Jurisdiction: civil
Date: 2021-04-04 00:00:00

Позивач [PERSON] , через свого представника адвоката Макеєва В.Ф., звернувся в Придніпровський районний суд м. Черкаси з позовом, в якому просить стягнути із Комунального підприємства «Служба утримання будинків «Митниця»» Черкаської міської ради на користь [PERSON] 3% річних в сумі 14340 грн. 16 коп. та інфляційних втрат - 32845 грн. 60 коп., а всього - 47185 грн. 76 коп. за період з 27.07.2017р. по 15.12.2020р., у зв`язку з простроченням виконання зобов`язання за договором №К90 від 10.07.2015р., а також сплачений позивачем судовий збір в сумі 840 грн. 80 коп. та витрат на правничу допомогу в сумі 2500грн. 00 коп. Свої вимоги мотивує тим, що ПП «КИТ-3» відповідно до підписаного з КП «СУБ «Митниця» Черкаської міської ради Договору підряду №К90 від 10.07.2015 року, було виконано роботи щодо повного технічного обслуговування диспетчерських систем в житлових будинках, які перебували на обслуговуванні КП «СУБ «Митниця»» Черкаської міської ради. Факт надання відповідачеві послуг підтверджується підписаними сторонами актами здачі-приймання робіт (надання послуг), на загальну суму вартості виконаних робіт - 140930,45 грн. Розрахунків за проведені роботи за вказаними актами відповідачем не проведено. Тому, рішенням від 27.07.2017 року Господарського суду Черкаської області по справі №925/765/17 з КП «Служба утримання будинків «Митниця» Черкаської міської ради на користь ПП «КИТ-3» стягнуто 140930,45 грн. основного боргу за технічне обслуговування обладнання ОДС у житлових будинках, 3% річних - 4046,68 грн., інфляційних - 19090,00 грн., 39712,93 грн. пені та 3056,70 грн. судового збору. На виконання судового рішення видано наказ від 11.08.2017 року. Відповідно до ч.4 ст.82 ЦПК України, обставини, встановлені рішенням суду у господарській, цивільній або адміністративній справі, що набрали законної сили, не доказуються при розгляді іншої справи, у якій беруть участь ті самі особи або особа, щодо якої встановлено ці обставини, якщо інше не встановлено законом. Таким чином, обставини, що підтверджують заборгованість відповідача перед позивачем, яка встановлена рішенням Господарського суду Черкаської області 27.07.2017р. по справі №925/765/17, яке набрало законної сили, не доказуються при розгляді цієї справи. Позивачем також зазначено, що на підставі п. 1.1. та 1.2. Договору №1 від 02.05.2019р. про відступлення прав вимоги ПП «КИТ-3» відступило право вимоги за рішенням Господарського суду Черкаської області по справі №925/765/17 новому кредитору - [PERSON] . Ухвалою від 02.09.2019р. Господарського суду Черкаської області задоволено заяву «КИТ-3» від 22.08.2019 про заміну сторони та замінено стягувача по справі №925/765/17 з ПП «КИТ-3» на [PERSON] ( [ADDRESS] , реєстраційний номер облікової картки платника податків [NUMBER] , [INFO] ). Додатковою угодою №1 від 06.05.2019р. внесено зміни до п. 1.1. та 1.2. Договору №1 про відступлення права вимоги від 02.05.2019р. згідно з якими ПП «КИТ відступило право вимоги та належного виконання всіх зобов`язань за договором №К90 від 10.07.2015р. укладеного з КП «Служба утримання будинків «Митниця» Черкаської міської ради, суму заборгованості по якому стягнуто згідно рішення Господарського суду Черкаської області від 27.07.2017 року по справі №925/765/17. Отже, починаючи з 06.05.2019р. [PERSON] є новим кредитором та набув право вимоги та належного виконання всіх зобов`язань за договором №К90 від 10.07.2015р. укладеного ПП «КИТ-3» з КП «Служба утримання будинків «Митниця» Черкаської міської ради. Згідно рішення Господарського суду Черкаської області від 27.07.2017р. з відповідача на користь ПП «КИТ-3» було стягнуто 140930,45 грн. основного боргу за технічне обслуговування обладнання ОДС у житлових будинках, 3% річних - 4046,68 грн., інфляційних - 19090,00 грн., 39712,93 грн. пені та 3056,70 грн. судового збору. На сьогоднішній день зобов`язання за договором №К90 від 10.07.2015р. та рішення Господарського суду Черкаської області від 27.07.2017р. по справі №925/765/17 відповідачем не виконуються, а тому, позивач на праві нового кредитора звертається до суду з цим позовом про стягнення з КП «Служба утримання будинків «Митниця» Черкаської міської ради 3% річних та інфляційних втрат. Сума заборгованості відповідача за Договором №К90 від 10.07.2015р. становить 140930,45грн., яку вже стягнуто з відповідача рішенням Господарського Черкаської області по справі №925/765/17. Разом з тим, на вказану заборгованість за період з 27.07.2017 року по 15.12.2020 року позивачем нараховано борг 14340,16 грн.-3% річних, 32845,60 інфляційних втрат, а всього 47185,76 грн. Відповідно до даних протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 21.12.2020, суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Позарецька Світлана Михайлівна, у результаті автоматизованого розподілу судової справи між суддями, визначена для розгляду судової справи № 711/8810/20. Ухвалою суду від 28.12.2020 вказану цивільну справу прийнято, відкрито провадження та призначено її до судового розгляду за правилами спрощеного позовного провадження з повідомленням сторін. Сторонам встановлено строк для подачі заяв по суті справи. Крім того, сторони заперечень щодо такого порядку розгляду справи не надали. Судом встановлено, що КП «СУБ «Митниця» Черкаської міської ради з 18.10.2019р. знаходиться у стані припинення, що підтверджено даними інформаційної довідки про юридичну особу. В судове засідання позивач [PERSON] не з`явився, судом повідомлявся про місце, день та час розгляду справи у встановленому судом порядку. В судове засідання представник позивача адвокат Макеєв В.Ф. не з`явився, судом був належним чином повідомлений про місце, дату та час розгляду справи. У матеріалах справи наявна його заява від 17.02.2021 року, в якій він просить розгляд справи здійснювати без участі позивача, позов підтримав, наполягав на його задоволенні. Відповідач в судове засідання не з`явився, судом був належним чином повідомлений про місце, дату та час розгляду справи, у встановленому законом порядку. Причини неявки суду не повідомлено. Відзив на позов не подано. Представник третьої особи - ПП «КИТ-3» в судове засідання не з`явився, судом повідомлявся про місце, дату та час розгляду справи, причини неявки суду не повідомив. Справу розглянуто за правилами заочного розгляду, передбаченими ст.ст. 280-282 ЦПК України, за відсутності представника відповідача КП «Служба утримання будинків «Митниця» Черкаської міської ради повідомленого у встановленому законом порядку про дату, час і місце судового засідання, який не з`явився в судове засідання без повідомлення причин, не подав відзиву проти позову, а представник позивача не висловив заперечень проти такого порядку розгляду справи. Врахувавши думку представника позивача, дослідивши письмові докази, наявні у матеріалах справи в їх сукупності, всебічно, повно та об`єктивно перевіривши обставини, на яких вони ґрунтуються у відповідності з нормами матеріального права, що підлягають застосуванню до даних правовідносин, суд встановив такі обставини та дійшов до відповідних висновків. Як передбачено ст. 4 ЦПК України, кожна особа має право в порядку, встановленому цим Кодексом, звернутись до суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів. Відповідно до положень ст.ст. 12, 81 ЦПК України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом. Докази подаються сторонами та іншими учасниками справи. Доказування не може ґрунтуватися на припущеннях. Сторони мають право обґрунтовувати належність конкретного доказу для підтвердження їхніх вимог або заперечень. Суд не бере до розгляду докази, що не стосуються предмета доказування (ч.ч.3, 4 ст. 77 ЦПК України). Крім того, обставини справи, які за законом мають бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування (ч.2 ст.78 ЦПК України). Відповідно до статті 11 ЦК України, цивільні права та обов`язки виникають із дій осіб, що передбачені актами цивільного законодавства, а також із дій осіб, що не передбачені цими актами, але за аналогією породжують цивільні права та обов`язки. Підставами виникнення цивільних прав та обов`язків, зокрема, є:1) договори та інші правочини; 2) створення літературних, художніх творів, винаходів та інших результатів інтелектуальної, творчої діяльності; 3) завдання майнової (матеріальної) та моральної шкоди іншій особі; 4) інші юридичні факти. Цивільні права та обов`язки можуть виникати безпосередньо з актів цивільного законодавства. У випадках, встановлених актами цивільного законодавства, цивільні права та обов`язки виникають безпосередньо з актів органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим або органів місцевого самоврядування. У випадках, встановлених актами цивільного законодавства, цивільні права та обов`язки можуть виникати з рішення суду. У випадках, встановлених актами цивільного законодавства або договором, підставою виникнення цивільних прав та обов`язків може бути настання або ненастання певної події. Цивільні обов`язки виконуються у межах, встановлених договором або актом цивільного законодавства. Особа не може бути примушена до дій, вчинення яких не є обов`язковим для неї. Виконання цивільних обов`язків забезпечується засобами заохочення та відповідальністю, які встановлені договором або актом цивільного законодавства. Особа може бути звільнена від цивільного обов`язку або його виконання у випадках, встановлених договором або актами цивільного законодавства (ст. 14 ЦК України). В судовому засіданні встановлено, що ПП «КИТ-3» відповідно до підписаного з КП «СУБ «Митниця» Черкаської міської ради Договору підряду № К90 від 10.07.2015 року, було виконано роботи по наданні послуг повного технічного обслуговування диспетчерських систем в житлових будинках, які перебували на обслуговуванні КП «СУБ «Митниця»» Черкаської міської ради. Факт надання відповідачеві послуг підтверджується підписаними сторонами актами здачі-приймання робіт (надання послуг), на загальну суму вартості виконаних робіт - 140930,45 грн. Відповідно до ст. 837 ЦК України, за договором підряду одна сторона (підрядник) зобов`язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони (замовника), а замовник зобов`язується прийняти та оплатити виконану роботу. Обов`язку щодо оплати здійснених ПП «КИТ-3» підрядних робіт відповідач своєчасно і в добровільному порядку не виконав, а тому заборгованість з оплати виконаних робіт з відповідача стягнуто на підставі рішення Господарського суду Черкаської області від 27.07.2017 року по справі №925/765/17. Так, згідно рішення Господарського суду Черкаської області від 27.07.2017 року позовні вимоги Приватного підприємства «КИТ-3» до Комунального підприємства «Служба утримання будинків «Митниця» Черкаської міської ради задоволено частково. Вирішено: стягнути з Комунального підприємства «Служба утримання будинків «Митниця» Черкаської міської ради (бул. Шевченка, 345, м. Черкаси, 18005, код 36701739) на користь Приватного підприємства «КИТ-3» (пров. Піщаний,6 , м.Черкаси, 18000, код 34661245) 140930,45 грн. основного боргу за технічне обслуговування обладнання ОДС у житлових будинках, 3% річних - 4046,68 грн., інфляційних - 19090,00 грн., 39712,93 грн. пені та 3056,70 грн. судового збору. Відповідно до ч.4 ст. 82 ЦПК України, обставини, встановлені рішенням суду у господарській, цивільній або адміністративній справі, що набрали законної сили не доказуються при розгляді іншої справи, у якій беруть участь ті самі особи або особа, щодо якої встановлено ці обставини, якщо інше не встановлено законом. Таким чином, обставини, що підтверджують заборгованість відповідача перед позивачем, встановлену рішенням Господарського суду Черкаської області від 27.07.2017 по справі №925/765/17, що набрало законної сили, не доказуються при розгляді цієї справи. 02.05.2019 між ПП «КИТ-3» та [PERSON] укладено Договір №1 про відступлення права вимоги, згідно якого ПП «КИТ-3» відступило право вимоги новому кредитору - [PERSON] , котрий з моменту відступлення права вимоги заміщає первісного кредитора у всіх правовідносинах, стосовно яких прийнято рішення Господарським судом Черкаської області, в т.ч і за рішенням від 27.07.2017р. по справі №925/765/17. На виконання Договору №1 від 02.05.2019 про відступлення права вимоги, сторонами підписано відповідний Акт прийому передачі від 02.05.2019. Крім того, між ПП «КИТ-3» та [PERSON] укладено Додаткову угоду №1 від 06.05.2010 року, якою внесено зміни до п.п.1.1 та 1.2 Договору №1 про відступлення права вимоги від 02.05.2019р., відповідно до яких ПП «КИТ-3» відступило право вимоги виконання всіх зобов`язань за Договором підряду №К90 від 10.07.2015р., укладеного ПП «КИТ-3» з КП «Служба утримання будинків «Митниця»» Черкаської міської ради. Заборгованість за даним договором стягнуто на підставі рішення Господарського суду Черкаської області від 27.07.2017 справа №925/765/17. Таким чином, починаючи з 06.05.2019р. [PERSON] є кредитором та набув право вимоги виконання всіх зобов`язань за Договором підряду №К90 від 10.07.2015 року. Відповідно до ухвали Господарського суду Черкаської області від 02.09.2019 року задоволено заяву ПП «КИТ-3» від 22.08.2019 про заміну сторони по справі, вирішено - здійснити заміну стягувача та сторони у виконавчому провадженні на його правонаступника за договірними зобов`язаннями у справі №925/765/17, а саме: стягувача ПП «КИТ-3» на [PERSON] . Положеннями ст.ст. 526, 530 ЦК України передбачено, що зобов`язання має виконуватись належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться. Якщо у зобов`язанні встановлений строк його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк. Якщо строк (термін) виконання боржником обов`язку не встановлений або визначений моментом пред`явлення вимоги, кредитор має право вимагати його виконання у будь-який час. Як зазначено у ст. 610 ЦК України, - порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання). Відповідно до положень ст. 611 ЦК України, - у разі порушення зобов`язання настають правові наслідки встановлені договором або законом. Відповідно до ч. 1 ст. 625 ЦК України, боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов`язання. Згідно з ч. 2 ст. 625 ЦК України боржник, який прострочив виконання грошового зобов`язання, на вимогу кредитора зобов`язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом. Таким чином, у статті 625 ЦК України визначені загальні правила відповідальності за порушення будь-якого грошового зобов`язання незалежно від підстав його виникнення. Тобто, приписи цієї статті поширюються на всі види грошових зобов`язань, якщо інше не передбачено договором або спеціальними нормами закону, який регулює, зокрема, окремі види зобов`язань. За змістом цієї норми закону нарахування інфляційних втрат на суму боргу та трьох процентів річних входять до складу грошового зобов`язання і є особливою мірою відповідальності боржника за прострочення грошового зобов`язання, оскільки виступають способом захисту майнового права та інтересу, який полягає у відшкодуванні матеріальних втрат кредитора від знецінення грошових коштів унаслідок інфляційних процесів та отриманні компенсації (плати) від боржника за користування утримуваними ним грошовими коштами, належними до сплати кредиторові. Позивачем надано розрахунок інфляційних втрат в сумі 32845 грн. 60 коп. за період з 27.07.2017 по 15.12.2020 та трьох процентів річних в сумі 14340 грн. 16 коп. у зв`язку із простроченням відповідачем оплати виконаних робіт за Договором підряду №К90 від 10.07.2015., який не оспорюється відповідачем. За таких обставин, оцінивши докази надані позивачем, суд приходить до висновку, що позовні вимоги [PERSON] підлягають до задоволення, оскільки встановлено, що позивачем робота за вказаним вище договором підряду виконана своєчасно, в обумовленому об`ємі та якості, відповідач у належні строки не здійснив розрахунки за виконані роботи, наведені ним розрахунки розміру інфляційних втрат, 3% річних є вірними, а тому до стягнення з відповідача підлягають: нараховані за період з 27.07.2017 по 15.12.2020 інфляційні нарахування в сумі 32845 грн. 60 коп. та три відсотки річних в сумі 14340 грн. 16 коп., у зв`язку із простроченням відповідачем оплати за Договором підряду №К90. Статтею 137 ЦПК передбачено порядок відшкодування витрат на професійну правничу допомогу. Витрати, пов`язані з правничою допомогою адвоката, несуть сторони, крім випадків надання правничої допомоги за рахунок держави. За результатами розгляду справи витрати на правничу допомогу адвоката підлягають розподілу між сторонами разом із іншими судовими витратами. Для цілей розподілу судових витрат: 1) розмір витрат на правничу допомогу адвоката, в тому числі гонорару адвоката за представництво в суді та іншу правничу допомогу, пов`язану зі справою, включаючи підготовку до її розгляду, збір доказів тощо, а також вартість послуг помічника адвоката визначаються згідно з умовами договору про надання правничої допомоги та на підставі відповідних доказів щодо обсягу наданих послуг і виконаних робіт та їх вартості, що сплачена або підлягає сплаті відповідною стороною або третьою особою; 2) розмір суми, що підлягає сплаті в порядку компенсації витрат адвоката, необхідних для надання правничої допомоги, встановлюється згідно з умовами договору про надання правничої допомоги на підставі відповідних доказів, які підтверджують здійснення відповідних витрат. Для визначення розміру витрат на правничу допомогу з метою розподілу судових витрат учасник справи подає детальний опис робіт (наданих послуг), виконаних адвокатом, та здійснених ним витрат, необхідних для надання правничої допомоги. Розмір витрат на оплату послуг адвоката має бути співмірним із: 1) складністю справи та виконаних адвокатом робіт (наданих послуг); 2) часом, витраченим адвокатом на виконання відповідних робіт (надання послуг); 3) обсягом наданих адвокатом послуг та виконаних робіт; 4) ціною позову та (або) значенням справи для сторони, в тому числі впливом вирішення справи на репутацію сторони або публічним інтересом до справи. У разі недотримання вимог частини четвертої цієї статті суд може, за клопотанням іншої сторони, зменшити розмір витрат на правничу допомогу, які підлягають розподілу між сторонами. Обов`язок доведення неспівмірності витрат покладається на сторону, яка заявляє клопотання про зменшення витрат на оплату правничої допомоги адвоката, які підлягають розподілу між сторонами. Позивачем, крім інших вимог вказаних у позові, заявлено вимогу про відшкодування відповідачем витрат на професійну правничу допомогу адвоката в сумі 2500,00 грн. Проте, в обгрунтування заявлених вимог ним не надано суду письмових доказів, згідно із вимогами ст. 137 ЦПК України, крім ордеру серії ЧК 153443 від 16.12.2020 року та копії Свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю від 15.01.2018 року серії ЧК № 000856. Так, у матеріалах справи відсутній платіжний документ на підтвердження факту сплати позивачем витрат на професійну правничу допомогу у заявленому розмірі, а тому вказана вимога є безпідставною. Тож, у задоволенні позовних вимог в частині стягнення з відповідача витрат на професійну правничу допомогу в розмірі 2500,00 грн. слід відмовити. Відповідно до ст.ст. 133, 141 ЦПК України необхідно із відповідача стягнути на користь позивача судовий збір в сумі 840грн. 80коп. (позивачем при зверненні до суду з позовом було сплачено судовий збір в сумі 840 грн. 80 коп., що підтверджується квитанцією № 0.0.1942356747.1 від 15.12.2020.) На підставі викладеного та

Outcome: approved