Вид судочинства: commercial
Суддя: Алєєва І.В.
Дата ухвалення: 2026-01-12 00:00:00+02

Обставини справи:
13 червня 2024 року між ТОВ «АЙДІА ТЕХ» (надалі - Позивач/Постачальник) та ПАТ «УКPНAФТА» (надалі - Відповідач/Покупець) укладено Договір (за результатами публічної закупівлі, Номер у Prozorro UA-2024-05-02-007574-a, Лот 6) про закупівлю № 13/2314- МТР (надалі - Договір). Згідно з п. 1.1. Договору сторони погодили постачання Товару: дизельні електростанції 50 кВт; 55 кВт; 80 кВт; 100 кВт; 200 кВт; 300 кВт відповідно до коду ДК 021:2015: 31120000-3 Генератори (Електростанції бензинові та дизельні в асортименті) Лот 6 31120000-3 Генератори (Дизельні електростанції 50 кВт; 55 кВт; 80 кВт; 100 кВт; 200 кВт; 300 кВт) (надалі за текстом - «Товар»), а Покупець зобов`язується прийняти та оплатити такий Товар на умовах цього Договору. Пунктом 3.2. Договору встановлена Вартість: 6 307 318,18 грн (шість мільйонів триста сім тисяч триста вісімнадцять гривень 18 коп.), у тому числі ПДВ (20%) - 1 051 219,70 грн (один мільйон п`ятдесят одна тисяча двісті дев`ятнадцять гривень 70 коп.). Умови поставки відповідно до Специфікації - DDP (ІНКОТЕРМС-2020), тобто постачальник несе всі витрати та ризики до моменту доставки на склад покупця. Покупець оплачує кожну партію товару протягом 30 днів після підписання видаткової накладної та акту приймання-передачі (п. 4.2. Договору). Санкції за порушення встановлені у розділі 7 Договору: За прострочення поставки: 5% від вартості товару за прострочення до 30 днів (п. 7.1. Договору). 10% - за прострочення понад 30 днів (п. 7.1. Договору). За неякісний товар: Покупець може вимагати безоплатного ремонту, заміни, повернення коштів або розірвання договору (п. 7.2. Договору). Згідно з Специфікацією (Додаток №1) Технічні характеристики: Детально описані в Таблиці 1 (потужність, паливо, автоматика тощо). Графік поставок (Таблиця 2): Партія (10 шт.) - до 90 днів після підписання Договору. Відповідно до п. 15.1. Договору, під час укладення договору постачальник не пізніше дати його підписання надає забезпечення виконання договору в розмірі 5 % його вартості, що складає 315 365, 91 грн. Згідно п. 15.2. Договору забезпечення виконання договору вноситься у формі банківської гарантії, яка надана банком та гарантує забезпечення виконання договору і повинна бути дійсною до кінця дії договору та протягом 90 календарних днів після закінчення строку дії договору. Пунктом 15.3. Договору встановлено, що покупець повертає постачальнику забезпечення виконання Договору (Банківську гарантію) протягом 5 (п`яти) робочих днів з дня настання одного з випадків, зазначених нижче шляхом направлення відповідної інформації банку у наступних випадках: - після виконання постачальником зобов`язань за договором в повному обсязі; - за рішенням суду, яке набрало законної сили, щодо повернення забезпечення договору у випадку визнання результатів процедури закупівлі недійсними або договору про закупівлю нікчемним; - в інших випадках, передбачених чинним законодавством України, що регулює публічні закупівлі. 07.06.2024 між АТ «Юнекс Банк» (гарант) та ТОВ «АЙДІА ТЕХ» (принципал) було укладено Договір на приєднання № 2024/1/1582/V до публічної пропозиції на укладення договору про надання банківських гарантій АТ «Юнекс Банк». 11.06.2024 між гарантом та позивачем було складено банківську гарантію № 2024/1/1582/V. Відповідно до наведених правочинів щодо гарантії, а саме п. 1.1. Договору на приєднання № 2024/l/1581/V до Публічної пропозиції на укладення Договору про надання банківських гарантій АТ «Юнекс Банк» - предметом гарантійного забезпечення є надання банківської гарантії, яка згідно Банківської гарантії № 2024/1/1582/V укладені для забезпечення виконання договору на поставку товарів. Сума гарантії складає 315 365, 91 грн., що становить 5 % від вартості основного договору. Строк дії гарантії до 31.03.2025. Винагорода банку - 6 307, 00 грн. За умовами банківської гарантії Банк зобов`язаний сплатити кошти бенефіціару протягом 5 робочих днів після отримання письмової вимоги. Виплата відбувається без доказів порушення з боку принципала - достатньо лише вимоги бенефіціара. Відповідно до тендерної документації закупівлі UА-2024-05-02-007574-а затвердженої відповідачем, покупець повертає постачальнику забезпечення виконання договору (Банківську гарантію) протягом 5 робочих днів з дня настання одного з випадків: після виконання постачальником зобов`язань за договором в повному обсязі; за рішенням суду, яке набрало законної сили, щодо повернення забезпечення договору у випадку визнання результатів процедури закупівлі недійсними або договору про закупівлю нікчемним; в інших випадках, передбачених чинним законодавством України, що регулює публічні закупівлі. Забезпечення виконання договору про закупівлю не повертається учаснику - переможцю у разі невиконання договору. Позивач вказує, що ним було виконано свої зобов`язання за договором у повному обсязі, а саме за умовами Договору ТОВ «АЙДІА ТЕХ» було поставлено 10 дизельних електростанцій 50 кВт; 55 кВт; 80 кВт; 100 кВт; 200 кВт; 300 кВт відповідно до коду ДК 021:2015: 31120000-3 Генератори (Електростанції бензинові та дизельні в Документ сформований в системі «Електронний суд» 22.09.2025 5 асортименті) Лот 6 31120000-3 Генератори. Відповідне підтверджується видатковими накладними. Відповідно до п. 5.4. Договору датою постачання товару вважається дата підписання сторонами відповідної (-их) видаткової (-их) накладної (-их) та акту (-ів) приймання- передачі товару за кількістю та якістю (після зняття усіх зауважень). Товар мав бути поставлений відповідачу в строк до 11.09.2024. Відповідно до п. 7.1. Договору за порушення строку постачання товару, постачальник сплачує покупцю штраф в розмірі 5 % за прострочення до 30 днів та 10 % за прострочення 30 днів та більше. Однак, під час виконання відповідного договору постачальником допущено прострочення відповідних поставок, а саме відповідно до підписаних видаткових накладних, а саме №276 від 11.11.2024р. підписаної Сторонами після усунення всіх зауважень на суму 1 553 683,39 грн. у т.ч. з ПДВ; - №278 від 12.11.2024р. підписаної Сторонами після усунення всіх зауважень на суму 443 502,00 грн. у т.ч. з ПДВ; - №279 від 12.11.2024р. підписаної Сторонами після усунення всіх зауважень на суму 943 668,00 грн. у т.ч. з ПДВ; - №280 від 12.11.2024р. підписаної Сторонами після усунення всіх зауважень на суму 1 339 164,00 грн. у т.ч. з ПДВ; - №281 від 12.11.2024р. підписаної Сторонами після усунення всіх зауважень на суму 576 877,39 грн. у т.ч. з ПДВ; - №282 від 12.11.2024р. підписаної Сторонами після усунення всіх зауважень на суму 873 546,00 грн. у т.ч. з ПДВ; - №283 від 12.11.2024р. підписаної Сторонами після усунення всіх зауважень на суму 576 877,39 грн. у т.ч. з ПДВ загальна сума Товару, - 6 307 317,17 грн. Відповідачем з огляду на прострочення строків поставки товару з боку позивача було розраховано суму штрафу у розмірі 630 731, 81 грн. (6 307 318, 17 грн * 10 %), яку позивачем було сплачено, що свідчить про відсутність спору між сторонами щодо повного виконання зобов`язання за договором та наявності затримок у поставках товару передбаченого договором. Позивачем було сплачено відповідні штрафні санкції, з чого слідує, що між сторонами відсутній спір щодо повного виконання зобов`язання за договором та наявності затримок у поставках Товару передбаченого Договором. Однак, 27.03.2025 відповідач, незважаючи на повне виконання позивачем своїх зобов`язань за договором, звернувся до АТ «Юнекс Банк» з вимогою про сплату гарантійного платежу. Про відповідні дії відповідача АТ «Юнекс Банк» повідомив позивача, надіславши йому повідомлення про сплату вимоги бенефіціара по банківській гарантії від 11.06.2024 № 2024/1/1582/V. 03.04.2025 та 02.05.2025, (платіжне доручення № 335, № 2147) позивач на виконання умов договору гарантії перерахував гаранту (АТ «Юнекс Банк»), а гарант в свою чергу 02.05.2025 перерахував 315 365, 91 грн на рахунок відповідача в якості гарантійного платежу. Позивач вказує, що у відповідача були відсутні підстави для отримання гарантійного платежу та наявні підстави для його повернення адже правочинами щодо гарантії забезпечувалось виконання договору який було фактично виконано позивачам, а від так підстав для отримання забезпечення відповідач не мав, з огляду на викладене позивач і звертається до суду на підставі ст. 1212 ЦК України з вимогою повернути грошові кошти у розмірі 315 365, 91 грн. Загальні підстави для виникнення зобов`язання у зв`язку з набуттям, збереженням майна без достатньої правової підстави визначені нормами глави 83 ЦК України. Положення цієї глави застосовуються незалежно від того, чи безпідставне набуття або збереження майна було результатом поведінки набувача майна, потерпілого, інших осіб чи наслідком події. Стаття 1212 ЦК України регулює випадки набуття майна або його збереження без достатніх правових підстав. За приписами ч. 1 ст. 1212 ЦК України особа, яка набула майно або зберегла його у себе за рахунок іншої особи (потерпілого) без достатньої правової підстави (безпідставно набуте майно), зобов`язана повернути потерпілому це майно. Особа зобов`язана повернути майно і тоді, коли підстава, на якій воно було набуте, згодом відпала. Положення глави 83 ЦК України застосовуються також до вимог про: 1) повернення виконаного за недійсним правочином; 2) витребування майна власником із чужого незаконного володіння; 3) повернення виконаного однією із сторін у зобов`язанні; 4) відшкодування шкоди особою, яка незаконно набула майно або зберегла його у себе за рахунок іншої особи. Аналіз вказаної норми права дає підстави для висновку, що цей вид позадоговірних зобов`язань породжують такі юридичні факти: 1) набуття особою майна або його збереження за рахунок іншої особи; 2) відсутність для цього правових підстав або якщо такі відпали. Зазначене викладено у постановах Великої Палати Верховного Суду від 23.05.2018 № 910/1238/17, від 26.06.2018 № 910/9072/17. Під відсутністю правової підстави розуміється такий перехід майна від однієї особи до іншої, який або не ґрунтується на прямій вказівці закону, або суперечить меті правовідношення і його юридичному змісту. Тобто відсутність правової підстави означає, що набувач збагатився за рахунок потерпілого поза підставою, передбаченою законом, іншими правовими актами чи правочином. Вказаний висновок викладено в постановах Верховного Суду від 01.04.2019 № 904/2444/18, від 23.04.2019 № 918/47/18, від 23.01.2020 № 910/3395/19. Відповідно до правових висновків Верховного Суду у постанові від 17.05.2024 у справі № 910/17772/20, де зазначено, що боржник (принципал) має право звернутися до бенефіціара з вимогою про повернення принципалу коштів, сплачених гарантом, за правилами глави 83 "Набуття, збереження майна без достатньої правової підстави" ЦК України (п. 56); принципал позивається до суду про стягнення з бенефіціара суми, яку принципал вважає отриманою за його рахунок без достатньої правової підстави (глава 83 ЦК України) з огляду на відсутність боргу принципала (п. 59). Відповідно до ч. 2 ст. 27 Закону України "Про публічні закупівлі" замовник повертає забезпечення виконання договору про закупівлю: 1) після виконання переможцем процедури закупівлі/спрощеної закупівлі договору про закупівлю; 2) за рішенням суду щодо повернення забезпечення договору у випадку визнання результатів процедури закупівлі/спрощеної закупівлі недійсними або договору про закупівлю нікчемним; 3) у випадках, передбачених статтею 43 цього Закону; 4) згідно з умовами, зазначеними в договорі про закупівлю, але не пізніше ніж протягом п`яти банківських днів з дня настання зазначених обставин. Вказана норма Закону, яка безпосередньо регулює відносини суб`єктів господарювання у процедурі публічних закупівель, чітко передбачає момент повернення замовником забезпечення договору - після його виконання учасником-переможцем, у той час як можливість неповернення замовником забезпечення виконання договору існує лише у разі невиконання учасником умов договору. При цьому, невиконання має місце лише у випадку відсутності дій, які складають зміст зобов`язання, а неналежним виконанням є виконання зобов`язання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання. Аналогічна правова позиція викладена у постановах Верховного Суду від 04.12.2019 № 917/1739/17, від 20.06.2019 № 910/6433/18, від 21.02.2020 № 910/4460/19, від 14.01.2019 № 910/3777/18. Отже, підставою для утримання банківської гарантії є саме невиконання позивачем (принципалом) договору, а не певне порушення строків його виконання. Матеріалами справи підтверджується виконання з боку позивача свого обов`язку щодо виконання умов договору поставки товару відповідачу. Однак в матеріалах справи відсутні докази того, що відповідач повернув позивачу суму отриманої гарантії від банку у розмірі 315 365, 91грн. Суд не бере до уваги заперечення Відповідача, оскільки Позивачем повністю виконано договірні зобов`язання перед Відповідачем з порушенням у вигляді прострочення, однак наслідки такого порушення були усунені шляхом сплати погодженого сторонами штрафу, що не заперечується самим Відповідачем. З врахуванням викладеного Господарський суд міста Києва дійшов висновку, що вимога позивач про стягнення з відповідача на підставі ст. 1212 ЦК України грошових коштів у розмірі 315 365, 91 грн. підлягає задоволенню. Відповідно до ст. 13 ГПК України, судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності. Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень. Згідно з ст. 74 ГПК України, обов`язок доказування і подання доказів віднесено на сторони. Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень. Статтею 73 ГПК України, встановлено, що доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Відповідно до п. 81 Постанови Великої Палати Верховного Суду від 18.03.2020 № 129/1033/13-ц, принцип змагальності забезпечує повноту дослідження обставин справи та покладає тягар доказування на сторони. Водночас цей принцип не створює для суду обов`язок вважати доведеною та встановленою обставину, про яку стверджує сторона. Таку обставину треба доказувати таким чином, аби реалізувати стандарт більшої переконливості, за яким висновок про існування стверджуваної обставини з урахуванням поданих доказів видається вірогіднішим, ніж протилежний. Згідно ст. 86 ГПК України, суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності. За таких обставин, суд оцінивши подані докази та наведені обґрунтування за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об`єктивному розгляді всіх обставин справи, дійшов висновку, що позовні вимоги підлягають задоволенню. Судові витрати позивача по сплаті судового збору у відповідності до положень статті 129 Господарського процесуального кодексу України покладаються на відповідача.

Резолютивна частина:
1. Позовні вимоги задовольнити. 2. Стягнути з АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРНАФТА» (04053, місто Київ, ПРОВУЛОК НЕСТОРІВСЬКИЙ, будинок 3-5, ідентифікаційний код 00135390) на користь ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЙДІА ТЕХ» (04053, місто Київ, Вознесенський узвіз, будинок 23А, приміщення 20, ідентифікаційний код 42915534) заборгованість у розмірі 315 365 (триста п`ятнадцять тисяч триста шістдесят п`ять) грн. 91 коп. та витрати зі сплати судового збору у розмірі 3 784 (три тисячі сімсот вісімдесят чотири) грн. 39 коп. 3. Видати наказ після набрання рішенням законної сили. Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду. Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом двадцяти днів. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення. Суддя І.В. Алєєва

Результат: granted