# Swiss Caselaw Document

**Case Identifier:** d9c0bbc3-5d5c-599d-8ecc-06f1042a4286
**Source:** Vaud (VD)
**Court Level:** cantonal
**Decision Date:** 2012-01-25
**Language:** fr
**Title:** Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 25.01.2012 AC.2011.0141
**Docket/Reference:** 
**URL:** https://entscheidsuche.ch/docs/VD_Omni/VD_TC_031_AC-2011-0141_2012-01-25.html

## Full Text

TRIBUNAL CANTONAL

  COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

  
	
   

  	
  Arrêt du 25 janvier 2012  

  
	
  Composition

  	
  M. François Kart, président; M. François Gillard, assesseur  et M. Victor Desarnaulds, assesseur; Mme
  Aurélie Juillerat Riedi, greffière. 

  

 

	
  recourant

  	
   

  	
  Charles HENGUELY, à Montreux, représenté par Me Pierre-Yves COURT, avocat à Lausanne, 
  

  

   

	
  autorité intimée

  	
   

  	
  Municipalité de
  Montreux,  

  

   

	
  tiers intéressés

  	
  1.

  	
  COMMUNAUTE DES
  COPROPRIETAIRES DE LA  PPE « Villa CHANTEMERLE », Eva RICKERMANN-WYSS, Bruno RICKERMANN,  Elizabeth CAVIN, Christophe CAVIN,  Anna CHEVALLEY, René CHEVALLEY, à Montreux, tous représentés par Me
  Nicole WIEBACH, avocate à Vevey

  

 

   

 

	
  Objet

  	
  Retrait du permis de construire

  
	
   

  	
  Recours Charles HENGUELY c/ décision de
  la Municipalité de Montreux du 4 mai 2011 (retrait du permis de construire
  délivré le 12 septembre 2006 pour la construction d'une piscine sur la
  parcelle n° 8652 du cadastre de la commune de Montreux)

  

 

 

Vu les faits suivants

A.                               
Charles Henguely était propriétaire de la
parcelle no 8652 de la Commune de Montreux. En relation avec la construction
sur cette parcelle d’un immeuble de quatre appartements en propriété par
étages, a été constituée en 2005 la communauté des copropriétaires de la PPE
« Villa Chantemerle » (ci-après : la PPE). Charles Henguely a
conclu entre mai et juin 2005 trois contrats de « vente à terme-emption »
des lots de la PPE avec Elizabeth Cavin et Christophe Cavin, Eva
Rickermann-Wyss et Bruno Rickermann et Anna Chevalley et René Chevalley, avec
l’intention de conserver le dernier lot pour lui-même. Les extraits du registre
foncier font apparadre que les acquéreurs sont devenus propriétaires de leur
lot respectif aux dates suivantes : 

- Elizabeth et
Christophe Cavin : le 4 juillet 2006 ; 

-  Eva et Bruno
Rickermann Rickermann : le 12 octobre 2006 

- Anna et René Chevalley : le 25 janvier 2007. 

Il ressort du registre foncier que
Charles Henguely et les époux Rickermann bénéficient d’une servitude d’usage
d’une zone dite « de verdure ». 

B.                              
Agissant en tant d’administrateur de la PPE,
Charles Henguely a déposé le 23 mai 2006 auprès de la municipalité de Montreux (ci-après :
la municipalité) un projet de construction d’un couvert en toile et d’une piscine.
Cette dernière devait s’implanter à l’écart du bâtiment, dans un périmètre
correspondant a priori à celui de la zone de verdure (le périmètre exact de
cette zone semblant faire l’objet d’un différend entre les copropriétaires).
Ces objets ont fait l’objet d’une enquête publique complémentaire du 2 au 17
juillet 2006. Par décision du 12 septembre 2006, la municipalité a délivré le
permis de construire. Ce dernier a été délivré à Charles Henguely, pour le
compte de la PPE. 

C.                              
Le 12 septembre 2007, la municipalité a pu
constater par une visite sur place de l’un de ses représentants que les travaux
de construction de la piscine avaient débuté. Par courrier du même jour,
Charles Henguely a confirmé son intention de continuer ces travaux, prévoyant
la mise en eau au printemps 2008. 

D.                              
En automne 2008, les travaux n’étant pas terminés,
Charles Henguely aurait indiqué par téléphone à la municipalité que ceux-ci
seraient achevés dans le courant de l’année 2009. 

E.                              
Faisant suite à une conversation téléphonique
avec le responsable du service technique de la Commune, Charles Henguely a
confirmé par courrier du 15 juin 2009 que, conformément à l’accord intervenu, les
travaux prendraient fin en automne 2009. 

F.                               
Faisant valoir que Charles Henguely avait
entrepris les travaux de construction d’une piscine sans leur accord, les
autres copropriétaires de la PPE, en leurs noms et au nom de la PPE, ont saisi
le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois
(ci-après : Président du Tribunal civil) d’une requête de mesures
pré-provisionnelles et provisionnelles du 10 juin 2009 tendant à interdire à
Charles Henguely la poursuite des travaux et à ordonner à celui-ci la remise en
état des lieux. 

Par ordonnance de mesures pré-provisionnelles
du 11 juin 2009, le Président du Tribunal civil a interdit à Charles Henguely
de poursuivre les travaux de construction de la piscine. Une audience a eu lieu
le 21 juillet 2009 à l’issue de laquelle les parties ont convenu de suspendre
la procédure jusqu’au 15 septembre 2009 dans le but de favoriser des
pourparlers transactionnels. Cette suspension de la procédure a ensuite été
prolongée jusqu’à début mai 2011.

G.                              
Par courrier du 11 avril 2011 adressé à la
municipalité, le conseil des copropriétaires et de la PPE a fait état de la
procédure civile qui opposait ces derniers à Charles Henguely et du délai au 2
mai 2011 qui leur était imparti pour informer le juge civil de la suite qu’ils
comptaient donner à l’affaire ; elle demandait à la municipalité de se
déterminer sur l’éventuelle caducité du permis de construire délivré le 12
septembre 2006. 

H.                              
Le 4 mai 2011, la municipalité a rendu une
décision, adressée à Charles Henguely en son nom propre, dont la teneur était
la suivante :

Les travaux de
votre piscine ne se sont pas poursuivis dans les délais usuels au sens de
l’art. 118 al. 3 de la loi vaudoise sur l’aménagement du territoire et les
constructions (LATC) depuis votre dernier courrier du 12 septembre 2007, confirmant
au service de l’urbanisme votre intention de continuer les travaux de la
piscine durant l’automne 2007, dans l’optique de faire les raccordements et la
mise en eau au printemps 2008. 

Nous retirons par
conséquent le permis de construire délivré en date du 12 septembre 2006
autorisant la réalisation d’une piscine sur la parcelle no 8652 du cadastre de
la ville de Montreux et vous prions de remettre les lieux en état d’ici au 30
juin 2011.  

I.                                  
Par courrier du 27 mai 2011, le conseil des
copropriétaires et de la PPE a informé le juge civil que leur requête était
devenue sans objet de sorte que la cause devait être rayée du rôle. 

J.                                
Le 8 juin 2011, Charles Henguely a recouru
contre la décision de la municipalité du 4 mai 2011 devant la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : CDAP), en
concluant sous suite de frais et dépens à ce que cette dernière soit annulée.
Il faisait valoir en substance que l’arrêt des travaux avait été causé par
l’ordonnance de mesures pré-provisionnelles rendue par le juge civil, sans quoi
la piscine aurait été terminée depuis longtemps. 

K.                              
Par prononcé du 5 juillet 2011, le Président du
Tribunal civil a constaté que la requête était devenue sans objet en raison de
la décision de la municipalité et mis les dépens à la charge de Charles
Henguely. Le recours de ce dernier au Tribunal cantonal a été rejeté par arrêt
du 28 octobre 2011. 

L.                               
La municipalité a déposé sa réponse au recours
le 9 août 2011, concluant à son rejet. Charles Henguely a déposé des
observations complémentaires le 15 septembre 2011. A cette occasion, il a
expliqué avoir rencontré des problèmes financiers importants entre la visite du
service de l’urbanisme en septembre 2007 et le moment où les travaux avaient
été bloqués suite à la requête de mesures pré-provisionnelles d’extrême urgence
en juin 2009, raison pour laquelle les travaux n’avaient pas pu être terminés
durant cette période. La PPE et les copropriétaires ont déposé des
déterminations par l’intermédiaire de leur conseil le 19 octobre 2011,
concluant sous suite de frais et dépens à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement
à son rejet. Le recourant a déposé des observations complémentaires le 15
novembre 2011 et la PPE et les copropriétaires des ultimes déterminations le 5
décembre 2011.

M.                              
Le 21 décembre 2011, le tribunal a tenu audience
sur place en présence des parties. A cette occasion, il a procédé à une vision
locale.

 

Considérant en droit

1.                               
La PPE et les copropriétaires soutiennent que Charles
Henguely, qui n’est plus administrateur, n’a pas qualité pour recourir contre
le retrait d’un permis de construire qui avait été délivré à la PPE. 

a) A qualité pour recourir tout
personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l’autorité
précédente, ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte
par la décision attaquée et dispose d’un intérêt digne de protection à ce
qu’elle soit annulée ou modifiée (art. 75 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative - LPA-VD, RSV 173.36, applicable à la procédure
de recours devant le Tribunal cantonal, par renvoi de l’art. 99 de la même
loi). 

aa) L'intérêt digne de protection,
au sens de l'art. 75 al. 1 let. a LPA-VD implique que le
recourant soit touché dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la
généralité des administrés et que l'intérêt invoqué - qui n'est pas
nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais qui peut être un intérêt
de fait - se trouve, avec l'objet de la contestation, dans un rapport étroit,
spécial et digne d'être pris en considération. L'existence d'un intérêt digne
de protection présuppose ainsi que la situation de fait ou de droit du
recourant puisse être influencée par le sort de la cause.

Il y a lieu de prêter une attention
particulière à ces exigences tendant à exclure l'action populaire lorsque ce
n'est pas le destinataire de la décision qui recourt mais un tiers (ATF 135 II
145 consid. 6.1 p. 150 ss; 121 II 171 consid. 2b p. 174; GE.2006.0110
du 7 décembre 2006 consid. 1d/aa). Dans de tels cas, la jurisprudence et
la doctrine n'admettent que de manière relativement stricte la présence d'un
intérêt propre et direct du tiers (ATF 2A.220/2005 du 7 septembre 2005; ATF 124
II 499 consid. 3b). Pour sa part, le Tribunal administratif (remplacé dès 2008
par la CDAP) a, à plusieurs reprises, confirmé que l'exigence d'un intérêt
digne de protection n'était pas réalisée lorsqu'un tiers déposait un pourvoi
dans le but de résoudre des difficultés contractuelles. Considérant que ce
serait élargir à l'excès la qualité pour recourir que de l'accorder à tous ceux
(architecte, géomètre, ingénieur, etc.) qui ont participé à l'élaboration du
projet ou pouvant espérer être mandatés ultérieurement pour sa réalisation, il
a ainsi notamment dénié la qualité pour recourir d'un architecte agissant en
son propre nom en vue d'obtenir un mandat contre un refus de permis de
construire (AC.2000.0124 du 9 novembre 2000; AC.2000.163 du 6 novembre 2000). Pour
le même motif, il n’a également pas admis le recours du co-locataire d'un
bénéficiaire de l'aide sociale contre la décision de fixation du montant de
l'aide (PS.2001.0122 du 22 octobre 2001). L’ancienne
commission cantonale de recours en matière de constructions - CCRC, à laquelle
a succédé le Tribunal administratif devenu lui-même la CDAP – avait pour sa part jugé que le membre d'une communauté de
propriétaires par étages pouvait recourir en son nom propre et sans le concours
des autres copropriétaires contre l'octroi ou le refus d'un permis de
construire accordé à la communauté des copropriétaires dans le but de défendre
son propre lot. Selon elle en effet, une part de copropriété, qui porte sur
l’immeuble tout entier et ses parties intégrantes, avec un droit exclusif de
jouissance sur des parties délimitées de l’immeuble, constitue un droit réel
inscrit de manière distincte au registre foncier, de sorte que le titulaire
d’une part de copropriété par étages peut justifier d’un intérêt légitime,
matériel ou idéal – cela bien plus que le propriétaire d’un fonds voisin - à
voir contrôler par le juge la réglementarité d’un projet. Elle a toutefois
considéré qu’était constitutif d’un abus de droit le recours d’un
copropriétaire tendant à faire examiner sous l’angle du droit public la
conformité d’un projet avec lequel il s’est déclaré d’accord lors du vote de
l’assemblée des copropriétaires (RDAF 1991, 204ss, no 18). 

bb) L’intérêt digne de protection
doit en outre être licite. Des personnes occupant illégalement un immeuble
n’ont ainsi en principe pas la qualité pour agir à l’encontre d’une
autorisation de construire concernant un immeuble voisin (Tribunal
administratif genevois, ATA/696/2000 du 14 novembre 2000 et les références
citées), ni pour recourir contre un ordre donné par le département aux
propriétaires des immeubles occupés de procéder aux travaux nécessaires pour
remédier à l'état de dégradation de ces bâtiments (ATF 1C_453/2008 du 12
février 2009 consid. 1.3). A cet égard, il a encore été considéré que si
les recourants ont un intérêt de fait à contester la décision autorisant la
démolition du bâtiment, l'occupation illégale du bâtiment ne permet pas encore
de qualifier cet intérêt de fait comme étant digne de protection (Basler
Juristische Mitteilungen [BJM] 1983 p. 248).

b) aa) En l’occurrence, il convient
d’examiner en premier lieu si le recourant doit être considéré comme le
destinataire de la décision. Le permis de construire ayant été accordé à la
PPE, la décision de retrait dudit permis devait être adressée à la PPE
également. Or, la décision a été adressée à Charles Henguely à titre personnel.
A cet égard, le représentant de la municipalité a déclaré en audience que, à
son souvenir, la décision avait été adressée à Charles Henguely en qualité
d’administrateur de la PPE, l’autorité communale n’ayant pas été informée qu’un
nouvel administrateur avait été nommé entre temps. Cette maladresse de
l’autorité ne suffit pas à considérer le recourant comme le destinataire de la
décision. Ainsi, en tant que tiers à la procédure, Charles Henguely doit disposer
d’un intérêt propre, direct et licite au recours pour se voir reconnaître la
qualité de recourant. 

bb) On se trouve ici dans une
situation particulière, dans laquelle un propriétaire d’étage conteste seul une
décision de retrait d’un permis de construire délivré à la communauté des
propriétaires. On l’a vu, la jurisprudence reconnaît en principe la qualité
pour recourir du titulaire d’une part de copropriété par étages contre un
permis de construire accordé à la communauté des propriétaires. Par analogie,
il convient d’admettre la qualité pour agir du titulaire d’une part de
copropriété par étages contre la révocation d’un permis de construire accordé à
la communauté des propriétaires. 

Dans le cas d’espèce, s’ajoute le
fait que le projet de construction de la piscine émane du recourant seul, les
autres copropriétaires n’y étant pas associés. Eva Rickermann a ainsi expliqué
à l’audience qu’elle avait envisagé à l’origine de collaborer au projet avant
d’y renoncer, les autres copropriétaires n’étant même pas au courant. Même si
ces derniers semblent remettre en question aujourd’hui cet élément, il ressort également
des pièces du dossier que les copropriétaires ont toujours considéré que le
projet était prévu dans une zone sur laquelle le recourant dispose d’un droit
d’usage exclusif (cf. notamment lettre des époux Rickermann et Cavin à la
Commune de Montreux du 27 juin 2006). Tout indique au surplus que le recourant
a financé seul la construction de la piscine et que les autres copropriétaires
exigeront qu’il assume et finance seul la remise en état des lieux si le
recours devait être rejeté. On peut ainsi considérer que, en toute hypothèse,
le recourant sera touché dans une mesure et avec une intensité plus grandes que
la généralité des administrés si l’ordre de remise en état municipal du 4 mai
2011 devait être confirmé et qu’il a à tout le moins un intérêt de fait digne
de protection, au sens de l'art. 75 al. 1 let. a LPA-VD à
contester cette décision. Certes, il n’est pas exclu que, au plan civil, le
recourant ait engagé la construction de la piscine sans respecter les
dispositions du Code civil relatives à la propriété par étage. Cette question,
qui devra cas échéant être tranchée par le juge civil, ne saurait toutefois
remettre en question sa qualité pour agir dans le cadre de la présente
procédure. 

c) Vu ce qui précède, la qualité
pour recourir de Charles Henguely doit être admise. Déposé en temps utile,
selon les formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable,
de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                               
a) L'art. 25 al. 1 de la loi fédérale du 22 juin
1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) dispose qu'il appartient aux
cantons de régler les questions de procédure dans le domaine des autorisations
de construire. Il leur incombe par conséquent de définir les conditions d'une
caducité ou d'une péremption du permis de construire en cas d'inexécution des
travaux. 

L'art. 118
de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les
constructions (LATC; RSV 700.11) prévoit à cet égard ce qui suit:

Art. 118 Péremption
ou retrait de permis 

1 Le permis de construire est périmé si, dans le délai de deux ans
dès sa date, la construction n'est pas commencée.

2 La municipalité peut en prolonger la validité d'une année si les
circonstances le justifient.

3 Le permis de construire peut être retiré si, sans motifs suffisants,
l'exécution des travaux n'est pas poursuivie dans les délais usuels; la
municipalité ou, à défaut, le département peut, en ce cas, exiger la démolition
de l'ouvrage et la remise en état du sol ou, en cas d'inexécution, y faire
procéder aux frais du propriétaire.

4 La péremption ou le retrait du
permis de construire entraîne d'office l'annulation des autorisations et des
approbations cantonales.

La péremption ou le retrait du
permis de construire sont ainsi deux hypothèses distinctes: la première intervient
en l'absence de commencement des travaux dans un délai de deux ans, voire
prolongé à trois ans, à compter de la délivrance du permis (art. 118 al. 1
et al. 2 LATC), alors que le retrait du permis de construire peut être décidé
après le commencement des travaux, lorsque ceux-ci ne se poursuivent pas dans
les délais usuels (art. 118 al. 3 LATC) (cf. CDAP, AC.2010.0368
du 6 septembre 2011 consid. 1b). 

b) Il découle de son texte que
l’art. 118 al. 3 LATC constitue une "Kannvorschrift". Il n’en résulte
pas que l’application de cette règle puisse se faire de manière
discrétionnaire. En particulier, la municipalité ne peut pas se contenter de
constater que les conditions du retrait du permis de construire énumérées par
la loi sont remplies pour en conclure, comme dans un syllogisme, par un retrait
du permis de construire. De même, la municipalité ne peut pas se borner à
constater l’existence d’une mauvaise foi du constructeur pour rendre une telle
décision, le retrait du permis de construire ne pouvant pas être prononcé pour
des motifs d’admonestation. On ne saurait perdre de vue, dans le cadre de
l’art. 118 LATC, la nature du permis de construire, à savoir celle d’une
autorisation de police à laquelle l’administré a droit. La faculté que donne
aux municipalités cette disposition, comprise selon une interprétation
systématique, ne peut être utilisée que pour assurer l’un des buts d’intérêt
public poursuivi par la LATC (ordre, tranquillité et sécurité publique, voire
esthétique, tous intérêts mentionnés au titre VI de cette loi) (cf. AC.2010.0368
précité consid. 2a et les références). Ainsi, l’application de l’art. 118 al. 3
LATC suppose d'une part que soient réunies à tout le moins trois
conditions : il faut que l’exécution des travaux ait commencé, que l’exécution
de ces travaux ne soit pas poursuivie dans des délais usuels et que cette
situation ne repose pas sur des motifs suffisants. D'autre part, le principe de
la proportionnalité exige que l’autorité procède à une pesée des intérêts
respectifs en présence avant d’ordonner la démolition
de l’ouvrage ou la remise en état (AC.2010.0368 précité
consid. 2b et les références).

S'agissant du respect des délais
usuels, la CCRC avait considéré
que le retrait du permis de construire pouvait être
prononcé lorsque, compte tenu du temps écoulé depuis leur commencement, les
travaux effectués ne correspondaient pas à un stade d’avancement normal et que ce qui avait été exécuté restait bien en deçà de ce
qui aurait été usuel dans un chantier ordinaire en occupant la main-d’oeuvre
minimum, eu égard au genre et à l’importance de l’ouvrage (arrêt CCRC n° 2662 du 15 novembre 1972, in RDAF 1974 p. 450; voir
aussi arrêt précité AC.2010.0368 et les références). La
jurisprudence a ainsi retenu que les délais usuels au sens de l’art. 118 al. 3
LATC étaient dépassés lorsque des travaux de surélévation d’une villa et de construction
d’un garage n’étaient pas terminés cinq ans après l’octroi du permis de
construire, le projet ne présentant pas de difficultés particulières. Ni les
conditions atmosphériques, ni les difficultés d’ordre familial invoquées par le
constructeur n’avaient pu retarder de plusieurs années l’achèvement du chantier
(TA, AC.2005.0089 du 28 novembre 2005 consid. 2).

Quant aux motifs justifiant le retard
des travaux, respectivement leur arrêt, la CCRC avait considéré dans un
prononcé remontant au 15 décembre 1997 que le fait que le constructeur ne disposait pas de l’argent nécessaire à la réalisation
de l’ouvrage ne constituait pas un tel motif. Dans un arrêt ultérieur, le
Tribunal administratif a retenu que cette jurisprudence semblait exclure que
des motifs financiers puissent être considérés comme suffisants dans ce cadre.
Cependant, ainsi comprise, la solution retenue apparaissait comme excessivement
schématique; elle s’expliquait d’ailleurs sans doute par les circonstances très
particulières du cas d’espèce. Au surplus, les travaux législatifs qui avaient
conduit à la révision de l’art. 118 LATC ne laissaient désormais plus de doute
à cet égard, dès lors que les difficultés que rencontraient les promoteurs pour
réunir le financement nécessaire à leurs projets avaient pesé de manière
importante dans la décision du Grand Conseil de prolonger le délai de
péremption des permis de construire de un à deux ans. Il en résultait ainsi de
manière claire que les motifs financiers figuraient parmi les circonstances de
nature à justifier une prolongation des permis de construire, en application de
l’art. 118 al. 2 LATC. Il n’y avait pas de raison de ne pas retenir la même
solution dans le cadre de l’alinéa 3 de cette même disposition (AC.2010.0368
précité consid. 2b/aa et les références). Des motifs financiers ne peuvent
toutefois pas justifier n’importe quel retard. Dans un arrêt AC.2005.0201 du 17
février 2006, le Tribunal administratif a ainsi considéré que les motifs
d'ordre financier allégués en relation avec des travaux qui n’étaient pas
achevés 18 ans après l’octroi du permis de construire n’étaient pas déterminants
au regard de l’importance fort modeste du projet et du temps qu'il avait fallu
au recourant pour parvenir à réaliser tout juste la moitié du gros oeuvre. Le
retard pris dans l’exécution des travaux semblait davantage s’expliquer en
raison des complications dues aux diverses modifications non autorisées du
projet, en particulier l’excavation sous la dépendance, et à une technique de
construction pour le moins hasardeuse (AC.2005.0201 précité consid. 2c/bb). La
suspension des travaux pendant près de vingt ans pour des motifs liés à la
mauvaise conjoncture économique n’a pas non plus été jugée admissible (CDAP, AC.2010.0001
du 28 octobre 2010). 

On relèvera
encore qu’il est de jurisprudence constante que la durée de validité du permis
de construire prévue à l’art. 118 al. 1 LATC ne court pas pendant une période
où la procédure empêche le constructeur d’en faire usage, en particulier
lorsque l’effet suspensif a été accordé au recours (CDAP, AC.2008.0028 du 3
juillet 2008 consid. 4a et les références citées).

3.                a) En l’occurrence, la municipalité
ne conteste pas que les travaux ont commencé dans le délai de deux ans prévu à
l’art. 118 al. 1 LATC. Les copropriétaires et la PPE mettent pour leur part en
doute que les travaux aient réellement débuté. Ils admettent toutefois que le
recourant a procédé au terrassement tout en produisant des photos (pièce 112)
qui ne laissent planer aucun doute sur le fait que les travaux ont bel et bien
été commencés. Le respect du délai fixé à l’art. 118 al. 1 LATC ne saurait dès
lors être remis en cause.

b) La municipalité soutient que les
travaux n’ont pas été poursuivis dans un délai usuel au sens de l’art. 118 al.
3 LATC puisqu’ils n’étaient pas achevés deux ans après leur commencement. Selon
elle, le fait de ne pas être en mesure dans une période de deux ans de
raccorder une piscine et de la mettre en eau ne saurait correspondre au stade
d’avancement normal d’un tel chantier. Pour sa part, le recourant fait valoir
qu’en l’absence de la procédure judiciaire introduite par les autres
copropriétaires, les travaux de construction de la piscine auraient été terminés
depuis fort longtemps (soit en automne 2009 au vu du dossier). 

aa) Il convient de déterminer en
premier lieu si le délai usuel prévu à l’art. 118 al. 3 LATC a été respecté. 

La construction d’une piscine n’engendre
en principe pas des travaux importants et complexes. La Cour se rallie sur ce
point à l’avis du représentant du service de l’urbanisme exprimé lors de
l’audience, selon lequel un à trois mois sont en principe nécessaires pour
construire une piscine, et au maximum six mois selon les circonstances (cf.
procès-verbal de l’audience du 21 décembre 2011). En l’espèce, la construction
en cause n’apparaît pas d’une difficulté particulière. On doit dès lors
considérer que compte tenu du fait que les travaux avaient débuté au mois de septembre
2007, ces derniers ne se sont pas poursuivis dans des délais usuels au sens de
l’art. 118 al. 3 LATC, ceci même si on prend en considération la suspension des
travaux ordonnée par le juge civil en juin 2009. 

bb) Il y a lieu d’examiner en
second lieu si, dans le cas d’espèce, le dépassement des délais usuels
justifiait la révocation du permis de construire et l’ordre de remise en état
des lieux. 

Pour rappel, les travaux ont débuté
en septembre 2007. Le recourant avait alors informé la municipalité qu’il
prévoyait la mise en eau de la piscine au printemps 2008. Celle-ci n’ayant
toutefois pas été terminée en automne 2008, le recourant a déclaré à la
municipalité que les travaux seraient achevé dans le courant de l’année 2009.
Faisant suite à une conversation téléphonique avec un responsable du service de
l’urbanisme, le recourant a confirmé par courrier du 15 juin 2009 que les
travaux prendraient fin en automne 2009, conformément à l’accord obtenu. Sur
requête de la PPE et des autres copropriétaires, les travaux ont toutefois été
suspendus par mesures pré-provisionnelles du 11 juin 2009 ordonnée par un juge
civil. Lors de l’audience civile qui a eu lieu le 21 juillet 2009, les parties
ont convenu la suspension de la procédure jusqu’au 15 septembre 2009 afin de tenter
de trouver une solution transactionnelle à leur litige. Avec l’accord des
parties, dite suspension a encore été prolongée à plusieurs reprises jusqu’au 2
mai 2011.

La suspension provisoire des
travaux ordonnée par un juge civil constituait un empêchement objectif de
continuer les travaux ; il ne fait ainsi aucun doute qu’elle constitue un
motif suffisant permettant au constructeur de prolonger la durée des travaux
au-delà des délais usuels. La jurisprudence a d’ailleurs admis qu’un tel fait
suspendait le délai prévu à l’art. 118 al. 1 LATC alors que celui-ci est rédigé
en des termes plus stricts que l’al. 3 en ce sens qu’il ne prévoit pas a priori
d’exception au délai de deux ans pour commencer les travaux. Le fait que le
recourant ait donné son accord dans le cadre des pourparlers transactionnels
n’y change rien : dans le cadre d’un pareil litige, il avait de bonnes raisons
de favoriser une solution à l’amiable et il apparaît légitime qu’il ait renoncé
à poursuivre les travaux avant d’être certain de ne plus se trouver exposé à
l’éventualité d’un ordre de démolition. On ne saurait dès lors reprocher au
recourant l’absence d’avancement des travaux à partir du 11 juin 2009.

Reste à déterminer si la
municipalité pouvait révoquer le permis de construire au motif que les travaux
n’étaient pas achevés au moment de la décision provisionnelle rendue par le
juge civil. A cet égard, on relève que la municipalité a confirmé qu’elle avait
bel et bien accepté – du moins tacitement - que les travaux se terminent en
automne 2009 (cf. observations du 11 août 2009). Dès lors que le recourant
était dans l’incapacité de poursuivre et d’achever les travaux à partir du 11
juin 2009 alors qu’il lui restait plusieurs mois pour les achever selon cet accord,
la municipalité ne pouvait pas retirer le permis de construire le 4 mai 2011,
soit à une époque où l’ordonnance du juge civil empêchait toujours l’achèvement
des travaux, sans adopter un comportement contradictoire et contraire à la
bonne foi garanti par l’art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 (Cst, RS 101). Pour ce motif, le recours doit être
admis.

On relèvera encore que, pour
justifier le retard des travaux, le recourant invoque des problèmes financiers,
soit un motif a priori admissible. Pour ce qui est de la pesée des intérêts, on
note, sur la base des constatations faites lors de la vision locale, que le
chantier de la piscine n’a pas d’impact significatif sur le paysage et que l’impact
visuel pour les voisins est également relatif. La révocation du permis de
construire et l’ordre de remise en état ne peuvent en outre pas se justifier par
un autre intérêt public, tel que l’ordre public ou la sécurité publique. Compte
tenu de son intérêt privé à pouvoir terminer des travaux déjà largement entamés
et du fait que ces derniers devraient être achevés à bref délai, le recourant
peut se prévaloir d’un intérêt privé prépondérant à ce qu’un nouveau délai de
quelques mois lui soit octroyé à cet effet. Dans ces circonstances, la municipalité
ne pouvait légitimement retirer le permis de construire au recourant sans lui
accorder un tel délai et sa décision viole par conséquent  l’art. 118 al. 3
LATC.

3.                               
Les considérants qui précèdent conduisent à
l’admission du recours et à l’annulation de la décision attaquée. Vu l’issue du
recours, la municipalité, de même que la PPE et ses copropriétaires (à
l’exception du recourant), supporteront l’émolument judiciaire et verseront au
recourant, qui a procédé par l’intermédiaire d’un avocat, une indemnité à titre
de dépens. 

 

Par ces motifs

 la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.                                  
Le recours est admis.

II.                                
La décision rendue le 4 mai 2011 par la
Municipalité de Montreux est annulée.

III.                               
Un émolument judiciaire de 2’000 (deux mille) francs
est mis à la charge de la Commune de Montreux.

IV.                             
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge de la communauté des copropriétaires de la PPE
« Villa Chantemerle » (ci-après : la PPE) et d’Elizabeth Cavin,
Christophe Cavin, Eva Rickermann-Wyss, Bruno Rickermann, Anna Chevalley et René
Chevalley, solidairement entre eux. 

V.                               
La Commune de Montreux versera la somme de 2’000
(deux mille) francs à Charles Henguely à titre de dépens. 

VI.                             
La communauté des copropriétaires de la PPE
« Villa Chantemerle » et Elizabeth Cavin, Christophe Cavin, Eva
Rickermann-Wyss, Bruno Rickermann, Anna Chevalley et René Chevalley verseront,
à titre solidaire, la somme de 500 (cinq cents) francs à Charles Henguely à
titre de dépens.

Lausanne, le 25 janvier 2012

 

Le président:                                                                                             La
greffière:

                                                                                                                  

Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.