11/07/2016 | Administración LocalMunicipal
Carballo
Anuncio de licitación dun contrato de obras de “Mellora da capa de rodadura no lugar de Cances Grande (Parroquia de Cances)” (OBR.10/2016), incluida no Plan de Aforro e Investimento (PAI) 2016 da Deputación Provincial da Coruña

a) Organismo: Concello de Carballo b) Dependencia que tramita o expediente: Servizo de Contratación c) Obtención de documentación e información: 1) Dependencia: Concello de Carballo, Servizo de Contratación 2) Domicilio: Praza do Concello, s/n 3) Localidade e código postal: 15100 Carballo 4) Teléfono: 981-704.704 5) Telefax: 981-70.28.58 6) Correo electrónico: infocarballo@carballo. org 7) Dirección de Internet do Perfil do Contratante: www.carballo.org 8) Data límite de obtención de documentación e información: ata as 14.00 horas do día anterior ao de finalización do prazo de presentación de ofertas. d) Número de expediente: OBR.10/2016 a. Tipo: Contrato de obras b. Descrición: Mellora da capa de rodadura no lugar de Cances Grande (Parroquia de Cances). c. División por lotes: Non. d. Prazo de execución: 60 días naturais (2 meses). e. Admisión de prórroga: Non. f. Establecemento dun acordo marco: Non. g. CPV: a. Tramitación: Ordinaria b. Procedemento: Aberto c. Poxa electrónica: Non d. Forma de adxudicación: Procedemento aberto con multiplicidade de criterios de adxudicación, con arranxo ao prego de cláusulas administrativas particulares (PCAP) e o cadro de características do contrato aprobados por Acordo da Xunta de Goberno Local o 04/07/2016. e. Criterios de adxudicación: FASE I: CRITERIOS NON AVALIABLES MEDIANTE FÓRMULAS (Sobre B) 1.-Plan de control interno de calidade: de 0 a 9 puntos 2.-Programa de traballo: de 0 a 13 puntos 3.-Programa de actuación ambiental: de 0 a 6 puntos 4.-Plan de seguridade e saúde: de 0 a 12 puntos. As empresas que non superen a puntuación mínima de 12,5 puntos na FASE 1 coa suma da puntuación correspondente aos criterios de valoración: programa de control interno de calidade, programa de traballo e actuación ambiental, e plan de seguridade e saúde, non continuarán no proceso selectivo, quedando excluídas da segunda fase e do procedemento aberto con multiplicidade de criterios. FASE II: CRITERIOS DE VALORACIÓN DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA MEDIANTE FÓRMULAS (SOBRE C) 1. Porcentaxe destinada a control de calidade.1. A- Porcentaxe destinada a control interno de calidade: de 0 a 1 punto.1. B - Porcentaxe destinada a control externo de calidade: de 0 a 9 puntos.2. O criterio de “proposta de redución de prazos de execución” é de carácter específico, e non será obxecto de valoración neste contrato.3. Oferta económica: ata 40 puntos O prezo de licitación deste contrato, é o seguinte: Provisional: Non se esixe. Definitiva: 5% do importe de adxudicación (IVE excluído). a. Clasificación do contratista: Non se esixe. b. Clasificación substitutiva a efectos de acreditación de solvencia: Grupo G: “Viais e pistas” Subgrupo 6: “Obras viais sin cualificación específica” Categoría: 1 (A ou B) c. Solvencia técnica ou profesional: Cláusula 12.1.1. G PCAP. d. Solvencia económica: Cláusula 12.1.1. G PCAP. e. Outros requisitos específicos: NON f. Contratos reservados: NON. a. Data límite de presentación: O anuncio de licitación será publicado no BOP e no Perfil do Contratante do Concello de Carballo. As proposicións presentaranse en horario de oficina de 9 a 14 horas (sábados de 9 a 13 horas) dentro do prazo de vinte e seis (26) días naturais a contar desde o día seguinte ao da publicación do anuncio no BOP. b. Modalidade de presentación: A documentación presentarase en tres sobres pechados que conterán: Sobre A) subtitulado “Documentación” Sobre B) subtitulado “Referencias técnicas” Sobre C) subtitulado “Oferta económica e referencias valorables automáticamente” c. Lugar de presentación: a) Dependencia: Concello de Carballo b) Domicilio: Praza do Concello, s/n c) Localidade e código postal: 15100 d) Dirección electrónica: infocarballo@carballo. org d. Admisión de variantes: NON e. Prazo durante o cal o licitador estará obrigado a manter a súa oferta: 3 meses. a. Entidade: Concello de Carballo b. Dirección: Praza do Concello, s/n c. Localidade e código postal: 15100 Carballo d. Data e hora: Celebrarase no lugar, día e horas que se indique no Perfil do Contratante do Concello. Os gastos correspondentes aos anuncios de licitación serán por conta do adxudicatario. a) Organismo: Ayuntamiento de Carballo b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación c) Obtención de documentación e información: 1) Dependencia: Concello de Carballo, Servicio de Contratación 2) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, s/n 3) Localidad y código postal: 15100 Carballo 4) Teléfono: 981-704.704 5) Telefax: 981-70.28.58 6) Correo electrónico: infocarballo@carballo. org 7) Dirección de Internet del Perfil del Contratante: www.carballo.org 8) Fecha límite de obtención de documentación e información: hasta las 14.00 horas del día anterior al de finalización del plazo de presentación de ofertas. d) Número de expediente: OBR.10/2016 a. Tipo: Contrato de obras b. Descripción: Mejora de la capa de rodadura de Cances Grandes (Parroquia de Cances). c. División por lotes: No. d. Plazo de ejecución: 60 días naturales (2 meses). e. Admisión de prórroga: No. f. Establecimiento de un acuerdo marco: No. g. CPV: a. Tramitación: Ordinaria b. Procedimiento: Abierto c. Puja electrónica: No d. Forma de adjudicación: Procedimiento abierto con multiplicidad de criterios de adjudicación, con arreglo al pliego de cláusulas administrativas particulares (PCAP) y el cuadro de características del contrato aprobados por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local el 04/07/2016. e. Criterios de adjudicación: FASE I: CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS Sobre B) 1.-Plan de control interno de calidad: de 0 a 9 puntos 2.-Programa de trabajo: de 0 a 13 puntos 3.-Programa de actuación ambiental: de 0 a 6 puntos 4.-Plan de seguridad y salud: de 0 a 12 puntos. Las empresas que no superen la puntuación mínima de 12,5 puntos en la FASE 1 con la suma correspondiente a los criterios de valoración: programa de control interno de calidad, programa de trabajo y actuación ambiental, y plan de seguridad y salud, no continuarán en el proceso selectivo, quedando excluidas de la segunda fase e del procedimiento abierto con multiplicidad de criterios. FASE II: CRITERIOS DE VALORACIÓN DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA MEDIANTE FÓRMULAS (SOBRE C) 1. Porcentaje destinado a control de calidad.1. A- Porcentaje destinado a control interno de calidad: de 0 a 1 punto.1. B - Porcentaje destinado a control externo de calidad: de 0 a 9 puntos.2. El criterio de “propuesta de reducción de plazos de ejecución” es de carácter específico, y no será objeto de valoración en este contrato.3. Oferta económica: ata 40 puntos El precio de licitación de este contrato, es el siguiente: Provisional: No se exige. Definitiva: 5% del importe de adjudicación (IVA excluido). a. Clasificación del contratista: No se exige. b. Clasificación sustitutiva a efectos de acreditación de solvencia: Grupo G: “Viales y pista” Subgrupo 6: “Obras viales sin cualificación específica” Categoría: 1 (A ó B). c. Solvencia técnica o profesional: Cláusula 12.1.1. G PCAP. d. Solvencia económica: Cláusula 12.1.1. G PCAP. e. Otros requisitos específicos: NO. f. Contratos reservados: NO. a. Fecha límite de presentación: El anuncio de licitación será publicado en el BOP y en el Perfil del Contratante del Ayuntamiento de Carballo. Las proposiciones se presentarán en horario de oficina de 9 a 14 horas (sábados de 9 a 13 horas) dentro del plazo de veintiséis (26 días) naturales a contar desde el día siguiente al de la publicación del anuncio en el BOP. b. Modalidad de presentación: La documentación se presentará en tres sobres cerrados que contendrán: Sobre A) subtitulado “Documentación” Sobre B) subtitulado “Referencias técnicas” Sobre C) subtitulado “Oferta económica y referencias valorables automáticamente” c. Lugar de presentación: a) Dependencia: Concello de Carballo b) Domicilio: Praza do Concello, s/n c) Localidad y código postal: 15100 d) Dirección electrónica: infocarballo@carballo. org d. Admisión de variantes: NO e. Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 3 meses. a. Entidad: Concello de Carballo b. Dirección: Plaza del Ayuntamiento, s/n c. Localidad y código postal: 15100 Carballo d. Data e hora: Se celebrará en el lugar, día y horas que se indique en el Perfil del Contratante del Ayuntamiento. Los gastos correspondientes a los anuncios de licitación serán por cuenta del adjudicatario. Carballo, a 5 de julio de 2016 El Alcalde, Fdo.: Evencio Ferrero Rodríguez