11. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

0.  11.1 งบการเงิน

    สรุปรายงานการสอบบัญชี

ผู้สอบบัญชีสำหรับงบการเงินของบริษัท ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ได้แก่ นายบรรจง
พิชญประสาธน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7147 และประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552
และ 2551 ได้แก่ นายประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4917 แห่งบริษัท
เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

0.  11.2 สรุปงบดุล งบกำไรขาดทุน งบกระแสเงินสด และอัตราส่วนทางการเงิน เปรียบเทียบ
    3 ปี

  -------------------- --------------------------------- ------------- ------------- --------------
  งบดุล                                                                               

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม                                                                    
  2553, 2552 และ 2551                                                                

                                                                                     (หน่วย : พันบาท)

  รายการ                                                 2553          2552          2551

  สินทรัพย์                                                                              

  สินทรัพย์หมุนเวียน                                                                       

                       เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด        5,667         16,631        20,436

                       เงินลงทุนชั่วคราว                     -             -             5,064

                       ลูกหนี้การค้า - สุทธิ                   33,299        53,817        140,572

                       ลูกหนี้เงินประกันผลงาน - สุทธิ           18,418        1,451         2,451

                       งานระหว่างทำ                       7,587         15,885        33,828

                       มูลค่างานที่เสร็จยังไม่ได้เรียกเก็บ         32,112        26,092        115,486

                       ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์            80,341        -             -

                       สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น - สุทธิ             17,647        29,893        33,768

  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน                                       195,071       143,769       351,605

  สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน                                                                     

                       เงินฝากสถาบันการเงินติดภาระหลักประกัน   23,874        34,755        20,237

                       เงินลงทุนระยะยาว                    17,835        10,577        9,404

                       ที่ดินรอการพัฒนา                      -             65,701        65,701

                       อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ               22,050        30,708        32,013

                       สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น                 15,800        40,559        32,786

  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน                                     79,559        182,300       160,141

  รวมสินทรัพย์                                              274,630       326,069       511,746
  -------------------- --------------------------------- ------------- ------------- --------------

  --------------------------- ------------------------------------------- -------------------------- ------------- ---------- ------------- -------------
  งบดุล                                                                                                                                      

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553, 2552                                                                                                                
  และ 2551                                                                                                                                  

                                                                                                                                            (หน่วย :
                                                                                                                                            พันบาท)

  รายการ                                                                                             2553          2552                     2551

  หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น                                                                                                                         

  หนี้สินหมุนเวียน                                                                                                                                

                              เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน                              3,498         40,590                   125,010

                              เจ้าหนี้การค้า                                                             23,234        40,041                   115,763

                              หนี้สินส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี                                           1,332         4,802                    4,904

                              ประมาณการต้นทุนการก่อสร้าง                                                 26,672        18,641                   56,138

                              เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน                                                     6,803         13,042                   16,859

                              เงินรับล่วงหน้าจากค่าก่อสร้าง                                                 53,688        56,288                   19,703

                              เงินมัดจำและรายได้รับล่วงหน้า                                                25,775        -                        -

                              ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย                                                          5,483         4,989                    4,208

                              หนี้สินหมุนเวียนอื่น                                                          3,897         7,976                    10,033

  รวมหนี้สินหมุนเวียน                                                                                     150,382       186,369                  352,618

  หนี้สินไม่หมุนเวียน                                                                                                                              

                              เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน                                            40,000        1,159                    787

                              หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงินระยะยาว                                          343           673                      -

  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน                                                                                   40,343        1,832                    787

  รวมหนี้สิน                                                                                            190,725       188,201                  353,405

  ส่วนของผู้ถือหุ้น                                                                                                                                

                              ทุนจดทะเบียน หุ้นสามัญ 400 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท                             400,000       400,000                  400,000

                              ทุนที่ออกและเรียกชำระเต็มมูลค่า                                                                                       

                              หุ้นสามัญ 125 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท                                        125,000       125,000                  125,000

                              ส่วนเกินมูลค่าหุ้น                                                           52,973        52,973                   84,119

                              รายการขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นของเงินลงทุน                                        (13,202)      (18,459)                 (19,632)

                              ขาดทุนสะสม                                                              (80,866)      (21,646)                 (31,146)

  รวมส่วนของผู้ถือหุ้น                                                                                     83,905        137,868                  158,341

  รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น                                                                              274,630       326,069                  511,746

  งบกำไรขาดทุน                                                                                                                               

  สำหรับแต่ละปี สิ้นสุดวันที่ 31                                                                                                                     
  ธันวาคม 2553, 2552 และ 2551                                                                                                                

                                                                                                                                            (หน่วย :
                                                                                                                                            พันบาท)

  รายการ                                                                                             2553                     2552          2551

  รายได้จากการรับงานก่อสร้าง                                                                             225,818                  586,715       706,367

  ต้นทุนจากการรับงานก่อสร้าง                                                                              (236,286)                (569,867)     (676,507)

  กำไร(ขาดทุน)ขั้นต้น                                                                                    (10,468)                 16,848        29,860

  รายได้อื่น                                                                                            7,215                    10,597        9,025

  กำไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่าย                                                                              (3,253)                  27,445        38,885

  ค่าใช้จ่ายในการบริหาร                                                                                  (43,969)                 (34,682)      (31,080)

  ค่าตอบแทนผู้บริหาร                                                                                     (8,156)                  (8,839)       (8,869)

  รวมค่าใช้จ่าย                                                                                         (52,125)                 (43,521)      (39,949)

  ขาดทุนก่อนต้นทุนทางการเงิน                                                                              (55,378)                 (16,076)      (1,064)

  ต้นทุนทางการเงิน                                                                                      (3,843)                  (5,570)       (5,336)

  ขาดทุนสุทธิ                                                                                           (59,221)                 (21,646)      (6,400)

                                                                                                                                             

  ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)                                                                             (0.47)                   (0.17)        (0.05)

  จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก                                                                          125,000,000              125,000,000   125,000,000
  (หุ้น)                                                                                                                                      

                                                                                                                                             
  --------------------------- ------------------------------------------- -------------------------- ------------- ---------- ------------- -------------

  ----------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------- ----------- ---------- --------------
  งบกระแสเงินสด                                                                                                                            

  สำหรับแต่ละปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553, 2552 และ 2551                                                                                        

                                                                                                                                          (หน่วย : พันบาท)

  รายการ                                                                                                           2553        2552       2551

  กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน                                                                                                              

  ขาดทุนสุทธิ                                                                                                         (59,221)    (21,646)   (6,400)

  ปรับกระทบขาดทุนสุทธิเป็นเงินสดรับสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน)                                                                                            

  กิจกรรมดำเนินงาน                                                                                                                           

                                                                    ค่าเสื่อมราคา                                     9,558       9,357      6,683

                                                                    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ                              -           -          3,831

                                                                    กลับรายการหนี้สงสัยจะสูญ                            -           (2,498)    (207)

                                                                    ประมาณการหนี้สิน                                  -           3,894      -

                                                                    ขาดทุนที่ยังไม่เกิดจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุน           -           -          337

                                                                    กลับรายการประมาณการขาดทุนจากต้นทุนส่วนเกินกว่ารายได้   (735)       -          -

                                                                    การใช้ประโยชน์ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่ายของปีก่อน     -           237        361

                                                                    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน                        -           (1,699)    -

                                                                    ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายหรือตัดจำหน่ายทรัพย์สิน       (15)        81         -

                                                                    ดอกเบี้ยรับ                                       (259)       (376)      (605)

                                                                    เงินปันผล                                        -           (400)      -

                                                                    ดอกเบี้ยจ่าย                                      3,843       5,570      5,336

  กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน                                                  (46,829)    (7,480)    9,336

  การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ดำเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง                                                                                                  

                                                                    เงินลงทุนชั่วคราว                                  -           6,764      -

                                                                    ลูกหนี้การค้า                                      20,518      83,766     (108,128)

                                                                    ลูกหนี้เงินประกันผลงาน                              5,842       (2,862)    48,922

                                                                    งานระหว่างทำ                                    8,298       17,943     (31,414)

                                                                    มูลค่างานที่เสร็จยังไม่ได้เรียกเก็บ                      (6,020)     89,393     (53,037)

                                                                    ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์                         (14,639)    -          -

                                                                    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น                                (703)       10,426     (11,855)

                                                                                                                                          

                                                                                                                                          (หน่วย:พันบาท)

  รายการ                                                                                                           2553        2552       2551

                                                                    เงินฝากสถาบันการเงินติดภาระหลักประกัน                10,881      (14,517)   (3,392)

                                                                    ที่ดินรอการพัฒนา                                   -           -          (59,701)

                                                                    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น                              (50)        (1,431)    (26,520)

  การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)                                                                                                   

                                                                    เจ้าหนี้การค้า                                     (16,807)    (75,722)   72,113

                                                                    ประมาณการต้นทุนการก่อสร้าง                         8,031       (37,498)   48,562

                                                                    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน                             (6,240)     (3,817)    (16,433)

                                                                    เงินรับล่วงหน้าจากค่าก่อสร้าง                         (2,600)     36,585     (14,948)

                                                                    เงินมัดจำและรายได้รับล่วงหน้า                        25,775      -          -

                                                                    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย                                  496         780        (952)

                                                                    หนี้สินหมุนเวียนอื่น                                  (3,344)     (3,547)    4,109

  เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน                                                                                     (17,391)    98,783     (143,338)

                                                                    รับคืนภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย                    18,460      12,196     35,498

                                                                    รับดอกเบี้ย                                       221         442        563

                                                                    จ่ายภาษีเงินได้                                    (5,473)     (18,460)   (12,432)

  เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน                                                                          (4,183)     92,961     (119,709)

  กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน                                                                                                                  

                                                                    ซื้อเงินลงทุน                                      -           -          (7,401)

                                                                    รับเงินปันผล                                      -           400        -

                                                                    ซื้ออุปกรณ์                                        (925)       (8,593)    (25,090)

                                                                    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์                          40          1,479      7

  เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน                                                                                         (885)       (6,714)    (32,484)

  กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน                                                                                                               

                                                                    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารลดลง                         (1)         (1,877)    1,878

                                                                    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง                 (37,092)    (82,543)   123,132

                                                                    รับเงินกู้ยืมระยะยาวสถาบันการเงิน                     40,000      6,700      6,700

                                                                    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวสถาบันการเงิน                (4,551)     (6,263)    (1,546)

                                                                    จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน                  (407)       (513)      (471)
  ----------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------- ----------- ---------- --------------

  ----------------------------------- ----------- ------------------------------- ----------- ---------- --------------
                                                                                                         (หน่วย:พันบาท)

  รายการ                                                                          2553        2552       2551

                                      จ่ายดอกเบี้ย                                   (3,845)     (5,556)    (5,320)

  เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน)                                                        (5,896)     (90,052)   124,373
  กิจกรรมจัดหาเงิน                                                                                          

  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ                                               (10,964)    (3,805)    (27,820)

  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี                                              16,631      20,436     48,256

  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี                                              5,667       16,631     20,436
  ----------------------------------- ----------- ------------------------------- ----------- ---------- --------------

  ----------------------------------- ---------------------------------- ----------- ---------- ------------
  อัตราส่วนทางการเงิน                                                                              

                                                                                                

  รายการ                                                                 2553        2552       2551

  อัตราส่วนสภาพคล่อง                                                                                

                                      อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)              1.30        0.97       1.08

                                      อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)        0.26        0.39       0.47

                                      อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)    (0.02)      0.34       (0.50)

                                      อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)      5.01        5.95       8.17

                                      ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)             72          61         44

                                      อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)          7.47        7.32       8.49

                                      ระยะเวลาชำระหนี้ (วัน)                49          50         43

  อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร                                                               

                                      อัตรากำไรขั้นต้น (%) - การรับเหมาก่อสร้าง (4.64)      2.87       4.24

                                      อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (%)         (27.72)     (4.55)     (1.43)

                                      อัตรากำไรอื่น (%)                     3.10        1.77       1.26

                                      อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไร (%)        6.68        (346.87)   1,192.22

                                      อัตรากำไรสุทธิ (%)                    (25.41)     (3.62)     (0.89)

                                      อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)              (53.41)     (14.62)    (3.77)

  อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน                                                              

                                      อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)          (28.89)     (5.15)     (1.55)

                                      อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%)      (189.03)    (39.18)    1.36

                                      อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)          1.14        1.42       1.74
  ----------------------------------- ---------------------------------- ----------- ---------- ------------

  ------------------------------- ---------------------------------- ----------- --------- ------------
  รายการ                                                             2553        2552      2551

  อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน                                                             

                                  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)     2.27        1.38      2.23

                                  อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (เท่า)  0.36        17.61     (21.54)

                                  อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน      (0.10)      0.93      (3.49)
                                  (เท่า)                                                    

                                  อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)              0.00        0.00      0.00

                                                                                            
  ------------------------------- ---------------------------------- ----------- --------- ------------

11.3 คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน

0.  11.3.1 ผลการดำเนินงาน

อุตสาหกรรมก่อสร้างในช่วงครึ่งปีแรกในปี 2553 ขยายตัวได้ค่อนข้างดี
แม้ว่าจะมีปัจจัยลบจากสถานการณ์ความไม่สงบทางการเมือง
และในช่วงครึ่งปีหลังภาคการก่อสร้างเริ่มชะลอตัว อย่างไรก็ตาม
ปัจจัยทางการเมืองยังเป็นปัจจัยที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด
เนื่องจากจะส่งผลต่อโครงการก่อสร้างภาครัฐ รวมทั้งประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณ
และความเชื่อมั่นของภาคเอกชน   ทำให้การลงทุนในภาคธุรกิจงานก่อสร้างลดลง ในปี 2553
บริษัทต้องประสบผลขาดทุนสุทธิ 59.22 ล้านบาท เป็นผลมาจากการรับรู้รายได้ในปี 2553
ลดลงจำนวน 364.28 ล้านบาท หรือลดลงอัตราร้อยละ 60.99 เมื่อเทียบกับปี 2552
ผลประกอบการยังไม่สามารถถึงจุดคุ้มทุน
การรับรู้รายได้สำหรับโครงการขนาดใหญ่ที่อยู่ระหว่างก่อสร้างยังไม่มากนัก
เนื่องจากเป็นงานฐานรากและงานโครงสร้าง ซึ่งผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดหาวัสดุหลัก นอกจากนี้บริษัทฯ
ได้ปรับเพิ่มประมาณการต้นทุนสำหรับโครงการที่แล้วเสร็จสมบูรณ์
ประกอบกับการแข่งขันด้านราคาค่าก่อสร้างยังคงมีอยู่สูง ทำให้ในปี 2553
บริษัทได้รับงานก่อสร้างแต่ละโครงการมีมูลค่าไม่สูงมากนัก

อย่างไรก็ตามบริษัทซึ่งเป็นผู้รับเหมาขนาดกลางที่ยังคงมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของตัวเอง
ทั้งด้านคุณภาพงานและคุณภาพบุคลากร
เพื่อพัฒนาผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลด้วยบุคลากรที่มีคุณภาพ
เพื่อให้การบริการที่ได้มาตรฐาน และสามารถส่งมอบงานได้ทันตามกำหนดเวลา
รวมถึงการสร้างประเภทธุรกิจภายในให้มีความหลากหลายและสามารถรองรับงานก่อสร้างได้หลายประเภท
ปัจจุบันบริษัทยังคงมุ่งเน้นหางานทั้งที่เป็นของภาครัฐและภาคเอกชน
บริษัทจะพิจารณาถึงความเสี่ยงต่างๆ ในการรับงาน
ความสามารถในการชำระเงินของลูกค้าแต่ละราย เพื่อประกอบการตัดสินใจรับงานก่อสร้าง
เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการเรียกเก็บเงินไม่ได้

นอกจากธุรกิจด้านการรับเหมาก่อสร้างแล้ว บริษัทยังได้เริ่มธุรกิจด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
โดยในไตรมาสที่ 4 ปี 2553 บริษัทได้เปิดตัวโครงการแรกและได้ดำเนินการก่อสร้าง
ภายใต้ชื่อโครงการ “โฟคัส ออนศาลาแดง” เป็นอาคารชุดพักอาศัย สูง 8 ชั้น อยู่ย่านสีลม
ซึ่งจะทำให้บริษัทมีรายได้จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อีกทางหนึ่ง
โดยไม่พึ่งพิงธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเพียงธุรกิจเดียว

11.3.2 รายได้

บริษัทจัดอยู่ในกลุ่มของผู้รับเหมาก่อสร้างขนาดกลาง
ให้บริการด้านรับเหมาก่อสร้างและวิศวกรรมก่อสร้างทั่วไป อาทิ การออกแบบ
การรับเหมาก่อสร้างโครงสร้างและสถาปัตย์ งานระบบวิศวกรรมก่อสร้าง
และงานระบบวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เช่น งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน โรงแรม รีสอร์ท
โรงพยาบาล อาคารที่พักอาศัย โรงเรียน หอพักนักศึกษา โรงงานอุตสาหกรรม งานถนน
งานสะพาน งานวางท่อและงานระบบบำบัดน้ำเสีย งานรางรถไฟ งานสถานีรถไฟ
และงานสาธารณูปโภคอื่นๆ

รายได้ของบริษัทจะขึ้นอยู่กับประเภทและปริมาณงานที่บริษัทจัดหามาได้ในแต่ละช่วง
บริษัทมีนโยบายที่จะรับงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
โดยจะพิจารณารับงานที่มีอัตราผลตอบแทนเหมาะสมและผู้ว่าจ้างมีฐานะการเงินที่มั่นคงเป็นหลัก
ส่วนการรับรู้รายได้
บริษัทจะรับรู้รายได้ตามอัตราส่วนของงานที่แล้วเสร็จซึ่งประเมินโดยวิศวกรของโครงการ
ระยะเวลาก่อสร้างของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนประมาณ 1 – 2 ปี
หรือมากกว่านั้นขึ้นอยู่กับมูลค่างานของแต่ละโครงการ

ในปี 2553 บริษัทมีรายได้รวมเท่ากับ 233.03 ล้านบาท ลดลง 364.28 ล้านบาท
หรือลดลงร้อยละ 60.97 เมื่อเทียบกับปี 2552 เท่ากับ 597.31 ล้านบาท
โดยโครงสร้างรายได้ของปี 2553 ประมาณร้อยละ 97 มาจากรายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง
ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตามลักษณะงานที่บริษัทจัดหามาได้ โดยรายได้จากการรับเหมาก่อสร้างลดลงจากปี
2552 เท่ากับ 360.90 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 61.51 เนื่องจากในปี 2553
บริษัทได้รับงานก่อสร้างในแต่ละโครงการมีมูลค่าไม่สูงมากนัก
และสำหรับโครงการขนาดใหญ่ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างเป็นลักษณะงานฐานรากและโครงสร้างซึ่งผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดหาวัสดุหลักให้
ส่งผลให้รายได้ส่วนใหญ่ของโครงการนี้มีเฉพาะค่าแรงงาน สำหรับรายได้อื่นๆ มาจากดอกเบี้ยรับ
รายได้จากการให้เช่าที่ดินก่อนเริ่มการพัฒนา รายได้ให้เช่าอุปกรณ์ก่อสร้าง เป็นต้น

11.3.3 ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายของบริษัทประกอบด้วยต้นทุนในการรับเหมาก่อสร้าง ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค่าตอบแทนผู้บริหาร และต้นทุนทางการเงิน ซึ่งต้นทุนในการรับเหมาก่อสร้างประกอบด้วย
ค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าจ้างเหมาช่วง และแรงงานที่ใช้ในการก่อสร้าง เป็นต้น

สำหรับปี 2553 และปี 2552 บริษัทมีค่าใช้จ่ายรวมเมื่อเทียบกับรายได้รวม ในสัดส่วนเท่ากับร้อยละ
125.41 และ103.62 ตามลำดับ โดยในปี 2553 บริษัทมีค่าใช้จ่ายรวมเท่ากับ 292.25 ล้านบาท
ลดลงจำนวน 326.71 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 52.78 เมื่อเทียบกับปี 2552
ซึ่งมีค่าใช้จ่ายรวมเท่ากับ 618.96 ล้านบาท เนื่องจากในปี 2553 บริษัทมีรายได้ที่ลดลงจากปีก่อน
จำนวน 364.28 ล้านบาท ซึ่งต้นทุนก่อสร้างที่ลดลงเป็นไปตามการรับรู้รายได้ที่ลดลง
แต่อัตราต้นทุนก่อสร้างเพิ่มขึ้นจากอัตราร้อยละ 97.13 หรือ 569.87 ล้านบาท ในปี 2552
เพิ่มขึ้นเป็นอัตราร้อยละ 104.63 หรือ 236.28 ล้านบาท ในปี 2553
เนื่องจากบริษัทได้ปรับเพิ่มประมาณการต้นทุนก่อสร้างตามที่เกิดขึ้นจริงสำหรับโครงการที่เสร็จสมบูรณ์

ค่าใช้จ่ายในการบริหารปี 2553 จำนวน 43.97 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 9.29 ล้านบาท
หรือเพิ่มขึ้นอัตราร้อยละ 26.79 เมื่อเทียบกับปี 2552 เท่ากับ 34.68 ล้านบาท
เนื่องจากบริษัทมีค่าใช้จ่ายจากการส่งมอบงานล่าช้า จำนวน 1.61 ล้านบาท
จ่ายค่าโฆษณาเพื่อประชาสัมพันธ์การขายอาคารชุดพักอาศัยโครงการ โฟคัส ออนศาลาแดง จำนวน
1.70 ล้านบาท
นอกจากนี้ยังเกิดจากการปันส่วนค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินบางส่วนที่ไม่ได้ใช้งานในโครงการก่อสร้างเพิ่มขึ้นจากปีก่อน
จำนวน 2.90 ล้านบาท

ในปี 2553 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายประเภทค่าตอบแทนผู้บริหาร เป็นเงินรวม 8.16 ล้านบาท และในปี
2552 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารจำนวน 6 ท่านเป็นเงิน 8.84 ล้านบาท
ค่าตอบแทนผู้บริหารลดลงจำนวน 0.68 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
บริษัทได้จ่ายโบนัสให้แก่ผู้บริหารและพนักงานในปี 2553 และงดจ่ายโบนัสในปี 2552

บริษัทมีต้นทุนทางการเงินปี 2553 จำนวน 3.84 ล้านบาท และปี 2552 จำนวน 5.57 ล้านบาท
เกิดจากการกู้ยืมเงินจากธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินในประเทศเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน
บริษัทมีวงเงินกู้ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ได้แก่ วงเงินเบิกเกินบัญชี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ MOR
และ Fixed +1.5% ต่อปี, วงเงินสินเชื่อโครงการประเภทตั๋วสัญญาใช้เงิน
และวงเงินตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ MLR ต่อปี เป็นต้น

0.  11.3.4 กำไร(ขาดทุน)สุทธิ

บริษัทมีผลขาดทุนจากการดำเนินงานสุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 เท่ากับ 59.22
ล้านบาท หรือ 25.41% ของรายได้รวม เมื่อเทียบกับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552
ซึ่งมีผลขาดทุนสุทธิเท่ากับ 21.64 ล้านบาท หรือ 3.62% ของรายได้รวม ขาดทุนสุทธิเพิ่มขึ้นจำนวน
37.58 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 173.66 สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญดังนี้

1. รายได้จากการรับเหมาก่อสร้างลดลง จำนวน 360.90 ล้านบาท เนื่องจากในปี 2553
บริษัทได้รับงานก่อสร้างในแต่ละโครงการมีมูลค่าไม่สูงมากนัก
และสำหรับงานโครงการขนาดใหญ่ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างยังอยู่ในช่วงงานฐานรากและโครงสร้าง
ซึ่งผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดหาวัสดุหลักให้ ส่งผลให้รายได้ส่วนใหญ่ของโครงการนี้มีเฉพาะค่าแรงงาน

  2. บริษัทมีอัตราต้นทุนก่อสร้างเพิ่มขึ้น โดยในปี 2553 มีอัตราต้นทุนก่อสร้างคิดเป็นร้อยละ
  104.63

เมื่อเทียบกับรายได้หลัก หรือจำนวน 225.82 ล้านบาท และในปี 2552
บริษัทมีอัตราต้นทุนก่อสร้างร้อยละ 97.13 เมื่อเทียบกับรายได้หลัก หรือจำนวน 586.72 ล้านบาท
ซึ่งส่งผลกระทบต่อความสามารถในการทำกำไรขั้นต้น โดยในปี 2553 ขาดทุนขั้นต้นเท่ากับ 10.46
ล้านบาท หรืออัตราร้อยละ 4.63 ขาดทุนเพิ่มขึ้นจำนวน 27.31 ล้านบาทหรืออัตราร้อยละ 162.13
เมื่อเทียบกับปี 2552 เท่ากับกำไรขั้นต้น 16.85 ล้านบาท หรืออัตราร้อยละ 2.87
เป็นผลมาจากการปรับเพิ่มประมาณการต้นทุนก่อสร้างตามที่เกิดขึ้นจริงสำหรับโครงสร้างที่แล้วเสร็จสมบูรณ์

3. ค่าใช้จ่ายในการบริหารในปี 2553 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน
เนื่องจากบริษัทมีค่าใช้จ่ายจากการส่งมอบงานล่าช้า ซึ่งรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในปีนี้ จำนวน 1.61
ล้านบาท และจ่ายค่าโฆษณาเพื่อประชาสัมพันธ์การขายอาคารชุดพักอาศัย โครงการ โฟคัส
ออนศาลาแดง จำนวน 1.70 ล้านบาท
รวมถึงค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินที่ไม่ได้ใช้งานในโครงสร้างก่อสร้าง
ซึ่งบันทึกอยู่ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการบริหาร เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 2.90 ล้านบาท

11.3.5 ฐานะทางการเงิน

ฐานะทางการเงินของบริษัทสำหรับปี 2553 เมื่อเทียบกับปี 2552 มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญดังนี้

  1. การวิเคราะห์สินทรัพย์

บริษัทมีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 จำนวน 274.63 ล้านบาท ลดลงจากปี 2552
จำนวน 51.44 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 15.77 เมื่อเปรียบเทียบกับสินทรัพย์รวมจำนวน
326.07 ล้านบาท ณ วันสิ้นปี 2552

ในปี 2553 บริษัทมีสินทรัพย์หมุนเวียนจำนวน 195.07 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 71.03
ของสินทรัพย์รวม รายการที่สำคัญคือ

1.1. ลูกหนี้การค้า และมูลค่างานที่เสร็จยังไม่ได้เรียกเก็บ รวมเท่ากับ 65.41 ล้านบาท
หรือร้อยละ 33.53 ของสินทรัพย์หมุนเวียน โดยแบ่งเป็นลูกหนี้การค้า จำนวน 33.30 ล้านบาท
และมูลค่างานที่เสร็จยังไม่ได้เรียกเก็บ จำนวน 32.11 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปีก่อน จำนวน
14.50 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 18.14 เนื่องจากบริษัทมีรายได้ในปี 2553
ลดลงจากปีก่อนจำนวน 360.90 ล้านบาท สำหรับลูกหนี้การค้าจำนวน 33.30 ล้านบาทในปี 2553
นั้น เป็นลูกหนี้ที่มีอายุไม่เกิน 3 เดือนทั้งจำนวน ระยะเวลาการเก็บหนี้ในปี 2553 เท่ากับ 72 วัน

1.2 ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 80.34 ล้านบาท
เป็นผลมาจากการที่บริษัทได้ซื้อที่ดินย่านศาลาแดงเมื่อปี 2551 บันทึกอยู่ในที่ดินรอการพัฒนา
ประเภทสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน มูลค่า 65.70 ล้านบาท
แต่ติดภาระผูกพันเรื่องสัญญาให้เช่าที่ดินผืนดังกล่าวต่อเนื่องจนถึงเดือนกันยายน 2553
และในเดือนตุลาคม 2553 บริษัทได้เปิดขายอาคารชุดพักอาศัยอย่างเป็นทางการ ภายใต้ชื่อ “โฟคัส
ออน ศาลาแดง” หลังจากนั้นบริษัทได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างทันที
ทำให้มีต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้น จำนวน 14.64 ล้านบาท

บริษัทได้จดจำนองที่ดินโครงการดังกล่าวพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่แล้วในปัจจุบันและที่จะมีขึ้นต่อไปในภายหน้า
เพื่อเป็นหลักประกันการขอสินเชื่อจากธนาคารในวงเงิน 131.50 ล้านบาท

1.3 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น จำนวน 17.65 ล้านบาท ลดลงจากปี 2552 จำนวน 12.24 ล้านบาท
หรือลดลงร้อยละ 40.95 เนื่องจากในปี 2553 บริษัทได้รับคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายของปี
2552 จากกรมสรรพากร จำนวน 18.46 ล้านบาท ซึ่งในปี 2553 บริษัทมีภาษีเงินได้ถูกหัก ณ
ที่จ่ายจำนวน 5.47 ล้านบาท ส่งผลให้สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นลดลงจากปีก่อน

1.4 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน จำนวน 15.80 ล้านบาท ลดลงจำนวน 24.76 ล้านบาท
หรือลดลงร้อยละ 61.05 เมื่อเทียบกับปีก่อน
เนื่องจากลูกหนี้เงินประกันผลงานที่ลูกค้าหักเงินไว้ในอัตราร้อยละ 5-10
ของมูลค่างานก่อสร้างที่บริษัทเรียกเก็บ สำหรับโครงการซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้างลดลงจำนวน
22.81 ล้านบาท
เนื่องจากโครงการที่แล้วเสร็จและอยู่ระหว่างการรับประกันผลงานหรืออยู่ระหว่างการขอคืนเงินประกันผลงานจะจัดอยู่บัญชีลูกหนี้เงินประกันผลงาน
ประเภทสินทรัพย์หมุนเวียน จำนวน 18.42 ล้านบาทในปี 2553 และจำนวน 1.45 ล้านบาทในปี
2552

  2. การวิเคราะห์หนี้สิน

ณ วันสิ้นปี 2553 บริษัทมีหนี้สินหมุนเวียนรวม 190.72 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2552 จำนวน 2.52
ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.34 มีรายการที่สำคัญดังนี้

2.1. เจ้าหนี้การค้าจำนวน 23.23 ล้านบาท ลดลงจำนวน 16.81 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ
41.98 เมื่อเทียบกับปี 2552 ซึ่งเท่ากับ 40.04 ล้านบาท และประมาณการต้นทุนการก่อสร้างในปี
2553 เท่ากับ 23.23 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 8.03 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 43.08
เมื่อเทียบกับปี 2552 เท่ากับ 40.04 ล้านบาท เนื่องจากปริมาณการสั่งซื้อหรือค่าจ้างเหมาที่ลดลง
ซึ่งเป็นไปตามจำนวนรายได้และต้นทุนการก่อสร้างที่ลดลง

2.2. เงินมัดจำและรายได้รับล่วงหน้า จำนวน 25.77 ล้านบาท
เกิดจากการที่บริษัทได้เปิดขายอาคารห้องชุดพักอาศัย โครงการ “โฟคัส ออนศาลาแดง” และ ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทมีมูลค่าการซื้อขายที่ทำสัญญาจะซื้อจะขายแล้วในอัตราร้อยละ 93.64
ของยอดขายรวม ซึ่งได้รับชำระเงินมัดจำและเงินผ่อนชำระตามสัญญาแล้วบางส่วน

2.3. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินจำนวน 3.50 ล้านบาท ลดลงจากปี
2552 จำนวน 37.09 ล้านบาท และเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน จำนวน 40
ล้านบาทในปี 2553 เป็นเงินกู้จากโครงการ “โฟคัส ออนศาลาแดง”
เพื่อนำไปชำระคืนเงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงินในประเทศอีกแห่งหนึ่งที่มีอยู่ก่อนหน้าทั้งจำนวน

3. การวิเคราะห์ส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันสิ้นปี 2553 เท่ากับ 83.90 ล้านบาท ลดลงจำนวน 53.96 ล้านบาท
หรือลดลงร้อยละ39.14 เมื่อเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันสิ้นปี 2552
มีรายการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญคือ

1.  บริษัทมีผลขาดทุนสะสม จำนวน 80.86 ล้านบาท เนื่องจากในปี 2553
    บริษัทมีผลการดำเนินงานเป็นขาดทุนสุทธิ จำนวน 59.22 ล้านบาท และมีผลขาดทุนสะสมในปี
    2552 จำนวน 21.64 ล้านบาท

2.  บริษัทมีผลขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย จำนวน 13.20 ล้านบาท
    ลดลงจากปีก่อนจำนวน 5.26 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 28.49
    เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์

4. การวิเคราะห์กระแสเงินสด

งบกระแสเงินสดแสดงกระแสเงินสดที่เปลี่ยนแปลงจากกิจกรรมดำเนินงาน
กิจกรรมการลงทุนและกิจกรรมการจัดหาเงิน ณ วันสิ้นปีบัญชี
และแสดงเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 เป็นจำนวน
5.67 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปีก่อนจำนวน 10.96 ล้านบาท ดังนี้

4.1. กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน จำนวน 4.18 ล้านบาท
เกิดจากการจ่ายคืนเงินประกันผลงานให้แก่ผู้รับเหมาที่ครบกำหนดและเป็นไปตามข้อตกลงในสัญญา

4.2. กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน จำนวน 0.89 ล้านบาท
มาจากการจ่ายเงินเพื่อซื้ออุปกรณ์ก่อสร้าง

4.3. กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมการจัดหาเงินจำนวน 5.90 ล้านบาท
มาจากการจ่ายคืนเงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงิน วงเงิน 6.70 ล้านบาท
โดยบริษัทได้จดจำนำเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
หลักทรัพย์ดังกล่าวมีมูลค่ายุติธรรมเท่ากับ 13.63 ล้านบาท
และมาจากการที่บริษัทได้จดจำนองที่ดินโครงการ “โฟคัส ออน ศาลาแดง” วงเงิน 131.50
ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทได้เบิกเงินกู้จากวงเงินดังกล่าว จำนวน 40 ล้านบาท
เพื่อนำไปชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินในประเทศอีกแห่งหนึ่ง และสำหรับปี 2553
บริษัทจ่ายดอกเบี้ยจำนวน 3.84 ล้านบาท

5. การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

ในปี 2553 บริษัทมีอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ ดังนี้

5.1. อัตราส่วนสภาพคล่อง ในปี 2553 เท่ากับ 1.30 เท่า ซึ่งมีสภาพคล่องกว่าปี 2552
เป็นผลมาจากบริษัทได้รับชำระเงินมัดจำและเงินผ่อนชำระค่างวดจากลูกค้าที่ทำสัญญาจะซื้อจะขายของโครงการ
“โฟคัส ออนศาลาแดง” จำนวน 25.77 ล้านบาท และมีต้นทุนการพัฒนาโครงการดังกล่าวจำนวน
14.64 ล้านบาท ทำให้มีเงินคงเหลือจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จำนวน 11.13 ล้านบาท
เพื่อเสริมสภาพคล่องแก่ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ถึงแม้ว่าในปี 2553
การเรียกเก็บเงินจากผู้ว่าจ้างของธุรกิจรับเหมาก่อสร้างจะช้ากว่าปี 2552
มีระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ย 72 วัน และ 61 วันตามลำดับ
ในขณะที่บริษัทต้องชำระเงินให้เจ้าหนี้การค้าตามเงื่อนไขการสั่งซื้อ
มีระยะเวลาการชำระหนี้ถัวเฉลี่ย 49 วัน ซึ่งไม่แตกต่างจากปี 2552
ส่งผลให้บริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสดในปี 2553 เท่ากับ (0.02) เท่า และ ปี 2552
ซึ่งเท่ากับ 0.34 เท่า

5.2. อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร ในปี 2553 มีอัตราส่วนที่ลดลงจากปี 2552
เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนจากการดำเนินงาน
เป็นผลมาจากการปรับเพิ่มประมาณการต้นทุนก่อสร้างตามที่เกิดขึ้นจริงสำหรับโครงการที่แล้วเสร็จสมบูรณ์

ปัจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลต่อการดำเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต

ปัจจัยทางด้านภาวะอุตสาหกรรม

เนื่องจากธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเป็นธุรกิจการให้บริการประเภทหนึ่ง ดังนั้น
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการดำเนินงานของบริษัท ในอนาคต คือ
ความต้องการใช้บริการของลูกค้าหรือผู้รับบริการ
ซึ่งขึ้นอยู่กับนโยบายการลงทุนของภาครัฐและภาคเอกชนที่เป็นตัวกำหนดปริมาณงานก่อสร้าง
อย่างไรก็ดี ปัจจัยสำคัญในการดำเนินธุรกิจของบริษัทนั้น
ขึ้นอยู่กับความสามารถของกรรมการและผู้บริหารในการจัดหางานก่อสร้างใหม่ๆให้กับบริษัท
ซึ่งปริมาณงานและมูลค่าโครงการก่อสร้างที่บริษัทรับก่อสร้างนั้น
ต้องสัมพันธ์กับเงินทุนหมุนเวียนที่บริษัทสามารถจัดหาได้ ซึ่งแหล่งเงินทุนหลักของบริษัท คือ
เงินทุนของบริษัทและเงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงิน
นอกจากนี้บริษัทยังต้องควบคุมต้นทุนในการรับเหมาก่อสร้าง เช่น ค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าขนส่ง ค่าแรง
และค่าใช้จ่ายในการบริหาร รวมทั้งต้นทุนทางการเงินให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมด้วย

การเปลี่ยนแปลงของกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ถึงแม้ว่าบริษัทได้จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2532
ซึ่งต่อมาภายหลังบริษัทได้มีการเปลี่ยนแปลงกลุ่มของผู้ถือหุ้นรายใหญ่โดยกลุ่มนาง นภารัตน์
สิหนาทกถากุล ได้เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ พร้อมทั้งมีการเปลี่ยนผู้บริหารและนโยบายในการบริหาร
และรับงานก่อสร้างตั้งแต่ปี 2543
บริษัทมีนโยบายที่ไม่มุ่งเน้นรับเหมาก่อสร้างในภาคอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งเป็นการเฉพาะทำให้บริษัทมีสัดส่วนรายได้ที่ไม่สม่ำเสมอในช่วงที่ผ่านมา
อย่างไรก็ตาม
บริษัทมีแผนการที่จะเข้าร่วมประกวดราคาหรือรับเหมาก่อสร้างงานของภาคเอกชนจำนวนหนึ่ง
ซึ่งบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ว่าจ้างมีความสามารถในการชำระที่ดี
และบริษัทได้รับอัตราผลตอบแทนที่เหมาะสม ประกอบกับบริษัทมีความสามารถในการก่อสร้าง
และมีความเป็นไปได้ที่บริษัทอาจจะได้รับการว่าจ้าง ทั้งนี้
เนื่องจากการที่วิศวกรของบริษัทมีความชำนาญงานก่อสร้างในงานต่างๆ ดังกล่าวเหล่านี้เป็นอย่างดี
ผู้บริหารและวิศวกรของบริษัทเองก็ได้มีการให้คำแนะนำในเรื่องของการออกแบบ
การหาแหล่งเงินทุน
การใช้วัสดุก่อสร้างและเทคนิคการก่อสร้างที่สามารถทำให้ประหยัดต้นทุนในการก่อสร้าง
พร้อมทั้งสามารถทำให้งานมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับและได้รับความไว้วางใจกับโครงการต่างๆ
เหล่านี้บางแห่งไว้แล้ว

การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

  บริษัทและบริษัทย่อยจ่าย ค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่

-   ผู้สอบบัญชีของบริษัท ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมามีจำนวนเงินรวม 0 บาท

-   สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด
    บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด
    ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมามีจำนวนเงินรวม 470,000.- บาท

    2.  ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)

  บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น ซึ่งได้แก่ ไม่มี ให้แก่

  - ผู้สอบบัญชีของบริษัท ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมามีจำนวนเงินรวม 0
  บาทและจะต้องจ่ายในอนาคตอันเกิดจากการตกลงที่ยังให้บริการไม่แล้วเสร็จในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา
  มีจำนวนเงินรวม 0 บาท

  - สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด
  บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีดังกล่าว
  ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมามีจำนวนเงินรวม 0 บาท
  และจะต้องจ่ายในอนาคตอันเกิดจากการตกลงที่ยังให้บริการไม่แล้วเสร็จในรอบปีบัญชีที่ผ่านมามีจำนวนเงินรวม
  0 บาท