ge_gerichte · ACJC/716/2018 · 2018-06-15 · fr


Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 15 juin 2018. 
 
 
REPUBLIQUE ET 
 
CANTON DE GENEVE 
POUVOIR JUDICIAIRE 
C/18533/2015 
ACJC/716/2018 
ARRÊT 
DE LA COUR DE JUSTICE 
Chambre civile 
DU MARDI 5 JUIN 2018 
 
Entre 
ETAT DE GENEVE, soit pour lui le Département de l'Environnement, des 
Transports et de l'Agriculture, p.a A______, ______, appelant et intimé sur appel 
joint d'un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce 
canton le 22 mai 2017, comparant par Me Benoît Carron, avocat, rue du Général-Dufour 
11, 1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile, 
et 
B______ SA, sise ______, intimée et appelante sur appel joint, comparant par Me 
Pierre Gabus, avocat, boulevard des Tranchées 46, 1206 Genève, en l'étude duquel elle 
fait élection de domicile. 
 


- 2/16 - 
 
C/18533/2015 
EN FAIT 
A. 
Par jugement JTPI/6753/2017 du 22 mai 2017, reçu le 26 mai 2017 par l'ETAT 
DE GENEVE, soit pour lui le DEPARTEMENT DE L'ENVIRONNEMENT, 
DES TRANSPORTS ET DE L'AGRICULTURE (ci-après : l'ETAT DE 
GENEVE), le Tribunal de première instance a, préalablement, constaté l'existence 
d'une créance de la société B______ à hauteur de 369'156 fr. 95 à l'encontre de 
C______ SA (chiffre 1 du dispositif), condamné l'ETAT DE GENEVE à payer à 
B______ la somme de 369'156 fr. 95, avec intérêts à 5% dès le 20 juin 2013 (ch. 
2), arrêté les frais judiciaires à 20'500 fr., en les compensant avec les avances de 
frais fournies par les parties et en les mettant à la charge de l'ETAT DE GENEVE, 
condamné en conséquence ce dernier à rembourser la somme de 20'500 fr. à 
B______ (ch. 3), condamné l'ETAT DE GENEVE à payer à B______ la somme 
de 23'000 fr. au titre de dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres 
conclusions (ch. 5). 
B. 
a. Par acte déposé le 23 juin 2017 au greffe de la Cour de justice, l'ETAT DE 
GENEVE appelle de ce jugement, dont il sollicite l'annulation. Cela fait, il conclut 
au déboutement de B______ de toutes ses conclusions, sous suite de frais et 
dépens de première instance et d'appel. 
 
b. Dans sa réponse du 11 août 2017, B______ conclut au rejet de cet appel et au 
déboutement de l'ETAT DE GENEVE de toutes ses conclusions, sous suite de 
frais et dépens. 
 
Elle forme également un appel joint, par lequel elle sollicite la modification du 
chiffre 2 du dispositif du jugement attaqué, en ce sens que l'ETAT DE GENEVE 
est condamné à lui payer la somme de 377'830 fr., avec intérêts à 5% dès le 
20 juin 2013, incluant les frais de poursuite et de procès occasionnés par les 
actions initiées à l'encontre de C______. 
 
B______ produit une pièce nouvelle, soit le jugement JTPI/7193/2017 du 31 mai 
2017 rendu dans la cause C/9______/2015 opposant D______ SARL et l'ETAT 
DE GENEVE. 
 
c. Dans sa réponse sur appel joint, l'ETAT DE GENEVE s'en est rapporté à justice 
s'agissant du droit de B______ au paiement des frais de poursuite et de procès 
réclamés. Pour le surplus, il a persisté dans ses conclusions. 
 
d. B______ ayant renoncé à répliquer, les parties ont été informées de ce que la 
cause était gardée à juger par courrier du greffe du 13 novembre 2017. 
 
 


- 3/16 - 
 
C/18533/2015 
C. 
Les éléments pertinents suivants ressortent de la procédure : 
 
a. La société B______, inscrite au Registre du commerce du canton de Vaud, est 
active dans l'achat, la vente, l'échange, la location de véhicules utilitaires de 
transport et de chantier, l'exploitation d'un atelier de réparation, d'un dépôt de 
carburants et d'un service de voirie, le transport de personnes ou de matériaux par 
service privé ou public, l'exploitation de gravières, le traitement et le commerce de 
matériaux de construction, ainsi que dans l'exécution de tous terrassements. 
 
b. Les parcelles n° 1______, sise sur la commune de ______ (GE), et n° 2______, 
sise sur la commune de ______ (GE), font partie du patrimoine administratif de 
l'ETAT DE GENEVE. 
 
c. Dans le cadre du projet ferroviaire F______, l'ETAT DE GENEVE a adjugé au 
consortium E______, composé de diverses entreprises, les travaux à effectuer sur 
la parcelle n° 2______, soit le chantier n° 3______ intitulé "______ : Parois 
moulées et excavation", ainsi que les travaux à réaliser sur la parcelle n° 1______, 
soit le chantier n° 4______ nommé "______ (tranchée profonde)". 
 
d. Par contrat du 21 septembre 2012, le consortium E______ a sous-traité à 
C______ la réalisation de certains travaux, soit des travaux d'installation de 
chantier, de préparation de terrain et des travaux de déblais grande masse. 
 
C______ a, à son tour, confié une partie des travaux à réaliser à D______ et à 
B______. Cette dernière s'est occupée de l'évacuation, du transport et de la mise 
en décharge des matériaux excavés sur le chantier n° 4______. 
 
e. B______ a facturé ses prestations à C______ en lui adressant plusieurs factures, 
pour un total de 2'608'796 fr. 45, qui ont toutes été payées. 
 
f. Le 21 février 2013, B______ a adressé à C______ une facture n° 5______ d'un 
montant de 113'196 fr. 90, pour la période du 14 au 15 février 2013 et libellée 
"Décharge terreuse B______, Transport et finance". 
 
Le 1er mars 2013, B______ a adressé à C______ une deuxième facture 
n° 6______ d'un montant de 133'086 fr. 45, pour la période du 18 au 22 février 
2013 et libellée de manière identique à celle du 21 février 2013. 
 
Le 7 mars 2013, B______ a adressé à C______ une troisième facture 
n° 7______ d'un montant de 122'873 fr. 60, pour la période du 25 février au 
1er mars 2013 et libellée comme les précédentes. 
 
Ces factures mentionnent la quantité de matériaux extraits et le prix à la tonne 
(soit 33 fr.). Les factures nos 6______ et 7______ indiquent également les 
numéros des bulletins de transport correspondants. 


- 4/16 - 
 
C/18533/2015 
 
Il ressort de ces bulletins de transport, tous datés et signés par l'employé de 
B______ et par le contremaître du consortium E______, que le prix unitaire fixé 
était de 33 fr. la tonne. 
 
g. Le 19 juin 2013, B______ a envoyé à C______ un avis de blocage des 
livraisons et des commandes, les factures nos 5______, 6______ et 7______ 
n'ayant pas été réglées. 
 
h. Par courrier du 20 juin 2013, B______ a mis C______ en demeure de lui payer 
la somme totale de 369'156 fr. 95 (113'196 fr. 90 + 133'086 fr. 45 + 122'873 fr. 
60), avec intérêts à 5% dès le 6 avril 2013, dans un délai de dix jours. 
 
i. Par courrier du 3 juillet 2013, C______ a répondu à B______ être en difficulté 
financière en raison du non-paiement de ses propres factures par le maître de 
l'ouvrage, soit le consortium E______. Elle avait entrepris les démarches utiles 
afin d'obtenir les versements dus, notamment en requérant l'inscription d'une 
hypothèque légale. 
 
j. Le 15 juillet 2013, B______ a fait notifier à C______ un commandement de 
payer à hauteur de 369'156 fr. 95, avec intérêts à 5% dès le 6 avril 2013, auquel 
C______ a formé opposition. 
 
Les frais de poursuite afférents se sont élevés à 203 fr. 
 
k. Par requête conjointe déposée le 5 novembre 2013 devant le Tribunal de 
première instance, B______ et D______ ont requis la faillite sans poursuite 
préalable de C______. 
 
Par jugement JTPI/8427/2014 du 3 juillet 2014, le Tribunal a prononcé la faillite 
de C______ et l'a condamnée à payer à D______ et B______, "créancières 
conjointes et solidaires", la somme de 500 fr. à titre de remboursement des 
avances de frais effectuées par ces dernières et la somme de 5'469 fr. à titre de 
dépens. Le Tribunal a considéré que la qualité de créancière de B______ était 
établie, précisant que C______ n'avait jamais contesté l'étendue, le prix et la 
qualité des prestations fournies par B______. 
 
Par arrêt ACJC/8______/2014 du ______ 2014, la Cour de justice a confirmé ce 
jugement et condamné C______ à payer à D______ et B______ la somme de 
2'500 fr. à titre de dépens de recours. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé 
par C______ par arrêt du 5 janvier 2015. 
 
l. Dans le cadre de la faillite de C______, B______ a produit sa créance à 
concurrence de 369'156 fr. 95, plus les intérêts moratoires (36'915 fr. 70). Elle a 
également réclamé le paiement de ses frais de poursuite et de procès pour un total 
de 8'672 fr. (203 fr. + 500 fr. + 5'469 fr. + 2'500 fr.). 


- 5/16 - 
 
C/18533/2015 
 
Sa créance de 369'156 fr. 95 a été admise à l'état de collocation, en 3ème classe, 
avec la référence aux trois factures impayées. Ses frais de poursuites et de procès 
ont également été colloqués en 3ème classe, à raison de la moitié, de même que les 
intérêts moratoires, à raison de 34'157 fr. 43. Le dividende estimé pour cette 
classe de créanciers était de 14.81%. 
 
m. En parallèle à cette procédure, par pli recommandé du 20 juin 2013, B______ 
s'est adressée à l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui à A______, en indiquant que, 
dans l'hypothèse où elle ne parviendrait pas à obtenir le recouvrement de sa 
créance auprès de C______, elle ferait valoir celle-ci auprès de l'ETAT DE 
GENEVE en se prévalant du cautionnement légal de l'art. 839 al. 4 CC. 
 
n. Dans sa réponse du 28 juin 2013, A______ a précisé à B______ que son 
courrier avait été transmis à C______ afin d'éclaircir la situation. 
 
Par courrier du 9 juillet 2013, A______ a encore précisé qu'elle était intervenue 
auprès de la Direction du projet F______, afin d'obtenir des informations quant 
aux raisons du règlement partiel des prestations fournies par B______ en sa 
qualité de sous-traitant. 
 
o. Par courrier du 20 février 2015, B______ a formellement invité l'ETAT DE 
GENEVE à s'acquitter, sous dix jours, de la somme totale de 414'744 fr. 65, 
correspondant au montant de sa créance (369'156 fr. 95), aux frais de poursuite et 
de procès (8'672 fr.) et aux intérêts dus pour la période du 6 avril 2013 au 6 mars 
2015 (36'915 fr. 70). 
 
p. Par courrier du 27 mars 2015, A______ a indiqué à B______ que l'ETAT DE 
GENEVE ne répondait – en vertu des règles sur le cautionnement simple – que 
pour les créances reconnues ou constatées par un jugement, ce qui n'était pas le 
cas en l'espèce. 
 
q. Dans divers courriers échangés entre avril et juin 2015, B______ et l'ETAT DE 
GENEVE ont maintenu leurs positions respectives. 
D. 
a. Par acte déposé le 10 février 2016 au greffe du Tribunal de première instance, 
B______ a assigné l'ETAT DE GENEVE en paiement de la somme de 377'830 fr. 
(369'156 fr. 95 + 8'672 fr.), avec intérêts moratoires à 5% dès le 20 juin 2013. 
Préalablement, elle a conclu à la constatation de sa créance à hauteur de 369'156 
fr. 95. 
 
Elle a fait valoir que les conditions du cautionnement légal étaient remplies 
s'agissant des trois factures émises entre les 21 février et 7 mars 2013, ainsi que 
des frais de poursuite et de procès engagés contre C______. 


- 6/16 - 
 
C/18533/2015 
 
b. Dans sa réponse du 30 mai 2016, l'ETAT DE GENEVE a conclu au 
déboutement de B______ de toutes ses conclusions. 
 
Il a soutenu que les travaux confiés à B______ s'étaient limités au transport et à la 
mise en décharge des matériaux, de sorte qu'elle n'avait pas la qualité d'artisan ou 
d'entrepreneur au sens de l'art. 837 al. 1 ch. 3 CC et, partant, qu'elle ne pouvait pas 
bénéficier d'un cautionnement légal. L'ETAT DE GENEVE a également contesté 
la qualité de créancière de B______ à l'égard de C______, faute d'avoir produit les 
bulletins de transport afférents aux factures litigieuses, ainsi que le respect du 
délai de quatre mois pour faire valoir sa créance au sens de l'art. 839 al. 4 CC. 
 
c. Lors de l'audience de débats d'instruction, de débats principaux et de premières 
plaidoiries du 5 septembre 2016, B______ a déposé une écriture complémentaire 
et produit les bulletins de transport relatifs aux factures impayées. 
 
d. Dans ses déterminations du 20 septembre 2016, l'ETAT DE GENEVE a 
persisté dans sa position. 
 
e. Lors de l'audience du 5 décembre 2016, G______, directeur de B______, 
entendu en qualité de témoin, a déclaré que cette dernière avait été mandatée par 
C______ pour évacuer des matériaux naturels non pollués du chantier du 
F______. Ces matériaux avaient été chargés, soit par C______, soit par le 
consortium E______, sur les camions de B______, pour être ensuite déposés dans 
les décharges de cette dernière. Si ces matériaux n'avaient pas été évacués, le 
F______ n'aurait jamais été construit, environ 700'000 m3 avaient été excavés. 
L'offre de B______ avait été faite à raison de 33 fr. la tonne. Les factures étaient 
donc établies en fonction des matériaux pesés et chargés sur les camions. Le 
système était simple puisque le prix à la tonne était toujours le même. Les 
bulletins de transport faisaient l'objet de plusieurs contrôles successifs de la part 
de C______, puis du consortium E______. C______ n'avait jamais contesté les 
factures de B______. 
 
f. Par ordonnance du 6 mars 2017, le Tribunal a donné acte aux parties de ce 
qu'elles renonçaient à requérir d'autres mesures d'instruction, y compris leur 
propre comparution personnelle. 
 
g. Lors de l'audience de plaidoiries finales du 9 mars 2017, les parties ont persisté 
dans leurs conclusions. L'ETAT DE GENEVE a soutenu pour la première fois que 
B______ n'avait pas apporté la preuve que le prix de 33 fr. la tonne avait été 
convenu avec C______, de sorte que la créance litigieuse n'était pas établie. 
 
La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience. 
 


- 7/16 - 
 
C/18533/2015 
EN DROIT 
1. 
1.1 Le jugement querellé est une décision finale de première instance (art. 308 
al. 1 let. a CPC), rendue dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse au 
dernier état des conclusions était d'un montant supérieur à 10'000 fr. (art. 308 
al. 2 CPC), de sorte que la voie de l'appel est ouverte. 
 
1.2 Déposé dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1, 
131 et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable. 
 
1.3 Il en va de même de l'appel joint, formé dans le mémoire réponse du 11 août 
2017, conformément à l'art. 313 al. 1 CPC. 
2. 
La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen 
(art. 310 CPC), dans les limites posées par les maximes des débats et de 
disposition applicables au présent contentieux (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC). 
 
Le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge 
de première instance (art. 157 CPC en lien avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si 
celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). 
3. 
L'intimée a produit une pièce nouvelle devant la Cour. 
 
A teneur de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont 
pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne 
pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie 
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). 
 
En l'espèce, la pièce nouvelle produite par l'intimée est postérieure au jour où le 
Tribunal a gardé la cause à juger, de sorte qu'elle est recevable. 
4. 
L'appelant fait grief au premier juge d'avoir considéré que les conditions du 
cautionnement légal étaient remplies, alors que l'activité déployée par l'intimée ne 
faisait pas d'elle une créancière privilégiée au sens de l'art. 837 al. 1 ch. 3 CC. 
Il reproche également au Tribunal d'avoir considéré que l'intimée détenait une 
créance à l'encontre de C______, alors qu'elle n'avait pas prouvé qu'un accord sur 
le prix unitaire de 33 fr. avait été conclu. Elle n'avait pas non plus démontré que 
cette rémunération était conforme à l'usage. 
 
L'intimée, quant à elle, soutient, dans le cadre de son appel joint, que le 
cautionnement légal vaut également pour les frais de poursuite et de procès 
engagés à l'encontre de C______. 
 
4.1.1 Selon l'art. 839 al. 4 CC, si l'immeuble fait incontestablement partie du 
patrimoine administratif et que la dette ne résulte pas de ses obligations 
contractuelles, le propriétaire répond envers les artisans et les entrepreneurs des 


- 8/16 - 
 
C/18533/2015 
créances reconnues ou constatées par jugement, conformément aux règles sur le 
cautionnement simple, pour autant que les créanciers aient fait valoir leur créance 
par écrit au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux en 
se prévalant du cautionnement légal. 
 
Une amplification de la créance n'est pas possible après l'échéance du délai de 
quatre mois précité, dès lors qu'il s'agit d'un délai de péremption (BOVEY, 
Commentaire romand CC II, 2016, n. 72 et 73 ad art. 839 CC). 
 
Les effets du cautionnement légal de la collectivité publique sont ceux d'un 
cautionnement simple au sens des art. 495 à 499 CO. Pour l'essentiel, la 
collectivité publique n'est donc tenue de payer le montant dû à l'ayant droit que si 
le débiteur principal a été déclaré en faillite ou a obtenu un sursis concordataire ou 
a fait l'objet de poursuites infructueuses (STEINAUER, Les droits réels Tome III, 
2012, n. 287h p. 308). 
 
Aux termes de l'art. 499 al. 2 CO, la caution est tenue au montant de la dette 
(ch. 1), aux frais des poursuites et des actions intentées contre le débiteur pourvu 
qu'elle ait été mise, en temps utile, à même de les prévenir en désintéressant le 
créancier (ch. 2) et aux intérêts conventionnels (ch. 3). 
 
La caution répond en effet de tous les frais de poursuite (frais du commandement 
de payer, de la mainlevée d'opposition, de l'action en libération de dette, etc.) et 
des frais judiciaires (frais et dépens, honoraires d'avocat), que le créancier a dû 
engager de bonne foi et à bon escient. La caution ne répond de ces frais qu'à la 
condition qu'elle ait été mise en temps utile en mesure de prévenir les poursuites 
et les actions intentées contre le débiteur, en désintéressant le créancier. Le 
créancier prudent informera donc la caution des démarches qu'il a l'intention 
d'effectuer et lui fixera un délai pour décider de payer elle-même la dette 
principale. Si le créancier omet cette information, les frais engagés demeureront à 
sa charge (MEIER, Commentaire romand CO I, 2012, n. 11 ad art. 499 CO). 
 
Si les conditions d'une action en paiement contre la collectivité publique au titre 
de caution simple sont d'ores et déjà remplies, cette action peut être ouverte en 
même temps que l'action en constatation de la créance (STEINAUER, op. cit., 
n. 2827f p. 307). 
 
Les conditions du cautionnement légal quant à la personne de l'ayant droit, à 
l'objet des travaux et aux travaux eux-mêmes sont celles prévue par l'art. 837 al. 1 
ch. 3 CC (STEINAUER, op. cit., n. 2878a p. 306). 
 
4.1.2 Aux termes de l'art. 837 al. 1 ch. 3 CC, dans sa teneur en vigueur depuis le 
1er janvier 2012, les artisans et entrepreneurs (ou les sous-traitants : arrêt du 
Tribunal fédéral 5A_420/2014 du 27 novembre 2014 consid 3.1) employés à la 
construction ou à la destruction de bâtiments ou d'autres ouvrages, au montage 


- 9/16 - 
 
C/18533/2015 
d'échafaudages, à la sécurisation d'une excavation ou à d'autres travaux 
semblables, peuvent requérir l'inscription d'une hypothèque légale sur l'immeuble 
pour lequel ils ont fourni des matériaux et du travail ou du travail seulement, que 
leur débiteur soit le propriétaire foncier, un artisan ou un entrepreneur, un 
locataire, un fermier ou une autre personne ayant un droit sur l'immeuble. 
 
Sont notamment considérés comme "autres ouvrages" au sens de cet article, les 
routes ou chemins, les ponts, les voies de chemin de fer, les conduites ou encore 
les tunnels (STEINAUER, op. cit., n. 2872 a p. 301-302; BOVEY, op. cit., n.16 
ad art. 839 CC). 
 
Le point de savoir quels travaux ou activités sont visés par les termes "autres 
travaux semblables" est controversé. Il apparaît cependant justifié d'y inclure 
notamment les travaux de déblaiement ou de défrichage, la pose de gabarits ou de 
clôtures de chantier, ou encore le montage et le démontage de grues. Pour des 
raisons de prévisibilité et de sécurité du droit, il faut retenir que seules les activités 
de chantier qui peuvent être raisonnablement ou sont usuellement considérées 
comme indispensables à la construction du bâtiment ou de l'ouvrage entrent dans 
cette catégorie (BOVEY, op. cit., n. 13 ad art. 839 CC et les références citées). 
 
Il en va de même du montage d'échafaudages ou de la sécurisation d'une 
excavation, c'est-à-dire des travaux d'entrepreneur qui, sans consister en la 
construction ou la destruction d'un ouvrage, sont néanmoins nécessaires à leur 
réalisation (sécurisation préalable de la zone du chantier, assèchement du terrain, 
mise en place de gabarits, montage d'une grue, etc.) (STEINAUER, op. cit., n. 2874a 
p. 303). 
 
La seule formulation de l'art. 837 al. 1 ch. 3 CC révisé met en évidence que 
l'exécution de travaux sur un immeuble en relation avec un projet de construction 
suffit, la liaison corporelle du travail avec l'immeuble n'étant plus exigée dès le 
1er janvier 2012. L'adjonction "d'autres travaux semblables" signifie qu'en 
définitive, toute fourniture de matériaux et de travail ou de travail seulement sur 
un immeuble donne un droit à l'inscription d'une hypothèque, si et dans la mesure 
où elle est en relation avec un projet concret de construction (dans ce sens 
ATF 136 III 6 consid. 6, in JdT 2010 I 30; EIGENMANN, La réforme des droits 
réels immobilier, les modifications du Code civil entrées en vigueur le 1er janvier 
2012, 2012, p. 91). 
 
Celui qui s'est limité à fournir des matériaux n'est en principe pas protégé. Il arrive 
toutefois que les matériaux livrés pour des travaux de construction aient été 
confectionnés spécialement pour un immeuble déterminé et qu'ils soient par 
conséquent difficilement utilisables ou même inutilisables ailleurs. Dans une telle 
hypothèse, le fournisseur bénéficie de l'hypothèque légale, dès lors qu'il ne peut se 
prémunir contre le risque d'un dommage en retenant la marchandise commandée 


- 10/16 - 
 
C/18533/2015 
(ATF 136 III 6 consid. 5.4; arrêt du Tribunal fédéral 5D_116/2014 du 13 octobre 
2014 consid. 5.2.1). 
 
Dans un arrêt du 27 novembre 2014, le Tribunal fédéral a vérifié si le délai de 
l'art. 839 al. 2 CC pour obtenir l'inscription de l'hypothèque légale avait été 
observé dans le cadre d'une activité de "transport et mise en décharge DCMI 
[décharge contrôlée pour matériaux inertes] des boues", considérant par là qu'une 
telle activité rentrait dans la catégorie des "autres travaux semblables" visés par 
l'art. 837 al. 1 ch. 3 CC (arrêt 5A_420/2014 consid. 4.1.2). 
 
4.1.3 L'art. 837 al. 1 ch. 3 CC ne suppose pas nécessairement la présence d'un 
contrat d'entreprise, condition que ne pose d'ailleurs pas le texte légal. 
La jurisprudence a admis que les prestations fournies sur la base d'un contrat de 
livraison d'ouvrage profitent de la garantie légale. A l'inverse, les architectes et 
ingénieurs n'y ont pas droit, alors même qu'ils auraient agi en vertu d'un contrat 
d'entreprise (ATF 131 III 300 consid. 2.2 et les références citées). 
 
Ainsi, il ne faut pas s'en tenir strictement à la forme juridique qu'ont revêtue les 
relations entre les parties, mais appréhender ces rapports dans leur ensemble. 
Lorsque les prestations découlent d'un "seul travail spécifique", l'artisan ou 
l'entrepreneur est en droit de faire inscrire l'hypothèque légale pour le montant 
total de sa facture (ATF 131 III 300 consid. 3). 
 
4.1.4 La présente cause est soumise à la procédure ordinaire et à la maxime des 
débats, laquelle implique, pour les parties, l'obligation d'alléguer les faits à l'appui 
de leurs prétentions et d'offrir les preuves permettant d'établir ces faits (art. 219 et 
55 CPC). 
Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue 
pour en déduire son droit (art. 8 CC). 
Le juge est lié par les faits allégués par le demandeur (art. 55 al. 1 CPC), comme 
par les faits non contestés par le défendeur (art. 150 al. 1 CPC). Le défendeur 
supporte la charge de la contestation, ce qui implique qu'il formule ses 
contestations de manière suffisamment concrète. Le demandeur doit ainsi pouvoir 
déterminer quels allégués particuliers de sa demande sont contestés et, partant, 
savoir quels allégués il doit prouver (cf. ATF 141 III 433 consid. 2.6 et les 
références citées). 
Il n'est pas nécessaire d'alléguer explicitement ce qui est manifestement compris 
dans d'autres allégués, expressément formulés (faits dits implicitement allégués). 
Le demandeur ne doit alléguer (explicitement) et établir un fait implicite (comme 
la qualité pour agir) que si le défendeur le conteste. Le demandeur peut donc se 
déterminer en audience sur la contestation d'un fait implicite formulée pour la 
première fois par le défendeur dans sa duplique et prendre des conclusions en 


- 11/16 - 
 
C/18533/2015 
relation avec celle-ci (arrêts du Tribunal fédéral 4A_625/2015 du 29 juin 2016 
consid. 4.1 n. p. in ATF 142 III 581; 4A_283/2008 du 12 septembre 2008 
consid. 6 n. p. in ATF 134 III 541). Lorsque le demandeur allègue une facture, 
sans alléguer formellement le montant et le mode de calcul de la prétention – 
découlant de la facture – dans son mémoire de demande, il faut admettre qu'il 
allègue le contenu de la facture, sous peine de tomber dans le formalisme excessif 
(arrêt du Tribunal fédéral 4A_146/2015 du 19 août 2015 consid. 5.1). 
Dans les procès soumis à la maxime des débats, la contestation d'un fait implicite, 
comme toute contestation de faits, doit intervenir dans la réponse (art. 222 al. 2 
CPC), voire, s'il n'y a pas de second échange d'écritures ni de débats d'instruction, 
au début des débats principaux (art. 229 al. 2 CPC). À défaut de contestation, le 
fait implicite est censé admis (art. 150 al. 1 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 
4A_404/2016 du 7 décembre 2016 consid. 2.2). 
 
4.1.5 Selon l'art. 106 al. 3 CPC, lorsque plusieurs personnes participent au procès 
en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de 
chacune au frais du procès. Il peut les tenir pour solidairement responsables. 
 
Cet article implique que même un intervenant accessoire peut être chargé des frais 
ou avoir droit à des dépens. Pour le surplus, il ne fixe guère de critères de telle 
sorte que le tribunal dispose d'une large liberté d'appréciation. Il en va de même 
pour une éventuelle solidarité active ou passive. L'une et l'autre pourront être 
prévues si elles se justifient, sans jamais être imposées par la loi, quel que soit le 
type de consorité des parties (TAPPY, Code de procédure civile commenté, 2011, 
n. 35 et 36 ad art. 106 CPC). 
 
En vertu de l'art. 150 al. 2 CO, en cas de solidarité active, le paiement fait à l'un 
des créanciers solidaires libère le débiteur envers tous. 
 
4.2.1 En l'espèce, il n'est pas contesté que la parcelle sur laquelle l'intimée est 
intervenue fait partie du patrimoine administratif. En outre, l'appelant ne conteste 
plus devant la Cour que le délai de quatre mois prescrit par l'art. 839 al. 4 CC a été 
respecté par l'intimée. 
 
L'appelant soutient en revanche que les activités effectuées par l'intimée sur le 
chantier du F______, soit le transport et la mise en décharge des matériaux 
excavés, ne rentrent pas dans le champ d'application de l'art. 837 al. 1 ch. 3 CC, de 
sorte que l'intimée ne peut pas se prévaloir du cautionnement légal. 
 
Les factures produites nos 5______, 6______ et 7______, ainsi que les bulletins de 
transport y relatifs, établissent que l'intimée a effectivement procédé à l'évacuation 
et à la mise en décharge des matériaux excavés sur le chantier n° 4______. Or, 
une telle activité apparait étroitement liée au projet de construction d'une voie 
ferrée souterraine et indispensable à la réalisation de celle-ci. En effet, la nature 


- 12/16 - 
 
C/18533/2015 
particulière de ce projet nécessite la création de tranchées très profondes sur 
plusieurs kilomètres, ce qui implique un important travail d'évacuation, 
notamment de la terre et autres gravats. Ainsi, les tâches réalisées par l'intimée 
étaient nécessaires à la réalisation du F______. 
 
Le témoin G______ a d'ailleurs précisé qu'environ 700'000 m3 de matériaux 
avaient été évacués et que sans cette opération, la construction du F______ 
n'aurait pas été possible. A cet égard, l'appelant reproche au Tribunal d'avoir 
auditionné ce dernier en qualité de témoin et non de partie, alors même qu'il 
occupe la fonction de directeur de l'intimée. Il ne ressort toutefois pas du procès-
verbal de l'audience que l'appelant s'est opposé à ce que l'intéressé soit auditionné 
en qualité de témoin. En tout état, la fonction qu'occupe G______ au sein de 
l'intimée a été précisée devant le Tribunal, de sorte que celui-ci aura pu en tenir 
compte dans l'appréciation des preuves. A cela s'ajoute que les relations 
contractuelles et professionnelles liant le précité à l'intimée ne suffisent pas, à 
elles seules, à enlever toute crédibilité à ses déclarations. 
 
L'intimée s'exécutait avant d'être payée par C______ – la facturation étant établie 
en fonction de la quantité de matières évacuées – et elle ne pouvait pas exercer de 
droit de rétention sur ces matériaux, dès lors que ceux-ci n'étaient pas remployés 
sur le chantier du F______. En effet, une fois les matériaux mis en décharge, ils 
n'avaient plus aucune utilité au projet de construction. 
 
Il sera encore relevé qu'il n'est pas nécessaire qu'un contrat d'entreprise ait été 
convenu entre C______ et l'intimée pour que cette dernière puisse faire appel au 
cautionnement légal de l'art. 839 al. 4 CC. Conformément aux principes rappelés 
supra, les rapports entre C______ et l'intimée doivent être appréhendés dans leur 
ensemble. Dès lors que les tâches confiées à cette dernière découlaient d'un seul 
travail spécifique, soit l'évacuation/mise en décharge des matériaux excavés sur la 
parcelle n° 1______ pour permettre la construction du F______, il n'y a pas lieu 
de retenir, comme le soutient l'appelant, que l'intimée était exclusivement un 
prestataire de services ayant conclu un contrat mixte de transport et de décharge. 
 
Au regard de ces circonstances, en particulier de l'ampleur et de la spécificité du 
projet de construction concerné, le Tribunal a retenu, à raison, que l'intimée avait 
fourni des prestations ouvrant le droit à l'hypothèque légale selon l'art. 837 al. 1 
ch. 3 CC. 
4.2.2 L'appelant soutient encore que l'intimée n'a pas établi l'existence de sa 
créance, faute d'avoir allégué et démontré que le prix unitaire facturé (soit 33 fr. la 
tonne) avait été convenu avec C______. 
 
Dans sa demande du 10 février 2016, l'intimée a produit les factures nos 5______, 
6______ et 7______ et allégué que le montant correspondant aux prestations 
effectuées y était précisé. L'intimée a également allégué que C______ n'avait 


- 13/16 - 
 
C/18533/2015 
jamais contesté la réalité des prestations facturées ni l'exactitude des factures 
litigieuses. De son côté, l'appelant, à qui incombait la charge de la contestation, 
n'a élevé aucune critique sur le prix facturé dans sa réponse du 30 mai 2016. 
Il s'est limité à contester la qualité de créancière de l'intimée, au motif qu'elle 
n'avait pas produit les bulletins de transport mentionnés dans les factures 
litigieuses. Il n'a pas non plus contesté le prix unitaire facturé dans les 
déterminations du 20 septembre 2016, de sorte que l'instruction de la cause n'a pas 
porté sur cette question. Dans la mesure où l'appelant a critiqué les tarifs pratiqués 
par l'intimée – pour la première fois – dans ses plaidoiries finales, une telle 
contestation est tardive. Le prix unitaire facturé à C______ par l'intimée doit ainsi 
être considéré comme admis par l'appelant. 
 
En tout état, G______ a déclaré que l'offre de l'intimée avait porté sur le prix de 
33 fr. la tonne et que le système de facturation était simple, ce prix étant toujours 
le même. Celui-ci ressort d'ailleurs expressément des trois factures litigieuses et il 
figure sur tous les bulletins de transport versés à la procédure. Il ressort en outre 
du jugement JTPI/8427/2014 que C______ n'a jamais contesté les prix appliqués, 
ou encore l'étendue et la qualité des prestations fournies par l'intimée, que ce soit à 
réception des factures litigieuses ou dans le cadre de sa procédure de faillite. Le 
montant correspondant auxdites factures a d'ailleurs été colloqué dans la faillite de 
C______. Enfin, aucun élément ne permet de retenir que le prix de 33 fr. la tonne 
ne serait pas conforme à l'usage, étant relevé que les bulletins de transport sur 
lesquels ce prix apparaît ont tous été signés par le contremaître du consortium 
E______. 
 
Dans ces circonstances, le Tribunal a correctement retenu que le prix de 33 fr. la 
tonne facturé par l'intimée était conforme à l'accord conclu avec C______. 
Les autres conditions du cautionnement légal n'étant pas remises en cause, 
l'intimée est fondée à en bénéficier. L'existence de sa créance à hauteur de 
369'156 fr. 95 est ainsi établie, de sorte que le chiffre 1 du dispositif du jugement 
attaqué sera confirmé. 
 
4.2.3 Dans son appel joint, l'intimée fait valoir que les frais de poursuite et de 
procès engagés contre C______, à hauteur de 8'672 fr. (203 fr. + 500 fr. + 
5'469 fr. + 2'500 fr.), doivent être mis à la charge de l'appelant. 
 
Conformément aux principes rappelés supra, l'appelant répond de la créance de 
l'intimée en qualité de caution simple au sens des art. 495 à 499 CO. Or, la caution 
simple est tenue, en sus du montant de la dette, aux frais des poursuites et aux 
frais des actions intentées contre le débiteur initial. 
 
Dans son courrier du 20 juin 2013, l'intimée a fait appel au cautionnement légal de 
l'appelant, en signifiant à ce dernier sa volonté d'entreprendre toutes les démarches 
utiles pour recouvrer sa créance auprès de son débiteur initial. Bien que l'intimée 


- 14/16 - 
 
C/18533/2015 
n'ait pas spécifiquement octroyé un délai à l'appelant pour lui permettre de 
prévenir les poursuites et actions formées contre C______, celui-ci a néanmoins 
été averti de ces démarches en temps utile, de sorte qu'il aurait pu désintéresser 
l'intimée afin de s'épargner les dépenses correspondantes. Il ressort en effet des 
pièces produites que l'intimée a fait notifier un commandement de payer à 
C______ le 15 juillet 2013 et qu'elle a déposé sa requête en faillite le 5 novembre 
2013. 
 
Le fait que l'avance de frais (de la procédure de faillite) a été payée conjointement 
par l'intimée et D______ et que les dépens octroyés à ces dernières l'ont été en 
leur qualité de "créancières conjointes et solidaires" n'empêche pas l'intimée de 
réclamer le paiement intégral de la créance. En effet, en sa qualité de créancière 
solidaire, elle peut solliciter le paiement de l'entier de ces frais, un tel paiement 
libérant le débiteur (l'appelant) envers D______. 
 
Par conséquent, le chiffre 2 du dispositif du jugement attaqué sera annulé et 
l'appelant sera condamné à payer en mains de l'intimée la somme totale de 
377'828 fr. 95 (369'156 fr. 95 fr. + 8'672 fr.), avec intérêts à 5% dès le 20 juin 
2013, étant précisé que le dies a quo des intérêts moratoires n'est pas critiqué. 
5. 
5.1 Aux termes de l'art. 318 al. 3 CPC, si l'instance d'appel statue à nouveau, elle 
se prononce sur les frais de la première instance. 
 
Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu'aucune des parties 
n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause 
(art. 106 al. 1 et 2 CPC). 
 
En l'espèce, les frais de première instance et leur répartition, conformes aux 
normes précitées et non contestés par les parties, seront confirmés. 
 
5.2 Les frais judiciaires de l'appel (13'650 fr.) et de l'appel joint (880 fr.) seront 
fixés à 14'530 fr. (art. 5, 17 et 35 RTFMC), mis à la charge de l'appelant, qui 
succombe, et compensés avec les avances de frais versées par les parties, 
lesquelles restent acquises à l'Etat de Genève, à due concurrence (art. 111 
al. 1 CPC). L'appelant sera condamné à rembourser le montant de 880 fr. à 
l'intimée et les parties se verront restituer le solde de leurs avance de frais. 
 
Un montant de 7'000 fr. débours et TVA compris sera également alloué à titre de 
dépens à l'intimée (art. 85 et 90 RTFMC). 
* * * * * * 


- 15/16 - 
 
C/18533/2015 
PAR CES MOTIFS, 
La Chambre civile : 
A la forme : 
Déclare recevable l'appel interjeté le 23 juin 2017 par l'ETAT DE GENEVE, soit pour 
lui le DEPARTEMENT DE L'ENVIRONNEMENT, DES TRANSPORTS ET 
DE L'AGRICULTURE, contre les chiffres 1 à 5 du dispositif du jugement 
JTPI/6753/2017 rendu le 22 mai 2017 par le Tribunal de première instance dans la 
cause C/18533/2015-8. 
Déclare recevable l'appel joint formé le 11 août 2017 par B______ SA contre le chiffre 
2 du dispositif de ce même jugement. 
Au fond : 
Annule le chiffre 2 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau sur ce point : 
Condamne l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui le DEPARTEMENT DE 
L'ENVIRONNEMENT, DES TRANSPORTS ET DE L'AGRICULTURE, à payer à 
B______ SA la somme de 377'828 fr. 95, avec intérêts à 5% dès le 20 juin 2013. 
Confirme le jugement entrepris pour le surplus. 
Déboute les parties de toutes autres conclusions. 
Sur les frais : 
Arrête les frais judiciaires d'appel et d'appel joint à 14'530 fr. et les met à la charge de 
l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui le DEPARTEMENT DE L'ENVIRONNEMENT, 
DES TRANSPORTS ET DE L'AGRICULTURE. 
Les compense entièrement avec les avances de frais versées par les parties, qui restent 
acquises à l'Etat de Genève, à due concurrence. 
Condamne l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui le DEPARTEMENT DE 
L'ENVIRONNEMENT, DES TRANSPORTS ET DE L'AGRICULTURE, à rembourser 
la somme de 880 fr. à B______ SA. 
Condamne l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui le DEPARTEMENT DE 
L'ENVIRONNEMENT, DES TRANSPORTS ET DE L'AGRICULTURE, à verser la 
somme de 7'000 fr. à B______ SA, à titre de dépens de seconde instance. 


- 16/16 - 
 
C/18533/2015 
Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer aux parties le solde 
de leurs avances de frais, soit 350 fr. à l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui le 
DEPARTEMENT DE L'ENVIRONNEMENT, DES TRANSPORTS ET DE 
L'AGRICULTURE, et 120 fr. à B______ SA. 
Siégeant : 
Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Sylvie DROIN, 
Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière. 
 
La présidente : 
Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI 
 
La greffière : 
Anne-Lise JAQUIER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indication des voies de recours : 
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 
(LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa 
notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal 
fédéral par la voie du recours en matière civile. 
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. 
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 
30'000 fr.