Jurisdiction: civil
Date: 2017-06-14 00:00:00

позивач звернулась до суду з позовом до ПАТ «ДТЕК Крименерго» про захист прав споживача та стягнення з відповідача грошових коштів, внесених на підставі укладеного між сторонами договору в розмірі 29700 гривень. Позовні вимоги обгрунтовані тим, що 02.08.2013 р. між позивачем та ПАТ «ДТЕК Крименерго» було укладено договір про приєднання до електричних мереж № 042/01-15-96. Згідно з п. 3.1.1. вказаного Договору ПАТ «ДТЕК Крименерго», як Виконавець послуг, зобов'язалось забезпечити приєднання до електричних мереж житлового будинку [PERSON], розташованого за адресою: [ADDRESS]. Згідно з п. 1.4. Договору тип приєднання об'єкта замовника - стандартний. Згідно з п. 3.1.2. Договору, Виконавець послуг зобов'язаний підключити електроустановки Замовника до електричних мереж впродовж 180 днів після введення в експлуатацію об'єкта Замовника в порядку, встановленому законодавством у сфері містобудування, після виконання наступних етапів: оплати Замовником вартості приєднання; введення в експлуатацію електричних мереж зовнішнього електропостачання об'єкта Замовника; надання документів, які підтверджують готовність до експлуатації електроустановки Замовника: погодження із Замовником акту розмежування балансової приналежності електроустановок та експлуатаційної відповідальності Сторін. Згідно з п. 3.1.1. Договору, відповідач зобов»язався забезпечити в установленому порядку приєднання об'єкта Замовника (будівництво та введення в експлуатацію електричних мереж Зовнішнього електропостачання об'єкта Замовника від місця забезпечення потужності до точки (приєднання) в строки, вказані в Договорі, після виконання Замовником зобов'язань, встановлених н. 3.2. цього розділу Договору. Згідно з п. 3.2.2. Договору, Замовник зобов'язаний оплатити згідно з умовами даного Договору вартість наданих виконавцем послуг по приєднанню електроустановок Замовника в точці приєднання. Позивач посилається на те, що згідно з Договором, інші зобов'язання Замовника, виконання яких передбачено п. п. 3.2.1., 3.2.3., 3.2.4. |Договору не стосуються приєднання Замовника, оскільки передбачені для приєднання, яке не є стандартним. Згідно з п. п. 2.2., 4.1. та 4.2. вказаного договору, плата за приєднання до електромереж в розмірі 29700,00 грн. сплачується авансом. Позивач зазначає, що 06.09.2013 р. вона. виконала свої зобов'язання по договору та сплатила вказану суму на рахунок виконавця послуг, що підтверджується відповідною квитанцією. У зв'язку з тим, що Виконавець не здійснював заходів щодо виконання взятих на себе зобов'язань, вона неодноразово зверталась до відповідача усно та письмово, і в результаті вказаних звернень, Виконавцем було надіслано Замовнику лист від 04.04.2014 р. № 86-01-824-1122, в якому було повідомлено, що у зв'язку з тим, що документація по оформленню права користування земельними ділянками під електроустановки зовнішнього електрозабезпечення, які будуть забезпечувати електропостачання об'єкта Замовника, знаходяться на погодженні, для надання послуги по Договору необхідно укласти додаткову угоду до Договору про продовження його строків дії. Копію листа додаю. Між сторонами в подальшому була укладена Додаткова угода від 07.04.2014 р., згідно з якою строк дії договору було продовжено до 20.08.2015 р. Однак, станом на момент звернення до суду зобов»язання не були виконані відповідачем. Посилаючись на положення ст.ст. 4, 21 Закону України «Про захист прав споживачів» позивач просить стягнути з відповідача внесені за договором кошти. В ході судвого розгляду представник позивача підтримала позовні вимоги і обгрунтування позову в повному обсязі та просила суд позов задовольнити, з підстав, зазначених в позовній заяві, посилаючись на те, що позивач виконала свої зобов»язання за укладеним між сторонами договором про приєднання до електромереж, сплативши вартість послуг, однак відповідач будь-яких дій на виконання договору не вчинив. Представник відповідача заперечувала проти задоволення позову, посилаючись на те, що позивачем, як Замовником послуг, не були здійсненні всі необхідні дії , які передбачені як Договором, так і Технічними умовами до Договору, не надані всі необхідні документи для здійснення підключення електроустановки та узгодження акту розмежування балансової належності електроустановок і експлуатаційної відповідальності сторін. Вислухавши представників сторін, дослідивши матеріали справи, суд вважає, що позов не підлягає задоволенню з наступних підстав. Судом встановлено, що 02.08.2013 р. між [PERSON] та ПАТ «ДТЕК Крименерго» було укладено договір про приєднання до електричних мереж № 042/01-15-96, відповідно до п.1.1 якого сторони погодили, що до електромереж приєднується житловий будинок Замовника: [ADDRESS]. Точка приєднання встановлюється на запроектованому засобі обліку, контактне приєднання в бік ЛЕП. Відповідно до п.1.4 Договору сторони визначили, тип приєднання об»єкта - стандартний. Згідно з по.2.1 Договору Виконавець послуг забезпечує приєднання електроустановки об»єкта Замовника (будівництво, реконструкцію, технічне переоснащення і введення в експлуатацію електричних мереж зовнішнього електропостачання об»єкта Замовника від місця забезпечення напруги до точки приєднання ) у відповідності до схеми зовнішнього електропостачання та проектною документацією, здійснює підключення об»єкта Замовника до електричних мереж на умовах даного Договору. Замовник, відповідно до п.2.2, сплачує Виконавцю послуг вартість приєднання. Пунктом 3.1.1. Договору передбачено, що відповідач зобов»язався забезпечити в установленому порядку приєднання об'єкта Замовника (будівництво та введення в експлуатацію електричних мереж Зовнішнього електропостачання об'єкта Замовника від місця забезпечення потужності до точки (приєднання) в строки, вказані в Договорі, після виконання Замовником зобов'язань, встановлених н. 3.2. цього розділу Договору. Згідно з п. 3.1.2. Договору, Виконавець послуг зобов'язаний підключити електроустановки Замовника до електричних мереж впродовж 180 днів після введення в експлуатацію об'єкта Замовника в порядку, встановленому законодавством у сфері містобудування, після виконання наступних етапів: оплати Замовником вартості приєднання; введення в експлуатацію електричних мереж зовнішнього електропостачання об'єкт\ Замовника; надання документів, які підтверджують готовність до експлуатації електроустановки Замовника: погодження із Замовником акту розмежування балансової приналежності електроустановок та експлуатаційної відповідальності Сторін. Згідно з п. 3.2.2. Договору, Замовник зобов'язався оплатити згідно з умовами даною Договору вартість наданих Виконавцем послуг по приєднанню електроустановок Замовника в точці приєднання, ввести в експлуатацію власний об»єкт та електроустановку зовнішнього забезпечення від точки приєднання до об»єкту. На датку укладення Договору плата за стандартне підключення складала 29700 гривень відповідно до п.1.4 Договору. 06.09.2013 р. позивач сплатила вказану суму на рахунок Виконаьця послуг, що підтверджується відповідною квитанцією. Також сторонами були підписані Технічні умови на стандартне підключення, які є додатком до Договору про приєднання до електричних мереж, відповідно до яких було погоджено місцезнаходження об»єкта замовника, яким є житловий будинок в [ADDRESS], джерело електропостачання, точка забезпечення потужності, точка приєднання, а також вимоги до електроустановки Замовника. 07 квітня 2014 року між сторонами була підписана Додаткова угода №77 до договору про приєднання до електричних мереж №042/01-15-96 від 12.08.2013 року, відповідно до якої п.3.1.2 Договору викладено в новій редакції, а саме Виконавець послуг зобов»язався підключити електроустановку Замовника до електричної мережі протягом 360 днів після введення в експлуатацію об»єкта Замовника в порядку, встановленому чинним законодавством в галузі містобудування, після виконання наступних етапів: оплати Замовником вартості приєднання; введення в експлуатацію електриччної мережі зовнішнього електропостачання об»єкта Замовника; надання документів, які підтверджують готовність до експлуатації електроустановки об»єкта Замовника; погодження з Замовником акту розмежування балансової приналженості електроустановок та екслпуатаційної відповідальності сторін. Відповідно до ст.1 Закону України «Про електроенергетику», електроустановка - комплекс взаємопов'язаних устаткування і споруд, що призначаються для виробництва або перетворення, передачі, розподілу чи споживання електричної енергії. Згідно з п.1.2. постанови НКРЕ «Про затвердження Правил приєднання електроустановок до електричних мереж» №32 від 17.01.2013 року стандартним приєднанням - є приєднання електроустановки (крім електроустановок, призначених для виробництва електричної енергії) замовника до діючих мереж електропередавальної організації на відстань, що не перевищує 300 метрів по прямій лінії від місця забезпечення потужності до місця приєднання, яке диференціюється за ступенями потужності об'єкта замовника: перший ступінь - до 16 кВт включно; другий ступінь - від 16 кВт до 50 кВт включно; третій ступінь - від 50 кВт до 160 кВт включно. Приєднання електроустановки - це надання електропередавальною організацією послуги замовнику зі створення технічної можливості для передачі (прийняття) у місце приєднання електроустановки замовника відповідної потужності до електричних мереж електропередавальної організації (у тому числі новозбудованих) електричної енергії необхідного обсягу з дотриманням показників її якості та надійності. Місце приєднання (точка приєднання) електроустановки - це існуюча або запроектована межа балансової належності електроустановок споживача або замовника. Відповідно до п. 2.2. Постанови НКРЕ «Про затвердження Правил користування електричною енергією» №28 від 31.07.1996 року, межа експлуатаційної відповідальності між споживачем і електропередавальною організацією за технічний стан і обслуговування електроустановок напругою до 1000 В встановлюється у разі повітряного відгалуження - у точці кріплення проводів лінії електропередачі до перших ізоляторів на будівлі або на трубостояку, або на ввідних клемах першого комутаційного апарата, встановленого на ввідному пристрої будівлі споживача. Листом НКРЕ №5673/26/47-13 від 16.08.2013 роз»яснено, що підключення електроустановки Замовника здійснюється після введення в експлуатацію об'єктів Замовника в порядку, встановленому законодавством у сфері містобудування. Відповідно до Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, затвердженого Постановою КМУ від 13.04.2011 року №461 з подальшими змінами , прийняття в експлуатацію об'єктів проводиться шляхом реєстрації Державною архітектурно-будівельною інспекцією та її територіальними органами (Інспекція) поданої замовником декларації про готовність об'єкта до експлуатації. Прийняття в експлуатацію об'єктів здійснюється на підставі акту готовності об'єкта до експлуатації шляхом видачі Інспекцією сертифіката. Відповідно до ст.901 ЦК України за договором про надання послуг одна сторона (виконавець) зобов»язується за завданням другої сторони (замовника) надати послугу, яка споживається в процесі вчинення певної дії або здійснення певної діяльності, й замовник зобов»язується оплатити виконавцеві зазначену послугу, якщо інше не встановлено договором. Строк договору про надання послуг встановлюється за домовленістю сторін, якщо інше не встановлено законом або іншими нормативно- правовими актами. Згідно з ст.ст.525, 526 Цивільного кодексу України, зобов»язання має виконуватись належним чином відповідно до умов договору, одностороння відмова від зобов»язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом. На підставі ст.611 Цивільного кодексу України, у разі порушення зобов"язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема: припинення зобов»язання внаслідок односторонньої відмови від зобов»язання, якщо це встановлено договором або законом, або розірвання договору, зміна умов зобов»язання; сплата неустойки; відшкодування збитків та моральної шкоди. Статтею 906 ЦК України передбачена відповідальність виконавця за порушення договору про надання послуг, у виді відшкодування збитків, завданих замовнику невиконанням або неналежним виконанням договору про надання послуг за плату. Виконавець, який порушив договір про надання послуг за плату при здійсненні ним підприємницької діяльності, відповідає за це порушення, якщо не доведе, що належне виконання виявилось неможливим внаслідок непереборної сили, якщо інше не встановлено договором або законом. Відповідно до ст.4 Закону України «Про захист прав споживачів» . споживачі під час придбання, замовлення або використання продукції, яка реалізується на території України, для задоволення своїх особистих потреб мають право на: 1) захист своїх прав державою; 2) належну якість продукції та обслуговування; 3) безпеку продукції; 4) необхідну, доступну, достовірну та своєчасну інформацію про продукцію, її кількість, якість, асортимент, а також про її виробника (виконавця, продавця); 5) відшкодування майнової та моральної шкоди, завданої внаслідок недоліків продукції (дефекту в продукції), відповідно до закону;6) звернення до суду та інших уповноважених органів державної влади за захистом порушених прав; 7) об'єднання в громадські організації споживачів (об'єднання споживачів). Споживачі також мають інші права, встановлені законодавством про захист прав споживачів. Згідно положень ст.10 Закону України «Про захист прав споживачів» споживач має право відмовитись від договору про виконання робіт (надання послуг) і вимагати відшкодування збитків, якщо виконавець своєчасно не приступив до виконання зобов»язань за договором або виконує роботу так повільно, що закінчити її у визначений строк стає неможливим. Як встановлено судом в ході розгляду справи, сторони погодили, уклавши додаткову угоду до Договору про підключення до електричних мереж, що відповідач зобов»язаний був здійснити протягом 360 днів підключення до електричних мереж об»єкта позивача, яким згідно договору є житловий будинок в [ADDRESS] за умови введення в експлуатацію об»єкта Замовника в порядку, встановленому чинним законодавством в галузі містобудування, після виконання наступних етапів: оплати Замовником вартості приєднання; введення в експлуатацію електриччної мережі зовнішнього електропостачання об»єкта Замовника; надання документів, які підтверджують готовність до експлуатації електроустановки об»єкта Замовника; погодження з Замовником акту розмежування балансової приналженості електроустановок та екслпуатаційної відповідальності сторін. Посилання позивача на те, що єдиною умовою для здійснення підключення є обов»язок Замовника оплатити послуги за підключення до електромережі не грунтуються на положеннях укладеного між сторонами Договору. Відповідно до положень ст.ст. 10, 60 ЦПК України кожна сторона зобов'язана довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень. Доказуванню підлягають обставини, які мають значення для ухвалення рішення у справі і щодо яких у сторін та інших осіб, які беруть участь у справі, виникає спір. Доказування не може ґрунтуватися на припущеннях». З боку позивача суду не надано доказів виконання нею умов Договору про приєднання до електричних мереж від 12.08.2013 р. в частині зздійснення будівництва об»єкту, яким є житловий будинок, здачу його в експлуатацію, виконання нею технічним умов, а тому у відповідача не виникло обов»язку по підключенню об»єкта до електричних мереж. З огляду на викладене, в ході судового розгляду судом не встановлено порушень прав позивача, як споживача послуг ПАТ «ДТЕК Крименерго», в зв»язку з чим позов не підлягає задоволенню. Питання щодо судових витрат суд вирішує на підставі положень ст. 88 ЦПК України.

Outcome: dismissed