'000 fr. 30% estimé à reprendre); total de 111'500 fr. : 82'500 fr. 
- Nettoyage : 
o Nettoyage de fin de chantier – pré-réception (50% de 3'000 fr.) : 1'500 fr. 
- Repose matériel d’exploitation : 
o Remontage et mise en place des appareils de cuisine (100%) : 9'500 fr. 
o Remontage et mise en place des appareils du bar 
Mise en place des chaises et tables 
Mise en place du matériel d’exploitation du restaurant (100%) : 3'400 fr. 
À ces montants étaient ajoutés 4'664 fr. de divers et imprévu environ 2.4% sur 
montant TTC (sur un total de 11'464 fr.) et 39'970 fr. 30 d’honoraires et frais divers 
(sur un total de 98'800 fr.), soit un total de 243'198 fr. 
Les postes « rénovation du plancher sur sous-sol » (comprenant notamment la 
dépose des planchers détériorés qui ne pouvaient être conservés, le moisage de 
solives détériorées ne supportant plus les charges, la pose d’un plancher en bois 
massif et l’exécution d’une dalle collaborant épaisseur 8-10 cm), « installation de 
ventilation », « rénovation des vitrines », « travaux intérieurs » et « repose des 
agencements » étaient entièrement à la charge de A______ AG. 
tt. C______ SA a versé à A______ AG le 11 août 2022 un montant de 243'198 fr. 
uu. Les locataires ont complété leurs conclusions le 5 septembre 2022, concluant à 
ce que A______ AG soit condamnée à leur payer la somme de 243'198 fr. avec 
intérêts à 5% à compter du 11 août 2022. 
Ils ont produit un planning prévisionnel des travaux à teneur duquel les travaux 
devaient s’achever à la fin février 2023. 
vv. A______ AG a conclu le 13 octobre 2022 au rejet des nouvelles conclusions en 
paiement formulées par les locataires. 


- 19/35 - 
 
 
C/27061/2019 
ww. Depuis le 1er janvier 2023, le loyer annuel des locaux a été augmenté à 
621'796 fr. 20. 
xx. Considérant que les travaux de réfection du plancher et des autres défauts 
affectant la chose louée avaient été définitivement achevés à la fin du mois de mars 
2023, les locataires ont mis un terme à la consignation des loyers dès le 1er avril 
2023, les loyers consignés jusqu’au 31 mars 2023 le restant jusqu’à droit jugé dans 
la présente procédure. 
yy. Lors de l’audience qui s’est tenue le 25 avril 2023, les parties ont plaidé et 
persisté dans leurs conclusions. La cause a été gardée à juger à l’issue de l’audience. 
EN DROIT 
1. 
1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de 
première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). Dans les affaires patrimoniales, l'appel 
est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. 
au moins (art. 308 al. 2 CPC). 
Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, les contestations portant sur 
l'usage d'une chose louée sont de nature pécuniaire (arrêt du Tribunal fédéral 
4A_388/2016 du 15 mars 2017 consid. 1). 
1.2 Dans le cas d'espèce, le loyer mensuel hors charges s’élève à 50’000 fr. Le 
montant de la réduction de 100% sur la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2023 
dépasse la somme de 10'000 fr. 
La voie de l'appel est dès lors ouverte. 
1.3 L’appel, écrit et motivé (art. 311 al. 1 CPC), a été interjeté dans le délai prescrit 
par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable. 
1.4 Selon l'art. 243 al. 2 let. c CPC, la procédure simplifiée s'applique aux litiges 
portant sur des baux à loyer d'habitations et de locaux commerciaux en ce qui 
concerne la consignation du loyer, la protection contre les loyers abusifs, la 
protection contre les congés ou la prolongation du bail. La maxime inquisitoire 
sociale régit la procédure (art. 247 al. 2 let. a CPC). 
2. 
L’appelante reproche au Tribunal d’avoir procédé à une constatation inexacte des 
faits, en omettant de retenir divers éléments pourtant dûment allégués et produits à 
la procédure. 
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et 
constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose ainsi 
d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit; en particulier, le juge 
d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de 


- 20/35 - 
 
 
C/27061/2019 
première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si 
celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). 
2.2 En l’espèce, la Cour n’est pas limitée à l’arbitraire dans l’examen de 
l’établissement des faits. Les éléments de faits que l’appelante considère comme 
constatés de manière inexacte ou insuffisante par le Tribunal ont, sur la base des 
actes et pièces de la procédure – étant rappelé que celle-ci revêt la forme simplifiée 
–, été intégrés dans la partie EN FAIT du présent arrêt dans la mesure utile. 
Il en va ainsi en particulier du planning des travaux produit par les intimés et qui a 
fait l’objet d’un allégué, qui toutefois ne reprend pas en détail les dates prévues pour 
chaque étape des travaux. La présente procédure étant simplifiée, les critères 
d’admission des pièces et des allégués en lien avec celles-ci doivent être admis de 
manière plus souple. Toutefois, les dates auxquelles les travaux étaient prévus 
relèvent d’un planning qui ne permet par conséquent pas de déterminer quand les 
travaux ont effectivement été réalisés. Dès lors, il a été tenu compte de ce document 
dans la mesure de sa pertinence. 
L’appréciation des éléments de fait établis relève en revanche du droit et sera traitée 
ci-dessous dans le cadre de l’examen du second grief formulé par l’appelante. 
3. 
L’appelante reproche au Tribunal d’avoir violé son droit à la preuve en procédant à 
une appréciation erronée des preuves administrées et en retenant que la preuve avait 
été apportée par les intimés que l’existence d’un défaut de portance du sol rendait 
impossible l’usage des locaux. En particulier, le rapport d’expertise concluait qu’un 
risque de rupture existait si l’exploitation du restaurant nécessitait une charge utile 
de 500 kg/m2, ce qui a contrario permettait de conclure que tel n’était pas le cas en 
l’espèce, la nécessité de pouvoir faire usage d’une telle charge utile n’ayant été ni 
alléguée ni démontrée dans le cadre de la procédure. 
3.1 À teneur de l'art. 256 al. 1 CO, le bailleur est tenu de délivrer la chose à la date 
convenue, dans un état approprié à l'usage pour lequel elle a été louée, et de 
l'entretenir en cet état. Constitue ainsi un défaut tout ce qui s'écarte d'un état que la 
loi qualifie « d'approprié », bien que celle-ci ne définisse pas ce terme. La chose 
louée est ainsi défectueuse si elle ne présente pas une qualité qui lui a été promise par 
le bailleur ou sur laquelle le locataire pouvait légitiment compter (LACHAT/GROBET 
THORENS/RUBLI/STASTNY, Le bail à loyer, 2019, p. 256). Le caractère approprié 
doit se déterminer à l'aune de plusieurs critères, notamment le but et l'usage prévu 
ou convenu de la location, le montant du loyer, l'âge du bâtiment, le lieu de situation 
de l'immeuble, les normes usuelles de qualité, les règles de droit public et le 
caractère évitable ou non d'éventuelles nuisances (MONTINI/BOUVERAT, 
Commentaire pratique - Droit du bail à loyer et à ferme, 2e éd., 2017, n. 10 et 28 ad 
art. 256 CO). Au regard de la notion relative du défaut de la chose louée, celui-ci 


- 21/35 - 
 
 
C/27061/2019 
dépendra essentiellement des circonstances du cas particulier (ATF 135 III 
consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 3A_395/2017 du 11 octobre 2018 consid. 5.2). 
Les parties peuvent conclure un contrat de bail portant sur des locaux bruts ou "nus" 
(" Rohbaumiete "). Un tel bail, qui est courant pour les locaux commerciaux, prévoit 
la remise par le bailleur des locaux à l'état brut, à charge pour le locataire d'effectuer 
les travaux d'aménagement nécessaires. Il est atypique dans la mesure où, en 
principe, la délivrance de la chose louée dans l'état approprié à l'usage convenu 
suppose que les locaux soient aménagés de manière à être utilisables par le locataire 
dans le but prévu dans le contrat (arrêt du Tribunal fédéral 4A_208/2015 du 
12 février 2016 consid. 3.1). 
Dans le cadre de locaux loués « nus » le bailleur livre des locaux non équipés ne 
comportant que les amenées de flux (eau, électricité, gaz). Il incombe au locataire, 
à ses frais, de terminer l'aménagement des lieux (décoration et agencement) et de 
se procurer les installations (cuisines, chambres froides etc.), ainsi que le mobilier 
et le matériel indispensable à l'exploitation. La location de locaux nus impose au 
locataire un usage inférieur à la norme. En effet, la location de locaux destinés à un 
café ou un restaurant présuppose, en règle générale (art. 256 al.1 CO), qu'ils soient 
aptes à recevoir une telle activité, sans que le locataire ait à assumer par exemple 
des travaux de peinture, ni à acquérir les installations de base (cuisinière, frigos, 
sanitaires aptes à fonctionner etc.). Selon la jurisprudence et une partie de la 
doctrine, un tel usage des locaux inférieur à la norme n'est contractuellement 
admissible, au vu de l'art. 256 al. 2 CO (caractère semi-impératif de la règle 
obligeant le bailleur à délivrer la chose dans un état approprié à l'usage pour lequel 
elle a été louée) que s'il en a été tenu compte de manière reconnaissable sur le plan 
économique, en particulier dans la fixation du loyer (ACJC/200/2016 du 15 février 
2016 consid. 3.2; LACHAT, Le bail des cafés et des restaurants, 18ème Séminaire sur 
le droit du bail, Neuchâtel 2014, p. 243; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 
2C_817/2014 du 25 août 2015 consid. 2.3.1). 
Conformément à l'art. 256 al. 1 CO, il appartient en principe au bailleur de maintenir 
la chose louée dans un état approprié à l'usage convenu, toute dérogation à cette 
règle étant nulle si elle est prévue au détriment du locataire de locaux commerciaux 
(art. 256 al. 2 CO). Eu égard à l'usage convenu, l'état des locaux devait permettre 
de recevoir en toute sécurité le nombre de clients maximal envisagé dans le bail; 
cela suppose que les locaux disposent, pour la capacité d'accueil prévue, des issues 
de secours conformes aux prescriptions administratives (cf. WESSNER, L'obligation 
de sécurité du bailleur à l'égard des usagers de l'immeuble, in 16e Séminaire sur le 
droit du bail, Neuchâtel 2010, n. 138 p. 112 s.). En tout état de cause, le respect des 
exigences de sécurité appartient à l'état approprié à l'usage convenu que le bailleur 
doit maintenir (cf. MONTINI/BOUVERAT, in Droit du bail à loyer, 2ème édition 2017, 
n. 39 ad art. 256 CO p. 117). Toute dérogation sur ce point tombe sous le coup de 
l'art. 256 al. 2 CO. Cela signifie que même si le bail porte sur des locaux bruts, le 


- 22/35 - 
 
 
C/27061/2019 
locataire doit pouvoir compter sur un aménagement de base, comportant par 
exemple les escaliers et les ascenseurs (KNOEPFLER/RUEDIN, Regard circulaire sur 
le droit du bail commercial, in 13e Séminaire sur le droit du bail, Neuchâtel 2004, 
p. 8 s.), mais également les issues de secours (arrêt du Tribunal fédéral 
4A_208/2015 du 12 février 2016 consid. 3.2). 
Conformément aux art. 259a et 259d CO, lorsqu'apparaissent des défauts qui ne 
sont pas imputables au locataire et auxquels il ne doit pas remédier à ses frais, ou 
lorsque le locataire est empêché d'user de la chose conformément au contrat, il peut 
exiger du bailleur, notamment, la remise en état de la chose pour autant que le 
bailleur ait eu connaissance du défaut. 
Le fardeau de la preuve de l'existence d'un défaut incombe au locataire (art. 8 CC; 
arrêt du Tribunal fédéral 4A_226/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.1.1). Un 
fait n'est établi que si le juge en est convaincu (arrêts du Tribunal fédéral 
4A_491/2008 du 4 février 2009 consid. 3; 5C_63/2002 du 13 mai 2002 consid. 2). 
Le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées 
(art. 157 CPC). Ce faisant, le tribunal décide d'après sa conviction subjective 
personnelle si les faits se sont produits ou non, c'est-à-dire s'ils sont prouvés ou non 
(HOHL, Procédure civile, Tome I, 2001, n. 1105). Le juge forge sa conviction sur la 
base de sa seule appréciation de toutes les preuves qui auront été réunies au cours 
de la phase probatoire (ATF 132 III 109 consid. 2; JEANDIN, L'administration des 
preuves, in Le Code de procédure civile, aspects choisis, 2011, p. 93). Le juge 
apprécie librement la force probante de celles-ci en fonction des circonstances 
concrètes, sans être lié par des règles légales et sans être obligé de suivre un schéma 
précis (ATF 143 III 297 consid. 9.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_113/2015 du 
3 juillet 2015 consid. 3.2). L’appréciation se fait tant sur chaque moyen de preuve 
que sur le résultat global. 
3.2 En l’espèce, le Tribunal a retenu que l’expertise réalisée par R______ avait 
confirmé les constats de l’ingénieur N______, à savoir que la portance n’était pas 
aux normes pour l’exploitation d’un restaurant, ni conforme aux qualités promises 
par l’appelante dans le contrat de bail (qui était aux termes de ce dernier au sous-
sol de 1'000 kg/m2, selon SIA : selon besoins et au rez-de-chaussée dans la salle du 
restaurant de 200 kg/m2, selon SIA en vigueur 3 kN/m2). La portance ne permettait 
pas que les locaux accueillent tout type d’équipement pour l’exploitation d’un 
restaurant. 
La situation a été considérée par l’ingénieur N______ comme de loin non conforme 
aux normes en vigueur. En particulier, la charge utile restante n’était que de 
145 kg/m2 pour la zone cuisine et quasi nulle pour la salle de restaurant dans son 
ensemble. 


- 23/35 - 
 
 
C/27061/2019 
L’expertise a déterminé qu’en-dehors de la zone 1 (monte-charge), les charges 
utiles admissibles allaient de 32 kg/m2 à 155 kg/m2, ce qui ne correspondait ni à la 
charge utile pour un restaurant (de 500 kg/m2), ni ne permettait de recevoir tout type 
d’équipement pour l’exploitation d’un restaurant. La rupture théorique des solives 
était susceptible de se produire pour des charges effectives supérieures de 35 à 50% 
à celles relevées pour les différentes zones. L’expert a ajouté que si l’exploitation 
du restaurant nécessitait une charge utile de 500 kg/m2 (ce qui n’était effectivement 
jamais ou rarement le cas), le risque de rupture existait, ces dernières considérations 
pouvant être source de doutes. Il n’en reste pas moins que les charges utiles 
constatées sont très inférieures aux normes, de même qu’en-dessous des qualités 
promises dans le contrat de bail et qu’un risque de rupture théorique existait dès 
35 à 50% de charges effectives supérieures, soit bien moins que 500 kg/m2. 
Dès lors, au vu de ces constats et indépendamment de la question de savoir si la 
charge effective atteignait ou non 500 kg/m2, l’existence d’un défaut, matérialisé 
tant par le risque de rupture théorique que par l’inadéquation des locaux à l’usage 
convenu dans le contrat de bail, est établie, en particulier au moyen d’une expertise 
judiciaire. Dès lors, l’appréciation du Tribunal selon laquelle la preuve avait été 
apportée par les intimés que l’existence d’un défaut de portance du sol était 
constitutif d’un défaut de la chose louée se base sur des éléments de faits prouvés 
et qui emportent la conviction. Dès lors, la décision du Tribunal ne prête pas le flanc 
à la critique sous cet angle. 
Le défaut s’étend à l’ensemble des locaux qui sont exploités comme un tout et ne 
peuvent faire l’objet d’utilisations séparées. Dès lors, une distinction entre les 
différentes zones n’est en pratique pas compatible avec une utilisation normale des 
locaux dans le cadre d’un restaurant. Dès lors, une réduction de loyer partielle n’est 
pas compatible avec les considérations qui précèdent. 
Le grief de l’appelante sera dès lors rejeté. 
4. 
L’appelante reproche au Tribunal d’avoir mal interprété le contrat de bail et la 
volonté des parties en considérant que la problématique du défaut de portance du 
sol était constitutive d’un défaut grave rendant impossible l’exploitation d’un 
restaurant. Elle soutient que les intimés, ayant expressément convenu de reprendre 
les locaux en l’état, avaient été conscients de devoir effectuer des travaux de mises 
aux normes des locaux et ne pourraient se prévaloir de défauts. Ceci était renforcé 
par le fait qu’un restaurant avait été exploité pendant plusieurs années et que les 
intimés avaient préféré le faire sans effectuer les travaux qu’ils savaient devoir 
intervenir pour que les locaux soient mis aux normes. Leur comportement ultérieur 
était de plus constitutif d’un abus de droit. 
4.1 Selon l'art. 18 al. 1 CO, pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y 
a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux 


- 24/35 - 
 
 
C/27061/2019 
expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, 
soit pour déguiser la nature véritable de la convention. 
Le juge doit donc rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention 
des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base 
d'indices. Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des 
déclarations de volonté - écrites ou orales -, mais encore le contexte général, soit 
toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des parties, qu'il 
s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs 
à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles 
étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes (ATF 144 III 93 
consid. 5.2.2; 132 III 268 consid. 2.3.2; 131 III 606 consid. 4.1). Déterminer ce 
qu'un cocontractant savait et voulait au moment de conclure relève du fait et doit 
être déterminé sur la base de l'appréciation des indices concrets par le juge, selon 
son expérience générale de la vie (ATF 118 II 58 consid. 3a; 113 II 25 consid. 
1a; 144 III 93 consid. 5.2.2). Si le juge parvient à la conclusion que les parties se 
sont comprises ou, au contraire, qu'elles ne se sont pas comprises, il s'agit donc de 
constatations de fait (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2 et 5.2.3). 
Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou s'il s'avère que leurs 
volontés intimes respectives divergent, le juge procédera à une interprétation dite 
objective, qui ressortit au droit, en recherchant comment une déclaration faite par 
l'un des cocontractants pouvait être comprise de bonne foi par son ou ses 
destinataires, en fonction de l'ensemble des circonstances ayant précédé ou 
accompagné la manifestation de volonté, à l'exclusion des événements postérieurs, 
et en s'écartant au besoin, à certaines conditions, du texte apparemment clair d'une 
clause contractuelle (ATF 144 III 93consid. 5.2.3; 133 III 61 consid. 2.2.1). Pour 
être de bonne foi, le destinataire doit notamment avoir fait l'effort nécessaire pour 
comprendre le déclarant, par exemple en lisant soigneusement les textes, parfois 
complexes, qui lui ont été soumis (WINIGER, CR CO I, 2021, n. 139 ad art. 18 CO). 
À teneur de l'art. 2 al. 2 CC, l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. 
Cette règle permet au juge de corriger les effets de la loi dans certains cas où 
l'exercice d'un droit allégué créerait une injustice manifeste. Le juge apprécie la 
question au regard des circonstances concrètes. Les cas typiques en sont l'absence 
d'intérêt à l'exercice d'un droit, l'utilisation d'une institution juridique de façon 
contraire à son but, la disproportion manifeste des intérêts en présence, l'exercice 
d'un droit sans ménagement ou l'attitude contradictoire. L'abus de droit doit être 
admis restrictivement, comme l'exprime l'adjectif «manifeste» utilisé dans le texte 
légal (ATF 143 III 279 consid. 3.1 p. 281; 135 III 162 consid. 3.3.1 p. 169 et les 
arrêts cités). 
4.2 L’appelante avait l’obligation de maintenir l’objet loué (sauf aménagements des 
intimés) en état d’usage. 


- 25/35 - 
 
 
C/27061/2019 
Certes, les intimés ont accepté de prendre en location des locaux qui nécessitaient 
des aménagements et une mise aux normes, à leur charge, sans que la nature de 
ceux-ci ne soit définie en détail. L’installation d’une ventilation était mentionnée. 
Aucun élément figurant à la procédure, et en particulier le contrat de bail, ne permet 
toutefois de considérer que la volonté subjective concordante des parties aurait été 
de mettre la responsabilité de la capacité de portance des sols à la charge des 
intimés. Ce point n’a en effet pas été discuté par les parties. L’appelante n’a pas 
attiré l’attention des intimés quant à l’existence de ce défaut. 
Par ailleurs et selon la jurisprudence, les aménagements incombant aux locataires 
dans le cadre de locaux bruts visent des travaux tels que décoration, agencement, 
cuisines, mobilier et matériel, mais non la structure du bâtiment en elle-même. 
Ainsi, quand bien même les locataires se chargent usuellement de travaux 
d’aménagement ou de mise aux normes, comme c’est le cas en l’espèce, il ne s’agit 
en principe pas de prendre en charge la portance et la sécurité de l’enveloppe du 
bâtiment dont font partie les sols. Dès lors qu’aucun accord contraire aux principes 
applicables en matière de bail portant sur des locaux bruts n’est intervenu, les 
intimés pouvaient légitimement s’attendre à ce que l’appelante prenne en charge la 
responsabilité de la portance des sols, soit des éléments de base indispensables à 
toute utilisation des locaux. 
Il ressort de plus du considérant qui précède que les charges utiles constatées par 
l’expert ne correspondent ni aux normes en vigueur, ni aux qualités promises dans 
le contrat de bail. Un risque de rupture a été constaté, ce qui n’est pas uniquement 
constitutif d’un manquement aux normes, mais d’un danger lors de l’exploitation 
des locaux. Or, si les intimés savaient que les locaux n’étaient pas entièrement aux 
normes, ils pouvaient légitimement s’attendre à ce qu’ils ne représentent pas de 
danger dans le cadre d’une exploitation conforme au contrat et bien en-deça des 
normes en vigueur. 
Dès lors, le Tribunal ne s’est pas mépris lorsqu’il a interprété la volonté réelle des 
parties lors de la conclusion du contrat de bail. 
4.3 Les problématiques liées au sol du restaurant ont été constatées en mars 2019 
par M______, qui a observé le mauvais état des poutraisons, à la suite de quoi les 
intimés ont sollicité de l’appelante des travaux de rénovation du sol. L’exploitation 
d’un restaurant pendant les années précédentes, sans que le défaut n’ait été identifié 
n’est pas en contradiction avec le constat ultérieur de l’existence d’un défaut. 
Ces derniers constats excluent par ailleurs également l’existence d’un abus de droit 
de la part des intimés. En effet, l’existence de ce défaut est apparue après la 
conclusion du bail et, de par son importance, empêchait tant l’exploitation du 
restaurant que la mise en œuvre de travaux de réfection. La question d’un éventuel 


- 26/35 - 
 
 
C/27061/2019 
abus de droit en lien avec les motifs de la fermeture du restaurant sera examinée ci-
dessous. 
5. 
Dans un troisième grief, l’appelante reproche au Tribunal d’avoir retenu que c’est 
le risque de rupture des sols qui était à l’origine de la fermeture du restaurant, alors 
que celle-ci reposait sur des motifs sans lien avec le défaut de portance des sols et 
avait été effectuée avant que ce défaut n’apparaisse. 
5.1 Il est vrai que le courrier du 13 février 2019 n’expose pas clairement que le 
défaut de portance des sols imposerait la fermeture du restaurant. Toutefois, ledit 
courrier fait état de l’état catastrophique des locaux et de la nécessité d’y réaliser 
des travaux de réhabilitation importants. Il précise également que la fermeture du 
restaurant serait une bonne occasion pour l’appelante de procéder aux travaux de 
réhabilitation importants envisagés. 
Au mois de mars 2019, les premiers doutes concrets sur la capacité de portance des 
sols sont apparus, quand bien même ils ont été précisés ultérieurement par l’analyse 
de l’ingénieur N______ en mai 2019, puis par l’expertise judiciaire réalisée en 
septembre 2021. 
Le défaut de portance avait pour effet, ainsi que cela a été détaillé ci-dessus, non 
seulement que l’exploitation du restaurant présentait un danger, mais également que 
les autres travaux d’amélioration et de rénovation ne pouvaient être réalisés au 
préalable, notamment les travaux relatifs à l’étanchéité des sols. L’existence du 
défaut avait dès lors pour conséquence l’impossibilité d’exploiter le restaurant, 
même si des travaux à la charge des intimés devaient être réalisés dans un second 
temps. Si la problématique de portance des sols n’était peut-être pas en elle-même 
à l’origine de la fermeture du restaurant, elle en a empêché la réouverture, le défaut 
ayant perduré bien au-delà de la période nécessaire pour la réalisation des travaux 
par les intimés. 
L’appelante ne peut être suivie lorsqu’elle affirme que le fait que les intimés aient 
fait état d’un nouveau concept commercial en 2021 démontrait que la fermeture de 
2019 était liée à la recherche d’un nouveau concept et non à l’état des locaux. En 
effet, l’élaboration d’un nouveau concept aurait pu intervenir après la fermeture du 
restaurant et rien ne démontre que cela n’aurait pas été le cas. 
Il n’a pas non plus été établi que la fermeture du restaurant aurait été motivée par 
des raisons économiques indépendantes de l’état des locaux, celui-ci étant 
mentionné en lien avec la nécessité d’effectuer des travaux de réhabilitation 
importants. 
De plus, les intimés ont évoqué la réouverture du restaurant et n’ont pas fait état 
d’une volonté de laisser celui-ci fermé définitivement, ni de résilier le bail, étant 
précisé qu’ils n’ont pas cessé de s’acquitter du loyer. 


- 27/35 - 
 
 
C/27061/2019 
Dès lors, si la fermeture ne peut être initialement reliée directement à la 
problématique de portance des sols en elle-même, celle-ci a à tout le moins empêché 
la réouverture du restaurant, cette dernière, comme l’exécution de travaux, ne 
pouvant être effective avant la réparation des sols. Rien ne démontre au surplus que 
les intimés n’avaient pas l’intention de reprendre l’exploitation du restaurant. 
Enfin, les intimés ont pris les dispositions nécessaires à l’identification du défaut 
en mandatant M______ au mois de mars 2019. On ignore dans quelle mesure le 
défaut de portance des sols a pesé sur la décision de fermer le 31 mars 2019, le 
courrier du 13 février 2019 ne précisant pas ce point. Toutefois, cette question a été 
abordée lors de la séance du 20 mars 2019 ayant abouti à la désignation de N______ 
pour procéder à l’analyse du plancher, ce dernier ayant rendu son rapport à 
l’appelante le 6 mai 2019. La question de l’étanchéité a été abordée à cette occasion 
et les intimés ont par la suite mis l’appelante en demeure de procéder aux travaux 
d’assainissement nécessaires par courrier du 3 octobre 2019. 
Il en découle qu’il ne peut être reproché aux intimés d’avoir adopté un 
comportement abusif lorsqu’ils se plaignent des défauts liés à l’état des sols du 
restaurant, quand bien même le défaut lié à la portance, empêchant la réparation du 
défaut d’étanchéité, a été mentionné ultérieurement, dès qu’il a été mis en évidence. 
5.2 Toutefois, il convient de déterminer à partir de quel moment le défaut de 
portance des sols a eu un impact sur l’exploitation des locaux loués et réunissait cas 
échéant les conditions pour donner lieu à une réduction de loyer. 
6. 
L’appelante fait grief au Tribunal de n’avoir pas retenu que les intimés avaient pour 
la première fois demandé l’exécution des travaux visant à éliminer le défaut de 
portance des sols le 29 novembre 2019, date du dépôt de leur requête de conciliation 
et à partir de laquelle une réduction de loyer pouvait être accordée. 
6.1 Conformément aux art. 259a et 259d CO, lorsqu'apparaissent des défauts qui ne 
sont pas imputables au locataire et auxquels il ne doit pas remédier à ses frais, ou 
lorsque le locataire est empêché d'user de la chose conformément au contrat, il peut 
exiger du bailleur, notamment, la remise en état de la chose pour autant que le 
bailleur ait eu connaissance du défaut. 
Dès qu'il est informé de l'existence du défaut, le bailleur doit y remédier de sa propre 
initiative et dans un délai convenable. La durée de ce délai dépend des circonstances 
du cas d'espèce, comme pour l'application de l'art. 107 et ss CO. Il faut tenir compte 
de l'importance des travaux à exécuter, du degré d'urgence, de la période de l'année, 
des conditions météorologiques, ou du temps nécessaire à obtenir des devis 
comparatifs (ACJC/418/2023 du 27.03.2023 consid. 3.1.4; GROBET THORENS, 
RUBLI, STASTNY, op.cit., p. 308 n. 2.6). 


- 28/35 - 
 
 
C/27061/2019 
Selon le système prévu par l'art. 259d CO, le locataire peut en principe choisir le 
moment auquel il exige du bailleur la réduction de loyer. Ses prétentions tendant à 
la restitution des loyers versés en trop, lorsque le bailleur avait déjà connaissance 
du défaut, deviennent donc exigibles au moment où il réclame au bailleur la 
réduction de loyer liée au défaut. Cette déclaration constitue la date déterminante 
pour établir l'étendue de sa créance en restitution et ne peut porter que sur les loyers 
qui ne sont pas déjà atteints par le délai de prescription de cinq ans de l'art. 128 
ch. 1 CO (ATF 130 III 504 consid. 8.2). 
6.2 Dans son raisonnement, l’appelante semble considérer qu’une baisse de loyer 
ne pourrait être octroyée pour une période antérieure à sa communication au 
bailleur. Or, si la date à laquelle un locataire exige une réduction de loyer est 
pertinente en matière d’exigibilité de la créance en restitution, soit en ce qui 
concerne les intérêts moratoires ou les questions de prescription, elle ne constitue 
pas une condition d’octroi de la baisse de loyer. Peu importe dès lors que les intimés 
aient sollicité une réduction de loyer le 29 novembre 2019 dans le cadre de leur 
demande en paiement, seul étant déterminant l’avis de défaut à l’appelante, 
respectivement sa connaissance de celui-ci. 
De plus, il appartenait à l’appelante de procéder spontanément aux travaux de 
réfection dès la connaissance du défaut, ce point étant examiné plus précisément ci-
dessous. 
L’on peine au surplus à entrevoir en quoi le fait que la réduction de loyer n’a été 
demandée qu’en novembre 2019 serait constitutif d’un abus de droit, les intimés 
n’étant pas tenus de la réclamer antérieurement et en particulier dès sa survenance. 
Les différents échanges entre les parties à ce sujet (notamment les courriers de 
13 février et 3 octobre 2019, ainsi que les réunions qui se sont tenues au sujet de 
l’état et de la rénovation des locaux) ne laissant pas entendre que les intimés se 
seraient accommodés de l’état de locaux et de l’existence des défauts les entachant, 
quand bien même ceux-ci n’étaient pas connus en détail par les intimés. 
Ce grief est dès lors infondé. 
7. 
Dans le prolongement de son précédent grief, l’appelante reproche au Tribunal de 
s’être mépris sur le moment auquel elle avait pris connaissance du défaut. 
7.1 La jurisprudence précise qu’il n’est pas nécessaire d’aviser le bailleur de défauts 
dont celui-ci a déjà eu connaissance ou dont il aurait pu avoir connaissance 
(ACJC/676/2024 du 29 mai 2024 consid. 4.1; LACHAT, op. cit., p. 281). 
7.2 Il ne ressort pas de la procédure avec clarté quand la question d’un problème de 
portance des sols a été portée à la connaissance de l’appelante. Si l’on peut 
comprendre que cette question a été abordée lors de la séance du 20 mars 2019 et a 
mené à l’analyse effectuée par N______, il n’est pas établi que l’existence d’un 


- 29/35 - 
 
 
C/27061/2019 
problème constitutif d’un défaut a été portée à la connaissance de l’appelante à cette 
occasion. M______ a évoqué des craintes quant à l’état du plancher. Lors de la 
réunion du 24 avril 2019 entre les parties, la problématique d’étanchéité des sols a 
été clairement mentionnée, celle de l’état de la structure devant faire l’objet d’un 
bilan. L’existence d’un défaut porté à ces dates à la connaissance de l’appelante 
n’est dès lors pas démontrée. 
En revanche, l’appelante a eu connaissance de manière suffisamment certaine du 
défaut lors de la réalisation du rapport de N______ du 6 mai 2019, qui fait état de 
manière détaillée de problématiques de portance et des risques qui y sont associés. 
Il n’est dès lors pas pertinent que le rapport susmentionné n’ait été adressé que le 
21 novembre 2019 aux intimés, dans la mesure où l’appelante en était informée. 
Par conséquent, le jugement sera réformé sur ce point, de sorte que la réduction de 
loyer de 100% en raison du défaut de portance des sols sera accordée à compter de 
sa connaissance par l’appelante. Le rapport ayant été adressé à l’appelante en date 
du 6 mai 2019, la date du 7 mai 2019 sera retenue. 
8. 
Il convient encore de déterminer si le défaut d’étanchéité des sols doit donner lieu 
à une réduction de loyer pour la période allant du 1er avril au 6 mai 2019. 
8.1 Un défaut doit être qualifié de moyenne importance lorsqu'il restreint l'usage 
pour lequel la chose a été louée sans l'exclure ou le restreindre complètement. 
L'usage de la chose louée demeure possible et peut être exigé du locataire (LACHAT 
& AL., op. cit. p. 273 s.; AUBERT, op. cit., n° 41 ad art. 258 CO). Celui-ci ne subit, 
en règle générale, qu'une diminution du confort. Il s'agit d'une catégorie 
« tampon » : est considéré comme défaut moyen tout défaut qui ne peut être rangé 
ni dans les menus défauts, ni dans les défauts graves en fonction des circonstances 
du cas concret (ACJC/861/2020 du 22 juin 2020 consid. 3.1.2 et les références 
citées). 
La réduction de loyer que peut exiger le locataire en application de l'art. 259d CO 
doit être proportionnelle au défaut et se détermine par rapport à la valeur de l'objet 
sans défaut. Elle vise à rétablir l'équilibre des prestations entre les parties (ATF 
130 III 504 consid. 4.1; 126 III 388 consid. 11c; arrêt du Tribunal fédéral 
4A_417/2022 du 25 avril 2023 consid. 5). Lorsqu'un calcul concret de la diminution 
de valeur de l'objet entaché du défaut n'est pas possible, notamment lorsque 
l'intensité des nuisances est variable et se prolonge sur une longue période, de sorte 
que les preuves de l'intensité des nuisances et de l'entrave à l'usage ne peuvent être 
fournies au jour le jour, le tribunal procède à une appréciation en équité, par 
référence à l'expérience générale de la vie, au bon sens et à la casuistique (ATF 
130 III 504 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 4C.219/2005 du 24 octobre 2005, 
consid. 2.3 et 2.4; ACJC/1016/2017 du 28 août 2017, consid. 3.1). 


- 30/35 - 
 
 
C/27061/2019 
À cet égard, le juge doit apprécier objectivement la mesure dans laquelle l'usage 
convenu se trouve limité, en tenant compte des particularités de chaque cas 
d’espèce, au nombre desquelles la destination des locaux prévues dans le contrat 
joue un rôle important (arrêt du Tribunal fédéral 4A_582/2012 du 28 juin 2013). 
En matière de défauts liés à des infiltrations, selon la casuistique (répertoriée 
notamment in BOHNET/MONTINI, Droit du bail à loyer, 2010, n. 67 ad art. 259d CO; 
LACHAT & AL., op. cit., p. 259), les réductions de loyer suivantes ont, entre autres, 
été consenties : plusieurs murs tachés, sols détériorés : 15%; plafonds de plusieurs 
pièces tachés, papier-peints décollés : 10%; défauts d'ordre esthétique suite à 
inondation et infiltration d'eau : 10%; taches d'eau et tapisserie décollée dans un 
logement : 8%; divers défauts (réfection d'un mur de salle de bains, meuble de 
cuisine, repose de catelles et remplacement d'appareils ménagers, de chaises) : 8% 
(ACJC/894/2019 du 24 juin 2019 consid. 4.1). En 2016, le Tribunal fédéral a retenu 
qu’en cas d’infiltration, les réductions ont été comprises, dans plusieurs cas, entre 
10% et 50% (arrêt du Tribunal fédéral 4D_54/2015 du 23 février 2016 
consid. 3.4.2). 
8.2 Ainsi que cela a été retenu ci-avant, les intimés ont fait état des défauts 
d’étanchéité à tout le moins dès le 20 mars 2019 et indiqué que de tels défauts 
causaient, en tout cas en partie, la fermeture du restaurant. Il est toutefois difficile 
d’estimer dans quelle mesure ce défaut empêchait toute exploitation. Compte tenu 
du fait que le manque d’étanchéité du sol entraînait des problèmes sanitaires mis en 
lumière par le SCAV et auxquels il importait de remédier rapidement pour assurer 
l’exploitation du restaurant, une réduction de loyer de 30% se justifie, du 1er avril 
au 6 mai 2019. Celle-ci s’élève dès lors à 17'753 fr. 40 (30% x 600'000 fr. x 36/365). 
9. 
L’appelante reproche au Tribunal de n’avoir pas tenu compte du fait que les intimés 
lui avaient indûment refusé l’accès aux locaux entre le 11 décembre 2020 et le 
8 août 2022, de sorte que les travaux n’avaient pas pu être effectués, alors qu’ils 
auraient pu débuter en janvier 2021 et avaient été repoussés d’autant. Une réduction 
de loyer dans cet intervalle n’avait dès lors pas lieu d’être. 
9.1 Le locataire doit tolérer les travaux destinés à remédier aux défauts de la chose 
ainsi qu'à réparer ou à prévenir des dommages (art. 257h al. 1 CO). De plus, le 
bailleur doit annoncer à temps au locataire les travaux et les inspections et tenir 
compte, lors de leur accomplissement, des intérêts de celui-ci; les prétentions 
éventuelles du locataire en réduction du loyer et en dommages et intérêts sont 
réservées (art. 257h al. 3 CO). 
Aux termes de l’art. 44 al. 1 CO, le juge peut réduire les dommages-intérêts ou n'en 
point allouer notamment lorsque des faits dont le lésé est responsable ont contribué 
à créer le dommage ou à l'augmenter. Dans l'application de l'art. 44 al. 1 CO, il 
appartient au juge de discerner objectivement les divers facteurs à l'origine du 


- 31/35 - 
 
 
C/27061/2019 
dommage, d'après les circonstances, et de pondérer de façon appropriée les 
responsabilités propres de chaque partie (arrêt du Tribunal fédéral 4A_546/2009 du 
1er février 2010 consid. 6.2). 
9.2 En l’espèce, les intimés ont fait interdiction à l’appelante d’accéder aux locaux 
et d’effectuer les travaux de rénovation partielle des planchers. Ils affirmaient 
craindre que l’absence de reconnaissance de responsabilité de l’appelante et de 
reconnaissance de droits des intimés, combinée à l’exécution des travaux, ne fassent 
disparaître les preuves du défaut au sujet duquel notamment les parties étaient en 
litige. Dans leur réponse, les intimés relèvent encore que la procédure, introduite en 
conciliation le 29 novembre 2021, était en cours en décembre 2020 et qu’ils avaient 
sollicité la tenue d’une expertise judiciaire, de sorte qu’ils ne refusaient pas 
indûment l’accès aux locaux à l’appelante. 
Il ressort de la procédure que les parties ont cherché à s’entendre sur ce point sans 
y parvenir, de sorte que seule l’expertise judiciaire semblait à même de résoudre cet 
aspect du litige. Par ailleurs, l’appelante a attendu jusqu’en décembre 2020 pour 
communiquer sa volonté d’éliminer le défaut de portance du sol, connu depuis le 
7 mai 2019. 
De plus, aucun élément ne laisse penser qu’une motivation sous-jacente d’une autre 
nature aurait présidé au comportement des intimés. De même, les allégués de 
l’appelante quant à la pression subie en vue de la conclusion de la convention du 
5 juillet 2022 ne convainquent pas, les deux parties ayant négocié avec l’appui de 
conseils juridiques et les travaux exécutés par l’appelante ayant été partiellement 
payés par les intimés. 
Si la nécessité d’une sauvegarde des preuves empêchant l’exécution de travaux peut 
apparaître légitime dans le cadre de la procédure et avant la réalisation de l’expertise 
judiciaire, elle n’est, dans tous les cas, plus justifiée à compter de la réalisation de 
cette dernière, remise au Tribunal le 28 septembre 2021. 
Les comportements des deux parties, l’appelante ayant tardé à mettre en œuvre les 
travaux de réfection et les intimés refusé l’accès aux locaux, ont contribué au retard 
de la réfection des locaux. Ainsi, il ne se justifie pas de mettre à la charge des seuls 
intimés la responsabilité de la poursuite du défaut jusqu’en septembre 2021. 
En revanche, l’interdiction d’accès aux locaux adressée à l’appelante en vue de 
l’exécution des travaux n’avait plus lieu d’être entre cette dernière date et le 5 juillet 
2022, date à laquelle ledit accès a été effectivement accordé à l’appelante. Dès lors, 
aucune réduction de loyer ne sera consentie pour la période courant du 29 septembre 
2021 au 4 juillet 2022. 


- 32/35 - 
 
 
C/27061/2019 
10. 
Enfin, l’appelante reproche au Tribunal d’avoir négligé le fait que certains des 
travaux effectués incombaient aux intimés et n’auraient pas dû donner lieu à une 
réduction de loyer jusqu’au 31 mars 2023. 
10.1 Aux termes de l'art. 259d CO, si le défaut entrave ou restreint l'usage pour 
lequel la chose a été louée, le locataire peut exiger du bailleur une réduction 
proportionnelle du loyer à partir du moment où le bailleur a eu connaissance du 
défaut et jusqu'à l'élimination de ce dernier. 
10.2 En l’espèce, les travaux relatifs aux problématiques de portance des sols ont, 
conformément à la convention du 5 juillet 2022, été réalisés et suivis des travaux à 
charge des intimés visant à l’aménagement du restaurant, puis de la remise des 
divers meubles et ustensiles dans les locaux, conformément aux clauses du contrat 
de bail et à la répartition convenue entre les parties. L’ensemble des travaux a été 
achevé à la fin du mois de mars 2023. Il ne ressort pas de la procédure quand les 
travaux relatifs à la portance des sols ont été achevés, respectivement quand les 
autres travaux l’ont été et quel a été précisément l’impact des premiers sur les 
seconds. 
Aucun élément à la procédure n’est dès lors propre à distinguer à quel moment quels 
travaux ont été réalisés, ni à démontrer que l’élimination du défaut serait intervenue 
avant la fin du mois de mars 2023. Le planning des travaux ne fait que prévoir 
l’organisation de ceux-ci et ne prouve pas quand ils ont effectivement eu lieu. Par 
conséquent, la réduction de loyer doit être accordée à compter de l’autorisation 
d’accès aux locaux dans le cadre de la convention du 5 juillet 2022 et jusqu’à 
l’achèvement des travaux en mars 2023. 
En résumé, s’agissant de la réduction de loyer relative au défaut de portance des 
sols, elle sera accordée du 7 mai 2019 au 28 septembre 2021 (2 ans, 3 mois et 53 
jours), puis du 5 juillet 2022 au 31 mars 2023 (8 mois et 27 jours). Elle s’élève dès 
lors à la somme de 1'881’506 fr. 85 (2 ans x 600'000 fr. + 11 mois x 50'000 fr. 
+ 600'000 fr./365 x 80 jours). 
La somme totale de la réduction de loyer, qui comprend en sus de ce qui précède, 
la réduction de 17'753 fr. 40 accordée pour la période du 1er avril au 6 mai 2019, 
celle de 7'232 fr. 90 accordée pour la période du 27 novembre 2018 au 9 janvier 
2019 et celle de 1'972 fr. 60 accordée pour la période du 20 au 31 mars 2019, s’élève 
dès lors à 1'908'465 fr. 75. 
Conformément à ce qu’a retenu le Tribunal, les intérêts dus seront décomptés dès 
le 17 décembre 2019, date de notification de la requête de conciliation à l’appelante, 
pour les prétentions jusqu’à cette date, qui s’élèvent à 396’000 fr. Pour le surplus, 
la date moyenne sera ensuite retenue entre le 17 décembre 2019 et l’élimination du 
défaut, soit le 1er mai 2021. 


- 33/35 - 
 
 
C/27061/2019 
Le jugement entrepris sera donc annulé sur ce point, et il sera statué à nouveau dans 
le sens de ce qui précède. 
11. 
A teneur de l'art. 22 al. 1 LaCC, il n'est pas prélevé de frais dans les causes soumises 
à la juridiction des baux et loyers (ATF 139 III 182 consid. 2.6). 
* * * * * 
 
 


- 34/35 - 
 
 
C/27061/2019 
 
PAR CES MOTIFS, 
La Chambre des baux et loyers : 
 
A la forme : 
Déclare recevable l’appel interjeté le 15 avril 2024 par A______ AG contre le jugement 
JTBL/203/2024 rendu le 19 février 2024 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause 
C/27061/2019. 
Au fond : 
Annule les chiffres 1 et 2 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau, sur ces 
points : 
Réduit le loyer net du restaurant de 161 m2 situé au rez-de-chaussée et du dépôt de 116 m2 
situé au 1er sous-sol de l’immeuble sis rue 1______ no. ______ à Genève : 
- de 10% du 27 novembre 2018 au 9 janvier 2019; 
- de 10% du 20 au 31 mars 2019; 
- de 30% du 1er avril au 6 mai 2019; 
- de 100% du 7 mai 2019 au 28 septembre 2021 et 
- de 100% du 4 juillet au 2 octobre 2022. 
Condamne A______ AG à verser à C______ SA et E______ la somme de 1'908’465 fr. 
75, avec intérêts à 5% l’an dès le 17 décembre 2019 sur un montant de 396’000 fr. et dès 
le 1er août 2021 (date moyenne) sur un montant de 1'512’465 fr. 75. 
Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire la libération des loyers consignés 
à concurrence de la réduction octroyée ci-dessus en faveur de C______ SA et E______ 
et du solde en faveur de A______ AG. 
Confirme le jugement attaqué pour le surplus. 
Dit que la procédure est gratuite. 
Déboute les parties de toutes autres conclusions. 
Siégeant : 
Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN, 
Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Monsieur Nicolas DAUDIN, Madame Zoé SEILER, 
juges assesseurs; Madame Victoria PALAZZETTI, greffière. 
 


- 35/35 - 
 
 
C/27061/2019 
 
Indication des voies de recours : 
 
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 
(LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa 
notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral 
par la voie du recours en matière civile. 
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. 
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 
15'000 fr.