Jurisdiction: civil
Date: 2018-10-02 00:00:00

[PERSON] звернувся до суду з зазначеною позовною заявою та в її обґрунтування вказав, що між ним, як підрядчиком та відповідачем, як замовником, 01 лютого 2013 року укладений договір підряду на виконання робіт за номером 01/02/13. 22 березня 2013 року замовником і підрядником узгоджено вартість будівельних робіт, які виконуються за договором підряду від 01.02.2013, та підписано додаток №1 до договору підряду від 01.02.2013, яким затверджено Кошторис на виконання будівельних робіт по обєкту: м. Кривий Ріг, вул. Фабрична, 3а. З метою встановлення конкретних умов виконання будівельних робіт та відповідно до пп. 2.1., 3.1.2., 5.1., 5.2. Договору підряду від 01.02.2013 замовник надав підряднику завдання на виконання будівельних робіт на обєкті, що знаходиться у м. Кривий Ріг, вул. Фабрична, 3а, від 01 березня 2013 року, 01 травня 2013 року, 01 червня 2013 року, 01 липня 2013року,01 серпня 2013 року, 01 вересня 2013 року, 01 жовтня 2013 року. Завдання містили графік виконання ремонтно-будівельних робіт, перелік їх видів, обсяг робіт, які необхідно було виконати підряднику, а також строки їх виконання. Завдання замовника на виконання будівельних робіт є невідємною частиною договору підряду від 01.02.2013. Здійснення усього комплексу робіт, передбачених замовленнями замовника, відбувалося з використанням матеріалів підрядника та за рахунок його власних коштів. Підрядник належним чином виконав ремонтно-будівельні роботи на умовах та у строки, передбачені договором підряду від 01.02.2013 та додатками до нього. Замовник не має претензій щодо якості виконаних робіт, строків їх виконання та кількості витрачених матеріалів, а підрядник вважається таким, що виконав обумовлені сторонами роботи у встановлений строк та відповідно до умов договору підряду від 01.02.2013. Окрім того, Замовник підтвердив своє зобовязання сплатити вартість виконаних підрядником робіт та витрачених ним матеріалів. 01 грудня 2013 року замовник та підрядник уклали Додаткову угоду до договору підряду від 01.02.2013, відповідно до якої замовник визнає, що станом на 01.12.2013 підрядник виконав усі завдання замовника та надав всі відповідні акти виконаних робіт . Позивач добросовісно, своєчасно, у повному обсязі та в межах затвердженого кошторису виконав роботи, передбачені договором підряду від 01.02.2013 та додатками до нього. Зазначені роботи були належним чином здані відповідачу, який не мав жодних претензій щодо їх якості чи порядку здійснення, у результаті чого в останнього виникло грошове зобовязання із оплати прийнятих робіт. Разом з тим, відповідач не виконав зобовязання щодо оплати прийнятих на підставі актів прийняття виконаних робіт та прострочив виконання своїх грошових зобовязань, внаслідок чого виникла заборгованість на загальну суму 3 245 116,48 гривень. У звязку з простроченням грошових зобовязань, позивач просить стягнути з відповідача на його користь грошову суму\~ за невиконання грошового зобовязання щодо оплати виконаних відповідно\~ до договору підряду на будівництво та капітальний ремонт № 1/02/13 від 01.02.2013 робіт, а саме заборгованість з урахуванням встановленого індексу інфляції у розмірі 22 665 502,04 грн.; 3% річних за прострочення виконання грошового зобовязання у розмірі 463 974,19 грн.; неустойку за прострочення виконання грошового зобовязання\~ відповідно до п. 4.5 договору підряду на будівництво та капітальний ремонт № 1/02/13 від 01.02.2013 року у розмірі 28 241 322,04 грн.; штраф за прострочення виконання грошового зобовязання на більше ніж 60 днів відповідно до п. 4.6 договору підряду на будівництво та капітальний ремонт № 1/02/13 від 01.02.2013 у розмірі 53 765 352, 47 грн.; штраф за прострочення\~ виконання грошового зобовязання на більше ніж 180 днів відповідно до п. 4.10 договору підряду на будівництво та капітальний ремонт № 1/02/13 від 01.02.2013 року у розмірі 3 500 000,00 грн., а всього\~ 108 636 150,74 грн., а також судовий збір в розмірі 8810,00 грн. Позивач та його представник [PERSON] в судове засідання не зявилися, від представника позивача надійшла заява про розгляд справи за її відсутності та відсутності позивача, позовні вимоги підтримали та просили задовольнити\~ в\~ повному обсязі (а.с. 89,90). Відповідач [PERSON] в судове засідання не з'явився, надав відзив на позовну заяву, в якому позовні вимоги визнав та не заперечував проти їх задоволення, також просив справу розглядати за його відсутності (а.с. 81,82). В зв'язку з неявкою в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі, відповідно до ч. 2 ст. 247 ЦПК України, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснювалось. Відповідно до частин 3 та 4 ст. 200 ЦПК України, за результатами підготовчого провадження суд ухвалює рішення у випадку визнання позову відповідачем.\~ Ухвалення в підготовчому засіданні судового рішення у разі відмови від позову, визнання позову, укладення мирової угоди проводиться в порядку, встановленому статтями 206, 207 цього Кодексу. \~\~\~\~ Частиною 4 ст. 206 ЦПК України визначено, що у разі визнання відповідачем позову суд за наявності для того законних підстав ухвалює рішення про задоволення позову. Якщо визнання відповідачем позову суперечить закону або порушує права, свободи чи інтереси інших осіб, суд постановляє ухвалу про відмову у прийнятті визнання відповідачем позову і продовжує судовий розгляд. Дослідивши письмові матеріали справи, давши оцінку доказам, наданим позивачем в обґрунтування своїх вимог, суд дійшов висновку, що позовні вимоги позивача підлягають задоволенню з наступних законних підстав. Судом встановлено, що 01 лютого 2013 року між відповідачем [PERSON], «Замовник» та позивачем [PERSON] «підрядчик», 1 лютого 2013 року був укладений договір підряду на виконання робіт за номером 1/02/13 (а.с. 20-23). Відповідно до п. 1.1. вказаного вище договору підряду, підрядник зобов'язується виконати будівельні роботи у приміщенні, яке розташоване за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Фабрична 3а, згідно із кошторисом замовника та здати роботи у встановлений завданням термін. 22 березня 2013 року замовником і підрядником узгоджено вартість будівельних робіт, які виконуються за договором підряду від 01.02.2013, та підписано додаток №1 до договору підряду від 01.02.2013, яким затверджено Кошторис на виконання будівельних робіт по обєкту: м. Кривий Ріг, вул. Фабрична, 3а (а.с. 32-34). З метою встановлення конкретних умов виконання будівельних робіт та відповідно до пп. 2.1., 3.1.2., 5.1., 5.2. договору підряду від 01.02.2013 замовник надав підряднику завдання на виконання будівельних робіт на обєкті, що знаходиться у м. Кривий Ріг, вул. Фабрична, 3а, від 01 березня 2013 року, 01 травня 2013 року, 01 червня 2013 року, 01 липня 2013 року, 01 серпня 2013 року, 01 вересня 2013 року, 01 жовтня 2013 року. Завдання містили графік виконання ремонтно-будівельних робіт, перелік їх видів, обсяг робіт, які необхідно було виконати підряднику, а також строки їх виконання. Завдання замовника на виконання будівельних робіт є невідємною частиною договору підряду від 01.02.2013, що підтверджується копіями додатків до договору № 1/02/13 від 01 лютого 2013 року (а.с. 25-31). Відповідно до п. 1.2. договору підряду замовник зобовязується надати підряднику\~ будівельний майданчик, завдання на виконання робіт та закупівлю матеріалів, забезпечити своєчасне фінансування\~ будівництва, прийняти виконані роботи і повністю сплатити вартість цих робіт та придбаних підрядником матеріалів у порядку і в розмірах, передбачених цим договором та додатками до нього. Підрядник належним чином виконав ремонтно-будівельні роботи на умовах та у строки, передбачені договором підряду від 01.02.2013 та додатками до нього, що підтверджується підписаними з обох сторін актами прийняття виконаних робіт: від 11 квітня 2013 року на загальну суму 390 932,00 грн.; від 12 червня 2013 року на загальну суму 641 522,20 грн.; від 21 липня 2013 року на загальну суму 755 927,92 грн.; від 25 серпня 2013 року на загальну суму 683 607,70 грн.; від 11 вересня 2013 року на загальну суму 442 268,83 грн.; від 11 жовтня 2013 року на загальну суму 264 152,25 грн.; від 05 листопада 2013 року на загальну суму 66 705,58 грн. (а.с. 35-61). Позивач зазначає, що відповідно до зазначених актів прийняття виконаних робіт замовник не має претензій щодо якості виконаних робіт, строків їх виконання та кількості витрачених матеріалів, а підрядник вважається таким, що виконав обумовлені сторонами роботи у встановлений строк та відповідно до умов договору підряду від 01.02.2013. Окрім того, замовник підтвердив своє зобовязання сплатити вартість виконаних Підрядником робіт та витрачених ним матеріалів. 01 грудня 2013 року замовник та підрядник уклали Додаткову угоду до договору підряду від 01.02.2013, відповідно до якої замовник визнає, що станом на 01.12.2013 підрядник виконав усі завдання замовника та надав всі відповідні акти виконаних робіт (п. з Додаткової угоди) (а.с. 24). Таким чином, Позивач добросовісно, своєчасно, у повному обсязі та в межах затвердженого кошторису виконав роботи, передбачені договором підряду від 01.02.2013 та додатками до нього. Зазначені роботи були належним чином здані відповідачу, який не мав жодних претензій щодо їх якості чи порядку здійснення, у результаті чого в останнього виникло грошове зобовязання із оплати прийнятих робіт. Разом з тим, відповідач не виконав зобовязання щодо оплати прийнятих на підставі вищезазначених актів робіт та прострочив виконання своїх грошових зобовязань, внаслідок чого виникла заборгованість на загальну суму 3 245 116,48 гривень, яка розрахується як сума прийнятих за вказаними актами робіт (390 932,00 грн. + 641 522,20 грн. + 755 927,92 грн. + 683 607,70 грн. + 442 268,83 грн. + 264 152,25 грн. + 66 705,58 грн.). Відповідно до ч. 1 ст. 526 ЦК України зобовязання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться. Частиною\~ 1 статті 525 ЦК України передбачено, що одностороння відмова від зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом . Відповідно до ч. 1 ст. 837 ЦК України за договором підряду одна сторона (підрядник) зобов'язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони (замовника), а замовник зобов'язується прийняти та оплатити виконану роботу. Згідно ст. 875 ЦК України за договором будівельного підряду підрядник зобов'язується збудувати і здати у встановлений строк об'єкт або виконати інші будівельні роботи відповідно до проектно-кошторисної документації, а замовник зобов'язується надати підрядникові будівельний майданчик (фронт робіт), передати затверджену проектно-кошторисну документацію, якщо цей обов'язок не покладається на підрядника, прийняти об'єкт або закінчені будівельні роботи та оплатити їх. Договір будівельного підряду укладається на проведення нового будівництва, капітального ремонту, реконструкції (технічного переоснащення) підприємств, будівель (зокрема житлових будинків), споруд, виконання монтажних, пусконалагоджувальних та інших робіт, нерозривно пов'язаних з місцезнаходженням об'єкта. До договору будівельного підряду застосовуються положення цього Кодексу, якщо інше не встановлено законом. Відповідно до статті 629 ЦК\~ України, договір є обов'язковим для виконання Сторонами. Згідно ч.1 ст. 854 ЦК України, якщо договором підряду не передбачена попередня оплата виконаної роботи або окремих її етапів, замовник зобов'язаний сплатити підрядникові обумовлену ціну після остаточної здачі роботи за умови, що роботу виконано належним чином і в погоджений строк. У відповідності до п. 4.4. договору підряду від 01.02.2013 оплата за цим Договором здійснюється Замовником Підряднику згідно актів виконаних робіт з відстрочкою платежу в 15 календарних днів (а.с. 21). Частиною 1 статті 530 ЦК України передбачено, що якщо у зобовязанні встановлено строк його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк. Згідно з ч. 1 ст. 253 ЦК України перебіг строку починається з наступного дня після відповідної календарної дати або настання події, з якою пов'язано його початок. Таким чином, відповідач прострочив виконання своїх грошових зобовязань: - на суму 390 932,00 грн. (акт прийняття виконаних робіт від 11 квітня 2013 року) з 27 квітня 2013 року, оскільки граничний строк оплати виконаних робіт сплив 26 квітня 2013 року (11 квітня 2013 року + 15 календарних днів); - на суму 641 522,20 грн. (акт прийняття виконаних робіт від 12 червня 2013 року) з 28 червня 2013 року, оскільки граничний строк оплати виконаних робіт сплив 27 червня 2013 року (12 червня 2013 року + 15 календарних днів); - на суму 755 927,92 грн. (акт прийняття виконаних робіт від 21 липня 2013 року)з 06 серпня 2013 року, оскільки граничний строк оплати виконаних робіт сплив 05 серпня 2013 року (21 липня 2013 року + 15 календарних днів); - на суму 683 607,70 грн. (акт прийняття виконаних робіт від 25 серпня 2013 року) з 10 вересня 2013 року, оскільки граничний строк оплати виконаних робіт сплив 09 вересня 2013 року (25 серпня 2013 року + 15 календарних днів); - на суму 442 268,83 грн. (акт прийняття виконаних робіт від 11 вересня 2013 року) з 27 вересня 2013 року, оскільки граничний строк оплати виконаних робіт сплив 26 вересня 2013 року (11 вересня 2013 року + 15 календарних днів); - на суму 264 152,25 грн. (акт прийняття виконаних робіт від 11 жовтня 2013 року)з 27 жовтня 2013 року, оскільки граничний строк оплати виконаних робіт сплив 26 жовтня 2013 року (11 жовтня 2013 року + 15 календарних днів); - на суму 66 705,58 грн. (акт прийняття виконаних робіт від 05 листопада 2013 року)з 21 листопада 2013 року, оскільки граничний строк оплати виконаних робіт сплив 20 листопада 2013 року (05 листопада 2013 року + 15 календарних днів). Згідно з ч. 1 ст. 610 ЦК України порушенням зобов'язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання (неналежне виконання). У разі порушення зобов'язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема, сплата неустойки (п. 3 ч. 1 ст. 611 ЦК України). Відповідно до ч. 1 ст. 549 ЦК України неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов'язання. Як передбачено ч. 2. ст. 551 ЦК України, якщо предметом неустойки є грошова сума, її розмір встановлюється договором або актом цивільного законодавства. Відповідно до ч. 2 ст. 625 ЦК України боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом. За офіційними даними Державної служби статистики України індекс інфляції становив у травні 2013 року - 100,1%; у червні 2013 року - 100,0%; у липні 2013 року - 99,9%; у серпні 2013 року - 99,3%; у вересні 2013 року - 100,0%; у жовтні 2013 року - 100,4%; у листопаді 2013 року - 100,2%; у грудні 2013 року - 100,5%; у 2014 році (середнє значення) -124,9%; у 2015 році (середнє значення) -143,3%; у 2016 році (середнє значення) -112,4%; у 2017 році (середнє значення) -113,7%; у січні 2018 року - 101,5%; у лютому 2018 року - 100,9%; у березні 2018 року - 101,1%. Отже, загальна сума заборгованості з урахуванням індексу інфляції, яка підлягає стягненню з відповідача на користь позивача за невиконання обовязку щодо оплати прийнятих робіт, становить 22 665 502,04 грн. яка вираховується шляхом додавання відповідних сум за вище зазначеними актами, а саме: За актом прийняття виконаних робіт від 11 квітня 2013 року - 2 729 487,22 грн. = 392 495,73 грн. + 488 274,07 грн. + 560 205,56 грн. + 439 407,57 грн. + 444 489,68 грн. + 404 614,62 грн., при цьому: - сума заборгованості відповідача у розмірі 390 932,00 грн. з урахуванням індексу інфляції за період з 27.04.2013р. по 31.12.2013р. становить 392 495,73 грн. = 390 932,00 грн. х 100,4% ; середнє значення індексу інфляції в Україні за період травень 2013 року - грудень 2013 року - 100,4% = (100,1% : 100) х (100,0% : 100) х (99,9% : 100) х (99,3% : 100) х (100,0%: 100) х (100,4% : 100) х (100,2%: 100) х 100,5%: 100); - сума заборгованості відповідача у розмірі 390 932,00 грн. з урахуванням індексу інфляції за період з 01.01.2014р. по 31.12.2014р. становить 488 274,07 грн. = 390 932,00 грн. х 124,9%. Середнє значення індексу інфляції в Україні за 2014 рік -124,9%; - сума заборгованості відповідача у розмірі 390 932,00 грн. з урахуванням індексу інфляції за період з 01.01.2015р. по 31.12.2015р. становить 560 205,56 грн. = 390 932,00 грн. х 143,3% Середнє значення індексу інфляції в Україні за 2015 рік -143,3%; - сума заборгованості відповідача у розмірі 390 932,00 грн. з урахуванням індексу інфляції за період з 01.01.2016р. по 31.12.2016р. становить 439 407,57 грн. = 390 932,00 грн. х 112,4%. Середнє значення індексу інфляції в Україні за 2016 рік -112,4% - сума заборгованості відповідача у розмірі 390 932,00 грн. з урахуванням індексу інфляції за період з 01.01.2017р. по 31.12.2017р. становить 444 489,68 грн. = 390 932,00 грн. х 113,7%. Середнє значення індексу інфляції в Україні за 2017 рік -113,7%; - сума заборгованості Відповідача у розмірі 390 932,00 грн. з урахуванням індексу інфляції за період з 01.01.2018р. по 15.05.2018р. становить 404 614,62 грн. = 390 932,00 грн. х 103,5%. Середнє значення індексу інфляції в Україні за період січень 2018 року - березень 2018 року - 103,5% = (101,5% : 100) х (100,9% : 100) х (101,1% : 100). За актом прийняття виконаних робіт від 12 червня 2013 року - 4 478 466,48 грн. =43 446,77 грн. + 801 261,23 грн. + 919 301,31 грн. + 721 070,95 грн. + 729 410,74 грн. + 663 975,48 грн., при цьому: - сума заборгованості відповідача у розмірі 641 522,20 грн. з урахуванням індексу інфляції за період з 28.06.2013р. по 31.12.2013р. становить 643 446,77 грн. = 641 522,20 грн. х 100,3%; - сума заборгованості відповідача у розмірі 641 522,20 грн. з урахуванням індексу інфляції за період з 01.01.2014р. по 31.12.2014р. становить 801 261,23 грн. = 641 522,20 грн. х 124,9%; Середнє значення індексу інфляції в Україні за період липень 2013 року - рудень 2013 року - 100,3% = (99,9% : 100) х (99,3% : 100) х (100,4% : 100)х(100,2%:100)х(100,5%:100); - сума заборгованості відповідача у розмірі 641 522,20 грн. з урахуванням індексу інфляції за період з 01.01.2014 р. по 31.12.2014 р. становить 801 261,23 грн. = 641 522,20 грн.х124,9%. Середнє значення індексу інфляції в Україні за 2014 рік -124,9%; - сума заборгованості відповідача у розмірі 641 522,20 грн. з урахуванням індексу інфляції за період з 01.01.2015р. по 31.12.2015р. становить 919 301,31 грн. = 641 522,20 грн. х 143,3%; Середнє значення індексу інфляції в Україні за 2015 рік -143,3%; - сума заборгованості Відповідача у розмірі 641 522,20 грн. з урахуванням індексу інфляції за період з 01.01.2016р. по 31.12.2016р. становить 721 070,95 грн. = 641 522,20 грн. х 112,4%. Середнє значення індексу інфляції в Україні за 2016 рік -112,4%; - сума заборгованості Відповідача у розмірі 641 522,20 грн. з урахуванням індексу інфляції за період з 01.01.2017р. по 31.12.2017р. становить 729 410,74 грн. = 641 522,20 грн.х 113,7% Середнє значення індексу інфляції в Україні за 2017 рік -113,7% - сума заборгованості відповідача у розмірі 641 522,20 грн. з урахуванням індексу інфляції за період з 01.01.2018р. по 15.05.2018р. становить 663 975,48 грн. = 641 522,20 грн. х 103,5%. Середнє значення індексу інфляції в Україні за період січень 2018 року - березень 2018 року - 103,5% = (101,5% : 100) х (100,9% ; 100) х (101,1% : 100); За актом прийняття виконаних робіт від 21 липня 2013 року - 5 277 888,74 грн. =758 951,63 грн. + 944 153,97 грн. + 1 083 244,71 грн. + 849 662,98 грн. + 859 490,05 грн. + 782 385,40 грн., при цьому: - сума заборгованості відповідача у розмірі 755 927,92 грн. з урахуванням індексу інфляції за період з 06.08.2013р. по 31.12.2013р. становить 758 951,63 грн. = 755 927,92 грн. х 100,4%. Середнє значення індексу інфляції в Україні за період серпень 2013 року - грудень 2013 року - 100,4% = (99,3% : 100) х (100,0% : 100) х (100,4% : 100) х (100,2%: 100) х (100,5%: 100); - сума заборгованості відповідача у розмірі 755 927,92 грн. з урахуванням індексу інфляції за період з 01.01.2014р. по 31.12.2014р. становить 944 153,97 грн. = 755 927,92 грн. х 124,9%. Середнє значення індексу інфляції в Україні за 2014 рік -124,9%; - сума заборгованості відповідача у розмірі 755 927,92 грн. з урахуванням індексу інфляції за період з 01.01.2015р. по 31.12.2015р. становить 1 083 244,71 грн. = 755 927 92 грн. х 143,3%. Середнє значення індексу інфляції в Україні за 2015 рік -143,3%; - сума заборгованості відповідача у розмірі 755 927,92 грн. з урахуванням індексу інфляції за період з 01.01.2016р. по 31.12.2016р. становить 849 662,98 грн. = 755 927,92 грн. х 112,4%. Середнє значення індексу інфляції в Україні за 2016 рік -112,4%; - сума заборгованості відповідача у розмірі 755 927,92 грн. з урахуванням індексу інфляції за період з 01.01.2017р. по 31.12.2017р. становить 859 490,05 грн. = 755 927,92 грн. х 113,7%. Середнє значення індексу інфляції в Україні за 2017 рік -113,7%; - сума заборгованості відповідача у розмірі 755 927,92 грн. з урахуванням індексу інфляції за період з 01.01.2018р. по 15.05.2018р. становить 782 385,40 грн. = 755 927,92 грн. х 103,5%. Середнє значення індексу інфляції в Україні за період січень 2018 року - березень 2018 року - 103,5% = (101,5% : 100) х (100,9% : 100) х (101,1% : 100); За актом прийняття виконаних робіт від 25 серпня 2013 року - 4 777 734,22 грн. = 691 127,38 грн. + 853 826,02 грн. + 979 609,83 грн. + 768 375,05 грн. + 777 261,95 грн. + 707 533,97 грн., при цьому: - сума заборгованості відповідача у розмірі 683 607,70 грн. з урахуванням індексу інфляції за період з 10.09.2013р. по 31.12.2013р. становить 691 127,38 грн. = 683 607,70 грн. х 101,1%. Середнє значення індексу інфляції в Україні за період вересень 2013 року - грудень 2013 року - 101,1% = (100,0% : 100) х (100,4% : 100) х (100,2%: 100) х (100,5%: 100); - сума заборгованості відповідача у розмірі 683 607,70 грн. з урахуванням індексу інфляції за період з 01.01.2014р. по 31.12.2014р. становить 853 826,02 грн. = 683 607,70 грн. х 124,9%; Середнє значення індексу інфляції в Україні за 2014 рік -124,9%; - сума заборгованості відповідача у розмірі 683 607,70 грн. з урахуванням індексу інфляції за період з 01.01.2015р. по 31.12.2015р. становить 979 609,83 грн. = 683 607,70 грн. х 143,3%. Середнє значення індексу інфляції в Україні за 2015 рік -143,3%; - сума заборгованості відповідача у розмірі 683 607,70 грн. з урахуванням індексу інфляції за період з 01.01.2016р. по 31.12.2016р. становить 768 375,05 грн. = 683 607,70 грн. х 112,4%. Середнє значення індексу інфляції в Україні за 2016 рік -112,4%; - сума заборгованості відповідача у розмірі 683 607,70 грн. з урахуванням індексу інфляції за період з 01.01.2017р. по 31.12.2017р. становить 777 261,95 грн. = 683 607,70 грн. х 113,7%. Середнє значення індексу інфляції в Україні за 2017 рік -113,7%; - сума заборгованості відповідача у розмірі 683 607,70 грн. з урахуванням індексу інфляції за період з 01.01.2018р. по 15.05.2018р. становить 707 533,97 грн. = 683 607,70 грн. х 103,5%.4 Середнє значення індексу інфляції в Україні за період січень 2018 року - березень 2018 року-103,5% =(101,5%: 100) х (100,9% : 100) х (101,1% : 100). За актом прийняття виконаних робіт від 11 вересня 2013 року - 3 091 016,85 грн. = 447 133,79 грн. + 552 393,77 грн. + 633 771,23 грн. + 497 110,16 грн. + 502 859,66 грн. + 457 748,24 грн., при цьому: - сума заборгованості відповідача у розмірі 442 268,83 грн. з урахуванням індексу інфляції за період з 27.09.2013р. по 31.12.2013р. становить 447 133,79 грн. = 442 268,83 грн. х 101,1%. Середнє значення індексу інфляції в Україні за період жовтень 2013 року - грудень 2013 року-101,1% =(100,4%: 100) х (100,2%: 100) х (100,5%: 100); - сума заборгованості відповідача у розмірі 442 268,83 грн. з урахуванням індексу інфляції за період з 01.01.2014р. по 31.12.2014р. становить 552 393,77 грн. = 442 268,83 грн. х 124,9%. Середнє значення індексу інфляції в Україні за 2014 рік -124,9%; -сума заборгованості відповідача у розмірі 442 268,83 грн. з урахуванням індексу інфляції за період з 01.01.2015р. по 31.12.2015р. становить 633 771,23 грн. = 442 268,83 грн. х 143,3%. Середнє значення індексу інфляції в Україні за 2015 рік -143,3%; - сума заборгованості відповідача у розмірі 442 268,83 грн. з урахуванням індексу інфляції за період з 01.01.2016р. по 31.12.2016р. становить 497 110,16 грн. = 442 268,83 грн. х 112,4%. Середнє значення індексу інфляції в Україні за 2016 рік -112,4%; -сума заборгованості відповідача у розмірі 442 268,83 грн. з урахуванням індексу інфляції за період з 01.01.2017р. по 31.12.2017р. становить 502 859,66 грн. = 442 268,83 грн. х 113,7%. Середнє значення індексу інфляції в Україні за 2017 рік -113,7%; - сума заборгованості відповідача у розмірі 442 268,83 грн. з урахуванням індексу інфляції за період з 01.01.2018р. по 15.05.2018р. становить 457 748,24 грн. = 442 268,83 грн. х 103,5%. Середнє значення індексу інфляції в Україні за період січень 2018 року - березень 2018 року-103,5% =(101,5%; 100) х (100,9% ; 100) х (101,1% : 100). За актом прийняття виконаних робіт від 11 жовтня 2013 року - 1 845 103,47 грн. = 266 001,32 грн. + 329 926,16 грн. + 378 530,17 грн. + 296 907,13 грн. + 300 341,11 грн. + 273 397,58 грн., при цьому: - сума заборгованості відповідача у розмірі 264 152,25 грн. з урахуванням індексу інфляції за період з 27.10.2013р. по 31.12.2013р. становить 266 001,32 грн. = 264 152,25 грн. х 100,7%. Середнє значення індексу інфляції в Україні за період листопад 2013 року - грудень 2013 року - 100,7% = (100,2%: 100) х (100,5%: 100); - сума заборгованості відповідача у розмірі 264 152,25 грн. з урахуванням індексу інфляції за період з 01.01,2014р. по 31.12.2014р. становить 329 926,16 грн. = 264 152,25 грн. х 124,9%. Середнє значення індексу інфляції в Україні за 2014 рік -124,9%; - сума заборгованості відповідача у розмірі 264 152,25 грн. з урахуванням індексу інфляції за період з 01.01.2015р. по 31.12.2015р. становить 378 530,17 грн. = 264 152,25 грн. х 143,3%. Середнє значення індексу інфляції в Україні за 2015 рік -143,3%; - сума заборгованості відповідача у розмірі 264 152,25 грн. з урахуванням індексу інфляції за період з 01.01.2016р. по 31.12.2016р. становить 296 907,13 грн. = 264 152,25 грн. х 112.4%. Середнє значення індексу інфляції в Україні за 2016 рік -112,4%; - сума заборгованості відповідача у розмірі 264 152,25 грн. з урахуванням індексу інфляції за період з 01.01.2017р. по 31.12.2017р. становить 300 341,11 грн. = 264 152,25 грн. х 113,7%. Середнє значення індексу інфляції в Україні за 2017 рік -113,7%; - сума заборгованості відповідача у розмірі 264 152,25 грн. з урахуванням індексу інфляції за період з 01.01.2018р. по 15.05.2018р. становить 273 397,58 грн. = 264 152,25 грн. х 103,5%. Середнє значення індексу інфляції в Україні за період січень 2018 року - березень 1018 року-103,5% =(101,5% : 100) х (100,9% : 100) х (101,1% : 100). За актом прийняття виконаних робіт від 05 листопада 2013 року - 465 805,07 грн. = 67 039,11 грн. + 83 315,27 грн. + 95 589,10 грн. + 74 977,07 грн. + 75 844,24 грн. + 69 140,28 грн., при цьому: - сума заборгованості відповідача у розмірі 66 705,58 грн. з урахуванням індексу інфляції за період з 21.11.2013р. по 31.12.2013р. становить 67 039,11 грн. = 66 705,58 грн. х 100,5%. Середнє значення індексу інфляції в Україні за грудень 2013 року - 100,5%; - сума заборгованості відповідача у розмірі 66 705,58 грн. з урахуванням індексу інфляції за період з 01.01.2014р. по 31.12.2014р. становить 83 315,27 грн. = 66 705,58 грн. х124,9%. Середнє значення індексу інфляції в Україні за 2014 рік -124,9%; - сума заборгованості відповідача у розмірі 66 705,58 грн. з урахуванням індексу інфляції за період з 01.01.2015р. по 31.12.2015р. становить 95 589,10 грн. = 66 705,58 грн. х 143,3%. Середнє значення індексу інфляції в Україні за 2015 рік -143,3%; - сума заборгованості відповідача у розмірі 66 705,58 грн. з урахуванням індексу інфляції за період з 01.01.2016р. по 31.12.2016р. становить 74 977,07 грн. = 66 705,58 грн. х112,4%. Середнє значення індексу інфляції в Україні за 2016 рік -112,4%; - сума заборгованості відповідача у розмірі 66 705,58 грн. з урахуванням індексу інфляції за період з 01.01.2017р. по 31.12.2017р. становить 75 844,24 грн. = 66 705,58 грн. х 113,7%. Середнє значення індексу інфляції в Україні за 2017 рік -113,7%; - сума заборгованості відповідача у розмірі 66 705,58 грн. з урахуванням індексу інфляції за період з 01.01.2018р. по 15.05.2018р. становить 69 040,28 грн. = 66 705,58 грн. х 103,5%. Середнє значення індексу інфляції в Україні за період січень 2018 року - березень 2018 року-103,5% =(101,5%: 100) х (100,9% : 100) х (101,1% : 100). За порушення відповідачем грошового зобов'язання із оплати виконаних позивачем робіт 3 % річних становлять грошову суму у розмірі 463 974,19 грн., яка вираховується шляхом додавання відповідних сум за вищевказаними актами, а саме: За актом прийняття виконаних робіт від 11 квітня 2013 року - 59 250,30 грн. = 8 000,72 грн. + 11 727,96 грн. + 11 727,96 грн. + 11 727,96 грн. + 11 727,96 грн. + 4 337,74 грн., при цьому: з 27.04.2013р. по 31.12.2013р. - 249 днів х (3%/365днів) х 390 932,00 грн. /100 =000,72 грн.; з 01.01,2014р. по 31,12.2014р. - 365 днів х (3%/365днів) х 390 932,00 грн. /100 =11 727,96 грн.; з 01.01.2015р. по 31.12.2015р. - 365 днів х (3%/365днів) х 390 932,00 грн. /100 = 11 727,96 грн.;з 01.01.2016р. по 31.12.2016р. - 366 днів х (3%/366днів) х 390 932,00 грн. /100 = 11 727,96 грн.; з 01.01.2017р. по 31.12.2017р. - 365 днів х (3%/365днів) х 390 932,00 грн. /100 =11 727,96 грн.; 01.01.2018р. по 15.05.2018р. - 135 днів х (3%/365днів) х 390 932,00 грн. /100 =4 337,74 грн. За актом прийняття виконаних робіт від 12 червня 2013 року-93 961,03 грн. =9860,11 грн. + 19 245,67 грн. + 19 245,67 грн. + 19 245,67 грн. + 19 245,67 грн. + 7 118,26 грн., при цьому: з 28.06.2013р. по 31.12.2013р. - 187 днів х (3%/365днів) х 641 522,20 грн. /100 = 9 860,11 грн.; з 01.01.2014р. по 31.12.2014р. - 365 днів х (3%/365днів) х 641 522,20 грн. /100 = 19 245,67 грн.; з 01.01.2015р. по 31.12.2015р. - 365 днів х (3%/365днів) х 641 522,20 грн. /100 = 19 245,67 грн.; з 01.01.2016р. по 31.12.2016р. - 366 днів х (3%/366днів) х 641 522,20 грн. /100 = 19 245,67 грн.; з 01.01.2017р. по 31.12.2017р. - 365 днів х (3%/365днів) х 641 522,20 грн./100 = 245,67 грн.; з 01.01.2018р. по 15.05.2018р. - 135 днів х (3%/365днів) х 641 522,20 грн. /100 = 7 118,26 грн. За актом прийняття виконаних робіт від 21 липня 2013 року - 108 294,44 грн. = 9 195,40 грн. + 22 677,84 грн. + 22 677,84 грн. + 22 677,84 грн. + 22 677,84 грн. + 8 387,69 грн., при цьому: з 06.08.2013р. по 31.12.2013р. - 148 днів х (3%/365днів) х 755 927,92 грн. /100 = 9 195,40 грн.; з 01.01.2014р. по 31.12.2014р. -365 днів х (3%/365днів) х 755 927,92 грн. /100 = 22 677,84 грн.; з 01.01.2015р. по 31.12.2015р. - 365 днів х (3%/365днів) х 755 927,92 грн. /100 = 22 677,84 грн.; з 01.01.2016р. по 31.12.2016р. - 366 днів х (3%/366днів) х 755 927,92 грн. /100 = 22 677,84 грн.; з 01.01.2017р. по 31.12.2017р. - 365 днів х (3%/365днів) х 755 927,92 грн. /100 = 22 677,84 грн.; з 01.01.2018р. по 15.05.2018р. - 135 днів х (3%/365днів) х 755 927,92 грн. /100 = 8 387,69 грн. За актом прийняття виконаних робіт від 25 серпня 2013 року - 95 967,28 грн. = 6 349,12 грн. + 20 508,23 грн. + 20 508,23 грн. + 20 508,23 грн. + 20 508,23 грн. + 7585,24 грн., при цьому: з 10.09.2013р. по 31.12.2013р. - 113 днів х (3%/365днів) х 683 607,70 грн. /100 = 6 349,12 грн.; з 01.01.2014р. по 31.12.2014р. - 365 днів х (3%/365днів) х 683 607,70 грн. /100 = 20 508,23 грн.; з 01.01.2015р. по 31.12.2015р. - 365 днів х (3%/365днів) х 683 607,70 грн. /100 = 20 508,23 грн.; з 01.01.2016р. по 31.12.2016р. - 366 днів х (3%/366днів) х 683 607,70 грн. /100 = 20 508,23 грн.; з 01.01.2017р. по 31.12.2017р. - 365 днів х (3%/365днів) х 683 607,70 грн. /100 = 20 508,23 грн.; з 01.01.2018p.no 15.05.2018р. - 135 днів х (3%/365днів) х 683 607,70 грн./100 = 7585,24 грн. За актом прийняття виконаних робіт від 11 вересня 2013 року - 61 469,31 грн. =\~ 3489,68 грн. + 13 268,06 грн. + 13 268,06 грн. + 13 268,06 грн. + 13 268,06 грн. + 4 907,37 грн.,при цьому: з 27.09.2013р. по 31.12.2013р. - 96 днів х (3%/365днів) х 442 268,83 грн. /100 = 3489,68 грн.; з 01.01,2014р. по 31,12.2014р. - 365 днів х (3%/365днів) х 442 268,83 грн. /100 = 13 268,06 грн.; з 01.01.2015р. по 31.12.2015р. - 365 днів х (3%/365днів) х 442 268,83 грн. /100 = 13 268,06 грн.; з 01.01.2016р. по 31.12.2016р. - 366 днів х (3%/366днів) х 442 268,83 грн. /100 = 13 268,06 грн.; з 01.01.2017р. по 31,12.2017р. - 365 днів х (3%/365днів) х 442 268,83 грн. /100 = 13 268,06 грн.; з 01.01.2018р. по 15.05.2018р. - 135 днів х (3%/365днів) х 442 268,83 грн. /100 = 4907,37 грн. За актом прийняття виконаних робіт від 11 жовтня 2013 року - 36 062,21 грн. = 1432,94 грн. + 7 924,57 грн. + 7 924,57 грн. + 7 924,57 грн. + 7 924,57 грн. + 2 931,00 грн., при цьому: з 27.10.2013р. по 31.12.2013р. - 66 днів х (3%/365днів) х 264 152,25 грн. /100 = 1432,94 грн.; з 01.01.2014р. по 31.12.2014р. - 365 днів х (3%/365днів) х 264 152,25 грн. /100 = 7 924,57 грн.; з 01.01.2015р. по 31.12.2015р. - 365 днів х (3%/365днів) х 264 152,25 грн. /100 = 7 924,57 грн.; з 01.01.2016р. по 31.12.2016р. - 366 днів х (3%/366днів) х 264 152,25 грн. /100 = 7 924,57 грн.; з 01.01.2017р. по 31.12.2017р. - 365 днів х (3%/365днів) х 264 152,25 грн., /100 = 7 924,57 грн.; з 01.01.2018р. по 15.05.2018р. - 135 днів х (3%/365днів) х 264 152,25 грн. /100 = 2931,00 грн. За актом прийняття виконаних робіт від 05 листопада 2013 року - 8 969,62 грн. = 224,79 грн. + 2 001,17 грн. + 2 001,17 грн. + 2 001,17 грн. + 2 001,17 грн. + 740,16 грн., при цьому: з 21.11.2013р. по 31.12.2013р. -41 день х (3%/365днів) х 66 705,58 грн. /100 = 224,79 грн.; з 01.01.2014р. по 31.12.2014р. -365 днів х (3%/365днів) х 66 705,58 грн. /100 = 2001,17 грн.; з 01.01.2015р. по 31.12.2015р. - 365 днів х (3%/365днів) х 66 705,58 грн. /100 = 2 001,17 грн.; з 01.01.2016р. по 31.12.2016р. - 366 днів х (3%/366днів) х 66 705,58 грн. /100 = 2001,17 грн.; з 01.01.2017р. по 31.12.2017р. - 365 днів х (3%/365днів) х 66 705,58 грн. /100 = 2001,17 грн.; з 01.01.2018р. по 15.05.2018р. - 135 днів х (3%/365днів) х 66 705,58 грн. /100 = 740,16 грн. Відповідно до п. 4.5. договору підряду від 01.02.2013 у разі прострочення платежу з замовника додатково стягується неустойка у розмірі 0,5% від суми простроченого платежу за кожен день такого прострочення (а.с. 21). Неустойка за прострочення відповідачем оплати виконаних позивачем робіт відповідно до п. 4.5. договору підряду від 01.02.2013 становить грошову суму у розмірі 28 241 322,04 грн., яка вираховується шляхом додавання відповідних сум за вказаними\~ актами, а саме: За актом прийняття виконаних робіт від 11 квітня 2013 року: з 27.04.2013р. по 15.05.2018р. - 390 932,00 грн. х 0,5% х 1845 днів = 3 606 347,70 грн.. За актом прийняття виконаних робіт від 12 червня 2013 року: з 28.06.2013р. по 15.05.2018р. -641 522,20 грн. х 0,5% х 1783 дні = 5 719 170,41грн. За актом прийняття виконаних робіт від 21 липня 2013 року: з 06.08.2013р. по 15.05.2018р. -755 927,92 грн. х 0,5% х 1744 дні = 6 591 691,46 грн. За актом прийняття виконаних робіт від 25 серпня 2013 року: з 10.09.2013р. по 15.05.2018р. - 683 607,70 грн. х 0,5% х 1709 днів = 5 841 427,80 грн.. За актом прийняття виконаних робіт від 11 вересня 2013 року: з 27.09.2013р. по 15.05.2018р. - 442 268,83 грн. х 0,5% х 1692 дні = 3 741 594,30 грн.. За актом прийняття виконаних робіт від 11 жовтня 2013 року: з 27.10.2013р. по 15.05.2018р. - 264 152,25 грн. х 0,5% х 1662 дні = 2 195 105,20 грн.. За актом прийняття виконаних робіт від 05 листопада 2013 року: з 21.11.2013р. по 15.05.2018р. - 66 705,58 грн. х 0,5% х 1637 днів = 545 985,17 грн. Пунктом 4.6. договору підряду від 01.02.2013 передбачено, що\~ у разі прострочення оплати більше ніж на 60 днів, замовник сплачує штраф у розмірі 1% від суми простроченого платежу за кожен день такого прострочення, але не більше 50 % від суми такого прострочення (а.с. 21). Таким чином, підстава для нарахування зазначеного штрафу: - на суму 390 932,00 грн. (акт прийняття виконаних робіт від 11 квітня 2013 року) виникла 26 червня 2013 року, оскільки 60-ий день прострочення платежу з оплати виконаних робіт сплинув 25 червня 2013 року (27 квітня 2013 року + 60 календарних днів); - на суму 641 522,20 грн. (акт прийняття виконаних робіт від 12 червня 2013 року) виникла 27 серпня 2013 року, оскільки 60-ий день прострочення платежу з оплати виконаних робіт сплинув 26 серпня 2013 року (28 червня 2013 року + 60 календарних днів); - на суму 755 927,92 грн. (акт прийняття виконаних робіт від 21 липня 2013 року) виникла 05 жовтня 2013 року, оскільки 60-ий день прострочення платежу з оплати виконаних робіт сплинув 04 жовтня 2013 року (06 серпня 2013 року + 60 календарних днів); - на суму 683 607,70 грн. (акт прийняття виконаних робіт від 25 серпня 2013 року) виникла 09 листопада 2013 року, оскільки 60-ий день прострочення платежу з оплати виконаних робіт сплинув 08 листопада 2013 року (10 вересня 2013 року + 60 календарних днів); - на суму 442 268,83 грн. (акт прийняття виконаних робіт від 11 вересня 2013 року) виникла 26 листопада 2013 року, оскільки 60-ий день прострочення платежу з оплати виконаних робіт сплинув 25 листопада 2013 року (27 вересня 2013 року + 60 календарних днів); - на суму 264 152,25 грн. (акт прийняття виконаних робіт від 11 жовтня 2013 року) виникла 26 грудня 2013 року, оскільки 60-ий день прострочення платежу з оплати виконаних робіт сплинув 25 грудня 2013 року (27 жовтня 2013 року + 60 календарних днів); - на суму 66 705,58 грн. (акт прийняття виконаних робіт від 05 листопада 2013 року) виникла 20 січня 2014 року, оскільки 60-ий день прострочення платежу з оплати виконаних робіт сплинув 19 січня 2014 року (21 листопада 2013 року + 60 календарних днів). 01 грудня 2013 року замовник та підрядник уклали Додаткову угоду до договору підряду від 01.02.2013, якою п. 4.6. відповідного договору виклали у новій редакції, а саме: скасували обмеження розміру штрафу за прострочення платежу понад 60 днів 50% суми заборгованості. Тобто, з 01 грудня 2013 року штраф, передбачений п. 4.6. договору підряду від 01.02.2013, нараховується у розмірі 1% від суми простроченого платежу за кожен день такого прострочення (а.с. 24). За таких умов, розрахунок штрафу (п. 4.6. договору підряду від 01.02.2013) проводиться окремо за два періоди: з 61-го дня прострочення відповідного платежу до 01 грудня 2013 року та з\~ 01 грудня 2013 року по 15 травня 2018 року. Таким чином, штраф до 01 грудня 2013 року за прострочення Відповідачем понад 60 днів оплати виконаних Позивачем робіт становить грошову суму у розмірі 1 066 698,19 грн., виходячи з наступного розрахунку: За актом прийняття виконаних робіт від 11 квітня 2013 року: з 26.06.2013р. по 30.11.2013р. - 390 932,00 грн. х 1 % х 158 днів = 617 672,56 грн., але оскільки ця сума перевищує 50 % боргу за актом, то розмір штрафу за відповідним актом до 01.12.2013р. становить 195 466,00 грн. (390 932,00 грн. х 50%). За актом прийняття виконаних робіт від 12 червня 2013 року: з 27.08.2013р. по 30.11.2013р. - 641 522,20 грн. х 1 % х 96 днів = 615 861,31 грн., але оскільки ця сума перевищує 50 % боргу за актом, то розмір штрафу за відповідним актом до 01.12.2013 р. становить 320 761,10 грн. (641 522,20 грн. х 50%). За актом прийняття виконаних робіт від 21 липня 2013 року: з 05.10.2013р. по 30.11.2013р. - 755 927,92 грн. х 1 % х 57 днів = 430 878,91 грн., але оскільки ця сума перевищує 50 % боргу за актом, то розмір штрафу за відповідним актом до 01.12.2013р. становить 377 963,96 грн. (755 927,92 грн. х 50%). За актом прийняття виконаних робіт від 25 серпня 2013 року:з 09.11.2013р. по 30.11.2013р. - 683 607,70 грн. х 1 % х 22 дні = 150 393,69 грн., зазначена\~ сума не перевищує 50 % боргу за актом, а тому відповідає розміру штрафу до 01.12.2013р.. За актом прийняття виконаних робіт від 11 вересня 2013 року: з 26.11.2013р. по 30.11.2013р. -442 268,83 грн. х 1 % х 5 днів = 22 113,44 грн., зазначена\~ сума не перевищує 50 % боргу за актом, а тому відповідає розміру штрафу до 01.12.2013р.. Розрахунок штрафу (п. 4.6. договору підряду від 01.02.2013) до 01 грудня 2013 року за актом прийняття виконаних робіт від 11 жовтня 2013 року (на суму 264 152,25 грн.) та актом прийняття виконаних робіт від 05 листопада 2013 року (на суму 66 705,58 грн.) не проводиться, оскільки для зазначених актів 60-ий день прострочення платежу з оплати виконаних робіт сплив уже після 01 грудня 2013 року, а саме: 25 грудня 2013 року та 19 січня 2014 року. Штраф з 01 грудня 2013 року по 15 травня 2018 року за прострочення відповідачем понад 60 днів оплати виконаних позивачем робіт становить грошову суму у розмірі 52 698 654,28 грн., яка розраховується шляхом додавання відповідних сум за актами прийняття виконаних робіт, а саме: За актом прийняття виконаних робіт від 11 квітня 2013 року: з 01.12.2013р. по 15.05.2018р. - 390 932,00 грн. х 1 % х 1627 днів = 6 360 463,64 грн. За актом прийняття виконаних робіт від 12 червня 2013 року: з 01.12.2013р. по 15.05.2018р. - 641 522,20 грн. х 1 % х 1627 днів = 10 437 566,19 грн.. За актом прийняття виконаних робіт від 21 липня 2013 року: з 01.12.2013р. по 15.05.2018р. - 755 927,92 грн. х 1 % х 1627 днів = 12 298 947,26 грн.. За актом прийняття виконаних робіт від 25 серпня 2013 року: з 01.12.2013р. по 15.05.2018р. - 683 607,70 грн. х 1 % х 1627 днів = 11 122 297,28 грн.. За актом прийняття виконаних робіт від 11 вересня 2013 року: з 01.12.2013р. по 15.05.2018р. - 442 268,83 грн. х 1 % х 1627 днів = 7 195 713,86 грн.. За актом прийняття виконаних робіт від 11 жовтня 2013 року: з 26.12.2013р. по 15.05.2018р. - 264 152,25 грн. х 1 % х 1602 дні = 4 231 719,05 грн.. За актом прийняття виконаних робіт від 05 листопада 2013 року: з 20.01.2014р. по 15.05.2018р. - 66 705,58 грн. х 1 % х 1577 днів = 1 051 947,00 грн. Підсумовуючи проведені розрахунки, загальна сума штрафу за прострочення відповідачем більше ніж на 60 днів оплати виконаних позивачем робіт відповідно до п. 4.6. договору підряду від 01.02.2013 становить 53 765 352,47 грн., що розраховується наступним чином: 1 066 698,19 грн. (штраф до 01.12.2013) + 52 698 654,28 грн. (штраф з 01.12.2013). Додатковою угодою від 01 грудня 2013 року замовник та підрядник доповнили текст договору підряду від 01.02.2013 року пунктом 4.10. наступного змісту,\~ яким передбачено, що у разі прострочення оплати більше ніж на 180 днів, замовник сплачує додатковий штраф у розмірі 10 000 грн. за кожен місяць прострочення. Тобто, штраф, передбачений п. 4.10. договору підряду від 01.02.2013, нараховується лише з 01 грудня 2013 року за кожен повний місяць прострочення платежу за умови, що платіж уже був прострочений станом на 01 грудня 2013 року або прострочення платежу виникло у будь-який час після 01 грудня 2013 року. Таким чином, додатковий штрафу, передбачений п. 4.10 договору підряду розраховується з наступних підстав: - на суму 390 932,00 грн. (акт прийняття виконаних робіт від 11 квітня 2013 року) виникла 01 грудня 2013 року, хоча 80-ий день прострочення платежу з оплати виконаних робіт сплив 23 жовтня 2013 року (27 квітня 2013 року +180 календарних днів), але юридична можливість застосування додаткового штрафу зявилася лише 01 грудня 2018 року - у день набрання чинності п. 4.10. договору підряду від 01.02.2013. - на суму 641 522,20 грн. (акт прийняття виконаних робіт від 12 червня 2013 року) виникла 25грудня 2013 року, оскільки 180-ий день прострочення платежу з оплати виконаних робіт сплив 24грудня 2013 року (28 червня 2013 року + 180 календарних днів); - на суму 755 927,92 грн. (акт прийняття виконаних робіт від 21 липня 2013 року) виникла 02лютого 2014 року, оскільки 180-ий день прострочення платежу з оплати виконаних робіт сплив 01 лютого 2014 року (06 серпня 2013 року + 180 календарних днів); - на суму 683 607,70 грн. (акт прийняття виконаних робіт від 25 серпня 2013 року) виникла 09 березня 2014 року, оскільки 180-ий день прострочення платежу з оплати виконаних робіт сплив 08 березня 2014 року (10 вересня 2013 року + 180 календарних днів); - на суму 442 268,83 грн. (акт прийняття виконаних робіт від 11 вересня 2013 року) виникла 26 березня 2014 року, оскільки 180-ий день прострочення платежу з оплати виконаних робіт сплив 25 березня 2014 року (27 вересня 2013 року + 180 календарних днів); - на суму 264 152,25 грн. (акт прийняття виконаних робіт від 11 жовтня 2013 року) виникла 25 квітня 2014 року, оскільки 180-ий день прострочення платежу з оплати виконаних робіт сплив 24квітня 2014 року (27 жовтня 2013 року + 180 календарних днів); - на суму 66 705,58 грн. (акт прийняття виконаних робіт від 05 листопада 2013 року) виникла 20 травня 2014 року, оскільки 180-ий день прострочення платежу з оплати виконаних робіт сплив 19 травня 2014 року (21 листопада 2013 року + 180 календарних днів). Разом з тим, при обчисленні розміру додаткового штрафу станом на 15 травня 2018 року враховується наступна кількість повних місяців прострочення платежу понад 180 днів: за актом прийняття виконаних робіт від 11 квітня 2013 року - 53 повних місяців (01 грудня 2013 року-01 травня 2018 року); за актом прийняття виконаних робіт від 12 червня 2013 року - 52 повних місяців (25 грудня 2013 року - 25 квітня 2018 року); за актом прийняття виконаних робіт від 21 липня 2013 року - 51 повний місяць (02 лютого 2014 року - 02 травня 2018 року); за актом прийняття виконаних робіт від 25 серпня 2013 року - 50 повних місяців (09 березня 2014 року - 09 травня 2018 року); за актом прийняття виконаних робіт від 11 вересня 2013 року-49 повних місяців (26 березня 2014 року - 26 квітня 2018 року); за актом прийняття виконаних робіт від 11 жовтня 2013 року - 48 повних місяців (25 квітня 2014 року - 25 квітня 2018 року); за актом прийняття виконаних робіт від 05 листопада 2013 року - 47 повних місяців (20 травня 2014 року - 20 квітня 2018 року). Додатковий штраф за прострочення відповідачем понад 180 днів оплати виконаних позивачем робіт становить грошову суму у розмірі 3 500 000,00 грн., яка розраховується наступним чином: - за актом прийняття виконаних робіт від 11 квітня 2013 року: з 01.12.2013р. по 01.05.2018р. - 10 000,00 грн. х 53 місяців = 530 000,00 грн.; - за актом прийняття виконаних робіт від 12 червня 2013 року: з 25.12.2013р. по 25.04.2018р. - 10 000,00 грн. х 52 місяців = 520 000,00грн.; - за актом прийняття виконаних робіт від 21 липня 2013 року: з 02.02.2014р. по 02.05.2018р. - 10 000,00 грн. х 51 місяць = 510 000,00грн.; - за актом прийняття виконаних робіт від 25 серпня 2013 року: з 09.03.2014р. по 09.05.2018р. - 10 000,00 грн. х50 місяців = 500 000,00грн.; - за актом прийняття виконаних робіт від 11 вересня 2013 року: з 26.03.2014р, по 26.04.2018р. - 10 000,00 грн. х 49 місяців = 490 000,00грн.; - за актом прийняття виконаних робіт від 11 жовтня 2013 року: з 25.04.2014p.no 25.04.2018р. - 10 000,00 грн. х 48 місяців = 480 000,00грн.; - за актом прийняття виконаних робіт від 05 листопада 2013 року: з 20.05.2014р. по 20.04.2018р. - 10 000,00 грн. х 47 місяців = 470 000,00грн. Позивачем до позовної заяви надано розрахунок суми заборгованості відповідача з урахуванням встановленого індексу інфляції, а також застосованих за прострочення платежів неустойки і штрафів відповідно до норм ЦК України загальний розмір якої 108 636 150,74 грн. (заборгованість з урахуванням встановленого індексу інфляції у розмірі 22 665 502,04 грн. +\~ 3% річних за прострочення виконання грошового зобовязання у розмірі 463 974,19 грн. + неустойка за прострочення виконання грошового зобовязання\~ відповідно до п. 4.5 договору підряду на будівництво та капітальний ремонт № 1/02/13 від 01.02.2013 року у розмірі 28 241 322,04 грн. + штраф за прострочення виконання грошового зобовязання на більше ніж 60 днів відповідно до п. 4.6 договору підряду на будівництво та капітальний ремонт № 1/02/13 від 01.02.2013 у розмірі 53 765 352, 47 грн. + штраф за прострочення\~ виконання грошового зобовязання на більше ніж 180 днів відповідно до п. 4.10 договору підряду на будівництво та капітальний ремонт № 1/02/13 від 01.02.2013 року у розмірі 3 500 000,00 грн.) та визнана\~ відповідачем,\~ а тому вказана сума підлягає стягненню з відповідача на користь позивача. Як зазначив в позовній заяві позивач він неодноразово звертався до відповідача\~ з вимогами здійснити остаточні розрахунки за виконані роботи у відповідності до договору підряду та актів виконаних робіт, які підписані позивачем та відповідачем, однак відповідач проігнорував\~ заявлені вимоги, не здійснив остаточних розрахунків за виконані роботи у відповідності до умов договору підряду, про що не заперечував відповідач надавши відзив на позовну заяву, в якій позовні вимоги позивача визнав. Оскільки, відповідач не виконав взяті на себе грошові зобов'язання передбачені договором підряду від 1 лютого 2013 року за № 1/02/13 належним чином щодо повного та вчасного розрахунку за виконані позивачем роботи, внаслідок чого порушені права позивача, тобто право на отримання винагороди (оплати) за виконані роботи, суд вважає необхідним стягнути з відповідача на користь позивача грошові кошти в зальному розмірі 108 636 150,74 грн. Відповідно до ст. 142 ЦПК України у разі визнання відповідачем позову, суд у відповідній ухвалі чи рішенні у порядку, встановленому законом, вирішує питання про повернення позивачу з державного бюджету 50 відсотків судового збору, сплаченого при поданні позову, тому відповідно до вимог ст. 142 ЦПК України, позивачу підлягає поверненню 50 відсотків сплаченого ним судового збору, в розмірі 4405,00 грн. Згідно з положеннями п.1 ч.2 ст. 141 ЦПК України, з відповідача на користь позивача підлягає стягненню сплачений та документально підтверджений судовий збір в розмірі 4405,00 грн. (а.с.1).

Outcome: approved