Bản án số: 26/2025/DS-ST
Ông Vũ Đình T yêu cầu tiếp tục hợp đồng đặt mua đất nền dự án
Số: 26/2025/DS-ST
Ngày: 18/07/2025
Tòa án xét xử: Tòa án nhân dân khu vực 6 - Đà Nẵng, TP Đà Nẵng
Cấp xét xử: Sơ thẩm
Loại vụ việc: Dân sự
Quan hệ pháp luật: Tranh chấp hợp đồng đặt cọc
Thông tin vụ việc: Căn cứ khoản 3 Điều 26; điểm a khoản 1 Điều 39, Điều 147, khoản 2 Điều 1 Luật số 85/2025/QH15 ngày 25/6/2025 của Quốc Hội, khoản 2 Điều 227, Điều 271, Điều 273 của Bộ luật Tố tụng dân sự; Điều 116, Điều 117, khoản 1 Điều 275, Điều 385, Điều 398, Điều 401 của Bộ luật Dân sự; khoản 2 Điều 26 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 của Ủy ban thường vụ Quốc hội. Tuyên xử: Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn ông Vũ Đình T đối với bị đơn Công ty Cổ phần B về việc “Tranh chấp hợp đồng đặt mua đất nền”. 1. Buộc Công ty Cổ phần B phải có nghĩa vụ tiếp tục thực hiện hợp đồng đặt mua đất nền dự án Hera Complex Riverside số 15/A10-33/HR-HĐĐM-BĐA Ngày 01/02/2018, được ký kết giữa ông Vũ Đình T và Công ty Cổ phần B.

## Page 1

1 TÒA ÁN NHÂN DÂN KHU VỰC 10 – ĐÀ NẴNG

Bản án số: 26/2025/DS-ST Ngày 18-7-2025.
V/v “Tranh chấp hợp đồng đặt mua đất nền”.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


NHÂN DANH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TÒA ÁN NHÂN DÂN KHU VỰC 10 – ĐÀ NẴNG
- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Võ Văn Thể.
Các Hội thẩm nhân dân: 1/ Bà Lương Thị Kim Anh.
 2/ Ông Nguyễn Lương Thành.
- Thư ký phiên tòa: Bà Đặng Thị Thúy Hằng – Thư ký Tòa án nhân Khu vực 10 – Đà Nẵng.
- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Khu vực 10 – Đà Nẵng tham gia phiên tòa: Bà Đinh Thị Thu Hòa – Kiểm sát viên.
Ngày 18 tháng 7 năm 2025, tại: Trụ sở Tòa án nhân dân Khu vực 10 – Đà nẵng, mở phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai vụ án Dân sự thụ lý số:
369/2024/TLST-DS ngày 18 tháng 10 năm 2024 về việc: “Tranh chấp hợp đồng đặt mua đất nền ”, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 109/2025/QĐXXST– DS ngày 20/5/2025 và Quyết định hoãn phiên tòa số 95/2025/QĐST-DS ngày 05/6/2025 và Thông báo thay đổi thời gian xét xử số 83/TB-TA ngày 25/6/2025, giữa các đương sự:
- Nguyên đơn: Ông Vũ Đình T , sinh năm: 1969; địa chỉ : K07/59 đường L, phường A, thành phố Đà Nẵng. Có đơn xin xét xử vắng mặt.
- Bị đơn: Công ty Cổ phần B ; địa chỉ trụ sở: Lô A7 -21, 22 KĐT Sentosa Riverside, phường Đ, thành phố Đà Nẵng. Người đại diện theo pháp luật: Ông Diệp Bảo L - Tổng giám đốc và ông Nguyễn Công M - Chủ tịch Hội đồng quản trị.
Người đại diện theo ủy quyền: Ông Nguyễn Đ, sinh năm: 1973; địa chỉ: Số 56, đường H, phường H, thành phố Đà Nẵng. Vắng mặt.
 - Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Công ty Cổ phần Đầu tưN ; địa chỉ trụ sở chính: Lô 13 khu B2 -78, khu đô thị ven sông H, phường N , thành phố Đà Nẵng. Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Đức T- Chủ tịch Hội đồng quản trị, ông Trương Văn H- Tổng Giám đốc. Vắng mặt.
NỘI DUNG VỤ ÁN:
Theo đơn khởi kiện , trong quá trình gi ải quyết vụ án nguyên đơn – ông Vũ Đình T trình bày: Ngày 01/02/2018, ông Vũ Đình T ký kết hợp đồng đặt mua đất nền dự án số 15/A10-33/HR-HĐĐM-BĐA với Công ty Cổ phần B (viết tắt là Công ty B) thông qua Công ty Cổ phần Đầu tưN mở bán ngày 01/02/2018 để đặt mua lô đất ký hiệu: Block A10-33; diện tích 125m2 (rộng 5m, dài 125m) tại Dự án Khu đô

## Page 2

2 thị Hera Complex Riverside mà chủ đầu tư là Công ty B với giá trị hợp đồng là:
850.000.000 đồng. Sau khi ký hợp đồng, thông qua Công ty Cổ phần Đầu tưN ông T đã thanh toán đầy đủ và đúng theo tiến độ của hợp đồng là 75% giá trị lô đất cho Công ty với tổng số tiền là: 632.250.000 đồng (có phiếu thu tiền mặt ngày 21/4/2018 và ngày27/4/2018). Số tiền còn lại tương ứng với 25% giá trị lô đất Công ty chưa yêu cầu thanh toán và các bên thỏa thuận khi nào hai bên ký hợp đồng chuyển nhượng QSD đất tại Văn phòng Công chứng, bàn giao bản chính giấy chứng nhận và bàn giao lô đất trên thực tế thì ông T sẽ thanh toán đ ủ số tiền cho Công ty B. Tuy nhiên, từ khi nhận thông báo cuối cùng số 315/2020/TB-BĐA ngày 08/12/2020 của Công ty B về việc điều chỉnh khớp nối quy hoạch 1/2000 của Ban quản lý Khu đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc nên chậm tiến độ và Công ty cam kết tiếp tục triển khai Dự án nhưng đến nay vẫn không thực hiện nên đã ảnh hưởng đến quyền lợi của ông T.
Tại thời điểm ký Hợp đồng số 15/A10-33/HR-HĐĐM-BĐA với Công ty B, ông Vũ Đình T được biết thửa đất nêu trên chủ đầu tư là Công ty B và thửa đất này chưa được cấp giấy chứng nhận QSD đất. Việc ký hợp đồng giữa ông và Công ty Bnhằm mục đích tiến đến việc ký hợp đồng chuyển nhượng QSD đất tại Văn phòng Công chứng khi thửa đất ký hiệu số A10-33, diện tích 125m2 được cấp giấy chứng nhận QSD đất. Ông Vũ Đình T chỉ xác định được lô đất ký hiệu số A10-33 trên bản đồ quy hoạch chi tiết 1/500, thực tế chưa nhận lô đất và cũng chưa xác định chính xác vị trí lô đất trên thực tế. Theo Điều 4 Hợp đồng đặt mua đất nền: Cam kết của các bên (4.1) trong vòng 415 ngày ( 16 tháng) kể từ ngày ký hợp đồng đặt mua, Công ty Bchịu trách nhiệm bàn giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông T, nhưng đến nay đã hơn 06 năm Công ty B vẫn không thực hiện nghĩa vụ của mình.
Vì vậy, ông Vũ Đình Tyêu cầu Tòa án giải quyết buộc Công ty Btiếp tục thực hiện Hợp đồng đặt mua số 15/A10-33/HR-HĐĐM-BĐA ký ngày 01/02/2018.
- Bị đơn: Trong quá trình giải quyết vụ án, b ị đơn vắng mặt nên Tòa án không thể tổ chức phiên họp và hòa giải được; tại phiên tòa bị đơn tiếp tục vắng mặt không có lý do.
- Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: Trong quá trình giải quyết vụ án, Công ty Cổ phần Đầu tưN vắng mặt và tại phiên tòa tiếp tục vắng mặt không lý do nên không có ý kiến gì về việc khởi kiện của nguyên đơn.
* Tóm tắt ý kiến phát biểu của Kiểm sát viên:
Về tố tụng: Trong quá trình thụ lý, giải quyết vụ án Thẩm phán, Thư ký, Hội đồng xét xử đã thực hiện đúng các quy định của pháp luật về tố tụng . Nguyên đơn đã chấp hành đúng quy định pháp luật tố tụng. B ị đơn, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đã được Tòa án triệu tập hợp lệ nhiều lần nhưng vắng mặt tại các phiên họp, hòa giải và tại phiên tòa xét xử là chưa chấp hành đúng các quy định của pháp luật tố tụng.
Về nội dung: Đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn, buộc Công ty Cổ phần B tiếp tục thực hiện Hợp đồng đặt mua số 15/A10-33/HR- HĐĐM-BĐA ký ngày 01/02/2018 giữa ông Vũ Đình T và Công ty Cổ phần B.

## Page 3

3 NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:
Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên tòa và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định:
[1] Về tố tụng: Nguyên đơn khởi kiện yêu cầu b ị đơn Công ty Cổ phần B có địa chỉ tại phường Đ, thành phố Đà Nẵng tiếp tục thực hiện Hợp đồng đặt mua đất nền số 15/A10-33/HR-HĐĐM-BĐA ký ngày 01/02/2018 được ký kết giữa các b ên.
Vì vậy, đây là “Tranh chấp Hợp đồng đặt mua đất nền” thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân Khu vực 10 – Đà Nẵng theo quy đinh tại khoản 3 Điều 26, khoản 2 Điều 1 Luật số 85/2025/QH15 ngày 25/6/2025 của Quốc Hội điểm a khoản 1 Điều 39 của Bộ luật Tố tụng dân sự.
Bị đơn và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đã được Tòa án triệu tập hợp lệ nhưng vắng mặt tại phiên tòa lần thứ hai không có lý do. Do đó, Tòa án xét xử vắng mặt các đương sự là đảm bảo pháp luật theo đúng quy định tại điểm b khoản 2 Điều 227, Điều 228 Bộ luật Tố tụng dân sự.
[2] Về nội dung tranh chấp: Nguyên đơn ông Vũ Đình T khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết: Buộc Công ty Btiếp tục thực hiện hợp đồng đặt mua đất nền dự án Hera Complex Riverside số 15/A10-3/HR-HĐĐM-BĐA ngày 01/02/2018 (viết tắt là Hợp đồng số 15), ký kết giữa ông T và Công ty Cổ phần B đối với lô đất có ký hiệu số A10-33, diện tích tạm tính 125m2 (chiều dài 25 m, chiều rộng 05 m) tại Dự án Khu đô thị Hera Complex Riverside do Công ty B làm chủ đầu tư . Việc ông T yêu cầu Công ty B tiếp tục thực hiện Hợp đồng số 15 là đã bao gồm các nội dung về việc ký kết hợp đồng chuyển nhượng, bàn giao đất, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Bởi lẽ, các yêu cầu nêu trên được các bên thỏa thuận tại Điều 4 của Hợp đồng số 89. Do đó, Hội đồng xét xử xem xét đối với yêu cầu buộc Công ty B tiếp tục thực hiện Hợp đồng số 15 là đã đảm bảo tất cả các yêu cầu của nguyên đơn.
Xét yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn thì thấy: Dự án Khu đô thị Hera Complex Riverside đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 tại Quyết định số 1822/QĐ-UBND ngày 24/5/2017 do Công ty TNHH Sản xuất và Thương Bách Đạt làm chủ đầu tư theo Quyết định giao chủ đầu tư số 3681/QĐUBND ngày 19/11/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam. Ngày 10/7/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 2450/QĐ - UBND về việc chuyển nhiệm vụ chủ đầu tư các Dự án trên địa bàn tỉnh Quảng Nam của Công ty TNHH Sản xuất và Thương Mại Đ cho Công ty Cổ phần B . Như vậy, Công ty Cổ phần B là đơn vị được UBND tỉnh Quảng Nam giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư Dự án Khu đô thị Hera Complex Riverside tại Khu đô thị mới N, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam (nay là phường Đ, thành phố Đà Nẵng).
Ngày 01/02/2018, giữa ông Vũ Đình T và Công ty Cổ phần B ký kết hợp đồng số 15/A10-33/HR-HĐĐM-BĐA. Theo đó, ông T đã nộp trước số tiền 632.250.000 đồng để nhận chuyển nhượng lô đất số A10-33, diện tích 125m2; đơn giá 6.150.000đ/m2, tổng giá trị lô đất là 850.000.000 đồng tại Dự án Khu đô thị Hera Complex Riverside do Công ty Blàm chủ đầu tư. Công ty Bcam kết số tiền mà ông T nộp cho Công ty Bđược nhận kết quả bằng sản phẩm là quy ền sử dụng lô đất ký hiệu Block A10-33; diện tích 125m2 (rộng 5m, dài 125m) và trong thời hạn 4 15 ngày (16 tháng), kể từ ngày ký hợp đồng Công ty B chịu trách nhiệm bàn giao Giấy chứng nhận QSD đất của lô đất nêu cho ông T. Như vậy, Hợp đồng số 15 ký kết

## Page 4

4 giữa ông T và Công ty B là sự thỏa thuận hoàn toàn tự nguyện, có đủ năng lực hành vi dân sự, nội dung giao kết hợp đồng phù hợp với quy định của pháp luật nên phát sinh hiệu lực nên các bên phải có nghĩa vụ thực hiện theo quy định tại Điều 117, khoản 1 Điều 275, Điều 352, Điều 401 Bộ luật Dân sự.
Thực hiện Hợp đồng số 15, ông T thực hiện tiến độ thanh toán đúng thỏa thuận và đã nộp cho Công ty Bsố tiền 632.250.000đồng tương đương 75% giá trị lô đất ký hiệu số A10-33 mà ông T đặt mua. Ông T đã trực tiếp thanh toán số tiền trên cho môi giới Hoàng Nhất Nam ngày 21/4/2018 và Công ty Bngày 27/4/2018.
Theo thỏa thuận tại Điều 4 của Hợp đồng số 15, Công ty Bcam kết trong vòng 480 ngày ; kể từ ngày ký Hợp đồng, Công ty B chịu trách nhiệm bàn giao Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất cho ông T. Tính đến nay đã quá thời hạn thỏa thuận, nhưng ông T vẫn yêu cầu tiếp tục thực hiện Hợp đồng số 15. Đồng thời, Dự án Khu đô thị Hera Complex Riverside hiện nay tuy chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đến hết tháng 12/2025 và hoàn thiện đưa vào khai thác sử dụng theo Văn bản số 6807/UBND-KTN ngày 10/9/2024. Do đó, Hợp đồng số 15 vẫn đảm bảo các điều kiện có hiệu lực để thực hiện theo quy định của pháp luật nên ông Tyêu cầu buộc Công ty B tiếp tục thực hiện hợp đồng là có căn cứ chấp nhận. Ý kiến đề nghị chấm dứt Hợp đồng số 15 và hoàn trả lại tiền của Công ty B không có căn cứ nên HĐXX không chấp nhận.
[3] Về chi phí tố tụng và án phí dân sự sơ thẩm: Do yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn được chấp nhận nên bị đơn phải chịu chi phí tố tụng và án phí dân sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.
Vì các lẽ trên, QUYẾT ĐỊNH:
Căn cứ khoản 3 Điều 26; điểm a khoản 1 Điều 39, Điều 147, khoản 2 Điều 1 Luật số 85/2025/QH15 ngày 25/6/2025 của Quốc Hội, khoản 2 Điều 227, Điều 271, Điều 273 của Bộ luật Tố tụng dân sự ; Điều 116, Điều 117, khoản 1 Điều 275, Điều 385, Đi ều 398, Điều 401 của B ộ luật Dân sự ; khoản 2 Điều 26 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 của Ủy ban thường vụ Quốc hội.
Tuyên xử: Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn ông Vũ Đình T đối với bị đơn Công ty Cổ phần B về việc “Tranh chấp hợp đồng đặt mua đất nền”.
1. Buộc Công ty Cổ phần B phải có nghĩa vụ tiếp tục thực hiện hợp đồng đặt mua đất nền dự án Hera Complex Riverside số 15/A10-33/HR-HĐĐM-BĐA Ngày 01/02/2018, được ký kết giữa ông Vũ Đình T và Công ty Cổ phần B.
2. Về án phí: Buộc Công ty Cổ phần B phải chịu 300.000 đồng (Ba trăm ngàn đồng) án phí Dân sự sơ thẩm. Hoàn trả cho ông Vũ Đình T số tiền tạm ứng án phí dân sự sơ thẩm đã nộp 300.000 đồng (Ba trăm nghìn đồng) theo biên lai thu số 0014804 ngày 18/10/2024 của Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Điện B àn, tỉnh Quảng Nam (nay là Phòng thi hành án dân sự Khu vực 10 – Đà Nẵng).
3. Về chi phí tố tụng: Chi phí xem xét, thẩm định tại chổ số tiền 1. 800.000 đồng (Một triệu tám trăm nghìn đồng). Buộc Công ty Cổ phần B phải có nghĩa vụ hoàn trả cho ông Vũ Đình T số tiền trên.

## Page 5

4. Đương sực ó mặt tại phiên tòa được quyền kháng cáo Bản án sơ thẩm trong hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án (ngày 18/7/2025). Bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại phiên tòa được quyền kháng cáo bản án sơ thẩm trong hạn 15 ngày kể từ ngày bản án được tống đạt hợp lệ.
Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, ngườip hải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc b ị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật thi hành án dân sự;
thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự.
 Nơi nhận:
- Đương sự;
- TAND Tp. Đà Nẵng;
- VKSND Khu vực 10 – Đà Nẵng;
- THADS tp Đà Nẵng;
- Lưu hồ sơ vụ án.
TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa

 (Đã ký)


Võ Văn Thể

## Page 6

6