Jurisdiction: civil
Date: 2020-04-21 00:00:00

29.08.2019 р. [PERSON] звернувся до суду з позовом, уточненим 28.01.2020 р., в якому просив стягнути з [PERSON] на його користь попередню оплату (аванс) в зв`язку з невиконанням договору побутового підряду в сумі 45000 грн. 00 коп., інфляційні збитки в сумі 1134 грн. 00 коп., три відсотки річних в сумі 558 грн. 49 коп., судові витрати за сплачений судовий збір в сумі 768,40 грн.; свої вимоги мотивував тим, що [PERSON] 21.08.2018 р. отримав від нього 45000 грн. як попередню оплату (аванс) за усним договором побутового підряду щодо виконання обумовленого об`єму будівельних робіт - улаштування залізобетонної підлоги на об`єкті, розташованому в [ADDRESS] , які за вказаним усним договором повинні були бути виконані в строк до 15.11.2018 р.; однак відповідачем не було вжито жодних дій щодо укладення письмового договору підряду та виконання вказаних будівельних робіт (підряду) в обумовлений строк, а тому позивач був змушений залучити до виконання цих робіт іншого підрядника, який їх і виконав; [PERSON] отримані як попередню оплату (аванс) кошти в сумі 45000 грн. позивачу не повернув, а тому 18.03.2019 р. позивач направив на його адресу претензію з пропозицією повернення вказаних коштів до 30.03.2019 р., однак відповіді від відповідача не отримав і вказані кошти позивачу той не повернув. Позивач [PERSON] в судове засідання не з`явився, письмово вимоги позову підтримав, справу просив розглядати у його відсутність, у разі неявки відповідача у судове засідання ухвалити заочне рішення (а.с.49). Відповідач [PERSON] в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, клопотання про перенесення розгляду справи не заявляв, відповідно до ч.8 ст.128 ЦПК України був повідомлений про дату, час та місце розгляду справи (а.с.21, 29, 30, 32, 42, 44, 45). З урахуванням письмових позицій позивача, досліджених доказів та вимог закону суд визнає за необхідне за згодою позивача на підставі ст.280 ЦПК України постановити заочне рішення, яким позов задовольнити повністю з таких міркувань. Доведено, що [PERSON] 21.08.2018 р. отримав від [PERSON] кошти в сумі 45000 грн. як попередню оплату (аванс) за усним договором побутового підряду щодо виконання обумовленого об`єму будівельних робіт - улаштування залізобетонної підлоги на об`єкті, розташованому в [ADDRESS] , які за вказаним усним договором повинні були бути виконані в строк до 15.11.2018 р.; відповідачем не було вжито жодних дій щодо укладення письмового договору підряду та виконання вказаних будівельних робіт (підряду) в обумовлений строк, а тому позивач був змушений залучити до виконання цих робіт іншого підрядника, який їх і виконав; [PERSON] отримані як попередню оплату (аванс) кошти в сумі 45000 грн. позивачу не повернув, а тому 18.03.2019 р. позивач направив на його адресу претензію з пропозицією повернення вказаних коштів до 30.03.2019 р., однак відповіді від відповідача не отримав і вказані кошти позивачу [PERSON] не повернув. Спірні правовідносини регулюються: -ч.1 ст.11 ЦК України, за якою цивільні права та обов`язки виникають із дій осіб, що передбачені актами цивільного законодавства, а також із дій осіб, що не передбачені цими актами, але за аналогією породжують цивільні права та обов`язки; -ст.15 ЦК України, за якою кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання; кожна особа має право на захист свого інтересу, який не суперечить загальним засадам цивільного законодавства; -ст.526 ЦК України, згідно з якою зобов`язання має виконуватись належним чином відповідно до умов договору та вимог Цивільного кодексу України, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться; -ч.1, ч.3 ст.1212 ЦК України, за якою особа, яка набула майно або зберегла його у себе за рахунок іншої особи (потерпілого) без достатньої правової підстави (безпідставно набуте майно), зобов`язана повернути потерпілому це майно; особа зобов`язана повернути майно і тоді, коли підстава, на якій воно було набуте, згодом відпала; положення цієї глави застосовуються також до вимог про, зокрема, повернення виконаного однією із сторін у зобов`язанні; -ч.2 ст.1214 ЦК України, згідно із якою у разі безпідставного одержання чи збереження грошей нараховуються проценти за користування ними (стаття 536 цього Кодексу); -ст.536 ЦК України, згідно з якою за користування чужими грошовими коштами боржник зобов`язаний сплачувати проценти, якщо інше не встановлено договором між фізичними особами; розмір процентів за користування чужими грошовими коштами встановлюється договором, законом або іншим актом цивільного законодавства; -ч.2 ст.625 ЦК України, за якою боржник, який прострочив виконання грошового зобов`язання, на вимогу кредитора зобов`язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми; -ч.1 ст.8 ЦК України, відповідно до якої якщо цивільні відносини не врегульовані цим Кодексом, іншими актами цивільного законодавства або договором, вони регулюються тими правовими нормами цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, що регулюють подібні за змістом цивільні відносини (аналогія закону); -ч.1 ст.1048 ЦК України, за якою якщо договором не встановлений розмір процентів, їх розмір визначається на рівні облікової ставки Національного банку України. Оскільки [PERSON] 21.08.2018 р. отримав від [PERSON] кошти в сумі 45000 грн. як попередню оплату (аванс) за усним договором побутового підряду щодо виконання обумовленого об`єму будівельних робіт - улаштування залізобетонної підлоги на об`єкті, розташованому в [ADDRESS] , які за вказаним усним договором повинні були бути виконані в строк до 15.11.2018 р.; відповідачем не було вжито жодних дій щодо укладення письмового договору підряду та виконання вказаних будівельних робіт (підряду) в обумовлений строк, а тому позивач був змушений залучити до виконання цих робіт іншого підрядника, який їх і виконав; [PERSON] отримані як попередню оплату (аванс) кошти в сумі 45000 грн. позивачу не повернув, а тому 18.03.2019 р. позивач направив на його адресу претензію з пропозицією повернення вказаних коштів до 30.03.2019 р., однак відповіді від відповідача не отримав і вказані кошти позивачу [PERSON] не повернув, то суд визнає за необхідне стягнути з [PERSON] на користь [PERSON] попередню оплату (аванс) в зв`язку з невиконанням договору побутового підряду в сумі 45000 грн. 00 коп., інфляційні збитки в сумі 1134 грн. 00 коп., три відсотки річних в сумі 558 грн. 49 коп. Висновки суду підтверджуються такими доказами: -заявою [PERSON] від 21.08.2018 р., засвідченою приватним нотаріусом, про отримання від [PERSON] кошти в сумі 45000 грн. як попередню оплату (аванс) за виконання будівельних робіт (а.с.3); -копією претензії від 18.03.2019 р., яку [PERSON] направив на адресу [PERSON] з пропозицією повернення попередньої оплати (авансу) в зв`язку з невиконанням договору побутового підряду в сумі 45000 грн. 00 коп. до 30.03.2019 р. (а.с.4); -копією опису про відправлення [PERSON] претензії від 18.03.2019 р. на адресу [PERSON] з пропозицією повернення попередньої оплати (авансу) в зв`язку з невиконанням договору побутового підряду в сумі 45000 грн. 00 коп. (а.с.5); -копією договору підряду № 8, укладеного 01.03.2019 р. між [PERSON] та ФОП [PERSON] щодо виконання будівельних робіт - улаштування залізобетонної підлоги на об`єкті, розташованому в [ADDRESS] , та кошторисної документації вартості цих робіт (а.с.6-9); -копією акту здачі-прийняття виконання будівельних робіт - улаштування залізобетонної підлоги на об`єкті, розташованому в [ADDRESS] , на підставі договору підряду № 8, укладеного 01.03.2019 р. між [PERSON] та ФОП [PERSON] (а.с.10); -розрахунками інфляційних збитків та відсотків за користування грошовими коштами, відповідально до яких інфляційні збитки складають 1134 грн. 00 коп., а три відсотки річних - 558 грн. 49 коп. (а.с.11-12). Відповідно до ст.141 ЦПК України з відповідача на користь позивача необхідно стягнути 768,40 грн. сплаченого позивачем судового збору (чек від 20.08.2019 р. на а.с.1).

Outcome: approved