bge · 26_II_123 · 1900-03-17 · de
BGE 26 II 123
Zivilrecht


16. Urteil vom 17. März 1900
in Sachen Fabrique de tresses et lacets Torley
gegen Chardonnet=Seidenfabrik.
Kauf. Schadenersatzklage des Käufers wegen nicht rechtzeitiger Erfül¬
lung, Art. 122, 123, 124, 234 Abs. 1 O.-R. Nachweis des Ver¬
schuldens. Berechnung des Schadens.
A. Durch Urteil vom 29. November 1899 hat das Handels¬
gericht des Kantons Aargau erkannt:
Die Beklagte wird verurteilt, der Klägerin den Betrag von
1342 Fr. zu bezahlen, d. h. die unter den Parteien bestehenden
Ansprüche werden gegenseitig als aufgehoben erklärt.
B. Gegen dieses Urteil haben beide Parteien die Berufung an
das Bundesgericht erklärt.
Die Klägerin beantragt:
1. Der Klägerin sei ihr ganzer, in der Replik reduzierter Klag¬
schluß zuzusprechen.
2. Eventuell sei vor Ausfällung und als Grundlage des End¬
urteils ein Gutachten von Sachverständigen einzuholen über den
der Klägerin aus der Nichtlieferung von 347 ¼ Kilo Kunstseide
entstandenen Schaden, unter Berücksichtigung des eingetretenen
Preisaufschlages der Seide und der klägerischen Anbringen sub IV
der Klage und in Replikbeilage 6.
Die Beklagte beantragt, es sei die Klage abzuweisen und die
Widerklage gutzuheißen, die gegnerische Schadenersatzforderung also
in allen Teilen zu verwerfen.

C. In der heutigen Hauptverhandlung bestätigen die Partei¬
anwälte ihre schriftlichen Berufungsanträge und beantragen, die
Berufung der Gegenpartei abzuweisen.
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1. Durch Korrespondenz von Ende Oktober und Anfang No¬
vember 1898 hat sich die Firma G. de Coral, Chardonnetseiden¬
fabrik in Spreitenbach (Kanton Aargau), der Klägerin gegenüber
zur Lieferung von 400 Kilo Chardonnetseide (Kunstseide) ver¬
pflichtet, die eine Hälfte lieferbar im Laufe des Mai, die andere
im Laufe des Juni 1899, zum Preise von 25 Fr. das Kilo.
Nach der Angabe der Klägerin bezog sich dieser Preis nur auf
Rohseide, während für farbige Seide 2 Fr. 50 Cts. per Kilo
mehr zu bezahlen war. Am 1. Januar 1899 erließ die Beklagte,
Chardonnetseidenfabrik Spreitenbach, Aktiengesellschaft, ein Cirku¬
lar, mit dem sie bekannt machte, daß sie mit diesem Tage die
Fabrik der Firma G. de Coral in Spreitenbach, sowie die Char¬
donnet=Patente für die Schweiz und Deutschland käuflich erworben
habe und beifügte, sie habe die nötigen Maßregeln ergriffen, um
die Vergrößerung der Fabrik in solcher Weise durchzuführen, daß
sie vom 1. Juli 1899 an im Stande sein werde, den Anforde¬
rungen des gesteigerten Konsums zu genügen, so daß die Kund¬
schaft ihren Bedarf aus erster Hand werde decken können. Am
19. Mai 1899 schrieb die Klägerin der Beklagten (Chardonnet¬
Seidenfabrik Spreitenbach), nachdem sie dieselbe (laut ihrer Be¬
hauptung) bereits am 20. April und seither wiederholt zur An¬
gabe der Lieferzeit aufgefordert hatte, sie erwarte ganz bestimmt,
daß die Beklagte die vertragliche Lieferzeit einhalte und deshalb
unverzüglich mit den Sendungen beginne, und zwar gemäß der
erteilten Spezifikation sowohl an die Klägerin selbst, als an ihre
Succursale in Saronno. Mit Faktur vom 30. Mai 1899 sandte
hierauf die Beklagte 18 Kilo rohe Kunstseide an die Filiale der
Klägerin in Saronno, und auf weitere Reklamation hin mit
Faktur vom 5. Juni 13,23 Kilo an eine andere von der Klä¬
gerin aufgegebene Adresse, endlich mit Faktur vom 12. Juni
21,85 Kilo wiederum nach Saronno. Schon mit Brief vom 1. Juni
hatte die Klägerin der Beklagten gedroht, die Sache einem Rechts¬
anwalt zu übergeben, wenn nicht bis zum 5. Juni eine Teilliefe¬
rung erfolge. Nach Empfang der Faktur vom 5. Juni bestand sie
(durch Brief vom 10. Juni 1899) auf sofortiger Ausführung
weiterer Lieferungen und machte die Beklagte darauf aufmerksam,
daß diese durch ihren Brief vom 1. November 1898 in aller
Form versprochen habe, der Klägerin 200 Kilo im Laufe des
Monats Mai zu liefern. Am 17. Juni schrieb die Klägerin der
Beklagten: « Nous vous confirmons votre lettre du 10 ct. En
ce qui concerne la non-exécution de vos engagements vis-à¬
vis de nous, notre directeur-général, qui se trouvait à Zurich
la semaine passée, avait l'intention de consulter un avocat,
lorsqu'on lui a fait part de vos premiers envois à Bruxelles
et à Saronno. Tout en reconnaissant qu'il y a un commen¬
cement de livraison, nous devons vous dire que ces baga¬
telles sont absolument insuffisantes en raison de la promesse
formelle faite par votre lettre du 1er novembre 1898 de nous
fournir « 200 kilos dans le courant du mois de mai. » Nous
venons donc vous informer qu'à moins que vous ne fournis¬
siez au minimum une centaine de kilos d'ici fin du mois (dont
la moitié à Bruxelles et l’autre moitié à Saronno) nous vous
rendrons reponsables de la perte résultant de ce retard, et
nous remettrons l'affaire définitivement entre les mains de
notre avocat. » Nachdem weder eine Antwort der Beklagten noch
weitere Lieferungen erfolgten, reichte die Klägerin am 19. August
1899 beim aargauischen Handelsgericht gegen die Beklagte Klage
ein mit dem Rechtsbegehren, dieselbe sei (richterliche Feststellung
vorbehalten) zu verfällen, der Klägerin den Betrag von 6955 Fr.
zu bezahlen, samt gesetzlichem Verzugszins à 5 % von der Klage
an. Zur Begründung dieser Klage machte die Klägerin im wesent¬
lichen geltend: Das unter den Parteien abgeschlossene Geschäft sei
ein Fixgeschäft gewesen, das nach Art. 123 und 124 O.=R. der
Klägerin das Recht gegeben habe, sofort nach Ablauf der ver¬
traglichen Lieferungsfrist vom Vertrage zurückzutreten und Ent¬
schädigung zu verlangen. Trotzdem habe die Klägerin in ihrem
Brief vom 17. Juni der Beklagten eine letzte Frist angesetzt, bis
30. Juni wenigstens 100 Kilo zu liefern. Auch dem sei nicht
entsprochen worden; die Beklagte befinde sich also im Verzuge
und habe der Klägerin vollen Schadenersatz zu leisten, Art. 113,

116 O.=R. Der der Klägerin erwachsene Schaden bestehe in fol¬
gendem:
a. In der Zeit zwischen der Bestellung und deren Annahme
(Ende Oktober und anfangs November 1898) bis zu der Zeit,
wo die Bestellung hätte ausgeführt werden sollen (Mai und Juni
1899) sei der Preis der Seide, speziell der Kunstseide, um 20 Fr.
per Kilo gestiegen, wofür nötigenfalls Experten angerufen werden.
Die Klägerin könne übrigens diesen Ausfall noch weiter nach¬
weisen. b. Infolge der Nichtlieferung durch die Beklagte sei die
Klägerin genötigt gewesen, ihren Bedarf durch Naturseide zu
decken. Sie habe deshalb im Juni 1899 bei der Firma Vollert,
Strazza & Cie. in Mailand 400 Kilo Naturseide bestellt, wofür
sie 42 Fr. 50 Cts. und 6 Fr. für Farbe per Kilo zu bezahlen
gehabt habe. Während also die Beklagte die gefärbte Seide zu
27 Fr. 50 Cts. hätte liefern sollen, habe die Klägerin an Vollert,
Strazza & Cie. 48 Fr. 50 Cts. zahlen müssen. c. Die behaup¬
tete Preisdifferenz gehe auch aus einem von der Klägerin zu den
Akten gebrachten Brief von A. C. Lutz & Cie. in Zürich vom
Juli 1899 hervor, worin diese Firma der Klägerin Kunst¬
seide système breveté chardonnet zum Preise von 40 Fr. per
Kilo angeboten habe, zahlbar binnen 30 Tagen in Gold (wozu
jedoch noch 2 Fr. 50 Cts. für couleur per Kilo und die Ver¬
packungskosten zu Lasten des Käufers gekommen wären). Von
dieser Offerte habe die Klägerin keinen Gebrauch machen können,
da sie ihren Bedarf schon durch Naturseide gedeckt habe. Die
Klägerin verlange per Kilo nicht gelieferter Seide 20 Fr. Ent¬
schädigung, also für 347,75 Kilo nicht gelieferter Ware 6955 Fr.
Es sei das ihr effektiver Schade; hiefür werde nötigenfalls Ex¬
pertise angerufen; eventuell unterstellte die Klägerin ihre Forde¬
rung dem richterlichen Ermessen. Die Beklagte beantragte Abwei¬
sung der Klage, indem sie die aus den folgenden Erwägungen
ersichtlichen Einwendungen erhob, und stellte mittelst Widerklage
das Rechtsbegehren, die Klägerin und Widerbeklagte sei zu ver¬
urteilen, ihr den Fakturabetrag der gelieferten Seide mit 1342 Fr.
zu bezahlen, nebst Zins à 5% vom dreißigsten Tage nach der
Faktur, eventuell von der Einlegung der Widerklage hinweg. Die
Klägerin beantragte Abweisung dieser Widerklage, erklärte aber,
sie lasse sich den widerklagsweise geforderten Betrag von 1342 Fr.
an ihrer Hauptforderung abziehen, so daß sie also statt 6955 Fr.
bloß 5613 Fr. fordere.
2. In erster Linie hat die Beklagte ihre Passivlegitimation be¬
stritten und hält an dieser Bestreitung auch heute noch fest, indem
sie darauf hinweist, daß der Kaufvertrag, aus dem die Klagefor¬
derung hergeleitet wird, nicht mit ihr sondern mit der Firma de
Coral abgeschlossen worden sei, und behauptet, sie sei nicht etwa
an Stelle der genannten Firma in diesen Vertrag eingetreten,
sondern de Coral habe einfach durch die Beklagte liefern lassen.
Diese Einwendung ist von der Vorinstanz mit Recht zurückge¬
wiesen worden. Durch ihr Verhalten hat die Beklagte der Klägerin
unzweifelhaft zu erkennen gegeben, daß sie an Stelle de Corals
in den zwischen diesem und der Klägerin abgeschlossenen Liefe¬
rungsvertrag eintrete. (Wird näher ausgeführt.)
3. Die Beklagte war demnach der Klägerin gegenüber auf
Grund des genannten Vertrages zur Lieferung von 200 Kilo
Chardonnetseide im Laufe des Monats Mai und eines gleichen
Quantums derselben Ware im Laufe des Monats Juni 1899
verpflichtet. Es ist unbestritten, daß die Beklagte im Ganzen nur
53,18 Kilo geliefert, ihre vertragliche Verpflichtung somit zum
größeren Teil (mit Bezug auf weiter zu liefernde 346,82 Kilo)
nicht erfüllt hat. Die Klägerin stellt nun bezüglich dieser unaus¬
geführt gebliebenen Lieferungen nicht die Erfüllungsklage, sondern
verlangt Schadenersatz wegen Nichterfüllung, indem sie
behauptet, infolge des Verzuges der Beklagten sei ihr das Recht
erwachsen, vom Vertrage zurückzutreten und an Stelle der noch
ausstehenden Leistung Entschädigung zu verlangen. Es handelt
sich somit um eine Schadenersatzklage aus Art. 124 O.=R. Mit
Unrecht macht die Beklagte geltend, daß die Klägerin aus Art.
124 nicht klagen könne, weil sie der in Art. 122 vorgeschriebenen
Rechtsvorkehr nicht genügt habe. Daß es dieser Vorkehr nicht be¬
durft habe, weil ein Fixgeschäft vorliege, kann allerdings nicht
behauptet werden. Es ist zwar zuzugeben, daß mit der Abrede,
es seien je 200 Kilo im Laufe des Monats Mai und Juni
1899 zu liefern, ein bestimmter Lieferungstermin vereinbart war;
auch stellt sich der Vertrag unzweifelhaft als ein Geschäft des

kaufmännischen Verkehrs dar, so daß gemäß Art. 234 O.=R. die
Vermutung dafür sprechen würde, daß ein Firgeschäft vorliege,
und die Klägerin daher berechtigt gewesen sei, nach Art. 123
bezw. 234 Abs. 1 vorzugehen. Allein die Klägerin ist trotz dem
Verzug der Beklagten nicht in dieser Weise vorgegangen. Sie hat
nach Ablauf des Monats Mai nicht ohne weiteres den Rücktritt
erklärt, sondern der Beklagten weitere Fristen zur Lieferung an¬
gesetzt. Damit hat sie das Geschäft selbst als Mahngeschäft
behandelt und kann sich deshalb nicht darauf berufen, daß sie des
Vorgehens nach Art. 122 aus dem Grunde enthoben gewesen sei,
weil der Thatbestand des Art. 123 daselbst vorliege. Dagegen steht
nun fest, daß die Klägerin der Beklagten durch ihre Zuschrift
vom 17. Juni 1899 wenigstens mit Bezug auf eine Minimal¬
lieferung von 100 Kilo eine nachträgliche Frist bis Ende Juni
angesetzt hat, mit der Androhung, daß sie die Beklagte sonst
für die Folgen des Verzuges haftbar mache und die Angelegen¬
heit definitiv einem Rechtsanwalt übergebe. Daß die angesetzte
Frist eine angemessene gewesen sei, wird nicht bestritten; und
wenn nun auch in dieser Zuschrift nicht ausdrücklich mit Rück¬
tritt gedroht ist, so kann hierauf nicht, wie die Beklagte meint,
ein entscheidendes Gewicht gelegt werden.
Wäre nämlich in der genannten Zuschrift der Klägerin eine
Rücktrittsandrohung nicht zu erblicken, und gestützt hierauf anzu¬
nehmen, daß eine wesentliche Voraussetzung zur Schadenersatzklage
auf Grund von Art. 124 O.=R. in casu fehle, so würde die
Folge hievon offenbar nicht die sein, daß die Beklagte ohne wei¬
teres der Verantwortlichkeit für die Erfüllung ihrer vertraglich
übernommenen Verbindlichkeit enthoben wäre; der Klägerin bliebe
alsdann jedenfalls immer noch die Erfüllungsklage gewahrt; die
Einwendung der Beklagten, daß die Klägerin der Vorschrift des
Art. 122 nicht genügt habe, könnte deshalb nur den Sinn haben,
die Klägerin auf die Erfüllungsklage zu verweisen. Nun hat aber
die Beklagte nicht nur weder im Prozesse, noch vorher jemals die
Erfüllung angeboten, sondern sie stellt sich gegenteils auch ihrer¬
seits, wenn auch aus andern Gründen, auf den Standpunkt, daß
der Vertrag aufgelöst sei, ein allfälliger Anspruch der Klägerin
auf Erfüllung also nicht mehr bestehe. Von diesem Standpunkt
aus könnte offenbar die Beklagte grundsätzlich gegen die Anhebung
der Schadenersatzklage wegen Nichterfüllung auch dann nichts
einwenden, wenn anzunehmen wäre, die Beklagte hätte es unter¬
lassen, sich das Recht zum Rücktritt nach Vorschrift von Art. 122
O.=R. zu wahren. Übrigens ist zu bemerken, daß die in Art. 122
vorgesehene Rechtsvorkehr an keine besondere Form gebunden
(vgl. Schneider & Fick, Komment. z. Oblig.=Recht, Art. 122,
Anm. 4) und daher die in der Zuschrift der Klägerin vom
17. Juni 1899 enthaltene Androhung nach allgemein anerkannter
Interpretationsregel, nach dem aus dem Zusammenhang und den
Umständen erhellenden wirklichen Willen und nicht bloß nach dem
buchstäblichen Sinne des Ausdruckes zu beurteilen ist. Danach
konnte aber für die Beklagte ein begründeter Zweifel darüber wohl
nicht bestehen, daß die Klägerin mit ihrer Erklärung, sie mache
die Beklagte für die Folgen des Verzuges haftbar, und werde bei
Nichtinnehaltung der angesetzten Frist die Sache einem Rechtsan¬
walt übergeben, sich eben die Rechte vorbehalten wollte, welche
nach Art. 124 O.=R. dem nichtsäumigen Teil aus der Nichter¬
füllung des säumigen erwachsen. Daß die Beklagte dieser Erklä¬
rung eine andere Bedeutung beigemessen und angenommen habe,
die weitere Behandlung der Angelegenheit durch einen Rechtsan¬
walt würde zu andern Maßnahmen, als den in Art. 124 O.=R.
vorgezeichneten, führen, hat die Beklagte selbst nicht behauptet.
Auch dadurch hat sich die Klägerin nichts vergeben, daß sie, nach
fruchtlosem Ablauf der für eine Lieferung von mindestens 100 Kilo
angesetzten Frist, es unterließ, für den Rest der noch ausstehenden
Lieferungen eine weitere Nachfrist anzusetzen. Denn nachdem die
Beklagte der in dem Brief vom 17. Juni an sie ergangenen
Aufforderung weder nachgekommen war, noch darauf auch nur
geantwortet hatte, mußte die Klägerin annehmen, die Beklagte
gedenke überhaupt nicht, weitere Lieferungen zu machen; sie durfte
unter diesen Umständen davon ausgehen, daß die Ansetzung einer
weiteren Nachfrist ebenso nutzlos sein werde, wie diejenige, welche
mit dem Brief vom 17. Juni erfolgt war, und war demzufolge
eines weiteren Vorgehens nach Art. 122 O.=R. enthoben (vergl.
Schneider & Fick, Komment., Anm. 8 zu Art. 122 und dort
citierte Entsch.; Staub, Komment. z. deutsch. H.=G.=B., § 22
zu Art. 356). Wenn schließlich die Beklagte behauptet, die Klä¬

gerin sei deshalb nicht berechtigt, Schadenersatz zu verlangen, weil
sie die auf 30 Tage zahlbar gestellten Fakturen für die drei
effektuierten Lieferungen nicht bezahlt, und demnach selbst nicht
erfüllt habe, so ist diese Einwendung augenscheinlich haltlos in
Anbetracht des Umstandes, daß die Verpflichtung der Beklagten,
die vertraglich übernommenen Lieferungen bis Ende Mai und
Ende Juni 1899 vollständig zu bewerkstelligen, in keiner Weise
von der vorherigen Zahlung der genannten Fakturen abhängig
gemacht worden war, und die Beklagte deshalb mit Ablauf jener
Lieferungsfristen ohne Rücksicht darauf in Verzug gekommen ist,
ob die Fakturen für die, übrigens erst Ende Mai und im Laufe
des Monats Juni erfolgten, Teillieferungen bezahlt worden seien
oder nicht.
4. Die auf Art. 124 O.=R. gestellte Schadenersatzforderung
hat der Kläger mit dem Nachweis des Verschuldens des Beklag¬
ten zu begründen; dieser Nachweis ist aber als geleistet zu be¬
trachten, wenn der Schuldner ausdrücklich erklärt hat, den Vertrag
nicht halten zu wollen (Amtl. Samml. der bundesger. Entscheid.,
Bd. XIX, S. 932 Erw. 7; Revue der Gerichtspraxis im Ge¬
biete des Bundescivilrechts, Bd. XII, Nr. 31, Ziff. 4), welchem
Falle derjenige gleichzustellen ist, wo der Verkäufer, wie hier,
durch beharrliches Stillschweigen auf die Mahnungen des Käu¬
fers, die fälligen Lieferungen vorzunehmen, seine Absicht, nicht
zu erfüllen, in unzweideutiger Weise bekundet hat. Die Beklagte
wäre hienach ihrer Schadenersatzpflicht nur dann enthoben, wenn
sie ihrerseits nachgewiesen hätte, daß ihr die Erfüllung ohne ihr
Verschulden nicht möglich gewesen sei. Dieser Nachweis ist nun
zwar von der Beklagten versucht, aber nicht erbracht worden. Sie
hat sich darauf berufen, daß die Umgestaltung ihrer Fabrik, sowie
eine unter ihren Arbeiterinnen eingetretene Epidemie Verzögerun¬
gen in der Fabrikation herbeigeführt haben; allein abgesehen
davon, daß eine Verzögerung in der Fabrikation wegen der von
der Beklagten vorgenommenen neuen Installationen und Erweite¬
rungen ihrer Fabrik von vornherein nicht als ein zufälliges,
von der Beklagten nicht zu vertretendes Ereignis angesehen wer¬
den könnte, ist in keiner Weise dargethan, daß die Beklagte nicht
trotz den von ihr behaupteten Störungen doch im Stande ge¬
wesen wäre, rechtzeitig zu liefern; die Beklagte hat sich denn auch
gegenüber den Mahnungen der Klägerin mit keinem Worte auf
solche Hindernisse berufen, wozu sie doch allen Anlaß gehabt
haben würde, wenn ihr dieselben wirklich die Einhaltung der Lie¬
ferungsfristen verunmöglicht hätten.
5. Die Schadenersatzpflicht der Beklagten ist demnach grund¬
sätzlich begründet. Über die Höhe des zu leistenden Schadenersatzes
hat die Vorinstanz im wesentlichen ausgeführt: Der Nachweis
dafür, daß sich die Klägerin durch Bezug von Naturseide von
der Firma Vollert, Strazza & Cie. in Mailand gedeckt habe, sei
nicht erbracht, indem nichts dafür vorliege, daß die bei dieser
Firma gemachte Bestellung auch wirklich ausgeführt worden sei.
Sodann habe die Klägerin auch jeden Beweis dafür unterlassen,
daß sie wegen Nichtlieferung der Kunstseide in Verlegenheit ge¬
kommen, von ihren Kunden gedrängt worden sei, daß sie ander¬
weitig Kunstseide nicht habe erhalten können, oder daß sie wegen
Nichterfüllung ihrer Verbindlichkeiten entschädigungspflichtig ge¬
worden sei. Es müsse (wie näher erörtert wird) von vornherein
als ausgeschlossen betrachtet werden, daß die Klägerin die Kunst¬
seide einfach durch Naturseide ersetzt habe. Immerhin müsse erklärt
werden, daß der Klägerin durch die Nichtlieferung der Beklagten
thatsächlich ein Schaden entstanden sei. Dieser könnte aber nicht
nach der Auffassung der Klägerin ziffermäßig festgestellt werden,
da genaue Anhaltspunkte für die Bestimmung des Schadens
fehlen. Das Gericht setze daher den Schaden gemäß Art. 116
O.=R. in Berücksichtigung aller Umstände nach freiem Ermessen
fest, und zwar auf denjenigen Betrag, den die Beklagte für die ge¬
machten Teillieferungen an die Klägerin zu fordern habe. Bei dieser
Art der Schadensfeststellung geht die Vorinstanz von einer unrichti¬
gen Auffassung der Klage aus: Die Klägerin verlangt ausdrücklich
als Schadenersatz die Differenz zwischen dem vereinbarten Kauf¬
preis und dem Preise der gekauften Ware zur Zeit des Erfül¬
lungstermins; sie stellt sich auf den Standpunkt, diese Preis¬
differenz sei ihr, als ihr Erfüllungsinteresse, zu vergüten, und
fordert nicht etwa denjenigen Betrag, den sie für den von ihr
behaupteten Deckungskauf mehr habe aufwenden müssen, sondern
beruft sich auf diesen Deckungskauf erst in zweiter Linie, um
darzuthun, daß auch ihr effektiver Schade jener Preisdifferenz
gleichkomme. Was die Klägerin mit ihrer Schadenersatzklage for¬

dert, ist somit der abstrakte Schaden, d. h. der Schaden, den
der Käufer durch die Nichterfüllung an dem Werte der Sache
unmittelbar erleidet (Staub, Komment. z. deutsch. H.=G.=B.,
Anm. 18 zu Art. 355). Daß der Käufer bei Waren, die den
Gegenstand des Handelsverkehrs bilden, auf Grund von Art. 124
O.=R. seinen Schaden in dieser Weise berechnen kann, hat das
Bundesgericht bereits in seiner Entscheidung in Sachen Dreyfus
frères gegen Egli=Reinmann & Cie. (Amtl. Samml., Bd. XIX,
S. 932, Erw. 8) ausgesprochen, und es ist hieran festzuhalten.
(Vgl. auch Hafner, Komment. z. Oblig.=Recht, Anm. 2 und 3
zu Art. 124, und Anm. 7 zu Art. 234.) Danach setzte die
Schadenersatzforderung der Klägerin nicht notwendig den Nach¬
weis eine konkreten, z. B. aus einem Deckungskauf resultie¬
renden Schadens voraus, sondern die Klägerin war berechtigt,
so wie sie es gethan hat, einfach die Differenz zwischen dem ver¬
einbarten Kaufpreis und dem Marktpreise zur Zeit und am Orte
der schuldigen Lieferung als den ihr nach Art. 124 O.=R. zu
vergütenden Schaden zu fordern (vgl. Staub, a. a. O.). Über
die Höhe dieser Differenz hat nun die Vorinstanz keine Feststellung
vorgenommen; sie hat die daherige Beweisofferte der Klägerin,
wie aus ihrem Urteil hervorgeht, nicht etwa aus prozessualischen
Gründen, sondern lediglich deshalb unberücksichtigt gelassen, weil
sie davon ausging, die der Klägerin gebührende Entschädigung
wegen Nichterfüllung des Lieferungsvertrages sei auf Grund
einer konkreten Schadensberechnung festzustellen. Diese Auffassung,
der Vorinstanz war, wie bemerkt, rechtsirrtümlich, und ist deshalb
die Sache zur Abnahme der von der Klägerin rücksichtlich der be¬
haupteten Preisdifferenz angetragenen Beweise und zu neuer Ent¬
scheidung auf Grund der so vervollständigten Akien zurückzuweisen.
Demnach hat das Bundesgericht
erkannt:
Die Berufung der Klägerin wird dahin als begründet erklärt,
daß das Urteil des Handelsgerichts des Kantons Aargau vom
29. November 1899 aufgehoben, und die Sache zur Aktenver¬
vollständigung und neuen Entscheidung im Sinne der obstehen¬
den Erwägungen an das kantonale Gericht zurückgewiesen wird.