31/10/2016 | Administración LocalMunicipal
Carballo
Anuncio de licitación dun contrato de obras de “Reurbanización Zona C. E. I. P. Xesús San Luís Romero” (Obr.28/2016)

a) Organismo: Concello de Carballo b) Dependencia que tramita o expediente: Servizo de Contratación c) Obtención de documentación e información: 1) Dependencia: Concello de Carballo, Servizo de Contratación 2) Domicilio: Praza do Concello, s/n 3) Localidade e código postal: 15100 Carballo 4) Teléfono: 981-704.704 5) Telefax: 981-70.28.58 6) Correo electrónico: infocarballo@carballo. gal 7) Dirección de Internet do Perfil do Contratante: www.carballo. gal 8) Data límite de obtención de documentación e información: ata as 14.00 horas do día anterior ao de finalización do prazo de presentación de ofertas. d) Número de expediente: OBR.28/2016 a. Tipo: Contrato de obras b. Descrición: Reurbanización zona C. E. I. P. Xesús San Luís Romero. c. División por lotes: Non. d. Prazo de execución: 120 días naturais (4 meses). e. Admisión de prórroga: Non. f. Establecemento dun acordo marco: Non. g. CPV: a. Tramitación: Ordinaria b. Procedemento: Aberto c. Poxa electrónica: Non d. Forma de adxudicación: Procedemento aberto con multiplicidade de criterios de adxudicación, con arranxo ao prego de cláusulas administrativas particulares (PCAP) e o cadro de características do contrato aprobados por Acordo da Xunta de Goberno Local o 24/10/2016. e. Criterios de adxudicación: FASE I: REFERENCIAS TÉCNICAS(Sobre B) A.1) Programa de traballo (máx.20 puntos) A.2) Programa de actuación medioambiental (máx.5 puntos) B) Plan de control de calidade (máx.5 puntos) C) Esquema do plan de seguridade e saúde (máx.10 puntos) As empresas que non superen a puntuación mínima de 16 puntos na FASE I coa suma da puntuación correspondente aos criterios de valoración: programa de traballo, programa de actuación medioambiental, plan de control de calidade e esquema do plan de seguridade e saúde, non continuarán no proceso selectivo, quedando excluídas da segunda fase e do procedemento aberto con multiplicidade de criterios. FASE II: OFERTA ECONÓMICA E MELLORAS EN OBRA SIN CUSTE ADICIONAL (SOBRE C) Oferta económica (máximo 20 puntos) Melloras (máximo 20 puntos) O prezo de licitación deste contrato, é o seguinte: Provisional: Non se esixe. Definitiva: 5% do importe de adxudicación (IVE excluído). a. Clasificación do contratista: Non se esixe. b. Clasificación substitutiva a efectos de acreditación de solvencia: Grupo G: “Viais e pistas” Subgrupo 6: “Obras viais sin cualificación específica” Categoría: C (2) c. Solvencia técnica ou profesional: Cláusula 12.1. F.2 PCAP. d. Solvencia económica: Cláusula 12.1. F.1 PCAP. e. Outros requisitos específicos: NON f. Contratos reservados: NON. a. Data límite de presentación: O anuncio de licitación será publicado no BOP e no Perfil do Contratante do Concello de Carballo. As proposicións presentaranse en horario de luns a venres de 9 a 14 horas dentro do prazo de vinte e seis (26) días naturais a contar desde o día seguinte ao da publicación do anuncio no BOP. b. Modalidade de presentación: A documentación presentarase en tres sobres pechados que conterán: Sobre A) subtitulado “Documentación” Sobre B) subtitulado “Referencias técnicas” Sobre C) subtitulado “Oferta económica e melloras en obra sen custe adicional“ c. Lugar de presentación: Dependencia: Concello de Carballo Domicilio: Praza do Concello, s/n Localidade e código postal: 15100 Dirección electrónica: infocarballo@carballo. gal d. Admisión de variantes: NON e. Prazo durante o cal o licitador estará obrigado a manter a súa oferta: 3 meses. a. Entidade: Concello de Carballo b. Dirección: Praza do Concello, s/n c. Localidade e código postal: 15100 Carballo d. Data e hora: Celebrarase no lugar, día e horas que se indique no Perfil do Contratante do Concello. Os gastos correspondentes aos anuncios de licitación serán por conta do adxudicatario. a) Organismo: Ayuntamiento de Carballo b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación c) Obtención de documentación e información: 1) Dependencia: Concello de Carballo, Servicio de Contratación 2) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, s/n 3) Localidad y código postal: 15100 Carballo 4) Teléfono: 981-704.704 5) Telefax: 981-70.28.58 6) Correo electrónico: infocarballo@carballo. gal 7) Dirección de Internet del Perfil del Contratante: www.carballo. gal 8) Fecha límite de obtención de documentación e información: hasta las 14.00 horas del día anterior al de finalización del plazo de presentación de ofertas. d) Número de expediente: OBR.28/2016 a. Tipo: Contrato de obras b. Descripción: Reurbanización zona C. E. I. P. Santiago Alfredo Dragos Farrona c. División por lotes: No. d. Plazo de ejecución: 120 días naturales (4 meses). e. Admisión de prórroga: No. f. Establecimiento de un acuerdo marco: No. g. CPV: a. Tramitación: Ordinaria b. Procedimiento: Abierto c. Puja electrónica: No d. Forma de adjudicación: Procedimiento abierto con multiplicidad de criterios de adjudicación, con arreglo al pliego de cláusulas administrativas particulares (PCAP) y el cuadro de características del contrato aprobados por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local el 24/10/2016. e. Criterios de adjudicación: FASE I: REFERENCIAS TÉCNICAS (SOBRE B) A.1) Programa de trabajo (máx.20 puntos) A.2) Programa de actuación medioambiental (máx.5 puntos) B) Plan de control de calidad (máx.5 puntos) C) Esquema del plan de seguridad y salud (máx.10 puntos) Las empresas que no superen la puntuación mínima de 16 puntos en la FASE I con la suma correspondiente a los criterios de valoración: programa de trabajo, programa de actuación medioambiental, plan de control de calidad y esquema del plan de seguridad y salud no continuarán en el proceso selectivo, quedando excluidas de la segunda fase y del procedimiento abierto con multiplicidad de criterios. FASE II: OFERTA ECONÓMICA Y MEJORAS EN OBRA SIN COSTE ADICIONAL (SOBRE C) Oferta económica (máximo 20 puntos) Mejoras (máximo 20 puntos) El precio de licitación de este contrato, es el siguiente: Provisional: No se exige. Definitiva: 5% del importe de adjudicación (IVA excluido). a. Clasificación del contratista: No se exige. b. Clasificación sustitutiva a efectos de acreditación de solvencia: Grupo G: “Viales y pistas” Subgrupo 6: “Obras viales sin cualificación específica” Categoría: C (2). c. Solvencia técnica o profesional: Cláusula 12.1. F.2 PCAP. d. Solvencia económica: Cláusula 12.1. F.1 PCAP. e. Otros requisitos específicos: NO. f. Contratos reservados: NO. a. Fecha límite de presentación: El anuncio de licitación será publicado en el BOP y en el Perfil del Contratante del Ayuntamiento de Carballo. Las proposiciones se presentarán en horario de lunes a viernes de 9 a 14 horas dentro del plazo de veintiséis (26 días) naturales a contar desde el día siguiente al de la publicación del anuncio en el BOP. b. Modalidad de presentación: La documentación se presentará en tres sobres cerrados que contendrán: Sobre A) subtitulado “Documentación” Sobre B) subtitulado “Referencias técnicas” Sobre C) subtitulado “Oferta económica y mejoras en obra sin coste adicional” c. Lugar de presentación: Dependencia: Concello de Carballo Domicilio: Praza do Concello, s/n Localidad y código postal: 15100 Dirección electrónica: infocarballo@carballo. gal d. Admisión de variantes: NO e. Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 3 meses. a. Entidad: Concello de Carballo b. Dirección: Plaza del Ayuntamiento, s/n c. Localidad y código postal: 15100 Carballo d. Data e hora: Se celebrará en el lugar, día y hora que se indique en el Perfil del Contratante del Ayuntamiento. Los gastos correspondientes a los anuncios de licitación serán por cuenta del adjudicatario. Carballo, a 26 de octubre de 2016 El Alcalde, Fdo.: Evencio Ferrero Rodríguez