11.1 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป

  11.1.1 ตารางสรุปงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) และกิจการร่วมค้า

งบดุล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552, 2551 และ2550

หน่วย : บาท

  ------------------------------------ --------------- -------- --------------- -------- --------------- --------
                                       2552                     2551                     2550            

  สินทรัพย์                                                                                                 

  สินทรัพย์หมุนเวียน                                                                                          

  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด           590,639,234     12.9%    427,114,843     10.8%    230,626,785     6.8%

  เงินลงทุนชั่วคราว - ตั๋วสัญญาใช้เงิน          -               0.0%     3,850,000       0.1%     0               0.0%

  ลูกหนี้การค้า - สุทธิ                      498,489,258     10.9%    512,359,056     13.0%    562,393,271     16.6%

  ลูกหนี้เงินประกันผลงานตามสัญญาก่อสร้าง - สุทธิ 386,170,274     8.4%     426,954,348     10.8%    305,328,859     9.0%

  มูลค่างานระหว่างก่อสร้างที่ยังไม่เรียกเก็บ      1,022,855,219   22.3%    907,395,428     23.0%    488,222,696     14.4%

  เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน -    192,427,465     4.2%     108,741,189     2.8%     55,954,689      1.7%
  สุทธิ                                                                                                    

  สินค้าคงเหลือ                           341,998,367     7.4%     231,093,488     5.9%     134,300,178     4.0%

  เงินจ่ายล่วงหน้าให้ผู้รับเหมาช่วง -สุทธิ        39,961,625      0.9%     99,224,041      2.5%     20,955,740      0.6%

  ลูกหนี้อื่น - สุทธิ                         8,213,814       0.2%     9,639,616       0.2%     16,995,925      0.5%

  สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น                      23,878,625      0.5%     25,470,770      0.6%     39,364,834      1.2%

  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน                     3,104,633,881   67.6%    2,751,842,779   69.9%    1,854,142,977   54.7%

  สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน                                                                                        

  เงินลงทุนในกิจการร่วมค้า และบริษัทร่วม       234,658         0.0%     395,290         0.0%     276,010,231     8.2%

  เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ               286,908,069     6.2%     157,132,343     4.0%     392,544,092     11.6%

  ที่ดินรอการพัฒนา                         99,643,500      2.2%     99,643,500      2.5%     99,643,500      2.9%

  เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน -   -               0.0%     -               0.0%     -               0.0%
  สุทธิ                                                                                                    

  เงินให้กู้ยืมระยะยาวอื่น - สุทธิ              -               0.0%     -               0.0%     -               0.0%

  ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ              413,788,633     9.0%     391,314,395     9.9%     362,907,590     10.7%

  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน                        901,380         0.0%     1,149,570       0.0%     2,344,113       0.1%

  ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย                  405,653,267     8.8%     258,696,832     6.6%     214,766,315     6.3%

  เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน           228,738,832     5.0%     221,931,999     5.6%     160,255,665     4.7%

  สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - สุทธิ              53,574,500      1.2%     55,907,565      1.4%     23,964,722      0.7%

  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน                   1,489,442,839   32.4%    1,186,171,494   30.1%    1,532,436,228   45.3%

  รวมสินทรัพย์                            4,594,076,720   100.0%   3,938,014,273   100.0%   3,386,579,205   100.0%
  ------------------------------------ --------------- -------- --------------- -------- --------------- --------

บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) และกิจการร่วมค้า

งบดุล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552, 2551 และ2550

หน่วย : บาท

  ------------------------------------------------- --------------- ------- --------------- ------- --------------- -------
                                                    2552                    2551                    2550            

  หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น                                                                                                

  หนี้สินหมุนเวียน                                                                                                       

  เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน   106,202,141     2.3%    104,126,413     2.6%    40,312,826      1.2%

  เจ้าหนี้การค้า                                        575,917,360     12.5%   559,867,368     14.2%   495,424,850     14.6%

  เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี                                        50,000,000      1.3%    40,000,000      1.2%

  เจ้าหนี้ตามแผนปรับโครงสร้างหนี้ที่ถึงกำหนด                                                                                  

  ชำระภายในหนึ่งปี                                     132,952,206     2.9%    140,752,961     3.6%    154,420,786     4.6%

  เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน                    13,461,480      0.3%    13,461,480      0.3%    11,166,414      0.3%

  เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการอื่น                     414,350,000     9.0%    431,300,000     11.0%   311,000,000     9.2%

  หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี         23,588,711      0.5%    24,441,552      0.6%    21,174,929      0.6%

  ประมาณการหนี้สินระยะสั้น                               49,367,370      1.1%    30,976,437      0.8%                    

  เงินรับล่วงหน้าตามสัญญาก่อสร้าง                          324,220,827     7.1%    278,388,755     7.1%    178,919,064     5.3%

  เงินประกันผลงานจากผู้รับเหมาช่วง                        255,155,421     5.6%    181,587,646     4.6%    127,929,175     3.8%

  ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย                                     171,282,484     3.7%    145,555,187     3.7%    157,038,310     4.6%

  ภาษีมูลค่าเพิ่มรอออกใบกำกับภาษี                          95,207,648      2.1%    102,233,720     2.6%                    

  หนี้สินหมุนเวียนอื่น                                     25,708,454      0.6%    52,894,652      1.3%    63,148,702      1.9%

  รวมหนี้สินหมุนเวียน                                    2,187,414,102   47.6%   2,115,586,171   53.7%   1,600,535,056   47.3%

  หนี้สินไม่หมุนเวียน                                                                                                     

  เงินกู้ยืมระยะยาวอื่น                                   -               0.0%    -               0.0%    50,000,000      1.5%

  เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน                   -               0.0%    -               0.0%    277,777         0.0%

  หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน                              71,716,308      1.6%    57,861,156      1.5%    44,057,258      1.3%

  ประมาณการหนี้สินระยะยาว                              151,305,431     3.3%    40,605,156      1.0%    -               0.0%

  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน                                  223,021,638     4.9%    89,446,312      2.5%    94,335,035      2.8%

  รวมหนี้สิน                                           2,410,435,740   52.5%   2,214,052,483   56.2%   1,694,870,091   50.0%
  ------------------------------------------------- --------------- ------- --------------- ------- --------------- -------

บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) และกิจการร่วมค้า

งบดุล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552, 2551 และ2550

หน่วย : บาท

  ----------------------------- --------------- -------- --------------- -------- --------------- --------
                                2552                     2551                     2550            

  หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น                                                                              

  ส่วนของผู้ถือหุ้น                                                                                     

  ทุนเรือนหุ้น                                                                                        

  ทุนจดทะเบียน                    1,600,000,000   34.8%    1,600,000,000   40.6%    1,600,000,000   47.2%

  ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว          1,600,000,000   34.8%    1,600,000,000   40.6%    1,600,000,000   47.2%

  ลูกหนี้ค่าหุ้น                      (11,241,700)    -0.2%    (13,036,063)    -0.3%    (13,036,063)    -0.4%

  ส่วนเกินทุน                                                                                        

  ส่วนเกินมูลค่าหุ้น                  23,744          0.0%     23,744          0.0%     23,744          0.0%

  การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ                                                                     

  หลักทรัพย์เผื่อขาย                 (273,716,905)   -6.0%    (413,492,631)   -10.5%   (178,080,882)   -5.3%

  กำไรสะสม                                                                                        

  จัดสรรแล้ว                                                                                        

  สำรองตามกฎหมาย                41,161,100      0.9%     25,160,785      0.6%     13,639,193      0.4%

  ยังไม่ได้จัดสรร                   827,414,741     18.0%    525,305,955     13.3%    269,163,122     7.9%

  รวมส่วนของผู้ถือหุ้น                2,183,640,980   47.5%    1,723,961,790   43.8%    1,691,709,114   50.0%

  รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น         4,594,076,720   100.0%   3,938,014,273   100.0%   3,386,579,205   100.0%
  ----------------------------- --------------- -------- --------------- -------- --------------- --------

บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) และกิจการร่วมค้า

งบกำไรขาดทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552, 2551 และ2550

  หน่วย : บาท

  -------------------------------------- --------------- -------- --------------- -------- --------------- --------
                                         2552                     2551                     2550            

  รายได้                                                                                                    

  รายได้จากการขายและการให้บริการ            6,197,566,826   98.8%    5,856,073,530   95.9%    5,370,407,939   99.0%

  กำไรจากการขายและรับคืนเงินลงทุนในบริษัทร่วม   122,720         0.0%     42,282,512      0.7%     -               -

  ดอกเบี้ยรับ                               4,764,732       0.1%     4,154,485       0.1%     6,831,286       0.1%

  โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ                  5,540,231       0.1%     133,062,314     2.2%     -               -

  กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน                    1,116,999       0.0%     -               -        3,290,173       0.1%

  โอนกลับค่าเผื่อมูลค่าเงินลงทุนลดลง             -               -        -               -        27,478,896      0.5%

  รายได้อื่น                                66,614,621      1.1%     70,107,049      1.1%     12,305,285      0.2%

  ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย      -               -        -               -        3,874,057       0.1%

  รวมรายได้                               6,275,726,129   100.0%   6,105,679,890   100.0%   5,424,187,636   100.0%

  ค่าใช้จ่าย                                                                                                  

  ต้นทุนจากการก่อสร้าง                       5,506,119,955   87.7%    5,423,675,473   88.8%    4,870,971,325   89.8%

  ค่าใช้จ่ายในการขาย                        43,990,094      0.7%     6,827,204       0.1%     208,010,420     3.8%

  ค่าใช้จ่ายในการบริหาร                      148,754,752     2.4%     148,161,613     2.4%     0               -

  ค่าตอบแทนผู้บริหาร                         12,810,100      0.2%     5,492,000       0.1%                     

  ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ                -               0.0%     442,164         0.0%                     

  หนี้สงสัยจะสูญ                             33,875,306      0.5%     101,702,975     1.7%     49,038,980      0.9%

  ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์              2,156,667       0.0%     -               0.0%     0               -

  ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย     -               0.0%     -               0.0%     7,342,656       0.1%

  ผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากงานก่อสร้าง       18,390,933      0.3%     30,976,437      0.5%     0               -

  ประมาณการค่าปรับงานล่าช้าตามสัญญาก่อสร้าง     110,700,275     1.8%     40,605,156      0.7%     -               -

  รวมค่าใช้จ่าย                             5,876,798,082   93.6%    5,757,883,022   94.3%    5,135,363,381   94.7%

  กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้        398,928,047     6.4%     347,796,868     5.7%     288,824,255     5.3%

  ต้นทุนทางการเงิน                          48,218,938      0.8%     67,859,490      1.1%     40,762,668      0.8%

  ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม         21,536,661      0.3%     12,272,953      0.2%                     

  กำไรก่อนภาษีเงินได้                        329,172,448     5.2%     267,664,425     4.4%                     

  ภาษีเงินได้                               11,063,347      0.2%     -               0.0%     -               -

  กำไรสุทธิสำหรับปี                          318,109,101     5.1%     267,664,425     4.4%     248,061,587     4.6%

                                                                                                           

  กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน                        0.20                     0.17                     0.16            
  -------------------------------------- --------------- -------- --------------- -------- --------------- --------

บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) และกิจการร่วมค้า

งบกระแสเงินสด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552, 2551 และ2550

  หน่วย : บาท

  ----------------------------------------- --------------- --------------- ---------------
                                            2552            2551            2550

  กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน                                                  

  กำไรสุทธิสำหรับปี                             318,109,101     267,664,425     248,061,587

  รายการปรับปรุง                                                              

  หนี้สูญได้รับคืน                                -               (94,186,903)    -

  โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ                     (5,540,231)     (133,062,314)   (36,360,310)

  หนี้สงสัยจะสูญ                                33,875,306      101,702,975     85,399,290

  ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย                   85,275,386      82,036,116      63,403,399

  ดอกเบี้ยรับ                                  (4,764,732)     (4,154,485)     (6,831,286)

  ต้นทุนทางการเงิน                             48,218,938      49,599,468      40,762,668

  กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์                     (5,125,869)     (6,579,224)     (1,246,977)

  กำไรจากการขายและรับคืนเงินลงทุนในบริษัทร่วม      (122,720)       (42,282,512)    -

  (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง   (1,240,768)     1,075,308       (6,283,512)

  ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม            21,536,661      12,272,953      7,342,656

  ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม                                         (3,874,057)

  ค่าเผื่อมูลค่าเงินลงทุนลดลง(โอนกลับ)              -               -               (27,478,896)

  ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์                 2,156,667       -               -

  ผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากงานก่อสร้าง          18,390,933      30,976,437      -

  ประมาณการค่าปรับงานล่าช้าตามสัญญาก่อสร้าง        110,700,275     40,605,156      -

  ประมาณการผลขาดทุนจากภาระตามสัญญาร่วมค้า       -               -               -

  ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายไม่ขอคืนตัดบัญชี            -               -               1,700,376

  ภาษีเงินได้                                  11,063,347      -               -

                                            632,532,294     323,927,422     364,594,938

  การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน                                       

  ลูกหนี้การค้า                                 (2,778,541)     172,494,908     (161,705,056)

  ลูกหนี้เงินประกันผลงานตามสัญญาก่อสร้าง            31,544,753      (110,404,451)   (98,430,054)

  มูลค่างานระหว่างก่อสร้างที่ยังไม่เรียกเก็บจากลูกค้า    (117,643,671)   (419,172,732)   (175,296,540)

  สินค้าคงเหลือ                                (110,904,879)   (96,793,310)    (23,046,020)

  เงินจ่ายล่วงหน้าให้ผู้รับเหมาช่วง                  59,262,416      (78,268,301)    32,397,443

  ลูกหนี้อื่น                                    1,162,265       8,872,278       8,091,779

  สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น                           2,705,917       14,207,994      (9,094,494)

  จ่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย                    (177,596,412)   (156,473,763)   (126,156,144)

  รับคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย                   17,465,954      112,543,246     107,627,702

  ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน                       (83,686,275)    (58,126,054)    (3,122,213)

  สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น                         2,287,074       (31,942,843)    (10,599,828)
  ----------------------------------------- --------------- --------------- ---------------

บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) และกิจการร่วมค้า

งบกระแสเงินสด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552, 2551 และ2550

  หน่วย : บาท

  ------------------------------------------- -------------- -------------- ---------------
                                              2552           2551           2550

  เจ้าหนี้การค้า                                  16,049,992     64,442,518     96,552,440

  เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน                        -              2,295,065      (3,930,902)

  เงินรับล่วงหน้าตามสัญญาก่อสร้าง                    45,832,072     99,469,691     13,014,913

  เงินประกันผลงานจากผู้รับเหมาช่วง                  73,567,774     53,658,471     (1,814,315)

  ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย                               25,890,322     (11,567,348)   60,803,721

  หนี้สินหมุนเวียนอื่น                               (34,212,270)   87,667,767     43,590,627

  เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน       381,478,785    (23,169,442)   113,477,997

                                                                            

  กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน                                                   

  รับดอกเบี้ย                                    5,194,609      3,840,554      6,831,286

  เงินสดรับจากการขายและรับคืนเงินลงทุนในบริษัทร่วม     22,578,890     390,623,500    114,687,500

  เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน            -              -              23,000,000

  เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน                  (6,806,833)    (61,676,334)   (20,943,073)

  ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์                        (90,635,788)   (79,139,067)   (164,665,080)

  ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน                             (511,681)      (420,175)      (2,983,283)

  ขายอุปกรณ์                                    31,809,748     24,155,064     34,853,617

  ซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม                          (43,832,198)   (84,999,000)   -

  ซื้อเงินลงทุนชั่วคราว                             -              (3,850,000)    -

  ซื้อที่ดินรอการพัฒนา                              -              -              (72,552,209)

  รับคืนเงินลงทุนชั่วคราว                           3,850,000                     

  เงินสดรับจากการไถ่ถอนตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด   10,000,000                    -

  เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน           (68,353,253)   188,534,542    (81,771,242)
  ------------------------------------------- -------------- -------------- ---------------

  .

บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) และกิจการร่วมค้า

งบกระแสเงินสด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552, 2551 และ2550

  หน่วย : บาท

  --------------------------------------- --------------- -------------- ---------------
                                          2552            2551           2550

  กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน                                             

  จ่ายต้นทุนทางการเงิน                        (49,925,610)    (67,775,265)   (40,320,722)

  เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร                      5,075,728       5,113,587      40,312,826

  เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน    70,000,000      73,000,000     157,200,000

  จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน       (16,950,000)    120,300,000    -

  เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน         -               (277,777)      (92,592)

  จ่ายชำระเจ้าหนี้ตามแผนปรับโครงสร้างหนี้         (4,765,624)     (14,743,133)   (14,316,853)

  เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวอื่น               -               -              50,000,000

  จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน      (50,000,000)    (40,000,000)   (130,000,000)

  จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน             (30,035,635)    (30,194,454)   (16,404,302)

  เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน    (149,601,141)   31,122,958     46,378,357

  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ      163,524,391     196,488,058    78,085,112

  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี      427,114,843     230,626,785    152,541,673

  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี      590,639,234     427,114,843    230,626,785

                                                                         

  รายการที่ไม่กระทบเงินสด                                                    

  ซื้อเครื่องจักรและยานพาหนะตามสัญญาเช่าการเงิน   43,037,844      47,264,975     52,682,247
  --------------------------------------- --------------- -------------- ---------------

บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

งบดุล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552, 2551 และ2550

หน่วย : บาท

  ------------------------------------------ --------------- -------- --------------- -------- --------------- --------
                                             2552                     2551                     2550            

  สินทรัพย์                                                                                                       

  สินทรัพย์หมุนเวียน                                                                                                

  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด                 584,511,911     12.9%    426,953,048     11.6%    137,555,554     4.3%

  เงินลงทุนชั่วคราว - ตั๋วสัญญาใช้เงิน                3,850,000       0.1%     3,850,000       0.1%     0               0.0%

  ลูกหนี้การค้า - สุทธิ                            512,359,056     13.9%    512,359,056     13.9%    562,393,271     17.5%

  ลูกหนี้เงินประกันผลงานตามสัญญาก่อสร้าง - สุทธิ       425,654,348     11.5%    425,654,348     11.5%    304,994,434     9.5%

  มูลค่างานระหว่างก่อสร้างที่ยังไม่เรียกเก็บจากลูกค้า -   736,133,624     20.0%    736,133,624     20.0%    388,837,129     12.1%
  สุทธิ                                                                                                          

  เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ      85,684,804      2.3%     85,684,804      2.3%     125,397,598     3.9%

  สินค้าคงเหลือ                                 231,093,488     6.3%     231,093,488     6.3%     112,182,639     3.5%

  เงินจ่ายล่วงหน้าให้ผู้รับเหมาช่วง                   99,095,265      2.7%     99,095,265      2.7%     10,574,733      0.3%

  ลูกหนี้อื่น - สุทธิ                               9,638,552       0.3%     9,638,552       0.3%     16,995,925      0.5%

  สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น                            17,461,052      0.5%     17,461,052      0.5%     24,695,612      0.8%

  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน                           2,547,923,237   69.1%    2,547,923,237   69.1%    1,683,626,895   52.3%

  สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน                                                                                              

  เงินลงทุนในบริษัทร่วม                           -               0.0%     -               0.0%     314,999,500     9.8%

  เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ                     286,908,069     6.3%     157,132,343     4.3%     392,544,092     12.2%

  ที่ดินรอการพัฒนา                               99,643,500      2.2%     99,643,500      2.7%     99,643,500      3.1%

  เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ     -               0.0%     -               0.0%     -               0.0%

  เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น - สุทธิ             -               0.0%     -               0.0%     -               0.0%

  ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ                    407,429,923     9.0%     380,624,452     10.3%    347,874,392     10.8%

  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน                              901,380         0.0%     1,149,570       0.0%     2,344,113       0.1%

  ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย                        404,288,387     8.9%     237,728,729     6.4%     198,126,451     6.1%

  เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน                 228,738,832     5.1%     221,931,999     6.0%     160,255,665     5.0%

  สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - สุทธิ                    40,287,604      0.9%     41,316,768      1.1%     22,266,014      0.7%

  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน                         1,468,197,695   32.4%    1,139,527,361   30.9%    1,538,053,727   47.7%

  รวมสินทรัพย์                                  4,527,929,196   100.0%   3,687,450,598   100.0%   3,221,680,622   100.0%
  ------------------------------------------ --------------- -------- --------------- -------- --------------- --------

บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

งบดุล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552, 2551 และ2550

หน่วย : บาท

  ------------------------------------------------- --------------- ------- --------------- ------- --------------- -------
                                                    2552                    2551                    2550            

  หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น                                                                                                

  หนี้สินหมุนเวียน                                                                                                       

  เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน   80,140,614      1.8%    78,097,944      2.1%    -               0.0%

  เจ้าหนี้การค้า                                        351,189,035     7.8%    327,213,631     8.9%    327,667,321     10.2%

  เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี                -               0.0%    50,000,000      1.4%    40,000,000      1.2%

  เจ้าหนี้ตามแผนปรับโครงสร้างหนี้ที่ถึงกำหนด                                                                                  

  ชำระภายในหนึ่งปี                                     132,952,206     2.9%    140,752,961     3.8%    154,420,786     4.8%

  เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน                    -               0.0%    -               0.0%    -               0.0%

  เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการอื่น                     414,350,000     9.2%    431,300,000     11.7%   311,000,000     9.7%

  หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี         23,588,711      0.5%    24,441,552      0.7%    21,174,929      0.7%

  เงินรับล่วงหน้าตามสัญญาก่อสร้าง                          324,220,827     7.2%    278,388,755     7.5%    178,919,064     5.6%

  เงินประกันผลงานจากผู้รับเหมาช่วง                        243,371,480     5.4%    178,884,091     4.9%    111,565,335     3.5%

  ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย                                     170,764,697     3.8%    144,810,515     3.9%    154,468,127     4.8%

  ภาษีมูลค่าเพิ่มรอออกใบกำกับภาษี                          83,380,369      1.8%    91,029,677      2.5%                    

  หนี้สินหมุนเวียนอื่น                                     22,709,484      0.5%    38,942,013      1.1%    60,469,744      1.9%

  รวมหนี้สินหมุนเวียน                                    1,846,667,423   40.8%   1,783,861,139   48.4%   1,359,685,306   42.2%

  หนี้สินไม่หมุนเวียน                                                                                                     

  เงินกู้ยืมระยะยาวอื่น                                   -               0.0%    -               0.0%    50,000,000      1.6%

  หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน                              71,716,207      1.6%    57,861,156      1.6%    44,057,258      1.4%

  ประมาณการหนี้สินระยะยาว                              442,608,926     9.8%    140,368,044     3.8%    57,597,897      1.8%

  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน                                  514,325,133     11.4%   198,229,200     5.4%    151,655,155     4.7%

  รวมหนี้สิน                                           2,360,992,556   52.1%   1,982,090,339   53.8%   1,511,340,461   46.9%
  ------------------------------------------------- --------------- ------- --------------- ------- --------------- -------

บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

งบดุล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552, 2551 และ2550

หน่วย : บาท

  ----------------------------- --------------- -------- --------------- -------- --------------- --------
                                2552                     2551                     2550            

  หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น                                                                              

  ส่วนของผู้ถือหุ้น                                                                                     

  ทุนเรือนหุ้น                                                                                        

  ทุนจดทะเบียน                    1,600,000,000   35.3%    1,600,000,000   43.4%    1,600,000,000   49.7%

  ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว          1,600,000,000   35.3%    1,600,000,000   43.4%    1,600,000,000   49.7%

  ลูกหนี้ค่าหุ้น                      (11,241,700)    -0.2%    (13,036,063)    -0.4%    (13,036,063)    -0.4%

  ส่วนเกินทุน                                      0.0%                     0.0%                     

  ส่วนเกินมูลค่าหุ้น                  23,744          0.0%     23,744          0.0%     23,744          0.0%

  การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ                                                                     

  หลักทรัพย์เผื่อขาย                 (273,716,905)   -6.0%    (413,492,631)   -11.2%   (178,080,882)   -5.5%

  กำไรสะสม                                                                                        

  จัดสรรแล้ว                                                                                        

  สำรองตามกฎหมาย                41,161,100      0.9%     25,160,785      0.7%     13,639,193      0.4%

  ยังไม่ได้จัดสรร                   810,710,401     17.9%    506,704,424     13.7%    287,794,169     8.9%

  รวมส่วนของผู้ถือหุ้น                2,166,936,640   47.9%    1,705,360,259   46.2%    1,710,340,161   53.1%

  รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น         4,527,929,196   100.0%   3,687,450,598   100.0%   3,221,680,622   100.0%
  ----------------------------- --------------- -------- --------------- -------- --------------- --------

บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

งบกำไรขาดทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552, 2551 และ2550

  หน่วย : บาท

  -------------------------------------- --------------- -------- --------------- -------- --------------- --------
                                         2552                     2551                     2550            

  รายได้                                                                                                    

  รายได้จากการก่อสร้าง                      6,188,663,448   98.8%    5,185,317,944   96.2%    3,987,226,220   98.8%

  กำไรจากการขายและรับคืนเงินลงทุนในบริษัทร่วม   -               0.0%     -               0.0%     -               0.0%

  ดอกเบี้ยรับ                               4,764,103       0.1%     4,151,774       0.1%     6,831,286       0.2%

  โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ                  5,540,231       0.1%     133,062,314     2.5%     -               0.0%

  กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน                    1,116,999       0.0%     -               0.0%     3,290,173       0.1%

  โอนกลับค่าเผื่อมูลค่าเงินลงทุนลดลง             -               0.0%     -               0.0%     27,478,896      0.7%

  รายได้อื่น                                66,614,621      1.1%     70,099,055      1.3%     12,084,890      0.3%

  รวมรายได้                               6,266,699,402   100.0%   5,392,631,087   100.0%   4,036,911,465   100.0%

                                                                                                           

  ค่าใช้จ่าย                                                                                                  

  ต้นทุนจากการก่อสร้าง                       5,331,109,747   85.1%    4,747,116,539   88.0%    3,532,465,992   87.5%

  ค่าใช้จ่ายในการขาย                        43,990,094      0.7%     6,827,204       0.1%     152,621,684     3.8%

  ค่าใช้จ่ายในการบริหาร                      148,167,956     2.4%     145,244,952     2.7%                     

  ค่าตอบแทนผู้บริหาร                         12,810,100      0.2%     5,492,000       0.1%                     

  ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน                   -               0.0%     442,164         0.0%     0               0.0%

  หนี้สงสัยจะสูญ                             33,875,306      0.5%     101,702,975     1.9%     49,038,980      1.2%

  ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม      21,253,308      0.3%     -               0.0%                     

  ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์              -               0.0%     9,375,000       0.2%     0               0.0%

  ประมาณการผลขาดทุนจากภาระตามสัญญาร่วมค้า    302,240,883     4.8%     90,964,890      1.7%     26,602,989      0.7%

  รวมค่าใช้จ่าย                             5,893,447,394   94.0%    5,107,165,724   94.7%    3,760,729,645   93.2%

                                                                                                           

  กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้        373,252,008     6.0%     285,465,363     5.3%     276,181,820     6.8%

  ต้นทุนทางการเงิน                          42,182,369      0.7%     55,033,516      1.0%     38,138,686      0.9%

  กำไรก่อนภาษีเงินได้                        331,069,639     5.3%     230,431,847     4.3%     238,043,134     5.9%

  ภาษีเงินได้                               11,063,347      0.2%     -               0.0%     -               0.0%

  กำไรสุทธิสำหรับปี                          320,006,292     5.1%     230,431,847     4.3%     238,043,134     5.9%

                                                                                                           

  กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน                        0.20                     0.14                     0.15            
  -------------------------------------- --------------- -------- --------------- -------- --------------- --------

บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552, 2551 และ2550

  หน่วย : บาท

  ----------------------------------------- --------------- --------------- ---------------
                                            2552            2551            2550

  กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน                                                  

  กำไรสุทธิสำหรับปี                             320,006,292     230,431,847     238,043,134

  รายการปรับปรุง                                                              

  หนี้สูญได้รับคืน                                -               (94,186,903)    -

  โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ                     (5,540,231)     (133,062,314)   (36,360,310)

  หนี้สงสัยจะสูญ                                33,875,306      101,702,975     85,399,290

  ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย                   80,944,153      77,693,017      59,358,140

  ดอกเบี้ยรับ                                  (4,764,103)     (4,151,774)     (6,831,286)

  ต้นทุนทางการเงิน                             42,182,369      55,033,516      38,138,686

  กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์                     (5,125,869)     (6,579,380)     (1,246,977)

  กำไรจากการขายและรับคืนเงินลงทุนในบริษัทร่วม      -               -               -

  (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง   (1,240,768)     1,075,308       (6,283,512)

  ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม         21,253,308      -               21,253,308

  ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์                 -               9,375,000       (27,478,896)

  ประมาณการผลขาดทุนจากภาระตามสัญญาร่วมค้า       302,240,883     90,964,890      26,602,989

  ภาษีเงินได้                                  11,063,347      -               -

                                            794,894,687     328,296,182     369,341,258

  การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน                                       

  ลูกหนี้การค้า                                 (2,778,541)     172,494,908     (41,047,228)

  ลูกหนี้เงินประกันผลงานตามสัญญาก่อสร้าง            31,544,753      (109,438,876)   (218,755,543)

  มูลค่างานระหว่างก่อสร้างที่ยังไม่เรียกเก็บจากลูกค้า    (108,117,056)   (347,296,495)   (139,555,030)

  สินค้าคงเหลือ                                (110,904,879)   (118,910,848)   (46,320,730)

  เงินจ่ายล่วงหน้าให้ผู้รับเหมาช่วง                  59,262,416      (88,520,532)    29,540,366

  ลูกหนี้อื่น                                    1,161,201       8,873,341       8,091,779

  สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น                           (1,768,826)     7,548,491       (8,227,609)

  จ่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย                    (177,623,005)   (152,145,524)   (112,545,193)

  รับคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย                   -               112,543,246     87,129,090

  ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน                       (253,290,198)   21,866,594      591,496

  สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น                         1,029,165       (19,050,755)    (10,461,092)
  ----------------------------------------- --------------- --------------- ---------------

บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552, 2551 และ2550

  หน่วย : บาท

  ------------------------------------------- -------------- -------------- ---------------
                                              2552           2551           2550

  เจ้าหนี้การค้า                                  23,975,404     (453,691)      73,925,217

  เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน                        -              -              -

  เงินรับล่วงหน้าตามสัญญาก่อสร้าง                    45,832,072     99,469,691     13,014,914

  เงินประกันผลงานจากผู้รับเหมาช่วง                  64,487,389     67,318,755     (12,793,152)

  ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย                               25,948,920     (9,585,569)    58,511,909

  หนี้สินหมุนเวียนอื่น                               (23,881,837)   69,501,946     42,727,769

  เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน       369,771,665    42,510,864     93,168,221

                                                                            

  กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน                                                   

  รับดอกเบี้ย                                    5,193,979      3,837,843      6,831,286

  เงินสดรับจากการขายและรับคืนเงินลงทุนในบริษัทร่วม     22,578,890     390,623,500    114,687,500

  เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน            -              -              23,000,000

  เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน                  (6,806,833)    (61,676,334)   (20,943,073)

  ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์                        (90,635,788)   (79,139,067)   (164,665,080)

  ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน                             (511,681)      (420,175)      (2,983,283)

  ขายอุปกรณ์                                    31,809,748     24,155,064     34,853,617

  ซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม                          (43,832,198)   (84,999,000)   -

  ซื้อเงินลงทุนชั่วคราว                             -              (3,850,000)    -

  ซื้อที่ดินรอการพัฒนา                              -              -              (72,552,209)

  รับคืนเงินลงทุนชั่วคราว                           3,850,000      -              

  เงินสดรับจากการไถ่ถอนตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด   10,000,000     -              -

  เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน           (68,353,883)   188,531,831    (81,771,242)
  ------------------------------------------- -------------- -------------- ---------------

บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552, 2551 และ2550

  หน่วย : บาท

  --------------------------------------- --------------- -------------- ---------------
                                          2552            2551           2550

  กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน                                             

  จ่ายต้นทุนทางการเงิน                        (44,150,330)    (55,105,558)   (37,722,117)

  เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร                      5,042,670       5,097,944      -

  เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน    70,000,000      73,000,000     157,200,000

  จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน       (73,000,000)    -              

  เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการอื่น           (16,950,000)    120,300,000    

  จ่ายชำระเจ้าหนี้ตามแผนปรับโครงสร้างหนี้         (4,765,624)     (14,743,133)   (14,316,853)

  เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวอื่น               -               -              50,000,000

  จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน      (50,000,000)    (40,000,000)   (130,000,000)

  จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน             (30,035,635)    (30,194,454)   (16,404,302)

  เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน            (143,858,919)   58,354,799     8,756,728

  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ      157,558,863     289,397,494    20,153,707

  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี      426,953,048     137,555,554    117,401,847

  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี      584,511,911     426,953,048    137,555,554

                                                                         

  รายการที่ไม่กระทบเงินสด                                                    

  ซื้อเครื่องจักรและยานพาหนะตามสัญญาเช่าการเงิน   43,037,844      47,264,975     52,682,247
  --------------------------------------- --------------- -------------- ---------------

  11.1.2 อัตราส่วนทางการเงิน

  ----------------------------------- ------------- -------- -------- -------------------- -------- --------
                                      งบการเงินรวม                     งบการเงินเฉพาะกิจการ            

                                      2552          2551     2550     2552                 2551     2550

  อัตราส่วนสภาพคล่อง                                                                                   

  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)               1.42          1.32     1.16     1.66                 1.43     1.24

  อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)         0.63          0.51     0.93     0.74                 0.61     1.02

  อัตราหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)          12.26         10.90    7.05     12.24                9.65     5.24

  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)              30            33       51       29                   37       68

  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)      16.10         23.47    36.27    15.59                20.54    31.49

  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)            22            15       10       23                   17       11

  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)           9.56          9.69     9.83     15.18                14.51    10.78

  ระยะเวลาชำระหนี้ (วัน)                 38            37       37       24                   25       33

  Cash Cycle (วัน)                     14            11       24       28                   29       46

  อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร                                                                  

  อัตรากำไรขั้นตั้น (%)                    11.16%        7.38%    9.30%    13.86%               8.45%    11.41%

  อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (%)          7.84%         4.64%    5.43%    10.54%               5.41%    7.58%

  อัตรากำไรสุทธิ (%)                     5.13%         4.57%    4.62%    5.17%                4.44%    5.97%

  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)               16.28%        15.67%   15.64%   16.53%               13.49%   14.79%

  อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน                                                                 

  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)           7.46%         7.31%    7.93%    7.79%                6.67%    7.96%

  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%)       7.55%         7.62%    10.71%   7.49%                7.37%    10.47%

  อัตราหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)              1.47          1.67     1.73     1.53                 1.56     1.35

  อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน                                                                     

  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของสินทรัพย์ (เท่า)     0.52          0.56     0.50     0.52                 0.54     0.55

  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)      1.10          1.28     1.00     1.09                 1.16     0.88

  อัตราส่วนความสามารถการชำระดอกเบี้ย      8.27          5.13     7.09     8.85                 5.19     7.24
  (เท่า)                                                                                             
  ----------------------------------- ------------- -------- -------- -------------------- -------- --------

11.2 คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน

สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทและกิจการร่วมค้าในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา
มีผลการดำเนินงานกำไรสุทธิอย่างต่อเนื่อง จากผลกำไรสุทธิจำนวน 248.06
ล้านบาทในปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 เป็นกำไรสุทธิจำนวน 267.66 ล้านบาท ในปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2551 เพิ่มขึ้นจำนวน 19.60 ล้านบาท หรือเท่ากับร้อยละ 7.90
และสำหรับผลการดำเนินงานในปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 มีกำไรสุทธิจำนวน 318.11
ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 จำนวน 50.12 ล้านบาท
หรือเท่ากับร้อยละ 18.85 รวมทั้งบริษัทมีรายได้รวมเพิ่มอย่างต่อเนื่องเช่นกัน จากจำนวน
5,424.19 ล้านบาท ในปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 เป็นจำนวน 6,105.68 ล้านบาท
ในปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 เพิ่มขึ้นจำนวน 681.49 ล้านบาท หรือเท่ากับร้อยละ 12.56
และในปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 มีรายได้รวมสุทธิจำนวน 6,275.73 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจากสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 จำนวน 170.05 ล้านบาท หรือเท่ากับร้อยละ 2.79
ตามลำดับ
โดยในช่วงที่ผ่านมาบริษัทยังคงได้รับงานก่อสร้างจากลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่อย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้เนื่องมาจากการปฏิบัติงานการก่อสร้างเป็นไปตามแผนงานที่กำหนด การรักษามาตรฐานงาน
การปฏิบัติตามสัญญา การพัฒนาบุคคลากรและเทคโนโลยีการก่อสร้าง
และจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

ผลการดำเนินงาน

รายได้

บริษัทมีรายได้รวมสุทธิ (จากงบการเงินรวม) จำนวน 6,275.73 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปี 2550 จำนวน 170.05 ล้านบาท หรือเท่ากับ ร้อยละ 2.79
โดยเป็นการเพิ่มขึ้นจากรายได้หลักจากการขายและการให้บริการ
(รายได้จากการเป็นผู้รับเหมาโดยตรง) จำนวน 341.49 ล้านบาท หรือเท่ากับร้อยละ 5.83
โดยรายได้จากการขายและการให้บริการมีสัดส่วน เท่ากับร้อยละ 98.75 ของรายได้รวมสุทธิ
โดยการรับรู้รายได้ส่วนหนึ่งมาจากการดำเนินงานก่อสร้างโครงการต่อเนื่องจากปี 2551
อีกส่วนมาจากโครงการใหม่ที่ได้รับดำเนินการในปี 2552 โดยภาพรวมสรุปได้ ดังนี้

ในช่วงสามปีที่ผ่านมาบริษัทมีสัดส่วนรายได้จากประเภทงานอาคารสำนักงาน/อาคารพาณิชย์เพิ่มขึ้น
จากสัดส่วนร้อยละ 13.40 ในปี 2550 เป็นสัดส่วนร้อยละ 26.07 ในปี 2552
ส่วนหนึ่งเป็นการรับรับรู้รายได้จากโครงการเอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำนวน 1,053.82 ล้านบาท
และโครงการอาคารอิเล็คทริค ชิลเลอร์ แพล้น จำนวน 430.70 ล้านบาท หรือเท่ากับร้อยละ
65.23 และร้อยละ 26.66 ของรายได้จากประเภทงานอาคารสำนักงาน/อาคารพาณิชย์
สำหรับรายได้จากโครงการเอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ ข้างต้น

มีสัดส่วน เท่ากับ ร้อยละ 17.00
ของรายได้จากการก่อสร้างซึ่งเป็นรายได้หลักจากการเป็นผู้รับเหมา

โดยตรง รวมทั้งเป็นการเพิ่มขึ้นจากประเภทงานสถาบัน จากสัดส่วนร้อยละ 5.37 ในปี 2550
เป็นสัดส่วน

โครงสร้างรายได้ (งบการเงินรวม)

หน่วย : ล้านบาท

+----------------------------+------+------+------+------+-----+-----+
| สายผลิตภัณฑ์/กลุ่มธุรกิจ          | ปี    |      | ปี    |      | ปี   |     |
|                            | 2552 |      | 2551 |      | 2   |     |
|                            |      |      |      |      | 550 |     |
+----------------------------+------+------+------+------+-----+-----+
|                            | จ    | %    | จ    | %    | จำ  | %   |
|                            | ำนวน |      | ำนวน |      | นวน |     |
+----------------------------+------+------+------+------+-----+-----+
| ร                          |      |      |      |      |     |     |
| ายได้จากการเป็นผู้รับเหมาโดยตรง |      |      |      |      |     |     |
|                            |      |      |      |      |     |     |
| (Main Contractor)          |      |      |      |      |     |     |
+----------------------------+------+------+------+------+-----+-----+
| - โครงการสาธาราณูปโภคพื้นฐาน  | -    | -    | -    | -    | -   | -   |
+----------------------------+------+------+------+------+-----+-----+
| - สถาบัน                    | 47   | 7.61 | 7    | 1.20 | 288 | 5   |
|                            | 1.62 |      | 0.14 |      | .38 | .37 |
+----------------------------+------+------+------+------+-----+-----+
| - อาคารที่พักอาศัย             | 2,98 | 4    | 3,14 | 5    | 3,  | 65  |
|                            | 5.26 | 8.17 | 5.52 | 3.71 | 518 | .52 |
|                            |      |      |      |      | .57 |     |
+----------------------------+------+------+------+------+-----+-----+
| - โรงแรมและรีสอร์ท           | 96   | 1    | 1,37 | 2    | 837 | 15  |
|                            | 5.89 | 5.58 | 3.17 | 3.45 | .09 | .59 |
+----------------------------+------+------+------+------+-----+-----+
| - อาคารสำนักงาน/อาคารพาณิชย์  | 1,61 | 2    | 1,26 | 2    | 720 | 13  |
|                            | 5.62 | 6.07 | 7.24 | 1.64 | .00 | .40 |
+----------------------------+------+------+------+------+-----+-----+
| - โรงงานอุตสาหกรรม          | 15   | 2.57 | -    | -    | 6   | 0   |
|                            | 9.18 |      |      |      | .37 | .12 |
+----------------------------+------+------+------+------+-----+-----+
| ร                          | 6,19 | 10   | 5,85 | 10   | 5,  | 100 |
| ายได้จากการขายและการให้บริการ | 7.57 | 0.00 | 6.07 | 0.00 | 370 | .00 |
|                            |      |      |      |      | .41 |     |
+----------------------------+------+------+------+------+-----+-----+
| โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ      | 5.54 |      | 13   |      | -   |     |
|                            |      |      | 3.06 |      |     |     |
+----------------------------+------+------+------+------+-----+-----+
| กำไ                        | 0.12 |      | 4    |      | -   |     |
| รจากการขายและรับคืนเงินลงทุนใน |      |      | 2.28 |      |     |     |
|                            |      |      |      |      |     |     |
| บริษัทร่วม                    |      |      |      |      |     |     |
+----------------------------+------+------+------+------+-----+-----+
| รายได้อื่น                    | 6    |      | 7    |      | 12  |     |
|                            | 6.61 |      | 0.11 |      | .31 |     |
+----------------------------+------+------+------+------+-----+-----+
| ส่วนแบ่งก                    | -    |      | -    |      | 3   |     |
| ำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย |      |      |      |      | .87 |     |
+----------------------------+------+------+------+------+-----+-----+
| ดอกเบี้ยรับ                   | 4.77 |      | 4.16 |      | 6   |     |
|                            |      |      |      |      | .83 |     |
+----------------------------+------+------+------+------+-----+-----+
| กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ     | 1.12 |      | -    |      | 3   |     |
|                            |      |      |      |      | .29 |     |
+----------------------------+------+------+------+------+-----+-----+
| โอนกลับค่าเผื่อมูลค่าเงินลงทุนลดลง | -    |      | -    |      | 27  |     |
|                            |      |      |      |      | .48 |     |
+----------------------------+------+------+------+------+-----+-----+
| รายได้รวม                   | 6,27 |      | 6,10 |      | 5,  |     |
|                            | 5.73 |      | 5.68 |      | 424 |     |
|                            |      |      |      |      | .19 |     |
+----------------------------+------+------+------+------+-----+-----+

ร้อยละ 7.61 ในปี 2552 โดยเป็นการรับรู้รายได้จากโครงการพัฒนาที่ดิน บริเวณลานจอดรถที่ 4
ระยะที่ 1 ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 434.29 ล้านบาท หรือเท่ากับร้อยละ 92.08
ของรายได้จากประเภทงานสถาบัน โดยสัดส่วนรายได้จากการก่อสร้างในปี 2552
ส่วนใหญ่มาจากงานประเภทอาคารที่พักอาศัย ซึ่งมีมูลค่าจำนวน 2,985.26 ล้านบาท
มีสัดส่วนเท่ากับร้อยละ 48.17 ของรายได้จากการก่อสร้าง
ซึ่งเป็นการรับรู้รายได้จากการก่อสร้างและเป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ อาทิเช่น
โครงการศุภาลัย ปาร์ค เกษตร โดย บมจ.ศุภาลัย จำนวน 334.58 ล้านบาท, โครงการ ซิตี้
โฮม รัชดา-ปิ่นเกล้า โดยบมจ.ศุภาลัย จำนวน 325.91 ล้านบาท, โครงการอมันตา ลุมพินี
ถนนพระราม 4 โดยบจ.นายารา เอสเตท จำนวน 291.64 ล้านบาท,โครงการ เดอะ ซีซั่น
ศรีนครินทร์ โดยบจ.ซี พี แลนด์ จำนวน 266.94 ล้านบาท เป็นต้น
รวมทั้งรายได้จากประเภทงานโรงแรมและรีสอร์ท จำนวน 965.89 มีสัดส่วนร้อยละ 15.58
ของรายได้จากการก่อสร้าง อาทิเช่น โครงการโรงแรม สยามเคมปินสกี จำนวน 297.28
ล้านบาท โครงการโรงแรมโนโวเทล แพลทินัม จำนวน 144.83 ล้านบาท เป็นต้น
ทั้งนี้การรับรู้รายได้จากการก่อสร้างทั้งหมดเป็นไปตามที่บริษัทได้วางแผนและเป็นไปตามกำหนดสัญญากับผู้ว่าจ้าง
โดยยังคงได้รับความไว้วางใจในการรับงานก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง

สัดส่วนรายได้ตามลักษณะของลูกค้า (งบการเงินรวม)

หน่วย : ล้านบาท

  --------------------------- ---------- -------- ---------- -------- ---------- --------
  ประเภท                      ปี 2552              ปี 2551              ปี 2550     

                              จำนวน      %        จำนวน      %        จำนวน      %

  ภาครัฐ                       46.57      0.75     726.36     12.40    1,389.61   25.88

  ภาคเอกชน                    6,151.00   99.25    5,129.71   87.60    3,980.80   74.12

  รวม                         6,197.57   100.00   5,856.07   100.00   5,370.41   100.00
  --------------------------- ---------- -------- ---------- -------- ---------- --------

หากพิจารณาสัดส่วนรายได้ตามลักษณะลูกค้า (ตามงบการเงินรวม)
ในส่วนของภาครัฐมีสัดส่วนลดลงในช่วง ปี 3 ที่ผ่านมา จากสัดส่วนร้อยละ 25.88 ในปี 2550
เป็นสัดส่วนร้อยละ 12.40 ในปี 2551 และคงเหลือสัดส่วนร้อยละ 0.75 ในปี 2552
ทั้งนี้เป็นการรับรู้รายได้จากกิจการร่วมค้าซินเท็ค – ไมวานโครงการบ้านเอื้ออาทร
ของการเคหะแห่งชาติ จำนวน 8.90 ล้านบาท โครงการอาคารจอดรถหลังที่ 2
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จำนวน 0.5 ล้านบาท และโครงการไทยไมโครอิเล็กโทรนิคเซ็นเตอร์
กระทรวงวิทยาศาสตร์ (โครงการเก่า) จำนวน 37.18 ล้านบาท ตามลำดับ ทั้งนี้
บริษัทยังคงมุ่งมั่นและเตรียมความพร้อมในการประมูลงานหน่วยงานของภาครัฐในปี 2553 ต่อไป
อย่างไรก็ตามสัดส่วนงานของภาคเอกชนในปี 2552 มีสัดส่วนเพิ่มขึ้น จากสัดส่วนร้อยละ 74.12
ในปี 2550 เป็นสัดส่วนร้อยละ 87.60 และเพิ่มสูงขึ้นในปี 2552 ที่มีสัดส่วน ร้อยละ 99.25
ตามลำดับ บริษัทฯคาดว่าในปี 2553 นี้
เมื่อภาวะเศรษฐกิจโดยรวมไม่เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญตามที่คาดการณ์มากนัก
การลงทุนตามนโยบายของภาครัฐเป็นไปตามแผนที่กำหนดโดยเฉพาะมาตรการการกระตุ้นการลงทุนด้านการก่อสร้างของภาครัฐภายใต้โครงการไทยเข้มแข็ง
และการเมืองภายในประเทศมีความชัดเจนมากขึ้น
ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ และต่อภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
โดยเฉพาะภาคการก่อสร้าง

รายการโอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

บริษัทมีรายการโอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ในระหว่างปี 2552 จำนวน 5.54 ล้านบาท
ลดลงจากงวดเดียวกันของปี จำนวน 127.52 ล้านบาท หรือเท่ากับ ร้อยละ 95.84
โดยในจำนวนที่ลดลงนี้เป็นรายการโอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของโครงการก่อสร้างเดอะเซลล์
พัทยา จำนวนทั้งสิ้น 119.72 ล้านบาท ในปี 2551 สำหรับปี 2552
เป็นการโอนกลับของลูกหนี้จำนวน 10 ราย
ซึ่งเป็นผลการการดำเนินการขั้นตอนทางกฎหมายของบริษัทฯ และการติดตามทวงถาม

รายการกำไรจากการขายและรับคืนเงินลงทุนในบริษัทร่วม

บริษัทมีรายการกำไรจากการขายและรับคืนเงินลงทุนในบริษัทร่วม ในปี 2552 จำนวน 0.12
ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปี จำนวน 42.16 ล้านบาท หรือเท่ากับร้อยละ 99.71
ทั้งนี้การลดลงเนื่องมาจากในปี 2551 บริษัทมีรายการจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม บริษัท
แนเชอรัล โฮเต็ล สยาม จำกัด ซึ่งบริษัทถือหุ้นอยู่ จำนวน 3,849,985 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ
25.00 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของ บริษัท แนเชอรัล โฮเต็ล สยาม จำกัด
รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิน 384,998,500 บาท ตามลำดับ

รายได้อื่น

บริษัทมีรายได้อื่น ในปี 2552 จำนวน 66.62 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปี จำนวน 3.49
ล้านบาท หรือเท่ากับร้อยละ 4.98 โดยมีสัดส่วนเท่ากับร้อยละ 1.06 ของรายได้รวมสุทธิ
ทั้งนี้เป็นรายการจากการขายเศษเหล็กตามโครงการก่อสร้างต่างๆของบริษัท
และรายการขายทรัพย์สินอื่นๆ จำนวน 61.49 ล้านบาท และจำนวน 5.13 ล้านบาทตามลำดับ

ต้นทุนจากการก่อสร้าง

บริษัทมีต้นทุนจากการก่อสร้างในปี 2552 จำนวน 5,506.12 ล้านบาท หรือเท่ากับ ร้อยละ 87.74
ของรายได้รวม โดยสัดส่วนดังกล่าวได้ลดลงเมื่อเปรียบเทียบในช่วงเดียวกันของปี ที่มีสัดส่วนร้อยละ
88.83 หรือเท่ากับร้อยละ 88.84 ของรายได้จากการก่อสร้าง
(รายได้จากการเป็นผู้รับเหมาโดยตรง)
บริษัทมีต้นทุนขายและการให้บริการเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปี จำนวน 82.45
ล้านบาท หรือ เท่ากับร้อยละ 1.52 โดยต้นทุนที่สำคัญ ได้แก่ ค่าผู้รับเหมาช่วง ค่าแรงงาน
และค่าวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้าง
รวมทั้งค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนักงานซึ่งบางส่วนได้บันทึกรวมไว้ในต้นทุนจากการก่อสร้าง
(รายละเอียดปรากฏตาม หมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 37) เป็นต้น
ทั้งนี้สาเหตุเนื่องจากในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทได้ขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
โดยบริษัทได้รับว่าจ้างงานก่อสร้างเพิ่มขึ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
บริษัทฯมีโครงการก่อสร้างจำนวน 31 โครงการ รวมมูลค่าการก่อสร้างกว่า 14,289 ล้านบาท
ส่วนระยะเวลาเดียวกันของปีบริษัทฯมีโครงการก่อสร้างจำนวน 28 โครงการ
รวมมูลค่าการก่อสร้างกว่า 12,456 ล้านบาท รวมทั้งบริษัทได้คำนึงถึงปัจจัยต่างๆ
ที่อาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการทำกำไรของบริษัทฯ อันได้แก่
ราคาวัสดุก่อสร้างที่มีความผันผวนอย่างมากจากการปรับราคาของน้ำมันดิบในช่วงครึ่งหลังของปี
2551 ที่ผ่านมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันแม้ว่าจะมีการปรับลดลงมาแล้วก็ตาม
โดยเฉพาะเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก
สำหรับค่าแรงงานนั้นบริษัทได้ปรับค่าแรงเพื่อให้เป็นไปตามที่กระทรวงแรงงานกำหนดในแต่ละช่วงเวลาและตามทักษะความสามารถซึ่งต้องได้รับการทดสอบจากกระทรวงแรงงานเช่นกัน
ส่วนค่าใช้จ่ายพนักงานนั้นปรับโดยเทียบเคียงกับบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันตามข้อมูลสรุปของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และ / หรือ ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง
จากการที่สัดส่วนต้นทุนจากการก่อสร้างต่อรายได้รวมลดลงตามที่กล่าวข้างต้น
เป็นผลให้อัตรากำไรขั้นต้นของบริษัทเพิ่มขึ้น จากร้อยละ 7.38 ในปี 2551 เป็นร้อยละ 11.16
ในปี 2552 ตามลำดับ

ค่าใช้จ่ายในการขาย

ค่าใช้จ่ายในการขายในปี 2552 เท่ากับ จำนวน 43.99 ล้านบาท หรือเท่ากับร้อยละ 0.70
ของรายได้รวม เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปี จำนวน 37.16 ล้านบาท หรือเท่ากับร้อยละ
544.34
ทั้งนี้ส่วนหนึ่งเนื่องจากเป็นการจัดประเภทบัญชีใหม่ของผู้สอบบัญชีตามมาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวข้อง
โดยค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายก่อสร้างภายหลังจบงานโครงการก่อสร้าง
(รายละเอียดปรากฏตาม หมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 35)

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ค่าใช้จ่ายในการบริหารในปี 2552 เท่ากับ จำนวน 148.76 ล้านบาท หรือเท่ากับร้อยละ 2.37
ของรายได้รวม เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปี จำนวน 0.59 ล้านบาท หรือเท่ากับร้อยละ 0.40
โดยค่าใช้จ่ายในการบริหารที่สำคัญ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร จำนวน 91.33 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปี จำนวน 84.23 ล้านบาท หรือเท่ากับร้อยละ 8.43
ค่าที่ปรึกษาและวิชาชีพ จำนวน 12.38 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปี จำนวน 1.73
ล้านบาท หรือเท่ากับร้อยละ 16.28 ค่ารับรอง จำนวน 10.52 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปี จำนวน 0.51 ล้านบาท หรือเท่ากับร้อยละ 5.12
ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดบัญชี จำนวน 20.52 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปี จำนวน
5.48 ล้านบาท หรือเท่ากับร้อยละ 36.42 และค่าใช้จ่ายอื่น จำนวน 14.01 ล้านบาท
ลดลงจากงวดเดียวกันของปี จำนวน 14.23 หรือเท่ากับร้อยละ 50.39 เป็นต้น
(รายละเอียดปรากฏตาม หมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 36)

ทั้งนี้ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทได้ขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
โดยบริษัทได้คำนึงถึงความระมัดระวัง รวมทั้งปัจจัยเสี่ยงในระยะยาวในการประกอบธุรกิจ อาทิเช่น
ภาวะเศรษฐกิจโดยเฉพาะภาคอสังหาริมทรัพย์ซึ่งจะมีผลกระทบต่อภาคการก่อสร้าง
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคคลากร ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ข้างต้น
อย่างไรก็ตามโดยสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารต่อรายได้รวมมีสัดส่วนลดลงจาก สัดส่วนร้อยละ
2.43 ในปี 2551 คงเหลือ สัดส่วน ร้อยละ 2.37 ในปี 2552 ตามลำดับ

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนผู้บริหารในปี 2552 เท่ากับ จำนวน 12.81 ล้านบาท หรือเท่ากับร้อยละ 0.20
ของรายได้รวม เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปี จำนวน 7.32 ล้านบาท หรือเท่ากับร้อยละ 133.25
ทั้งนี้ส่วนหนึ่งเนื่องมาจากเป็นการจัดประเภทบัญชีใหม่ของผู้สอบบัญชีตามมาตรบัญชีที่เกี่ยวข้อง
โดยผลตอบแทนดังกล่าว ได้แก่ เงินเดือน และโบนัส เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด
และอยู่ในระดับอุตสาหกรรมเดียวกัน (รายละเอียดปรากฏตาม หมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ
37)

หนี้สงสัยจะสูญ

หนี้สงสัยจะสูญในปี 2552 เท่ากับ จำนวน 33.88 ล้านบาท หรือเท่ากับร้อยละ 0.54
ของรายได้รวม ลดลงจากงวดเดียวกันของปี จำนวน 67.83 ล้านบาท หรือเท่ากับร้อยละ 66.69
ทั้งนี้บริษัทมีนโยบายในการตั้งหนี้สงสัยจะสูญ โดยหากมีข้อบ่งชี้ถึงความสามารถในการชำระหนี้
ฐานะทางการเงิน การดำเนินธุรกิจของลูกหนี้อย่างมีนัยสำคัญ
บริษัทฯจะดำเนินการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญทันที
รวมถึงการติดตามทวงถามอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ปฏิบัติตามสัญญาที่กำหนด
รวมทั้งการดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย
ซึ่งในช่วงปีที่ผ่านมาบริษัทก็ได้รับชำระคืนเป็นรายการโอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของโครงการก่อสร้างเดอะเซลล์
พัทยา จำนวน 119.72 ล้านบาท ในช่วงปี 2551 ดังที่ได้แจ้งให้ทราบแล้ว
สำหรับหนี้สงสัยจะสูญในปี 2552 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการในขั้นตอนการพิจารณาในชั้นศาล

ประมาณการผลขาดทุนจากภาระตามสัญญาร่วมค้า

ประมาณการผลขาดทุนจากภาระตามสัญญาร่วมค้าในงบการเงินเฉพาะกิจการ ในปี 2552
เท่ากับจำนวน 302.24 ล้านบาท หรือเท่ากับร้อยละ 4.82 ของรายได้รวม
เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปี จำนวน 211.28 ล้านบาท หรือเท่ากับร้อยละ 232.26
ทั้งนี้เป็นการประมาณการผลขาดทุนจากภาระหนี้สินตามสัญญาร่วมค้าในกิจการร่วมค้าซินเท็ค-ไมวาน
ที่บริษัทต้องร่วมรับภาระหนี้สินตามสัดส่วนการร่วมค้าในกิจการร่วมค้าดังกล่าว
(รายละเอียดปรากฏตาม หมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 3 ข้อ 5 และ ข้อ 30)

ประมาณการค่าปรับงานล่าช้าตามสัญญาก่อสร้าง

ประมาณการค่าปรับงานล่าช้าตามสัญญาก่อสร้างในปี 2552 เท่ากับจำนวน 110.70 ล้านบาท
หรือเท่ากับร้อยละ 1.76 ของรายได้รวม เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปี จำนวน 70.10 ล้านบาท
หรือเท่ากับร้อยละ 172.63
ทั้งนี้เป็นการประมาณการค่าปรับงานล่าช้าตามสัญญาก่อสร้างกิจการร่วมค้าซินเท็ค-ไมวาน
ในอัตราที่กำหนดในสัญญาก่อสร้างที่คาดว่าจะเกิดความเสียหาย (รายละเอียดปรากฏตาม
หมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 3 ข้อ 5 และ ข้อ 30)

ต้นทุนทางการเงิน

ต้นทุนทางการเงิน ในปี 2552 เท่ากับจำนวน 48.23 ล้านบาท หรือเท่ากับร้อยละ 0.77
ของรายได้รวม ลดลงจากงวดเดียวกันของปี จำนวน 19.64 ล้านบาท หรือเท่ากับร้อยละ 28.94
ส่วนใหญ่เป็นดอกเบี้ยจ่ายจากบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกัน จำนวน 29.91 ล้านบาท, สถาบันการเงิน
จำนวน 8.15 ล้านบาท, เจ้าหนี้ตามแผนปรับโครงสร้างหนี้ จำนวน 11.89 ล้านบาท
และค่าธรรมเนียมธนาคารในการดำเนินธุรกิจ จำนวน 10.15 ล้านบาท ตามลำดับ

กำไร (ขาดทุน) สุทธิ

กำไรขั้นต้น

จากงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทมีกำไรขั้นต้น จำนวน 857.55 ล้านบาท ในปี 2552
หรือเท่ากับอัตราส่วนกำไรขั้นต้นร้อยละ 13.86 เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปี 2551 จำนวน
438.20 ล้านบาท ซึ่งมีอัตราส่วนกำไรขั้นต้นร้อยละ 8.45 ทั้งนี้
หากพิจารณาจากสัดส่วนต้นทุนจากการก่อสร้างต่อรายได้จากการก่อสร้างมีสัดส่วนลดลงอย่างต่อเนื่อง
จากสัดส่วนร้อยละ 91.55 ในปี 2551 เป็นสัดส่วนร้อยละ 86.14 ในปี 2552
ซึ่งพิจารณาได้ว่าบริษัทมีการบริหารจัดการด้านต้นทุนได้ดีทำให้ในปี 2552
ต้นทุนในการดำเนินงานลดลง ทั้งนี้รายละเอียดปรากฏตามข้อหัวข้อต้นทุนจากการก่อสร้าง

หากพิจารณากำไรขั้นต้นจากงบการเงินรวมของบริษัท พบว่า
อัตราส่วนดังกล่าวมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่นกัน กล่าวคือจากอัตราส่วนกำไรขั้นต้นร้อยละ 7.38 ในปี
2551 เป็นอัตราส่วนกำไรขั้นต้นร้อยละ 11.16 ในปี 2552
โดยมีสัดส่วนต้นทุนจากการก่อสร้างต่อรายได้จากการก่อสร้างลดลง จากสัดส่วนร้อยละ 92.62 ในปี
2551 คงเหลือสัดส่วนร้อยละ 88.84 ในปี 2552 ตามลำดับ
ทั้งนี้บริษัทมีต้นทุนจากการก่อสร้างเพิ่มขึ้นเพียง จำนวน 82.45 ล้านบาท ในปี 2552
หรือเท่ากับร้อยละ 1.52 โดยต้นทุนที่สำคัญ ได้แก่ ค่าผู้รับเหมาช่วง ค่าแรงงาน
และค่าวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้าง เป็นต้น โดยบริษัทฯ
ยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพในการก่อสร้างงานให้เป็นไปตามที่ลูกค้าหรือเจ้าของงานกำหนดภายใต้บริหารจัดการต้นทุนต่างๆให้เป็นไปตามกรอบที่กำหนดเช่นกัน

อัตราส่วนทางการเงิน

+---------------------------+------+------+------+-----+-----+-----+
| อัตราส่วน                   | งบก  |      |      | งบก |     |     |
| แสดงความสามารถในการทำกำไร | ารเง |      |      | ารเ |     |     |
|                           | ินรวม |      |      | งินเ |     |     |
|                           |      |      |      | ฉพา |     |     |
|                           |      |      |      | ะกิจ |     |     |
|                           |      |      |      | การ |     |     |
+---------------------------+------+------+------+-----+-----+-----+
| (หน่วย : ร้อยละ)            | 2552 | 2551 | 2550 | 2   | 2   | 2   |
|                           |      |      |      | 552 | 551 | 550 |
+---------------------------+------+------+------+-----+-----+-----+
| อัตราส่วนกำไรขั้นต้น           | 1    | 7.38 | 9.30 | 13  | 8   | 11  |
|                           | 1.16 |      |      | .86 | .45 | .41 |
| อัตราส่วนกำไรจากการดำเนินงาน |      | 4.64 | 5.43 |     |     |     |
|                           | 7.84 |      |      | 10  | 5   | 7   |
| อัตรากำไรสุทธิ               |      | 4.57 | 4.62 | .54 | .41 | .58 |
|                           | 5.13 |      |      |     |     |     |
|                           |      |      |      | 5   | 4   | 5   |
|                           |      |      |      | .17 | .44 | .97 |
+---------------------------+------+------+------+-----+-----+-----+

กำไรจากการดำเนินงาน

บริษัทมีกำไรจากการดำเนินงานจากงบการเงินเฉพาะกิจการ (รายได้จากการก่อสร้าง และก่อนหนี้สงสัยจะสูญ,
ต้นทุนทางการเงิน, ภาษีเงินได้ และรายการพิเศษ) จำนวน 280.64 ล้านบาท
หรือเท่ากับอัตรากำไรจากการดำเนินงาน ร้อยละ 5.41 ในปี 2551 เป็นกำไรจากการดำเนินงาน
จำนวน 652.59 ล้านบาท หรือเท่ากับอัตรากำไรจากการดำเนินงานร้อยละ 10.54 ในปี 2552
ซึ่งเพิ่มขึ้นถึงจำนวน 371.95 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นเท่ากับร้อยละ 132.54
ทั้งนี้หากพิจารณาจากสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (ต้นทุนจากการก่อสร้าง,
ค่าใช้จ่ายในการขาย, ค่าใช้จ่ายในการบริหาร และค่าตอบแทนผู้บริหาร)
ต่อรายได้จากการก่อสร้าง มีสัดส่วนลดลง จากสัดส่วนร้อยละ 94.59 ในปี 2551 คงเหลือสัดส่วน
ร้อยละ 89.46 หรือลดลงถึงร้อยละ 5.13

หากพิจารณากำไรจากการดำเนินงานจากงบการเงินรวมของบริษัท พบว่า
อัตราส่วนดังกล่าวมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเช่นกัน จากกำไรจากการดำเนินงาน จำนวน 271.92 ล้านบาท
หรือเท่ากับร้อยละ 4.64 ในปี 2551 เป็นกำไรจากการดำเนินงาน จำนวน 485.89 ล้านบาท
หรือเท่ากับร้อยละ 7.84 ในปี 2552 ซึ่งเพิ่มขึ้นถึงจำนวน 213.98 ล้านบาท
หรือเพิ่มขึ้นเท่ากับร้อยละ 78.69 โดยมีสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
(ต้นทุนจากการก่อสร้าง, ค่าใช้จ่ายในการขาย, ค่าใช้จ่ายในการบริหาร และค่าตอบแทนผู้บริหาร)
ต่อรายได้จากการก่อสร้าง มีสัดส่วนลดลง จากสัดส่วนร้อยละ 95.36 ในปี 2551 คงเหลือสัดส่วน
ร้อยละ 92.16 หรือลดลงถึงร้อยละ 3.20 ทั้งนี้ส่วนหนึ่งเนื่องมาจากในช่วงที่ผ่านมาบริษัทฯ
มีนโยบายในการติดตามดูแลต้นทุนต่างๆ
อย่างต่อเนื่องมีการประชุมในระดับบริหารและระดับปฏิบัติและมีเครื่องมือในการติดตามทำให้ต้นทุนต่างๆ
อยู่ภายใต้งบประมาณที่กำหนดไว้

กำไรสุทธิ

บริษัทมีกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการในช่วงสามปีที่ผ่านมา ดังนี้ จากกำไรสุทธิ จำนวน
238.04 ล้านบาท หรือเท่ากับอัตรากำไรสุทธิ 5.97 ในปี 2550 เป็นกำไรสุทธิ 230.43 ล้านบาท
หรือเท่ากับอัตรากำไรสุทธิ 4.44 ในปี 2551 และในปี 2552 มีกำไรสุทธิจำนวน 320.01
ล้านบาท หรือเท่ากับอัตรากำไรสุทธิ 5.17 หากพิจารณาอัตรากำไรสุทธิมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
จากร้อยละ 4.44 ในปี 2551 เป็น ร้อยละ 5.17 ในปี 2552
สำหรับกำไรสุทธิจากงบการเงินรวม
มีผลการดำเนินงานกำไรสุทธิอย่างต่อเนื่องในช่วงสามปีที่ผ่านมา กล่าวคือ จากกำไรสุทธิในปี 2550
จำนวน 248.06 ล้านบาท เป็นกำไรสุทธิจำนวน 267.66 ล้านบาท ในปี 2551
หรือเพิ่มขึ้นเท่ากับร้อยละ 7.90 และในปี 2552 บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 320.01 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีจำนวน 50.45 หรือเท่ากับร้อยละ 18.58
รวมทั้งอัตรากำไรสุทธิมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น จากร้อยละ 4.57 ในปี 2551 เป็นอัตราร้อยละ 5.13
ในปี 2552 ตามลำดับ ถึงแม้ว่าในช่วงสามปีที่ผ่านจะมีเหตุการณ์ต่างๆ มากมาย
ซึ่งมีปัจจัยที่ทำให้เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ ไม่ว่าจะเป็นภาวะวิกฤตเศรษฐกิจของโลก
วิกฤตการณ์ทางการเงินของโลก
ความผันผวนของราคาน้ำมันดิบซึ่งกระทบต่อราคาน้ำมันภายในประเทศและราคาวัสดุก่อสร้างโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์เหล็ก
ปัญหาทางการเมืองซึ่งมีผลกระทบต่อการบริหารประเทศ
ความไม่มั่นใจในการลงทุนของผู้ประกอบการ ฯลฯ เป็นต้น
ซึ่งทั้งหมดก็เป็นปัจจัยทำให้อุตสาหกรรมการก่อสร้างของประเทศมีผลกระทบไปด้วย
อย่างไรก็ตามด้วยความมุ่งมั่น และความตั้งใจในการดำเนินธุรกิจทำให้ผลประกอบการของบริษัทฯ
มีกำไรอย่างต่อเนื่อง

ฐานะทางการเงิน

สินทรัพย์รวม

สินทรัพย์รวมของบริษัทตามงบการเงินรวมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงสามปีที่ผ่านมา จากจำนวน
3,386.58 ล้านบาท ในปี 2550 เป็นจำนวน 3,938.01 ล้านบาทในปี 2551 เพิ่มขึ้นจำนวน
551.44 ล้านบาท หรือเท่ากับร้อยละ 16.28 สำหรับปี 2552 มีสินทรัพย์รวมจำนวนเท่ากับ
4,594.08 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกัน จำนวน 565.06 ล้านบาท หรือเท่ากับ ร้อยละ
16.66 ส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์หมุนเวียน ดังนี้

สินทรัพย์หมุนเวียน ในปี 2552 มีจำนวน 3,104.63 ล้านบาท เท่ากับร้อยละ 67.58
ของสินทรัพย์รวม โดยเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกัน จำนวน 352.79 ล้านบาท หรือเท่ากับร้อยละ
12.82 เป็นการเพิ่มขึ้นของมูลค่างานระหว่างก่อสร้างที่ยังไม่เรียกเก็บจากลูกค้า จำนวน 115.46
ล้านบาท หรือเท่ากับร้อยละ 12.72เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น จำนวน 163.52
ล้านบาท หรือเท่ากับร้อยละ 38.29 รายการสินค้าคงเหลือ เพิ่มขึ้น จำนวน 110.94 ล้านบาท
หรือเท่ากับร้อยละ 47.99 ตามลำดับ

ลูกหนี้การค้าสุทธิ ในปี 2552 มีจำนวน 498.49 ล้านบาท หรือเท่ากับร้อยละ 16.06
ของสินทรัพย์หมุนเวียน ลดลงจากงวดเดียวกันของปี จำนวน 13.87 ล้านบาท หรือเท่ากับร้อยละ
2.71 ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปี 2552
บริษัทได้ส่งมอบงานจำนวนหนึ่งให้กับลูกค้าซึ่งเป็นไปตามสัญญาที่กำหนดไว้
อย่างไรก็ตามบริษัทมีระยะเวลาในการเก็บหนี้เฉลี่ย 30 วัน ในปี 2552
ลดลงจากงวดเดียวกันของปีที่มีระยะเวลาในการเก็บหนี้เฉลี่ย 33 วัน ตามลำดับ

+-------------------------------+----------+-------+----------+-------+
| การวิเคราะห์อายุของลูกหนี้การค้า     | 2552     |       | 2551     |       |
+-------------------------------+----------+-------+----------+-------+
|                               | ล้านบาท   | %     | ล้านบาท   | %     |
+-------------------------------+----------+-------+----------+-------+
| ยังไม่ครบกำหนดชำระ              | 326.84   | 44.79 | 393.76   | 54.16 |
|                               |          |       |          |       |
| อยู่ระหว่างการผ่อนชำระ            | 3.88     | 0.53  | -        | -     |
|                               |          |       |          |       |
| ค้างชำระเกินกำหนด               | 99.57    | 13.64 | 86.10    | 11.84 |
|                               |          |       |          |       |
| - น้อยกว่า 3 เดือน               | 34.89    | 4.78  | 7.60     | 1.05  |
|                               |          |       |          |       |
| - มากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน     | 24.71    | 3.39  | 8.31     | 1.14  |
|                               |          |       |          |       |
| - มากกว่า 6 เดือน ถึง 12 เดือน    | 239.89   | 32.87 | 231.23   | 31.81 |
|                               |          |       |          |       |
| - มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป          |          |       |          |       |
+-------------------------------+----------+-------+----------+-------+
| รวม                           | 729.76   | 100   | 727.00   | 100   |
|                               |          |       |          |       |
| หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ            | (231.29) | (3    | (214.64) | (2    |
|                               |          | 1.69) |          | 9.53) |
+-------------------------------+----------+-------+----------+-------+
| ลูกหนี้การค้า สุทธิ                 | 498.49   | 68.31 | 512.36   | 70.48 |
+-------------------------------+----------+-------+----------+-------+

จากตารางการวิเคราะห์อายุของลูกหนี้การค้า พบว่าร้อยละ 58.96
เป็นลูกหนี้การค้าที่ยังไม่ครบกำหนดชำระรวมทั้งค้างชำระน้อยกว่า 3 เดือน
ซึ่งเป็นช่วงที่บริษัทดำเนินการติดตามอย่างใกล้ชิด สำหรับลูกหนี้การค้า
ที่ค้างชำระเกินกำหนดมากกว่า 12 เดือนขึ้นไป มีจำนวน 239.89 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปี จำนวน 8.66 ล้านบาท หรือเท่ากับ ร้อยละ 3.75
ในจำนวนที่ค้างชำระเกินกำหนดมากกว่า 12 เดือนข้างต้น
ส่วนใหญ่เป็นลูกหนี้การค้าในช่วงการบริหารของผู้บริหารชุดเก่าและอยู่ในขั้นตอนการดำเนินงานในชั้นศาล
โดยบริษัทได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้เพียงพอแล้ว จำนวน 231.29 ล้านบาท
สำหรับนโยบายการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญนั้น หากมีข้อบ่งชี้ถึงความสามารถในการชำระหนี้,
ฐานะทางการเงิน, การดำเนินธุรกิจของลูกหนี้อย่างมีนัยสำคัญ
บริษัทจะดำเนินการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญทันที
ทั้งนี้เป็นนโยบายเดียวกันในการดำเนินกับลูกหนี้รายที่เกี่ยวข้องกับบริษัทและลูกหนี้รายอื่นๆ ด้วย
บริษัทมีนโยบายในการติดตามทวงถาม เพื่อให้ลูกหนี้ปฏิบัติตามสัญญา
ทั้งจากการติดตามทวงถามทางโทรศัพท์, ทางจดหมาย
รวมทั้งมอบหมายให้ฝ่ายกฎหมายของบริษัทดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมาย
ซึ่งเป็นแนวทางเดียวกับลูกหนี้รายที่เกี่ยวข้องกับบริษัทและลูกหนี้รายอื่นๆ ด้วย
เช่นกัน(รายละเอียดปรากฎตาม หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 8)
ซึ่งในช่วงปีที่ผ่านมาบริษัทก็ได้รับชำระคืนเป็นรายการโอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของโครงการก่อสร้างเดอะเซลล์
พัทยา จำนวน 119.72 ล้านบาท ในช่วงปี 2551
จากการดำเนินคดีในชั้นศาลเสร็จสิ้นดังที่ได้แจ้งให้ทราบแล้ว

ลูกหนี้เงินประกันผลงานตามสัญญก่อสร้าง ในปี 2552 มีจำนวน 386.17 ล้านบาท
หรือเท่ากับร้อยละ 12.44 ของสินทรัพย์หมุนเวียน ลดลงจากงวดเดียวกันของปี จำนวน 40.78
ล้านบาท หรือเท่ากับร้อยละ 9.55
โดยส่วนหนึ่งบริษัทได้ส่งมอบงานให้กับลูกค้าซึ่งเป็นไปตามสัญญาที่กำหนดไว้และอยู่ระหว่างระยะเวลาของการค้ำประกันผลงานตามสัญญาก่อสร้าง

มูลค่างานระหว่างก่อสร้างที่ยังไม่เรียกเก็บจากลูกค้า ในปี 2552 มีจำนวน 1,022.86 ล้านบาท
หรือเท่ากับร้อยละ 32.95 ของสินทรัพย์หมุนเวียน เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกัน จำนวน 115.46
ล้านบาท หรือเท่ากับร้อยละ 12.72
ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมาบริษัทได้รับงานก่อสร้างเพิ่มมากขึ้นโดยยังคงได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าด้วยดีเสมอมา
รวมทั้งบริษัทได้ดำเนินการก่อสร้างเป็นไปตามแผนงานที่กำหนดมีความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง
และอยู่ระหว่างขั้นตอนของการเรียกเก็บเงินค่าก่อสร้างตามสัญญาที่ได้ทำไว้กับเจ้าของโครงการ
อย่างไรก็ตามบริษัทได้ให้ความสำคัญกับรายการดังกล่าวอย่างมากเพื่อมิให้มีผลกระทบต่อการเรียกเก็บในภายหลัง
โดยได้ดำเนินการติดตามอย่างต่อเนื่องตามที่ได้กล่าวในข้อหัวข้างต้น
ทั้งนี้บริษัทมีระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการ
จาก 37 วัน ในปี 2551 เป็น 29 วัน ในปี 2552

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ในปี 2552 มีจำนวน สุทธิ 192.43 ล้านบาท
หรือเท่ากับร้อยละ 6.20 ของสินทรัพย์หมุนเวียน เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกัน จำนวน 86.69 ล้านบาท
หรือเท่ากับร้อยละ 76.96 ส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นของกิจการร่วมค้า ซินเท็ค – ไมวาน
โดยกิจการร่วมค้าดังกล่าวปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินโครงการก่อสร้างและรับเงินตามงวดงานจากการเคหะแห่งชาติ

สินค้าคงเหลือ ในปี 2552 มีจำนวน 342.00 ล้านบาท หรือเท่ากับร้อยละ 11.02
ของสินทรัพย์หมุนเวียน เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกัน จำนวน 110.90 ล้านบาท หรือเท่ากับร้อยละ
47.99 โดยเป็นรายการวัสดุก่อสร้าง จำนวน 334.21 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปี
จำนวน 110.74 ล้านบาท หรือเท่ากับร้อยละ 49.56 และอะไหล่และวัสดุ จำนวน 7.79 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปี จำนวน 0.17 ล้านบาท หรือเท่ากับร้อยละ 2.23
ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมานั้นบริษัทได้รับงานก่อสร้างเพิ่มมากขึ้น
โดยงานส่วนใหญ่อยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง ทั้งนี้ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
บริษัทฯมีโครงการก่อสร้างจำนวน 31 โครงการ รวมมูลค่าการก่อสร้างกว่า 14,204 ล้านบาท
มูลค่างานคงเหลือปัจจุบัน 5,437 ล้านบาท

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ในปี 2552 มีจำนวน 1,489.44 ล้านบาท เท่ากับร้อยละ 32.42
ของสินทรัพย์รวม โดยเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกัน จำนวน 303.27 ล้านบาท หรือเท่ากับร้อยละ
25.57 เป็นการเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนระยะยาวอื่น – สุทธิ จำนวน 129.78 ล้านบาท
หรือเท่ากับร้อยละ 82.59 รายการที่ดินอาคารและอุปกรณ์ – สุทธิ จำนวน 22.47
หรือเท่ากับร้อยละ 5.74 ตามลำดับ

เงินลงทุนระยะยาวอื่น – สุทธิ ในปี 2552 มีจำนวน 286.91 ล้านบาท หรือเท่ากับร้อยละ 6.25
ของสินทรัพย์รวม เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกัน จำนวน 129.78 ล้านบาท หรือเท่ากับร้อยละ 82.59
ทั้งนี้เป็นรายการ เงินลงทุนหลักทรัพย์เผื่อขาย บริษัทรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ราคาต้นทุน
จำนวน 560.63 ล้านบาท หักขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินทุนลง จำนวน
273.72 ล้านบาท คงเหลือ-สุทธิ จำนวน 286.91 ล้านบาท

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ มีจำนวน 413.79 ล้านบาท หรือเท่ากับร้อยละ 9.01
ของสินทรัพย์รวม เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกัน จำนวน 22.47 ล้านบาท หรือเท่ากับร้อยละ 5.74
ส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นของรายการอาคารสำนักงานและส่วนปรับปรุงอาคาร,
รายการเครื่องจักรและอุปกรณ์ก่อสร้าง, รายการเครื่องตกแต่งและอุปกรณ์ และรายการยานพาหนะ
ทั้งนี้เนื่องมาจากเป็นการรองรับกับงานใหม่ที่เพิ่มขึ้นในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา

หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินรวม

หนี้สินรวม ของบริษัทในปี 2552 มีจำนวนทั้งสิ้นรวม 2,410.44 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกัน
จำนวน 196.38 ล้านบาท หรือเท่ากับ ร้อยละ 8.87 ทั้งนี้เป็นการเพิ่มขึ้นของหนี้สินหมุนเวียน
จำนวน 71.83 ล้านบาท เท่ากับร้อยละ 3.40 และเป็นการเพิ่มขึ้นของหนี้สินไม่หมุนเวียน จำนวน
133.58 ล้านบาท หรือเท่ากับร้อยละ 149.34 ตามลำดับ โดยมีรายการที่สำคัญ ดังนี้

เจ้าหนี้การค้าจำนวน 575.92 ล้านบาท หรือเท่ากับร้อยละ 26.33 ของหนี้สินหมุนเวียน
เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกัน จำนวน 16.05 ล้านบาท หรือเท่ากับร้อยละ 2.87
เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมานั้นบริษัทได้รับงานก่อสร้างเพิ่มมากขึ้น
โดยรายได้จากการเป็นผู้รับเหมาโดยตรงเพิ่มสูงขึ้นเช่นกัน
จึงทำให้บริษัทต้องมีการจัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างต่างๆ
เพื่อเตรียมไว้ใช้ในการก่อสร้างเพิ่มมากขึ้น ตามลำดับ โดยมีระยะเวลาในการชำระหนี้ 24 วัน
ลดลงเล็กน้อยจากงวดเดียวกันของปี ที่มีระยะเวลาในการชำระหนี้ 25 วันตามลำดับ

เจ้าหนี้ตามแผนปรับโครงสร้างหนี้ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี มีจำนวน 132.95 ล้านบาท
หรือเท่ากับร้อยละ 6.08 ของหนี้สินหมุนเวียน ลดลงจากงวดเดียวกัน จำนวน 7.80 ล้านบาท
หรือเท่ากับร้อยละ 5.54 เนื่องจากเจ้าหนี้ตามแผนปรับโครงสร้างหนี้ดังกล่าวข้างต้น
เป็นยอดคงเหลือหลังจากจากปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในแผนฟื้นฟูกิจการที่ได้รับการยอมรับจากเจ้าหนี้
และเห็นชอบจากศาลล้มละลายกลางแล้วตาม รายละเอียดตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 28

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการอื่น จำนวน 414.35 ล้านบาท หรือเท่ากับร้อยละ 18.94
ของหนี้สินหมุนเวียน ลดลงจากงวดเดียวกันของปี จำนวน 16.95 ล้านบาท หรือเท่ากับร้อยละ
3.93 เป็นเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกัน โดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน
อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของธนาคารพาณิชย์
รายละเอียดตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 25

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน จำนวน 106.20 ล้านบาท
หรือเท่ากับร้อยละ 4.86 ของหนี้สินหมุนเวียน เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปี จำนวน 2.08
ล้านบาท หรือเท่ากับร้อยละ 1.99 เป็นเงินให้กู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน จำนวน 96.00
ล้านบาท โดยครบกำหนดชำระคืน ภายใน กุมภาพันธ์ และ เดือนพฤษภาคม 2553 อัตราดอกเบี้ย
เอ็ม โอ อาร์ ต่อปี

สภาพคล่อง

ภาพรวมของการดำเนินงาน ในด้านเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษัท มีจำนวน
590.64 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 163.52 ล้านบาท หรือเท่ากับร้อยละ 38.29
เมื่อเปรียบเทียบกับสิ้นปีก่อน โดยมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ดังนี้

เป็นกระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน 381.48 ล้านบาท
และเกิดจากการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน อันได้แก่
ลูกหนี้เงินประกันผลงานตามสัญญาก่อสร้าง 31.54 ล้านบาท
มูลค่างานระหว่างก่อสร้างที่ยังไม่เรียกเก็บจากลูกค้า 117.64 ล้านบาท
ส่วนหนึ่งเกิดจากกำไรสุทธิจากการดำเนินงานของบริษัท 318.11 ล้านบาท
โดยรายละเอียดดังกล่าวได้กล่าวในหัวข้อข้างต้นแล้วตามลำดับ

สำหรับกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมการลงทุน จำนวน 68.35 ล้านบาท
ส่วนหนึ่งเป็นกระแสเงินสดใช้ไปใน การซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 90.64 ล้านบาท
เพื่อใช้ในการเตรียมงานโครงการก่อสร้างที่บริษัทได้รับงานอย่างต่อเนื่อง
และเป็นรายการใช้ไปในการลงทุนในบริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น พีซีแอล (แอล.แอล.ซี)
ในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ จำนวน 43.83 ล้านบาทตามลำดับ

กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดการเงิน 149.60 ล้านบาท โดยเป็นต้นทุนทางการเงิน จำนวน
49.93 ล้านบาท รายการจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน จำนวน 50.00 ล้านบาท
ตามลำดับ

สำหรับอัตราส่วนสภาพคล่องในปี 2552 เท่ากับ 1.42 เท่า เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปี
ซึ่งมีค่าเท่ากับ 1.32 เท่า
และเป็นการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงสามปีที่ผ่านมาโดยมีแนวโน้มที่ดีขึ้นตามลำดับ
การเพิ่มขึ้นดังกล่าวส่วนหนึ่งเนื่องจากเป็นการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์หมุนเวียน ได่แก่
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด, มูลค่างานระหว่างก่อสร้างที่ยังไม่เรียกเก็บจากลูกค้า
ซึ่งได้กล่าวไว้ในส่วนของสินทรัพย์แล้ว

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนของผู้ถือหุ้นในช่วง 3 ปีที่ผ่านมามีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง กล่าวคือ จากจำนวน
1,691.71 ล้านบาท ในปี 2550 เป็นจำนวน 1,723.96 ล้านบาท ในปี 2551 เพิ่มขึ้นจำนวน
32.25 ล้านบาท หรือเท่ากับร้อยละ 1.91 และสำหรับปี 2552 ส่วนของผู้ถือหุ้นมีจำนวนทั้งสิ้น
2,183.64 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปี จำนวน 459.68 ล้านบาท หรือเท่ากับร้อยละ
26.66
สาเหตุหนึ่งเนื่องมาจากผลประกอบการของบริษัทที่มีกำไรอย่างต่อเนื่องเช่นกันรายละเอียดได้กล่าวในหัวข้อข้างต้นแล้ว

ปัจจัยที่อาจมีอิทธิพลต่อการดำเนินธุรกิจในอนาคต

(รายละเอียดตาม หัวข้อ 1. ปัจจัยความเสี่ยง)

11.3 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

11.3.1 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีของบริษัท ชื่อผู้สอบบัญชี นายณรงค์ หลักฐาน
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4700 หรือนางสาวมะลิวรรณ พาหุวัฒนกร
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4701 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี
จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2552โดยมีค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี จำนวน
1,529,000.00 บาท (เงินหนึ่งล้านห้าแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ทั้งนี้
ผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์หรือที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทแต่อย่างใด

ค่าบริการอื่น

11.3.2 ค่าบริการอื่น

- ไม่มี-