Jurisdiction: civil
Date: 2021-12-28 00:00:00

\~ \~ \~ \~ 11.11.2021 представник позивачки [PERSON] [PERSON] звернулася до суду з даним позовом та просить стягнути з відповідача ПрАТ «ДТЕК Київські регіональні електромережі» на користь позивача [PERSON] суму заборгованості за договором про стандартне приєднання до електричних мереж системи розподілу №К-18-20-0146 від 14.12.2020 щодо житлово будинку за адресою: [ADDRESS] , на загальну суму 15102,72 грн, яка складається з наступного: 12585,60 грн заборгованості за порушення строку надання послуги зі стандартного приєднання (компенсація) у розмірі 12585,60 грн; 2517,12 грн неустойки. Також просить стягнути з відповідача на свою користь суму сплаченого судового збору в розмірі 908,00 грн, а також витрати на правову допомогу в розмірі 5000,00 грн. Позовні вимоги обґрунтовує тим, що 14.12.2020 між позивачкою [PERSON] та відповідачем ПрАТ «ДТЕК Київські регіональні електромережі» було укладено Договір про стандартне приєднання до електричних мереж системи розподілу №К-18-20-0146 щодо житлово будинку за адресою: [ADDRESS] . Позивачка за договором приєднання замовила величину потужності 30 кВт, що відносить до другого ступеню потужності. 15.12.2020 позивачка оплатила вартість приєднання, а відповідач мав у свою чергу надати послугу зі стандартного приєднання у термін 60 днів, тобто до 13.02.2021, проте фактично житловий будинок позивача було підключено до електроенергії 25.03.2021 (Акт №488642 про передачу на відповідальне збереження приладу обліку пломб, встановлених на ньому), тобто з порушенням строків на 40 днів. За таких обставин відповідач відповідно до умов Договору має сплатити позивачу 12585,60 грн компенсації та пеню в розмірі 2517,12 грн. Позивач в добровільному порядку на її вимогу вказані суми не сплачує, відповіді на її звернення не надав, що змусило позивачку звернутись до суду. Ухвалою суду від 12.11.2021 відкрито провадження в даній справі та призначено справу до розгляду в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення сторін та проведення судового засідання за наявними у справі матеріалами. Відповідачу ПрАТ «ДТЕК Київські регіональні електромережі» було запропоновано протягом п`ятнадцяти днів із дня отримання ухвали про відкриття провадження подати відзив на позовну заяву та роз`яснено, що розгляд справи у судовому засіданні може бути призначено за її клопотанням. 06.12.2021 від представника відповідача ПрАТ «ДТЕК Київські регіональні електромережі» Кричевського В.В. надійшов відзив, в якому відповідач просить відмовити в задоволенні позову [PERSON] в повному обсязі. В обгрунтування своїх вимог посилається на те, що відповідач зі свого боку умови Договору про стандартне приєднання до електричних мереж системи розподілу №К-18-20-0146 від 14.12.2020, що укладений між ним та позивачкою, виконав повністю. Вказує на те, що строк виконання договору згідно п.7.1. сторонами узгоджений до 01.01.2023, тому строк приєднання електроустановок позивачки до електричної мережі відповідачем не порушено, адже напругу подано ще 12.02.2021, а договір про розподіл електричної енергії укладено 25.03.2021, що не є тотожними поняттями. Дослідивши матеріали справи в їх сукупності, судом встановлено наступне. 14.12.2020 між ПрАТ «ДТЕК Київські регіональні електромережі» та [PERSON] було укладено Договір про стандартне приєднання до електричних мереж системи розподілу № К-18-20-0146 (а.с.9-12). Згідно п.1.1. Договору, за цим Договором до електричних мереж системи розподілу Виконавця послуг приєднується: Індивідуальний житловий будинок, місце розташування об`єкта Замовника: [ADDRESS] , кад.№3223387200:05:005:0001. Тип приєднання об`єкта Замовника: Стандартне (п.1.4.) Величина потужності, замовленої до приєднання (у точці приєднання): 30 кВт (п.1.5.). Ступінь напруги в точці приєднання визначається напругою на межі балансової належності та буде становити 0,38 кВ (п.1.7.). У п.2. Договору зазначено предмет договору: Виконавець послуг забезпечує приєднання електроустановок об`єкта Замовника (будівництво, реконструкція, технічне переоснащення та введення в експлуатацію електричних мереж зовнішнього електрозабезпечення об`єкта Замовника від точки забезпечення потужності до точки приєднання) відповідно до схеми зовнішнього електрозабезпечення і проєктної документації та здійснює підключення електроустановок об`єкта Замовника до електричних мереж системи розподілу на умовах цього Договору (п.2.1.). Замовник оплачує Виконавцю послуг вартість приєднання до електричних мереж системи розподілу на умовах цього Договору (п.2.2.). Згідно п.4.1. Договору, на дату укладення цього Договору плата за приєднання становить 52440,00 грн, без ПДВ, крім того ПДВ 10488,00 грн, разом з ПДВ 62928,00 грн. Розрахунок вартості плати за приєднання наведений в додатку до цього Договору, що є його невід`ємною частиною. Відповідно до п.3.1.1. Договору, Виконавець послуг зобов`язаний розпочати (після виконання Замовником зобов`язань щодо авансової оплати в розмірі 20 відсотків плати, визначеної пунктом 4.1. цього Договору) в установленому порядку приєднання об`єкта (електроустановок) Замовника до електричних мереж системи розподілу. Забезпечити в установленому порядку приєднання (будівництво та введення в експлуатацію електричних мереж зовнішнього електрозабезпечення об`єкта Замовника від місця забезпечення потужності до точки приєднання) об`єкта (електроустановок) Замовника до електричних мереж системи розподілу у строки, встановлені цим Договором, після виконання Замовником зобов`язань, визначених підпунктом 3.2.3. пункту 3.2. цього Договору (3.2.3. оплатити на умовах цього Договору вартість наданих Виконавцем послуг з приєднання електроустановок Замовника до електричних мереж системи розподілу в точці приєднання). Згідно п.3.1.2. Договору, Виконавець послуг зобов`язаний здійснити первинне підключення електроустановок Замовника з метою проведення випробувань електрообладнання схеми зовнішнього електрозабезпечення електроустановок Замовника та підключити електроустановки Замовника до електричних мереж системи розподілу після повної (стовідсоткової) оплати послуги з приєднання впродовж 5 робочих днів після отримання заяви Замовника або впродовж 10 робочих днів, якщо підключення потребує припинення електропостачання інших користувачів, після виконання сторонами умов цього договору та укладення договору про надання послуг з розподілу електричної енергії (або внесення змін до діючих договорів). В п.5.3. Договору зазначено, що за порушення строків виконання зобов`язання за цим Договором винна сторона сплачує іншій стороні пеню у розмірі 0,1 відсотка вартості приєднання за кожний день прострочення. У разі порушення Виконавцем послуг умов зобов`язання щодо строків надання послуги з приєднання: у разі перевищення строку надання послуги з приєднання, встановлено цим Договором, від 10 до 20 календарних днів плата за приєднання, визначена пунктом 4.1. розділу 4 цього Договору, зменшується на 10 відсотків (крім випадків, визначених Кодексом); у разі перевищення строку надання послуги з приєднання, встановленого цим Договором, від 20 до 120 календарних днів плата за приєднання, визначена пунктом 4.1. розділу 4 цього Договору, зменшується на 20 відсотків (крім випадків, визначених Кодексом); у разі перевищення строку надання послуги з приєднання, встановленого цим Договором, більше ніж на 120 календарних днів Виконавець послуг зобов`язаний повернути Замовнику кошти, отримані як попередня оплата (у розмірі 100 відсотків плати, визначеної пунктом 4.1. розділу 4 цього Договору, зменшується на 20 відсотків (крім випадків, визначених Кодексом). Відповідно до п.7. Договору, цей договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до повного виконання сторонами передбачених ним зобов`язань, але не довше, ніж до 01.01.2023. Цей договір може бути змінено або розірвано і в інший строк за ініціативою будь-якої зі сторін у порядку, встановленому чинним законодавством. Строк цього договору може бути продовжений за вмотивованим зверненням однієї зі сторін у порядку, встановленому чинним законодавством. Цей договір може бути розірвано у порядку, встановленому чинним законодавством, у разі невиконання сторонами своїх зобов`язань. 14.12.2020 між ПрАТ «ДТЕК Київські регіональні електромережі» та [PERSON] було підписано Технічні умови стандартного приєднання № К-18-20-0146 до електричних мереж електроустановок щодо житлового будинку за адресою: [ADDRESS] , кад.№3223387200:05:005:0001. Визначено, що величина максимального розрахункового (прогнозованого) навантаження з урахуванням існуючої дозволеної (приєднаної) потужності становить 30 кВт (ІІІ категорія). Напруга приєднання 0,38 кВ (а.с.13,14). 15.12.2020 [PERSON] здійснив оплату ПрАТ «ДТЕК Київські Регіональні Електромережі» на суму 62928,00 грн за [PERSON] з приводу «СТ Приєдн.0,4КВ, 3Ф, 3 К.С.», с. Кавказ, вул. Яблунева, про що свідчить платіжне доручення №6244626 від 15.12.2020 (а.с.18). 15.12.2020 [PERSON] здійснив оплату ПрАТ «ДТЕК Київські Регіональні Електромережі» на суму 10087,87 грн за [PERSON] за «Послуга з монтажу лічильника», с. Кавказ, вул. Яблунева, про що свідчить платіжне доручення №6244676 від 15.12.2020 (а.с.19). 15.12.2020 [PERSON] здійснив оплату ПрАТ «ДТЕК Київські Регіональні Електромережі» на суму 3719,78 грн за [PERSON] з приводу «ПД електроопал/вн.ел.-постачання», с. Кавказ, вул. Яблунева, про що свідчить платіжне доручення №6244435 від 15.12.2020 (а.с.20). 25.03.2021 між ПрАТ «ДТЕК Київські регіональні електромережі» та [PERSON] було складено Акт №488642 про передачу на відповідальне збереження приладу обліку та пломб встановлених на ньому щодо об`єкту споживача за адресою: [ADDRESS] (а.с.15). 25.03.2021 було складено паспорт точок розподілу електричної енергії (Додаток 2 до Договору споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії) споживачу [PERSON] на індивідуальний житловий будинок за адресою: [ADDRESS] . Ступінь напруги 0,38 кВт. Приєднана потужність за точкою розподілу: 30 кВт (ІІІ категорія) (а.с.16). 26.04.2021 позивач [PERSON] звернулася до ПрАТ «ДТЕК Київські регіональні електромережі» з заявою про відшкодування коштів та сплати пені за порушення строків надання послуги з приєднання (типова форма), оскільки відповідач порушив строки приєднання за адресою: вул. Яблунева, с. Кавказ (а.с.17). Вирішуючи даний спір, суд окрім, змісту договору та встановлених вище обставин, керується наступними нормами закону. Згідно абзацу другого пункту 4.1.2. глави 4.1. розділу IV Кодексу систем розподілу (далі Кодекс) послуга зі стандартного приєднання надається на підставі типового договору про стандартне приєднання до електричних мереж системи розподілу, який є публічним договором приєднання та укладається з урахуванням статей 633, 634, 641, 642 Цивільного кодексу України за типовою формою, наведеною в додатку 1 до цього Кодексу (далі договір про стандартне приєднання). Пунктами 4.2.1.\~та 4.2.2.\~глави 4.2\~розділу IV\~Кодексупередбачено, що послуга зі стандартного приєднання передбачає виконання комплексу робіт, а саме: розроблення технічних умов, включаючи вимоги щодо влаштування вузла комерційного обліку; підготовку технічного завдання на проектування; розроблення та узгодження з іншими заінтересованими сторонами проектної документації на будівництво, реконструкцію та/або технічне переоснащення електричних мереж зовнішнього електрозабезпечення електроустановок замовника (до точки приєднання електроустановок замовника); здійснення заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення об`єктів електроенергетики; перевірка та погодження ОСР (оператор системи розподілу) проектної документації замовника на відповідність вимогам технічних умов у частині вибору параметрів електричного обладнання на станційному об`єкті (трансформаторна підстанція) замовника та узгодження електричних мереж замовника із електричними мережами ОСР на напрузі приєднання 6 кВ та вище; виконання будівельно-монтажних та пусконалагоджувальних робіт. Згідно п.4.2.3.\~глави 4.2.\~розділу IV\~Кодексунадання\~послуги зі\~стандартного приєднання\~передбачає: надання\~замовником ОСР\~заяви про\~приєднання із\~зазначенням відомостей\~та необхідних\~документів,\~визначених у\~пункті 4.4.2 глави\~4.4\~цього розділу; визначення\~типу приєднання\~залежно від\~відстані та\~величини потужності.\~Відстань визначається\~по прямій\~лінії від\~прогнозованої точки\~приєднання електроустановок\~замовника до\~найближчої точки\~в існуючих\~(діючих)\~електричних мережах\~(повітряна\~лінія,\~трансформаторна підстанція\~або розподільний\~пункт),\~що збігається\~зі ступенем\~напруги в\~точці приєднання.\~За величину\~потужності приймається\~загальна величина\~потужності електроустановок\~замовника разом\~з існуючою\~дозволеною потужністю.\~У разі\~недосягнення згоди\~щодо визначення\~типу приєднання\~сторони,\~у тому\~числі разом\~з представниками\~центрального органу\~виконавчої влади,\~що реалізує\~державну політику\~з нагляду\~(контролю)\~в галузі\~електроенергетики,\~мають на\~місцевості спільно\~провести необхідні\~вимірювання,\~на підставі\~яких остаточно\~визначається тип\~приєднання; підготовку і видачу замовнику технічних умов за формою, наведеною в додатку 4 до\~цього Кодексу,\~розрахунку вартості\~плати за\~приєднання до\~електричних мереж\~та рахунку\~на сплату\~плати за\~приєднання; оплату\~замовником вартості\~приєднання відповідно\~до умов\~договору про\~приєднання; підготовку\~ОСР проєкту\~зовнішнього електрозабезпечення; виконання\~ОСР будівельних\~робіт в\~електричних мережах\~від точки\~забезпечення потужності\~до точки\~приєднання електроустановок\~замовника; подання\~ОСР робочої\~напруги в\~точку приєднання\~електроустановок замовника\~(на\~контактні з`єднання\~електричних мереж\~(межа\~балансової належності)); надання ОСР замовнику у спосіб, указаний у заяві про приєднання, повідомлення про надання послуги з приєднання, що є додатком 5 до\~цього Кодексу\~(далі\~ повідомлення). Повідомлення має містити ідентифікатор за формою, наведеною в додатку 6 до цього Кодексу, який є унікальним набором даних (послідовністю символів), що присвоюється автоматично програмними засобами інформаційно-телекомунікаційних систем ОСР та має містити інформацію щодо номера технічних умов, дати видачі технічних умов, типу електроустановки замовника, порядкового номера ОСР, маркування територіальної одиниці ОСР, до електричних мереж якої приєднується Замовник, типу приєднання, дати видачі повідомлення про надання послуги з приєднання тощо (далі ідентифікатор). Відповідно до ч.18 ст. 21 Закону України «Про ринок електричної енергії» строк надання оператором системи передачі та/або оператором системи розподілу послуги з приєднання електроустановок замовника до електричних мереж не має перевищувати нормативні строки проектування та будівництва без урахування строку, необхідного для розроблення та узгодження замовником проектної документації (у випадках, передбачених частинами шостою та сьомою цієї статті) та для здійснення заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення об`єктів електроенергетики. Згідно п.88\~ч.1\~ст.\~1\~Закону України\~«Про ринок\~електричної енергії»\~стандартне приєднання\~ приєднання\~електроустановки замовника\~до діючих\~мереж оператора\~системи розподілу\~на відстань,\~що не\~перевищує 300\~метрів по\~прямій лінії\~від місця\~забезпечення потужності\~до місця\~приєднання,\~яке диференціюється\~за ступенем\~потужності: перший\~ступінь \~до 16\~кВт включно; другий ступінь від 16 кВт до 50 кВт включно. Згідно ст. 610 ЦК України порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання). За приписами ч.1 ст. 612 ЦК України боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов`язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом. Враховуючи ту обставину, що за договором від 14.12.2020 між ПрАТ «ДТЕК Київські регіональні електромережі» та [PERSON] до електричних мереж системи розподілу № К-18-20-0146 приєднався належний позивачці індивідуальний житловий будинок, місце розташування об`єкта: [ADDRESS] , і за цим договором величина потужності, замовленої до приєднання (у точці приєднання): 30 кВт.; категорія з надійності електропостачання ІІІ; ступінь напруги в точці приєднання визначається напругою на межі балансової належності та буде становити 0,38 кВ., то відповідно до п.88 ст. 1 Закону України «Про електричну енергію» відповідач мав здійснити стандартне приєднання електроустановок позивачці за другим ступенем потужності За правилом, визначеним в до абз.1 п.4.2.4. глави 4.2.\~розділу IV\~Кодексунадання\~послуги зі\~стандартного приєднання строк надання послуги зі стандартного приєднання для електроустановок замовника другого ступеня потужності становить 60 календарних днів, починаючи з наступного робочого дня від дати оплати замовником ОСР вартості приєднання відповідно до договору про приєднання. Встановивши, що [PERSON] 15.12.2020 (вівторок) здійснила оплату послуг в сумі 62928,00 грн, як передбачено п.4.1. Договору, відповідач на виконання, встановлених законом ( п.4.2.4 розділу IV\~Кодексу) строків виконання зобов`язання повинен був впродовж 60 календарних здійснити стандартне приєднання об`єкту споживання позивачки до електричних мереж. Визначений законом граничний строк приєднання об`єкта споживання закінчився 13.02.2021 включно. В дійсності підключення належного позивачці об`єкта споживання до електромереж відбулось 25.03.2021, про що свідчить Акт №488642 про передачу на відповідальне збереження приладу обліку та пломб встановлених на ньому щодо об`єкту споживача за адресою: [ADDRESS] . Вказаний доказ іншими доказами в суді не спростований. Отже, судом встановлено, що відповідач порушив\~зобов`язання. Строк прострочення складає 40 календарних днів: з 14.02.2021 по 25.03.2021. Відповідно до п.5.3 Договору від 14.12.2020 за порушення строків виконання зобов`язання за цим договором відповідач має сплатити на користь позивача пеню в розмірі 0,1% вартості приєднання за кожен день прострочення. Як встановлено вище у Договорі конкретні строки виконання зобов`язання відповідачем сторони не визначили. Водночас такі граничні строки визначені Кодексом. При цьому умови договору не можуть суперечити закону, а тому відповідач має сплатити позивачці неустойку (пеню) у розмірі, передбаченому договором. Пеня за 40 днів прострочки складає 2517,12 грн (62928,00 грн х 0,1% х 40 днів). Також відповідач має сплатити позивачці 20% вартості надання послуги стандартного приєднання за перевищення такого строку від 20 до 120 календарних днів (п.5.3 Договору від 14.12.2020). Отже, поверненню (компенсації) підлягає сума в розмірі 12585,60 грн (62928,00 грн х 20%). Враховуючи все вищевикладене, суд дійшов висновку про обґрунтованість позовних вимог та задоволення позову в повному обсязі. Судовий збір у розмірі 908,00 грн,\~сплачений позивачкою\~при подачі\~позову до\~суду,\~підлягає стягненню\~з відповідача\~на користь\~позивачки в силу ст. 141 ЦПК України. Що стосується вимог позивачки щодо стягнення витрат на правову допомогу в розмірі 5000,00 грн, суд звертає увагу що жодного доказу понесення позивачкою таких витрат суду не надано, а тому така вимога задоволенню не підлягає.

Outcome: approved