ECLI: ECLI:NL:RBGEL:2024:2971

Titel: ECLI:NL:RBGEL:2024:2971 Rechtbank Gelderland , 22-05-2024 / 425687

Gerecht: Rechtbank Gelderland

Datum uitspraak: 2024-05-22

Zaaknummer: 425687

Proceduretype: Eerste aanleg - enkelvoudig

Onderwerp: Civiel recht

Rechtsmacht: NL

Taal: nl

Uitspraaktype: Uitspraak

URL: https://data.rechtspraak.nl/uitspraken/content?id=ECLI:NL:RBGEL:2024:2971

---

koopovereenkomst met fatale levertermijn en geen algemene voorwaarden van toepassing, te late en deels ondeugdelijke levering, geen (vertragings)schade komen vast te staan

RECHTBANK Gelderland 
     
     
       Civiel recht  
     
     
     
       Zittingsplaats Zutphen 
     
     
     
       Zaaknummer: C/05/425687 / HZ ZA 23-306 
     
     
     
       
         Vonnis van 22 mei 2024 
       
     
     
     
       in de zaak van 
     
     
   
   
     
       1 ALTOP PRODUCTS B.V.,  
     
       te 's-Heerenberg, 
       eisende partij in conventie, 
       verwerende partij in reconventie, 
       hierna te noemen: Altop Products, 2.  ALTOP KUNSTSTOFTECHNIEK B.V. ,  
       te 's-Heerenberg, 
       verwerende partij in reconventie, 
       hierna te noemen: Altop Kunststoftechniek, 
       advocaat: mr. A.M. Takkenberg te Zwolle, 
     
     
     
       tegen 
     
     
     
       
         WIRE WEAVING B.V. ,  
       te Dinxperlo, 
       gedaagde partij in conventie, 
       eisende partij in reconventie, 
       hierna te noemen: Wire Weaving, 
       advocaat: mr. H.J. Ligtenbarg te Velp. 
     
     
     
   
   
     
       1 De procedure 
     
     
       1.1. 
       Het verloop van de procedure blijkt uit: 
       - het tussenvonnis van 3 januari 2024 
       - het proces-verbaal van de mondelinge behandeling van 16 april 2024 en de daarin genoemde stukken. 
       
     
     
       1.2. 
       Ten slotte is vonnis bepaald. 
       
       
     
   
   
     
       2 De feiten 
     
     
       2.1. 
       
         Op 10 februari 2023 hebben partijen met elkaar gesproken over een overeenkomst waarbij Altop Products een aantal rollen geweven roestvast staalgaas (hierna: rollen staalgaas) van Wire Weaving zou kopen. Altop Products heeft deze rollen staalgaas nodig voor het - samen met Heat Talent B.V. - realiseren van een verwarmingssysteem onder het voetbalveld van FC Utrecht. In een e-mail van diezelfde dag heeft Altop Products hierover onder andere het volgende bevestigd: 
         
           Levering: 
         
         
           Uiterlijk 
            vrijdag 12 mei (week 19) moeten wij de geweven rasters geleverd hebben bij ons aan de zaak in Beek – Montferland. 
         
         
           (…) 
         
         
           Zoals inmiddels meermaals aangegeven is de uiterlijke leverdatum van 12 mei van cruciaal belang voor ons. 
         
       
       
     
     
       2.2. 
       
         Op 17 februari 2023 heeft Altop Products per e-mail aan Wire Weaving onder meer het volgende bericht: 
         
           We hebben zojuist telefonisch besproken; 
         
         
           Lengtes van de rollen zullen ten minste 70 meter zijn en maximaal 70,5 meter i.v.m. het productieproces. 
         
         
           Wij zullen hiermee wat extra werk krijgen om de rollen exact op maat te maken. 
         
         
           (…) 
         
       
       
     
     
       2.3. 
       
         Altop Products heeft op 21 februari 2023 een inkooporder aan Wire Weaving toegestuurd, waarna deze inkooporder is aangepast ten aanzien van de breedte tolerantie. Op de (aangepaste) inkooporder met een bedrag van € 105.000,00, eveneens met datum 21 februari 2023 en inkoopordernummer 2023-00025, staat vermeld: 
         
           (…) 
         
         
           E.e.a. zoals schriftelijke afspraken (mail) per 10 en 17 februari 2023 
         
         
           	(…) 
         
         
           Betalingsconditie	30% bij opdracht en 70% bij levering, betaling binnen 30 dgn na factuurdatum  
         
         
           (…) 
         
         
            	Toeleverdatum		12-05-2023 
         
         
           	(…) 
         
         
           Op alle aanbiedingen tot en overeenkomsten inzake door ons te verrichten leveringen en/of diensten zijn van toepassing de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden voor de metaal- en de elektrotechnische industrie, zoals laatstelijk door de Vereniging FME-CWM gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag. Een exemplaar van deze voorwaarden is bijgevoegd. Andersluidende voorwaarden worden uitdrukkelijk afgewezen. 
         
       
       
     
     
       2.4. 
       Wire Weaving heeft Altop Products op 22 februari 2023 een factuur gestuurd voor € 31.500,00 (exclusief btw), zijnde 30% van de totale koopsom van € 105.000,00. Altop Products heeft deze factuur op 10 maart 2023 betaald. 
       
     
     
       2.5. 
       
         Op 13 april 2023 heeft Altop Products een e-mail aan Wire Weaving gestuurd, met de volgende inhoud: 
         
           De vervolgstappen 
         
         
           (…) 
         
         
           	d. Een gedetailleerde planning van nu tot realistische datum voor levering in Beek: 
         
         
           (…) 
         
         
           Als de leverdatum na 12 mei 2023 ligt, dan vernemen wij graag waarom wij hier niet actief over geïnformeerd zijn.  
         
         
           e. Een risico-inventarisatie met betrekking tot de leverzekerheid ten opzichte van de afgesproken datum. 
         
         
           f. Eventuele maatregelen die jullie kunnen nemen om alsnog volgens afspraak op 12 mei uit te kunnen leveren. Mochten jullie van mening zijn gewoon op 12 mei alles uit te kunnen leveren, dan vervalt dit punt logischerwijs. 
         
         
           (…) 
         
       
       
     
     
       2.6. 
       Altop Products heeft Wire Weaving op 14 april 2023 bericht dat zij een plan B optuigt waarbij de rollen staalgaas ook op 15, maar uiterlijk 19, mei kunnen worden geleverd in Beek. 
       
     
     
       2.7. 
       Altop Kunststoftechniek heeft per e-mail van 17 april 2023 verklaard dat zij garant staat voor de betaling van de tweede termijn van de levering van Wire Weaving. 
       
     
     
       2.8. 
       Bij de stukken bevindt zich een e-mail van 20 april 2023 van Wire Weaving gericht aan Altop Products met een orderbevestiging van Wire Weaving, voor de rollen staalgaas, waarop de Metaalunievoorwaarden van toepassing zijn verklaard.  
       
     
     
       2.9. 
       Wire Weaving heeft Altop Products op 16 mei 2023 een factuur gestuurd voor € 73.500,00 (exclusief btw), zijnde 70% van de totale koopsom van € 105.000,00.  
       
     
     
       2.10. 
       
         Op 17 mei 2023 zijn de rollen staalgaas tijdens het transport van Wire Weaving naar Altop Products in de vrachtwagen omgevallen en daarom niet geleverd aan Altop Products. Hetzelfde is op 19 mei 2023 gebeurd. Op 22 mei 2023 zijn de rollen staalgaas bij Altop Products in Beek geleverd. Diezelfde dag heeft Altop Products per e-mail bij Wire Weaving geklaagd over de wijze van leveren en het inspecteren van eventuele schades.  
         Vervolgens zijn - op tien rollen staalgaas na - alle rollen staalgaas in twee rondes door Wire Weaving opgehaald voor controle en eventueel herstel, waarna op 6 juni 2023 de laatste rollen staalgaas bij Altop Products zijn teruggebracht. 
       
       
     
     
       2.11. 
       Altop Products heeft op 4 juli 2023 een bedrag van € 63.500,00 betaald. Altop Products heeft het restantbedrag van deze factuur, € 10.000,00, onbetaald gelaten.  
       
     
     
       2.12. 
       Wire Weaving heeft Altop Kunststoftechniek op 1 september 2023 aangesproken op haar garantstelling en verzocht het restantbedrag van € 12.100,00 (inclusief btw) te betalen. 
       
       
     
   
   
     
       3 Het geschil 
     
     
       
         in conventie 
       
     
     
     
       3.1. 
       Altop Products vordert in conventie, uitvoerbaar bij voorraad: 
       
         
           een verklaring voor recht dat Wire Weaving aansprakelijk is voor de schade van Altop Products voor een bedrag van € 44.881,55, alsmede dat Altop Products op terechte gronden heeft verrekend en derhalve bevrijd is van haar betalingsverplichting jegens Wire Weaving voor het restant (ad € 10.000,00 exclusief btw) van de factuur voor de levering van de rollen staalgaas; 
         
         
           Wire Weaving te veroordelen om binnen tien dagen na dit vonnis aan Altop Products te betalen een bedrag van € 34.881,55, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 18 augustus 2023, dan wel een door de rechtbank te bepalen dag, tot aan de datum der algehele voldoening; 
         
         
           Wire Weaving te veroordelen in zowel de buitengerechtelijke kosten ter hoogte van € 1.223,82 als in de kosten van deze procedure, daaronder begrepen de nakosten, met bepaling dat over de totale kostenveroordeling de wettelijke rente verschuldigd zal zijn vanaf de veertiende dag na dit vonnis. 
         
       
       
     
     
       3.2. 
       Altop Products legt - kort samengevat - het volgende aan haar vorderingen ten grondslag. Wire Weaving is tekortgeschoten in de nakoming van de (koop)overeenkomst door de rollen staalgaas niet tijdig én niet deugdelijk te leveren. Er is een fatale levertermijn van uiterlijk 12 mei 2023 afgesproken. De rollen staalgaas zijn a) te laat geleverd, b) beschadigd geleverd, c) niet-ordelijk geleverd en d) niet allemaal de overeengekomen lengte. De schade bedraagt € 34.881,55 aan meerkosten voor extra gewerkte uren als gevolg van de te late levering en € 10.000,00 meerkosten als gevolg van transportschade en levering van rollen staalgaas buiten de afgesproken lengtespecificatie. Altop Products beroept zich tot slot op verrekening van de door haar opgeschorte betaling van € 10.000,00 van de tweede factuur met (een deel van) de door haar geleden schade. 
       
     
     
       3.3. 
       Wire Weaving concludeert tot niet-ontvankelijkheid van Altop Products, dan wel tot afwijzing van de vorderingen van Altop Products, met uitvoerbaar bij voorraad te verklaren veroordeling van Altop Products in de kosten van deze procedure, inclusief nakosten, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf veertien dagen na dit vonnis tot aan de dag der algehele voldoening. 
       
     
     
       3.4. 
       Wire Weaving betwist de door Altop Products gestelde gebreken in de nakoming van de overeenkomst en dat vervolgens sprake is van verzuim. Voor een deel van het verweer, het ontbreken van de toerekenbaarheid, de uitsluiting van de gevorderde gevolgschade en het uitsluiten van de verrekeningsbevoegdheid, wordt een beroep gedaan op de Metaalunievoorwaarden. Bovendien heeft Altop Products geen schade geleden, althans is de vermeende schade niet met bewijsstukken onderbouwd.  
       
       
         
           in reconventie 
         
       
       
     
     
       3.5. 
       Wire Weaving vordert in reconventie Altop Products en Altop Kunststoftechniek hoofdelijk te veroordelen tot betaling aan Wire Weaving van: 
       
         
           een bedrag van € 12.100,00, althans een door de rechtbank in goede justitie vast te stellen bedrag, te vermeerderen met de contractuele rente van 12%, althans de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a Burgerlijk Wetboek (BW), althans de wettelijke rente ex artikel 6:119 BW vanaf 15 juni 2023, althans 6 juli 2023 tot aan de dag der algehele voldoening; 
         
         
           een bedrag van € 1.238,00 althans een bedrag van € 896,00 althans een in goede justitie vast te stellen bedrag aan buitengerechtelijke kosten; 
         
         
           de kosten van deze procedure in reconventie (inclusief nakosten) te vermeerderen met de wettelijke rente ex artikel 6:119 BW over deze proceskosten vanaf veertien dagen na dit vonnis tot aan de dag der algehele voldoening. 
         
       
       
     
     
       3.6. 
       Wire Weaving legt - kort samengevat - aan haar vordering ten grondslag dat Altop Products geen verrekeningsbevoegdheid heeft vanwege het ontbreken van een vordering op Wire Weaving. Altop Products moet daarom haar betalingsverplichting uit de koopovereenkomst nakomen en het restant van de factuur van 16 mei 2023, een bedrag van € 12.100,00 (inclusief btw), betalen. Omdat Altop Kunststoftechniek zich garant heeft gesteld voor de betaling van deze tweede termijn, heeft zij een eigen verplichting tot betaling hiervan op zich genomen en is zij hoofdelijk aansprakelijk voor deze schuld. Daarnaast zijn Altop Products en Altop Kunststoftechniek op grond van de Metaalunievoorwaarden (primair) contractuele rente en buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd.  
       
     
     
       3.7. 
       Altop Products en Altop Kunststoftechniek concluderen tot niet-ontvankelijkheid van Wire Weaving, dan wel tot - geheel dan wel gedeeltelijke - afwijzing van de vorderingen van Wire Weaving, met uitvoerbaar bij voorraad te verklaren veroordeling van Wire Weaving in de kosten van deze procedure. 
       
     
     
       3.8. 
       Altop Products en Altop Kunststoftechniek voeren aan dat de betaling van het restantbedrag van de factuur is opgeschort en Altop Products een verrekeningsverklaring heeft uitgebracht, waardoor de vordering van Wire Weaving teniet is gegaan. De verstrekte garantie van Altop Kunststoftechniek is te kwalificeren als een borgtocht en aangezien er geen vordering (meer) op Altop Products bestaat, heeft Wire Weaving ook geen vordering op Altop Kunststoftechniek. Wire Weaving kan bovendien geen aanspraak maken op contractuele rente en buitengerechtelijke incassokosten, omdat de Metaalunievoorwaarden niet van toepassing zijn. 
       
     
     
       3.9. 
       Op de stellingen van partijen - in conventie en in reconventie - wordt hierna, voor zover nodig, nader ingegaan. 
       
       
     
   
   
     
       4 De beoordeling 
     
     
       
         in conventie 
       
     
     
     
       4.1. 
       Kern van het geschil is de vraag of Wire Weaving haar verplichtingen uit de overeenkomst tijdig en deugdelijk is nagekomen en zo niet, of zij dan verplicht is enige schade van Altop Products te vergoeden (op grond van artikel 6:74 BW). 
       
       
         
           inhoud overeenkomst; geen Metaalunievoorwaarden, wel fatale levertermijn 12 mei 2023 
         
       
       
     
     
       4.2. 
       Een overeenkomst komt tot stand door een aanbod en aanvaarding daarvan (artikel 6:217 BW). Wire Weaving heeft het aanbod van Altop Products - zoals opgenomen in inkooporder 2023-00025 (rechtsoverweging 2.3.) - aanvaard. Dat Wire Weaving dit aanbod (zonder enig voorbehoud) heeft aanvaard blijkt uit de daaropvolgende factuur van 22 februari 2023 conform het aanbod van Altop Products en waarin Wire Weaving nog expliciet verwijst naar het inkoopordernummer van Altop Products. Het verweer van Wire Weaving dat de overeenkomst pas tot stand is gekomen na het toesturen van de orderbevestiging op 20 april 2023, slaagt dan ook niet.  
       
     
     
       4.3. 
       
         Gelet op de hiervoor genoemde totstandkoming van de overeenkomst tussen partijen zijn geen algemene voorwaarden op deze overeenkomst van toepassing verklaard. Immers zijn in het aanbod van Altop Products de FME-voorwaarden slechts van toepassing verklaard indien het aanbod inhoudt een door Altop Products te verrichten levering en/of dienst, hetgeen bij de overeenkomst tussen partijen niet het geval was. Het standpunt van Wire Weaving dat de Metaalunievoorwaarden op de overeenkomst van toepassing zijn, volgt de rechtbank niet, omdat in het aanbod van Altop Products andersluidende voorwaarden uitdrukkelijk worden afgewezen. Dat Wire Weaving in 2021 twee keer eerder (geringe hoeveelheden) staalgaas aan Altop Products heeft geleverd waarbij de Metaalunievoorwaarden wel van toepassing waren verklaard, maakt dat niet anders. Ook het feit dat Wire Weaving op 6 december 2022 al een verkoopofferte aan Altop Products heeft aangeboden leidt niet tot toepasselijkheid van de Metaalunievoorwaarden, aangezien deze verkoopofferte is vervallen en dus niet aan de overeenkomst ten grondslag heeft gelegen.  
         Dit betekent dat de verweren waarbij Wire Weaving zich beroept op de diverse bepalingen uit de Metaalunievoorwaarden, niet slagen. 
       
       
     
     
       4.4. 
       Bij de totstandkoming van de overeenkomst is ook een fatale termijn voor de levering van de rollen staalgaas afgesproken. In de e-mail van 10 februari 2023 en de inkooporder, waarin eveneens wordt verwezen naar de afspraken uit de e-mail, is door Altop Products uitdrukkelijk een uiterste leverdatum bepaald, te weten: 12 mei 2023. Wire Weaving heeft deze uiterste leverdatum ook aanvaard. Altop Products is na de totstandkoming van de overeenkomst niet van deze uiterste leverdatum afgeweken, zoals door Wire Weaving is aangevoerd, maar zij heeft noodgedwongen - als een plan b - de toezeggingen van Wire Weaving over de nieuwe leverdatum bevestigd. Wire Weaving heeft uiteindelijk pas na 12 mei 2023 geleverd en daarmee te laat. Met het verstrijken van de termijn van 12 mei 2023 is Wire Weaving in verzuim geraakt (artikel 6:83 sub a BW). 
       
       
         
           Wire Weaving is geen schadevergoeding verschuldigd door de te late levering 
         
       
       
     
     
       4.5. 
       De te late levering is Wire Weaving toe te rekenen, want vertraging bij een door haar ingeschakelde derde komt voor haar rekening en risico. Aan het beroep op overmacht als bedoeld in de Metaalunievoorwaarden wordt, zoals hiervoor reeds is overwogen, niet toegekomen. Wire Weaving is in beginsel vertragingsschade, de schade die Altop Products lijdt door de vertraging in de nakoming/levering, verschuldigd (artikel 6:85 BW). De gevorderde vertragingsschade van € 34.881,55 is echter onvoldoende onderbouwd. De opdrachtgever van Altop Products was Heat Talent en diens opdrachtgever was FC Utrecht. Altop Products heeft geen onderbouwing gegeven van de deadline die zij heeft opgelegd gekregen van Heat Talent of indirect van FC Utrecht. Evenmin is correspondentie tussen voornoemde drie partijen overgelegd waaruit blijkt dat uitstel van de vermeende deadline onbespreekbaar is en dat de vertraging in de levering van Wire Weaving aan Altop Products tot gevolg heeft gehad dat er extra kosten moesten worden gemaakt om nog tijdig aan FC Utrecht op te kunnen leveren. Altop Products heeft haar stellingen dat zij ter plekke buiten in het stadion in Utrecht in plaats van binnen in de werkplaats in Beek moest werken en haar werknemers overuren moesten maken, niet met enig bewijs onderbouwd. De door Altop Products opgestelde onderbouwing van de meerkosten, waaronder het bedrag van € 22.120,00 aan totaalkosten volgens initiële planning en het bedrag van € 57.001,55 aan totaalkosten nacalculatie na verlate levering, is niet met onderliggende stukken onderbouwd. Hoewel Altop Products bewijs heeft aangeboden van de extra gewerkte uren bij FC Utrecht, heeft zij onvoldoende gesteld hoe de initiële planning van de werkuren tot stand is gekomen, dat het gestelde meerwerk noodzakelijk was én dat de verlate levering de enige reden van de extra manuren is geweest, waardoor niet aan bewijslevering wordt toegekomen. Omdat niet is komen vast te staan dat Altop Products enige vertragingsschade heeft geleden, wordt de gevorderde schadevergoeding van € 34.881,55 afgewezen. 
       
       
         
           Wire Weaving is geen transportschade verschuldigd  
         
       
       
     
     
       4.6. 
       
         Altop Products heeft ter zitting een foto getoond van de vrachtwagen bij levering.  
         Op de foto was te zien dat de rollen staalgaas verspreid door de gehele laadruimte van de vrachtwagen heen lagen en daarmee staat vast dat de rollen staalgaas op 22 mei 2023 niet-ordelijk zijn geleverd. Altop Products heeft deze levering wel geaccepteerd en de vrachtwagen uitgeladen. Omdat Wire Weaving dit gebrek had kunnen herstellen door een geweigerde levering opnieuw in te laden en alsnog ordelijk te leveren, had zij eerst in gebreke moeten worden gesteld voordat zij in verzuim raakt en aansprakelijk kan worden gesteld voor de daardoor geleden schade (artikel 6:74 lid 2 BW). Altop Products heeft zich op het standpunt gesteld dat zij genoodzaakt was de niet-ordelijke levering te accepteren, 
         omdat zij anders in verdere tijdnood zou komen te verkeren en dat zij daarom gelet op haar schadebeperkingsplicht geen herstelmogelijkheid aan Wire Weaving hoefde te bieden. Echter, zoals hiervoor reeds is overwogen, heeft Altop Products deze vermeende tijdnood niet onderbouwd. Dit leidt ertoe dat Wire Weaving voor dit gebrek niet in verzuim is geraakt en daardoor niet schadeplichtig is. 
       
       
     
     
       4.7. 
       Altop Products heeft voorts gesteld dat de geleverde rollen staalgaas zijn beschadigd, althans dat zij als gevolg van het transport validatietesten moest uitvoeren. Na de levering van 22 mei 2023 zijn alle (mogelijk) beschadigde rollen staalgaas retour naar Wire Weaving gegaan. Wire Weaving heeft deze rollen staalgaas overgewikkeld en gecontroleerd, waarna de rollen staalgaas nogmaals bij Altop Products zijn geleverd. Ter zitting heeft Altop Products toegelicht dat het gebruikelijk is dat zij bij een levering een deel van de rollen staalgaas controleren op de geleiding. In dit geval heeft Altop Products, vanwege het transport, ervoor gekozen om alle rollen staalgaas te testen om de kwaliteit van de geleiding te controleren. De noodzaak om alle rollen staalgaas te testen is echter niet komen vast te staan. Uit de testen is niet gebleken dat de geleiding van één of meer rollen staalgaas niet voldeed. Indien Altop Products, zoals gebruikelijk, een deel van de rollen staalgaas had getest, was daaruit al gebleken dat de geleiding van dit deel voldeed. Altop Products heeft onvoldoende onderbouwd waarom toch de noodzaak bestond om alle rollen staalgaas te testen, want bij de gebruikelijke werkwijze worden ook niet alle risico’s uitgesloten. Het causaal verband tussen de transportproblemen en de noodzaak van het meer dan gebruikelijk testen ontbreekt. Bovendien is de gestelde schade, de kosten van deze extra uren, slechts globaal opgesomd in de e-mail van 4 juli 2023 en meegenomen in het bedrag van circa € 10.000,00 zonder enige specificatie. Dit betekent dat de gevorderde schade ten aanzien van de validatietesten niet toewijsbaar is. 
       
       
         
           Altop Products heeft geen schade geleden door het inkorten van de rollen staalgaas 
         
       
       
     
     
       4.8. 
       Altop Products heeft gesteld dat enkele rollen staalgaas te kort waren en enkele rollen staalgaas te lang waren en dat zij de rollen staalgaas moest inkorten tot één gelijke lengte om ermee te kunnen werken. Nog los van de omstandigheid dat Altop Products de onjuiste lengtes van de rollen staalgaas niet heeft onderbouwd, staat vast dat Altop Products de rollen staalgaas sowieso exact op maat moest maken (rechtsoverweging 2.2.). Altop Products heeft niet uitgelegd waarom de lengtes van de geleverde rollen staalgaas ervoor hebben gezorgd dat zij nóg meer tijd kwijt is geweest aan het op maat maken van de rollen staalgaas dan vooraf al was ingecalculeerd. Daarom wordt niet toegekomen aan bewijslevering van de extra manuren voor het inkorten van de rollen staalgaas. Ongeacht of de lengtes van de rollen staalgaas voldeden aan de overeengekomen lengte, staat niet vast dat sprake is geweest van meerwerk en daarom is van enige schade niet gebleken. Het gevorderde bedrag van € 10.000,00 (waaronder de hiervoor beoordeelde transportschade) wordt ook afgewezen. 
       
       
         
           conclusie in conventie 
         
       
       
     
     
       4.9. 
       Wire Weaving is niet aansprakelijk voor de door Altop Products gestelde schade, omdat niet is voldaan aan de vereisten van artikel 6:74 BW. De gevorderde verklaringen voor recht, de gevorderde schadevergoeding en de daarmee samenhangende gevorderde buitengerechtelijke incassokosten worden dan ook afgewezen.  
       
     
     
       4.10. 
       Altop Products is in het ongelijk gesteld en moet daarom de proceskosten (inclusief nakosten) betalen. De proceskosten van Wire Weaving worden begroot op: 
       
         
           
           
           
           
           
             
               
                 - griffierecht 
               
               
                 € 
               
               
                 2.837,00 
               
               
                 
               
             
             
               
                 - salaris advocaat 
               
               
                 € 
               
               
                 1.572,00 
               
               
                 (2,00 punten × € 786,00) 
               
             
             
               
                 - nakosten 
               
               
                 € 
               
               
                 139,00 
               
               
                 (plus de verhoging zoals vermeld in de beslissing) 
               
             
             
               
                 Totaal 
               
               
                 € 
               
               
                 4.548,00 
               
               
                 
               
             
           
         
       
       
     
     
       4.11. 
       De gevorderde wettelijke rente over de proceskosten wordt toegewezen zoals vermeld in de beslissing. 
       
       
         
           in reconventie 
         
       
       
     
     
       4.12. 
       Zoals in conventie reeds is geoordeeld, heeft Altop Products geen vordering op Wire Weaving. Aan Altop Products komt dan ook geen verrekeningsbevoegdheid toe. Altop Products moet haar betalingsverplichting uit hoofde van de overeenkomst nakomen en het gevorderde restantbedrag van € 12.100,00 wordt daarom toegewezen.  
       
     
     
       4.13. 
       De gevorderde contractuele rente en de buitengerechtelijke incassokosten conform de Metaalunievoorwaarden worden afgewezen, omdat de Metaalunievoorwaarden niet van toepassing zijn.  
       
     
     
       4.14. 
       De (subsidiair) gevorderde wettelijke handelsrente is wel toewijsbaar. Partijen zijn overeengekomen dat 70% van de totale koopsom bij levering zou worden gefactureerd en binnen 30 dagen na factuurdatum zou worden betaald. De factuur waarvan betaling wordt gevorderd is reeds op 16 mei 2023, voordat Wire Weaving had geleverd, verstuurd. Altop Products was door de latere levering op 15 juni 2023 nog niet in verzuim geraakt. Altop Products heeft wel erkend dat zij eventuele rente is verschuldigd vanaf 6 juli 2023. De wettelijke handelsrente wordt toegewezen over € 12.100,00 vanaf 6 juli 2023. 
       
     
     
       4.15. 
       Aan de wettelijke eisen voor een vergoeding van de subsidiair gevorderde buitengerechtelijke incassokosten is voldaan. De gevorderde vergoeding is niet hoger dan het tarief dat in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten is bepaald. Daarom wordt € 896,00 toegewezen. 
       
     
     
       4.16. 
       Altop Kunststoftechniek heeft zich garant gesteld voor de betaling van de tweede termijn van de levering van Wire Weaving. Voor het tijdstip van de verschuldigdheid van de wettelijke rente is nog van belang of deze garantstelling is te kwalificeren als borgtocht, zoals door Altop Products en Altop Kunststoftechniek is aangevoerd (verwezen wordt naar artikel 7:856 lid 1 BW). Omdat in de garantstelling van Altop Kunststoftechniek geen voorbehoud is gemaakt dat zij pas is gehouden tot nakoming van de garantstelling nadat Altop Products tekort is geschoten in de betaling, is deze garantstelling niet te kwalificeren als borgtocht (artikel 7:855 lid 1 BW). Altop Kunststoftechniek is - naast Altop Products - daarom eveneens de toe te wijzen hoofdsom, wettelijke handelsrente én buitengerechtelijke incassokosten, hoofdelijk, verschuldigd. 
       
     
     
       4.17. 
       Uit het voorgaande volgt dat in totaal het volgende bedrag wordt toegewezen: 
       
         
           
           
           
           
           
             
               
                 - hoofdsom  
               
               
                 € 
               
               
                 12.100,00  
               
               
                 
               
             
             
               
                 - buitengerechtelijke incassokosten 
               
               
                 € 
               
               
                 896,00 
               
               
                 + 
               
             
             
               
                 Totaal 
               
               
                 € 
               
               
                 12.996,00 
               
               
                 
               
             
           
         
       
       
     
     
       4.18. 
       Altop Products en Altop Kunststoftechniek zijn grotendeels in het ongelijk gesteld en moeten daarom de proceskosten (inclusief nakosten) betalen. De proceskosten van Wire Weaving worden begroot op: 
       
         
           
           
           
           
           
             
               
                 - salaris advocaat 
               
               
                 € 
               
               
                 786,00 
               
               
                 (2,00 punten × factor 0,5 x € 786,00) 
               
             
             
               
                 - nakosten 
               
               
                 € 
               
               
                 139,00 
               
               
                 (plus de verhoging zoals vermeld in de beslissing) 
               
             
             
               
                 Totaal 
               
               
                 € 
               
               
                 925,00 
               
               
                 
               
             
           
         
       
       
     
     
       4.19. 
       De gevorderde wettelijke rente over de proceskosten wordt toegewezen zoals vermeld in de beslissing. 
       
     
     
       4.20. 
       De veroordelingen wordt hoofdelijk uitgesproken. Dat betekent dat iedere veroordeelde kan worden gedwongen het hele bedrag te betalen. Als de één (een deel) betaalt, hoeft de ander dat (deel van het) bedrag niet meer te betalen. 
       
       
     
   
   
     
       5 De beslissing 
     
     
       De rechtbank 
     
     
     
       
         in conventie 
       
     
     
     
       5.1. 
       wijst de vorderingen van Altop Products af, 
       
     
     
       5.2. 
       veroordeelt Altop Products in de proceskosten van € 4.548,00, te betalen binnen veertien dagen na aanschrijving daartoe, 
       
     
     
       5.3. 
       veroordeelt Altop Products tot betaling van de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW over de proceskosten als deze niet binnen veertien dagen na aanschrijving zijn betaald, 
       
     
     
       5.4. 
       verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad, 
       
       
       
         
           in reconventie 
         
       
       
     
     
       5.5. 
       veroordeelt Altop Products en Altop Kunstoftechniek hoofdelijk om aan Wire Weaving te betalen een bedrag van € 12.996,00, te vermeerderen met de wettelijke handelsrente als bedoeld in artikel 6:119a BW over een bedrag van € 12.100,00, met ingang van 6 juli 2023, tot de dag van volledige betaling, 
       
     
     
       5.6. 
       veroordeelt Altop Products en Altop Kunststoftechniek hoofdelijk in de proceskosten van € 925,00, te betalen binnen veertien dagen na aanschrijving daartoe, 
       
     
     
       5.7. 
       veroordeelt Altop Products en Altop Kunststoftechniek hoofdelijk tot betaling van de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW over de proceskosten als deze niet binnen veertien dagen na aanschrijving zijn betaald, 
       
     
     
       5.8. 
       wijst het meer of anders gevorderde af, 
       
       
         
           in conventie en in reconventie 
         
       
       
     
     
       5.9. 
       veroordeelt Altop Products en Altop Kunstoftechniek hoofdelijk tot betaling van € 92,00 plus de kosten van betekening als Altop Products en Altop Kunstoftechniek niet tijdig aan de veroordelingen voldoen en het vonnis daarna wordt betekend,  
       
       
         Dit vonnis is gewezen door mr. A. van Veldhuizen en in het openbaar uitgesproken op 22 mei 2024. 
       
       
       
         AV/FB