13/06/2016 | Administración LocalMunicipal
Carballo
Anuncio de licitación dun contrato de obras de “Reurbanización da rúa Vila de Noia”, financiada pola Deputación Provincial da Coruña con cargo ao Plan de Aforro e Investimento (PAI), adicional 1/2015 (OBR.06/2016)

Anuncio de licitación dun contrato de obras de “Reurbanización da rúa Vila de Noia” financiada pola Deputación Provincial da Coruña con cargo ao Plan de Aforro e Investimento (PAI), adicional 1/2015 (OBR.06/2016). 1. Entidade adxudicadora. a) Organismo: Concello de Carballo b) Dependencia que tramita o expediente: Servizo de Contratación. c) Obtención de documentación e información: 1) Dependencia: Concello de Carballo, Servizo de Contratación.2) Domicilio: Praza do Concello, s/n 3) Localidade e código postal: 15100 Carballo 4) Teléfono 981-704.704 5) Telefax 981-70.28.58 6) Correo electrónico: infocarballo@carballo. org 7) Dirección de internet do perfil do contratante: www.carballo.org 8) Data límite de obtención de documentación e información: ata as 14.00 horas do día anterior ao de finalización do prazo de presentación de ofertas. d) Número de expediente: OBR.06/2016.2. Obxecto do contrato. a) Tipo: contrato de obras. b) Descrición: reurbanización da vila de Noia no Concello de Carballo. c) División por lotes: non. d) Prazo de execución: 90 días (3 meses). e) Admisión de prórroga: non. f) Establecemento dun acordo marco: non. g) CPV: 45000000. Construcións novas, obras de restauración e reparacións correntes.45200000. Construción xeral de inmobles e obras de enxeñería civil 45233252. Traballos de pavimentación en rúas.3. Tramitación e procedemento. a) Tramitación: ordinaria. b) Procedemento: aberto. c) Poxa electrónica: non. d) Forma de adxudicación: procedemento aberto con multiplicidade de criterios de adxudicación, con arranxo ao prego de cláusulas administrativas particulares (PCAP) e o cadro de características do contrato aprobados por acordo da Xunta de Goberno Local o 06/06/2016. e) Criterios de adxudicación: FASE I: CRITERIOS NON AVALIABLES MEDIANTE FÓRMULAS (SOBRE B). 1.–Plan de control interno de calidade: de 0 a 9 puntos.2.–Programa de traballo: de 0 a 13 puntos.3.–Programa de actuación ambiental: de 0 a 6 puntos.4.–Plan de seguridade e saúde: de 0 a 12 puntos. Umbral mínimo de puntuación: exclusións: As empresas que non superen a puntuación mínima de 12,5 puntos na FASE 1 coa suma da puntuación correspondente aos criterios de valoración: programa de control interno de calidade, programa de traballo e actuación ambiental, e plan de seguridade e saúde, non continuarán no proceso selectivo, quedando excluídas da segunda fase e do procedemento aberto con multiplicidade de criterios. FASE II: CRITERIOS DE VALORACIÓN DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA MEDIANTE FÓRMULAS (SOBRE C). 1. Porcentaxe destinada a control de calidade.1. A.–Porcentaxe destinada a control interno de calidade: de 0 a 1 punto.1. B.–Porcentaxe destinada a control externo de calidade: de 0 a 9 puntos.2. O criterio de “proposta de redución de prazos de execución” é de carácter específico, e non será obxecto de valoración neste contrato.3. Oferta económica: ata 40 puntos.4. Orzamento base de licitación. O prezo de licitación deste contrato, é o seguinte: 5. Garantías esixidas. Provisional: non se esixe. Definitiva: 5% do importe de adxudicación (IVE excluído). 6. Requisitos específicos do contratista. a) Clasificación do contratista: non se esixe. b) Solvencia técnica ou profesional: Cláusula 12.1.1. G PCAP. c) Solvencia económica: Cláusula 12.1.1. G PCAP. d) Outros requisitos específicos: NON. e) Contratos reservados: NON.7. Presentación de ofertas. a) Data límite de presentación: O anuncio de licitación será publicado no BOP e no perfil do contratante do Concello de Carballo. As proposicións presentaranse en horario de oficina de 9 a 14 horas (sábados de 9 a 13 horas) dentro do prazo de vinte e seis (26) días naturais, a contar desde o día seguinte ao da publicación do anuncio no BOP. b) Modalidade de presentación: A documentación presentarase en tres sobres pechados que conterán: Sobre A) subtitulado “Documentación”. Sobre B) subtitulado “Referencias técnicas”. Sobre C) subtitulado “Oferta económica e referencias valorables automaticamente” c) Lugar de presentación: a. Dependencia: Concello de Carballo b. Domicilio: Praza do Concello, s/n c. Localidade e código postal: 15100 d. Dirección electrónica: infocarballo@carballo. org d) Admisión de variantes: NON. e) Prazo durante o cal o licitador estará obrigado a manter a súa oferta: 3 meses.8. Apertura de ofertas. a) Entidade: Concello de Carballo. b) Dirección: Praza do Concello, s/n c) Localidade e código postal: 15100 Carballo d) Data e hora: celebrarase no lugar, día e horas que se indique no Perfil do Contratante do Concello.9. Gastos de publicidade. Os gastos correspondentes aos anuncios de licitación serán por conta do adxudicatario. Anuncio de licitación de un contrato de obras de “Reurbanización de la calle Vila de Noia” financiado por la Diputación Provincial de A Coruña con cargo al Plan de Ahorro e Inversiones (PAI), adicional 1/2015 (OBR.06/2016) 1. Entidad adjudicadora. a) Organismo: Ayuntamiento de Carballo. b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación. c) Obtención de documentación e información: 9) Dependencia: Concello de Carballo, Servicio de Contratación.10) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, s/n 11) Localidad y código postal: 15100 Carballo 12) Teléfono 981-704.704 13) Telefax 981-70.28.58 14) Correo electrónico: infocarballo@carballo. org 15) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.carballo.org 16) Fecha límite de obtención de documentación e información: hasta las 14.00 horas del día anterior al de finalización del plazo de presentación de ofertas. d) Número de expediente: OBR.06/2016.2. Objeto del contrato. a) Tipo: contrato de obras. b) Descripción: Reurbanización de la Calle Vila de Noia del Ayuntamiento de Carballo. c) División por lotes: no. d) Plazo de ejecución: 90 días (3 meses). e) Admisión de prórroga: no. f) Establecimiento de un acuerdo marco: no. g) CPV: 45000000. Construcciones nuevas, obras de restauración y reparaciones corrientes.45200000. Construcción general de inmuebles y obras de ingeniería civil.45233252. Trabajos de pavimentación de calles.3. Tramitación y procedimiento. a) Tramitación: ordinaria. b) Procedimiento: abierto. c) Puja electrónica: no. d) Forma de adjudicación: procedimiento abierto con multiplicidad de criterios de adjudicación, con arreglo al pliego de cláusulas administrativas particulares (PCAP) y el cuadro de características del contrato aprobados por acuerdo de la Junta de Gobierno Local el 06/06/2016. e) Criterios de adjudicación: FASE I: CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS NO EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS (SOBRE B) 1.–Plan de control interno de calidad: de 0 a 9 puntos.2.–Programa de trabajo: de 0 a 13 puntos.3.–Programa de actuación ambiental: de 0 a 6 puntos.4.–Plan de seguridad y salud: de 0 a 12 puntos. Umbral mínimo de puntuación.–Exclusiones: Las empresas que no superen la puntuación mínima de 12,5 puntos en la FASE 1 con la suma correspondiente a los criterios de valoración: programa de control interno de calidad, programa de trabajo y actuación ambiental, y plan de seguridad y salud, no continuarán en el proceso selectivo, quedando excluidas de la segunda fase e del procedimiento abierto con multiplicidad de criterios. FASE II: CRITERIOS DE VALORACIÓN DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA MEDIANTE FÓRMULAS (SOBRE C) 1. Porcentaje destinado a control de calidad.1. A.–Porcentaje destinado a control interno de calidad: de 0 a 1 punto.1. B.–Porcentaje destinado a control externo de calidad: de 0 a 9 puntos.2. El criterio de “propuesta de reducción de plazos de ejecución” es de carácter específico, y no será objeto de valoración en este contrato.3. Oferta económica: ata 40 puntos.4. Presupuesto base de licitación. El precio de licitación de este contrato es el siguiente: 5. Garantías exigidas. Provisional: no se exige. Definitiva: 5% del importe de adjudicación (IVA excluido). 6. Requisitos específicos del contratista. a) Clasificación del contratista: no se exige. b) Solvencia técnica o profesional: cláusula 12.1.1. G PCAP. c) Solvencia económica: cláusula 12.1.1. G PCAP. d) Otros requisitos específicos: NO. e) Contratos reservados: NO.7. Presentación de ofertas. a) Fecha límite de presentación: El anuncio de licitación será publicado en el BOP y en el perfil del contratante del Ayuntamiento de Carballo. Las proposiciones se presentarán en horario de oficina de 9 a 14 horas (sábados de 9 a 13 horas) dentro del plazo de veintiséis (26 días) naturales, a contar desde el día siguiente al de la publicación del anuncio en el BOP. b) Modalidad de presentación: La documentación se presentará en tres sobres cerrados que contendrán: Sobre A) subtitulado “Documentación”. Sobre B) subtitulado “Referencias técnicas”. Sobre C) subtitulado “Oferta económica y referencias valorables automáticamente”. c) Lugar de presentación: a. Dependencia: Concello de Carballo b. Domicilio: Praza do Concello, s/n c. Localidad y código postal: 15100 d. Dirección electrónica: infocarballo@carballo. org d) Admisión de variantes: NO. e) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 3 meses.8. Apertura de ofertas. a) Entidad: Concello de Carballo b) Dirección: Plaza del Ayuntamiento, s/n c) Localidad y código postal: 15100 Carballo d) Data e hora: se celebrará en el lugar, día y horas que se indique en el perfil del contratante del Ayuntamiento.9. Gastos de publicidad. Los gastos correspondientes a los anuncios de licitación serán por cuenta del adjudicatario. Carballo, a 08 de junio de 2016. El alcalde Fdo.: Evencio Ferrero Rodríguez