ECLI: ECLI:NL:GHSHE:2021:1619

Titel: ECLI:NL:GHSHE:2021:1619 Gerechtshof 's-Hertogenbosch , 01-06-2021 / 200.277.427_01

Gerecht: Gerechtshof 's-Hertogenbosch

Datum uitspraak: 2021-06-01

Zaaknummer: 200.277.427_01

Proceduretype: Hoger beroep

Onderwerp: Civiel recht; Burgerlijk procesrecht

Rechtsmacht: NL

Taal: nl

Uitspraaktype: Uitspraak

URL: https://data.rechtspraak.nl/uitspraken/content?id=ECLI:NL:GHSHE:2021:1619

---

Oorzaak brand? Medeschuld. Subrogatie en regres verzekeraar.

GERECHTSHOF ’s-HERTOGENBOSCH  
     Team Handelsrecht 
     
     
       zaaknummer 200.277.427/01 
     
     
     
       
         arrest van 1 juni 2021 
       
     
     
     
       in de zaak van  
     
     
   
   
     
       1 International Flavors & Fragrances I.F.F. B.V., gevestigd te [vestigingsplaats] , 
     
       2.  Zurich Insurance Public Limited Company , gevestigd te [vestigingsplaats 2] , 
       appellanten, 
       hierna aan te duiden als IFF c.s. of ieder voor zich respectievelijk IFF en Zürich, 
       advocaat: mr. B. Fluit te Amsterdam, 
     
     
     
       tegen 
     
     
   
   
     
       1  [geïntimeerde] Dakdekkersbedrijven B.V., gevestigd te [vestigingsplaats 3] , 
     
       2.  [geïntimeerde 2] , wonende te [woonplaats] , 
       geïntimeerden, 
       hierna aan te duiden als [geïntimeerde] c.s., 
       advocaat: mr. B.M. Stroetinga te Eindhoven, 
     
     
     
       op het bij exploot van dagvaarding van 2 maart 2020 ingeleide hoger beroep van de vonnissen van 12 augustus 2015, 12 juli 2017 en 4 december 2019 door de rechtbank Oost-Brabant, locatie 's-Hertogenbosch, gewezen tussen IFF c.s. als eiseressen in conventie en verweersters in reconventie en [geïntimeerde] c.s. als gedaagden in conventie en eisers in reconventie in de hoofdzaak gewezen onder zaak-/rolnummer C/01/276020 / HA ZA 14-200. 
     
     
   
   
     
       1 Het geding in eerste aanleg (zaak-/rolnummer C/01/267020 / HA ZA 14-200) 
     
     
       Voor het geding in eerste aanleg verwijst het hof naar voormelde vonnissen. 
     
     
   
   
     
       2 Het geding in hoger beroep 
     
     
       Het verloop van de procedure blijkt uit: 
     
     
       
         de memorie van grieven van 16 juni 2020 met producties 1 tot en met 6; 
       
       
         de memorie van antwoord van 28 juli 2020 van [geïntimeerde 2] ; 
       
       
         de memorie van antwoord van 6 oktober 2020 van [geïntimeerde] . 
       
     
     
     
     
       Het hof heeft daarna een datum voor arrest bepaald. Het hof doet recht op bovenvermelde stukken en de stukken van de eerste aanleg. 
     
     
   
   
     
       3 De beoordeling van het hoger beroep 
     
     
       3.1 
       Het gaat in deze zaak over het volgende. 
       a. Op 28 juni 2012 is op het bedrijvencomplex van International Flavors & 
       
         Fragrances I.F.F. B.V. (hierna: IFF) aan de [adres] 
         tijdens dakdekkerswerkzaamheden brand ontstaan op het dak van gebouw 
         91. 
            IFF had die dakdekkerswerkzaamheden opgedragen aan [geïntimeerde] 
         Dakbedekkingen B.V. (hierna: [geïntimeerde] ) die de werkzaamheden (deels) heeft 
         uitbesteed aan de heer [belanghebbende] . Deze laatste heeft het werk op zijn 
         beurt (deels) uitbesteed aan [geïntimeerde 2] ). 
       
        Het door de brand ontstane vuur en de daarbij vrijkomende rook en roet hebben 
       
         schade toegebracht aan een luchtbehandelingsinstallatie op het dak en aan 
         (de technische installaties in) het gebouw. Door de rookontwikkeling is voorts 
         een automatische schuimblusinstallatie geactiveerd, als een gevolg waarvan 
         het magazijn in het gebouw vol is komen te staan met blusschuim en de 
         daar opgeslagen goederen verontreinigd zijn. 
       
        IFF heeft de brandschade gemeld bij haar all-risk verzekeraar Zürich 
       Insurance plc (hierna: Zürich). 
        IFF heeft onder voornoemde verzekering een eigen risico van € 401.890,= 
       
         en dit bedrag is voor haar rekening gebleven. Zürich heeft een bedrag van 
         € 110.886,= aan IFF vergoed en is hiermee op grond van artikel 7:962 BW 
         gesubrogeerd in de vorderingsrechten van IFF. IFF en Zürich houden [geïntimeerde] 
         en [geïntimeerde 2] aansprakelijk voor de door hen geleden schade. 
       
       
     
     
       3.2 
       De vorderingen van IFF c.s. in eerste aanleg zijn afgewezen. In hoger beroep vorderen zij: 
       - de genoemde vonnissen van de rechtbank Oost-Brabant van 12 augustus 2015, 12 
       
         juli 2017 en 4 december 2019 te vernietigen en opnieuw rechtdoende, bij 
         arrest, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, de vorderingen van 
         IFF c.s. toe te wijzen zoals hieronder vermeld; 
       
       - [geïntimeerde] c.s. te veroordelen om al hetgeen IFF c.s. ter uitvoering van 
       
         de (bestreden) vonnissen aan hen hebben voldaan aan 
         IFF c.s. terug te betalen, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 
         de dag van betaling tot de dag van terugbetaling; 
       
       - [geïntimeerde] c.s. hoofdelijk te veroordelen aan IFF te vergoeden de door haar 
       
         geleden schade ad € 401.890,=, vermeerderd met de wettelijke rente 
         vanaf 2 juli 2012, uiterst subsidiair vanaf de dag van de inleidende 
         dagvaarding tot de dag van algehele voldoening; 
       
       - [geïntimeerde] c.s. hoofdelijk te veroordelen aan Zürich te betalen de 
       
         schadevergoeding waarin zij is gesubrogeerd ad € 110.886,=, 
         vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 2 juli 2012, uiterst subsidiair 
         vanaf de dag van dagvaarding tot de dag van algehele voldoening; 
       
       - geïntimeerden hoofdelijk te veroordelen aan Zürich de door haar gemaakte 
       
         expertisekosten te vergoeden ad € 68.681,81, te vermeerderen met de 
         wettelijke rente over een bedrag van € 26.276,41 vanaf 16 juli 2012, 
         over een bedrag van € 15.033,85 vanaf 28 september 2012 en over een 
         bedrag van € 27.371,55 vanaf 30 januari 2013, tot aan de dag der 
         algehele voldoening, subsidiair vanaf de dag der dagvaarding tot de dag 
         van algehele voldoening; 
       
       - [geïntimeerde] c.s. hoofdelijk te veroordelen aan IFF de door haar gemaakte 
       
         buitengerechtelijke kosten te vergoeden ad € 25.924,78, vermeerderd 
         met de wettelijke rente vanaf de data waarop de declaraties zijn 
         uitgebracht, subsidiair vanaf 1 januari 2013, uiterst subsidiair vanaf de dag 
         van dagvaarding tot de dag van algehele voldoening; 
       
       - [geïntimeerde] c.s. hoofdelijk te veroordelen in de kosten van deze procedure 
       
         in beide instanties inclusief de nakosten, volgens het toepasselijke 
         liquidatietarief begroot op een bedrag van € 157,= zonder betekening 
         en, indien en voor zover betekening van het arrest zal dienen plaats te 
         vinden, vermeerderd met een bedrag van € 82,=, vermeerderd met de 
         wettelijke rente over de (na)kosten vanaf veertien dagen na aanzegging 
         van de (na)kosten aan [geïntimeerde] c.s. tot aan de dag van betaling. 
       
       
     
     
       3.3 
       De grieven leggen het geschil in volle omvang aan het hof voor. De belangrijkste vragen die beantwoord moeten worden zijn: i) oorzaak van de brand en ii) causaliteit, iii) eigen schuld, iv) aansprakelijkheid, v) algemene voorwaarden en vi) omvang van de schade. 
       
       
         
           i.	Oorzaak van de brand 
         
       
       
     
     
       3.4 
       Het hof gaat uit van de volgende gegevens: 
       
       
         I. 	In eerste aanleg is als productie 34 overgelegd een kleuren kopie van het rapport [onderzoeksbureau 1] Schadeonderzoek B. V. d.d. 14 september 2012. Dit rapport bevat de volgende passages. 
       
       
       
         
           a) 
         
       
     
     
       7.2 
       
         
           Uitsluiten kinetische oorzaak 
         
         
           “Gelet op het ontbreken van iedere vuurschade aan de overige elektrische componenten in de andere delen van de luchtbehandelingskast en het feit dat de luchtbehandelinginstallatie  
         
         
           in werking bleef tot na de brandontdekking, kan een elektrische oorzaak voor de brand op goede gronden worden uitgesloten . 
       
       
       
         
           b) 
         
       
     
     
       7.4 
       
         
           Oorzaak 
         
         
           Op basis van uitsluiting van de mogelijke oorzaken van het ontstaan van de brand 
         
         
           in de luchtbehandelinginstallatie moet geconstateerd worden dat de enige mogelijkheid die overblijft is dat er open vuur, vonken of gloeiende stukjes / delen in de luchtbehandelingskast terecht zijn gekomen waardoor filtermateriaal in brand geraakte. 
         
       
       
       
         
           c) 
         
       
     
     
       9.1 
       
         
           Causaliteit 
         
         
           Met zekerheid is vastgesteld dat de brand primair ontstond in het filtermateriaal, 
         
         
           direct achter de grote luchtinlaat opening, juist onder of in de nabijheid van die 
         
         
           grote luchtinlaatopening werden branderwerkzaamheden verricht aan de dakbe¬ 
         
         
           dekking. Behoudens de dakdekkers waren er op dat dak in die omgeving ook geen 
         
         
           andere personen werkzaam of aanwezig. Voorts werd vastgesteld dat de brand  
         
         
           ontstond, c.q. werd ontdekt tijdens de branderwerkzaamheden. Een technische 
         
         
           oorzaak in de luchtbehandelinginstallatie werd niet aangetroffen en is ook hoogst 
         
         
           onwaarschijnlijk. Met een grotere mate van waarschijnlijkheid moet dan ook geconcludeerd worden dat er sprake is van een causaal verband tussen de door de dakdekker uitgevoerde branderwerkzaamheden enerzijds en het ontstaan van de brand anderzijds . 
       
       
       
         
           d) 
         
         
           Onder nr 14 bij resumé/ conclusies  
         
         
           Gelet op de geconstateerde werkwijze moet terdege rekening worden gehouden 
         
         
           met de mogelijkheid dat er vonken en / of direct vlamcontact vanuit 
         
         
           de brander met de luchtinlaat van de luchtbehandelingskast mogelijk was. 
         
         
           Ook bestaat de mogelijkheid dat er brandbaar afval van bijvoorbeeld de oude 
         
         
           dakisolatie op het dak heeft gelegen welke op enig moment middels de 
         
         
           brandervlam is ontstoken waarna dit afval door de grote luchtstromen mee- 
         
         
           gezogen kan zijn in de luchtinlaat van de luchtbehandelingskast. Mede gelet  
         
         
           op de brandbaarheid van het filtermateriaal en de grote luchtstromen 
         
         
           zouden deze vonken, vlammen en / of brandend / gloeiend afval hebben 
         
         
           kunnen zorgen voor een vlammende brand in de filterkast van de luchtbehandelingskast. 
         
         
           De dakdekker hoort bij zijn werkzaamheden rekening te houden mee de 
         
         
           NEN 6050 en de richtlijnen van Vebidak en het BDA dakboek. Hierin wordt 
         
         
           gesteld dat de dakdekker onder de luchtbehandelingskast niet met open  
         
         
           vuur had mogen werken en dat bij werkzaamheden rondom de luchtbehandelinginstallatie 
         
         
           de installatie uitgeschakeld had moeten worden om te voorkomen dat er brandende delen, vonken en/ of open vuur van de brander de installatie ingezogen worden. 
         
       
       
       
         II  De verklaringen in het voorlopig getuigenverhoor.  
       
       a. a) De getuige [medewerker 1 IFF] ,in dienst van IFF en manager Milieu,Veiligheid, Arbo en Duurzaamheid, heeft verklaard: 
       
       
         
           Ik constateerde dat de situatie onveilig was. Er lagen overal slangen, er stonden gasflessen 
         
         
           en er stonden twee branders, waarvan een met open vuur. Er stond bij de kast ook een grote 
         
         
           waterstofzuiger. Dit is het apparaat met oranje band op foto 36. 
         
         
           Op foto 37, genomen om 16:10 uur ziet u twee dakdekkers onder de luchtbehandelingskast 
         
         
           die gebrand had met een oranje slang, wat een gasslang is. Ik heb daar toen geen vuur 
         
         
           gezien. 
         
       
       
       b) De getuige [medewerker 2 IFF] , Contractor Control Engineering IFF, heeft verklaard: 
       
       
         
           Rond 15:00 uur werd ik gebeld door de afdeling dat er in de fabriek rookontwikkeling 
         
         
           geconstateerd werd. Men zei mij dat deze niet naar bitumen rook en dat constateerde ik ook 
         
         
           toen ik ter plaatse kwam. Toen er verder niets anders leek te branden ben ik het dak 
         
         
           opgegaan waar ik ook nog steeds geen brand of iets dergelijks zag. Opeens zag ik echter 
         
         
           vlammen en rook uit de luchtbehandelingskast komen. 
         
       
       
       
         
           Toen ik boven kwam en nog geen rook of vuur gezien had lag een dakdekker onder de 
         
         
           luchtbehandelingskast met een voluit brandende brander, dat wil zeggen een vlam van 
         
         
           ongeveer 10 cm en geen waakvlam, bij een van de poten van het frame van de 
         
         
           luchtbehandelingskast, echter niet in de buurt van de luchtinlaat. [geïntimeerde 2] stond 
         
         
           toen bij de luchtinlaat. Hij was lange delen bitumen aan het branden en had toen zijn 
         
         
           brander op de waakvlam ter grootte van ongeveer 4 a 5 cm staan. Onder de 
         
         
           luchtbehandelingskast was een deel van de nieuwe dakbedekking al gelegd. 
         
       
       
       
         
           De rook en het vuur kwamen uit de deuropeningen aan de zijkant van de 
         
         
           luchtbehandelingskast waar de deurtjes door de hitte uitgevallen waren. U ziet dit op 
         
         
           productie 45 en ook op de foto van productie 40. De plaats waarover ik net verklaarde waar 
         
         
           
            [geïntimeerde 2] stond voor de brand was bij de linker voorpoot van het frame onder de kast, vloer van de  
         
         
           tussen de voorzijde van de kast en die voorpoot. De andere dakdekker lag echter onder de luchtbehandelingskast, ongeveer op dezelfde locatie als die op productie 35 na 
         
         
           de brand. 
         
       
       
       c) De getuige [medewerker 3 IFF] , Operations manager bij IFF, heeft verklaard: 
       
       
         
           Ik verklaarde net dat de dakdekkers voor en onder de luchtbehandelingskast aan het werk 
         
         
           waren. Op productie 45 aangewezen was dat in het gebied rond het donkere uitstekende 
         
         
           frame. 
         
       
       
       d) De getuige [werknemer van geïntimeerde 2] , werknemer van [geïntimeerde 2] ,heeft verklaard: 
       
       
         
           Ik weet van het bestaan van het BDA-dakboek maar keek daar zelf niet in. Wij kregen wel 
         
         
           cursussen. U zegt mij dat in het BDA-boek staat dat installaties op het dak hetzij uitgezet 
         
         
           moeten worden dan wel dat daarbij niet met open vuur gewerkt mag worden. Ik ken die 
         
         
           regel niet. Wij hadden die dag gewoon een vergunning gekregen, ook concreet om met open 
         
         
           vuur te werken. Ik ben niet bekend met een norm die zegt dat onder een overkappend 
         
         
           bouwdeel van minder dan 2 meter hoog geen open vuur gebruikt mag worden. 
         
       
       
       e) De getuige [betrokken ZZP-er] , ZZP-er [betrokken ZZP-er] Klusservice, heeft verklaard: 
       
       
         
           Wij waren op de desbetreffende dag aan het werk onder de machine die in brand zou 
         
         
           vliegen. Die machine lekte en het lekwater moesten wij voortdurend afzuigen om droog te 
         
         
           kunnen werken. Direct voor de brandmelding was ik naden aan het aandrukken, terwijl een 
         
         
           van de twee anderen, [geïntimeerde 2] of [werknemer van geïntimeerde 2] , aan het branden was met een handbrander. Die 
         
         
           handbrander stond daarbij op de veiligheidsstand met een vlam van 5 a 10 cm. Dat gebeurde 
         
         
           zo omdat wij zo dicht op elkaar moesten werken. De derde man zoog het water af opdat de 
         
         
           anderen droog konden werken. 
         
       
       
       
         
           U noemt mij het BDA-dakboek, de norm dat bij het uitvoeren van werkzaamheden met een risico dat vonken worden aangezogen, de machine hetzij uitgezet moet worden dan wel er geen open vuur gebruikt mag worden en de regel dat brander werk onder een overkragend bouwdeel van minder dan 2 meter hoog niet toegestaan zou zijn. Al die regels zeggen mij niets. 
         
       
       
       f) De getuige [expert 1] , Schade-expert [onderzoeksbureau 1] , heeft verklaard: 
       
       
         
           Ik ben inmiddels werkzaam voor mijn eigen bureau, maar heb een rapport in onderhavige 
         
         
           zaak opgesteld in dienst van het voormalige [onderzoeksbureau 1] Ik sta nog volledig achter mijn rapport. 
         
         
           De luchtbehandelingskast heb ik zelf niet zien functioneren, die was inmiddels onbruikbaar. 
         
         
           Uit overleg en tekeningen bleek mij duidelijk dat de voorzijde met de horizontale lamellen 
         
         
           een luchtinlaat is en niet een uitlaat. De lucht werd door de installatie door de kast heen de 
         
         
           fabriek ingeblazen. 
         
       
       
       
         
           Ik verwijs naar bladzijde 11 van mijn rapport en foto 14 e.v. en vermeld dan dat het gaat om 
         
         
           een grote luchtbehandelingskast met meerdere kamers. In de eerste en tweede kamer vanaf 
         
         
           de luchtinlaat bevindt zich een groot aluminium blok waarvan de naam mij even ontschoten 
         
         
           is. Aan de wijze waarop dat vanuit de filterzijde is weggesmolten, wat naar achter toe steeds 
         
         
           minder het geval is, concludeer ik met zekerheid dat de brand in de filterkast ontstaan moet 
         
         
           zijn. Ik doel dan op de voorste ruimte. 
         
       
       
       
         
           Naar aanleiding van paragraaf 6.4 van mijn rapport merk ik op dat het enige dat gebrand kan 
         
         
           hebben de filterkast is. 
         
         
           Wij hebben een brandproef gehouden met filters die wij van de leverancier betrokken en die 
         
         
           vergelijkbaar waren aan het type filters dat gebruikt was in deze luchtbehandelingskast. Wij 
         
         
           hebben daar een kast omheen gebouwd en iets brandbaars op het filtermateriaal gelegd. 
         
         
           Toen bleek ons dat dat filtermateriaal gigantisch brandde. Daarmee stond vast dat deze optie 
         
         
           de werkelijke oorzaak van de brand kon zijn geweest. 
         
         
           Uit mijn hoofd gezegd trof ik bij aankomst van het dak een kruiwagen waar gereedschappen 
         
         
           op gelegd waren. Het dak was deels afgezet met een lint. Dicht bij de kast lag nieuw 
         
         
           dakbedekkingsmateriaal en ter hoogte van de luchtbehandelingskast zag ik delen met het 
         
         
           oude en delen met het nieuwe dakbedekkingsmateriaal. Daar lag ook allerlei rommel zoals 
         
         
           een deur en brandblusmiddelen. 
         
       
       
       
         
           Foto 42 heb ik zelf gemaakt; iemand anders moet het tweede blad van productie 42 vanaf de 
         
         
           dvd geprint hebben. Daaruit blijkt dat de foto op 29 juni rond half I gemaakt is. Rechts op 
         
         
           de foto ziet men het schuine dak van l.F.F. en zo weet ik dat de foto gemaakt is van direct 
         
         
           onder de luchtinlaat naar de achterzijde van de kast. Men ziet daar twee nieuwe banen 
         
         
           dakbedekking en een aantal oude banen daarachter met verspreid restanten polyurethaan, dat 
         
         
           afkomstig is van de oude dakisolatie. Polyurethaan wordt ook pur genoemd en is uiterst 
         
         
           brandbaar. Ik trof daar diverse formaten aan, van kruimels tot grote brokken. 
         
         
           Ik heb toen ter tijd het weer op de dag van de brand nagekeken. Het was die dag zeer zonnig 
         
         
           met een matige wind namelijk 3,1 meter per seconde en een maximum temperatuur van 29,1 
         
         
           graden Celsius. Dit betreft metingen van weerstation Gilze en Rijen en het kan op het dak 
         
         
           ook warmer geweest zijn. 
         
         
           Op basis van aangeleverde gegevens die ik besproken heb met Imtech, het 
         
         
           onderhoudsbureau van de onderhavige kast concludeer ik een instroom van 3 meter per 
         
         
           seconde. Een dergelijke instroom is genoeg om licht materiaal aan te zuigen. Het 
         
         
           filtermateriaal in de kast is daar ook aanwezig om te voorkomen dat er materialen met de 
         
         
           aangezogen lucht mee naar binnen komen. Dit filtermateriaal zit iets verder naar achteren 
         
         
           vanaf de lamellen. Op bladzijde 14 van mijn rapport noem ik de NEN-norm 6050 en het 
         
         
           BDA-dakboek. Uit de verklaringen van l.F.F. medewerkers en dakdekkers kan ik 
         
         
           concluderen dat enerzijds de kast in werking was en anderzijds tegelijkertijd open vuur 
         
         
           gebruikt werd, waarmee genoemde normen geschonden zijn. 
         
       
       
       g) De getuige [expert 2] , Schaee-expert [onderzoeksbureau 1] , heeft verklaard: 
       
       
         
           Ik ben inmiddels werkzaam voor mijn eigen bureau, maar heb een rapport in onderhavige 
         
         
           zaak opgesteld in dienst van het voormalige [onderzoeksbureau 1] & Van derZande, 
         
         
           Ik doe bij dit soort onderzoeken het tactisch deel, terwijl mijn collega het technisch deel 
         
         
           voor zijn rekening neemt. Wij stellen vervolgens samen het rapport op. Meestal gaat een 
         
         
           rapport niet eerst in concept naar de opdrachtgever maar dat komt soms wel voor en of dat 
         
         
           in het onderhavige geval gebeurd is weet ik niet meer. 
         
         
           Ik heb het rapport nog bekeken en sta daar nog steeds volledig achter. Ik heb in dit geval de 
         
         
           interviews afgenomen van medewerkers van I.F.F. en de dakdekkers. 
         
       
       
       h) De getuige [expert 3] , schade-expert bij [onderzoeksbureau 2] , heeft onder meer verklaard: 
       
       
         
           Mijns inziens is de kern van de zaak of de hitte van de vlam uit de brander door de 
         
         
           installatie aangezogen kan worden. Naar mijn inschatting zou een vlam bij het frame dat op 
         
         
           ongeveer 1 meter afstand voor de kast staat en ongeveer 80 cm hoog is voldoende warmte 
         
         
           kunnen opleveren om de brand in het stoffilter te veroorzaken. Het gaat dan om de warmte 
         
         
           die wordt aangezogen. Er was die dag ook sprake van hoge luchtvochtigheid en een hoge 
         
         
           omgevingstemperatuur. Een stoffilter als het onderhavige kan boven de 70 graden 
         
         
           ontvlammen en is zeer brandbaar. Bij een filterbrand begint het altijd met broei en die breidt 
         
         
           zich uit tot brand. Het gaat hier om zakken filters in een frame, vergelijkbaar met wat men 
         
         
           ziet op de foto’s 37 en 38 van productie 34. 
         
       
       
       i. i) De getuige [expert 4] , verbonden aan [onderzoeksbureau 3] Expertise B.V., heeft onder meer verklaard: 
       
       
         
           Ik heb de getuigenverklaringen die in deze procedure zijn afgelegd globaal gelezen. Deze 
         
         
           hebben mij niet tot andere inzichten geleid dan weergegeven in mijn rapportages. Op vragen 
         
         
           van mr. Stroetinga: ik ben nog steeds van mening dat [onderzoeksbureau 1] ten 
         
         
           onrechte de elektra als oorzaak van de brand hebben uitgesloten. 
         
       
       
       
         III.  
         De rechtbank heeft een onderzoek door een deskundige bevolen. De conclusies van deze deskundige luiden als volgt. 
       
       
       
         
           Op basis van de voorgaande analyse en beoordeling van alle beschikbare documenten komt 
         
         
           ondergetekende tot beantwoording van de vragen. 
         
       
       
       
         1. In hoeverre moet, uitgaande van het feitencomplex vermeld in het tussenvonnis van 12 juli 
       
       
         
           2017 in r.o. 2.a.3, geconcludeerd worden dat er sprake is of kan zijn van causaal verband 
         
         
           tussen de door de dakdekkers uitgevoerde branderwerkzaamheden enerzijds en het 
         
         
           ontstaan van de brand anderzijds? 
         
       
       
       
         
           Een causaal verband kan niet aangetoond, maar ook niet uitgesloten worden. 
         
       
       
       
         2. Als aangenomen wordt dat door het werken met een gasbrander er open vuur, vonken en/of 
       
       
         
           gloeiende deeltjes, waaronder door de brandervlam ontvlambare stukjes afval of materiaal, 
         
         
           zijn ontstoken, kunnen deze dan door de luchtstromen in de luchtinlaten van de 
         
         
           luchtbehandelingskast terecht zijn gekomen en daardoor het filtermateriaal in brand raken? 
         
       
       
       
         
           Het feitencomplex plaatst de werkzaamheden van de dakdekkers onder de 
         
         
           luchtbehandelingskast en niet voor de inlaatopening van de luchtbehandelingskast. Op basis 
         
         
           van een eenvoudige theoretische benadering zou dit dan ook als oorzaak van de brand 
         
         
           uitgesloten kunnen worden, maar in de praktijk kunnen de omstandigheden aanmerkelijk 
         
         
           anders zijn dan in een eenvoudige theoretische analyse op basis van de meteogegevens van 
         
         
           een weerstation op enkele tientallen kilometers afstand. Als een stukje brandend materiaal in 
         
         
           het filter terecht kan komen kan dit het filter ontsteken. De vraag of een stukje materiaal in het 
         
         
           filter terecht is gekomen kan niet met enige zekerheid beantwoord worden. 
         
       
       
       
         3. Hebben de dakdekkers in de uitvoering van hun werkzaamheden in de nabijheid van de 
       
       
         
           luchtbehandelingskast gewerkt in strijd met voor deze werkzaamheden geldende 
         
         
           veiligheidsnormen, zoals NEN6050 paragraaf 4.2 jo. 4.6.5, het BDA dakboek 2012, art. 
         
         
           6.2.3.1, of andere veiligheidsnormen? 
         
       
       
       
         
           De dakdekkers hebben niet in strijd met de tekst in NEN 6050 gehandeld. In de geest van de 
         
         
           richtlijn hadden de dakdekkers kunnen overwegen om geen open vuur te gebruiken onder de 
         
         
           luchtbehandelingskast. 
         
         
           Het BDA dakboek geeft letterlijk aan dat daar waar vuur of vonken aangezogen kunnen worden 
         
         
           geen open vuur gebruikt moet worden of de installatie uitgeschakeld moet worden. De 
         
         
           dakdekkers hebben deze richtlijn niet opgevolgd. 
         
       
       
       
         4. Zijn, met name indien het sub 1 bedoeld causaal verband door u niet per se onderschreven 
       
       
         
           wordt, maar overigens los van het bovenstaande, andere potentiële oorzaken voor de 
         
         
           onderhavige brand denkbaar of juist uitgesloten en, indien denkbaar, welke oorzaken zijn dat 
         
         
           en hoe waarschijnlijk is dat deze de brand veroorzaakt hebben? 
         
       
       
       
         
           Op basis van de gerapporteerde onderzoeken kan een elektrische brandoorzaak niet 
         
         
           uitgesloten worden. Wanneer de later door [onderzoeksbureau 2] aangedragen informatie door de 
         
         
           Rechtbank als feiten geaccepteerd worden kan een elektrische oorzaak uitgesloten worden (Zie 
         
         
           voor een toelichting paragraaf 4.2.1 "Hoor en wederhoor”). 
         
       
       
       
         5. Met welke mate van waarschijnlijkheid is de brand in de luchtbehandeling veroorzaakt door 
       
       
         een elektrisch technische oorzaak (zoals kortsluiting) in de kast? 
       
       
       
         
           Op basis van de gerapporteerde onderzoeken is het mogelijk dat de brand veroorzaakt is door 
         
         
           een elektrotechnische oorzaak. Wanneer de later door [onderzoeksbureau 2] aangedragen 
         
         
           informatie door de Rechtbank als feiten geaccepteerd worden kan een elektrische oorzaak 
         
         
           uitgesloten worden (Zie voor een toelichting paragraaf 4.2.1 “Hoor en wederhoor”). 
         
       
       
       
         6. Zijn er nog andere punten die u naar voren wilt brengen waarvan de rechter volgens u 
       
       
         kennis dient te nemen bij de verdere beoordeling? 
       
       
       
         
           Als Brzo bedrijf heeft IFF een duidelijke eigen verantwoordelijkheid in het voorkomen van 
         
         
           incidenten zoals brand. Naar de mening van ondergetekende kan deze verantwoordelijkheid 
         
         
           niet met een standaardformulier worden afgewenteld op de uitvoerder van het werk. IFF en de 
         
         
           dakdekker hadden hierin een gezamenlijke verantwoordelijkheid. 
         
       
       
     
     
       3.5 
       In hoger beroep hebben IFF c.s. het volgende aangevoerd: 
       
       a. Op 28 juni 2012 zijn de dakdekkers vóór de (niet buiten bedrijf gestelde) 
       
         luchtbehandelingsinstallatie met de werkzaamheden gestart. De heer [werknemer van geïntimeerde 2] 
         heeft op 28 september 2016 verklaard: "Die dag begonnen wij ongeveer twee 
         banen achter de haspel die u vooraan op foto 3 van productie 34 ziet liggen. 
         En wij werkten in de richting van de kast." 
       
        De brand is rond 14:45 uur ontdekt. De heer [medewerker 2 IFF] heeft verklaard dat toen 
       
         hij op het dak kwam, net voordat hij rook en vuur zag, twee dakbedekkers 
         met een brander onder de luchthandelingsinstallatie aan het werk waren en 
         
          [geïntimeerde 2] met een brander ervoor bezig was. Hij was lange delen bitumen 
         aan het branden. [geïntimeerde 2] heeft zelf ook verklaard dat hij met een handbrander aan het werk 
       
       was. De afstand die is gelegen vanaf een door een dakdekker onder de installatie gehanteerde brander tot aan het luchtinlaatrooster, is korter dan 80 centimeter. Immers, de afstand vanaf het dak tot de onderkant van het luchtinlaatrooster bedraagt 80 centimeter. In die 80 centimeter werd met een brander met een vlam van 10 centimeter gewerkt. De ruimte onder de installatie was voorts beperkt, met het gevolg dat bij verplaatsing van een dakdekker de brander met vlam al snel wat verder uitgestoken of minder bedachtzaam wordt weggelegd. Voorts is relevant dat op het dak nabij de plaats waar met branders werd 
       
         gewerkt - dat wil zeggen rondom en onder de luchtinlaatinstallatie - 
         losliggend, zeer brandbaar materiaal lag. Op na de bluswerkzaamheden 
         gemaakte foto's zijn diverse stukken (verpulverd) PUR schuim en ander 
         (klein) afval te zien onder en in de directe nabijheid van de 
         luchtbehandelingsinstallatie. Het PUR schuim is het 35 jaar oude 
         isolatiemateriaal dat door de dakdekkers op 28 juni 2012 is verwijderd. Dit 
         materiaal bestaat uit polyurethaan, voorzien van een papieren laagje. Het is 
         ontvlambaar, zeer brandbaar, licht materiaal. Ook de technisch experts [expert 1] 
          van [onderzoeksbureau 1] en [expert 5] [expert 3] van [onderzoeksbureau 2] 
         hebben dit materiaal en ander materiaal, zoals restjes papieren 
         verpakkingsmateriaal en ander afval rondom de luchthandelingsinstallatie zien 
         liggen. 
       
       Vaststaat dat de brand op 28 juni 2012 is ontstaan in het filtermateriaal, 
       
         direct achter het luchtinlaatrooster van de luchtbehandelingskast. Een 
         stoffilter is licht ontvlambaar en zeer brandbaar. De brand in het 
         filtermateriaal kan niet anders dan ontstaan zijn dan door vonken en/of de hitte van de vlam van een brander bij de luchtinlaat, of gloeiend en/of brandend (isolatie)materiaal dat de luchtinlaat in is gezogen. 
       
       De door de rechtbank benoemde deskundige, de heer [expert 6 (rechtbank)] , heeft in 
       
         zijn definitieve rapport bevestigd dat de brand is ontstaan in het 
         filtermateriaal van het luchtinlaatrooster. 
         Voorts heeft hij laten weten: "Op basis van de in de documenten beschikbare 
         informatie over het filter en de toegepaste isolatie moet vastgesteld worden 
         dat wanneer een deeltje van de isolatie in brand raakt en dit op enige manier 
         in het filter terecht komt er brand kan ontstaan in het filter. Het PUR schuim 
         kan branden/smeulen (ontstekingsbron), het filtermateriaal is brandbaar 
         (brandstof) en er is voldoende ventilatie aanwezig (zuurstof).” Er is naar zijn 
         mening één mogelijke oorzaak voor de brand op 28 juni 2012, namelijk de 
         dakdekkerswerkzaamheden. 
         Uit het feit dat twee van de drie dakdekkers ten tijde van het ontdekken van 
         de brand met branderwerkzaamheden onder de luchtbehandelingsinstallatie 
         bezig waren, volgt niet dat deze werkzaamheden voor het ontstaan van de 
         brand niet vóór de installatie werden verricht. Op het moment waarop de 
         brand werd ontdekt, was deze al een bepaalde tijd aan de gang en de 
         dakdekkers werkten van vóór de installatie naar de installatie toe. Hieruit 
         volgt dat de beide dakdekkers in de periode voor de ontdekking van de brand 
         met hun brander vóór de luchtbehandelingskast hebben gewerkt. Dat er op 28 
         juni 2012 naar de installatie toe werd gewerkt volgt uit de verklaring van de 
         heer [werknemer van geïntimeerde 2] en uit het feit dat na de brand zichtbaar was dat de 
         dakbedekking vlak voor de installatie al was vernieuwd. 
       
       
     
     
       3.6 
       
         Het hof is het met IFF c.s. eens dat de rechtbank de voorgaande stellingen onvoldoende in haar oordeel heeft betrokken. Eveneens ten onrechte heeft de rechtbank bij vonnis van 12 juli 2017 niet vastgesteld dat de brand is ontstaan in het filtermateriaal achter het luchtinlaatrooster dat zich aan de buitenkant van de filterkast bevindt. Ook kan na het deskundigenbericht niet worden gevolgd de overweging in het vonnis van 12 juli 2017 dat omstreden is of de luchtbehandelingskast 
         lucht in- of uitblies, nu zulks in strijd is met de verklaring van de door haar benoemde deskundige:  
         
           "De opbouw van vrijwel iedere luchtbehandelingsinstallatie is zo dat er eerst een rooster, vervolgens 
         
         
           een filter en dan pas de ventilatoren gepasseerd worden door de lucht. Het 
         
         
           filter zit dus aan de inlaatzijde. Er zijn geen technische aanwijzingen die er op 
         
         
           duiden dat de installatie de verkeerde kant op draaide. Alleen de dakdekkers 
         
         
           verklaren dat er lucht uit de voorzijde kwam stromen. Ondergetekende gaat 
         
         
           er bij de beoordeling van deze zaak vanuit dat het rooster aan de voorzijde de 
         
         
           luchtinlaat betreft en dat er op de dag van de brand langs dit rooster lucht 
         
         
           door het filter getrokken werd. "   
         
       
       
     
     
       3.7 
       Het hof laat in het midden of bij de werkzaamheden is gehandeld in strijd met de voorschriften van NEN 6050, Vebidak en BDA dakboek. Tussen partijen is immers niet in discussie dat bij werkzaamheden als de onderhavige waarbij open vuur wordt gebruikt in overeenstemming met (de strekking van) deze voorschriften zodanig voorzichtig te werk moet worden gegaan dat het risico van brand hoe dan ook moet worden vermeden. Daarbij is van belang dat gewerkt werd in de nabijheid van een installatie die gebruikt werd voor luchtbehandeling waardoor zonder meer een extra risico bestond. [geïntimeerde] c.s. waren op de hoogte van dit risico, zoals volgt uit hun stellingen dat geadviseerd is een koud daksysteem aan te leggen en de installatie tijdens de werkzaamheden uit te schakelen. 
       
     
     
       3.8 
       Er zijn drie omstreden onderwerpen die van belang zijn voor de beoordeling van de aansprakelijkheid. 
       
         
           De plaats waar de dakdekkers aan het werk waren. 
         
         
           De vraag of de installatie lucht uitblies dan wel aanzoog. 
         
         
           De mogelijkheid van een elektrische storing aan de installatie als oorzaak van de brand. 
         
       
       
     
     
       3.9 
       Het hof zal deze onderwerpen achtereenvolgens behandelen.  
       
         
           Het staat vast dat ter plaatse van de installatie nieuwe dakbedekking is gelegd met hulp van branders. Er is dus gebruik gemaakt van open vuur. De dakdekkers hebben op enig moment ook in de ruimte voor de installatie gewerkt. Het tijdstip waarop het vuur is ontstaan behoeft niet gelijk te zijn aan het tijdstip waarop de brand is ontdekt. Bij een filterbrand begint het altijd met broei en er zal dus enige tijd verstreken zijn voordat de brand uitbrak en zichtbaar werd. De deskundige heeft “met zekerheid” vastgesteld dat de brand is ontstaan in het filtermateriaal van de installatie. 
         
         
           Er kan op basis van de rapporten van de deskundigen geen twijfel over bestaan dat de installatie lucht aanzoog. Dit is ook verklaard door de heer [geïntimeerde] ter comparitie van 29 januari 2015. 
         
         
           De mogelijkheid dat de brand is ontstaan door een elektrische storing is (vrijwel) uitgesloten. Het hof verwijst naar het deskundigenrapport dat IFF heeft overgelegd, naar het rapport van de door de rechtbank benoemde deskundige en naar de reactie daarop van [onderzoeksbureau 2] , zoals vermeld in de conclusie van IFF c.s. van 20 maart 2019 onder nummers 6 tot en met 8. 
         
       
       
     
     
       3.10 
       
         Het vorenstaande betekent dat op grond van al het aanwezige bewijsmateriaal de meest aannemelijke oorzaak van de brand is geweest dat door het gebruik van branders en de aanwezigheid van brandbaar materiaal vuurdeeltjes terecht zijn gekomen in het filtermateriaal in de installatie en daar een brand hebben veroorzaakt. Er zijn geen feiten en omstandigheden gesteld of gebleken waaruit met enige mate van waarschijnlijkheid een andere oorzaak zou kunnen volgen. Uit de verklaringen van de getuigen blijkt dat de luchtbehandelingsinstallatie in werking was tijdens de brander werkzaamheden. Het is uitermate onwaarschijnlijk dat er plotsklaps een elektrische storing is ontstaan die door niemand is opgemerkt.  
         Het hof verwerpt hiermee de verweren van [geïntimeerde] c.s. De aanwezigheid van brandbaar materiaal is zowel door de deskundigen als getuigen bevestigd. Het staat vast dat die dag ook op het gedeelte van het dak voor de installatie werkzaamheden zijn verricht en niet staat vast op welk tijdstip die werkzaamheden gereed waren. Bij dit alles moet meewegen dat enige andere oorzaak voor het ontstaan van de brand in de installatie kan worden uitgesloten bij gebreke van iedere aanwijzing daarvoor. In elk geval staat vast dat in de nabijheid van de installatie met open vuur is gewerkt. 
       
       
       
         
           ii.	Causaliteit 
         
       
       
     
     
       3.11 
       Het hof verwijst hier (opnieuw) naar het rapport van [onderzoeksbureau 1] waarin wordt vermeld op pagina 14, welke bevindingen het hof overneemt: 
       
       
         
           "9.1 Causaliteit 
         
         
           Met zekerheid is vastgesteld dat de brand primair ontstond in het filtermateriaal, direct achter de grote luchtinlaat opening. Juist onder of in de nabijheid van die grote 
         
         
           luchtinlaatopening werden branderwerkzaamheden verricht aan de dakbedekking. 
         
         
           Behoudens de dakdekkers waren er op dat dak in die omgeving ook geen andere personen werkzaam of aanwezig. Voorts werd vastgesteld dat de brand ontstond, c.q. 
         
         
           werd ontdekt tijdens de branderwerkzaamheden. Een technische oorzaak in de 
         
         
           luchtbehandelinginstallatie werd niet aangetroffen en is ook hoogst onwaarschijnlijk Met een grote mate van waarschijnlijkheid moet dan ook geconcludeerd worden 
         
         
           dat er sprake is van een causaal verband tussen de door de dakdekker uitgevoerde 
         
         
            enerzijds en het ontstaan van de brand anderzijds.  ” 
       
       
       
         
           iii.	De aansprakelijkheid 
         
       
       
     
     
       3.12 
       
         Uit de verklaringen van de getuigen en de rapporten van de deskundigen kan naar het oordeel van het hof geen andere conclusie worden getrokken dan dat bij de uitvoering van de werkzaamheden onvoldoende voorzichtig te werk is gegaan in de buurt van de installatie waardoor daarin brand is ontstaan. Dit levert voor [geïntimeerde] een tekortkoming op bij het uitvoeren van de opdracht en voor [geïntimeerde 2] een onzorgvuldigheid bij de uitvoering van werk die onrechtmatig is ten opzichte van IFF.  
         Voor beide partijen geldt dat bij de uitvoering van het werk onvoldoende oplettendheid is betracht om te voorkomen dat brandbare stoffen in de luchtbehandelingsinstallatie terecht zouden komen waardoor brand is ontstaan. Uit de verklaringen van de als getuigen gehoorde dakdekkers blijkt dat zij niet bekend waren met bepaalde veiligheidsvoorschriften en uit de verklaringen van deskundigen blijkt dat niet alle voorschriften, over de toepasselijkheid waarvan geen overeenstemming bestaat, in acht zijn genomen. Het hof acht van belang dat bij de werkzaamheden in de buurt van een installatie die lucht aanzuigt extra oplettendheid had moeten worden betracht en dat een dergelijke oplettendheid verwacht had mogen worden van degenen die de onderhavige werkzaamheden als professionele dakdekkers uitvoerden.  
       
       
       
         
           iv.	Eigen schuld 
         
       
       
     
     
       3.13 
       
         
          [geïntimeerde] c.s. hebben een beroep op eigen schuld van IFF gedaan. In artikel 6:101 lid 1 BW is het navolgende bepaald: 
         
           “Wanneer de schade mede een gevolg is van een omstandigheid die aan de benadeelde kan worden toegerekend, wordt de vergoedingsplicht verminderd door de schade over de benadeelde en de vergoedingsplichtige te verdelen in evenredigheid met de mate waarin de aan ieder toe te rekenen omstandigheden tot de schade hebben bijgedragen, met dien verstande dat een andere verdeling plaatsvindt of de vergoedingsplicht geheel vervalt of in stand blijft, indien de billijkheid dit wegens de uiteenlopende ernst van de gemaakte fouten of andere omstandigheden van het geval eist.” 
         
         Ter zake van de toepassing van dit artikel heeft de Hoge Raad onlangs overwogen: 
         
           "De rechter dient in de motivering van zijn oordeel over de vermindering van de vergoedingsplicht voldoende duidelijk tot uitdrukking te brengen dat hij de door art. 6:101 lid 1 BW voorgeschreven causaliteitsafweging heeft verricht, of en zo ja in hoeverre, hij de in die bepaling bedoelde billijkheidscorrectie heeft toegepast, en in dat laatste verband op welke wijze hij de uiteenlopende ernst van de gemaakte fouten en de overige omstandigheden van het geval in zijn oordeelsvorming heeft betrokken. Of de gegeven motivering voldoende inzichtelijk is, hangt mede af van hetgeen partijen in dit verband hebben aangevoerd. Verder geldt dat zowel de causaliteitsafweging als de eventuele toepassing van de billijkheidscorrectie is verweven met waarderingen van feitelijke aard en in belangrijke mate berust op intuïtieve inzichten, zodat aan de desbetreffende oordelen slechts beperkte motiveringseisen kunnen worden gesteld.”  (HR 16 oktober 2020, ECLI:NL:HR:2020:1628) 
       
       
         3.13.1. 
         
           Voormeld beroep slaagt.  
           Het hof stelt op grond van de aanvankelijke offerte van 21 september 2011 vast dat [geïntimeerde] heeft voorgesteld een koud daksysteem (zonder branders) aan te leggen. IFF heeft niet voor een koud systeem gekozen, gezien de Purchase Order van 11 mei 2012 naar aanleiding van een gewijzigde offerte van [geïntimeerde] van 3 mei 2012. Uit een mail van [geïntimeerde] van 3 mei 2012 aan IFF blijkt dat de gewijzigde offerte is gedaan op verzoek van IFF. Uit de gewijzigde offerte blijkt dat volgebrand wordt op de ondergrond. Aldus heeft IFF op eigen initiatief een welbewust risico genomen door voor de brandermethode te kiezen.  
           In de tweede plaats verstrekte IFF aan [geïntimeerde] c.s. iedere dag een zo genaamde “heet-werk-vergunning”. Zij heeft geen gebruik gemaakt van de in die vergunning vermelde mogelijkheid een brandwacht op het dak te posteren en zij heeft kennelijk ook niet voldoende gecontroleerd of er geen brandbaar materiaal op het dak lag of aanwezig was in de luchtbehandelingskast, zoals aangegeven in die vergunning.  
           IFF heeft bovendien geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid de luchtbehandeling uit te schakelen terwijl zij wist of behoorde te weten dat in de betreffende luchtbehandelingskast brandbaar materiaal aanwezig was en dat door  de luchtbehandelingskast lucht van buiten naar binnen werd gezogen.  
           Naar het oordeel van het hof is de schade mede een gevolg van voormelde omstandigheden die aan IFF worden toegerekend. Dit alles leidt ertoe dat in evenredigheid met de mate waarin de aan ieder van partijen toe te rekenen omstandigheden tot de schade hebben bijgedragen, het hof een kwart van de schade aan IFF toerekent. De uiteenlopende ernst van de fouten of de omstandigheden van dit geval maken niet dat de billijkheid een andere verdeling vereist dan hiervoor vermeld. 
         
         
         
           
             v.	Algemene voorwaarden 
           
         
         
       
     
     
       3.14 
       
        [geïntimeerde] heeft ter afwering van haar aansprakelijkheid een beroep gedaan op haar algemene voorwaarden. IFF heeft echter niet of onvoldoende weersproken gesteld dat zij in haar “Purchase order” van 12 mei 2007 in het kader van eerdere werkzaamheden aan [geïntimeerde] heeft meegedeeld dat zij alleen op bepaalde condities wenste te contracteren en dat haar algemene voorwaarden deel uitmaken van de te sluiten overeenkomst. Omdat hier sprake is van een reeks opdrachten en [geïntimeerde] de algemene voorwaarden van IFF niet heeft afgewezen, kan zij geen beroep doen op een exoneratie. Het hof verwerpt het standpunt van [geïntimeerde] dat zij op 3 mei 2012 de mondelinge opdracht heeft bevestigd: uit de inhoud en strekking van haar bescheid blijkt onmiskenbaar dat er sprake was van een offerte die nog voor akkoord moest worden ondertekend, hetgeen niet is gebeurd. In de gegeven omstandigheden zou dit beroep naar maatstaven redelijkheid en billijkheid ook onaanvaardbaar zijn omdat [geïntimeerde] zich onvoldoende heeft ingespannen om het risico van brand tijdens de opgedragen werkzaamheden te voorkomen en de oorzaak van de brand grove schuld oplevert van degenen die de werkzaamheden onder verantwoordelijkheid van [geïntimeerde] , althans als haar hulppersonen hebben uitgevoerd. Het hof verwerpt het verweer van [geïntimeerde] c.s. dat IFF heeft nagelaten een CAR-verzekering te sluiten. [geïntimeerde] c.s. hadden zich daarvan vooraf op de hoogte moeten stellen. In elk geval is [geïntimeerde] ter zake van aansprakelijkheid voor schade als de onderhavige verzekerd. Het ligt het meest in de rede schade die het gevolg is van door onvoorzichtigheid ontstane brand, te doen vergoeden door de (verzekeraar van de) aansprakelijke partij en niet grotendeels voor rekening te laten van de benadeelde partij.  
       
       
         
           vi.	De omvang van de schade 
         
       
       
     
     
       3.15 
       
         
          [geïntimeerde] heeft bij conclusie van antwoord in eerste aanleg het volgende gesteld: 
         
           143 De wederzijdse experts hebben een akkoord bereikt, i.e. de schade gewaardeerd, op  
         
         
           € 489.537,37 exclusief BTW. Van de vastgestelde bedragen bevinden zich uitgebreide 
         
         
           specificaties in het dossier van de wederzijds experts. 
         
         IFF c.s. hebben in de memorie van grieven (onder 3) weliswaar gesteld dat de schade in totaal  
         € 512.776,75 bedraagt, maar daarmee heeft IFF c.s. niet, althans niet voldoende betwist dat de schade door de wederzijdse experts op € 489.537,37 exclusief BTW is gewaardeerd. Het hof neemt dit over en merkt daarbij op dat door IFF betaalde BTW niet als schade kan worden aangemerkt, aangezien door haar betaalde BTW terug kan worden gevraagd aan de belastingdienst. Van voormelde schade dient IFF 25% zelf te dragen, zodat [geïntimeerde] c.s. € 367.153,03, zijnde 75% van de schade, moet dragen.  
       
       
         3.15.1. 
         
          [geïntimeerde] heeft zich beroepen op verrekening met door IFF onbetaald gelaten facturen ten bedrage van € 101.940,59 inclusief door [geïntimeerde] af te dragen BTW. De verschuldigdheid van deze bedragen is door IFF niet betwist. Gezien de datering van deze posten, 20 november 2012 tot en met 18 juni 2013, dus van ruim na de brand op 28 juni 2012, is overigens niet aannemelijk dat zij betrekking hebben op het onderhavig werk en dat is ook niet gesteld. Daarbij komt dat niet is gesteld en ook niet uit de schade-opstelling gebleken, dat het door [geïntimeerde] c.s. gedane werk aan het dak niet gereed is gekomen en niet aan de eisen van goed en deugdelijk werk zou hebben voldaan. Het beroep op verrekening wordt dus terecht gedaan, zodat € 265.212,44 (€ 367.153,03 - € 101.940,59) is verschuldigd door [geïntimeerde] c.s. aan IFF. 
       
       
         3.15.2. 
         Aangezien Zürich € 110.886,00 aan IFF heeft vergoed, kan de vordering van IFF tot een bedrag van € 154.326,44 (€ 265.212,44 - € 110.886,00) worden toegewezen. Het hof merkt hierbij op dat indien IFF en Zürich onderling tot een andere verdeling van de door IFF, respectievelijk Zürich te dragen schade wensen te komen, zij dat onderling kunnen regelen. Gezien deze verrekening kan de reconventionele vordering van [geïntimeerde] niet worden toegewezen. 
       
       
         3.15.3. 
         Zürich heeft onweersproken gesteld dat zij expertisekosten heeft gemaakt ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid in de zin van artikel 6:96 lid 2 sub b. BW. Deze kosten van [onderzoeksbureau 2] en [onderzoeksbureau 1] bedragen € 68.681,81 inclusief door Zürich af te dragen BTW. Deze kosten zullen worden toegewezen, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de verschillende factuurdata. 
       
       
         3.15.4. 
         
           IFF vordert jegens gedaagden vergoeding van de gemaakte kosten, enerzijds advocaatkosten 
           ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid ex art. 96 lid 2 sub b BW en anderzijds advocaatkosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte ex art. 96 lid 2 sub c 
           BW. Gelet op het verweer van [geïntimeerde] heeft IFF deze kosten onvoldoende gespecificeerd om te kunnen concluderen dat die kosten geen betrekking hebben op andere verrichtingen dan die waarvoor de proceskostenveroordeling vergoeding biedt. Deze vordering zal dus worden afgewezen. 
         
         
         
           
             vii	Subrogatie en regres Zürich 
           
         
         
       
     
     
       3.16 
       In artikel 7:962 BW lid 1 is bepaald dat indien de verzekerde ter zake van door hem geleden schade anders dan uit verzekering vorderingen tot schadevergoeding op derden heeft, die vorderingen bij wijze van subrogatie op de verzekeraar over gaan voor zover deze, al dan niet verplicht, die schade vergoedt. Zürich heeft € 110.886,00 van de schade aan IFF uitgekeerd, zodat Zürich krachtens subrogatie in zoverre een vordering heeft op [geïntimeerde] c.s. 
       
     
     
       3.17. 
       
        [geïntimeerde] beroept zich erop dat krachtens artikel 2 Bedrijfsregeling Brand Regres (hierna: BBr) verhaal alleen maar mag worden uitgeoefend als de aansprakelijkheid verband houdt met onzorgvuldig handelen of nalaten. Dit sluit verhaal gebaseerd op louter risico-aansprakelijkheid uit. [geïntimeerde] voert aan dat zij jegens Zürich (en IFF) louter risico-aansprakelijk is. Zelf heeft zij immers, zo stelt zij, geen fout gemaakt, maar eventueel slechts de door haar onderaannemer ( [belanghebbende] ) ingeschakelde onderaannemer [geïntimeerde 2] . Artikel 2 BBr verbiedt verhaal op de hoofdaannemer die zelf geen onzorgvuldig handelen kan worden verweten. Aan [geïntimeerde] wordt geen onzorgvuldig handelen verweten. Zürich ontbeert dus een regresrecht op [geïntimeerde] , aldus [geïntimeerde] . 
       
         3.17.1. 
         
           De Bedrijfsregeling Brandregres (2014) geldt voor schades ontstaan na 31 december 2013, zodat die regeling niet van toepassing is. Artikel 2.2 van de Bedrijfsregeling Brandregres (2000) houdt in : “Het recht van verhaal jegens niet-particulieren zal alleen worden uitgeoefend indien de aansprakelijkheid verband houdt met onzorgvuldig handelen of nalaten." .  
           In de toelichting van het BBr (2000) wordt vermeld: “ De BBr gaat uit van het principe dat regres gepleegd moet kunnen worden op eenieder die verantwoordelijk is voor onzorgvuldig handelende personen. Bepalend is dus of onzorgvuldig handelen of nalaten een relevante factor is geweest bij het ontstaan van de brand. De aard van de aansprakelijkheid zelf (risico- of schuldaansprakelijkheid) is niet bepalend. Voorbeeld: regres op een hoofdaannemer, die volgens 6:171 BW aansprakelijk (risicoaansprakelijkheid!) is voor het onzorgvuldig handelen van werknemers van een onderaannemer, is mogelijk. De brandverzekeraar kan dus zowel de hoofdaannemer als de onderaannemer aanspreken.” 
           Als niet betwist staat vast dat ten tijde van de brand voor Zürich de BBr (2000) dwingend gold. Het begrip “onzorgvuldig” dient volgens vaste rechtspraak naar objectieve, gebruikelijke maatstaven te worden uitgelegd (HR 16 mei 2003, ECLI:NL:HR:2003:AF4621). Het begrip onzorgvuldigheid kent daarom niet een andere uitleg dan toerekenbaar handelen of nalaten als in artikel 6:162 BW bedoeld.  
         
       
       
         3.17.2. 
         Met inachtneming van voormelde uitgangspunten oordeelt het hof dat [geïntimeerde] onzorgvuldig heeft gehandeld. Immers [geïntimeerde] heeft aanvankelijk een koude kleefmethode geadviseerd en aangeboden. Toen dat advies niet werd opgevolgd heeft [geïntimeerde] de brandermethode geoffreerd. Als dakdekker kent zij de gevaren van deze methode en zij hanteert naar eigen zeggen een stringent brandbeleid. Echter door [geïntimeerde] is niet gesteld dat zij de dakdekker aan wie zij het werk uitbesteedde ( [belanghebbende] ) (voldoende) heeft geïnstrueerd ter zake van brandpreventie. Evenmin heeft [geïntimeerde] gesteld dat zij de nakoming van die instructies aan [belanghebbende] heeft gecontroleerd. Hierbij is naar het oordeel van het hof niet van belang dat [belanghebbende] het werk heeft uitbesteed aan [geïntimeerde 2] . De plicht om nakoming van brandpreventieve instructies te controleren geldt temeer nu [geïntimeerde] zelf stelt dat zij niet wist dat [belanghebbende] het werk aan [geïntimeerde 2] had uitbesteed. Artikel 2.2 BBr (2000) staat dus in dit geval niet in de weg aan regres door Zürich op [geïntimeerde] . 
         
       
     
     
       3.18. 
       
         
          [geïntimeerde] beroept zich ook nog op het regresverbod van artikel 6:197 lid 2 BW, maar dat beroep gaat niet op omdat niet ingevolge de in die bepaling genoemde artikelen aansprakelijkheid van [geïntimeerde] wordt gevestigd. Die aansprakelijkheid is namelijk gegrond op tekortkoming van [geïntimeerde] jegens IFF, zoals bedoeld in artikel 6:74 BW en op grond van onrechtmatige daad van [geïntimeerde 2] jegens IFF ex artikel 6:162 BW.  
         
          [geïntimeerde 2] heeft de subrogatie/het regres niet betwist. 
       
       
       
         
           Bewijs 
         
       
       
     
     
       3.19. 
       De bewijsaanbiedingen van partijen worden gepasseerd omdat er geen niet vaststaande stellingen of verweren zijn die, indien zij na bewijslevering wel zouden kunnen komen vast te staan, tot een andere beslissing zouden kunnen leiden. 
       
       
         
           Slotsom. 
         
       
       
     
     
       3.20. 
       De grieven van IFF c.s. slagen en leiden tot vernietiging van de bestreden vonnissen en tot de beslissingen zoals hierna vermeld.  
       
       
       
       
         
           Proceskosten. 
         
       
       
     
     
       3.21. 
       
         Als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij zullen [geïntimeerde] en [geïntimeerde 2] in de proceskosten in beide instanties worden veroordeeld.  
         In eerste aanleg worden de kosten in conventie en in reconventie begroot op € 85,02 en € 79,15 aan dagvaardingskosten 3.829,00 griffierecht, € 21.693,00 salaris advocaat (7 punten à destijds geldend tarief VII rechtbank: € 3.099,00), kosten deskundige € 6.860,70 en op € 600,00 kosten getuigen. 
         In hoger beroep worden de proceskosten begroot op € 4.851,00 salaris advocaat (1 punt à tarief VII in hoger beroep), griffierecht € 5.517,00 en hoger beroep dagvaarding € 83,38.  
         De totale proceskostenveroordeling sluit op € 43.598,25. 
         Wettelijke rente en nakosten zullen worden toegewezen als gevorderd.  
       
       
     
   
   
     
       4 Beslissing 
     
     
       Het hof, rechtdoende in hoger beroep,  
     
     
     
       vernietigt de bestreden vonnissen in conventie en in reconventie gewezen en opnieuw rechtdoende 
     
     
     
       veroordeelt [geïntimeerde] en [geïntimeerde 2] om al hetgeen IFF en Zürich ter uitvoering van 
       de bestreden vonnissen aan [geïntimeerde] en [geïntimeerde 2] hebben voldaan aan 
       IFF en Zürich terug te betalen, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 
       de dag van betaling tot de dag van terugbetaling; 
     
     
     
       veroordeelt [geïntimeerde] en [geïntimeerde 2] hoofdelijk aan IFF te vergoeden de door haar 
       geleden schade van € 154.326,44, vermeerderd met de wettelijke rente 
       vanaf 2 juli 2012 tot de dag van algehele voldoening; 
     
     
     
       veroordeelt [geïntimeerde] en [geïntimeerde 2] hoofdelijk aan Zürich te betalen de 
       schadevergoeding waarin zij is gesubrogeerd van € 110.886,00, 
       vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 2 juli 2012 tot de dag van algehele voldoening; 
     
     
     
       veroordeelt [geïntimeerde] en [geïntimeerde 2] hoofdelijk aan Zürich de door haar gemaakte 
       expertisekosten te vergoeden van € 68.681,81, te vermeerderen met de 
       wettelijke rente over een bedrag van € 19.707,31 vanaf 16 juli 2012, 
       over een bedrag van € 11.275,39 vanaf 28 september 2012 en over een 
       bedrag van € 20.528,66 vanaf 30 januari 2013, tot aan de dag der 
       algehele voldoening; 
     
     
     
       veroordeelt [geïntimeerde] en [geïntimeerde 2] hoofdelijk te veroordelen in de kosten van deze procedure in beide instanties, welke in totaal worden begroot op € 43.598,25 en in de nakosten, begroot op € 157,00 zonder betekeningen, indien en voor zover betekening van het arrest zal dienen plaats te vinden, vermeerderd met een bedrag van € 82,00, vermeerderd met de wettelijke rente over de (na)kosten vanaf veertien dagen na aanzegging van de (na)kosten aan geïntimeerde tot aan de dag van betaling. 
     
     
     
       verklaart voormelde veroordelingen uitvoerbaar bij voorraad; 
     
     
     
       wijst af het meer of anders gevorderde. 
     
     
     
       Dit arrest is gewezen door mrs. O.G.H. Milar,  E.J. van Sandick  en N. van Tiggele  en is in het openbaar uitgesproken door de rolraadsheer op 1 juni 2021. 
     
     
     
       	griffier					rolraadsheer